secretaría del - gob...secretaría del agua gobierno nacional de 1.1\19(511ca ott. ecuador proceso...

$: Secretaría del - Gob...Secretaría del Agua GOBIERNO NACIONAL DE 1.1\19(511CA Ott. ECUADOR PROCESO 94 USE Al ART. 3 DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONIRMACIÓN PÚBLICA$
Secretaría del Agua

GOBIERNO NACIONAL DE

1.1\19(511CA Ott. ECUADOR

PROCESO 94 USE Al ART. 3 DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE

CONIRMACIÓN PÚBLICA psticn

SUBSECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

1

SECRETARIA DEL AGUA

FONDO DE COOPERACIÓN PARA AGUA Y SANEAMIENTO (FCAS)

DE ESPAÑA

PLIEGOS CONSULTORÍA CONVOCATORIA ABIERTA

CODIGO DEL PROCESO: CPCSENAGUAPASEE022017

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: FISCALIZACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES AP Y S EN JALOA EL GUASMO, HUALCANGA SAN NICOLÁS, LUIS LÓPEZ Y MOCHAPATA — CANTÓN QUERO; AS EN LLULLALO, SANEAMIENTO EN CACHILVANA

CHICO Y AS EN ILLAGUA GRANDE - CANTÓN AMBATO; APYS EN CHAUPILOMA ALTO SAN JUAN — CANTÓN PILLARO. DH PASTAZA.

QUITO, DICIEMBRE 2017

1\179-JRfi u Calle Lérida. Edificio Secretaria del Agua, Telf.: 02 3815640

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA

DEL ECUADOR


MODELO DE PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTORIA

Versión 2.1 (09 de junió de 2017)

E PLIEGO que contiene las condiciones de

participación del presente procedimiento de COntrafaCiÓn, ha sido dividido en cinco componentes sustanciales y que forman parte integrante del mismo:

I: CONDICIONES PARTICULARES DEL PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS De CONSULTORÍA

Se establece la información y reglas específiCOS que rigen al procedimiento de contratación, incluidos formularios y

el contrato. La entidad contratante señalará en las condiciones particulares las especificidade5

del procedimiento al que convoca y para el efecto detallará e individualizará las condiciones del mismo y del contrato a suscribirse. En consecuencia, deberá realizar los ajustes y/o

mOdificaciones a las condiciones particulares del presente pliego, así como la determinación y aplicabilidad de los componentes de los formularios previstos para el presente procedimiento; reemplazando todo texto que conste en

paréntesis por el contenido pertinente, así como incorporará o sustituirá la redacción por otro contenido que a su criterio le es aplicable.

II: CONDICIONES GENERALES DEL PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTORÍA

Contiene aquella información y reglas de participación que son comunes al

objeto de contratación y por tanto no requieren de variación alguna; por ello, no son materia de ajuste y/o modificación por parte de las entidades contratantes; sin embargo, forman parte sustancial de las condiciones de participación en los procedimientos de contratación. Las normativa y disposiciones administrativas expedidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública que se emitan durante el procedimiento, quedan incorporadas al Pliego de Condiciones Generales y se aplicarán de manera obligatoria.

III: FORMULARIOS

Comprende los documentos que el oferente deberá presentar como requisitos mínimos de la oferta, integrado por el formulario único de la oferta y los formularios que describen los compromisos que asume el oferente.

Av Triledn N/77 -7AF áriFiF aA;;;,:

1, Secretaría del Agua

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

IV: CONDICIONES PARTICULARES DEL LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA

Se presenta un proyecto de contrato que establece las condiciones contractuales que deberán ser acordadas entre la entidad contratante y el adjudicatario para un procedimiento de Subasta Inversa Bienes y Servicios, documento que perfeccionado será suscrito por las partes intervinientes, la

entidad contratante y el adjudicatario.

V: CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA

Recoge las condiciones contractuales de carácter general que son aplicables

para los procedimientos de contratación de Bienes y/o servicios contratados a

través del procedimiento de Consultoría, determinada por la normativa del

Sistema Nacional de Contratación Pública.

INDICE GENERAL

I. CONDICIONES PARTICULARES DEL PLIEGO PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTORÍA

SECCION I

SECCION II

CONVOCATORIA

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y TÉRMINOS

DE REFERENCIA

SECCION III

SECCIÓN IV

SECCIÓN V

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Av. Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, Telf.: 02 3815640

www.agua.gob.ec Quito - Ecuador

Cr)

10

o.



II. CONDICIONES GENERALES DEL PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTORÍA

SECCIÓN I

DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

SECCIÓN II METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

SECCIÓN III

FASE CONTRACTUAL

III. FORMULARIOS

SECCIÓN 1

SECCIÓN II

FORMULARIO DE LA OFERTA

FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y HOJA DE VIDA.

SECCIÓN III

L

FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOSICIÓN O CONSORCIO (No aplica para procedimientos de Contratación Directo)

IV. CONDICIONES PARTICULARES DEL LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA

rj

b.0 , rizs o-

V. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA

Av. Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, Telf.: 02 3815640 www.agua.gob.ec Quito - Ecuador

SECCION I CONVOCATORIA/ INVITACIÓN

OBJETO DE LA CONTRATACION, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y

TÉRMINOS DE REFERENCIA

2.1 Objeto de contratación

2.2 Presupuesto referencia'

2.3 Términos de referencia

SECCION II


3.1 Cronograma del procedimiento

3.2 Vigencia de la oferta

3.3 Precio de la oferta

3.3.1 Forma de Presentar la oferta

3.4 Plazo de ejecución

3.5 Alcance del precio de la oferta

3.6 Forma de pago

3.6.1 Anticipo

3.6.2 Valor restante del contrato

SECCION III


Secretaríadel Agua

MODELO DE PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTORÍA

Versión 2.1 (09 de junio de 2017)

ÍNDICE

I. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTORÍA


Secretaría del Agua GOBIERNO NACIONAL DE

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR


SECCIÓN IV

4.1. Evaluación de la oferta

4.1.1 Integridad de las ofertas

4.1.2 Personal Técnico Clave

4.1.3 Experiencia general y específica mínima

4.1.4 Experiencia mínima del personal técnico

4.1.5 Patrimonio

4.1.6 Metodología y cronograma de ejecución

4.1.7 Equipo e instrumentos disponibles

4.1.8 Verificación del cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta

4.1.9 Información Financiera de Referencia

4.2 Evaluación por puntaje

4.2.1 Metodología de asignación de puntaje en la experiencia

4.3 Evaluación de la oferta económica

SECCIÓN V


5.1 Obligaciones del adjudicatario en la aplicación de transferencia de tecnología.

5.2 Obligaciones del Contratista

5.3 Obligaciones de la contratante

5.4 Obligaciones del contratante en la aplicación de transferencia de tecnología.




INDICACIONES PRELIMINARES

(Para convocar a cualquier procedimiento de Consultoría, la entidad contratante deberá escoger, de acuerdo a su naturaleza, solamente a uno de los tres siguientes grupos establecidos en los literales siguientes:

a) Consultores individuales b) Firmas consultoras c) Organismos facultados para ejercer la consultoría

Los invitados a los procedimientos de Lista Corta y Contratación Directa podrán, de considerarlo pertinente, asociarse o consorciarse con otros proveedores de la misma naturaleza, siempre que éstos proveedores no hayan sido objeto de la convocatoria, limitación que no es aplicable en los procedimientos de Concurso Público.

Para el caso de consultores extranjeros la entidad contratante deberá contemplar lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General, y la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública para el efecto.)

as as bD

n. ,c15




J ti IS4


CONSULTORÍA CONVOCATORIA ABIERTA

CPCSENAGUAPASEE022017

I. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTORÍA

SECCIÓN I

CONVOCATORIA

De acuerdo con los Pliegos para la Contratación de Obras elaborados por la

Secretaría del Agua en base al Art. 3 de la LOSNCP en el marco del Convenio de

Financiación suscrito el 16 de febrero de 2011 de la subvención otorgada por parte del

Gobierno de España a través del Fondo de Cooperación para el Agua y Saneamiento

(ECAS), que fueron aprobados por el Coordinador General Administrativo Financiero,

en ese sentido se aprueban los pliegos con Resolución No. de fecha 13 de

diciembre de 2017; y con NO OBJECIÓN de la Agencia Española de Cooperación

Internacional para el Desarrollo - AECID, a través de la Oficina Técnica de Cooperación (OTC), emitida mediante N° Oficio CV-401-2017-0TC-ECU, de fecha del

11 de diciembre de 2017, se convoca a personas naturales, jurídicas, empresas,

[nstituciones, ecuatorianas o extranjeras, y/o asociadas entre ambas, a que presenten

sus ofertas para la "FISCALIZACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES AP Y S EN JALOA EL GUASMO, HUALCANGA SAN NICOLÁS, LUIS LÓPEZ Y MOCHAPATA - CANTÓN QUERO; AS EN LLULLALO, SANEAMIENTO EN CACHILVANA CHICO Y AS EN ILLAGUA GRANDE - CANTÓN AMBATO; APYS EN CHAUPILOMA ALTO SAN JUAN -

CANTÓN PILLARO. DH PASTAZA".

Los oferentes ecuatorianos y/o extranjeros que participen se sujetaran a las NORMAS

PARA LA ADMINISTRACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR PARTE DE LAS ENTIDADES

EJECUTORAS DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS PROVENIENTES DEL

PROGRAMA PAS - EE -ECU- 050 - B ECUADOR-ESPAÑA y, supletoriamente, a la

legislación ecuatoriana que resulte de aplicación.

El presupuesto referencial es de USD 91.268,77 (Noventa y un mil doscientos sesenta y

ocho con 77/100 Dólares de los Estados Unidos de América), sin incluir el IVA,

El plazo de ejecución de la fiscalización es de 120 días calendario, y 30 días calendario adicionales que cubren la liquidación de la obra y entrega-recepción provisional de la misma, es decir, que el plazo del contrato de Fiscalización será de 150 (ciento cincuenta) DÍAS calendario, contados a partir del inicio de la obra a fiscalizarse.

En caso de prórroga de plazo de ejecución de la obra fiscalizada, el consultor está obligado a continuar con la fiscalización hasta la culminación de la ejecución de la obra, para lo cual se suscribirá los instrumentos legales correspondientes.

Si la obra a fiscalizarse se suspenderá o paralizará, también el presente contrato, sin que el consultor pueda exigir pago mensual alguno, puesto que el planillaje de



CO ro

lob ,rd



fiscalización está ligado técnica y legalmente al planillaje de la obra.

Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:

1 El pliego está disponible, sin ningún costo, en la Página Web de la Secretaria del Agua www.aqua.gob.ec Opción "BIBLIOTECA", Sección "CONTRATACIONES PROGRAMA PAS - EE ECUADOR ESPAÑA 2017" y en la de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID, www.aecid.ec .

2. Los interesados podrán formular preguntas dentro de los dos (2) días calendario contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, en un (1) día calendario posteriores al plazo de preguntas la Comisión Técnica designada para el caso absolverá obligatoriamente todas las preguntas y realizará las aclaraciones necesarias respecto al contenido de los Pliegos, a través de la Página Web de la Secretaría del Agua www.agua.gob.ec , dirigirse a Menú, Opción "BIBLIOTECA", Sección "CONTRATACIONES PROGRAMA PAS - EE ECUADOR ESPAÑA 2017"; también en la página web del programa www.proaramapasee.com , sección "Convocatoria y Concursos" y en la página de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID, www.aecid.ec .

3. La oferta completa se presentará de forma física y en archivo digital (el cual será el escaneado de la oferta original) en la Secretaria del Agua, ubicada en Toledo N22-286 y Lérida en la oficinas de la Dirección Administrativa Piso 4to Alto; hasta la fecha en que se cierre el plazo para la presentación de la oferta. La falta de entrega de la oferta será causa de descalificación de la oferta.

4. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en la Toledo N22- 286 y Lérida en la oficinas de la Dirección Administrativa Piso 4to Alto.

5. La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación.

6. La presentación de la oferta se realizará en veinte y un días (21) días

calendario contados a partir de la fecha de la publicación de la convocatoria una hora más tarde vencido el plazo para la presentación de las ofertas, se procederá a la apertura de las ofertas recibidas. El acto de apertura de ofertas será público (Las fechas están señaladas en el numeral 3.1 del componente I. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO PÚBLICO DE OBRAS de la Sección III CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO de estos Pliegos).

CTN es

,ft a.,

Av. Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, Telt: 02 3815640 www.agua.gob.ec Quito - Ecuador

Secretaría del Agua c GOBIERNO NACIONAL DE


7. La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en el pliego, conforme lo dispone el artículo 54 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Pública y conforme la Normativa del Programa PAS - EE.

8. La fecha estimada de adjudicación se encuentra publicada en la Página Web de la Secretaría del Agua www.agua.gob.ec , dirigirse a Menú, Opción

"BIBLIOTECA", Sección "CONTRATACIONES PROGRAMA PAS - EE ECUADOR ESPAÑA 2017"; también en la página web del programa www.programapasee.com , sección "Convocatoria y Concursos" y en la

página de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID, www.aecid.ec ., y en el cronograma del presente pliego.

Los pagos de los servicios de consultoría se realizarán con cargo a los fondos provenientes de la cuenta TE "CCU SENAGUA / AECID. PROY. AGUA.POT.Y SANEAM. ECUADOR- ESPAÑA PAS-EE" relacionada con la partida presupuestaria Nro. 55 00 001 003 730604 1701 701 3018 5041, denominada "Fiscalización e Inspecciones Técnicas"

por el valor de USD. 22.817,19 (veintidós mil ochocientos diez y siete con 19/100) dólares de los Estados Unidos de América, certificación 1049 y de la cuenta del programa PAS - EE - Fondos Fiscales, relacionada con la partida presupuestaria No. 55 00 001 003

730604 1701 001 0000 0000, denominada "Fiscalización e Inspecciones Técnicas" por el valor de USD. 2.738,06 (dos mil setecientos treinta y ocho con 06/100) dólares de los Estados Unidos de América, certificación 1050, conforme consta en la certificación conferida por el Mgs. Diego Javier Cervantes Puente, Director Financiero, mediante Memorando No SENAGUA-DF.5.03-2017-0614-M, del 27 de noviembre de 2017.

Igualmente con cargo a los fondos provenientes de la cuenta TE "CCU SENAGUA /

AECID. PROY. AGUA.POT.Y SANEAM. ECUADOR- ESPAÑA PAS-EE relacionada con la

partida presupuestaria Nro. 55 00 001 003 730604 1701 701 3018 5041 denominada

Fiscalización e Inspecciones Técnicas por un valor de USD. 68.451,58 (SESENTA Y OCHO

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 58/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS

UNIDOS DE AMÉRICA), certificación plurianual No. 15 y de la cuenta del programa PAS

- EE - Fondos Fiscales, relacionada con la partida presupuestaria No. 55 00 001 003

730604 1701 001 0000 0000, denominada "Fiscalización e Inspecciones Técnicas" por el

valor de USD. 8.214,19 (ocho mil doscientos catorce con 19/100) dólares de los Estados rl

Unidos de América, certificación plurianual No. 16, aprobada por el Mgs. Diego Javier n.o Cervantes Puente, Director Financiero, el 17 de noviembre de 2017.

Av. Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, Telf 02 3815640 www.agua.gob.ec Quito - Ecuador

Secretaría del , Agua GOBIERNO NACIONAL DE


• El presente proceso no contempla anticipo.

• La forma de pago se lo realizará contra presentación de planillas mensuales.

• El monto del contrato de fiscalización será directamente proporcional al monto

de contrato de obra, obteniéndose una relación en virtud de la cual se

determinará el valor que corresponda pagar a la fiscalización; el porcentaje

obtenido se aplicará sobre el monto de cada planilla de ejecución de obra; el

valor resultante de esta última operación será el que corresponda pagar por

concepto del servicio de fiscalización de obra, a entera satisfacción de la

Secretaria del Agua para el pago final deberá entregarse el informe final de

fiscalización y suscribirse el acta entrega recepción definitiva aplicando el

articulo 124 y 125 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema

Nacional de Contratación Pública.

9 El procedimiento se ceñirá a las disposiciones del Convenio de Financiación (firmado entre Secretaría del Agua y el Instituto de Crédito Oficial, en representación del Gobierno de España) y el Reglamento Operativo del programa PAS-EE ECUADOR-ESPAÑA. Lo no previsto en el Convenio de Financiación así como su normativa desarrolladora, se regirá por las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones del SERCOP, y los presentes Pliegos

10. Cuando se requiera documentos o requisitos que por necesidad institucional se justifiquen los mismos se podrán pedir para la respectiva firma del contrato con el oferente ganador del proceso

11. Referente a los temas de seguridad, el contratista acatara el REGLAMENTO DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO Resolución del IESS 513 Registro Oficial Edición Especial 632 de 12-jul.-2016, así como también el REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS - Jueves, 10 de Enero de 2008 - R. O. No. 249 o en su defecto la Ley, norma que se encuentre en curso legal vigente, aplicable a la obra y de responsabilidad irrestricta para el contratista

1-1 12. Relacionado al RUP se pedirá este requisito como obligatorio para personas 1-1

naturales, jurídicas asociaciones de estas etc., que sean nacionales sin

embargo para personas jurídicas/naturales extranjeras, no será requisito , rcsE7,5

dentro delpresente proceso de contratación. Finalmente cuando exista asociaciones entre extranjera y nacional se pedirá el RUP por el hecho de estar implicada una nacional se entiende, ya sea naturales o jurídicas, o cualquier forma conforme la convocatoria.





13. La Secretaria del Agua se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratación, situación en la que no habrá lugar a pago

de indemnización alguna.

Quito, 13 de diciembre de 2017

Sr.

COORDINADOR

eira G. AL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

RETARIA DEL AGUA

Av. Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, Tel .. 02 3815640 www.agua.gob.ec Quito - Ecuador

! Secretaría del Agua GOBIERNO NACIONAL DE


SECCIÓN II

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y TÉRMINOS DE REFERENCIA

2.1 Objeto de contratación: Este procedimiento precontractual en base al Art. 3 de la LOSNCP tiene como propósito seleccionar a la oferta de mejor costo en obras, en los términos del numeral 18 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, para la: FISCALIZACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES AP Y S EN JALOA EL GUASMO, HUALCANGA SAN NICOLÁS, LUIS LÓPEZ Y MOCHAPATA - CANTÓN QUERO; AS EN LLULLALO, SANEAMIENTO EN CACHILVANA CHICO Y AS EN ILLAGUA GRANDE - CANTÓN AMBATO: APYS EN CHAUPILOMA ALTO SAN JUAN - CANTÓN PILLARO. DH PASTAZA

2.2 Presupuesto referencial: es USD de USD 91.268,77 (Noventa y un mil doscientos sesenta y ocho con 77/100 Dólares de los Estados Unidos de América NO INCLUYE IVA, de conformidad con el siguiente detalle:

Código CPC Descripción del servicio Unidad Cantidad Precio

Unitario Precio Total 839900114 FISCALIZACION A LA

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES AP Y S EN JALOA EL GUASMO, HUALCANGA SAN NICOLÁS, LUIS LÓPEZ Y MOCHAPATA -

CANTÓN QUERO AS EN LLULLALO, SANEAMIENTO EN CACHILVANA CHICO Y AS EN ILLAGUA GRANDE - CANTÓN AMBATO; APYS EN CHAUPILOMA ALTO SAN JUAN - CANTÓN PILLARO. DH PASTAZA

U 1 USD 91.268,77

USD 91.268,77

Presupuesto Referencial (SIN IVA) USD 91.268,77

(Para el caso de contrataciones de fiscalización de obra, el valor del contrato de consultoría estará en directa relación con el costeo de las actividades a ejecutar, sin que en ningún caso el presupuesto del contrato de fiscalización de obra pueda estar referido o fijado como un porcentaje del valor de la obra a ser fiscalizada.)



„ea Secretaría del Agua

2.3 Términos de referencia:

1. ANTECEDENTES:

1.1 El artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Son

deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes";

1.2 El artículo 12 ibídem, determina: "El derecho humano al agua es fundamental e

irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso

público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida";

1.3 El artículo 14 ibídem, establece: "El Estado reconoce y garantiza el derecho a las personas a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación y el artículo 318 prescribe que las aguas son bienes nacionales de uso público, su dominio será inalienable e imprescriptible, su uso

y aprovechamiento corresponderá al Estado o a quienes obtengan estos

derechos de acuerdo con la ley.";

1.4 El artículo 226 ibídem, establece: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen

en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y

facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber

de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución";

1.5 El artículo 227 ibídem, determina: "La administración pública constituye un

servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación,

planificación, transparencia y evaluación";

1.6 El artículo 313 ibídem, establece: "El Estado se reservará el derecho de

administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de

conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución,

prevención y eficiencia. (...) Se considerarán sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el

patrimonio genético, el espacio radioelectrónico, el agua, y los demás que

determine la ley";

1.7 El numeral 8 del artículo 6 de la Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación Pública, define a la consultoría cómo la prestación de servicios profesionales especializados no normalizados, que tengan por objeto identificar, auditor, planificar, elaborar o evaluar estudios y proyectos de desarrollo, en sus niveles de pre factibilidad, factibilidad, diseño u operación. Comprende, además, la supervisión, fiscalización, auditorio y evaluación de proyectos ex ante y ex post, el desarrollo de software o programas informáticos así como los servicios de asesoría y asistencia técnica, consultoría legal que no



z or:



constituya parte del régimen especial indicado en el número 4 del artículo 2, elaboración de estudios económicos, financieros, de organización, administración, auditorio e investigación;

1.8 Mediante Decreto Ejecutivo No. 1088, de 15 de mayo de 2008, publicado en el Registro Oficial No. 346, de 27 de los mismos mes y año, se reorganizó el Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), mediante la creación de la Secretaría Nacional del Agua - SENAGUA, como entidad de derecho público, adscrita a la Presidencia de la República, con patrimonio y presupuesto propio, con independencia técnica, operativa, administrativa y financiera;

1.9 Mediante Decreto Ejecutivo No. 5, de 30 de mayo de 2013, se transfiere a la Secretaría Nacional del Agua, todas las competencias, atribuciones, responsabilidades, funciones, delegaciones, representaciones, proyectos y programas que en materia de agua potable y saneamiento, ejercía el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda; así también se traspasó a la SENAGUA, la Subsecretaría de Agua Potable y Saneamiento del MIDUVI, con todas las competencias, atribuciones, responsabilidades, funciones, delegaciones, proyectos y programas que en materia de agua potable y saneamiento ejercía dicha unidad administrativa;

1.10 Mediante Decreto Ejecutivo No. 62, de 5 de agosto de 2013, se reformó el Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, en cuanto a las denominaciones, facultades y organización administrativa de varios organismos de la Función Ejecutiva, estableciendo que en todas aquellas disposiciones en que diga "Secretaría Nacional del Agua", "Secretario Nacional del Agua" deberá entenderse que se refieren a "la Secretaría del Agua", "Secretario del Agua";

1.11 Mediante Acuerdo No. 2014-910, publicado en el Registro Oficial No. 154, de 28 de julio de 2014, se expide la nueva Codificación al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional de Procesos de la Secretaría del Agua, que en su Capítulo III, artículo 10 numeral 10.5 Procesos Desconcentrados, y numeral 10.5.1 Procesos Gobernantes Demarcación Hidrográfico, textualmente consta:

Misión: Garantizar la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en la Demarcación Hidrográfico a través de la planificación, organización y ejecución desconcentrada de políticas, objetivos, normas e instrumentos técnicos establecidos nacionalmente para gestionar los productos y servicios desconcentrados de la Secretaría del Agua";

1.12 El Instituto de Crédito Oficial - ICO, con CIF Q-2876002-C, conforme la disposición adicional sexagésima primera de la Ley 51/2007, de 26 de L.r) diciembre, de Presupuestos del Estado para 2008, que creó el Fondo de

rcs Cooperación para Agua y Saneamiento ( FCAS ), quien actúa en nombre y z representación del Gobierno de España y por cuenta del Estado Español, eo entidad que impulsa el cumplimiento de las siguientes metas: a. Acceso sostenible al agua potable. b. Acceso sostenible a servicios básicos de saneamiento, incluyendo la

gestión de residuos sólidos. c. Fortalecimiento de la gestión integral del recurso hídrico





d. Fortalecimiento de las políticas y marcos institucionales de gestión del agua, para una mejor coordinación y participación en la gestión del

recurso e. Establecimiento de sistemas sostenibles de suministro de los servicios

públicos de agua y saneamiento

1.13 "..Mediante el Real Decreto 822/2008 de 16 de mayo, se creó la Oficina del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, como unidad encargada de la gestión y seguimiento de dicho fondo."

1.14 El Consejo de Ministros de España, el 15 de octubre de 2010, autorizó la concesión de una aporte inicial a favor de la Secretaría del Agua para la cofinanciación del PROYECTO denominado "Agua y Saneamiento en Comunidades Rurales y Pequeños Municipios" PAS-EE.

1.15 El 24 de enero de 2011, en Madrid y 16 de febrero de 2011, en Quito; se suscribió el Convenio de Financiación entre El Instituto de Crédito Oficial - ICO, en nombre del Gobierno de España y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda de la República del Ecuador, documento habilitante y base legal del Programa de Agua y Saneamiento en Comunidades Rurales y Pequeños Municipios PAS-EE (ECU-050-B), cuyo objetivo principal es "Incrementar la cobertura y mejorar las condiciones de los servicios de agua potable y saneamiento en el sector rural del país mediante la construcción de infraestructura, fortalecimiento de los actores, participación comunitaria, la modernización institucional y descentralizada de los servicios de agua y saneamiento, garantizando la sostenibilidad de las soluciones elegidas".

1.16 Objetivos del Programa 1.16.1. Objetivo General:

Incrementar la cobertura y mejorar las condiciones de los servicios de agua potable y saneamiento en las comunidades rurales, parroquias y pequeños municipios del país mediante la construcción de infraestructura, fortalecimiento de los actores, participación comunitaria, la modernización institucional y descentralizada de los servicios de agua y saneamiento, garantizando la sostenibilidad de las soluciones elegidas.

1.16.2. Objetivos Específicos:

a. Lograr el fortalecimiento y la gestión sostenible de los servicios que brindan los prestadores comunitarios rurales a través del empoderamiento de los sistemas de agua potable y saneamiento con especial incidencia en la participación de las mujeres como un componente transversal en la prestación del servicio y la toma de decisiones.

b. Mejorar los hábitos de higiene y prácticas sanitarias en la población rural a través de educación sanitaria que permita reducir la incidencia de enfermedades dérmicas, diarreicas y respiratorias en la población infantil, mediante el aseo personal, en especial el lavado de manos con agua y jabón.

c. Incrementar la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento a nivel rural, mediante la formulación de estudios y diseños y la construcción de infraestructura aplicando tecnologías apropiadas, con la intervención social y capacitación al prestador de los servicios.



cc

b.0

o-

d Mejorar la capacidad de control de la calidad del agua potable a través de la dotación de equipos de laboratorio a pequeños municipios, incluirá capacitación en manejo de equipos, monitoreo y control en la cabecera cantonal y comunidades de su jurisdicción, que permita realizar los correctivos necesarios en los sistemas de abastecimiento por parte del GAD y/o JAAP'S.

1.17 Componentes del programa: Los componentes en los cuales interviene el

programa son los siguientes:

Fortalecimiento de las Capacidades Sectoriales. Intervención en el ámbito de 117 cantones de 16 provincias y fortalecimiento de las capacidades gerenciales.

Elaboración de Estudios y Diseños Integrales de Agua y Saneamiento. Estudios y diseños integrales en el ámbito de 117 cantones de 16 provincias.

Construcción de Infraestructura Sanitaria.

Construcción de infraestructura en el ámbito de 117 cantones del área rural y uso de tecnologías apropiadas.

Mejora de la Calidad del Agua.

Disminución de enfermedades de la población infantil rural en 2% durante un período de ejecución de 4 años.

1.18 Mediante Oficio No. SENPLADES-SGPBV-2014-0408-OF de 15 de abril de 2014 la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, emite dictamen de prioridad, aprobación e inclusión del Programa de Agua Potable y Saneamiento PAS-EE-ECU-050-B para el período 2014-2017;

1.19 En el anexo III numeral 2°) del Convenio de Financiación relacionado a la Finalidad de Intervención, se establece que el Programa mantiene como fin -incrementar la cobertura y mejorar las condiciones de los servicios de agua potable y saneamiento en las comunidades rumies, parroquias y pequeños municipios del país mediante la construcción de infraestructura, fortalecimiento de los actores, participación comunitaria, la modernización institucional y descentralizada de los servicios de agua y saneamiento, garantizando la sostenibilidad de las soluciones elegidas; y a tal fin se persiguen los resultados del programa";

1.20 El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría del Agua, viene desarrollando una serie de Proyectos y Programas, enfocados a elevar las coberturas de agua y saneamiento del país en comunidades rurales y pequeños Municipios, uno de éstos es el Proyecto de Agua y Saneamiento en Comunidades Rurales y Pequeños Municipios, que se financia con recursos de donación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y una contraparte nacional. En tal sentido se tiene previsto la contratación de la Fiscalización para la ejecución de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES AP Y S EN JALOA EL GUASMO, HUALCANGA SAN NICOLÁS, LUIS LÓPEZ Y MOCHAPATA - CANTÓN QUERO; AS EN LLULLALÓ, SANEAMIENTO EN


r15

,ru

I Secretaría del 1 Agua GOBIERNO NACIONAL DE




CACHILVANA CHICO Y AS EN ILLAGUA GRANDE - CANTÓN AMBATO; APYS EN CHAUPILOMA ALTO SAN JUAN - CANTÓN PILLARO. DH PASTAZA".

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:

En cumplimiento al capítulo V, Artículo 121 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el que se estipula "si el contrato es de ejecución de obras, prevé y requiere de los servicios de fiscalización"; al amparo de lo que establece el numeral 11.6 del Reglamento Operativo del Proyecto Agua y Saneamiento en Comunidades Rurales y Pequeños Municipios: "(...) Todos los contratos, especialmente los de obras de infraestructura, deberán estar supervisados ya sea directamente por personal del Equipo de Gestión Central, de las Demarcaciones

Hidrográficas, del ejecutor delegado, o contar con servicios externos de supervisión al pie de obra (Fiscalización), para verificar la calidad y cantidad de materiales empleados en las obras (...)"; y, considerando que actualmente la Secretaria del Agua referente al Proyecto Programa de Agua y Saneamiento de Comunidades y Pequeños Municipios - PASEE no cuenta con el suficiente personal técnico para el efecto, así como tampoco de factibilidad en la movilización a los lugares de la obra que son distantes a las sedes de las demarcaciones hidrográficas, en tal virtud, es necesario la contratación de una

consultoría para realizar la "FISCALIZACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES AP Y S EN JALOA EL GUASMO, HUALCANGA SAN NICOLAS, LUIS LOPEZ Y MOCHAPATA - CANTON GÜERO; AS EN LLULLALO, SANEAMIENTO EN CACHILVANA CHICO Y AS EN ILLAGUA GRANDE - CANTÓN AMBATO; APYS EN CHAUPILOMA ALTO SAN JUAN -

CANTÓN PILLAR°. DH PASTAZA.", misma que se encargará de la verificación y supervisión

del uso de una adecuada técnica y correcta ejecución de la obra, en aplicación de los términos y condiciones previstas en la oferta adjudicada, a fin de que el proyecto se

ejecute a entera satisfacción de esta entidad.

e

3. OBJETIVOS:

3.1. OBJETIVO GENERAL:

Velar por el cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales de los trabajos de obra que se realizaran en las comunidades de LUIS LÓPEZ Y MOCHAPATA,

JALOA EL GUASMO, HUALCANGA- SAN NICOLÁS - CANTÓN QUERO, LLULLALÓ; CACHILVANA CHICO Y ILLAGUA GRANDE - CANTÓN AMBATO, CHAUPILOMA ALTO SAN JUAN - CANTÓN PILLARO, PROVINCIA TUNGURAHUA, que incluya la correcta ejecución

de la obra en base a las especificaciones técnicas establecidas.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Vigilar el fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del Contrato de la Obra, a fin CO

de que el proyecto se ejecute de acuerdo a las especificaciones técnicas 1-1 re

establecidas en el contrato; y, a las leyes, códigos, reglamentos y normativas c

legales conexos. te

-rd

• Garantizar y certificar que la obra entregada por el Contratista cumpla con las a.

condiciones de calidad y cantidad, dentro de los plazos acordados y con los costos programados en el contrato.

4. ALCANCE: Av. Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, Telf.: 02 3815640


TUNGURAH UA

QUER YANAYAC

QUERO

O I

QUERO

PILLAR SAN O ANDRES

AMBAT QUISAPINC O HA

HB

JALOA EL GUASMO 8 80 220

LUIS LOPEZ Y

MOCHAP 248 100 o

ATA HUALCAN GA SAN 113 650

NICOLAS CHAU PILO MA ALTO 168 672

SAN JUAN

LLULLALÓ 160 800 CACHILVA NA CHICO 35 353

ILLAGUA GRANDE I 217

CO

# CON # CON N OB AP AL SA S

N (UB S)

11.

I.

PROVINCI CANT PARROQUI COMUNID FAMILI A ÓN A AD AS

31 80

248

113

160

70

168

35

217

j-



La fiscalización tendrá a su cargo el control de la obra "FISCALIZACIÓN A LA

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES AP Y S EN JALOA EL GUASMO, HUALCANGA SAN NICOLAS, LUIS LOPEZ Y MOCHAPATA - CANTON QUERO; AS EN LLULLALO, SANEAMIENTO EN CACHILVANA CHICO Y AS EN ILLAGUA GRANDE - CANTÓN AMBATO; APYS EN CHAUPILOMA ALTO SAN JUAN - CANTÓN PILLARO. DH PASTAZA.",

hasta su total y cabal conclusión, asumiendo la supervisión de todo el proceso ejecutorio de la construcción el control de calidad, la verificación de las cantidades de la obra ejecutada para su medición y pago, sujetándose a las especificaciones técnicas, normas técnicas, disposiciones contractuales, recomendaciones, dadas por la entidad contratante, que sean aplicables para este caso, así como las dadas por el Código Ecuatoriano de la Construcción y demás normas contempladas para los procesos de construcción.

Como modo de información a continuación se presentan datos generales de las comunidades en las cuales se ejecutara la obra:

La consultoría debe, bajo su responsabilidad y propio riesgo, visitar e inspeccionar el sitio de las Obras y sus alrededores para conocer la naturaleza del mismo, así como las condiciones generales y locales que puedan afectar el desarrollo de la supervisión.

La consultoría entiende y acepta que no podrá solicitar modificaciones al Contrato del servicio de consultoría pertinente, aduciendo desconocimiento del sitio de las Obras.




5. EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN:

Durante la ejecución de la construcción la fiscalización deberá exigir el cumplimiento

de las condiciones técnicas de los siguientes rubros:

APORTE PROGRAMA PASEE RUBRO&A OF

Unid Cant Precio

ad idad unitario N

1 o. Rubro / Descripción

COMUNIDAD ILLAGUA GRA1S

A I REDES ' , REPLANTEO Y NIVELACION (CON EQUIPO DE

$ $ ,-1

I 1 PRECISION) ALCANTARILLADO KM 5.05 262.36 1,324.94

12 ' EMPEDRADO BASE E=15CM INC. EMPORADO M2 3.6 $ 4.70 $ 16.93

1 $

, SUM. TRANS. E INSTAL. DE TUBERÍA PVC DNI=200MM 100,057.

I, 3 , ALCANTARILLADO 5093 $ 19.65 96

$

4 IPRUEBAS HIDROSTATICAS TUBERIAS DE PVC M 5093 $ 0.49 2,487.29

$

I COSNTRUCCIÓN DE POZOS DE REVISIÓN BAJOS $ 35,974.7

15 li INCLUYE ENLUDICO INTERNO (0.00 A 2.10 M) U 125 287.80 3

I COSNTRUCCIÓN DE POZOS DE REVISIÓN MEDIANO $

16 I INCLUYE ENLUDICO INTERNO (2.11 A 4.10 M) 395.10 $ 790.20

$

,RELLENO COMPACTADO DE ZANJA EN CAPAS DE 5042. 23,395.2

M3 07 $ 4.64 O 7 120cm MAX $

' FAB. E INST. TAPA DE H.A. Y CERCO TOL GA

18 1I FC=210KG/CM2 E=10CM PARA POZOS DE REVISION U 127 $ 66.75 8,477.25 1

1

$ 41,496.8

I B ', ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 6

1SUM. TRANS. E INSTAL. DE TUBERÍA PVC D=160MM CON $

M 1316 $ 13.94 18,347.2 9 i CONEXIÓN A RED



o

a.


Secretaría del ' Agua

1 .1 1 SUM. TRANS. E INSTAL DE SILLA PVC DNI 200 MM A 160 10 1MMA45°

U 188 $24.68

9

4,639.58 1 11 1 1 CAJA DE REVISIÓN DE H.S. DE 60X60 CM INTERNO + I 1 TAPA DE H.A. E=7CM HMAX 1.35M

1 U 217 $ 73.59 15,969.7 9

RELLENO COMPACTADO DE ZANJA EN CAPAS DE 12 20cm MAX , 1

M3 547.4 56 $ 4.64 2,540.20 REJILLA, TANQUE SEPTICO, FILTRO ANAEROBIO DE

FLUJO ASCENDENTE FAFA Y LECHO DE SECADO DE C LODOS (PLANTA DE TRATAMIENTO) 1 1

32,558.6 2 1

3 I LIMPIEZA Y DESBROCE 1 M2 400 $ 0.63 $ 253.15 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTRAS (CON 4 11

EQUIPO DE PRESICION) M2 400 $4.15 1,661.85

I 5 1 HORMIGON SIMPLE fic=210 kg/cm2 1 M3

109.5 8 174.17

19,085.7 3

v--1 C\1

"Ea ,ra

, 1 I

11 6 1 S. C. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (MADERA) 1 M2 236.7 $ 72.26 2,901.94 1 1

7 1S. C. ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 1 KG 3759 $ 2.23 8,382.57

1 SUM. E INST. DE REJILLA DE HIERRO FUNDIDO SEGÚN

18 , DISEÑOS (VER PLANOS) U 1 273.38 $ 273.38

1 I C I ACCESORIOS Y TUBERÍAS PLANTA DE TRATAMIENTO

3,551.54

1 II I 9 SUM. E INST. DE TUBERIA PVC DESAGUE D=160MM 1

2 I 122.19 $ 122.19 SUM. E INST. DE REDUCTORES PVC DESAGUE D=160 A 10 I 110MM

U 14 $ 76.62 $232.68 1 2

. I 1 I SUM E INST. DE TUBERIA PVC DESAGUE D=7 10MM 2 I

U 4 $3.14 $ 12.56 SUM. E INST. ADAPTADOR PVC PRESION PARA VALVULA I 2 II COMPUERTA D=110MM (ROSCA-LISO)

14 $ 29.05 $406.70 , 2 1 CAJA DE REVISIÓN DE H.S. DE 60X60 CM INTERNO + 13 'TAPA DE H.A. E=7CM HMAX 1.35M U 7 $ 73.59 $515.15 12 1 SUM. E INST. DE VALVULA DE COMPUERTA DE PVC

I 4 D=110MM PRESION 400 MPA U 7 201.86 1,413.02 1 2

1! 5 SUM. E INST. CODO DE PVC DESAGUE D=160MM U 28 $ 26.72 $ 748.16 , 2 I 6 SUM. E INST. TEE DE PVC DESAGUE D=760MM U 2 $ 39.57 $ 79.14


2

$ 6.19 $ 12.38

50.4 $ 0.19 $ 9.56

5,523.96

115.7

3

$ 4.09 $ 473.34

327.5 $ 9.03 2,957.33

258.8 $ 6.98 1,806.42

4

$ 71.72 $ 286.88

9,180.93

3.6

$ 0.63 $ 2.28

3.6

$ 2.90 $ 10.44

3.6 174.17 $ 627.02

18

$ 94.90 1,708.20

28.5 $ 12.26 $ 349.41

337.5 $ 2.23 $ 752.63

76.9 $ 21.87 1,681.80

171 $ 6.98 1,193.58

$ 33.54

$ 13.29 1,063.20

1,173.90 35

80



1 2 SUM E INST. CODO DE PVC DESAGUE D=110MM 45

I 7 GRADOS

112

8

D PINTURA EXTERIOR DE ESTRUCTURAS Y CERRAMIENTO

T3 ' O PINTURA LATEX VINYL

i 3 1 ENLUCIDO INTERNO MORTERO 1:2 LISO CON

IMPERMEABILIZANTE

, 2 1 ENLUCIDO EXTERNO MORTERO 1:3 PALETEADO FINO

1 3 3 QUEMADOR DE GASES r

, E CERRAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO

, 3 4 LIMPIEZA Y DESBROCE

' 3 1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTRAS (CON

5 , EQUIPO DE PRESICION) 1 3 6 HORMIGON SIMPLE fc=210 kg/cm2

13 HORMIGON CICLOPEO: 40% PIEDRA + H. S. fc=180

7 kg/cm2

' 3 1 8 S C. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (MADERA)

1 MATERIAL PLASTIC° PARA FILTROS (POLIPROPILENO)

U

M3

M2

M2

M2

U

M2

M2

M3

M3

M2

KG

M2

M2

U

M2

245.1

1

$ 1.60 $ 392.16

226.32 $ 226.32

z - LH,

a.

3 , 9 S. C. ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 : 4 MAMPOSTERIA DE LADRILLO DE ARCILLA COMÚN TIPO

O CHAMBO DE 0.30X0.08X0.11

1 4 ' I ENLUCIDO MORTERO 1:3 PALETEADO FINO 4 TUBO POSTE ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 2" E=2MM

12 DISENO PARA CERRAMIENTO 14 MALLA DE CERRAMIENTO GALVANIZADA N°11

3 H=1.00M

171ár

1 4 ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO 4 PUERTA DE ACCESO DE TUBO H.G. NY MALLA SEGÚN

I 5 DISENO

L__ LUIS LOP Z Y MOCHAPATA Av Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, Telf : 02 3815640


208.65 $ 417.29 15

18 8 1Sum. inst. tapa metálica tool 2mm 15 $ 53.28 $ 106.56

CONDUCCION CAPTACION - TANQUE REPARTIDOR A

16 Desbroce y limpieza 1 1 41

, 4 1 Sum. inst. Y Prueba Tuberia PVC E/C D=63mm 0.80 1

17 I

iMpa

4

8 I Pintura de caucho

$ 0.65

$ 32.68

COMUNIDAD LUIS LOPEZ

AGUA POTABLE 65,4473

$ 996.11

$ 1.31 $ 157.73

m 160 $4.63 $ 740.35

$ 3.27

1 B 1TANQUE REPARTIDOR DE CAUDALES 14

Desbroce y limpieza

5 Replanteo y nivelación

5 1 1 Excavación a mano

15

2 1 Relleno compactado

1 5 1 3 iHormigón replantillo fc=180 kg/cm2

1 5 1 4 iHormigón simple fc=210Kg/cm2 5 1 1

15 Í Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 5 1

i Encofrado/desencofrado de madera

15 17 1 Vertedero metálico

1 9

$ 1.31

$ 1.71

$ 6.84

$ 3.23

143.47

163.21

$ 1.80

$ 13.06

$ 98.03

$ 10.52

$ 28.69

$ 456.98

$ 317.46

$ 130.61

Enlucido 1:2 + sika 1 6

O Pintura de caucho

C 1CONDUCCION

19

$ 3.27

$ 10.12 151.86

4,932.80

$ 435.00 6 Replanteo y nivelación en Kilometros

65,447.5

1,687.56

176.5


1 Secretaría del !Agua

$ 20.58

$ 13.68




1- -- 1

308.51

1 6 Su m. inst. Y Prueba Tuberia PVC E/C D=63mm 0.80

1 2 M a 4

955.2 $ 4.63 4,420.09

16 1 glb

Accesorios de conducción 13 1 $ 77.71 $ 77.71

VALVULAS DE PURGA (1 UNIDADES ) CAMBIO DE

D 1 ACCESORIOS (2 UNIDADES) $911.85

T6 I, Li mpieza y desbroce 14

m2 2 $ 1.31 $ 2.63

1, 6 1 Excavación a mano

m3 0.8 $ 6.84 $ 5.47 L5

6 R elleno compactado m3

m3

0.312 5

0.05

$ 3.23

143.47

$ 1.01

$7.17 r 6

7 1H ormigon replantillo f'c=180 kg/cm2 ,

6 I

8 ormigón simple fc=210 kg/cm2 1H m3 0.8 163.21 $ 130.57

- 6 1

, 9 1 A cero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg

m2

88

4

$ 1.80

$ 13.06

$ 158.21

$ 52.25 , 7 O E ncofrado y desencofrado de madera

7 1 Enlucido 1:3

m2

u

m2

glb

m2

8.5

1

12.75

3

12.75

$ 6.87

$ 55.07

$ 3.27

133.14

$ 3.27

$ 58.40

$ 55.07

$ 41.66

$ 399.41

1,775.66

$ 41.66

7

2 Sum. inst. tapa metálica tool 2mm

' 7 3 Pintura de caucho

7 4 1 Accesorios-válvula de purga

VALVULAS AIRE DOBLE ACCION (1 UNIDAD)CAMBIO

E !, DE ACCESORIOS (2 UNIDADES)

17 5 Pintura de caucho

glb 3 171.03 $ 513.08 i7

de a re 6 Accesorios-válvula

7 7 1 Limpieza y desbroce m2 8 $ 1.31 $ 10.52 CN1

-ya c-

8 Excavación a mano m3

m3

m3

3.2

1.6

0.4

$ 6.84

$ 3.23

$ 21.89

$5.17

$ 57.39 9 Relleno compactado

8 Hormigon replantillo t'c=180 kg/cm2

Ay. Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, Telf.: 02 3815640


$ 33.42 $ 167.11

153.08 $ 306.16

$ 51.35

$ 67.00

$ 33.72

$ 167.85

$ 953.13

$ 281.50

°

1 8 1 1 1 1 i Hormigón simple 18

I 12 ¡Encofrado y desencofrado de madera

I B

13 Enlucido 1:3 18

1 4 Sum. inst. tapa metálica tool 2mm

F 1CASETA HIPOCLORADOR I 8

1 Cerramiento de malla Triple galvan , 8 1 16 1 Puerta Metálica de Malla

1 8 17

1'8 1 18 Cubierta Galbalume 18 1

19 j Pintura de caucho

143.47

$ 417.81

$ 339.59

$ 203.35

$ 165.20

1,014.87

$ 264.00

$51.16

) c=210 kg/cm2

Tanque 250 I. (incluye accesorios)

$ 18.54

264.00

$ 55.07

$ 6.87

$ 13.06

163.21

zado 50/10

1 9 1 0 1 Accesorios

$ 3.27 $ 35.94

190.50

G ITANQUE DE RESERVA 30 m3 19

' 1 I Desbroce y limpieza

$ 190.50

19

2 I Replanteo y nivelación 19

1 3 1 Excavación a mano

14 Tuberia PVC perforada D=1 lOmm 1 9 15 I Enrocado

$ 1.31

$ 1.71

$ 6.84

$ 8.29

19

6 1 Hormigon replantillo fc=180 kg/cm2

17

179

18

19

$ 4.54

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2

Enlucido 1:2 + sika 1

$ 236.67

143.47

163.21

$ 1.80

6,458.93

$ 248.83

61.53 $ 10.12 $622.91




2 $ 50.74 $ 101.49

I

, O s5 E calera HG 3/4

1 glb 791.87 $791.87

2,153.28

7 , , o 6 , Accesorios reserva

H I CERRAMIENTO



9 ,

, o 1, O Encofrado y desencofrado de madera

n ' 1

I 1 I Malla electrosoldada 3*10 r .

u ' Champeado con malla de gallinero

' , '

3 Pintura de caucho -

,

, O 14 ll

Sum. inst. tapa metálica tool 2mm

m2 56.17 $ 13.06 $733.65

m2

83.36 $ 8.09

$674.26

118.4

m2

3

$ 9.88

1,169.82 X

m2

82.57 $ 3.27

$ 269.81

u

1

$ 55.07 $ 55.07

m3

3.8

$ 6.84 $ 25.99 I O 7 !J Excavación a mano

1 ! O I

m2 17.25 $ 11.58 $ 199.76

8 Mamposteria de bloque 4-

1

, O 9 Hormigon Ciclopeo f'c=180 kg/cm2

10 ' Cerramiento de malla Triple galvanizado 50/10

1 ' Puerta de malla de 1,50m

i

m3 3.25 142.41 $ 462.83

34.5 $ 33.42 1,153.09

z

1

193.97

$ 193.97 tz-

1 1 2 I Pintura de caucho I 1TANQUE ROMPEPRESIONES RED DE DISTRIBUCION (1



m2

36

$ 3.27

$ 117.64



1

1 18

11

1 1 9

11 12

1 0 11

2 11 11 12

1 2

11

16

11 11

1 1

11

11

3

II

14

1 1 1 5

1

7

1

1 II

1 1

1

1Pintura

1 UNIDADES)

j II Desbroce y limpieza

Excavación a mano

1 Hormigón replantillo f'c=180 kg/cm2 I

1

Hormigón simple f'c=210 kg/cm2 1

1 1 lAcero de refuerzo fy=4200 kg/cm2

Encofrado y desencofrado de madera

Enlucido 1:2 + sika 1

Enlucido 1:3

Sum inst. tapa metálica tool 2mm

de caucho

1.71

1,718.52

N z

á

m2 $ 1.31 $ 2.25

m3 2.5 $ 6.84 $ 17.10

m3 0.242 143.47 $ 34.72

m3 0.84 163.21 $ 137.09

kg 92.4 $ 1.80 $ 166.12

m2

4.285 7142 86 $ 13.06 $ 55.98

m2 15.9 $ 10.12 $ 160.97

m2 1.5 $ 6.87 $ 10.31

u

9.142 8571

5.76

1710

$ 55.07 $ 55.07

$ 29.88 m2 43 $ 3.27

209.81

$ 308.51

11 1 2 1

I 1 13 Accesorios tanques rompepresiones en la red

1 I 1

1 J ¡ RED DE DISTRIBUCION LUIS LOPEZ 1 1 ¡ 12

1 1 Replanteo y nivelación en Come os

I

12 ;

1 5 1 Sum. inst.tuberia PVC E/C D=25mm 1.60Mpa

Av. Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, www.agua.gob.ec Quito - Ecuador

glb 5 1,049.03

02

17,997.8 O

Km $ 1,777.01

m

Telt.:

$ 197 3,373.98 3815640



12,733.3

$ 2.74 9 12 16 Sum inst.tuberia PVC E/C D=32mm 1 25Mpa

U 1

12 7 Accesorios distribución

glb

K ',CONEXIONES DOMICILIARIAS (114 UNIDADES)

, 2 ' 8 Sum ins uberia polietileno D=25mm Baja Densidad m 855

1,

: 9 Accesorios-ins Conexion domiciliaria

11 ,

3 O Hormigón simple fic=210 kg/cm2

5.5

OM CHAPATA

AGUA POTABLE

4641

8

glb 130

113.42 $ 113.42

163.21 $ 897.64

25,800.1 3

$ 4.02 3,434.23

21,468.2

165.14 6

A CONDUCCION

3 1 1 I ' Replanteo y nivelación en Kilome ros

23,674.2 9

m 2.47 308.51 $ 762.01

523.9 ' 1 ,

, 3 1 12 ; Sum nst. Tuberia PVC E/C D=40mm 1.00 Mpa m 3 $ 3.04 1,594.42

' 1 1 13 !

, 3 1 Sum. ins Tuberia PVC E/C D=63rnm 0.80 Mpa m 71 $ 4.63 8,202.68 :

1 1

3 1 $

'I 4 i Sum inst. Tuberia H.G. D=2" 0.70 Mpa 150 $ 14.58 2,187.00

i 1 $

—1 ii 3 4,681.1 $

1-

4,681.19 I, 5 ii Poso de quebrada L=70m

glb 1 9

11 ¡Paso de quebrada L=40m glb 2 $ $



1772. co (NI

glb 1 195.13 $ 195.13

$ 617.81

m3 0.8 $ 6.84 $ 5.47

m2 2 $ 1.31 $ 2.63

0.312 m3 5

m3 0.05

$ 1.01

$ 7.17

$ 3.23

143.47

4

0 Relleno compactado 1 4

1 I Hormigon replantillo f'c=180 kg/cm2 1 4

m2 4 $ 13.06 $ 52.25

m2 8.5 $ 6.87 $ 58.40

1 u $ 55.07 $ 55.07

m2

glb

4.25

1

$ 3.27

133.14

$ 13.89

$ 133.14


13

16 I 1 3

7 Accesorios de conducción

I 1 13 I

I

8 1Limpieza y desbroce 1 1 3

9 Excavación a mano

3,025.9 6,051.86 3

B , VALVULAS DE PURGA (1 UNIDAD)

4 ,

4 Encofrado y desencofrado de madera 1 4

5 'Enlucido 1:3 1 4

6 1Sum. inst. tapa metálica tool 2mm 1

4

7 iPintura de caucho 1 I 4 )

8 Accesorios-válvula de purga 1 I

C VALVULAS DE AIRE DOBLE ACCION (4 UNIDADES) 1

4 (Limpieza y desbroce m2 8 $ 10.52 $ 1.31


Secretaría del 'Agua

2,008.45

m3 $ 130.57

88 kg $ 158.21

2 Hormigón simple rc=210 kg/cm2

4

3 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 j

$ 0.8 163.21

$ 1.80

Secretaria del I Agua


m3 3.2 $ 6.84 $ 21.89

m3 1.6 $ 3.23 $ 5.17

rn3 0.4 143.47 $ 57.39

m3 2.56 163.21 $ 417.81

m2 26 $ 13.06 $ 339.59

m2 29.6 $ 6.87 $ 203.35

u 4 $ 55.07 $ 220.26

m2 14.8 $ 3.27 $ 48.36

u 4 171.03 $684.11

1,024.90

5.3 $ 33.42 $ 177.14

u 2 153.08 $306.16

u 1 264.00 $ 264.00

m2 2.76 $ 18.54 $ 51.16

m2 111 $ 3.27 $ 35.94

Telf.: 02 3815640

19 ,

I 5 , C Excavación a mano

5 Relleno compactado

2 ! Hormigon replantillo Vett:180 kg/cm2

! 5 ! ! 3 : Hormigón simple f' c=210 kg/cm2

¡Encofrado y desencofrado de madera

5 5 Enlucido 1:3

5 ' 6 Sum. inst. tapa metálica tool 2mm

1 , 5

I Pintura de caucho

! 1

, 5 8 ! Accesorios-válvula de aire

I D , CASETA HIPOCLORADOR

5 1 9 Cerramiento de malla Triple galvanizado

1

6 ! 10 Puerta Metálica de Malla

1 6 1 l Tanque 250 I. (incluye accesorios)

í 6 2 Cubierta Galbalume +-- I Pintura de caucho



1 Secretaría del Agua

I6 3

1 6 4 Accesorios

glb 1 $ 190.50 $ 190.50

E TANQUE DE RESERVA 6,458.93

6

5 Limpieza y desbroce m2 39.07 $ 1.31 $ 51.35

6 6 Replanteo y nivelacion

m2 39.07 $ 1.71 $ 67.00 1 6 7 Excavación a mano

m3 4.93 $ 6.84 $ 33.72 1 6 8 Tuberia PVC perforada D=1 lOmm m 30 $ 8.29 $ 248.83 1 6 9

I1 • Enrocado

m2 52.12 $ 4.54 $ 236.67

7 j Hormigon replantillo f'c=180 kg/cm2 m3 1.17 143.47 $ 167.85

7 I 1 Hormigón simple f'c=210 kg/cm2 m3 5.84 163.21 $ 953.13

I I7 2 Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg

156.5 8 $ 1.80 $ 281.50 1

3 Enlucido 1:2 + sika 1 m2 61.53 $ 10.12 $ 622.91

1

14 Encofrado y desencofrado de madera m2 56.17 $ 13.06 $ 733.65 M rd

m'a

11

5 Malla electrosoldada 3*10 m2 83.36 $ 8.09 $ 674.26 1 7

6 I Champeado con malla de gallinero m2 3 118.4

$ 9.88 1,1 69 .82



Secretaría del I Agua

7

i 7 Pintura de caucho m2 82.57 $ 3.27 $ 269.81

+

7 1

S i Sum. inst tapa metálica tool 2mm u 1 $ 55.07 $ 55.07

1 1

7 '

9 1 Escalera HG 3/4

i

E 2 $ 50.74 $ 101.49

C. Accesorios reserva , glb 1

$ 791.87 $791.87

1 F CERR A MIENTO !

$ 2,153.28

8 , Excavación a mano m3 3.8 $ 6.84 $ 25.99

..-

2 1 Mamposteria de bloque m2 17.25 $ 11.58 $ 199.76

8 3 Hormigon Ciclopeo f'c=180 kg/cm2 ,

m3 3.25 $ 142.41 $ 462.83

1 1

! 8 , 4 Cerramiento de malla Triple galvanizado

E

34.5 $ 33.42 $ 1,153.09

1

' 8

5 i Puerta de malla de 1,50m U 1 $ 193.97 $ 193.97

i,

18 !

! 6 Pintura de caucho , m2 36 $ 3.27 $ 117.64

, ' TANQUE ROMPEPRESIONES RED DE DISTRIBUCION

! G unidades)

(7 $ 4,686.28

8 1

7 Limpieza y desbroce , m2 11.97 $ 1.31 $ 15.73

1_-

1

! 8 !

! 8 1, EXCCIVaCián a mano m3 17.5 $ 6.84 $ 119.70

, , 1 '

. 8 ' ' 9 i HnrmicIón reolantillo f'c=180 kg/cm2 m3 1.694

$ 143.47 $ 243.03

Av. Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, Telf : 02 3815640


en

tifJ

1 Secretaría del Agua GOBIERNO NACIONAL DE


19 O Hormigón simple f'c=210 kg/cm2

I m3 5.88 163.21 $ 959.66

9

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 646.8 $ 1.80 1,162.82 I 1 I 9

2 I Encofrado y desencofrado de madera m2 30 $ 13.06 $ 391.84 1 9 3 Enlucido 1:2 + sika 1

m2 111.3 $ 10.12 1,126.77 1 9 4 Enlucido 1:3

m2 10.5 $ 6.87 $ 72.14 19

5 Sum. inst. tapa metálica tool 2mm u 7 $ 55.07 $ 385.46

Co re)

cz,

9 at,

1 9

6 Pintura de caucho m2 64 $ 3.27 $ 209.13

I H RED DE DISTRIBUCION 14,841.9

o

I

1 9 7 Replanteo y nivelación

Km 3.914 308.51 1,207.50

9 8 Sum. inst.tuberia PVC E/C D=25mm 1.60Mpa m 1000 $ 1.97

$ 1,973.09

9 9 Sum. inst.tuberia PVC E/C D=32mm 1.25Mpa

3914. m 97 $ 2.74

$ 10,739.5 5 2

o Accesorios distribución glb 8 115.22 $ 921.76

CONEXIONES DOMICILIARIAS (134 UNIDADES)

$ 28,084.7 3 2

o Sum. inst.tuberia polietileno D=25 mm Baja Densidad m 1005 $ 4.02 4,036.72 2 Accesorios-inst. domiciliaria glb 1 139 $




165.14 2 22,954.5

3 ' Hormigón simple fic=210 kg/cm2 m3 h 163.21

$ 1,093.49

I

SANEAMIENTO LUIS L EZ Y.

A,

I 1

- POZO SEPTICO - ZANJA DE INFILTRACIÓN ¡ESTRUCTURA

$ 19,742.3

2

2

O

4 i HORMIGON S. fc=140 kg/cm2 EN REPLANTILLOS M3 14.5 76.58 $

1,110.41

2 O 1HORMIGON CICLOPEO SIN ENCOFRADO Bc 180

5 I kg/cm2 M3 54 70.17 $ 3,789.18

1 2 '

C

6 ' S.C. MALLA ELECTROSOLDADA 3.5 X 15 R-64 M2

472.1

9 2.62

$ 1,237.13

1-- , i ; o ! 7 ENCOFRADO-DESEN. MADERA M2 315 6.61

$ 2,082.15

. , 1 0 1

' 8 IHORMIGON S. fc=210 kg/cm2 SIN ENCOFRADO M3 20 56.11 $ 1,122.20

r ' 2

1 o 1 9 MAMPOSTERIA DE LADRILLO MORTERO 1:5 M2 673 14.65

$

9,859.45

1 2 MATERIAL PETREO PARA ZANJA DE INFILTRACION

10 2.50X0.60X0.40M M3 30 18.06 $ 541.80

1 , I- 2

I

I

1 CB A ABADOS

$ 31,532.6 8

MASILLADO Y ALISADO DE PISO M2 123 $ 8.56 $ 1,052.88

,_ ' 2

I 2 , _

1 , 1

, 1 REJILLA DE PISO 2" ALUMINIO U 100 $ 3.91 $ 391.00

'2 1 FNI ticino INTERIOR Y EXTERIOR M2 1673 $ 5.82

$ 9,736.86



en

a.



3

2 4

2

M

1

5 BORDILLO DE TINA DE BAÑO 2

M2

2 6 CERAMICA PARA PISOS (30x30) M2

12

410

$ 3.30

$ 20.83

$ 16.33

1,353.00

$ 249.96

$ 2,008.59

GOTERO DE LOSETA

123

7 $ CERAMICA PARA PAREDES INT

ivit LEJO 4) 12.1 4 4, 1,16.70 2 1

I 8 PUETRA $ $ METÁLICA DE TOL DOBLADO, INCLUYE MARCO

12 '

U 50 127.82 6,391.00

1 9 VENTANA DE HIERRO SIN PROTECTOR 60X40CM M2 12 $ 69.02 $ 828.24 2 2 0 VIDRIO CLARO 4 mm CON MASILLA M2 12 $ 15.56 $ 186.72 2 2 1 PINTURA DE CAUCHO 2 MANOS M2 1439 $ 3.07

$

4,417.73

C I APARATOS SANITARIOS $ 9,393.50 2

2 LAVAMANOS BLANCO ECONOMICO INC. 2 ACCESORIOS $

U 50 $ 53.90 2,695.00 2 2

3 1 INODORO TANQUE BAJO INC. ACCESORIOS U 50 $ 85.22 $ 4,261.00 2

2 i 4 $ DUCHA ELÉCTRICA INCLUYE LLAVE U 50 $ 48.75 2,437.50

$

D INSTALACIONES 12,798.5 O 2

2 5 PUNTO PVC-P ROSCABLE 1/2" AGUA PTO 150

$ $ 13.72 2,058.00

2 PUNTO DE DESAGUES PVC 50 mm PTO 100 12.96 $ 1 $ ....__ _ Tole do - y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, Telf.: 02 3815640 www.agua.gob.ec Quito - Ecuador

Anc

Ln cn

ca



1,296.00

z 7 I PUNTO DE DESAGUES PVC 110 mm PTO 50 $ 18.02 $ 901.00

2 , 2 ' 8 ' TUBERIA PVC-D 50 MM PARA ZANJA E INST. SANITARIAS M 300 $ 4.67

$ 1,401.00

2 2 9 I TUBERIA PVC-D 100 MM DE UBS A POZO, ACCESORIOS M 450 $ 6.53

$ 2,938.50

2 ' 3 ,

O PUNTO ILUMINACION PTO 50 $ 44.21 $ 2,210.50

I I 2

' 3

1 PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE 10 V PTO 50 $ 39.87 $ 1,993.50

I

COMUNIDAD HUALCANGA IC

111' ,

I ,■

'

; 11: , ' . :11( 1„.

.

.1'.11fr.. • .111.fil. :11.:1'1)

AGU POTABLE ------. $ 2,366.81

A CAPTACION Y CAJÓN RECOLECTOR

2 3 2 REPLANTEO Y NIVELACION DE ESTRUCTURAS M2 59.3 $ 1.33 $ 78.87

2 3

i

3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO M2 19.32 $ 9.18 $ 177.36

' 2

1 3 14 ACERO DE REFUERZO CON ALAMBRE GALV. #18 KG

192.4 7 $ 1.97 $ 379.17

1 2

1 3 5

' 1 HORMIGON SIMPLE FC=210 KG/CM2 M3 5.69

$ 136.75 $ 778.11

1 2

I 3

6 MALLA ELECTROSOLDADA 4/10 1 M2 5.6 $ 4.10 $ 22.96

2 3 1 ENLUCIDO CON MORTERO 1:2 E=2 CM + 7 ' imPERMEABILIZANTE M2 11.86 $ 10.45 $ 123.94



■.0 Cr)

a.



2

3 8 TAPA SANITARIA + CANDADO $

125.16 $ 375.48 2 3 9 ACCESORIOS CAPTACION 1 GLB 1

$ 241.76 $ 241.76 2

4 O ACCESORIOS CAPTACION 2 GLB 1

$ 189.17 $ 189.17

B CONDUCCION $ 8,673.16 2

4 1 REPLANTEO Y NIVELACION

1045 .

35 $ 0.80 $ 836.28 2 4 2 RASANTEO DE ZANJA A MANO M2

836.2 8 $ 1.27

$ 1,062.08 2

4 3

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACION

M3 834.6 8 $ 4.30

$ 3,589.12 2

4 4 SUM. INST. Y PRUEBA TUBERIA PVC E/C 40mm 1,00 Mpa 646 $ 2.42

$ 1,563.32 2

4 5 SUM. INST. Y PRUEBA TUBERIA PVC U/Z 50mm 1,00 M pa 401 $ 4.02

$ 1,612.02

ACCESORIOS CONDUCCION 1 GLB 1 $ 10.34 $ 10.34 C VALVULA DE AIRE (1) $ 321.19 2

4

7 I REPLANTEO Y NIVELACION DE ESTRUCTURAS M2 1 $ 1.33 $ 1.33 2 4

8 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO M2 3.2 $ 9.18 $ 29.38 2 4 9 ACERO DE REFUERZO CON ALAMBRE GALV. # 18 KG

CN 1 1.97 $ 23.64 2 ' 5

O HORMIGON SIMPLE F'C=210 KG/CM2 M3 0.36 $ 136.75 $ 49.23

2 TAPA SANITARIA + CANDADO U 1 $ $ 125.16

-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, Telf.: 02 3815640 www.agua.gob.ec Quito - Ecuador

en ro

a.



125.16

,

5 1

i 2 ACCESORIOS VALVULA DE AIRE 1 GLB 1 $ 92.45 $ 92.45 L ID : VALVULA DE DESAGUE (1)

$ 452.27

, 2 i 5 i

13 REPLANTEO Y NIVELACION DE ESTRUCTURAS M2 1.21 $ 1.33 $ 1.61

12 15

E: : NCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO La

M2 3.84 $ 9.18 $ 35.25

2 1 ' 5 ,

15 1HORMIGON SIMPLE F'C=210 KG/CM2 M3 0.68

$

136.75 $ 92.99 4

2

5 I

6 1TAPA SANITARIA + CANDADO U 1 $

125.16 $125.16

i 5

17 i ACCESORIOS VALVULA DE DESAGUE 1 GLB 1 $

197.26 $ 197.26 1_

RED DE DISTRIBUCION

$ 100,062.

71

2

5 1

18 , REPLANTEO Y NIVELACION M

9731.

65 $ 0.80 $ 7,785.32

12 I

15

1 9 EXCAVACION A MANO SIN CLASIFICAR M3

7785.

32 $ 6.82

$

53,095.8

8

1-2 I

O 1

O ' RASANTE° DE ZANJA A MANO M2

7785. 32 $ 1.27

$ 9,887.36

, 2 1

1 6 1

' 1 SUM. INST Y PRUEBA TUBERIA PVC E/C 32mm 1,25 Mpa M

1739. 29 $ 3.79

$

6,591.91

12 1

I 6 2 1 SUM INST. Y PRUEBA TUBERIA PVC U/Z 50mm 0,80 Mpa M

902.8

1 $ 4.02 $ 3,629.30

,_ : ' 2 1

, Á 3 i SUM INST. Y PRUEBA TUBERIA PVC U/Z 63rnm 0,63 Mpa M

911.8

8 $ 3.85

$

3,510.74

i 2 1SUM INST. Y PRUEBA TUBERIA PVC E/C 40mm 1,00 Mpa M 5022. $ 2.30 $

Ay. Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, Telf : 02 3815640


Cn

. -

UD -ru a.



15 11,550.9 5

1155. $ SUM. INST. Y PRUEBA TUBERIA PVC E/C 25mm 1,60 Mpa M 52 $ 3.29 3,801.66

$ ACCESORIOS DISTRIBUCION 1 GLB 1 209.60 $ 209.60

$ ROMPEPRESION EN DISTRIBUCION (2) 2,760.09

REPLANTEO Y NIVELACION DE ESTRUCTURAS M2 3.96 $ 1.33 $ 5.27

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO M2 27 $ 9.18 $ 247.86 N.00 ACERO DE REFUERZO CON ALAMBRE GALV. #18 KG 30 $ 1.97 $ 59.10

$ HORMIGON SIMPLE FC=210 KG/CM2 M3 3.8 136.75 $ 519.65 C

V IV

ENLUCIDO CON MORTERO 1:2 E=2 CM + IMPERMEABILIZANTE M2 11.4 $ 10.45 $ 119.13 C

J $

TAPA SANITARIA + CANDADO U 6 125.16 $ 750.96 CM

N ( $

ACCESORIOS ROMPEPRESION DISTRIBUCION 1 GLB 2 390.40 $ 780.80 CV

$ ACCESORIOS ROMPEPRESION DISTRIBUCION 2 GLB 2 138.66 $ 277.32

$ CONFORMACION DE PLATAFORMA 1,339.48 C

V h

■

REPLANTEO Y NIVELACION DE ESTRUCTURAS M2 300 $ 1.33 $ 399.00

EXCAVACION A MAQUINA SIN CLASIFICAR M3 217.2 $ 2.51 $ 545.17 2 DESALOJO DE TIERRA 5 KM CARGADO MECANICO M3 217.2 $ 1.82 $ 395.30


CS■ co co

a. 0.0

1/4cts



H , FILTROS DE ARENA (1)

$

12,201.7 2

2 7

I 8 REPLANTEO Y NIVELACION DE ESTRUCTURAS M2 45 $ 1.33 $ 59.85

2 7 ' 9 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO PARA PARED M2 38.87 $ 21.78 $ 846.59

, 2 I 8 $

1 O ' HORMIGON SIMPLE F'C=210 KG/CM2 M3 5.13 136.75 $ 701.53

2 8 , $ ' , MORTERO 1:2 E=7 CM M3 2.72 131.22 $ 356.92

2

8 1 100.4 $

2 i ENLUCIDO + IMPERMEABILIZANTE M2 7 $ 10.45 1,049.91

2 8 3 MAMPOSTERIA DE LADRILLO ESP.= 0,15m M2 2.88 $ 10.12 $ 29.15

2 8 4 MALLA HEXAGONAL 5/8" ALT=1,00m M2 77.73 $ 2.64 $ 205.21

2 8 1

5 1 MALLA HEXAGONAL 5/8" ALT=1,50m M2 38.87 $ 3.88 $ 150.82 !

2 8 , 6 MALLA ELECTROSOLDADA TIPO 3/10 M2 61.38 $ 6.13 $ 376.26

2

8 7 ALAMBRE GALVANIZADO # 12 KG 38 $ 3.53 $ 134.14

2 i

8

8 EMPEDRADO BASE M2 28.65 $ 9.98 $ 285.93

2 I 8 i

9 , DRENES M 28.32 $ 10.68 $ 302.46

2 $

9 VERTEDERO METÁLICO 1 U 1 120.83 $ 120.83



C) mr}4

eic ‘rd



$ 21.78 $ 674.31

10

2 9

1 I 1 TAPA SANITARIA + CANDADO 2

1 9 1

1 2 j PINTURA DE CEMENTO BLANCO 12

1 9 1

13 ACERO DE REFUERZO CON ALAMBRE GALV. #18 2 9 1

11 4 1 TUBERIA DE RECOLECCION AGUA FILTRADA I

1 1 9 1

15 1ACCESORIOS FILTRO 1 12 I 9

11 6 1 ACCESORIOS FILTRO 2 2 1 9

125.16 $ 125.16

$ 5.98 $ 310.30

$ 1.97 $ 750.57

$ 110.14

707.54 $ 707.54

480.89 $ 480.89

1 7 1 ACCESORIOS FILTRO 3 12 1 624.90 $ 624.90 9 I

18 1 MATERIAL FILTRANTE

II

, 9 1 9 1,

REPLANTEO Y NIVELACION DE ESTRUCTURAS 1 1 10 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO: PARED y

1 0 1CUPULA 3

1 0 I

HORMIGON SIMPLE F'C=210 KG/CM2 1 3 1 10

1 2 1 MORTERO 1:2 E=5 CM 13

1

13 ENLUCIDO + IMPERMEABILIZANTE 13

TANQUE DE FERROCEMENTO DE 10 M3

MAMPOSTERIA DE LADRILLO ESP.= 0,15m

4,472.6 4 4,472.64

3,308.67

10.94 $ 1.33 $ 14.55

136.75 $ 191.45

131.22

ro •Et5 'ro

$ 10.45 $ 618.74

$ 0.00 $ 10.12 Av. Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, Tel .. 02 3815640



11 Secretaría del I Agua

0 I 4 I I 'T

, I 5 MALLA HEXAGONAL 5/8" ALT=1,00m r-4 13

I C I

I 6 MALLA HEXAGONAL 5/8" ALT=1,50m

, 3 I , 7 I MALLA ELECTROSOLDADA TIPO 4/10

1-1 °h

' O I 8 ALAMBRE GALVANIZADO # 12

I 3 I O ,

9 1, EMPEDRADO BASE 13

M2 45.01 $ 2.64 $ 118.83

M2 O $ 3.88 $ 0.00

M2 54.96 $ 6.13 $ 336.90

KG 15 $ 3.53 $ 52.95

M2 9.89 $ 9.98 $ 98.70

10.23 $ 10.68 $ 109.26 , 0 DRENES , H ; 3 1

1 1 PINTURA DE CEMENTO BLANCO

M2 26.2

3 , 1 ,

2 I ACERO DE REFUERZO CON ALAMBRE GALV. #18

3 1 3 I TAPA SANITARIA + CANDADO

i 3 I,

i 1 4 ESCALERA DE H.G. D=1" L=200 M

13 1

Ai EREADOR HG D=T L5 , 3 I

, 1 6 ACCESORIOS RESERVA 10 M3 - 1

GLB _L 1-

, 3 1 1 7 , ACCESORIOS RESERVA 10M3 - 2

GLB

J CERRAMIENTO CAPTACION Y TRATAMIENTO Av. Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, Telf 02 3815640


KG 29.12

$ 5.98 $ 156.68

$ 1.97 $ 57.37

125.16 $ 250.32

250.97 $ 250.97

$ 23.70 $ 47.40

1 284.83 $ 284.83

1 $ 45.41 $ 45.41

CN1 "C1:0

- CC

6,631.08



1 3 11

8 REPLANTEO Y NIVELACION 3

11 119 HORMIGON CICLOPEO F'C=140 KG/CM2 3 1

12 j

1 0 MALLA DE CERRAMIENTO H=1,50M 13 1

2 1 HORMIGON SIMPLE FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS 1 11 INGRESO 13 12

1 2 1ACERO DE REFUERZO CON ALAMBRE GALV. 13

,1 2 1

3 1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

3 1 12

1

14 1PUERTAS DE INGRESO VEHICULAR

132.6 6 $ 0.80 $ 106.13

13.43 112.75 1,514.23

$ 23.63 3,134.76

136.75 $ 43.76

$ 1.97 $ 117.25

$ 9.18 $ 973.08

545.33 $ 545.33

196.54 $ 196.54 ,

1K 'MEJORAMIENTO DEL TANQUE EXISTENTE

3 1 1 , 2 ' 1 1

1 6 1 ENLUCIDO + IMPERMEABILIZANTE

1 3 12 II 1 7 IPINTURA DE CEMENTO BLANCO

13 1 1 2 1 18 ¡ACCESORIOS

1 1

II L 1 CONEXIONES DOMICILIARIAS (113) 3 1

112 1

19 SUM. INST. Y PRUEBA TUBERIA PVC-P U/R 1/2" 3 1

13 1 ACCESORIOS CONEXIÓN DOMICILIARIA


1,892.14

$ 578.93

$ 399.43

$913.78

13,763.4 re) co

z

$ 241.82

13,521.5

$ 10.45

$ 7.21

913.78

$ 2.14

119.66

I Secretaría del Agua


8

1,236.48 M AIREADOR - BANDEJAS

152-r

13 I 1 'REPLANTEO Y NIVELACION DE ESTRUCTURAS

1 3

M2 2.25 $ 1.33 $ 2.99

13

12 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO M2 3.2 $ 9.18 $ 29.38

113

13 '

113 !

I ACERO DE REFUERZO CON ALAMBRE GALV. #18

3

, 3 ' 4 I HORMIGON SIMPLE FIC=210 KG/CM2

, 5 MALLA ELECTROSOLDADA TIPO 3/10

3 !

3 1 16 ',CARBON DE COKE O ZEOLITA

r3

' 3 1 17 ESCALERA METALICA D=12mm

13

[8 ALISADO CON CEMENTO

, 3

3 , 9 ACCESORIOS

'3 , 4

, O 'ESTRUCTURA DEL AIREADOR

N I PREFILTRO

, 3 , 4

1 1, REPLANTEO Y NIVELACION DE ESTRUCTURAS

KG

25.5 $ 1.97

$ 50.24

M2

1

$ 4.10

$ 4.10

M3 0.64 $ 98.60 $ 63.10

U

1 122.76 $ 122.76

GLB 1

$ 84.01 $ 84.01

GLB 1

649.61

$649.61

3,086.97

M3 1.49 136.75 $ 203.76

M2

3.5

$ 7.58 $ 26.53

rri

M2

16.8 $ 1.33

$ 22.34

13

14 ;

;2 1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

:3

1 4 ACERO DE REFUERZO CON ALAMBRE GALV. #18

Av. Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, Telf 02 3815640


M2

60.64 $ 9.18

$556.68

KG

$ 1.97

$ 0 .00

$ 44.28

30,968.8 7

c=210 kg/cm2 SIN ENCOFRADO

, - a'

Secretaría del A9ua


I 3 13

114

14 HORMIGON SIMPLE FrCz--210 KG/CM2

1 3 4

15 MALLA ELECTROSOLDADA 4/70 13

E1 4 II ENLUCIDO CON MORTERO 1:2 E=2 CM +

1 6 IMPERMEABILIZANTE 13 14

j 7 1 MAMPOSTERIA DE LADRILLO PERFORADO 13

14

18 SUM. E INST. GRAVA SELECCIONADA 1 1/2" 13 4

E 9 1 ACCESORIOS

136.75 1,412.63

$ 4 . 1 O $ O . O O

$ 10.45 $633.69

$ 14.76

$ 30.71 $ 110.56

$ 306.80

SANEAMIENTO HUALCANGA SAN NICOLÁS I E

I 1 I A ' ESTRUCTURA - POZO SEPTICO - ZANJA DE INF 3 1 1

15

10 1 HORMIGON S. f'c=140 kg/cm2 EN REPLANTILLOS 13

115 1 HORMIGON CICLOPEO SIN ENCOFRADO f'c 180

1 1 kg/cm2

13 1 15

1 , '2 1 S.C. MALLA ELECTROSOLDADA 3.5 X 15 R-64 13

1 5 1 1 13 ENCOFRADO-DESEN. MADERA

13 15

1 14 1 HORMIGON S

123.91 1,734.69

125.10 5,604.35

661.5 $ 3.84 2,538.59

$ 6.61 2,916.97 Lr)

crs

,ra 129.21 3,617.93

LTRACIÓN

15 11

15 MAMPOSTERIA DE LADRILLO MORTERO 1:5 $ 14.65


13,798.8 6

gil """-t, '1 l Secretaría del Agua


13

II 5 MATERIAL PETREO PARA ZANJA DE INFILTRACION

2 M3 42 $ 18.04 $ 757.48

6 .50X0,60X0.40M

9

40,248.1

ACABADOS , 3 5

7 MASILLADO Y ALISADO DE PISO M2 172.2 $ 8.57 1,476.04

3 'S

DE PISO 2" ALUMINIO 8 ¡REJILLA U 140 $ 3.91 $ 547.26

—

M2

1571. 5 $ 5.81 9,127.03

3 I

9 I ENLUCIDO INTERIOR Y EXTERIOR

M

M2

574

12.6

$ 3.29

$ 20.82

1,890.35

$ 262.28

6

O GOTERO DE LOSETA —u

' 3

' BORDILLO DE TINA DE BANO

, 3 6

2 11 CERAMICA PARA PISOS (30x30) M2 172.2 $ 16.33 2,812.07

(

3 1, CERAMICA PARA PAREDES INTERIORES M2

U

M2

560.7

70

16.8

$ 12.16

$ 127.82

$ 69.02

$ 6,819.39

$ 8,947.40

$ 1,159.52

-3 6 4 PUETRA METÁLICA DE TOL DOBLADO, INCLUYE MARCO

3

5 VENTANA DE HIERRO SIN PROTECTOR 60X40CM

3 6 6 CLARO 4 mm CON MASILLA

¡ VIDRIO M2 16.8 $ 15.55 $ 261.25

co 3 6 7 I, PINTURA DE CAUCHO 2 MANOS

M2

1532. 3 $ 4.53 6,945.61

El •m c.

' C SANITARIOS [ APARATOS

14,357.3 9

3 I LAVAMANOS BLANCO ECONOMICO INC. U 70 $ 71.15




16 8

I 3 11

1 6

ACCESORIOS

4,980.21

1 9 INODORO TANQUE BAJO INC. ACCESORIOS 3 1

1 7 1 O DUCHA ELÉCTRICA INCLUYE LLAVE

1 11

I 1 D INSTALACIONES

$ 85.22 5,965.47

$ 48.74 3,411.71

1

' 7 1 1

11 1PUNTO PVC-P ROSCABLE 1/7 AGUA 1 3

11 7 11

12 PUNTO DE DESAGUES PVC 50 mm

1 17

1 PUNTO DE DESAGUES PVC 110 mm

3 1 1 1 17 1 4 1TUBERIA PVC-D 50 MM PARA ZANJA E INST. SANITARIAS

, 3 1 17

1 , 5 1TUBERIA PVC-D 100 MM DE UBS A POZO, ACCESORIOS 13

1 7 1 16 j PUNTO ILUMINACION 3

1 7 I 1 17 PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE 110 V

17,918.5 7

$ 13.72 2,880.85

$ 12.95 1,812.54

$ 18.01 1,260.63

$ 4.67 1,962.45

$ 6.54 4,117.36

$ 44.20 3,093.82

$ 39.87 2,790.91

COMUNIDAD JALOA

AGUA POTABLE rys

b.0

1 3 7 11

8 ¡LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACIÓN

1,667.69

$ 2.06 Av. Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, Telf.: 02 3815640


$ 24.72




3

7

9 REPLANTEO Y NIVELACIÓN PARA ESTRUCTURAS M2 12 $ 3.12 $ 37.44

1 3

8 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA

M2 6 $ 9.49 $ 221.27

r3

'18 REPLANTILLO DE HORMIGÓN SIMPLE f‘ c = 140 Kg/cm2 M3 0.783 $ 66.95 $ 52.42

3 3.244 $ 8

2 : HORMIGÓN SIMPLE f c = 210 Kg/cm2 M3 5 116.14 $ 376.82

1 163.5

8 13 S.C. ACERO DE REFUERZO fy = 4200 Kg/cm2 KG 7 $ 1.97 $ 322.23

2

8 4 S.C. ESCALONES DE ACERO D = 16 MM U 6 $ 7.04 $ 42.24

23.31

8 S.C. TAPA HORMIGON ARMADO f'c=210kg/cm2 S= 130

5 ix65CM

3 8

: 6 S.C. NEPLO HG D = 2"

3

8

7 ' S.C.TRAMO PASAMURO D=2" L=0,30 m

3

8 8 S C. TEE HG D 2"

3 ,

18

9 1 S.C. VÁLVULA DE COMPUERTA BR RW D = 2"

U 3 $ 32.59 $ 97.77

U 3 $ 523 $ 15.99

U 3 $ 92.23 $ 276.69

U 3 $ 27.59 $ 82.77

U 9 $9.18 $ 82.62

3 9

S.C. UNIÓN UNIVERSAL HG D = 2" U 3 $ 5.88 $ 17.64

13

9 1 ¡S.C. ADAPTADOR HEMBRA PVC-HG D = 63 MM X 2" U 3 $ 5.69 $ 17.07

1,980.52 B , RED DE CAPTACIÓN

271.1

9 , LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACIÓN M2 2 $ 2.06 $ 558.51



a.


¡Secretaría del mg. _tia

1.300

$ 17.07

$ 325.90

$ 184.46

221.76 $ 98.69

171 I 3 ¡ 19

13 I REPLANTEO Y NIVELACIÓN ENTRE EJES 13

¡ 9 11S.C. TUBERÍA PVC D = 63 mm 0,80 MPA UNIÓN 1 4 j CEMENTADO SOLVENTE E/C + PRUEBA 3

19 I 1 I 5 DERROCAMIENTO DE ESTRUCTURA EXISTENTE 13 ¡

19 I RETIRO, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE TAPA DE 11 6 I

TOOL S = 70 x 70 cm C I SEDIMENTADOR

13

119 11

I 7 S.C. ADAPTADOR HEMBRA PVC-HG D = 63 MM X 2'' 1 3 9 I I 8 ¡S.C. NEPLO HG D = 2" 3

19 1 19 IS.C. TRAMO PASAMURO D=2" L=0,30 m 14

I o 1 I O S.C. VÁLVULA DE COMPUERTA BR RW D = 2" 4

1 S.C. UNIÓN UNIVERSAL HG D 2'' 14

I 10

12 S. C. CODO HG D = 2" x 90°

0.271 $ 12 221.76 $ 60.12

271.1 2 $ 4.80 1,301.38

$ 25.80 $ 33.55

$ 13.48 $ 26.96

$ 560.97

$ 5.69

$ 18.36

$ 32.59

$ 92.23

$ 5.88 $ 11.76

$ 3.42 $ 3.42

D 1RED DE CONDUCCIÓN I 4

I o 13 j LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACIÓN 4

° 4 I REPLANTEO Y NIVELACIÓN ENTRE EJES 4 1 I

I O 'S.C. TUBERÍA PVC D = 63 mm 0,80 MPA UNIÓN 1

5 CEMENTADO SOLVENTE E/C + PRUEBA

3,089.57

445.0 1 $ 2.06 $916.72

$947.81 $ 4.80 Av. Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, Tel 02 3815640


Secretaría del 1 Agua


I, A

110 S .0 . TUBERÍA PVC D 50 mm 1MPA UNIÓN

I, SOLVENTE E/C + PRUEBA ML 6 , CEMENTADO

247.5

5 $ 4.55 1,126.35

CD Vi

ct t .- te -tt a.

' VÁLVULA DE DESAGUE (# 2 U) Y VÁLVULA DE AIRE (# 2

1 1,290.84

U) E

4 .

DE ESTRUCTURA EXISTENTE M3 7 . DERROCAMIENTO

1.300

48 $ 25.80 $ 33.55

4

8 REPLANTEO Y NIVELACIÓN PARA ESTRUCTURAS M2 2.56 $ 3.12 $ 7.99

I 4

; ' ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA

M2

17.40

8 $ 9.49 $ 165.20 9

1 4

IREPLANTILLO DE HORMIGÓN SIMPLE f1 c = 140 Kg/cm2 M3 0.256 $ 66.95 $ 17.14

I 4 ,

1 HORMIGÓN SIMPLE f‘c = 210 Kg/cm2 M3 ,

1.044

48

$ 116.14 $ 121.31

' 4 ,

I S.C. ACERO DE REFUERZO fy = 4200 Kg/cm2 KG 16.12 $ 1.97 $ 31.76 , 2

1- , 4

' 1 'RETIRO, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE TAPA DE

3 ' TOOL S = 70 x 70 cm U 4 $ 13.48 $ 53.92

4 ,

4 " S.C. BUSHING PVC E/C D = 63 MM x 50 MM U 8 $ 2.61 $ 20.88

! 1

1 S.0 ADAPTADOR HEMBRA PVC-HG D = 50 MM X 1 1/2" U 8 $ 5.30 $ 42.40 5

4 ' , 1

6 ' S.C. TRAMO PASAMURO D=2" L=0,30 m U 1

10 $ 32.59 $ 325.90

I

n4 ,

I 7 S.C. NEPLO HG D = 2" U 10 $ 9.18 $ 91.80

_L 4 '

! 1 I

S C. TEE HG D = 2" U 4 $ 5.33 $ 21.32

I 8 1---' 4 ,

1, 1 I S.C. VÁLVULA DE COMPUERTA BR R1N D = 2" U 2 $ 92.23 $ 184.46

Av. Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua,


Telt: 02 3815640



$ 5.39 $ 2.70

9

4

12 1 1 0 S.C. VÁLVULA DE AIRE D = 1/2'' , 4 1

1 2 1

1 1 S.C. REDUCCION HG D = 2" - 1/2" 1 2 1 1

i 2 S.C.1 TUBERÍA HG D = 1/2" 1 12 13 1 S.C. UNIÓN UNIVERSAL HG D = 2"

F 1 PASO ELEVADO 4 1

12 1 4 1 LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACIÓN

114 1

12 1 5 1 REPLANTE0 Y NIVELACIÓN PARA ESTRUCTURAS 4

12 16 IREPLANTILLO DE HORMIGÓN SIMPLE f'c = 140 Kg/cm2 1 4

1

12 . 1 IHORMIGÓN SIMPLE fc = 210 Kg/cm2

4

1 2 1 18 1 S.C. TUBERÍA SUSPENDIDA HG D = 2" 4 1 2 9 S.C. CABLE DE ACERO DE 1/2"

1 4 1 , 1 , 3 1 ,

1

1 10 S.C. GRILLETE 1/2" ALTA RESISTENCIA (MAT/TRANS/INST)

1 13

1 '

1 1 S.C. MONTURA DE ACERO $ 9.48

G rz1 13

8.34 Av. Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, Tel 02 3815640


$ 10.27

$ 2.23

MANTENIMIENTO EN CERRAMIENTO DE MALLA

$ 105.58

$ 58.80

1,442.48

$ 12.36

$ 18.72

$ 58.07

$ 689.86

$ 513.50

$ 133.80 1-1

ro

tat

'ro

2,674.87

$ 749.35

$ 52.79

$ 3.07

$ 5.88

$ 2.06

$ 3.12

$ 66.95

$ 35.93

$ 6.14

$ 6.70

$ 9.48

$ 229.31

$ 24.98 $ 124.90

2.3 $ 20.04 $ 46.09

87,366.0

5

229.31

I I Secretaría del Agua


r2

I4 3

13 S.C. ARENA EN FILTRO

3 4 S.C.GRAVA EN FILTRO D=25 MM

, 1 5 S.C. GRAVA EN FILTRO D=40 MM

M3

'

6 , S.C.GRAVA EN FILTRO D=50 MM M3 1.185 $ 40.16 $ 47.59 3

I 4

, 3 1 RETIRO, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE TAPA DE $ 13.48 $ 67.40

1 1 TOOL S = 70 x 70 cm 7 4 1

1 3 a 1 S.C.CANDADO BARRIL

4

3 9 1 S.C.HIPOCLORADOR 250 L .

4 , ' . 4 1

1 0 II S.C. CUBIERTA GALVALUMEN e=0,45

1.185 $ 31.76 $ 37.64 ir)

H 1 RED DE DISTRIBUCIÓN ' -r

4

1 647.7 $

4 i 1, LIMPIEZA Y DESBROCE DE VEGETACIÓN

M2 8 $ 2.06 1,334.43

74 1 4.204 $ 4

2 1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN ENTRE EJES KM 75 221.76 $ 932.45

, 1

$

4

' 4 , ROTURA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E=T(INC. 12,033.8 CN1

3 1 AMOLADORA) DESALOJO 4 KM M2 1508 $ 7.98 4 In

n:5

$ 4 7 28,546.4

bc

' 4 1 REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA E = 2", INC. ,. nis cl.

1 M3 1508 $ 18.93 4

4 IMPRIMACIÓN. 1--

4 1: DESEMPEDRADO Y REEMPEDRADO CON EL MISMO 528.9 $ 4 1

1:31 M2 1 $ 3.44 1,819.45

5 1 MATERIAL Av. Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, Telf.: 02 3815640


$ 42.40

$ 184.46

$ 227.55

' Secretaría del Agua


I 4 1

1 1 4

EMPEDRADO DE CALZADA CON PIEDRA BOLA E = 10 16 CM

4 11

1 4 I EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRA SECO A MÁQUINA

7 1H = 0.00 - 2.00 M. 4

4

8

14 1 4 19

4 1 1

15 1S.C. TUBERÍA PVC D = 25 mm 1.60MPA UNIÓN

10 CEMENTADO SOLVENTE E/C + PRUEBA

1 1 I 15

1 1 ¡S.C. ADAPTADOR HEMBRA PVC-HG D = 50 MM X 1 1/2'

114 15

S.C. TUBERÍA PVC D 50 mm I MPA UNIÓN

CEMENTADO SOLVENTE E/C + PRUEBA

S.C. TUBERÍA PVC D z-- 40 mm 1,25MPA UNIÓN

CEMENTADO SOLVENTE E/C + PRUEBA

08

6775.

$ 2.94 19,918.7

4

$ 2.86 6,926.74

$ 4.55 6,943.35

$ 2.98 6,642.27

$ 2.01 $ 904.08

$ 5.30

12 S.C. ADAPTADOR HEMBRA PVC-HG D = 40 MM X 1 1/4 I 4 1 5 1 1

13 S.C. NEPLO HG D = 2"

1 4

5

14 S.C. NEPLO HG D = 1 1/4'' , 4 1 I 15

1S.C. VÁLVULA DE COMPUERTA BR RW D = 2" 14

$ 4.05 $ 24.30

$ 9.18 $ 73.44

$ 6.43 $ 38.58

$ 92.23 15

1 6 1S.C. VÁLVULA DE COMPUERTA BR RW D = 1 1/4"

14 1 5 I

17 I S.C. CAJA DE VÁLVULA HF D = 6'' 14

115

18

14 , 1 15

,

19 ¡S.C. BOCA DE FUEGO D = 2''

S.C. BUSHING PVC E/C D = 40 MM x 25 MM

3 $ 50.59 $ 151.77

$ 1.98

$ 45.51

$ 1.98

CY,

z 'Eh a„

4 S C. CODO PVC E/C D = 50 MM x 90° 250.54

$ 2.63 $ 2.63 Av. Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, Telf.: 02 3815640


$ 501.08



0 4

6 1 S. C. CODO PVC E/C D = 40 MM x 90°

4

6 2 S C. CODO PVC E/C D = 50 MM x 45°

i 4 6

, , S C. CODO PVC E/C D = 40 MM x 45°

4

6 4 ' S C CODO PVC E/C D = 50 MM x 22.5°

, 6 I,

5 , S C CODO PVC E/C D = 40 MM x 22.5°

' 4 6 6 ' S. C CODO PVC E/C D = 25 MM x 22.5° -

4

7 S.0 TEE PVC E/C D = 50 MM

1 1— i

6 ' 8 1, S.0 TEE PVC E/C D = 40 MM

4 1

6 I 9 S C TAPÓN HEMBRA PVC D = 40 MM

I 7

! O ' S.0 TAPÓN HEMBRA PVC D = 25 MM

I 1CONEXIONES DOMICILIARIAS

! 1 IREPLANTE0 Y NIVELACIÓN ENTRE EJES

4 1 I, 7 I CONEXIÓN DOMICILIARIA D = 50 MM A 1/2° +

2 ' MEDIDOR

4 , , 7 I CONEXIÓN DOMICILIARIA D = 40 MM A 1/2° +

' 3 11 MEDIDOR _

U

U

3 $ 2.98 $ 8.94

3 $ 2.63 $ 7.89

U 4 $ 2.33 $ 9.32

U 12 $ 2.99 $ 35.88

U 14 $ 2.53 $ 35.42

U 2 $ 2.33 $ 4.66

U 2 $ 2.97 $ 5.94

U 2 $ 2.39 $ 4.78

U 1 $ 1.82 $ 1.82

U 1 $ 1.44 $ 1.44

9,303.49

KM 0.56 221.76 $ 124.19 ro

$ $ •61

U 20 120.92 2,418.40

$ $

U 50 112.77 5,638.50





$ 28.99 $ 57.98

14' 17 CONEXIÓN DOMICILIARIA D = 25 MM A 1/2" + 14 MEDIDOR

J TANQUE ROMPE - PRESIÓN (# 2) 4 1

17 1 15 I REPLANTEO Y NIVELACIÓN PARA ESTRUCTURAS

1 7 1 6 I ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA

114 7

1 1 7 I

REPLANTILLO DE HORMIGÓN SIMPLE fc = 140 Kg/cm2 4 1 7

8 1 HORMIGÓN SIMPLE fc = 210 Kg/cm2 4

17

19 I S.C. ACERO DE REFUERZO fy = 4200 Kg/cm2 1 4

18 RETIRO, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE TAPA DE 0 1 TOOL S = 70 x 70 cm

1 4 ,

18 ' 1 II

S. C. CODO PVC E/C D = 40 MM x 90°

14 1

18 ,

i 2 ' S.C. NEPLO PVC D = 40 mm 1,25MPA 14 I

1 8 1

13 S.C. BUSHING PVC E/C D = 50 MM x 40 MM

18

1 4 14

9Q

15 S.C. CAJA DE VÁLVULA HE D = 6" 4

18

I 6 S.C.11 VÁLVULA DE COMPUERTA BR RW D = 1 1/4" 14

8 I S.C. TRAMO PASAMURO D=1 1/2" L=0,30 m


1 S.C. ADAPTADOR HEMBRA PVC-HG D = 40 MM X 1 1/4

$ $ 10 112.24 1,122.40

$ 3.12

$ 9.49

$ 66.95

$ 26.96

$ 91.02

$ 101.18

Telf.: 02 3815640

0.992

15.84

$ 50.59

$ 45.51

$ 4.05

$ 1.54

$ 1.18

$ 2.98

$ 13.48

$ 1.97

$ 16.20

$ 1.54

$ 2.36

$ 11.92

$ 21.17

$ 115.21

$ 13.39

$ 150.32

$ 6.24

2,285.51

Lf")

II Secretaría del Agua


7 4

8

8 S.C. VÁLVULA FLOTADORA D = 1 1/4"

,-4 ---

I 18

1 9 , S.C. NEPLO HG D = 1 1/4"

4

9 S.C. TUBERÍA PVC D = 40 mm 1,25MPA UNIÓN

O CEMENTADO SOLVENTE E/C + PRUEBA

9 1 CAPACITACIÓN

SANEAMIENTO JALOA EL GUA8tC

$ 29.61 $ 59.22

$ 6.43 $ 25.72

$ 2.98 $ 3.58

1581.50 $ 1,581.50

16,697.0

$ 768.22

4,120.32

$ 1,124.23

1,653.61

$ 2,584.23

A ESTRUCTURA - POZO SEPTICO - ZANJA DE INFILTRACIÓN

A '

19

2 HORMIGON S. f'c=140 kg/cm2 EN REPLANTILLOS

4 9 I HORMIGON CICLOPEO SIN ENCOFRADO f'c 180

3 ' kg/cm2

1 4

9 4 S.C. MALLA ELECTROSOLDADA 3.5 X 15 R-64 4

9 ' 5 ENCOFRADO-DESEN. MADERA

4

9

6 HORMIGON S f'c=210 kg/cm2 SIN ENCOFRADO

32.93

$ 123.91

125.10

$ 3.84

$ 6.61

$ 129.21

$ 6,110.92 9

7 1 MAMPOSTERIA DE LADRILLO MORTERO 1:5

4 9 MATERIAL PETREO PARA ZANJA DE INFILTRACION

8 ' 2 50X0.60X0.40M

$ 14.65

$ 18.04 $ 335.45

17,824.2

4 1B , ACABADOS



76.26 $ 8.57 $653.67

62 $3.91 $242.36

695.9 5 $ 5.81 4,041.97

254.2 1 14 $3.29 $837.20

5.58 $ 20.82 $ 116.15

76.26 $ 16.33 1,245.34

248.3 1 $ 12.16 3,020.02

31 127.82 3,962.42

7.44 $ 69.02 $ 513.50

7.44 $ 15.55 $ 115.69

678.5 9 $ 4.53 3,075.91

6,358.27

Lr) 31 $ 71.15 2,205.52

,r13

31 $85.22 2,641.85

31 $ 48.74 1,510.90

Tel 02 3815640


I 4 I 9

119 1MASILLADO Y ALISADO DE PISO M2

1 5 10 10

s

o

1

IREJILLA DE PISO 2" ALUMINIO

1 1

ENLUCIDO INTERIOR Y EXTERIOR

U

M2

5 1 10 1

11 GOTERO DE LOSETA I M

1 O 1

12 BORDILLO DE TINA DE BANO M2

13 I

5 1 O

CERAMICA PARA PISOS (30x30) M2

15 1

I o I 4 I

1 15

1 , '

5 1 1 1 15 10

1VENTANA DE HIERRO SIN PROTECTOR 60X40CM

15 10

7 1

VIDRIO CLARO 4 mm CON MASILLA

1 5

CERAMICA PARA PAREDES INTERIORES

PUETRA METÁLICA DE TOL DOBLADO, INCLUYE MARCO

M2

U

M2

M2


11 1 10 IINODORO TANQUE BAJO INC ACCESORIOS

U

15

I O 18 1 PINTURA DE CAUCHO 2 MANOS

1 I 1C , APARATOS SANITARIOS

15 1 10 19

1

LAVAMANOS BLANCO ECONOMICO INC.

ACCESORIOS 1

I M2

U

lilDUCHA ELÉCTRICA INCLUYE LLAVE del Agua,

Ay, Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria www.agua.goloec Quito - Ecuador

U



$ 12.49 $ 674.46

1 ,

1

ID ¡INSTALACIONES 5 I

1

2 11 PUNTO PVC-P ROSCABLE 1/2" AGUA 5 I

' i , ' I , 3 PUNTO DE DESAGUES PVC 50 mm 5 , - r

4 1PUNTO DE DESAGUES PVC 110 mm 5

7,935.37

$ 13.72 1,275.81

$ 12.95 $ 802.70

$ 18.01 $ 558.28

i 5 I 5

TUBERIA PVC-D 50 MM PARA ZANJA E INST. SANITARIAS 1

, 6 I TUBERÍA PVC-D 100 MM DE UBS A POZO, ACCESORIOS 5

I

L7 ¡PUNTO ILUMINACION

i 5 ,

I I

I 8 PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE 110 V

$ 4.67 $ 869.08

$ 6.54 1,823.40

$ 44.20 1,370.12

$ 39.87 1,235.98

• ICAJON RECOLECTOR-MEDIDOR CAUDAL 1A 1CASHAPOTRERO L_ • 15 ,

I

9 1REPLANTE0 Y NIVELACION DE ESTRUCTURAS 15

2 : O REPLANTILLO H. S. f'c=140 kg/cm2 e=5 cm

II 5

1 2 ENCOFRADO - DESENCOFRADO EN MADERA (INCL. 11 ACARREO) 1E75 1

12 HORMIGON SIMPLE fIc=210 kg/cm2 137.06


$ 1.73

$ 11.56

3,741.53

$ 12.11

$ 80.92

CC) Lf)

,..0)11°

1,096.48

KG

M2

12 1 TAPA SANITARIA METALICA 80X80cm INC. MECANISMO

1 7 1DE SEGURIDAD

5 2 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUBEA DE ACCESORIOS

8 liCAJON RECOLECTOR CASHAPOTRERO

12 MEJORAMIENTO DE SUELO CON PIEDRA

1/2CIMIENTO+H.S FC 140 KG/CM2

LINEA DE CONDUCCION TRAMO CAPTACION 1- OBRAJE' B

13 REPLANTEO Y NIVELACION (CON EQUIPO DE

10 I PRECISION) AGUA POTABLE

15 1 3 1S. C. TUBERIA PVC D=90mm O 63Mpa U. CEMENTADO

1 1SOLV INCL. PRUEBA

1 3 1S. C. TUBERIA PVC D=90mm 1.25Mpa U. CEMENTADO •

12 ISOLV INCL.PRUEBA

• 5 I 1

I 5

1TANQUE RESERVA ''EL

5

5



12

15 11

1 2 ,

L3 1S. C. ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

1 5 12 I ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO + IMPERMEABILIZANTE

4 I MORTERO 1:2

1 5 12 ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO FINO e=2cm MORT

M2 15 1:3

5 1

12 1 16 PINTURA LATEX VINIL ACRILICA

M2

3I M

U

U

M

15 1

13 1S. C. TUBERIA PVC D=63mm 1.25Mpa U. CEMENTADO

13 ISOLV. PRUEBA

5 INSTALACION PRUEBA REDUCTOR PVC P UE 13 I SUM. U

14 1 D=90X63 mm

5 INSTALACION PRUEBA VALVULA DE AIRE DOBLE 13 1SUM.

IIACCION D=1/2" EN TUBERÍA 90 MM INCL. ACCESORIOS U I 5

85 $ 1.93 $ 164.05

32.6 $ 12.22 $ 398.37

13 $ 7.73 $ 100.49

13 1$ 4.45 $ 57.85

2 132.60 $ 265.20

1 497.33 $ 497.33

5.2 $ 75.82 $ 394.26

28,966.0

6

$

4.34 221.95 $ 963.26

1312 $ 4.01 5,261.12

13,209.5

2483 $ 5.32 6

CY\ 547 $ 4.54 2,483.38 1f)

rt a.

1 $ 10.60 $ 10.60

9 648.30 5,834.70

KM

11 M

Av. Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, Telt.: 02 3815640


$ 31.44

$ 104.92

$ 100.36

$ 180.86

383.74 $ 383.74

Secretaría del (Agua


i 5

' 3 ISUM.INSTALACION PRUEBA VÁLVULA DE DESAGUE D=2" 6 I EN TUBERIA 90 MM INCL. ACCESORIOS

1LINEA DE TRANSICION DESDE EL TANQUE EL OBRAJE C II TANQUE LLULALO 5

3 REPLANTEO Y NIVELACION (CON EQUIPO DE 7 I PRECISION) AGUA POTABLE 5

3 1S. C. TUBERÍA PVC D=63mm 0.80Mpa U. CEMENTADO L8 1 SOLV INCL. PRUEBA

'REPARTIDOR DE CAUDALES-DESINFECCION (OBRAJE-; D LLULALO) 5

13 9

H-1 5

1 4 1

! 0 ' REPLANTILLO H. S. fc=140 kg/cm2 e=5 cm 5

4 ¡ENCOFRADO - DESENCOFRADO EN MADERA (INCL. ACARREO)

5 4

-

13 S. C

15

4 ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO + IMPERMEABILIZANTE

4 II MORTERO 1:2 r 5

4 ' ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO FINO e=2cm MORT 15 1:3

5 ' 14

1 6 ¡PINTURA LATEX VINIL ACRILICA 15

14 ¡SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA ACCESORIOS 17 i CAJON REPARTIDOR CAUDALES 15

4 I TAPA SANITARIA METALICA 80X80cm INC. MECANISMO 8 I DE SEGURIDAD

1 REPLANTEO Y NIVELACION DE ESTRUCTURAS

ACERO DE REFUERZO ty=4200 kg/cm2

$ $ 171.92 1,203.44

2,113.64

$ 221.95 $ 130.95

$ 3.31 1,982.69

$ 1,366.76

$ 1.73 $ 9.52

$ 11.56

$ 12.49

$ 137.06 $ 301.53

$ 1.93

$ 12.22

$ 7.73 $ 77.30

$ 4.45 $ 44.50

132.60 Av. Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, Telf.: 02 3815640


$ 132.60

221.95 $ 896.68

$ 92.54

j

SeCrelarb del Agua


15,199.0

I 6 11E 1RED DE DISTRIBUCION 1 (RESERVA EL OBRAJE)

15 1 1 4 'REPLANTEO Y NIVELACION (CON EQUIPO DE

19 PRECISION) AGUA POTABLE

15 ' 5 1S C. TUBERIA PVC D=90mm 0.63Mpa U. CEMENTADO , I

1 • O I SOLV INCL. PRUEBA

KM 4.04

$ 4.01 5,365.38

15 I 5 I S. C. TUBERIA PVC D=63mm 0.80Mpa U. CEMENTADO

SOLV INCL. PRUEBA

CONEXIONES DOMICILIARIAS

15 15 SUM, INST, PRUEBA DE CONEXION DOmICILIARIA AGUA

2 ''POTABLE D=1/2'' INC. MEDIDOR

I I ACCESORIOS DE LAS REDES (OBRAJE-LLULALO ALTO Y

F I BAJO)

15 ,

I 5 I 13 SUM, INST, PRUEBA CODO 90° PVC-P/UE, D=90MM '

15 I I 4 I SUM, INST, PRUEBA CODO 90° PVC-P/UE, D=63MM

2700 $3.31 8,937.00

29,072.0

29,072.0

U 160 181.70

6,832.98

$ 16.75 $ 16.75

16 $ 9.23 $ 147.68

1 5 I 5

5 1 1SUM, INST, PRUEBA CODO 45° PVC-P/UE, D=63MM

15 5 1SUM, INST, PRUEBA ADAPTADOR PVC-HG, HEMBRA,

1D-90MMx3"

I 5 5 I SUM, INST, PRUEBA ADAPTADOR PVC-HG, HEMBRA, 1

I 7 I D=63MMx2"

15 1,

15 I 1 8 11SUM, INST, PRUEBA YEE PVC-P/UE D=63x63MM

$ 34.08

\SJ ro

$ 32.75 $ 32.75

$ 8.24

$ 43.33 $ 173.32 1 I 9 I SUM, INST, PRUEBA TEE PVC-P/UE D=90x9OMM

15 I I 6 I SUM, INST, PRUEBA TEE PVC-P/UE D=63x63MM

Av. Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, Telt: 02 3815640

wyvvv.agua.gob.ec Quito - Ecuador

$403.90 $ 28.85

$ 24.36

23,637.6

11,475.9 4

2,518.56

$927.60

1,595.44



: SUM, INST, PRUEBA REDUCTOR PVC-P/UE D=90x63MM

5 ' ' 6 1SUM, INST, PRUEBA BOCA DE INCENDIO HG, D=2" INC. 2 1ACCESORIOS 5 1

6 SUM, INST, PRUEBA VALVULA CONTROL COMPUERTA BR 3 ' RI, D=3PULG INC. ACCESORIOS

15

i! 6 SUM, INST, PRUEBA VALVULA CONTROL COMPUERTA BR 4 ) RI, D=2PULG INC. ACCESORIOS 5 1

6 11511M, INST, PRUEBA VALVULA CONTROL COMPUERTA BR ' 5 i RI, D=11/2PULG INC. ACCESORIOS 15

: 6 !

16 SUM, INST, PRUEBA TAPON H PVC-P/UE D=63MM

, 1RED DE DISTRIBUCION 2 (RESERVA LLULALO) SECTOR 1G ALTO Y BAJO

6 ¡REPLANTEO Y NIVELACION (CON EQUIPO DE 7 PRECISION) AGUA POTABLE

15

16 1S. C. TUBERIA PVC D=63mm 1.00Mpa U. CEMENTADO 18 ,ISOLV. PRUEBA

$ 10.60 $ 53.00

224.39 1,570.73

254.99 $ 509.98

170.87 3,246.53

4 129.78 $519.12

$ 8.12

24,975.9 6

221.95 1,338.36

$ 3.92

H ' ARREGLOS EN TANQUES DE RESERVA/CERRAMIENTOS 5

6 , HORMIGON CICLOPEO: 40% PIEDRA + H. S. f'c=180 L9 kg/cm2 15

1 , ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO FINO e=2cm MORT

10 11.3 I 5 1 i 7

MALLA 50/10 H=1.50M EN CERRAMIENTO

7 TUBO H.G. D=2" DOBLADO, PINTADO L=2.60M EN L2L10ERRAMIENTOS

$ 93.28

$ 16.28

$ 7.73 1/4.0

‘rrs

$ 500.15 $ 14.29 Av. Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, Telf.: 02 3815640


$ 986.83

$ 132.60 $ 530.40

183.19

$ 366.38



15 , 17

13 1 ALAMBRE DE PUAS EN CERRAMIENTOS

5 17 1 SUM, COLOCACION PUERTA PEATONAL TUBO Y MALLA

14 1 GALVANIZADA EN CERRAMIENTOS SEGÚN DISENO

300 $ 3.77 1,131.00

U

$ 208.72 $417.44

1 5 1

17 1, '

5 1 HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2

15' I

7 I

16 1,S C. ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

$ 7.2 137.06

$ 1.93 $ 577.32

5 1 1 7

TAPA SANITARIA METALICA 80X80cm INC. MECANISMO

1 7 i DE SEGURIDAD

15 1 1

SUM. 7 ISUM COLOCACION CASETA CLORACION INC. 1

1 8 CUBIERTA Y PUERTA METALICA

15 1

I 11 SUM, 7 SUM INST EQUIPO PRODUCCION DE HIPOCLORITO DE 1

19 1 SODIO

5 18 ' SUM, INST, PRUEBA ACCESORIOS ENTRADA-SALIDA

1 O I TANQUE DE RESERVA (CAMBIO)

¡ BY PASS TANQUES DE RESERVA

5 I,

18 '1

1 SUM, INST, PRUEBA TUBERIA H.G. D=2" (BY-PASS)

$ 11,549.2 $

7 1,549.27

$ 375.55 $ 375.55

$ 593.98

$ 593.98

5,670.76 • I J IVALVULAS REDUCTORAS DE PRESION (6 UNIDADES)

5 • 1 1 1 8 ,

•2 IREPLANTEO Y NIVELACION DE ESTRUCTURAS

15 '1 8 1

1 3 1 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS A MANO

1 51

8 1 1 14

.1 5 1

1 8 ENCOFRADO - DESENCOFRADO EN MADERA (INCL.

5 1 ACARREO) 15 1HORMIGON SIMPLE tc=210 kg/cm2



$ 1.73

REPLANTILLO H. S. fc=140 kg/cm2 e=5 cm

$ 41.52

$ 19.17

$ 115.60

$674.46

$ 616.77

$ 438.59

$ 366.60

$ 12.49 $ 374.70


GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR c

8

6 137.06

8

7 S. C. ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 ,1 5 18 ¡ENLUCIDO

VERTICAL PALETEADO + IMPERMEABILIZANTE 8 ; MORTERO 1:2

r—

, 5

' 8 ! ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO FINO e=2cm MORT

1:3

15 , , 9

0 ¡PINTURA LATEX VINIL ACRILICA 5

9 SUM, INST, VALVULA REDUCTORA DE PRESION ACCION

I DIRECTA (INC. ACCESORIOS)

; 9 ' TAPA SANITARIA METALICA 80X80cm INC. MECANISMO

2 I DE SEGURIDAD

$ 1.93 $ 208.44

$ 12.22 $ 366.60

$ 7.73 $ 231.90

$ 4.45 $ 133.50

411.20 2,467.20

'

K VARIOS 5

19

132.60 $795.60

6,571.60

, 3 !CORTE PAVIMENTO ASFALTICO INC. DESALOJO

)5 !I 9 ;

14 I REPOSICION

CARPETA ASFALTICA INC. SUB BASE , ,

L ADECUACIONES CAPTACIONES 1-2 CASHAPOTRERO

'

19 ¡MEJORAMIENTO DE SUELO CON PIEDRA I , I 5 1/2CIMIENTO+H.S FC 140 KG/CM2 5

9

l'HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 I 5

9 ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO + IMPERMEABILIZANTE 17 'MORTERO 1:2

5

9 ENCOFRADO - DESENCOFRADO EN MADERA (INCL. 8 ' ACARREO)

-- 15 :S. C. ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2

$ 1.93 Av. Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, Telf.: 02 3815640


137.06

$ 12.22

$669.20

5,902.40

4,442.56

$ 180.45

‘rts o-,

$ 77.20

$ 2.39

$21.08

$ 75.82


M2 22 $ 7.73 $ 170.06

132.60 $ 265.20


9 I

19

I6 I 0 (ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO FINO e=2cm MORT

10 1 1:3

1-6 o

1 PINTURA LATEX VINIL ACRILICA

I6 I I 0 TAPA SANITARIA METALICA 80X80cm INC. MECANISMO

I ' 2 I DE SEGURIDAD

16 1

1 I SUM, I 0 1 SUM INST, PRUEBA ACCESORIOS CAMARA DE

13 VALVULAS CAPTACIONES EXITENTES

14 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

$ 305.93 $611.86

$ 97.90

1,860.0 1,860.00

51,426.9

COMUNIDAD CACHILVANA CHICO

51,426.9

SANAMIENTO A I ESTRUCTURA - POZO SEPTICO - ZANJA DE INFILTRACIÓN

1 ,

16 I HORMIGON S. f'c=140 kg/cm2 EN REPLANTILLOS

o 1 IS I

1 1 6 HORMIGON CICLOPEO SIN ENCOFRADO

¡ 0I

k g / c n-12

6 I 16 1 S.C. MALLA ELECTROSOLDADA 3.5 X 15 R-64

lo 1 1

7 1

16 1 ENCOFRADO-DESEN. MADERA

0 1

18 6 1 HORMIGON S. f'c=210 kg/cm2 SIN ENCOFRADO

I '

S 1 6 1 MAMPOSTERIA DE LADRILLO MORTERO 1:5


wwvv.agua.gob.ec Quito - Ecuador

13,819.6

3

$ 776.52

$ 2,652.43

$ 866.76

220.5

0

14.00 56.11

1,457.51

$ 785.54

471.1 14.65

0

$ 6,901.62

Telt.: 02 3815640

86.10

REJILLA DE PISO 2" ALUMINIO $ 737.02

3

6 IENLUCIDO INTERIOR Y EXTERIOR $ 273.70

287 O O

1_4 ,16

15

16 , I

6

1 I 7

f

$ 130.70

, O

:16 MATERIAL PETREO PARA ZANJA DE INFILTRACION 1 ,I2.50X0.60X0.40M

; 1

B 1ACABADOS

21.00 18.06

$ 379.26

22,072.8 8

IGOTERO DE LOSETA

(BORDILLO DE TINA DE BAÑO

6,815.80

$ 947.10

$ 174.97 CERAMICA PARA PISOS (30x30)

, 16 : CERÁMICA PARA PAREDES INTERIORES 11 I

18 —

:6 PUETRA METÁLICA DE TOL DOBLADO, INCLUYE MARCO 11 1 1

I 9 ;

, VENTANA DE HIERRO SIN PROTECTOR 60X40CM ,1

16 VIDRIO CLARO 4 rnm CON MASILLA 12 1 ,

1 ,

, 6 ' PINTURA DE CAUCHO 2 MANOS 12 12_:_1

1C :APARATOS SANITARIOS ,

,

6 _1LAVAMANOS BLANCO ECONOMICO INC. 53.90

Av. Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, Telf.• 02 3815640 www.agua.gob.ec Quito - Ecuador

86.10

35.00 6,575.45

3,092.41

1,406.01

3,441.69

4,473.70

$ 579.77

20.83

16.33

127.82

69.02

15.56

283.5 O

12.14



6 I 2

IT6 '

210.0

39.87

1,886.50

12 I ACCESORIOS

1 3 I '6 IINODORO TANQUE BAJO INC. ACCESORIOS

2 1 14 6 1DUCHA ELÉCTRICA INCLUYE LLAVE

5 I

1 , 12

35.00 85.22

35.00 48.75

$ 1,706.25

8,958.95

16

2 16 1 6 I PUNTO DE DESAGUES PVC 50 mm

1 2 17 16 PUNTO DE DESAGUES PVC 110 mm

12 II 1 8

6 1TUBERIA PVC-D 50 MM PARA ZANJA E INST. SANITARIAS 1 , 12 19

16 1 TUBERIA PVC-D 100 MM DE UBS A POZO, ACCESORIOS

13

1

10 I

1 6 I PUNTO ILUMINACION

13 1

1 1

6 3

12 COMUNIDAD CHAUPILOMA ALTO

I E I

PTO 105.0 13.72

O $ 1,440.60

PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE 110 V

$ 630.70

$ 980.70

315.0 $ 2,056.95

$ 1,547.35

$ 1,395.45

251,490. 96

SANEAMIENTO (168 unidades)

1 I ESTRUCTURA - POZO SEPTICO - ZANJA DE

• A INFILTRACIÓN- TRAMPA DE GRASAS

•16

3 1 13 REPLANTILLO DE H. SIMPLE 180 KG/CM2



251,490. 96

$ 4,673.09

12.96

35.00 18.02

35.00 44.21

2,982.70

$ 907.20

48.22

1 $ 96.91

PUNTO PVC-P ROSCABLE 1/2" AGUA





18,579.8 180.6 102.88 4

m2

m2

m3

1587

635

1058 4

67 14 96

$ 3.70

$ 9.13

106.86

5,875.89

9,663.28

7,175.86

2083 21,820.0 m2

2

$ 10.47 4

m3

100 8 $ 16.99 1,712.46

1592

15,946.6 m I

64

$ 10.01 8

105,796. 05

m2

u

413.2 8

336

$ 5.49

$ 2.88

2,269.09

$ 967.54

m2 5666 976 $ 7.44

42,170.3 5

116 ,

3 I1HORMIGON CICLOPEO 180KG/CM2 CIMIENTOS Y 14 !BROCAL. UBS 6

5 'MALLA ELECTROSOLDADA 3.5X15 R-64 16 3

, 6 IENCOFRADO Y DESENCOFRADO MADERA DE MONTE ' 6 3

1HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 6

3

18 'MAMPOSTERÍA DE LADRILLO MORTERO 1:5 6

1 3 MATERIAL PÉTREO PARA ZANJA DE INFILTRACIÓN 9 112,50X0,60X0,40 M

' 6 1 4

o TUBO 100 X 100 X 2 MM Y MALLA (COLUMNA)

' ACABADOS 6

114

— 11 MASILLADO Y ALISADO DE PISO

ii 6 , 4 1 1 1

12 , REJILLA DE PISO ALUMINIO 2"

116 : 14 1

I 13 ,' ENLUCIDOS INTERIOR Y EXTERIOR 1:3 1--, ió , 14 ,

I 4 1 GOTERO DE LOSETA I

1377. $ 16 , 1-- —

CO ml 6 $ 1.07 1,471.20 1

■r) 1 4

as I 5 ¡BORDILLO DE TINA DE BAÑO ._.

I__

m2 40 32 $ 10.47 $ 422.32 to

16 7 ,ra

c

I 4 o- 16 CERÁMICA DE PISOS 30*30 ,

CERAMICA DE PARED 20*20 m2 380 5

M2



$ 16.41

$ 16.81 Telf.: 02 3815640

6,242.95 2

1340



1 4

17 '

16 I

1 4 11 PUERTA DE BAÑO EN ALUMINIO NATURAL 0.70 - 2.10,

118 I INCLUYE MARCO Y CHAPA DE POMO

1 6

14 1

19 IVENTANA DE HIERRO SIN PROTECTOR 70X30 CM

16

5 1 1 0 VIDRIO CLARO DE 4 MM.

I 6

I5 1 , 1 1 I PINTURA DE CAUCHO 2 MANOS

, C

11APARATOS SANITARIOS

1 6 5 1LAVAMANOS INCLUYE ACCESORIOS Y LLAVE PASO Y

2 I TUBO ABASTO

1 6

15 1 1 3 I INODORO TANQUE BAJO INCLUYE ACCESORIOS

I6

5 4 1DUCHA ELECTRICA INCLUYE LLAVE

64 22,537.1

0

$ 90.53

15,209.6

7

m2 35.28 $ 17.14 $ 604.67

$ 10.08 $ 355.45

4326.

336 $3.13

13,545.7

30,121.4

3

168 $55.35 $ 9,298.33

13,222.6

168 $ 78.71

168 $ 45.24

$ 7,600.49

30,126.3

5 I 1 1 1 D I INSTALACIONES

1 6 1

5 1,

1 5 1 INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE PVC 1 /2" ROSCABLE

16 I 1 15 1

16 1 1DESAGUE 50MM

6 1 I5 17

6 15 TUBERIA PVC-D 50 MM PARA ZANJA E INSTA.

8 I SANITARIAS

1 6

11 5 TUBERIA PVC-D 110 MM DE UBS A POZO, ACCESORIOS

DESAGUE 110MM

I '

$ 8.46

$ 11.00

$ 13.85

$ 3.94

$ 6.91

4,262.26

$ 3,697.59

$ 2,326.97

3,973.27

$ 10,452.8




6

O PUNTO DE ILUMINACIÓN , 6 I

6

I PUNTO DETOMACORRIENTE

Secretaría del -- mgua

I COMUNIDAD ILLACUA GRANDE'

;ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EXCAVACION

ZANJA TIERRA SECO MANO SIN CLASIF INCL RAZANTE 0.00 A 2.10rn

LUIS LOPEZ Y MOCHAPATA AP Y

COMUNIDAD LUIS LOPEZ Y

AGUA POTABLE

11 CONDUCCION CAPTACION - TANQUE REPARTIDOR

Excavación a mano

Av. Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, Telt.: 02 3815640 www.agua.gob.ec Quito - Ecuador

O

.178 ,r3 a.

APORTE COMUNIDAD

!Relleno compactado 16,705.06

lExcavación a mano $ $ 3.23 3,636.25

Ii Relleno compactado $ 23,372.4

8

CONDUCCION

$ 6.84 Excavación a mano

$ 3.23

4,629.31

2,075.75

—

Relleno compactado

RED DE DISTRIBUCION LUIS LOPEZ

lirExcavación a mano

I Relleno compactado

1CONEXIONES DOMICILIARIAS (1

I Excavación a mano

$ 30,205.1

3

$ 6.84

$ 20,854.2

3

4 UNIDADES)

205.2 $ 6.84 1,403.57

2,032.92

Relleno compactado

1MOCHAPATA

AGUA POTABLE

CONDUCCION

$ 6.84

37,507.8

$ 629.35

37,507.8

1 RED DE DISTRIBUCION

Excavación a mano

iRelleno compactado


vvww.agua.gob.ec Quito - Ecuador

2359 1856

2241

$ 6.84

$ 3.23

$ 16,136.8

3

Telf.: 02 3815640

1,050.62

$ 433.90

642.9

$ 11,745.7

5

8,109.50

as as bt


Secretaria del Agua

226

12.77



7,235.65

CONEXIONES DOMICILIARIAS (134 UNIDADES)

I Excavación a mano

'Relleno compactado

SANEAMIENTO LUIS LOPEZ Y

!! ESTRUCTURA - POZO SEPTICO - ZANJA DE INFILTRACIÓN

11 LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DEL TERRENO

EXCAVACIÓN MANUAL DE POZO H=2M

' Construcción de trampa de grasa

2,389.57

241.2 $ 6.84 1 649.81

$ 3.23 $ 739.76

247 3 3

145 $ 988.90

$ 185.50

COMUNIDAD HUALCANGA S

AGU POTABLE

' CAPTACION Y CAJÓN RECOLECTOR

I EXCAVACION A MANO EN LECHO DE CAUCE

CONDUCCION

EXCAVACION A MANO SIN CLASIFICAR VALVULA DE AIRE (1)

EXCAVACION A MANO SIN CLASIFICAR ' VALVULA DE DESAGUE (1)

LEXCAVACION A MANO SIN CLASIFICAR

RED DE DISTRIBUCION

$ 6.82

$ 6.82

33,421.4 5

, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACION

ROMPEPRESION EN DISTRIBUCION (2)

EXCAVACION A MANO SIN CLASIFICAR PEINADO DE TALUD A MANO

EXCAVACION A MANO SIN CLASIFICAR

Av. Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, Tel 02 3815640 www.agua.gob.ec Quito - Ecuador

C\1

$ 5.23

$ 6.82

$ 4.30



$ 6.82

$ 30.69

$ 30.69

6,736.59

5,090.40

209 7 4880 51 $ 3.76 $ 788.66

$ 14.32 TANQUE DE FERROCEMENTO DE 10 M3

EXCAVACION A MANO SIN CLASIFICAR

ICERRAMIENTO CAPTACION Y TRATAMIENTO

1EXCAVACION A MANO SIN CLASIFICAR

IAIREADOR - BANDEJAS I EXCAVACION A MANO SIN CLASIFICAR

PREFILTRO 1EXCAVACION A MANO SIN CLASIFICAR

SANEAMIENTO HUALCANGA SAN NICOLÁS

I ESTRUCTURA - POZO SEPTICO - ZANJA DE INFILTRACIÓN

M3 $ 55.38

$ 55.38

$ 6.82

$ 6.82

6,736.59

$ 0.75 ILIMPIEZA Y NIVELACIÓN DEL TERRENO

I EXCAVACIÓN MANUAL DE POZO H=2M

1CONSTRUCCIÓN DE TRAMPA DE GRASA

11

COMUNIDAD JALOA EL GUASMO

$ 259.70

1,386.49 $ 6.83

70 1$ 72.72

16,920.3

13,938.0

5

AGUA POTABLE CAJON DE CAPTACION

I EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS

11RED DE CAPTACIÓN EXCAVACION DE ZANJA EN TIERRA CON PRESENCIA

I DE AGUA A MANO. H = 0.00 - 2.00 M.

I, RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS EN CAPAS 20 CM .

I MAX.

1RED DE CONDUCCIÓN I EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRA CON PRESENCIA

11 DE AGUA A MANO. H = 0.00 - 2.00 M

I RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS EN CAPAS 20 CM I , 1MAX. VÁLVULA DE DESAGUE (# 2 U) Y VALVULA DE AIRE (# 2

$ 6.83

$ 45.08

$ 45.08

2,971.06

$ 10.32 2,182.41

346 O 0620 29

en

1/4ra

1 U )

Av, Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, Telt 02 3815640




2,982.26 153.1 4

89.9 $ 114.82

; EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS PASO ELEVADO

EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS

I RED DE DISTRIBUCIÓN

lEXCAVACION DE ZANJA EN TIERRA SECO A MANO. H = 0.00 - 2.00 M.

M3 2.56 $ 6.83 $ 17.48

3,160.63 605.4

$ 5.22

I CONEXIONES DOMICILIARIAS

EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRA SECO A MANO. H I 0.00 - 2.00 M.

1 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS EN CAPAS 20 CM MAX.

TANQUE ROMPE - PRESIÓN

I EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS

SANEAMIENTO JA EL GUASTQ

3,160.63

2,838.12

1,830.44

1,007.68

$ 6.83

$ 3.76

l ESTRUCTURA - POZO SEPTICO - ZANJA DE INFILTRACIÓN

LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EXCAVACIÓN MANUAL DE POZO H=2M

I CONSTRUCCIÓN DE TRAMPA DE GRASA

COMUNIDAD LLULLALO

AGUA POTABLE

CONDUCCIÓN

EXCAVACION DE ZANJA EN AGUA A MANO 0.00 A 12.80m

I LINEA DE CONDUCCION TRAMO CAPTACION 1-

'TANQUE RESERVA "EL OBRAJE"

EXCAVACION DE ZANJA EN AGUA A MANO 0.00 A 2.80m

EXCAVACION EN TIERRA SECO MAQUINA 0.00 A 2.80m EXCAVACION ZANJA TIERRA SECO MANO 0.00 A 2.80m



$ 72.72

$ 6.82

$ 2.87

$ 6.82

$ 6.82 $ 136.40

14,538.1 6

2,837.12

4,069.66

$ 818.40

N rcs

bC O.

Telf.: 02 3815640

$

M3 2600 $ 2.02 5,252.00

$ 6.82

$ 2.02

$ 6.87

$ 757.02

$ 803.96

$ 24,285.7

8

$ 11.72

4,479.24

$ $ 2.02 14,902.54

$ 2.02

1,937.18

815 $ 6.87 5,599.05

$ 2.02

$ 6.87

33 $ 2.02

7,294.22

$ 61.83

$ 176.58

$ 109.92

$ 66.66

$ 692.23



I RELLENO COMPACTADO DE ZANCA EN CAPAS DE

120cm MAX

1EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA SECO MANO 0.00 A

12.80m RELLENO COMPACTADO DE ZANCA EN CAPAS DE

120cm MAX

I REPARTIDOR DE CAUDALES-DESINFECCION (OBRAJE-

LLULALO) 1EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS A MANO 1EXCAVACION ZANJA TIERRA SECO MANO 0.00 A

12.80m I RELLENO COMPACTADO DE ZANCA EN CAPAS DE

1 20cm MAX I RELLENO COMPACTADO DE ZANCA EN CAPAS DE

I 20cm MAX 1EXCAVACION ZANJA TIERRA SECO MANO 0.00 A

1 2.80m I RELLENO COMPACTADO DE ZANCA EN CAPAS DE

20cm MAX EXCAVACION ZANJA A MANO EN CANGAHUA 0.00 A

12.80m 1 BY PASS TANQUES DE RESERVA 1EXCAVACION ZANJA A MANO EN CANGAHUA 0.00 A

1 2.80m I RELLENO COMPACTADO DE ZANCA EN CAPAS DE

20cm MAX

COMUNIDAD CACHILVANA CHICO

SANAMIENTO LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DEL TERRENO

1EXCAVACIÓN MANUAL DE POZO H=2M

I CONSTRUCCIÓN DE TRAMPA DE GRASA

3,367.11

0.75 $ 129.68

101.5

O 35.00 72.72 $

2,545.20 N

COMUNIDAD CHAUPILOMA ALTO

SANEAMIENTO

Av. Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, Tel 02 3815640


16,224.5


14,617.4 2


ESTRUCTURA - POZO SEPTICO - ZANJA DE ¡INFILTRACIÓN- TRAMPA DE GRASAS

Limpieza y nivelacion del

: Excavacion manual de pozo H=2m

Construcción de trampa de grasa

APORTE GAD

$ 0.83 $ 687.78 erreno 2.50*1.80m

436.8 2,983.34

12,553.4 I $ 74.72

COMUNDAD ILLAGUA GRAN

REDES

EXCAVACION EN TIERRA SECO MAQUINA SIN CLASIF INCL. RAZANTE 0.00 A 2.10m

1 1EXCAVACION EN TIERRA SECO MAQUINA SIN CLASIF ¡INCL. RAZANTE 2.11 A 4.10m

: EXCAVACION A MAQUINA DE ZANJA TIERRA SECO SIN ICLASIF INCL. RAZANTE

!REJILLA, TANQUE SEPTICO, FILTRO ANAEROBIO DE , FLUJO ASCENDENTE FAFA Y LECHO DE SECADO DE ) LODOS (PLANTA DE TRATAMIENTO)

¡EXCAVACIÓN A MAQUINA DE ESTRUCTURAS EN SUELO SIN CLASIFICAR, INCL RAZANTEO

I CERRAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO

¡EXCAVACIÓN A MAQUINA DE ESTRUCTURAS EN SUELO ;SIN CLASIFICAR, INCL RAZANTEO

$ 2.90

$ 839.92

$ 7.56

COMUNIDAD LLULL

AGUA POTABLE

LINEA DE CONDUCCION TRAMO CAPTACION 1-

Av Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua,

www.agua gob.ec Quito - Ecuador

"6".0 ,cts Cti

Telf 02 3815640



3,768.76 TANQUE RESERVA ''EL OBRAJE''

II EXCAVACION DE ZANJA EN CANGAHUA MAQUINA

10.00 A 2.80m 1EXCAVACION ZANJA A MAQUINA EN CANGAHUA 0.00

I A 2.80m I EXCAVACION DE ZANJA EN ROCA A MAQUINA 0.00 A

12.80m 'LINEA DE TRANSICION DESDE EL TANQUE EL OBRAJE-

I TANQUE LLULALO I EXCAVACION EN TIERRA SECO MAQUINA 0.00 A 2.80m EXCAVACION ZANJA A MAQUINA EN CANGAHUA 0.00

A 2.80m 1EXCAVACION DE ZANJA EN ROCA A MAQUINA 0.00 A

II 2.80m I EXCAVACION DE ZANJA EN CANGAHUA MAQUINA

1(0.00 A 2.80m

I REPARTIDOR DE CAUDALES-DESINFECCION (OBRAJE- ' ILLULALO) 1EXCAVACION ZANJA A MAQUINA EN CANGAHUA 0.00

A 2.80m EXCAVACION DE ZANJA EN ROCA A MAQUINA 0.00 A

I 2.80m

$ 2.87 1,756.44

440 $ 2.87 1,262.80

$ 10.41 $ 749.52

$ 2.87

$ 2.87 $ 476.42

18 $ 10.41 $ 187.38

$ 2.87 $ 160.72

5,723.23

$ 2.87 1 604.33

$ 749.52

EXCAVACION EN TIERRA SECO MAQUINA 0.00 A 2.80m (M3

EXCAVACION DE ZANJA EN CANGAHUA MAQUINA

110.00 A 2.80m

CONEXIONES DOMICILIARIAS EXCAVACION ZANJA A MAQUINA EN CANGAHUA 0.00

I A 2.80m ACCESORIOS DE LAS REDES (OBRAJE-LLULALO ALTO Y

I BAJO) EXCAVACION ZANJA A MAQUINA EN CANGAHUA 0.00

A 2.80m 1EXCAVACION DE ZANJA EN ROCA A MAQUINA 0.00 A

12.80m

EXCAVACION EN TIERRA SECO MAQUINA 0.00 A 2.80m

I EXCAVACION DE ZANJA EN CANGAHUA MAQUINA

I 0.00 A 2.80m

$ 2.87 1,053.29

2,755.20

$ 2.87

2,755.20

8,683.66

3,960.60

$ 10.41

$ 2.87

$791.16

2,141.02

r••••

crs

$ 2.87 1,790.88

6. METODOLOGÍA DE TRABAJO: Av. Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, Tall 02 3815640




Antes de iniciar la construcción, la Fiscalización debe revisar de manera detallada las especificaciones y toda la información contractual producto de la consultoría, con el fin de detectar oportunamente cualquier error u omisión, así como cualquier imprevisto técnico que luego pueda afectar el desarrollo del proceso constructivo y comunicar de inmediato al administrador de contrato que deberá realizar el seguimiento para dar solución inmediata.

El Fiscalizador, durante el desarrollo de la obra y acorde a los alcances de intervención antes señalados, desarrollará y aplicará su propia Metodología, misma que debe basarse en los parámetros de seguimiento y control, descritos a continuación:

•Revisar, analizar y aplicar la documentación legal y técnica, como: Contrato de la Obra, Planos, Especificaciones Técnicas de la obra, Anexos, Leyes, Reglamentos y demás normativa conexa vigente, aplicables al Proyecto. •Conocer y verificar las condiciones de la zona de intervención. • Hacer cumplir los parámetros contractuales.

•Controlar la calidad de la obra ejecutada por el Contratista. •Verificar el cumplimiento del cronograma valorado de trabajo. •Cumplir las responsabilidades como Fiscalizador, en conjunto con su equipo de apoyo y el administrador de contrato.

•Presentación de Planillas: el fiscalizador deberá aprobar mensualmente la planilla de obra junto con los documentos habilitantes del presente término de referencia, una vez que la

entidad contratante apruebe la planilla de obra el fiscalizador deberá entregar la planilla de fiscalización junto con los documentos detallados.

•Presentación de Informes de Fiscalización: el fiscalizador deberá ingresar a la entidad contratante el informe mensual de fiscalización dentro de los 8 primeros días calendario de cada mes, de lo contrario se aplicara las Multas correspondiente.

•Justificar técnicamente (anexar informe debidamente motivado, sustentado y suscrito por el fiscalizador y aprobado por el Administrador) de los trabajos extraordinarios o las modificaciones que se tengan que realizar durante la ejecución de la obra e informar al administrador de contrato para tomar las respectivas decisiones.

•Analizar las especificaciones técnicas, precios unitarios y presupuesto de la obra.

•Emitir el o los informes que sean necesarios para la aceptación o negación del trabajo efectuado por el constructor y consecuentemente para el pago de las planillas respectivas.

•Anotar en el libro de obra, además de una descripción del proceso de obra, observaciones, instrucciones o comentarios que a su criterio deben ser considerados por el contratista para el mejor desarrollo de la obra. •Calificar al personal técnico del contratista y recomendar el reemplazo de aquél que no satisfaga los requisitos necesarios; en casos de indisciplina, el fiscalizados tiene la potestad de separar al personal en conflicto. •El Fiscalizador deberá presentar al administrador de Contrato, los informes con

,ra a. el respaldo de la Ingeniería correspondiente.

•Se realizarán reuniones de trabajo entre el Administrador de Contrato, Fiscalizador y Contratista a fin de revisar el avance de la Obra de acuerdo a las obligaciones contractuales y cronograma establecido por la Secretaria del


Secretaría dei ' Agua


• Efectuar el finiquito o liquidación económica de las obras a su cargo. Agua.

El cron ama de Fiscalización tiene relación directa con el crono ama de Obra.

6.1 ACTIVIDADES DE LA FISCALIZACIÓN PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS:

6.1.1. Respecto a los Documentos Contractuales

1)Efectuar las consultas o aclaraciones del caso para la correcta interpretación de

los documentos del Contrato.

2)Revisar las condiciones estipuladas en los documentos contractuales del Contratista de Obras a fin de conocer las exigencias técnicas, sociales y ambientales del Proyecto y dar seguimiento a cada uno de las cláusulas de estos documentos y los que se generen como parte del desarrollo del Proyecto para supervisar el buen cumplimiento de parte del Contratista de Obras. Para ello deberá estudiar concienzudamente la documentación que sirvió de base para la contratación de las Obras, incluyendo el Pliego de Bases y Condiciones

,

diseños, la Lista de Cantidades de Obras valoradas, Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, Materiales, Planos Constructivos

, las aclaratorias y

enmiendas al Pliego de Bases y Condiciones , la Oferta del Contratista y su

Contrato, así como los análisis de los precios unitarios de los diferentes rubros a realizar y con esto conocer los precios unitarios establecidos en la oferta del Contratista. Comentarios y recomendaciones sobre esta revisión deberán ser

presentados por el Fiscalizador en su Informe Inicial."

3)Verificar que el contratista disponga de todos los diseños, especificaciones,

permisos y demás documentos contractuales.

6.1.2. Respecto a Reuniones

1)Mantener una Reunión inicial de trabajo con el Contratista y la Entidad Contratante, para revisar en conjunto las Memorias Técnicas y los Diseños del proyecto en Planos, luego de lo cual autorizará el inicio de la ejecución de la

Obra. 2)

Participar en las reuniones y asambleas comunitarias programadas para explicar a a comunidad, en coordinación con el administrador de Contrato, los alcances de las Obras a ejecutar y el grado de participación que deben tener los representantes de la comunidad por medio de la veeduría social, respaldando con evidencias la participación comunitaria mediante lista de partici

fotografías , etc.

3)A solicitud de los especialistas sociales y/o el ambiental de la Entidad Contratante, acompañar los procesos de presentación de los alcances de las Obras a ejecutar,

ru en Cr\

de los hallazgos en los diseños de Obras y de las modificaciones q iones ue

ambientales se aprueb o

N

bz al Proyecto, explicando a la población sobre las implicac sociales que ocasionarán tales cambios.

,cts

4)Verificar si las condiciones previas al inicio de la Obra se han cumplido, con las

o-

instituciones sectoriales correspondientes, y con las comunidades beneficiarias,

según sea el caso.

6.1.3. Respecto a los Estudios y Diseños Av. Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, Telf.: 02 3815640




I I Detectar oportunamente errores y/u omisiones de los diseños, así como imprecisiones técnicas que requieran de acciones correctivas inmediatas que conjuren la situación.

2)Revisión de los parámetros fundamentales utilizados para los diseños contratados y elaboración o aprobación de "planos para construcción". 3)Recibir, procesar, indagar y evacuar las consultas y/o aclaraciones técnicas que el Contratista de Obras tuviese a bien realizar con relación a los trabajos y en estrecha coordinación y comunicación con la Entidad Contratante, quien determinará si éstas no modifican los alcances y/o costos de las actividades del Proyecto.

6.1.4. Respecto al Sitio de las Obras

las Obras. Establecer su oficina en un área próxima al sitio del Proyecto donde se ejecutarán

2 Coordinar con la Entidad Contratante y el Contratista de obras la inspección del sitio de las obras para verificar la factibilidad de las condiciones contempladas en toda la

documentación relativa a la Obra. 3.Verificar que las propiedades donde se requiere pasos de servidumbre para las

a la Entidad Contratante. Obras civiles estén debidamente legalizadas e informar de anomalías encontradas 4. Participar

en la toma de posesión o entrega del sitio de las Obras que se realizará como máximo cinco (5) días posteriores a la fecha de suscripción del Contrato de ejecución.

Durante este evento el Fiscalizador de Obras levantará en el Libro de Obras del Proyecto el Acta de toma de posesión del sitio de las Obras y entregará una copia de

ésta al Administrador del Contrato de Obras o en su defecto al representante de la Entidad Contratante que haya asistido.

6.1.5. Respecto al Cronograma de Trabajo

1. Solicitar al Contratista, para su aprobación, que a más tardar dos (2) días

posteriores a la fecha de toma de posesión del sitio de las Obras presente los cronogramas de ejecución físico y financiero y la asignación de los equipos necesarios

según las actividades del Proyecto. Los cronogramas deberán ser presentados a la Entidad Contratante para su aprobación. 2. Revisar y

aprobar, en un plazo de dos (2) días, en conjunto con la Entidad Contratante los cronogramas de ejecución física y financiera presentados por el Contratista

de Obras, para el debido seguimiento y/o ajustes sobre la marcha.

3. Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el contratista y sugerir

las modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso. 4. Elaborar su cronograma de visitas de campo para ser presentado y aprobado mensualmente por la Entidad Contratante.

5 Revisar y aprobar el plan de seguridad ocupacional y salud presentado por el contratista,

vigilar su debido cumplimento y emitir las observaciones necesarias en en el trabajo. caso de

existir incoherencias con los requisitos solicitados de seguridad e higiene 6. Verificar que

el contratista emplee el personal técnico clave presentado en la oferta. Si uno de los profesionales del personal técnico clave vaya ser reemplazado,

deberá ser por otro con similar, o superior, experiencia. Av. Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, Telf.: 02 3815640


1

CX)



6.1.6 Respecto a la Visibilidad

1 Coordinar con la Entidad Contratante y el Contratista de Obras la ubicación de

rótulos informativos del Proyecto.

6.2. ACTIVIDADES DEL FISCALIZADOR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

6.2.1. Respecto a la Coordinación/Comunicación

1 Coordinar con el contratista de ejecución de la obra, en representación de la Entidad Contratante, las actividades más importantes del proceso constructivo.

2 Revisar y aprobar, en un plazo de dos (2) días, junto con la Entidad Contratante la propuesta de modificación del cronograma de ejecución físico y financiero que el contratista presente por causas de fuerza mayor y con la documentación que lo justifique. El Cronograma modificado deberá reflejar los

efectos de las Variaciones

3.El fiscalizador deberá coordinar con el EQUIPO DE GESTIÓN CENTRAL del programa PASEE el cumplimiento de los acuerdos comunitarios definidos en la

Fase de Pre Inversión.

4.Toda comunicación relativa a la Fiscalización, contratada por la Secretaría del Agua, y el Contratista (ejecutor de Obra), se cursará con copia a la Enfidad

contratante. 5.

Referencia de las comunicaciones cursadas con el contratista.

6.Aclarar las consultas técnicas y contractuales realizadas por el Contratista y dirigir a la Entidad Contratante, aquellas que requieran de su decisión.

7.Argumentar por escrito sus razones técnicas cuando éste ordenase adoptar diseños o medidas de cambio y presentarlas a la Entidad Contratante para su

aprobación. 8.

Informar por escrito y oportunamente a la Entidad Contratante sobre las incidencias que se presenten durante la ejecución de las Obras o cualquier situación anómala que ponga en riesgo o afecte su correcta y transparente

ejecución. 9 Promover la participación comunitaria y fomentar el control social en la ejecución de las Obras para lo cual realizará las siguientes actividades:

a.Asistir y participar en las reuniones de coordinación con la Entidad

Contratante y demás representantes.

b.Apoyar a la comunidad y al Administrador del Contrato de Obras en el

cumplimiento de sus funciones.

c.Facilitar que el Administrador del Contrato de Obras y los representantes

de la comunidad parficipen en las mediciones por avance de Obras, variaciones y comprobación de la calidad de materiales, procesos

constructivos y capacitación. CO

d.Mantener informado al Administrador del Contrato sobre las incidencias

que se produzcan durante la ejecución de las Obras y solicitar la ,ccs

colaboración de la comunidad para mejorar los controles de la veeduría a.

social. e.

Medir y registrar los aportes comunitarios por concepto de materiales y

mano de Obra no cualificada sin remuneración.





6.2.2. Libro de Obras

1.Llevar un registro de lo tratado en las reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y a la Entidad Contratante. El fiscalizador será responsable de levantar las ayudas de memoria en las reuniones en condición de secretario. Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a ella, deberá proponer las obligaciones respectivas en relación a las medidas que deben adoptarse y comunicarlas por escrito a todos los asistentes. 2.Exigir al contratista la utilización de Libros de Obra, desde el primer día de inicio de las Obras, para el control de las actividades diarias, los cuales deben permanecer en los sitios de trabajo.

3.Los pedidos de cambios, suspensiones y cualquier otra observación relativa a la ejecución de los trabajos, el Fiscalizador lo hará constar en el Libro de Obra, con su firma de responsabilidad y de un Representante de la Comunidad. 4.Anotar en el libro de obra las observaciones, instrucciones o comentarios que a su criterio deben ser considerados por el contratista para el mejor desarrollo de la obra. Aquellos que tengan especial importancia se consignarán adicionalmente por oficio regular.

5.Anotar en el Libro de Obras las actividades relevantes que se realizan a diario y describir la composición del personal que se encuentre laborando, cantidades de materiales existentes en la Obra, situaciones que incidan positiva o negativamente en su ejecución, observaciones al proceso de ejecución y recomendaciones para corregir o mejorar, avisos sobre actividades futuras y acuerdos que se tomen en relación con las Obras, resultados de los levantamientos de campo y el trabajo técnico y administrativo que realiza como Fiscalizador de Obras.

6.2.3. Respecto a la Normativa

1.Vigilar y responsabilizarse por el fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato de ejecución de obra a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas y la implementación de cronogramas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables, realizando las observaciones pertinentes a través del Libro de Obra, oficios e informes;

2.Controlar las fechas de vencimiento de las garantías y seguros entregadas por el Contratista. Las condiciones de las garantías y seguros no podrán modificarse sin la aprobación del fiscalizador y autorización por parte del Administrador del Contrato. En caso de estar próximo su vencimiento comunicara al Administrador del Contrato.

3.Verificar que el Contratista cuente con los permisos y certificados correspondientes sobre estado técnico de la maquinaria y equipos que serán utilizados para la ejecución de las Obras (licencias de construcción, seguros de daños a terceros, licencias de operarios de maquinarias y equipos de transporte);

4.Debe asegurar que los materiales a utilizar poseen el Sello de Calidad INEN. 5.Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes laborales y reglamentos de seguridad industrial.

Av. Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, Tel .. 02 3815640 www.agua.gob.ec Quito - Ecuador

ct z en

•03 n.


6.El fiscalizador deberá revisar y aprobar los rubros que no estén contemplados dentro del contrato y que se puedan pagar con la modalidad de costo más

porcentaje, tal como lo indica la Ley.

7.Verificar el cumplimiento de todas las leyes que afecten al proyecto.

6.2.4. Respecto a los Diseños y Especificaciones Técnicas

1.Detectar oportunamente errores y/u omisiones de los diseños, así domo

imprevisiones imprevisiones de ingeniería o gerenciales que requieran de ac correctivas inmediatas que conjuren la situación. En caso que los errores detectados no revistan mayor complejidad, el Fiscalizador se encargará de

realizar los ajustes a los diseños.

2.Resolver las dudas que surgieren en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico

3.Elevar a conocimiento de la Entidad Contratante y a la comunidad; de ser el relativo al proyecto;

caso, la necesidad de cambios en los diseños o aumentos de rubros para su

4.La fiscalización dispondrá la suspensión de una parte o de la totalidad de la aprobación.

obra, en cualquier momento, cuando se detecte incumplimiento del diseño y especificaciones en las obras contratadas. La suspensión durará hasta que el contratista acate las recomendaciones impartidas por la fiscalización. Estal

a

situación deberá ser comunicada a la Entidad Contratante y ésta

5.Examinar cuidadosamente que los materiales a emplear cumplan con las contratista.

especificaciones técnicas, controlar su buena calidad y la de los rubros de trabajo, a través de ensayos que deberán realizar el contratista bajo supervisión del fiscalizador, tales como ensayos de suelo, hormigones, mate

deriales tubería

filtran y

tde es,

pruebas de presión, estanqueidad, pruebas hidrostáticas medidores, etc. El fiscalizador puede realizar por su propia cuento rechazar

a o exigir que

se realicen las pruebas que estime necesario y podrá aprobar los materiales a incorporarse en las Obras en función de los resultados obtenidos

6.Llevar un control estricto de los materiales recuperables de las instalaciones a en estos ensayos.

demoler o remover, los cuales serán entregados a la Entidad Contratante mediante acta firmada por el Contratista y el fiscalizador.

7.Registrar en los planos de construcción todos los cambios introducidos durante la construcción, para obtener los planos finales de la obra ejecutada.

8.Solicitar y Aprobar los Planos as built que el Contratista elabora durante la

9.Si durante la ejecución fuera necesario el diseño de alguna obra será el ejecución de la obra.

responsable del cálculo y diseño de éstas, siempre sometiéndolos a aprobación Cr)

de la Entidad Contratante. 00

cts

on

6.2.5. Respecto al Personal Técnico ,ra o-

1. Obligar al contratista a emplear el personal técnico clave presentado en la oferta. Solo en casos de fuerzamayor o caso fortuito, debidamente

comprobados se permitirá el reempla

mzo

a del personal clave con profesionales





11 Secretaría del

I Agua

de iguales o mejores calificaciones, previa aprobación de la Entidad Contratante.

2 Verificar que el trabajo realizado por personal clave del Contratista para la ejecución de las Obras sea el adecuado, y deberá solicitar el reemplazo del mismo si éste no cumple con las calificaciones y experiencia requerida.

3 Aprobar solicitud de reemplazo de personal por parte del Contratista, siempre y cuando las calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencias sean iguales o superiores al personal clave originalmente contratado, previa aprobación de la Entidad Contratante..

4. A solicitud del Contratista y previa No Objeción de la Entidad Contratante, autorizar el empleo de sub-Contratistas y controlar que el personal del sub-contratista esté debidamente uniformado e identificado.

6.2.6. Respecto al Cronograma Trabajo

1 Obtener inforrnación estadística sobre personal, materiales, equipos, condiciones climáticas, tiempo trabajado, etc. del proyecto.

2 Evaluación periódica del grado de cumplimiento de los programas de trabajo. 3 Revisión y actualización de los cronogramas presentados por el contratista. 4 Dar seguimiento al cronograma de trabajo del Contratista con el fin de

identificar las dificultades para su cumplimiento y comunicar de tal situación al Contratista y Entidad Contratante. Proponer acciones correctivas para solventar esta situación.

5.Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos requeridos contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de uso. 6.Someter a aprobación de la Entidad Contratante, según sea el caso, los trabajos o actividades extras adicionales, así como los borradores de la actualización de precios de las actividades nuevas. 7.SI durante la ejecución surgiera un aviso de algún evento o circunstancia que fuera a afectar a la calidad de los trabajos, a elevar el Precio del Contrato o a demorar la ejecución de las Obras, el Fiscalizador de Obras deberá solicitarle al Contratista que presente una estimación de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrían tener sobre el Precio del Contrato y sobre la Fecha de Terminación. El Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como le sea razonablemente posible. El fiscalizador ayudará al análisis y preparación de posibles acciones a realizar por cualquier participante en los trabajos para evitar o reducir los efectos de dicho evento o circunstancia, y ordenará las instrucciones más convenientes para la ejecución de las Obras y la comunidad, previa No Objeción de la Entidad Contratante.

8 Proponer a la Entidad Contratante los trabajos adicionales que considere indispensables para la correcta ejecución de las Obras, presentando los estudios, diseño de las obras, análisis de costos y plazos necesarios para su aprobación y ejecución. Dicho estudio deberá presentarse en un plazo no mayor de cinco (5) días calendarios contados a partir de la fecha en que se solicite la ejecución de los trabajos adicionales.

9. El fiscalizador no podrá autorizar la ejecución de trabajos adicionales al contratista mientras no exista la aprobación por parte de la Entidad Contratante y la certificación presupuestaria respectiva.

10 Velar porque el Contratista no dañe los servicios o accesos a las instalaciones existentes.


nt< 00

1/4rizl



6.2.7. Respecto al control de Licencias y Permisos

1.Requerir al contratista los permisos ambientales y de construcción necesarios para la ejecución de las Obras correspondientes y del marco ambiental, asegurando su

cumplimiento, 2.

Expedir certificados de aceptabilidad de equipos, materiales y obras o parte de

ellas. 3.

Vigilar y Coordinar que el Contratista no cree condiciones negativas que afecten al medio ambiente y verificar el cumplimiento de las medidas de mitigación

ambiental, proponiendo alguna cuando fuere requerido.

6.2.8. Respecto a los Informes y Planillas

I . Autorizar, junto con el Administrador del Contrato, el pago de los trabajos presentados por el Contratista y reflejarlos en la planilla de pago de la obra, para

lo cual realizará las siguientes actividades:

a.Verificar las cantidades de Obras efectivamente ejecutadas para determinar el valor de las mismas durante el período objeto de pago, los cuales estarán en concordancia con los rubros incluidos en el Presupuesto

de la Obra. b.

Rellenar en el sitio de las Obras la planilla y Adjuntar la memoria de cálculo que refleje únicamente las cantidades de Obras verificadas.

Si en inspecciones realizadas por la Entidad Contratante se detectan que los avances reflejados en la planilla son mayores que las Obras realizadas y ya se efectuó el pago respectivo, la diferencia tendrá que ser deducida en el certificado de pago siguiente. Esta situación generará la suspensión del pago de servicios de fiscalización hasta que la situación antes mencionada sea resuelta. Esto no implicará que el fiscalizador deje

de cumplir con sus obligaciones contractuales.

2.Preparar y presentar obligatoriamente, los informes de fiscalización mensuales o

cuando la Entidad Contratante lo requiera.

3.Medir las cantidades de obras ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud de los rubros planillados para el pago. Presentar mensualmente las planillas para el pago correspondiente.

4 Aprobar y firmar las planillas para el trámite de pago correspondiente, una vez se

hayan cumplido las exigencias previas. 5 Incluir en la planilla el cálculo de la amortización del anticipo corresPondiente.

Faltan además los siguientes puntos

6.2.9. Respecto a Otros

1)Validar conjuntamente con el contratista en el terreno todas las referencias

necesarias, para la correcta ejecución del proyecto.

2)Responder económicamente por las reparaciones o restituciones de daños

causados por errores constructivos que se originen por cambios ordenados por el fiscalizador, los cuales se aplicarán al siguiente pago: El fiscalizador será responsable de la calidad de las Obras a recibir y la recepción de cualquier Obra de mala calidad y/o que no cumpla con las especificaciones técnicas será demolida y cobrada al

fiscalizador. Av. Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, Telt.: 02 3815640


‘rrs P.



6.2.10. Respecto a la Visibilidad

I ) Velar porque el contratista cumpla las exigencias de visibilidad que se

encuentren dentro del contrato de obra y/u otras exigidas.

6.3. ACTIVIDADES DE LA FISCALIZACIÓN AL FINALIZAR LAS OBRAS:

La terminación de las Obras y cierre del Contrato implica la realización de una recepción provisional y una definitiva, junto con el trárnite de la cancelación y la elaboración del informe de cierre. En este proceso, el fiscalizador es responsable de ejecutar entre otras las siguientes actividades:

I Previa a la entrega de las obras, la Fiscalización exigirá al Contratista y a su equipo de trabajo, realizar una reunión comunitaria en la que los beneficiarios reciben a satisfacción las obras contratadas, mediante un Acta Provisional en la que se consignen las firmas de los beneficiarios.

2. Preparar y presentar obligatoriamente, los informes de fiscalización mensuales o cuando la Entidad Contratante lo requiera.

3 Incluir en la planilla el cálculo de la amortización del anticipo correspondiente. 4 Registrar en los planos de construcción todos los cambios introducidos durante la

construcción, para obtener los alanos finales (as built) de la obra ejecutada, los mismos que deberán ser entregados: una versión original a la Secretaría del Agua y otra versión a la JAAP responsable en la comunidad.

5. Participar como observador en las recepciones provisional informando sobre la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos realizados.

6. Para efectuar la recepción provisional :

a.Efectuar junto con el Contratista, la Comisión de Recepción designada por la Entidad Contratante y el representante de la comunidad, una evaluación completa del estado de las obras concluidas, dejando consignadas en el Libro de Obras las observaciones y correcciones que el Contratista tenga que realizar para dar curso a la recepción final. b.Participar corno observador en la recepción provisional informando sobre la cantidad y calidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos realizados, costo total del proyecto, aportes de las contrapartes, etc.;

c Emitir informe de terminación de la obra para el trámite de suscripción del acta de recepción provisional de las obras.

d. Realizar junto con el Contratista y la Comisión de Recepción designada por

1/4.C)

la Entidad Contratante, la cuantificación final de las Obras concluidas. CO

ra

7. Si después de hecha una liquidación por daños y perjuicios al Contratista, se

z prorrogara la Fecha Prevista de Terminación, el fiscalizador deberá corregir en la

siguiente estimación de obra los pagos en exceso que hubiere efectuado el a. Contratista por concepto de liquidación de daños y perjuicios. 8. Preparar un

informe final, que contemple a más de lo establecido en los informes mensuales: a. Archivo fotográfico;



b. Archivo documentado de los cambios relevantes que se han producido durante el proyecto, incluyendo los planos "as built";

a.

6.3.1. Respecto a la Terminación del contrato

1) Si el Contrato de ejecución se termina por incumplimiento del Contratista (rescisión por incumplimiento), el fiscalizador deberá emitir un certificado de pago de liquidación final, en el que conste el valor de los trabajos realizados a la fecha, menos los anticipos y deducciones aplicables según el contrato. Este certificado de pago se hará de preferencia de manera bilateral en un plazo no mayor de diez (10) días calendarios posterior a la

rescisión contractual. El fiscalizador establecerá la fecha de verificación dentro del período antes indicado. En caso de que el Contratista no participe ni justifique su ausencia a la verificación de los alcances de obra indicada por el fiscalizador, se tomará como legítima la verificación

efectuada por el fiscalizador.

2) Si el Contrato de ejecución se rescinde por conveniencia o incumplimiento de la Entidad Contratante, deberá emitir un certificado por el valor de los

trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los equipos, la repatriación del personal del Contratista ocupado exclusivamente en la ejecución de las Obras y los costos en los que el Contratista hubiere incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras, menos los anticipos recibidos por él hasta la fecha de emisión de dicho

certificado.

3) Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza que se descubra inesperadamente en la zona de las obras, será propiedad de la Entidad Contratante. El Contratista deberá notificar al fiscalizador acerca del descubrimiento. El fiscalizador deberá ordenar al Contratista la suspensión de las Obras y solicitarle el acordonamiento del sector. El

fiscalizador deberá notificar inmediatamente a la Entidad Contratante del

hallazgo.

La Secretaría del Agua realizará la Supervisión a la Fiscalización, por lo que el Fiscalizador está obligado a realizar los trabajos coordinadamente con los Equipo de

Gestión Central del PASEE.

En base a los informes de la Fiscalización , la Secretaría del Agua aprobará los pagos y

posteriormente recibirá los trabajos contratados.

El trabajo de Consultoría se considerará concluido cuando se haya realizado a satisfacción de la Secretaría del Agua y de la Comunidad, la Recepción Provisional de

la Obra.

6.4. ASPECTOS GENERALES DE LA METODOLOGÍA DEL TRABAJO Av. Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, Telt.: 02 3815640





El fiscalizador contratado, actúa a nombre y en representación de la Secretaría del

Agua, en la ejecución del contrato, siendo por tanto responsable por cualquier omisión, descuido o

negligencia en el cumplimiento de sus funciones. De forrna

general, el fiscalizador intervendrá en tres momentos: antes, durante y posterior a la ejecución de las Obras por parte del Contratista de Obras, teniendo que ejercer

diferentes funciones durante estos tres momentos, dado que su labor debe estar en todo momento apegada a las normas técnicas y éticas que rigen este tipo de actividades de fiscalización.

Conseguir que los directivos de la Secretaría del Agua se mantengan oportunamente informados del avance de obra y problemas surgidos en la ejecución del proyecto.

6.5. INFORNIES DEL FISCALIZADOR DE OBRAS

De forma general el Fiscalizador deberá entregar informes, mensuales o según le sean requeridos,

los cuales deberán estar apegados a las tres etapas del proceso descritas y que serán recibidos a satisfacción por la Entidad Contratante para el trámite de los pagos correspondientes.

6.5.1. Previo al Inicio de las Obras

1 El Fiscalizador entregará dentro de los primeros diez (10) días calendarios

del contrato un Informe Inicial relativo a la revisión de la documentación que sirvió de

base para la contratación de las Obras, de las actividades indicadas en estos TdR y hallazgos encontrados, agregando información de los aspectos sociales

(reuniones comunitarias, acuerdos, actas) y ambientales, así como de los riesgos encontrados, las medidas de mitigación propuestas e identificando de potenciales problemas para el futuro.

2. El Informe Inicial deberá presentarse al Administrador del Contrato de Obra,

físicamente en tres (3) ejemplares y en formato electrónico (disco compacto normal CD o DVD), acompañado de una carta de remisión del Informe.

6.5.2. Durante la tecución de las Obras

a) Informes Mensuales

El Fiscalizador entregará un Informe mensual durante el período de

ejecución programada de las Obras, que contenga la evaluación y

avances de Obras presentados por el Contratista en el período informado,

agregando información de los aspectos sociales (reuniones comunitarias, acuerdos, actas) y ambientales, así como de los riesgos encontrados, las medidas de mitigación aplicadas e identificando de potenciales

problemas en el futuro. Se informará de las incidencias ocurridas en el


CO CO

rts

TD.-o



período, con énfasis en aquellas que implican un riesgo ambiental o conflicto social, así como de las medidas de mitigación o soluciones

adoptadas.

2. Los Informes se deberán entregar a la Entidad Contratante a más tardar tres (3) días hábiles posteriores a la finalización del período al cual se refiere el

Informe y deberán estructurarse de la siguiente manera:

a. Datos generales del Fiscalizador de Obras

b. Datos generales del Proyecto

c. Descripción de las Obras del Proyecto

d. Características específicas de la construcción

e. Avnce físico obtenido durante el período de un mes, avance acumulado y avance financiero soportado por cuadros, usando

preferiblemente MS Project.

f. Cálculo de cantidades de obra parcial y acumulada.

g.Informes de los resultados de los ensayos y comentarios al respecto.

h.Análisis y opinión de la calidad y cantidad del equipo dispuesto en

obra.

i.Informe estadístico sobre las condiciones climáticas de la zona del

proyecto.

j. Cuantificación de la participación comunitaria.

k.Referencia de las comunicaciones cruzadas con el contratista.

I. Conclusiones y recomendaciones

m. Anexos Los informes mensuales deberán presentarse al Administrador del Contrato de

Obras, de forma física en tres (3) ejemplares y en formato electrónico (disco compacto normal CD o DVD), acompañado de una carta de remisión del

Informe.

b) Informe Terminación de Ejecución de las Obras

1. En el Informe Final, el Fiscalizador de Obras deberá adjuntar los formatos del sistema de monitoreo y calidad de obra, evaluación del Contratista (cumplimientos e incumplimientos), fotografías del Proyecto concluido y del acto de recepción provisional, aportes municipales y comunitario. Hará una narrativa de su experiencia durante la ejecución de las obras e incluirá planos de conjunto de la situación final del Proyecto, así como un informe

de la revisión de planos as built elaborados por el Contratista, agregando

información de los aspectos sociales (reuniones comunitarias, acuerdos, Av. Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, Telf.: 02 3815640




actas) y ambientales, así como de los riesgos encontrados, las medidas de mitigación aplicadas e identificando de potenciales problemas en el futuro para la operación y el mantenimiento de las obras.

El Informe Final deberá presentarse al Administrador del Contrato de Obras, de forma física en tres (3) ejemplares y en formato electrónico (disco

compacto normal CD o DVD), acompañado de una carta de remisión del Informe.

6.5.3. Respecto a Otros

I Validar conjuntamente con el contratista en el terreno todas las referencias necesarias, para la correcta ejecución del proyecto.

6.6.PRODUCTOS ESPERADOS DE LA FISCALIZACIÓN:

Al finalizar la consultoría se deberán haber obtenido los siguientes productos:

I Haber representado y asistido técnicamente la Entidad Contratante.

2 Examinados y aprobados los materiales, equipos y suministros requeridos en la contratación de las Obras.

3 Fiscalizada la ejecución del Contrato de Obras y reflejadas en Libro de Obras.

4.Facilitada la comunicación durante la ejecución de las Obras a través del uso de Libro de Obras.

5.Calculadas y verificadas la Lista de Cantidades de Obras presentadas por el Contratista en las estimaciones de avance de obras, para trámite de pago.

6 Realizadas las verificaciones y correcciones necesarias en las Obras.

7 Revisados y aprobados los planos finales del "As Built" de las Obras.

8.Elaborados y entregados los Informes, comunicaciones, recomendaciones, actas y documentación técnica que refiera el avance, eventos y modificaciones hasta el cumplimiento satisfactorio de los alcances contractuales de la ejecución de las Obras y el finiquito entre las partes.

9.Recibida a satisfacción la ejecución total de las Obras de acuerdo a las condiciones contractuales y especificaciones técnicas.

O Se garantiza que el o los sistema (s) de agua y/o saneamiento ha sido construido

dentro del plazo previsto, cumpliendo con los diseños y especificaciones técnicas previstas para el efecto.


b.

Mt1

Secretada del Agua


11.Se asegura que las comunidades cuentan con los planos constructivos

actualizados del sistema, de conformidad con lo construido.

12. Se conoce el costo final del proyecto.

13.Obras Civiles funcionando adecuadamente y recibidas por la Municipalidad y

Comunidad.

14. Acta de Entrega - Recepción Provisional la obra.

6.6.1. Planillas de Obra

El fiscalizador deberá presentar los siguientes documentos habilitantes para el

ingreso de planilla de obra:

• Solicitud de pago valorada

• Planilla de trabajo - sábana

• Informe de Fiscalización mensual

• Factura firmada para pago

• Copia del libro de obra

• Archivo magnético de la planilla

• Cuadro de aumento de volúmenes

• Cuantificación de Rubros de obra

• Gráficos de respaldo de cuantificaciones

• Cronograma •

Comprobante de la transferencia del anticipo (primera planilla)

• Planilla de aportes al IESS

• Comprobante de pago aportes IESS

• índice y secuencia fotográfica

• Cuadro de control de personal

•Cuadro de materiales equipos y herramientas del contratista

• Copia de pólizas vigentes

•Solicitud de recepción de planilla de la contratista a la fiscalización (original)

•Solicitud de ajustes de planilla de la fiscalización al contratista (original) (de ser

el caso) •

Solicitud de la carta y aprobación de ampliación de plazo (de ser el caso)

•Solicitud de la carta y aprobación en caso comienzo de obra (de ser el caso)

•Solicitud y aprobación de la reprogramación aprobada por la fiscalización (de

ser el caso).

6.6.2. Planillas de Fiscalización Para la presentación de cada planilla de fiscalización se deberá presentar:

• Oficio de ingreso de Planilla de Fiscalización.

• Factura firmada para pago

• Informes semanales de fiscalización.

• Informe mensual de fiscalización.

• Informe de Incrementos y decrementos.

• Planilla mensual de Fiscalización

• Anexo Fotográfico

•Pólizas de Fiel Cumplimento del Contrato vigente



Secretaría dei Agua


De existir rubros nuevos, incrementos de cantidades estos deberán ser debidamente sustentados en base a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contracción Publica y su Reglamento; para posteriormente sea considerada la aprobación por parte del administrador del contrato.

7. INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD:

La Secretaria del Agua entregará al consultor que resulte adjudicada la siguiente información:

• Planos arquitectónicos; •

Planos y memorias técnicas de las ingenierías: estructural, hidro sanitaria, eléctrica, y electrónica; • Planos topográficos referentes. • Copia del contrato de obra • Planos Constructivos • El cronograma de ejecución de obra •

Compromisos suscritos con las comunidades beneficiarias. • Convenios específicos suscritos con los GADs.

8. LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

Los servicios que son objeto del presente Contrato, se los ejecutará en las comunidades rurales donde se ejecuten las obras contratadas por la Secretaría de Agua, ubicadas en la Provincia de Tungurahua.

Los documentos que se generen como productos entregables por el servicio de la consultoría deberán entregarse al Administrador de Contrato, en la Secretaria del Agua ubicado en la Av. Toledo N22-286 y Lérida en el quinto piso Oficina del Programa PASEE.

9 PRESUPUESTO REFERENCIAL:

En base al Informe de Determinación de Presupuesto Referencia( (Análisis de costos Directos e Indirectos), elaborado por el Programa PASEE, el monto Referencial de la obra, y su valor sin IVA será de USD 91.268,77

(Noventa y un mil doscientos sesenta y ocho con 77/100 dólares de los estados unidos de Norteamérica) SIN IVA.

10. PLAZO DE EJECUCIÓN PARCIAL/ TOTAL:

El plazo de ejecución de la fiscalización es de 120 días calendario, y 30 días calendario adicionales que cubren la liquidación de la obra y entrega-recepción provisional de la misma, es decir, que el plazo del contrato de Fiscalización será de 150 (ciento cincuenta) DÍAS calendario, contados a partir del inicio de la obra a fiscalizarse.

En caso de prórroga de plazo de ejecución de la obra fiscalizada, el consultor está obligado a continuar con la fiscalización hasta la culminación de la ejecución de la obra, para lo cual se suscribirá los instrumentos legales correspondientes.


C7\


Si la obra a fiscalizarse se suspenderá o paralizará, también el presente contrato, sin

que el sultor pueda exigir pago mensual alguno, puesto que el planillaje de

fiscalización está ligado técnica y legalmente al planillaje de la obra.

11. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:

Los pagos de los servicios de consultoría se realizarán con cargo a los fondos provenientes de la cuenta TE "CCU SENAGUA / AECID. PROY. AGUA.POT.Y SANEAM.

ECUADOR - ESPAÑA PAS-EE" relacionada con la partida presupuestaria Nro. 55 00 001

003730604 01 0 3018 5041, denominada "Fiscalización e Inspecciones Técnicas"

por el valor d 17

e USD. . 22.817,19 (veintidós mil ochocientos diez y siete con 19/100) dólares

de los Estados Unidos de América, certificación 1049 y de la cuenta del programa PAS - EE - Fondos Fiscales, relacionada con la partida presupuestaria No. 55 00 001 003 730604 1701 001 0000 0000, denominada "Fiscalización e Inspecciones Técnicas" por el valor de USD. 2.738,06 (dos mil setecientos treinta y ocho con 06/100) dólares de los Estados Unidos de América, certificación 1050, conforme consta en la certificación

por el Mgs. Diego Javier Cervantes Puente, Director Financiero, mediante

Memoraando No SENAGUA-DF.5.03-2017-0614-M, del 27 de noviembre de 2017.


AECID. PROY. AGUA.POT.Y SANEAM. ECUADOR - ESPAÑA PAS-EE relacionada con la

partida presupuestaria Nro. 55 00 001 003 730604 1701 701 3018 5041 denominada Fiscalización e Inspecciones Técnicas por un valor de USD. 68.451,58 (SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 58/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), certificación plurianual No. 15 y de lestaria

a cuenta del p 00

rograma PAS

- EE - Fondos Fiscales, relacionada con la partida 1 5 sude No. 55 001 003

730604 1701 001 0000 0000, denominada "Fiscalización e Inspecciones Técnicas" por el valor de USD. 8.214,19 (ocho mil doscientos catorce con 19/100) dólares de los Estados Unidos de América, certificación plurianual No. 16, aprobada por el Mgs. Diego Javier

Cervantes Puente, Director Financiero , el 17 de noviembre de 2017.

• El presente proceso no contempla anticipo.

•La forma de pago se lo realizará contra presentación de planillas mensuales.

•El monto del contrato de fiscalización será directamente proporcional al monto de contrato de obra, obteniéndose una relación en virtud de la cual se determinará el valor que corresponda pagar a la fiscalización; el porcentaje obtenido se aplicará sobre el monto de cada planilla de ejecución de obra; el valor resultante de esta última operación será el que corresponda pagar por concepto del servicio de fiscalización de obra, a entera satisfacción de la Secretaria del Agua para el pago final deberá entregarse el informe final de

fiscaliz CO ación y suscribirse el acta entrega recepción definitiva aplicando el

articulo 124 y 125 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema

Nacional de Contratación Pública. CO as

tin -ro o.

12. MULTAS:

Las multas impuestas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto.

Se aplicará la multa del cinco por mil (5 x 1000) del valor total del contrato en las

siguientes instancias: Av. Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, Tel 02 3815640


fra




•Por retraso en cada una de las condiciones y obligaciones establecidas en los Términos de Referencia, Pliegos, Oferta y Contrato. •Por cada día de retraso en la presentación de informes. •Si el fiscalizador no observare o incumpliere las instrucciones impartidas por el Administrador del Contrato.

•Si el fiscalizador incumpliere con las reglas, condiciones de planillaje y trabajo, detalladas en los Términos de Referencia y el Contrato. •Por cada día de retraso en el cumplimiento de la ejecución del plazo contractual, productos, condiciones y demás obligaciones establecidas en los términos de referencia, pliegos, oferta y contrato.

•El CONTRATANTE permitirá al fiscalizador continuar ejecutando los trabajos contratados, siempre que el monto total de las multas no exceda el cinco /5%) por ciento del valor del contrato.

Si el valor de las multas alcanzan el 5% del valor total del contrato, el CONTRATANTE podrá previa no objeción de la AECID, a través de la OTC, declarar la terminación unilateral y anticipada del contrato de pleno derecho, reservándose además

del cobro de

las multas, el ejercicio de las acciones legales por daños y perjuicios, por incumplimiento del contrato por parte del fiscalizador. Los valores

de las multas serán deducidos del valor de pago aplicado a la planilla mensual correspondiente o a la planilla de liquidación final. La Entidad

Contratante no revisará ni devolverá las multas impuestas por ningún concepto.

13.GARANTÍAS: En el presente proceso solo se aplica la garantía de fiel cumplimiento

Garantía de Fiel Cumplimiento. La garantía de fiel cumplimiento del contrato, que se rendirá por un valor igual al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato.

14.JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN E INVITACIÓN:

El procedimiento se ceñirá a las disposiciones del Convenio de Financiación (firmado entre Secretaría del Agua y el Instituto de Crédito Oficial, en representación del Gobierno de

España) y el Reglamento Operativo del programa PAS-EE ECUADOR-ESPAÑA. Lo no previsto en el Convenio de Financiación así como su normativa desarrolladora, se regirá

por las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las Resoluciones del SERCOP, y los presentes Términos de Referencia.

En base al Art. 3 de la LOSNCp en el marco del Convenio de Financiación suscrito el 16 de febrero de 2011 de la subvención

otorgada por parte del Gobierno de España a través del Fondo de Cooperación para el Agua y Saneamiento (FCAS), y con la NO OBJECIÓN de la Agencia

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID, se convoca a personas naturales, jurídicas, empresas, instituciones, ecuatorianas o

extranjeras, y/o asociadas entre ambas a que presenten sus ofertas para la contratación de consultoría para la "FISCALIZACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE


Cr

tUD ,rcs


J Secretaría del Agua

PROYECTOS INTEGRALES AP Y S EN JALOA EL GUASMO, HUALCANGA SAN NICOLAS, LUIS LOPEZ Y MOCHAPATA - CANTON QUERO; AS EN LLULLALO, SANEAMIENTO EN CACHILVANA CHICO Y AS EN ILLAGUA GRANDE - CANTÓN AMBATO; APYS EN CHAUPILOMA ALTO SAN

JUAN - CANTÓN PILLARO. DH PASTAZA."

18. NÚMERO DE PROYECTO: ECU-050-B

19. NÚMERO DE DONACIÓN:

RECURSOS DE DONACIÓN DADOS AL PROGRAMA MEDIANTE SUBVENCIÓN DEL 22 DE DICIEMBRE DE

2010





SECCION III


PASTAZA

3.1 Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será el siguiente:

Fecha de publicación

(Las fechas asignadas deberán considerarse en días hábiles, no se deberán contemplar fechas que correspondan a fin de semana o feriados:

Concepto

13/12/2017 17H30

Día Hora

Fecha límite de preguntas 15/12/2017 12H00

Fecha límite de respuestas y aclaraciones 18/12/2017 20H00

Fecha límite entrega de ofertas técnica y económic a 22/12/2017 12H00 Fecha apertura oferta técnica

22/12/2017 13H00 Fecha inicio evaluación

22/12/2017 13H01

Fecha publicación resultados finales oferta técnica 27/12/2017 17H00

Fecha apertura oferta económica 27/12/2017 17H10

Fecha de negociación 28/12/2017 10H00

Fecha estimada de adjudicación 29/12/2017 16H00

En el caso de ser necesario, el término para la convalidación de errores será de 4 días calendario, de acuerdo al siguiente cronograma:

Si la entidad contratante, al analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno o más errores de forma, conforme al artículo 23 del Reglamento General de la LOSNCP, se deberá reprogramar el cronograma del proceso, en función del término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados, para lo cual se tomará en cuenta el siguiente cronograma que contemplará una nueva fecha de adjudicación:

Concepto

Fecha límite para solicitar convalidación de errores


Día Hora

26/12/2017

16H00

28/12/2017 16H00

29/12/2017 20H00


' Secretaría del ' Agua

Fecha límite para convalidación de errores

1 Fecha estimada de adjudicación

Esta modificación del cronograma habrá de contar con la no objeción previa de la

AECID a través de la OTC.

3.2 Ampliación de los plazos para entregar ofertas: La Comisión Técnica podrá, previa no objeción de la AECID a través de la OTC, extender el plazo para entregar las ofertas siempre que ocurrieran causas que lo justifiquen, hasta máximo 20 días hábiles, contados desde la convocatoria, prórroga que se publicará en la página web de la Secretaría del

Agua www.agua.gob.ec, dirigirse a Menú, Opción "BIBLIOTECA", Sección

"CONTRATACIONES PROGRAMA PAS - EE ECIJADOR ESPAÑA 2017",; también en la

página web del programa www.programapasee.com, sección "Convocatoria y

Concursos" y en la página web de la Agencia Española de Cooperación Internacional

para el Desarrollo - AECID, www aecid.ec"

3.3 Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta 180 dios. En caso de que no se señale una fecha estará vigente hasta la celebración del contrato, de

acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Pública.

3.4 Precio de la Oferta: Se entenderá por precio de la oferta al valor que el oferente

haga constar en su oferta.

3.5 Contenido de la oferta:

Los participantes deberán revisar cuidadosamente los Pliegos y cumplir con los

requisitos solicitados en ellos. La Comisión no admitirá reclamo posterior del oferente

que se fundamente en el desconocimiento de los Pliegos.

El oferente deberá presentar su oferta en forma ordenada incluyendo los requisitos

mínimos establecidos en el presente pliego.

3.6. Forma de presentar la oferta:

Las ofertas se presentarán en la hora y día fijado en la Convocatoria para su entrega. Las ofertas se presentarán en dos sobres cerrados por separado; y contendrá por

n los

documentos debidamente anillados o encuadernados, foliados y rubricados el oferente en original y una copia digital, lo cual será verificado en el acto de apertura,

organizados como se indica en la convocatoria.

Los documentos deberán estar foliados y rubricados por el oferente, representante

legal o procurador común; se insertará, además, su correspondiente índic3815640

e.

Av. Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, Telf.: 02



I Secretaría del ny"--ua

c El sobre se cerrará con suficientes seguridades que impidan conocer su contenido

antes de su apertura oficial y se rotularán con la siguiente leyenda el cual contendrá la siguiente ilustración:

LISTA CORTA DE CONSULTORÍA

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: CPCSENAGUAPASEE022017

OBJETO: FISCALIZACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES AP Y S EN

JALOA EL GUASMO, HUALCANGA SAN NICOLAS, LUIS LOPEZ Y MOCHAPATA - CANTON

QUERO; AS EN LLULLALO, SANEAMIENTO EN CACHILVANA CHICO Y AS EN ILLAGUA

GRANDE - CANTÓN AMBATO; APYS EN CHAUPILOMA ALTO SAN JUAN - CANTÓN

PILLARO. DH PASTAZA

Sobre No. (1 ó 2)

OFERTA (TECNICA O ECONOMICA)

(Original y copia)

, Señor

Guido Rivadeneira G.

Coordinador General Administrativo Financiero

, Secretaría del Agua

Presente.- '

I PRESENTADA POR:

RUC:

No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-recepción.

La Dirección Administrativa recibirá y conferirá comprobantes de recepción por cada

oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción.

00 3.7

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de la fiscalización es de 120 días

ro calendario, y 30 días calendario adicionales que cubren la liquidación de la obra y

z tu)

entrega-recepción provisional de la misma, es decir, que el plazo del contrato de ,rus Fiscalización será de 150 (ciento cincuenta) DÍAS calendario, contados a partir del inicio

de la obra a fiscalizarse.


Secretaría del i Agua


En caso de prórroga de plazo de ejecución de la obra fiscalizada, el consultor está obligado a continuar con la fiscalización hasta la culminación de la ejecución de la

obra, para lo cual se suscribirá los instrumentos legales correspondientes.

Si la obra a fiscalizarse se suspenderá o paralizará, también el presente contrato, sin que el consultor pueda exigir pago mensual alguno, puesto que el planillaje de fiscalización

está ligado técnica y legalmente al planillaje de la obra.

3.8 Alcance del precio de la oferta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de

los trabajos a ejecutarse según sea su naturaleza, los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; así como, los servicios para la ejecución completa de la consultoría a

contratarse.

Para el caso de contrataciones de fiscalización de obra, los oferentes deberán detallar en su oferta económica los costos unitarios requeridos para la prestación de sus

servicios.

De existir errores aritméticos se procederá a su corrección conforme a lo previsto en la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública para el efecto.

3.9 Forma de pago: Los pagos de los servicios de consultoría se realizarán con

cargo a los fondos provenientes de la cuenta TE "CCU SENAGUA / AECID. PROY. AGUA.POT.Y SANEAM. ECUADOR- ESPAÑA PAS-EE" relacionada con la partida presupuestaria Nro. 55 00 001 003 730604 1701 701 3018 5041, denominada "Fiscalización e Inspecciones Técnicas" por el valor de USD. 22.817,19 (veintidós mil ochocientos diez y siete con 19/100) dólares de los Estados Unidos de América, certificación 1049 y de la cuenta del programa PAS - EE - Fondos Fiscales, relacionada con la partida presupuestaria No. 55 00 001 003 730604 1701 001 0000 0000, denominada "Fiscalización e Inspecciones Técnicas" por el valor de USD. 2.738,06 (dos mil setecientos treinta y ocho con 06/100) dólares de los Estados Unidos de América, certificación 1050, conforme consta en la certificación conferida por el Mgs. Diego

Javier Cervantes Puente, Director Financiero, mediante Memorando No SENAGUA-

DF.5.03-2017-0614-M, del 27 de noviembre de 2017.


AECID. PROY. AGUA.POT.Y SANEAM. ECUADOR - ESPAÑA PAS-EE relacionada con la

partida presupuestaria Nro. 55 00 001 003 730604 1701 701 3018 5041 denominada Fiscalización e Inspecciones Técnicas por un valor de USD. 68.451,58 (SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 58/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), certificación plurianual No. 15 y de la cuenta del programa P AS - EE - Fondos Fiscales, relacionada con la partida presupuestaria No. 55 00 001 003 730604 1701 001 0000 0000, denominada "Fiscalización e Inspecciones Técnicas" por el valor de USD. 8.214,19 (ocho mil doscientos catorce con 19/100) dólares de los Estados





Unidos de América, certificación plurianual No. 16, aprobada por el Mgs. Diego Javier Cervantes Puente, Director Financiero, el 17 de noviembre de 2017.

• El presente proceso no contempla anticipo. •

La forma de pago se lo realizará contra presentación de planillas mensuales. •El monto del contrato de fiscalización será directamente proporcional al monto

de contrato de obra, obteniéndose una relación en virtud de la cual se determinará el valor que corresponda pagar a la fiscalización; el porcentaje obtenido se aplicará sobre el monto de cada planilla de ejecución de obra; el valor resultante de esta última operación será el que corresponda pagar por concepto del servicio de fiscalización de obra, a entera satisfacción de la Secretaria del Agua para el pago final deberá entregarse el informe final de fiscalización y suscribirse el acta entrega recepción definitiva aplicando el

articulo 124 y 125 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

• Anticipo: no aplica

• Valor restante:

• El presente proceso no contempla anticipo. •

La forma de pago se lo realizará contra presentación de planillas mensuales. •El monto del contrato de fiscalización será directamente proporcional al monto de contrato de obra, obteniéndose una relación en virtud de la cual se determinare' el valor que corresponda pagar a la fiscalización; el porcentaje obtenido se aplicares sobre el monto de cada planilla de ejecución de obra; el valor resultante de esta última operación será el que corresponda pagar por concepto del servicio de fiscalización de obra, a entera satisfacción de la Secretaria del Agua para el pago final deberá entregarse el informe final de fiscalización y suscribirse el acta entrega recepción definitiva aplicando el articulo 124 y 125 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.




SECCIÓN IV


4.1 Verificación de las ofertas:

4.1.1 Integridad de las ofertas: La integridad de la oferta consiste en la verificación de la

presentación de los formularios y requisitos mínimos previstos en el pliego.

Luego de esta verificación la entidad contratante determinará si ejecutará la etapa

de convalidación de errores.

I. Formulario Único de la Oferta:

1.2 Presentación y compromiso; 1.2 Datos generales del oferente;

1.3 Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de personas

jurídicas, y disposiciones específicas para personas naturales, oferentes.

1.4 Situación financiera del oferente (Índices financieros y patrimonio);

1.5 Oferta Económica (Sobre No. 2);

1.6 Plan de trabajo: enfoque, alcance y metodología, metodología propuesta y conocimiento probado de las condiciones generales, locales y

particulares del proyecto materia de la consultoría (Metodología y

cronograma de ejecución):

1.7 Experiencia del oferente en servicios de consultoría realizados en los últimos (señalar) años; Antecedentes y experiencia demostrables del personal que será asignado a la ejecución del contrato (Experiencia mínima

del personal clave)

1.8 Personal Técnico clave asignado al proyecto Capacidad técnica y

administrativa disponible:

1.9 Equipos e instrumentos disponibles. Disponibilidad de los recursos, CD

instrumentos y equipos necesarios para la realización de la consultoría be

Cuando intervengan empresas nacionales en asocio con empresas extranjeras, se `OS

a.

tomarán en consideración, adicionalmente, los procedimientos y metodologías

que ofrezca la consultoría extranjera para hacer efectiva una adecuada transferencia de tecnología, así como la mayor y mejor utilización de la

capacidad técnica de profesionales ecuatorianos. Av. Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, Telt.: 02 3815640


PERSONAL TÉCNICO CLAVE:

No FUNCIÓN NIVEL DE ESTUDIO Tercer nivel

TITULACIÓN ACADÉMICA Ingeniero Civil

Tercer nivel Ingeniero Civil

Director de Fiscalización

2 Residente Fiscalización

Notas:



II.Formulario de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida:

2.1 Compromiso del Profesional asignado al proyecto

2.2 Hoja de Vida del personal técnico clave asignado al proyecto

III. Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente)

*Este formulario deberá ser presentado como Sobre No. 2 en Concurso Público y Lista Corta, debidamente cerrado.

4.1.2 Personal técnico clave:

El Fiscalizador/Firma Consultora contratado asumirá todas las responsabilidades de Director de Fiscalización de la construcción de las obras y otras obligaciones

contractuales, sus funciones incluyen la coordinación del trabajo con el Constructor de la Obra, con el Supervisor designado por la Secretaría del Agua:

Personal clave mínimo requerido

De la cantidad de proyectos (agua potable y/o saneamiento) a fiscalizarse dependerá la cantidad de técnicos residentes que se presenten como personal técnico clave:

De 6 a 8 proyectos el personal técnico estará compuesto por: 1 Director de Fiscalización y 3 Residentes de Fiscalización. Total 4 Técnicos.

El oferente deberá adjuntar copia del título o registro de SENESCYT del personal técnico; y, su hoja de vida actualizada.

En el caso del Director de Fiscalización, las actas de entrega recepción son

indispensables para acreditar la experiencia en caso de no haber sido contratista presentara el certificado que indique su participación debe estar acompañado del acta respectiva.

En los documentos (certificados) debe indicar claramente indicar la calidad en la que se participó en dicho proyecto, el tiempo de participación, la empresa por la cual participó y el monto total del proyecto.

4.1.3 Experiencia general y específica mínima:


O 1-4

ro

Experien cia

adquirida dentro de los

últimos (5 años)

Monto de experiencia especifica

mínima requerida en relación al

presupuesto referencial

Monto mínimo requerido por cada contrato en relación al

monto determinado

en la experiencia es ecífica

Cr)

Deberá presentar copias de: certificados o acta entre a



Secretaría del , Agua


Tipo de Experiencia

Descripción

Experiencia adquirida dentro de los últimos (15 años)

Número de

proyectos similares

Monto de experiencia

general mínima

requerida en relación al

presupuesto referencial

Monto mínimo requerido por cada contrato o certificado o acta entrega recepción en

relación al monto

determinado en la

experiencia eneral

i Experiencia liGeneral

Deberá presentar copias de:

certificados o acta entrega recepción de

proyectos ingeniería civil

en Dentro de instituciones los últimos públicas o 15 años

privadas, en la que haya

participado como: Director

de Fiscalización, Constructor, Diseñador

USD 18.253,75(Valor

que corresPonde al

20% del presupuesto

referencial del

Mínimo 3 presente proyectos procedimiento,

de conformidad

con la Resolución No.

RE-SERCOP- 2017-0000072 y

sus reformas)

USD 1.825.37 (Valor que

corresponde al 10% del monto de experiencia

general mínima, de

conformidad con la

Resolución No. RE-SERCOP- 2017-00072 y sus reformas)

EXPERIENCIA

DESCRIPCIÓN GENERAL

DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN (lng. Civil) 1 Técnico

Acreditar experiencias profesionales en actividades técnicas relacionadas

r con proyectos l de Ingeniería.

MONTO DE PROYECTOS



Específica

instituciones públicas o privadas, agua potable y saneamiento en años

como: Director de Fiscalización, en la que haya participado

recepción de proyectos de últimos 5

Constructor, Diseñador referencia, del específica

corresponde corresponde al

presupuesto de experiencia

al 10% del 10% del monto

presente mínima, de procedimient conformidad

o, de con la conformidad Resolución No.

con la RESERCOP- Resolución 2017-0000072 y

No. RE- sus reformas) SERCOp-2017- 0000072 y sus

Nota 1: Para la evaluación del tiempo de experiencia, el cálculo de los períodos

reformas

tendrá como fecha límite aquella que corresponda a la fecha de presentación de la oferta. Nota

2: Los certificados que presente el oferente deberán contener la fecha de su emisión, la cual será máxima aquella que corresponda a la fecha de presentación de la oferta. Nota

3: En razón de que el presupuesto referencial del presente procedimiento es inferior a 500.000,00 USD (Quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América), la experiencia de una persona jurídica podrá ser acreditada a través de una tercera persona natural, siempre y cuando ésta se encuentre en relación de dependencia con la persona jurídica participante por un tiempo que no sea menor al de doce (12) meses consecutivos a partir de la presentación de la oferta. En el caso que la persona jurídica posea un tiempo de constitución menor de doce (12) meses, la experiencia podrá ser

acreditada por sus accionistas, representante legal o personal en relación de dependencia. La persona jurídica podrá acreditar la experiencia del personal técnico solo

mientras este personal se mantenga laborando en ella, conforme lo establecido en el numeral 1 del artículo 65 de la Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública, contenida en la Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072 y sus reformas.

4.1.4 Experiencia mínima del personal técnico:

EXPERIENCIA ESPECIFICA ADQUIRIDA EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS Como Director de

Fiscalización o Constructor o

Diseñador, con Experiencia en

mínimo 5 intervenciones

relacionadas con diseños, e'ecución

No. DE PROYECTOS

Al menos 3 Actas de Recepción o Certificados (copias)

Los valores de cada proyecto presentado deberá ser mínimo ei 30% del presupuesto referencial de

Telf.: 02 3815640 Av. Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua,


"rt.

‘re



y/o fiscalización de proyectos de agua potable y/o saneamiento en

comunidades rurales.

Como Residente de Obra o

fiscalizador o contratista o

diseñador con Experiencia en:

Acreditar mínimo 3 intervenciones relacionadas con diseños, ejecución

y/o fiscalización de proyectos de agua potable y/o saneamiento en comunidades

rurales

la obra a Fiscalizar (por cada uno)

Los valores de cada proyecto presentado deberá ser mínimo el 20% del presupuesto referencial de la obra a fiscalizar (por cada uno).

Al menos 3 Actas de Recepción o Certificados (copias). Cada Técnico solicitado

Acreditar experiencias profesionales en actividades técnicas relacionadas con proyectos de Ingeniería.

RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN (Ing. Civil. NUMERO DE TÉCNICOS A DEFINIR SEGÚN LA CANTIDAD DE COMUNIDADES

La e •eriencia del calificada como cum• a las condiciones

esenfarse ara la oferta va a ser

ecifica siemare cuando los •arárnetros de calificación.

• ersonal clave a

• eriencia .eneral e es•ecificada en

• • • ex

4.1.5 Patrimonio (Aplicable para personas jurídicas):

La Secretaria del Agua para la prestación de servicios, en el caso que el o los oferentes sean una persona jurídica verificará que el patrimonio del oferente sea igual o superior a la relación que se determine con respecto del presupuesto referencial, conforme al contenido de la siguiente tabla y en función del tipo de contratación que vaya a

realizarse:

O

co — ao •ct a.

15.000,00

75.000,00

PRESUPUESTO REFERENCIAL PATRIMONIO EXIGIDO SOBRE LA FRACCIÓN BÁSICA

FRACCION BASICA

10

I 500.000,01

1'000.000,0 1

EXCESO HASTA

5% sobre el exceso de 250.000,00

incluido 10% sobre el exceso de la fracción básica. I 1'000.000,00

incluido 12,5% sobre el exceso de la

MONTO QUE DEBE CUMPLIRSE DEL PATRIMONIO LISD

PATRIMONIO EXIGIDO SOBRE EL EXCEDENTE DE LA FRACCIÓN

BÁSICA

BIENES Y/0 RVICIOS, INCLUIDOS CONSULTORIA

1 500.000,00 incluido I O

5'000.000,00 Av. Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, Telf.: 02 3815640


5'000.000.01

I 10'000.000,01

10'000.000,00 i n cluido

En adelante

625.000,00

1'500.000,00

O

200.000,01

500.000,01

1'000.000,01

5'000.000,01

10 '000.000,01 Len adelante

S 200.000,00 ncluido

500.000,00 incluido

1'000.000,00 incluido 5'000.000,00 incluido 10'000.000,00 incluido

En adelante

CONSTRUCCION DE OB

No a lica

3.000,00

15.000,00

75.000,00

625.000,00

1'500.000,00



incluido fracción básica. 15% sobre el exceso de la fracción básica. 17,5% sobre el exceso de la fracción básica.

5% sobre el exceso de la fracción básica. 10% sobre el exceso de la fracción básica 12,5% sobre el exceso de la fracción básica. 15% sobre el exceso de la fracción básica. 17,5% sobre el exceso de la fracción básica.

El patrimonio establecido en el cuadro precedente se podrá verificar a través de la declaración del impuesto a la renta del último ejercicio fiscal realizado ante el Servicio de Rentas Internas, o por el documento equivalente en el país de origen para aquellas ofertas extranjeras, el mismo que deberá ser apostillado y traducido al idioma español.

El patrimonio del oferente, se demostrará con la presentación de la declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior, que fue entregada al Servicio de Rentas Internas SRI o los respectivos Balances presentados ante la Superintendencia de Compañías.

En caso de que el equipo sea de propiedad del oferente, presentará

r-4

Equipo e instrumentos disponibles

I—EQUIPOS Y/0

INSTRUMENTOS

Equipo de computación

Impresora Multifunción Vehículo

Procesadores de alto rendimiento

Notas Importantes a tomar en cuenta:

La Secretaria del Agua, verificará la disponibilidad y no la propiedad del equipo e instrumentos requeridos.

Los eferentes para acreditar la propiedad o disponibilidad de los equipos deberán presentar lo siguiente:

facturas o el título de propiedad emitido por la casa comercial vendedora del la

artículo o inventarlos.

Ay. Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, Telf.: 02 3815640 www.agua.gob.ec Quito - Ecuador

OBSERVACIONES PARÁMETRO

Integridad de la Oferta

Personal Técnico clave

NO CUMPLE



En caso de que el equipo se propongan bajo compromiso de compra venta, el

oferente deberá presentar la carta compromiso de compra venta

debidamente suscrita. En caso que los bienes requeridos no sean de propiedad del oferente, el mismo

deberá presentar cartas de compromiso de compra o contrato de

arrendamiento del equipo.

4.1.8 Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta:

I CUMPLE

Experiencia mínima personal

técnico clave

Experiencia general mínima

Experiencia específica mínima

Equipo e instrumentos disponibles Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros minimos pasaran a la

etapa de evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificados,

4.1.9 Información Financiera de Referencia:

Análisis de los índices financieros:

Los índices regularmente aceptados son: indice de Solvencia (mayor o igual a 1,0);

Índice de Endeudamiento (menor a 1,5), siendo estos índices y valores recomendados,

pudiendo la entidad contratante modificarlos a su criterio.

Los factores para su cálculo estarán respaldados en la correspondiente declaración de

impuesto a la renta del ejercicio fiscal correspondiente y/o los balances

presentados al órgano de control respectivo.

índice Indicador solicitado

Solvencia* k a 1.00

Endeudamiento* < a 1.50

Los factores para su cálculo estarán respaldados en la correspondiente declaración

de impuesto a la renta del ejercicio fiscal correspondiente y/o los balances

presentados al órgano de control respectivo.

4.2. Evaluación por puntaje: Solo las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos serán

objeto de evaluación por puntaje.



o 1-1

ct

b.0 'CU a.



4.2.1 Metodología de asignación de puntaje en la experiencia:

Los Parámetros de calificación que la Autoridad o su delegado evaluarán en la oferta, se establecen con los siguientes criterios:

PARÁMETRO ; a) Experiencia General Equipo de Trabajo

, b) Experiencia Especifica Equipo de 1 Trabajo

c) Metodología

' TOTAL

Del puntaje establecido se lo calificará bajo las siguientes consideraciones:

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN

CONSIDERACIONES

Se calificará la experiencia del personal técnico asignado al proyecto de la siguiente manera:

DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN (Ing. Civil) (8.75 Puntos)

Ingeniero Civil (o equivalente en su país de origen) se le asignará 2

puntos con 917 milésimas (2.917) por cada experiencia profesional

en proyectos de ingeniería, con un máximo de 8 puntos con 75 centésimas (8.75) puntos. 3 experiencias.

El monto de la experiencia general acumulada será mayor al 30% del monto referencial de la obra a fiscalizar.

RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN (Ingenieros Civiles) (11.25)

3 Técnicos

Ingenieros Civiles (o equivalente en su país de origen) se le asignará

1 punto con 25 centésimas (1.25) por cada experiencia profesional

en proyectos de ingeniería, con un máximo de (3.75) puntos por

cada uno con un total de (11.25) puntos en el caso de ser 3 técnicos 3 experiencias.

PUNTAJE Experiencia 20 General puntos

•

El monto de la experiencia general acumulada será mayor al 20% del monto referencia! de la obra a fiscalizar

El monto de cada experienc a presentada será mayor de Valor que Av.

Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, Telf.: 02 3815640 www.agua.gob.ec Quito - Ecuador

z

TOTAL

Experiencia Especifica

20 puntos

54 puntos

#04) , Secretaría del Agua


PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN CONSIDERACIONES será mayor al 10% del presupuesto referencial , de conformidad con

la Resolución No. RE-SERCOP-2017-0000072 y sus reformas

PUNTAJE

Se calificará la experiencia del personal técnico asignado al

proyecto de la siguiente manera:

DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN

(Ing. Civil) 25 puntos

a) A cada Ingeniero Civil (o equivalente en su país de origen) se le

asignará cinco puntos (5) por cada proyecto en el que haya actuado como Fiscalizador, Diseñador, Residente, Superintendente o Contratista de obras de agua potable y/o saneamiento, con un

máximo de veinte y cinco (25) puntos. 5 experiencias.

El monto de la experiencia específica acumulada será mayor al 30%

del monto referencia' de la obra a fiscalizar.

El monto de cada experiencia presentada será mayor de Valor que será mayor al 10% del presupuesto referencia', de conformidad con


RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN (Ing. Civil) 3 Técnicos - 27 Puntos

o

b) A cada Ingeniero Civil (o equivalente en su país de origen) se le

asignará tres puntos (3) por cada proyecto en el que haya actuado

como Fiscalizador, Diseñador, Residente, Superintendente o Contratista de obras de agua potable y/o saneamiento, con un

máximo de nueve (9) puntos. Cada uno. 3 experiencias

El monto de la experiencia general acumulada será mayor al 20%

del monto referencial de la obra a fiscalizar. El monto de cada experiencia presentada será mayor de Valor que será mayor al 10% del presupuesto referencial, de conformidad con




co


GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR c

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN

CONSIDERACIONES

Metodología 26

puntos

TOTAL

c) Inclusión de un profesional especialista ambiental con mínimo

cinco años de obtención del título de tercer nivel, dos (2) puntos.

Av. Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, Telf 02 3815640 www.agua.gob.ec Quito - Ecuador

5

lo

di 3 ún for de se

O p Cro b) có co apo los s 8 pu enlis cua resp acti

COHERENCIA LOGÍSTICA Y METODOLÓGICA (16 puntos) a)

Cronograma detallado y coherente de utilización de medios para cumplir con las actividades de fiscalización

(8 puntos) los mismos que se asignarán en base a los siguientes criterios: 8 puntos Cronograma completo.

Cuando se presente un cronograma detallado con el siguiente desglose: dedicación de los recursos por etapa, actividad y/o tarea y con el detalle

pormenorizado de la distribución de esos recursos en el tiempo, que permita determinar claramente la secuencia de ejecución de las diferentes etapas, indicando además, ruta crítica, holgura y la efinición de factores críticos del éxito de cada actividad y la

alendarización de entrega de los productos especificados en los érminos de referencia. puntos

Cronograma con detalle incompleto: cuando se

resente un desglose de los recursos por etapa, actividad y/o tarea, s productos indicados en los términos de referencia con la

escripción clara y precisa de cada uno de ellos y con el detalle ormenorizado de la distribución de los recursos en el tiempo, que ermita determinar, claramente, la secuencia de ejecución de las ferentes etapas. puntos Cronograma con poco detalle:

cuando se presenten icamente etapas, actividades y/o tareas, así como recursos en ma global, sin que estén asignados en forma explícita a cada una las etapas, actividades y/o tareas y sin establecerse una

cuencia lógica de las actividades. untos No presenta el Cronograma:

Ausencia de un nograma de ejecución propuesto.

Propuesta Metodológica para la fiscalización que detalla mo se facilitará la coordinación entre el constructor y la munidad en la ejecución de la obra y especificamente en el

rte comunitario (8 puntos) los mismos que se asignarán en base iguientes criterios: ntos Detalle Completo:

En la metodología presentada se tan las etapas, las actividades, las tareas requeridas, se dice

les técnicas se emplearán, indica los productos a obtener y los onsables, detalla los métodos y técnicas que empleará en cada vidad, demuestra un entendimiento sólido de un esquema

CID

cs

PROGRAMACION DE SERVICIO


Secretaría ael Agua

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN PUNTAJE CONSIDERACIONES

cloosmosppleetcolyoscnoemcperseanrisoivs coogníatrodieberá

mabeatIdaarlátogdico°s rEgs tacin imz aectódn°,

desarrollo, dirección, aprobación. Se especifica la facilitación de la

coordinación entre el constructor y la comunidad.

5 puntos Detalle Incompleto: En la metodología presentada se

enlistan las etapas, las actividades, las tareas requeridas, se dice cuales técnicas se emplearán, indica los productos a obtener y los

responsables. 3 puntos Poco Detalle: La propuesta metodológica únicamente

enlista las etapas, las actividades, las tareas requeridas, pero NO explica claramente la forma en que se realizarán, los métodos y técnicas por emplear y no incluye responsables, requerimientos y

objefivos, no presenta propuestas o comentarios para el mejor

cumplimiento de los objetivos de la fiscalización.

O puntos Detalle Insuficiente o no se presenta: La metodología

presentada está incompleta, no está ajustada a los requerimientos

de los TDR, es presentada en desorden o con inconsistencias y no concuerda con el cronograma de trabajo o no se presenta.

MÉTODOS Y TÉCNICAS PARTICIPATIVAS (10 puntos) a) Propuesta de esquema de trabajo basado en veedurías de participación ciudadana (5 puntos), los mismos que se asignarán en

base a los siguientes criterios 5 puntos Se indican los procedimientos o técnicas basadas en

veedurías y se desarrollan de forma detallada. Se explican los procedimientos a emplear en cada etapa, actividad o tarea requerida, con un esquema completo y comprensivo para las

distintas fases del trabajo y se especifican los aspectos que

favorecen la participación ciudadana.

3 puntos Se indican los procedimientos o técnicas basadas en

veedurías y se desarrollan de forma detallada. Se explican los procedimientos a emplear en cada etapa, actividad o tarea

requerida 1 punto

Se indica los procedimientos o técnicas basadas en

veedurías y se desarrollan de forma poco detallada. No se explican los procedimientos a emplear en cada etapa, actividad o tarea

requerida. O puntos

NO se indican los procedimientos o técnicas basadas en

veedurías

b) Métodos y técnicas para la toma de decisión comunitaria,

empleados en las veedurías de participación ciudadana,

Av. Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, Telf 02 3815640

www.ague.gob.ec Quito - Ecuador

re

b.0



especialmente aquellas que favorezcan la participación de las mujeres (5 puntos), los mismos que se asignarán en base a los siguientes criterios

5 puntos Se indican los procedimientos o técnicas para la toma de decisión y se desarrollan de forma detallada. Se explican los procedimientos a emplear en cada etapa, actividad o tarea requerida, con un esquema completo y comprensivo para las distintas fases del trabajo y se especifican los aspectos que favorecen la participación de la mujer

3 puntos Se indican los procedimientos o técnicas para la toma de decisión y se desarrollan suficientemente. Se explican los procedimientos a emplear en cada etapa, actividad o tarea requerida. 1 punto

Se indica los procedimientos o técnicas para la toma de decisión y no se desarrollan suficientemente. No se explican los procedimientos a emplear en cada etapa, actividad o tarea requerida

O puntos NO se indican los procedimientos o técnicas para la toma de decisión

Complementariamente al Equipo Principal, el Profesional responsable podrá apoyarse con consultores de otras disciplinas de acuerdo a lo establecido en estos términos de referencia.

En la propuesta el consultor deberá considerar todos los recursos necesarios para el cumplimiento de los productos establecidos.

C\I SECCIÓN V


5.2 Obligaciones del Contratista: El contratista se obliga a:

a) Vigilar, cumplir y responsabilizarse por el fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato

de construcción, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a Av.

Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, Telf.: 02 3815640 www.agua.gob.ec Quito - Ecuador



sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, programas de trabajo,

recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables.

b)Detectar oportunamente errores y/u omisiones de los estudios así como imprevisiones técnicas que requieran de acciones correctivas inmediatas que

conjuren la situación.

c)Garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados.

d)Será responsabilidad única y exclusiva del consultor (Contratista) la correcta ejecución del servicio de fiscalización objeto de esta contratación a través de la

aplicación de los insumos as personal que requiera dentro del plazo establecido en

el contrato. e)

Conseguir de manera oportuna se den soluciones técnicas a problemas surgidos

durante la ejecución del contrato.

f)Obtener que el equipo y personal técnico del constructor sea idóneo y suficiente

para la obra. g)

Obtener información estadística sobre personal, materiales, equipos, condiciones

climáticas, tiempo trabajado, etc., del proyecto.

h)Informar periódicamente al Administrador de Contrato de forma oportuna sobre el avance de obra y problemas surgidos en la ejecución del proyecto.

i)Las memorias de cálculo y fotografías de ejecución de rubros elaborados y sus

respectivos anexos.

j)Para que la obra pueda ejecutarse en los plazos y costos programados y en las mejores condiciones técnicas, al Director de Fiscalización se le asigna, entre otras, las siguientes funciones, las mismas que serán previamente coordinadas con el

Administrador del contrato:

El Director de Fiscalización para asegurar la correcta ejecución de la obra se

regirá obligatoriamente a los lineamientos de la Entidad Contratante, mediante

el cual realizará el control de la calidad, el avance físico y el avance financiero de la obra. Dichos controles conllevan una evaluación mensual, de los aspectos mencionados y la comunicación de resultados a los mandos superiores, incluyendo los problemas surgidos, especialmente cuando afectan las condiciones pactadas en relación al plazo, presupuesto y calidad de la

obra.

Corresponde al Director de Fiscalización obtener información estadística sobre los rendimientos de materiales, mano de obra, equipos y maquinaria, así como llevar un recuento de la incidencia de la lluvia en la paralización de labores en

la obra.

k)Adicionalmente, es responsabilidad del Director de Fiscalización resolver en forma oportuna los problemas técnicos que se presenten durante el proceso constructivo,

Ce)

así como asegurar que el contratista disponga del personal técnicoa, con

en la la

suficiente preparación, el empleo de materiales, equipos y maquinari ri

re

cantidad y calidad estipuladas en los planos y especificaciones. 1) Proponer al administrador del contrato la organización e infraestructura necesaria,

a.

para administrar o inspeccionar el proyecto en el sitio donde éste se construirá, definir las funciones, responsabilidades y autoridad de los que la conforman, de modo que las labores de construcción o de inspección se realicen dentro del

marco legal y reglamentario vigente,


www.agua.gob.ec Quito-Ecuador



m) Planear, programar y aplicar los controles, de calidad, financiero, ambientales y de avance físico, que aseguren la correcta ejecución de la obra;

n/ Vigilar y responsabilizarse porque la ejecución de la obra se realice de acuerdo con los diseños definitivos, las especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores, recomendaciones del plan de manejo ambiental, de la legislación ambiental vigente y normas técnicas aplicables; o)Identificar la posible existencia de errores y omisiones o ambos en forma oportuna, que puedan presentarse en los planos constructivos o especificaciones, así como imprevisiones técnicas, de modo que de inmediato se corrija la situación; p)Justificar técnicamente los trabajos extraordinarios o las rnodificaciones que se tengan que realizar durante la ejecución de las obras e informar al administrador del contrato para adoptar las decisiones que correspondan; q)Obtener información estadística en el proyecto sobre el rendimiento del personal, materiales, equipos y maquinaria; sobre la incidencia de las condiciones climáticas en el tiempo laborado, o sobre cualquier otro aspecto útil para la preparación de futuros proyectos;

r)Velar porque los materiales, la mano de obra, equipos y maquinaria empleados en la ejecución de la obra, sean adecuados y suministrados en forma oportuna y suficiente, y correspondan a lo estipulado en las especificaciones o en la oferta del contratista;

s) Evalua e el proyecto, al menos una vez por mes, para determinar su

estado, documentar los resultados obtenidos y mantener informado al administrador del contrato, sobre el avance de la obra, los problemas surgidos durante su ejecución y las medias aplicadas;

f) Excepcionalmente, cuando se presenten problemas que afecten las condiciones pactadas en cuanto a plazos, calidad o presupuesto, comunicarlo al administrador del contrato para que resuelva;

u)Participación como observador en las recepciones provisional y definitiva informando sobre la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos realizados;

v)Revisar y aprobar los planos de obra "As Built" o de construcción final; w)Entregar la información producida para las recepciones: x)Efectuar el finiquito o liquidación econórnica de la obra fiscalizada. y)Suscribir las actas de entrega recepción de los trabajos recibidos, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

5.3 Obligaciones de la contratante:

- Designar al administrador del contrato.

- Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato, y en los documentos del mismo, en forma ágil y oportuna.

- Número de días para celebrar contratos complementarios: De ser necesario la Secretaría del Agua celebrará contrato complementario dentro de los 15 días hábiles posteriores al conocimiento de esta necesidad previa No Objeción de la AECID.

- Número de días para proporcionar los documentos, accesos o información del oferente: la Secretaría del Agua proporcionará la documentación, accesos o información del contratista en un término máximo de 5 días hábiles, contados a partir de la recepción de solicitud por parte del contratista.


wd"'

1-1 ca z

,rts



Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo de 5 días contados a partir de la petición escrita formulada por

la fiscalización. -Suscribir las actas de entrega recepción de los trabajos recibidos, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato

MODELO DE PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTORÍA

Versión 2.1 (09 de junio de 2017)

INDICE

II. CONDICIONES GENERALES DEL PLIEGO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTORÍA

SECCION I I DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

1.1 Comisión Técnica

1.2 Participantes

1.3 Presentación y apertura de ofertas

1.4 Inhabilidades

1.5 Obligaciones de los oferentes

1.6 Preguntas, respuestas y aclaraciones

1.7 Modificación del pliego

1.8 Idioma y autenticidad de los documentos

1.9 Convalidación de errores de forma

1.10 Causas de rechazo de ofertas

1.11 Proceso de Evaluación, Negociación y

Adjudicación

1.11.1 Apertura de la oferta en Contratación Directa

1.11.2 Apertura de la oferta en Concurso Público y Lista

Corta

1.11.2.1 Criterios de evaluación

1.11.3 Negociación

1.12 Garantías

1.13 Cancelación del procedimiento

1.14 Declaratoria de procedimiento desierto

1.15 Adjudicatario Fallido

1.16 Suscripción del contrato

1.17 Precios unitarios y reajuste

1.18 Moneda de cotización y pago

1.19 Reclamos



..■IMMOP~1~~1~1111~041., 1.1



1.20 Administración del contrato 1.21 Autoinvitación 1.22

Inconsistencia, simulación y/o inexactitud de la Información

SECCIÓN

SECCIÓN III

METODOLOGIA DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

2.1 Metodología de evaluación de las ofertas

2.2 Parámetros de evaluación

2.3 De la evaluación

2.4 Índices Financieros

2.5 Formulario para la elaboración de las ofertas

FASE CONTRACTUAL

3.1 Ejecución del contrato

3.1.1 Inicio, planificación y ejecución contractual 3.1.2 Curnplimiento de términos de referencia

3.1.3 Personal del Consultor

3.7.4 Obligaciones del Consultor

3.1.5 Obligaciones de la contratante

3.1.6 Pagos

3.1.7 Administrador del Contrato

II. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTORÍA

SECCION I DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

Av. Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, Telf. 02 3815640 www.agua.gob.ec Quito - Ecuador

1/4.0

e-1

,r4 o-

• gla Secretaría del

Agua GOBIERNO NACIONAL DE


1.1 Comisión Técnica: El presente procedimiento presupone la conformación

obligatoria de una Comisión Técnica, integrada de acuerdo al artículo en base al art. 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el articulo 18 del Reglamento General de la encargada del trámite del procedimiento en la

fase precontractual. Esta comisión analizará las ofertasconsiderando los la

parámetros de calificación establecidos en este pliego, y recomendará a máxima autoridad de la entidad contratante la adjudicación o la declaratoria de

procedimiento desierto.

Según el Reglamento se conformará obligatoriamente una Comisión Técnica compuesta por tres (3) miembros designados por la máxima autoridad de la entidad o su delegado, y podrá asistir un (1) delegado o representante del AECID, a través de la

OTC, como observador con voz en la Comisión Técnica.

La correspondiente Comisión Técnica será integrada de la siguiente manera:

1)Un (1) profesional designado por la máxima autoridad o su delegado, quien la

presidirá;

2) El titular del área requirente o su delegado;

3)Un (1) profesional afín al objeto de contratación designado por la máxima

autoridad o su delegado.

Los miembros de la Comisión Técnica serán funcionarios o servidores de la Secretaría

del Agua.

El Presidente de la Comisión Técnica nombrada para el efecto, Presidirá la Comisión

Técnica del presente proceso Programa PAS - EE Ecuador-España.

La Comisión Técnica en primera instancia, deberá verificar que la AECID, a través de la OTC, haya otorgado la NO OBJECIÓN al inicio del proceso de conformidad con el marco legal aplicable; para seguidamente proceder con el análisis de las ofertas,

incluso en el caso de haberse presentado una sola, considerando los par

caciónámetros d

e e

calificación establecidos en estos pliegos, y recomendará ido o

declaratoria de procedimiento desierto, según sea el caso. Se debe observar que será necesaria adicional a la NO OBJECIÓN de inicio de proceso, la NO OBJECIÓN para su adjudicación así como para otras cuestiones tales como cambios a los pliegos que

más adelante se detallan en el presente documento.

1.2 Inhabilidades:



r-4 rl

tu) 'co



CO Para el caso de los documentos emitidos en otro idioma, su traducción deberá

1-1

certificarse por Autoridad Consular competente, o la respectiva apostilla, o de

T—I conformidad a lo dispuesto por la Ley de Modernización del Estado. z

"El 1.5 Participantes:

Podrán participar en el presente concurso personas naturales, jurídicas, empresas, instituciones ecuatorianas, extranjeras y/o asociadas entre ambas, legalmente capaces para contratar deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ay. Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, Telf.: 02 3815640 www.agua.gob.ec Quito - Ecuador

1.3 Compromiso de asociación o consorcio:

La convocatoria está abierta para las la personas naturales, jurídicas, empresas, instituciones, ecuatorianas, extranjeras, y/o asociadas entre ambas y que tengan interés en participar en este procedimiento.

Cuando exista un compromiso de asociación o consorcio, para la participación en cualquier procedimiento de Licitación, todos los miembros de la asociación deberán

designar un Procurador Común de entre ellos, que actuará a nombre de los comprometidos. En caso de ser adjudicados, los comprometidos deberán constituirse en asociación o consorcio e inscribir tal persona jurídica en el RUP, previa la firma del contrato, dentro del término previsto para la firma del mismo; en caso contrario, se

adjudicatarios fallidos. declarará a los integrantes del compromiso de asociación o consorcio corno

En caso de ser adjudicada una empresa extranjera y/o asociación o consorcio de ésta, deberá domiciliarse en el Ecuador conforme lo establecen los artículos 6 y 415 de la Ley de Compañías ecuatoriana.

1.4 Idioma y Autenticidad de los Documentos:

La documentación que contempla la oferta, así como la correspondencia relacionada debe ser escrita en castellano. Los documentos no deberán contener

texto entre líneas, enmendaduras o tachaduras; a menos que fuere necesario corregir

al margen. errores del oferente, en cuyo caso deberán salvarse por parte del oferente, rubricando

Los documentos que se presenten en la oferta serán: original para el caso de los formularios del presente pliego y copia simple de los documentos de sustento. Se deben presentar también la oferta completa en versión digital.

No podrán participar en el presente procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta persona, las personas que incurran en las inhabilidades generales y especiales, de acuerdo a los artículos 62 y 63 de la LOSNCP, y 110 y 111 del Reglamento General de la LOSNCP.

De manera obligatoria, los oferentes deberán llenar el formulario establecido en los presentes Pliegos



a)Que el objeto social de la compañía incluya esta actividad.

b)Que el proponente no se encuentre incurso en ninguna de las inhabilidades

determinadas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP.

c)Que estén en capacidad de asumir el cumplimiento de las actividades

establecidas en estos pliegos.

d)No se requiere que los oferentes asociados hayan formalizado el contrato de asociación; bastará el compromiso de asociación para el caso de adjudicación la que se formalizará previa a la celebración del contrato.

e)En caso de asociación, se requiere adjuntar llenar el numeral 1.3 en sus literales A y B, del formulario de la oferta, identificación y conformación de la Asociación.

Cuando exista un compromiso de asociación, para la participación en cualquier

procedimiento de obras de entre ellos se designará un Procurador Común; y, en caso

de ser adjudicado la asociación, las asociaciones, compromisos de asociación del o

consorcio deberán constituirse bajo escritura pública, previo a la suscripción

contrato, se obtendrá la habilitación en el RUP de la asociación formalizada.

En el caso de empresa extranjera, en caso de ser adjudicada, previo a la suscripción

del contrato, se obtendrá la habilitación en el RUP de la empresa formalizada.

1.6 Presentación y apertura de ofertas: Las ofertas se presentarán de forma física en la

entidad contratante; en la AV. Toledo N22-286 y Lérida cuarto piso, en la fecha y hora

indicadas en la convocatoria.

En ningún caso se aceptarán ofertas fuera del plazo de presentación y/o enviadas por

correo electrónico.

Después de la fecha límite para la presentación de las ofertas, se procederá a la apertura de la(s) oferta(s) presentada(s) de forma física y digital. El acto de apertura de

ofertas será público y se efectuará en el lugar, día y hora fijados en la convocatoria.

De la apertura de las ofertas técnicas, en la que podrán estar presentes los oferentes que lo deseen, se levantará un acta que será suscrita por los integrantes de la

Comisión Técnica y/o máxima autoridad o su delegado de ser el caso,

a) Nombre de los oferentes;

b)Valor de la oferta económica, identificada por oferente;

c) Plazo de ejecución propuesto por cada oferente;

d) Número de hojas de cada oferta

e)Las demás información considerada por la entidad contratante.

Las ofertas, técnica y económica, deberán ser entregadas simultáneamente de forma física, en dos sobres separados. La oferta económica será completada en línea y una impresión de la misma se incluirá en el sobre respectivo que se entregará físicamente.





La apertura y procesamiento de las dos ofertas se ejecuten en días distintos, con una diferencia entre ambos actos de hasta 10 días término.

1.7. Obligaciones de los oferentes: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los

Pliegos y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del

oferta.

oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su

1.8. Preguntas, respuestas y aclaraciones: Los oferentes podrán realizar preguntas sobre los pliegos a través del correo electrónico arosa.salazar@sena ua. ob.ec con copia al correo electrónico

[email protected] la entidad

contratante dentro de la fecha límite constante en el cronograma, emitirá respuestas

que se publicarán en la Página Web de la Secretaria del Agua www.agua.gob.ec , dirigirse a Menú, Opción "BIBLIOTECA", Sección "CONTRATACIONES PROGRAMA PAS - EE ECUADOR ESPAÑA 2017";;

también en la página web del programa www.programapasee.com , sección "Convocatoria y Concursos"

y en la página de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID, vvww aecid.ec.

Los interesados podrán realizar preguntas dentro de los dos (2) días calendario contados

a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. En los dos (2) días

respuestas y aclaraciones.

calendario posterior al plazo de preguntas, la Secretaría de Agua, realizará las

1.9. Modificación del pliego: La Comisión Técnica podrá en la etapa de preguntas y respuestas,

emitir aclaraciones o modificaciones de los Pliegos, siempre y cuando éstas no cambien el presupuesto referencia', ni el objeto del proceso contemplado en los pliegos,

modificaciones que deberán contar con la No Objeción previa de la AECID, a través de la OTC, y ser publicadas a través de la Página Web de la Secretaría del Agua www.agua.gob.ec , dirigirse a Menú, Opción "BIBLIOTECA", Sección "CONTRATACIONES PROGRAMA PAS - EE ECUADOR ESPAÑA 2017",;

también en la página web del programa www.programapasee.com , sección "Convocatoria y Concursos" y en la página de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo -

aclaraciones. AECID, www.aecid.ec ,

hasta el término máximo de responder preguntas o realizar

Todas las aclaraciones o posibles modificaciones a los Pliegos se considerarán como alcance a los pliegos y recibidas

por todos los participantes, una vez que han sido publicadas en la páginas web antes citadas., Copia de todas las preguntas/aclaraciones recibidas así como las respuestas a las mismas deberán de ser

enviadas por parte de la Comisión Técnica a la AECID para su conocimiento.

,ra Así mismo, la máxima autoridad de la Secretaría del Agua o su delegado, podrá cambiar el cronograma con la motivación respectiva; el cambio será publicado a través de la Página Web de la Secretaría del Agua www.agua.gob.ec

, dirigirse a Menú, Opción "BIBLIOTECA", Sección "CONTRATACIONES PROGRAMA PAS - EE



Secretaría (Del ' Agua

ECUADOR ESPAÑA 2017", DH PASTAZA; también en la página web del programa

www.programapasee.com , sección -Convocatoria y Concursos" y en la página de la

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID,

www.aecid.ec, y podrá realizarse hasta la fecha límite de la etapa de respuestas y

aclaraciones. En cualquier caso, se deberá contar con No Objeción previa de la

AECID, a través de la OTC.

1.10. Convalidación de errores de forma: Si se presentaren errores de forma, las ofertas

podrán ser convalidadas por el oferente en un término de dos (2) días calendario, contados a partir de la fecha de notificación, a criterio de la Secretaría de Agua. Así mismo, dentro del período de convalidación, los oferentes podrán integrar a su oferta

documentos adicionales que no impliquen modificación del objeto de la misma, conforme al artículo 23 del Reglamento General de la LOSNCP. En este caso, la

Secretaría de Agua, podrá recibir físicamente los documentos correspondientes.

La Secretaría de Agua está obligada a analizar en profundidad cada una de las ofertas presentadas en la etapa de calificación, a fin de determinar todos los errores de forma existentes en ellas, respecto de los cuales notificará oficialmente mediante correo electrónico y mediante publicación a través de la página web de la Secretaria

del Agua www.aqua.clob.ec dirigirse a Menú, Opción "BIBLIOTECA", Sección

-CONTRATACIONES PROGRAMA PAS - EE ECUADOR ESPAÑA 2017",; también en la

página web del programa www.programapasee.com , sección "Convocatoria y

Concursos" y en la página de la Agencia Española de Cooperación Internacional

para el Desarrollo - AECID, www.aecid.ec ; en el mismo día y hora a cada uno de los

oferentes, el requerimiento de convalidación respectivo.

Los oferentes notificados podrán convalidar tales errores para efectos de ser calificados, hasta la fecha y hora indicada, para dicha convalidación el oferente deberá presentar de manera física los documentos solicitados en las oficinas de la

Secretaría de Agua.

1.11. Causas de rechazo: Luego de evaluados los documentos de la oferta, la Comisión

Técnica o el delegado de la máxima autoridad, según el caso, rechazará una oferta por

las siguientes causas:

1.11.1. En las Condiciones Generales: Si no cumpliera los requisitos exigidos en las

condiciones generales y condiciones particulares que incluyen las especificaciones

técnicas y los formularios del pliego.

1.11.2. Entrega de la Oferta: Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta en lugar

CN1 x-1

distinto al fijado o después de la hora establecida para ello. rrs

.— b.0

1.11.3. Errores Sustanciales: Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o

,re a.

evidentes, que no puedan ser convalidados por no ser errores de forma o mediante corrección aritmética y que afecten notoriamente el monto total de la oferta. Los errores de forma deberán ser obligatoriamente notificados al oferente respectivo, para que

pueda convalidarlos.





1.11.4. Contenido de los Formularios: Si el contenido de los formularios presentados

difiere del solicitado en los pliegos, condicionándolos o modificándolos, de tal forma que se alteren las condiciones previstas para la ejecución del contrato.

1.1 1.5. Visita Técnica al Sitio de la Obra: Si no hubiere asistido a la visita técnica al sitio de

la obra, a la hora y fecha fijada por el Programa PAS - EE de la Secretaría de Agua y no obtener el certificado de haber asistido, ya que este documento será presentado como requisito en la oferta técnica.

La visita técnica se realizara el día de acuerdo al s' uiente recorrido:

FECHA LUGAR DE SALIDA O CONCENTRACIÓN SITIO DE VISITA

HORA

COMUNIDADES

DE

1.1 1.6. Documentos No Conformes con el Art. 23 del Reglamento General LOSNCP

Si se presentaren documentos con tachaduras o enmiendas no salvadas cuando no puedan ser convalidadas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento General de b LOSNCP.

Si el oferente no hubiere atendido la petición de convalidación, en el término fijado para el efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del RGLOSNCP y en las resoluciones vigentes del SERCOP, Si al momento de la presentación de la propuesta, el oferente interesado no se encontrare habilitado en el Registro Único de Proveedores, RUP, para personas naturales y/o jurídicas domiciliadas en el País.

No se aceptarán excepciones, condicionamientos, rubros no solicitados ni cualquier modificación a los Pliegos.

Una oferta será descalificada en cualquier momento del proceso, si se comprobare falsedad o adulteración de la información presentada.

La adjudicación se circunscribirá a las ofertas calificadas. No se aceptarán ofertas alternativas. Ningún oferente podrá intervenir con más de una oferta.

1.12. Adjudicación y notificación: La Comisión Técnica de Contrataciones de la

entidad contratante encargada del proceso de adjudicación, deberá contar con la no objeción de la AECID a través de la OTC, lo cual se entenderá que no existe objeción alguna para la adjudicación.

La máxima autoridad de la entidad evaluación, adjudicará el contrato establecidos en el numeral 18 del motivada.

1.12.1 Notificación

o su delegado, con base en los resultados de la a la más conveniente conforme a los términos artículo 6 de la LOSNCP, mediante resolución

La notificación de la adjudicación se la realizará a través de la página de la Secretaría del Agua ~yac , dirigirse a Menú, Opción "BIBLIOTECA", Sección


Secretaría del , Agua


'CONTRATACIONES PROGRAMA PAS - EE ECUADOR ESPAÑA 2017", DH PASTAZA; también en la página web del programa www.programapasee.com

, sección

"Convocatoria y Concursos" y en la página de la Agencia Española de Cooperación

Internacional para el Desarrollo - AECID, www.aecid.ec; con la respectiva resolución de

adjudicación emitida por la máxima autoridad, o su delegado, se entiende por notificada la misma una vez publicada en la página anteriormente referida, o por

cualquier medio que justifique dicha nofificación.

Al momento de adjudicar, la Secretaría del Agua debe tomar en cuenta que deberá

obtener de la AECID, a través de la OTC, su No Objeción a cualquier modificación sustancial que afectara el modelo de contrato indicado en los presentes pliegos.

1.13. Garantías y seguros: En forma previa a la suscripción de los contratos derivados de los procedimientos establecidos en este pliego, se deberán presentar las garantías que fueren aplicables de acuerdo a lo previsto en los artículos

73, 74, 75 y 76 de la Ley

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y Seguro de Responsabilidad Civil el oferente ganador deberá presentar un seguro de responsabilidad civil que tenga vigencia durante todo el proceso de construcción, en cualquiera de las formas

contempladas en el artículo 73 ibídem.

1.13.1. La Garantía de fiel cumplimiento.- Del contrato se rendirá por un valor igual al cinco por ciento (5%) del monto total del mismo, en una de las formas establecidas en el articulo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. La que deberá ser presentada previo a la suscripción del contrato.

1.13.2. La garantía de buen uso del anticipo.- Se rendirá por un valor igual al determinado y previsto en el presente pliego, que respalde el cien por ciento (100%) del monto a recibir por este concepto, la que deberá ser presentada previo a la entrega del

mismo.

El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el contratista aperturará en un banco estatal o privado de propiedad de entidades del Estado. El Administrador del Contrato designado por la entidad contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de devengado del

anticipo o ejecución contractual.

El contratista deberá autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anficipo recibido. El administrador del contrato o el fiscalizador designado por la entidad contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al procedimiento de

devengamiento del anticipo o ejecución contractual. Ce)

El monto del anticipo entregado por la entidad será devengado proporcionalmente al N-1

ce

momento del pago de cada planilla hasta la terminación del plazo contractual inicialmente estipulado y constará en el cronograma pertinente que es parte del

,rzs

contrato, según lo establecido en la Disposición General Sexta del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

1.13.3. Las garantías técnicas.- Serán presentadas en el caso de que en la obra objeto del procedimiento de contratación se contemple la provisión o instalación de equipos.





Dichas garantías técnicas cumplirán las condiciones establecidas en el artículo 76 de la Ley

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. En caso contrario, el adjudicatario deberá entregar una de las garantías señaladas en el artículo 73 de la Ley Orgánica

del Sistema Nacional de Contratación Pública por el valor total de los bienes. Las garantías indicadas serán entregadas, en cualquiera de las formas establecidas en el Artículo 73 de la LOSNCP.

Los términos de la garantía técnica solicitada deberán observar lo establecido en la

normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública en lo que respecta a la aplicación de la vigencia tecnológica, en los casos pertinentes.

Las garantías se devolverán conforme lo previsto en los artículos 77 de la Ley Orgánica dei Sistema

Nacional de Contratación Pública y 118 de su Reglamento General. 1.13.4. Seguros

Con respecto a los seguros, el oferente ganador deberá presentar las pólizas que cubrirán el

pago que deba realizarse por reclamaciones derivadas de daños y perjuicios causados a terceros por el Contratista, sus asociados, empleados y subcontratistas

por causa o con ocasión de la ejecución del Contrato.

1.13.5. De Responsabilidad Civil Extracontractuai. El contratista por su cuenta y costo, contratara

y mantendrá vigente hasta la recepción provisional del contrato, una póliza de responsabilidad civil, misma que deberá ser previamente conocida y aprobada por la Entidad Contratante, antes de la firma del contrato de obra.

La póliza de responsabilidad civil será por un monto asegurado del treinta por ciento (30%) del valor del contrato.

Esta póliza cubrirá la propiedad, bienes propios y de terceros, así como también los daños al ambiente.

1.14. Cancelación del procedimiento: En cualquier momento entre la convocatoria

y hasta veinticuatro (24) horas antes de la fecha de pcomprendidresentación de las ofertas, la

máxima autoridad de la entidad contratante previa no objeción de la AECID, a través de la OTC podrá declarar cancelado el procedimiento, mediante resolución

debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

1.15. Declaratoria de procedimiento desierto: La máxima autoridad de la Secretaría de Agua, o su

Delegado, antes de resolver la adjudicación, previa no objeción de la AECID, "Z}4

a través de la OTC, podrá declarar desierto el procedimiento de manera total o parcial,

CN en los casos previstos en el artículo 33 de la LOSNCP. r--1

bis

Dicha declaratoria se realizará mediante resolución motivada de la máxima autoridad

rrs de la Secretaría de Agua o su

Delegado, previa no objeción de la AECID, a través de la OTC. Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad de la Secretaría de Agua o su delegado, podrá disponer su archivo o su reapertura.


, Secretaría del Agua


1.16. Adjudicatario fallido: En caso de que el adjudicatario no celebrare el contrato

dentro del término previsto, por causas que le sean imputables, la máxima autoridad de la Secretaría de Agua o su delegado, previa no objeción de la AECID, a través de la OTC, le declarará adjudicatario fallido y una vez que notifique de esta condición al SERCOP, procederá de conformidad con los artículos 35 y 98 de la LOSNCP.

Así mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 114 del Reglamento General de la LOSNCP, la Secretaría de Agua, llamará al oferente que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos para el oferente adjudicatario, incluyendo la obligación de mantener su oferta hasta la suscripción del contrato. Si el oferente llamado como segunda opción no suscribe el contrato, la entidad, previa no objeción de la AECID, a través de la OTC, declarará desierto el proceso, sin perjuicio de la sanción administrativa

aplicable al segundo adjudicatario fallido.

1.17. Suscripción del contrato: Notificada la adjudicación, dentro de un plazo de quince

15 días término contado a partir de la misma, la Secretaría de Agua, una vez obtenida la no objeción de la AECID a través de la OTC, formalizará el proyecto de contrato, que es parte integrante de estos pliegos, de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69 de

la LOSNCP y 112 y 113 de su Reglamento General.

Una vez suscrito dicho contrato la Secretaría de Agua enviará a la AECID copia del

mismo para su información.

1.18. Precios unitarios y reajuste: Las obras se contratarán bajo la modalidad de Precios

Unitarios. Los análisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. No hay opción a reclamo por precios unitarios ni a ajuste de los mismos.

En estos contratos no existirá reajuste de precios.

1.19. Moneda de cotización y pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los

Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda.

1.20. Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten

reclamos relacionados con su oferta, se deberá considerar lo establecido en los artículos 102 y 103 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y según el procedimiento que consta en los artículos 150 al 159 de su Reglamento General de la LOSNCP. La reclamación o recurso presentado no suspende la ejecución

del acto impugnado.

1.21. Administración del contrato: La Secretaría de Agua designará de manera

expresa un administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e

impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar y que hubieran sido solicitadas o establecidas por la fiscalización, según lo dispone el artículo 121 del Reglamento

General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.



CN1

—

te •ra

Secretaría del 1 Agua GOBIERNO NACIONAL DE


El administrador del contrato velará porque la fiscalización actúe de acuerdo con las

especificaciones constantes en los pliegos y en el propio contrato revisará las planillas aprobadas, previo a su autorización para la correspondiente gestión de pago.

1.22. Fiscalización: Velará por la correcta ejecución de la obra, a fin de que el

proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, cronogramas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables. La fiscalización será realizada por terceros, a través de una consultoría.

La fiscalización será responsable de asegurar el debido y estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas de diseño y materiales por parte del contratista, debiendo en todo momento observar las que hacen parte de los diseños definitivos y el contrato.

La fiscalización no podrá cambiar las especificaciones generales o técnicas de diseño o de materiales sin la justificación técnica correspondiente.

En el caso de existir diferencias entre la fiscalización y el contratista, éste último podrá solicitar la intervención del administrador del contrato a fin de que dirima la situación o desavenencia que se hubiera presentado.

Para asegurar y evidenciar el cumplimiento de los resultados del estudio de Desagregación Tecnológica, los funcionarios responsables de la administración y fiscalización

del contrato constatarán, validarán y exigirán que en las planillas de ejecución de trabajos o avance de obra, se incluyan los resultados de verificación del origen de los componentes y elementos (mano de obra, materiales, equipos y servicios)

utilizados para la ejecución de los trabajos a ser planillados, con base a la supervisión in situ de los trabajos, las facturas de provisión de materiales y servicios, y formularios de pago de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS de la mano de obra.

En las Actas de Entrega-Recepción de las obras sean estas Parciales, Provisional o Definitiva,

se incluirá la declaración del contratista respecto de la aplicación e implementación de los resultados de los estudios de Desagregación Tecnológica a través de

los componentes mano de obra, materiales, equipos y servicios.

1.23. Control ambiental: El contratista deberá realizar todas las actividades en

observancia de las normas ambientales vigentes y al Plan de Manejo Ambiental de la obra.

1.24. Visitas al sitio de las obras: En el caso de que la entidad contratante considerare necesario

el cumplimiento de una visita técnica al sitio donde se ejecutarán las obras, éstas se podrán realizar en cualquier momento y hasta la fecha límite de entrega de ofertas.

1.25. Pago de Impuestos: El oferente no incluirá en su oferta impuestos, tasas y contribuciones

que de acuerdo a las leyes ecuatorianas debe pagar, los montos de dichos impuestos no deberán ser incluidos en la propuesta económica puesto que no serán evaluados,

pero las cantidades correspondientes serán incluidas en los precios unitarios, sin IVA.



l Secretaría del , Agua


El pago del impuesto de valor agregado, no elegible por el FCAS, deberá ser cubierto

por la entidad contratante.

1.26. Inconsistencia, simulación y/o inexactitud de la información: En el caso de que

la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación o inexactitud en la información presentada por el oferente, adjudicatario o contratista, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, descalificará del procedimiento de contratación al proveedor, lo declarará adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda y, en último caso, previo al trámite de terminación unilateral, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

1.27 Fraude y Corrupción Todos los Beneficiarios de la Subvención, los Beneficiarios del Proyecto y demás organismos involucrados en la ejecución del proyecto, entidades ejecutoras y agencias contratistas, al igual que todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o participando en proyectos financiados por los fondos incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas y consultores (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), deben observar los más altos niveles éticos y denunciar, todo acto sospechoso de fraude o corrupción del cual tengan conocimiento o sea informado durante el proceso de selección; y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos. Fraude y corrupción comprenden actos de: O) soborno; 0i) extorsión o coerción; (ni) fraude; y

(iv) colusion.

a) Las definiciones que se transcriben a continuación corresponden a los tipos más comunes de fraude y corrupción, pero no son exhaustivas.

i. "Soborno", consiste en el acto de ofrecer o dar algo de valor con el fin de influir sobre las acciones o las decisiones de terceros, o el de recibir o solicitar cualquier beneficio a cambio de la realización de acciones u omisiones vinculadas al cumplimiento de deberes;

ii. "Extorsión o coerción", es el acto o práctica de obtener alguna cosa, obligar a la realización de una acción o de influenciar una decisión por medio de intimidación, amenaza o el uso de la fuerza, pudiendo el daño eventual o actual recaer sobre las personas, su reputación o sobre sus

bienes; iii. "Fraude", todo acto u omisión que intente tergiversar la verdad con el fin

de inducir a terceros a proceder asumiendo la veracidad de lo manifestado, para obtener alguna ventaja injusta o causar daño a un

tercero; y iv. "Colusión", un acuerdo secreto entre dos o más partes realizado con la

intención de defraudar o causar daño a una persona o entidad o de

obtener un fin ilícito. b) Si se presenta que se ha cometido un acto de fraude o corrupción vinculado con

un proyecto financiado por el FCAS éste podrá:

i. Decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato o de un contrato adjudicado para la adquisición de bienes y/o servicios

financiado por el FCAS;



CNI



ii. Suspender en cualquier etapa los desembolsos de la cooperación para el proyecto;

iii. Cancelar y/o acelerar la devolución de una parte de la donación relacionada inequívocamente con el contrato vinculado;

c) El FCAS establece las siguientes condiciones básicas: i. El Beneficiario del Proyecto, el Beneficiario de la Subvención y demás

organismos involucrados en la ejecución del proyecto exigirán tanto a su plantilla como los organismos ejecutores, contratistas y a todas las firmas, entidades o personas por participar o participando en proyecto financiados con los fondos, que no ofrezcan a terceros o acepten de terceros para ellos mismos o para otros, ningún regalo, remuneración, compensación o beneficio de ningún tipo, ya que podría ser interpretado como un acto/práctica de corrupción.

ii.El Beneficiario del Proyecto, el Beneficiario de la Subvención y demás organismos involucrados en la ejecución del proyecto deberán mantener al FCAS, a través de la OTC de la AECID en Ecuador, informada sobre cualquier incidente o sospecha que pueda surgir en el transcurso de las operaciones con respecto al uso inadecuado de los fondos.

iii.El FCAS o la persona que dicha oficina designe se reserva el derecho de efectuar auditorías, incluidas las auditorías documentales e in situ, sobre la utilización de los fondos por parte del Beneficiario del Proyecto, el Beneficiario de la Subvención y demás organismos involucrados en la ejecución del proyecto, así como todos los ejecutores, contratistas y subcontratistas que hayan recibido fondos españoles. Además, deberán autorizar explícitamente a las autoridades españolas para realizar controles e inspecciones in situ.

Adicionalmente todos los involucrados en el proceso licitatorio, mencionados antes, deberán observar lo dispuesto en la legislación ecuatoriana sobre seguimiento, control y normas de fraude y corrupción en contratos, para lo cual deberán proporcionar la

información necesaria para el adecuado ejercicio de estas actividades y otorgar todas las facilidades para el desarrollo de las mismas. Las sanciones que de eventuales prácticas corruptivas o fraudulentas se deriven, se aplicarán de acuerdo a la legislación ecuatoriana y por las entidades competentes correspondientes. Cualquier evento de esta naturaleza debe ser informado al FCAS, a través de la OTC de la AECID en Ecuador, por el Beneficiario del Proyecto, el Beneficiario de la Subvención o por los demás organismos involucrados en la ejecución del proyecto.

1.28. Contabilidad, inspección y auditoría El Contratista (i) mantendrá cuentas y registros precisos y sistemáticos en tal forma y detalle que identifique claramente todos los costos y cargos por unidad de tiempo pertinentes, y el fundamento de los mismos; y (ii) periódicamente permitirá que la entidad contratante, o su representante designado y/o el FCAS, hasta cinco (5) años después de la expiración o la terminación del contrato, los inspeccione, obtenga copias de ellos, y los haga verificar por los auditores nombrados por la entidad contratante o el FCAS si así lo exigiera la entidad contratante o el FCAS según sea el caso. El Contratista debe tener en cuenta el punto 3.23 "Fraude y Corrupción" la cual establece, entre otras cosas, que toda acción con la intención de impedir




sustancialmente el ejercicio de los derechos del FCAS de realizar inspecciones y auditorías establecido el punto 3.24 y 3.26 constituye una práctica obstructiva sujeto

de acciones previstas en la subvención del FCAS.

1.28.1 Auditorías El FCAS o la persona que dicha oficina designe se reserva el derecho de efectuar auditorios y supervisiones de la ejecución del contrato, incluidas inspecciones, auditorios documentales e in situ, sobre la utilización de los Fondos por parte del Contratista. El Contratista permitirá que la entidad contratante o su representante designado y/o el FCAS, a través de la OTC de la AECID en Ecuador así como cualquier persona designada por ésta, periódicamente inspeccione la ejecución del contrato, controle, tanto en las instalaciones del Contratista como en las de sus Subcontratista, así como en el sitio del proyecto, hasta cinco (5) años después de la expiración o la rescisión del contrato, obtenga copias de ellos. Para el efecto de los anteriores controles, el Contratista deberá otorgar todas las facilidades y conservar la

información completa durante el periodo de tiempo indicado.

1.29 Visibilidad

Para garantizar la visibilidad del financiamiento del proyecto por la cooperación española a través del FCAS, el Administrador del Contrato deberá velar porque se

cumpla lo siguiente:

a) La Secretaría de Agua de adoptará todas las medidas necesarias para dar a conocer que el proyecto o acción ha sido financiado o cofinanciado por la AECID a través del FCAS conforme a lo establecido en el Plan de Visibilidad del Programa

PAS-EE. b) En toda información dirigida a los beneficiarios finales de la acción y a la

comunidad en general, transmitida en formato impreso, digital, audiovisual o de otro tipo, el Contratista y la entidad contratante mencionarán explícitamente el proyecto PAS-EE y la contribución de la AECID.

c) Toda comunicación o publicación de la Secretaría de Agua sobre el Proyecto o sus acciones, en medios de comunicaciones nacionales, locales o comunitarias, en conferencias, seminarios o eventos, en páginas web o redes sociales, deberá mencionar el apoyo financiero de la AECID.

d)La AECID no es responsable del contenido de los materiales de comunicación elaborados por la Secretaría de Agua. Por ello toda publicación de la Secretaría de Agua cualesquiera que sean su forma y soporte, deberá llevar la mención

T-1

siguiente: "Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Su ,(11

contenido es responsabilidad exclusiva de (nombre contratante) y no refleja a.

necesariamente la opinión de la AECID."

e)El Contratante asegurará que el Contratista aplique estrictamente las disposiciones del Plan de Visibilidad y Comunicación del PAS-EE, el mismo que contará con la previa no objeción de la AECID, a través de la OTC.



Secretaría del i Agua GOBIERNO NACIONAL DE


f) Para los Logos y leyendas se seguirá las indicaciones del Manual de Comunicación de AECID/FCAS y del Manual de Imagen Institucional de la Secretaría de Agua.

SECCIÓN II

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

2.1. Metodología de evaluación de las ofertas: Los servicios de consultoría serán

seleccionados sobre la base de criterios de calidad y costo. Tratándose de los procedimientos que se realizan por Concurso Público y Lista Corta, las ofertas de consultoría serán presentadas en dos (2) sobres separados, el primero contendrá los aspectos técnicos sobre los que se evaluará la calidad y, el segundo, los aspectos económicos, sobre los que se calificará el costo.

Los procesos de selección se efectuarán entre consultores de la misma naturaleza; así entre consultores individuales, entre firmas consultoras, o entre organismos que puedan atender y estén en capacidad jurídica de prestar servicios de consultoría.

La calificación de la calidad de las propuestas de consultoría, se realizará sobre la base de lo previsto en los pliegos respectivos, debiendo tenerse en cuenta los requisitos establecidos en las condiciones particulares del pliego los siguientes requisitos, procedimientos y

criterios: I .- Capacidad técnica y administrativa disponible; 2.-

Antecedentes y experiencia demostrables en la realización de trabajos anteriores; 3.-

Antecedentes y experiencia demostrables del personal que será asignado a la ejecución

del contrato; 4.-

Plan de trabajo, metodología propuesta y conocimiento probado de las condiciones generales, locales y particulares del proyecto materia de la consultoría; 5.-

Disponibilidad de los recursos, instrumentos y equipos necesarios para la realización de la consultoría; y, 6.-

Cuando intervengan empresas nacionales en asociación con empresas extranjeras, se tomarán en consideración, adicionalmente, los procedimientos y metodologías que ofrezca la consultoría extranjera para hacer efectiva una adecuada transferencia de tecnología, así como la mayor y mejor utilización de la capacidad técnica de profesionales ecuatorianos.

Se establecen de manera general para ello dos etapas: la primera, bajo metodología

-Cumple / No Cumple", en la que se analizan los documentos exigidos cuya presentación permite habilitar las propuestas Ontegridad de la oferta), y la verificación del cumplimiento de capacidades mínimas; y la segunda, en la que se evaluarán, mediante parámetros cuantitativos o valorados, las mayores capacidades de entre los oferentes que habiendo cumplido la etapa anterior, se encuentran aptos para esta


re) v—f

'Es ‘rb 0..,



calificación. Únicamente en los procedimientos de Contratación Directa no se

cumplirá la etapa de evaluación valorada.

2.2. Parámetros de Evaluación: Las entidades contratantes deberán acoger los parámetros de evaluación previstos por el Servicio Nacional de Contratación Pública, pudiendo escoger adicionalmente otros que respondan a la necesidad, naturaleza y objeto de cada procedimiento de contratación; los que serán analizados y evaluados

al momento de la calificación de las ofertas.

2.3.- De la evaluación:- Las capacidades requeridas a través de los parámetros de

evaluación serán analizadas con cualquiera de estas opciones:

a) Utilizando una única etapa de evaluación a través de la metodología "Cumple/No Cumple", cuando el objetivo sea la determinación de cumplimiento de una condición o capacidad mínima por parte del oferente y

que sea exigida por la entidad contratante (Requisitos mínimos).

b) Utilizando las dos etapas de evaluación señaladas en el numeral 2.1, para todos los demás procedimientos de contratación de régimen común; la primera, bajo la metodología "Cumple / No Cumple" y posteriormente, solo con los oferentes calificados, la segunda que será "Por Puntaje" a través del

Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.

Se estará a la metodología "Cumple / No Cumple" cuando el objetivo sea la determinación de cumplimiento de una condición o capacidad mínima por parte del

oferente y que sea exigida por la entidad contratante (Requisitos mínimos).

Los índices financieros previstos en los pliegos elaborados por la entidad contratante, en caso de ser considerados, no constituirán un requisito mínimo de obligatorio

cumplimiento y en consecuencia tendrán un carácter informativo.

Se estará a la metodología "Por Puntaje" cuando el objetivo sea el establecimiento de mejores condiciones o capacidades de entre los oferentes que han acreditado

previamente una condición o capacidad mínima requerida.

a. Primera Etapa: Integridad de las ofertas y verificación de requisitos mínimos.

Metodología "Cumple/ No Cumple"

a.l. Integridad de las ofertas.-

Se revisará que las ofertas hayan incorporado todos los formularios definidos en el

presente pliego, conforme el siguiente detalle:

b.) Formulario Único de la Oferta;





c.)Formularios de Compromiso de Participación del Personal Técnico y Hoja de Vida;

d.)Formulario de Compromiso de Asociación o Consorcio (De ser el caso)

El Formulario de Oferta contendrá los siguientes documentos, claramente descritos en las condiciones particulares de los Pliegos para los Contratos de Consultoría.

Aquellas ofertas que contengan el Formulario de la Oferta debidamente elaborado y suscrito, pasarán a la evaluación "cumple / no cumple"; caso contrario serán rechazadas.

a.2. Verificación de requisitos mínimos: Evaluación de la oferta técnica (cumple / no cumple).- Los parámetros de calificación deberán estar dimensionados por la entidad contratante, no darán lugar a dudas, ni a interpretación o a la subjetividad del evaluador, se fijarán mínimos admisibles y de obligatorio cumplimiento.

De acuerdo a la naturaleza del objeto de la contratación, la entidad podrá acoger y considerar varios parámetros de entre los establecidos en el Portal Institucional del Servido Nacional de Contratación Públicao los sugeridos a manera de ejemplo:

equipo, personal técnico, experiencia general, experiencia específica, experiencia personal técnico, etc. El cumplimiento de los parámetros deberá ser absoluto, de manera afirmativa o negativa. Solamente aquellas ofertas que cumplieran con todos los parámetros establecidos podrán habilitarle para la siguiente etapa del procedimiento.

En el caso que la entidad contratante considere necesario añadir un parámetro adicional éste deberá ser debidamente sustentado, relacionado con el objeto de la contratación y no contravenir la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su reglamento o la normativa expedida por el Servicio Nacional de

Contratación Pública; deberá estar completamente definido, no será restrictivo ni discriminatorio y deberá establecer su indicador y el medio de comprobación.

Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a la etapa de evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas.

b. Segunda Etapa: Evaluación por puntaje.-

En esta etapa (que no es aplicable en los procedimientos de Contratación Directa) se procederá a la ponderación valorada de las condiciones diferenciadoras de las ofertas para cada uno de los parámetros señalados en el pliego, a partir de la acreditación de mejores condiciones que las fijadas como mínimos o máximos. En las condiciones particulares del pliego se describen los parámetros para el procedimiento de contratación, los cuales estarán debidamente dimensionados, no serán restrictivos o discriminatorios y contarán con el medio de medición y comprobación. Podrá incorporarse otros siempre y cuando no contravengan la LOSNCP, su reglamento o la




normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública; igualmente, deberán estar completamente definidos, no serán restrictivos ni discriminatorios y

deberá establecerse su indicador y el medio de comprobación.

Dicha calificación permitirá la adecuada aplicación del criterio de mejor costo

previsto en el numeral 19 del artículo 6 de la LOSNCP. Por regla general, se deberá adjudicar el contrato a la oferta que obtenga el mayor puntaje (excepto en los procedimientos de Contratación Directa) de acuerdo a la valoración de los parámetros y cuyos resultados combinen los aspectos técnicos, financieros, legales y

económicos de las ofertas.

Al evaluar las ofertas presentadas por una asociación, consorcio o compromiso de asociación o consorcio, las entidades contratantes deberán considerar los aportes de cada participante, con base en la información que deberá desglosarse a través del formulario de la oferta, que es parte del presente pliego e integrará en consecuencia la oferta y en observancia de la normativa que el Servicio Nacional de Contratación

Publicaexpida para el efecto.

En la metodología de evaluación por puntajes se observará el principio de la

proporcionalidad o ponderación y en consecuencia la aplicación de puntajes de

"cero" no es pertinente.

Con el proponente que obtenga el mayor puntaje ponderado de la oferta técnica y económica, se procederá a la negociación de los términos técnicos y contractuales y

a los ajustes económicos que se deriven de tal negociación.

Si no se llegare a un acuerdo, las negociaciones se darán por terminadas y comenzarán con el consultor calificado en el siguiente lugar, continuándose con el

mismo procedimiento descrito en los incisos anteriores.

2.4 Índices financieros.- Corresponde a la entidad contratante señalar en los pliegos

los índices financieros que va a utilizar en el procedimiento de contratación y cuál es el valor mínimo/máximo para cada uno de ellos, por lo que, los señalados en el modelo de pliegos expedidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública, en la "Sección IV: Evaluación de las Ofertas", de las "Condiciones Particulares", son

referenciales.

El incumplimiento de los índices financieros no será causal de rechazo de la oferta.

2.5 Formulario para la elaboración de las ofertas: El oferente incluirá en su oferta la

información que se establece en el Formulario Único de la Oferta. Pueden utilizarse formatos elaborados en ordenador a condición que la información sea la que se solicita y que se respeten los campos existentes en el formulario que contiene el

presente pliego.



en en

ty) ,rus a.

fift, gil



El Formulario de Oferta contendrá los documentos, claramente descritos en las condiciones particulares del pliego

SECCIÓN III

FASE CONTRACTUAL

3.1 Ejecución del contrato:

3.1.1 Inicio, planificación y ejecución contractual: El Consultor prestará los servicios

y entregará los productos dentro del plazo establecido en el contrato. Iniciada la

ejecución del contrato y durante toda la vigencia del mismo, el Consultor analizará conjuntamente con el administrador del contrato el cumplimiento del mismo, de acuerdo con el cronograma entregado por él en su oferta para el cumplimiento del contrato derivado del presente procedimiento de contratación. Por razones no imputables al Consultor, la administración del contrato podrá reprogramar y actualizar el cronograma de ejecución contractual, por razones debidamente justificadas, de ser el caso.

Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas establecidas en el contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos documentos servirán para efectuar el control del cumplimiento de la ejecución del contrato, a efectos de definir el grado de cumplimiento del Consultor.

3.1.2 Cumplimiento de términos de referencia: Todos los servicios a prestar deben

cumplir en forma estricta con los términos de referencia requeridos respectivamente en el pliego y constantes en el contrato y dentro de las medidas y tolerancias establecidas y aprobados por la entidad contratante. En caso de que el Consultor descubriere discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo inmediatamente al administrador, a fin de que establezca el documento que prevalecerá sobre los demás; y, su decisión será definitiva.

En caso de que cualquier dato o información no hubieren sido establecidos o el Consultor no pudiere obtenerla directamente, éstas se solicitarán al administrador del contrato. La administración proporcionará, cuando considere necesario, instrucciones adicionales, para realizar satisfactoriamente el proyecto.

re) 3.1.3 Personal del Consultor: El Consultor de ser el caso empleará personal en número suficiente para el cumplimiento del contrato y con la debida experiencia.

tvb El administrador del contrato podrá requerir en forma justificada al Consultor, el reemplazo de cualquier integrante de su personal que lo considere incompetente o negligente en su oficio, se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o presente una conducta incompatible con sus obligaciones.




3.1.4 Obligaciones del Consultor: El Consultor debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que le habiliten para el ejercicio de su actividad,

especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, y de ser necesario y lo disponga el administrador del contrato, deberá realizar y/o

efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público y personal del Consultor, especialmente si las actividades

afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos.

Los sueldos y salarios del Consultor con los trabajadores se estipularán libremente,

pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país.

El Consultor deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las

leyes laborales del Ecuador.

Serán también de cuenta del Consultor y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad

social.

El Consultor se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación

unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias

oertinentes.

El Consultor, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que

naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.

3.1.5 Obligaciones de la contratante:

• Designar al administrador del contrato.

• Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato, y en los documentos

del mismo, en forma ágil y oportuna.

• Dar solución a los problemas que se presenten en la ejecución del contrato, en

forma oportuna.

• Las demás, determinadas en el pliego precontractual.

3.1.5.1 Obligaciones del contratante en la aplicación de transferencia de tecnología:

Av. Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, Tel .. 02 3815640

www.agua.gob.ec Quito-Ecuador

"4J



La entidad contratante, para los bienes que apliquen la transferencia de tecnología,

mismos que se encuentran publicados en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública y que constan en el Anexo 20 de la Codificación de Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública, exigirá previo a la firma del contrato, de manera obligatoria, la entrega de los requerimientos determinados para cada nivel de transferencia tecnológica, según corresponda.

Para los bienes correspondientes a los CPCs que corresponden a la entrega de

transferencia de tecnología de niveles 1 y 2, la entidad contratante exigirá, de manera obligatoria al proveedor, en calidad de documentación habilitante para la suscripción del respectivo contrato y dentro del término que dispuesto por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, los requerimientos que se indican a continuación:

Nivel de transferencia de tecnología 11 1:

Aplica a los CPCs correspondientes a la entrega de transferencia de tecnología nivel 1 "bienes primarios, bienes de baja intensidad tecnológica, y bienes de media-baja intensidad tecnológica", que consta como Anexo 20 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP, mismos que podrán ser actualizados o modificados según la metodología definida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, para lo cual bastará su notificación y publicación en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.

Requerimientos:

Manual de uso y manejo de producto, en formato digital y en físico (Para el'

repositorio del Servicio Nacional de Contratación Pública bastará en formato digital).

• CD o información en línea donde se dé a conocer información del producto, procedencia de materias primas, fechas y registros de producción.

• Certificados de calidad o normativa (escaneados) bajo los cual fuere desarrollado el producto (en caso que existiesen).

• Certificados de calibración del producto, dependiendo del caso. • Cualquier otra información sobre estándares industriales de medidas, pruebas y

control de calidad.

La entidad contratante, en los bienes relacionados a los CPCs que corresponden a la entrega de transferencia de tecnología de nivel 1: CY

•

) 1-1

Deberá, previo a la suscripción del contrato, exigir y verificar que el tuD ea adjudicatario haya publicado en el Repositorio de Transferencia de Tecnología

del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, todos los requerimientos correspondientes.




- En el caso que, la entidad contratante verifique que el adjudicatario no cumpla con estas condiciones y requerimientos de transferencia tecnológica

nivel 1 para la suscripción del respectivo contrato, esta declarará al proveedor

como adjudicatario fallido.

Es importante señalar que, de evidenciarse el incumplimiento de estos requerimientos por parte de la entidad contratante a la suscripción del contrato, el Servicio Nacional de Contratación Pública, en base a sus atribuciones de control y supervisión, dispondrá la terminación unilateral y anticipada del contrato, además, notificará a la Contraloría General del Estado para que ejerza las respectivas acciones de control en el ámbito de sus competencias, y de ser el caso, determine las responsabilidades a los funcionarios de la entidad contratante que omitieron la exigencia y presentación de

dichos requerimientos. Nivel de transferencia de tecnología TT 2:

Aplica a los CPCs correspondientes a la entrega de transferencia de tecnología nivel 2

'bienes de baja intensidad tecnológica, y bienes de media-baja intensidad

tecnológica", que consta como Anexo 20 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP, los mismos que podrán ser actualizados o modificados según la metodología definida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, para lo cual bastará su notificación y publicación en el Portal Institucional del

Servicio Nacional de Contratación Pública.

Requerimientos:

• Requerimientos de Nivel TT1.

• Cronograma del taller o curso de capacitación para conocer el correcto uso o

manejo del producto.

• CD donde se exponga el curso o taller de capacitación que fue dado a personal

ecuatoriano.

La entidad contratante, en los bienes relacionados a los CPCs que corresponden a la

entrega de transferencia de tecnología de nivel 2:

Deberá, previo a la firma de contrato, exigir y verificar que el adjudicatario haya publicado en su totalidad los requerimientos correspondientes, en el Repositorio de Transferencia de Tecnologia del Portal Institucional del Servicio


En el caso que, la entidad contratante verifique que el adjudicatario no cumpliere con estas condiciones y requerimientos de transferencia tecnológica nivel 2 para la suscripción del respectivo contrato, esta declarará al proveedor




Ce)

Es importante señalar que, de evidenciarse el incumplimiento de la exigencia de estos

requerimientos por parte de la entidad contratante a la firma del contrato, el Servicio Nacional de Contratación Pública, en base a sus atribuciones de control y supervisión dispondrá la terminación unilateral y anticipada del contrato, además, notificará a la

Contraloría General del Estado para que ejerza las acciones de control en el ámbito de sus competencias, y de ser el caso, determine las responsabilidades respectivas a los funcionarios de la entidad contratante que omitieron la exigencia y presentación de dichos requerimientos.

Nivel de transferencia de tecnología TT 3:

Aplica a los CPCs correspondientes a la entrega de transferencia de tecnología nivel 3 -bienes de media-alta intensidad tecnológica, y bienes de alta intensidad tecnológica", que consta como Anexo 20 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP, mismos que podrán ser actualizados o modificados según la metodología definida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, para lo cual bastará su notificación y publicación en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.

Requerimientos

• Requerimientos Nivel TT1 • Requerimientos Nivel TT2 •

Compromisos para alcanzar mantenimiento preventivo en el país, sea a través de: alianzas estratégicas para contar con centros autorizados nacionales, capacitación a empresas locales, o capacitación a la entidad requirente.

• Compromisos para alcanzar mantenimiento correctivo en el país, sea a través de: alianzas estratégicas para contar con centros autorizados nacionales, capacitación a empresas locales, o capacitación a la entidad requirente.

• Cronograma para proveer de capacitación y entrenamiento especializado, en los talleres o centros autorizados conseguidos con el ítem anterior, para el personal universitario y de institutos técnicos. El objeto es involucrar tanto a la academia como a los técnicos institucionales con la tecnología adquirida, y así, difundir dicho conocimiento sin perjuicio de cumplir con los Ítems anteriores.

Para cumplir con estos compromisos, la entidad contratante exigirá la presentación obligatoria del documento que permita verificar la formalización del acuerdo o alianza estratégica al que el proveedor ha llegado con una universidad, centro de transferencia y desarrollo tecnológico, instituto tecnológico, empresa pública o privada u otra

organización ecuatoriana, que permitan garantizar el cumplimiento del mantenimiento preventivo, correctivo; y, capacitación y entrenamiento especializados, que se realicen dentro del territorio ecuatoriano.


CO rn

- t)JD





La ejecución de estos compromisos, capacitación y entrenamiento especializados, deberán cumplirse en un plazo no mayor a seis meses contados desde la suscripción del

contrato con la entidad contratante.

En el caso que, la entidad contratante verifique que el adjudicatario no cumpla con estas condiciones y requerimientos de transferencia tecnológica nivel 3 para la suscripción del respectivo contrato, esta la declarará al proveedor como adjudicatario

fallido o contratista incumplido, según corresponda.

Es importante señalar que, de evidenciarse el incumplimiento de la exigencia de estos requerimientos por parte de la entidad contratante a la firma del contrato o su ejecución, el Servicio Nacional de Contratación Pública, en base a sus atribuciones de control y supervisión dispondrá la terminación unilateral y anticipada del contrato, además, notificará a la Contraloría General del Estado para que ejerza las acciones de control en el ámbito de sus competencias, y de ser el caso, determine las responsabilidades respectivas a los funcionarios de la entidad contratante que omitieron la exigencia, presentación y cumplimiento de dichos requerimientos.

3.1.6 Pagos: El trámite de pago seguirá lo estipulado en las cláusulas respectivas del contrato. En caso de retención indebida de los pagos al Consultor se cumplirá el

artículo 101 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

3.1.6.1 Obligaciones del contratante en la aplicación de transferencia de tecnología:

La entidad contratante, para los bienes que apliquen la transferencia de tecnología, mismos que se encuentran publicados en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública y que constan en el Anexo 20 de la Codificación de Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública, exigirá previo a la firma del contrato, de manera obligatoria, la entrega de los requerimientos determinados

para cada nivel de transferencia tecnológica, según corresponda.

Para los bienes correspondientes a los CPCs que corresponden a la entrega de transferencia de tecnología de niveles 1 y 2, la entidad contratante exigirá, de manera obligatoria al proveedor, en calidad de documentación habilitante para la suscripción del respectivo contrato y dentro del término que dispuesto por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, los requerimientos que se indican a

continuación:



-bienes primarios, bienes de baja intensidad tecnológica, y bienes de media-baja

intensidad tecnológica", que consta como Anexo 20 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP, mismos que podrán ser actualizados o



CrN Cr) r—I

o. ,r6



modificados según la metodología definida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, para lo cual bastará su notificación y publicación en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.

Requerimientos:

• Manual de uso y manejo de producto, en formato digital y en físico (Para el repositorio del Servicio Nacional de Contratación Pública bastará en formato digital);

• CD o información en línea donde se dé a conocer información del producto, procedencia de materias primas, fechas y registros de producción;

• Certificados de calidad o normativa (escaneados) bajo los cual fuere desarrollado el producto (en caso que existiesen);

• Certificados de calibración del producto, dependiendo del caso; o, • Cualquier otra información sobre estándares industriales de medidas, pruebas y

control de calidad.

La entidad contratante, en los bienes relacionados a los CPCs que corresponden a la entrega de transferencia de tecnología de nivel 1:

- Deberá, previo a la suscripción del contrato, exigir y verificar que el adjudicatario haya publicado en el Repositorio de Transferencia de Tecnología del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, los requerimientos correspondientes.

- En el caso que, la entidad contratante verifique que el adjudicatario no cumpla con estas condiciones y requerimientos de transferencia tecnológica nivel 1 para la suscripción del respectivo contrato, esta declarará al proveedor como adjudicatario fallido.

Es importante señalar que, de evidenciarse el incumplimiento de estos requerimientos por parte de la entidad contratante a la suscripción del contrato, el Servicio Nacional de Contratación Pública, en base a sus atribuciones de control y supervisión, dispondrá la terminación unilateral y anticipada del contrato, además, notificará a la Contraloría General del Estado para que ejerza las respectivas acciones de control en el ámbito de sus competencias, y de ser el caso, determine las responsabilidades a los funcionarios de la entidad contratante que omitieron la exigencia y presentación de dichos requerimientos.


Aplica a los CPCs correspondientes a la entrega de transferencia de tecnología nivel 2 "bienes de baja intensidad tecnológica, y bienes de media-baja intensidad tecnológica", que consta como Anexo 20 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP, los mismos que podrán ser actualizados o modificados según la metodología definida por el Servicio Nacional de Contratación

Av. Toledo N22-286 y Calle Lérida, Edificio Secretaria del Agua, Telf.: 02 3815640 www.a gua .gob.ec Qu ito - Ecuador



Pública, para lo cual bastará su notificación y publicación en el Portal Institucional del

Servicio Nacional de Contratación Pública.

Requerimientos:

Cronograma del taller o curso de capacitación para conocer el correcto uso o

manejo del producto; o, CD donde se exponga el curso o taller de capacitación que fue dado a personal

ecuatoriano. Adicionalmente, el proveedor adjudicado deberá presentar los requerimientos nivel

TT1.

La entidad contratante, en los bienes relacionados a los CPCs que corresponden a la

entrega de transferencia de tecnología de nivel 2:

- Deberá, previo a la firma de contrato, exigir y verificar que el adjudicatario haya publicado en su totalidad los requerimientos correspondientes, en el Repositorio de Transferencia de Tecnología del Portal Institucional del Servicio


- En el caso que, la entidad contratante verifique que el adjudicatario no cumpliere con estas condiciones y requerimientos de transferencia tecnológica nivel 2 para la suscripción del respectivo contrato, esta declarará al proveedor


Es importante señalar que, de evidenciarse el incumplimiento de la exigencia de estos requerimientos por parte de la entidad contratante a la firma del contrato, el Servicio Nacional de Contratación Pública, en base a sus atribuciones de control y supervisión dispondrá la terminación unilateral y anticipada del contrato, además, notificará a la Contraloría General del Estado para que ejerza las acciones de control en el ámbito de sus competencias, y de ser el caso, determine las responsabilidades respectivas a los funcionarios de la entidad contratante que omitieron la exigencia y presentación

de dichos requerimientos.

Nivel de transferencia de tecnología U 3:


"bienes de media-alta intensidad tecnológica, y bienes de alta intensidad tecnológica",

que consta como Anexo 20 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP, mismos que podrán ser actualizados o modificados según la metodología definida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, para lo cual bastará su notificación y publicación en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación

Pública.





Requerimientos

Compromisos para alcanzar mantenimiento preventivo en el país, sea a través de: alianzas estratégicas para contar con centros autorizados nacionales, capacitación a empresas locales, o capacitación a la entidad requirente;

Compromisos para alcanzar mantenimiento correctivo en el país, sea a través de: alianzas estratégicas para contar con centros autorizados nacionales, capacitación a empresas locales, o capacitación a la entidad requirente; o, Cronograma para proveer de capacitación y entrenamiento especiatado, en los talleres o centros autorizados conseguidos con el ítem anterior, para el personal universitario y de institutos técnicos. El objeto es involucrar tanto a la academia como a los técnicos institucionales con la tecnología adquirida, y así, difundir dicho conocimiento sin perjuicio de cumplir con los ítems antedores.

Adicionalmente, el proveedor adjudicado deberá presentar los requerimientos nivel TT1 y TT2.

Para cumplir con estos compromisos, la entidad contratante exigirá la presentación obligatoria del documento que permita verificar la formalización del acuerdo o alianza estratégica al que el proveedor ha llegado con una universidad, centro de transferencia y desarrollo tecnológico, instituto tecnológico, empresa pública o privada u otra

organización ecuatoriana, que permitan garantizar el cumplimiento del mantenimiento preventivo, correctivo; y, capacitación y entrenamiento especializados, que se realicen dentro del territorio ecuatoriano.

La ejecución de estos compromisos, capacitación y entrenamiento especializados, deberán cumplirse en un plazo no mayor a seis meses contados desde la suscñpción del contrato con la entidad contratante.

Es importante señalar que, de evidenciarse el incumplimiento de la exigencia de estos requerimientos por parte de la entidad contratante a la firma del contrato o su ejecución, el Servicio Nacional de Contratación Pública, en base a sus atribuciones de control y supervisión dispondrá la terminación unilateral y anticipada del contrato, además, notificará a la Contraloría General del Estado para que ejerza las acciones de control en el ámbito de sus competencias, y de ser el caso, determine las responsabilidades respectivas a los funcionarios de la entidad contratante que omitieron la exigencia, presentación y cumplimiento de dichos requerimientos.

CN.1 3.1.7 Administrador del Contrato: El administrador será designado por la máxima autoridad de la entidad contratante, o su delegado, siendo responsable de la e-4

tt coordinación y seguimiento de la ejecución contractual.

Tendrá a su cargo además, la administración de las garantías de modo tal que asegure que éstas se encuentren vigentes, durante todo el período de vigencia del contrato; ya sea hasta el devengamiento total del anticipo entregado (de ser el caso), como hasta la recepción definitiva del objeto del contrato. Sin perjuicio de




que esta actividad sea coordinada con el área financiera (Tesorería) de la entidad

contratante a la que le corresponde el control y custodia de las garantías.

Respecto de su gestión reportará a la máxima autoridad institucional o ante la autoridad prevista en el contrato (área requirente), debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren

afectar al cumplimiento del objeto del contrato.

MODELO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO

PROCEDIMIENTO No.

OBJETO DE CONTRATACIÓN:

Comparecen a la suscripción del presente compromiso, por una parte,

(persona natural o representante legal de persona jurídica),

debidamente representada por • y, por otra parte, (personas

natural o representante legal de persona jurídica), representada

por todos debidamente registrados y habilitados en el RUP.

Los comparecientes, en las calidades que intervienen, capaces para contratar y obligarse, acuerdan suscribir el presente compromiso de Asociación o Consorcio para

participar en el procedimiento de contratación No. cuyo objeto

es y por lo tanto expresamos lo siguiente:

a) El Procurador Común de la Asociación o Consorcio será (indicar el nombre),

con cédula de ciudadanía o pasaporte No. de (Nacionalidad),

quien está expresamente facultado representar en la fase precontractual.

b) El detalle valorado de los aportes de cada uno de los miembros es el siguiente:

(incluir el detalle de los aportes sea en monetario o en especies, así como en

aportes intangibles, de así acordarse).

c) Los compromisos y obligaciones que asumirán las partes en la fase de ejecución contractual, de resultar adjudicada; son los siguientes: (detallar)

d) En caso de resultar adjudicados, los oferentes comprometidos en la conformación de la asociación o consorcio, declaran bajo juramento que formalizarán el presente compromiso mediante la suscripción de la pertinente escritura pública y se habilitará al Consorcio constituido en el RUP, para dar





cumplimiento a lo previsto en la normativa expedidapor el Servicio Nacional de Contratación Pública, aplicable a este caso.

e) La asociación o consorcio está integrado por: Número

1

1 2

El total de fa columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los miembros, debe ser igual al 100%.

f) La responsabilidad de los integrantes de la asociación o consorcio es solidaria e

indivisible para el cumplimiento de todas y cada una de las responsabilidades y

obligaciones emanadas del procedimiento precontractual, con renuncia a los beneficios de orden y excusión;

g)La constitución de la asociación o consorcio se la realizará dentro del plazo

establecido en la normativa vigente o en el pliego, previo a la suscripción del contrato.

h) El plazo del compromiso de asociación o consorcio y plazo del acuerdo en

caso de resultar adjudicatario, cubrirá la totalidad del plazo precontractual,

hasta antes de suscribir el contrato de asociación o consorcio respectivo, y noventa días adicionales.

Además, manifestamos que el consorcio cumplirá con todo lo determinado en la Ley Orgánico

del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, así como con

lo establecido en la normativa que expida el Servicio Nacional de Contratación Pública.

Atentamente,

Asociado o consorciado 1.- Asociado o consorciado 2.- "z}1

Firma: Representante Legal o persona Firma: Representante Legal o persona )).cl natural

natural

Nombre: Representante Legal o persona Nombre: Representante Legal o persona natural. natural.


Asociados o Consorciados

Porcentaje

de

participación



Domicilio: Domicilio:

Lugar de recepción de notificaciones: Lugar de recepción de notificaciones:

Versión SERCOP 2.1 (09 de junio de 2017)

V. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA

Cláusula Primera.- INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

1.1 Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las

siguientes normas:

a. Cuando los términos están definidos en la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública o en este contrato, se atenderá su tenor literal.

b. Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las

normas del contrato.

c. El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.

d. En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro

IV de la Codificación del Código Civil, "De la Interpretación de los Contratos".

1.2 Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de

la manera que se indica a continuación:

a. "Adjudicatario", es el oferente a quien la entidad contratante le adjudica el

contrato.

b. "Comisión Técnica', es la responsable de llevar adelante el procedimiento de contratación, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, la normativa expedidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.





c. "Consultor", es el oferente adjudicatario.

d. "Contratante" "Entidad Contratante", es la entidad pública que ha tramitado el procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.

e. 'LOSNCP", Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

f. "RGLOSNCP", Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Púbica.

g. "Oferente", es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta", en atención al procedimiento de contratación.

h. "Oferta", es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecución de la obra o proyecto.

"SERCOP", Servicio Nacional de Contratación Pública.

Cláusula Segunda.- FORMA DE PAGO

Se estará a lo previsto en las Condiciones Particulares del contrato, y además: 2.1 El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el consultor aperture en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. El consultor autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual.

El anticipo que la contratante haya otorgado al consultor para la ejecución del contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.

2.2 La amortización del anticipo entregado en el caso de la prestación de servicios se realizará conforme lo establecido en el artículo 139 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.


2.4 De los pagos que deba hacer, la contratante retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el contrato.

1/4(:) 2.3 Todos los pagos que se hagan al consultor por cuenta de este contrato, se

1-1 efectuarán con sujeción al precio convenido, a satisfacción de la contratante, previa re la aprobación del administrador del contrato.

‘ra o-



2.5 Pagos indebidos: La contratante se reserva el derecho de reclamar al consultor, en cualquier tiempo, antes o después de la prestación del servicio, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose el consultor a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la contratante, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Cláusula Tercera.- GARANTÍAS

3.1 Lo contemplado en las Condiciones Particulares del Contrato y la Ley Orgánica del

Sistema Nacional de Contratación Pública.

3.2 Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por

la contratante en los siguientes casos:

3.2.1 La de fiel cumplimiento del contrato:

a) Cuando la contratante declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al consultor.

b) Si el consultor no la renovare cinco (5) días hábiles antes de su vencimiento.

c) Cuando un juez competente disponga su retención o pago por obligaciones a favor de terceros, relacionadas con el contrato de Consultoría, no satisfechas

por el consultor.

3.2.2 La del anticipo:

a) Si el consultor no la renovare cinco (5) días hábiles antes de su vencimiento.

b) En caso de terminación unilateral del contrato y que el consultor no pague a la contratante el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de notificado

con la liquidación del contrato.

Cláusula Cuarta.- PRÓRROGAS DE PLAZO r%•••

4.1 La contratante prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes IC1-1

casos, y siempre que el consultor así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del término de hasta (días) siguientes a la fecha de

cio

producido el hecho que motive la solicitud.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato.





Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el consultor está obligado a continuar con la prestación del servicio, sin necesidad de que medie notificación por parte del administrador del contrato.

b) Cuando se suspendan los trabajos o se cambien las actividades previstas en el cronograma por orden de la entidad contratante y que no se deban a causas imputables a la consultora.

c) Si la contratante no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la prestación del servicio.

4.2 En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la contratante, previo informe del administrador del contrato.

Cláusula Quinta. - OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

A más de las obligaciones señaladas en las condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato, las siguientes:

5.1 El consultor se compromete a prestar sus servicios derivados del procedimiento de contratación tramitado, sobre la base de la información con los que contó la entidad contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos documentos, como causal para solicitar ampliación del plazo, o contratos complementarios. La ampliación del plazo o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren aprobados por la administración.

5.2 El consultor se compromete durante la prestación del servicio, a facilitar a las personas designadas por la entidad contratante, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la prestación del servicio, y la utilización de los bienes incorporados si fueren del caso, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos. CO

r—1 Los delegados o responsables técnicos de la entidad contratante, tales como el administrador, deberán tener el conocimiento suficiente para la operación, así como la eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el consultor se °- compromete durante la prestación del servicio, a facilitar a las personas designadas por la entidad contratante toda la información y documentación que le sea requerida, relacionada y/o atinente al objeto contractual.




5.3 El consultor está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

5.4 El consultor se obliga al cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación ecuatoriana vigente.

Cláusula Sexta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

6.1 Son obligaciones de la contratante las establecidas en el pliego que es parte del presente contrato.

Cláusula Séptima.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS.-

7.1 Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y en su Reglamento General.

Cláusula Octava.- ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO

8.1 Una vez que se hayan terminado todos los trabajos previstos en el contrato, el consultor entregará a la entidad contratante el informe final provisional, cuya fecha de entrega servirá para el cómputo y control del plazo contractual. La entidad contratante dispondrá del término de 15 días para la emisión de observaciones y el consultor de 15 días adicionales para absolver dichas observaciones y presentar el informe final definitivo.

8.2 El acta de recepción definitiva será suscrita por las partes, en el plazo previsto en el contrato, siempre que no existan observaciones pendientes en relación con los trabajos de consultoría y el informe final definitivo del estudio o proyecto de conformidad a lo previsto en el artículo 123 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

8.3 Si la contratante no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la solicitud de recepción definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el término de quince días, se considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del consultor notificará que dicha recepción se produjo, de acuerdo con el artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

8.4 Operada la recepción definitiva presunta, a solicitud del consultor o declarada por la contratante, producirá como único efecto la terminación del contrato, dejando a




salvo de los derechos de las partes a la liquidación técnico-económica

correspondiente.

Las partes buscarán en el plazo de treinta (30) días posteriores a la recepción definitiva

presunta suscribir el acta de la liquidación técnico-económica del contrato, sin

perjuicio de iniciar las acciones legales de las que se crean asistidas.

8.5 Liquidación del contrato: La liquidación final del contrato suscrita entre las partes se

realizará en los términos previstos por el artículo 125 del RGLOSNCP.

Cláusula Novena.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

9.1 La contratante efectuará al consultor las retenciones que dispongan las leyes

tributarias, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta e Impuesto al

Valor Agregado, al efecto procederá conforme la legislación tributaria vigente.

9.2 Es de cuenta del consultor, cuando fuere del caso, el pago de los gastos notariales,

de las copias certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados. El consultor entregará a la contratante hasta dos copias de este contrato, debidamente protocolizadas. En caso de terminación por mutuo acuerdo,

el pago de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta del consultor.

Cláusula Décima: LABORAL

10.1 El consultor asume de forma exclusiva la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones patronales, y tributarias establecidas en el Código del Trabajo, la Ley de Seguridad Social y Reglamentos que rigen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

- IESS, la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno y su Reglamento, y demás leyes

conexas. En consecuencia, la entidad contratante está exenta de toda obligación

respecto del personal del consultor. Sin perjuicio de lo cual, la entidad contratante

ejercerá el derecho de repetición que le asiste en el caso de ser obligada al pago de cualquier obligación, ordenado por autoridad competente.

Cláusula Undécima.- TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO

La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá

por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso

administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del consultor.

Cláusula Décimo Segunda: CONFIDENCIALIDAD

12.1 La entidad contratante y el consultor convienen en que toda la información que

llegue a su conocimiento de la otra parte, en razón de la ejecución del presente

contrato será considerada confidencial o no divulgable. Por lo tanto, estará prohibida



Se-retaría dei Agua


su utilización en beneficio propio o de terceros o en contra de la dueña de tal información.

El incumplimiento de esta obligación será causal para dar por terminado este contrato, y quedará a criterio de la parte afectada el iniciar las acciones correspondientes por daños y perjuicios.

El consultor y/o cualquiera de sus colaboradores quedan expresamente prohibidos de reproducir o publicar la información del proyecto materia del contrato, incluyendo coloquios, exposiciones, conferencias o actos académicos, salvo autorización por escrito de la entidad contratante.

Cláusula Décimo Tercera: RESPONSABILIDAD

13.1 El consultor es legal y económicamente responsable de la validez científica y técnica de los servicios contratados y su aplicabilidad en conformidad con lo previsto en el artículo 100 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, obligándose a ejecutarlos de acuerdo con los criterios técnicos y las prácticas más adecuadas en la materia aplicable en el Ecuador.

(Hasta aquí el texto de las condiciones generales de /os contratos de ejecución de obras).

NOTA: Las Condiciones Generales de los contratos de Consultoría, no requieren de firma por parte de los representantes de la entidad contratante ni del contratista, puesto que están incorporadas como parte integrante del Contrato, conforme la cláusula segunda "DOCUMENTOS DEL CONTRATO" de las condiciones particulares del

[ contrato.


secretaría del - gob...secretaría del agua gobierno nacional de 1.1\19(511ca ott. ecuador proceso...

Documents