Pliego de Bases y Condiciones

“Contratación para Ejecución de Obras Generales Remodelación

de Edificio Administrativo ubicado en Luque, Paraguay”

1. Concurso de Ejecución de Obra – Provisión e Instalación de Acondicionadores de Aire 2. Concurso de Ejecución de Obra – Provisión e instalación de rociadores PCI 3. Concurso de Ejecución de Obra – Instalación Hidrosanitaria 4. Concurso de Ejecución de Obra – Instalación Eléctrica (con provisión de materiales) 5. Concurso de Ejecución de Obra – Instalación de CCTV (con provisión de materiales) 6. Concurso de Ejecución de Obra – Provisión e instalación de sistemas de control de acceso 7. Concurso de Ejecución de Obra – Provisión e instalación de sistemas de control de acceso vehicular 8. Concurso de Ejecución de Obra – Provisión e instalación de sistemas de detección de metales 9. Concurso de Ejecución de Obra – Provisión e instalación de sistemas de detección de incendios 10. Concurso de Ejecución de Obra – Provisión e instalación de cableado estructurado, redes 11. Concurso de Ejecución de Obra – MANO DE OBRA CIVIL

Agosto - 2017

Índice

1. INTRODUCCION ..................................................................................................................................................... 3

2. OBJETO DEL CONTRATO ........................................................................................................................................ 3

3. ALCANCE DEL SERVICIO ......................................................................................................................................... 3

4. LUGAR ................................................................................................................................................................... 3

5. DESCRIPCION DE LA OBRA ..................................................................................................................................... 4

6. PERIODO DE CONSTRUCCION Y CRONOGRAMA OBLIGATORIO DE EJECUCION DE OBRAS ..................................... 4

7. DOCUMENTACION TECNICA .................................................................................................................................. 4

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO OBLIGATORIO .......................................................................................................... 5

9. CONDICIONES COMERCIALES ................................................................................................................................ 5

10. CADA OFERENTE DEBERA: ................................................................................................................................. 7

11. DECLARACION DE AUSENCIA DE INVESTIGACIONES Y CASOS ............................................................................ 7

12. COMPROMISO ANTICORRUPCION .................................................................................................................... 7

13. VIGENCIA DEL CONTRATO ................................................................................................................................. 8

14. PRESENTACION DE OFERTAS ............................................................................................................................. 8

15. CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS .................................................................................................... 9

16. DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LA ETAPA DE COTIZACIÓN: ......................................................................... 9

17. PRESENTACION DE LAS OFERTAS .................................................................................................................... 10

18. CONFIDENCIALIDAD ........................................................................................................................................ 10

19. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ........................................................................................................................ 10

20. RENUNCIA EXPRESA A ACCIONES JUDICIALES ................................................................................................. 11

21. ADJUDICACION ............................................................................................................................................... 11

22. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN ....................................................................................................................... 11

23. ANEXOS .......................................................................................................................................................... 12

1. INTRODUCCION

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) es la Confederación de Asociaciones

(Federaciones) de fútbol nacionales de América del Sur. Cuenta con diez Federaciones miembros: Argentina,

Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela. Fundada el 9 de julio de 1916

en Buenos Aires, fue la primera Confederación creada, casi 40 años antes que las siguientes en conformarse.

El Congreso es la máxima autoridad de la Conmebol y se reúne ordinariamente cada año para

considerar la memoria y el balance general del ejercicio vencido, el presupuesto de gastos y recursos para el

ejercicio siguiente, asuntos incluidos por el Consejo en el orden del día, el informe de la Comisión de Finanzas

y el de los representantes de la Confederación ante la FIFA.

El Consejo es la autoridad permanente de la Conmebol en receso del Congreso. Mediante el nuevo

estatuto se integra de un Presidente, tres Vicepresidentes y siete directores, que son los Presidentes de cada

Asociación miembro.

Su sede está en la ciudad de Luque, Paraguay, la cual cuenta con un Edificio Administrativo construido

e inaugurado en el año 1994.

Por primera vez, la CONMEBOL llama a concurso para ejecución de las obras de remodelación y

adecuación interna del edificio, para optimizar espacios y recursos para una gestión más ágil de desempeño;

inversión adoptada por el Congreso de fecha 21 de abril del 2017.

El mencionado Concurso, se publica a través de la página web de la CONMEBOL (www.conmebol.com),

y es de acceso general a todos los interesados.

2. OBJETO DEL CONTRATO

La Confederación Sudamericana de Futbol (en adelante CONMEBOL) desea contratar a una empresa

capaz de ejecutar las Obras Generales de Remodelación para la modificación interna del Edificio

Administrativo, ubicado en la Ciudad de Luque, Paraguay.

3. ALCANCE DEL SERVICIO

El OFERENTE deberá proveer el personal calificado, herramientas comunes, especializadas y

equipamiento necesario, así como los materiales detallados en el Anexo B para la eficiente ejecución de la

Obra.

4. LUGAR

Los servicios serán ejecutados en la sede de la CONMEBOL, ubicada en Autopista Silvio Pettirossi, esq.

Avda. Sudamericana de la ciudad de Luque, Paraguay.

5. DESCRIPCION DE LA OBRA

La obra consiste en la remodelación del Edificio Administrativo de la CONMEBOL. El edificio cuenta con

un sub suelo, planta baja, entrepiso y 6 pisos superiores, además de toda la explanada exterior de conformidad

a los planos que se adjuntan el en Anexo B.

Los trabajos serán ejecutados por etapas dentro de los plazos establecidos en el contrato. Se debe

tener en cuenta que, durante los trabajos de obra, el edificio seguirá en funcionamiento pleno por lo que no

puede quedar sin ningún tipo de servicio activo durante el proceso de obra, es decir, servicios de internet, aire

acondicionado, señales débiles, sistema eléctrico e instalaciones de sanitarios.

6. PERIODO DE CONSTRUCCION Y CRONOGRAMA OBLIGATORIO DE EJECUCION DE OBRAS

El periodo de ejecución y finalización de las obras se divide en dos etapas a saber:

PRIMER ETAPA

• A ser concluida el día 15 de diciembre de 2017 SEGUNDA ETAPA

• A ser concluida el día 31 de marzo de 2018

Nivel Etapa de Obra Situación Actual Proyecto M2

6to nivel 2da ETAPA de obra Sala de Conferencias Archivo 536,00

5to nivel 1ra ETAPA de obra Comedor Presidencia 534,30

4to nivel 1ra ETAPA de obra Presidencia Oficinas 2 534,30

3ro nivel 1ra ETAPA de obra Oficinas 3 Oficinas 1 534,30

2do nivel 2da ETAPA de obra Oficinas 2 Planta Libre 534,30

1ro nivel 2da ETAPA de obra Oficinas 1 Auditorio 482,30

entrepiso 2da ETAPA de obra Recepción Comedor 293,70

planta baja 2da ETAPA de obra Planta baja Recepción 277,40

sub suelo 2da ETAPA de obra Área técnica Área técnica 480,00

3.726,60

El cronograma de obras se detalla en el Anexo A. Cada rubro contratado deberá cumplir con el

cronograma previsto para dicho rubro, tomando las fechas de finalización de cada etapa como referenciales y

no como propia del rubro.

7. DOCUMENTACION TECNICA

La documentación técnica correspondientes a la obra se encuentran detalladas en los Anexos, los cuales

incluyen:

• Anexo A: Cronograma Obligatorio de la Obra

• Anexo B: Planos y Especificaciones Técnicas

- Planos de plantas equipadas: o SS o EP

o 1ro o 2do o 3ro o 4to o 5to o 6to o Sala de máquinas

- Planos de Arquitectura: o Acotada o Cielorraso o Señales débiles o Instalaciones eléctricas o Hidráulica PCI o Instalaciones Sanitarias o Aire Acondicionado o Detalles varios o Iluminación

- Planos Ejecutivos - versión FINAL - Formato Presentación CAD

• Anexo C: Planillas de Computo Cotización de los distintos rubros:

1. Concurso de Ejecución de Obra – Provisión e Instalación de Acondicionadores de Aire 2. Concurso de Ejecución de Obra – Provisión e instalación de rociadores PCI 3. Concurso de Ejecución de Obra – Instalación Hidrosanitaria 4. Concurso de Ejecución de Obra – Instalación Eléctrica (con provisión de materiales) 5. Concurso de Ejecución de Obra – Instalación de CCTV (con provisión de materiales) 6. Concurso de Ejecución de Obra – Provisión e instalación de sistemas de control de acceso 7. Concurso de Ejecución de Obra – Provisión e instalación de sistemas de control de acceso

vehicular 8. Concurso de Ejecución de Obra – Provisión e instalación de sistemas de detección de metales 9. Concurso de Ejecución de Obra – Provisión e instalación de sistemas de detección de incendios 10. Concurso de Ejecución de Obra – Provisión e instalación de cableado estructurado, redes 11. Concurso de Ejecución de Obra – MANO DE OBRA CIVIL

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO OBLIGATORIO

Se adjunta el cronograma obligatorio aprobado en conjunto con la Dirección y Fiscalización de Obra en

el Anexo A. En caso de atraso del cronograma de obra por causas imputables al OFERENTE, se aplicará una

penalidad diaria equivalente al 0,5% del valor total del contrato, siendo este acumulable hasta el valor de la

garantía de cumplimiento del contrato.

9. CONDICIONES COMERCIALES

• Los precios establecidos por contrato deberán mantenerse fijos durante la vigencia del mismo.

• En caso de existir otros adicionales, estos deberán ser previamente autorizados por escrito por la CONMEBOL, vía presupuesto, el cual formará parte integra del contrato.

• En caso de que el OFERENTE proponga el pago de un anticipo para inicios de la obra como condición de pago, este no podrá superar el 20% (veinte por ciento) del valor total de la obra. Además, deberá

estar debidamente respaldado por una póliza de caución (por el valor del anticipo) y por un plazo de 60(sesenta) días posterior a la vigencia del contrato.

• El anticipo se descontará totalmente durante los primeros 3(tres) meses de obra, no pudiéndose descontar dichos pagos durante el resto de vigencia del contrato.

• La facturación de los pagos por parte del OFERENTE podrá ser únicamente realizada posterior a la obtención del certificado de los trabajos realizados (firma y sello) del Fiscal y Director de obra.

• Los certificados deberán expedirse con periodicidad mensual. Se procederá a labrar el acta donde constarán los trabajos efectivamente ejecutados. Dicha acta será firmada en el acto por el Fiscal y Director de la Obra, y luego se procederá a la elaboración del Certificado.

• El OFERENTE deberá realizar conjuntamente con el Fiscalizador y Director de obra las evaluaciones de todos los trabajos realizados, facilitando el personal necesario para tal efecto. Tanto las evaluaciones como las certificaciones serán consideradas provisorias hasta la evaluación final y definitiva, una vez concluida la obra.

• En caso de que amerite, el Fiscal y Director de Obra aplicará las deducciones correspondientes de cada certificación: amortización de anticipos, intereses por mora, penalidades que apliquen, y cualquier gasto incurrido por la CONMEBOL debido a atrasos o incumplimientos por parte del OFERENTE.

• En el caso que surgiesen variaciones en el Computo de las Cantidades Unitarias establecidas en las planillas del Anexo C, intervendrá el Fiscal y Director de Obra, quien determinará la correspondiente variación (aumento/disminución de las cantidades unitarias), debidamente certificada la cual no podrá superar el veinte (20%) por ciento del valor total del contrato. El Oferente deberá obligatoriamente acatar la presente determinación a fin de la correcta ejecución d la obra.

• La fecha máxima de presentación de facturas dentro de un mes determinado es el día 25 del mismo, o el día hábil anterior.

• El OFERENTE seleccionado deberá realizar todos los trámites administrativos para ser dado de alta como proveedor de CONMEBOL. En todos los casos es obligatoria la presentación por parte del OFERENTE de la factura legal correspondiente.

• Todos los pagos serán realizados únicamente vía transferencia bancaria, a una cuenta en la cual el OFERENTE es titular. Todo gasto relativo a cobro por transferencia recibida en la mencionada cuenta será absorbido únicamente por el OFERENTE.

• Los pagos se realizarán dentro de los 30 (treinta) días de presentada la factura legal correspondiente en el domicilio de la CONMEBOL. Todos los pagos realizados a la cuenta declarada serán considerados como cancelatorias a precio establecido.

• El consumo de energía eléctrica para la ejecución de la obra será costeado por La CONMEBOL.

• La instalación de los equipos necesarios para la ejecución del servicio será por cuenta y responsabilidad exclusiva del OFERENTE.

• Toda iluminación y fuerza motriz necesarios para la utilización de los elementos, será provista por cada OFERENTE, y se ajustará a las exigencias y requerimientos de la Fiscalización y Dirección de obra.

10. CADA OFERENTE DEBERA:

▪ Tener capacidad legal para presentar la propuesta comercial. Tener capacidad técnica para ejecutar el contrato.

▪ Deberán contar con libre disposición de sus bienes.

▪ No encontrarse en un proceso compulsorio de liquidación, bancarrota, quiebra, insolvencia o similares.

▪ En caso de ser adjudicado, proceder a la firma del contrato dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas

corridas de haber sido formalmente notificado de la adjudicación correspondiente.

▪ Tener capacidad financiera y técnica para iniciar la ejecución del contrato a las 72 (setenta y dos) horas

corridas desde la firma del contrato.

▪ Ni la empresa ni sus accionistas/apoderados/directores pueden encontrarse en las siguientes listas:

- OFAC: https://www.treasury.gov/about/organizational-structure/offices/Pages/Office-of-Foreign-Assets-Control.aspx

- ONU:https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/un-sc-consolidated-list

- las 40 recomendaciones del GAFI: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Spanish.pdf

▪ Se entenderá como declaración jurada de aceptación irrestricta de este Pliego de Bases y Condiciones y el cumplimiento de todos los puntos anteriormente señalados, la sola presentación por parte del Oferente de la propuesta comercial debidamente firmada por el OFERENTE o representante legal del mismo.

11. DECLARACION DE AUSENCIA DE INVESTIGACIONES Y CASOS

El Oferente deberá presentar con su propuesta comercial, una declaración jurada certificada ante un

escribano público, indicando que ni el Oferente, ni sus accionistas/directores/o empresas relacionadas se

encuentran actualmente bajo investigación o en disputas relacionadas al caso FIFA GATE.

Así mismo, debe declararse que ni el Oferente, sus accionistas, directores, o empresas relacionadas no

han tenido en los últimos 5(cinco) años litigios con la CONMEBOL, ya sea como persona física, o como miembro

del directorio o accionista de una empresa que se haya encontrado en litigio con la CONMEBOL.

12. COMPROMISO ANTICORRUPCION

El Oferente, con la presentación de la Propuesta:

(I) Declara y garantiza que, a la fecha de presentación de la Propuesta Comercial, ni el Oferente ni sus afiliados,

sus directores, funcionarios o empleados han ofrecido, prometido, entregado, autorizado, solicitado o

aceptado ninguna ventaja indebida, económica o de otro tipo, relacionados de cualquier manera con la

CONMEBOL y que ha tomado medidas razonables para evitar que sus subcontratados, agentes o cualquier otro

tercero estén sujetos a su control o influencia decisiva.

(II) Declara y garantiza que, en todo momento durante la vigencia del Contrato y posteriormente, cumplirán y

tomarán medidas razonables para asegurar que sus subcontratados, agentes u otros terceros estén sujetos a

su control o a su influencia determinante (parte I de las Reglas de la CCI -2011, Cámara de Comercio

Internacional, para combatir la corrupción.

(III) Acepta que cualquier entidad, ya sea un tribunal arbitral u otro órgano de resolución de disputas, que se

pronuncie de conformidad con las disposiciones de resolución de conflictos del Contrato o con la CONMEBOL,

respecto a cualquier supuesto incumplimiento de esta disposición referente a corrupción.

(IV) Declara que no existe conflicto de intereses que pueda afectar el normal desarrollo del Contrato, así como

el origen legal de los recursos; y se compromete a denunciar cualquier conflicto de intereses que pueda surgir

durante la ejecución del contrato.

13. VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato tendrá vigencia durante 8 (ocho) meses. Así mismo, LA CONMEBOL queda facultada para

rescindir el mismo sin expresión de causa, ni pago de indemnización alguna, en cualquier momento,

notificando tal decisión al OFERENTE con una anticipación de al menos 30 (treinta) días corridos.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones contractuales por parte del OFERENTE es causa de

rescisión de contrato, sin que el OFERENTE alegue perjuicio alguno.

14. PRESENTACION DE OFERTAS

Todas las ofertas deberán ser enviadas en el formato establecido en las planillas de Computo ubicadas en el

Anexo B:

Este anexo debe contar con la siguiente información:

- Nombre del oferente (empresa) y firma de un representante legal, debidamente documentado.

- Precios unitarios en moneda establecida (Gs). Estos precios ya deben incluir todos los impuestos

aplicables al servicio.

- En caso de contar con observaciones, favor incluir una columna de OBSERVACIONES.

Todas las Propuestas Comerciales deberán ser presentadas vía web en

www.conmebol.com/laconmebol/concusos, donde cada OFERENTE podrá ofertar por cualquiera de los rubros,

pudiendo inclusive, ofertar por la totalidad de los rubros señalados en el punto 7 de este documento. En caso

de que el OFERENTE decida presentar su oferta en más de un rubro, deberá presentar dicha oferta por

separado; es decir como una oferta independiente.

15. CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

1. La Propuesta Comercial: será altamente valorada la mejor propuesta económica recibida del

Oferente.

2. Tipo de Garantía ofrecida

3. Experiencia y capacidad técnica

4. Capacidad legal y financiera

5. Calidad de los materiales ofertados. Indicar marca, procedencia.

16. DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LA ETAPA DE COTIZACIÓN:

A continuación, se establece la documentación a ser presentada durante el proceso de Solicitud de Cotización

y luego de la adjudicación.

• Durante la etapa de cotización:

- El oferente deberá presentar una propuesta comercial cotizando sus honorarios y

costo de servicios de acuerdo a lo especificado en las Cuadro de Cantidad y Precios

del Anexo C.

- Formulario de Catastro – ABM de proveedores completo (Anexo D), el cual

incluye Declaración Jurada de Datos Bancarios y Declaración de Conflicto de

Intereses.

- Copia de RUC

- Copia de la Constitución de Sociedad

- Copia de la Cedula de Identidad de los representantes de la sociedad

- Copia de los poderes otorgados a representantes que estén vigentes a la fecha de

presentación de las ofertas

- Constancia de RUC

- Constancia de esta al día con sus tributos (seguridad social, impuestos fiscales)

- Copia del acta de la última asamblea (para S.A.)

- Acuerdo de Confidencialidad firmado por representantes de la empresa (Anexo

E).

- Copia del último balance contable (público).

- Currículo del Oferente indicando al menos dos (02) obras similares en los últimos

tres (03) años.

- Conformidad por escrito de la Política de Conflicto de Intereses de la CONMEBOL

(Anexo F).

• Posterior a la adjudicación, el OFERENTE seleccionado deberá presentar:

- Listado de personales a su cargo que prestarán servicios a LA CONMEBOL.

(Nombre Completo, identificación, certificado de encontrarse dentro del Seguro

Social).

• Documentación a ser provista junto con el contrato firmado:

- Póliza de seguro de fiel cumplimiento, por el 50% del valor total del contrato, por

plazo de 60 días adicionales a la duración del contrato.

- Seguro de vida colectivo del personal al servicio de LA CONMEBOL.

- Comprobante de seguro social del personal que preste el servicio en la

CONMEBOL.

- Apto médico de todas las personas que presten servicios en la CONMEBOL.

17. PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas serán recibidas vía web, en el sitio www.conmebol.com/laconmebol/concursos, hasta las

23:59hs de Paraguay del día 5 de Setiembre.

Todas las consultas referentes a la licitación podrán ser realizadas vía web, en el mismo link, hasta el

día 30 de agosto, a las 23.59 hs. Las respuestas serán publicadas en la web, el día viernes 1 de Setiembre.

No se realizarán consultas posteriores a la fecha mencionada en el párrafo anterior. No se recibirá

ninguna oferta posterior a la fecha y hora detallada en el párrafo precedente.

18. CONFIDENCIALIDAD

El OFERENTE se obliga a mantener en estricta confidencialidad y a no divulgar las informaciones,

conocimientos técnicos, experiencia y demás datos confidenciales propiedad de la CONMEBOL, ni la

información y documentos generados por el OFERENTE en beneficio de la CONMEBOL con respecto a la

ejecución de las Obras (la “Información Confidencial”).

19. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas serán revisadas internamente, por un COMITÉ EVALUADOR, el cual será responsable de la

toma final de decisión de contratación. Este Comité se encuentra conformado por áreas internas de la

CONMEBOL (Finanzas y Cumplimiento), junto con la Dirección de Obra. El Comité Evaluador de la CONMEBOL,

podrá requerir al OFERENTE la presentación de documentos adicionales, siempre y cuando sean necesarios

para evaluar su capacidad técnica y financiera, debiendo el OFERENTE presentarlos dentro del plazo que se le

indique, pudiendo su incumplimiento generar la desestimación de la Propuesta.

Los OFERENTES deberán contemplar la posibilidad de que la CONMEBOL les solicite, durante el período

de evaluación de las ofertas, visitas a sus instalaciones, como así también responder a todo tipo de

aclaraciones, acerca de la Propuesta presentada, a efectos de constatar la capacidad operativa del Oferente.

La cancelación del Concurso, en ningún caso generará responsabilidad alguna para la CONMEBOL, y

las Ofertas podrán ser consideradas “DESCALIFICADAS” en los siguientes casos:

▪ En caso de que las Propuestas no estén completas de conformidad al Pliego de Bases y Condiciones.

▪ No cumplan estrictamente todas las condiciones y requisitos exigidos en el Pliego de Bases y

Condiciones.

▪ Ante la falta de respuesta oportuna a las consultas que realice la CONMEBOL.

▪ Presentaciones extemporáneas de cualquier información, documentación o requerimientos solicitados

en un plazo estipulado por parte de la CONMEBOL.

20. RENUNCIA EXPRESA A ACCIONES JUDICIALES

Con la presentación de la Propuesta Comercial, el OFERENTE manifiesta expresamente su renuncia a

recurrir a los tribunales ordinarios de justicia de cualquier fuero, y a cualquier otra jurisdicción, aunque le

resulte más favorable. El OFERENTE manifiesta su renuncia a iniciar cualquier acción judicial o extrajudicial

contra las decisiones adoptadas por CONMEBOL. En caso de incumplimiento de lo mencionado

precedentemente, la CONMEBOL podrá reclamar al oferente la correspondiente indemnización en concepto

de daños y perjuicios.

21. ADJUDICACION

Siendo el presente Concurso de carácter privado, la CONMEBOL, adjudicará a su criterio exclusivo, el

Contrato al OFERENTE cuya oferta resulte la más favorable a los criterios técnicos y administrativos

establecidos exclusivamente por CONMEBOL.

La presentación de Ofertas al Concurso implica el conocimiento, aceptación y conformidad expresa

por parte de los OFERENTES, de todos y cada uno de los términos y condiciones del presente Pliego de Bases

y Condiciones, el cual formará parte integrante del contrato.

22. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Las condiciones y obligaciones derivados de este Concurso y posterior Contrato se regirán e

interpretarán de conformidad con las leyes de la Republica del Paraguay.

En caso de cualquier controversia que surja del contrato, o tenga relación con el mismo, con su

interpretación, validez e invalidez, se someterá a un proceso de mediación ante el Centro de Arbitraje y

Mediación Paraguay de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay, de acuerdo con las normas

de procedimiento para mediación que posee dicha institución.

23. ANEXOS

• ANEXO A – Cronograma de Ejecución de obra

• ANEXO B – Planos y Especificaciones Técnicas

• ANEXO C – Cuadro de Cantidades y Precios unitarios ofertados

• ANEXO D – Formulario de Alta de Proveedor CONMEBOL

• ANEXO E – Acuerdo de Confidencialidad CONMEBOL

• ANEXO F – Política de Conflicto de Intereses.