1

PLIEGO UNICO DE BASES Y

CONDICIONES

LICITACION PUBLICA Nº 02- CBAS -2016

CONTRATACION DE SERVICIOS

DE CONSULTORIA

2

INDICE SISTEMATICO

1. DISPOSICIONES GENERALES 1.1. Objeto y características del llamado. 1.2. Terminología 1.3. Consultas y aclaraciones 1.4. Facultad de la Corporación 1.5. Modalidad de la Licitación 1.6. Precio de la documentación 1.7. Normas supletorias

2. OFERENTES 2.1. Capacidad legal 2.2. Domicilio 2.3. Presentación conjunta de más de una empresa 2.4. Inhibiciones

3. OFERTAS 3.1 Adquisición de la documentación 3.1.1 Conformidad de la documentación 3.2. Mantenimiento de las ofertas 3.3. Encomiendas 3.4. Presentación de las ofertas. Elementos a presentar 3.4.1 Sobre o envoltorio identificado con el Nº 1 3.4.2 Sobre o envoltorio identificado con el Nº 2 3.4.3 Aclaraciones 3.5. Forma y moneda de cotización 3.6. Presupuesto de Referencia 3.7. Garantías 3.8. Intereses 3.9. Devolución de las garantías 3.10. Apertura de las ofertas 3.11. Feriado o asueto en fecha de apertura 3.12. Cronograma de Licitación 3.13. Procedimiento para las aperturas 3.14. Aclaración de las ofertas 3.15. Evaluación del Sobre Nº 1 3.16. Calificación 3.17. Fórmula de Preadjudicación

4. ADJUDICACION 4.1. Errores aritméticos 3.4 Preadjudicación 3.5 Adjudicación

5. CONTRATO 5.1. Firma del Contrato 5.2. Plazo del Contrato 5.3. Pago de los certificados 5.3.1 Mora en los pagos 5.3.2 Redeterminación de precios 5.4. Transferencia o Cesión del contrato 5.5. Rescisión 5.6. Propiedad intelectual

3

6. VARIOS 6.1 Fuero judicial 6.2 Cláusula anticorrupción

ANEXOS: Anexo I – Términos de Referencia Anexo II – Pautas de evaluación Sobre Nº 1 Anexo III – Planilla 1 – Tarifa mensual Anexo IV – Planilla 2 – Tarifa promedio ponderada Anexo V - Modelo de oferta económica Anexo VI – Modelos de planillas de Antecedentes

4

1. DISPOSICIONES GENERALES 1.1 Objeto y características del llamado:

Es objeto del presente pliego el llamado a Licitación Pública destinado a empresas consultoras interesadas en la contratación de los servicios de Consultoría para la realización de las siguientes tareas:

a) Relevamiento de la infraestructura existente en las Villas, Asentamientos y Núcleos Habitacionales Transitorios y/o espacios públicos que se encuentren en localizados en el Área de Desarrollo Sur y elaboración de los correspondientes documentos licitatorios, incluyendo la confección de los Pliegos de Bases y Condiciones para la ejecución de las obras de urbanización de dichos sitios cuando la Corporación lo establezca en su alcance.

b) Formulación de proyectos de obras de ingeniería y/o arquitectura que la Corporación decida encomendar y elaboración de la correspondiente documentación licitatoria, incluyendo la confección de los Pliegos de Bases y Condiciones para la contratación de la obras cuando la Corporación lo establezca en su alcance.

c) Asistencia en la Licitaciones, respuesta a consultas de los Oferentes y emisión de Circulares, evaluación de propuestas de Oferentes y asesoramiento para la firma de los contratos para la realización de las obras que la Corporación decida ejecutar.

d) Dirección, Supervisión y/o Inspección de las obras que la Corporación decida encomendar.

e) Realización de estudios de factibilidad técnica y económico-financiera.

f) Capacitación al personal técnico, dependiente de esta Corporación, relacionada con cada una de las encomiendas que se encargarán oportunamente.

Las características generales de los servicios a prestar se encuentran definidas en el Anexo I “Términos de Referencia”.

Los alcances específicos de las tareas a realizar serán definidos en cada una de

las Encomiendas que la Corporación asigne a la Consultora en los términos de

este Pliego y del Contrato que se celebre. 1.2 Terminología:

En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos: "Adjudicatario": el oferente al que se ha comunicado en forma fehaciente la adjudicación en su favor, hasta la firma del Contrato. "Año": período de doce meses. Área de Desarrollo Sur: polígono delimitado por diversas arterias dentro de la Ciudad de Buenos Aires, declarado como tal por la Ley N° 470 de la CABA. “B.O.”: Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. "Circular con consulta": las contestaciones de la CBAS a los pedidos de aclaración formulados. "Circular sin consulta": las aclaraciones y/o modificaciones de oficio que la CBAS formule.

“Corporación” ó “CBAS”: la Corporación Buenos Aires Sur S.E. “Comitente”: la Corporación Buenos Aires Sur S.E.

5

"Contrato": el instrumento legal escrito en el que se definen los derechos y obligaciones de ambas partes para la ejecución de los servicios requeridos. “Contratista”: el adjudicatario una vez firmado el contrato. "Días": salvo indicación especial en contrario, se entenderán por días hábiles administrativos. “Días corridos”: todos los días del mes, en los términos de lo dispuesto por el art. 27 del Código Civil. "Días hábiles": los días en que funcionan las oficinas de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y/o de la Corporación. "Oferente": Consultora o consorcio de firmas consultoras que presenta una propuesta en una licitación. "Oferta": el total de la propuesta presentada por el oferente en una licitación. “Pliego licitatorio”: el presente pliego y todas las circulares con y sin consulta. “Pre adjudicatario”: el oferente al que se ha comunicado en forma fehaciente la preadjudicación a su favor. "Semana": período de siete días corridos. Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

1.3. Consultas y aclaraciones:

Podrán efectuarse consultas hasta cinco (5) días hábiles antes de la apertura; la respuesta será formulada por la Corporación dentro de los dos (2) días hábiles de recibida la consulta. La Corporación podrá también formular aclaraciones o modificaciones de oficio hasta tres (3) días corridos antes de la fecha de apertura. Todas las circulares que se expidan llevarán numeración corrida, formarán parte de la documentación y se encontrarán a disposición de los adquirentes de pliegos en el lugar donde los hubieran retirado. También se aclara que la Corporación podrá, a su solo criterio, extender por una vez el plazo indicado para responder las consultas, cuando la naturaleza de éstas u otras razones así lo hicieran aconsejable. A tal fin, se establece que, en los días y horas fijados en el presente en 3.12 en la Oficina de Licitaciones de la Corporación, las empresas consultoras que hubieren adquirido la documentación de la licitación, se deberán notificar de todas las resoluciones, circulares y demás actos administrativos emitidos por la Corporación, quedando legalmente notificados a partir de las fechas indicadas. Salvo que, constituidos por sí o por intermedio de representante legal en la Oficina de Licitaciones de la Corporación, y ante el requerimiento de que se le exhiba el expediente licitatorio, se le informe que el mismo no se encuentra a disposición de los particulares para su consulta, y se le emita el respectivo certificado dando cuenta de este extremo, único medio idóneo y válido para que el plazo legal pertinente no comience a correr a partir de dichas fechas.

1.4 Facultad de la Corporación:

La Corporación podrá dejar sin efecto la presente Licitación en cualquier momento previo a la adjudicación, sin que ello dé derecho a reclamo alguno por parte de los oferentes.

1.5 Modalidad de la Licitación:

6

La presente contratación tiene el carácter de Licitación Pública de etapa múltiple en los términos del Reglamento de Contrataciones de esta Corporación.

1.6 Precio de la documentación: El precio del presente pliego para su venta se fija en la suma de $ 10.000,00.- (diez mil pesos) IVA incluido, y podrá ser consultado en la página web de esta Corporación (http://www.cbas.gov.ar) y en la Oficina de Licitaciones (Avda. Intendente Rabanal 3220, 4º Piso, Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 10:30 a 16:30 horas. Para su adquisición se deberá efectuar el pago en la misma dirección mediante cheque “no a la orden” de la Corporación Buenos Aires Sur S.E. Para presentar propuestas es obligatorio haber adquirido la documentación de licitación. El importe recibido por la Corporación por la venta de los pliegos compensa el precio de elaboración e impresión de los mismos y no será devuelto a los adquirientes en ningún caso, aún cuando por cualquier causa se dejara sin efecto la licitación o se rechazaran todas las ofertas.

1.7 Normas supletorias: Todo cuanto no esté previsto en el presente Pliego Único de Bases y Condiciones, será resuelto de acuerdo a las disposiciones de: -Pliego de Condiciones Generales de la Corporación; -Reglamento de Contrataciones de esta Corporación; -La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; -La Ley 13.064 “Ley Nacional de Obras Públicas” y sus modificaciones; -La Ley 2095 de Compras y Contrataciones del GCBA; -La Ley 2908 de Redeterminación de Precios y sus modificaciones; -Los principios generales del derecho administrativo y los del derecho en general, -Leyes vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires que resulten aplicables en razón de la materia.

7

2. OFERENTES 2.1. Capacidad Legal

Podrán ser oferentes en la presente Licitación todas las firmas consultoras nacionales legalmente constituidas en la República Argentina. Las consultoras deberán cumplir con lo establecido en la Ley Nº 22.460, Ley Nº 18.875 y su Decreto Reglamentario.

2.2. Domicilio:

El Oferente constituirá domicilio especial en la Ciudad de Buenos Aires; si lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su oferta, deberá comunicar el cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente a la Corporación. El nuevo domicilio también deberá fijarse en la Ciudad de Buenos Aires.

2.3. Presentación conjunta de más de una empresa:

Cuando el oferente se constituya por dos o más empresas en forma conjunta o asociada, deberán presentar compromiso de conformar una UTE y en caso de resultar adjudicatarias, adjuntar el contrato debidamente inscripto, el cual deberá ser presentado, como máximo, hasta dos días antes de la fecha fijada para la firma del Contrato. En todos los casos la presentación conjunta importará que las obligaciones asumidas frente al Comitente sean solidarias. Tanto en el compromiso de conformar una UTE como en el contrato de conformación de la misma, las empresas integrantes deberán asumir, en forma expresa, la responsabilidad principal, solidaria e ilimitada para el cumplimiento del contrato. Ninguna de las firmas asociadas podrá tener una participación inferior al 40% (cuarenta por ciento).

2.4. Inhibiciones:

No podrán presentar propuesta los oferentes cuyos Directores, accionistas o profesionales y técnicos propuestos para las tareas objeto de la presente, fueren funcionarios o empleados de la Corporación o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con excepción de los cargos docentes. Aclarase que la Corporación no aceptará aquellas ofertas de las empresas que mantengan juicios pendientes con ésta o con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni que se encuentren concursadas o con proceso de quiebra. Con la oferta, se deberá presentar una Declaración Jurada en la que se manifieste lo expresado en los párrafos precedentes y asimismo si tiene juicios pendientes con la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y/o con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y/o Corporación, sea como actor o demandado, indicando el importe comprometido en el pleito. Con relación a la exigencia de que las empresas no se encuentren concursadas, ni con procesos de quiebra la misma deberá acreditarse con la constancia del registro de Juicios Universales prevista en el Art. 3.4.1 inc. f).

8

La Corporación podrá requerir, luego de la apertura del Sobre Nº 2 y en el plazo que indique, la presentación de una nueva Declaración Jurada en el sentido indicado.

9

3. OFERTAS 3.1. Adquisición de la documentación:

Todo interesado en concurrir a la licitación debe adquirir la documentación en la Oficina de Licitaciones indicada hasta 5 (cinco) días hábiles antes del día fijado para la apertura de la licitación respectiva. Cuando concurran dos o más empresas asociadas, se entenderá satisfecho el requisito aunque la adquisición se hubiere efectuado a nombre de alguna o algunas de las mismas. La adquisición del Pliego en fecha cercana a la Apertura de la Licitación no será causal para que el adquirente pueda solicitar una postergación de la misma, como así tampoco la modificación del plazo fijado para pedido de aclaraciones.

3.1.1 Conformidad de la documentación:

La sola presentación de la oferta, importa por parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de toda la normativa que rige el procedimiento de selección, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante su desconocimiento.

3.2 Mantenimiento de las ofertas:

Las ofertas deberán mantener su vigencia por 90 (noventa) días corridos a partir del acto de apertura de las mismas. Vencido ese plazo, los oferentes que lo deseen podrán retirar su garantía, pero si no lo hicieran queda entendido que han prolongado automáticamente el plazo de validez. El aviso de caducidad deberá ser hecho por el oferente en forma fehaciente y con un mínimo de quince (15) días de antelación

3.3 Encomiendas:

Las encomiendas que la Corporación realice a la Consultora durante el desarrollo del Contrato con relación a las tareas definidas en el Objeto, deberán ser valuadas en función de los meses/hombre que resulten razonables para la prestación del servicio a las Tarifas Mensuales cotizadas en la oferta económica, según categoría. Cada Encomienda contendrá: a) La definición específica del objeto de la Encomienda. b) El plazo de ejecución. c) El precio de la Encomienda y su fecha de referencia. d) Todo otro aspecto que las partes consideren conveniente incluir. En todo lo que no esté específicamente definido en cada Encomienda, la misma se regirá por las normas del Contrato.

3.4 Presentación de las ofertas - Elementos a presentar:

Las ofertas deben presentarse en las oficinas de la Corporación en el día y hora que se indica en el cronograma; estarán contenidas en dos sobres cerrados y deberán contener los siguientes elementos:

10

3.4.1. Sobre o envoltorio identificado con el Nº 1 que contendrá:

a) Identificación del oferente, que deberá incluir nombre o razón social, domicilio, teléfonos, fax, dirección de e-mail, nombre y teléfono del representante legal.

b) Garantía de oferta.

c) Constancia de haber adquirido la documentación de la licitación, avalada por el recibo emitido por esta Corporación.

d) Declaración de aceptación de la jurisdicción de los Tribunales Contencioso

Adm. y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires

e) Copia certificada del acta constitutiva y estatuto o contrato social, según corresponda, inscriptos en el registro u órgano que corresponda, con su correspondiente número de inscripción

f) Copia certificada de designación de autoridades vigentes, inscriptas en el registro u órgano que corresponda, conforme a las disposiciones estatutarias.

g) Constancia expedida por el Registro de Juicios Universales en el cual conste que la/s Empresa/s no se encuentra/n Concursada/s o en proceso de Quiebra/s.

h) Copia de Acta/s de directorio/s (certificada/s) autorizando a los firmantes de

las ofertas a: presentarse a la Licitación Pública en nombre de la Empresa y, eventualmente en el caso de resultar adjudicada, a firmar la Contrata.

i) Una Declaración Jurada de aceptación y de conocer todos los términos y

condiciones de los Pliegos de la Licitación, y el compromiso de suscribirlos

junto con el contrato en caso de ser adjudicatarios (NO SE DEBEN

PRESENTAR LOS PLIEGOS).

j) Compromiso de conformar una UTE. o el contrato respectivo, debidamente inscripto en su caso, si se trata de empresas que se presentan en forma conjunta. Dicha intención deberá acreditarse mediante acta de directorio.

k) Declaración jurada sobre inhibiciones, según 2.4

l) Declaración jurada manifestando si el oferente tiene juicios pendientes con la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y/o con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y/o con la Corporación Buenos Aires Sur S.E., sea como actor o demandado, indicando el importe comprometido en el Pleito.

m) Declaración de mantenimiento de oferta por el plazo estipulado en el Pliego

de Condiciones Particulares.

n) Certificado fiscal para contratar expedido por la Administración Federal de

Ingresos Públicos.

o) Certificado fiscal para licitaciones y/o contrataciones con el Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expedido por la Dirección General de Rentas, en original o fotocopia certificada por Escribano Público.

p) Certificado de Deudores Alimentarios Morosos, original o fotocopia certificada por Escribano Público, expedido por la Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del que resulta que el oferente, concursante o postor en el caso de personas físicas o que los directores o miembros del Organismo de Administración, en el caso de sociedades, no se encuentran inscriptos en el Registro de Deudores/as Alimentarios Morosos/as.

q) Balances correspondientes a los tres últimos ejercicios, certificados por Contador Público y por el organismo profesional competente.

r) Constancia de inscripción ante la AFIP.

s) Comprobante de los dos últimos pagos del Impuesto sobre los Ingresos

Brutos o Convenio Multilateral, cuando corresponda.

t) Referencias bancarias y comerciales, o nómina de los establecimientos que puedan proporcionarlas.

u) Antecedentes generales de la empresa. Se incluirán exclusivamente los trabajos a los que hace referencia el inciso a) del Anexo II, con la totalidad de los datos que permitan su evaluación de acuerdo a lo allí citado.

v) Antecedentes específicos de la empresa para las tareas objeto de la Licitación. Se incluirán exclusivamente los trabajos a que hace referencia el inciso b) del

11

Anexo II, con la totalidad de los datos que permitan su evaluación de acuerdo a lo establecido en dicho Anexo.

w) Organización empresaria: Se deberá presentar la documentación que acredite la cantidad de personal en relación de dependencia (formulario AFIP Nº 931 – S.U.S.S.).

x) Nómina del personal propuesto para cubrir los cargos previstos en el inciso d) del Anexo II, con Currículum Vitae firmado y compromiso de participación con carácter de exclusividad.

En el caso de empresas que se presenten conformando una UTE, la documentación requerida deberá ser presentada por cada una de las empresas que la integran. La información en materia de antecedentes y personal deberá contener el detalle necesario para que la CBAS pueda realizar la evaluación del Sobre Nº 1 prevista en el Anexo II. Se deberán presentar los certificados de los Comitentes que avalen los antecedentes que se incluyan en Antecedentes Generales y Específicos.

3.4.2. Sobre o envoltorio identificado con el Nº 2: que contendrá la siguiente documentación, de acuerdo a los modelos del Anexos:

III) Planilla 1 – Tarifas Mensuales

IV) Planilla 2 – Tarifa Promedio Ponderada

V) Carta Oferta económica

3.4.3. Aclaraciones El sobre o envoltorio identificado con el Nº 1, que contendrá la documentación especificada y el sobre o envoltorio identificado con el Nº 2, deberán estar

perfectamente cerrados. Ambos sobres o envoltorios deberán estar incluidos en

un envoltorio principal, también perfectamente cerrado, identificado con: número de la licitación; día y hora de la apertura.

Las ofertas se presentarán en original y dos copias, foliadas, selladas y

firmadas en todas sus hojas; menos la garantía de oferta, que sólo irá foliada. Se aclara que el duplicado y triplicado podrá presentarse en fotocopia simple del original

(NO SE REQUIERE FIRMA ORIGINAL EN LAS COPIAS). El oferente es exclusivo responsable de los errores que se cometiesen en su transcripción. Las enmiendas, raspaduras y entrelíneas deberán ser debidamente salvadas al pie, al igual que los eventuales agregados manuscritos. Queda establecido que las ofertas, una vez entregadas en la Corporación, quedarán incorporadas definitivamente a las actuaciones de la licitación. Para el supuesto de que se omitiese la presentación de algún elemento, la CBAS determinará a su solo juicio, si el mismo puede ser solicitado a posteriori, sin alterar el principio de igualdad.

3.5 Forma y Moneda de cotización:

La cotización se realizará en pesos por tarifas mensuales para las distintas categorías de personal detalladas en la Planilla 1 - Anexo III. Las tarifas que se coticen deberán incluir los salarios del personal, las cargas sociales que correspondieren, los gastos indirectos (gastos generales de la empresa), los

12

gastos directos propios del proyecto, los beneficios e impuestos excluido del IVA. El importe de IVA será adicionado a los valores de las tarifas mensuales a la tasa vigente al momento de la facturación. Se considera que las tarifas cotizadas cubren todos los costos para la prestación del servicio objeto de la licitación, motivo por el cual los componentes mencionados en el párrafo anterior son a título de ejemplo y no habilitan al Contratista a reclamar en el futuro por cualquier costo que no esté específicamente incluido en ese listado. En la Planilla 2 - Anexo IV, se realizará la valuación de una Tarifa Promedio Ponderada que surgirá de efectuar la sumatoria de multiplicar las tarifas cotizadas por los porcentajes asignados a cada categoría detallados en el modelo de dicha planilla, la que será el precio de comparación a utilizar en la Licitación para las distintas ofertas económicas. Los porcentajes de participación de cada categoría establecidos en la Planilla 2 - Anexo IV son al solo efecto de obtener un valor de comparación de las ofertas económicas. Las cantidades de meses/hombre en cada una de las Encomiendas se establecerán en función de las características de cada tarea.

La valuación de cada encomienda se realizará aplicando a los meses/hombre necesarios para cada tarea las tarifas mensuales de la Planilla 2 – Anexo IV, según se indica en los Términos de Referencia.

3.6 Presupuesto de Referencia

El presupuesto de referencia para la Tarifa Promedio Ponderada de la Planilla 2- Anexo IV asciende a la suma de $ 104.100,- (ciento cuatro mil cien pesos) más IVA a valores de mayo de 2016. Teniendo en cuenta que la Corporación otorgará prioridad a la calidad técnica de las propuestas que se realicen, las propuestas económicas, entendiendo como tal el valor de la Tarifa Promedio Ponderada de cada oferente, podrán variar en más 10% (diez por ciento) o en menos 10% (diez por ciento) con respecto al presupuesto de referencia indicado en este punto. Las propuestas que no se encuentren dentro de ese rango, automáticamente serán rechazadas.

3.7 Garantías:

La garantía de mantenimiento de oferta será por un importe de $ 104.100,- (ciento cuatro mil cien pesos) más IVA y las de cumplimiento de contrato serán equivalentes al 10% (diez por ciento) del monto de cada Encomienda. Podrán constituirse en las siguientes formas: a) Fianza de entidad bancaria donde conste que la misma se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de división y excusión en los términos del artículo 2013 del Código Civil. La entidad bancaria deberá tener representación en la Ciudad de Buenos Aires y será de reconocida solvencia y seriedad a juicio exclusivo de la Corporación. b) Pólizas de Seguros de Caución cuyas cláusulas fueran aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación y por medio de las cuales la aseguradora se obligue en carácter de fiador solidario con renuncia a los beneficios de excusión y división. Dichas pólizas deberán ser contratadas en Compañías aseguradoras con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y de reconocida solvencia y seriedad, a juicio exclusivo de esta Corporación.

13

c) Mediante depósito en efectivo. En cualquier momento, la Corporación podrá requerir sustitución de la entidad bancaria o de la Compañía Aseguradora, si a su solo juicio las mismas no ofrecen suficiente garantía de solvencia y seriedad.

3.8 Intereses.

La Corporación no pagará intereses por los depósitos en efectivo, ni reconocerá actualización por desvalorización monetaria.

3.9 Devolución de las garantías:

Las garantías de oferta serán devueltas a los que no resulten adjudicatarios dentro de los 5 (cinco) días de la adjudicación o después de vencido el plazo de validez de la oferta. En el caso del que resultare adjudicatario, la garantía de oferta le será devuelta en el momento de integrar la garantía de adjudicación. La Garantía de Cumplimiento de Contrato será devuelta una vez terminada cada Encomienda a satisfacción de la Corporación.

3.10 Recepción y Apertura de las ofertas:

La recepción de los sobres conteniendo las ofertas se efectivizará hasta el día 28 de junio de 2016 a las 12.30 horas, en la Oficina de Licitaciones, Avda. Intendente Rabanal 3220, 4º Piso, Ciudad de Buenos Aires. La apertura de los sobres se llevará a cabo el día 28 de junio de 2016 a las 13.00 horas, en la Oficina de Licitaciones, Avda. Intendente Rabanal 3220, 4º Piso, Ciudad de Buenos Aires. Las ofertas que fueran presentadas fuera del horario previsto no serán recepcionadas y se devolverán al presentante sin abrir, con la constancia del horario de presentación.

3.11 Feriado o asueto en fecha de apertura:

Salvo expresa habilitación de día y hora, si por cualquier circunstancia el día fijado para la apertura de las propuestas resultara feriado o asueto administrativo, aquella se trasladará a la misma hora del primer día hábil posterior.

3.12 Cronograma de la Licitación: Las fechas serán las indicadas en los párrafos pertinentes del presente pliego con relación al proceso licitatorio. Todas las notificaciones y vistas se efectuarán en la Oficina de Licitaciones de la Corporación, Av. Intendente Rabanal 3220, 4º Piso, en el horario de 11:00 a 15:00, en días hábiles. La apertura del Sobre Número 2 (dos) se llevará a cabo en la fecha que oportunamente se notifique, en el mismo lugar y horario en que se realizó la apertura del Sobre Número 1 (uno).

3.13 Procedimiento para las aperturas:

a) Se verificará que estén reunidas todas las ofertas recibidas a tiempo.

14

b) Se verificará el correcto estado de los sobres exteriores. c) Se abrirán los Sobres Nº 1 y se verificará que cada uno de ellos contenga los

elementos requeridos. d) Se labrará un acta en la que se consignará hora y fecha de la apertura, nombre de

cada oferente, constancia de los documentos faltantes y tipo de garantía. e) El acta será firmada por los funcionarios que presidan el acto y aquellos oferentes

que deseen hacerlo.

f) SERAN RECHAZADAS EN EL MISMO ACTO las ofertas cuyo Sobre Nº 1 no contengan los elementos requeridos en los apartados a), b), c), d) y e) del Art. 3.4.1 de este Pliego; que no acompañen el Sobre Nº 2; ó que la garantía fuere por un monto inferior al requerido, poniendo a disposición del oferente la totalidad de la documentación una vez concluido el procedimiento de apertura.

g) Para las ofertas válidas, una vez efectuada la evaluación de los elementos contenidos en el Sobre N° 1, se procederá a la apertura de los Sobres N° 2 de las ofertas calificadas en la fecha indicada en 3.12.

h) Se labrará acta con los mismos recaudos indicados para la apertura del Sobre Nº 1, en la cual se dejará constancia del importe de la oferta económica, detalle de los elementos presentados como, asimismo, de los omitidos.

i) Las ofertas no admisibles serán devueltas después de los plazos de vista a los oferentes y una vez ratificado el informe de la Comisión Evaluadora.

La Corporación dará recibo numerado de los sobres entregados hasta el día y hora fijados para la apertura. Los sobres que llegaran después, cualquiera sea la causa de la demora, no serán considerados y serán devueltos al remitente sin abrirlos. En los días indicados en 3.12 los oferentes deberán concurrir a la sede de la Corporación a notificarse del informe de calificación. Los oferentes podrán formular impugnaciones dentro de los días de vista y los dos posteriores habilitados para ello; debiendo los impugnantes realizar un depósito en efectivo de garantía previsto en 4.2.

3.14 Aclaración de las Ofertas:

Con posterioridad a la apertura de la licitación y a los efectos de realizar el estudio de las ofertas la Corporación requerirá de los proponentes cualquier elemento que estime necesario para la correcta evaluación de sus ofertas. Tanto la solicitud como la respuesta se harán por escrito; en ningún caso se podrá solicitar ni permitir cambio alguno en los precios ni demás aspectos substanciales de la Oferta, salvo la corrección de los errores aritméticos detectados por la Corporación. De ser solicitados dichos elementos, deberán ser presentados por los oferentes dentro del plazo que fije la Corporación. El pedido de informes y de elementos faltantes deberán ser cumplimentados en el plazo que oportunamente fijará la Corporación, bajo pena de darse por retirada la oferta con pérdida de la garantía.

3.15 Evaluación del Sobre Nº 1: La evaluación del Sobre Nº 1 será realizada de acuerdo a las pautas que se detallan en el Anexo II.

3.16 Calificación

15

Una vez evaluado el Sobre Nº 1, se establecerá el puntaje técnico de cada oferente. Sólo serán calificadas aptas para la apertura del Sobre Nº 2, aquellas ofertas que cumplan con los requisitos establecidos en el Anexo II y que hubieren presentado toda la documentación requerida en el Sobre Nº 1.

3.17 Fórmula Preadjudicación: La evaluación de las propuestas técnicas y económicas, precalificadas, se realizará utilizando la siguiente fórmula: PFi= 0,80 x PTi + 0,20 x D PT Di Donde: PFi= Puntaje Final de la propuesta del oferente “i”. PTi= Puntaje Técnico de la propuesta del oferente “i”. PT= Puntaje Técnico de la mejor oferta calificada. D= Valor de la menor Propuesta Económica (Tarifa Promedio Ponderada) Di= Valor de la Propuesta Económica del oferente “i” (Tarifa Promedio Ponderada).

16

4 ADJUDICACIÓN

4.1 Errores aritméticos:

Si existiera una discrepancia entre números y letras prevalecerá el valor expresado en letras.

4.2. Preadjudicación:

En los días previstos en el cronograma, los oferentes deberán concurrir a la sede de la Corporación a notificarse del informe de preadjudicación. Los oferentes podrán formular impugnaciones dentro de los dos (2) días hábiles a contar del último día de puesto a disposición el informe, debiendo los impugnantes realizar un depósito en efectivo de garantía por la suma de $ 104.100,- (ciento cuatro mil cien pesos) más IVA en la cuenta de la Corporación, importe que será devuelto sólo en caso de ser procedentes dichas impugnaciones. La formulación de impugnaciones no suspenderá el trámite licitatorio excepto cuando por razones de interés público así lo disponga la CBAS. La preadjudicación del llamado será anunciada en la Sede de la Corporación. Todas las impugnaciones serán resueltas por la autoridad competente para aprobar la contratación, en decisión que no podrá ser recurrida.

4.3. Adjudicación:

Vencido el plazo para impugnaciones, la Comisión Evaluadora emitirá dictamen no vinculante, para que el Presidente, en consecuencia de lo que disponga el Directorio de la Corporación, resuelva la Adjudicación. Se notificará la misma al oferente favorecido por medio fehaciente y se publicará en el Boletín Oficial. También se hará conocer la adjudicación a los no favorecidos para que retiren sus garantías de oferta. La Corporación adjudicará la licitación a la Empresa que, a su solo juicio, haya presentado la oferta más conveniente, poseyendo el mayor puntaje final de acuerdo a lo establecido en 3.17 pudiendo rechazarlas a todas sin que ello dé derecho a reclamo alguno por parte de los oferentes.

17

5 CONTRATO 5.1 Firma del Contrato:

En la fecha indicada en 3.12 o cuando el Comitente así lo indique, el adjudicatario deberá presentarse en la sede de la Corporación a los fines de la suscripción del contrato. El incumplimiento de la firma del contrato o de la constitución de la garantía de cumplimiento de contrato en el plazo establecido será causa suficiente para dejar sin efecto la adjudicación con pérdida de la garantía de oferta. En este caso la Corporación podrá, sin necesidad de recurrir a un nuevo llamado, ofrecer la adjudicación al proponente que siga en el orden de prelación, pudiendo repetir este procedimiento sucesivamente las veces que sea necesario para adjudicar la licitación. Si el contrato no se firmara por decisión de la Corporación, el Adjudicatario sólo tendrá derecho a reclamar la devolución de las Garantías constituidas, no teniendo en ningún caso derecho a indemnización.

5.2 Plazo del contrato:

El Contrato tendrá una duración de 24 (veinticuatro) meses, a partir de la fecha de su suscripción, con opción a prórroga por un período de 12 (doce) meses. Con 30 días de anticipación, la Corporación comunicará su decisión de hacer uso de esta opción mediante notificación fehaciente a la consultora.

5.3 Pago de los certificados:

El certificado de cada encomienda deberá ser presentado en la Mesa de Entradas de esta Corporación, Av. Rabanal 3220, Planta Baja, Buenos Aires, y deberá contener los siguientes requisitos: a) Factura, en original y una copia. b) Copia del último pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en constancia legible, y copia de su última declaración jurada. c) Copia del último pago correspondiente al Sistema Único de Seguridad Social, y copia de su última declaración jurada. d) Copia del contrato con una Aseguradora de Riesgos del Trabajo, donde conste la cobertura de la totalidad del personal afectado. e) Listado del personal afectado, en hoja con membrete de la empresa, y firma del Representante de la misma.

En el caso de que alguna/s de las tareas sean encomendadas a personal monotributista que preste servicios en la consultora, se deberá acompañar la constancia de inscripción al impuesto, así como copia del contrato de seguro de vida y accidentes personales. Los montos acordados para cada una de las Encomiendas serán abonados de la siguiente forma: a) 10% (diez por ciento) del importe de la Encomienda dentro de los diez días

corridos de la firma del acuerdo de la misma. Dicho pago implicará la orden de inicio de las tareas.

b) El saldo restante será abonado en cuotas mensuales coincidentes con los meses

de ejecución de la Encomienda. Cada pago será equivalente al 90% (noventa por

18

ciento) de la Encomienda dividido por la cantidad de meses que implique su ejecución, salvo que la Encomienda especifique una forma de pago diferente. Estos importes serán facturados por la consultora dentro de los primeros 5 (cinco) días posteriores al mes de ejecución, y abonados por la Corporación dentro de los 20 (veinte) días posteriores a la presentación de la documentación establecida en 5.3

5.3.1 Mora en los pagos

El Contratista tendrá derecho a reclamar intereses si los pagos se retardasen, por razones que no le sean imputables, a partir de la fecha en que según contrato deben hacerse. Si el pago se efectuara fuera de término por razones no imputables a la Contratista, se reconocerá sobre el lapso que exceda dicho plazo un interés según la Tasa Pasiva del Banco de la Ciudad para operaciones a plazo fijo a treinta (30) días. Tales intereses deberán ser solicitados por el Contratista presentando la liquidación correspondiente

5.3.2 Redeterminación de Precios Las redeterminaciones de precios se harán de acuerdo a lo establecido por la Ley 2.809, su Decreto Reglamentario 1.312/08 y normas complementarias. La Estructura de Ponderación de costos a los fines de la aplicación de la redeterminación de precios será:

ITEM INCIDENCIA PARAMETRO INDEC

Salarios y cargas sociales

70% Salarios sector Privado registrado

Gastos Generales 20% Cuadro 1.4 del Indice Costo Construcción Cap. Gastos Generales

Equipos y Vehículos 10% Vehículos automotores, carrocerías y repuestos, concepto 34 del Indice de Precios Internos Básicos (IPIB)

La fecha básica para la redeterminación de precios será la del mes anterior al de la apertura de las Ofertas.

5.4 Transferencia o cesión del contrato

El contrato no podrá ser transferido ni cedido, total o parcialmente, salvo previa conformidad debidamente formalizada por parte de la Corporación, quien podrá denegarla sin necesidad de invocar causa o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue ningún tipo de derecho a la Contratista. En el caso que la Corporación autorice dicha transferencia, el cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato suscripto. Asimismo, la Corporación verificará que el cesionario cumpla con todos los requisitos de la convocatoria al momento de la cesión. Si el contrato se hubiera cedido sin autorización de la Corporación, ésta podrá darlo por rescindido de pleno derecho.

5.5 Rescisión

19

La Corporación podrá rescindir el contrato por culpa de la consultora en caso de: a) Quiebra o concurso preventivo de la consultora b) Incumplimiento reiterado y manifiesto de las obligaciones de la consultora previa

intimación a regularizar la situación en un plazo de 30 días. c) Fraude o negligencia. d) Cesión del contrato sin autorización de la Corporación.

El contrato podrá también rescindirse de común acuerdo entre las partes o por causas de fuerza mayor que imposibiliten la ejecución de las tareas encomendadas.

5.6 Propiedad Intelectual La Corporación tendrá la propiedad intelectual de toda la documentación relativa a los trabajos y servicios objeto del Contrato. En caso de rescisión del Contrato, los trabajos realizados por la Consultora pasarán a ser propiedad de la Corporación en el estado en que se encuentren.

20

6 VARIOS 6.1 Fuero judicial:

Para cualquier cuestión Judicial emergente o vinculada con la contratación a que diera lugar la presente licitación, las partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires o los que en el futuro los reemplacen, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción distinta que por cualquier causa pudiera corresponderles, constituyendo domicilios especiales en los que se indiquen en el contrato y en los cuales serán válidas todas las notificaciones fehacientes que se cursen entre ellas, sean las mismas judiciales o extra judiciales.

6.2 Cláusula Anticorrupción:

Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado de la licitación o de la rescisión de pleno derecho del contrato dar u ofrecer dinero o cualquier otra dádiva a fin de que: a) Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a esta licitación o contrato hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. b) O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. c) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés de la Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica. Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aún cuando hubieran consumado en grado de tentativa.

21

ANEXO I

TÉRMINOS DE REFERENCIA

1. OBJETO

El objeto de los trabajos, tal como se lo define en el Art. 1° del pliego comprende la ejecución de las siguientes tareas:

a) Relevamiento de la infraestructura existente en las Villas, Asentamientos y Núcleos Habitacionales Transitorios y/o espacios públicos dentro de la ciudad que se encuentren en el ámbito territorial de actuación de la Corporación, o que la Corporación decida encomendar.

b) Formulación de Proyectos de obras de ingeniería y/o arquitectura que la Corporación decida encomendar.

c) Elaboración de los correspondientes documentos licitatorios, incluyendo la confección de los Pliegos de Bases y Condiciones para la contratación de las obras.

d) Evaluación de Ofertas en las licitaciones que se convoquen para la realización de las obras que la Corporación decida ejecutar

e) Dirección, Supervisión y/o Inspección de las obras que la Corporación decida encomendar

f) Realización de estudios de factibilidad técnica y económico-financiera que la Corporación decida encomendar.

g) Tareas de Capacitación al personal técnico de esta Corporación relacionado con los ítems a), b), c), d), e) y f) del presente artículo.

2. ALCANCE DE LAS TAREAS 2.1 Relevamientos de la infraestructura existente y Proyecto Licitatorio de las obras a realizar

El Consultor deberá efectuar el relevamiento de la infraestructura disponible a través de la recopilación de datos, información básica disponible, antecedentes existentes en los organismos públicos y tareas de campo en la zona a analizar. El Comitente pondrá a disposición del Consultor contratado los antecedentes que disponga y colaborará con éste en la gestión ante los distintos organismos para la obtención de información. Esto incluirá los aspectos del terreno y los referidos a los servicios de agua y cloacas, pluviales, electricidad e iluminación pública, gas y pavimentación. La información recopilada deberá ser sistematizada, digitalizada y ordenada de forma tal que permita encarar la siguiente etapa de proyecto, debiendo ser presentada en formatos a acordar entre las partes. Con la información recopilada, se procederá a la elaboración del Anteproyecto correspondiente a cada uno de los servicios. Una vez recibidos los comentarios del área técnica de la Corporación se iniciará la siguiente etapa de formulación de los Proyectos Licitatorios

22

Esta documentación incluirá como mínimo el Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones particulares, Especificaciones Técnicas, Planos y Cómputos y Presupuestos.

2.2 Otros proyectos de obras de ingeniería y/o arquitectura

La Corporación podrá encomendar cualquier tipo de obra de ingeniería y/o arquitectura que decida realizar dentro de su ámbito geográfico de actuación. Dichas tareas incluirán las distintas etapas del proceso de diseño, es decir estudios de factibilidad técnica y económico-financiera, Anteproyecto, Proyecto licitatorio, Proyecto ejecutivo e Ingeniería de detalle.

2.3 Evaluación de Ofertas

Dichas tareas incluirán la evaluación global (Sobres Nº1 y Nº 2) de los antecedentes y propuestas, así como del precio que propongan los distintos oferentes en los llamados a licitación a los que convoque la Corporación. El Consultor asesorará al Comitente durante todo el período licitatorio. Dentro de sus tareas se incluirá, las respuesta a consultas de los Oferentes y posteriormente estudio de los aspectos empresarios de los proponentes (capacidad técnica), calidad técnica de las propuesta, incluyendo aspectos programáticos de las mismas y la evaluación económica-financiera de las Ofertas. Finamente, deberá elevar un informe sobre las propuestas presentadas con los comentarios que merezca cada una de las mismas y las recomendaciones de la adjudicación de las Obras.

De ser necesario, asistirá al Comitente, en las negociaciones precontractuales con el adjudicatario.

2.4 Dirección y Supervisión de obras

El Consultor será el representante del Comitente en las obras en que éste decida encomendarle, por lo que estará a cargo de verificar que los Contratistas cumplan con todos los requisitos técnicos, administrativos y económicos que se establezcan en las respectivas documentaciones licitatorias. Estas tareas incluirán, en términos generales, sin ser limitativas:

Revisión de ingeniería de detalle del Contratista

Programación, coordinación y administración del Contrato de Obra

Supervisión Técnica de las Obras

Presentación de informes mensuales de avance y del correspondiente informe final. Asesoramiento al Comitente sobre temas que este pueda requerir.

3. RECURSOS HUMANOS

El Consultor deberá presentar la composición del Equipo Profesional Principal para la ejecución de las tareas, según se detalla en el Anexo I. El Director de Proyecto, el Director de Obra y los profesionales especialistas a ser calificados deberán presentar un compromiso de participación exclusivo para este trabajo, salvo que sean personal en relación de dependencia o socios de la firma, no pudiendo presentarse en más de una propuesta.

23

Los Directores de Obra y Proyecto, así como al menos 4 de los Especialistas propuestos, deberán tener relación de dependencia con la firma (Formulario AFIP 931 - SUSS) o ser socios de la firma a la fecha de la propuesta. Serán considerados Especialistas, aquellos profesionales que acrediten amplios antecedentes para las tareas para las que se los proponga y que tengan como mínimo 20 (veinte) años de antigüedad en la profesión. Los Profesionales Senior a proponer oportunamente, deberán acreditar una antigüedad en la profesión no inferior a los 10 (diez) años y antecedentes en las tareas para los cuales se los proponga. Los Técnicos Senior deberán acreditar una experiencia no inferior a 10 (diez) años en la actividad para la que sean propuestos. A los efectos de los estudios de urbanización de Villas, se considerará un tope máximo de Meses –Hombre a incluir en cada Encomienda por unidad de medida. Se adopta como unidad de medida una superficie de 10.000 m

2.

Las encomiendas por unidad de medida no superarán, para la ejecución del relevamiento, proyecto licitatorio y pliego, el costo de 2,5 MH de Especialistas y 2,5 MH de Profesional Junior. La pauta anterior será valida en los casos de Villas o asentamientos o núcleos transitorios de por lo menos 50.000 metros cuadrados. En los caso en que las superficies sean menores se recalculará en cada caso el mayor valor del tope de los meses hombre, en función de las características especificas de cada Encomienda. Adicionalmente al tope en meses hombre antes mencionado, la ejecución del relevamiento, proyecto licitatorio y pliego, no podrá superar el 5% (cinco por ciento) del costo estimado de las obras a que haga referencia la Encomienda. Para las restantes actividades, definido el alcance de la Encomienda por el Comitente, las partes acordarán los meses-hombres a utilizar de cada especialidad.

24

ANEXO II

PAUTAS DE EVALUACIÓN SOBRE Nº 1

Concepto Puntos

A. Antecedentes Generales Máximo 15 Se considerarán solamente los trabajos finalizados en los últimos años ejecutados en la región, (desde el mes de enero 2005 a la fecha) de montos superiores a $ 5.000.000 aplicándose, en caso de UTE, el factor de participación. Se otorgará 1 punto por cada contrato de hasta $ 5.000.000. En casos de contratos de mayor valor se otorgará 1 punto por módulo de $ 5.000.000 con un máximo de 3 puntos por contrato. En los contratos en ejecución, para ser considerados deberán haber superado el 70% del plazo original establecido. En el caso de empresas vinculadas o dependientes de otras, sólo se considerarán los antecedentes de la que se presenta

B. Antecedentes Específicos Máximo 30 Se analizarán los contratos de Estudios, Proyectos y/o Inspección de Obras que incluyan revisión de proyectos de obras de infraestructura, todos en zonas urbanas, ejecutados en la región, finalizados desde enero de 2.000 a la fecha, de montos superiores a los $ 1.000.000, aplicándose, en caso de UTE, el factor de participación. No podrán considerarse en este rubro los trabajos

propuestos para A. Se otorgará 1 punto por cada contrato de hasta $ 1.000.000. En casos de contratos de mayor valor se otorgará 1 punto por módulo de $ 1.000.000 con un máximo de 3 puntos por contrato. En los contratos en ejecución, para ser considerados deberán haber superado el 70% del plazo original establecido. En el caso de empresas vinculadas o dependientes de otras, sólo se considerarán los antecedentes de la que se presenta.

C. Antecedentes Económicos Máximo 10 Se considerará el promedio de los últimos 3 balances. C1 Facturación: Monto Mínimo $ 5.000.000 Máximo 4 puntos Mayor a $ 35.000.000 4 puntos Mayor a $ 25.000.000 3 puntos Mayor a $ 15.000.000 2 puntos Mayor a $ 5.000.000 1 punto C2 Patrimonio Neto: Monto Mínimo $ 3.000.000 Máximo 3 puntos Mayor a $ 15.000.000 3 puntos Mayor a $ 9.000.000 2 puntos Mayor a $ 3.000.000 1 punto C3 Liquidez medida como Activo Corriente/Pasivo Corriente Máximo 3 puntos

25

Mínimo: mayor a 1 Mayor a 2 3 puntos De 1.5 a 2 2 puntos De 1 a 1.49 1 punto

D Organización empresaria Máximo 10 Se analizarán los siguientes rubros: D1 Antigüedad de la firma en el país Máximo 3 puntos Mayor a 20 años 3 puntos Entre 2 y 20 años Proporcional entre 0 y 3 puntos Menor de 2 años 0 puntos D2 Personal en relación de dependencia en el país Máximo 4 puntos Se considerará el personal con constancia fehaciente de la relación, Formulario AFIP 931 -SUSS Mayor a 60 empleados 4 puntos Entre 10 y 60 empleados Proporcional entre 0 y 4 puntos Menor a 10 empleados 0 puntos D3 Sistema de Calidad máximo 3 puntos ISO 9001 certificada 3 puntos

E Personal a Calificar Máximo 35 Se analizarán los C.V. presentados y su correspondencia con las tareas a desarrollar. Para los Directores se requerirá un mínimo de 20 años en la profesión y para el resto de los especialistas 15, otorgándose los siguientes puntajes. Director de Proyecto Máximo 6 puntos Director de Obra Máximo 6 puntos

Especialista Vial Máximo 3 puntos Especialista Agua potable y Cloacas Máximo 3 puntos

Especialista en Pluviales Máximo 3 puntos Especialista Medio Ambiente Máximo 3 puntos

Especialista Gas Máximo 2 puntos Especialista Eléctrico Máximo 3 puntos Especialista Contratos Máximo 3 puntos

Especialista Suelos Máximo 3 puntos Al menos uno de los Directores (de Obra o de Proyecto), así como al menos 4 de los Especialistas propuestos, deberán tener relación de dependencia con la firma (Formulario AFIP 931 - SUSS) o ser socios de la firma a la fecha de la propuesta. . Para calificar y ser apto para la apertura de los Sobres 2 se requerirá un mínimo de 70 puntos en el total y del 60% de cada uno de los rubros A, B, C, D y E, así como cumplir los requisitos mínimos establecidos. En el caso de UTE, la calificación de los rubros C, D1 y D3, surgirá efectuando la suma de los resultados obtenidos en las calificaciones de cada empresa multiplicados por sus participaciones declaradas en la UTE.

26

ANEXO III

Lugar y Fecha

Comitente:

Licitación:

Oferente:

PLANILLA 1 - TARIFA MENSUAL

CARGO

TARIFA MENSUAL

$/mes

Director de Proyecto

Director de Obra

Especialista

Profesional Senior

Profesional Junior

Técnico Senior

Técnico Junior

Cadista

Administrativo

Las tarifas que se cotizan incluyen las remuneraciones del personal, las cargas sociales que correspondieren, los gastos indirectos (Gastos Generales de la empresa), los gastos directos propios del proyecto, los beneficios, los impuestos excluido el IVA y todo otro costo que el Consultor entienda es necesario para la prestación del los servicios.

..........................................

Firma y Sello

Representante Legal

27

ANEXO IV

Lugar y Fecha

Comitente:

Licitación:

Oferente:

PLANILLA 2 - TARIFA PROMEDIO PONDERADA

CATEGORIA

1

PORCENTAJE

PONDERACION

2

TARIFA

MENSUAL

3

TARIFA PROMEDIO

PONDERADA

4

(2 X 3)

Director de Proyecto / Obra 6,25 %

Especialista 12,50 %

Profesional Senior 6,25 %

Profesional Junior 18,75 %

Técnico Senior 18,75 %

Técnico Junior 18,75 %

Cadista 12,50 %

Administrativo 6,25 %

100,00 %

Tarifa Promedio

Ponderada $ (5)

(5) = Suma de la columna 4

..........................................

Firma y Sello

Representante Legal

28

ANEXO V

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA

Carta Oferta Económica

Buenos Aires,

Señores

Corporación Buenos Aires Sur

Sociedad del Estado

De nuestra mayor consideración: Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes a los efectos de presentar nuestra oferta económica en la Licitación............................................................................. en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones.. Nuestra cotización para la Tarifa Promedio Ponderada (excluido IVA) detallada en la Planilla 2 –

Anexo IV asciende a la suma de $...................... (Pesos...............................................................).

En caso de resultar adjudicatarios nos comprometemos a realizar las Encomiendas que se nos soliciten cuyo precio resultará de valuar los meses/hombre necesarios a las Tarifas Mensuales de la Planilla 1 – Anexo III. Sin otro particular saludamos a ustedes muy atentamente

Firma y Sello

Representante Legal

1

ANEXO VI

MODELO DE PLANILLAS DE ANTECEDENTES

GENERALES / ESPECIFICOS

Contrato Ubicación

geográfica Comitente

Fecha de

inicio y

terminación

(mes/año)

Monto

Contrato

($)

Participación

de la firma

%

Breve descripción del proyecto/obra y

alcance de los trabajos del Consultor