LICITACION ABREVIADA Nº 277622/1

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES QUEREGIRÁ EN EL LLAMADO A LICITACIÓN

ABREVIADA PARA LA REPOSICION DE CORTESEN PAVIMENTOS DE HORMIGON Y DE CARPETA

ASFALTICA EN EL DEPARTAMENTO DEMONTEVIDEO

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

DEPARTAMENTO DE MOVILIDADDIVISIÓN VIALIDAD

SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL

OBRA Nº 3549

2

CONTRATO Nº1725

REPOSICION DE CORTES EN PAVIMENTOS DE HORMIGON Y DECARPETA ASFALTICA EN EL DEPARTAMENTO DE

MONTEVIDEO

INDICE

DISPOSICIONES GENERALES

Objeto..........................................................................................................Nómina de elementos que componen este proyecto...................................Definiciones................................................................................................Ejecución de los trabajos……....................................................................Cartelera......................................................................................................Consultas o aclaraciones.............................................................................

FORMA DE PRESENTACIONPropuesta y documentación.........................................................................Antecedentes……………….......................................................................Precio……………………….......................................................................Imprevistos………………..........................................................................Monto de la mano de obra imponible.........................................................Ampliación del contrato..............................................................................Disposiciones laborales...............................................................................Representante técnico.................................................................................

COMPARACION DE PROPUESTAS

3

Recepción y apertura de ofertas..................................................................Criterios de evaluación………....................................................................Aceptación y rechazo de ofertas – Mejora y negociación de ofertas……

GARANTIAS Y PLAZOSPlazo de mantenimiento de ofertas.............................................................Garantía de fiel cumplimiento del contrato.................................................Garantía de conservación............................................................................Plazo……………………………................................................................

LIQUIDACION Y FORMA DE PAGOLiquidación de pagos..................................................................................Forma de pago.............................................................................................Interés de mora............................................................................................Fórmulas paramétricas de ajuste de precios................................................Lista de materiales para la aplicación de la fórmula paramétrica...............Tarifa de perforación de testigos de hormigón............................................

RECEPCIONES Y CONTROLES A EFECTUARSERecepción provisoria..……………………….............................................Material granular y cementado....................................................................Sub-Base granular cementada.....................................................................Pavimentos de hormigón……………………….........................................Recepción definitiva..………………………..............................................

MULTASMultas..........................................................................................................OTRAS DISPOSICIONESRiesgo y responsabilidad.............................................................................Certificado único municipal........................................................................

EXIGENCIAS VARIASEquipos y Maquinarias exigibles................................................................Suministro de vehículos..............................................................................Suministro de teléfono celular.....................................................................Suministro de Materiales para el Laboratorio.............................................

PRESCRIPCIONES CONSTRUCTIVAS

Ubicación de los trabajos………………………………………………..Ordenamiento de los trabajos a efectuar………………………………..Descripción de los trabajos a efectuar………………………………Sub-base Granular Cementada………………………………………….Material Granular…………………………………………………………Procedimiento de mezclado………………………………………………Compactación y aceptación de las capas…………………………………Refinado de la superficie………………………………………………Curado……………………………………………………………………Juntas de Construcción………………………………………………….Tolerancia en la Terminación de la capa de Base Cementada………….Medición y Pago………………………………………………………Sustitución del terreno de fundación……………………………………...Pavimento de hormigón…………………………………………………..Plazo de curado y habilitación de los pavimentos……………………..…

4

Cordones de hormigón……………………………………….…………..Cordones de granito………………………………………………………Nivelación de tapas de Servicios Públicos………………………………..Limpieza y sellado de juntas………………………………………….…..Transitabilidad provisoria………………………………………………...Veredas……………………………………………………………………Construcción de veredas de baldosas……………………………………..Construcción de veredas de hormigón…………………………………….Base de arena sucia………………………………………………………..Reposición de pavimento de adoquines de granito………………………..Capa de arena……………………………………………………………..Colocación de la capa de arena…………………………………………...Características de los adoquines granito………………………………….Colocación de los adoquines……………………………………………..Compactación…………………………………………………………….Tolerancias……………………………………………………………….Sello de arena……………………………………………………………..Obras accesorias………………………………………………………….

FORMULARIO REGISTRO DE EMPRESASFormulario ………………..........................................................................

FORMULARIO PROPUESTA Formulario propuesta..................................................................................Metrajes.......................................................................................................

5

DISPOSICIONES GENERALES

ObjetoArt.1 - - El presente pliego tiene por objeto establecer los procedimientos y condicionesque regirán para la reparación de cortes y para la ejecución de remociones y reposiciones enpavimentos de hormigón y de carpeta asfáltica existentes, en el Departamento deMontevideo.

Nómina de elementos que componen este proyectoArt.2 - Rigen para este contrato los siguientes elementos: - Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras, (PCGCO). - Pliego Particular para la Ejecución de Obras (Set.2001), (PPEO). - Pliego General de Condiciones para la Construcción de Pavimentos de Hormigón(Octubre 2001), (PGCCPH). - Pliego General de Condiciones para la Construcción de Veredas (Diciembre 1991),(PGCV).- Estas Condiciones Particulares de Contrato.- Planos No 163/87 y 164/87.- Decretos y Resoluciones, en particular las Resoluciones N° 1821/12 y 1423/13, deSeñalización en la vía Pública.- Normas UNIT 1114, 1115 y 1125.

DefinicionesArt. 3 - Se entiende por:

Día o día calendario: Son todos los días del año, incluyendo Sábados, Domingos y feriados.

Día laborable: Son los días de lunes a viernes inclusive. Para las empresas que trabajan losdías Sábado, se tomará a este como día laborable. No se incluyen feriados no laborables, nila licencia de la construcción.

Día hábil: Son los días de lunes a viernes inclusive. No incluye feriados (laborables y nolaborables).

Ejecución de los TrabajosArt. 4 - La I. de M. indicará el orden en que deban repararse las calles. El incumplimientode esta exigencia podrá aparejar la rescisión del Contrato con pérdida de garantía de fielcumplimiento de contrato.

CarteleraArt. 5 – Modificase el Art.14 del Pliego Particular para la Ejecución de Obras,estableciéndose que el contratista no tendrá obligación de colocar cartelera alguna.

6

Consultas y aclaracionesArt. 6 – Los interesados en participar en esta licitación podrán realizar consultas, solicitaraclaraciones sobre el texto de este pliego o solicitar prórroga, mediante comunicaciónescrita, hasta tres (3) días hábiles antes del plazo fijado para la apertura de las ofertas.Estas se harán por escrito y se presentarán personalmente en el Servicio de Compras,Sector Santiago de Chile del Edificio Sede, con acceso sobre la Avenida 18 de Julio, en elhorario de 10:15 a 15:30 hs., o por mail a consultapliegos.compras@imm.gub.uy o víaFAX 1950 1915, no considerándose las realizadas con posterioridad al plazo señalado.Tales preguntas y sus correspondientes respuestas tendrán carácter vinculante y por ende,pasarán a formar parte de las bases de este llamado.La Intendencia de Montevideo responderá las solicitudes que reciba y enviará copia escritade sus respuestas a todas los interesados que hayan abonado el pliego, incluyendo lapregunta sin identificar su origen. Las consultas y respuestas podrán ser consultadasademás, en la página web de la Intendencia de Montevideo (www.montevideo.gub.uyentrar en Compras - Publicación de cartelera de licitaciones y buscar el número de lalicitación)La Intendencia de Montevideo podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones con respecto asus ofertas.

FORMA DE PRESENTACION

Propuesta y DocumentaciónArt. 7 - Los oferentes deberán presentar su propuesta en estricto acuerdo al formulario tipoque acompaña estos recaudos. La misma comprenderá un original, una copia papel y una copia en CD.Se destaca especialmente la declaración del valor imponible de la mano de obra de lapropuesta.La documentación necesaria para la presentación de la oferta, así como también la oferta ensobre cerrado, deberá ser entregada hasta el día y hora fijados para la convocatoria, en elServicio de Compras, ubicado en el Sector Santiago de Chile del Edificio Sede, con accesosobre Avenida 18 de Julio, no siendo de recibo si llegaren con posterioridad a la hora fijadapara el acto de apertura de ofertas.

Documentos integrantes de la oferta:

i) Recibo de compra de pliego.

ii) Certificado de capacidad para ofertar de la empresa expedido por el Registro Nacional deEmpresas que funciona en la órbita del MTOP, que acredite capacidad libre para ofertarsuficiente para la obra licitada (original y fotocopia para agregar al expediente).

iii) Lista de equipo disponible y de personal responsable. (Art. 5 del Pliego Particular parala Ejecución de Obras), (se agrega al expediente).

7

iv) Listado de trabajos realizados (Art. 8 de este pliego: Antecedentes)

Documentación a presentar por el adjudicatario de acuerdo al Art. 48 Tocaf:

a) Constancia de inscripción en el Registro de Empresas Contratistas de Obras en la VíaPública (IM - 2do. piso - División Vialidad), (fotocopia para agregar al expediente).

AntecedentesArt. 8 – La empresa licitante deberá poseer antecedentes en la realización de obrassimilares desempeñadas en organismos públicos o en empresas particulares en los últimoscinco (5) años.

A estos efectos se deberá presentar listado de trabajos realizados, detallando los siguientesdatos, de acuerdo al formato adjunto:1 - Empresa o lugar donde se realizó el trabajo,2 - Fecha de la obra, monto y plazo de ejecución3 - Teléfono para verificar las referencias y persona de contacto.

Presentación de antecedentes .

Obra Breve descripción Monto Plazo de

Ejecución

Telefono Referencias Año

En caso de no presentar el listado con los datos solicitados, o de constatarse datos erróneoso falsos, se desestimará la oferta, independientemente de otras acciones que puedan realizarla Administración.

PrecioArt.9 – El oferente establecerá en su propuesta los precios unitarios en moneda nacional delos rubros que se indican en las planillas al final de este Pliego Particular de Condiciones.Se deberá establecer por separado el precio, IVA y monto de mano de obra imponible,según formulario propuesta.

ImprevistosArt.10 – La cantidad presupuestada calculada para la ejecución de los trabajos proyectadosse incrementará en un 15% (quince por ciento) de la misma, de lo que resultará el montototal de la propuesta, de acuerdo a lo establecido en el art. 7 del Pliego Particular para laejecución de la Obra.

Monto de la mano de obra imponibleArt. 11 - En función de la resolución 2255/93 del 28 de junio de 1993 se establece que deacuerdo al régimen de unificación de aportes patronales y obreros de la Industria de laConstrucción, establecidas por la Ley Nº 14.411 los aportes al Banco de Previsión Socialquedarán a cargo de la Intendencia de Montevideo.

8

Los pagos de leyes sociales por la Intendencia de Montevideo, se realizarán en base a lasplanillas de aportes que presente la empresa contratista mensualmente. Dichos pagos porcuenta de la Intendencia de Montevideo se harán hasta el tope indicado por la empresa ensu propuesta, superado el tope antes establecido, los siguientes pagos los realizará laIntendencia de Montevideo mediante la retención del importe que corresponda delcertificado respectivo. A los efectos de la adjudicación y para el estudio y cotejo de las ofertas, se tendrán encuenta los aportes calculados por la Empresa y declarados en la propuesta. Para lo cual, losoferentes deberán declarar el monto de mano de obra imponible para cada rubro y lasumatoria total.

De acuerdo al art.7 lit. a) del Decreto Ley 14.411 del 7/8/75:"Cuando las planillas presentadas por el contratista o subcontratista, superan los jornalesdeterminados por paramétrica, o los reconocidos por el Organismo Contratante, ladiferencia injustificada, será abonada por los empresarios, contratistas o subcontratistas,quienes serán sujetos pasivos por deuda propia."

La liquidación, a los efectos del pago al B.P.S., se realizará mensualmente según el montodeclarado en la planilla del personal presentada por la empresa.

La Intendencia de Montevideo, no reconocerá como deuda al B.P.S., todas aquellasplanillas que no estén firmadas y selladas por la Dirección de la Obra.

Las empresas que realicen obras para la Intendencia de Montevideo, a partir del mes deoctubre de 1997, dispondrán de un plazo máximo de ocho días hábiles siguientes a la fechade vencimiento fijada por el B.P.S. mensualmente, para presentar copias de las planillas desus obras, ante la Intendencia de Montevideo. Las mismas deberán estar SELLADAS porel B.P.S. y serán presentadas en Contaduría General, Sector Liquidación y Pago aAcreedores, dentro del plazo señalado, de no hacerlo en tiempo y forma, serán de cargo dedichas empresas los importes por concepto de MULTAS Y RECARGOS que fije el B.P.S.y serán descontados de las liquidaciones subsiguientes.

En caso de NO HABER PRESENTADO planillas en el mes, por alguna de las obras,deberá comunicarse a Liquidación y Pago a Acreedores, por escrito. Por consultas dirigirsea Contaduría General de la Intendencia de Montevideo, Sector Liquidación y Pago aAcreedores, 1er.Piso Sector Ejido.

El registro de la Obra ante el B.P.S. lo hará la empresa contratista previo control y firma delos formularios 1 y 2 (Obra Pública) por el Director de la Obra, dicho registro deberáhacerse en el transcurso del mes de inicio de la obra y deberá remitirse inmediatamentecopia del formulario de inscripción con número de obra, al Sector Liquidación y Pago aAcreedores de Contaduría General.

El cierre de la Obra ante el B.P.S. lo hará la empresa contratista, previo control del SectorLiquidación y Pago a Acreedores de Contaduría General, y firma de los formularioscorrespondientes por el Director de la Obra, dicho cierre deberá hacerse dentro de lostreinta días de terminada la obra.

9

Las multas que puedan surgir por atrasos en los plazos para el registro y cierre de la obra,serán de cargo de la empresa contratista, al igual que las que se generen por presentar laplanilla mensual fuera de plazo.

Ampliación del ContratoArt. 12 - No rigen los Arts. 80 y 83 del PCGCO y el Art. 3 del Pliego Particular para laEjecución de Obras. La Intendencia de Montevideo podrá ampliar el contrato por esteartículo hasta un 100% (cien por ciento), del monto total del contrato original.Dichos trabajos reunirán las características de los incluidos en el llamado original, y paraellos valdrán todas las condiciones del mismo.

Disposiciones LaboralesArt. 13 -a) Ley 18.098.La parte contratante se obliga a cumplir las disposiciones de los laudos y convenioscolectivos vigentes para la rama de esta actividad laboral ( convenio colectivo suscrito el17 de agosto del 2005), en materia de salarios, categorías de labor, pago y suplementos porhoras extraordinarias, primas por nocturnidad, incentivos por asistencia, viáticos y engeneral, todas las asignaciones y beneficios que mejoren las condiciones establecidas por lalegislación laboral común, así como las demás normas de trabajo vigentes, contenidas enlos Convenios Internacionales y sus reglamentaciones. En caso que los laudos vigentesqueden sin efecto la remuneración mínima será un Salario Mínimo Nacional.La Intendencia de Montevideo, en oportunidad de la selección de ofertas y con relación a laadjudicataria, durante el plazo contractual y en su caso la prórroga, tendrá especialmente encuenta el cumplimiento estricto de esta disposición.En ese sentido, en oportunidad del estudio de las propuestas serán rechazadas aquellas enlas que se pueda constatar que algún oferente no cumpliera con lo exigido. Si dichoincumplimiento se verificara con posterioridad a la celebración del contrato, la Intendenciade Montevideo se reserva el derecho de rescindirlo en la forma y condiciones previstas eneste pliego.La Intendencia de Montevideo se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada ladocumentación que acredite estar al día en el pago de salarios y demás rubros emergentesde la relación laboral, así como los comprobantes que justifiquen que está al día en el pagode la póliza contra accidentes de trabajo y de las contribuciones a la seguridad social, comorequisito previo al pago de los servicios prestados.En caso que la Intendencia de Montevideo lo solicite, las empresas adjudicatarias deberáninformarle los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio,con la finalidad de efectuar los controles correspondientes.La Intendencia de Montevideo tiene la potestad de retener, de los pagos debidos en virtuddel contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresacontratada.El incumplimiento, por parte de una empresa adjudicataria en el pago de las retribuciones alos trabajadores asignados al cumplimiento de las tareas contratadas será causal derescisión del contrato por responsabilidad imputable al adjudicatario.

b) Ley 18.099 y Ley 18.251.

10

La adjudicataria está obligada a cumplir con todas las obligaciones con los organismosprevisionales o fiscales originadas por su vínculo con los trabajadores asignados al serviciocontratado y que se generen como consecuencia de la prestación del servicio adjudicado.La adjudicataria queda obligada a resarcir e indemnizar a la Intendencia de Montevideo porcualquier responsabilidad, pérdida, daño, honorarios de abogados, costas o gastosadministrativos o judiciales relacionado con reclamaciones de terceros por cobro desalarios, impuestos, contribuciones a la seguridad social, seguros de accidentes de trabajo,daños y perjuicios ocasionados a terceros.Los antes referidos gastos serán reembolsados a la Intendencia de Montevideo ajustadospor el Indice de Precios al Consumo.

c) Registro Nacional de Obras y su Trazabilidad - El Decreto 481/09 dispone lainscripción obligatoria de todas aquellas obras de construcción cuya ejecución supere lastreinta jornadas de trabajo en el Registro Nacional de Obras de construcción y suTrazabilidad.Quiénes estén comprendidos en la obligación de registrarse y no hayan cumplidodebidamente con dicha condición, serán pasibles de clausura por parte de la InspecciónGeneral del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS) del MTSS.

d) Volquetas y cualquier otro tipo de elemento que sirva para el acopio y transportede residuos:En caso de utilizarse, las empresas adjudicatarias de licitaciones de obra solo podránutilizar para el transporte de residuos (residuos de obras civiles, excavaciones,demoliciones, construcciones, etc.) volquetas registradas y/o pertenecientes a empresasinscriptas y habilitadas por el Registro Unico Obligatorio de Empresas Transportadorasde Residuos Sólidos, acorde a la normativa departamental vigente (capitulo II.1. Titulo IXdel Volumen V del Digesto Municipal, D. 1928.1 a 1928.14 y R. 424.110.1 a424.110.19). Por mas información dirigirse al Sector Contralor de los Servicios de Volqueta, DivisiónLimpieza, Departamento de Desarrollo Ambiental, Piso 6, Unidad de Contratos, tels. 19503135 – 1950 3136.

Representante TécnicoArt. 14 - Los oferentes designarán en sus propuestas un Representante Técnico de laempresa, de profesión Ingeniero Civil, que se encargará de la organización y control de laobra debiendo tener permanente y estricta vigilancia sobre la misma y que se constituirá enel interlocutor válido ante el Director de la Obra. En la propuesta la empresa oferenteconsignará su nombre, y el profesional deberá suscribir la misma en señal de aceptación.

COMPARACION DE PROPUESTAS

MetrajesArt. 15 - Los metrajes indicados son inalterables a los efectos de la comparación depropuestas. La Intendencia de Montevideo pagará la obra efectivamente realizada y sereserva el derecho de modificar los metrajes indicados en cualquier proporción e inclusosuprimir alguno de ellos, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna,manteniéndose únicamente el monto contractual.

11

Comparación de PropuestasArt. 16 - La comparación de propuestas se realizará considerando los precios básicos en lasituación prevista por el Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de obras,sin bonificación ni recargo por pagos en plazos distintos de los previstos en el presentepliego.Asimismo se sumará al monto básico de la oferta incrementado por el IVA, los aportessociales calculados en base al monto imponible declarado por la empresa.

Criterios de EvaluaciónArt. 17 - Antes de proceder a la evaluación detallada, la Intendencia determinará si cadaoferta se ajusta sustancialmente a los documentos de la licitación. Para los fines de estacláusula, se considera que una oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de lalicitación cuando satisfaga todas las condiciones estipuladas en dichos documentos.Será rechazada la oferta que no se ajuste sustancialmente a los documentos de la licitación,no admitiéndose correcciones posteriores que modifiquen la misma.Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable, se podrá corregir elerror o solicitar que, en un plazo breve, el oferente suministre la información faltante.Cumplida esta etapa, se evaluará la totalidad de las ofertas que se ajusten a los documentosde la licitación, de acuerdo al criterio de menor Precio ofertado, sin considerar descuentopronto pago.

Aceptación y Rechazo de ofertas – Mejora y Negociación de ofertasArt. 18 – La Intendencia de Montevideo se reserva el derecho de aceptar o rechazarcualquier oferta, así como de anular el proceso de licitación y de rechazar todas las ofertasen cualquier momento con anterioridad a la adjudicación, sin que por ello incurra enresponsabilidad alguna frente a los oferentes. La Intendencia de Montevideo podrá aplicarlos institutos de mejora de oferta y de negociaciones, según lo dispuesto por el Art. 66 delTOCAF.

GARANTIAS Y PLAZOS

Garantía de Mantenimiento de OfertaArt. 19 – NO CORRESPONDE

Plazo de mantenimiento de OfertasArt. 20 – Las ofertas deberán mantenerse por un plazo mínimo de 90 días calendario, deacuerdo a lo establecido en el art. 14 del Pliego de Condiciones Generales para laConstrucción de Obras.

Garantía de Fiel Cumplimiento de ContratoArt. 21 - En caso de adjudicaciones por importes superiores al previsto por el artículo 64del TOCAF, se deberá presentar garantía de fiel cumplimiento del contrato. Eladjudicatario ya notificado, dispondrá de un plazo de cinco (5) días hábiles para realizar elreferido depósito. El mismo ascenderá al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado.Si el depósito se realiza mediante cheque, el mismo deberá estar certificado por la entidadbancaria correspondiente.La garantía deberá estar vigente durante todo el plazo de la obra y hasta la extincióndefinitiva de todas y cada una de las obligaciones emergentes del contrato. Si se

12

estableciere un plazo, deberá preverse la renovación automática del mismo por periodossucesivos, salvo manifestación en contrario de la Administración mediante la entrega deldocumento al adjudicatario.Cuando se constate el cese de actividades o la suspensión de la habilitación o autorización para funcionarotorgada por el Banco Central de las empresas de intermediación financiera y/o aseguradoras que fueronotorgantes de la garantía, el Adjudicatario deberá sustituir la misma, en un plazo perentorio de treinta (30)días calendarios, quedando suspendidos todos los derechos que pudieran corresponderle hasta tanto ellosuceda.

Su incumplimiento podrá dar lugar a las sanciones previstas en el presente pliego.La garantía no podrá ser devuelta hasta que ambas partes otorguen en documento apropiadoque nada más tienen que reclamarse con relación a esta licitación.

Garantía de ConservaciónArt. 22 – De cada pago que la Administración realice se retendrá un monto equivalente alcinco por ciento (5%) como Garantía de Conservación de acuerdo a lo establecido en elPCGCO.

PlazoArt.23 – Las obras deberán iniciarse dentro del plazo de 15 (quince) días hábiles a partir dela notificación de la resolución de adjudicación y quedarán completamente terminadas enun plazo de 4 (cuatro) meses a partir de a fecha de su iniciación, incluyendo la ejecuciónde todas las obras accesorias. Una vez iniciadas las obras, no podrán suspenderse, salvo motivo de fuerza mayor probadofehacientemente.

LIQUIDACION Y FORMA DE PAGO

Liquidación de PagosArt. 24 - A) El pago de los trabajos se efectuará por avance mensual; para la liquidacióndel mismo se deberá presentar: 1) Detalle de la liquidación a precio básico. Necesariamente se deberá facturar el avancede obra por el mes de cargo en que se presente la planilla. 2) Copia de las planillas de declaración de personal del B.P.S. del mes de los trabajos quese facturan, con una liquidación de la mano de obra imponible a fecha de contrato y suajuste por aumentos.

B) Para el caso de los trabajos imprevistos se procederá del mismo modo,agregando el monto imponible que corresponde a los trabajos imprevistos realizados.

C) Los ajustes paramétricos deberán presentarse en factura independiente del básicocon detalle de la liquidación, junto con el certificado a precio básico de los trabajos, tantopara los presupuestados como para trabajos imprevistos.

D) La última cuota se hará efectiva una vez que los trabajos estén completamenteterminados y recibidos provisionalmente.

E) No se pagarán ajustes paramétricos más allá de los plazos establecidos en elcorrespondiente llamado, o de las prórrogas expresamente autorizadas por la Dirección deObra; salvo que no se cumpla con dichos plazos por causas no imputables a la empresa ydebidamente documentadas en tiempo y forma.

13

F) La Intendencia de Montevideo podrá optar, en el momento de hacer efectivo elpago, por la financiación del mismo, mediante la entrega de Documentos de Pago, quetendrán las siguientes características:

* Contendrán la cantidad líquida y exigible en correspondencia con loscertificados de obra presentados y aprobados, expresada en moneda nacional o dólares delos Estados Unidos según el caso. Si se convirtiera la deuda a dólares USA, la misma serealizará a la cotización del dólar interbancario tipo vendedor vigente a la fecha de laliquidación.

* Serán endosables, sin recurso y sin costo adicional para el contratista.* No tendrán vinculación con los procedimientos de ejecución de la obra y su

cronograma de cumplimiento.* La Intendencia de Montevideo se reserva el derecho de rescatar

anticipadamente los documentos de pago, abonando los intereses devengados, o abonar losintereses sin cancelar la obligación principal hasta el final de la operación.

* Se establecerá en los Documentos de Pago la tasa de interés correspondienteasi como la oportunidad del pago de los intereses devengados.

* Los Documentos de Pago tendrán su vencimiento con un plazo mínimo de 30días, desde su otorgamiento y un plazo máximo que no excederá la finalización delmandato del presente período de gobierno. En caso que la financión sea en monedanacional, el plazo además no será superior a un año.

G) La Intendencia de Montevideo podrá también efectuar el pago con cheques de PagoDiferido, acordándose en su momento, con el adjudicatario, las condiciones del mismo.

Forma de PagoArt. 25 - La Intendencia abonará en un plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario, apartir de la presentación del certificado de avance de obra, debidamente conformado en laContaduría General.Se modifica el art. 90 del PCGCO de acuerdo a lo establecido a continuación:

Imputación a la pagaSe modifica el art.90 literal d) del PCGCO, el segundo y tercer párrafo queda redactadocomo sigue:“A los efectos de la liquidación de los intereses se aplicará el criterio de imputación de lapaga en primer lugar al capital. Asimismo, la tasa de interés establecida se considerarácomo tasa de interés simple.”Se modifica el art.90 literal e) del PCGCO, a partir del tercer párrafo queda como sigue:“La actualización del monto de esa diferencia se calculará con arreglo a los preciosresultantes del día inmediato posterior al vencimiento de los ciento veinte (120) días,debiendo efectuarse su pago dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes ala fecha de solicitud de liquidación.”

DESCUENTO PRONTO PAGO: En el formulario de propuesta se establecerá labonificación que se ofrece si el pago se realiza dentro de los quince (15) días calendario depresentada la factura en Contaduría General de la I.M., y la bonificación que se ofrece sidicho pago se realiza entre los dieciséis (16) y los treinta (30) días calendario de presentadala factura en Contaduría General de la I.M., la que será evaluada por el Departamento deRecursos Financieros.

14

Interés de MoraArt. 26 - El interés por mora a que se refiere el artículo 90, literal c) del PCGCO quedafijado en el 50% de la tasa media de interés trimestral para empresas, para operacionesactivas con plazos menores a un año, publicada por el Banco Central del Uruguay (Art. 15Ley 14.095 – Circular 1695) en el mes inmediato anterior al vencimiento, modificándoseen tal sentido el artículo 28 del PPEO.

Fórmulas Paramétricas de Ajuste de PreciosArt.27 - Los precios se reajustarán mensualmente. Para la aplicación de la fórmulaparamétrica del Art. 91 del PCGCO se tomarán, para todos los rubros, los valores de j, v, my d, que a continuación se indican, para todos los rubros:

Rubros Nos. 1 al 18

j = 0,22 v = 0,31 m = 0,41 d = 0,06

y para los valores de M y Mo: 1 lt de gas oil; 70 Kg. de cemento Portland gris ANCAP paraobras públicas (a granel); 0,170 m3 de pedregullo granítico 0 a 50 mm (en cantera); 0,120m3 de arena gruesa CARRASCO (arenera); 1,00 m2 de malla de barras electro soldadaspara hormigón armado, 15*15 cm., diámetro 4,2 mm y flete de 7 m3km.

Se modifica el Art. 91 del PCGCO, en lo relativo a la determinación de los jornales y elArt. 21 del PPEO, de tal forma que los valores de J, Jo, V, Vo, D y Do se definen como seindica a continuación:

J y Jo, Indice Medio de Salarios de la Construcción, Grupo 9, Sub-Grupo 01 (Industria dela Construcción-Dto.105/005 M.T.S.S.) calculado mediante la evolución del Coeficiente deTraslado de Precios en el momento de finalización de los trabajos que se liquidan y diezdías antes a la fecha de apertura de la licitación.En caso de no existir laudo se regirá por la variación de la B.P.C. (Base dePrestaciones y Contribuciones).Cuando a la fecha de apertura, no haya sido homologado el incremento del jornal enlos Consejos de Salarios, y por tanto, puedan derivar aumentos en forma retroactivay con vigencia al momento cero de la licitación; se considerará este último valor a losefectos de definir el Jo.

V y Vo, Indice de Costo de Vida vigente al mes anterior que corresponde el reajuste yal mes anterior a la fecha de apertura de la licitación.

D y Do, Cotización promedio mensual del dólar Interbancario BCU, tipo (vendedor),fijado por el Banco Central del Uruguay correspondiente al mes anterior de ejecución de lasobras que se liquidan y al mes anterior de la apertura de la Licitación.

Lista de materiales para la aplicación de la fórmula paramétricaArt. 29 - De acuerdo a la Resolución de la Intendencia de Montevideo No. 3649/91 del 22de Julio de 1991, para la determinación de los valores de M y Mo, de la fórmulaparamétrica indicada en el Art. 91 del PCGCO, se tendrá en cuenta la Lista Oficial deprecios de la Dirección Nacional de Arquitectura, Valores base para la aplicación de la

15

fórmula paramétrica de la Dirección Nacional de Vialidad y el Boletín de precios de laCámara de la Construcción, correspondientes al mes de ejecución de los trabajos y lavigente 10 (diez) días antes de la fecha de la licitación, respectivamente. Se entiende porvigente 10 días antes de la fecha de licitación al precio a esa fecha y por tanto el boletín quecontenga ese precio, esté o no publicado. Los precios de los materiales se tomarán de una uotra lista de acuerdo a lo establecido en la Lista de materiales para la aplicación de lafórmula paramétrica, que se adjunta.En todos los casos se deberá tomar el valor de los materiales sin incluir el IVA. El preciode los materiales será considerado como puesto en obra, la incidencia de los fletes sesupondrá reflejada en el parámetro “M” de la fórmula paramétrica.

16

LISTA DE MATERIALES PARA LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA PARAMÉ TRICA

LOS SIGUIENTES MATERIALES SEACTUALIZARAN

DE ACUERDO CON:

1) ARIDOSArena gruesa CARRASCO (arenera) DNAPedregullo granítico, 0 a 50 mm (en cantera) DNAPolvo de cantera (en obra) BPCCPedregullo lavado Melilla o La Paz (en cantera) DNABalasto natural (en cantera) DNA2) CEMENTOSCemento portland gris ANCAP para obras públicas(Minas,Manga, Paysandú, a granel)

DNA

Cemento portland gris ANCAP (Montevideo, en bolsa) DNACemento asfáltico DNV3) COMBUSTIBLESCombustible Gas-Oil DNA4) FLETE Transporte de materiales de pavimento, saneamiento,sótanos, desmontes y fraccionamientos, 1 m3, el 1erKm.

BPCC

Kilómetros siguientes el m3 BPCC5) OTROSBaldosa de portland gris reforzada para vereda, medida20 x20

DNA

Malla de barras electro soldadas para hormigónarmado, 15*15 cm., diámetro 4,2 mm.

DNA

ABREVIATURAS

DNA = Lista oficial de precios de la DirecciónNacional de ArquitecturaDNV = Valores base para la aplicación de la fórmulaparamétrica de la Dirección Nacional de VialidadBPCC = Boletín de precios de la Cámara de laConstrucción

17

Tarifa de perforaciones de testigos de hormigónArt. 30 - El importe de cada perforación, en el caso que las realice la Intendencia deMontevideo, será igual al 40% (cuarenta por ciento) del precio unitario del Contrato para elRubro No 2.

RECEPCIONES Y CONTROLES A EFECTUARSE

Recepción ProvisoriaArt.31 - Se recibirán provisoriamente las obras efectuadas cada 2 (dos) meses de vigenciadel Contrato y que se encuentren completamente terminadas.

Material granular y cementadoArt.32 - Con un mes de anticipación al comienzo de los trabajos y toda vez que laDirección de la Obra lo solicite, se entregará al Laboratorio de Suelos una muestrasuficiente para verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas.En obra, se determinará para el material del terreno de fundación, para la sub-base granulary para la base cementada, la densidad en sitio cada 150 (ciento cincuenta) metros cuadradoscomo máximo.

Sub-base granular cementadaArt.33 - Se prepararán, como mínimo, 3 (tres) probetas cilíndricas de material granularcementado de acuerdo a la norma ASTM D 1633, Método A, por cada día de trabajo. Lasprobetas se prepararán en obra, por lo que la empresa deberá disponer de no menos de 9(nueve) moldes, y el equipo complementario necesario según la norma. Tres días despuésde su elaboración, las probetas serán trasladadas al Laboratorio de Suelos de la Intendenciade Montevideo, donde quedarán depositadas hasta el momento de ser ensayadas o bien,hasta el momento de su traslado al Instituto de Ensayo de Materiales de la Facultad deIngeniería para ser ensayadas.

Las 3 (tres) probetas correspondientes a cada día de trabajo, se ensayarán a los 7(siete) días a los efectos de verificar la carga de rotura.

A los efectos de establecer las condiciones de aceptación con o sin descuento deuna sección, se definen los siguientes valores:

Rp (Resistencia promedio) = Resistencia que resulta del promedio de los ensayoscorrespondientes a cada día de trabajo expresada en kilogramos por centímetro cuadrado.Rr (Resistencia de Referencia) = Valor de resistencia de referencia que se tomará igual a21 (veintiuno) kilogramos por centímetro cuadrado.Aceptación sin descuento

En caso que el valor de Rp sea mayor o igual que el valor Rr, la base cementadaserá recibida y su liquidación se realizará sin descuento alguno por ese concepto.

No Aceptación

En caso que el valor de Rp sea menor que el 80% (ochenta por ciento) del valor Rr,la base cementada de la sección será rechazada y por lo tanto no será abonada.

Aceptación con descuento

En caso que el valor de Rp sea mayor o igual que el 80% (ochenta por ciento) delvalor Rr y menor que el valor Rr, la base cementada será recibida y su liquidación se

18

realizará con descuento por cada unidad de volumen del tramo aplicando la siguienteexpresión:

Descuento = 1 - (Rp/Rr)2

El descuento se aplicará sobre los precios unitarios correspondientes a la basegranular cementada, rubro No 1.

Pavimentos de hormigónArt. 34 - Modifícase el Art. 3-62 y concordantes, del Pliego General de Condiciones parala Construcción de Pavimentos de Hormigón, estableciéndose que:

A) Para la recepción de las bases de hormigón simple (Rubros No 4 y 5):

1) Por día se prepararán como mínimo, 9 (nueve) testigos cilíndricos de hormigón deacuerdo a la norma UNIT 1081:2002. Se elegirán 3 canchadas al azar, de cada canchada seprepararán 3 testigos para ser ensayados a los 3, 7 y 28 días.

Los testigos se prepararán en el Laboratorio de Suelos, donde se dejarándepositados hasta el momento de su ensayo en el mismo. La empresa deberá disponer delos moldes y el equipo complementario necesario según la norma UNIT, en el Laboratoriode Suelos. La empresa también deberá suministrar al Laboratorio de Suelos los materialesnecesarios para la realización de los ensayos.

2) Se ensayarán a la compresión según norma UNIT-NM 101, los cilindroscorrespondientes a todos los días del mes a los efectos de verificar la carga específica derotura. Si el valor promedio de los tres testigos ensayados correspondientes a cada día,fuera superior al de recibo, se recibirán las bases de hormigón efectuadas durante dichodía.

3) Si el valor promedio obtenido en algún día fuera inferior al de recibo, se rechazarán oaceptarán con multa, según corresponda, los pavimentos realizados durante dicho día.

4) Este procedimiento se llevará a cabo tanto para el ensayo a los 7 como a los 28 días.

5) Para aquellas zonas en que habiéndose cumplido las exigencias de resistencia a los 28(veintiocho) días, no se cumpliera con la de los 7 días, serán recibidas con una multaequivalente de 25% (veinticinco por ciento) del valor cotizado actualizado (Rubros No 4 al5) , según corresponda.

6) En caso que una zona no cumpla con las exigencias de resistencia a los 28 (veintiocho)días, ni a los 7 (siete) días; no se abonará pago alguno por los trabajos realizados en esazona. El Ing. Director de Obra tendrá la potestad de exigir que esa zona sea reconstruidapor el contratista, y en caso de cumplir con las exigencias de este pliego se le pagará losprecios indicados en los Rubros correspondientes.

En caso que el Ing. Director de Obra, tuviese alguna duda acerca de losprocedimientos de llenado o curado del hormigón ejecutado en cierto período, así como dela preparación o curado de los testigos, etc., el mismo podrá ordenar la extracción detestigos cilíndricos del pavimento ejecutado, en cuyo caso, la recepción del pavimentocorrespondiente a dicho período se hará de acuerdo a lo establecido en el PGCCPH. Cada

19

vez que sea extraído un testigo, el contratista deberá cerrar a su costo, y dentro de los dosdías hábiles siguientes la perforación practicada.

B) Para la recepción de las obras realizadas con hormigón de habilitación rápida (RubrosNo 2 y 3):

1) Por día se prepararán como mínimo, 9 (nueve) testigos cilíndricos de hormigón deacuerdo a la norma UNIT 1081:2002. Se elegirán 3 canchadas al azar, de cada canchada seprepararán 3 testigos para ser ensayados a los 3, 7 y 28 días.

Los testigos se prepararán en el Laboratorio de Suelos, donde se dejarándepositados hasta el momento de su ensayo en el mismo. La empresa deberá disponer delos moldes y el equipo complementario necesario según la norma UNIT, en el Laboratoriode Suelos. La empresa también deberá suministrar al Laboratorio de Suelos los materialesnecesarios para la realización de los ensayos.

2) Los ensayos a ser considerados para la recepción del hormigón, serán únicamente losrealizados a los 3 y 7 días.

Las exigencias para el hormigón de rápida habilitación serán:-a los 7 días, las mismas que para el hormigón común a los 28 días,-a los 3 días, el valor promedio de los dos testigos ensayados

correspondientes a cada día deberá ser superior a 150 kg/cm2.En caso de no cumplirse esta última, independientemente de la resistencia que se obtenga alos 7 días, el pavimento será rechazado, el mismo no será abonado, pudiendo el Ing.Director de Obra, exigir que sea reconstruido por el contratista.

3) Para los cilindros a los 7 días, si el valor promedio obtenido en algún día fuera inferioral de recibo, se rechazarán o aceptarán con multa, según corresponda, los pavimentosrealizados durante dicho día.

En caso que el Ing. Director de Obra, tuviese alguna duda acerca de losprocedimientos de llenado o curado del hormigón ejecutado en cierto período, así como dela preparación o curado de los testigos, etc., el mismo podrá ordenar la extracción detestigos cilíndricos del pavimento ejecutado, en cuyo caso, la recepción del pavimentocorrespondiente a dicho período se hará de acuerdo a lo establecido en el PGCCPH. Cadavez que sea extraído un testigo, el contratista deberá cerrar a su costo, y dentro de los dosdías hábiles siguientes la perforación practicada.

Art. 35 - Las verificaciones de espesor, para todas las clases de hormigón, se efectuarán enobra previamente al llenado. De tener dudas el Ingeniero Director, con posterioridad adicho llenado, podrá ordenar la extracción de testigos. Los resultados obtenidos tendránvalidez únicamente para el corte o bache del cual se extrajo. Si se obtienen valores derechazo, no se le abonará al Contratista. Cada vez que sea extraído un testigo, el contratistadeberá cerrar a su costo, y dentro de los dos días hábiles siguientes la perforaciónpracticada.

Art. 36 -En caso que el Laboratorio de Suelo, por alguna razón, se viera imposibilitadopara la realización de los ensayos de compresión, la empresa deberá trasladar las probetasal Instituto de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingeniería, donde se realizará el

20

ensayo. En este caso, la empresa pagará los ensayos a Facultad de Ingeniería, y laIntendencia de Montevideo pagará los mismos mediante el Rubro No 14.

Art.37 – Recepción definitivaLa recepción definitiva se hará siempre que las obras estén en perfectas condiciones deconstrucción y conservación después de haber transcurrido por lo menos 12 (doce) meses apartir de la fecha de la recepción provisoria correspondiente.

MULTAS

Art.38 -De acuerdo a lo establecido en el Art. 66 del PCGCO, si el Contratista no iniciarelas obras dentro del plazo establecido en el Art.23 de este pliego, la Intendencia deMontevideo podrá aplicarle una multa equivalente a 20 U.R. (veinte UnidadesReajustables) por cada día hábil de mora, pudiendo asimismo declarar rescindido elContrato con pérdida de la garantía por parte del Contratista.

Art.39 - De acuerdo a lo establecido en el Art.67 del PCGCO, si el Contratista nocumpliera con el plazo total establecido en el Art.23 de este pliego, la Intendencia deMontevideo podrá aplicarle una multa equivalente a 20 U.R. (veinte UnidadesReajustables) por cada día hábil de mora.

Art.40 - Previo al comienzo de los trabajos en cada calle, la contratista deberá solicitar antela Unidad de Prevención de Accidentes de la I. de M, la autorización escritacorrespondiente. Dicha solicitud se hará con una antelación mínima de 72 (setenta y dos)horas.

El incumplimiento de esta disposición dará lugar a la aplicación de una multa de 30U.R. (treinta Unidades Reajustables), cada vez que se produzca.

Art.41 - De acuerdo a lo establecido en el Art.31 del Pliego Particular para la Ejecución deObras, el monto de la multa por no cumplimiento de las obras de conservación intimadas,será de 40 U.R. (cuarenta Unidades Reajustables) por cada intimación realizada.

Art.42 - La multa por no cumplimiento de lo indicado en los Arts.34 y 35 será de 1 U.R.(una Unidad Reajustable), por cada día hábil de atraso y por cada perforación no cerrada.

Art.43 - La multa por la no entrega de los resultados de los ensayos a compresión dentro deun plazo máximo de 15 (quince) días hábiles, será de 1 U.R.(una Unidad Reajustable) porcada día hábil posterior al plazo y por cada ensayo no entregado.

Art.44 - Si el Contratista no cumpliera con las órdenes impartidas por la Dirección de laObra, se le aplicará una multa de 10 U.R. (diez Unidades Reajustables) por cada día hábilde mora.

En caso de que el contratista entienda que esas órdenes le perjudican o soncontrarias a la buena ejecución de la obra, deberá igualmente cumplirlas, pudiendopresentar posteriormente reclamación fundada (Art.48 PCGCO).

La reclamación será presentada ante la Dirección del Servicio, quien se expedirásobre el punto.

21

En caso que el Contratista tuviera razón en su negativa a dar cumplimiento a lodispuesto, la multa le será restituida.

Art.45 - La multa a aplicar le será descontada del primer pago que deba realizarse alContratista. Si el atraso llegara a 30 (treinta) días hábiles, se podrá duplicar el monto de lamulta a aplicar. La mora operará automáticamente de pleno derecho, por el nocumplimiento de las órdenes impartidas.

OTRAS DISPOSICIONES

Riesgo y ResponsabilidadArt. 46 – Es de exclusivo cargo del contratista todo riesgo y responsabilidad derivados delcontrato ya sea como consecuencia de daños causados a terceros, a la Administración o asus empleados y equipos, en los casos que sufriere o causare los mismos.. Deberáasimismo, previamente al comienzo de las obras en cada zona, obtener la informaciónacerca de las instalaciones existentes de caños, cables, etc. correspondientes a las diferentesempresas u Organismos de Servicios Públicos, a los efectos de evitar roturas innecesarias.

SancionesLa falta de cumplimiento de cualesquiera de las obligaciones contraidas por losproponentes o adjudicatarios, habilitará a la IM a proceder a la anulación de la adjudicacióno rescisión del contrato en su caso, sin perjuicio de las sanciones genéricas que podráaplicar, en razón de los daños causados o los antecedentes del proveedor, y que podrán serdesde un apercibimiento hasta la eliminación del Registro de Proveedores.

Certificado Único Municipal

Art. 47 – La Intendencia de Montevideo exigirá a toda persona física o jurídica que con

ella haya contratado, en el momento de hacer efectivo los haberes que se le adeuden, la

exhibición del Certificado Único Municipal al día expedido a su nombre y en el que conste

que dicho proveedor no tiene deudas tributarias con la Intendencia de Montevideo.

Dicho certificado será expedido en forma gratuita por el Servicio Gestión de

Contribuyentes, Piso 1½ del Edificio Sede (artículo 24 Decreto 27.803 de la Junta

Departamental).

Registro de ProveedoresArt. 48 - Para ser adjudicatarios, los oferentes deberán estar inscriptos en el Registro deProveedores de la Intendencia de Montevideo. De no hallarse registrados al momento de lapresentación de las ofertas, se les adjudicará un número de registro provisorio. En caso deser adjudicatario deberá concurrir a Atención a Proveedores con la documentaciónnecesaria a los efectos de obtener la inscripción definitiva en dicho Registro.

Recepción y apertura de propuestas:La recepción y apertura de propuestas se realizará en el local del Servicio de Compras

22

ubicado en el sector Santiago de Chile del Edificio Sede con acceso sobre la Avenida 18 deJulio, en la fecha y hora establecidos en la hoja de invitación.

23

EXIGENCIAS VARIAS

Equipos y Maquinarias exigiblesArt.49 - Dentro de la lista de equipos, el contratista deberá garantizar como mínimo, lautilización de los siguientes elementos:• Compresor• Camiones• Pisones mecánicos• Plancha vibratoria• Hormigoneras• Rodillo mecánico vibratorio• Pala cargadora• Retroexcavadora• En lugar de los dos equipos anteriores, se aceptará una retro con pala (combinada).• Equipos de calentamiento• Sierra de disco• Vibrador para hormigón.

Suministro de VehículosArt. 50 – La Empresa deberá suministrar un vehículo con conductor con una capacidadmínima de 4 (cuatro) pasajeros incluído el conductor, para el Laboratorio de Suelos todavez que les sea solicitado un ensayo “in situ” para la oferta referida. Además deberásatisfacer lo establecido en la Resolución Nº2516/92 del 4/06/92.

Suministro de Teléfono celularArt. 51 - Desde la iniciación de las obras y hasta su finalización (última recepciónprovisoria), el contratista suministrará un teléfono celular para la Dirección de la Obra.Los gastos generados, por todo concepto, por dicho teléfono, hasta un máximo de 3 (tres)U.R. por mes, serán cargo del contratista. Los gastos que superen este tope, serán de cuentadel usuario de dicho teléfono.

Art. 52 – Los costos por suministro del vehículo y teléfono celular (Arts. 50 y 51) deberánser prorrateados en los precios de los diferentes rubros.

Suministro de Materiales para el LaboratorioArt. 53 - Al iniciar los trabajos, el Contratista suministrará al Laboratorio de Suelos de laI. de M., los siguientes materiales:a) arena para realizar los ensayos de densidad en sitio de acuerdo a las normas ASTM D-1556 o AASHTO T-191, tamizada, y envasada convenientemente para evitar sucontaminación.b) las placas de neoprenos, según lo indicado en la norma UNIT 1090:2004, para larealización del ensayo a la compresión.c) las siguientes herramientas menores: una gubia, una espátula, un cepillo, un pincel, undescalzador y dos bandejas para el secado de muestras, de chapa galvanizada No 18, de

30x25x3,5 cm. y 30x35x5 cm.

24

PRESCRIPCIONES CONSTRUCTIVAS

Ubicación de los trabajosArt.54- El lugar en que se desarrollarán los trabajos será el área del departamento deMontevideo. Se podrá exigir al contratista efectuar trabajos, simultáneamente, en zonasdistintas del departamento de Montevideo.

Ordenamiento de los trabajos a efectuarArt. 55 - El Contratista ejecutará la obra dentro de cada plan de acuerdo con lo queindique el Ingeniero Director, quien podrá ordenar la reconstrucción de la base y reposicióndel firme, por anchos incompletos, manteniéndose la circulación vehicular. La Dirección dela Obra indicará también los lugares en que es necesario remover y reconstruir la base.

Art. 56 - Se entenderá por planes parciales y órdenes de trabajo los que la Oficina entregueal Contratista como tales en forma diaria y consistirán en un croquis con la ubicación ynumeración correlativa de las reparaciones a efectuar, y la indicación: base de hormigónsimple o pavimento de hormigón de rápida habilitación. Estas órdenes irán firmadas por elIngeniero Director y constará en ellas la fecha en que sean entregadas al Contratista. En lasmismas se indicarán también las juntas a realizar según el plano general esquemático quese adjunte.

Art. 57 - El contratista deberá programar las secuencias de sus trabajos de tal modo, que alfin de cada mes, sólo reste por hormigonar , como máximo, el 20% ( veinte por ciento) delárea a reparar asignada a cada mes, teniendo en cuenta que ésta será aproximadamente de150 ( ciento cincuenta) metros cuadrados mensuales. De no cumplirse con esta exigencia,se aplicará una multa equivalente a 1 U.R. (una Unidad Reajustable) por cada metrocuadrado de reparación no efectuada y por cada día hábil de atraso.

Art. 58 - El Contratista deberá dar comienzo a la reparación dentro de las 48 (cuarenta yocho) horas de recibida la orden de trabajo.

Si el Contratista no diera cumplimiento a lo establecido, la Intendencia deMontevideo podrá aplicarle una multa equivalente a 20 U.R. (veinte UnidadesReajustables) por cada día de atraso en la realización de los trabajos.

Art. 59 - No rigen los Arts. 70 y 73 del PCGCO, estableciéndose que el Contratista deberádar cumplimiento a las órdenes de trabajo que se le entreguen.

Art. 60 -La señalización deberá colocarse dentro de las 24 horas de recibida la orden detrabajo. A partir de colocada la señalización, la responsabilidad pasa a ser de la empresacontratista.La señalización o iluminación determinada por el Pliego Particular para la Ejecución deObras deberá mantenerse hasta el momento de la habilitación al tránsito.En los casos de base de hormigón para carpeta asfáltica, o bases de material granularcementado para adoquines o carpeta asfáltica, se deberá mantener la señalizacióndeterminada por el Pliego Particular para la Ejecución de Obras hasta que la I. de M.reponga el pavimento de adoquines o carpeta asfáltica y pueda habilitarse al tránsito.Se estima que esta reposición se produzca dentro de un plazo máximo de una semanadespués de entregada la base por parte de la empresa contratista, la cual deberá estaraprobada por la Dirección de Obras. En caso de que la I. de M. demore más de una semana

25

en reponer el pavimento de adoquines o carpeta asfáltica, la empresa no está obligada amantener la señalización.Se colocarán señales de estacionamiento prohibido, 20 metros a ambos lados del corte enreparación, a lo largo de uno o ambos cordones según sea necesario, de manera de facilitarel flujo d elos vehículos que por allí circulen. Las mismas se mantendrán hasta tanto sehabilite el pavimento.

Descripción de los trabajos a efectuarArt. 61 – En caso que el corte no esté perfectamente escuadrado a criterio de la Direcciónde Obra, deberá escuadrarse a las medidas que se indiquen, repicando y removiendo elpavimento correspondiente.Las reparaciones a efectuar dependerán del pavimento existenteA) Hormigón visto consistirán en la construcción de una sub-base de material granularcementado, y un firme de hormigón.B) Base de hormigón y carpeta asfáltica consistirán en la construcción de una sub-basede material granular cementado, y una base de hormigón simple. Esta base de hormigón sehará sin malla. La base de hormigón quedará a nivel de la parte inferior de la carpetaasfáltica existente, de modo que el recapado quede con igual espesor que el de la carpetaasfáltica existente. La carpeta asfáltica la suministrará y colocará la I. de M.C)Adoquines consistirán en la construcción de una sub-base de material granularcementado hasta llegar a una profundidad de entre 5 y 15 centímetros (según indicacionesque dará la Dirección de la Obra), por debajo del pavimento de adoquines existente. Sobrela sub-base de material granular cementado la I. de M. suministrará y colocará carpetaasfáltica o adoquines según lo estime conveniente.D)Carpeta asfáltica consistirán en la construcción de una sub-base de material granularcementado hasta llegar a nivel de la parte inferior de la carpeta asfáltica existente. Sobre lasub-base de material granular cementado la I. de M. suministrará y colocará carpetaasfáltica.

Sub-base Granular CementadaArt. 62 - En todas las reparaciones a efectuar se procederá a la remoción de la sub-basehasta la profundidad que indique la Dirección de Obra, que no será mayor de 25(veinticinco) centímetros medidos desde la parte inferior del pavimento a construir(hormigón, carpeta asfáltica o adoquines); y su sustitución por una capa de materialgranular cementado, según los Art. 3-12 al 3-14 del PGCCPH y 63 y siguientes de estasCondiciones Particulares.

Material granularArt. 63 - El material granular a utilizar deberá cumplir las siguientes especificaciones:1) Tamaño máximo del material 19 mm.2) El porcentaje de material pasando el tamiz AASHTO No 200 será inferior al 15% .3) La fracción que pasa el tamiz AASHTO No 40 deberá tener límite líquido menor de 25 eíndice plástico no mayor de 6.

Procedimiento de mezcladoArt. 64 - El mezclado del material granular con el cemento Portland podrá efectuarse deacuerdo a una de las formas que se indican a continuación: a) en planta mezcladora central fija. b) parcialmente en planta central, completándose la operación en camión mezclador.

26

c) totalmente en camión mezclador.De preferencia tanto el equipo como el procedimiento de utilización deben merecer

la aprobación de la Dirección de la Obra, debiendo asegurar a su solo juicio resultadossatisfactorios. Se entenderá por tales cuando se logra un mezclado uniforme del cemento,sin variaciones de color en la mezcla.

La granulometría del material granular podrá ser obtenido por mezcla de materialesde dos yacimientos. El mezclado de los mismos deberá hacerse previamente al agregadodel cemento Portland.

La cantidad mínima de Cemento Portland a incorporar será de 120 (ciento veinte)kilogramos por metro cúbico de material granular cementado compactado al 95% (noventay cinco por ciento) de la densidad máxima obtenida en el laboratorio, según la normaAASHTO T-180 (Proctor Modificado). A tales efectos, la Dirección de la Obra podrá, si loestima conveniente, solicitar la determinación del contenido de cemento mediante laaplicación del método de ensayo establecido en la norma ASTM D 806.

No podrá realizarse el mezclado del cemento cuando la temperatura sea inferior a 4(cuatro) grados Celsius.

La planta mezcladora deberá tener instalaciones para el almacenamiento, manipuleoy dosificación de los componentes de la mezcla. Los materiales granulares, el cemento y elagua pueden ser dosificados en volumen o en peso, de modo que aseguren lascaracterísticas exigidas para la mezcla, empleando medios mecánicos que permitanverificar la dosificación empleada.

El período de mezclado, contado a partir del momento en que todos los materialesestán dentro de la mezcladora no será inferior a 30 (treinta) segundos ni al tiempo mínimorequerido para lograr una distribución uniforme del cemento Portland.

Compactación y Aceptación de las CapasArt. 65 - La compactación será realizada sobre toda la superficie de la capa de modo deasegurar que todo el material sea uniformemente compactado. Se modifica el Art. 3-14 delPGCCPH, en relación al grado de compactación que se exigirá para esta sub-base. Ladensidad relativa deberá ser mayor del 90% (noventa por ciento) del valor máximo que sedetermine en el ensayo correspondiente efectuado en el Laboratorio para los Rubros No 2 y4 y mayor del 95% (noventa y cinco por ciento) para los Rubros No 3 y 5.

En ningún caso las operaciones de compactación se terminarán después de las doshoras y media de mezclados la totalidad de los materiales, incluida el agua. Si en ese plazono se ha conseguido la terminación de los trabajos en condiciones de aceptación seráretirado todo el material colocado, procediéndose a la reconstrucción del tramo.

Si el Contratista realiza el tendido y la compactación en dos o más fajas adyacentespara cubrir todo el ancho de la capa, deberá tener especial cuidado de cumplir loespecificado anteriormente, pues deberá compactar dentro de los plazos establecidos laúltima junta longitudinal que construya entre fajas adyacentes.

Refinado de la SuperficieArt. 66 - Si una vez terminado el plazo para ejecutar la compactación es necesario refinarla superficie de la base cementada en cualquiera de sus etapas, este trabajo solo podrárealizarse hasta una hora después de terminada la compactación o después de transcurridos7 (siete) días desde ese momento. En el primer caso la operación deberá hacerse con lahumedad que tenga el material en ese momento, no pudiéndose agregar más agua que laimprescindible para un correcto curado.

27

El refinado de la superficie luego de terminada la compactación solo consistirá en elretiro de material; no podrá agregarse material adicional.

La superficie resultante destinada a sustentar el pavimento de hormigón deberá serlo suficientemente lisa, a juicio de la Dirección de la Obra, como para no obstaculizar elmovimiento del mismo. De lo contrario el Contratista deberá retirar el material colocado yreconstruir el tramo defectuoso.

CuradoArt. 67 - Finalizada la compactación se procederá al curado del material cementadomanteniendo permanentemente humedecida la superficie durante 7 (siete) días o hasta quesobre ella se construya el pavimento.

Juntas de ConstrucciónArt. 68 - Al final de cada día de trabajo se confeccionará la junta de construcción cortandolos bordes transversales y longitudinales de la capa construida, a fin de que quede unasuperficie vertical, sin materiales pobremente adheridos.

Tolerancias en la Terminación de la Capa de Base cementada.Art. 69 - Cada capa de sub-base y base debe construirse con un espesor que no difiera enmás de un centímetro del espesor establecido en el proyecto o fijado por la Dirección de laObra.

En todo punto de la superficie de cada capa de sub-base terminada se admitirá comomáximo una diferencia de un centímetro en defecto y cero en exceso con las cotas quecorresponden de acuerdo a lo establecido en el proyecto o fijado por la Dirección de laObra.

Medición y PagoArt. 70 - Cada capa se medirá en metros cúbicos de material compactado y se calculará deacuerdo a la sección transversal indicada en el proyecto o fijada por la Dirección de laObra.

El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en el contrato para elRubro No 1, Sub-base granular cementada, considerándose incluido el desmonte.

El pago de este rubro constituirá la compensación total por la construcción de lasrespectivas capas, incluyendo el suministro del material granular requerido (comprendidoderecho de piso, descubierta de cantera, conformación del yacimiento, extracción,zarandeo, carga, transporte y descarga), el suministro, transporte y manipuleo del cementoPortland, el mezclado, transporte, tendido, conformación y compactación del materialgranular cementado y la previsión y utilización del agua para riegos, la conservación de laobra y todo trabajo, equipo, herramientas y elementos necesarios para completar lostrabajos.

A efectos de la cotización, se tomará 120 (ciento veinte) kilogramos de CementoPortland por metro cúbico de material granular cementado compactado.

Con un mes de anticipación, y toda vez que la Dirección de la Obra lo solicite, seentregará al Laboratorio de Suelos una muestra adecuada, para verificar el cumplimiento delas condiciones exigidas.

Sustitución de terreno de fundaciónArt. 71 - Previamente a la colocación de la capa de material granular cementado deberácompactarse adecuadamente la subrasante.

28

En el caso de los Rubros No 2 y 4, la densidad mínima a obtener será de 1,65gr/cm3, mientras que para los Rubros No 3 y 5 deberá obtenerse una densidad mínima de1,75 gr/cm3 .

Si la calidad del terreno fuera tal que no fuera posible obtener ese grado decompactación, se sustituirá hasta la profundidad necesaria por el material indicado en elArt. 63, sin cementarse, compactado en capas de espesor máximo 15 (quince) centímetros.Este trabajo se pagará al precio unitario cotizado en el Rubro No 10.En obra se determinará tanto para el material de subrasante como para el cementado desub-base, la densidad en sitio cada 150 (ciento cincuenta) metros cuadrados como máximo.El método para determinar la densidad máxima, a exigir en obra, será el indicado en lanorma AASHTO T-180 (Proctor modificado), exigiéndose el método D o el A, según queel material tenga o no, una fracción retenida en el tamiz de 6,7 mm (UNIT 6720).

La compactación será realizada sobre toda la superficie de la capa de modo deasegurar que todo el material sea uniformemente compactado. La densidad relativa deberáser mayor del 90% (noventa por ciento) del valor máximo que se determine en el ensayocorrespondiente efectuado en el Laboratorio para el caso de los Rubros No 2 y 4, y mayordel 95% (noventa y cinco por ciento) para los Rubros No 3 y 5.

Pavimento de hormigónArt. 72 - Sobre la sub-base reconstruida se ejecutará el firme de hormigón o la base dehormigón simple de acuerdo al PGCCPH.

A) Pavimento de hormigón visto. El espesor de hormigón será de 20 (veinte)centímetros.El contratista deberá efectuar la reposición del pavimento de hormigón, deforma que resulte lo menos notable posible, adoptando las medidas necesarias para que noexistan diferencias de nivel y evitando que se produzcan fisuras entre el pavimento antiguoy el nuevo.Entre otras medidas deberá, una vez vertido el hormigón recién preparado, apisonarfuertemente en primer lugar contra los costados y el fondo, a fin de evitar que quede algúnhueco, y a continuación, a intervalos de 3 (tres) a 5 (cinco) minutos, se repetirá elapisonado durante el período de retracción, en un número no menor de 3 (tres) veces,regulando estos intervalos entre una y otra operación según la temperatura y velocidad delfraguado del cemento utilizado. La compactación del hormigón podrá efectuarse mediantevibrado, para lo cual deberá demostrarse que el sistema empleado es adecuado al objetivopropuesto. Estos trabajos se pagarán de acuerdo a los Rubros N° 2 y 3.

B) Base de Hormigón simple para carpeta asfáltica. A criterio de la Dirección de Obra,en aquellos pavimentos que tengan base de hormigón, se ejecutará la base de hormigónsimple del mismo espesor que la existente, con un mínimo de 15 centímetros.Para la construcción de la base de hormigón, sobre la que posteriormente se ejecutará unacarpeta asfáltica, regirá el PGCCPH con las siguientes aclaraciones y modificaciones: a) La base de hormigón se hará sin malla. b) La base estará formada por una sola capa de hormigón que deberá tener como mínimo250 (doscientos cincuenta) kilogramos de cemento portland por metro cúbico elaborado. c) A los efectos de la aplicación de los Artículos 3-73 y siguientes del PGCCPH, se tomaráel 80% (ochenta por ciento) de los valores límites allí indicados, para la determinación delos valores de aceptación, rechazo o admisión con descuento. d) Como agregado grueso del hormigón para la base podrá utilizarse balasto lavado.

29

e) La habilitación al uso público se hará a los 7 (siete) días, por lo que el contratista deberáadoptar las providencias necesarias para que el hormigón ejecutado tenga una resistenciamínima a la compresión de 150 (ciento cincuenta) kilogramos por centímetro cuadrado alos 7 (siete) días. f) Se tomará especialmente en cuenta lo expresado en el Art. 5-6 del PGCCPH, incisos a)a f), y además se deberá una vez vertido el hormigón apisonarlo fuertemente en especialcontra los costados a fin de evitar que quede algún hueco. g) Los materiales se ajustarán a lo establecido en el PGCCPH.Estos trabajos se pagarán de acuerdo a los Rubros N° 4 y 5.

Plazo de curado y habilitación de los pavimentosArt. 73 - Para los Rubros No 4 y 5 el plazo de curado del hormigón será de 7 (siete) díasdebiendo tener entonces como mínimo una resistencia a la compresión de 150 (cientocincuenta) kilogramos por centímetro cuadrado. La habilitación de estos pavimentos serealizará a los 14 días de colocado el hormigón.

Para los Rubros No 2 y 3 el plazo de curado del hormigón será de 3 (tres) díasdebiendo tener entonces como mínimo una resistencia a la compresión de 150 (cientocincuenta) kilogramos por centímetro cuadrado. La habilitación de estos pavimentos serealizará a los 3 (tres) días de colocado el hormigón.

Art. 74 - En las reposiciones con hormigón visto deberá colocarse una malla de acerocomún de 3 (tres) kilogramos por metro cuadrado o una malla electro soldada de aceroespecial de 1,4 (uno con cuatro décimas) de kilogramo por metro cuadrado, en lascondiciones que se establecen en el Art. 2-58 del PGCCPH.

Las armaduras existentes de los pavimentos de hormigón reforzado serán cortadasdejando 20 (veinte) centímetros hacia el interior de la unidad a reparar, en las cuales sesuperpondrá y atará la nueva malla.

Art. 75 - Las superficies de pavimentos de hormigón a remover serán indicadas por elIngeniero Director de las Obras. Las remociones serán hechas de modo que su contornocoincida con la marcación indicada, resultando la superficie de corte, todo lo vertical quesea posible, libre de partes flojas, la cual se limpiará adecuadamente. Sobre las caraslimpias, mediante lavado y cepillado (con cepillo de alambre), se aplicará una lechadapreparada con cemento portland puro. Las remociones se efectuarán por medio de martillosneumáticos o equipos mecánicos aprobados por la Dirección de la Obra, dándosele lasdimensiones necesarias para una buena compactación posterior. El lado mínimo será de 80(ochenta) centímetros debiéndose evitar la formación de ángulos entrantes. Si hubieradificultad en obtener caras aproximadamente verticales, la Dirección de la Obra, podráordenar que previamente al empleo del martillo neumático se marque el borde del bache enuna profundidad de al menos 5 (cinco) centímetros mediante una sierra de disco. En ningúncaso se permitirá el uso del procedimiento de la maza.

Art. 76 - Cuando la unidad a reparar sea cortada o limitada por una junta, deberáreconstruirse ésta en la parte afectada por la remoción y sellarse en toda su extensión, tantoen la parte reconstruida como en el resto.

En la unidad reparada se construirán las juntas que indique el Ingeniero Director,debiéndose prever una longitudinal de contracción para anchos de calzada igual o superiora los 6 (seis) metros.

30

En general se tratará de mantener el sistema de juntas original en la unidadremovida.

Las juntas de contracción, cuyos espesores no serán inferiores a 5 (cinco)milímetros, deberán cortarse a máquina, por medio de una sierra de disco, apropiada paracortar pavimentos. Sin embargo el Ingeniero Director de la Obra, podrá disponer cuando loconsidere necesario, la construcción de juntas por medio de planchuelas.

Cordones de hormigónArt. 77 - Los cordones de hormigón que se reconstruyan tendrán las característicasindicadas en los planos, ajustándose de ser necesario, a las dimensiones de los cordones yaexistentes. Los hierros longitudinales deberán empalmarse en el largo que determine elIngeniero Director con los del cordón existente. El llenado de hormigón de los cordones deberá efectuarse simultáneamente con elhormigón del pavimento. El precio cotizado para estos trabajos (Rubro No 7) incluirá la parte de subbasecementada correspondiente a ese cordón.

Cordones de granitoArt. 78 - La remoción y recolocación de cordones de granito se pagará al precio unitarioestablecido en el contrato para el rubro No 8. Dicho precio constituirá la compensacióntotal por todos los trabajos, materiales, equipos, herramientas, agua y demás elementosnecesarios para realizar y completar las tareas, incluyendo entre otras, las siguientes:a) Remoción de la vereda afectada (ya sea pavimentada o no), con materiales similares alos existentes.b) Remoción del pavimento que fuera necesario realizar para poder efectuar la extraccióndel cordón de granito.c) Colocación del cordón de granito sobre una base de hormigón simple, en las condicionesindicadas en el párrafo siguiente.

Los cordones de granito se asentarán sobre una base de hormigón de 20 (veinte)centímetros de altura y 30 (treinta) centímetros de ancho, que deberá cumplir las siguientescondiciones:1) El agregado grueso será pedregullo lavado.2) El contenido mínimo de cemento Portland será de 250 (doscientos cincuenta) kilos pormetro cúbico elaborado.3) Se exigirá una resistencia mínima a la compresión de 120 (ciento veinte) kilos porcentímetro cuadrado a los 7 (siete) días. Si no cumpliera con esta resistencia, el cordón degranito deberá ser removido y recolocado nuevamente.

En la colocación, los cordones de granito deberán estar perfectamente alineados yunidos unos con otros. Las juntas serán tomadas con mortero formado por tres partes dearena y una de cemento portland rejuntadas en su cara vista.

Nivelación de tapas de Servicios PúblicosArt. 79 - En su propuesta el oferente deberá cotizar, exclusivamente, la remoción yrecolocación de la tapa, pagándose, los trabajos correspondientes al pavimento circundanteque deba removerse, dentro de los rubros que correspondan.

31

Limpieza y sellado de JuntasArt. 80 - Las juntas a rellenar o reparar serán indicadas por el Ingeniero Director de la obray pertenecerán a pavimentos próximos a aquellos en que se efectúen reparaciones.

Art. 81 - Los trabajos de conservación de las juntas, se efectuarán en la siguiente forma:

1) sacar el material existente dentro de la junta hasta una profundidad de 5 (cinco)centímetros, sin dañar el hormigón de los bordes. En los casos en que una junta seencuentre sin material de relleno o aquellas en que el mismo no se encuentre en buenascondiciones a juicio de la Dirección de la Obra, el Contratista deberá proceder a la limpiezade la junta en toda su profundidad, sin que por ello tenga derecho a reclamo alguno;

2) sacar el material bituminoso existente sobre las losas adyacentes a las juntasremoviendo el mismo con pala de punta cuadrada, previo calentamiento con sopleteadecuado, quemando los restos de asfalto residual;

3) limpiar la junta y la zona adyacente, mediante una cepillada enérgica con cepillo dealambre de acero, momentos antes del llenado;

4) limpieza del polvo y otras basuras en la hendidura por corriente de aire;

5) aplicación de aguarrás mineral mezclado con cemento asfáltico (tipo AC-40);

6) colocación del relleno plástico, que debe hacerse inmediatamente después de laaplicación del aguarrás;

7) sellado con arena gruesa.

Art. 82 - La colocación del relleno se realizará dentro de las juntas, y no fuera de ellas,mediante regaderas y otros dispositivos de forma especial aprobados por la Dirección de laObra y cuya capacidad permita el empleo del material sin disminuir la temperatura deaplicación. Esta operación deberá repetirse tantas veces como sea necesario a fin de que elrelleno resulte completo y perfecto. En el caso de que la junta a sellar tenga un anchomayor de 3 (tres) centímetros o una profundidad mayor de 5 (cinco) centímetros podrácolocarse una capa de gravilla que no excederá en ningún caso un tercio del volumen de lajunta considerada.El sellado de la junta deberá efectuarse previamente a la habilitación del pavimento.

Art. 83 - No se librará al tránsito ninguna parte o zona de superficie reparadas hastatranscurridas 4 (cuatro) horas de efectuados los trabajos de relleno. El Contratista estaráasimismo obligado a deshacer y reconstruir todas las juntas por él reparadas, que ofrezcanirregularidades en su superficie o aspecto, aunque esto fuera motivado por escurrimientosdel material bituminoso.

Art. 84 - El relleno de las juntas se hará con mortero asfáltico compuesto de:Cemento asfáltico (tipo AC-20), 40% en peso.Arena silícea fina, 30% en peso.Cemento portland o filler mineral, 30 % en peso.

32

La proporción de arena y cemento portland podrá ser aumentada hasta un 8% (ocho porciento). El relleno de las juntas se efectuará en la totalidad aparente de la misma. En el casoque se considere conveniente modificar la mezcla indicada, se le descontará o abonará alContratista la diferencia del precio correspondiente a los materiales.

Art. 85 - Los diferentes materiales a emplear reunirán las siguientes condiciones:

El cemento asfáltico será homogéneo libre de agua y no formará espuma cuando se calientea 175 oC (ciento setenta y cinco grados Celsius) y deberá estar de acuerdo con lassiguientes especificaciones químicas y físicas:

Ensayo Grado de Viscosidad AC-20

Grado de ViscosidadAC-40

Viscosidad a 60 oC, en Poises 2000±400 4000±800Viscosidad a 135 oC, en cSt. 210,00 300,00Penetración a 25 oC, 100 gr., 5 seg., min. 40,00 20,00Punto de inflamación,Vaso Abierto de Cleveland, min., oC 232 232Solubilidad en Tricloroetileno, min., % 99,00 99,00Ensayos sobre el residuo del ensayo depelícula delgada en horno:

Viscosidad, 60 oC, max., Poises 10000 20000 Ductilidad, 25 oC, 5 cm./min., min., cm. 20,00 10,00

En cuanto a la arena, la gravilla y el cemento Portland común, se regirá por loindicado en el PGCCPH.

El filler mineral estará constituido por partículas finamente pulverizadas de rocacaliza, cal hidratada o cualquier otro material mineral no plástico que fuere de aceptaciónde la Dirección de la Obra. En cualquier caso, estará bien seco, sin grumos ni terrones ylibre de materia orgánica y arcilla. Sometido al ensayo de tamizado, deberá encuadrardentro de los siguientes límites granulométricos:

Tamiz UNIT 590 149 74Porcentaje en peso que pasa 100 90-100 70-100

Por otra parte, más del 50% (cincuenta por ciento) de la fracción de filler mineral quepasa el tamiz UNIT 74 por lavado deberá pasar el mismo tamiz por vía seca.

Art. 86 - El cemento asfáltico será fundido en plantas de mezcla en caldera o tanquesconstruidos de manera que aseguren un calor uniforme a todo el contenido y será llevado auna temperatura comprendida entre 135 oC (ciento treinta y cinco grados Celsius) y 175 oC(ciento setenta y cinco grados Celsius).Art. 87 - La arena y el cemento portland o filler mineral secos y sueltos serán agregados enforma gradual, agitándose la mezcla de manera de evitar la formación de grumos yrespetándose los porcentajes indicados. Este batido deberá ser continuo, para evitar eldecantamiento de los áridos, a fin de obtener una mezcla homogénea.

33

Transitabilidad provisoriaArt. 88 – Si la Dirección de la Obra decide postergar la ejecución de un corte, podrásolicitar la transitabilidad provisoria del mismo, utilizando una base granular Esta deberáreunir las características indicadas en el Art 63 y se pagará de acuerdo al Rubro N° 6.

VeredasArt. 89 - La reparación, construcción o reconstrucción de veredas comprende las afectadaspor las obras y las veredas, de las calles donde se están desarrollando los trabajos, quepresenten problemas de transitabilidad, a juicio de la Dirección de la Obra.El director de obra indicará si la vereda a reparar, construir o reconstruir se hará con algunode los siguientes materiales:*Baldosas de cemento portland de panes sobre un contrapiso de balasto natural cementadode 7 (siete) centímetros de espesor (compactado). Asimismo el director de obra indicará sies necesaria la construcción del contrapiso o si por el contrario se utilizará el contrapisoexistente.*Pavimento de hormigón de 7 (siete) centímetros de espesor, sobre una base de “arenasucia” de 10 (diez) centímetros de espesor.

Reconstrucción de veredas de baldosasArt. 90 - Las reparaciones se efectuarán de la forma y condiciones que se indican en elartículo 3.17 del PGCCV. Se respetarán las juntas de dilatación existentes y se usaránbaldosas similares a las existentes en el sitio. Las baldosas de cemento portland de panesdeberán ajustarse a lo establecido en la norma UNIT 7-42. El Ingeniero Director podráexigir al Contratista los ensayos que sean necesarios para la comprobación de tal hecho.Estos trabajos se pagarán al precio unitario cotizado para el Rubro N° 15. Se pagará odescontará al Contratista la diferencia entre el material ofertado y el efectivamenteutilizado.

Art. 91 - El Contratista colocará en las veredas que repare o construya barreras apropiadaspara evitar que se transite por ellas. Las barreras y los materiales sueltos deberán retirarsetotalmente transcurridas 72 (setenta y dos) horas de ejecutada la vereda, librándose al usopúblico.Se deberá tomar las precauciones necesarias a efectos de causar el mínimo trastorno a lospeatones y/o vehículos.

Reconstrucción del contrapiso de balasto cementadoArt. 92 - En los lugares que la Dirección de Obra indique se reconstruirá el contrapiso de lavereda. El mismo será de 7 (siete) centímetros de espesor (compactado) y será construídocon balasto natural cementado, a razón de 100 (cien) kilogramos de cemento portland pormetro cúbico de balasto compactado.La densidad en obra será del 90% (noventa por ciento) de la densidad máxima obtenida enlaboratorio mediante el ensayo AASHO T-180 (Proctor Modificado). La Dirección de laObra podrá, cuando lo estime necesario, hacer los cateos o ensayos para comprobar estascaracterísticas.La construcción del contrapiso se pagará al precio unitario establecido en el contrato para elRubro Nº 16. Dicho precio constituirá la compensación total por todos los trabajos,materiales, equipos, herramientas, agua y demás elementos necesarios para realizar ycompletar las tareas, incluyendo entre otras, las siguientes:a) Remoción del contrapiso existente, si correspondiera.

34

b) Suministro del balasto cementado, colocación, compactación y curado.c) Retiro y traslado de todos los materiales que no sean de recibo.Si el contrapiso, a juicio de la Dirección de la Obra, se encontrara en buenas condiciones,podrá mantenerse; pagándose exclusivamente la reparación o reconstrucción de la veredamediante el precio unitario cotizado en el rubro No 15.

Construcción o reconstrucción de veredas de hormigónArt. 93 - El pavimento de hormigón de 7 (siete) centímetros de espesor tendrá ladosificación establecida en el Art.2.25 del PGCCV y se pagará al precio unitarioestablecido en el contrato para el Rubro No 17. Dicho precio constituirá la compensacióntotal por todos los trabajos, materiales, equipos, herramientas, agua y demás elementosnecesarios para realizar y completar las tareas, incluyendo entre otras, las siguientes: a) Limpieza del terreno, movimiento de suelos, conformación del perfil y taludes ycompactación. b) Suministro, colocación y compactación de la arena sucia. c) Suministro del hormigón, colocación, compactación y curado. d) Ejecución de las juntas de dilatación y sellado. e) Retiro y traslado de todos los materiales que no sean de recibo.Se exigirá para el hormigón una resistencia mínima a la compresión de 200 (doscientos)kilos por centímetro cuadrado a los 28 (veintiocho) días.Cada tres metros se construirán juntas de dilatación.

Base de “arena sucia”Art. 94 - Las veredas de hormigón se construirán sobre una base de “arena sucia” de 10(diez) centímetros de espesor. La granulometría de esta arena será tal que pasará el tamizNo 4 (4,75 mm) entre 90% y 100% de material y pasará el tamiz No200 (0,075 mm) no másde un 15% de material.Se deberá obtener un grado de compactación de 90% (noventa por ciento) del valormáximo que se determine en el laboratorio mediante el ensayo AASHTO T-180 (Proctormodificado). La Dirección de Obra podrá, cuando lo estime necesario, hacer cateos yensayos para comprobar estas características.

Reposición de pavimento de adoquines de granitoArt. 95 - Los trabajos consisten en la reconstrucción del pavimento de adoquines degranito, sobre una capa de arena de espesor compactado 5 (cinco) centímetros.Los adoquines necesarios para la ejecución de la obra serán suministrados por el Serviciode Mantenimiento Vial, y deberán ser retirados a costo del contratista del Depósito de LaTablada de la I. de M (Incluye carga, descarga, transporte, limpieza, etc.)Se deberá realizar el retiro de los materiales provenientes de los trabajos que se realicen yque no sean reutilizados.Estos trabajos se pagarán al precio unitario establecido en el contrato para el Rubro No 18.

Capa de arenaArt. 96 - La arena que se utilice como material sobre el cual se van a asentar losadoquines de granito será limpia y tendrá una granulometría continua tal que cumpla conlos siguientes límites:

35

Granulometría de la arena de asiento

Tamiz % que pasa (en peso) minimo máximo

------------------------------------------------------------ 3/8" 100 100 No. 4 90 100 No. 8 75 100 No. 16 50 95 No. 30 25 60

No. 50 10 30 No. 100 0 15 No. 200 0 5

La arena se almacenará de tal manera que se pueda manejar sin contaminarla y se deberáproteger de la lluvia para que su contenido de humedad sea lo más uniforme posible.La capa de arena ya conformada no deberá sufrir ningún proceso de compactación, hasta lacolocación de los adoquines, de forma que se pueda garantizar una densidad uniforme entoda la capa.

Colocación de la capa de arenaArt. 97 - La capa de arena se colocará con un espesor uniforme en toda el área delpavimento, por lo cual no se podrá utilizar para corregir deficiencias en el nivel de la base.El espesor suelto de la capa de arena, será tal que, una vez compactado el pavimento lacapa de arena quede con un espesor de 5 (cinco) centímetros. Si la arena ya colocadasufre algún tipo de compactación, se le pasará un rastrillo para devolverle la soltura y seenrasará de nuevo.No se permitirá colocar adoquines sobre una capa de arena que haya soportado lluvia oescorrentía. En tal caso tendrá que levantarse y reemplazarse por arena uniforme y suelta.

Características de los adoquines de granitoArt. 98 - Los adoquines se clasificarán previamente en función de su tamaño, en particularsu ancho, y altura a fin de lograr una superficie lo más uniforme posible y reducir el anchode las juntas al mínimo.

Colocación de los adoquinesArt. 99 - Los adoquines se colocarán directamente sobre la capa de arena ya enrasada. Secolocarán a tope y no se nivelarán individualmente.Una vez que se haya terminado de colocar los adoquines que quepan enteros dentro de lazona de trabajo, se colocarán ajustes en los espacios que hayan quedado libres contra loscordones y pavimentos existentes. Dichos ajustes se harán, preferiblemente, partiendoadoquines en piezas con la forma necesaria en cada caso. Los ajustes de espacios, con unárea equivalente a un cuarto o menos de la de un adoquín, se harán, después de lacompactación inicial e inmediatamente antes de comenzar el sellado de las juntas,llenándolos con un mortero compuesto por una parte de cemento, cuatro de arena y pocaagua.

36

CompactaciónArt. 100 - La compactación de los adoquines se hará inmediatamente después de lacolocación de los mismos, por medio de placas vibratorias aplicando un mínimo de 2 o 3pasadas. Se mantendrá una distancia de por lo menos un metro entre la placa vibratoria y laúltima hilada colocada.Las juntas, luego de la compactación, deberán quedar uniformes, con variaciones de entre 2y 8 mm (dos y ocho milímetros).Inmediatamente después de la compactación inicial se procederá al sellado de las juntasentre adoquines. Se utilizará arena cuyo tamaño máximo sea 1,2 mm (uno con dosmilímetros), mezclada con un 10% (diez por ciento) en peso de material arcilloso o limoso.La arena se esparcirá uniformemente mediante escobillones y luego se aplicará una segundacompactación con otras 2 o 3 pasadas a los efectos de que la arena penetre en las juntas demodo de rellenarlas totalmente. Luego se retirará el exceso y se verificará que losdesniveles entre adoquines adyacentes no supere los 3 mm (tres milímetros).

ToleranciasArt. 101 - La superficie del pavimento de adoquines ya terminada, evaluada con una reglade tres metros sobre una línea que no esté afectada por cambios en las pendientes, no seseparará de la regla más de 10 (diez) milímetros, medidos sobre la superficie de losadoquines.

Sello de arenaArt. 102 - La arena que se utilice para sellar las juntas entre adoquines estará libre demateria orgánica y tendrá una granulometría continua tal que cumpla con los siguienteslímites:

Granulometría de la arena para sello

TAMIZ % QUE PASA (en peso) minimo máximo

------------------------------------------------------ No. 8 100 100 No. 16 90 100 No. 30 60 90

No. 50 30 60 No. 100 5 30 No. 200 0 15

En el momento de su utilización, la arena para el sellado de las juntas estarásuficientemente seca y suelta para que pueda penetrar, por barrido, dentro de las juntas.Para que la arena penetre dentro de las juntas se utilizará una escoba o cepillo de cerdaslargas y duras, barriendo, repetidamente y en distintas direcciones, una cantidad moderadade la misma. Dicho barrido se repetirá antes o simultáneamente con cada pasada del equipovibro compactador y al final de la operación de manera que las juntas queden totalmentellenas. Después que haya transcurrido dos semanas se efectuará un nuevo barrido de másarena para rellenar los espacios que se hayan abierto por acomodación de la arena dentro delas juntas.No se permitirá el lavado del pavimento con chorro de agua a presión, ni inmediatamentedespués de su terminación, ni a edades posteriores.

37

Obras accesoriasArt. 103 - Corresponde por parte del Contratista ejecutar como obras accesorias, cuyoimporte será prorrateado en el precio unitario de los diferentes rubros, todas aquellasseñaladas en este pliego y para las cuales no se solicite cotización y todas las obras que, sinser mencionadas explícitamente, se consideren necesarias para la correcta ejecución de lostrabajos. A modo de ejemplo, se citan entre otras, las siguientes:

a) Escuadrado del corte. Se entiende por esto al corte, repicado y remoción del material dela superficie comprendida dentro de las tangentes exteriores hasta los 5 centímetros de lasuperficie del corte dejado por Saneamiento, de modo de conformar un rectángulo.

Cuando la Dirección de Obra decida agrandar el tamaño del corte más allá de las medidasindicadas se pagará con los Rubros correspondientes.b) Colocación y mantenimiento de la señalización necesaria de acuerdo al Art. 60.c) Consolidación del terreno existente bajo la sub-base (terreno de fundación).d) Desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los trabajos durantesu realización y los 5 (cinco) días subsiguientes.e) Reconstrucción y sellado de juntas, incluidas en la reposición, de acuerdo al Art. 76.h) Reconstrucción de las zonas próximas a las bocas de tormenta incrementando oreduciendo las dimensiones de las mismas.i) Reconstrucción de las veredas dañadas por la remoción y recolocación de cordones degranito y/o de hormigón.j) Los ensayos determinados en estas Condiciones Particulares, a excepción de los ensayosa la compresión de probetas moldeadas de hormigón.k) Ejecución de una sub-base granular cementada bajo los cordones de hormigónreconstruidos.l) Si fuera necesario, la excavación hasta el nivel de la subrasante.m) Remoción del pavimento existente y retiro de los materiales sobrantes.n) Sobretransporte por retiro de materiales.ñ) El corte con sierra.

Julio de 2013

CORTE

38

ORGANISMO LICITANTE: INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

LICITACIÓN ABREVIADA: Nº 277622/1

CONTRATO Nº 1725

OBRA N° 3549

OBRA: “REPOSICION DE CORTES EN PAVIMENTOS DEHORMIGON Y DE CARPETA ASFALTICA EN ELDEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO”

EMPRESAS CONSTRUCTORAS:

Deben estar calificadas, en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas, delMinisterio de Transporte y Obras Públicas, para OFERTAR obras comprendidas en lassiguientes categorías, especialidades y por el monto que se indica:

CATEGORIA II: INGENIERIA

ESPECIALIDADES DE INGENIERIA: A, B, C, F.

PRESUPUESTO ESTIMATIVO $1.800.000 (sin Imprevistos, sin IVA y sinAportes Sociales)

PLAZO: 4 MESES

39

FORMULARIO PROPUESTA Y METRAJES

CONTRATO Nº 1725

REPOSICION DE CORTES EN PAVIMENTOS DE HORMIGON Y DECARPETA ASFALTICA EN EL DEPARTAMENTO DE

MONTEVIDEO

40

F O R M U L A R I O P R O P U E S T ACONTRATO Nº 1725

REPOSICION DE CORTES EN PAVIMENTOS DE HORMIGON Y DECARPETA ASFALTICA EN EL DEPARTAMENTO DE

MONTEVIDEO

Montevideo,.................. de 20....

El que suscribe ................................, domiciliado a los efectos legales en la calle ...............No........, se compromete a ejecutar todos los trabajos y obras del CONTRATO Nº 1725,denominado “REPOSICION DE CORTES EN PAVIMENTOS DE HORMIGON YDE CARPETA ASFALTICA EN EL DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO”,OBRA Nº 3549, LICITACIÓN ABREVIADA Nº 277622/1, de acuerdo con los Pliegosde Condiciones y planos que ha tenido a la vista, por los precios unitarios, sin incluir elImpuesto al Valor Agregado (IVA), y el monto de mano de obra imponible que se indicanen el formulario que se adjunta a continuación, y que forma parte de esta propuesta.A los efectos de los aportes establecidos de la Ley No 14.411, se declara que el monto totalimponible de mano de obra, asciende a $ ...............................Los precios unitarios y el monto de mano de obra imponible, están expresados con letras ynúmeros, y en caso de discordancia, se declararán válidos los escritos con letras.Se compromete a someterse a las leyes y tribunales del país con exclusión de todo otrorecurso.A la propuesta se agrega a simple título ilustrativo, los importes de las obras, calculadossobre la base de las unidades de metraje, pero las cifras que expresan los costos totalesquedan sujetas al contralor y rectificación correspondiente.

Firma .....................................

41

METRAJES - CONTRATO No 1725

RUBROS METRAJE PRECIOUNITARIO

MANO DEOBRA

PRECIOTOTAL

No. 1 - Precio por metro cúbico compactado de sub-base granular cementada. 120 m3 $ $ $No. 2 - Precio por metro cuadrado para la remoción y reposición de pavimentos con firme de hormigón,de rápida habilitación, de 20 cm. de espesor en superficies menores o iguales de 15 (quince) metroscuadrados, excluido el repicado.

280 m2 $ $ $

No. 3 - Precio por metro cuadrado para la remoción y reposición de pavimentos con firme de hormigón,de rápida habilitación, de 20 cm. de espesor en superficies mayores de 15 (quince) metros cuadrados,excluido el repicado.

200 m2 $ $ $

No. 4 - Precio por metro cuadrado para la remoción y reposición de bases de hormigón simple ensuperficies menores o iguales de 15 (quince) metros cuadrados, excluido el repicado.

65 m2 $ $ $

No. 5 - Precio por metro cuadrado para la remoción y reposición de bases de hormigón simple ensuperficies mayores de 15 (quince) metros cuadrados, excluido el repicado.

55 m2 $ $ $

No. 6 - Precio por metro cúbico compactado de sub-base granular 12 m3 $ $ $No. 7 - Precio por metro para la remoción y reposición de cordones de hormigón. 15 m $ $ $No. 8 - Precio por metro para la remoción y recolocación de cordones de granito. 12 m $ $ $No. 9 - Precio por metro para la limpieza y sellado de juntas. 12 m $ $ $No. 10 - Precio por metro cúbico compactado de sustitución del terreno de fundación, incluido eldesmonte.

60 m3 $ $ $

No. 11 - Precio por cada unidad para la nivelación de tapas de Servicios Públicos, con superficie menorde 50 (cincuenta) decímetros cuadrados.

2 u $ $ $

No. 12 - Precio por cada unidad para la nivelación de tapas de Servicios Públicos, con superficiecomprendida entre 50 (cincuenta) y 150 (ciento cincuenta) decímetros cuadrados. 2 u $ $ $ No. 13 - Precio por metro cuadrado para repicado de pavimentos de hormigón. 120 m2 $ $ $No. 14 - Precio unitario por ensayo a la compresión de cilindros de hormigón, normalizados según normaUNIT, realizado en el Instituto de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingeniería.

4 u $ $ $

No. 15 - Precio por metro cuadrado para la construcción de veredas de baldosas, de color gris, de panes, de cementoPórtland, excluído el contrapiso.

20 m2 $ $ $

No. 16 - Precio por metro cuadrado para la construcción de contrapiso de balasto natural cementado,incluido el movimiento de tierra, para la construcción de veredas

20 m2 $ $ $

42

METRAJES - CONTRATO No 1725

RUBROS METRAJE PRECIOUNITARIO

MANO DEOBRA

PRECIOTOTAL

No. 17 - Precio por metro cuadrado de vereda de hormigón de 7 cm. de espesor, suministrada,colocada y compactada, incluyendo base de arena. 20 m2 $ $ $

No. 18 - Precio por metro cuadrado para la reposición de adoquines de granito incluida capa de arena deasiento y sellado. (No incluye suministro de adoquines, ya que los provee la IM) 12 m2 $ $ $

BASICO $IMPREVISTOS (15%) $SUBTOTAL+IMPREVISTOS $I.V.A. (22%) $APORTES SOCIALES (70%) $TOTAL SIN APORTES $ $

TOTAL CON APORTES $ $ $