pliegos licitaciones marina

REPÚBLICA DE COLOMBIADEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE BALBOANIT. 891.500.869 – 1

Desarrollo Integral ¡¡para Todos!!Kra 3 No 5-08 Telefax 092-08265212

Código Postal: [email protected] [email protected]

1

MUNICIPIO DE BALBOA CAUCA

PLIEGO DE CONDICIONES

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

No. SA.MC 06 – 2015

OBJETO:

AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LOS ANDES BAJOS EN EL MUNICIPIO DEBALBOA CAUCA

BALBOA-CAUCA, OCTUBRE 2015





2

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA: Julio de 2015RAZÓN SOCIAL CONTRATANTE: Municipio de BalboaDIRECCIÓN CONTRATANTE: Carrera 5 N° 3-05PLIEGO DEFINITIVO: PROYECTO DE PLIEGOSENTIDAD EJECUTORA: Alcaldía Municipal de Balboa CaucaCOMPETENCIA PARA ADJUDICAR: Alcalde MunicipalMODALIDAD: Selección Abreviada de menor cuantíaPROCESO N°: N° SA.MC 05 – 2015CORREO ELECTRONICO alcaldí[email protected]

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO: AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LOS ANDES BAJOS ENEL MUNICIPIO DE BALBOA CAUCA

ALCANCE: El municipio de Balboa, propende por la satisfacción de lasnecesidades básicas de la población, y, en cumplimiento de ello,la entidad territorial está interesada en encaminar sus acciones adesarrollar programas, proyectos y actividades en la búsqueda delbienestar de la población. Es por ello que es obligación de laadministración brindar una adecuada infraestructura enacueductos brindando a la comunidad condiciones actas para elconsumo de agua El municipio de Balboa Cauca en su Plan deDesarrollo 2012 – 2015 “DESARROLLO INTEGRAL PARATODOS’’ ha consignado como uno de sus pilares el apoyo alacceso a sistemas de acueductos veredales, es así que para elloelaborado un plan para la construcción, adecuación ymejoramiento de la infraestructura de los acueductos.Dado que en la mayoría de las veredas no se cuenta con unservicio adecuado de acueducto del municipio actualmente nocuentan con una cobertura total del acueducto en la vereda paraatender las necesidades de la población.Es responsabilidad del municipio garantizar un servicio deacueducto en la población del municipio de balboa Cauca,Por lo tanto, mediante el presente proceso de convocatoria públicase pretende la construcción, adecuación y mantenimiento dediferentes escuelas del municipio de Balboa con el fin de dotar deuna infraestructura adecuada para el desarrollo de las actividadeseducativas.

TIPO DE ADJUDICACIÓN: TotalCLASE DE CONTRATO: De obra pública





3

PRESUPUESTO OFICIAL: CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($105.000.000)El valor incluye los costos totales de las cantidades de obracontratadas, costos de personal y otros costos directos, losajustes, y demás impuestos y retenciones.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL El valor de las obras se imputará al certificado de disponibilidadpresupuestal N° 431 de 2015 expedido por la oficina depresupuesto municipal.

INICIO DE LAS OBRAS: El inicio de las obras o el cumplimiento de cualquiera de lasobligaciones contractuales en ningún caso estarán supeditadas ala entrega del anticipo.

FORMA DE PAGO: El pago se hará de la siguiente forma: porcentaje propuesto y elporcentaje restante se pagara mediante Actas de Parciales de laobra ejecutada, previa presentación del acta de recibo parcialde obra suscita por el supervisor y/o interventor.

DURACIÓN CONTRATO: Dos (2) meses a partir del acta de inicio.LUGAR DE EJECUCION: Las obras derivadas del contrato correspondiente, se

desarrollarán en el Siguiente lugar: vereda los Andes Bajos,municipio de Balboa, departamento del Cauca

GARANTÍAS: Debe constituir a favor el municipio, en un compañía de seguroslegalmente constituida en Colombia una garantía única con lossiguientes amparos:

1.- Etapa pre contractual:

La propuesta deberá acompañarse de una póliza de SERIEDADDE LOS OFRECIMIENTOS, otorgada por una compañía deseguros legalmente establecida en Colombia, con el fin deasegurar la firma y perfeccionamiento del contrato. El valor deesta garantía no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) delmonto de las propuestas o del presupuesto oficial estimado,según se establezca en los pliegos de condiciones, y su vigenciase extenderá desde el momento de la presentación de la ofertahasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgospropios de la etapa contractual

2.- Etapa contractual:

a) Buen manejo y correcta inversión del anticipo: Por losperjuicios sufridos con ocasión de: 1) la no inversión, 2) el usoindebido, y 3) la apropiación indebida que el contratistagarantizado haga de los dineros o bienes que se le hayanenriado en calidad de anticipo para la ejecución del contrato, por





4

el equivalente al ciento por ciento (100%) de la suma de anticipo,con una vigencia igual al plazo del contrato y cuatro (4) mesesmás, contados a partir de la terminación del contrato, o a laexpedición del acto administrativo que ordene su terminación.

b) Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contratoestatal: Cubrirá los perjuicios directos derivados delincumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas delcontrato así como de su cumplimiento tardío o su cumplimientodefectuosos cuando ellos son imputables al contratistagarantizado. Este amparo comprende además siempre el pagode las multas y de la cláusula penal pecuniaria, que se hayanpactado en el contrato, por una cuantía equivalente al diez (10%)del valor total del contrato, y con una vigencia igual a su plazo ycuatro (4) meses más, contados a partir de la terminación delcontrato, o la expedición del acto administrativo que ordene suterminación.

c) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizacioneslaborales: Por el perjuicio que se le ocasione comoconsecuencias del incumplimiento de las obligaciones laboralesdel contratista garantizado, derivados de la contratación depersonal utilizado para la ejecución del contrato amparado, por elequivalente al ocho (8%) del valor total del contrato, con unavigencia igual a su plazo y tres (3) años más.

d) Estabilidad y calidad de las obras: En una cuantía equivalenteal diez (10%) del valor del contrato, con una vigencia de cinco (5)años contados a partir del recibo a satisfacción de las obras otrabajos.

e) Responsabilidad extracontractual: Por una cuantía equivalenteal Doscientos (200) smmlv para contratos cuyo valor sea inferioro igual a mil quinientos (1.500) smmlv., con una vigencia igual alplazo de ejecución del contrato, si el Municipio de Balboa haautorizado previamente la subcontratación, en la póliza deresponsabilidad extracontractual se deben cubrir igualmente losperjuicios de los daños que aquellos puedan causar a terceroscon ocasión de la ejecución de los contratos, o en su defecto,deberán acreditar que el subcontratista cuenta con un seguro deresponsabilidad civil extracontractual propio para el mismoobjeto.

SUPERVISION DEL CONTRATO: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL: La supervisiónserá realizada por la Secretaría de Planeación e InfraestructuraMunicipal, quien velará por el cumplimiento del contrato.





5

MULTAS: En el evento en que el/la contratista incurriere en mora odeficiencia o faltare al cumplimiento de alguna (s) de lasobligaciones contraídas en virtud del contrato celebrado, ELMUNICIPIO podrá imponer multas proporcionales a la naturalezade los perjuicios que sufra. El valor de las multas no podráexceder del cinco por mil (5 x 1000) del valor total del contratocada vez que se impongan. Para la imposición de las multas ELMUNICIPIO respetará el derecho al debido proceso y el derechode defensa que le cabe a el/la contratista, y actuará conforme alo ordenado por el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y lasdisposiciones que lo reglamenten. EL MUNICIPIO hará efectivacada una de las multas directamente, y podrá acudir a losmecanismos de compensación de las sumas adeudadas porcualquier concepto al/a la contratista, haciendo efectiva lagarantía única de cumplimiento, procediendo al cobro coactivo oa cualquiera otro medio para obtener el pago.

CLAUSULA PENAL: LAS PARTES acordarán estipular una cláusula penal a favor deEL MUNICIPIO equivalente al diez por ciento (10%) del valortotal del contrato, la que se hará efectiva directamente por ELMUNICIPIO, ente que para su cobro podrá acudir a losmecanismos de compensación de las sumas adeudadas porcualquier concepto al contratista, haciendo efectiva la garantíaúnica de cumplimiento, procediendo al cobro coactivo o acualquiera otro medio para obtener el pago. EL MUNICIPIOrespetará el derecho al debido proceso y el derecho de defensaque le cabe a el/la contratista, y actuará conforme a lo ordenadopor el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y las disposiciones quelo reglamenten.

CONDICIONES GENERALES

El documento del presente proceso de Selección ha sido elaborado siguiendo los postulados señalados por laLey 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 ydemás normas que la modifican o complementan, para lo cual se han realizado los estudios previos con base enlos requerimientos de la Secretaria de Infraestructura y Vivienda del Municipio de Balboa Cauca.

Los proponentes deberán seguir en la elaboración de la propuesta la metodología señalada en el presentedocumento, con el objeto de obtener claridad y ofrecimientos de la misma índole lo cual permitirá una selecciónsin contratiempos y en un plano de absoluta igualdad.

Es importante señalar a los proponentes, que de acuerdo con la Ley 80 de 1993 el particular que contrata con elEstado adquiere la calidad de colaborador del mismo en el logro de sus fines y por lo tanto, cumple una funciónsocial que implica obligaciones sin perjuicio de los derechos que la misma ley les otorga.





6

Igualmente, para efectos de la responsabilidad penal, los contratistas se consideran particulares que cumplenfunciones públicas en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación del contrato, por lo tantoestán sujetos a la responsabilidad que en esta materia señala la ley para los servidores públicos.

Por lo anteriormente expuesto, se recomienda a los aspirantes que deseen participar en este proceso, leerdetenidamente el presente pliego de condiciones, cumplir con las exigencias previstas para el mismo, así como:

A. Examine rigurosamente los estudios previos, anexo técnico, el contenido del proyecto de pliego decondiciones, los documentos que hacen parte del mismo, sus formatos y anexos, toda vez que hacenparte integral del presente proceso y es responsabilidad exclusiva de los interesados conocer sucontenido.

B. Verifique no estar incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades para celebrar contratoscon las entidades estatales según lo dispuesto en la normatividad legal vigente.

C. Cerciórese que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados.

D. Proceda a reunir la información y documentación exigida y verifique la vigencia para los documentosque la requieran.

E. Adelante oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los documentos que deben allegarcon las propuestas y verifique que contiene la información completa que acredite el cumplimiento de losrequisitos exigidos en la Ley y en el presente pliego de condiciones.

F. Verifique que las fechas de expedición de los documentos se encuentren dentro de los plazos exigidosen el pliego de condiciones.

G. Suministre toda la información requerida en el presente documento.

H. Tenga en cuenta que el presupuesto total oficial establecido, para el presente proceso es de CIENTOCINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($105.000.000).

I. Cumpla las instrucciones que en este documento se imparten para la elaboración de su propuesta.

J. Presente su propuesta EN ORIGINAL y una copia, debidamente foliada con índice, y con copia de lamisma en medio magnético (CD).

K. Revise los anexos y diligencie totalmente los formatos contenidos en este documento.

L. Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre del presente proceso, en ningún caso serecibirán propuestas radicadas pasada la hora fijada para el efecto. En todo caso la hora oficial queserá tenida en cuenta, por la Secretaria de Planeación e Infraestructura del Municipio de Balboa Cauca,será la señalada por la página http://horalegal.sic.gov.co/. El proponente deberá contemplar los tiemposque requiere para el ingreso al sitio de entrega y las medidas de seguridad para ello.





7

M. Los proponentes por la sola presentación de la propuesta, autorizan a la entidad para verificar toda lainformación que en ella se suministre.

N. La presentación de la propuesta por parte del oferente constituye evidencia de que se estudiaroncompletamente los estudios previos, ficha técnica, pliego de condiciones, adendas (cuando a ellohubiere lugar) especificaciones exigidas, formatos y demás documentos del presente proceso; querecibió las aclaraciones necesarias a las inquietudes o dudas previas consultadas y que ha aceptadoque este documento es completo, compatible y adecuado para identificar el alcance del objetorequerido y que ha tenido en cuenta todo lo anterior para definir las obligaciones que se adquieran envirtud del contrato que se celebra.

O. Toda consulta al proceso deberá formularse por escrito dirigido a la Secretaria de Planeación eInfraestructura del Municipio de Balboa Cauca, Carrera 5 No. 3-05, CAM segundo piso. En ningún casose atenderá consultas telefónicas ni personales.

P. Estarán a cargo del proponente, todos los costos asociados a la preparación y elaboración de supropuesta.

Q. La entidad podrá verificar cualquier información que se allegue con la propuesta a través de laautoridad o institución que considere pertinente.

R. Es responsabilidad del proponente verificar, a través del portal www.cotratos.gov.co la publicación delos diferentes documentos que se generen con ocasión del presente proceso de selección.

CONVOCATORIA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS

De conformidad con lo preceptuado en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 la Secretaría dePlaneación e infraestructura del Municipio de Balboa Cauca, convoca a las veedurías ciudadanas para quepromuevan el ejercicio del control social ciudadano al presente proceso de contratación, para lo cual podránconsultarlo en la página www.cotratos.gov.co y acudir a las instalaciones de la entidad, para ejercer los derechosy las facultades que la Constitución y la Ley les atribuyen.

3.1 PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN”

En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se reportará el hecho alPrograma Presidencial de Lucha contra la Corrupción a los números telefónicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1)562 41 28; vía fax al número telefónico: (1) 565 8671; la línea transparente del programa, a los númerostelefónicos: 9800 – 913 040 o (1) 286 48 10; correo electrónico al sitio de denuncias del programa, en la páginawww.anticorrupcion.gov.co; correspondencia, personalmente en la dirección Carrera 8ª Nº 7–27 Bogotá D.C. Entodas las actuaciones derivadas de las estipulaciones de los presentes pliegos de condiciones y del contrato queforma parte del mismo, el proponente obrará con la transparencia y la moralidad que la Constitución Política y lasleyes consagran.





8

En el caso en que la Secretaria de Planeación e Infraestructura comprobare hechos constitutivos de corrupciónpor parte de un proponente durante el proceso de selección, sin perjuicio de las acciones legales a que hubierelugar, podrá rechazar la respectiva oferta.

Si los hechos constitutivos de corrupción tuvieren lugar dentro del plazo de ejecución del contrato, talescircunstancias podrán dar lugar a la declaratoria de caducidad, de conformidad con las reglas previstas para elefecto en la ley y en el respectivo contrato.

4. INFORMACIÓN DEL PROCESO

4.1 FUNDAMENTOS JURÍDICOS RESPECTO A LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

Atendiendo el artículo 2. Número 1 de la ley 1150 de 2007, el principio de transparencia contenido en la ley 80de 1993, y teniendo en cuenta que el presupuesto oficial para el presente proceso de contratación supera elvalor de la mínima cuantía y es inferior a la mayor cuantía establecida para el municipio de Balboa Cauca, elproceso de selección del contratista corresponde a la modalidad de selección abreviada de menor cuantía.

4.2 PARTICIPANTES

En el presente proceso podrán participar las personas naturales o jurídicas, individualmente o conformadas enconsorcio o unión temporal, que se encuentren inscritas y clasificadas conforme al requerimiento del pliego decondiciones y los estudios previos, en el Registro Único de proponentes; dispongan de la capacidad decontratación residual mínima solicitada, no estén incursas en inhabilidades o incompatibilidades para contratarseñaladas por la constitución y la Ley, con capacidad estatutaria para presentar oferta y que efectúen lapropuesta de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente pliego de condiciones y los estudiosprevios.

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio en el país o sin sucursal establecida en Colombia,deben acreditar un apoderado domiciliado en Colombia debidamente facultado para presentar la propuesta yrepresentarla judicial y extrajudicialmente.

4.2.1 MANIFESTACION DE INTERES

1.3.2 LLAMADO A CONFORMAR LA LISTA DE OFERENTES PARA PRESENTAR PROPUESTA.

De acuerdo con el procedimiento establecido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el artículo 59 delDecreto 1510 de 2013, el Municipio de Balboa invita a los interesados a manifestar su interés en participar en laconformación de la lista de posibles oferentes para el presente proceso de selección.

Para este efecto deberá manifestar su interés en participar en la selección de la lista de posibles oferentes,inscribiéndose previamente de manera personal en el Formulario dispuesto por el Municipio de Balboa, en laSecretaría de Planeación e Infraestructura Municipal. Dicho formulario deberá ser diligenciado en su totalidad yespecialmente la información correspondiente a la clasificación en las actividades, especialidades y grupos deacuerdo con la naturaleza de las actividades que haya realizado. Para efectos del Directorio de Proponentes del





9

Municipio la presente convocatoria pública se encuentra enmarcada dentro de la base de datos del municipio, enla Secretaría de Planeación e Infraestructura.

4.3 CRONOGRAMA

ACTIVIDAD DESDE HASTA LUGAR

Aviso de convocatoria pública 20 de octubre de2015

www.cotratos.gov.co

Publicación proyecto de pliegos 20 de octubre de2015

24 de octubrede 2015

www.contratos.gov.co

Plazo para presentar observaciones alproyecto de pliegos de condiciones

20 de octubre de2015

24 de octubrede 2015 www.contratos.gov.co

Respuesta observaciones al proyectode pliegos

20 de octubre de2015

24 de octubrede 2015


Acto que ordena la apertura www.contratos.gov.co

Publicación de pliegos de condiciones www.contratos.gov.co

Manifestación de interés Despacho del Secretario dePlaneación e Infraestructurade Balboa Cauca

Visita al sitio de las obras Despacho del Secretario dePlaneación e Infraestructurade Balboa Cauca

Plazo para la presentación depropuestas

Secretaria de Planeación eInfraestructura de BalboaCauca.

Cierre de la selección abreviada demenor cuantía y apertura del sobre No.1

Oficina de Archivo Municipal- Secretaria de Planeación eInfraestructura de BalboaCauca

Verificación Técnica, Jurídica yEconómica de propuestas


Publicación del informe de verificaciónde requisitos habilitantes y evaluaciónde la propuesta económica.


Plazo para subsanar la ausencia derequisitos o la falta de documentoshabilitantes requeridos por la entidad

Secretaria de Planeación eInfraestructura de BalboaCauca

Periodo de Presentación deObservaciones Informe de Evaluaciónconsolidado

Secretaria de Planeación eInfraestructura de [email protected]





10

Respuesta observaciones al informe deevaluación consolidado

Secretaria de Planeación eInfraestructura de [email protected]

Adjudicación Secretaria de Planeación eInfraestructura de BalboaCauca.

Suscripción del contrato. Dentro de loscinco (5) díassiguientes a laadjudicación)

Despacho del Alcalde.

4.4 OBSERVACIONES Y ACLARACIONES

Todos los interesados pueden enviar las observaciones y/o sugerencias escritas, al contenido del pliego decondiciones definitivo a través del archivo central de la Alcaldía Municipal, las cuales deberán contener comomínimo el nombre de quien realiza la observación y/o sugerencia, dirección judicial, teléfono y correo electrónico.En ningún caso se responderán consultas u observaciones verbales o vía telefónica o por otro medio diferente alos expresados en estos pliegos.

La Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal, podrá incluir en el pliego de condiciones definitivo, lostemas planteados en las observaciones al proyecto de pliego de condiciones siempre que se estimen relevantes,pertinentes y procedentes.

En el caso que sean presentadas observaciones al contenido del pliego de condiciones definitivo, y que ameritensu modificación, (cambiar su contenido) la entidad dará aplicación al procedimiento señalado en el Decreto 1082de 2015.

En todo caso todas las respuestas a los documentos aquí señalados serán publicadas por la entidad a en lafecha fijada para ello en el cronograma del presente proceso.

En el evento en que los interesados presenten observaciones, y/o solicitudes de aclaración, que de ningún modoameriten la modificación del contenido del pliego de condiciones definitivo, la Secretaría de Planeación eInfraestructura Municipal las contestará bajo los parámetros aquí descritos, y tendrán únicamente valorinterpretativo.

4.5 MODIFICACIONES A LOS PLIEGOS DEFINITIVOS

Teniendo en cuenta que el Decreto 1082 de 2015, faculta a la entidad para llevar a cabo las modificaciones alpliego de condiciones, éstas se efectuarán dentro del término de publicación del pliego de condiciones definitivo.





11

Para ello, el Municipio podrá de manera unilateral mediante adendas efectuar las modificaciones que considerepertinentes, las cuales se publicarán en la página www.contratos.gov.co, razón por la cual será responsabilidadexclusiva del proponente mantenerse al tanto de su publicación y conocimiento.

Lo anterior no impide que dentro del plazo fijado en el cronograma del presente proceso, los posiblesproponentes, si encontraren discrepancias en los documentos de los pliegos de condiciones o tuvieren dudasacerca de su significación o su interpretación, puedan consultarlas a la Secretaría de Planeación eInfraestructura Municipal. En ese sentido la entidad a través de documento escrito que será publicado la páginawww.contratos.gov.co dará respuesta a las mismas.

5. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES.

De conformidad con lo establecido en los artículos 4 de la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, la matriz enla cual se tipifican los riegos previsibles, realizada por la Entidad se publicará con los estudios y documentosprevios y el proyecto de pliego de condiciones, para que sean revisados por los interesados, quienes podránpresentar sus observaciones durante el término de publicación de proyecto de pliegos o en audiencia convocadapara el efecto, cuando aplique según el caso.

Como consecuencia de las observaciones realizadas por los interesados, la entidad, se pronunciará sobre lapertinencia o no de las mismas y establecerá la estimación, tipificación y asignación definitiva de los riesgosinvolucrados en la contratación.

Vencido el plazo para discutir y revisar los riesgos previsibles identificados, si se presentare alguna observaciónadicional, la misma solo será estudiada y tenida en cuenta por parte de la Entidad, únicamente si diere lugar amodificar el pliego de condiciones mediante adenda.

LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA IMPLICA LA ACEPTACIÓN POR PARTE DEL PROPONENTE DE LADISTRIBUCIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES EFECTUADA POR LA ENTIDAD EN EL PLIEGO DECONDICIONES Y ADENDAS.

Se clasifican y tipifican los riesgos según su procedencia, así:

• Riesgos de carácter jurídico• Riesgos de carácter financiero. Riesgos de carácter técnico. Riesgos por orden público.

RIESGOS TIPIFICACION ASIGNACIONA. RIESGOS DE CARÁCTER JURÍDICO

Riesgo por cambio del régimende contratación que afecte elcontrato y las condicionespactadas en él.

Toda norma de obligatoriocumplimiento que modifique lascondiciones pactadas en el contrato,sobre todo en cuanto a las cláusulasque contienen obligaciones delcontratista, serán introducidas alcontrato, sin que medie negociación

Este riesgo y sus consecuenciasserán asumidos en su totalidad por elcontratista. En el caso de que afecteel equilibrio económico del contrato,serán objeto de modificación de lascondiciones económicas siempre ycuando la afectación supere el 20%





12

alguna con el contratista, sin perjuiciode las opciones legales que tenga elmismo.

de la oferta económica. La carga de laprueba le corresponde, en este casoen particular, al contratista, por ser laparte afectada.

Riesgo por cambios en elrégimen laboral colombiano.

Toda norma de obligatoriocumplimiento que modifique lascondiciones pactadas en el contrato,y afecte con las condicioneslaborales que el contratista proyectóen su oferta respecto del costo dehonorarios, prestaciones sociales ydemás de su equipo de trabajo. seránintroducidas al contrato, sin quemedie negociación alguna con elcontratista.

Este riesgo y sus consecuenciasserán asumidos en su totalidad por elcontratista. En el caso que afecte elequilibrio económico del contrato,serán objeto de modificación de lascondiciones económicas siempre ycuando la afectación supere el 20%de la oferta económica y la norma NOespecifique la forma de evitar estasituación. La carga de la prueba lecorresponde, en este caso enparticular, al contratista, por ser laparte afectada. Si la norma afecta alMunicipio como contratante, seproyectarán las modificaciones alcontrato para garantizar la continuidady calidad en la prestación del serviciocontratado.

B. RIESGOS DE CARÁCTER FINANCIERORiesgos por modificación delrégimen de impuestos.

Cuando, en el desarrollo del contrato,se modifican las tarifas de losimpuestos o se crean nuevosimpuestos o eliminan los yaexistentes, siempre y cuando seanaplicables al contrato.

Será asumido 50% - 50% por elContratista y el Municipio, y serealizarán las modificaciones alcontrato a que haya lugar, siempre ycuando el Municipio cuente conrecursos en la fecha en que sepresenten los cambios.

Modificación del régimen deimpuestos aplicables aterceros.

Cuando, en el desarrollo del contrato,se modifican las tarifas de losimpuestos o se crean nuevosimpuestos o eliminan los yaexistentes, no aplicables al contrato,pero si aplicables a las relacionescon terceros, como consultores.

Cuando, en el desarrollo del contrato,se modifican las tarifas de losimpuestos o se crean nuevosimpuestos o eliminan los yaexistentes, y esto aumenta el valortransaccional entre el contratista y susconsultores, el Municipio noreconocerá reajuste en el valor inicialdel contrato, toda vez que estasrelaciones son responsabilidad total yabsoluta del contratista.

Riesgo por cambio delmercado bancario.

Cuando, en el desarrollo del contrato,se expidan normas o se produzcancircunstancias que afecten elmercado bancario aumentando obajando las tasas de interés o el

El Municipio no reconocerá reajustealguno al valor del contrato cuando seproduzca este tipo de riesgo.





13

costo neto de la carga transaccional.Riesgo presentado en elcontrato por precios porencima del presupuesto oficial.

Evento en el cual se encuentran porencima de cada uno de los costosdirectos e indirectos y/o items delpresupuesto oficial o en la propuestadel proponente.

Este riesgo lo asume 100% elcontratista, sin que la Entidad debaresarcir cualquier perjuicio que sederive.

Riesgo operacional Estimación inadecuada de los costospor parte del contratista en supropuesta económica, no inclusión detodos los ítems económicosrequeridos.


Riesgo de variación de costosde personal debidoa cambios en el equipo detrabajo por cualquier causa.

Ocurre cuando por cualquier causaes necesario reemplazar auno o varios profesionales o personalde apoyo, lo cual puede generarmayores costos en la contratación delnuevo personal.


C. RIESGOS DE CARÁCTER TECNICORiesgo Humano por AccidenteLaboral con y sin perjuicio aterceros.

Cuando se produzca un accidentedentro de la ejecución del contrato,de los propios contratista de obra, o aterceros por acción de los mismos.

Será responsabilidad y competenciatotal y absoluta del contratistaasegurar a su personal por accidenteslaborales en la prestación del servicio,y responder frente a terceros por losdaños que puedan causar.

Riesgo presentado por causade un mal manejo del anticipo.

Hace referencia a la responsabilidadque tiene el contratista sobre manejodel anticipo del contrato de obra, laamortización de su totalidad, y la noinversión del anticipo en el contrato,etc.

Riesgo que asume 100% el contratistateniendo en cuenta que lecorresponde a éste realizar unacorrecta inversión del mismo.

Riesgo presentado por dañostécnicos y/o ambientalescausados por inadecuadasprácticas del procesoconstructivo en el contrato deobra.

Cuando en desarrollo del contrato deobra se produzcan daños técnicos,ambientales por causa de prácticasen desarrollo del contrato.

Riesgo asumido 100% por elcontratista.

Riesgo presentado porproblemas generados en laejecución del contrato de obra,y/o parálisis de las mismas.

Como consecuencia de lasobligaciones del contratista, éstedebe ejecutar las actividades en elplazo estipulado, sin demoras einterrupciones injustificadas.

Lo asume 100% el contratista,atendiendo a las obligacionescontractuales que asume.

Riesgo por el nofuncionamiento óptimo ypuesta a punto de lamaquinaria y/o equipos en la

Al contratista, le compete hacermantener en excelentes condicionesla maquinaria exigida para laejecución de las obras.

Lo asume 100% el contratista.





14

obra.D. RIESGOS RELACIONADOS CON LA ALTERACION DEL ORDEN PÚBLICO

Alteraciones de la seguridaden el lugar de ejecución delcontrato de obra.

Acciones de grupos al margen de laley, que puedan poner en riesgo laintegridad de los integrantes delequipo de trabajo, maquinariautilizada, y demás.

El riesgo lo asumirá 100% elcontratista, por lo cual, el Municipio noreconocerá perjuicios, mayorpermanencia y demás pérdidas quepueda sufrir el contratista en razón dedichos ataques.

6. CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

La consulta al proyecto de pliego de condiciones, y a los documentos previos, se podrá hacer a través delSECOP, o en forma física en la Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal de Balboa Cauca en laCarrera 5 No. 3-05 en la localidad Balboa, Segundo Piso en horario de oficina.

6.1 REGLAS DE SUBSANABILIDADLos documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soportes del contenido de la oferta, que noafecten la asignación de puntaje para la escogencia, podrán ser subsanados de conformidad con el Parágrafo 1del Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007.

Los documentos que deban ser presentados por los proponentes en desarrollo del proceso de selección, seránválidos siempre que cumplan con las exigencias establecidas en el presente pliego de condiciones.

Será rechazada la oferta del proponente que dentro del término previsto en el pliego de condiciones, noresponda al requerimiento que le haga el Municipio para subsanarla.

La falta de capacidad para presentar la propuesta no será subsanable, ni se podrán acreditar circunstanciasocurridas con posterioridad a la fecha prevista para la recepción de documentos habilitantes soportes de lamisma, así como tampoco que se adicione o mejore el contenido de la oferta.

6.2 INDEMINIDAD

Será obligación del CONTRATISTA mantener libre al MUNICIPIO DE BALBOA CAUCA de cualquier daño operjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sussubcontratistas o dependientes.

7. IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA

El idioma del presente proceso de selección será el castellano. Por lo tanto, se solicita que todos los documentosy certificaciones a los que se refiere el pliego de condiciones, que sean emitidas en idioma diferente, seanpresentados en su idioma original y en traducción simple al español. En este evento, el proponente deberáanexar la certificación de traductor oficial.

Los precios ofrecidos deberán ser en pesos colombianos, presentando cifras enteras, tanto en los preciosunitarios como totales, incluyendo todos los conceptos relacionados con el objeto de la presente contratación, el





15

IVA, AUI y las exenciones si hay lugar a ello. Los demás conceptos no previstos en la oferta, no serán asumidospor el Municipio de Balboa Cauca.

8. ETAPAS Y TERMINOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

8.1 PUBLICIDAD DEL PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, los interesados podrán hacer observaciones o comentarios alproyecto de pliego de condiciones durante el término de 5 días hábiles a partir de la publicación de los mismos,solamente mediante escrito dirigido a la Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal, por ventanillaúnica del Archivo central.

De conformidad con el Artículo 224 del Decreto Ley 019 de 2012, que modificó el numeral 3 del Artículo 30 de laLey 80 de 1993, la Secretaría publicará a través de la página www.contratos.gov.co el aviso con la informacióngeneral del presente proceso.

8.2 PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO Y ACTO QUE ORDENA LA APERTURA DELPROCESO DE LICITACIÓN

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, la Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal garantizala publicidad de todos los procedimientos y actos asociados al presente proceso de contratación a través delSistema Electrónico para la Contratación Pública www.contratos.gov.co aviso que contiene la información sobreel objeto y características esenciales del presente proceso de selección.

El pliego de condiciones podrá incluir las modificaciones de acuerdo con los temas planteados en lasobservaciones presentadas al proyecto de pliego, siempre que se estimen relevantes. En todo caso, laaceptación o rechazo de las observaciones se hará de manera motivada, para lo cual el Municipio, agruparáaquellas de naturaleza común.

La información contenida en este pliego de condiciones sustituye totalmente cualquier otra que el Municipio osus representantes pudieran haber suministrado en forma preliminar a los proponentes en este proceso deselección.

La publicación de las adendas solo se podrá realizar en días hábiles y horarios laborales de 7:00 a.m. a 7:00p.m. (Decreto 1082 de 2015).

Los avisos de convocatoria contendrán información sobre el objeto y características esenciales de la respectivaSelección.

8.3 APERTURA DEL PROCESO - PRESENTACIÓN DE PROPUESTASEl municipio expedirá el acto administrativo mediante el cual se apertura el proceso de Selección, a partir delcual, los interesados podrán presentar sus propuestas en el término y condiciones establecidas en el presentepliego.





16

Cuando lo estime conveniente la entidad interesada, de oficio o a solicitud de un número plural de posiblesoferentes, el plazo para presentar las propuestas se podrá prorrogar antes de su vencimiento, por un término nosuperior a la mitad del inicialmente fijado.

8.4 CIERRE DE LA SELECCIÓN DE MENOR CUANTIA

Se realizará en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma, y se levantará un acta suscrita por elSecretario de Planeación e Infraestructura municipal, o su delegado.

El acta contendrá los siguientes datos:

1. Nombre del proponente.2. Identificación del proponente.3. Orden de presentación.4. Fecha y hora de presentación.5. Número de sobres presentados.6. Asistentes al acto de cierre.

8.5 APERTURA DE SOBRES

Los Sobres No. 1 de las propuestas recibidas hasta la fecha y hora del cierre del plazo del presente proceso,establecida en el cronograma de este pliego de condiciones, serán abiertos en la Secretaría de Planeación eInfraestructura Municipal.

Se efectuará en acto público, por parte de los funcionarios de la Alcaldía. De lo anterior se levantará un actasuscrita por los asistentes, en la cual se relacionará el nombre de los proponentes, si la carta de presentaciónfue incluida y está firmada y el número de la garantía de seriedad de la propuesta que la acompaña, el númerode folios y las observaciones correspondientes, así como los demás aspectos relevantes que considere laEntidad.

Los funcionarios de la Entidad, verificarán que cada Sobre No. 2 esté debidamente sellado y lo depositaran enuna caja de seguridad.

El ente territorial no será responsable por no abrir, o abrir prematuramente los sobres incorrectamente dirigidos osin la identificación adecuada.

A partir de la fecha y hora de cierre del plazo del presente proceso los proponentes no podrán retirar, adicionar ocorregir sus propuestas.

8.6 EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

El Alcalde Municipal designará un comité evaluador de los requisitos habilitantes, en cumplimiento de loestablecido en el Decreto 1082 de 2015, el cual deberá realizar dicha labor de manera objetiva, ciñéndoseexclusivamente a las reglas contenidas en el pliego de condiciones.





17

De la evaluación de los requisitos habilitantes, el comité evaluador expedirá un informe el cual se publicará en elSECOP por un término de tres (3) días hábiles, con el fin que los proponentes presenten las correspondientesobservaciones, si fuere el caso. En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán completar, adicionar,modificar o mejorar sus propuestas.

Las observaciones SOLO se recibirán por escrito dirigido a la Secretaría de Planeación e InfraestructuraMunicipal, por ventanilla del Archivo Central.

8.7 APERTURA DEL SOBRE NO. 2

Se procederá a la apertura de la urna para extraer los sobres No. 2 de las ofertas que obtuvieron evaluación deHÁBIL, las ofertas no admisibles y rechazadas retornarán nuevamente a la urna.

De las propuestas habilitadas se verificará que la propuesta económica cumpla lo siguiente:

Que se hayan consignado y ofrecido todos y cada uno de los ítems, cantidades y el valor unitario de cada uno deellos.

Que se presente el presupuesto y los análisis de precios unitarios APU.

Que el valor del presupuesto presentado, no supere el valor oficial del proceso.

Que la oferta económica se presente suscrita por el representante legal o apoderado del proponente y quecorresponda al presente proceso de selección.

Que la propuesta económica no presente tachadura o enmendadura.

La inobservancia de cualquiera de los requisitos anteriores será causal de RECHAZO y se considerará comopropuesta económica no válida.

La corrección de la propuesta económica, la ponderación de la misma y la aplicación de las fórmulasestablecidas en el presente pliego, se realizará en el término de evaluación contemplado en el cronograma delproceso y los resultados se publicarán en el informe de evaluación consolidado del cual se dará traslado por eltérmino de cinco días para presentar observaciones.

8.8 EVALUACIÓN PROPUESTAS ECONÓMICAS – INFORME CONSOLIDADO

En el término establecido en el cronograma del proceso, el integrante competente del Comité Evaluador,realizará la evaluación de la propuesta económica según los criterios establecidos en el presente pliego decondiciones, de lo cual se expedirá un informe de evaluación que se consolidará con el informe correspondientea los requisitos habilitantes y se publicará en el SECOP por el término de tres (3) días.

Durante el término de traslado, los proponentes podrán presentar observaciones a la evaluación de la propuestaeconómica que serán contestadas por la Entidad según el cronograma establecido y en todo caso, en el acto deadjudicación.





18

8.9 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

El Municipio realizará la adjudicación del contrato, en la fecha y hora establecida en el cronograma. Laadjudicación se realizará con las reglas establecidas en los pliegos.

En caso de presentarse pronunciamientos que a juicio de la entidad requieran de análisis y cuya solución podríaincidir en el sentido de la decisión a adoptar, la adjudicación podrá ser suspendida por el término necesario parala verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado.

9. INTERPRETACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Con la presentación de la oferta, el proponente manifiesta que estudió el Pliego de Condiciones y todos losdocumentos que hacen parte del presente proceso de selección, que obtuvo las aclaraciones sobre lasestipulaciones que haya considerado inciertas o dudosas, que conoce la naturaleza de los trabajos, su costo y sutiempo de ejecución, que formuló su oferta de manera libre, seria, precisa y coherente y además se acoge a losestipulado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012 y Decreto 1082 de2015.

Todos los documentos del proceso de selección se complementan mutuamente, de tal manera que lo indicadoen cada uno de ellos se entenderá como indicado en todos. Las interpretaciones o deducciones que elproponente haga de lo establecido en este Pliego de Condiciones, serán de su exclusiva responsabilidad. Enconsecuencia, el Municipio de Balboa Cauca no será responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas,suposiciones, mala interpretación u otros hechos desfavorables en que incurra el proponente y que puedanincidir en la elaboración de su oferta.

El hecho de que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y condiciones bajo loscuales serán ejecutados los trabajos objeto del presente proceso de selección, no se considerará como excusaválida para la futura formulación de eventuales reclamaciones.

En la propuesta no podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas en este pliego. En caso dehacerlo, se tendrán por no escritas y, por lo tanto, prevalecerán las disposiciones contenidas en este documento.

10. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Tanto los documentos para verificar los requisitos habilitantes, como las propuestas técnicas y económicasdeberán ser presentadas, así:

Las propuestas deberán ajustarse en cuanto a su forma a los siguientes parámetros:

Elaboradas a máquina o en procesador de palabras.

En original y una (1) copia.

La copia de la propuesta (mediante cualquier medio de reproducción), deberá coincidir en su contenido con eloriginal. Si se presentare alguna diferencia entre el original y la copia, prevalecerá la información consignada enel original.





19

Tanto el original como la copia, deberán entregarse debidamente FOLIADOS y LEGAJADOS, serán colocadosdentro de un sobre o paquete separados, debidamente cerrados y rotulados en su parte exterior respectivamentecomo “original” y “copia”.

Con el fin de evitar omisiones cada uno de los folios que conforman la oferta original deberán tener un visado ofirma resumida en la parte inferior derecha del Representante Legal o un delegado del proponente.

Las propuestas deberán contener un índice o tabla de contenido, que permita localizar adecuadamente lainformación solicitada en el Pliego de Condiciones, especificando los números de página donde se encuentranlos documentos requeridos.

En el evento que se presenten documentos escritos por ambos lados de la hoja, deberá foliarse por lado y lado.

La propuesta no podrá tener hojas en blanco.

La propuesta deberá entregarse en la Secretaría de Infraestructura y Vivienda en la fecha y hora señaladas en elcronograma.

La hora estará determinada por el reloj que se encuentra en la Secretaría de Planeación e Infraestructura.

En caso que las propuestas no se presenten debidamente numeradas y correctamente dirigidas este riesgo seráasumido por el proponente.

Todas las páginas de la propuesta que tengan modificaciones o enmendaduras deben ser validadas con la firmaoriginal al pie de las mismas de quien suscribe la carta de presentación, de lo contrario se tendrán por noescritas.

Las propuestas deberán tener una vigencia mínima de 90 días calendario contados a partir de la fecha de cierrede la convocatoria pública.

Con la presentación de la propuesta se entiende que el periodo de validez de la propuesta se extenderáautomáticamente, en razón de la prórroga en los plazos de convocatoria, adjudicación o forma del contratosegún el caso.

En el evento que el proponente no desee extender la validez de su propuesta deberá expresarlo por escrito almunicipio.

Todos los documentos otorgados en el exterior, deberán presentarse debidamente traducidos al idioma español,consularizados y refrendados por el ministerio de relaciones exteriores de Colombia (Artículos 259, 260 delCPC), modificados por el Decreto 2282 de 1989, Artículo 1, Numeral 118 y 119, con excepción de losdocumentos públicos de conformidad con la Ley 455 de 1998 por medio de la cual se aprueba la abolición delrequisito de legalización para los documentos públicos extranjeros, suscrita en la Haya el día 05 de Octubre de1961.





20

No se aceptan propuestas enviadas por correo electrónico o fax, puesto que el municipio no cuenta con losrecursos tecnológicos que provean una adecuada conectividad para el recibo de propuestas por esta vía.

Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora fijadas para su entrega serán consideradas comopropuestas extemporáneas, lo que originará su rechazo inmediato.

Los sobres deberán identificarse de la siguiente manera:

Estarán dirigidos al Municipio de Balboa Cauca

Se indicará el número y el objeto de la contratación.

Se indicará, el nombre y dirección del proponente, con el fin de que sea posible devolver la propuesta sin abrir,en caso de ser presentada extemporáneamente.

El Municipio no se hará responsable por no abrir, o por abrir prematuramente los sobres mal identificados oincorrectamente dirigidos.

No se aceptarán propuestas que sean entregadas en una oficina diferente a la indicada en el presentedocumento, así sea recepcionada dentro del plazo señalado para la entrega de propuestas.

Las propuestas se deberán presentar así:

Sobre No.1:

Este sobre debe incluir los documentos relacionados con el cumplimiento de aspectos técnicos, financieros,jurídicos (requisitos habilitantes) y de ponderación, teniendo en cuenta que la omisión de aquellos necesariospara la comparación de las propuestas, impedirá tenerla en cuenta para su evaluación y posterior adjudicación,de acuerdo con lo estipulado en el parágrafo primero del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007.

El proponente deberá adjuntar en medio físico y en medio magnético disco compacto (CD), trascritos enMicrosoft Excel, bajo plataforma Windows, la información aportada en su propuesta correspondiente al formulariopara la experiencia, capacidad residual y FAO, la cual debe ser idéntica a la aportada en el medio físico el cualprevalecerá frente al medio magnético aportado.

Sobre No. 2:

En este sobre el proponente deberá incluir:

Oferta Económica: Deberá incluir su propuesta económica debidamente diligenciada para el proceso, deconformidad con todos y cada uno de los ítems exigidos y relacionados (descripción y/o actividad, unidad ycantidad) en el “presupuesto oficial”.

De igual forma, deberá presentar los APU de su propuesta.





21

El proponente deberá adjuntar en medio físico y en medio magnético disco compacto (CD), trascritos enMicrosoft Excel, bajo plataforma Windows, la información aportada en su propuesta económica y APU, la cualdebe ser idéntica a la aportada en el medio físico el cual prevalecerá frente al medio magnético aportado, sopena de rechazo de la propuesta.

Cada sobre deberá estar DEBIDA Y HERMÉTICAMENTE cerrado y rotulado de la siguiente manera:

(Sobre No. 1)

Señores:ALCALDÍA MUNICIPALBalboa CaucaSecretaría de Planeación e Infraestructura Municipal

PROCESO SA.MC. 0XX 20XX: Selección Abreviada

OBJETO: ______

NOMBRE DEL PROPONENTE:______

IDENTIFICACIÓN:______

CELULAR:____E-MAIL:_____

CONTENIDO DEL SOBRE: (REQUISITOS HABILITANTES)

(Sobre No. 2)

Señores:ALCALDÍA MUNICIPALBalboa CaucaSecretaría de Planeación e Infraestructura Municipal

PROCESO SA.MC. 0XX 20XX: Selección Abreviada

OBJETO: ______NOMBRE DEL PROPONENTE:______IDENTIFICACIÓN:______CELULAR:____E-MAIL:_____





22

CONTENIDO DEL SOBRE: (PROPUESTA ECONÓMICA)

En caso de discrepancias entre el original y las copias en magnético, prima el contenido de la propuesta original.

No se aceptarán propuestas presentadas con posterioridad a la fecha y hora señaladas para el recibo de laspropuestas en el proceso de selección, ni en sitios o condiciones diferentes de los que se han previsto, auncuando pertenezcan a la misma Alcaldía Municipal.

En tal evento, el Municipio no será responsable de la apertura de una propuesta, en caso de no haber sidoentregada en el recinto correspondiente, en la hora fijada o rotulada debidamente.

De la diligencia de recepción de propuestas se dejará constancia en un acta, en la cual se relacionarán laspropuestas presentadas, indicando su fecha y hora.

La presentación de la propuesta constituye un compromiso entre el proponente y el Municipio, según el cualdicha propuesta, permanece abierta para su evaluación y aceptación durante la vigencia de la garantía deseriedad de la propuesta, so pena de hacerla efectiva si el proponente la retira, salvo que este retiro obedezca ala configuración de una causal de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente.

El contenido de las propuestas es de carácter reservado en la forma que la ley lo determina. Después deentregadas las propuestas y cerrado el proceso, no se permitirá el retiro total o parcial de los documentos quelas componen, hasta tanto no se haya suscrito el respectivo contrato.

Una vez radicadas las propuestas, no se podrán efectuar modificaciones, ni entregar documentos adicionales,salvo cuando sean consecuencia de las adendas o modificaciones al pliego de condiciones comunicados conposterioridad a la entrega de la propuesta y en todo caso antes del cierre del proceso.

10.1 RETIRO DE PROPUESTAS

Los proponentes podrán solicitar a la entidad el retiro de sus propuestas, mediante escrito radicado en laSecretaría de Planeación e Infraestructura Municipal, antes de la fecha y hora previstas para el cierre delproceso.

La propuesta será devuelta sin abrir, al momento del acto de apertura, al proponente o a la persona autorizadapara el efecto por el mismo.

10.2 PROPUESTAS ALTERNATIVAS, CONFORMACIÓN DINÁMICA DE LA PROPUESTAY PROPUESTASPARCIALES.

Cualquier proponente podrá ofertar una alternativa a excepciones técnicas y económicas, siempre y cuando nosignifiquen condicionamiento para la adjudicación, manifestando claramente los beneficios que obtendrá elMunicipio de Balboa Cauca al adoptarlas señalando los cambios que se proponen, los precios correspondientes,el plazo de ejecución, e incluir toda la información requerida para la cabal comprensión y evaluación de lamisma.





23

Estas propuestas deberán indicar en forma definitiva las diferencias sustanciales presentadas, determinandoclaramente los puntos del Pliego de Condiciones que se modifican y el beneficio que ello conlleva para elMunicipio de Balboa Cauca.

La propuesta alternativa deberá estar claramente soportada en sus aspectos técnicos y queda a discreción delMunicipio de Balboa Cauca el no aceptarla, cuando a su juicio no satisfaga sus requerimientos o no estésuficientemente explicada, sin que haya lugar a reclamación alguna por parte de los oferentes respectivos.

En todo caso, el Municipio de Balboa Cauca, se reserva la facultad de estudiar solamente las propuestasalternativas presentadas por el proponente que de acuerdo con su propuesta básica, haya presentado la másfavorable y sea adjudicatario.

No se aceptará conformación dinámica de las propuestas, ni propuestas parciales.

11. CONSULARIZACIÓN (Documentos privados)

De conformidad con lo previsto por el artículo 480 del Código de Comercio, “los documentos otorgados en elexterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país, y la firma de talesfuncionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuiciode lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes.”

Tratándose de sociedades, expresa además el citado artículo del Código de Comercio que “al autenticar losdocumentos a que se refiere este artículo los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su objetoconforme a las leyes del respectivo país. (C.P.C. artículo 65)”.

Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el Ministeriode Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones Transversal 17 No. 98-55 Bogotá) para lacorrespondiente legalización de la firma del cónsul y demás trámites pertinentes.

12. APOSTILLA (Documentos públicos)

Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad con lo previstoen la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de Consularización señalado en este numeral, siempre queprovenga de uno de los países signatarios de la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobreabolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998.En este caso solo será exigible la apostilla, trámite que consiste en el certificado mediante el cual se avala laautenticidad de la firma y el título a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante laautoridad competente en el país de origen.

13. RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Los proponentes no podrán encontrarse incursos dentro de alguna de las causales de inhabilidad oincompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitución Política, artículo 8 de la Ley 80 de 1993, Ley1474 de 2011, la Ley 1150 de 2007 y normas concordantes en general, así mismo, no debe estar reportado en el





24

Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo conlo previsto en el numeral 4 del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), en concordanciacon el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000.

El Proponente declarará en la Carta de Presentación de la propuesta que no se encuentra incurso dentro dedichas inhabilidades e incompatibilidades.

NOTA: Los interesados en participar en este proceso deberán tener en cuenta el contenido del Artículo 5o. de laLey 828 de 2003 “Sanciones Administrativas”, en cuyo tercer inciso se establece: “El no pago de las multas aquíseñaladas inhabilitará a la persona natural o jurídica para contratar con el Estado mientras persista tal deuda,salvo que se trate de procesos concursales y existan acuerdos de pago según la Ley 550 de 1999”.

14. PROPUESTA ÚNICA

Cada Proponente deberá presentar única y exclusivamente una propuesta, que debe comprender la totalidad delas obras que oferta, por consiguiente:

a) Los integrantes de Consorcios, Uniones Temporales, sólo podrán participar, en calidad de integrantesdel mismo, en una propuesta. Es decir, los integrantes no podrán formar parte de otro consorcio o unióntemporal proponente, o ser proponente directo como persona jurídica o persona natural.

b) De igual forma, los socios de las personas jurídicas proponentes no podrán ser socio de otra sociedadproponente, integrante de un consorcio, unión temporal proponente, propietario de una empresaunipersonal proponente, o proponente persona natural.

En el evento que se presente cualquiera de los casos antes mencionados, la o las propuestas serán rechazadas.

15. SELECCIÓN OBJETIVA – OFRECIMIENTO MÁS FAVORABLE

En el presente proceso de selección objetiva se escogerá el ofrecimiento más favorable para el Municipio y alos fines que se buscan, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y en general, cualquier clasede motivación subjetiva.

El ofrecimiento más favorable para la entidad a que se refiere el Artículo 5º de Ley 1150 de 2007, modificado porel artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, se determinará en el presente proceso de la siguiente manera:

a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas en elpliego de condiciones.

La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, nonecesarios para la comparación de las propuestas No servirán de título suficiente para el rechazo de losofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignaciónde puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la adjudicación.





25

16. REQUISITOS HABILITANTES -FACTORES DE EVALUACION Y PONDERACIÓN

16.1 DOCUMENTOS PARA SU VERIFICACIÓN

El Municipio verificará el cumplimiento de los siguientes requisitos como habilitantes para la participación en elproceso de selección: la capacidad jurídica, la capacidad financiera y de organización de los proponentes, lascondiciones de experiencia específica en el objeto contractual, o sea la experiencia de ejecución de contratoscon objetos similares.

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, se reglamenta lo relacionado con el Registro Único deProponentes y la verificación documental de los requisitos habilitantes de los mismos.

Las entidades estatales podrán exigir y los proponentes aportar, de acuerdo con lo señalado en el presentedecreto la información y documentación que no sea objeto de verificación documental por parte de la Cámara deComercio, o la que se requiera para constatar requisitos adicionales de los proponentes cuando lascaracterísticas de objeto a contratar lo exijan.

Para el presente proceso se establecen los siguientes Requisitos Habilitantes, los cuales deben ser satisfechospor todos los proponentes, personas naturales o jurídicas, individualmente consideradas o bajo cualquiera delas formas asociativas permitidas por la Ley:

La evaluación jurídica corresponde al estudio de los documentos presentados, para determinar si las ofertas seajustan o no a los requerimientos de la Ley y al presente pliego de condiciones.

PERSONA JURÍDICA:

1. Carta de presentación de la propuesta (Anexo: Nro. 1), suscrita por el representante legal de lapersona jurídica, autorizado para ello.

En el evento que no se presente dicha carta, o no esté suscrita por el Representante legal autorizado,se rechazará la propuesta.

En razón a la naturaleza del objeto del contrato, la propuesta deberá ser abonada por un profesionalINGENIERO CIVIL, de manera que, el representante legal deberá acreditar dicha calidad mediante lapresentación de la tarjeta profesional con la correspondiente vigencia, con no más de seis meses deexpedida antes de la fecha de cierre del proceso.

En el evento de no ser ingeniero civil, la propuesta deberá ser abonada por un profesional con dichacalidad, mediante carta firmada por el Ingeniero que abona la propuesta, adjuntando la respectiva copiade la cédula de ciudadanía, copia de la matricula profesional con la correspondiente vigencia, con nomás de seis meses de expedida antes de la fecha de cierre del proceso y los antecedentesdisciplinarios y fiscales. Quien abona no deberá reportar antecedentes judiciales.





26

La firma de la carta de presentación de la propuesta hará presumir la aprobación, legalidad yconocimiento de todos los documentos que lo acompañan.

2. Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica, actualizado donde conste comoobjeto la realización de obras públicas, expedido por la Cámara de Comercio de su jurisdicción, conantelación no mayor a treinta días calendario antes del cierre del proceso.

La persona jurídica debe haber sido constituida por lo menos diez (10) años antes de la fecha de cierredel proceso, y tener un término de duración igual al plazo del contrato y diez años más.

3. RUT de la persona jurídica y del representante legal de la misma.

4. Cédula de ciudadanía del representante legal.

5. Antecedentes fiscales del representante legal y la persona jurídica.

6. Antecedentes disciplinarios del representante legal.

7. No reportar antecedentes judiciales del representante legal en el sistema de la Policía Nacional.

8. Deberá aportar certificaciones del cumplimiento de sus obligaciones y pago de aportes de susempleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas deCompensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje– SENA-, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando esteexista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal, la cual entodo caso, acreditará el cumplimiento de la obligación como mínimo en los tres (03) meses anterioresa la presentación de la propuesta.

En caso que el proponente, no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pagode aportes parafiscales y seguridad social debe, bajo la gravedad de juramento, deberá indicar éstacircunstancia en la mencionada certificación.

9. Si existen limitaciones para la contratación por parte del Representante legal, deberá anexarautorización para presentar la manifestación de interés, propuesta y suscribir el contrato, por parte delórgano directivo correspondiente según los estatutos de la persona jurídica.

10. Inscripción, calificación y clasificación de la persona jurídica en el Registro único de Proponentes –RUP -, en la cámara de comercio de su jurisdicción, EN FIRME, con el código UNSPSC, con lassiguientes especificaciones:

CódigoUNSPSC

AGRUPACIONde Bien oServicios

CódigoSegmento

NombreSegmento

CódigoFamilia

NombreFamilia

CódigoClase

NombreClase





27

471015 Productos deuso final 47

Equipos ysuministros

para limpieza4710

Tratamiento,suministros

yeliminaciónde agua y

aguasresiduales

471015

Equipo para eltratamiento ysuministro de

agua

721411 (F) Servicios 72

Servicio deedificación,construccióndeinstalaciones ymantenimiento

7214servicio deconstrucciónpesada

721411

Servicios deconstrucción yrevestimientoypavimentacióndeinfraestructura




721415Servicios depreparaciónde tierras

En el caso de Uniones Temporales o Consorcios, sus agremiados deberán cumplir con el anteriorrequisito, en forma individual.El RUP deberá haber sido expedido con no menos de quince (15) días hábiles de antelación a la fechade apertura.En el RUP debe verificarse el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el presentedocumento.

11. Póliza de seriedad del ofrecimiento, otorgada por una compañía de seguros legalmente establecida enColombia con Calificación AAA, debidamente firmada por el proponente equivalente al 10% del valoroficial, con vigencia desde la presentación de la propuesta hasta la aprobación de la garantía única queampara los riesgos propios de la etapa contractual.

La póliza deberá certificar:

- Asegurado/Beneficiario: Municipio de Balboa Cauca.

- Cuantía: Equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL.





28

- Vigencia: Desde la presentación de la propuesta hasta la aprobación de la garantía única que amparalos riesgos propios de la etapa contractual.

- Tomador: Si el proponente es una persona jurídica, la póliza o garantía deberá tomarse con el nombreo razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por laCámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, suscrita por el Representante legal autorizadopara ello.

- Las ofertas deberán contener el original del comprobante de pago de la garantía bancaria o el de laprima de la póliza de seriedad, salvo que en la misma se especifique tal pago o establezca que noexpira por falta de pago.

La no presentación de la garantía de seriedad de los ofrecimientos, simultáneamente con la propuesta,será causal de rechazo de ésta última.

12. Diligenciar por el representante legal y anexar todos los anexos establecidos en el presente pliego decondiciones.

13. Presentar formato de hoja de vida único parta personas jurídicas.

PERSONAS JURÍDICAS DE ORIGEN EXTRANJERO.

Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas de origen extranjero las sociedadesque no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación Nacional, sea que tenga o no domicilio en Colombiaa través de sucursales.

Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislacióncolombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación deberán cumplir con las siguientes condiciones:

a. Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual deberán presentar un documento expedidopor la autoridad competente en el País de su domicilio, expedido con treinta (30) días de anticipación a la fechadel cierre del proceso, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de lasociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y susfacultades, en el cual se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar lapropuesta, suscribir el contrato y comprometer a la entidad a través de su propuesta.

b. Acreditar con el documento de existencia expedido por la autoridad competente del país del domicilio de lasociedad, la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del contrato ofrecido. Cuandoel representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en laque conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la prestaciónde la propuesta, la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación enel caso de resultar adjudicatario.





29

c. En este certificado debe constar que la persona jurídica de que se trate, está constituida con diez (10) años deanticipación por lo menos, a la fecha de cierre del proceso y que su término de duración es mínimo por eltérmino de vigencia del contrato y diez (10) años más.

d. Acreditar que su objeto social principal es la construcción de obras públicas, de manera que le permita a lapersona jurídica la celebración y ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance ynaturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

e. Los proponentes extranjeros deberán acreditar la existencia de una representación permanente en Colombia através de sucursales, agencias y/o cualquier otra figura que utilice. En todos los casos, deberá cumplirse todos ycada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oportunidad en Colombia de documentos expedidosen el exterior con el propósito de que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en los artículos 259 y260 del Código de Procedimiento Civil, y las demás normas vigentes. Se precisa que los únicos documentos quedeben llenar este requisito son los de índole legal y la oportunidad para allegarlos con estos formalismos, sehará exigible antes de la adjudicación.

APODERADO.

Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el País un apoderadodomiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a surepresentado en las diferentes instancias del presente proceso de selección, suscribir los documentos dedeclaraciones que se requieran así como el contrato ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada, yademás actos necesarios de acuerdo con el presente Pliego de condiciones, así como para representarla judicialo extrajudicialmente. El poder que otorga las facultades, en caso de ser expedido en el exterior, deberá cumplirtodos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentosexpedidos en el exterior con el propósito que puedan obrar como prueba conforme a dispuesto en los artículos259 y 260 del Código de Procedimiento Civil y demás normas vigentes. Se precisa que los únicos documentosque deben llenar este requisito son los de índole legal y la oportunidad para allegarlos con estos formalismos, sehará exigible antes de la adjudicación. Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso depersonas extranjeras que participen en Consorcios o Unión Temporal, y en tal caso bastará para todos losefectos, la presentación del poder común otorgado por todos los participantes del Consorcio o unión Temporal.

Los documentos otorgados en el exterior para ser considerados como idóneos para su validez y oponibilidad enColombia deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Apostilla del documento en el evento, en que el país en donde fue expedido haga parte del Convenio de laHaya de 1991 sobre la supresión de la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros, en lostérminos señalados en la Ley 455 de 1998 y en el Decreto 106 de 2001.

- Consularización o legalización en el caso que el documento sea expedido en un país no signatario delConvenio antes indicado, dichos documentos para que puedan obrar como prueba deberán cumplir con lo





30

dispuesto en los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil, y las demás normas concordantesvigentes.

En caso de Consorcio o Uniones Temporales o participación plural, cada uno de sus integrantes debe cumplircon este requisito

NOTA: Todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto en este numeral, deberánpresentarse legalizados en la forma prevista en el inciso 2 del numeral 22.4 del Art. 22 de la Ley 80/93, enconcordancia con los Arts. 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil y el Art. 480 del Código de Comercio.

PERSONA NATURAL

1. Carta de presentación de la propuesta (Anexo: Nro. 1), suscrita por el proponente.

En el evento que no se presente dicha carta, o no esté suscrita por el proponente, se rechazará lapropuesta.

En razón a la naturaleza del objeto del contrato, la propuesta deberá ser presentada por un profesionalINGENIERO CIVIL, de manera que, el proponente deberá acreditar dicha calidad mediante lapresentación de copia de la tarjeta profesional con la correspondiente vigencia, con expedición nomayor a seis meses antes del cierre de proceso.


2. Copia de la matrícula profesional con la correspondiente vigencia, expedida con más de seis (06)meses de antelación a la fecha de cierre del proceso.

3. RUT del proponente.4. Cédula de ciudadanía del proponente.5. Antecedentes fiscales del proponente.6. Antecedentes disciplinarios del proponente.7. No reportar antecedentes judiciales en el sistema de la Policía Nacional.8. Planilla de pago de seguridad social de los últimos tres meses, donde conste afiliación a salud y

pensión del proponente, como independiente cotizante al régimen contributivo.

Durante todo el plazo del contrato, el contratista deberá acreditar el pago de la seguridad social de lamisma forma.

9. Certificación de pago de parafiscales, SENA, ICBF y COMFACAUCA, de los últimos tres meses antesde la presentación de la propuesta, en el evento que esté obligado a hacerlo, suscrita por el revisorfiscal o por el representante legal. Si no está obligado a hacer dichos aportes, deberá manifestarlo en lacertificación expresando el motivo.





31


CódigoUNSPSC


CódigoSegmento

NombreSegmento

CódigoFamilia

NombreFamilia

CódigoClase

NombreClase



para limpieza4710



aguasresiduales

471015


agua




721411






El RUP deberá haber sido expedido con no menos de quince (15) días hábiles de antelación a la fechade apertura.

En el RUP debe verificarse el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el presentedocumento.






32





- Tomador: El proponente persona natural.

- Las ofertas deberán contener el original del comprobante de pago de la garantía bancaria o el de laprima de la póliza de seriedad, salvo que en la misma se especifique tal pago o que no expira por faltade pago.

La no presentación de la garantía de seriedad de los ofrecimientos, simultáneamente con la propuesta,será causal de rechazo de ésta últimaDiligenciar y anexar todos los anexos establecidos en el presente pliego de condiciones.

12. Presentar formato de hoja de vida único para persona natural.

16.1.4 CONSORCIO O UNION TEMPORAL

1. Carta de presentación de la propuesta (Anexo: Nro. 1), suscrita por el representante legal delconsorcio o unión temporal.

En el evento que no se presente dicha carta, o no esté suscrita por el representante legal, serechazará la propuesta.

En razón a la naturaleza del objeto del contrato, todos los integrantes del consorcio o unión temporaldeberán acreditar ser profesionales INGENIEROS CIVILES, mediante la presentación de la copia de latarjeta profesional con la correspondiente vigencia, de cada uno, con expedición no mayor a seismeses antes del cierre del proceso.

En el evento que los integrantes sean personas jurídicas, deberán cumplir con lo exigido respecto delabono de la propuesta, a las personas jurídicas en el presente pliego.


Cada uno de los integrantes del Consorcio o unión temporal, deberán acreditar los mismosdocumentos y condiciones que se exigen en el pliego de condiciones para la persona natural opersona jurídica, según sea el caso.





33

2. Documento que acredite la creación del consorcio o unión temporal, con fecha anterior al día que seestipula como cierre del proceso.

El documento deberá indicar:

En el documento de constitución de la unión temporal, deberá determinar el porcentaje departicipación de cada uno de sus integrantes y la extensión de la participación en la propuesta yejecución, las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato, los cuales nopodrán ser modificados sin el consentimiento del Municipio de Balboa; igualmente deberá indicar elnombre de los miembros. Si en el documento de conformación de Unión Temporal no se determina lostérminos y extensión de la participación de los integrantes, se le dará el tratamiento establecido paraConsorcios.

Los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal responderán solidariamente por todas y cadauna de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato; deberán designar a un representanteconvencional del Consorcio o de la Unión Temporal, que se entenderá revestido de las facultadessuficientes para actuar en nombre y representación del Consorcio ó Unión Temporal.

Los Consorcios o Uniones Temporales constituidas se comprometen a permanecer consorciadosdurante el término de la vigencia y liquidación del contrato. Por lo tanto deberá indicarseexpresamente que el consorcio o unión temporal no podrá ser disuelto ni liquidado durante la vigenciao prórroga del contrato que se suscriba. En ningún caso podrá haber cesión del consorcio o unióntemporal.

Las uniones temporales y consorcios responderán solidariamente por el cumplimento total de laspropuestas y del objeto del contrato. En caso de las uniones temporales, las sanciones por elincumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdocon la participación en la ejecución de cada uno de los miembros. Por el contrario, en caso de losconsorcios, la responsabilidad será solidaria en igualdad de condiciones.

3. Matrícula profesional de cada uno de los integrantes expedida con por lo menos seis (06) meses deantelación a la fecha de cierre del proceso.

4. Si dentro de los integrantes del Consorcio o unión temporal existen personas jurídicas, deberán anexarlos correspondientes certificados de existencia y representación legal de cada una, donde constecomo objeto la realización de obras públicas, expedido por la Cámara de Comercio de su jurisdicción,con antelación no mayor a treinta días antes del cierre del proceso.

La persona jurídica debe haber sido constituida por lo menos diez (10) años antes de la fecha deapertura del proceso, y tener un término de duración igual al plazo del contrato y diez años más.

Si existen limitaciones para la contratación por parte del Representante legal, deberá anexarautorización para presentar la propuesta y suscribir el contrato, por parte del órgano directivocorrespondiente según los estatutos de la persona jurídica.





34

5. RUT de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, y cada una de las personasjurídicas, si es el caso.

6. Cédula de ciudadanía de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, y cada uno delos representantes legales de las personas jurídicas, si es el caso.

7. Antecedentes fiscales de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, de cada uno delos representantes legales de las personas jurídicas, si es el caso, y de cada una de las personasjurídicas integrantes.

8. Antecedentes disciplinarios de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, de cadauno de los representantes legales de las personas jurídicas, si es el caso, y de cada una de laspersonas jurídicas integrantes.

9. No reportar antecedentes judiciales ninguno de los integrantes del consorcio o unión temporal, y cadauno de los representantes legales de las personas jurídicas, si es el caso.

10. Planilla de pago de seguridad social de los tres últimos meses, donde conste afiliación a salud ypensión de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, como contribuyentes enrégimen contributivo.

Los integrantes personas jurídicas y naturales, deberán anexar la certificación pedida a las mismas enel presente pliego, respecto de los aportes al SENA, ICBF y Caja de Compensación, de los últimostres meses.

En este último evento, se cumplirán las mismas condiciones que se exigen para la persona jurídica enel pliego de condiciones.

Si los integrantes personas jurídicas o naturales no están obligados a pagar parafiscales, deberánanexar la misma certificación expresando el motivo.


CódigoUNSPSC


CódigoSegmento

NombreSegmento

CódigoFamilia

NombreFamilia

CódigoClase

NombreClase



para limpieza4710



471015


agua





35

aguasresiduales




721411






En el caso de Uniones Temporales o Consorcios, sus agremiados deberán cumplir con el anteriorrequisito, en forma individual.

El RUP deberá haber sido expedido con no menos de quince (15) días hábiles de antelación a la fechade apertura.

En el RUP debe verificarse el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el presentedocumento.










36

- Tomador: Si los integrantes son personas jurídicas, la póliza o garantía deberá tomarse con el nombreo razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por laCámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, suscrita por el Representante legal autorizadopara ello.

Si se trata de personas naturales, la póliza deberá tomarse por todos sus integrantes personasnaturales.

Como tomador deberá aparecer todos los integrantes del Consorcio y firmar todos los integrantespersonas naturales y representantes legales, según el caso.

- Las ofertas deberán contener el original del comprobante de pago de la garantía bancaria o el de laprima de la póliza de seriedad, salvo que en la misma se especifique tal pago o que no expira por faltade pago.

La no presentación de la garantía de seriedad de los ofrecimientos, simultáneamente con la propuesta,será causal de rechazo de ésta última.

13. Presentar el formato de hoja de vida único, de cada uno de los asociados.

14. Diligenciar por el representante legal y anexar todos los anexos del presente pliego de condiciones.

COMPONENTE TÉCNICO

Experiencia general

Aportar en máximo un (01) contrato, celebrado con Entidades Estatales, ejecutados en los últimos cuatro (04)años contados a partir de la fecha del cierre de la presente convocatoria que supere el cuatro (4) veces elPresupuesto oficial. En el caso de conformación plural cualquiera de los integrantes del proponente puedeaportar la experiencia solicitada.

16.2.2 Experiencia especificaEl contrato aportado o certificado, debe cumplir con las siguientes características:

a) El contrato aportado como experiencia general deben contemplar dentro de su objeto: El suministro einstalación de tubería para domiciliarias igual o superior a 2.000 mts.

Para verificar las situaciones anteriores, el proponente deberá anexar copia del contrato con el acta deliquidación o certificación expedida por la Entidad contratante, en la cual conste nombre y NIT de la Entidad,nombre e identificación del contratista, valor, plazo, objeto, fecha inicio y terminación, frentes de trabajoejecutado, adiciones, suspensiones, reinicios.





37

En el evento que el contrato aportado haya sido suscritos en Consorcio o unión temporal por los proponentes,persona natural, persona jurídica o por los integrantes de las figuras grupales, se valorará proporcionalmente asu participación.

No se aceptaran subcontratos, cesiones, ni convenios.

Los contratos DEBEN haber sido celebrados con Entidades públicas.

En el evento que el proponente anexe más de dos contratos, la Entidad tomará en cuenta el primer contratorelacionado en el formato establecido en el presente pliego de condiciones.

La fecha de culminación del contrato determina el factor de actualización.

Si el proponente incumple cualquiera de los requisitos anteriores NO SERA tenido en cuenta para la evaluación.

16.3 COMPONENTE FINANCIERO

16.3.1 Indicadores mínimos.

Para que la propuesta sea considerada habilitada para participar, los oferentes deberán cumplir como mínimocon los siguientes indicadores, en el Registro único de proponentes:

Patrimonio neto: Mayor o igual al 100% del Presupuesto Oficial del contrato.

Capital de Trabajo: Mayor o igual al 100% del Presupuesto Oficial del presente proceso.

Capital de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente

Índice de Liquidez: Mayor o igual a 100

Índice de Liquidez: Activo Corriente/Pasivo Corriente

Nivel de Endeudamiento: Menor o igual a 0,2

Nivel de Endeudamiento = (Pasivo Total / Activo Total)

Utilidad/pérdida operacional: Superior o igual a 400 S.M.L.M.V.

Rentabilidad del patrimonio: Superior o igual a 0.30

Rentabilidad del activo: Superior o igual a 0.20

En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores anteriormente mencionados, no seráhabilitada para la ponderación.

En caso de CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES, se verificarán las siguientes reglas:





38

- Para cumplir los requisitos exigidos para capacidad financiera, en el caso de consorcios o uniones temporales,se sumará el valor de los índices de los integrantes de conformidad con el porcentaje de participación.

16.3.2 Capacidad residual-

El Proponente debe acreditar una capacidad residual o K de Contratación igual o superior al presupuesto oficial.

Capacidad Residual del proponente debe ser >= $(35.000.000). EN EL EVENTO DE PROPONER ANTICIPO (50%), en elevento de proponerlo.

La capacidad residual de contratación del proponente se calculará de acuerdo con el manual establecido por Colombia CompraEficiente.

El proponente debe demostrar que su operación o actividad comercial le permite asumir nuevas obligaciones derivadas delcontrato objeto del Proceso de Contratación. Por lo cual, el proponente en un Proceso de Contratación de una obra públicadebe presentar la siguiente información para acreditar su Capacidad Residual:

La lista de los Contratos en Ejecución suscritos con Entidades Estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles,así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos conconcesionarios.

La lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en los cuales el proponentetenga participación, con Entidades Estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles, así como el valor y plazo detales contratos, incluyendo los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

Los estados financieros auditados de los últimos dos (2) años, suscritos por el interesado o su representante legal y el revisorfiscal, si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal, que deben tener el estado deresultados y el balance general. Si el interesado tiene menos de dos (2) años de información financiera, debe presentar losestados financieros al corte del último mes con respecto a la fecha de presentación de la oferta.

El interesado en celebrar el contrato de obra pública objeto de este proceso, debe acreditar su Capacidad Residual o K deContratación con los siguientes documentos:

1. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución suscritos con Entidades Estatales y con entidades privadas, así como elvalor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

2. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en loscuales el proponente tenga participación, con Entidades Estatales y con entidades privadas, así como el valor y plazo de talescontratos, incluyendo los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

3. Estado de resultados del año en que el proponente obtuvo el mayor ingreso operacional en los últimos dos (2) años.

La Entidad calculará la Capacidad Residual del Proceso de Contratación de acuerdo con la siguiente fórmula:

Capacidad Residual del Proceso de Contratación = Presupuesto oficial estimado — Anticipo

La Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual del proponente de acuerdo con la siguiente fórmula:





39

El proponente debe acreditar una Capacidad Residual superior o igual a la Capacidad Residual establecida en los Documentosdel Proceso para el Proceso de Contratación.

Por consiguiente, la Capacidad Residual del proponente es suficiente si:

Capacidad residual del proponente ≥ Capacidad residual del proceso de contratación.

La Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual del proponente de acuerdo con la metodología que defina ColombiaCompra Eficiente, teniendo en cuenta los factores de: Experiencia (E), Capacidad Financiera (CF), Capacidad Técnica (CT),Capacidad de Organización (CO), y los saldos de los contratos en ejecución.

Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados financieros auditados con corte a31 de diciembre en un fecha posterior al quinto día hábil del mes de abril, pueden presentar sus estados financieros a 31 dediciembre suscritos por el representante legal junto con un pre informe de auditoría en el cual el auditor o el revisor fiscalcertifique que: (a) la información financiera presentada a la Entidad Estatal es la entregada al auditor o revisor fiscal paracumplir su función de auditoría; y (b) el proponente en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha adoptado normasy principios de contabilidad generalmente aceptados para preparar su información y estados financieros. Esta disposicióntambién es aplicable para la información que el proponente en estas condiciones debe presentar para inscribirse o renovar suinscripción en el RUP de acuerdo con el artículo 9° del Decreto 1510 de 2013. Esta información debe ser actualizada llegada lafecha máxima de actualización de acuerdo con la legislación del país de origen.

Para el efecto el proponente persona natural o el representante legal de la persona jurídica, deberá relacionar en el anexorespectivo, los contratos de obra en ejecución, indicando el valor pendiente por ejecutar del contrato expresado en pesos, elplazo pendiente por ejecutar y los valores de los contratos adjudicados sin iniciar y su plazo de ejecución, con el fin de obtenerla capacidad residual para la contratación de obras (CR). Dicho anexo deberá estar firmado por él proponente persona natural opor el representante legal de la persona jurídica.

En caso de Consorcios, Uniones Temporales, los dos integrantes designados, deberán relacionar los contratos de obra enejecución, indicando el valor pendiente por ejecutar en pesos, el plazo pendiente por ejecutar y los valores de los contratosadjudicados sin iniciar y su plazo de ejecución, para lo cual deberán aportar documento firmado por cada integrante (personanatural o por el representante legal de la persona jurídica). Para la determinación de la Capacidad Residual de Contratación deobras (CR) del proponente plural, se calculará mediante la suma las Capacidades Residuales de Contratación de obras (CRj) desus integrantes afectadas por el porcentaje de participación en la respectiva sociedad de propósito especial Consorcio o UniónTemporal, como se estableció anteriormente.

Para tal efecto, en su documento de constitución, deberán expresar claramente quienes son los dos integrantes a los cuales seevaluará, de lo contrario se tomará alfabéticamente.

En las uniones temporales, los dos integrantes calificables, deberán ser los de mayor porcentaje de participación. Lo mismo seaplicará en los Consorcios cuando establezcan porcentaje de participación.En caso que el oferente no relacione en el correspondiente anexo o manifieste que NO tiene contratos en ejecución comoconstructor, el ente territorial entenderá para todos los efectos que no posee contratos.





40

Para el cálculo de la Capacidad Residual no se tendrán en cuenta los contratos de concesión.

16.3.3 Certificación del pago de parafiscales y aportes a la seguridad social de los empleados

Deberá certificarse que está a paz y salvo en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgosprofesionales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar yServicio Nacional de Aprendizaje, de conformidad con la Ley 1607 de 2012 y su decreto reglamentario.

17. COMPONENTE ECONOMICO DE LA OFERTA

17.1 CANTIDADES Y VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA.

Para la presentación de su ofrecimiento económico, el Proponente deberá diligenciar el formato correspondiente,acatando las siguientes instrucciones:

a) Moneda: El valor global del ofrecimiento económico, y todos sus componentes, deberá expresarse en PesosColombianos.b) AIU: El proponente deberá calcular su AIU.c) Al diligenciar el formulario, el proponente no podrá adicionar, modificar, suprimir o alterar los ítems de obra ensu descripción, unidades o cantidades, ni dejar de consignar el precio unitario de uno o varios ítems, pues de locontrario, la propuesta será rechazada. Su omisión total o de cualquiera de los ítems, impedirá tener en cuentasu oferta para la adjudicación del contrato, de conformidad con la Ley 80 de 1993.

El proponente deberá ajustar al peso los precios unitarios, bien sea por exceso o por defecto al peso, así:cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará por exceso al número enterosiguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al númeroentero del peso; en caso contrario, el Comité Evaluador de propuestas efectuará dicho ajuste.

Los Proponentes deben dar precios unitarios y valores totales en moneda colombiana para cada ítem, indicandoel valor total de la propuesta de acuerdo a las cantidades solicitadas, incluidos todos los impuestos, tasas ycontribuciones legales. El valor del contrato se pactará por unidades, correspondiéndole a cada uno de éstos unprecio unitario fijo durante la ejecución del contrato; este precio debe incluir todos los costos tales comoimpuestos de cualquier naturaleza y orden de acuerdo con las normas legales vigentes, transporte, entrega,póliza de seguro y en general todos los costos directos e indirectos que puedan afectar el costo total. Los costosde transporte y demás ocasionados con la ejecución de la obra objeto de este proceso de selección, seránasumidos por el proponente y no tendrán un costo adicional al valor establecido en la propuesta.

17.2 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

El contratista debe presentar los análisis de precios unitarios por ítem y anexar los listados de materiales ylistado de jornales básicos.

El contratista debe realizar un análisis que justifique los precios unitarios consignados en el cuadro decantidades y precios, los cuales contemplarán todos los ítems solicitados. El contratista debe suministrar losdatos adicionales que considere necesarios para el completo análisis del precio unitario propuesto. La omisión





41

de cualquier actividad, material o elemento en el análisis de un precio unitario, no se admite como causal parahacer reclamos ante la Entidad, para solicitar modificaciones en precio, cuantía o calidad de insumos asuministrar.

Debe tener en cuenta que los costos unitarios ofrecidos por el proponente incluyan todos los costos directos eindirectos necesarios para cumplir el contrato a cabalidad y que por otra parte, la Entidad no reconocerá sumasadicionales por errores u omisiones cometidas por el proponente al obtener sus precios unitarios. El contratistaserá el único responsable de ejecutar los respectivos ítems del contrato, tal como se describen en el formatocorrespondiente, al tenor de las especificaciones técnicas propias del mismo, al respectivo precio unitarioconsignado en el mismo. El Municipio realizara una revisión de los análisis de los precios unitarios con el fin deverificar que los mismos sean consistentes, se presenten completos y estén ajustados a los insumos demateriales, equipos, herramientas y mano de obra indicados en un formato que el proponente determine, peroque incluya todos los componentes antes descritos.

Si hay inconsistencia entre el cuadro resumen (valor de la propuesta) y los análisis de precios unitarios, primanestos sobre el cuadro resumen. En el caso de presentarse cualquier inconsistencia en el valor total de unAnálisis de precio unitario y el precio consignado en el formulario de Cantidades y Precios Unitarios (PropuestaEconómica), prevalecerá el consignado en el análisis de precio unitario. La omisión de alguno de los análisis deprecios unitarios causara la eliminación de la propuesta.

El Municipio hará correcciones aritméticas a las operaciones realizadas para el cálculo de los análisis de preciosunitarios.

17.3 BASES PARA EL ANÁLISIS Y COMPARACIÓN:

El valor total corregido de la propuesta se determinara con base en los precios unitarios en el formulario previstopara ello, y su respectiva corrección aritmética. Sólo se aceptara como corrección aritmética la originada por:

- La multiplicación de las columnas “Cantidad” por “precio unitario” del formulario.

- Las sumas correspondientes a la columna “Valor total” del formulario.

- El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios propuestos.

Se chequeara que no se haya adicionado, modificado, suprimido o alterado los ítems en su descripción, unidad ocantidad, de haber ocurrido la propuesta será rechazada.

Las propuestas cuyo valor corregido este por encima o por debajo del 5% del valor propuesto serán eliminadas yno se tendrán en cuenta para la aplicación de la fórmula de evaluación.

Si existe discrepancia entre las palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras.

Para la asignación de puntaje se tendrán en cuenta las propuestas cuyo valor total corregido sea igual o mayorque el 95% del presupuesto oficial.





42

Se rechazaran las propuestas cuyo valor total corregido supere el presupuesto oficial.

17.4 IMPUESTOS

En su propuesta el proponente deberá determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y contribuciones, asícomo los demás gravámenes de cualquier otra naturaleza que conlleve el perfeccionamiento, ejecución yliquidación del contrato observando que, con excepción de los que por expresa disposición legal correspondan alMunicipio, aquellos son de cargo exclusivo del Contratista. Por lo tanto, los precios que se propongan deberánconsiderar tal concepto.El Municipio sólo pagará los precios del contrato; no reconocerá suma adicional alguna por impuestos, a menosque éstos se decreten con posterioridad al cierre del Proceso de contratación.

17.5 CALCULO DEL AIU

El cálculo del AIU debe contener todos los costos de administración en los que incurre la organización delconstructor para poder desarrollar los estudios y diseños y la obra, los imprevistos y la utilidad o beneficioeconómico que pretende percibir por la ejecución del trabajo.

El valor del AIU deberá ser expresado únicamente en porcentaje (%) deberá consignarlo y discriminarlo en:administración (A), imprevistos (I) y utilidad (U). Los imprevistos no podrán ser superiores al 5%, y en todo casodeberán justificarse.

En caso que por la naturaleza de algunos indicadores, se tenga denominador cero (0), la división daría unaindeterminación y no habría un indicador lógico. El Municipio de Balboa Cauca realizará el análisis respectivo,con el fin de verificar el cumplimiento del requisito.

Para garantizar la participación de las Personas Extranjeras no inscritas en el Registro Único de Proponentes porno tener domicilio o sucursal en el país no se les podrá exigir el requisito de inscripción en el Registro Único deProponentes. En consecuencia, para los citados oferentes deberán aportar la información antes solicitada(indicadores) para verificar su capacidad financiera. Las personas extranjeras deberán presentar la certificaciónfirmada por el Representante Legal, acompañada de traducción simple al idioma español, con los valores re-expresados a la moneda funcional colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de cierre de los mismos,avalados con la firma de un Contador Público con Tarjeta Profesional expedida por la Junta Central deContadores de Colombia. Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, losdocumentos soporte de la información financiera deberán presentarse en los términos señalados en los incisosanteriores, respecto de cada uno de los integrantes.

18. PONDERACION DE LA PROPUESTA – CRITERIOS DE CALIFICACION

El ofrecimiento más favorable se obtendrá de sumar el puntaje obtenido de acuerdo con los criterios de selección establecidosen esta selección abreviada, los cuales permitirán asegurar el cumplimiento del objeto contractual y obedecen a la experienciaque a través de los diferentes procesos contractuales, tanto en ejecución como personal solicitado, ha acumulado la Secretariade Planeación e Infraestructura Municipal.

La adjudicación del contrato que resulte del presente proceso de selección, se hará teniendo en cuenta la propuesta másfavorable para la entidad, previa evaluación y cotejo de cada una de las propuestas presentadas.





43

El Municipio examinará la propuesta para determinar si el proponente está habilitado para formularla de acuerdo con losrequisitos de participación exigidos, si está completa, si los documentos han sido debidamente presentados y en general si seajustan a los documentos del proceso de contratación.

En el evento que el proponente se encuentre habilitado, se procederá a la ponderación de la propuesta, así:

PONDERACIÓN DE LA PROPUESTAFACTOR PUNTAJE MÁXIMO

1. Precio 400 puntos2. Aspecto técnico 300 puntos

Experiencia Directorde Obra.

Un (1) ingeniero civil contítulo de posgrado demaestría en ingeniería, conal menos veinte (20) añosde experiencia general

100 puntos 100 puntos

Un (1) ingeniero civil contítulo de especialización enel campo de la ingenieríacivil con al menos diez (10)años de experiencia general

50 puntos

Experiencia Residentede Obra

100 puntos

Experiencia Maestrode obra

100 puntos

3. Apoyo a la Industria Nacional 50 puntosMás del 50% de trabajadores Nacionales. 50 puntos 50 puntos

Menos de 50% de trabajadores Nacionales 25 puntos

4. Apoyo al impulso de mano de obra local 50 puntosCuando el proponente oferte servicios noprofesionales, con el 100% de personal local,en el cual se ofrezca la labor de al menos unmaestro de la zona con certificación COPNIA

50 puntos 50 puntos

Cuando el proponente oferte servicios conpersonal nacional o extranjero, no profesionaly no residente en el Municipio, en el cual seofrezca la labor de al menos un maestro concertificación COPNIA, en lo correspondienteal objeto de la presente selección.

25 puntos

5. Visita al sitio de las obras 100 puntos 100 puntos6. Porcentaje de anticipo 100 puntos





44

Anticipo de 0 a 10 % 100 puntos 100 puntosAnticipo de 11 a 30 % 50 puntosAnticipo de 21 a 50 % 25 puntos

TOTAL: 1.000 PUNTOS

1.1 FACTOR 1: (VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA). (400 puntos).El valor de la propuesta tendrá una asignación de 400 puntos como máximo, los cuales serán asignados con base en la Media

Geométrica (g).

Donde n = número de propuestas, incluyendo el presupuesto oficial.

Los precios unitarios deberán ajustarse al peso, bien sea por exceso o por defecto.

Cálculo de la media geométrica y asignación de puntos: Para el cálculo de la media geométrica sólo se tendrán en cuenta laspropuestas que estén entre el 95% y el 100%, del valor del presupuesto oficial, debidamente habilitadas.

Se procederá a calcular la media geométrica y a asignar los puntos del factor económico, así:

Se determinará la media geométrica (G) teniendo en cuenta los valores corregidos del Valor Total de las propuestas hábiles, eincluyendo para su cálculo el Presupuesto Oficial Estimado incluido el A.U.I.

Determinada la media geométrica, se asignarán los puntos así:

Valor Total de la Propuesta incluido A.U.I, cuyos valores corregidos sean inferiores al 95% de la media geométrica (G), tendráncero (0) puntos.

Valor Total de la Propuesta incluido A.U.I, cuyos valores corregidos estén comprendidos entre el 95% y el 100% de la mediageométrica (G), tendrán entre un 1 y 100 puntos, utilizando una relación lineal. (El mayor puntaje se le asigna a la propuestamás cercana a la media geométrica, esta será el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y cada una de laspropuestas admisibles corregidas.)

Valor Total de la Propuesta incluido A.U.I, cuyos valores corregidos sean superiores al 100% (G), tendrán puntaje cero (0)puntos.

1.2 FACTOR 2: ASPECTO TÉCNICO (300 puntos)

La oferta técnica tiene un puntaje de hasta 100 puntos, y se calculará de acuerdo con los siguientes criterios:

Equipo de Trabajo:La Alcaldía Municipal de Balboa Cauca asignará hasta cien (100) puntos a los proponentes que acrediten las condiciones decalidad del siguiente personal mínimo requerido:





45

Criterio PuntajeDirector de obra:

Un (1) ingeniero civil con título de posgrado de maestría en ingeniería, con almenos veinte (20) años de experiencia general, contados a partir de laexpedición de la matrícula profesional, coordinador y responsable de cada unade las actividades y productos descritos en el presupuesto oficial conexperiencia acreditada como contratista o director de obra.

Un (1) ingeniero civil con título de especialización en el campo de la ingenieríacivil con al menos diez (10) años de experiencia general, contados a partir de laexpedición de la matrícula profesional, coordinador y responsable de cada unade las actividades y productos descritos en el presupuesto oficial conexperiencia acreditada como contratista o director de obra.

Adicionalmente para cumplir este requisito, del ingeniero que se propongacomo director de obra debe adjuntar: Tres contratos donde haya sidocontratista y/o director de obra con sus actas de recibo parcial, final y/oliquidación o certificaciones expedidas por una entidad pública (no se admitecertificaciones de particulares), relacionados con la construcción o terminaciónde escenarios deportivos. Al menos uno de los contratos debe tener un valormayor o igual a uno punto cinco (1.5) veces el presupuesto oficial.

100

50

(Estos puntajes sonexcluyentes, es decir el

proponente opta por los 100puntos u opta por los 50

puntos).

Residente de Obra: Un (1) Ingeniero Civil con al menos cinco (5) años deexperiencia general contados a partir de la expedición de la matrículaprofesional, con experiencia acreditada como ingeniero residente.

Adicionalmente para cumplir con este requisito, el Ingeniero que se proponecomo residente debe haber ejecutado al menos un contrato de obra civil conentidades estatales, para lo cual debe adjuntarse copia del contrato con surespectiva acta de liquidación.

100

Maestro de obra o técnico constructor: Un (1) maestro de obra o técnicoconstructor con tarjeta profesional con experiencia mínima de cinco (5) años apartir de la expedición de la tarjeta profesional, con experiencia acreditadacomo maestro o técnico constructor en la ejecución de al menos un (1) contratode obra suscrito con entidad pública cuyo objeto sea la construcción,mantenimiento o rehabilitación de obra civil, para lo cual se debe adjuntarcopia del contrato con su respectiva actas de liquidación.

100

Total 300

Para cada uno de los integrantes del equipo técnico propuesto se debe anexar copia de la vigencia de la matrícula expedida porel COPNIA, copia de la tarjeta o matrícula profesional o técnico según corresponda y las certificaciones correspondientes antes





46

enunciadas, igualmente se deberá adjuntar la correspondiente carta de compromiso, sin la cual no se aceptará el personalofrecido, obteniendo cero (0) puntos por este concepto.

18.3 FACTOR 3: PUNTAJE PARA ESTIMULAR LA INDUSTRIA NACIONAL (50 puntos)

Para apoyar la industria nacional a través del sistema de compras y contratación pública, en la evaluación se asignarán 100puntos a los Proponentes que ofrezcan Bienes o Servicios Nacionales.

Que no existe un escenario deportivo en el Municipio de Balboa (Cauca), en el cual se pueda practicar el deporte con seguridady bienestar por lo cual se requiere la instalación de su respectiva gramilla, estructura de soporte y galería de filtros para de estaforma, permitir que las comunidades en general puedan hacer uso de los mismos que condiciones meteorológicas extremas quepermitan que jugadores y estudiantes en encaminados al futbol puedan realizar la práctica de deportes o eventos culturales queconlleven al sano esparcimiento de las comunidades.

Esto implica que la Entidad, debe contratar con personas naturales o jurídicas externas, las diferentes labores u obras que seencuentren fuera de su alcance, por no contar con mano de obra especializada o con los equipos o herramientas o bienesnecesarios para realizar los trabajos según anexo Nº.1 y N°.2 de especificaciones técnicas.

El contratista deberá construir en el sitio de la obra los depósitos que sean necesarios, donde sea posible almacenar todosaquellos materiales que puedan sufrir daños a la intemperie. El almacén debe contar con espacio y elementos de bodegajesuficientes para allí dejar allí todos los elementos que se desmonten y se vayan a utilizar nuevamente. De igual forma debetener todos los componentes necesarios para garantizar la seguridad de los elementos allí dejados.

De igual forma el contratista deberá generar los cerramientos y aislamientos correspondientes y adecuados de los espaciosintervenidos con el fin de evitar riesgos de accidentes o perjuicios en la salud de funcionarios y usuarios, como ruido, polvo,manejo de escombros y materiales de desecho, etc. especialmente cuando las obras están muy cerca de espacios donde sedesarrollen actividades laborales. Todos los espacios intervenidos deben estar claramente señalizados, indicando rutasalternas, zonas de alto riesgo, etc. De igual forma todo el personal del contratista debe estar debidamente uniformado y contarcon todos sus elementos de seguridad en obra, ya que si esto no se cumple, dicho personal podrá ser retirado de la obra por elsupervisor del contrato.

Todos los desperdicios y basuras se deberán recolectar en recipientes adecuados, evitando su acumulación, especialmente deaquellos susceptibles de descomposición, que puedan ser nocivos para la salud. La evacuación y eliminación de estos residuosse efectuará por procedimientos adecuados y previo tratamiento de los mismos de acuerdo a las disposiciones higiénicosanitarias vigentes y teniendo en cuenta de por ningún motivo afectar espacios de circulación o donde se desarrollenactividades laborales, ni el espacio público.

El contratista deberá aportar para la obra todas las herramientas que sean necesarias para la correcta ejecución de la misma yla supervisión se reserva el derecho de fijar la cantidades y calidades mínimas de las herramientas.

El contratista deberá otorgar las garantías de manejo y cumplimiento fijadas en el pliego y está obligado a sufragar todos losgastos que ocasiones los seguros colectivos del personal de obreros, los seguros sociales, los medicamentos de emergencia,las prestaciones sociales, seguridad industrial, deberá presentar un plan de manejo ambiental el cual deberá ser aprobado porla C.R.C., Plan de ahorro de agua, etc.





47

Mantener durante la ejecución de la obra una maquinaria básica consistente en: una retroexcavadora de oruga, dos volquetas yun bulldozer, los cuales deben estar en perfecto estado

Mantener durante la ejecución de la obra una comisión de topografía y un ingeniero residente

Si la empresa a contratar cuenta con más de 10 trabajadores a su servicio, deberá certificar que tiene vigente el ComitéParitario de Salud Ocupacional, conformado de acuerdo a lo establecido en la Resolución 2013 de 1986 y el Decreto Ley 1295de 1994. De igual forma, el contratista debe demostrar que la empresa está al día en el pago de la totalidad de las cotizacionesa Salud, Pensión y Riesgos Profesionales de los trabajadores que laboren en la ejecución del contrato, para ello deberápresentar una certificación expedida por la Entidad Promotora de Salud, la Administradora de Riesgos Profesionales a la cual seencuentra afiliado, donde se establezca la actividad económica que desarrolla la empresa y la clase de riesgo de acuerdo alSistema General de Riesgos, Decreto 1607 de 2002.

18.4 FACTOR 4: ESTIMULO A LA MANO DE OBRA LOCAL (50 puntos).

Se asignarán 50 puntos, del puntaje total a los proponentes que acrediten que los servicios no profesionales son de origen local,para lo cual se deberá aportar certificación suscrita por el representante legal y/o proponente tratándose de persona natural.

Con el fin de establecer el apoyo que los proponentes NACIONALES O EXTRANJEROS otorguen a la mano de obra local envirtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, deberán anexar a la propuesta certificación en la cual conste laprocedencia, nacional o extranjera del personal que será puesto al servicio en la ejecución del contrato.

NOTA: La omisión de la información requerida en este numeral, no será subsanable por ser factor de ponderación, en todocaso, la no presentación de la información requerida no restringe la participación del proponente, ni es causal de rechazo de lapropuesta.

El documento contentivo del ofrecimiento del requisito de Apoyo a la Industria Local deberá ser anexado por el oferente con lapropuesta y no será admitido con posterioridad a la fecha y hora del cierre para la entrega de propuestas, por ser factor deponderación de las ofertas.

De no presentar carta destinada al proceso especifico que contenga el ofrecimiento aquí establecido y en las condicionesprevistas en este pliego de condiciones no se otorgará puntaje por este factor.

En el caso de consorcios o uniones temporales, el puntaje se asignará de acuerdo con el componente nacional o extranjeroofrecido en la respectiva propuesta, conforme a lo indicado en este numeral.

18.5 FACTOR 5: VISITA AL SITIO DE LAS OBRAS (100 Puntos)

La visita al sitio de las obras, el día estipulado en el numeral 4.3 de estos pliegos, tiene como finalidad fundamental corroborarlas cantidades de obra, los riesgos inherentes a las mismas, traslado de materiales, disposición de maquinaría, bodegaje,hospedaje de trabajadores y demás inherentes a las obras a ejecutar, lo cual permite reducir las posibles contingencias de lasobras y aminorar los riesgos técnicos y financieros de las mismas, de lo cual se suscribirá acta y certificación a cada uno de losasistentes. De igual forma, en acta que se suscriba en el sitio de visita, se absolverán todas las inquietudes, dudas yobservaciones sobre los ítems técnicos del proceso contractual. La importancia de este ítem se deriva de que el contratista





48

debe asumir los riesgos inherentes al objeto contractual y por tanto su presencia en el sitio permitirá a la administración absolverlas dudas o factores de riesgo no analizados.

6. FACTOR 6: PORCENTAJE PROPUESTO DE ANTICIPO (100 puntos).

El Municipio dentro del análisis del sector de la infraestructura, ha determinado que los oferentes deben tener la capacidadfinanciera suficiente para solventar los inconvenientes e imprevistos propios de esta clase obras dentro del término de ejecuciónestipulado en los estudios previos, razón por la cual se hará estimación de calificación a aquellos oferentes que demuestren ensu propuesta dicha capacidad y permitir a la entidad territorial la ejecución pactada dentro del término requerido para ello. Dichaponderación se realizará de la siguiente forma:

PORCENTAJE PROPUESTO DE ANTICIPO PUNTAJE

Anticipo de cero (0) a diez (10) por ciento (%) 100 puntos

Anticipo de once (11) a treinta (30) por ciento (%) 50 puntos

Anticipo de veintiuno (21) a cincuenta (50) por ciento (%) 25 puntos

El Municipio del Balboa- Secretaría de Planeación e Infraestructura seleccionará al oferente que realice los trabajos antesmencionados y que cumplan con los requisitos técnicos mínimos que se relacionan en los Anexos.

El proceso de selección abreviada se hace de imperiosa necesidad, teniendo en cuenta que es de obligatorio cumplimiento porparte de la Alcaldía de Balboa– Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad la de apoyar las labores de seguridad,promoviendo la resolución pacífica de conflictos, el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario enel Municipio de Balboa. Dentro del alcance del presente proyecto se incluye la construcción de la pista de atletismo, gradería ycubierta todo de acuerdo a las especificaciones técnicas anexas a este documento, para lo cual se presenta la siguiente fichacomo soporte para el proceso de contratación.

19 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

19.1 COMITÉ EVALUADOR

La evaluación de las propuestas presentadas y la expedición del correspondiente informe de evaluación, larealizará el comité evaluador que el Alcalde Municipal ha constituido para tal efecto. El comité asesorará alMunicipio durante todo el proceso de selección, para lo cual entre otras responsabilidades validará el contenidode los requerimientos jurídicos, financieros y técnicos, evaluará y calificará las ofertas presentadas deconformidad con los criterios establecidos en los pliegos de condiciones, previa reunión en la que unificará suentendimiento sobre los criterios de evaluación para minimizar las posibles diferencias de criterio individual conque cada factor debe evaluarse.

Los miembros del comité evaluador están sujetos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto deintereses legales y recomendará al ordenador del gasto el sentido de la decisión a adoptar de conformidad con laevaluación efectuada.





49

El carácter de asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada. En elevento en el cual la entidad estatal no acoja la recomendación efectuada por el comité evaluador, debe justificarsu decisión.

19.2 CAUSALES DE RECHAZO

a) Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad paracontratar establecidas en la Constitución o en la Ley.

b) La presentación de varias propuestas por parte del mismo proponente por sí o por interpuesta persona o laparticipación de una misma persona en más de una propuesta.

c) Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse.

d) Cuando la carta de presentación de la propuesta, se omita o se presente sin la respectiva firma de la personanatural o del representante legal de la sociedad o de los miembros de la unión temporal o consorcio.

e) Cuando el Representante Legal de la persona jurídica, no se encuentre debidamente autorizado parapresentar la propuesta de acuerdo con los estatutos sociales.

f) Cuando falte el documento de integración del Consorcio o Unión Temporal o su firma, o cuando alguno de susmiembros, tratándose de personas jurídicas no se encuentre debidamente autorizado.

g) Cuando existan evidencias de que el proponente ha tratado de interferir o influenciar indebidamente en elanálisis de las propuestas, o la decisión de adjudicación.

h) Cuando se evidencie que la información presentada por el proponente no se ajusta a la realidad.

i) Cuando la propuesta se presente en forma parcial o extemporánea, se envíe por correo, fax ó correoelectrónico ó se radique en un lugar distinto al indicado en este pliego, aún cuando pertenezca a la mismaAlcaldía Municipal.

j) Cuando no cotice la totalidad de los ítems requeridos, modifique o altere la descripción de los mismos.

k) Cuando no se aporte la garantía de seriedad de la oferta.

l) Cuando la propuesta no cumpla con los índices financieros, ni con los requisitos técnicos mínimos o jurídicoshabilitantes.

m) Cuando el(los) proponente(s) no cumpla(n) con las Especificaciones Técnicas Mínimas requeridas deacuerdo con lo establecido en el presente proceso.

n) Cuando sobrepase el presupuesto oficial.





50

o) Cuando condicione su propuesta.

p) Cuando el proponente no se encuentre debidamente inscrito, clasificado y calificado en la actividad,especialidad y grupo requerido por la entidad; o cuando no cumpla con la capacidad residual de contrataciónrequerida en el pliego de condiciones.

q) Cuando el proponente no subsane la información requerida por la entidad, en la etapa evaluativa, en eltérmino perentorio previsto y dado en igualdad de condiciones para todos los proponentes.

19.3 DECLARATORIA DE DESIERTA

El Municipio declarará desierto el proceso de selección, en los siguientes eventos:

1. No se presenten propuestas por parte de los integrantes de la lista corta.2. Ninguna de las propuestas presentadas cumpla con los requisitos habilitantes, o no se verifique su

consistencia.3. Cuando existan motivos que impidan la selección objetiva del contratista, de acuerdo a la ley 80 de

1993 y ley 1150 de 2007.4. Por las demás razones consignadas en el presente documento.

19.4 FACTORES DE DESEMPATE

En el evento que al realzar la ponderación de los factores anteriores, dos proponentes resulten con la mismapuntuación, el Municipio aplicará los siguientes criterios establecidos en el Artículo 33 del Decreto 1510 de 2013.

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad Estatal escogerá el oferente que tenga elmayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos decondiciones del Proceso de Contratación. Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntajeen el segundo de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones delProceso de Contratación y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia ycalificación establecidos en los pliegos de condiciones.

Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente paraseleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional.

3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura siempre que: (a)esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticincopor ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en laoferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios oaccionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura.





51

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que porlo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, elintegrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición dediscapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticincopor ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticincopor ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

5. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido previsto en los pliegosde condiciones del Proceso de Contratación.

19.5 PUBLICACIÓN INFORME DE EVALUACIÓN CONSOLIDADO Y TRASLADO

El informe consolidado se publicará en el SECOP por el término de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, y permanecerápor el mismo tiempo en la Secretaría de Planeación, con el fin que durante ese término, los proponentes puedanpresentar observaciones al mismo.

Las observaciones deberán ser presentadas vía correo electrónico a la dirección: [email protected].

Las observaciones serán contestadas por la Entidad, en el acto de adjudicación.

En el evento que las situaciones expuestas en las observaciones presentadas, requieran de una verificaciónprofunda, el Municipio podrá ampliar el término para responderlas establecido en el cronograma del proceso.

19.6 ADJUDICACIÓN

El contrato de obra, se adjudicará al proponente seleccionado mediante Resolución debidamente motivada, lacual es IRREVOCABLE, según lo determina el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007, salvo en los eventos deinhabilidad sobreviniente o que se confirme que dicha adjudicación se consiguió por medios ilegales.

20. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Y REQUISITOS PARA SU EJECUCIÓN

El contrato se entenderá perfeccionado con las firmas de las partes, lo cual deberá tener lugar en el términoestablecido en el cronograma del proceso, so pena de las sanciones establecidas en la normatividadcontractual vigente, para el adjudicatario que no suscriba el contrato respectivo, sin perjuicio de las accioneslegales que pueda adelantar la Administración en contra del mismo.

Para su ejecución, se requiere el registro presupuestal y la aprobación de la garantía única exigida por elMunicipio.

20.1 CONDICIONES FINALES

20.2 MATERIALES





52

El costo de todos los acarreos de los materiales, deberá incluirse dentro de los análisis de precios unitariosrespectivos, toda vez que no habrá pago por separado para el transporte de los mismos.Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberánser de primera calidad en su género y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieranprocesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. La totalidad de suscostos deberán estar incluidos en los ítems de pago de las obras de que trata la presente contratación. Elproponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materialesy suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidadsuficiente para no retrasar el avance de los trabajos. La Administración Municipal no aceptará ningún reclamodel constructor, por costos, plazos, falta o escasez de materiales o elementos de construcción, o por cualquierade los eventos contemplados en este numeral.

20.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los trabajos objeto de la presente invitación pública deberán ejecutarse de conformidad con las especificacionestécnicas particulares de la Ingeniería. Las especificaciones particulares pueden complementar, sustituir omodificar, según el caso, las especificaciones generales de construcción, y prevalecen sobre las últimas.

JOSE BOLIVAR DELGADO RIVERAAlcalde Municipal de Balboa Cauca

Reviso: César A. Ferro/A.J.E.

ANEXO N° 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Balboa Cauca, ___ de ____ de 20xx

Señores:





53

ALCALDÍA MUNICIPALBalboa – Cauca

REFERENCIA: CARTA PRESENTACIÓN DE PROPUESTACONVOCATORIA PÚBLICA: XXXXXENTIDAD CONVOCANTE: MUNICIPIO BALBOA – CAUCAOBJETO: AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LOS ANDES BAJOS EN EL MUNICIPIO DE BALBOA CAUCA.

Cordial saludo,

Por medio del presente, _________________________ identificado con C.C. Nro. ______________ de_______________, (actuando en nombre propio, en calidad de representante legal de la sociedad, en calidad derepresentante legal del consorcio o unión temporal) me permito presentar ante usted propuesta para el procesode contratación convocado bajo el número XXXXX, para lo cual realizo las siguientes declaraciones:

1. Que esta propuesta y el contrato que llegara a celebrarse, solo compromete a los firmantes de esta carta.2. Que ninguna entidad o persona distinta, del firmante tiene interés en esta propuesta ni en el contrato probableque de ella se derive.3. Que he verificado las condiciones establecidas en el pliego de condiciones, requerimientos técnicos, estudiosprevios, y demás documentos contentivos del proceso y las acepto.4. Que no me hallo incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la ley y no meencuentro en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni conflicto de intereses.5. Que he conocido y leído las siguientes adendas de los documentos de lainvitación_________________(indicar el número y la fecha de cada uno si las hubiere) y acepto su contenido.6. Que me comprometo a ejecutar totalmente el contrato en el plazo establecido por la entidad y por el valorofertado por mí en la propuesta económica.7. Que no he sido sancionado mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna entidad oficial dentro de losúltimos cinco (5) años anteriores al cierre de este proceso.8. Que si se me adjudica el contrato, me comprometo a constituir las garantías que se estipulan en los estudiosprevios y pliego de condiciones, que he leído y aceptado en su totalidad.9. Que ningún miembro de mi equipo de trabajo se encuentra incurso en causales de inhabilidad, ni haparticipado en ningún a otra propuesta presentada para éste proceso, ni es proponente directo.10. Que todos los documentos y datos que se consignan en mi propuesta técnica y económica son veraces.

Atentamente.

Nombre: _____ (Persona natural, representante legal autorizado persona jurídica, todos los integrantes delConsorcio, unión temporal)C.C. Nro. O Nit. Nro.______Dirección: ______Teléfono: _____Celular: ______E – mail de notificación judicial y administrativa dentro del proceso contractual: _______





54





55

ANEXO. N°. 2. PROPUESTA ECONÓMICA

Balboa, Cauca, ___ de ____ de 20xx

Señores:ALCALDÍA MUNICIPALBalboa – Cauca

REFERENCIA: PROPUESTA ECONÓMICACONVOCATORIA PÚBLICA: XXXXXENTIDAD CONVOCANTE: MUNICIPIO BALBOA – CAUCAOBJETO: AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LOS ANDES BAJOS EN EL MUNICIPIO DE BALBOA CAUCA.

Cordial saludo,

Por medio del presente, _________________________ identificado con C.C. Nro. ______________ de_______________, (actuando en nombre propio, en calidad de representante legal de la sociedad, en calidad derepresentante legal del consorcio o unión temporal) me permito presentar la siguiente propuesta económica, deacuerdo a lo exigido en el pliego de condiciones del proceso:

(RELACIONAR LAS CANTIDADES DE OBRA CON LOS PRECIOS OFERTADOS, DE ACUERDO AL ANEXOTÉCNICO DEL PRESUPUESTO QUE SE PUBLICARÁ CON EL PRESENTE PLIEGO. ACOMPAÑADO DE LOSCORRESPONDIENTES APU, AMBOS EN DOCUMENTOS EXCEL)

(Se debe entregar en físico y en medio magnético CD)

Atentamente,

Nombre: _____ (Persona natural, representante legal autorizado persona jurídica, todos los integrantes delConsorcio, unión temporal)C.C. Nro. O Nit. Nro.______Dirección: ______Teléfono: _____Celular: ______E – mailde notificación judicial y administrativa dentro del proceso contractual:





56

ANEXO N°. 3: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

(DEBERÁ PRESENTARSE EN FÍSICO Y MAGNÉTICO (CD) TOMANDO COMO BASE ESQUEMA DEL ANEXOTÉCNICO DE APU QUE SE PUBLICA CON EL PRESENTE PLIEGO).





57

ANEXO N°. 4.: EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA



REFERENCIA: EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA.CONVOCATORIA PÚBLICA: XXXXXENTIDAD CONVOCANTE: MUNICIPIO BALBOA – CAUCAOBJETO: AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LOS ANDES BAJOS EN EL MUNICIPIO DE BALBOA CAUCA.

Cordial saludo,

Por medio del presente, _________________________ identificado con C.C. Nro. ______________ de_______________, (actuando en nombre propio, en calidad de representante legal de la sociedad, en calidad derepresentante legal del consorcio o unión temporal) me permito consignar y declarar bajo la gravedad dejuramento, la siguiente experiencia general y específica, de acuerdo a lo exigido en el pliego de condiciones delproceso:

EXPERIENCIA GENERAL:

NÚMERO DESCRIPCIÓN1 Contrato Nro.:

Objeto:Valor: (Con adiciones)Fecha inicio:Fecha terminación: (Describir suspensiones, reinicios)Estado actual: (Liquidado, en ejecución, etc.)Entidad contratante:Nit.:Contratista:C.C. Nro. O Nit.:

2 Contrato Nro.:Objeto:Valor: (Con adiciones)Fecha inicio:Fecha terminación: (Describir suspensiones, reinicios)Estado actual: (Liquidado, en ejecución, etc.)Entidad contratante:Nit.:Contratista:C.C. Nro. O Nit.:





58

EXPERIENCIA ESPECÍFICA:

NÚMERO DESCRIPCIÓN1 Contrato Nro.:

Objeto:Valor: (Con adiciones)Fecha inicio:Fecha terminación: (Describir suspensiones, reinicios)Estado actual: (Liquidado, en ejecución, etc.)Entidad contratante:Nit.:Contratista:C.C. Nro. O Nit.:

2 Contrato Nro.:Objeto:Valor: (Con adiciones)Fecha inicio:Fecha terminación: (Describir suspensiones, reinicios)Estado actual: (Liquidado, en ejecución, etc.)Entidad contratante:Nit.:Contratista:C.C. Nro. O Nit.:

De los anteriores contratos se anexarán las correspondientes certificaciones, actas de recibo final o parcial,actas de liquidación, que permitan identificar los ítems contentivos y exigidos en el presente pliego.

Atentamente,

Nombre: _____ (Persona natural, representante legal autorizado persona jurídica, todos los integrantes delConsorcio, unión temporal)C.C. Nro. O Nit. Nro.______Dirección: ______Teléfono: _____Celular: ______E – mail: _______





59

ANEXO N° 5: CAPACIDAD RESIDUAL

Balboa, Cauca, ___ de ____ de 2015


REFERENCIA: CAPACIDAD RESIDUALCONVOCATORIA PÚBLICA: XXXXXENTIDAD CONVOCANTE: MUNICIPIO BALBOA – CAUCAOBJETO: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PARA RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN ELCORREGIMIENTO DE PURERTO MUNICIPIO DE BALBOA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

Cordial saludo,

Por medio del presente, _________________________ identificado con C.C. Nro. ______________ de_______________, (actuando en nombre propio, en calidad de representante legal de la sociedad, en calidad derepresentante legal del consorcio o unión temporal) me permito consignar y declarar bajo la gravedad dejuramento, la siguiente capacidad residual, de acuerdo a lo exigido en el pliego de condiciones del proceso.

CONTRATONo.

VALOR TOTAL VALOR SEGÚNPARTICIPACION VALOR EJECUTADO

VALOR POREJECUTAR

DURACION V/R MENSUAL

TOTAL K RESIDUAL: XXXXXXXXX

Atentamente,

Nombre: _____ (Persona natural, representante legal autorizado persona jurídica, todos los integrantes delConsorcio, unión temporal)C.C. Nro. O Nit. Nro.______Dirección: ______Teléfono: _____Celular: ______ - E – mail: _______





60

ANEXO N° 6. CARTA DE COMPROMISO PERSONAL REQUERIDO



REFERENCIA: CARTA DE COMPROMISO PERSONAL REQUERIDOCONVOCATORIA PÚBLICA: XXXXXENTIDAD CONVOCANTE: MUNICIPIO BALBOA – CAUCAOBJETO: AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LOS ANDES BAJOS EN EL MUNICIPIO DE BALBOA CAUCA

Cordial saludo,

Por medio del presente, _________________________ identificado con C.C. Nro. ______________ de_______________, me permito declarar bajo la gravedad de juramento mi COMPROMISO para desempañarmecomo _______________ (Director de obra, Residente de obra o maestro), dentro del equipo de trabajo de______________ (El ingeniero….., la Sociedad……, el Consorcio……., etc.), proponente dentro del proceso.

Mi disponibilidad de tiempo a las labores propias de mi cargo dentro del proceso, será de _________ (100%,50%, etc.) durante todo el tiempo que dure la ejecución del contrato de obra hasta su liquidación.

Atentamente,

Nombre: _____C.C. Nro. O Nit. Nro.______Dirección: ______Teléfono: _____Celular: ______E – mail de notificación judicial o administrativa dentro del proceso: ___





61

ANEXO N° 7. COMPROMISO DE TRANSPARENCIA



REFERENCIA: COMPROMISO DE TRANSPARENCIACONVOCATORIA PÚBLICA: XXXXXENTIDAD CONVOCANTE: MUNICIPIO BALBOA – CAUCAOBJETO: AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LOS ANDES BAJOS EN EL MUNICIPIO DE BALBOA CAUCA

Cordial saludo,

Por medio de este documento ___________________________ (nombre o razón social del proponente) (enadelante el “Proponente”) suscribo el Compromiso de Transparencia con el MUNICIPIO DE BALBOA CAUCA,en los siguientes términos:

Me comprometo a apoyar la acción del Estado Colombiano y particularmente del MUNICIPIO DE BALBOACAUCA, para fortalecer la transparencia y responsabilidad de rendir cuentas y, en este contexto, asumoexplícitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de mi obligación de cumplir con las leyes y normas deColombia:

(a) Me comprometo a no ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario públicoen relación con mi propuesta, con el proceso de Licitación o de contratación, ni con la ejecución del Contratoque pueda celebrarse como resultado de laPropuesta.

(b) Me comprometo a no permitir que nadie, bien sea mi empleado o un agente comisionista independiente lohaga en mi nombre.

(c) Me comprometo a revelar de manera clara y en forma total en mi propuesta, los nombres de todos losbeneficiarios reales de los pagos efectuados en mi nombre, relacionados con cualquier concepto de la Licitación,incluyendo tanto los pagos ordinarios ya realizados y por realizar, como los que se proponga hacer si miPropuesta resulta favorecida, e incluyendo también los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salarioordinario que puedan hacerse a mis propios empleados o a empleados de otras empresas cualquiera que estassean, independientemente de que tengan carácter público o privado.

(d) Me comprometo formalmente a impartir instrucciones a todos mis empleados y agentes y a cualquiera otrosrepresentantes, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia y,especialmente, de aquellas que regirán la Licitación que a efecto se convoque y la relación contractual quepodría derivarse de ella, y les impondré la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a losfuncionarios del MUNICIPIO DE BALBOA a cualquier otro funcionario público que pueda influir en laAdjudicación, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre los





62

funcionarios públicos, puedan influir sobre la Adjudicación, ni de ofrecer pagos o halagos a los funcionarios quedurante el desarrollo del Contrato de que se suscribirá de ser Adjudicatario.

(e) Me comprometo formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto lacolusión en la Licitación, o como efecto la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales seencuentre el que es objeto de la presente Licitación o la fijación de los términos de la Propuesta.

El compromiso que según el presente documento contraigo, lo efectúo bajo la gravedad del juramento, el que seentiende prestado por la sola suscripción del presente Compromiso Anticorrupción.

Si se conociera mi incumplimiento, el de mis representantes o mis empleados o agentes, a los compromisosantes enunciados, el MUNICIPIO DE BALBOA pondrá en conocimiento de tal hecho ante la Fiscalía General dela Nación para su investigación en el evento en que el incumplimiento identificado constituya delito sancionadopor la ley penal Colombiana

Atentamente,






63

ANEXO N° 8. ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL



REFERENCIA: ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIALCONVOCATORIA PÚBLICA: XXXXXENTIDAD CONVOCANTE: MUNICIPIO BALBOA – CAUCAOBJETO: AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LOS ANDES BAJOS EN EL MUNICIPIO DE BALBOA CAUCA.

Cordial saludo,

Por medio de este documento ___________________________ (nombre o razón social del proponente) (enadelante el “Proponente”), declaro bajo la gravedad de juramento que ACEPTO incondicionalmente, elpresupuesto publicado por el Municipio de Balboa Cauca, respecto de todos y cada uno de los ítemscontemplados en ellos, cantidades de obra, precios, porcentajes, etc., y en tal sentido me obligo con elMUNICIPIO DE BALBOA CAUCA, a dar cumplimiento estricto a los mismos en caso de que se me adjudique elcontrato

Atentamente,






64

ANEXO 9

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

ITEM ACTIVIDAD UNIDADCONTRATADO

CANT. V/. UNIT V/TOTAL

1 CAPTACION (Bocatoma de fondo )1.01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO M2 14,35 3.000 43.050

1.02 EXCAVACION M3 22 13.000 286.000

1.03 SOLADO DE LIMPIEZA; MORTERO 1:4;e = 0,05 m M2 16,25 18.835 306.069

1.04 MUROS LATERALES EN CTO M3 7 620.880 4.346.160

1.05 PRESA EN CONCRETO CICLOPEO M3 6 563.988 3.383.928

1.06 CAJA DE DERIVACIÓN EN CCTOREFORZADO UND 2 618.139 1.236.278

1.07 TAPA CAJA DE DERIVACIÓN M3 0,8845 620.880 549.1681.08 CAJA DE VALVULAS UND 1 349.136 349.1361.09 REJILLA METALICA UND 1 216.872 216.872

1.10 REPELLO IMPERMEABILIZADO PARACAJA DE DERIVACION M2 11 24.980 274.780

1.11 ACERO DE REFUERZO fy=420 Mpa KG 180 5.120 921.600

1.12 VALVULA DE COMPUERTA DE 4";SELLO DE BRONCE UND 1 769.450 769.450

1.13 TUBERIA DE DESAGÛE 6" ML 3 24.859 74.577

1,15 CONDUCCION BOCATOMADESARENADOR ML 8 39.700 317.600

1,16 ACCESORIOS PARA LAVADO GL 1 42.400 42.400

1,17 TUBERIA DE PRESION RDE 41 D=4" ML 3 32.500 97.500

1.18 INSTALCION Y RELLENO CON MATERIALDE SITIO TUBERIA DE 4" RDE 41 ML 3 6.800 20.400

NP-1 DESVIACION CAUCE DE LA QUEBRADA ML 20,00 150.000 3.000.000

NP- EXCAVACIONES EN TERRENO ROCOSO M3 30,00 29.000 870.000





65

2NP-

7 DISIPADOR DE ENERGIA ml 2,00 731.200 1.462.400

NP-10 CANAL DE DESAGUE ML 8,00 100.000 800.000

NP-11 LLAVE PARA MANEJO DE VALVULAS UND 3,00 140.000 420.000

sub total 19.787.3682 DESARENADOR

2,01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO M2 17,605 3.000 52.815

2,02 EXCAVACION SECA M3 20,52 9.450 193.914

2,03 SOLADO DE LIMPIEZA; MORTERO 1:4; e= 0,05 m M2 11,4 18.835 214.719

2,04 CCTO REFORZADO IMPERM PARA LOZADE FONDO e = 0,20 M3 2,28 620.880 1.415.606

2,05 MUROS LATERALS EN CCTO IMPER 21Mpa M3 4,42 620.880 2.744.290

2,06 TAPA DESARENADOR EN CCTO REF M3 0,82 599.080 491.246

2,07 ESTRUCTURA DE ENTRADA Y DE SALIDA M3 0,57 486.636 277.3832,08 CAJA DE VALVULAS CON TAPA UND 3 94.508 283.5242,09 REPELLO IMPERMEABILIZADO M2 30,98 31.579 978.317

2,1 ACERO DE REFUERZO fy=420 MpaD=1/2" Kg 263 5.120 1.346.560

2,11 VALVULA DE ENTRADA DE 4"; SELLO DEBRONCE UND 1 428.800 428.800

2,12 TUBERIA DE DESAGÛE 6" ML 6 21.639 129.834

2,13 TUBERIA DE PRESION RDE 41 D=4" ML 12 27.500 330.000

2,14 VALVULA DE 4" PARA PASO DIRECTO UND 1 578.900 578.900

2,15 VALVULA DE 6" PARA LAVADO UND 1 1.359.860 1.359.860

2,16 VALVULA DE SALIDA DE 3"; SELLO DEBRONCE UND 1 428.800 428.800

2,17 ACCESORIOS PVC DE 6" GL 1 404.937





66

404.937

NP-1 EXCAVACIONES EN TERRENO ROCOSO M3 20,00 29.000 580.000

NP-4 CONCRETO PARA CIMENTACION M3 4,00 350.000 1.400.000

sub total 13.639.505

3CONDUCCION DESARENADOR-TANQUE DE ALMACENAMIENTO –RAMALES

3,01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO KM 0,6 412.750 247.6503,02 EXCAVACION Y RELLENO M3 76 14.648 1.113.248

3,09 TUBERIA PRESIÓN 2 1/2"; RDE 26 ML 600 14.731 8.838.600

3,10 CAJA DE VALVULAS CON TAPA UND 12 96.658 1.159.8963,11 CAMARAS DE QUIEBRE UND 4 1.075.786 4.303.144

3,12 VALVULA DE PURGA UND 4 503.952 2.015.808

3,13 VALVULA VENTOSA UND 4 397.652 1.590.6083,14 ANCLAJES DE LA CONDUCCION ML 11 24.675 271.425

NP-1 VIADUCTO ML 80,00 120.000 9.600.000

NP-2

EXCAVACIONES Y RELLENO ENTERRENO ROCOSO M3 20,00 43.000 860.000

NP-4 VIGA PARA VIADUCTO 0,15*0,20 ML 20,00 50.000 1.000.000

sub total 31.000.379

5 SISTEMA DE DISTRIBUCION5,01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO KM 4,2 410.950 1.725.990

5,02 EXCAVACION M3 1008 14.000 14.112.000

5,03 TUBERIA PVC PRESION 1/2" RDE 13,5 ML 4000 3.872 15.488.0005,04 COLLAR DE DERIVACION 2" A 1/2" UND 40 7.140 285.6005,05 COLLAR DE DERIVACION 1" A 1/2" UND 30 12.080 362.4005,06 COLLAR DE DERIVACION DE 3/4" A 1/2" UND 30 11.080 332.400





67

5,07 VALVULA DE 1/2" UND 102 9.380 956.760

5,08SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJASPREFABICADAS PARA VALVULA DE 1/2"DOMICILIARIAS

102,00 95.000 9.690.000

5,09 RELLENO MANUAL CON MATERIAL DELSITIO M3 400,00 5.900 2.360.000

sub total $45.313.150

TOTAL COSTOS DIRECTOSADMINISTRACION XX%

IMPREVISTOS X%UTILIDAD X%

VALOR TOTALPRESUPUESTO 105.000.000





68

ANEXO No. 10

En caso de CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, DOCUMENTO QUE ACREDITE SU CONSTITUCIÓN

Modelo de Carta Información de Unión Temporal

Balboa, < Fecha >

Señores------------------------Ciudad

REF: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N° XXXX-201x.

Apreciados Señores:

Los representantes _______, ______ y _______, debidamente autorizados para actuar en nombre de ______,______ y ______, hemos convenido asociarnos en UNIÓN TEMPORAL para participar en la SELECCIONAABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. XXXX-201x y por lo tanto manifestamos lo siguiente:

A.- La duración de esta UNIÓN TEMPORAL será igual al término de la ejecución del contrato y un (1) año más.

B.- La UNIÓN TEMPORAL está integrada por las siguientes personas que desarrollarán las actividades con losporcentajes de participación que a continuación se indican:

NOMBREACTIVIDAD A EJECUTAR *% DE PARTICIPACIÓN

1.(*) Discriminar actividades por ejecutar, de parte de cada uno de los integrantes

C.- La responsabilidad de los integrantes de la UNIÓN TEMPORAL será solidaria.

D.- El representante de la UNIÓN TEMPORAL es ________________, identificado con cédula de ciudadanía No____________ de _________, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en casode salir favorecidos con la adjudicación, para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fuerennecesarias al respecto, con amplias y suficientes facultades.

En constancia se firma en _________ a los _____ días del mes de ______ de 20XX.

NOMBRE Y FIRMA C. C. No.

NOMBRE Y FIRMA C. C. No.





69

ANEXO No. 11

Modelo de Carta Información de Consorcios

Balboa, < Fecha >

Señores----------------Ciudad

REF: SELECCIÓN ABREVIADA N° XXXX-201x

Apreciados Señores:

Los representantes ____________ y __________, debidamente autorizados para actuar en nombre de____________ y ________________, hemos convenido asociarnos en CONSORCIO para participar en laSELECCIONA ABREVIADA N° XXXX-201x y por lo tanto manifestamos lo siguiente:

A.- La duración de este consorcio será igual al término de la ejecución del contrato y un (1) año más.

B.- El consorcio está integrado así:

1. NOMBRE

C.- La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria, ilimitada y mancomunada, en relación conlas obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato si se llegará a suscribir.

D.- El representante del consorcio es ___________, identificado con cédula de ciudadanía No __________ de____________, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salirfavorecidos con la adjudicación, para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesariasal respecto, con amplias y suficientes facultades.

En constancia se firma en ____________ a los ___ días del mes de ______ de

NOMBRE Y FIRMA C. C. No.NOMBRE Y FIRMA C. C. No.





70

ANEXO NÚMERO 12

ORIGEN DE LOS SERVICIOS CUMPLIMIENTO LEY 816 DE 2003"PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL"

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo a las personas jurídicas querepresentamos que:

1. OFRECIMIENTO DE SERVICIOS NACIONALES O EXTRANJEROS

Este punto lo deben diligenciar los oferentes cuyos servicios sean prestados así:

a.-) SERVICIOS PRESTADOS POR NACIONALES:

Servicios en cuya prestación se utilice mano de obra 100% COLOMBIANA.

SI ___ (marcar X en caso afirmativo)

APLICA PARA LOS ÍTEMS Nos: __________ (indicar el No. del ítem o ítems para el (los) cual (es) aplica estacondición)

Servicios prestados por empresas constituidas de acuerdo con la legislación nacional, por personas naturalescolombianas o por residentes en Colombia.

SI ___ (marcar X en caso afirmativo)

b.-) SERVICIOS EXTRANJEROS:

Servicios en cuya prestación no se utiliza mano de obra colombiana y los países de donde provienen hacenparte de Convenios o Tratados Internacionales celebrados con Colombia, donde Colombia ha negociado tratonacional en materia de compras estatales.

SI___ (marcar X en caso afirmativo)

TRATADO O CONVENIO: ____________________ (indicar el tratado y allegar copia del capítulocorrespondiente al trato nacional en materia de compras estatales.)

APLICA PARA LOS ÍTEMS Nos: __________ (indicar el No. del ítem o ítems para el (los) cual (es) aplica estacondición).

Servicios en cuya prestación no se utiliza mano de obra colombiana y en los países donde se presta el servicioaplican la RECIPROCIDAD, es decir, cuando en los países originarios de los servicios ofertados, a las ofertas debienes colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus servicios nacionales.

SI________ (marcar X en caso afirmativo)





71

Esta condición se demostrará anexando a la propuesta, informe de la respectiva Misión Diplomática Colombianacon sede en el país de origen de los servicios ofertados.

c.-) SERVICIOS EXTRANJEROS:

Servicios en cuya prestación no se utiliza mano de obra colombiana y los países de donde provienen no hacenparte de Convenios ni Tratados Internacionales donde Colombia haya negociado trato nacional en materia decompras estatales y no aplican la RECIPROCIDADSÍ _____ (marcar X en caso afirmativo)


Los proponentes que cumplan con las condiciones consignadas en los literales a) o b) obtendrán la asignacióndel 20 % del puntaje técnico (si aplica) y económico obtenido; y a los proponentes que cumplan con lascondiciones consignadas en el literal c) no se les asignará porcentaje.

Los oferentes que diligencien el punto No. 1 OFRECIMIENTO DE SERVICIOS NACIONALES OEXTRANJEROS en cualquier literal, no deben diligenciar el siguiente el punto No.2 OFRECIMIENTOS DESERVICIOS EXTRANJEROS ACREDITADOS para el mismo ítem.

2.-OFRECIMIENTOS DE SERVICIOS EXTRANJEROS ACREDITADOS: Se adicionará el 5% del puntaje técnico(si aplica) y económico obtenido, si cumple con la siguiente condición:

Este punto lo deben diligenciar los oferentes cuyos servicios sean prestados así:

a.-) SERVICIOS EXTRANJEROS:

Servicios que en su prestación se utilice insumos y/o materia prima colombiana.

SÍ _____ (marcar X en caso afirmativo) PORCENTAJE COLOMBIANO ___%


NOTA: PARA QUE EL SERVICIO SEA CONSIDERADO ACREDITADO, DEBERÁ CONTAR COMO MÍNIMO DECOMPONENTE COLOMBIANO CON EL 10%, DE LO CONTRARIO NO SERÁ CONSIDERADO ACREDITADOY EN SU DEFECTO NO SE LE ASIGNARÁ PORCENTAJE

Declaramos que conocemos que el anterior ofrecimiento queda como obligación en nuestra oferta y por lo tantoel incumplimiento de ello, acarrea las sanciones de ley contempladas en el contrato.

_________________________ ____________________Firma Representante legal y/o Firma del APODERADONombre: Nombre:





72

ANEXO 13. MINUTA DEL CONTRATO

CONTRATO NO.- XXX DE 201xCONTRATANTE MUNICIPIO DE BALBOANIT 891.502.194-8CONTRATISTA XXXXXXXIDENTIFICACIÓN XXXXXXXXDIRECCIÓN XXXXXXXCUANTÍA XXXXXX MILLONES XXXXXX PESOS ($XXXXXXX)TERMINO xxxxxxxxxxxx (xx) xxxOBJETO AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LOS ANDES BAJOS EN EL MUNICIPIO DE

BALBOA CAUCAIMPUTACIÓN PRESUPUESTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA VIGENCIA DEL AÑO 20XX, CDP: N° XXXX X 20XX,

POR UN VALOR DE $XXXXXXX.

Entre Los suscritos JOASE BOLIVAR DELGADO RIVERA, mayor de edad y vecino de ésta ciudad,identificado con la Cédula de Ciudadanía N° XXXX, expedida en XXXXX, en mi condición de Alcalde delMunicipio del Balboa y obrando como representante legal del mismo y quien en el presente contrato de OBRAse denomina el Municipio del Balboa de una parte y por la otra el ingeniero Civil XXXXXXX, también mayor deedad, identificado con la cédula de ciudadanía N° XXXX, expedida en la localidad de XXXXXX y quien enadelante se denominará EL CONTRATISTA, el cual queda contenido en las siguientes cláusulas: PRIMERA.-OBJETO: AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LOS ANDES BAJOS EN EL MUNICIPIO DE BALBOACAUCA, ajustado a los precios contenidos en la propuesta presentada el XX de XXXXX de 201X, el cualpara todos los efectos es parte integral de este contrato. CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DELAS PARTES: A) POR PARTE DEL CONTRATISTA: Corresponde al Contratista para el debido cumplimientodel objeto, las siguientes obligaciones: 1) entregar un análisis de precios unitarios de cada ítem y laprogramación de la obra. 2) Ejecutar la obra y responder por la calidad de la misma, conforme a los pliegosdefinitivos y a la oferta, que para todos los efectos legales forma parte integral del Contrato. 3) Verificar losplanos antes de iniciar los trabajos de obra. 4) El contratista se obliga a presentar ante el Municipio delBalboa los respectivos planos record, bitácora de obra y registro fotográfico de la ejecución de la misma, unavez culminada la obra. 5) Aclarar cualquier discrepancia con el SUPERVISOR DESIGNADO POR ELMUNICIPIO DEL BALBOA, pues en caso contrario de presentarse la necesidad de hacer correcciones despuésde iniciada la ejecución de la obra, los costos correrán por cuenta del CONTRATISTA. 6) Cualquier cambioen las especificaciones de los diseños y/o en la construcción, así como del personal relacionado en lapropuesta, deberá ser aprobado por el SUPERVISOR designado por el MUNICIPIO para este contrato y elSupervisor. 7) Suministrar a su costa, todos los materiales, equipos, maquinarias y herramientas que seannecesarios para el cabal cumplimiento de la obra contratada. Los materiales y demás elementos que elCONTRATISTA utilice en la obra deberán ser de primera calidad y estar conformes a las normas yespecificaciones indicadas por el MUNICIPIO y que han hecho parte de la Propuesta. 8) Someter previamente,a la aprobación del Supervisor Y SUPERVISOR, las especificaciones y características de los materiales,elementos y artículos que vaya a emplear en la obra. 9) Para levantar el acta de recibo final de obra elCONTRATISTA se obliga a anexar los análisis de precios unitarios de las obras no previstas aprobadasPREVIAMENTE por el SUPERVISOR mediante autorización escrita. 10) Si transcurrido la mitad del plazo deejecución pactado en el presente Contrato, el contratista no ha ejecutado por lo menos el cincuenta por ciento(50%) de la obra, el SUPERVISOR deberá tomar las acciones necesarias ante la Oficina Jurídica del Municipio





73

del Balboa o quien haga sus veces. 11) Mantener dentro de la obra, todas las normas de seguridad industrialque garanticen la prevención de cualquier imprevisto que pudiese afectar la integridad personal de quieneslaboren o permanezcan dentro de la construcción, de conformidad con las normas vigentes. 12) Dirigirpersonalmente y bajo su entera responsabilidad la ejecución de la obra contratada. 13) Gozar de plenaautonomía técnica y administrativa para contratar a su costa y bajo su responsabilidad, todo el personal idóneoque sea requerido para la cabal ejecución del contrato ajustándose a lo presentado en la propuesta. 14)Cumplir con lo establecido en las Leyes 7ª de 1.979 y 89 de 1.988 y el artículo 3º del Decreto 562 de 1.990,según las cuales todo empleador público o privado, deberá cancelar el 3% de su nómina mensual de salarioscomo aporte al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el 6% a las demás entidades parafiscales (Cajasde Compensación Familiar y Sena). Así mismo deberá afiliar a sus trabajadores a un sistema de seguridadsocial de acuerdo con la Ley 100 de 1.993. 15) Suscribir todas las actas a que haya lugar en la ejecución deeste contrato de acuerdo con lo estipulado por el Municipio del Balboa. 16) Los gastos de desplazamientos,manutención y alojamiento, en que se incurra para el desarrollo del objeto del contrato, son por cuenta delcontratista. 17) El contratista rendirá informes que previamente requiera el SUPERVISOR designado, respectoa la ejecución.- CLÁUSULA TERCERA.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DEL BALBOA:Derechos: Este se reserva el derecho de ejercer el respectivo control del contrato a través delSUPERVISOR, además a: 1) Exigir del CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto delcontrato. 2) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias ygarantías a que hubiere lugar. 3) Adelantar revisión de lo ejecutado, para verificar que se cumplan lascondiciones de calidad exigidas al CONTRATISTA y promover las acciones de responsabilidad contra éste,cuando dichas condiciones no se den. 4) Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización delos daños que sufra en desarrollo o con ocasión del contrato. 5) Este se obliga a pagar al CONTRATISTAel valor monetario del contrato de conformidad con la cláusula tercera del mismo. CLÁUSULA CUARTA:PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: La vigencia del contrato será hasta de dos (2) meses, contados a partir dela suscripción del acta de inicio. El Plazo de liquidación será de cuatro (04) meses, contado a partir de laterminación del contrato. El contratista deberá contemplar dentro de sus costos los trabajos en horas diurnas,nocturnas, dominicales y festivos, con el fin de que la ejecución pueda ser realizada dentro del plazocontractual establecido. CLÁUSULA QUINTA.- VALOR TOTAL DEL CONTRATO: El valor del contratocorresponde a la suma de XXXXXE ($XXXXXX), e incluye el valor de todos las retenciones que generen lasnormas municipales, departamentales y nacionales. PARÁGRAFO PRIMERO.- EL CONTRATISTA autoriza alMUNICIPIO DEL BALBOA, para que, por conducto de su Tesorería General, efectúe los descuentos deLey, como de aquellos impuestos que establezca el Gobierno nacional, departamental o municipal y afecteneste contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: MODIFICACIÓN DEL VALOR O DEL PLAZO: Las partescontratantes declaran que cuando por circunstancias especiales calificadas previamente por el supervisor, hayanecesidad de modificar el valor o el plazo del presente contrato, celebrarán un contrato adicional de acuerdo alas disposiciones legales. El valor del contrato adicional no podrá exceder la mitad de la cuantía originalmentepactada expresada en salarios mínimos legales mensuales vigentes. Las adiciones relacionadas con el valorquedarán perfeccionadas una vez suscrito el contrato, efectuado el registro presupuestal siendo requisito paraque pueda iniciarse la ejecución del contrato, la Adición y Prórroga de la garantía otorgada. Las relacionadascon el plazo solo requerirán la firma del Jefe de la Entidad contratante, igualmente la suscripción de uncontrato por tratarse de un nuevo acuerdo de voluntades y la prórroga de la garantía establecida en la cláusuladécima primera. Los contratos adicionales deberán ser publicados en el boletín oficial. CLÁUSULA SEXTA.-REVISIÓN DE PRECIOS: Cuando por circunstancias ajenas a la voluntad del CONTRATISTA se alterare laecuación contractual, EL MUNICIPIO DEL BALBOA mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos yobligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso. Se reconocerá al CONTRATISTAel monto de los sobrecostos que se le hubieren generado hasta restablecer el equilibrio contractual.





74

PARÁGRAFO: P a r a la revisión de precios se tendrán en cuenta estrictamente las condiciones de lapropuesta, CLÁUSULA SÉPTIMA. SUPERVISION: La Supervisión del contrato la hará un funcionario de laentidad o la persona a quien designe el Alcalde, a quien le corresponderá velar por el cumplimiento de loprevisto por el artículo 4o. de la Ley 80 de 1993 y el artículo 82 y s.s. de la Ley 1474 de 2011, y ejercerán susactividades de conformidad con las normas legales vigentes sobre la materia. El SUPERVISOR, no podrá, sinautorización escrita y previa del MUNICIPIO DEL BALBOA, ordenar variaciones en el plazo o en el valor delCONTRATO. Todas las comunicaciones u órdenes del Supervisor, serán expedidas y ratificadas por escrito. ElSupervisor ejercerá entre otras las siguientes actividades: 1) Exigir al contratista la ejecución idónea y oportunadel objeto del contrato. 2) Efectuar el seguimiento de la ejecución del contrato en sus diferentes etapas. 3)formular por escrito las recomendaciones pendientes a la debida ejecución del contrato e informaroportunamente cualquier anomalía o conflicto que se presente con la propuesta de solución a la misma, ante elDespacho del Secretario de Planeación e Infraestructura. 4) Asegurarse que todos los documentos quesoportan sus actuaciones reposen en la carpeta del respectivo contrato. Todas las cuentas que presente elcontratista deberán ser firmadas en constancia de su cumplimiento por el Supervisor o interventor del contrato.5) Durante La ejecución del contrato o en su liquidación deberá verificar el cumplimiento del contratista enel pago de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y recursos parafiscales. 6) Elaborar yfirmar el acta de iniciación dentro de los tres días hábiles siguientes del recibo del anticipo o los requisitos deperfeccionamiento y ejecución por parte del contratista. 7) Notificar al Municipio del Balboa la ejecución de lossubcontratos si los hubiere. 8) Conceptuar sobre prórrogas y/o suspensión del plazo del contrato. 9).Estudiarlas sugerencias y consultas del CONTRATISTA y pasar las observaciones al Municipio del Balboa. 10) Ejercerel control sobre el anticipo concedido al contratista. 11) Justificar las actas de modificación si las hubiere. 12)Dar aviso a la Secretaria de Infraestructura y Vivienda, por escrito en caso que se presente cualquier atrasoen el desarrollo del contrato. 13) Elaborar el acta para la liquidación del contrato y dar respuesta al Secretariode Infraestructura y Vivienda a las observaciones que haga el contratista en la liquidación bilateral y/o unilateral.14) Verificar que los recursos financieros otorgado por el Municipio del Balboa sean invertidos según sus fines.15) Si el contratista no efectúa o realiza totalmente los aportes correspondientes, la entidad por conducto de suinterventor, podrá solicitar la retención de las sumas adeudadas al sistema al momento de la liquidación (parcialo final) y solicitar a la Tesorería del Municipio para que a través de la Fiducia efectúe el giro directo de dichosrecursos a los correspondientes sistemas, con prioridad a los regímenes de salud y pensiones. 16) ElInterventor con el fin de dar cumplimiento al artículo 5 de la ley 828 de 2003, cuando tenga conocimientosobre la conducta del contratista de evasión o elusión de sus obligaciones del Sistema de sus obligacionesdel Sistema de Seguridad Social Integral y de los Recursos Parafiscales, deberá informar en forma inmediata alMinisterio de Protección Social tratándose de pensiones o riegos profesionales y aportes a las cajas decompensación familiar, Sena e ICBF o a la Superintendencia Nacional de Salud. 17) Verificar y dejar constanciadel cumplimiento del contratista durante la ejecución del contrato y en el momento de liquidar el contrato delpago en los aportes de sus empleados en los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes alas cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional deAprendizaje, cuando a ello haya lugar. 18) Constatar que la póliza de garantía de los contratos se encuentraaprobada o que el contrato se encuentra firmado y debidamente legalizado. 19) Requerir por escrito alcontratista cuantas veces sea necesario cuando incumpla con algunas de las obligaciones contractuales 20)Informar al contratante con la debida sustentación y justificación cuando el contratista incumpla de manerapersistente las obligaciones contractuales pese a los requerimientos de que se trata el punto anterior, con elpropósito de que se imponga la sanción contractual correspondiente. PARÁGRAFO: El control fiscal de lacontratación se ejercerá por la Contraloría Departamental en los términos del artículo 65 de la Ley 80 de1993, y el control previo lo ejercerá la oficina de Control Interno. CLÁUSULA OCTAVA.- FORMA DE PAGO: Elpago se efectuara de la siguiente forma: EL MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato así: a)





75

XXXXXXX como anticipo una vez legalizado el contrato y b) el saldo, previa presentación de las actas de recibo deobra aprobadas por el interventor y con el visto bueno del supervisor del Municipio, corresponderán al valor queresulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por los precios unitarios relacionados en la cláusula primerade este contrato, las cuales se cancelarán dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a su radicación de lafactura previa presentación del acta de obra debidamente aprobados por el supervisor asignado por elMunicipio del Balboa y el Interventor, previa disponibilidad de PAC . El pago se hará dentro de los cinco (5)días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la cuenta de cobro o factura, que tiene a cargo la recepción,verificación y aprobación de la misma con sus soportes, en concordancia con lo establecido en el artículo 617del Estatuto Tributario previa disponibilidad de PAC. La facturación debe estar ajustada a los requisitos exigidospor la DIAN, El último pago se efectuará una vez el CONTRATISTA cumpla con los requisitos para la liquidación delcontrato. PARÁGRAFO PRIMERO: El avance de la obra no estará sujeto a los respectivos pagos del presente.Dicho valor será atendido con cargo al Certificado de disponibilidad presupuestal N° xxxxx de 20xx por unvalor de $xxxxx, expedida por la oficina de Presupuesto del Municipio. CLÁUSULA NOVENA.-RESPONSABILIDAD LABORAL, VINCULACIÓN DEL PERSONAL. El CONTRATISTA se obliga a atender enforma permanente la dirección del contrato. EL CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación depersonal, la celebración de subcontratos y la adquisición de materiales, todo lo cual realiza en su propionombre y por su cuenta y riesgo sin que el MUNICIPIO DE BALBOA adquiera responsabilidad alguna por talesconceptos. CLÁUSULA DECIMA: GARANTÍAS: EL CONTRATISTA deberá constituir a favor delMUNICIPIO DEL BALBOA las siguientes garantías: a) Buen manejo y correcta inversión del anticipo. Elvalor de esta garantía deberá ser equivalente al ciento por ciento (100%) del monto que el contratista reciba atítulo de anticipo, en dinero o en especie, para la ejecución del contrato y, su vigencia se extenderá por unavigencia igual al plazo del contrato. b) De cumplimiento: Por un valor igual al 10% del valor del contrato, por elplazo del mismo y cuatro (4) meses más. c) De estabilidad de la obra: Por un valor igual al 10% del valor delcontrato, con vigencia de cinco (5) años a partir del recibo a satisfacción de la obra por parte del Supervisor. d)Pago de salarios y prestaciones sociales: Por un valor igual al 5% del valor del contrato. e) De paga desalarios y prestaciones sociales: Por un valor igual al 5% del valor del contrato, por el plazo del mismo y 3años más. f) Responsabilidad civil extracontractual: Por un valor mínimo de 200 SMMLV (Decreto 1082 de2015), por el plazo del mismo. PARÁGRAFO: Responsabilidad por daños a terceros y a sussubcontratistas: EL CONTRATISTA será responsable por los daños a terceros y/o perjuicios que llegue acausar directa o indirectamente a personas y/o propiedades durante el desarrollo de los trabajos por descuido,omisión o negligencia suya o de las personas a su cargo y reparará inmediatamente los daños causados eindemnizará cuando corresponda; por lo tanto, es responsabilidad del Contratista tomar las medidas necesariaspara prevenir y evitar cualquier tipo de accidentes en la ejecución del contrato para lo cual constituirá lagarantía de responsabilidad extracontractual conforme al Decreto 1510 de 2013. CLAUSULA DECIMA:INDEMNIDAD El contratista se obliga a mantener al MUNICIPIO DE BALBOA indemne de cualquierreclamación provenientes de terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista. CLAUSULADECIMA PRIMERA: TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERALES. El presentecontrato rige por las cláusulas de terminación, modificación, e interpretación unilaterales contenidas en losartículos 15, 16, y 17 de la Ley 80 de 1993., modificada por la Ley 1150 de 2007, el parágrafo 2 del artículo 50de la ley 789 del 2002, modificada por la ley 828 del 2003. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CADUCIDADADMINISTRATIVA. EL MUNICIPIO DE BALBOA podrá declarar la caducidad del presente contrato cuandose presenten hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA queafecten en forma grave la ejecución del contrato y se evidencie que pueda generar su paralización. (Artículo 18de la Ley 80 de 1993). Igualmente de conformidad con el inciso segundo del numeral 5 del artículo 5 de lacitada Ley 80 de 1993, dará lugar a la declaratoria de caducidad del contrato, el incumplimiento de la obligaciónde informar inmediatamente al MUNICIPIO DEL BALBOA, sobre la ocurrencia de peticiones o amenazas de





76

quienes actúan por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, y por lascausales a que se refiere la Ley 1106 de 2006 “Por medio de la cual se prórroga la vigencia de la ley 418 de1997, prorrogada y modificada por la ley 548 de 1999 y la ley 782 de 2002 y se modifican algunas de susdisposiciones”. De igual manera se podrá declarar la caducidad del contrato por incumplimiento de lasobligaciones del contratista relativas a mantener la suficiencia de las garantías, la cual consiste en la ampliaciónde las garantías o de la obligación de obtener su renovación de conformidad con lo establecido en el decreto1082 de 2014. PARÁGRAFO I: en caso de darse la declaratoria de caducidad no habrá lugar a laindemnización para el contratista quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades establecidas en laLey 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007. La declaratoria de caducidad será constitutiva desiniestro de incumplimiento. PARAGRAFO II: La resolución de caducidad se notificará personalmente alcontratista o a su representante legal o apoderado conforme el Ley 1437 de 2011. PARAGRAFO III: Contrala resolución de caducidad por la vía gubernativa, procede el recurso de reposición en los términosconsagrados en el artículo 77 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA TERCERA: SUSPENSIONTEMPORAL. En el evento de que se presenten circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan laprestación del servicio, las partes podrán solicitar la autorización para suspender la ejecución del contrato,circunstancia que deberá quedar consignada en un acta en la cual se enunciaran las razones de lasuspensión y el termino de la misma y fecha de reiniciación, previo concepto favorable de los supervisores delcontrato y aprobación del Secretario o a quien este delegue. En caso de presentarse la suspensión temporaldeberá darse aviso por escrito a la entidad que expidió las garantías. CLAUSULA DECIMA CUARTA: CESIONY SUBCONTRATOS: Dado que el presente contrato se celebra teniendo en cuenta las calidades ycaracterísticas del contratista, le está prohibido a este ceder total o parcialmente el mismo sin la autorizaciónprevia y escrita del MUNICIPIO DEL BALBOA. La cesión requerirá un contrato sujeto a las mismasdisposiciones que rigen el contrato principal y lo que el Municipio del Balboa considere oportuno ceder. En talcaso, de ceder total o parcialmente los derechos, esta no podrá causar costo adicional para el Municipio delBalboa y se deben expedir las Garantías a quien se le ceda el contrato. En caso de que la entidad contratanteautorice previamente la subcontratación, se exigirá al contratista que en la garantía de responsabilidadextracontractual se cubran igualmente los perjuicios derivados de los daños que sus subcontratistas puedancausar a terceros con ocasión de la ejecución del contrato, o en su defecto que el subcontratista cuente con unseguro de responsabilidad civil extracontractual propio para el mismo objeto. Lo anterior, sin perjuicio de que laentidad contratante deba evaluar los demás riesgos a que pueda estar expuesta, en cuyo caso exigirá alcontratista las demás garantías que la mantengan indemne frente a esos eventuales daños. CLAUSULADÉCIMA QUINTA: MULTAS. En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo delCONTRATISTA este autoriza expresamente mediante el presente documento al MUNICIPIO DE BALBOA paraefectuar la tasación y cobro de multas en un porcentaje del 0.1% por cada día de retraso, sin que estassobrepasen el 10% del valor total del contrato, las cuales se deducirán del valor de los pagos parciales ofinales que deban hacérsele o del amparo de cumplimiento según fuere el caso. Para el cobro de lasmultas se deberá agotar un procedimiento mínimo para dar aplicación al debido proceso (artículo 17 de laLey 1150 de 2007) garantizando los derechos de defensa y contradicción y de su garante de conformidad a loestipulado en el decreto 1 0 8 2 de 2015. La liquidación de las multas las efectuara el servidor públicoencargado de ejercer la vigilancia y control del contrato, mediante actas de informes parciales y/o final, previoconcepto favorable del mismo y su cobro se efectuara mediante acto administrativo y se notificara y/ocomunicara oportunamente al CONTRATISTA y a la Entidad con la cual se hayan constituido las Garantías,decisión que prestara mérito ejecutivo. De las multas tasadas, impuestas y cobradas, se informara a la Cámarade Comercio. CLAUSULA DECIMA SEXTA: C L A U S U L A PENAL. En caso de declaratoria de caducidad ode incumplimiento de este contrato, el CONTRATISTA se hará acreedor a una sanción a título de cláusulapenal pecuniaria, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, suma que se hará





77

efectiva por el MUNICIPIO, considerándose como pago parcial de los perjuicios que pudieran ocasionársele.Parágrafo 1: La administración municipal impondrá directamente la cláusula penal a través de un previoagotamiento de un debido proceso en el cual se garantiza el derecho de defensa. Contra la resolución quehace efectiva la cláusula penal pecuniaria procede dicha resolución procede el recurso de reposición deconformidad con el artículo 77 de la Ley 80 de 1993. Parágrafo 2 La administración municipal hará efectivadirectamente la cláusula penal a través de la Jurisdicción coactiva de conformidad a la Ley 1150 de 2007.CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO. El presente contrato se liquidara decomún acuerdo por las partes contratantes en la fecha de terminación acordada en el mismo o dentro de loscuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación del contrato o de la expedición del acto administrativo queordena la terminación o a la fecha del acuerdo que así lo disponga. En esta etapa las partes acordaran losajustes, revisión y reconocimientos a que haya lugar. En el Acta de Liquidación constaran los acuerdos,conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner a fin a las divergencias presentadas y poderdeclararse en paz y salvo. Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación de lasGarantías del contrato. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: LIQUIDACION UNILATERAL. En aquellos casos enque el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, olas partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en formaunilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del CCA.Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada encualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término, de mutuo acuerdo ounilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del CCA. En concordancia en lo dispuesto en elartículo 11 de la ley 1150 de 2007. CLAUSULA DECIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:El presente contrato se entiende perfeccionado con la suscripción de las partes de conformidad con el artículo41 de la ley 80 de 1993. Para su ejecución se requiere de la expedición del registro presupuestalcorrespondiente, las garantías exigidas y aprobadas, y se debe acreditar el pago de las obligaciones deseguridad social y parafiscales artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. CLAUSULA VIGESIMA: VEEDURIACIUDADANA. Este Contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano en los términos del artículo 66de la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA:CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL YRECURSOSPARAFISCALES: El contratista deberá cumplir con el pago por concepto de las obligaciones conlos sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar,Instituto Colombiano de Bienestar familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, cuando a ello haya lugar,tal como lo establece el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, lo cual será verificado por elinterventor o supervisor del contrato. Ley 80 de 1993 (Ley 1150 de 2007 el articulo 23 reforma la Ley 80 de1993). El Incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas por parte delMinisterio de Protección Social o la Superintendencia nacional de salud, conforme lo prevé el artículo 5 de laLey 828 de 2003. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: COSTOS Y GASTOS. Correrán por cuenta delCONTRATISTA la constitución de las garantías, el pago de todos los demás gastos en que incurra el mismo enrazón del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, obligaciones que seentenderán cumplidas con la presentación de los recibos de pago de los derechos correspondientes.CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO Y NOTIFICACION. Se señala como domicilio contractual laciudad de Balboa – Cauca. Para constancia se firma en la ciudad de Balboa - Cauca a los XXXXX (XX) días delmes de XXXXX del año dos mil xxxx (2.01x)

JOSE BOLIVAR DELGADO RIVERA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAlcalde Municipal Contratista

pliegos licitaciones marina

Documents