modelo de documentos de licitaciÓn · 4.2 será de aplicación lo consignado en la cláusula 4.1 a...

LICITACIÓN PÚBLICANACIONAL

N° 2/18

Contratación de Obras

PROVISION Y TENDIDO DE LINEAS DE BAJA TENSION

PUERTO SAN NICOLAS

1

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

FONPLATA

“PROGRAMA DE MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PUERTOSFLUVIALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES”.

Financiada por FONPLATA a través delPRÉSTAMO ARG-17/2006

MINISTERIO DE LA PRODUCCION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, MINERÍA Y ACTIVIDADES PORTUARIAS DELA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

2

Indice General

Sección I. Instrucciones a los Licitantes 5Indice de Cláusulas 6Sección I Instrucciones a los Licitantes (IAL) 7A. Disposiciones Generales 7B. Los Documentos de Licitación 11C. Preparación de las Ofertas 12D. Presentación de las Ofertas 16E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 18F.Adjudicación del Contrato 21

Sección II. Hoja de Datos de la Licitación 24A. Disposiciones Generales 24Anexo I - Forma de Cotizar 37PLANILLA I (Uno) 40PLANILLA II (Dos) 41PLANILLA III (Tres) 42PLANILLA IV (Cuatro) 43PLANILLA V (Cinco) 44PLANILLA VI (Seis) 45Anexo II - Sistemas de Contratación 46Anexo III: Reglas y procedimientos para el ejercicio de las funciones del Conciliador 47Declaración de Aceptación como Conciliador 50

Sección III. Países Elegibles 51Sección IV. Formularios de la Oferta, Información para la Calificación y Contrato 52

1. Oferta del Contratista 522. Informe de Calificaciones 553. Contrato 63Sección V. Condiciones Generales del Contrato (CGC) 65Indice de Cláusulas 65A. Disposiciones Generales 67B. Control de Plazos 75C. Control de Calidad 77D. Control de Costos 78E. Término del Contrato 84Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 88A. Disposiciones Generales 88B. Control de Plazos 93C. Control de la Calidad 94D. Control de Costos 94E. Término del Contrato 97Anexo 1: Reglamentación de las comunicaciones mediante Ordenes de Servicio y Notas de

Pedido 101Anexo 2: Construcción de la obra 102Anexo 3 - Medición y Pago 115Sección VII. Especificaciones Técnicas 119MEMORIA DESCRIPTIVA 119ARTÍCULO 5.- EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA. 121ARTÍCULO 7.- TRABAJOS PRELIMINARES 121ARTÍCULO 8.- REPLANTEO DE LAS OBRAS. 121ARTICULO 9.- CARACTERISTICAS DE LOS CONDUCTORES A PROVEER. 121ARTÍCULO 10.- TRABAJOS A REALIZAR. 121ARTÍCULO 11.- ÍTEM 1. LIMPIEZA DE TRINCHERA. 121ARTÍCULO 12.- ITEM 2. PROVISION, TENDIDO E INSTALACION DE LINEA DE 3 x 240 mm2

+ 1 x 120 mm2. 121ARTÍCULO 13.- ITEM 3. PROVISION, TENDIDO E INSTALACION DE LINEA DE 3 X 185 + 1 X

95 mm2. 121ARTÍCULO 14.- ITEM 4. DERIVACIONES, EMPALMES Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS

LINEAS DE BAJA TENSION. 121

3

ARTICULO 15. ITEM 5. CONSTRUCCION DE LAJAS METALICAS 121ARTÍCULO 17- ITEM 7. HONORARIOS PROFESIONALES 121ARTÍCULO 21- PRECAUCIONES EN LOS TRABAJOS. 121ARTÍCULO 22 - MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN 121ARTICULO 1.- OBJETO. 122ARTÍCULO 2.- CONSIDERACIONES GENERALES. 122ARTÍCULO 3.- DOCUMENTACION A PRESENTAR. 123ARTÍCULO 4.- VISITA A OBRA. 124ARTÍCULO 5.- EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA . 124ARTÍCULO 6.- CALIDAD DE LOS MATERIALES. 124ARTÍCULO 7.- TRABAJOS PRELIMINARES 124ARTÍCULO 8.- REPLANTEO DE LAS OBRAS. 125ARTICULO 9.- CARACTERISTICAS DE LOS CONDUCTORES A PROVEER. 126ARTÍCULO 10.- TRABAJOS A REALIZAR. 129ARTÍCULO 11.- ÍTEM 1. LIMPIEZA DE TRINCHERA. 129ARTÍCULO 12.- ITEM 2. PROVISION, TENDIDO E INSTALACION DE LINEA DE 3 x 240 mm2

+ 1 x 120 mm2. 130ARTÍCULO 13.- ITEM 3. PROVISION, TENDIDO E INSTALACION DE LINEA DE 3 X 185 + 1 X

95 mm2. 131ARTÍCULO 14.- ITEM 4. DERIVACIONES, EMPALMES Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS

LINEAS DE BAJA TENSION. 131ARTÍCULO 15.- ITEM 5. CONSTRUCCION DE LAJAS METALICAS 133ARTÍCULO 16.- ITEM 6. PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN

AMBIENTAL 134ARTÍCULO 19. - COORDINACION CON LA AUTORIDAD PORTUARIA. 136ARTÍCULO 20- CARTEL DE OBRA. 137ARTÍCULO 21- PRECAUCIONES EN LOS TRABAJOS. 137ARTÍCULO 22- - MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN 138

Sección VIII. Planos 140Sección IX. Lista de Cantidades 141

4

Sección I. Instrucciones a los LicitantesEn esta Sección de los documentos de licitación se proporciona la información

que los licitantes necesitan para preparar ofertas que respondan a lo solicitado, deacuerdo con los requisitos exigidos por el Contratante. También se provee informaciónsobre la presentación, apertura y evaluación de las ofertas, y sobre la adjudicación delContrato.

Las disposiciones que rigen el cumplimiento del Contratista, los pagos que seefectúen en virtud del Contrato, o lo relativo a los riesgos, derechos y obligaciones delas partes en virtud del Contrato no se incluyen normalmente en esta Sección, sino enla Sección V, Condiciones Generales del Contrato (CGC), y/o en la Sección VI,Condiciones Especiales del Contrato (CEC). En caso que no pueda evitarse eltratamiento de un mismo tema en distintas secciones de los documentos, habrá quetener especial cuidado de evitar las contradicciones entre cláusulas que se refieran almismo asunto.

Estas Instrucciones a los licitantes no formarán parte del Contrato y dejarán detener vigencia una vez que éste haya sido firmado.

5

Indice de Cláusulas

A. Disposiciones Generales 71. Alcance de la Oferta 72. Fuente de los Recursos 73.1 Incompatibilidades 84. Licitantes Elegibles 85. Calificaciones del Licitante 86. Una oferta por licitante 107. Costo de las propuestas 118. Visita a la Zona de las Obras 11

B. Los Documentos de Licitación 119. Contenido de los Documentos de Licitación 1110. Aclaración de los Documentos de Licitación 1111. Enmiendas a los Documentos de Licitación 12

C. Preparación de las Ofertas 1212. Idioma de las Ofertas 1213. Documentos que conforman la Oferta 1214. Precios de la Oferta 1215. Monedas de la Oferta y pago 1316. Validez de las Ofertas 1317.Garantía de Mantenimiento de Oferta 1418. Propuestas alternativas de los Licitantes 1519. Formato y firma de la Oferta 15

D. Presentación de las Ofertas 1620. Presentación, Sello e Identificación de las Ofertas 1621. Plazo para la presentación de las Ofertas 1622. Ofertas tardías 1823. Retiro, substitución y modificación de las ofertas 18

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 1824. Apertura de las Ofertas 1825. Confidencialidad 1926. Aclaración de las Ofertas 1927. Examen de las Ofertas para determinar su cumplimiento 1928. Corrección de errores 2029. Moneda para la evaluación de las ofertas 2030. Evaluación y comparación de las ofertas 2031. Preferencia para Licitantes Nacionales 21

F.Adjudicación del Contrato 2132. Criterios de Adjudicación 2133. Derecho del Contratante de aceptar cualquier oferta o de rechazar cualquier o todas las

ofertas 2134. Notificación de Adjudicación y firma del Contrato 2135. Garantía de Cumplimiento 2236. Pago por Anticipo y Garantía 23

A. Disposiciones Generales 67B. Control de Plazos 75C. Control de Calidad 77D. Control de Costos 78E. Término del Contrato 84A. Disposiciones Generales 88B. Control de Plazos 93C. Control de la Calidad 94D. Control de Costos 94E. Término del Contrato 97

6

Sección I Instrucciones a los Licitantes

Sección I Instrucciones a los Licitantes (IAL)

A. Disposiciones Generales

1. Alcance de la Oferta

1.1 El Contratante0, según la definición que consta en la Sección II,“Hoja de Datos de la Licitación” (HDL) invita a presentar ofertaspara la construcción de las Obras que se describen en la HDL yen la Sección VI, “Condiciones Especiales del Contrato” (CEC).El nombre y el número de identificación del Contrato estánespecificados en la HDL y en las CEC.

1.2 El Adjudicatario deberá terminar las Obras en la fecha previstade terminación especificada en la HDL y en las CEC. 1.1 (o)

1.3 A todo lo largo de estos Documentos de Licitación:

(a) El término “por escrito” debe entenderse como unacomunicación en forma escrita con prueba de surecepción por el destinatario (por ejemplo por correo, porcorreo electrónico, facsímile, telex);

(b) Si el contexto así lo requiere, “singular” significaría “plural” yviceversa; y

(c) “Día” significa días corridos.

2. Fuente de los Recursos

2.1 El Prestatario, definido en la HDL, se propone destinar unaparte de los fondos de un préstamo de FONPLATA, definido enla HDL, para sufragar parcialmente el costo del Proyectodefinido en la HDL, a fin de cubrir los pagos elegibles en virtuddel Contrato para las Obras. FONPLATA efectuará pagossolamente a solicitud del Prestatario y una vez que FONPLATAlos haya aprobado de conformidad con las estipulaciones delContrato de Préstamo. Dichos pagos se ajustarán en todos susaspectos a las condiciones de dicho Contrato. Salvo queFONPLATA acuerde expresamente lo contrario, nadie más queel Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del Contratode Préstamo ni tendrá derecho alguno sobre los fondos delpréstamo.

2.2 Los recursos del financiamiento sólo podrán ser utilizados enlos propósitos para los cuales se han otorgado, considerandoaspectos de economía y eficiencia.

2.3 FONPLATA se reserva el derecho de:

a. No financiar o cancelar los recursos relacionadoscon contratos cuyos procedimientos no estuviera deacuerdo con las referidas normas y políticas deFONPLATA.

b. Requerir el reembolso, con intereses ycomisiones, de los recursos ya desembolsados.

0 Véanse la Sección V, “Condiciones Generales del Contrato,” Cláusula 1. Definiciones.

7

Sección I Instrucciones a los Licitantes3.1

Incompatibilidades

3.1 El Licitante no se deberá encontrar en quiebra. No deberáestar inhabilitado por razones civiles o comerciales niencontrarse comprendido en algunas de las causales deincompatibilidad para contratar con el Estado Provincial engeneral o con el Contratante en particular, conforme las normasvigentes. Estas inhabilidades también se aplicarán a aquellasempresas cuyos directores, síndicos o representantes legales,se encuentren comprendidos en dichas causales o se hubierandesempeñado como directores, síndicos, socios mayoritarios orepresentantes legales en sociedades que se encuentrencomprendidas en dichos supuestos; este extremo se aplica atodos y cada uno de los integrantes de las UTE.

4. Licitantes Elegibles

4.1 En las contrataciones de obras que sean ejecutadasconforme el presente documento, podrán participar firmas,empresas, asociaciones o UTE de todos los países miembrosde FONPLATA (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay).La entidad contratante que efectúe la convocatoria deberáverificar que:

a. La firma o empresa esté constituida y enfuncionamiento, de conformidad con las disposiciones legalesdel país miembro donde cumple sus actividades.

b. La firma o empresa cumpla con los requisitiosesenciales para garantizar que podrán llevar a cabo losservicios requeridos o proveer las obras y bienes a seradquiridos.

4.2 Será de aplicación lo consignado en la cláusula 4.1 a cada unode los miembros de un consorcio (asociación de dos o másfirmas) y a las firmas que se propongan para subcontratar.

4.3 Un Licitante no deberá presentar conflicto de interés. Si seconsidera que los Licitantes presentan conflicto de interés serándescalificados. Se considerará que los Licitantes presentanconflicto de interés con una o más partes en este proceso delicitación si están o han estado asociados, directa oindirectamente, con el consultor o con cualquiera otra entidadque haya participado en la preparación del diseño,especificaciones técnicas y otros documentos para el Proyectoo que se han propuesto al Gerente del Proyecto para elContrato. Cualquier firma que haya participado con elPrestatario en la prestación de servicios para la preparación osupervisión de las obras y cualquiera de sus afiliados no sonelegibles para participar

5. Calificaciones del Licitante

5.1 Todos los licitantes deberán presentar en la Sección IV,“Formulario de la Oferta, Información de Calificaciones, yContrato” una descripción preliminar del método de trabajo ycronograma que proponen, incluyendo planos y gráficas, segúnlo establecido en las HDL.

5.2 Toda la documentación e información a presentar deberá estar

8

Sección I Instrucciones a los Licitantesfoliada y debidamente firmada por un apoderado.

5.3 Todos los licitantes deberán incluir con sus ofertas lainformación y documentos que se detallan a continuación yaquellos que fueran estipulados en la Sección IV, a menos quese establezca lo contrario en la HDL.

a. Copias de los documentos originales que establezcan laconstitución o estatus jurídico, lugar de registro y sedeprincipal de las actividades del Licitante.

b. Un poder protocolizado del Licitante a favor del firmantede la oferta que lo faculta a comprometer al licitante ensu nombre.

c. Autorización para solicitar referencias a las institucionesbancarias de las cuales el Licitante sea cliente.

d. Información pertinente a litigios presentes o habidosdurante los últimos cinco años, en los cuales el licitanteestuvo o está involucrado, las partes afectadas, losmontos en controversia, y los resultados.

e. Propuestas para subcontratar componentes de lasObras por un total superior al 10 por ciento del Preciodel Contrato. El límite de participación de subcontratistasesta establecido en la HDL.

f. Análisis de Precios de cada uno de los ítems detalladosen el Listado de Cantidades, que justifiquen los preciosunitarios de su Oferta. Estos Análisis de Preciosdeberán prepararse conforme lo establecido en lasHDL.

g. Para Licitantes inscriptos en el Registro de Licitadoresde la Provincia de Buenos Aires al momento de laPresentación de Ofertas, constancia de Inscripción, asícomo también el Certificado de Capacidad TécnicoFinanciera.

5.4 Las ofertas presentadas por una asociación de dos o másfirmas deberán cumplir con los siguientes requisitos, a menosque se indique lo contrario en la HDL:

(a) La oferta deberá contener toda la informaciónenumerada en la antes mencionada Subcláusula 5.3 delas IAL para cada miembro de la asociación;

(b) La oferta deberá ser firmada de manera que constituyauna obligación legal para todos los socios.

(c) Todos los socios serán responsables mancomunada ysolidariamente por el cumplimiento del Contrato deacuerdo con las condiciones del mismo;

(d) Uno de los socios deberá ser designado comoapoderado, autorizado para contraer responsabilidades,y recibir instrucciones para actuar en nombre de todoslos miembros de la asociación, dejando constancia de laintención de unificar representación en dicho apoderado

9

Sección I Instrucciones a los Licitantesen el compromiso de la conformación UTE;

(e) La ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo lospagos, se harán exclusivamente con el socio designadoy a la orden del agrupamiento;

(f) Una copia del Contrato de Asociación en Participaciónfirmado por todos lo socios deberá ser presentado con laOferta; o una Carta de Intención para diligenciar unContrato de Asociación en Participación en caso de salirbeneficiados como los adjudicatarios, la cual deberá serfirmada por todos los socios y presentada con la ofertajunto con una copia del Contrato propuesto.

5.5 En forma posterior a la adjudicación del Contrato y en formaprevia a la firma del mismo, el Licitante adjudicado deberáinscribirse en el Registro de Licitadores del Ministerio deInfraestructura de la Provincia de Buenos Aires, conforme laLey de Obras Públicas N° 6021 y sus decretosreglamentarios vigentes de acuerdo con los siguientescriterios mínimos de calificación:

(a) Inscribirse en la especialidad exigida en las HDL;

(b) Deberá demostrar la capacidad técnico-financiera por elequivalente del monto especificado para el períodoindicado en la HDL;

(c) Contar con dos Representantes, que posean títulohabilitante y concretar su inscripción de la Matrícula delColegio respectivo: uno debe ser de carácter Técnico,con una experiencia de no menos de tres años en ladirección de obras similares; y otro de carácter Legalcon cinco años de experiencia en obras equivalentes ennaturaleza y volumen; y el personal clave que se detalleen las HDL.

5.6 En el caso de Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.),las exigencias descriptas en la subcláusula 5.5., deberán sercumplidas por cada una de las empresas, excepto respectode la capacidad financiera. En este caso las empresaspodrán sumar la capacidad financiera a fin de alcanzar lacapacidad mínima requerida. No se tomarán en cuenta laexperiencia ni los recursos de los subcontratistas para laevaluación del Licitante conforme a los criterios decalificación.

10

Sección I Instrucciones a los Licitantes6. Una oferta por licitante

6.1 Cada Licitante presentará solamente una Oferta, ya seaindividualmente o como miembro de una asociación. ElLicitante que presente o participe en más de una oferta, salvoque se trate de un subcontratista o en los casos cuando sepermite presentar o se solicitan alternativas, causará quetodas las Propuestas en las cuales participa seandescalificadas.

7. Costo de laspropuestas

7.1 Los Licitantes serán responsables por todos los costosasociados con la preparación y presentación de sus ofertas yel Contratante en ningún momento será responsable pordichos costos.

8. Visita a la Zona de las Obras

8.1 El Licitante, deberá visitar e inspeccionar la zona de las Obrasy sus alrededores y obtener por sí mismo toda la informaciónque pueda ser necesaria para preparar la oferta y celebrar elContrato para la construcción de las Obras. Los gastosrelacionados con dicha visita correrán por cuenta del Licitante.

B. Los Documentos de Licitación

9. Contenido de los Documentos de Licitación

9.1 El conjunto de los Documentos de Licitación comprende losdocumentos que se enumeran en la siguiente tabla y toda/sla/s enmienda/s que hayan sido emitidos de conformidad conla cláusula 11 de las IAL:


Sección II Hoja de Datos de la Licitación y Anexos

Sección III Países Elegibles

Sección IV Formularios de la Oferta, Información sobre Calificación, Carta de Aceptación, Contrato

Sección V Condiciones Generales del Contrato

Sección VI Condiciones Especiales del Contrato y Anexos

Sección VII Especificaciones

Sección VIII Planos

Sección IX Lista de Cantidades

Llamado a licitación.

10. Aclaración de los Documentos de Licitación

10.1 Todos los posibles Licitantes que requieran aclaracionessobre los Documentos de licitación, deberán hacerlo enforma escrita por un medio fehaciente dentro de los 21 díasantes de la fecha límite para la presentación de las ofertas,0 ala dirección indicada en la HDL. El Contratante deberesponder a todos los licitantes, en igual forma, dentro de loscinco (5) días hábiles antes de la fecha límite para lapresentación de las ofertas y deberá enviar copias de la

0

11

Sección I Instrucciones a los Licitantesrespuesta a todos los que compraron los Documentos deLicitación y constituyeron domicilio legal, la cual incluirá unadescripción de la consulta, pero sin identificar su origen.

12

Sección I Instrucciones a los Licitantes11. Enmiendas a los Documentos de Licitación

11.1 Los documentos de Licitación podrán ser modificadosmediante una enmienda emitida hasta diez (10) días hábilesantes de la fecha de apertura. En caso que debieran sermodificados con posterioridad a dicho límite, deberáprorrogarse la Fecha de Apertura de conformidad con laSubcláusula 21.2 de las IAL.

11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral delos Documentos de Licitación y será comunicado por escritoa todos los que compraron los Documentos de Licitación. Losposibles Licitantes deberán acusar recibo de cada enmiendapor escrito al Contratante.

C. Preparación de las Ofertas

12. Idioma de las Ofertas

12.1 La oferta que prepare el Licitante, así como toda lacorrespondencia y documentos relativos a ella que intercambienel Licitante y el Contratante, deberá redactarse en español, sinembargo la literatura impresa que provea el Licitante podrá estarescrita en otro idioma, a condición de que vaya acompañada deuna traducción de los párrafos pertinentes al español en cuyocaso la traducción prevalecerá en lo que respecta a lainterpretación de la oferta. Dicha traducción deberá estar avaladapor un traductor Público Nacional con el título habilitantepertinente.

13. Documentos que conforman la Oferta

13.1 La oferta que presente el Licitante deberá estar conformadapor los siguientes documentos:

(a) La Oferta (en el formulario indicado en la Sección IV);

(b) La Garantía de Mantenimiento Oferta de conformidad conla cláusula 17 de las IAL;

(c) La Lista de Cantidades con precios;

(d) Los documentos y el formulario de Información para laCalificación;

(e) Las ofertas alternativas de haberse solicitado;

Y cualquier otro material que los Licitantes deberáncompletar y presentar, según se especifique en la HDL.

14. Precios de la Oferta

14.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obrasespecificadas en la Subcláusula 1.1 de las IAL, sobre la basede la Lista de cantidades con indicación de precios presentadapor el Licitante. El contratante deberá determinar en las HDL elsistema de contratación bajo el cual se ejecutará la obra.

14.2 El licitante indicará las tarifas y los precios de todos los rubrosde las Obras especificados en la Lista de cantidades. Sihubiere correcciones, éstas se harán tachándolas,rubricándolas, fechándolas y rescribiéndolas. Se rechazaráaquellas ofertas en las que los Licitantes omitan lapresentación de precios o tarifas en alguno de los rubros o

13

Sección I Instrucciones a los Licitantesítems especificados en La Lista de Cantidades.

14.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes quedeba pagar el Contratista bajo este contrato, o por cualquierotra razón, 28 días antes de la fecha del plazo para lapresentación de las ofertas, deberán estar incluidos en lastarifas, en los precios y en el precio total de la ofertapresentada por el Licitante.

14.4 Las tarifas y los precios que cotice el Licitante estarán sujetosa ajustes durante la ejecución del Contrato, si así se disponeen la HDL, en las CEC, y en las estipulaciones de la Cláusula47 de las CGC. El Licitante deberá proporcionar toda lainformación requerida en las CEC y en la Cláusula 47 de lasCGC.

14

Sección I Instrucciones a los Licitantes15. Monedas dela Oferta y pago

15.1 Las tarifas y los precios unitarios deberán ser cotizadaspor el Licitante exclusivamente en Pesos de Curso Legal enla República Argentina. Los pagos se efectuarán en la mismamoneda.

15.2 Los tipos de cambio que utilizará el Licitante para convertir alequivalente en la moneda nacional y establecer losporcentajes mencionados en la Subcláusula 15.1 anterior,será el tipo de cambio vendedor para transaccionessimilares, establecida por la autoridad estipulada en la HDL,dentro de los 28 días antes de la fecha límite para lapresentación de las ofertas. El tipo de cambio aplicará paratodos los pagos con el fin que el Licitante no corra ningúnriesgo cambiario.

15.3 Los Licitantes indicarán en su oferta los detalles de losrequerimientos que prevén en monedas extranjeras.

15.4 Los Licitantes deberán aclarar sus necesidades de cotizaren monedas extranjeras y justificar que las cantidadesincluidas en las tarifas y en los precios, sean razonables ycorrespondan de conformidad con la Subcláusula 15.1 de lasIAL.

16. Validez de las Ofertas

16.1 Las ofertas permanecerán válidas por el período estipuladoen la HDL.

16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrásolicitar a los Licitantes que extiendan el período de validezpor un plazo adicional específico. La solicitud y lasrespuestas de los licitantes deberán ser por escrito. Si se hasolicitado una Garantía de Mantenimiento de Oferta deconformidad con la cláusula 17 de las IAL, ésta deberáextenderse también por 28 días después de la fecha límiteprorrogada para la presentación de las ofertas. Los Licitantespodrán rechazar la solicitud sin que se les ejecute la garantíade mantenimiento. A los Licitantes que convienen con lasolicitud no se les requerirá ni se les permitirá que modifiquensu oferta, excepto como se dispone en la Cláusula 17 de lasIAL.

17.Garantía de Mantenimiento de Oferta

17.1 El Licitante deberá presentar como parte de su oferta, unaGarantía de Mantenimiento de Oferta.

17.2 La Garantía de Mantenimiento de Oferta será por la sumaestipulada en la HDL y denominada en la moneda del paísdel Contratante, y deberá:

(a) A elección del licitante, podrá efectuarse en efectivo,títulos provinciales a sus valores nominales, fianzabancaria emitida por una institución bancaria, o fianzapor póliza de seguro emitida por una aseguradora oafianzadora aprobada por la Superintendencia deSeguros de la Nación. El depósito de garantía seefectuará en el Banco de la Provincia de Buenos Aires,

15

Sección I Instrucciones a los Licitantesa la orden de la entidad indicada en el Llamado aLicitación hasta el día de apertura de la propuesta.

(b) Si la institución que emite la garantía está localizadafuera del país del Contratante, ésta deberá tener unasucursal financiera en el país del Contratante quepermita hacer efectiva la garantía;

(c) Ser pagadera a la vista ante solicitud escrita delContratante en caso de tener que invocar lascondiciones detalladas en la Cláusula 17.5 de las IAL;

(d) Ser presentada en original; no se aceptarán copias;

(e) Permanecerá válida por un período de 28 díasposteriores a la fecha límite de la validez de las ofertas,o del período prorrogado, si corresponde, deconformidad con la Cláusula 16.2 de las IAL;

17.3 Todas las ofertas que no estén acompañadas por unaGarantía que responda a lo requerido en la presentecláusula, serán rechazadas por el Contratante porincumplimiento.

17.4 La Garantía de Mantenimiento de Oferta de los Licitantescuyas ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas unavez que el Licitante adjudicatario presente su Garantía deCumplimiento de contrato.

17.5 La Garantía de Mantenimiento de Oferta se podrá ejecutar si:

(a) Un Licitante retira su oferta durante el período de validezde la oferta especificado por el Licitante mismo en elFormulario de Presentación de la Oferta, o durante elperíodo prorrogado conforme lo estipulado en laSubcláusula 16.2 de las IAL, cuando haya sidoaceptado;

(b) El Licitante adjudicatario no acepta las correcciones alPrecio de la Oferta, de conformidad con la Subcláusula28 de las IAL;

(c) Si el Licitante adjudicatario no cumple dentro del plazoestipulado con:

(i) La firma el Contrato; o

(ii) No presenta la Garantía de Cumplimiento decontrato.

17.6 La Garantía de Mantenimiento de Oferta de una Asociaciónen Participación o Consorcio deberá estar en nombre de laAsociación en Participación o Consorcio que presenta laoferta. Si dicha Asociación o Consorcio no ha sidolegalmente constituido en el momento de presentar la oferta,la Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá estar ennombre de todos los futuros socios de la Asociación o

16

Sección I Instrucciones a los LicitantesConsorcio tal como se denominan en la carta deintención.

17

Sección I Instrucciones a los Licitantes18. Propuestas alternativas de losLicitantes

18.1 No se considerarán ofertas alternativas a menos queespecíficamente se estipule en la HDL.

Si se permiten, la Subclásula 18.1 de las IAL gobernarán y enla HDL se especificará cual de las siguientes opciones sepermitirán:

(a) Opción Uno: Un Licitante podrá presentar ofertasalternativas solamente con oferta básica. El Contratanteconsiderará solamente las ofertas alternativaspresentadas por el Licitante cuya oferta básica haya sidodeterminada como la oferta evaluada más baja.

(b) Opción dos: Un Licitante podrá presentar una ofertaalternativa con o sin una oferta básica. Todas las ofertasrecibidas para la oferta básica, así como las ofertasalternativas que cumplan con las especificacionestécnicas y los requerimientos de ejecución deconformidad con la Sección VII, serán evaluadas sobrela base de sus propios méritos.

18.2 Todas las ofertas alternativas deberán proporcionar toda lainformación necesaria para una evaluación global de lasalternativas por el Contratante, incluyendo cálculos de losplanos, especificaciones técnicas, desglose o analisis de losprecios, métodos de construcción propuestos y otros detallespertinentes.

19. Formato y firma de la Oferta

19.1 El Licitante preparará un original de los documentos quecomprenden la oferta según se describe en la Cláusula 13 delas IAL, en un solo volumen que contenga el Formulario de laOferta, y lo marcará claramente como “ORIGINAL”. Ademásel Licitante deberá presentar DOS (2) copias de la Oferta ymarcarlas claramente como “COPIAS”. En caso dediscrepancia entre el original y las copias, el original regirá.

19.2El original y todas las copias de la oferta deberán sermecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberánestar firmadas por la persona o personas debidamenteautorizada(s) para firmar en nombre del Licitante, deconformidad con la Subcláusula 5.3 (a) de las IAL. Todas laspáginas de la oferta que contengan anotaciones o enmiendasdeberán estar rubricadas por la persona o personas quefirme(n) la Oferta.

19.3La oferta no podrá contener alteraciones ni adiciones,excepto por aquellas que cumplan con instrucciones emitidaspor el Contratante, o según sea necesario para corregirerrores del Licitante, en cuyo caso dichas correccionesdeberán ser rubricadas por la persona o personas quefirme(n) la Oferta.

D. Presentación de las Ofertas

20. Presentación, 20.1 Los Licitantes siempre podrán enviar sus ofertas por correo o

18

Sección I Instrucciones a los LicitantesSello e Identificación de las Ofertas

entregarlas personalmente. El Licitante pondrá el original ytodas las copias de la oferta en dos sobres interiores, quecerrará y marcará claramente como “ORIGINAL" y "COPIAS",según corresponda. Luego pondrá ambos sobres (original ycopias) en un sobre exterior, que también deberá estar sellado.

20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán:

(a) Estar dirigidos al Contratante a la dirección proporcionada enla HDL.

(b) Indicar el nombre y número de identificación del proyectoindicado en la HDL.

(c) Portar una advertencia de no abrir antes de la hora y fechade apertura de ofertas indicadas en la HDL.

20.3 Además de la identificación requerida en la Subcláusula 19.2,los sobres interiores deberán llevar el nombre y la dirección delLicitante, con el fin de poderle devolver su oferta sin abrir encaso que sea declarada oferta tardía, de conformidad con lacláusula 22 de las IAL.

20.4 Si el sobre exterior no está sellado y marcado como se haindicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizaráen caso que la oferta se extravíe o sea abiertaprematuramente.

21. Plazo para la presentación delas Ofertas

21.1 Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en ladirección y a más tardar en la fecha y hora que se indican enla HDL.

21.2 El Contratante podrá extender el plazo para la presentaciónde ofertas mediante una enmienda a los Documentos deLicitación, de conformidad con la Cláusula 11 de las IAL. Eneste caso todos los derechos y obligaciones del Contratantey de los Licitantes previamente sujetos a la fecha límiteoriginal para presentar las ofertas quedarán sujetos a lanueva fecha prorrogada.

22. Ofertas tardías

22.1 Todas las ofertas que reciba el Contratante después delplazo límite para la presentación de las ofertas deconformidad con la cláusula 21 de las IAL serán rechazadaspor tardías y devueltas al Licitante sin abrir.

23. Retiro, substitución y modificación de las ofertas

23.1 Los Licitantes podrán retirar, substituir o modificar sus Ofertasmediante el envío de una solicitud por escrito antes de lafecha límite indicada en la Cláusula 21 de las IAL.

23.2 Toda solicitud de retiro, substitución o modificación de laoferta deberá ser preparada, sellada, marcada y entregada deacuerdo con las estipulaciones de las Cláusulas 19 y 20 delas IAL, y los sobres exteriores y los interiores debidamentemarcados, “RETIRO,” “SUBSTITUCIÓN,” o “MODIFICACIÓN”según corresponda.

23.3 Ninguna Oferta podrá ser substituida o modificada después de

19

Sección I Instrucciones a los Licitantesvencido el plazo para presentar las Ofertas.

23.4 Los licitantes solamente podrán ofrecer descuentos o de otramanera modificar los precios de sus ofertas sometiendo unamodificación a la Oferta de conformidad con esta cláusula, oincluyéndola en la oferta original.

20


E. Apertura y Evaluación de las Ofertas

24. Apertura de las Ofertas

24.1 El Contratante abrirá las ofertas, incluso las modificacionesintroducidas de conformidad con la Cláusula 23, en presenciade los representantes de los Licitantes que decidan concurrir,a la hora, en la fecha y el lugar, y establecidos en la HDL. Elprocedimiento para apertura de ofertas presentadaselectrónicamente si fueron permitidas de conformidad con laSubcláusula 20.1 de las IAL, estará indicado en la HDL.

24.2 Primero se abrirán y leerán los sobres marcados “RETIRO”.No se abrirán las ofertas para las cuales se haya presentadouna solicitud de retiro de conformidad con las disposiciones dela cláusula 23 de las IAL.

a. El Contratante dará a conocer en el Acto de apertura losnombres de los licitantes, el precio de la Oferta, el montototal de cada Oferta, descuentos, retiros, substituciones omodificaciones de Ofertas, la existencia o falta de Garantíade Mantenimiento de Oferta y su monto, y cualquier otrodetalle que el Contratante considere apropiado. Ningunaoferta será rechazada en el Acto de Apertura, excepto lasofertas tardías o aquellas que no acompañen la Garantía deMantenimiento de Oferta. Las substituciones ymodificaciones a Ofertas presentadas de acuerdo con lasdisposiciones de la Cláusula 23 de las IAL que no fueronabiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura nopodrán ser consideradas para evaluación y serán devueltassin abrir a los licitantes.

b. El Contratante preparará un Acta de la Apertura de lasofertas. La misma deberá incluir toda la información dada aconocer a los asistentes, así como también cargo y nombresde los funcionarios presentes, datos de los licitantes, surepresentación y firma y cualquier observación oaclaraciones que resulten en el acto, de conformidad con laSubcláusula 24.3 de las IAL.

25. Confidencialidad

25.1 No se divulgará a los Licitantes ni a ninguna persona queno esté oficialmente involucrada con el proceso de lalicitación, información relacionada con la revisión, evaluación,comparación y poscalificación de las ofertas, ni sobre larecomendación de adjudicación del contrato hasta que sehaya publicado la adjudicación del Contrato al licitanteadjudicatario de conformidad con la Subcláusula 34.4.Cualquier intento por parte de un Licitante para influenciar alContratante en el procesamiento de las ofertas o en laadjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de suoferta. No obstante lo anterior, si durante el plazo transcurridoentre el Acto de Apertura y la fecha de adjudicación delcontrato, un Licitante desea comunicarse con el Contratantesobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la

21

Sección I Instrucciones a los Licitanteslicitación, deberá hacerlo por escrito.

22

Sección I Instrucciones a los Licitantes26. Aclaración de las Ofertas

26.1 Para facilitar el examen, la evaluación y lacomparación de las ofertas, el Contratante tendrá la facultad desolicitar a cualquier licitante que aclare su oferta, incluido eldesglose de los precios unitarios. La solicitud de aclaración y larespuesta pertinente se harán por escrito. Sin embargo, no sesolicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de losprecios o de los elementos sustanciales de la oferta, salvo queello sea necesario para confirmar la corrección de erroresaritméticos que el Contratante haya descubierto durante laevaluación de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto enla cláusula 28.

26.2 La falta de presentación en forma clara y precisa de losolicitado por el Contratante por parte del Licitante, dentro deun plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de lanotificación, facultará al Contratante a no considerar la ofertaprocediendo en este caso a devolver la Garantía deMantenimiento de Oferta.

27. Examen de las Ofertas para determinar su cumplimiento

27.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las ofertas, elContratante determinará si el licitante cumple con los requisitosde elegibilidad establecidos en la cláusula 4 de las IAL; y cadauna de las ofertas ha sido debidamente firmada, estáacompañada de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, estácalificada de conformidad con las disposiciones de laCláusula 5 de las IAL, y se ajusta a lo solicitado en losdocumentos de licitación.

27.3 Si una oferta no se ajusta a los Documentos de Licitación,deberá ser rechazada por el Contratante y el Licitante nopodrá ajustarla posteriormente mediante correcciones de lasdesviaciones o reservaciones, siempre y cuando no se hayaconsignado alguno de los supuestos que prevee el presentedocumento como factibles de ser corregidos o subsanados.

28. Corrección de errores

28.1 El Contratante verificará si las ofertas que considere que seajustan a los DEL contienen errores aritméticos. Los erroresserán corregidos por el Contratante de la siguiente manera:

(a) Cuando haya una discrepancia entre los montos indicadosen cifras y en palabras, prevalecerán los indicados enpalabras, y

(b) Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y eltotal de un rubro que se haya obtenido multiplicando elprecio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá elprecio unitario cotizado, a menos que a juicio delContratante hubiera un error evidente en la colocación deldecimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerá elprecio total cotizado para ese rubro y se corregirá elprecio unitario.

28.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la oferta deacuerdo con el procedimiento antes señalado para la

23

Sección I Instrucciones a los Licitantescorrección de errores y, con la anuencia del Licitante, elnuevo monto se considerará obligatorio para el Licitante. Si elLicitante no estuviera de acuerdo con el monto corregido, laoferta será rechazada y la Garantía de Mantenimiento deOferta podrá ejecutarse de conformidad con la Subcláusula17.5 (b).

24

Sección I Instrucciones a los Licitantes29. Moneda para la evaluaciónde las ofertas

29.1 Las ofertas serán evaluadas como fueron cotizadas en lamoneda del país del Contratante de conformidad con laSubcláusula 15.1 de las IAL.

30. Evaluación y comparación de las ofertas

30.1 El Contratante evaluará solamente las ofertas que haconsiderado que han cumplido sustancialmente con losrequisitos de los Documentos Estándar de Licitación deconformidad con la Cláusula 27 de las IAL.

30.2 Al evaluar las ofertas, el Contratante determinará el precioevaluado de cada oferta, ajustándolo de la siguiente manera:

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en laCláusula 28 de las IAL;

(b) excluyendo las sumas provisionales, si existieran, de reservapara imprevistos en la Lista de Cantidades, pero incluyendo lostrabajos por día, si el precio es competitivo;

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones,desviaciones u ofertas alternativas aceptables presentadas deconformidad con la cláusula 18 de las IAL; y

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar losdescuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas deconformidad con la Subcláusula 23.5.

30.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazarcualquier variación o desviación. En la evaluación de las ofertasno se tendrán en cuenta las variaciones, desviaciones y otrosfactores que excedan los requisitos de los documentos delicitación, o que signifiquen beneficios no solicitados para elContratante.

30.4 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazarcualquier variación, desviación u oferta alternativa. En laevaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta lasvariaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factoresque excedan los requisitos de los documentos de licitación, oque signifiquen beneficios no solicitados para el Contratante.

30.5 En la evaluación de las ofertas no se tendrá en cuenta elefecto estimado de los ajustes de precio estipulados en lacláusula 47 de las CGC, durante el período de ejecución delContrato.

30.6 Si los documentos de licitación incluyen dos o más lotes, elContratante determinará la aplicación de descuentos a fin deminimizar el costo combinado de todos los lotes.

31. Preferencia para Licitantes Nacionales

31.1 No se aplicará, en ningún caso, un margen de preferencia paralos contratistas nacionales , salvo que se estipule lo contrarioenla HDL

F.Adjudicación del Contrato

32. Criterios 32.1 De conformidad con la Cláusula 33 de las IAL, el Contratante

25

Sección I Instrucciones a los Licitantesde Adjudicación

adjudicará el contrato al Licitante cuya oferta haya sidodeterminada que cumple con los Documentos de Licitación yofrece el precio evaluado más bajo, siempre y cuando se hayadeterminado que dicho licitante (a) es elegible de conformidad conla Cláusula 3 y 4 de las IAL; y (b) está calificado de conformidadcon las disposiciones de la Cláusula 5 de las IAL.

33. Derecho del Contratante de aceptar cualquier oferta o de rechazar cualquier o todas las ofertas

33.1 No obstante lo dispuesto en la cláusula 32, el Contratante sereserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, y decancelar el proceso de licitación y rechazar todas las ofertas, encualquier momento antes de la adjudicación del contrato, sin quepor ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los) licitante(s)afectado(s), o esté obligado a informar al (los) licitante(s)afectado(s) los motivos de la decisión del Contratante.

34. Notificación de Adjudicación y firma del Contrato

34.1 Antes de la expiración de la Garantía de Mantenimiento deOferta, el Contratante notificará por escrito sobre la adjudicacióndel contrato al Licitante cuya oferta haya sido aceptada. Estanotificación deberá estipular el monto que el Contratante pagará alContratista en compensación por la ejecución, cumplimiento ymantenimiento de las Obras tal como se estipula en el Contrato(en adelante y en el Contrato denominado el “Precio delContrato”).

34.2 Se tendrá por constituido el Contrato, una vez suscripto el mismo,estando sujeto al suministro previo de la garantía de cumplimientopor el licitante, de conformidad con las disposiciones de la Cláusula35 de las IAL.

34.3 El contrato incorporará como Anexo el original del Documento deLicitación, el cual deberá ser adquirido al precio indicado en elLlamado de Licitación, con más las circulares aclaratorias yenmiendas que se hayan emitido, los cuales deberán ser firmadospor personas autorizadas. Deberá suscribir toda la documentaciónque estuvo a disposición para consultas en la página Web indicadaen la subcláusula 34.4 o en la dirección indicada en el Llamado aLicitación.

34.4 El Contratante publicará en el portal del Ministerio de Economíade la Provincia de Buenos Aires www.ec.gba.gov.ar, los resultadosde la licitación, identificando la oferta y número de lotes y lasiguiente información: (i) nombre de todos los Licitantes quepresentaron ofertas; (ii) los precios que se leyeron en voz alta enel acto de apertura de las ofertas; (iii) nombre y precios evaluadosde cada oferta evaluada; (iv) nombre de los Licitantes cuyasofertas fueron rechazadas y las razones del rechazo; y (v) nombredel Licitante adjudicatario y el precio cotizado, así como laduración y un resumen del alcance del contrato adjudicado.Después de la publicación de la adjudicación del contrato, losLicitantes no favorecidos podrán solicitar por escrito al Contratante

26

http://www.ec.gba.gov.ar/

Sección I Instrucciones a los Licitantesuna reunión informativa a fin de obtener explicaciones de lasrazones por las cuales sus ofertas no fueron seleccionadas. ElContratante, después de la adjudicación del Contrato, responderáprontamente y por escrito a cualquier Licitante no favorecido quesolicite una reunión informativa.

34.5 Los impuestos y demás gastos que origine la formalización delcontrato serán por cuenta exclusiva del contratista.

35. Garantía de Cumplimiento

35.1 Dentro de los 30 días de recibida la comunicación de laadjudicación, el Adjudicatario deberá firmar el Contrato y enviar alContratante una garantía de cumplimiento por el monto estipuladoen las CGC y en la forma (garantía bancaria o poliza de caución)estipulada en la HDL, expresada en los tipos y proporciones demonedas indicados en la comunicación de adjudicación y deconformidad con las CGC.

35.2 Si la garantía de cumplimiento suministrada por el Adjudicatarioes una garantía bancaria, ésta deberá ser emitida a elección delLicitante, por un banco en el país del Contratante, o por un bancoextranjero aceptable al Contratante a través de su corresponsal condomicilio en el país del Contratante.

35.3 Si la garantía de cumplimiento suministrada por el Adjudicatarioes una poliza de caución, ésta deberá ser emitida por una compañíaafianzadora que el Adjudicatario haya verificado que es aceptablepara el Contratante.

35.4 El incumplimiento del Adjudicatario con las disposiciones de lasSubcláusulas 35.1 de las IAL constituirá bases suficientes paraanular la adjudicación del contrato y ejecutar la Garantía deMantenimiento de oferta. Tan pronto como el Adjudicatario firme elContrato y presente la Garantía de Cumplimiento de conformidadcon la Cláusula 35.1 de las IAL, el Contratante comunicará elnombre del Licitante adjudicatario a todos los Licitantes nofavorecidos y les devolverá las Garantías de Mantenimiento deOferta de conformidad con la Cláusula 17.4 de las IAL.

36. Pago por Anticipo yGarantía

36.1 El Contratante proveerá un pago de anticipo sobre el Precio delContrato, de acuerdo a lo estipulado en las CGC y con sujeción almonto máximo establecido en la HDL. El pago por anticipo deberáestar respaldado por una garantía.

27

Sección II Hoja de Datos de la Licitación

Sección II. Hoja de Datos de la Licitación A. Disposiciones Generales

IAL 1.1 El Contratante es: el Ministerio de Producción de la Provinciade Buenos Aires a través de la Subsecretaría de Industria,Minería y Actividades Portuarias de la Provincia de BuenosAires.

Las Obras comprenden la provisión e instalación y puesta enfuncionamiento de líneas de baja tensión tetrapolar de 380 V,la cual se instalará desde el interior de la SubestaciónTransformadora del Muelle Fiscal del Puerto San Nicolás,hasta cada uno de los tomacorrientes distribuidos a lo largodel muelle, con el objeto de realizar el reemplazo de los cablesconductores actuales. Complementariamente se hacontemplado la construcción y colocación de 287m lineales delajas metálicas para cubrir parte de la trinchera de serviciosexistente en el sector sur del muelle de cargas generales.

El nombre e identificación del proyecto es PROVISION YTENDIDO DE LINEAS DE BAJA TENSION – Licitación PúblicaNacional N° 2/18

IAL 1.2 El plazo de ejecución será de 90 días corridos contados apartir de la firma del Acta de Replanteo conforme CEC 1.1 (n)y no podrá ser variado por el licitante.

El Prestatario es la Provincia de Buenos Aires. El Contratantees el Ministerio de Produccción de la Provincia de BuenosAires a través de la Subsecretaría de Industria, Minería yActividades Portuarias de la Provincia de Buenos Aires.

IAL 2.1 “FONPLATA” significa “ Fondo Financiero para el Desarrollode la Cuenca del Plata” y préstamo se refiere a un “préstamode FONPLATA” que en la fecha de la emisión de losDocumentos de Licitación ha sido aprobado

El nombre del Proyecto es “Programa de Mejora de laCompetitividad de los Puertos Fluviales de Provincia deBuenos Aires”.

Las obras se financiarán parcialmente a traves del PréstamoARG 17/2006 de FONPLATA

IAL 5.1 Se agrega esta subclaúsula que establece: “Plan de Trabajos yCurva de Inversiones de acuerdo a lo especificado en el Anexo3 de la Sección VI.”

IAL 5.3 (e) La participación máxima de subcontratistas es: 30 %

IAL 5.3 (f) Los Análisis de Precios deberán prepararse conforme loestablecido en Anexo I – Forma de Cotizar.

28

Sección II Hoja de Datos de la LicitaciónIAL 5.3 (g) Se modifica: “Los licitantes inscriptos en el Registro de

Licitadores deberán cumplir con los requisitos exigidos en laHDL 5.5 (a) y (b).

IAL 5.3 (h) Se agrega: “Todos los Licitantes deberán presentar la siguientedocumentación al momento de la presentación de Ofertas, aefectos de corroborar la información solicitada en las cláusulas5.5 y 5.7, según corresponda:

i) Últimos 2 (dos) Balances cerrados y auditados de la empresao de cada una de las firmas integrantes de consorcios o deuniones transitorias de empresas, certificado por Contadorpúblico Nacional y legalizados por el Consejo Profesional deCiencias Económicas o el equivalente del país al cualpertenecen.

ii) Evidencia que certifique la existencia de suficiente capitalcirculante disponible para este Contrato (acceso a línea(s) decrédito y disponibilidad de otros recursos financieros). Seentiende por suficiente el capital que reúna el valor requeridocomo activo líquido.

IAL 5.3 (i) Se agrega: “Se deberá proporcionar información relevante comoeducación, experiencia, edad, nacionalidad y cargo actual;adjuntando la documentación correspondiente sobre el personalclave propuesto”.

IAL 5.3 (j) Se agrega: “Deberá presentar una planilla de los DatosGarantizados”.

IAL 5.3 (k) Se agrega: “Presentar junto con su Oferta, el Formulario 2.Informe de Calificaciones, conforme se encuentra en laSección IV, Formularios, Informe para la Calificación y Contrato,a efectos de cumplimentar con lo estipulado en la Cláusula IAL5.5 y 5.7, según corresponda.

El Volumen Anual de Trabajos de Construcción, expresados envalores monetarios y actualizados según el Factor de Ajuste“FA”, del total de trabajos de construcción realizados por ellicitante en cada uno de los últimos 10 años, contados desde elmes anterior inclusive al de la fecha del Llamado a Licitación(según la Planilla VII incluida en la Sección II)”. La actualizacióncorresponderá al mes anterior al Llamado a Licitación.Asimismo, se informará sobre la mejor facturación o certificaciónen obras de construcción ejecutadas por el Licitantes en 12(doce) meses consecutivos, seleccionados dentro de los últimos10 (diez) años contados desde el mes anterior inclusive al de lafecha del Llamado a Licitación. Esta información consistirá en uncuadro detallado que incluya los siguientes datos para cadatrabajo realizado en el período considerado: año, nombre de laobra, comitente, fecha del contrato, valor del contrato, montocertificado en el período considerado a valor original y montocertificado en el período considerado a valor actualizado. Los

29

Sección II Hoja de Datos de la Licitaciónmontos certificados serán actualizados por el Licitanteconsiderando el Factor de Actualización según el Formulario 2ya mencionado.

Se aclara que para contratos firmados en el exterior y cuyosprecios no hayan sido establecidos en pesos, la moneda decomercio internacional con que se indicará la información parala calificación, será en Dólar estadounidense (U$S). Dichainformación será convertida a pesos ($) conforme a los valoresde la siguiente tabla y actualizados con el Factor deActualización “FA” de acuerdo a lo indicado en el Formulario 2mencionado precedentemente.AÑO VALOR DE CONVERSIÓN A PESOS $1999 a 2001 1 Dólar = 1 Peso2002 ----------------- 1 Dólar = 3,22 Pesos (valor promedio)2003 ----------------- 1 Dólar = 2,95 Pesos (valor promedio)2004 ----------------- 1 Dólar = 2,94 Pesos (valor promedio)2005 ----------------- 1 Dólar = 2,92 Pesos (valor promedio)2006 ----------------- 1 Dólar = 3,07 Pesos (valor promedio)2007 ----------------- 1 Dólar = 3,12 Pesos (valor promedio)2008 ---------------- -1 Dólar = 3,16 Pesos (valor promedio)2009 ----------------- 1 Dólar = 3,73 Pesos (valor promedio)2010 ----------------- 1 Dólar = 3,91 Pesos (valor promedio)2011 ----------------- 1 Dólar = 4,13 Pesos (valor promedio)2012 ----------------- 1 Dólar = 4,55 Pesos (valor promedio)2013 ----------------- 1 Dólar = 5,49 Pesos (valor promedio)2014 ----------------- 1 Dólar = 8,12 Pesos (valor promedio)2015 ----------------- 1 Dólar = 9,40 Pesos (valor promedio)2016 ----------------- 1 Dólar = 14,75 Pesos (valor promedio)2017 ----------------- 1 Dólar = 16,57 Pesos (valor promedio)2018 ----------------- 1 Dólar = Cotización Dólar EstadounidenseBanco de la Nación Argentina de 30 días antes a la fecha deLlamado a Licitación.

30

Sección II Hoja de Datos de la LicitaciónIAL 5.5 Se reemplaza: “Para ser adjudicatario del Contrato, los

Licitantes inscriptos en el Registro Licitadores de la Provinciade Buenos Aires a la fecha de presentación de su Oferta,deberán cumplir con los siguientes criterios mínimos decalificación:

(a) Estar inscripto en la especialidad exigida a continuación:SECCIÓN: Ingeniería ESPECIALIDAD: Ingenieria Electromecánica

(b) Demostrar la siguiente capacidad, conforme el Certificadopresentado, que debe encontrarse vigente a la fecha límitefijada para la presentación de las ofertas:- Capacidad de contratación mínima igual o mayor a: pesosdiecisiete millones quinientos mil ($17.500.000).

(c) Contar con un (1) representante de carácter Técnico, conuna experiencia de no menos de cinco años en la dirección deobras similares, que posea título habilitante y se encuentrematrículado en el Colegio respectivo, y un (1) representante decarácter Legal”.

Asimismo, el Licitante deberá afectar para ejecutar el contratoel siguiente personal clave:

No. CargoExperienciaMínima en

Obras (años)

Experiencia en Obrassimilares

(años)

1

UN (1) Representante Técnico, profesional del área de la Ingeniería, matriculado, con incumbencias para la ejecución de obras de líneas de baja tensión.

5 5

2

UN (1) Jefe de Obra, profesional del área de la Ingeniería, matriculado, con incumbencias para la ejecución de obras de líneas de baja tensión.

5 2

3UN (1) Especialista en Higiene y Seguridad en el Trabajo o titulo equivalente.

5 2

4UN (1) Especialista en Gestión Ambiental o título equivalente

5 2

Los perfiles 3 y 4 pueden ser cubiertos por un solo especialistaque abarque ambas especialidades.

(d) El Licitante deberá afectar para ejecutar el contrato elsiguiente equipo esencial:

Equipo Capacidad Min. Antigüedad max.

31


Hormigonera 250 lts 20 añosGuinche tira cabley equipo frenador

para tendido---- 20 años

Instrumental demedición eléctrica

para baja y altatension

--- 20 años

Prensa cable paraempalmes de

cables----- 20 años

Carro portabobina ----- 20 años

Dichos equipos, no presentarán signos de obsolencia, y elcontratista estará obligado a sustituir o adecuar el equipo, sinderecho a prórroga del plazo contractual, ni indemnizaciónalguna, si dicho equipo no resultara adecuado, conveniente osuficiente para la ejecución de la obra.

(e) Con los dos (2) últimos balances cerrados y auditados secalcularán los siguientes indicadores:

i. Liquidez corriente (Activo Corriente / Pasivo Corriente):Mayor o igual a 1,00

ii. Liquidez seca o prueba ácida (Activo Corriente - Bienesde Cambio / Pasivo Corriente): Mayor o igual a 0,80

iii. Solvencia (Total Activo / Total Pasivo): Mayor o igual a1,00

iv. Importancia del pasivo exigible (Pasivo Corriente /Activo Total): Menor o igual a 0,35.

El resultado de cada indicador se promediará y esospromedios deberán arrojar valores aceptables al menos entres de los cuatro indicadores, debiendo cumplirse en formaexcluyente con el de liquidez corriente tanto en el promediocomo en el último ejercicio.Se sugiere a los Licitantes la verificación de que losindicadores de sus balances cumplen con lo exigido.

(f) Demostrar un volumen mínimo de activos líquidos y/o deacceso a créditos libres de otros compromisos contractualesdel Licitante que deberá ser como mínimo de: pesos catorcemillones ($ 14.000.000).

Conforme a lo establecido en la subcláusula IAL 5.3 h) ii), elcontratante se reserva el derecho de pedir referencias en lasentidades financieras de las que el Oferente es cliente.

32

Sección II Hoja de Datos de la LicitaciónIAL 5.6 Se modifica: “En el caso de Uniones Transitorias de Empresas

(U.T.E), las exigencias descritas en la subcláusula 5.5. y 5.7,según corresponda, deberán ser cumplidas por cada una delas empresas, excepto respecto de la capacidad financiera. Eneste caso las empresas podrán sumar la capacidad financieraa fin de alcanzar la capacidad mínima requerida. No setomarán en cuenta la experiencia ni los recursos de lossubcontratistas para la evaluación del Licitante, conforme a loscriterios de calificación.

IAL 5.7 Se agrega la siguiente cláusula: “Para ser adjudicatario delContrato, los Licitantes NO inscriptos en el RegistroLicitadores de la Provincia de Buenos Aires, a la fecha depresentación de su Oferta, deberán cumplir con los siguientescriterios mínimos de calificación:

(a) Tener un Volumen Anual Disponible (V.A.D.) de trabajos deconstrucción, de al menos pesos diecisiete millones quinientosmil ($17.500.000) según la forma de cálculo indicado acontinuación:

“El Volumen Anual Disponible (VAD) de trabajos deconstrucción del licitante se determinará de la siguientemanera:

VAD= CEA-Coa

Donde:

CEA= capacidad de ejecución actualizada.

Coa= compromiso de obra actualizado según el FA

La CEA se determinará de la siguiente manera:CEA=PBx1.30

PB=Producción Básica actualizada según el FA”

La Producción Básica (PB) es la mejor facturación ocertificación de obras ejecutadas, según lo expresado en lacláusula 5.3 k), que el licitante haya realizado en 12 (doce)meses consecutivos seleccionados en dentro de los últimos 10(diez) años contados desde el mes anterior inclusive al de lafecha del Llamado a Licitación, actualizados según el FA. Elvalor a considerar se extraerá de los Cuadros incorporados enFormulario 2. Informe de Calificaciones, conforme seencuentra en la Sección IV, Formularios, Informe para laCalificación y Contrato, el Licitante aportará la documentaciónprobatoria cuando le sea requerido.

El Compromiso de Obra (CO) se determinará como elcompromiso contractual remanente de los 12 (doce) mesesposteriores al mes anterior a la fecha original de apertura delicitación, tomados de las obras en ejecución o encargadas obajo compromiso, las que deberán ser actualizadas según el

33

Sección II Hoja de Datos de la LicitaciónFA. Para determinar el Compromiso de Obra Anualizado serealizará para cada obra contratada el siguiente cálculo:

CO= A/B x12

Donde:

A= saldo del monto contractual

B= saldo del plazo contractual en meses.

Pero, si en una obra, el valor “B” es 6 o menos y se hacertificado mas del 50% la ecuación queda reducida a lasiguiente expresión:

CO= A

Para obras de plazo hasta 6 (seis) meses el CO= la suma delos parciales actualizados por el FA hará el total del COA quese utilizará en la fórmula del VAD.

En el caso que el licitante sea una Asociación de Empresas, silas obras que denuncia como antecedente las hubieracontratado como tal y con la misma integración podrá acreditarla información como perteneciente a ella para esta Licitación.Para los antecedentes aportados por los miembros de laasociación que hubieran sido ejecutados por otra Asociaciónde la cual él fue miembro se computará el valor del contratoponderado por el porcentaje de participación del miembro enla asociación constructora de la obra.

La información presentada tendrá carácter de DeclaraciónJurada y el contratante podrá solicitar datos adicionales a loscomitentes de las obras.

Al momento de la adjudicación, el Licitante que resultarepreadjudicatario deberá presentar el Compromiso de Obraactualizado, que será utilizado para el recálculo del VAD, elque deberá ser igual o superior al Volumen Anual Disponible,requerido para la presente obra.

En caso que el licitante sea una Asociación de Empresas(U.T.E.), los respectivos VAD se suman con la condición que elaporte de cada uno de los integrantes de la U.T.E. no seainferior al 25 % del VAD mínimo requerido y el aporte delintegrante principal sea superior al 40 % del VAD mínimorequerido.

(b) Conforme se solicita en la IAL 5.3 (k) el Volúmen anual detrabajos de construcción (VAT) del Licitante, en los últimos 10años, deberá ser mayor que el siguiente volumen anual detrabajos exigido: tres millones quinientos mil ($ 3.500.000)

(c) Contar con un (1) representante de carácter Técnico, conuna experiencia de no menos de cinco años en la dirección deobras similares, que posea título habilitante y se encuentrematrículado en el Colegio respectivo, y un (1) representante de

34

Sección II Hoja de Datos de la Licitacióncarácter Legal”.

Asimismo, el Licitante deberá afectar para ejecutar el contratoel siguiente personal clave:

No. CargoExperienciaMínima en

Obras (años)

Experiencia en Obrassimilares

(años)

1


5 5

2


5 2


5 2


5 2

Los perfiles 3 y 4 pueden ser cubiertos por un solo especialistaque abarque ambas especialidades.

(d) El Licitante deberá afectar para ejecutar el contrato elsiguiente equipo esencial:

Equipo Capacidad Min. Antigüedad max.Hormigonera 250 lts 20 años

Guinche tira cabley equipo frenador

para tendido---- 20 años

Instrumental demedición eléctrica

para baja y altatension

--- 20 años

Prensa cable paraempalmes de

cables----- 20 años

Carro portabobina ----- 20 años

Dichos equipos, no presentarán signos de obsolencia, y elcontratista estará obligado a sustituir o adecuar el equipo, sinderecho a prórroga del plazo contractual, ni indemnizaciónalguna, si dicho equipo no resultara adecuado, conveniente osuficiente para la ejecución de la obra

35

Sección II Hoja de Datos de la Licitación(e) Con los dos (2) últimos balances cerrados y auditados secalcularán los siguientes indicadores:

v. Liquidez corriente (Activo Corriente / Pasivo Corriente):Mayor o igual a 1,00

vi. Liquidez seca o prueba ácida (Activo Corriente - Bienesde Cambio / Pasivo Corriente): Mayor o igual a 0,80

vii. Solvencia (Total Activo / Total Pasivo): Mayor o igual a1,00

viii. Importancia del pasivo exigible (Pasivo Corriente /Activo Total): Menor o igual a 0,35.

El resultado de cada indicador se promediará y esospromedios deberán arrojar valores aceptables al menos entres de los cuatro indicadores, debiendo cumplirse en formaexcluyente con el de liquidez corriente tanto en el promediocomo en el último ejercicio.Se sugiere a los Licitantes la verificación de que losindicadores de sus balances cumplen con lo exigido.

(f) Demostrar un volumen mínimo de activos líquidos y/o deacceso a créditos libres de otros compromisos contractualesdel Licitante que deberá ser como mínimo de:pesos catorce millones ($ 14.000.000).

Conforme a lo establecido en la subcláusula IAL 5.3 h) ii), elcontratante se reserva el derecho de pedir referencias en lasentidades financieras de las que el Oferente es cliente.

(g) Demostrar experiencia en los últimos diez (10) años comoContratista principal o subcontratista, adquirida en no más decuatro (4) contratos en obras de naturaleza y complejidadsimilares a la que se contrata mediante la presente licitación.Se entenderá por obras de naturaleza y complejidad similaresa aquellas que traten de tendidos eléctricos y/o instalacionesde baja tensión.

(h) La adquisición del Certificado de Inscripción en el Registrode Licitadores por parte de un Licitante con posterioridad a lapresentación de su oferta, no modificará la metodología parasu calificación en este aspecto, la que se efectuará según loaquí estipulado.

(i) No encontrarse suspendido en el Registro de Licitadoresde la Provincia de Buenos Aires.

(j) En caso de resultar adjudicatario, el Licitante deberá, enforma posterior a la adjudicación, inscribirse en el Registro deLicitadores del Ministerio de Infraestructura y ServiciosPúblicos de la Provincia de Buenos Aires, conforme la Ley deObras Públicas N° 6021, el Decreto 171/17 E y sus decretosreglamentarios vigentes.

36

Sección II Hoja de Datos de la LicitaciónIAL 8.1 El Licitante deberá presentar una declaración expresando que

conoce el lugar y las condiciones en que se ejecutará la obra,que exima al Comitente de toda responsabilidad derivada delas condiciones propias del lugar donde se realizarán lostrabajos.

B. Los Documentos de Licitación

IAL 10.1 La dirección del Contratante para aclaraciones es:Subsecretaría de Industria, Minería y Actividades Portuariassita en Torre Gubernamental II, calle 53 esquina 12. Piso 12,Oficina:s/n (Privada), Código Postal 1900, Teléfono 221-429-5646.

IAL 10.1

IAL 11.2

IAL 16.2

Se agrega: “Además se publicarán dichas comunicaciones,que formarán parte del Documento de Licitación, en la páginaWeb mencionada en el Llamado a Licitación.”

C. Preparación de las Ofertas

IAL 14.1 La contratación de la obra se efectuará por el sistema deunidad de medida.

El sistema de contratación por unidad de medida se describeen Anexo II de las HDL.

IAL 14.4 El Contrato está sujeto a ajustes de precio de conformidad conla cláusula 47 de las CGC.

IAL 15.2 La autoridad designada para establecer las tasas de cambioserá: el Banco de la Nación Argentina.

IAL 16.1 El período de validez de la oferta será de ciento veinte (120)días después del vencimiento del plazo para la presentaciónde ofertas especificadas en la HDL.

IAL 17.2 El monto de la Garantía de Oferta será de pesos CientoCuarenta Mil Doscientos ($ 140.200,00).

En caso de tratarse de garantías bancarias, el garante deberáconstituirse en fiador solidario, liso y llano y principal pagador,con expresa renuncia a los beneficios de división y excusiónen los términos del articulo 1574 y siguientes del Código Civil yComercial de la Nación.

IAL 18.1 No se aceptarán ofertas alternativas.

D. Presentación de las Ofertas

IAL 20.2 (a) Para propósitos de la presentación de las ofertas, la direccióndel Contratante es:

Subsecretaría de Industria, Minería y Actividades Portuariassita en Torre Gubernamental II, calle 53 esquina 12. Piso 12,Código Postal 1900, Teléfono 221-429-5646.

37

Sección II Hoja de Datos de la LicitaciónEl mail es [email protected]

Numero de piso/oficina: s/n (Privada)

País: Argentina

38

mailto:[email protected]

Sección II Hoja de Datos de la LicitaciónIAL 20.2 (b) El nombre y número de identificación del proyecto es el

indicado en la cláusula HDL 1.1.

IAL 20.2 (c) En la advertencia deberá leerse “NO ABRIR ANTES DEL05/09/2018 A LAS 11:00 HORAS”

IAL 21.1 Las ofertas deberan ser entregadas en las Oficinas de laSubsecretaría de Industria, Minería y Actividades Portuarias.según IAL 20.2 (a). La fecha y hora límite para la presentaciónde las ofertas será: las 10:00 horas del día 05/09/2018

IAL 23.4 Se agrega: “En el caso de ofrecerse descuentos, los mismosdeberán aplicarse sobre el monto total de la oferta.”

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas

IAL 24.1 La apertura de las ofertas es el día 05/09/2018 a las 11:00 hs,en la Subsecretaría de Industria, Minería y ActividadesPortuarias sita en Torre Gubernamental II, calle 53 esquina 12,Piso 12, Oficina: s/n (Privada), Código Postal 1900.

Se aclara: “Si la apertura de Oferta fuera un día inhábil, serealizará el siguiente día hábil, a la misma hora”.

IAL 30.5 Se agrega la siguiente Subcláusula: “Cuando el Licitantecotice más de un lote, podrá proponer un descuento en base ala combinación de lotes. Este ofrecimiento debe manifestarseen el formulario Estándar de la Oferta del Contratista,especificando cuales son los lotes combinados sobre loscuales se aplica el descuento, y cual es el descuento aplicadoa cada uno de ellos, expresado en porcentaje.

F. Adjudicación del Contrato

IAL 35.1 Las Garantías de Cumplimiento aceptables al Contratanteserán del 5 % del monto del Contrato.

IAL 36.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el precio delContrato, de acuerdo a lo estipulado en las CondicionesGenerales del Contrato.

IAL 37.1 Se agrega la siguiente cláusula: El Comprador y el Proveedor harán todo lo posible pararesolver amigablemente mediante negociaciones directasinformales, cualquier desacuerdo o controversia que se hayasuscitado entre ellos en virtud o en referencia al Contrato. Sidespués de transcurridos veintiocho (28) días las partes nohan podido resolver la controversia o diferencia mediantedichas consultas mutuas, la cuestión objeto de conflicto serásometida por escrito, por cualquiera de las partes alConciliador, con copia a la otra parte y al Comprador.

El Contratante propone un Conciliador bajo el Contrato a…………………., a quien se le pagarán los honorarios por horaestipulados en la misma, más gastos reembolsables.

39

Sección II Hoja de Datos de la LicitaciónSi el Licitante no estuviera de acuerdo con esta propuesta,deberá manifestarlo en su oferta, y proponer un nuevoConciliador. Si el Contratante no concuerda con la designación delConciliador deberá hacérselo saber al Licitante en suComunicación de Adjudicación, debiendo el Conciliador sernombrado por la UNLP, a solicitud de cualquiera de las partes. El Conciliador deberá tener experiencia en el tipo de obra quesea objeto del contrato, así como también en la interpretación delos documentos contractuales.

El Conciliador que propone el Contratante es -------------------, deNacionalidad -------------------, Egresado en el año----------------------.

Los honorarios por hora para este Conciliador serán de: pesos------------------------------ ($ -------------------), valores informados porla Universidad Nacional de La Plata, autoridad nominadora delConciliador, sita en calle 7 e/ 47 y 48 de la Ciudad de La Plata.

Los datos de este Conciliador son los siguientes:

Título Universitario: --------------------------.

Principal Experiencia Profesional:----------------------.Otros antecedentes profesionales:--------------------.

40


Anexo I - Forma de Cotizar

El adjudicatario, conjuntamente con la oferta, deberá presentar los Análisis de Preciosde cada uno de los ítems detallados en el Listado de Cantidades (desagregados entodos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias), que justifiquen losprecios unitarios de su Oferta. El adjudicatario deberá entregar el análisis de precios decada uno de los ítems, con las respectivas planillas de materiales, transporte, mano deobra y equipos según los modelos adjuntos en el presente documento.

Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en Anexo I - Forma deCotizar los análisis de precios, de conformidad con lo establecido en el Art. 6° delAnexo I del Decreto 2017-367-E-GPBA, serán los informados por el INSTITUTONACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dichaentidad, por otros organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente.

La Lista de Cantidades y los análisis de precios de cada uno de los ítems tambiéndeberá presentarse en soporte magnético, formato Excel.

Los análisis establecerán claramente en forma detallada las sumas correspondientesa: mano de obra, incluido el coeficiente de mejoras sociales; amortización, calculadasobre el costo horario de las máquinas a utilizar; reparaciones y repuestos:combustibles y lubricantes.

41

Sección II Hoja de Datos de la LicitaciónLas mejoras sociales a tener en cuenta por el Licitante según su cotización, seránlas vigentes en el orden nacional, como ser: feriados obligatorios pagos, vacacionespagas, enfermedad inculpable, licencia por fallecimiento, examen, enlace, nacimientoo adopción de hijo, sueldo anual complementario, asignaciones familiares, fondo dedesempleo, contribuciones, indemnización por no-iniciación de tareas, adicional porasistencia perfecta, seguros y todas aquella mejoras vigentes.

Tendrá en cuanta además, toda otra retribución de carácter local, vigente en la zona,impuesta por leyes o decretos provinciales.

El costo de material deberá ser el mismo para todos los Análisis de Precios.

El costo unitario del transporte para cada material o grupo de ellos, deberá seruniforme en todos los Análisis de Precios.

En los Análisis de Precios, la cotización de la mano de obra se realizará mediantecuadrillas tipo específicas, conforme con las tareas a realizar. No se admitirá unaúnica cuadrilla tipo para ser utilizada en los Análisis de distintos trabajos.Asimismo deberán explicitarse los rendimientos en cada ítem.

Los porcentajes de Gastos Generales, Gastos Financieros y Beneficios que propongael Licitante, deberán ser uniformes para todos los ítems.

El porcentaje de Gastos Impositivos contemplará el 100 % del Impuesto al ValorAgregado (I.V.A.) más el 100 % del Impuesto a los Ingresos Brutos.

En los Análisis de Precios de cada ítem, deberá indicarse expresamente el equipo aemplear en su ejecución.

Los Análisis de Precios se confeccionarán de acuerdo a la "Planilla Tipo" incorporadaa este Documento de Licitación (Anexo III, Planilla V).

Los valores para la confección de la "Planilla Tipo" a que se refiere el punto 8) seobtendrán por aplicación de las planillas que se indican a continuación, incluidasen el Anexo III:

Materiales - Planilla I

Mano de Obra - Planilla II

Se indica para cada categoría el Jornal básico; incluyendo cargas sociales,premio por asistencia, seguro obrero, incidencia de la colada del Hº, trabajosen altura, viáticos, horas extras, o cualquier otro adicional previsto en las leyeso normas vigentes.

Transporte - Planilla III

En esta planilla se deben consignar todos los insumos cuyo transporte seacotizado separadamente.

Equipos - Planilla IV

En esta planilla se calcularán los costos de amortización e intereses (columna8), reparaciones y repuestos (columna 9) y combustibles y lubricantes(columna 15).

Las mermas y desperdicios de materiales se consideran incluidos dentro del precio delos mismos, por lo que no se reconocerán variaciones de costos discriminadospor estos conceptos.

42

Sección II Hoja de Datos de la LicitaciónLos análisis para los ítems en cuyo precio intervienen el de los materiales que se

incorporan a la obra o son necesarios para su ejecución y que no sean pagadospor ítem separado, se integrarán con las sumas correspondientes a los mismos.

Para los materiales no comerciales, ya sea que se paguen por ítem separado o queintegren el ítem y cuyo precio esté incluido en el de éste, se deberá presentaranálisis de precios con indicación del costo de mano de obra, amortización,reparación y repuestos, combustibles, lubricantes y transporte si lo hubiere, quejustifique el costo con que figura en el análisis del ítem.

Para los materiales deberá cotizarse el costo en origen, la carga, descarga, y eltransporte hasta el centro de gravedad de la obra.

El costo de los materiales comerciales se cotizará libremente.

Cuando alguno de los materiales graviten en proporción no mayor del cincopor ciento (5%) en el costo del ítem, pueden cotizarse globalmente bajo ladesignación “OTROS MATERIALES”, pero siempre designándolesespecíficamente.

Para aquellos materiales que el contratista opte por transportar por ferrocarril, deberáconsignar separadamente el costo en origen, el costo de las sucesivas cargas ydescargas, el del transporte ferroviario y el costo de los complementariostransportes carreteros de origen a estación y de estación de destino a obra.

Para aquellos ítems en los cuales los materiales están incluidos dentro del precio,estos figurarán en las proporciones que se deben emplear, esté o no indicado enlas especificaciones.

Los transportes deberán ser cotizados en todos los casos en la unidad de medida delítem. No se tomarán en cuenta los transportes internos en obra, salvo para elcaso de aquellos trabajos que requieran la utilización de plantas de elaboración yúnicamente para el material elaborado.

Al costo neto deberán agregarse los gastos Generales e Indirectos no consideradoscomo ítem en la propuesta, el costo financiero y los beneficios. Los antesmencionados serán establecidos por el licitante mediante un porcentaje de loscostos netos. El total resultante de adicionar al costo neto los gastos generales eindirectos y el beneficio será incrementado con el porcentaje del Impuesto alValor Agregado vigente, si correspondiera. Los porcentajes correspondientes aGastos Generales e Indirectos, Beneficio y Gastos Impositivos (IVA e IngresosBrutos), deberán ser uniformes para todos y cada uno de los ítems de latotalidad de la propuesta.

El precio unitario de cada uno de los ítems cotizados deberá incorporar el costo delPlan de Gestión Ambiental que se aprueba para la obra. Dicho Plan consideraráen los distintos Programas del mismo, además de otras acciones, la mitigaciónde los impactos ambientales directos e indirectos que genere la ejecución de laobra.

El Contratante se reserva el derecho de revisar los análisis de precios. En su caso,podrá solicitar al licitante aclaraciones o rectificaciones.

43


PLANILLA I (Uno)

MATERIALES

Designación

Unidad Costo porUnidad

Perdidas(Fraccióndecimal)

Costo Unitariode lasPerdidas

(3) x (4)

Costo porUnidad IncluidoPerdidas (3)+(5)

1 2 3 4 5 6

44


PLANILLA II (Dos)

MANO DE OBRA

Catego

ria

Salario

$/día$/h

PremioporAsisten-cia.….%(2)

JornalDirecto

(2) + (3)

MejorasSociales

....% (4)

SeguroObrero

...% (4)

JornalTotal

(4) +(5) +(6)

Otros

..%(7)

Costounidad/Dia

(u)/(h)

(7)+(8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Los costos que se insertan en (8) deben ser aclarados debidamente al pie.

45


PLANILLA III (Tres)

TRANSPORTE

Distancia

Km

Tipo deMaterial

Costo UnitarioExcluído lasPérdidas

Pérdidas(FracciónDecimal)

CostoUnitario de

las Pérdidas(3) X (4)

Costo UnitarioTransporte

IncluídoPérdidas(3)+(5)

1 2 3 4 5 6

46


PLANILLA IV (Cuatro)

EQUIPO

A = CA – VR

VU

I = CA x 0,5 x i i = 10%

UA x 100

N°deOr-den

De-sig-nacion

Po-tenciahp

Cos-toAc-tual-$

ValorResi-dual….%(4)

VidaUtil.h

UsoAnual.h

CostoAmorti-zación eIntere-ses.$/h

Repara-ciones yRepues-tos...%(8) $/h

Combustibles Lubri-can-tes...%(13)

$/h

CombustiblesyLubricantes(13)+(14) $/h

Tipo PrecioUnitario$/lt

Con-sumo

lt/h

Costo

$/h

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

47


PLANILLA V (Cinco)

ANÁLISIS DE PRECIOS TIPOITEM:

A – MATERIALES

1.- Designación: Cuantía x Costo Unitario (Planilla I – 6) $ M12.- Designación: Cuantía x Costo Unitario $ M2

$ MnSuma Parcial $ Mp

Varios (Global) máximo 0,05 Mp $ MvTotal Materiales $ M

B – MANO DE OBRA

1.- Categoría: Cantidad x Costo Unitario (Planilla II – 7) $ MO12.- Categoría: Cantidad x Costo Unitario (Planilla II – 7) $ MO1

$ MonTotal Mano de Obra $ MO

C - TRANSPORTE1.- Cuantía x Distancia x Costo Unitario (Planilla III– Col. 6) $ T12.- Cuantía x Distancia x Costo Unitario (Planilla III– Col. 6) $ T2

$ TnTotal Transporte $ T

D – AMORTIZACION DE EQUIPOS1.- Equipo: Rend. X Costo (Pl.IV – Col. 8) $ AE12.- Equipo: Rend. X Costo (Pl.IV – Col. 8) $ AE2

$ AEnTotal Amortizacion Equipos $ Ae

E – REPARACION Y REPUESTOS1.- Equipo: Rend. X Costo (Pl.IV – Col. 9) $ R12.- Equipo: Rend. X Costo (Pl.IV – Col. 9) $ R2

$ RnTotal Rep.y Repuestos $ R

F – COMBUSTIBLES O ENERGIA Y LUBRICANTES1.- Equipo: Rend. X Costo unit.(Pl. IV-Col.15) $ CL12.- Equipo: Rend. X Costo unit.(Pl. IV-Col.15) $ CL2

$ CLnTotal Comb. O Energía y Lub $ CL

Costo - Costo CC

G – GASTOS GENERALES: % CC $ GGCosto $ C

H– GASTOS FINANCIEROS % C $ FI – BENEFICIOS % C $ B

Suma $ S1J- GASTOS IMPOSITIVOS % S1 $ G1

PRECIO $ P

48


PLANILLA VI (Seis)

PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES

Item Precio Plazo De Obra (Meses)

Nº Designacion Unidad Unitario Cantidad 1

% ltem

2

% ltem

3

% ltem

4

% ltem

10 90

25 35 40

Certificacion Mensual en $

Certificacion Acumulada en $

Mano de Obra (Discriminada)

Equipos

49


Anexo II - Sistemas de Contratación

La contratación de la obra se efectuará a través del siguiente sistema:

Por unidad de medida

En la contratación por "unidad de medida", el Licitante cotizará los preciosunitarios de cada Item o partida de la planilla de oferta, los cuales, aplicados alos cómputos métricos de esa misma planilla y sumados los importes parciales,determinarán el precio total de la parte de la propuesta cotizada por estesistema.

Los precios unitarios cotizados constituyen la oferta del Licitante en estesistema y durante la realización de los trabajos, serán aplicados a la cantidadde obra realmente ejecutada dentro de cada ítem o partida, a los efectos delpago.

Salvo que las Condiciones Generales del Contrato especifiquen otra cosa,todas las partidas o Item cuya medición se especifique como global en laPlanilla de Oferta, se considerarán contratadas por "ajuste alzado", mientrasque aquellos que se midan por cantidades de obra realmente ejecutada, seconsiderarán contratados por "unidad de medida".

Se entiende que la contratación por "unidad de medida y/o ajuste alzado" nosignifica la contratación de tantas obras independientes como Item se coticenpor este sistema, sino que lo que el Contratante contratará es una obracompleta, que debe funcionar de acuerdo con el fin para el que fue proyectaday cuyo pago total resultará de aplicar el método explicado precedentemente.

50


Anexo III: Reglas y procedimientos para el ejercicio delas funciones del Conciliador

1. El Conciliador se limitará a prestar a las partes contratantes los servicios que sedetallan en el presente Anexo y se abstendrá de cualquier otra forma deasesoramiento referente a la realización de las Obras. El Conciliador:

a) No tendrá más participación económica en ninguna de las partes contratantes nien el Contrato que la referente al cobro de sus servicios;

b) No habrá mantenido relación de dependencia laboral ni vínculos económicoscon ninguna de las partes contratantes;

c) Antes de su designación como Conciliador, deberá informar por escrito a laspartes sobre las relaciones de carácter profesional o personal que hayamantenido con cualquier administrador, directivo o empleado de cualquiera delas partes contratantes, así como sobre cualquier intervención previa en elproyecto objeto del Contrato;

d) Mientras desempeñe la función de Conciliador no podrá prestar servicios comoconsultor ni por ningún otro concepto a las partes contratantes, excepto lospropios del Conciliador, sin el consentimiento previo de las partes;

e) Mientras desempeñe la función de Conciliador no podrá mantenerconversaciones, ni llegar a acuerdos con las partes, en relación con su posiblecontratación como consultor o por cualquier otro concepto al término delContrato o al término de su mandato como Conciliador;

f) Mantendrá en todo momento su imparcialidad e independencia de las partes einformará por escrito al Contratante y al Contratista sobre cualquier hecho ocircunstancia que pudiera suscitar en el Contratante o en el Contratista dudassobre la continuidad de la imparcialidad e independencia exigibles alConciliador, y

g) Dominará el idioma del Contrato.

2. Salvo en el contexto de su participación en las actividades del Conciliador en lostérminos estipulados en el Contrato y en las presentes Reglas y Procedimientos,el Contratante y el Contratista no podrán pedir consejo ni consultar alConciliador sobre asuntos relacionados con la realización de las Obras.

3. Serán obligaciones del Contratista:

a) Facilitar al Conciliador una copia de los documentos que solicite, incluidos losdocumentos contractuales, informes de situación, órdenes de variaciones ydemás documentos pertinentes al cumplimiento del Contrato.

b) En colaboración con el Contratante, coordinar las visitas al sitio de Obras querealice el Conciliador, disponiendo las necesarias instalaciones para reuniones.

4. El Conciliador dará comienzo a sus actividades con la firma de su Declaraciónde Aceptación que forma parte del presente Anexo, la cual deberá ser remitida alas partes y finalizará sus actividades como se indica a continuación:

El Conciliador pondrá fin a sus actividades cuando haya comunicado a las partes susrecomendaciones referentes a todas los conflictos que previamente se hayansometido a su consideración, una vez que i) haya finalizado el período de

51

Sección II Hoja de Datos de la Licitaciónresponsabilidad por defectos al que se refiere la subcláusula 35.1 CGC o ii) elContratista haya sido expulsado del sitio de las Obras por el Contratante envirtud de la rescisión conforme lo establece la subcláusula 59 CGC.

5. El Conciliador no podrá ceder o subcontratar el ejercicio de las funciones que sele encomiendan mediante las presentes Reglas y Procedimientos. No obstante,el Conciliador podrá recabar la opinión de expertos independientes sobrecuestiones especializadas concretas como ayuda para formular unarecomendación; el cual será sufragado por el Contratante y el Contratista enpartes iguales, previa conformidad del Contratante.

6. El Conciliador no podrá ser empleado ni agente del Contratante ni delContratista, sino contratista independiente.

7. Los servicios del Conciliador se retribuirán de acuerdo con la cláusula 25.2 dela CEC.

i) Los honorarios fijos por hora constituirán la remuneración íntegra por:

a) Estar disponible para las visitas al sitio de las Obras que solicite cualquiera delas partes.

b) Estar familiarizados con la marcha del proyecto y mantener loscorrespondientes archivos.

ii) Los gastos reembolsables, previo consentimiento de partes y contrapresentación de comprobantes pertinentes, serán:

a) Cada día de viaje entre el domicilio del Conciliador y el sitio de las Obras.

b) Cada día de estancia en el sitio de las Obras.

c) Los gastos de pasaje ida y vuelta a la zona de Obras.

Los pagos al Conciliador nacional serán realizados por el Contratante y elContratista en partes iguales. El Contratista pagará las facturas que presenteel Conciliador en el plazo de 30 días calendario desde el recibo de lasmismas, y solicitará el reembolso de la mitad de la cuantía de las facturasrecibidas al Contratante de acuerdo a la cláusula 43 de las CGC.

En caso que el Conciliador propuesto por el Contratista y aceptado por elContratante, sea extranjero, la Contratante asumirá la mitad de los gastosenunciados en esta cláusula considerando los topes estipulados en lacláusula 37.1 de las IAO, debiendo de este modo responder el Contratista porel remanente, siendo que para el Conciliador extranjero no aplica dicho límite.El Contratista pagará las facturas que presente el Conciliador en el plazo de30 días calendario desde el recibo de las mismas, y solicitará el reembolso delos gastos que le correspondan al Contratante de acuerdo a la cláusula 43 delas CGC.

8. Visitas del Conciliador al sitio de las Obras

a) El Conciliador visitará el sitio de las Obras y se reunirá con los representantesdel Contratante y del Contratista al menos dos veces cada 12 meses, ycuando cualquiera de las partes lo peticione por escrito. El programa de lavisita se establecerá de común acuerdo entre el Contratante, el Contratista yel Conciliador; en caso de que no se llegue a un acuerdo será el Conciliadorel que fije el programa.

52

Sección II Hoja de Datos de la Licitaciónb) En las visitas al sitio de las Obras se incluirá siempre un comentario informal

del estado de las Obras y Servicios, una inspección de las Obras y Servicios yel examen de las peticiones de recomendación que se hayan formulado. Lasvisitas al sitio de las Obras contarán con la presencia de personal delContratante y del Contratista.

c) Al término de cada visita al sitio de las Obras el Conciliador redactará un informede sus actividades durante la visita, del que remitirá copia a las partes.

9. Procedimiento para someter un conflicto al Conciliador

a) Cuando se someta un conflicto a la consideración del Conciliador, éstedeterminará en primer lugar si requiere su asistencia y seguidamente decidirála fecha en la que se celebrará la correspondiente audiencia. En la medida delo posible, las descripciones de los hechos pertinentes que remitan las partesse redactarán de común acuerdo.

b) En el transcurso de la audiencia tanto el Contratista como el Contratante tendránamplias oportunidades de manifestarse y de aportar las pruebas oportunas.Las recomendaciones del Conciliador para la resolución del conflicto se haránllegar por escrito al Contratante y al Contratista con la mayor prontitud y, entodo caso, en un plazo no superior a veintiocho (28) días contados desde elrecibo por el Conciliador de la petición de recomendación por escrito.

10. Desarrollo de las audiencias

a) Las audiencias se celebrarán en el sitio de las Obras, o bien en el sitio queacuerden el Conciliador y las partes.

b) El Contratante y el Contratista deberán estar debidamente representados entodas las audiencias.

c) Durante las audiencias, el Conciliador se abstendrá de expresar opinión algunareferente al valor de los respectivos argumentos de las partes.

d) Concluidas las audiencias, el Conciliador formulará sus recomendaciones y lasremitirá por escrito a las partes, exponiendo sus motivos. Lasrecomendaciones se basarán en las estipulaciones contractuales pertinentes,en las leyes y reglamentos aplicables y en los hechos y circunstancias quehubieran concurrido en el conflicto.

11. En todas las cuestiones de procedimiento, inclusive la entrega de documentosy argumentos por escrito en relación con las discrepancias, las visitas al sitiode las Obras y el desarrollo de las audiencias, la autoridad del Conciliadorserá plena e inapelable.

53


Declaración de Aceptación como Conciliador

POR CUANTO

a) El [fecha] se firmó un Contrato de Obras Menores (el Contrato) para [nombre delProyecto] entre [nombre del Contratante] (el Contratante) y [nombre del Contratista](el Contratista);

b) La designación del Conciliador por el Contratante se estipula en la cláusula 37 delas IAO y DDL, y por el Oferente en el Formulario de Oferta, o bien por la AutoridadNominadores en la 26 CGC y CEC;

c) El abajo firmante ha sido designado como Conciliador;

EL ABAJO FIRMANTE, Conciliador, declara:

1. Que acepta su designación como Conciliador y conviene en actuar en calidad detal y en obligarse por lo estipulado en los Documentos de Licitación.

2. Que, en relación con el párrafo 1 de dichas reglas y procedimientos delConciliador

h) No tendrá más participación económica en ninguna de las partes contratantesni en el Contrato que la referente al cobro de sus servicios;

i) No habrá mantenido relación de dependencia laboral ni vínculos económicoscon ninguna de las partes contratantes;

j) Antes de su designación como Conciliador, deberá informar por escrito a laspartes sobre las relaciones de carácter profesional o personal que haya mantenidocon cualquier administrador, directivo o empleado de cualquiera de las partescontratantes, así como sobre cualquier intervención previa en el proyecto objeto delContrato;

3. Que acepta los siguientes honorarios y gastos reembolsables pagaderos en lasuma de ______________________________________[monto y moneda inserte loshonorarios por hora y los gastos reembolsables] conforme los valores indicativosestipulados por el Colegio Profesional correspondiente, de la Provincia de BuenosAires.

EL CONCILIADOR

__________________________________________________________________________

[nombre completo con caracteres legibles ]

Firma_____________________________________________________________________

Fecha:______________________________________

54

Sección III Países Elegibles 55

Sección III. Países Elegibles

Elegibilidad para la contratación de obras para adquisiciones financiadas por FONPLATA

De acuerdo con el Capítulo II, “Criterios para establecer la Nacionalidad delas firmas o empresas”, Artículo 10 de las contrataciones de obras que sefinancien total o parcialmente con recursos del financiamiento del FondoFinanciero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), sólopodrán participar firmas o empresas originarias de los Países Miembros deFONPLATA.

Para información del prestatario y los licitantes, las firmas de los siguientespaíses pueden participar en esta licitación:

Argentina

Bolivia

Brasil

Paraguay

Uruguay

Sección V Formularios: Oferta, Calificación, Financiamiento, Aceptación, Acuerdo, Contrato

Sección IV. Formularios de la Oferta, Información para laCalificación y Contrato

1. Oferta del Contratista

El Licitante deberá completar y presentar este formulario de Oferta con su Oferta. Siel Licitante objeta al Conciliador propuesto por el Contratante en los Documentos deLicitación, deberá manifestarlo en su oferta y presentar otro candidato opcional,junto con los honorarios diarios los datos personales del candidato, de conformidadcon la Cláusula 37 de las IAL.

Número de Identificación y Título del Proyecto: Préstamo FONPLATA17/06,Programa de Mejora de la Competitividad de los Puertos Fluviales de Provincia deBuenos Aires

A: Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires a través de laSubsecretaría de Industria. Minería y Actividades Portuarias de la Provincia de BuenosAires.

Calle: Torre Gubernamental II, calle 53 esquina 12. Piso 12, Código Postal 1900

Manifestamos estar en un todo de acuerdo con el Documento de Licitación,incluyendo las cédulas aclaratorias [insertar la lista] y las enmiendas [insertar la lista]que hemos examinado y cuyas condiciones expresamente aceptamos.

Ofrecemos ejecutar la PROVISION Y TENDIDO DE LINEAS DE BAJA TENSION, delPuerto San Nicolas, de conformidad con las CGC que acompañan a esta Oferta porel Precio del Contrato de $ ……………………………. .

El Contrato será pagado en las siguientes monedas:

Moneda Porcentajepagadero en la

moneda

Tipo de cambio:una unidad

extranjera es iguala [insertar la

moneda local]

Insumos para losque se requieren

monedasextranjeras

(a)____________

(b)____________

(a)_____________

(b)_____________

(a)_____________

(b)____________

(a)_____________

(b)_____________

El pago por anticipo requerido es de Pesos:

Monto Moneda

(a)___________________

(b)___________________

(a)___________________

(b)___________________

Declaramos no tener objeción que formular a la documentación licitatoria y conocertodas las normas legales que resultan de aplicación.

Esta oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato obligatorio entre ambaspartes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta más baja nininguna otra oferta que pudieran recibir.

56

Sección V Formularios: Oferta, Calificación, Financiamiento, Aceptación, Acuerdo, ContratoConfirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de laOferta con el suministro de Garantía de Mantenimiento de Oferta exigido en elDocumento de Licitación y especificado en la Hoja de Datos de Licitación.

Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores requeridos paraejecutar alguna parte del contrato, tenemos nacionalidad de países elegibles deconformidad con la Subcláusula 4.1 de las IAL y la Sección III.

No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Subcláusula 4.3de las IAL.

Firma Autorizada: _____________________________________________________

Nombre y Cargo del Firmante:___________________________________________

Nombre del Licitante: __________________________________________________

Dirección: ___________________________________________________________

57

Sección V Formularios: Oferta, Calificación, Financiamiento, Aceptación, Acuerdo, ContratoLICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

DETALLE DE LA OFERTA POR ÍTEMS APLICABLE A COTIZACIÓN POR UNIDAD DE MEDIDA

Obra___________________________Tramo___________________________

Expediente______________________________________________________

Licitante________________________________________________________

ITEM N°0 DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIOUNITARIO

IMPORTEPARCIAL

SUBTOTAL

TOTAL

IMPORTA LA PRESENTE OFERTA LA CANTIDAD DE PESOS (en letras) …………

Lugar y Fecha……………………………………………………………………………......

Firma y sello del Representante Legal…………………………………………………….....

Firma y sello del Representante Técnico…………………………………………………….

0 Honorarios profesionales por Representación Técnica: Se cotizará según la Tabla de Honorariosvigente a la fecha de Licitación, aplicada sobre el monto de la oferta sin honorarios profesionales.

58


2. Informe de Calificaciones

[La información que proporcionen los Licitantes en las siguientes páginas se utilizarápara calificar como se indica en las Cláusulas 5.5 y 5.7 de las IAL, segúncorreponda. Completar los ítem s , según corresponda a Licitantes Inscriptos o NoInsciptos en Registo de Licitadores. Esta información no se incorpora en el Contrato.Adjunte páginas adicionales si es necesario].

1. Personasnaturales oindividuosmiembros deAsociaciones(Inscriptos yNo Inscriptosen Registo deLicitadores)

1.1 Incorporación o estatus jurídico del Licitante [adjuntarcopia]

Lugar de inscripción:__________________________[indicar]

Sede principal de actividades:___________________[indicar]

Poder otorgado a favor del firmante de la Oferta[adjuntar]

(No Inscriptos enRegisto deLicitadores)

1.2 Monto anual del volumen total de obras de construcciónrealizadas en el período 2008-2017 (últimos diez (10)años)______________________________________________Pesos [inserte el equivalente de los montos en lamoneda nacional]

AÑOVOLUMEN ANUAL DE

TRABAJOS DECONSTRUCCIÓN

FACTOR DEACTUALIZACIÓN

FA

VOLUMEN ANUALDE TRABAJOS DECONSTRUCCIÓN

ACTUALIZADO

2008 7,34

2009 6,28

2010 5,03

2011 4,15

2012 3,18

2013 2,51

2014 1,88

2015 1,59

2016 1,12

2017 1,01

(No Inscriptosen Registo de

1.3 Número _______________________________[inserte elnúmero de conformidad con la Subcláusula 5.7 g) de la

59

Sección V Formularios: Oferta, Calificación, Financiamiento, Aceptación, Acuerdo, ContratoLicitadores) HDL] de obras de similar naturaleza y complejidad

similares a las obras en cuestión y donde se desempeñócomo Contratista o Subcontratista principal en los últimosdiez (10) años. [Los montos deberán expresarse en lamisma moneda utilizada para el rubro 1.1 anterior.También detalle las obras en construcción o contratadas,incluyendo las fechas estimadas de terminación.]

60

Sección V Formularios: Oferta, Calificación, Financiamiento, Aceptación, Acuerdo, ContratoDETALLE DE OBRAS EJECUTADAS DE NATURALEZA Y MAGNITUD

SIMILARESFORMULARIO “A-1a”

Nombre delProyecto y País

Nombre delContratante yPersona a quiencontactar

Tipo de obras yaño de terminación

Valor del Contrato(equivalente enmoneda nacional)

(a)_______________

(b)______________

(a)_______________

(b)_______________

(a)_______________

(b)_______________

(a)_______________

(b)_______________

DETALLE DE OBRAS EJECUTADAS

FORMULARIO “A-1b”

Nombre delProyecto y País

Nombre delContratante yPersona a quiencontactar

Tipo de obras yaño de terminación

Valor del Contrato(equivalente enmoneda nacional)

(a)_______________

(b)______________

(a)_______________

(b)_______________

(a)_______________

(b)_______________

(a)_______________

(b)_______________

61

Sección V Formularios: Oferta, Calificación, Financiamiento, Aceptación, Acuerdo, ContratoLICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° FORMULARIO “A-2”

Obra…………………………………………………..…Tramo…………………….…….

Licitante:

Fecha:

DATOS DE PRODUCCIÓN BÁSICA

Las obras que se detallan deben haberse realizado en cada uno de los últimos 10(diez) años.

Obras ejecutadas en 12 meses corridos mayor producción contados desde el mesanterior inclusive al de la fecha del Llamado a Licitación.

El índice de actualización será el Factor de Actualización “FA” correspondiente al añoen cuestión.

Mes de actualización:………………… (indicar mes anterior a la fecha de Llamado aLicitación)

Período seleccionado: desde …/…./….hasta .../…./…

Mesesdelperíodoconsiderado

Detalle de la certificación mensual deacuerdo a los precios de contrato

Montos totales de certificaciones

Número de orden de las obrasindicadas en los formularios “A-1 a y A-1b”

Monto totalcertificaciónmensual a valororiginal

FactordeActualización

Monto totalcertificaciónmensual

actualizado

ObraN° 1

ObraN°2

ObraN°3

ObraN°4

ObraN°5

ObraN° 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total

62

Sección V Formularios: Oferta, Calificación, Financiamiento, Aceptación, Acuerdo, ContratoLICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° ……. FORMULARIO “B”

Obra………………………Tramo………….

Licitante.

Fecha:

Datos de laObra

Lugar Designación Contratante Fecha de Inicio

1

2

3

4

5

DETALLE DE OBRAS EN EJECUCIÓN

Datosde laobra

IMPORTE ($) PLAZO (en meses) MONTO DE OBRACOMPROMETIDA

To-tal

MesBase

Certifica-do alafecha

Saldo

Segúncontrato

Prórro-gaconced

Total Transcu-rrido

Sal-do(B)

MensualAnualA/B=CCx12

FA Actualizado

1

2

3

4

5

TOTAL___________________

Si el valor es 6 (seis) o menos y se ha certificado más del 50% (cincuenta por ciento)se colocará como monto de obra comprometida al valor saldo A. Para obras de plazohasta 6 (seis) meses el monto de Obra Comprometida será el valor del saldo A

63

Sección V Formularios: Oferta, Calificación, Financiamiento, Aceptación, Acuerdo, Contrato(Inscriptos y NoInscriptos enRegisto deLicitadores)

1.4 Equipo esencial que el Contratante ha propuesto para laejecución de las Obras [Proporcione toda la informaciónsolicitada a continuación. Véase también la Subcláusula5.5 y 5.7 de las IAL, según corresponda.]

Nombre del equipo Descripción, marcay antigüedad(años)

Condición, (nuevo,buen estado, malestado) y cantidadde unidadesdisponibles

Propio, arrendado(nombre de laarrendadora) porcomprar (nombredel vendedor)

(a)_______________

(b)______________

(a)_______________

(b)______________

(a)_______________

(b)______________

(a)_______________

(b)______________

(Inscriptos y NoInscriptos enRegisto deLicitadores)

1.5 Calificaciones y experiencia del personal clave propuestopara la administración y ejecución del Contrato [Adjuntedatos personales. También véase la Subcláusula 5.5 y5.7 de las IAL según corresponda y la Subcláusula 9.1 delas CGC.

Cargo Nombre Años deExperiencia(general)

Años deexperiencia en elcargo propuesto

(a)_______________

(b)______________

(a)_______________

(b)______________

(a)_______________

(b)______________

(a)_______________

(b)______________


1.6 Contratistas propuestos y firmas participantes. Véase laCláusula 7 de las CGC.

Secciones de lasObras

Valor delSubcontrato

Contratista

(nombre ydirección

Experiencia enObras similares

(a)_______________

(b)______________

(a)_______________

(b)______________

(a)_______________

(b)______________

(a)_______________

(b)______________

64

Sección V Formularios: Oferta, Calificación, Financiamiento, Aceptación, Acuerdo, Contrato(Inscriptos y NoInscriptos enRegisto deLicitadores)

1.7 Informes financieros de los últimos dos (2) años:balances, estados de pérdidas y ganancias, informes deauditoría, etc. [enumérelos a continuación y adjunte lascopias.]


1.8 Evidencia que confirme que el licitante tiene acceso arecursos financieros suficientes para cumplir con losrequisitos de calificación: efectivo en caja, líneas decrédito, etc. (Indicar a continuación y adjuntar copias de losdocumentos que corroboren lo anterior).


1.9 Nombre, dirección y números de teléfono, telex yfacsímiles de los bancos que pueda proporcionarreferencias en caso que el Contratante las solicite.


1.10 Información sobre litigios pendientes en que el Licitanteesté involucrado.

Nombres de las Partes Objeto de laControversia

Monto encuestión

JuzgadoInterviniente

(a)____________________

(b)____________________

(a)__________________

(b)__________________

(a)_________

(b)_________

(a)__________

(b)__________


1.11 Programa propuesto (metodología de trabajo y agenda).Descripciones, planos y tablas, según sea necesario,para cumplir con los requisitos de los Documentos deLicitación.

2. AsociacionesenParticipacióno Consorcios(Inscriptos yNo Inscriptosen Registo deLicitadores)

2.1 La información solicitada en las cláusulas 1.1 a 1.10anteriores deberá ser proporcionada por cada miembrode la Asociación en Participación (Consorcio oAsociación Temporal).

2.2 La información en la cláusula 1.11 anterior deberá serproporcionada en relación con la Asociación enParticipación.

2.3 Adjuntar al poder otorgado al (a los) firmante(s) de laOferta para firmar en nombre de la Asociación enParticipación.

65

Sección V Formularios: Oferta, Calificación, Financiamiento, Aceptación, Acuerdo, Contrato2.4 Adjuntar el Contrato celebrado entre todos los

integrantes de la asociación (legalmente obligatorio paratodos los integrantes), en el que conste que:

(a) Todos los integrantes serán responsablesmancomunada y solidariamente por el cumplimientodel Contrato de acuerdo con las condiciones delmismo;

(b) Se designará como representante a uno de losintegrantes, el que tendrá facultades para contraerobligaciones y recibir instrucciones para y en nombrede todos y cada uno de los integrantes de laasociación en participación; y

(c) La ejecución de la totalidad del Contrato, incluida larelación de los pagos, se manejará exclusivamentecon el integrante designado como representante.

3. Otrosrequisitos

3.1 Los licitantes deberán proporcionar toda la informaciónadicional que se requiera en la HDL.

66


3. Contrato

CONTRATO N°

Corresponde al Expediente N° …….…………….del Ministerio de Producción

Entre el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, representado en este acto por elSeñor Ministro…………………………………………...., con domicilio en la calle 51 N°774 de la ciudad de La Plata en adelante el “Contratante”, por una parte y por la otrala Firma…………………………………..……. representada en este acto por elSeñor……………………………………… DNI N°:……………………, constituyendodomicilio a los efectos del contrato en…………….………………………….en adelanteel “Contratista”, convienen celebrar el siguiente contrato.

PRIMERA: Los trabajos a realizar por el Contratista, consiste en la ejecución de laObra: PROVISION Y TENDIDO DE LINEAS DE BAJA TENSION., Puerto San Nicolas,Licitación Pública, autorizada por Resolución N° ………………. .

SEGUNDA: El Contratista se compromete y obliga a ejecutar la obra objeto de laLicitación Pública Nacional N° , que le fuera adjudicadapor_________________ N°_________ de fecha__________ en los plazos, términos,condiciones y características técnicas establecidas en la documentación licitatoria yen la documentación que acompaña a la oferta adjudicada, que forman parteintegrante del presente contrato.

TERCERA: Los casos no previstos en el Documento de Licitación, serán resueltossegún las disposiciones de la Ley de Obras Pública N° 6021.

CUARTA: El Contratante, se obliga a pagar al Contratista por la total y correctaejecución de la obra conforme las estipulaciones del presente contrato, el precioestablecido en la propuesta definitiva aceptada agregada a fs. . del expedientede obra respectivo que importa la suma de ______________pesos (indicar ennúmeros y en palabras).El pago de la obra se hará mediante certificados mensuales expedidos dentro de los15 días del mes siguiente a la realización de los trabajos, período durante el cualserán efectuadas las mediciones respectivas. Del importe de cada certificado seretendrá el cinco por ciento (5 %) como garantía de obra. La misma retención sehará en los certificados adicionales. Por tratarse de un contrato sobre la base deprecios unitarios y sujeto a ajuste de precios, dicho valor podrá variar al variar lascantidades de obra estimadas y al redeterminarse el precio del contrato por aplicaciónde la cláusula 47 de los Condiciones Especiales del contrato

QUINTA: El Contratista presenta una Garantía de Cumplimieto de ejecución delcontrato constituída por (insertar de garantía) N° …………………………… de

67

Sección V Formularios: Oferta, Calificación, Financiamiento, Aceptación, Acuerdo, Contrato……………………… hasta el monto de PESOS………………………………, quecubre el cinco por ciento (5% ) del monto contratado.

SEXTA: El contratista declara no tener objeción que formular a la documentacióncontractual, conocer por haber examinado el lugar donde se ejecutará la obra, comoasimismo todas las normas legales que resultan de aplicación.

SEPTIMA: El presente contrato podrá ser revocado en sede administrativa si secomprobase administrativamente la existencia de graves irregularidades quehubiesen posibilitado la obtención de indebidas ventajas por parte del cocontratantey/o la existencia de vicios conocidos por el cocontratante particular que afectaranoriginariamente al contrato, susceptibles de acarrear la nulidad y/o que el contratofuera celebrado mediando prevaricato, cohecho, violencia o cualquier otramaquinación fraudulenta que diera lugar a la acción penal o que fuere objeto decondena penal.

OCTAVA: Forman parte de este contrato el Documento de Licitación, más lasCirculares Aclaratorias y Enmiendas que se hayan emitido.

NOVENA: Para dirimir cualquier divergencia que se origine como consecuencia delpresente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de la justicia del FueroContencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires con asiento en la Ciudadde La Plata renunciando a otro fuero o jurisdicción, inclusive el Federal.

DECIMA: Para todos los efectos que se deriven de este contrato, las partescontratantes constituyen los siguientes domiciliosespeciales___________________________________________________________

____________________________________________________________________

Previa lectura y ratificación, se firman_____ejemplares de un mismo tenor y a unsolo efecto en la ciudad de ____________a los________días del mesde_____________del año_______

Firmado, sellado y otorgado por_______________________________

en presencia de:

Firma del contratante_____________________

Firma del contratista______________________

68


Sección V. Condiciones Generales del Contrato (CGC)

Indice de Cláusulas

A. Disposiciones Generales 7B. Los Documentos de Licitación 11C. Preparación de las Ofertas 12D. Presentación de las Ofertas 16E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 18F.Adjudicación del Contrato 21A. Disposiciones Generales 67

1. Definiciones 672. Interpretación 703.Idioma y Ley Aplicables 704.Decisiones del Gerente de Obras 705.Delegación 706.Comunicaciones 717.Subcontratos 718.Otros Contratistas 719.Personal 7110.Riesgos del Contratante y del Contratista 7111.Riesgos del Contratante 7112. Riesgos del Contratista 7213.Seguros 7214.Informes de investigación de la zona de las Obras 7315.Consultas acerca de las CEC 7316.Construcción de las Obras por el Contratista 7317.Terminación de las Obras en la fecha prevista 7318.Aprobación por el Gerente de Obras 7419.Seguridad 7420.Descubrimientos 7421.Toma de posesión de la zona de las obras 7422.Acceso a la zona de las obras 7423.Instrucciones, Inspecciones y Autorías 7424. Inspecciones y Auditorías 7425. Procedimientos para la solución de conflictos 7426. Constitución de Domicilio 75

B. Control de Plazos 7527. Programa 7528.Prórroga de la fecha prevista de terminación 7529. Aceleración de las Obras 7630. Demoras ordenadas por el Gerente de Obras 7631. Reuniones de la Gerencia 7632.Aviso anticipado 76

C. Control de Calidad 7733.Identificación de Defectos 7734. Pruebas 7735. Corrección de Defectos 7736. Defectos no corregidos 77

D. Control de Costos 7837.Lista de Cantidades 7838. Modificaciones en las Cantidades 7839. Variaciones 7840.Pagos de las Variaciones 7841.Proyecciones de Flujo de Efectivos 7942.Certificados de Pago 7943. Pagos 7944. Eventos Compensables 8045.Impuestos 8146.Monedas 81

69

Sección V Formularios: Oferta, Calificación, Financiamiento, Aceptación, Acuerdo, Contrato47. Ajustes de Precios 8148.Retenciones 8249. Liquidación por daños y perjuicios 8250.Bonificaciones 8351.Pago por Anticipo 8352.Garantías 8353. Trabajos por día 8454.Costo de reparaciones 84

E. Término del Contrato 8455.Terminación de las Obras 8456.Recepción de las Obras 8457.Liquidación final 8558.Manuales de Operación y de Mantenimiento 8559. Rescisión del Contrato 8560. Pagos posteriores a la rescisión del Contrato 8761. Derechos de propiedad 8762. Liberación de cumplimiento (Frustración) 87

A. Disposiciones Generales 88B. Control de Plazos 93C. Control de la Calidad 94D. Control de Costos 94E. Término del Contrato 97

70


A. Disposiciones Generales71

Sección V Formularios: Oferta, Calificación, Financiamiento, Aceptación, Acuerdo, Contrato1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en

negrilla.

(a) CGC significa las Condiciones Generales del Contrato.

(b) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

(c) “FONPLATA” significa Fondo Financiero para elDesarrollo de la Cuenca del Plata, y la palabra “préstamo”se refiere a un “préstamo de FONPLATA”

(d) El Prestatario es la Entidad que ha recibido un Préstamode FONPLATA para financiar la obra, objeto del presentecontrato.

(e) El Contratante es la parte que emplea al Contratista parala ejecución de las Obras

(f) El Contratista es la persona, natural o jurídica, cuyaoferta para la ejecución de las Obras ha sido aceptadapor el Contratante.

(g) Contrato es el acuerdo celebrado entre el Contratante yel Contratista para ejecutar, terminar y mantener lasObras. Comprende los documentos enumerados en laSubcláusula 2.3 de estas CGC.

(h) Día de Lluvia se define como aquel que afecta elnormal desarrollo de los trabajos y durante el cual laprecipitación supere los diez (10) mm.

(i) El Gerente de Obras es la persona designada en lasCEC (o cualquier otra persona competente designada porel Contratante con notificación al Contratista, para actuaren reemplazo del Gerente de Obras), responsable desupervisar la ejecución de las Obras y de administrar elContrato. Es el representante autorizado del Contratante.

(j) El Inspector de Obras, designado en las CEC, es quientendrá a su cargo la supervisión técnica de las obras pordelegación del Gerente de Obras.

(k) El Representante Técnico del Contratista, designadoen las CEC, es el Profesional Universitario, quien poseetítulo habilitante e inscripto en el Consejo Profesional deIngeniería, con incumbencia acorde con lascaracterísticas de las obras, que representa alContratista ante el Contratante en todos los aspectostécnicos y actua como director de obra.

(l) El Representante Legal del Contratista, designado enlas CEC, es la persona física con facultades paraadquirir derechos y contraer obligaciones en nombre delContratista ante el Contratante y Terceros en general.

(m) El Subcontratista es una persona, natural o jurídica,contratada por el Contratista para realizar una parte de

72

Sección V Formularios: Oferta, Calificación, Financiamiento, Aceptación, Acuerdo, Contratolos trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en lazona de las Obras.

(n) La fecha de iniciación está estipulada en las CEC.

(o) La fecha de terminación es la fecha de terminación delas Obras, certificada por el Gerente de Obras, medianteel Acta de Recepción Provisoria de la Obra, deacuerdo con la Subcláusula 55.1 y 56.1de estas CGC.

(p) La oferta del Contratista son los documentos delicitación ejecutados y entregados por el Contratista alContratante.

(q) El precio del Contrato es el precio establecido en elActa de Adjudicación y ajustado con posterioridad deconformidad con las disposiciones del Contrato.

(r) El precio inicial del Contrato es el precio del Contratoindicado en el Acta de Adjudicación del Contratante.

(s) Días significa días calendarios y meses significa mesescalendarios.

(t) Trabajos por día significa una variedad de trabajos quese pagan según el tiempo de utilización de empleados yequipos del Contratista, además de los pagos porconcepto de materiales y planta conexos.

(u) Defecto significa cualquier parte de las Obras que nohaya sido terminada conforme al Contrato.

(v) Certificado de responsabilidad por defectos es elcertificado emitido por el Gerente de Obras una vez queel Contratista ha corregido los defectos.

(w)Período de responsabilidad por defectos es el períodoestipulado en la Subcláusula 35.1 de las CEC ycalculado a partir de la fecha de terminación.

(x) Obras significa todo aquello que el Contratista debeconstruir, instalar y entregar al Contratante en virtud delContrato como se define en las CEC

(y) Variación es cualquier instrucción impartida por elGerente de Obras que modifica las Obras.

(z) Zona de las Obras es la zona definida como tal en lasCEC.

(aa) Informes de investigación de la zona de las Obrasson los informes incluidos en los documentos de licitaciónque describen con precisión y explican las condiciones dela superficie y el subsuelo de la zona de las Obras.

(bb) Obras provisionales son obras que el Contratista debediseñar, construir, instalar y retirar, y que son necesariaspara la construcción o montaje de las Obras.

73

Sección V Formularios: Oferta, Calificación, Financiamiento, Aceptación, Acuerdo, Contrato(cc) Especificaciones técnicas significa las

especificaciones de las Obras incluidas en el Contrato ycualquier modificación o aumento hecho o aprobado porel Gerente de Obras.

(dd) Planos son los documentos que contienen cálculos yotra información proporcionada o aprobada por elGerente de Obras para la ejecución del Contrato.

(ee) Equipos significa la maquinaria y los vehículos delContratista que han sido trasladados transitoriamente a lazona de las Obras para la construcción de las Obras.

(ff) Materiales significa todos los suministros, inclusivebienes fungibles, utilizados por el Contratista para serincorporados en las Obras.

(gg) Planta significa cualquier parte integral de las Obrasque tenga una función mecánica, eléctrica, química obiológica

(hh) Lista de cantidades es la lista debidamente preparadapor el Licitante, con indicación de las cantidades y preciosque forman parte de su oferta.

(ii) Eventos compensables son los definidos en la cláusula44 de estas CGC.

74

Sección V Formularios: Oferta, Calificación, Financiamiento, Aceptación, Acuerdo, Contrato2. Interpretación 2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así

lo requiere, singular significa plural, y masculino significafemenino o neutro y viceversa. Los encabezamientos delas cláusulas no tienen significado por sí mismos. Laspalabras que se usan en el Contrato tienen su significadocorriente a menos que se las defina específicamente. ElGerente de Obras proporcionará aclaraciones a lasconsultas sobre esas CGC.

2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras porsecciones, las referencias que en las CGC se hacen a lasObras, a la fecha de terminación y a la fecha prevista determinación aplican a cada Sección de las Obras (aparte delas referencias específicas a la fecha de terminación y de lafecha prevista de terminación de la totalidad de las Obras).

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato seinterpretarán en el siguiente orden de prioridad:

1. Enmiendas al Contrato

2. Contrato

3. Acta de Adjudicación

4. Oferta del Contratista

5. Modificaciones de los Documentos de Licitación que afectenlas CEC

6. Condiciones Especiales del Contrato

7. Condiciones Generales del Contrato

8. Anexos a las CEC

9. Especificaciones Técnicas Particulares

10. Memoria Descriptiva

11. Especificaciones Técnicas Generales

12. Planos de detalles

13. Planos Generales

14. Análisis de Precios

15. Lista de cantidades,

Cualquier otro documento que en las CEC especifique queforma parte integral del Contrato.

3.Idioma y Ley Aplicables

3.1 El idioma del Contrato y la ley que lo regirá se estipulan enlas CEC.

4.Decisiones del Gerente de Obras

4.1 Salvo que se especifique lo contrario, el Gerente de Obras,en representación del Contratante, decidirá sobrecuestiones contractuales que se presenten entre elContratante y el Contratista.

5.Delegación 5.1 El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista,podrá delegar en otras personas, con excepción delConciliador, cualquiera de sus deberes y responsabilidadesy, asimismo, podrá cancelar cualquier delegación de

75

Sección V Formularios: Oferta, Calificación, Financiamiento, Aceptación, Acuerdo, Contratofunciones, después de notificar al Contratista.

76

Sección V Formularios: Oferta, Calificación, Financiamiento, Aceptación, Acuerdo, Contrato6.Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes, a las

que se hace referencia en las CGC, sólo serán válidascuando sean formalizadas por escrito. Las notificacionesentrarán en vigor una vez que sean entregadas.

6.2 El procedimiento aplicable a las Órdenes de Servicio y alas Notas de Pedido se indica en las CEC. Los libros deOrdenes de Servicio y Notas de Pedido, seránproporcionados por el Contratista en oportunidad de lafirma del Contrato.

7.Subcontratos 7.1 El Contratista podrá emplear subcontratistas con laaprobación del Gerente de Obras, pero no podrá ceder elContrato sin la aprobación por escrito del Contratante. Lasubcontratación no altera las obligaciones del Contratista.

8.Otros Contratistas

8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir la zona de lasObras con otros contratistas, autoridades públicas, empresasde servicios públicos y el Contratante en las fechasseñaladas en la Lista de Otros Contratistas indicada en lasCEC. El Contratista también deberá proporcionarles losmedios y servicios que se describen en dicha Lista. ElContratante podrá modificar la Lista de Otros Contratistas ydeberá notificar al respecto al Contratista.

9.Personal 9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave enumeradoen la Lista de Personal Clave, de conformidad con loindicado en las CEC, para llevar a cabo las funcionesespecificadas en la Lista, o a otro personal aprobado por elGerente de Obras. El Gerente de Obras aprobará cualquierreemplazo de personal clave sujeto a que la preparación,capacidad y experiencia del personal propuesto sean igualeso superiores a las del personal que figura en la Lista.

9.2 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remoción deun integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicandolas causas que motivan el pedido, el Contratista seasegurará que dicha persona se retire de la zona de lasObras dentro de los siete días siguientes y no tenga ningunaotra participación en los trabajos relacionados con elContrato.

10.Riesgos del Contratante y del Contratista

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato seestipulen que corresponden al Contratante, y son riesgos delContratista los que en este Contrato se estipulen quecorresponden al Contratista.

11.Riesgos del Contratante

11.1 Desde la fecha de inicio de las Obras hasta la fecha deemisión del certificado de corrección de defectos, sonriesgos del Contratante:

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o depérdida, o daños a la propiedad (sin incluir las Obras,

77

Sección V Formularios: Oferta, Calificación, Financiamiento, Aceptación, Acuerdo, Contratoplanta, materiales y equipos) como consecuencia de:

(i) el uso u ocupación de la zona de las Obras por lasObras, o con el objeto de realizar las Obras, locual es inevitable como resultado de las Obras, o

(ii) negligencia, violación de los deberes establecidospor la ley, o la interferencia con los derechoslegales por parte del Contratante o cualquierpersona empleada por o para él, excepto elContratista.

(b) El riesgo de daño a las Obras, planta, materiales yequipos, en la medida que ello se deba a fallas delContratante o al diseño hecho por el Contratante, oaquellos daños que se generen por causas que nopudieran ser previstas o de serlo no pudieran serevitadas por el contratista, como ser desastresnaturales, guerra, movilización, huelgas generales, ocualquier otro fenómeno imprevisible, incontenible einevitable, siempre que los daños no provengan delobrar negligente del contratista.

11.2 Desde la fecha de terminación hasta la fecha de emisión delcertificado de corrección de defectos, será riesgo delContratante la pérdida o daño de las Obras, planta ymateriales, excepto la pérdida o daños como consecuenciade:

(a) un defecto que existía en la Fecha de Terminación;

(b) un evento que ocurrió antes de la Fecha deTerminación, y que no constituía un riesgo delContratante; o

(c) las actividades del Contratista en la zona de las Obrasdespués de la fecha de terminación.

78

Sección V Formularios: Oferta, Calificación, Financiamiento, Aceptación, Acuerdo, Contrato12. Riesgos del Contratista

12.1 Desde la fecha de inicio de las Obras hasta la fecha deemisión del certificado de corrección de defectos, cuando nosean riesgos del Contratante, serán riesgos del Contratista,los riesgos de lesiones personales, de muerte y de pérdida odaño a la propiedad (con inclusión, sin que la enumeraciónsea taxativa, las Obras, planta, materiales y equipo).

12.2 El contratista deberá adoptar, por su cuenta y riesgo, lasmedidas necesarias para que las Obras, materiales yequipos no puedan ser desplazadas o dañadas en caso detempestades, inundaciones, marejadas o cualquier otrofenómeno natural normalmente previsible o evitable en lascircunstancias en que se ejecuten las obras.

13.Seguros 13.1 El Contratista deberá contratar conjuntamente a nombre delContratista y del Contratante seguros para cubrir, durante elperíodo comprendido entre la fecha de iniciación y elvencimiento del período de responsabilidad por defectos, ypor los montos totales y las franquicias estipulados en lasCEC, los siguientes eventos que constituyen riesgos delContratista:

(a) pérdida o daños a las Obras, planta y materiales;

(b) pérdida o daños a los equipos;

(c) pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras,planta, materiales y equipos) relacionada con elContrato, y

(d) lesiones personales o muerte.

13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para suaprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes dela fecha de iniciación. Dichos seguros deberán contemplarindemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones demonedas requeridos para rectificar la pérdida o perjuicioocasionados. Asimismo, los comprobantes de pagos deseguros se entregaran ante de cada certificación y/o cuandoel contratante lo requiera.

13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y loscertificados exigidos, el Contratante podrá contratar losseguros cuyas pólizas y certificados debería habersuministrado el Contratista y podrá recuperar las primaspagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden alContratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlasuna deuda del Contratista.

13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin laaprobación del Gerente de Obras. Ambas partes deberáncumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro.

13.5 En caso de producirse algún hecho cubierto por estosseguros, se deberá informar fehacientemente al contratantedentro de las 24 horas de acaecido el hecho.

79

Sección V Formularios: Oferta, Calificación, Financiamiento, Aceptación, Acuerdo, Contrato14.Informes de investigación de la zona de las Obras

14.1 El Contratista, al preparar su oferta, se basará en losinformes de investigación de la zona de las Obras indicadosen las CEC, además de cualquier otra información de quedisponga el Contratista.

15.Consultas acerca de las CEC

15.1 El Gerente de Obras responderá a las consultas sobre lasCEC.

16.Construcción de las Obras por elContratista

16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras deconformidad con las especificaciones técnicas y los planos.

17.Terminación de las Obras en la fecha prevista

17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en lafecha de iniciación y deberá ejecutarlas de acuerdo con elPrograma que hubiera presentado, con las actualizacionesque el Gerente de Obras hubiera aprobado, y terminarlas enla fecha prevista de terminación.

18.Aprobación por el Gerente de Obras

18.1 El Contratista deberá presentar previamente, al Gerente deObras, las especificaciones técnicas y los planos de lasobras provisionales y/o definitivas para su aprobación, sicumplen con las especificaciones técnicas y los planos.

18.2 El Contratista será responsable por el diseño de las obrasprovisionales.

18.3 La aprobación del Gerente de Obras no alterará laresponsabilidad del Contratista en cuanto al diseño de lasobras provisionales.

18.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones de terceros aldiseño de las obras provisionales cuando sean necesarias.

18.5 Todos los planos preparados por el Contratista para laejecución de las obras provisionales o definitivas deberán seraprobados previamente por el Gerente de Obras.

19.Seguridad 19.1 El Contratista será responsable por la seguridad de todas lasactividades en la zona de las Obras.

20.Descubrimientos

20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturalezao de gran valor que se descubra inesperadamente en la zonade las obras será de propiedad del Contratante. ElContratista deberá notificar al Gerente de Obras acerca deldescubrimiento y seguir las instrucciones que éste impartasobre la manera de proceder.

21.Toma de posesión de la zona de las obras

21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de latotalidad de la zona de las Obras. Si no se traspasara laposesión de alguna parte en la fecha estipulada en lasCEC, se considerará que el Contratante ha demorado elinicio de las actividades pertinentes y que ello constituye unevento compensable.

22.Acceso a la zona de las obras

22.1 El Contratista deberá permitir al Gerente de Obras, y acualquier persona autorizada por éste, el acceso a la zonade las Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o

80

Sección V Formularios: Oferta, Calificación, Financiamiento, Aceptación, Acuerdo, Contratose prevea realizar trabajos relacionados con elContrato.

81

Sección V Formularios: Oferta, Calificación, Financiamiento, Aceptación, Acuerdo, Contrato23.Instrucciones, Inspecciones y Autorías

23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones delGerente de Obras que se ajusten a la ley aplicable en la zona delas Obras.

24. Inspecciones y Auditorías

24.1 El Contratista permitirá que FONPLATA inspeccione lascuentas y registros contables del Contratista relacionadoscon la ejecución del contrato y realice auditorías porauditores contratados por FONPLATA, si así lo requiere.

25. Procedimientospara la solución deconflictos

25.1 Para la solución de conflictos, las partes deberán acudir a lajurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo conasiento en la Ciudad de La Plata, Provincia de BuenosAires

26. Constitución deDomicilio

26.1 Las partes deberán constituir domicilio legal en la Ciudad deLa Plata a los efectos establecidos en la cláusula anterior.

B. Control de Plazos

27. Programa 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC el Contratistapresentará al Gerente de Obras, para su aprobación, unPrograma en el que consten los procedimientos generales,organización, secuencia y calendario de ejecución de todaslas actividades relativas a las Obras.

27.2 La actualización del Programa deberá reflejar los avancesreales logrados de cada actividad y los efectos de talesavances en los plazos de las tareas restantes, incluyendocualquier cambio en la secuencia de las actividades.

27.3 El Contratista deberá presentar al Gerente de Obras para suaprobación, un Programa actualizado dentro de los plazosestablecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta dichoprograma actualizado dentro de este plazo, el Gerente deObras podrá retener el monto especificado en las CEC delcertificado del próximo pago y continuar reteniendo dichamonto hasta el próximo pago posterior a la fecha en la cual elContratista haya presentado el Programa atrasado.

27.4 La aprobación del Programa por el Gerente de Obras nomodificará de manera alguna las obligaciones del Contratista.El Contratista podrá revisar el Programa y presentarlonuevamente al Gerente de Obras en cualquier momento. ElPrograma modificado deberá reflejar los efectos de lasvariaciones y de los eventos compensables.

28.Prórroga de la fecha prevista de terminación

28.1 El Gerente de Obras deberá prorrogar la fecha prevista determinación cuando se produzca un evento compensable ose ordene una variación que haga imposible la terminaciónde las Obras en la fecha prevista de terminación sin que elContratista adopte medidas para acelerar el ritmo deejecución de los trabajos pendientes y le generen gastosadicionales.

28.2 El Gerente de Obras determinará si debe prorrogarse la

82

Sección V Formularios: Oferta, Calificación, Financiamiento, Aceptación, Acuerdo, Contratofecha prevista de terminación y por cuánto tiempo,dentro de los 21 días siguientes a la fecha en que elContratista solicite al Gerente de Obras una decisión sobrelos efectos de una variación o de un evento compensable yproporcione toda la información de apoyo. Si el Contratista nohubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o nohubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esafalla no será considerada para determinar la nueva fechaprevista de terminación y el Contratista adecuará su laborpara cumplir con el plazo establecido, aunque deba trabajaren días u horas inhábiles. Si el Contratista dispone trabajaren esos días u horas lo hará a su exclusiva costa einformará al Inspector con antelación suficiente. ElContratista cumplirá con la normativa vigente

83

Sección V Formularios: Oferta, Calificación, Financiamiento, Aceptación, Acuerdo, Contrato29. Aceleración de las Obras

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice lasObras antes de la fecha prevista de terminación, el Gerentede Obras deberá solicitar al Contratista propuestas conindicación de precios para conseguir la necesaria aceleraciónde la ejecución de los trabajos. Si el Contratante aceptaradichas propuestas, la fecha prevista de terminación serámodificada como corresponda y ratificada por el Contratantey el Contratista.

29.2 Si las propuestas y precios del Contratista para acelerar laejecución de los trabajos son aceptadas por el Contratante,se incorporarán al precio del Contrato y se tratarán comovariaciones.

30. Demoras ordenadas por el Gerente de Obras

30.1 El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista quedemore la iniciación o el avance de cualquie r actividadrelativa a las Obras.

31. Reuniones de la Gerencia

31.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podránsolicitar a la otra parte que asista a reuniones de la gerencia.El objetivo de dichas reuniones será para revisar laprogramación de los trabajos pendientes y resolver asuntosplanteados conforme con el procedimiento de avisoanticipado.

31.2 El Gerente de Obras deberá llevar un registro de lo tratadoen las reuniones de la gerencia y suministrar copias delmismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propiareunión o con posterioridad a ella, el Gerente de Obrasdeberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentessus respectivas obligaciones en relación con las medidas quedeban adoptarse.

32.Aviso anticipado

32.1 El Contratista deberá advertir al Gerente de Obras lo antesposible sobre futuros eventos probables específicos ocircunstancias que puedan perjudicar la calidad de lostrabajos, elevar el precio del Contrato o demorar la ejecuciónde las Obras. El Gerente de Obras podrá exigirle alContratista que presente una proyección de los posiblesefectos del evento o circunstancia en el precio del Contrato yen la fecha de terminación. El Contratista deberáproporcionar dicha proyección tan pronto como le searazonablemente posible.

32.2 El Contratista participará con el Gerente de Obras en lapreparación y consideración de propuestas deprocedimientos para que los efectos de dicho evento ocircunstancia puedan ser evitados o reducidos por alguno delos participantes en el trabajo y para ejecutar lasinstrucciones que consecuentemente ordenare el Gerente deObras.

84


C. Control de Calidad

33.Identificación de Defectos

33.1 El Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y lenotificará de cualquier defecto que encuentre. Dicho controlno modificará de manera alguna las obligaciones delContratista. El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratistaque localice un defecto y que descubra y verifique cualquiertrabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera teneralgún defecto.

33.2 El contratista solicitará al Inspector en tiempo oportuno,autorización para ejecutar los puntos a) Trabajos que cubranObras cuya cantidad y calidad serían de difícil comprobaciónuna vez cubiertas; y b) Tareas de medición posteriorimposible.

34. Pruebas 34.1 Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar algunaprueba que no esté contemplada en las especificacionestécnicas a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y laprueba revela que los tiene, el Contratista pagará el costo dela prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningúndefecto, la prueba se considerará un evento compensable.

35. Corrección de Defectos

35.1 El Gerente de Obras notificará al Contratista todos losdefectos de que tenga conocimiento antes de que finalice elperíodo de responsabilidad por defectos, que se inicia en lafecha de terminación y se define en las CEC. El período deresponsabilidad por defectos se prorrogará mientras quedendefectos por corregir.

35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista locorregirá dentro del plazo especificado en la notificación delGerente de Obras.

36. Defectos no corregidos

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazoespecificado en la notificación del Gerente de Obras, esteúltimo evaluará el precio de la corrección del defecto, y elContratista deberá pagar dicho monto.

85


D. Control de Costos

37.Lista de Cantidades

37.1 La Lista de cantidades deberá contener los rubroscorrespondientes a la construcción, montaje, pruebas ypuesta en servicio de los trabajos que deba ejecutar elContratista.

37.2 La Lista de Cantidades se usa para calcular el precio delContrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajorealizado al precio unitario para cada rubro especificado en laLista de cantidades.

38. Modificacionesen las Cantidades0

38.1 Las modificaciones del proyecto que produzcan diferenciasde aumentos o reducciones en las cantidades contratadas onuevos ítems y no excedan en conjunto del 20% del precioinicial del Contrato, serán obligatorias para el contratista.

38.2 Producido el aumento, deberá abonarse la diferencia, y encaso de disminución no podrá haber reclamos sobre lodejado de percibir.

38.3 Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista deberáproporcionarle un desglose de los costos correspondientesa cualquier precio que conste en la Lista de cantidades.

39. Variaciones 39.1 Todas las variaciones deberán incluirse en los Programas0

actualizados que presente el Contratista.

0 38.1El Programa de actividades será modificado por el Contratista para incorporar las modificaciones en elPrograma o método de trabajo que haya introducido el Contratista por su propia cuenta. Los precios delPrograma de actividades no sufrirán modificación alguna cuando el Contratista introduzca tales cambios.

0 .

86

Sección V Formularios: Oferta, Calificación, Financiamiento, Aceptación, Acuerdo, Contrato40.Pagos de las Variaciones

40.1 El Contratista deberá presentar al Gerente de Obrasuna cotización para la ejecución de una variación, cuando sela solicite. El Contratista deberá proporcionársela dentro delos siete días de solicitada, o dentro de un plazo másprolongado si el Gerente de Obras así lo hubieradeterminado. El Gerente de Obras deberá evaluar lacotización antes de ordenar la variación.

40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la variacióncoincidan con un rubro descrito en la Lista de cantidades y si,a juicio del Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o sufecha de ejecución no producen cambios en el costo unitariopor encima del límite establecido en la subcláusula 38.1, paracalcular el valor de la variación se usará el precio unitarioindicado en la Lista de cantidades. Si el costo unitario semodificara, o si la naturaleza o la fecha de los trabajoscorrespondientes a la variación no se ajustaran a los rubrosde la Lista de cantidades, el Contratista deberá proporcionaruna cotización con nuevos precios unitarios para los rubrospertinentes de los trabajos.

40.3 Si la cotización del Contratista no fuere razonable, elGerente de Obras podrá ordenar la variación y modificar elprecio del Contrato basado en su propia proyección de losefectos de la variación sobre los costos del Contratista.

40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la variaciónno permite obtener y analizar una cotización sin demorar lostrabajos, no se proporcionará cotización alguna y la variaciónse considerará como un evento compensable.

40.5 El Contratista no tendrá derecho a pago de costosadicionales y que podrían haberse evitado si hubiese dadoaviso oportunamente.

41.Proyecciones de Flujo de Efectivos

41.1 Cuando se actualice el Programa,0 el Contratista deberáproporcionar al Gerente de Obras una proyección actualizadadel flujo de efectivos. Dicha proyección incluirá diferentesmonedas, según se estipula en el Contrato, convertidassegún sea necesario utilizando las tazas de cambio delContrato.

42.Certificados de Pago

42.1 El Contratista presentará al Gerente de Obras liquidacionesmensuales del valor estimado de las obras ejecutadasmenos las sumas acumuladas certificadas anteriormente.

42.2 El Gerente de Obras verificará las liquidaciones mensualesdel Contratista dentro de los 14 días siguientes a supresentación y certificará la suma que deberá pagársele.

42.3 El valor de las obras ejecutadas será determinado por elGerente de Obras.

42.4 El valor de las obras ejecutadas comprenderá el valor de

0

87

Sección V Formularios: Oferta, Calificación, Financiamiento, Aceptación, Acuerdo, Contratolas cantidades terminadas de los rubros incluidos en laLista de Cantidades.

42.5 El valor de las obras ejecutadas incluirá la estimación de lasVariaciones y de los Eventos Compensables.

42.6 El Gerente de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido enun certificado anterior o reducir la proporción de cualquierrubro que se hubiera certificado anteriormente teniendo encuenta la información más reciente.

88

Sección V Formularios: Oferta, Calificación, Financiamiento, Aceptación, Acuerdo, Contrato43. Pagos 43.1 Los pagos serán ajustados teniendo en cuenta las

deducciones, los pagos por anticipo y las retenciones. ElContratante pagará al Contratista los montos certificadospor el Gerente de Obras, dentro de 30 días, contados apartir de la fecha de su aprobación por éste último. Si elContratante emite un pago atrasado, deberá pagarle interésal Contratista sobre el pago atrasado en el próximo pago. Elinterés se calculará a partir de la fecha en que el pagoatrasado debería haberse emitido a la fecha cuando el pagoatrasado es emitido, a la tasa de interés vigente parapréstamos comerciales para cada una de las monedas enlas cuales se hace el pago.

43.2 Si el monto de un certificado es incrementado en uncertificado posterior, se le abonará interés al Contratistasobre el pago demorado como se establece en estacláusula. El interés se calculará a partir de la fecha en quese debería haber certificado dicho incremento si no hubierahabido controversia.

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos ydeducciones se efectuarán en las proporciones de lasmonedas que comprenden el precio del Contrato.

43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para loscuales no se indicó precio o tarifa y se entenderá que estáncubiertos en otras tarifas y precios en el Contrato.

44. Eventos Compensables

44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes:

(a) El Contratante no permite acceso a una parte de lazona de Obras en la Fecha de Posesión de la zona delas Obras de acuerdo con la Subcláusula 21.1 de lasCGC.

(b) El Contratante modifica la “Lista de Otros Contratistas”de tal manera que afecta el trabajo del Contratista encumplimiento del Contrato.

(c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emitePlanos, Especificaciones Técnicas o instruccionesnecesarias para la ejecución de las Obrasoportunamente.

(d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que pongaal descubierto o realice pruebas adicionales sobre eltrabajo y se comprueba que no habían Defectos.

(e) El Gerente de Obras imparte un orden para resolveruna condición imprevista, causada por el Contratante,o por otros trabajos adicionales requeridos porrazones de seguridad u otros motivos.

(f) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas deservicios públicos, o el Contratante no trabajanconforme a las fechas y otros impedimentos

89

Sección V Formularios: Oferta, Calificación, Financiamiento, Aceptación, Acuerdo, Contratoestipulados en el Contrato, los cuales causandemoras o costos adicionales al Contratista.

(i) El anticipo se paga atrasado.

(j) Los efectos de los riesgos del Contratante queimpacten sobre el Contratista.

(k) El Gerente de Obras demora sin justificación alguna laemisión del certificado de terminación.

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales oimpide que los trabajos se finalicen en la fecha prevista determinación, se aumentará el precio del Contrato y/o seprolongará la fecha prevista de terminación.

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información quedemuestre los efectos de cada evento compensable en elcosto y en los plazos previstos, según su estimación, elGerente de Obras los evaluará y ajustará comocorresponda. Si la estimación del Contratista no fueraconsiderada razonable, el Gerente de Obras preparará supropia estimación y ajustará el precio y el plazo delContrato conforme a ésta. El Gerente de Obras supondráque el Contratista reaccionará en forma competente yoportunamente frente al evento.

44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ningunaindemnización en la medida en que los intereses delContratante se vieran perjudicados si el Contratista nohubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con elGerente de Obras.

90

Sección V Formularios: Oferta, Calificación, Financiamiento, Aceptación, Acuerdo, Contrato45.Impuestos 45.1 El Gerente de Obras deberá ajustar el precio del

Contrato si los impuestos, derechos y otros gravámenescambian en el período comprendido entre los 28 díasanteriores a la de presentación de las ofertas para el Contratoy la fecha del último certificado de terminación. El ajuste sehará por el monto de los cambios en los impuestospagaderos por el Contratista, siempre que dichos cambios noestuvieran ya reflejados en el precio del Contrato, o seanresultado de la aplicación de la cláusula 47 de las CGC.

46.Monedas 46.1 Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes,a la estipulada en las CEC, los tipos de cambio que seutilizarán para calcular las sumas pagaderas serán losestipulados en la oferta del Contratista.

47. Ajustes de Precios

47.1 Los precios se ajustarán para tener en cuenta lasfluctuaciones del costo de los insumos, únicamente si así seestipula en las CEC. En tal caso, los montos autorizados encada certificado de pago luego de las deducciones porconcepto del anticipo se deberán ajustar aplicando elrespectivo factor de ajuste de precios a los montos quedeban pagarse en cada moneda. Para cada moneda delContrato se aplicará por separado una fórmula similar a lasiguiente:

Pc = Ac + Bc (Imc/Ioc)

en la cual:

Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porción delprecio del Contrato que debe pagarse en una monedaespecífica, "c";

Ac y Bc son coeficientes0 estipulados en las CEC querepresentan, respectivamente, las porciones no ajustables yajustables del precio del Contrato que deben pagarse en esamoneda específica "c", e

Imc es el índice vigente al final del mes que se factura, e Ioc esel índice correspondiente a los insumos pagaderos vigente28 días antes de la apertura de las ofertas; ambos índicesse refieren a la moneda “c”.

47.2 Si se modifica el valor del índice después de haberlo usadoen un cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberáhacer un ajuste en el certificado de pago siguiente. Seconsiderará que el valor del índice tiene en cuenta todas lasvariaciones del costo debido a fluctuaciones en los costos.

48.Retenciones 48.1 El Contratante retendrá de cada pago que se adeude alContratista la proporción estipulada en las CEC hasta que

0 La suma de los dos coeficientes, Ac y Bc, debe ser igual a l (uno) en la fórmula correspondiente a cada moneda.Normalmente, los dos coeficientes serán los mismos en todas las fórmulas correspondientes a las diferentesmonedas, puesto que el coeficiente A, relativo a la porción no ajustable de los pagos, por lo general representauna estimación aproximada (usualmente 0,15) para tomar en cuenta los elementos fijos del costo u otroscomponentes no ajustables. La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al precio del Contrato.

91

Sección V Formularios: Oferta, Calificación, Financiamiento, Aceptación, Acuerdo, Contratolas Obras estén terminadas totalmente.

48.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas se lepagará al Contratista la mitad del total retenido y la otramitad cuando el Período de Responsabilidad por Defectosse haya cumplido y el Gerente de Obras haya certificadoque todos los defectos notificados al Contratista, antes delvencimiento de este período, han sido corregidos.

48.3 Al terminarse la totalidad de las Obras, el Contratista podrásustituir la retención con una garantía bancaria “a la vista”.

92

Sección V Formularios: Oferta, Calificación, Financiamiento, Aceptación, Acuerdo, Contrato49. Liquidación por daños y perjuicios

49.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante pordaños y perjuicios conforme a la tarifa por día establecida enlas CEC, por cada día de retraso de la fecha de terminacióncon respecto a la fecha prevista de terminación. El montototal de daños y perjuicios no deberá exceder del montoestipulado en las CEC. El Contratante podrá deducir dichaindemnización de los pagos que se adeudaren al Contratista.El pago por daños y perjuicios no afectará las obligacionesdel Contratista.

49.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios seprorrogara la fecha prevista de terminación, el Gerente deObras deberá corregir los pagos en exceso que hubiereefectuado el Contratista por concepto de liquidación de dañosy perjuicios en el siguiente certificado de pago. Se deberánpagar intereses al Contratista sobre el monto pagado enexceso, desde la fecha de pago hasta la fecha de reembolso,a las tasas especificadas en la Subcláusula 43.1 de lasCGC..

50.Bonificaciones 50.1 Se pagará al Contratista una bonificación que se calculará ala tasa diaria establecida en las CEC, por cada día (menoslos días en que se le pague por acelerar las Obras) que laterminación de las obras sea antes de la fecha prevista determinación. El Gerente de Obras deberá certificar que sehan terminado las Obras aun cuando el plazo paraterminarlas no estuviera vencido.

51.Pago por Anticipo

51.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el montoestipulado en las CEC y en la fecha también allí estipulada,contra la presentación por el Contratista de una GarantíaBancaria Incondicional emitida en la forma y por una EntidadBancaria aceptable para el Contratante en los mismosmontos y monedas del anticipo. La garantía deberápermanecer vigente hasta que el pago anticipado haya sidoreembolsado, y el monto de la garantía será reducidoprogresivamente por las cantidades reembolsadas por elContratista. El anticipo no devengará intereses.

Los montos abonados en concepto de anticipo financiero noestarán sujetos al Régimen de Redeterminación, a partir de lafecha de su efectivo pago.

51.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagarequipos, planta, materiales y gastos de movilización que serequieran específicamente para la ejecución del Contrato. ElContratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo paratales fines mediante la presentación de copias de las facturasu otros documentos al Gerente de Obras.

51.3 El anticipo será reembolsado deduciendo montosproporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista,en conformidad con la valoración del porcentaje de obra

93

Sección V Formularios: Oferta, Calificación, Financiamiento, Aceptación, Acuerdo, Contratoterminada. No se tomarán en cuenta el anticipo ni susreembolsos para determinar la valoración de los trabajosrealizados, variaciones, ajuste de precios, eventoscompensables, bonificaciones, o liquidación por daños yperjuicios.

52.Garantías 52.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la garantíade cumplimiento por el monto estipulado en las CEC,emitida por un banco o compañía afianzadora aceptablespara el Contratante y estar expresada en los tipos yproporciones de monedas en que deba pagarse el precio delContrato. La validez de la garantía de cumplimiento excederáen 28 días la fecha de emisión del certificado de terminaciónde las Obras en el caso de una garantía bancaria, y excederáen un año dicha fecha en el caso de una fianza decumplimiento.

52.2 En los casos en que se produzcan modificaciones delmonto contractual deberán reajustarse las garantías delcontrato para reestablecer el porcentaje de garantía original

53. Trabajos por día

53.1 Cuando corresponda, las tarifas para trabajo por díaindicadas en la oferta del Contratista se aplicarán parapequeñas cantidades adicionales de trabajo sólo cuando elGerente de Obras hubiera impartido instruccionespreviamente y por escrito de que dichos trabajos adicionalesse han de pagar de esa manera.

53.2 El Contratista deberá dejar constancia de todo trabajo quedeba pagarse como trabajos por día en formulariosaprobados por el Gerente de Obras. Todo formulario que sellene deberá ser verificado y firmado por el Gerente de Obrasdentro de los dos días de haberse realizado el trabajo.

53.3 Sólo se pagará al Contratista los trabajos por día cuando losformularios hayan sido firmados.

54.Costo de reparaciones

54.1 El Contratista será responsable por reparar y pagar de supropia cuenta las pérdidas o daños que sufran las Obras olos materiales que hayan de incorporarse a ellas, cuandodichas pérdidas y daños sean ocasionados por sus propiosactos u omisiones, entre la fecha de iniciación de las Obras yel vencimiento de los períodos de responsabilidad pordefectos.

94


E. Término del Contrato

95

Sección V Formularios: Oferta, Calificación, Financiamiento, Aceptación, Acuerdo, Contrato55.Terminación de las Obras

55.1 El Contratista solicitará al Gerente de Obras que emita uncertificado de terminación de las Obras y el Gerente de Obraslo emitirá cuando decida que las Obras están terminadas.

56.Recepción de las Obras

56.1 El Contratante tomará posesión de la zona de las Obras y delas Obras dentro de los siete días siguientes a la fecha enque el Gerente de Obras emita el certificado de terminaciónde las Obras.

57.Liquidación final

57.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras unestado de cuenta detallado del monto total que el Contratistaconsidere que se le adeuda en virtud del Contrato antes delvencimiento del período de responsabilidad por defectos. ElGerente de Obras emitirá un Certificado de Responsabilidadpor Defectos y certificará cualquier pago final que se adeudeal Contratista dentro de los 56 días de recibido el estado decuenta detallado si éste estuviera correcto y completo. De locontrario, el Gerente de Obras deberá emitir, en el plazo de56 días, una lista que establezca la naturaleza de lascorrecciones o adiciones que sean necesarias. Si después devolver a presentar el estado de cuenta final aún no fuerasatisfactorio, el Gerente de Obras decidirá el monto quedeberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado depago.

58.Manuales de Operación y de Mantenimiento

58.1 Si se necesitan los planos finales actualizados y/o manualesde operación y mantenimiento actualizados, el Contratista losdeberá entregar previo a la recepción provisoria de la obra.

58.2 Si el Contratista no proporciona los planos finalesactualizados y/o los manuales de operación ymantenimiento para la fecha establecida en la subcláusulaanterior, o no son aprobados por el Gerente de Obras, ésteretendrá la suma de 0.1 por mil del monto del contrato pordia de incumplimiento de la entrega en trato

59. Rescisión del Contrato

59.1 El Contratante podrá rescindir o el Contratista podrá solicitarla rescisión del Contrato si la otra parte incurriese enincumplimiento grave del Contrato.

59.2 Los incumplimientos graves del Contrato incluirán, pero no selimitarán, a los siguientes:

(a) El Contratista suspende los trabajos por 28 días cuandoel Programa vigente no prevé tal suspensión y tampocoha sido autorizada por el Gerente de Obras;

(b) Cuando se suspenda la Obra por más de 120 días porcausas imputables a la Contratista;

(c) El Contratista se declara en quiebra o concurso deacreedores o entran en liquidación por causas distintasde una reorganización o fusión;

(d) El Contratante no efectúa al Contratista un pagocertificado por el Gerente de Obras luego de 120 días

96

Sección V Formularios: Oferta, Calificación, Financiamiento, Aceptación, Acuerdo, Contratosiguientes a la fecha de emisión del certificado por elGerente de Obras;

(e) El Gerente de Obras notifica que no corregir un defectodeterminado constituye un caso de incumplimientofundamental del Contrato, y el Contratista no procede acorregirlo dentro de un plazo razonable establecido porel Gerente de Obras;

(f) El Contratista no mantiene una garantía que esexigida;

(g) El Contratista ha demorado la terminación de las Obraspor el número de días por el cual se puede pagar elmonto máximo por concepto de daños y perjuicios,según lo estipulado en las CEC.

(h) El Contratista ha empleado prácticas corruptas ofraudulentas al competir por o en la ejecución delContrato.

Para propósitos de esta cláusula:

(i) "Práctica corrupta" significa el ofrecimiento, suministro,aceptación o solicitud de cualquier cosa de valor con elfin de influir la actuación de un funcionario público encuanto a un proceso de selección o a la ejecución decontratos;

(ii) "Práctica fraudulenta" significa la tergiversación osupresión de hechos con el fin de influir en el procesode selección o la ejecución de un contrato endetrimento del Prestatario, e incluye prácticascolusorias entre Licitantes (antes o después de lapresentación de ofertas), con el fin de establecerprecios de oferta a niveles artificiales, no competitivos, yprivar así al Prestatario de los beneficios de unacompetencia libre y abierta;

(iii) “Prácticas colusorias” significa una manipulación oarreglo entre dos o más licitantes con o sin elconocimiento del Prestatario, con el fin de establecerprecios de ofertas a niveles artificiales no competitivos;y

(iv) “practicas coercitivas” significa hacer daño o amenazarde hacer daño, directa o indirectamente, a personas oa su propiedad para influir su participación en unproceso de licitación, o para afectar la ejecución de uncontrato.

59.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique alGerente de Obras de un incumplimiento del Contrato, por unacausa diferente a las indicadas en la Subcláusula 59.2 de lasCGC anterior, el Gerente de Obras deberá determinar si el

97

Sección V Formularios: Oferta, Calificación, Financiamiento, Aceptación, Acuerdo, Contratoincumplimiento es o no grave.

59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podrá rescindir elContrato por conveniencia.

59.5 Si el Contrato fuere rescindido, el Contratista deberásuspender los trabajos inmediatamente, disponer lasmedidas de seguridad necesarias en la zona de las Obras yretirarse del lugar tan pronto como sea razonablementeposible.

60. Pagos posteriores a la rescisión del Contrato

60.1 Si el Contrato se rescinde por incumplimiento grave delContratista, el Gerente de Obras deberá emitir un certificadoen el que conste el valor de los trabajos realizados y de losmateriales comprados por el Contratista, menos los anticiposrecibidos por él hasta la fecha de emisión de dichocertificado. Si el monto total que se adeuda al Contratanteexcediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarseal Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor delContratante. El contratatante podrá solicitar indemnizaciónpor daños y perjuicios.

60.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante opor incumplimiento del Contrato por el Contratante, elGerente de Obras deberá emitir un certificado por el valor delos trabajos realizados, los materiales comprados, el costorazonable del retiro de los equipos y la repatriación delpersonal del Contratista ocupado exclusivamente en lasObras, y los costos en que el Contratista hubiera incurridopara el resguardo y seguridad de las Obras, menos losanticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emisión dedicho certificado.

61. Derechos de propiedad

61.1 Todos los materiales que se encuentren en la zona de lasObras, la planta, los equipos, las obras provisionales y lasObras se considerarán de propiedad del Contratante si elContrato se rescinde por incumplimiento del Contratista.

62. Liberación de cumplimiento (Frustración)

62.1Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o porcualquier otro evento que esté totalmente fuera de control delContratante o del Contratista, el Gerente de Obra deberácertificar la frustración del Contrato. En tal caso, el Contratistadeberá disponer las medidas de seguridad necesarias en laZona de Obras y suspender los trabajos a la brevedadposible después de recibir este certificado. En caso defrustración, deberá pagarse al Contratista todo el trabajorealizado antes de la recepción del certificado, así como decualquier trabajo realizado posteriormente sobre el cual sehubieran adquirido compromisos.

98

Sección VI Condicones Especiales del Contrato 99

Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

A. Disposiciones Generales

CGC 1.1 (d) El Prestatario es la Provincia de Buenos Aires

CGC 1.1 (e) El Contratante es el Ministerio de Producción de la Provincia deBuenos Aires a través de la Subsecretaría de Industria, Minería yActividades Portuarias.

CGC 1.1 (g) Nombre y número de identificación del Proyecto: “PROVISION YTENDIDO DE LINEAS DE BAJA TENSION”, Puerto San Nicolas,Licitación Pública Nacional N° 2/18 .

CGC 1.1 (i) El Gerente de Obras designado es:

Nombre:_________________________________________________Dirección:________________________________________________

CGC 1.1 (j) El Inspector de Obras designado es :

Nombre:________________________________________________

Dirección:_______________________________________________

CGC 1.1 (k) El Representante Técnico del Contratista designado es:

Nombre:________________________________________________Dirección:________________________________________________

CGC 1.1 (l) El Representante Legal del Contratista designado es:

Nombre:________________________________________________Dirección:________________________________________________

CGC 1.1 (n) La fecha de iniciación será la correspondiente a la firma del Acta deReplanteo o -en caso de no comparecencia de su parte- la fecha parala cual el representante técnico haya sido convocado para el Acto deReplanteo, o diez (10) días después de la firma del contrato, lo queocurra después.

CGC 1.1 (o) La fecha prevista de terminación de la totalidad de las Obras estádeterminada por el plazo de ejecución de la obra que es de noventadías [90] corridos, contabilizados desde la fecha de iniciación de lasobras.

CGC 1.1 (w) Se aclara: “Periodo de Responsabilidad por Defectos y Plazo deConservación tienen el mismo significado”

CGC 1.1 (x) La presente obra consiste en la provisión e instalación y puesta enfuncionamiento de líneas de baja tensión tetrapolar de 380 V, la cualse instalará desde el interior de la Subestación Transformadora delMuelle Fiscal del Puerto San Nicolás, hasta cada uno de lostomacorrientes distribuidos a lo largo del muelle, con el objeto derealizar el reemplazo de los cables conductores actuales.

Los trabajos incluyen el retiro de las tapas de trinchera y la

Sección VII. Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento extracción de los cables a sustituir, para luego proceder a instalaren el Muelle Norte dos (2) cables armados subterráneos de 3 x 240mm2 + 1 x 120 mm2 de 480 m de longitud cada una haciendo untotal de 960 m de cable, mientras que se deberán instalar en elMuelle Sur dos (2) cables armados subterráneos de 3 x 185 mm2 +1 x 95 mm2 de 450 m de longitud cada una, haciendo un total de900 m de cables.

Las obras también incluyen la realización de las derivaciones yempalmes, los que serán realizados desde trinchera a cada una delas cajas de tomas del muelle sur y las cuales serán once (11)“chicotes” de 10 m con cable subterráneo de 3 x 150 mm2 + 1 x 70mm2, sumando una longitud de 250 m. Los trabajos se completancon la limpieza de la obra.

Complementariamente se ha contemplado la construcción ycolocación de 287m lineales de lajas metálicas para cubrir parte dela trinchera de servicios existente en el sector sur del muelle decargas generales

CGC 1.1 (z) La zona de las Obras está ubicada desde el interior de laSubestación Transformadora del Muelle Fiscal del Puerto San Nicolás,hasta cada uno de los tomacorrientes distribuidos a lo largo del muelle

CGC 1.1 (ii) Estos hechos deberán denunciarse por escrito dentro de los diez (10)días del mes siguiente al de su producción, caducando el derecho ainvocarlos por el transcurso de este plazo.

CGC 2.2 Las obras no se terminarán por secciones.

CGC 2.3 Se agrega: “Las restantes secciones del Documento de Licitación noincluídas en la presente nómina”.

Se aclara que: “En caso de divergencia tendrán prelación lasdimensiones acotadas o escritas sobre las representadas a escala;las notas y observaciones escritas en planos y planillas sobre lodemás representado o escrito en los mismos; los montos indicadosen palabras sobre los indicados en números. Si los planos tuviesenindicaciones relativas a materiales por utilizar, formas de ejecutar lostrabajos, etc., ellas se considerarán, como EspecificacionesTécnicas Particulares.”

CGC 2.4 Se agrega la siguiente subcláusula: “Documentos que el Contratistadebe guardar en la obra:

El Contratista conservará y tendrá en la obra, a disposición delInspector de Obras, una copia ordenada y completa de losDocumentos del Contrato, a los efectos de facilitar el debidocontralor o inspección de los trabajos que se ejecuten. Quedaentendido que en estos documentos se incluirán, además, losconfeccionados por el Contratista, a saber:

1) Copia de la Oferta.

2) Planos, planillas y especificaciones de ingeniería de detalle

100

Sección VII. Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento

preparados por el Contratista y aprobados por el Inspector deObras.

3) Planos de taller aprobados por el Inspector de Obras.

4) Manuales de operación y mantenimiento.5) Plan de trabajo, y demás documentación que el Contratista debasometer para la aprobación del Contratante, antes o después de lafirma del contrato, o durante la ejecución de las obras.

6) Copia de las Ordenes de Servicio, de la Notas de Pedido y todadocumentación escrita por la cual se intercambie comunicacionesentre las partes.”

CGC 3.1 El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato esel Español.

La legislación por la que se regirá el Contrato es la Ley deEndeudamiento N°13632 y la legislación nacional, provincial, ymunicipal vigente en la República Argentina. Particularmente seránde aplicación supletoria el Decreto Nº 1299/2016 Régimen único deAdquisiciones y Contrataciones Financiadas por OrganismosMultilaterales de Crédito (OMC) y/o Estados Extranjeros en el Marcode Acuerdos Bilaterales y su modificatoria, la Ley de Obras Públicasde la Provincia de Buenos Aires 6021, su Decreto Reglamentario5488/59 (T. 0. vigente) y sus modificatorias; la Ley de Administracionfinanciera LEY 13767 y Decreto Reglamentario 3260/08; la Ley deProcedimientos Administrativos (decreto Ley 7647/70); yResoluciones Ministeriales de carácter general o reglamentarias,que regulen el alcance de las facultades y obligaciones entre laProvincia, representada por el Contratante y el licitantes ocontratistas que suscribiesen contrato con aquella.

CGC 6.2 El procedimiento aplicable se estipula en el Anexo I de las CEC.

CGC 8.1 Lista de otros contratistas ……………………………………………[inserte laLista de Otros Contratistas, si corresponde]

CGC 9.1No. Cargo

ExperienciaMínima en

Obras (años)

Experiencia enObras similares

(años)

1


5 5

2


5 2

101



5 2


5 2

Los perfiles 3 y 4 pueden ser cubiertos por un solo especialista queabarque ambas especialidades.

CGC 9.2 Se agrega: “Cumplimiento de la legislación laboral y previsional:

El Contratista estará obligado a cumplir con todas las disposicionesde la legislación vigente en la República Argentina en materialaboral y previsional así como las que establezcan los convenioslaborales vigentes y los que en adelante se acuerden,entendiéndose que todas las erogaciones que ello le ocasione estánincluidas en su oferta. Deberá exhibir, cuando el Inspector de Obraslo requiera, todos los documentos necesarios a fin de acreditar sucumplimiento.El incumplimiento o las infracciones, a las leyes laborales yprevisionales, será puesto en conocimiento de las autoridadescompetentes por intermedio del Contratante, atento que el Gerentede Obra se reserva la facultad de auditar el cumplimiento de losmencionados deberes.

Asimismo, antes de la iniciación de la obra, el Contratista deberáentregar su programa detallado para Seguridad e Higiene deTrabajo que cumpla con la legislación vigente y lo que establezca lapresente documentación licitatoria”

CGC 13.1 Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:

(a) PÉRDIDA O DAÑO PROPIO A LAS OBRAS, PLANTAS YMATERIALES:

Suma a asegurar: El valor total de las obras según lo estima elmonto del Contrato.

Límite de indemnización: Límite por evento $ 1.000.000.

Límite por cobertura $ 3.000.000

Franquicia: 10% del valor del siniestro, con un tope del 2% de lasuma asegurada.

(b)PÉRDIDA O DAÑO PROPIO A LOS EQUIPOS:

Suma a asegurar: El valor de reposición a nuevo de los equiposnecesarios para ejecutar las obras y definidos en el Contrato, conlímites por evento del 50% del valor total asegurado.

Franquicia:10% de todo el siniestro, con un tope del 3% de la sumaasegurada.

(c)PERDIDA O DAÑO A TERCEROS (PERSONAS O COSAS)COMO CONSECUENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

102

Sección VII. Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento El Contratista deberá asegurar de manera indistinta y conjuntatanto al Comitente como a si mismo (Responsabilidad CivilCruzada), contra toda pérdida y reclamo por lesiones o daño a laspersonas (que no sean las aseguradas en (d)), o a los bienesmateriales (que no sean los asegurados en (a) o en (b)), cuando losinfortunios inflingidos a tales terceros (personas o cosas), seanprovocados como consecuencia de las obras objeto del Contrato.

(c).1: Cobertura por RC cruzada, por daño consecuencial a laejecución de las obras aseguradas en (a):

-Personas: Cobertura contra Muerte, Incapacidad Temporaria (totalo parcial), Incapacidad Temporaria (total o parcial) por daño apersonas no aseguradas en (d)), ocasionado como consecuencia dela ejecución de las obras:

Suma Asegurada Total $ 3.000.000.

Franquicia Sin franquicia

-Cosas: Cobertura contra daño material a bienes ajenos a la obra,ocasionados como consecuencia de la ejecución de la misma.

Suma Asegurada Total $ 1.000.000.

Franquicia por evento $ 20.000, con el siguiente límiteacumulativo:

1) Por cada siniestro hasta $3.000 en exceso a la franquicia

2) Límite total por vigencia $1.000.000.

(c).2: Cobertura por RC cruzada, por daño material comoconsecuencia del uso de los equipos asegurados en (b)

-Personas: Idem (c).1

-Cosas:

Suma Asegurada Total: Idem (c).1

Franquicia: 4% sobre el límite de RC, con un mínimo de $ 20.000.

(d) COBERTURA POR INFORTUNIOS LABORALESOCASIONADOS A LAS PERSONAS AFECTADAS A LAS OBRAS YCOMO CONSECUENCIA DE SU EJECUCIÓN.

Se cubrirán los infortunios de muerte, incapacidad definitiva (parcialo total), incapacidad temporaria (parcial ó total), para las personasafectadas a la ejecución de las obras y que el mismo resulteocasionado como consecuencia de la ejecución de las mismas. Lascoberturas variaran según la condición de revista laboral, según elsiguiente detalle:

a) Las personas afectadas a la ejecución de la obra que trabajan enrelación de dependencia con el contratista o eventual subcontratista,deberán ser cubiertas con un seguro de accidentes de trabajo segúnla estipulación de la Ley de Riesgos del Trabajo vigente al momento

103

Sección VII. Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento de ejecutarse la obra o, la que eventualmente la sustituyeradurante el desarrollo del Contrato.

b) Las personas afectadas a la ejecución de la obra en calidad decontratadas, deberán ser aseguradas, por riesgos de accidentes deltrabajo con una cobertura equivalente a la obligatoria estipulada porla Ley de Riesgos del Trabajo vigente al momento de realizarse laobra o, la que equivalentemente la sustituyera durante el desarrollodel Contrato.

En caso de producirse algún hecho cubierto por estos seguros sedeberá informar fehacientemente al contratante dentro de las 24horas. Asimismo, todos los comprobantes de pagos de seguros seentregarán antes de cada certificación y/o cuando el contratante lorequiera.

CGC 14.1 Los Informes de Investigación de la Zona de las Obras son:relevamientos topograficos

CGC 15.1 Consultas: Las Consultas sobre el CGC y CEC, una vez firmado elmismo, deberán ser realizadas por escrito por el Contratante alGerente de Obras.

CGC 16.1 Se agrega: “El contratista deberá cumplimentar, además de loestipulado en las CGC, el Anexo 2 Construcción de la Obra.”

CGC 21.1 La/s fecha/s de toma de posesión de la zona de las Obras será/ncoincidente con la fecha de firma del Acta de Replanteo.

B. Control de Plazos

CGC 27.1 El Contratista presentará un Programa actualizado de las Obraspara la aprobación del Gerente de Obras dentro de los diez (10)días a partir de la fecha de la Firma del Contrato.

En caso de no ser presentado en dicha fecha será de aplicación unamulta equivalente al 1% del monto de la Garantía del Contrato porcada día de mora.

CGC 27.3 Los plazos entre cada actualización del Programa serán de treinta(30) días.

El Programa deberá prepararse de acuerdo con lo dispuesto en elAnexo 3 y también podrá denominarse Plan de Trabajos y Curvas deInversiones.

El monto que será retenido por la presentación retrasada delPrograma actualizado será el equivalente al incumplimiento de unaorden de servicio, conforme lo definido en el Anexo I de la SecciónVI de las Condiciones Especiales del Contrato.

104


C. Control de la Calidad

CGC 35.1 El Período de Responsabilidad por Defectos es 180 días.

Se agrega lo siguiente: “Este período comenzará a correr a partir dela fecha de Recepción Provisoria. Si durante dicho periodo sedetectaren deficiencias en las Obras, dicho plazo será extendido porel tiempo que dure la subsanación de los defectos por parte delContratista, no pudiendo esta extensión exeder un plazo igual alperiodo de responsabilidad original”.

D. Control de Costos

CGC 46.1 La moneda estipulada será el Peso de Curso Legal en la RepúblicaArgentina.

105

Sección VII. Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento CGC 47.1 Se modifica: “Imc: es el índice vigente al final del mes que se factura,

e Ioc es el índice correspondiente a los insumos pagaderos vigenteal mes de la presentación de la oferta o al mes de la últimaredeterminación, según corresponda; ambos índices se refieren a lamoneda “c”.

El régimen de redeterminación de precios de la presentecontratación se encuentra alcanzado por las previsiones del Decreto2017-367-E-GPBA y su reglamentación.

La Estructura de Ponderación de Insumos Principales es lasiguiente:

INSUMO FUENTE PORCENTAJE

Mano de ObraArt.15 DECRETO1295/2002 INC A)

37,00%

Chapas y conductores de cobre

CODIGO INDEC 313046340-1

32,00%

Aceros - Hierro aletado Art.15 DECRETO1295/2002 INC M)

13,00%

Equipo - amortización de equipo

Art.15 DECRETO1295/2002 INC J)

3,00%

Costo Financiero TNA ACTIVA BNA 3,00%

Gastos Generales Art.15 DECRETO1295/2002 INC P)

12,00%

TOTAL100,00%

Los precios / índices de referencia a utilizar para el procedimientode redeterminación serán los informados por el INSTITUTONACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS, o en caso de no serrelevados por dicha entidad, por otros organismos oficialesespecializados, aprobados por el comitente.

La variación de los precios de cada factor se calcula entre el mes enque se haya alcanzado la variación de referencia promedio y el mesde la presentación de la oferta, o al mes de la últimaredeterminación, según corresponda, conforme lo estipulado en elAnexo I, Art. 7° del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentación.

CGC 48.1 El porcentaje a retener será del cinco por ciento (5%).

Se agrega el siguiente párrafo: “Las sumas retenidas cuyoporcentaje está establecido en el Anexo I de la Sección VI, nodevengarán intereses ni actualizaciones de ningún tipo a favor delContratista.”.

106

Sección VII. Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento CGC 49.1

El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios para latotalidad de las Obras es del 0.1% por día del Precio del Contrato.

El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios para latotalidad de las Obras es del 10% del precio del Contrato. Estemáximo incluye la compensación de daños y perjuicios propiamentedicha y los importes por multas por cualquier otro concepto que sehayan aplicado al contratista.

También se aplicará Compensación por Liquidación de Daños yPerjuicios cuando la certificación acumulada registre unadisminución superior al 10% respecto de la establecida en la Curvade Certificaciones a la que se refiere la cláusula 27 de estasCondiciones Especiales del Contrato. Esta compensación seaplicará en cada mes en que presente dicha deficiencia, por elequivalente a los siguientes porcentajes del Precio del Contrato:

Atraso incurrido Multa de aplicación

Hasta 10% 0%

Más de 10% y hasta 20% 1,5%

Más de 20% 2,5%

La Compensación por Daños y Perjuicios a la que se refiere elpárrafo anterior tendrá carácter preventivo, es decir que si laContratista recupera parcial o totalmente los atrasos antes de llegaral tope máximo de Compensación, a pedido del Contratista, elContratante condonará las compensaciones acreditando los montosretenidos, parcial o totalmente según corresponda y con lasdeducciones pertinentes. Dichos montos le serán acreditados con laemisión del Certificado de Terminación de los Trabajos, noasistiendo al Contratista derecho a reclamar ningún tipo de interéssobre el particular.

CGC 50 No aplica.

CGC 51.1 El monto del anticipo financiero se limitará al diez por ciento (10 %)del precio del Contrato. Se podrá hacer efectivo en un plazo de 28días contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y contrala presentación del contratista de la correspondiente garantía asatisfacción del contratante (garantía bancaria o poliza de caución)

En los contratos donde se hayan previstos el otorgamiento deanticipos financieros los montos abonados por dicho concepto noestarán sujetos al régimen de Redeterminación a partir de la fecha desu efectivo pago (artículo 14 del Anexo I del Decreto 2017-367-E-GPBA)

107

Sección VII. Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento CGC 52.1 La Garantía de Cumplimiento será del cinco por ciento (5%) del

precio del Contrato.

E. Término del Contrato

CGC 55.1 Se agrega el siguiente párrafo: “El Contratista comunicará por Notade Pedido al Inspector de Obras que la obra está terminada deacuerdo a su fin y al contrato y que han sido aprobados por elContratista los resultados de las pruebas y ensayos realizadossegún especificaciones contractuales y solicita por lo tanto larecepción provisoria.

Una vez comprobada la correcta ejecución de la obra, por elInspector de Obras, se procederá a efectuar las pruebas queestablezca en las Especificaciones Técnicas Generales yParticulares, antes de recibirlas provisoriamente. Los resultados delas pruebas se volcarán en el Acta de Recepción Provisoria que selabrará al efecto.

Transcurridos diez (10) días hábiles desde la Nota de Pedidosolicitando la recepción provisoria sin que el Inspector de Obras seexpida, el Contratista tendrá derecho a intimar al Contratante paraque resuelva en el término de diez (10) días hábiles. Vencido elplazo se producirá la recepción provisoria automática por inaccióndel Contratante, con fecha efectiva de terminación de los trabajoscoincidente con la de la primera solicitud de recepción provisoria.”

108

Sección VII. Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento CGC 56.2 Se agrega la siguiente subcláusula: “Recepción provisoria y/o

definitiva:

El Contratante efectuará la recepción provisoria dentro de los treinta(30) días corridos de solicitada por el Contratista mediante Nota dePedido.

Si se verificase que las obras no se encuentran en condiciones deser recibidas se suspenderá la recepción hasta que se subsanenlas deficiencias en la forma estipulada en el Documento. A talesefectos el Inspector de Obras le fijará un plazo, transcurrido el cualsi el Contratista no diese cumplimiento a las observacionesformuladas por el Contratante podrá optar por recibir de maneraprovisoria y/o definitiva las obras de oficio y ejecutar los trabajosnecesarios por sí o con la intervención de terceros, cargando alContratista los importes que esto insuma.

En caso de habilitación parcial se entenderá que el derecho a larecepción provisoria se refiere exclusivamente a la parte de la obrahabilitada.

En los casos de recepción provisoria sobreviniente de la habilitaciónparcial o total de las obras, las copias preliminares de ladocumentación conforme a obra podrán presentarse hasta noventa(90) días antes de finalizar el plazo de garantía. La no presentaciónen término de esta documentación (planos y manual) hará pasibleal Contratista de una multa equivalente al incumplimiento de unaorden de servicio.

109


Se efectuará una única recepción provisoria de la obra salvo que enlas Especificaciones Técnicas particulares se autoricen recepcionesprovisorias parciales. En caso que estas se efectivicen, una vezcumplido el plazo de garantía fijado, se practicarán lascorrespondientes recepciones definitivas parciales. El Contratistaserá responsable de la conservación y reparación, durante el plazode garantía, de aquellas partes de la obra que cuenten conrecepción provisoria hasta las respectivas recepciones definitivasparciales. Pasados los treinta (30) días sin que el Inspector deObras se expida sobre la solicitud de recepción provisoria, elContratista tendrá derecho a intimar al Contratante para que seexpida en el término de los siguientes treinta (30) días. Vencido elplazo se producirá la recepción provisoria automática por inaccióndel Contratante, con fecha efectiva de terminación de los trabajoscoincidente con la de la primera solicitud de recepción provisoria. Sidurante el Plazo de Garantía se detectaren deficiencias en lasObras, dicho plazo será extendido por el tiempo que dure lasubsanación de los defectos por parte del Contratista, no pudiendoesta extensión exceder un plazo igual al de la garantía original.

La recepción provisoria y/o definitiva se formalizará por acta, queserá labrada en presencia del Contratista o su RepresentanteTécnico y el Inspector de Obras, "ad-referéndum" del Contratante, yfirmada por los mismos.

Pruebas para la recepción provisoria:

Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta ejecuciónpor el Inspector de Obras, se procederá a efectuar las pruebas queestablezca en las Especificaciones Técnicas Generales yParticulares, antes de recibirlas provisoriamente. Los resultados delas pruebas se volcarán en el acta que se labrará al efecto.

Si los resultados no fueran satisfactorios, el Contratista deberárepetir las pruebas la cantidad de veces que resulte necesario,efectuando las modificaciones, cambios y/o reparaciones que serequieran, todo esto a su exclusivo cargo, previa aprobación delInspector de Obras hasta obtener resultados satisfactorios, salvoque se establezca un método especial en las EspecificacionesTécnicas Particulares para un caso determinado.

CGC 57.2Se agrega la siguiente subcláusula: “Si resultara de la liquidaciónun saldo a favor del Contratista, se le abonará el mismo dentro delplazo que fija el Documento Estándar de Licitación para loscertificados mensuales a contar desde la fecha de aprobación de laliquidación final. Si fuera a favor del Contratante, se notificará alContratista e intimará a su pago en el término de diez (10) díashábiles administrativos. Vencido ese término se procederá a afectarla garantía de contrato y/o la retención establecida en la cláusula

110


48.1 de las Condiciones Generales Contrato.

De no resultar suficiente esta afectación para cubrir la deuda, elContratante procederá al cobro de la misma por la vía legal quecorresponda.

Asimismo y con posterioridad a la emisión del Certificado deResponsabilidad por Defectos, serán de aplicación los artículos1051 y corcondantes del concordantes del Código Civil y Comercialde la Nacion

CGC 59.1 El contratista por el solo hecho de suscribir el contrato renuncia aejercer respecto del contratante el derecho de retención, aunquesobrevinieran créditos a su favor o surgieran cuestiones de hecho ocontroversias jurídicas entre las partes contratantes.

CGC 59.2(g) Cuando el contratista hubiere excedido el máximo de indemnizaciónpor daños y perjuicios establecido en la Subcláusula 49.1, elcontratante podrá solicitar la rescisión del contrato

111


Anexo 1: Reglamentación de las comunicaciones mediante Ordenes de Servicio y Notas de Pedido

1. Reglamentación de las Ordenes de Servicio

1.1 El inspector comunicará sus decisiones escritas al contratista mediante Órdenes deServicio, cronológicamente consignadas en un libro específico provisto por elcontratista, foliado por triplicado y rubricado por el contratante. El original serápara el representante técnico, el duplicado con la constancia de recepción parael contratante y el triplicado se mantendrá en el libro, que quedará en poder delinspector.

1.2 Se considerará que toda orden de servicio, salvo que en la misma se hicieramanifestación explícita de lo contrario, no importa modificación alguna de lopactado contractualmente.

1.3 El Representante Técnico se notificará de toda Orden de Servicio en el día de sufecha. También deberá tomar vista diaria del libro en las dos primeras horas detrabajo normal de la obra dejando constancia escrita y firmada; en este actoquedará subsidiariamente notificado de toda Orden de Servicio de la que aún nose hubiese notificado.

1.4 El Representante Técnico al notificarse de una Orden de Servicio podrá asentarreservas a su cumplimiento. En ese caso la obligatoriedad de cumplirla sesuspenderá por el término de 4 días, ampliable por el inspector, para quefundamente su objeción. Pero si el inspector la reitera, no regirá la suspensión ydeberá cumplirse sin más dilaciones, sin perjuicio de los derechos del contratistaa ulteriores reclamos, que deberá efectuar dentro de los 14 días. Elincumplimiento de una Orden de Servicio hará pasible al contratista a laaplicación de una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cadadía de demora.

1.5 La negativa o renuencia a notificarse por el Representante Técnico, seconsiderará incumplimiento de la Orden de Servicio. Además, esacircunstancia facultará a la contratante a exigir la remoción del RepresentanteTécnico.

2. Reglamentación de las Notas de Pedido

2.1 Se consignan cronológicamente en un libro específico provisto por el contratista,foliado por triplicado y rubricado por el contratante. El original será para elinspector, el duplicado con la constancia de recepción para el contratista y eltriplicado se mantendrá en el libro, que quedará en poder del RepresentanteTécnico.

2.2 El inspector deberá recibirla al solo requerimiento del Representate Técnico. Larecepción por el Inspector de una Nota de pedido, no implicará conocimiento niaceptación de su contenido, auque no hubiese formulado reserva alguna en talsentido.

112

Sección VII. Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento 2.3La negativa o renuencia del inspector a recibir una Nota de Pedido, habilitará al

contratista para que recurra al contratante a fin de que éste regularice lasituación.

Anexo 2: Construcción de la obra

Replanteo de la Obra

El Contratista efectuará el replanteo planialtimétrico de la obra en base a losplanos de proyecto que forman parte del presente Documento y establecerápuntos fijos de amojonamiento y nivel.

Los puntos fijos básicos serán establecidos o designados por el Inspector deObras. El Contratista será responsable de todas las demás actividades dereplanteo incluyendo el establecimiento de los puntos secundarios quepuedan ser necesarios para extender la red básica y controlar el replanteo.

Para dicho trabajo deberá tener en cuenta la presencia de instalacionessubterráneas que pudieran ser afectadas por la ejecución de las obras, oentorpecer la ejecución de las mismas, para lo cual recabará del o de losorganismos que correspondan toda la documentación técnica que seanecesaria para determinar la correcta ubicación de las mencionadasinstalaciones.

El replanteo será controlado por el Inspector de Obras pero en ningún casoquedará el Contratista liberado de su responsabilidad en cuanto a la exactitudde las operaciones de replanteo con respecto a los planos de la obra y a loserrores que pudieran deslizarse. Una vez establecidos los puntos fijos, elContratista se hará cargo de su conservación e inalterabilidad. Si se alterarano faltaran señales o estacas, luego de efectuado el replanteo y fuera por ellonecesario repetir las operaciones, el Contratista deberá hacerse cargo de losgastos emergentes, inclusive los gastos de movilidad, viáticos y jornales delpersonal del Inspector de Obras que debe intervenir en el nuevo replanteoparcial.

El Contratista proporcionará, sin cargo alguno, personas competentes de supersonal, herramientas, estacas y otros materiales, cuando el Inspector deObras requiera (i) instalar o verificar la red de control básica, (ii) verificar olevantar la topografía existente, (iii) revisar los trabajos de replanteo delContratista o (iv) efectuar o verificar mediciones.

La fecha y hora de iniciación de las operaciones de replanteo seránnotificadas por el Contratante al Contratista. El suministro de los elementosnecesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, asícomo los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero,etc., serán por cuenta del Contratista.

El control horizontal de las obras está basado en el sistema de coordenadasdel Instituto Geográfico Militar (IGM). El control vertical está referido al cero

113

Sección VII. Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento del IGM. Toda la información desarrollada por el Contratista para entregaral Inspector de Obras, que trate de diseño, replanteo, nivelación y alineaciónde las Obras, se confeccionará empleando estos mismos sistemas de control.

El Contratista estará obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridadlocal competente, la alineación y niveles correspondientes.

El replanteo podrá ser total o parcial. La fecha del acta inicial del mismo serála única válida a los efectos de computar el plazo contractual.

De cada operación de replanteo se labrará un acta, que será firmada por elInspector de Obras y el Contratista y se confeccionará el correspondienteplano, de acuerdo con las instrucciones que para su ejecución y aprobaciónestablezca la primera.

El Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten enteros,completos y adecuados a su fin, en la forma que se infiere de ladocumentación contractual, aunque en esta documentación no se mencionentodos los detalles necesarios al efecto y sin que por ello tenga derecho alpago de adicional alguno.

El Contratista tendrá a su cargo la provisión, transporte y colocación en obrade todos los materiales, como así también la mano de obra y todo personalnecesario para la realización correcta y completa de la obra contratada, elempleo a su costo de todos los implementos, planteles y equipos para laejecución de los trabajos y para el mantenimiento de los servicios necesariospara la ejecución de las obras, el alejamiento del material sobrante de lasremociones, excavaciones, rellenos y cualquier otra provisión, trabajo oservicio detallados en la documentación contractual o que sin estarexpresamente indicado en la misma, sea necesario para que las obrasqueden total y correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y a las reglasdel arte de construir.

Cuando en el Contrato se haga referencia a normas y códigos específicos alos que deban ajustarse los bienes y materiales por suministrar y los trabajospor ejecutarse o verificar, se aplicarán las disposiciones de la última edición orevisión vigente al momento de efectuarse el llamado a Licitación de lasnormas o códigos pertinentes. En caso de que se trate de normas y códigosnacionales, o relacionados con un país o región determinados, se aceptarán-con sujeción al examen y aprobación previa por escrito del Inspector deObras- otras normas reconocidas que aseguren una calidad igual o superior ala de las normas y códigos especificados. El Contratista deberá describir contodo detalle por escrito al Inspector de Obras, por lo menos 28 días antes dela fecha en que desee contar con su aprobación, las diferencias que existanentre las normas especificadas y las que propone como alternativa. Si elInspector de Obras determinara que las desviaciones propuestas nogarantizan la obtención de una calidad igual o superior, el Contratista deberácumplir con las normas especificadas en los documentos.

114

Sección VII. Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento Asimismo cuando se requiera el suministro de un artículo de marca, seentenderá que se podrá suministrar otro artículo que pueda considerarse decondiciones equivalentes según la determinación del Inspector de Obras.

En el caso de especificaciones o planos u otros documentos con deficienciastécnicas no ocultas, el Contratista deberá comunicarlas inmediatamente alInspector y abstenerse de realizar los trabajos que pudiesen estar afectadospor esas deficiencias, salvo que el Inspector insista en ordenarle su ejecución;en este último caso el Contratista quedará exento de responsabilidad. Seentenderán por deficiencias ocultas, las imposibles de advertir luego de unexamen atento y cuidadoso por quien está capacitado para y tienehabitualidad en el arte de la construcción.

El Contratista no podrá retirar materiales o equipos que ingresaron a la Zonade Obras o que se elaboraron o extrajeron en la misma sin la autorización delInspector de Obras, cualquiera fuese su destino. Todos los equipos ymateriales que se encuentren en o ingresen a la Zona de Obras, estarándestinados exclusivamente a las necesidades de las Obras.

Presencia del Contratista en las obras

El Contratista o su Representante Técnico, tiene la obligación de permaneceren las obras durante las horas de trabajo, para recibir, atender y hacerejecutar las instrucciones, observaciones u órdenes que imparta el Inspectorde Obras.

A los efectos contractuales se entenderá que, por su sola designación, elRepresentante Técnico está autorizado para suscribir fojas de medición.

La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su RepresentanteTécnico, podrá hacer pasible al primero de la aplicación de una multaequivalente al incumplimiento de una orden de servicio.

El Contratante podrá ordenar al Contratista el reemplazo del RepresentanteTécnico cuando causas justificadas de competencia o conducta, a suexclusivo juicio, así lo exijan.

Obligaciones del Contratista con respecto a las empresas de serviciospúblicos

Para las obras a construir en la vía pública, el Contratista deberá efectuar, conla adecuada antelación, las gestiones pertinentes ante las empresas de gas,transporte, electricidad, teléfonos, etc., para que éstas modifiquen oremuevan las instalaciones que obstaculicen la realización de las obras,corriendo con todos los gastos de trámite.

Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudiesen producirse por lademora del Contratista en solicitar la iniciación de las gestiones mencionadaso la posterior demora del trámite que le sea imputable, no serán tenidos encuenta como causal para el otorgamiento de prórroga de plazo.

115

Sección VII. Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento Las instalaciones y obras subterráneas que quedasen al descubierto alpracticar las excavaciones, deberán ser conservadas por el Contratista, quienserá el único responsable de los deterioros que por cualquier causa en ellosse produjeran, corriendo por su cuenta el pago de las reparaciones que poreste motivo debieran ejecutarse.

Igual temperamento deberá adoptarse para cualquier otra instalación oestructura que pudiese ser afectada por el desarrollo de los trabajos

Obras a realizar en terrenos en jurisdicción de reparticiones públicas

Para las obras a construir en terrenos que estén bajo la jurisdicción dereparticiones públicas nacionales, provinciales o municipales, el Contratistadeberá efectuar las gestiones ante los organismos respectivos, para obtenerel permiso para llevar a cabo las obras. Los derechos que correspondanabonarse serán por cuenta y cargo del Contratista. Serán de aplicación lasindicaciones, especificaciones o directivas de los organismos o entidadescorrespondientes.

En caso de tratarse de lugares que sean motivo de preservación, laContratista deberá ajustar sus trabajos a las disposiciones vigentes y aceptarel control de los Organismos encargados de dicha preservación.

Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudiera producirse por la demoradel Contratista en solicitar la iniciación de las gestiones mencionadas noserán tenidos en cuenta como causal para el otorgamiento de prórroga deplazo.

Extracciones y demoliciones, yacimientos y su aprovechamiento

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extraccionesy/o demoliciones, según lo indiquen los planos y la documentación respectiva,los gastos que demanden los trabajos estarán a cargo del Contratista.

El Contratista deberá dar al material proveniente de las demoliciones eldestino que se determine en las Especificaciones Técnicas Particulares, o ensu defecto el que determine el Contratante.

En dichas Especificaciones se definirán, de acuerdo a las características de laobra a realizar, la posibilidad y condiciones en que el Contratista aprovecharáde los yacimientos o canteras existentes en los lugares de ejecución o en susadyacencias, de acuerdo a lo establecido en la Sección VII. Pliego deEspecificaciones Técnicas de Impacto Ambiental.

En caso de silencio de las Especificaciones, el Contratista procederá deacuerdo con las instrucciones que le imparta el Inspector de Obras, conaprobación del Contratante.

Unión de las obras nuevas con las existentes. Arreglo de desperfectos

116

Sección VII. Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento Cuando las obras contratadas deban unirse a obras existentes o puedanafectar en cualquier forma a estas últimas, será responsabilidad delContratista y a su exclusivo cargo, las siguientes tareas y provisiones:

a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación detodos los desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados seproduzcan en la parte existente.

b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajosnecesarios para unir las obras licitadas con las existentes.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este artículo, será de lacalidad, tipo, forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los similaresprevistos o existentes, según corresponda a juicio del Contratante.

En aquellos casos en que las obras afectasen paredes o medianerasexistentes, estará a cargo del Contratista, además de las tareas especificasque se detallen en las Especificaciones Técnicas Particulares, la ejecución delos apuntalamientos, submuraciones, tabiques, etc., exigidos por losreglamentos municipales.

Limpieza de la obra

Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá mantener limpio ydespejado de residuos el sitio de los trabajos. Los métodos a utilizar paracumplir con este requisito estarán descriptos en detalle en el programa deSeguridad e Higiene de Trabajo.

Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en buenas condiciones delimpieza, la Inspección impondrá términos para efectuar la misma.

Al finalizar la obra el Contratista hará limpiar y reacondicionar por su cuentalos lugares donde se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirandotodas las construcciones auxiliares y estructuras del obrador, resto demateriales, piedras, maderas, etc., debiendo cumplir las órdenes que en talsentido le imparta la Inspección. Sin este requisito no se consideraráterminada la obra.

Trabajos Nocturnos y en días feriados

Ningún trabajo nocturno podrá ser realizado sin previa aprobación de laInspección, salvo que las Especificacioens Técnicas Particulares disponga locontrario.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe estarsuficientemente iluminado para seguridad del personal y buena ejecución delos trabajos. En todos los casos, se considerará que los gastos inherentes alos trabajos efectuados durante la noche, están incluidos en la oferta.

Toda excepción al régimen común de trabajo (prolongación de jornadanormal, trabajos nocturnos, en días domingo o festivos, trabajo continuado opor equipo) deberá ser autorizado por la Inspección.

117

Sección VII. Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin orden de servicio

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, yasea por su naturaleza, calidad o procedencia, serán computados alContratista como si los hubiese ejecutado con los materiales especificados enla documentación contractual.

Los trabajos que no estuviesen conformes con las órdenes de serviciocomunicadas al Contratista, o que no respondiesen a las especificacionestécnicas podrán ser rechazados, aunque fuesen de mayor valor que losestipulados, y en este caso, aquel los demolerá y reconstruirá de acuerdo conlo estipulado en el contrato, estando a su cargo los gastos provocados poresta causa.

Prestaciones para la Inspección

El Contratista deberá suministrar por su cuenta el local o locales con sumobiliario, para instalar las oficinas del Inspector de Obras, de acuerdo a lasestipulaciones que se consignan en las Especificaciones TécnicasParticulares.

Donde existan líneas públicas de teléfonos, el Contratista estará obligado ainstalar un aparato telefónico para uso exclusivo del Inspector de Obras. Lasoficinas de la misma estarán dotadas de alumbrado eléctrico, cuando ello seaposible, y las mantendrá en perfecto estado de higiene. Estos serviciosestarán a cargo del Contratista.

El Contratista adoptará todas las disposiciones necesarias para que sepuedan inspeccionar las obras sin riesgo o peligros y pondrá a disposición dela Inspección, en perfecto estado, los instrumentos necesarios para efectuarlos replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones que motive laejecución de las obras, todas las veces que ésta lo solicite.

El Contratista brindará las mismas facilidades de trabajo a los funcionariosautorizados del FONPLATA para el ejercicio de sus tareas.

Movilidad para la Inspección

El Contratista entregará al Inspector de Obras, para su movilidad, él o losvehículos que estipule en las Especificaciones Técnicas Particulares, y en elplazo que determinen las mismas.

El vehículo estará en poder del Contratante hasta la recepción definitiva delas obras, en cuya oportunidad será devuelto al Contratista en el estado enque se encuentre.

En caso de silencio de las Especificaciones Técnicas Particulares, seentenderá que la movilidad del Inspector de Obras estará a cargo delContratista.

Obrador

118

Sección VII. Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento El Contratista tendrá en la zona de obra o en sus inmediaciones loscobertizos, depósitos y demás construcciones provisorias que se requieranpara realizar los trabajos. Estos locales se dispondrán de manera que nointerfieran con el desarrollo de las obras.

Todos los edificios provisorios serán mantenidos en perfectas condiciones deconservación e higiene por el Contratista. Todos los costos emergentes deestas instalaciones incluidos los servicios de agua, gas, electricidad, teléfono,etc., como asimismo todos los costos de conexión, tasas, impuestos, etc., quedemande su instalación, operación y mantenimiento, estarán a cargo delContratista.

En las Especificaciones Técnicas Particulares establecerá, de ser necesario,las especificaciones correspondientes a estas construcciones.

Carteles de Obra-Letreros

El Contratista colocará en la obra carteles y letreros del tipo, dimensiones ymateriales que se indiquen en las Especificaciones Técnicas Particulares eincluirlo en la cantidad que éste establezca.

Su colocación se efectuará dentro de los treinta (30) días de firmado elcontrato y se mantendrá hasta la recepción definitiva de las obras.

Los letreros o carteles de obra deberán incluir el nombre del organismofinanciero: Fondo Fianciero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata, asícomo el respectivo logotipo.

El costo de provisión, transporte, colocación y todo otro gasto originado poreste concepto como así también su conservación en buen estado, serán porcuenta exclusiva del Contratista.

Queda expresamente prohibida la colocación en cercos, estructuras yedificios de elementos de publicidad que no hayan sido autorizadosdebidamente por el Contratante.

Cierre de las obras

El Contratista ejecutará el cierre de las obras cuando corresponda, deacuerdo con las reglamentaciones municipales en vigor o en su defecto en laforma y extensión que se determine en las Especificaciones TécnicasParticulares.

El obrador u obradores deberán estar cercados con empalizadas de madera omaterial aprobado por la Inspección, que impidan la salida de los materiales alexterior. Las puertas que se coloquen abrirán al interior y estarán provistas delos medios para cerrarlas perfectamente.

La ubicación de los accesos al obrador u obradores deberán ser aprobadospor el Inspector de Obras, y serán controlados de acuerdo con las medidas deseguridad que se adopten para la obra. Estos accesos permaneceráncerrados fuera del horario de trabajo.

119

Sección VII. Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento En caso de incumplimiento de las disposiciones municipales vigentes, elContratista será pasible de la aplicación de una multa equivalente alincumplimiento de una orden de servicio, sin perjuicio de disponer elContratante la realización de los trabajos que correspondieran con cargo alContratista.

Agua para la construcción

El agua que se utilice para la construcción deberá ser apta para la ejecuciónde las obras y en todos los casos será costeada por el Contratista, a cuyocargo estarán todas las gestiones ante quien corresponda y el pago de todoslos trabajos, derechos, gastos de instalación, tarifas, etc. Estos costos no leserán reembolsados, salvo disposición en contrario de las EspecificacionesTécnicas Particulares.

Las instalaciones deberán ejecutarse de acuerdo con las normas vigentes enla entidad proveedora del servicio.

Las obras de provisión serán a cargo del Contratista y su importe se conside-rará incluido dentro de los precios contractuales de las partidascorrespondientes. La Inspección podrá realizar los ensayos del agua cuandolo crea necesario, debiendo el Contratista proporcionar las muestras y pagarlos costos de dichos ensayos, los que estarán incluidos en el precio de suoferta.

Energía eléctrica para la construcción

Salvo disposición en contrario de las Especificaciones Técnicas Particulares,las gestiones ante quién corresponda, la conexión, instalación y consumo deenergía eléctrica estarán a cargo del Contratista, así como todo otro gastorelacionado con este rubro que sea necesario erogar para conectar, instalary/o mantener en servicio el abastecimiento de energía eléctrica para la obra.Las instalaciones deberán ejecutarse de acuerdo con las normas vigentes enla entidad prestataria del servicio eléctrico.

Cuando en el lugar de la obra no exista distribución de energía eléctrica, elContratista deberá contar con equipos propios para su generación a efectosde posibilitar el alumbrado y/o el accionamiento de los equipos y herramientasque requieran energía eléctrica.

Aún en el caso de que exista energía eléctrica, el Contratista deberá preverlos equipos necesarios para asegurar la continuidad de la provisión de lamisma, siendo de su absoluta responsabilidad toda eventualidad que incidaen la ejecución de las obras, no pudiendo aducirse como causal deinterrupción de las tareas o prórrogas del plazo contractual los cortes deenergía eléctrica, bajas de tensión, etc.

Vigilancia de las obras

En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptará lasmedidas necesarias para asegurar la vigilancia continua de la obra, para

120

Sección VII. Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienespropios o ajenos, para lo cual deberá establecer, a su exclusivo cargo, unservicio de guardianes durante las veinticuatro horas del día.

No se hará reclamo alguno contra el Contratante por razón de cualquier actode un empleado o intruso, y el Contratista reparará todo daño a la propiedaddel Contratante que sea causado por falta de medidas de seguridadadecuadas.

Con el mismo objetivo, deberá disponer la iluminación nocturna de aquellossectores de la obra que indiquen las Especificaciones Técnicas Particulares o,en caso de silencio de éste, los que indique la Inspección.

La adopción de las medidas enunciadas en este artículo, no eximirá alContratista de las consecuencias derivadas de los hechos que se prevé evitarcon las mismas.

La responsabilidad del Contratista será la del locador de obra en los términosdel Código Civil y la misma alcanzará también los hechos y actos de losSubcontratistas y del personal de ambos.

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Inspector deObras, podrá aplicar una multa equivalente al incumplimiento de una orden deservicio.

Alumbrado, señalamiento y prevención de accidentes

El Contratista deberá instalar señales reglamentarias durante el día, a las quese agregarán por la noche luces de peligro y otros medios idóneos, en todoobstáculo en la zona de la obra donde exista peligro y/o indique la Inspección.Deberá asegurar la continuidad del encendido de dichas luces durante toda lanoche.

Además tomará las medidas de precaución necesarias en todas aquellaspartes de la obra donde puedan producirse accidentes, conforme las normassobre seguridad e higiene.

El Contratista será el único responsable de los accidentes que se produzcan yse compruebe hayan ocurrido por causa de señalamiento o precaucionesdeficientes. Todas las disposiciones contenidas en este artículo son decarácter permanente hasta la Recepción Definitiva de la obra o mientrasexistan tareas en ejecución por parte del Contratista, aún después de dicharecepción.

La responsabilidad del Contratista será la del locador de obra en los términosdel Código Civil y la misma alcanzará también los hechos y actos de losSubcontratistas y del personal de ambos.

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Inspector deObras podrá aplicar una multa equivalente al incumplimiento de una orden deservicio.

121

Sección VII. Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento Materiales, abastecimiento, aprobación, ensayos y pruebas

El Contratista tendrá siempre en la obra los materiales necesarios queaseguren la buena marcha de los trabajos. Según sea su naturaleza se lostendrá acondicionados en forma que no sufran deterioros ni alteraciones.

Todos los materiales que deban responder a expresas especificacionestécnicas, deberán ser aprobados por la Inspección, previamente a su acopioen el sitio de las obras. A tal efecto y con la anticipación suficiente, elContratista asegurará la extracción de las muestras respectivas y dispondrálos ensayos y análisis necesarios.

Si el Contratista acopiara en la obra materiales sin aprobar o rechazados,deberá retirarlos dentro del plazo que le fije la Inspección. Si así no lo hiciera,ésta podrá disponer el retiro de los mismos y su depósito donde creaconveniente, por cuenta y cargo exclusivo del Contratista.

Los gastos que demande la extracción de las muestras, su transporte y losensayos y análisis, serán por cuenta del Contratista.

El Contratante exigirá la inspección en fábrica de los materiales que seconsignen en el Legajo de Licitación como "MATERIALES SUJETOS AINSPECCIÓN EN FÁBRICA". Estas Inspecciones serán efectuadas por elpersonal técnico del Contratante. Los gastos de inspección en fábricacorrerán por cuenta del Contratista.

Todos los gastos mencionados en este artículo se considerarán incluidos enlos precios contractuales.

Calidad de las obras a ejecutar

El Contratista estará obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de laInspección, aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminacióndentro del plazo contractual. Es obligación del Contratista verificarcontinuamente que los métodos y enseres cumplen con los requisitos delContrato.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso delos mismos, los métodos y/o enseres que adopte el Contratista parecieseninadecuados a juicio del Inspector de Obras, éste podrá ordenarle queperfeccione esos métodos y/o enseres o que los reemplace por otros máseficientes.

El silencio del Inspector de Obras sobre el particular, no exime al Contratistade la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obrasejecutadas o por la demora en terminarlas.

Asimismo, la Inspección podrá rechazar todos los trabajos en cuya ejecuciónno se hayan empleado los materiales especificados y aprobados o cuya manode obra sea defectuosa o que no tenga la forma, dimensiones o cantidadesdeterminadas en las especificaciones y en los planos de proyecto.

122

Sección VII. Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento En estos casos será obligación del Contratista la demolición de todotrabajo rechazado y la reconstrucción pertinente de acuerdo a lo quecontractualmente se obligó, todo esto por su exclusiva cuenta y costo, sinderecho a reclamo alguno ni a prórroga del plazo contractual y sin perjuicio delas penalidades que pudieran ser aplicables.

Documentación técnica conforme a la obra ejecutada

El Contratista presentará al Inspector de Obras copias de la totalidad de ladocumentación técnica conforme con la obra ejecutada de acuerdo a lodeterminado en las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. Lamisma deberá ser aprobada por el Inspector de Obras.

El Contratista acuerda que todos los datos, informaciones, investigaciones,conclusiones, recomendaciones e informes efectuados u obtenidos conmotivo de las tareas a realizar, son de propiedad exclusiva del Contratante,comprometiéndose asimismo a mantener el consiguiente secreto profesional,aún después de finalizadas las tareas objeto de la presente licitación y apreservar copia de los respectivos documentos de trabajo por un plazomínimo de dos (2) años, contados desde la fecha de producida la RecepciónDefinitiva de las Obras.

Plan de Trabajos y Curvas de Inversiones

El Contratista deberá presentar el Plan de Trabajos y curvas de Inversiones quese compromete a cumplir. Dicho plan deberá ilustrar adecuadamente eldesarrollo en el tiempo de todas las previsiones y tareas necesarias para laconcreción de la obra, así como los montos mensuales que deberá erogar elContratante en consecuencia. En la sección XI “Planillas complementarias”Planilla VI se adjunta el modelo correspondiente. Asimismo deberáacompañarse en soporte magnético prevaleciendo, en caso de discrepancias, lodiscriminado en la Planilla VI.

El Plan de Trabajos e Inversiones presentado por el Contratista, no libera a éstede su responsabilidad directa respecto a la correcta terminación de la obra en elplazo estipulado en la documentación contractual.

El Plan de Trabajos e Inversiones constará de los siguientes elementos:

- Para las obras civiles:

1) Representación gráfica, mediante diagrama de barras horizontales (Diagramade Gantt), de los períodos de ejecución de cada item e indicación numérica delas cantidades físicas o porcentajes de importes mensuales a certificar paracada uno.

2) Importes parciales y acumulados a certificar mensualmente para el total de laobra y curva de inversiones acumuladas.

3) Memoria descriptiva que exponga los métodos de trabajo, justifique el planpresentado e indique el número de frentes de trabajo, así como también suubicación inicial.

4) Indicación del período de ejecución del obrador y del lapso que demande elreplanteo de la obra.

123

Sección VII. Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento - Para los equipos e instalaciones electromecánicas:

Cuando la obra cuente con Item expresos de provisión y montaje de equipos einstalaciones, se presentarán, mediante diagrama de barras horizontales(Diagrama de Gantt), los períodos de ejecución de las siguientes etapas:

- Item de provisión de equipos:

1) Presentación de planos y aprobación de los mismos.

2) Fabricación

- Item de provisión de repuestos:

1) Fabricación

- Item de montaje:

1) Montaje en obra, puesta en marcha y ensayos de recepción (como únicaetapa).

En las barras correspondientes a la etapa "Fabricación o Montaje", se deberáindicar, por períodos mensuales o fracción, el porcentaje de ejecución conrespecto al total de la misma.

Asimismo, deberá consignarse el mes en que se efectuará el transporte a obra,sin indicación de porcentaje.

Para los Item que se desglosen en varias partes constitutivas, la etapacorrespondiente a "Fabricación" se representará de la siguiente forma:

1) La barra comprenderá el período de fabricación de la totalidad del Item y serála sumatoria de los períodos de fabricación de cada una de las partes deldesglose. Se indicará para cada mes, el porcentaje correspondiente del total delItem.

2) Para cada elemento o parte de equipo, que surja del desglose, se presentaráun diagrama similar, en el que los porcentajes que se consignen estaránreferidos al total del elemento o parte del equipo. En caso de que el Item incluyamás de una unidad podrá presentarse diagramas de desglose individuales porcada una.

En el caso que el Contratante decida adquirir repuestos, el Contratista deberá,al efectuar la adaptación del plan a la fecha de notificación de la orden deiniciación de los trabajos, incrementar los importes de las partidas a las quecorrespondan dichos repuestos con el costo de los mismos, respetando losporcentajes mensuales de ejecución indicados en el plan de trabajospresentado con la oferta.

Se presentará un plan de certificaciones donde se indique, tanto para los Itemgenerales como para los desgloses, los importes a certificar mensualmente y losmontos acumulados mensuales para el total de las instalacioneselectromecánicas, con la respectiva curva de inversiones acumuladas.

124


Anexo 3 - Medición y Pago

Normas de medición

Para la medición de trabajos, ampliaciones de obras, etc., regirán las normasestablecidas en la documentación contractual. En los casos no previstos endichas normas, el Contratante resolverá lo pertinente dentro de lo usual en latécnica de la construcción.

Registro de Mediciones

Este registro será llevado por el Inspector de Obras y se detallarán en éltodas las mediciones que se practiquen en la obra, tanto para los trabajos quequeden a la vista como los que deban quedar ocultos, a medida que se vayanejecutando.

Los cómputos se acompañarán con los croquis que se estimen necesariospara su perfecta interpretación. Cada folio será firmado por el Inspector deObras y por el Representante Técnico del Contratista.

Para proceder a la liquidación de los trabajos se considerarán exclusivamentelos valores asentados en este registro. Los folios originales serán archivadospor el Inspector de Obras, el duplicado se entregará al Contratista y eltriplicado acompañará a los certificados de obra. Este registro permaneceráen obra en la oficina del Inspector de Obras.

Medición de la obra

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato serán medidos por períodosmensuales, que cerrarán el último día de cada mes.

La medición se realizará el primer día hábil administrativo siguiente al delvencimiento del período mensual. Será efectuada por el Inspector de Obrascon asistencia del Representante Técnico del Contratista, el que deberá sercitado, a esos efectos, por Orden de Servicio. Su ausencia determinará la noprocedencia de reclamos sobre el resultado de la medición. El Contratistaproporcionará las personas competentes, los medios y los materiales querequiera el Inspector de Obras para efectuar las mediciones.

Los resultados de las mediciones se asentarán en el Registro de Medicionesque llevará el Inspector de Obras y serán comunicados al Contratista porOrden de Servicio dentro de los dos (2) días hábiles de finalizadas.

Si, en caso de estar presente, el Representante Técnico expresasedisconformidad con la medición, se labrará un acta, con los fundamentos dela misma, la que se resolverá junto con la medición final.

Sin perjuicio de ello, el Contratista podrá presentarse ante el Contratantedentro de los cinco (5) días hábiles administrativos de labrada el acta,formulando los reclamos a los que se crea con derecho y solicitando se reveala medición impugnada. El Contratante deberá resolver si hace lugar o no al

125

Sección VII. Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento reclamo dentro de los diez (10) días hábiles de notificado el mismo.Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entenderá que el reclamoha sido denegado, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente.

Las mediciones parciales mensuales tienen carácter provisorio y estánsupeditadas al resultado de las mediciones finales que se realicen para lasrecepciones provisorias, parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuyaíndole no permita una nueva medición.

Las mediciones, como cualquier acto de obra o administrativo que realice elContratista o el Inspector de Obras contarán con la presencia a voluntad delContratante. La concurrencia o no del Contratante no relevará al Contratistade sus responsabilidades ni impedirá la realización de los actos.

Medición de trabajos que quedarán ocultos

El Contratista deberá recabar en tiempo oportuno la aprobación de losmateriales y obras cuya calidad y cantidad no se pueda comprobarposteriormente por pertenecer a partes de la obra que quedarán ocultos. Sino mediase tal pedido, tendrá que atenerse a lo que resuelva el Inspector deObras.

La medición, en estos casos podrá efectuarse fuera de los períodosmensuales establecidos a efectos de no obstaculizar la prosecución de lostrabajos. La medición así realizada se incorporará al primer certificado que seemita.

Todo cómputo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedaránocultos deberá registrarse en el Registro de Mediciones, junto con los croquisnecesarios para su perfecta interpretación.

Para proceder a la liquidación de esos trabajos serán consideradosexclusivamente los valores consignados en el Registro de Mediciones.

Extensión de los certificados parciales

A los efectos de este Documento Licitatorio, se denomina certificado a todadeclaración que expida el Contratante con motivo del Contrato celebrado conel Contratista, que contenga la constancia de la porción de obra realizada enun período determinado y el reconocimiento del crédito del Contratista por lostrabajos ejecutados. Dicho crédito sólo será exigible al Contratante, una vezque se hayan satisfecho todos los recaudos previstos al efecto en el presenteDocumento.

Los certificados parciales se extenderán al Contratista mensualmente, enbase a la medición de los trabajos ejecutados en ese lapso y dentro del plazoy en la forma que establezcan las Condiciones Especiales del Contrato. Endicho Documento de Licitación se establece taxativamente el actoadministrativo que se entiende por extensión del certificado. EstosCertificados, que deberán ser firmados por el Representante Técnico,reflejarán:

126

Sección VII. Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento a) El valor de las obras que se hayan ejecutado, tomando en cuenta laporción en cada moneda si las obras fueran cotizadas en más de unamoneda.

b) Cualquier otra cantidad a la que, de acuerdo con el Contrato, tengaderecho el Contratista.

En el plazo de diez (10) días calendario de efectuada la medición, elInspector de Obras deberá confeccionar el Certificado Parcialcorrespondiente, elevándolo posteriormente a la Contratante. El mismodeberá contener también los siguientes conceptos:

1) La retención establecida en las Condiciones Especiales de Contrato.

2) La liquidación de multas de acuerdo con las Condiciones Especiales deContrato.

3) Las variaciones y los eventos compensables

4) Las sumas que, por cualquier motivo, le adeude el Contratista en relacióncon las obras.

Los certificados se extenderán a la orden y serán transmisibles por endoso,debiendo el Contratista notificar fehacientemente de ello al Contratante, paraque tal acto tenga validez.

Aprobación de Certificados y su facturación

Dentro de los cinco (5) días calendario de recibir el certificado parcial delInspector de Obras, acreditando el trabajo realizado y su importe, elContratante aprobará el certificado, pudiendo el Contratista emitir lacorrespondiente factura.

Los certificados mensuales constituirán documentos provisorios para pagos acuenta, sujetos a posteriores rectificaciones que se harán, si correspondieran,cuando se realice la liquidación final de la obra.

De presentarse la situación de disconformidad del Contratista o de surepresentante con la medición mensual o en la confección de cualquiera delas partes del certificado, se extenderá de todas maneras el certificado con losvalores obtenidos por el Inspector de Obras.

Sin perjuicio de ello, siempre que la disconformidad no se refiera a lamedición, el Contratista podrá presentar su reclamo ante el Contratantecontándose el plazo para la presentación a partir de la fecha de extensión delcertificado.

De resolverse favorablemente el reclamo interpuesto por el Contratista, ladiferencia se liquidará por separado mediante certificado de ajuste.

En todos los casos, el ajuste de un certificado, en más o en menos, porerrores en la medición o en la confección del mismo, se efectuará en otro

127

Sección VII. Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento certificado por separado (certificado de ajuste) que determinará el saldorespectivo y que se extenderá junto con el primer certificado mensual que seemita luego de aprobado el ajuste, con especificación detallada de losconceptos o cantidades que se corrigen, sin derecho a reclamar intereses uotros gastos.

El Contratante podrá deducir en los certificados las sumas que, por cualquiermotivo, le adeude el Contratista en relación con la obra.

Las observaciones que el Contratista efectúe a las mediciones o a loscertificados, no eximirán al Contratante de la obligación de pago de losmismos, hasta la suma certificada, dentro del plazo establecido en el contratopara ello.

Pago de los Certificados

El pago de los certificados se hará efectivo en el plazo consignado en laclaúsula CGC 43.1. Vencido dicho plazo, el Contratante incurriráautomáticamente en mora, sin necesidad de intimación ninguna, salvo que lademora sea imputable al Contratista en cualesquiera de los aspectosrelacionados con la confección, emisión y cobro del certificado. A tal efecto seaplicará sobre el capital en mora la TASA MENSUAL DE DESCUENTOS DELOS CERTIFICADOS DE OBRA DEL BANCO DE LA PROVINCIA DEBUENOS AIRES vigente al día en que debió haberse realizado el pago. Si elatraso fuera superior a un mes, se tomará el promedio ponderado de lastasas vigentes al inicio de la mora y al cumplirse cada uno de los mesessucesivos.

El pago de los intereses será abonado una vez que su correspondencia seaaprobada y autorizado su pago.

Tratándose de pagos parciales, subsistirá el derecho a percibir intereses,aunque el beneficiario omitiese hacer en cada caso reserva al respecto,extinguiéndose únicamente ese derecho si la reserva no se hiciera en el actode percibir el importe del certificado de liquidación final de obra.

Si la demora en la tramitación y pago de los certificados fuera ocasionada porculpa del Contratista, éste no tendrá derecho al cobro de intereses.

128


Sección VII. Especificaciones Técnicas

MEMORIA DESCRIPTIVA

DELEGACION PORTUARIA PARANA INFERIOR

OBRA: “PROVISION Y TENDIDO DE LINEAS DE BAJA TENSION.”

La presente obra consiste en la provisión e instalación y puesta en funcionamiento de líneas debaja tensión tetrapolar de 380 V, la cual se instalará desde el interior de la SubestaciónTransformadora del Muelle Fiscal del Puerto San Nicolás, hasta cada uno de los tomacorrientesdistribuidos a lo largo del muelle, con el objeto de realizar el reemplazo de los cablesconductores actuales.

Los trabajos incluyen el retiro de las tapas de trinchera y la extracción de los cables a sustituir,para luego proceder a instalar en el Muelle Norte dos (2) cables armados subterráneos de 3 x240 mm2 + 1 x 120 mm2 de 480 m de longitud cada una haciendo un total de 960 m de cable,mientras que se deberán instalar en el Muelle Sur dos (2) cables armados subterráneos de 3 x185 mm2 + 1 x 95 mm2 de 450 m de longitud cada una, haciendo un total de 900 m de cables.

Las obras también incluyen la realización de las derivaciones y empalmes, los que seránrealizados desde trinchera a cada una de las cajas de tomas del muelle sur y las cuales seránonce (11) “chicotes” de 10 m con cable subterráneo de 3 x 150 mm2 + 1 x 70 mm2, sumandouna longitud de 250 m. Los trabajos se completan con la limpieza de la obra.

Complementariamente se ha contemplado la construcción y colocación de 287m lineales delajas metálicas para cubrir parte de la trinchera de servicios existente en el sector sur delmuelle de cargas generales.

Todos los materiales a emplear, equipos y mano de obra necesarios para la correcta ejecuciónde los trabajos, serán provistos y ejecutados por el CONTRATISTA.

El plazo de la obra se ha estimado en 90 días corridos.


DELEGACION PORTUARIA PARANA INFERIOR

OBRA: “PROVISION Y TENDIDO DE LINEAS DE BAJA TENSION”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1: OBJETO

ARTICULO 2: CONSIDERACIONES GENERALES.

ARTICULO 3: DOCUMENTACION A PRESENTAR.

ARTÍCULO 4: VISITA A OBRA

ARTÍCULO 5.- EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA.

ARTÍCULO 6.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.

ARTÍCULO 7.- TRABAJOS PRELIMINARES

ARTÍCULO 8.- REPLANTEO DE LAS OBRAS.

ARTICULO 9.- CARACTERISTICAS DE LOS CONDUCTORES A PROVEER.

ARTÍCULO 10.- TRABAJOS A REALIZAR.

ARTÍCULO 11.- ÍTEM 1. LIMPIEZA DE TRINCHERA.

ARTÍCULO 12.- ITEM 2. PROVISION, TENDIDO E INSTALACION DE LINEA DE 3 x 240 mm2 + 1 x 120 mm2.

ARTÍCULO 13.- ITEM 3. PROVISION, TENDIDO E INSTALACION DE LINEA DE 3 X 185+ 1 X 95 mm2.

ARTÍCULO 14.- ITEM 4. DERIVACIONES, EMPALMES Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS LINEAS DE BAJA TENSION.

ARTICULO 15. ITEM 5. CONSTRUCCION DE LAJAS METALICAS

ARTÍCULO 16- ITEM 6. PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓNAMBIENTAL

ARTÍCULO 17- ITEM 7. HONORARIOS PROFESIONALES

ARTÍCULO 18- LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

ARTÍCULO 19- COORDINACION CON LA AUTORIDAD PORTUARIA

ARTÍCULO 20- CARTEL DE OBRA.

ARTÍCULO 21- PRECAUCIONES EN LOS TRABAJOS.

ARTÍCULO 22 - MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN


ARTICULO 1.- OBJETO.

La presente obra consiste en la provisión e instalación y puesta en funcionamiento delíneas de baja tensión de 380 V+N, la cual se instalará desde el interior de laSubestación Transformadora del Muelle Fiscal del Puerto San Nicolás, hasta cada unode los tomacorrientes distribuidos a lo largo del muelle, con el objeto de realizar elreemplazo de los cables conductores actuales.

Los trabajos incluyen el retiro de las tapas de trinchera y la extracción de los cables asustituir, para luego proceder a instalar en el Muelle Norte dos (2) cables armadossubterráneos de 3 x 240 mm2 + 1 x 120 mm2 de 480 m de longitud cada una haciendoun total de 960 m de cable, mientras que se deberán instalar en el Muelle Sur dos (2)cables armados subterráneos de 3 x 185 mm2 + 1 x 95 mm2 de 450 m de longitudcada una, haciendo un total de 900 m de cables.

Las obras también incluyen la realización de las derivaciones y empalmes, los queserán realizados desde trinchera a cada una de las cajas de tomas del muelle sur y lascuales serán once (11) “chicotes” de 10 m con cable subterráneo de 3 x 150 mm2 + 1 x70 mm2, sumando una longitud de 250 m. Los trabajos se completan con la limpiezade la obra.

Complementariamente se ha contemplado la construcción y colocación de 287mlineales de lajas metálicas para cubrir parte de la trinchera de servicios existente en elsector sur del muelle de cargas generales.

Correrá por cuenta de la CONTRATISTA la reparación de las averías queprodujera a elementos enterrados de propiedad de la Delegación Portuaria o deterceros y la satisfacción de todo otro reclamo que las mismas originen.

El plazo para la realización de las tareas es de 90 días corridos.

ARTÍCULO 2.- CONSIDERACIONES GENERALES.

La totalidad de los planos que se acompañan en el presente Pliego, son al solo efectode la elaboración del presupuesto.

Las precisiones indicadas en el pliego, respecto a la forma de ejecutar los diferentestrabajos, no libera a la CONTRATISTA de la obligación de interiorizarse “in situ” de lasdificultades que su realización plantea.

La aprobación por parte de la SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA, MINERIA YACTIVIDADES PORTUARIAS de la documentación por los trabajos a realizar, noreducirá las responsabilidades que incumben a la CONTRATISTA y suREPRESENTANTE TÉCNICO en su calidad de constructor, director y/o proyectista.

La CONTRATISTA extremará las precauciones, con el objeto de evitar al máximo laafectación a la actividad portuaria, otros trabajos en ejecución y/o el tránsito existente.A tal fin se elaborará un plan de trabajos que satisfaga esa condición y que se


someterá – juntamente con la restante documentación requerida- para su aprobación,ante la INSPECCIÓN DE OBRA.

Con idéntico propósito, se deberá contar en obra con un número suficiente de vallas,letreros, carteles de desvío, señales luminosas, tapas de zanjas, cajones para tierra,etc., que permitan garantizar además de la seguridad, la permanente limpieza de laszonas afectadas. Se deberán respetar en lo concerniente a distancias de seguridad ymantenimiento, espacios de circulación, cercos, vallados, etc., los lineamientosestablecidos en la norma VDE 0101 y se deberá utilizar la Norma ISO IRAM 14.001.

Previo a la ejecución de las tareas, con antelación no mayor a 24 hs, se deberáinformar a la DELEGACIÓN, la zona en la que operará el personal y el equipo que seutilizará.

La aparente omisión de especificaciones, planos, planillas, planos de detalles, métodosconstructivos o descripción de determinados puntos, serán considerados en el sentidode que solo debe prevalecer la mejor practica general establecida, siendo para ello deaplicación las Normas de cálculo, dimensionamiento y especificaciones establecidas enlas correspondientes Normas de aplicación, en la Republica Argentina.

Asimismo, se tomarán los recaudos necesarios para cumplir con los requisitos depresentación de planos ante los Organismos de aplicación y que sean requeridos onecesarios para los trabajos a realizar en la instalación, los cuales correrán por cuentaexclusiva de la CONTRATISTA.

ARTÍCULO 3.- DOCUMENTACION A PRESENTAR.

La CONTRATISTA deberá presentar la siguiente documentación final conforme a Obra:

Planos mensurados y escalado del trazado y distribución del tendido /recorrido de loscables subterráneos.

Planos de detalle que se consideren necesarios para claridad del proyecto, tales como:cruces de caminos, de ferrocarriles, de líneas de alta tensión, etc.

Planos de eventuales instalaciones complementarias.

Hojas con especificaciones técnicas de la marca y tipo de cable propuesto.

La presentación se efectuará en forma escrita por duplicado, en carpetas adecuadas ala documentación a contener y se enumerarán. Toda las hojas de la documentaciónestarán firmadas por el representante técnico designado. Además se deberá presentaren soporte digital, la planialtimetríaen formato AutoCad.

Para la documentación a presentar la CONTRATISTA deberá tener en cuenta que lasoperaciones topográficas a ejecutar se admitirán las siguientes tolerancias:


Para mediciones lineales: las adoptadas en las instrucciones generales paraagrimensores, vigentes en la Provincia de Buenos aires para polígonos en condicionesdifíciles.

Para mediciones angulares: Las adoptadas para poligonizaciones secundariasinternas.

El CONTRATISTA entregará a la INSPECCIÓN los planos según obra en soporteóptico CD en formato Autocad 2000 o superior y en soporte papel dibujado en poliésterindeformable transparente, con planimetría, perfiles longitudinales y transversales ytodo otro plano que resulte necesario a criterio de la INSPECCIÓN, a la finalización. Seentregará un (1) juego original y cinco (5) copias heliográficas. Dichos planos seconfeccionarán de acuerdo a lo indicado en las Normas IRAM vigentes y se deberánentregar dentro de los treinta días posteriores al Acta de Recepción Provisoria.

ARTÍCULO 4.- VISITA A OBRA.

Para formular la cotización, el licitante deberá realizar la visita a obra -previa solicitudde la misma - y realizar los relevamientos indicados en el presente pliego y demásobservaciones que considere de su interés. Además deberá requerir constancia de lamisma firmada por la DELEGACION PORTUARIA y presentarla junto con la oferta.-

ARTÍCULO 5.- EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA .

La calidad y cantidad de equipos a utilizar en obra por la CONTRATISTA deberá ser talque permita la correcta ejecución de los trabajos dentro del plazo contractual.

Los atrasos motivados por roturas, desperfectos o reparaciones del equipo no seránreconocidos como causas para una eventual ampliación del plazo.

ARTÍCULO 6.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.

Todos los elementos, accesorios, equipos y materiales que se suministren deberán sernuevos y responderán a las normas del Instituto Argentino de Racionalización deMateriales (IRAM), las de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), Normas IEEE,normativas de las Empresas Distribuidoras y deberán cumplir con las normasespecíficas de medio ambiente aplicables a cada caso.

Si la CONTRATISTA acopiara en obra materiales sin aprobar o rechazados, deberáretirarlos en el término perentorio que determine la INSPECCIÓN y además bastaráque a juicio de esta cualquier material colocado difiera con el estipulado para surechazo.

ARTÍCULO 7.- TRABAJOS PRELIMINARES

Incluye la ejecución de todas las tareas y las provisiones prescritas en presente pliego.Generalidades: Deberán realizarse todos los trabajos y tareas preliminares que sean


necesarios para la ejecución de la obra, según las condiciones del terreno y/o se infierade la documentación.

Recopilación de antecedentes

Presentación de Plan de Trabajos

Instalación de Obrador

Instalación del Cartel de obra

Gestión e instalación de servicios de obrador

ARTÍCULO 8.- REPLANTEO DE LAS OBRAS.

Este artículo incluye los trabajos relativos al replanteo según se describe a continuacióny comprende la mano de obra, equipo, materiales y todo concepto no expresamente mencionado pero necesario para completar los trabajos.

Los puntos fijos de referencia planimétrico y altimétrico existentes, que se tomarán parael arranque de los replanteos, serán fijados por la INSPECCION, con estos elementosla CONTRATISTA deberá trazar en el terreno los centros de cada una de las columnasy los cruces de las vías férreas y otros obstáculos existentes.

Obrador:

De acuerdo a lo previsto en las Sección VII. Especificaciones Técnicas y Condicionesde Cumplimiento, y considerando las necesidades de la obra, el Contratista presentaráel diseño, y características del obrador a consideración de la Inspección.

Este contará con oficinas, depósito, vestuario y locales sanitarios, de acuerdo a lasreglamentaciones vigentes, pudiendo ser reemplazado por obrador rodante, con lasmismas comodidades detalladas anteriormente, previa aprobación de la Inspección.

El mismo deberá contar con las siguientes instalaciones y características: Una oficinatécnica que disponga de 2 áreas diferenciadas a saber: - Puesto de trabajo para laJefatura de Obra - Puesto de trabajo para la Inspección de Obra

Se le deberá entregar a la Inspección de Obra una computadora portátil con conexióninalámbrica a internet.

Se dispondrá además de una impresora multifunción (copiadora/Scanner) que imprimaen tamaño A3. Se instalara un dispenser de agua fría/caliente.

Además: Un grupo sanitario para el personal que contenga baños y vestuarios encantidades acordes con el plantel contratado y con las normas estipuladas por ley. Unpañol de herramientas. Un taller para la realización de trabajos de herrería/soldadura ycarpintería de pequeña escala.

Un sector cubierto para acopio de materiales en bruto como ser hierros, placas demadera, bolsas de cemento, cal, etc.

Matafuegos para incendios clase A, B y C.

Las circulaciones entre los módulos, así como las superficies destinadas a talleresdeberán poseer un solado de hormigón, el cual de ser requerido, será demolido yretirado del sitio una vez finalizada la obra.

En caso de instalarse un Cerco de Obra, mínimamente se construirá utilizando unamalla de acero Q92, enmarcada superior e inferiormente con tirantes de madera de 3” x


3”. Se colocarán parantes de madera de 3” x 3” debidamente empotrados en el suelocon una separación máxima de 3 m. Los parantes serán convenientemente rigidizadospara otorgar estabilidad al cerco fuera de su plano, mediante la colocación de puntalesinclinados empotrados en el suelo. Todos los elementos constitutivos del cerco sepintarán con pintura sintética de color amarillo.

Medición y forma de pago: Los gastos que demande el cumplimiento de las tareasdescriptas en el presente artículo, deberán prorratearse en todos los Ítems de la obra.

ARTICULO 9.- CARACTERISTICAS DE LOS CONDUCTORES A PROVEER.

Se deberán proveer cables conductores como se detallan seguidamente:

9.1. Cables armados subterráneos tetrapolares de 3 x 185 mm2 + 1 x 95 mm2 decobre aislado en poliestileno reticulado.

Los principales datos técnicos de estos cables son:

Material: Cobre electrolítico. Diámetro exterior con armadura: 48 mm. Masa aproximada: 7000 Kg/Km. Clase: II. Corriente admisible con cable enterrado: 415 A Tensión Nominal: 0,6/1,1 KV. Resistencia @ 90° y 50 Hz: 0,126 ohm/km. Reactancia @ 50 Hz, 0696 ohm/km. Cantidad: Dos (2) tramos continuos de 450 m. Forma de la sección: sectorial En la bobina, el largo del cable alojado será en un solo tramo.

9.1.1. Las Normas a las cuales deberán responder son:

IRAM 2178. IRAM NM-280. IEC 60228.

9.1. 2. Conductores.

Los conductores que constituyen los cables estarán constituidos por cuerdassectoriales compactas de cobre. Los conductores deberán especificar tanto las NormasNacionales (IRAM 2022) como internacionales (IEC 60228).

9.1.3. Aislación eléctrica.

Serán de poliestileno reticulado, respondiendo a todas las exigencias que seespecifican en las principales Normas de uso, en particular la Norma IRAM2178, la IEC 60502, la IEC 60840 o la IEC 62067, según el nivel de tensiónrequerido


Armadura metálica de flejes. Envoltura exterior: PVC ecológico.

9.2. Cables armados subterráneos tetrapolares de 3 x 240 mm2 + 1 x 120 mm2 decobre aislado en poliestileno reticulado.


Material: Cobre electrolítico. Diámetro exterior con armadura: 60 mm. Masa aproximada: 1100 Kg/Km. Clase: II. Corriente admisible con cable enterrado: 490 A Tensión Nominal: 0,6/1,1 KV. Resistencia @ 90° y 50 Hz: 0,126 ohm/km. Reactancia @ 50 Hz, 0696 ohm/km. Cantidad: Dos (2) tramos continuos de 480 m. Forma de la sección: sectorial En la bobina, el largo del cable alojado será en un solo tramo.


IDEM punto 9.1.1

9.2.2. Conductores.

IDEM punto 9.1.2.

9.2.3. Aislación eléctrica.

IDEM punto 9.1.3.

9.3. Cables de acometida, no armados y tetrapolares de 3 x 150 mm2 + 1 x 70 mm2

de cobre aislado en poliestileno reticulado.


IRAM 2178. IRAM NM-280. IEC 60228.


Material: Cobre electrolítico. Masa aproximada: 40,5 Kg/Km. Clase: II. Tensión Nominal: 0,6/1,1 KV. Resistencia @ 90° y 50 Hz: 0,126 ohm/km. Reactancia @ 50 Hz, 0693 ohm/km.


Cantidad: Un (1) tramo continúo de 250 m. En la bobina, el largo del cable alojado será en un solo tramo.

9.4. Embalaje y transporte.

Los cables serán embalados de tal manera que se garanticen su integridad, tanto en eltransporte como en su almacenamiento en obrador y en su posterior traslado a pie deobra.

Los embalajes tendrán la identificación del material contenido; se hará con pinturaresistente al tiempo y al manipuleo. La identificación contendrá como mínimo lossiguientes datos:

Fabricante y Marca. Mes y Año de fabricación. Designación del material. Partida de fabricación. Peso bruto y neto. Leyenda “FRAGIL”, cuando corresponda. Longitud de bobina y sentido de arrollamiento.

Todos aquellos materiales transportados cuyas dimensiones y/o peso lo requieran,tales como bobinas de los cables, soportes, ménsulas, vínculos, etc. serán cargados ydescargados por medios mecánicos que permitan garantizar su integridad.

ENSAYOS DE CONDUCTORES ELECTRICOS Y RECEPCION.

La CONTRATISTA deberá presentar, previo a su aprobación, el protocolo de ensayoprovisto por el fabricante, para aceptar las distintas bobinas, según lo especificado enla Norma.

El costo que demande los ensayos estará a su cargo y deberán prorratearse dentro entodos los Ítems de la obra.

Como mínimo el protocolo a presentar deberá contar con los siguientes datos:

Laboratorio o empresa que realizó el ensayo. Fecha de realización. Cliente Tipo de cable ensayado Norma aplicada Identificación del número de bobina. Largo del cable. Ensayo de rigidez dieléctrica y resultado Medición de resistencia con los siguientes valores: Ohm medida, Ohm/Km @

20°C calculada y Ohm/Km @ 20°C max. especificada. Peso del cable. Observaciones.


Puesta las bobinas en obra se volverán a verificar los valores en presencia de laINSPECCION DE OBRA. Esta última podrá rechazar a solo juicio cualquier bobina queno cumpla con los valores mínimos de aislación exigidos.

FORMA DE PAGO: El costo de esta tarea deberá prorratearse dentro en todos losÍtems de la obra.

ARTÍCULO 10.- TRABAJOS A REALIZAR.

Los principales trabajos a ejecutar son los siguientes:

1. Provisión de cables conductores.

2. Retiro de tapas de trinchera, retiro de cable existente e instalación de nuevos cablesconductores.

3. Limpieza general de la zona.

4. Prueba y de puesta en servicio de la instalación.

Quedan incluidas dentro de las obligaciones contractuales la realización de todos aquellos trabajos de detalle o complementarios que aunque no se encuentren expresamente especificados en el presente Pliego y/o planos, sean necesarios para la correcta ejecución de la obras, de modo que éstas resulten completas y adecuadas a su fin, y en un todo de acuerdo con las reglas del arte y las técnicas usuales de la construcción.

La aparente omisión de especificaciones, planos, planillas, planos de detalles, métodosconstructivos o descripción de determinados puntos, serán considerados en el sentidode que solo debe prevalecer la mejor practica general establecida, siendo para ello deaplicación las Normas de cálculo, dimensionamiento y especificaciones establecidas enlas correspondientes Normas de aplicación, en la Republica Argentina.

ARTÍCULO 11.- ÍTEM 1. LIMPIEZA DE TRINCHERA.

Previo a los trabajos de tendido de los nuevos conductores, se deberán retirar las tapasde trinchera y se extraer el cable a reemplazar, el cual deberá en lo posible, conservarsu integridad física y en tramos con la mayor longitud posible.

Todo el material retirado será inventariado y su disposición final será en el depósitoubicado dentro de las instalaciones del puerto o donde la INSPECCION DE OBRA loindique.

11.1. Limpieza de trinchera

Se procederá a la limpieza total de las trincheras de alojamiento de cables, de forma talde no dañar otras instalaciones que pudieran estar alojadas en la misma. Estas tareasincluyen tanto el reacondicionamiento de las ménsulas de soporte de los cables comola restitución de unas treinta (30) faltantes.

Las lajas que cubren la trinchera deberán ser retiradas y transladadas al lugar queindique la INSPECCION DE OBRA, SIEMPRE QUE SE ENCUENTRAN EN BUEN


ESTADO. Las restantes lajas y desechos deberán ser retirados de la zona portuaria, acargo de la CONTRATISTA

La CONTRATISTA podrá recabar información o documentación existente en laDELEGACION SAN NICOLAS de los sectores sobre los cuales se realizará el tendido,a fin de interiorizarse de las dificultades que su realización plantea.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: Este Ítem se medirá y pagará en forma global y todoa entera satisfacción de la INSPECCIÓN DE OBRA. Las tareas incluirán todos losequipos y elementos accesorios necesarios para la ejecución del presente ítem talescomo equipos menores, camiones, compuertas, combustibles, lubricantes, insumos engeneral, ensayos físico-químicos, etcétera, con lo cual la Contratista incluirá en sucotización todos los elementos e insumos necesarios, así como la mano de obra, parala realización de las obras de acuerdo a las reglas del arte y a las exigencias del pliego,aunque no se encuentren taxativamente expresados en las presentes especificaciones.

ARTÍCULO 12.- ITEM 2. PROVISION, TENDIDO E INSTALACION DE LINEA DE 3 x 240 mm2 + 1 x 120 mm2.

Se deberán instalar en el Muelle Norte dos (2) cables armados subterráneos de 3 x 240mm2 + 1 x 120 mm2 de 480 m de longitud cada una haciendo un total de 960 m decable.

12.1. Tendido.

El tendido se realizará coincidiendo con la traza del cable a retirar, a excepción de losprimeros 80 m desde la Subestación, en cuyo caso se realizará a través de la trincheraexistente –actualmente enterrado-.

Se pondrá especial atención en la operación de instalación y/o tendido del conductor,excluyendo toda posibilidad de que sea sometido a esfuerzos de tracción o torsión quepuedan ocasionar perjuicios en la aislación del cable y provocar futuras averías,disponiendo para ello del número de personal necesario a efectos de cumplimentareste requisito y de todas las herramientas necesarias y adecuadas para el montaje delos cables.

Asimismo para el tendido de los cables se realizará siguiendo las recomendaciones eindicaciones del fabricante, tomándose además las debidas precauciones para nodañarlo, usándose rodillos en cantidad suficiente para su deslizamiento.

Para el tendido se deberán devanar los carretes sujetando las puntas interioresfirmemente al carrete, para que no se vayan corriendo y así alargando hasta llegar aun momento en que empiezan a golpearse y eventualmente romperse.

Al trabajar con los carretes, se los deberán hacer rodar en el sentido en que fueronenrollados los conductores para que estos no corran peligro de que se suelten y asítraben algunas vueltas. Asimismo y cuando haya diferentes niveles de terrenos sedeberá devanar del nivel superior al inferior y no viceversa.

Los radios de curvaturas no podrán ser inferiores a los establecidos por el fabricante,consideración que se deberá tener en cuenta al realizar el tendido. Como orientación elradio de curvatura no deberá ser inferior a: 10.(D+d), siendo: D, el diámetro exterior del


cable y d, el diámetro del conductor, que se utiliza para cables unipolares apantalladosy para arnados con conductor concéntrico

Debiéndose dejar en los extremos del tendido y dentro de la Subestación un rulo dereserva de aproximadamente de 5 m de largo.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: Este Ítem se medirá y pagará por metro lineal detendido de cable conductor y todo a entera satisfacción de la INSPECCIÓN DE OBRA.

ARTÍCULO 13.- ITEM 3. PROVISION, TENDIDO E INSTALACION DE LINEA DE 3 X 185 + 1 X 95 mm2.

Se deberán instalar en el Muelle Sur dos (2) cables armados subterráneos de 3 x 185mm2 + 1 x 95 mm2 de 450 m de longitud cada una, haciendo un total de 900 m decables.

13.1. Tendido.

Las tareas de tendido son idénticas a las del Art.12, punto 12.1

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: Este Ítem se medirá y pagará por metro lineal detendido de cable conductor y todo a entera satisfacción de la INSPECCIÓN DE OBRA.Las tareas incluirán todos los equipos y elementos accesorios necesarios para laejecución del presente ítem tales como equipos menores, camiones, compuertas,combustibles, lubricantes, insumos en general, ensayos físico-químicos, etcétera, conlo cual la Contratista incluirá en su cotización todos los elementos e insumosnecesarios, así como la mano de obra, para la realización de las obras de acuerdo alas reglas del arte y a las exigencias del pliego, aunque no se encuentrentaxativamente expresados en las presentes especificaciones.

ARTÍCULO 14.- ITEM 4. DERIVACIONES, EMPALMES Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS LINEAS DE BAJA TENSION.

Las tareas incluyen derivaciones y empalmes, los que serán realizados desde trincheraa cada una de las cajas de tomas del muelle sur y las cuales serán once (11) “chicotes”de 10 m con cable subterráneo de 3 x 150 mm2 + 1 x 70 mm2, mientras que para elmuelle norte serán seis (6) de 6 m cada uno con la misma sección y tipo de conductor.Cabe destacar que en su recorrido los cables sumaran una longitud de 250 m y seinstalaran en cañeros o tendidos sobre ménsulas.

14.1. Empalmes y derivaciones.

Se deberán proveer dieciocho (18) empalmes de derivación termocontraíbles tipoRaychem Modelo BMHM 10001-4D2 o marca equivalente, de 240 mm2 a 150 mm2, dos(2) empalmes rectos tipo Raychem tetrapolar 300/150 Modelo ERT 185/400 oequivalente, diecisiete (17) cuellos termocontraíbles tetrapolares para cables de 150mm2 a 240 mm2, además todos los terminales, uniones de cobre estañado y burloneríade vinculación que sean necesarias.


El deterioro circunstancial del conductor, por personas o equipos de la empresa oterceros, deberá ser removido totalmente y reemplazado por uno nuevo. Ante estacircunstancia, no se reconocerán mayores costos ni ampliación de plazo alguno. Encaso que el desperfecto o deterioro, fuera ocasionado por terceros, la CONTRATISTAefectuará la denuncia y los trámites judiciales que pudieran corresponder y no daránlugar a la intervención de esta REPARTICION.

14.2. Interruptores y Conexionado.

Dentro de los trabajos a realizar se deberán conectar los cuatro (4) cables en laSubestación Transformadora, además de realizar dos (2) empalmes rectos para cerraranillado, uno (1) en el muelle sur y uno (1) en el muelle norte.

El conexionado de los “chicotes” a cada caja de toma de muelle, se realizara medianteterminales y cuellos termocontraíbles.

En todos los casos la realización de empalmes y elementos, ensayos de tracción ydeslizamiento responderán a lo solicitado en la Norma IRAM-NIME 20022. Losmateriales utilizados deberán ser tales que no provoquen corrosión por cuplasgalvánicas.

La CONTRATISTA deberá contemplar la provision y colocación de 4 (cuatro)interruptores automaticos en caja moldeada de baja tensión, 3 polos /380 V C.A, Iccminima de 50 KA, con regulación de In entre 400 A y 600 A. Cada interruptor deberátener su correspondiente accionamineto motorizado con acumulador (liberaciónmecánica y eléctrica) y la tensión de mando deberá ser de 48 V CC.

Cada interruptor alimentara una línea trifásica que suminsitrará la energía a los tomasen muelle, distribuidas de la siguiente manera: Dos líneas para muelle sur y doslineaspara muelle norte.

En cada muelle, ambas líneas se anillan, conformando un coronamiento; optimizandola eficiencia de la instalacion. Esta situación amerita que ambos interruptores de cadamuelle operen en simultáneo, por lo que la CONTRATISTA deberá contemplar dichasituación al momento de seleccionar el modo y tipo de protecciones y mecanismos decierre y apertura que deberá proveer e instalar.

Los gabinetes, servicio de 48V CC, pulsadores y lámparas de señalización que seencuentran en existencia e intalados dentro de la S.E.T y el Licitante deberán realizar,previa visita de obra, las corroboraciones necesarias para adaptar los elementos ainstalar a lo existente.

La información técnica existente y disponible para la correcta realización de los trabajosdeberán ser solicitadas en el área Tecnica de la Delegacion Portuaria parana Inferior.

Quedan incluidas la realización de todos aquellos trabajos de detalle ocomplementarios que sean necesarios para la correcta ejecución de las tareas, demodo que resulten adecuadas a su fin.

14.3. Tapada.

Posteriormente se procederá a la colocación de las tapas de trinchera debiendoimplementar la CONTRATISTA, todas las medidas de seguridad necesarias paraminimizar los riesgos por su recolocación y demás tareas pertinentes. Asimismo,


correrá por cuenta de la CONTRATISTA la reparación de las averías que produjera aelementos a colocar.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: Este Ítem se medirá y pagará en forma global y todoa entera satisfacción de la INSPECCIÓN DE OBRA. Las tareas incluirán todos losequipos y elementos accesorios necesarios para la ejecución del presente ítem talescomo equipos menores, camiones, compuertas, combustibles, lubricantes, insumos engeneral, ensayos físico-químicos, etcétera, con lo cual la Contratista incluirá en sucotización todos los elementos e insumos necesarios, así como la mano de obra, parala realización de las obras de acuerdo a las reglas del arte y a las exigencias del pliego,aunque no se encuentren taxativamente expresados en las presentes especificaciones.

ARTÍCULO 15.- ITEM 5. CONSTRUCCION DE LAJAS METALICAS

Se deberá efectuar la construcción y colocación de 287m lineales de lajas metálicaspara cubrir parte de la trinchera de servicios existente en el sector sur del muelle decargas generales, construida en hormigón armado, ubicada en el muelle Sur, paralelaal frente de atraque y a una distancia aproximada de 9 m de éste. La separación de losbordes de la trinchera es aproximadamente 80cm.

Los trabajos incluyen el retiro de las tapas y/o planchadas existentes y su disposción enlos depósitos de la Delegación Portuaria que indique la Inspección.

Las lajas a construir deben ser aptas para transito industrial.

Deberán ser construidas con una chapa ciega espesor 1" de 250cm x 120cm.-

El marco de perfiles y sus rigidizadores deben ser perfiles 2" x 2" x 3/8".-

Material: Acero F24

Las chapas y perfiles deben ser piezas enteras, sin soldaduras intermedias.

Las lajas deberán construirse de acuerdo a lo indicado en plano adjunto

Previo a su construcción, el contratista deberá verificar en obra las dimensiones queresulten criticas tal que las lajas resulten adecuadas a su finalidad.

Las tapas metálicas deben ser pintados por dos manos de anti oxido y dos manos deesmalte sintético, de acuerdo a la siguiente metodología y especificaciones:

1) Limpieza de la superficie metálica

Se deberá limpiar toda la superficie metálica. En los lugares donde se encuentrenmanchas de aceites o grasas deberá realizarse una limpieza profunda utilizandosolventes que permitan obtener una superficie libre de toda mancha, polvo y/opartículas sueltas.

En el caso de que la grasa o suciedad este endurecida, se la quitará con espátula paraposteriormente aplicar un producto adecuado para su limpieza.

En los lugares donde se observen oxidaciones, y/o cascarones de oxido, deberáprocederse a su eliminación mediante el piquereteado, cepillado, rasqueteado, etc.,dejando dichos sectores en condiciones de aplicar la primera mano de antióxido.

2) Pintura de la superficie metálica


Para el pintado de las superficies no se utilizaran pinturas bituminosas, ni se aplicarámasillado ni imprimación.

Se aplicarán dos manos de pintura convertidora/estabilizadora del óxido. ( tipo“Corroless” o de características similares o superior” , debiendo alcanzar 40 micronesde espesor de antióxido)

La terminación se hará con dos manos de esmalte sintético de primera calidad y demarca conocida en plaza (alcanzando 50 micrones de espesor) y COLOR GRISCLARO (colores norma IRAM-DEF D-10-54 - código: GRIS: N° 09.1.020).

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: Este Ítem se medirá y pagará por metro lineal (ml) detapa metalica colocada y todo a entera satisfacción de la INSPECCIÓN DE OBRA. Lastareas incluirán todos los equipos y elementos accesorios necesarios para la ejecucióndel presente ítem tales como equipos menores, camiones, compuertas, combustibles,lubricantes, insumos en general, ensayos físico-químicos, etcétera, con lo cual laContratista incluirá en su cotización todos los elementos e insumos necesarios, asícomo la mano de obra, para la realización de las obras de acuerdo a las reglas del artey a las exigencias del pliego, aunque no se encuentren taxativamente expresados enlas presentes especificaciones.

ARTÍCULO 16.- ITEM 6. PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

16.1 - El Plan de Gestión Ambiental presentará, organizado por cronología deejecución, las medidas y acciones de prevención y mitigación de los impactosambientales, y rehabilitación del medio alterado, durante la construcción hasta lafinalización de las obras.

El Contratista será responsable del cumplimiento de todas las normas de carácternacional, provincial y municipal referidas a la protección del medio ambiente. A talefecto, deberá encarar los trabajos de manera que los efectos no deseables de la obratengan consecuencias nulas sobre el medio circundante, o resulten con máximamitigación (ruidos, operaciones de demolición, etc.)

Si de la ejecución de los trabajos resultan procesos de contaminación y/o alteración delmedio ambiente, cualquiera fuera el origen del mismo y su alcance, el Contratista estáobligado a solucionarlos de inmediato dentro de las previsiones del presente Artículo.

En la presentación del Plan de Gestión Ambiental se contemplará el seguimiento detodos los aspectos relacionados con el tema de la protección del medio ambiente,incluyendo la descripción de las medidas de mitigación, medidas correctivas y planesde contingencia en caso de eventos relacionados con la ejecución de la obra.

16.2 - El Plan de Gestión Ambiental deberá remitirse a la Inspección por Nota dePedido, deberá estar firmado por un especialista con incumbencia en GestiónAmbiental. El Contratista presentará el Plan de Gestión Ambiental a que se sujeta laejecución de la obra, en un plazo no mayor de diez (10) días corridos, computados apartir de la fecha de la firma del Acta de Inicio.

16.3 - El Plan de Gestión Ambiental deberá ser sometido a aprobación del Comitenteen los mismos términos de lo previsto en el Art. 18. Aprobación por el Gerente deObras, correspondiente a las CGC, y deberá estar firmado por un especialista conincumbencia en Gestión Ambiental.


16.4 - El Plan deberá incluir:

- Marco legal – ambiental- Determinación de las condiciones iniciales y alteraciones del medio ambiente en

la zona de la obra.- Identificación de Puntos Vulnerables (tomas de agua industriales o públicas,

otras)- Plan de monitoreo (si aplica).- Programa de minimización y/o mitigación de impactos.- Cronograma de ejecución.- Procedimientos para la evaluación permanente del Plan.

El programa de minimización y/o mitigación de impactos deberá comprender, en unaenumeración que no debe interpretarse como taxativa, la ejecución de las siguientestareas, entre otras que surjan del Plan:

1- Programa de alerta y acción ante contingencias: a los efectos de prevenir lassituaciones de riesgo y establecer las acciones a desarrollar en casos deemergencias, las que estarán fundamentalmente relacionados con caída demateriales y/o derrames de sustancias contaminantes en los canales. Deberánser de estricto conocimiento y cumplimiento por parte de todo el personalafectado a la obra, independientemente de su pertenencia a la Contratista o aterceros involucrados, jerarquía y ocupación.

2- Programa de salud, higiene y seguridad en el trabajo: con el objetivo de verificarel cumplimiento de la normativa vigente en la materia, promoviendo además laadopción por parte del personal de metodologías y prácticas apropiadas enmateria de salud preventiva y seguridad del personal.

3- Programa de capacitación ambiental del personal: a fin de brindar instrucción ycapacitación en la materia al personal de la Contratista, incluyendo la adopciónde prácticas ambientales en las operaciones de rutina que se llevan a cabo.

4- Programa de información y comunicación pública: a los efectos de atender lasnecesidades de relaciones institucionales y públicas, suministrando lainformación y documentación necesaria en tiempo y forma para que elComitente comunique a la comunidad y a las Autoridades la evolución ynaturaleza del proyecto en ejecución.

16.5 - El costo emergente del cumplimiento del plan de gestión ambiental deberá serprorrateado en el resto de los ítems de la obra.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: Este Ítem se pagará contra presentación yaprobación del Plan de Gestión Ambiental, en los términos del punto 16.2 y 16.3 de laspresentes especificaciones.

ARTÍCULO 17.- ITEM 7. HONORARIOS PROFESIONALES.

Los honorarios profesionales por representación técnica deben constituir un ítem de laoferta y se los calculará de modo tal que su monto no resulte inferior al que surja de laaplicación del decreto de aranceles vigente.

FORMA DE PAGO: El costo de esta tarea se pagará proporcionalmente al avance deobra.

ARTÍCULO 18.- LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.


Durante la realización de cada etapa y una vez finalizada la totalidad de los trabajosdonde se desarrollaron las tareas contratadas, la CONTRATISTA deberá realizar lalimpieza de todos los sectores en donde se haya intervenido, estando obligada a retirarde la jurisdicción portuaria, todos los elementos y materiales sobrantes, cualquiera seasu especie.

La INSPECCION exigirá el estricto cumplimiento de esta cláusula y no extenderá larecepción provisoria mientras en las obras terminadas, no se hayan dado debidocumplimiento al presente artículo.

Todos los gastos que demanden el cumplimiento de las presentes disposiciones, asícomo las tramitaciones ante terceros serán por cuenta exclusiva de la CONTRATISTA.

FORMA DE PAGO: El costo de esta tarea deberá prorratearse dentro en todos losÍtems de la obra.

ARTÍCULO 19. - COORDINACION CON LA AUTORIDAD PORTUARIA.

Se deberá coordinar la ejecución de los trabajos a realizar con la Autoridad Portuaria,para lo cual se considerará la eventual participación de la Prefectura Naval Argentina,Aduana Nacional Argentina, y cualquier otro organismo Nacional, Provincial y/oMunicipal competente a efectos de no entorpecer la operatoria portuaria.

Por la existencia de otras tareas dentro del área de la obra a ejecutar, laCONTRATISTA deberá coordinar su actuación con los responsables de los mismos, deacuerdo con las instrucciones impartidas por la INSPECCION, adaptando su programade trabajo en lo que pudiera resultar afectado, sin que por ello tenga derecho aindemnización alguna ni justificar retraso en los mismos.

La CONTRATISTA deberá tramitar la autorización de ingreso, correspondiente a supersonal que cubrirá el servicio dentro del ámbito portuario, esta tramitación seefectuara ante la Oficina de Control Externo de la Delegación Puertos Paraná Inferiorpor el periodo que esta indique para la ejecución de los trabajos. Esta documentaciónexigida, deberá ser debidamente conformada, siendo necesario que estadocumentación se mantenga actualizada durante el periodo de vigencia.

El personal autorizado a ingresar al puerto deberá hacerlo munido de la totalidad de loselementos de seguridad que sean requeridos por la legislación vigente, como calzadode seguridad, caso, protección visual adecuada y respiratoria para polvillo toxico, ropade trabajo, etc.

La totalidad de los trabajos, serán coordinados por la Jefatura del Elevador, debiendo laCONTRATISTA, cada día presentar el listado del personal designado para las tareasdentro del recinto portuario, no pudiendo iniciar ningún tipo de actividad sin laautorización de esa jefatura.

La INSPECCION DE OBRA, controlará diariamente el fiel cumplimiento de lo indicadoen los puntos anteriores.

Por razones de seguridad, deberá establecerse, previamente al inicio de los trabajos,los sectores donde la CONTRATISTA realizará los mantenimientos, bloqueándose tantolos sistemas eléctricos y mecánicos para evitar puestas en marcha accidentales.

Será obligación de la CONTRATISTA capacitar a su personal sobre seguridad e higieneen el trabajo para condiciones de operación en silos elevadores de granos, haciéndosehincapié en la prohibición de llevar a cabo trabajos en caliente sin previa autorizaciónpor parte de las autoridades del puerto.


Se deberá presentar un “Método Seguro de Trabajo”, aprobado por la ART comoprograma de seguridad ante la oficina SEMA-DPPI a los efectos de la aprobación y desu visado.

Dentro de los requisitos exigidos, los cuales podrán ser consultados en el área SEMA,están:

Anexo II - FICHA V.C.T. Maquinarias y Equipos, Anexo VI - Permiso Trabajo enCaliente, INSTRUCTIVO SEMA Nº PSN 002 PROTECCIÓN AMBIENTAL, NORMASEMA Nº PSN 001.08 GENERALES Y REGÍMEN SANCIONATARIO, REQUISITOSEXIGIBLES PARA EL INGRESO A ZONA PORTUARIA.

La CONTRATISTA dispondrá la presencia en el lugar de trabajo de un profesional enHigiene y Seguridad industrial, el que hará el seguimiento de todas las operaciones yverificará que se ejecuten desde el punto de vista de la seguridad dentro de lo normadoen la legislación vigente. Dicho profesional deberá interiorizarse con el personal delpuerto para tomar conocimiento de las particulares condiciones de trabajo que sonrequeridas en la zona de operaciones.

A efectos de mantener la operatividad del muelle, la CONTRATISTA deberá manteneren perfecto estado las vallas de seguridad que delimitan la trinchera abierta, y debrenamantener tres lugares de paso que permitan el transito de camiones ( ancho 10 m cadauna)

MEDICION Y FORMA DE PAGO: Los gastos que demande el cumplimiento de lastareas descriptas en el presente artículo, deberán prorratearse en todos los Ítems de laobra.

ARTÍCULO 20- CARTEL DE OBRA.

De acuerdo a la instrucción que acompaña el memorando 936/89, se colocara un cartelde obra, según el Plano “CARTEL DE OBRA Y LETRERO TIPO”, que forma parte delpresente pliego.

Los letreros deberán ajustarse a las características que se especifican a continuación:

Estará conformado por un bastidor de madera semidura, soporte de chapa de hierrogalvanizado N° 22, sobre el que se pegará la gráfica, ejecutada por sistema deimpresión electrostática Scotch Print de 3M (o equivalente) en vinilo 8640-4 milésimasde pulgada de espesor, blanco opaco con adhesivo plus transparente. Tintas yconcentrados de 3M o equivalentes, anchos de impresión mínimo 86 cm.

Se deberá garantizar por el término de 3 años la durabilidad de los colores y lapermanencia del adhesivo para aplicación exterior.

La imagen de fondo será el indicado por la INSPECCION, obtenida por elCONTRATISTA con cámara digital y previa a la ejecución del cartel se presentará parasu aprobación un impreso a escala con todos los datos volcados en el mismo.

El costo de dicho cartel se encuentra incluido dentro del rubro “Gastos Generales”.

ARTÍCULO 21- PRECAUCIONES EN LOS TRABAJOS.

Durante la ejecución de los trabajos el CONTRATISTA estará obligado a dar paso librea los vehículos y medios de transporte que entren y salgan del sector donde se


realizarán los trabajos, intentando no entorpecer las maniobras de los mismos, estandoobligado a cumplir cuantas instrucciones reciba de la INSPECCIÓN de obra en relacióncon el asunto, no pudiendo reclamar el CONTRATISTA indemnización alguna por losperjuicios que le ocasione el cumplimiento de lo anterior.

El CONTRATISTA realizará la ejecución de las tareas y operaciones auxiliares conarreglo a las normas de seguridad que para esta clase de trabajos se señala en lalegislación vigente, poniendo especial cuidado en el correcto balizamiento y vallado delas áreas necesarias para la ejecución de los mismos e instalaciones auxiliares tanto dedía como de noche.

De forma especial se tomarán las precauciones para que durante el transporte delmaterial sobrante de las demoliciones y/o algún otro.

ARTÍCULO 22- - MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN

De acuerdo a lo previsto en la Sección VII- Esp. Tecnicas y Condiciones deCumplimiento, el Contratista pondrá a disposición del Comitente durante el plazo deejecución de la obra y hasta la recepción provisoria de los trabajos, un vehículoautomotor con las siguientes características: automóvil sedan 4 puertas, patentado enaño 2015 o posterior, cinco velocidades, combustible nafta súper, 1.400 cm³ o más,dirección hidráulica, sistema ABS, provisión de los accesorios para la circulación en lasrutas de la Provincia de Buenos Aires y Capital Federal. El vehículo se reintegrará a laContratista una vez finalizada la obra.

Si el vehículo sufriera algún desperfecto que obligara a ponerlo fuera de servicio por unperíodo mayor de tres (3) días corridos, el Contratista deberá proveer una movilidadsimilar en forma inmediata. Todos aquellos gastos derivados de la utilización de losvehículos: reparaciones, repuestos, cocheras, lavados, engrases y lubricantes, etc.,correrán por cuenta del Contratista, incluyendo patentamiento, impuestos y póliza deseguros contra todo riesgo. A requerimiento del Comitente, el Contratista deberá fijar unlugar para realizar el servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos,debiéndose encontrar el mismo dentro de un radio no mayor de diez (10) kilómetros dellugar de asiento habitual del automotor.

El vehículo automotor será entregado al Comitente, en un plazo máximo de 30 díascorridos desde la fecha de la firma del Contrato respectivo, contados a partir delsiguiente de cumplido dicho acto.

24.1.- El Contratista tendrá la obligación de la entrega de vales a la Inspección por unequivalente a trescientos (300) litros de nafta especial por mes y durante el plazo de laobra. El Contratista a su costo será responsable del mantenimiento de los medios demovilidad y de la contratación de un seguro contra todo riesgo. La entrega delcombustible se hará en forma mensual anticipada entre los días 1° a 10° de cada mes.

24.2.- El incumplimiento de la entrega del medio de movilidad y de la provisión de losvales de combustible dentro de los plazos establecidos, será penado con la aplicaciónde una multa del uno por diez mil (1/10.000) del monto del contrato para cada día dedemora.

Sección VIII. Planos 149

Sección VIII. Planos

OBRA: “PROVISION Y TENDIDO DE LINEAS DE BAJA TENSION”

ÍNDICE DE PLANOS

1. Croquis tentativo del tendido eléctrico a realizar

2. Plano Eléctrico de muelle Linea de Baja Tensión.

3. Plano general Eléctrico de muelle. Interferencias Servicios Portuarios.

4. Plano de lajas metálicas

5. Cartel de Obra.

Sección IX. Lista de Cantidades 133

Sección IX. Lista de Cantidades0

Obra: “PROVISION Y TENDIDO DE LINEAS DE BAJA TENSION”

Delegación Portuaria Paraná Inferior

Puerto San Nicolás

Ítem Descripción Unidad Cantidad

1 LIMPIEZA DE TRINCHERA. gl 1

2 PROVISION, TENDIDO E INSTALACION DE LINEA DE 3 x 240 mm2 + 1 x 120 mm2. ml 960

3 PROVISION, TENDIDO E INSTALACION DE LINEA DE 3 x 185 mm2 + 1 x 95 mm2. ml 900

4DERIVACIONES, EMPALMES Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS LINEAS DE BAJATENSION.

gl 1

5 CONSTRUCCION E INSTALACION DE LAJAS METALICAS ml 287

6 PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL gl 1

7 HONORARIOS PROFESIONALES gl 1

ANEXO A

ESTRUCTURA DE PONDERACION DE INSUMOS PRINCIPALES SEGÚN EL TIPO DE OBRA.

0

INSUMO FUENTE INSTALACIONES ELECTRICAS (%)

MANO DE OBRA ART. 15 DECRETO 1295/2002 INC A) 37,00 %

CHAPAS Y CONDUCTORES DE COBRE CODIGO INDEC 3130 46340-1 32,00 %

ACEROS-HIERRO ALETADO ART. 15 DECRETO 1295/2002 INC M) 13,00 %

EQUIPOS – AMORTIZACIONES DEEQUIPOS

ART. 15 DECRETO 1295/2002 INC J) 3,00 %

COSTO FINANCIERO TNA ACTIVA BNA 3,00 %

GASTOS GENERALES ART. 15 DECRETO 1295/2002 INC P) 12,00 %

TOTAL 100,00 %

Llamado a Licitación.

Llamado a Licitación (Llamado) República Argentina

Provincia de Buenos Aires

“Programa de Mejora de la Competitividad de los Puertos Fluviales de laProvincia de Buenos Aires”

PRÉSTAMO ARG 17/2006.

LPN Nº _2/18 “PROVISION Y TENDIDO DE LINEAS DE BAJA TENSION”

1. La Provincia de Buenos Aires ha recibido del Fondo Financiero para elDesarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) un préstamo para financiarparcialmente el costo del Proyecto de Mejora de la Competitividad de los PuertosFluviales de la Provincia de Buenos Aires, y se propone utilizar parte de los fondosde este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato de Préstamo N° ARG-17/2006.

2. El Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires a través de laSubsecretaría de Industria, Minería y Actividades Portuarias invita a los licitanteselegibles a presentar ofertas selladas para la obra “PROVISION Y TENDIDO DELINEAS DE BAJA TENSION”, puerto San Nicolás, a ser contratado bajo el sistemade precios unitarios. El plazo de ejecución es de 90 días.

3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Públicaestablecidos en la publicación de FONPLATA titulada ”POLITICA PARA LAADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE OPERACIONESFINANCIADAS POR FONPLATA”

4. Los licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener informaciónadicional en la Subsecretaría de Industria, Minería y Actividades Portuarias y/o en lapágina Web: del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aireswww.ec.gba.gov.ar, y revisar los documentos de licitación en la Dirección y en elhorario indicado al final de este Llamado.

5. No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas o asociacionesnacionales elegibles.

6. Los Documentos de Licitación podrán ser consultados en la página webindicada al pie del presente. Los licitantes podrán descargar en dicha página unjuego completo de los Documentos de Licitación en idioma español, el que deberánpresentar firmado junto con su Oferta.

7. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada a más tardar el día05/09/2018 A LAS 10:00 HORAS. Las ofertas electrónicas “no serán" permitidas”.Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abriránfísicamente en presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistiren persona en la dirección indicada al final de este Llamado, a las 11:00 HORASDEL DIA 05/09/2018.

8. Todas las ofertas “deberán” estar acompañadas de una “Garantía deMantenimiento de oferta”, por el monto de pesos CIENTO CUARENTA MILDOSCIENTOS ($ 140.200,00).


Llamado a Licitación 9. La dirección referida arriba es:

Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires. Subsecretaría de Industria, Minería y Actividades PortuariasCalle: Torre Gubernamental II, calle 53 esquina 12. Piso 12, Código Postal1900, Oficina: s/n (Privada)Horario de 9 a 16 hs.Correo electrónico:[email protected] Web: www.ec.gba.gov.arTeléfono: 0054-221-429-5646


mailto:[email protected]

modelo de documentos de licitaciÓn · 4.2 será de aplicación lo consignado en la cláusula 4.1 a...

Documents