memoria - zamudio.eus · un exhaustivo trabajo de replanteo y localización de servicios...

30
DOC: MEMORIA MEMORIA MEMORIA MEMORIA PROYECTO DE PROYECTO DE PROYECTO DE PROYECTO DE SECTORIZACIÓN SECTORIZACIÓN SECTORIZACIÓN SECTORIZACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE ZAMUDIO EMPLAZAMIENTO: Zamudio, BIZKAIA PROPIETARIO: ZAMUDIOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO FECHA: ENERO 2012

Upload: others

Post on 16-Oct-2019

7 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

DOC: MEMORIAMEMORIAMEMORIAMEMORIA

PROYECTO DE PROYECTO DE PROYECTO DE PROYECTO DE SECTORIZACIÓNSECTORIZACIÓNSECTORIZACIÓNSECTORIZACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE ZAMUDIO

EMPLAZAMIENTO: Zamudio, BIZKAIA PROPIETARIO: ZAMUDIOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO FECHA: ENERO 2012

M M M M ÍNDICE

PROYECTO DE SECTORIZACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE ZAMUDIO INGELAN 2000, S.L.U. - Andrés Eliseo Mañaricua 13 ext. 1º B - CP 48003 - Bilbao - tel. 94 401 48 45 – www.ingelan2000.com 2/16

INDICEINDICEINDICEINDICE M 1 ANTECEDENTES.M 1 ANTECEDENTES.M 1 ANTECEDENTES.M 1 ANTECEDENTES. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3333

M 2 OBJETO DEL PROYECTO.M 2 OBJETO DEL PROYECTO.M 2 OBJETO DEL PROYECTO.M 2 OBJETO DEL PROYECTO. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4444

M 3 M 3 M 3 M 3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5555

M 4 UNIDADES Y PRECIOS.M 4 UNIDADES Y PRECIOS.M 4 UNIDADES Y PRECIOS.M 4 UNIDADES Y PRECIOS. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7777

M 5 PLAZO DE EJECUCIÓN.M 5 PLAZO DE EJECUCIÓN.M 5 PLAZO DE EJECUCIÓN.M 5 PLAZO DE EJECUCIÓN. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 9999

M 6 PLAZO DE GARANTIA.M 6 PLAZO DE GARANTIA.M 6 PLAZO DE GARANTIA.M 6 PLAZO DE GARANTIA. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 10101010

M 7 DISPONIBILIDAD DE TERRENOS.M 7 DISPONIBILIDAD DE TERRENOS.M 7 DISPONIBILIDAD DE TERRENOS.M 7 DISPONIBILIDAD DE TERRENOS. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 11111111

M 8 REVISIÓN DE PRECIOS.M 8 REVISIÓN DE PRECIOS.M 8 REVISIÓN DE PRECIOS.M 8 REVISIÓN DE PRECIOS. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 12121212

M 9 PRESUPUESTOS.M 9 PRESUPUESTOS.M 9 PRESUPUESTOS.M 9 PRESUPUESTOS. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 13131313

M 10 RELACIÓN DE DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PROYECTO.M 10 RELACIÓN DE DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PROYECTO.M 10 RELACIÓN DE DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PROYECTO.M 10 RELACIÓN DE DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PROYECTO................................................................................................. 14141414

M 11 CONCLUSIÓNM 11 CONCLUSIÓNM 11 CONCLUSIÓNM 11 CONCLUSIÓN ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 16161616

MMMM MEMORIA

PROYECTO DE SECTORIZACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE ZAMUDIO INGELAN 2000, S.L.U. - Andrés Eliseo Mañaricua 13 ext. 1º B - CP 48003 - Bilbao - tel. 94 401 48 45 – www.ingelan2000.com 3/16

M 1M 1M 1M 1 ANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTES....

El ayuntamiento de Zamudio dentro de su Plan de Acción para la Sostenibilidad 2005, contemplaba una actuación con el código “4.8.43. Estudiar las posibles fugas y tomas ilegales”.

Con esta actuación se pretende hacer un seguimiento de las fugas, de las captaciones fraudulentas y poder realizar las acciones necesarias para minorar el volumen de agua que no se llega a facturar.

Para realizar esto, la mejor forma es comenzar realizando una sectorización de su red de agua potable y con ese fin, ha encargado este proyecto, al Gabinete de Arquitectura e Ingeniería Ingelan 2000, S.LIngelan 2000, S.LIngelan 2000, S.LIngelan 2000, S.L.UUUU con CIF B-954963311, domicilio en Calle Andres Eliseo de Mañaricua 13-1º B 48003 Bilbao y teléfono 94 401 48 45.

MMMM MEMORIA

PROYECTO DE SECTORIZACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE ZAMUDIO INGELAN 2000, S.L.U. - Andrés Eliseo Mañaricua 13 ext. 1º B - CP 48003 - Bilbao - tel. 94 401 48 45 – www.ingelan2000.com 4/16

M 2M 2M 2M 2 OBJETO DEL PROYECTO.OBJETO DEL PROYECTO.OBJETO DEL PROYECTO.OBJETO DEL PROYECTO.

El presente proyecto tiene por objetivo el definir en detalle las obras e instalaciones a realizar para la sectorización de la red de agua potable en Zamudio.

Se trata de colocar una serie de válvulas frontera, provistas de contadores, válvulas reguladoras de presión etc. en los puntos donde sean necesarias,

MMMM MEMORIA

PROYECTO DE SECTORIZACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE ZAMUDIO INGELAN 2000, S.L.U. - Andrés Eliseo Mañaricua 13 ext. 1º B - CP 48003 - Bilbao - tel. 94 401 48 45 – www.ingelan2000.com 5/16

M 3M 3M 3M 3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

Actualmente se pueden distinguir tres zonas en el abastecimiento del municipio de Zamudio. El primero de ellos, y el más importante que vamos a denominar como “Zona A”, es el que abastece al casco del municipio, los polígonos industriales, el parque Tecnológico de Bizkaia y los Barrios Lekunbiz, Arteaga, Aranoltza, Oxinaga, Santimami y parte de Galbarriatu. El segundo, que denominamos como “Zona B” es el que abastece a los Barrios Geldo y Daño. El tercero, “Zona C”, a los Barrios Sandoni y parte de Galbarriatu

Las Zonas B y C, abastecen a un número pequeño de habitantes aunque por la longitud de la red en esas zonas, es muy interesante tener los consumos controlados.

La zona A, como se ha mencionado anteriormente, abastece al grueso del municipio por lo que es necesario dividirlo en sectores.

A continuación se detallan los sectores y subsectores proyectados en este proyecto:

• Zona A: o Sector Alde Zaharra-Txorierriko etorbidea o Sector Ugaldeguren I

� Subsector Galbarriatu I o Sector Ugaldeguren II o Sector Ugaldeguren III

� Subsector Aranoltza o Sector Pinoa

� Subsector Oxinaga o Sector Alde Barri o Sector Torrelarragoiti o Sector Parque Tecnológico de Bizkaia

• Zona B: o Sector Geldos Daño

� Subsector Geldo � Subsector Daño

• Zona C: o Sector Sandoni-Galbarriatu

� Subsector Sandoni � Subsector Galbarriatu II

Para realizar dicha sectorización hay que colocar válvulas de corte en todas las líneas que pasan de un sector a otro (Algunas existen en la red actual pero una vez evaluado su estado se procederá a su reposición en caso necesario).

Para tener un control del agua consumida se colocarán unos caudalimetros junto a

MMMM MEMORIA

PROYECTO DE SECTORIZACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE ZAMUDIO INGELAN 2000, S.L.U. - Andrés Eliseo Mañaricua 13 ext. 1º B - CP 48003 - Bilbao - tel. 94 401 48 45 – www.ingelan2000.com 6/16

cada válvula frontera. De esta manera sabremos qué cantidad de agua pasa de un sector a otro. Con estos datos y sabiendo la cantidad de agua que se factura a los abonados se puede saber, si se producen perdidas, y lo que es más importante, en que sector concretamente, por lo que se podrá actuar con mayor eficacia sobre la red para mejorar el servicio y obtener un ahorro de agua.

Debido a la falta de espacio para realizar arquetas de un tamaño grande y la falta de corriente eléctrica en dichos puntos, se ha optado por colocar caudalímetros modelo MAG 8000 en MONTAJE SEPARADO.

La localización de todos esos puntos viene representada en los planos. Una vez que se hayan realizado las catas en cada punto y tengamos las tuberías descubiertas, habrá que medir con un caudalímetro externo el caudal que circula en cada punto y con ese dato y el diámetro de la tubería, se determinará el caudalímetro mas apropiado para cada punto.

Por otro lado, al margen de los servicios ya inventariados, no se descarta la presencia de otro tipo de servicios como puedan ser redes pluviales, de saneamiento o de alumbrado. Por este motivo se recomienda, previo inicio de las obras, la realización de un exhaustivo trabajo de replanteo y localización de servicios canalizados.

MMMM MEMORIA

PROYECTO DE SECTORIZACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE ZAMUDIO INGELAN 2000, S.L.U. - Andrés Eliseo Mañaricua 13 ext. 1º B - CP 48003 - Bilbao - tel. 94 401 48 45 – www.ingelan2000.com 7/16

M 4M 4M 4M 4 UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES Y PRECIOS.Y PRECIOS.Y PRECIOS.Y PRECIOS.

Se han estudiado detalladamente las diferentes unidades que inciden en la realización de las obras del presente Proyecto, cotejándose con las de obras similares en ejecución en la zona, deduciéndose los precios unitarios que consideramos aptos para promover la debida concurrencia a la licitación de las obras.

MMMM MEMORIA

PROYECTO DE SECTORIZACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE ZAMUDIO INGELAN 2000, S.L.U. - Andrés Eliseo Mañaricua 13 ext. 1º B - CP 48003 - Bilbao - tel. 94 401 48 45 – www.ingelan2000.com 8/16

M 5M 5M 5M 5 SISTEMA DE ADJUDICACIÓN.SISTEMA DE ADJUDICACIÓN.SISTEMA DE ADJUDICACIÓN.SISTEMA DE ADJUDICACIÓN.

Dadas las características de las obras e instalaciones que se definen en este Proyecto, se propone la adjudicación de las obras por el sistema de Concurso por el Procedimiento Abierto.

Al tratarse de un proyecto en el que es necesario realizar obras de carácter hidráulico y posteriormente un control y gestión de los datos obtenidos tras la instalación de los caudalimetros, se recomienda que la empresa adjudicataria tenga la clasificación siguiente:

• Obras: E 1 C

• Servicios: O 3 B

MMMM MEMORIA

PROYECTO DE SECTORIZACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE ZAMUDIO INGELAN 2000, S.L.U. - Andrés Eliseo Mañaricua 13 ext. 1º B - CP 48003 - Bilbao - tel. 94 401 48 45 – www.ingelan2000.com 9/16

M 6M 6M 6M 6 PLAZO DE EJECUCIÓN.PLAZO DE EJECUCIÓN.PLAZO DE EJECUCIÓN.PLAZO DE EJECUCIÓN.

Se propone como plazo de ejecución para el total de las obras que se definen en el presente Proyecto, el de CUATROCUATROCUATROCUATRO ((((4444) MESES) MESES) MESES) MESES, contados a partir de la fecha del ACTA DE REPLANTEO definitivo.

En cualquier caso el Contratista podrá proponer planificaciones alternativas, que deberán ser aprobadas por la Dirección Técnica de las obras y que en ningún caso podrán rebasar el plazo indicado.

MMMM MEMORIA

PROYECTO DE SECTORIZACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE ZAMUDIO INGELAN 2000, S.L.U. - Andrés Eliseo Mañaricua 13 ext. 1º B - CP 48003 - Bilbao - tel. 94 401 48 45 – www.ingelan2000.com 10/16

M 7M 7M 7M 7 PLAZO DE GARANTIA.PLAZO DE GARANTIA.PLAZO DE GARANTIA.PLAZO DE GARANTIA.

El Plazo de Garantía se fija en DOCE (12) MESES, contado a partir de la fecha del ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL de las obras, o el que conste para estos efectos en el Pliego de Condiciones de la Licitación.

Durante el mismo, el Contratista vendrá obligado a velar por la buena conservación de las obras, a la vez que subsanará aquellos defectos y cualesquiera otros que surgieran durante la vigilancia de dicha garantía, siendo imputables a defectuosa ejecución.

MMMM MEMORIA

PROYECTO DE SECTORIZACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE ZAMUDIO INGELAN 2000, S.L.U. - Andrés Eliseo Mañaricua 13 ext. 1º B - CP 48003 - Bilbao - tel. 94 401 48 45 – www.ingelan2000.com 11/16

M 8M 8M 8M 8 DISPONIBILIDAD DE TERRENOS.DISPONIBILIDAD DE TERRENOS.DISPONIBILIDAD DE TERRENOS.DISPONIBILIDAD DE TERRENOS.

En el diseño de la nueva red, se ha seguido un criterio general consistente en disponer las nuevas redes bajo terrenos público, viales municipales y zonas de libre acceso que faciliten la manipulación de la red y eviten afecciones a los propietarios privados.

Todos los terrenos afectados son viales municipales, a excepción de algunos tramos que puedan pertenecer a particulares.

En cualquier caso, se delega en el Ayuntamiento de Ayuntamiento de Ayuntamiento de Ayuntamiento de ZamudioZamudioZamudioZamudio, propiedad de las obras, la gestión de los oportunos permisos de paso y las negociaciones que a tal efecto, se consideren procedentes.

MMMM MEMORIA

PROYECTO DE SECTORIZACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE ZAMUDIO INGELAN 2000, S.L.U. - Andrés Eliseo Mañaricua 13 ext. 1º B - CP 48003 - Bilbao - tel. 94 401 48 45 – www.ingelan2000.com 12/16

M 9M 9M 9M 9 REVISIÓN DE PRECIOS.REVISIÓN DE PRECIOS.REVISIÓN DE PRECIOS.REVISIÓN DE PRECIOS.

Dado que el importe y el plazo de ejecución de las obras que se proyectan no exceden de los máximos establecidos, estimamos que no procede realizar revisión alguna de precios, renunciando expresamente el Contratista Adjudicatario a cualquier derecho que pudiera conceder la normativa vigente al respecto.

MMMM MEMORIA

PROYECTO DE SECTORIZACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE ZAMUDIO INGELAN 2000, S.L.U. - Andrés Eliseo Mañaricua 13 ext. 1º B - CP 48003 - Bilbao - tel. 94 401 48 45 – www.ingelan2000.com 13/16

M 10M 10M 10M 10 PRESUPUESTOS.PRESUPUESTOS.PRESUPUESTOS.PRESUPUESTOS.

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material de las obras contenidas en el “Plan de Sectorización de la Red de Agua Potable de Zamudio” a la cantidad de: CIENTO CIENTO CIENTO CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (CÉNTIMOS (CÉNTIMOS (CÉNTIMOS (189.606,51189.606,51189.606,51189.606,51€

Resultando un Presupuesto Base de Licitación (que incluye un 19% de Gastos Generales y de Beneficio Industrial y un 21% de I.V.A.) de las mencionadas obras, por valor de DOSCIENTOS SEDOSCIENTOS SEDOSCIENTOS SEDOSCIENTOS SETTTTENTA Y ENTA Y ENTA Y ENTA Y TTTTRESRESRESRES MIL MIL MIL MIL CCCCATORCEATORCEATORCEATORCE EUROS CONEUROS CONEUROS CONEUROS CON CCCCUUUUARENTA Y UNARENTA Y UNARENTA Y UNARENTA Y UN CÉNTIMOS (2CÉNTIMOS (2CÉNTIMOS (2CÉNTIMOS (277773333....014014014014,,,,41414141 €))))

MMMM MEMORIA

PROYECTO DE SECTORIZACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE ZAMUDIO INGELAN 2000, S.L.U. - Andrés Eliseo Mañaricua 13 ext. 1º B - CP 48003 - Bilbao - tel. 94 401 48 45 – www.ingelan2000.com 14/16

M 11M 11M 11M 11 RELACIÓN DE DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PROYECTO.RELACIÓN DE DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PROYECTO.RELACIÓN DE DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PROYECTO.RELACIÓN DE DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PROYECTO.

Documento Nº 1.Documento Nº 1.Documento Nº 1.Documento Nº 1.---- MEMORIA.MEMORIA.MEMORIA.MEMORIA.

Memoria.

Anejo Nº 1 Señalización y Balizamiento

Anejo Nº 2 Servicios Afectados

Documento Nº 2. PLANOS.Documento Nº 2. PLANOS.Documento Nº 2. PLANOS.Documento Nº 2. PLANOS.

01.- Situación (1 Hoja)

02.- Emplazamiento (1 Hoja)

03.- Sectorización (1 Hoja)

04.- Estado Proyectado (1 Hoja)

05.- Detalles (1 Hoja)

06.- Esquema Sectorización (1 Hoja)

Documento Nº 3.Documento Nº 3.Documento Nº 3.Documento Nº 3.---- PLIEGO DE PLIEGO DE PLIEGO DE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARESPRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARESPRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARESPRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Cap.I. Definición y Alcance del Pliego

Documento Nº 4.Documento Nº 4.Documento Nº 4.Documento Nº 4.---- PRESUPUESTO.PRESUPUESTO.PRESUPUESTO.PRESUPUESTO.

1.- Mediciones.

2.- Cuadro de Precios Nº 1.

3.- Cuadro de Precios Nº 2.

4.- Presupuesto.

5.- Resumen del Presupuesto.

Documento Nº 5.Documento Nº 5.Documento Nº 5.Documento Nº 5.---- ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO BÁSICOBÁSICOBÁSICOBÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.DE SEGURIDAD Y SALUD.DE SEGURIDAD Y SALUD.DE SEGURIDAD Y SALUD.

1.- Memoria.

2.- Planos.

MMMM MEMORIA

PROYECTO DE SECTORIZACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE ZAMUDIO INGELAN 2000, S.L.U. - Andrés Eliseo Mañaricua 13 ext. 1º B - CP 48003 - Bilbao - tel. 94 401 48 45 – www.ingelan2000.com 15/16

Documento Nº 6.Documento Nº 6.Documento Nº 6.Documento Nº 6.---- GESTIÓN DE RESIDUOS.GESTIÓN DE RESIDUOS.GESTIÓN DE RESIDUOS.GESTIÓN DE RESIDUOS.

1.- Memoria.

MMMM MEMORIA

PROYECTO DE SECTORIZACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE ZAMUDIO INGELAN 2000, S.L.U. - Andrés Eliseo Mañaricua 13 ext. 1º B - CP 48003 - Bilbao - tel. 94 401 48 45 – www.ingelan2000.com 16/16

M 12M 12M 12M 12 CONCLUSIÓNCONCLUSIÓNCONCLUSIÓNCONCLUSIÓN

Contando el presente Proyecto con la justificación y definición suficiente de las obras que se pretenden llevar a cabo, lo sometemos a la consideración de las instituciones competentes, en espera de merecer su aprobación.

En Bilbao, Enero de 2012

Aritz Arrien Fernandez

Ingeniero Industrial

Ingelan 2000 S.L.U.

DOC: ANEJO ANEJO ANEJO ANEJO 1111

PROYECTO DE PROYECTO DE PROYECTO DE PROYECTO DE SECTORIZACIÓNSECTORIZACIÓNSECTORIZACIÓNSECTORIZACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE ZAMUDIO

EMPLAZAMIENTO: Zamudio, BIZKAIA PROPIETARIO: ZAMUDIOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO FECHA: ENERO 2012

AAAA1111 ÍNDICE

PROYECTO DE SECTORIZACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INGELAN 2000, S.L.U. - Andrés Eliseo Mañaricua 13 ext. 1º B

INDICEINDICEINDICEINDICE A 1A 1A 1A 1 INTRODUCCIÓN.INTRODUCCIÓN.INTRODUCCIÓN.INTRODUCCIÓN. ................................................................................................................................A 2A 2A 2A 2 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO.SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO.SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO.SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO.

A 2.1 vias afectadasA 2.2 ejemplos de SEÑALIZACIÓN

A 3A 3A 3A 3 PLANOS.PLANOS.PLANOS.PLANOS. ................................................................................................................................

DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE ZAMUDIO Andrés Eliseo Mañaricua 13 ext. 1º B - CP 48003 - Bilbao - tel. 94 401 48 45 – www.ingelan2000.com

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO.SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO.SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO.SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. ................................................................................................................................................................................................................................................................

A 2.1 vias afectadas ................................................................A 2.2 ejemplos de SEÑALIZACIÓN ................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2/5

............................................................................................................................................ 3333

................................................................................................................................................................ 4444

.............................................................. 4

....................................... 4

............................................................................................................................................................................................ 5555

AAAA1111 ANEJO 1: SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

PROYECTO DE SECTORIZACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INGELAN 2000, S.L.U. - Andrés Eliseo Mañaricua 13 ext. 1º B

A 1A 1A 1A 1 INTRODUCCIÓN.INTRODUCCIÓN.INTRODUCCIÓN.INTRODUCCIÓN.

El presente proyecto se desarrolla en las inmediaciones de una carretera de cierta relevancia por lo que se ha prestado especial atención a la Balizamiento a disponer en fase de ejecución de las obras.

Se han establecido una serie de ejemplos prácticos en los que se indican los elementos de señalización y balizamiento que es preciso disponer durante la ejecución de obras localizadas en las proximidades de las carreteras: señales triangulares o circulares amarillas, vallas, paneles...etc, así como las distancias a las que se recomienda disponer estos elementos para su correcta visualización por parte de los usuarios de la vía.

Los esquemas de señalización han sido recopilados del señalización de Obras fijas, de recomendaciones acerca del sistema de señalización a implantar durante la ejecución de obras localizadas en las proximidades de las carreteras.

Los sistema de señalización de obra propuestos se diferencian en función de las características de la vía afectada (nº carriles, sentido de circulación, etc.) y en función del punto de localización de

Cabe señalar que la señalización propuesta es la mínima recomendable y que esta podría ser aumentada tanto en cantidad como en tamaño en función de las condiciones de seguridad de cada obra en particular.

: SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE ZAMUDIO Andrés Eliseo Mañaricua 13 ext. 1º B - CP 48003 - Bilbao - tel. 94 401 48 45 – www.ingelan2000.com

El presente proyecto se desarrolla en las inmediaciones de una carretera de cierta relevancia por lo que se ha prestado especial atención a la Balizamiento a disponer en fase de ejecución de las obras.

Se han establecido una serie de ejemplos prácticos en los que se indican los elementos de señalización y balizamiento que es preciso disponer durante la ejecución de obras

adas en las proximidades de las carreteras: señales triangulares o circulares amarillas, vallas, paneles...etc, así como las distancias a las que se recomienda disponer estos elementos para su correcta visualización por parte de los usuarios de la

Los esquemas de señalización han sido recopilados del Manual de ejemplos de señalización de Obras fijas, editado por el Ministerio de Fomento, que recoge una serie de recomendaciones acerca del sistema de señalización a implantar durante la

ras localizadas en las proximidades de las carreteras.

Los sistema de señalización de obra propuestos se diferencian en función de las características de la vía afectada (nº carriles, sentido de circulación, etc.) y en función del punto de localización de la obra en relación a la vía en cuestión.

Cabe señalar que la señalización propuesta es la mínima recomendable y que esta podría ser aumentada tanto en cantidad como en tamaño en función de las condiciones de seguridad de cada obra en particular.

3/5

El presente proyecto se desarrolla en las inmediaciones de una carretera de cierta relevancia por lo que se ha prestado especial atención a la Señalización y el

Se han establecido una serie de ejemplos prácticos en los que se indican los elementos de señalización y balizamiento que es preciso disponer durante la ejecución de obras

adas en las proximidades de las carreteras: señales triangulares o circulares amarillas, vallas, paneles...etc, así como las distancias a las que se recomienda disponer estos elementos para su correcta visualización por parte de los usuarios de la

Manual de ejemplos de editado por el Ministerio de Fomento, que recoge una serie

de recomendaciones acerca del sistema de señalización a implantar durante la ras localizadas en las proximidades de las carreteras.

Los sistema de señalización de obra propuestos se diferencian en función de las características de la vía afectada (nº carriles, sentido de circulación, etc.) y en función

Cabe señalar que la señalización propuesta es la mínima recomendable y que esta podría ser aumentada tanto en cantidad como en tamaño en función de las condiciones

AAAA1111 ANEJO 1: SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

PROYECTO DE SECTORIZACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INGELAN 2000, S.L.U. - Andrés Eliseo Mañaricua 13 ext. 1º B

A 2A 2A 2A 2 SEÑALIZACSEÑALIZACSEÑALIZACSEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO.IÓN Y BALIZAMIENTO.IÓN Y BALIZAMIENTO.IÓN Y BALIZAMIENTO.

A 2.1A 2.1A 2.1A 2.1 VIAS AFECTADASVIAS AFECTADASVIAS AFECTADASVIAS AFECTADAS

Las vía afectada por el presente proyecto son:

� Diversos puntos distribuidos a lo largo de todo el núcleo urbano: Diversos puntos distribuidos a lo largo de todo el núcleo urbano: Diversos puntos distribuidos a lo largo de todo el núcleo urbano: Diversos puntos distribuidos a lo largo de todo el núcleo urbano:

gestionados en la actualidad por el

Las afecciones a estas zonas consistirán uno de los carriles de circulación.

A 2.2A 2.2A 2.2A 2.2 EJEMPLOSEJEMPLOSEJEMPLOSEJEMPLOS DE SEÑALIZACIÓNDE SEÑALIZACIÓNDE SEÑALIZACIÓNDE SEÑALIZACIÓN

Una vez analizados los viales que se verán afectados por las obras aquí descritas, se han escogido aquellos ejemplos de señalización que se adecuan a de las carreteras y caminos afectados.

En los planos que acompañan al presente anejo se adjuntan los detalles correspondientes a los sistemas de señalización a implantar en las obras relativas al presente proyecto.

: SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE ZAMUDIO Andrés Eliseo Mañaricua 13 ext. 1º B - CP 48003 - Bilbao - tel. 94 401 48 45 – www.ingelan2000.com

IÓN Y BALIZAMIENTO.IÓN Y BALIZAMIENTO.IÓN Y BALIZAMIENTO.IÓN Y BALIZAMIENTO.

Las vía afectada por el presente proyecto son:

Diversos puntos distribuidos a lo largo de todo el núcleo urbano: Diversos puntos distribuidos a lo largo de todo el núcleo urbano: Diversos puntos distribuidos a lo largo de todo el núcleo urbano: Diversos puntos distribuidos a lo largo de todo el núcleo urbano:

gestionados en la actualidad por el Ayuntamiento de Zamudio

Las afecciones a estas zonas consistirán en la ocupación de parte de las aceras y de uno de los carriles de circulación.

DE SEÑALIZACIÓNDE SEÑALIZACIÓNDE SEÑALIZACIÓNDE SEÑALIZACIÓN

Una vez analizados los viales que se verán afectados por las obras aquí descritas, se han escogido aquellos ejemplos de señalización que se adecuan a de las carreteras y caminos afectados.

En los planos que acompañan al presente anejo se adjuntan los detalles correspondientes a los sistemas de señalización a implantar en las obras relativas al

4/5

Diversos puntos distribuidos a lo largo de todo el núcleo urbano: Diversos puntos distribuidos a lo largo de todo el núcleo urbano: Diversos puntos distribuidos a lo largo de todo el núcleo urbano: Diversos puntos distribuidos a lo largo de todo el núcleo urbano: Puntos

Zamudio

en la ocupación de parte de las aceras y de

Una vez analizados los viales que se verán afectados por las obras aquí descritas, se han escogido aquellos ejemplos de señalización que se adecuan a las características

En los planos que acompañan al presente anejo se adjuntan los detalles correspondientes a los sistemas de señalización a implantar en las obras relativas al

AAAA1111 ANEJO 1: SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

PROYECTO DE SECTORIZACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INGELAN 2000, S.L.U. - Andrés Eliseo Mañaricua 13 ext. 1º B

A 3A 3A 3A 3 PLANOS.PLANOS.PLANOS.PLANOS.

: SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE ZAMUDIO Andrés Eliseo Mañaricua 13 ext. 1º B - CP 48003 - Bilbao - tel. 94 401 48 45 – www.ingelan2000.com

5/5

DOC: ANEJO ANEJO ANEJO ANEJO 1111

PROYECTO DE PROYECTO DE PROYECTO DE PROYECTO DE SECTORIZACIÓNSECTORIZACIÓNSECTORIZACIÓNSECTORIZACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE ZAMUDIO

EMPLAZAMIENTO: Zamudio, BIZKAIA PROPIETARIO: ZAMUDIOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO FECHA: ENERO 2012

AAAA1111 ÍNDICE

PROYECTO DE SECTORIZACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INGELAN 2000, S.L.U. - Andrés Eliseo Mañaricua 13 ext. 1º B

INDICEINDICEINDICEINDICE A 1A 1A 1A 1 INTRODUCCIÓN.INTRODUCCIÓN.INTRODUCCIÓN.INTRODUCCIÓN. ................................................................................................................................A 2A 2A 2A 2 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO.SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO.SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO.SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO.

A 2.1 vias afectadasA 2.2 ejemplos de SEÑALIZACIÓN

A 3A 3A 3A 3 PLANOS.PLANOS.PLANOS.PLANOS. ................................................................................................................................

DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE ZAMUDIO Andrés Eliseo Mañaricua 13 ext. 1º B - CP 48003 - Bilbao - tel. 94 401 48 45 – www.ingelan2000.com

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO.SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO.SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO.SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. ................................................................................................................................................................................................................................................................

A 2.1 vias afectadas ................................................................A 2.2 ejemplos de SEÑALIZACIÓN ................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2/5

............................................................................................................................................ 3333

................................................................................................................................................................ 4444

.............................................................. 4

....................................... 4

............................................................................................................................................................................................ 5555

AAAA1111 ANEJO 1: SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

PROYECTO DE SECTORIZACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INGELAN 2000, S.L.U. - Andrés Eliseo Mañaricua 13 ext. 1º B

A 1A 1A 1A 1 INTRODUCCIÓN.INTRODUCCIÓN.INTRODUCCIÓN.INTRODUCCIÓN.

El presente proyecto se desarrolla en las inmediaciones de una carretera de cierta relevancia por lo que se ha prestado especial atención a la Balizamiento a disponer en fase de ejecución de las obras.

Se han establecido una serie de ejemplos prácticos en los que se indican los elementos de señalización y balizamiento que es preciso disponer durante la ejecución de obras localizadas en las proximidades de las carreteras: señales triangulares o circulares amarillas, vallas, paneles...etc, así como las distancias a las que se recomienda disponer estos elementos para su correcta visualización por parte de los usuarios de la vía.

Los esquemas de señalización han sido recopilados del señalización de Obras fijas, de recomendaciones acerca del sistema de señalización a implantar durante la ejecución de obras localizadas en las proximidades de las carreteras.

Los sistema de señalización de obra propuestos se diferencian en función de las características de la vía afectada (nº carriles, sentido de circulación, etc.) y en función del punto de localización de

Cabe señalar que la señalización propuesta es la mínima recomendable y que esta podría ser aumentada tanto en cantidad como en tamaño en función de las condiciones de seguridad de cada obra en particular.

: SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE ZAMUDIO Andrés Eliseo Mañaricua 13 ext. 1º B - CP 48003 - Bilbao - tel. 94 401 48 45 – www.ingelan2000.com

El presente proyecto se desarrolla en las inmediaciones de una carretera de cierta relevancia por lo que se ha prestado especial atención a la Balizamiento a disponer en fase de ejecución de las obras.

Se han establecido una serie de ejemplos prácticos en los que se indican los elementos de señalización y balizamiento que es preciso disponer durante la ejecución de obras

adas en las proximidades de las carreteras: señales triangulares o circulares amarillas, vallas, paneles...etc, así como las distancias a las que se recomienda disponer estos elementos para su correcta visualización por parte de los usuarios de la

Los esquemas de señalización han sido recopilados del Manual de ejemplos de señalización de Obras fijas, editado por el Ministerio de Fomento, que recoge una serie de recomendaciones acerca del sistema de señalización a implantar durante la

ras localizadas en las proximidades de las carreteras.

Los sistema de señalización de obra propuestos se diferencian en función de las características de la vía afectada (nº carriles, sentido de circulación, etc.) y en función del punto de localización de la obra en relación a la vía en cuestión.

Cabe señalar que la señalización propuesta es la mínima recomendable y que esta podría ser aumentada tanto en cantidad como en tamaño en función de las condiciones de seguridad de cada obra en particular.

3/5

El presente proyecto se desarrolla en las inmediaciones de una carretera de cierta relevancia por lo que se ha prestado especial atención a la Señalización y el

Se han establecido una serie de ejemplos prácticos en los que se indican los elementos de señalización y balizamiento que es preciso disponer durante la ejecución de obras

adas en las proximidades de las carreteras: señales triangulares o circulares amarillas, vallas, paneles...etc, así como las distancias a las que se recomienda disponer estos elementos para su correcta visualización por parte de los usuarios de la

Manual de ejemplos de editado por el Ministerio de Fomento, que recoge una serie

de recomendaciones acerca del sistema de señalización a implantar durante la ras localizadas en las proximidades de las carreteras.

Los sistema de señalización de obra propuestos se diferencian en función de las características de la vía afectada (nº carriles, sentido de circulación, etc.) y en función

Cabe señalar que la señalización propuesta es la mínima recomendable y que esta podría ser aumentada tanto en cantidad como en tamaño en función de las condiciones

AAAA1111 ANEJO 1: SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

PROYECTO DE SECTORIZACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INGELAN 2000, S.L.U. - Andrés Eliseo Mañaricua 13 ext. 1º B

A 2A 2A 2A 2 SEÑALIZACSEÑALIZACSEÑALIZACSEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO.IÓN Y BALIZAMIENTO.IÓN Y BALIZAMIENTO.IÓN Y BALIZAMIENTO.

A 2.1A 2.1A 2.1A 2.1 VIAS AFECTADASVIAS AFECTADASVIAS AFECTADASVIAS AFECTADAS

Las vía afectada por el presente proyecto son:

� Diversos puntos distribuidos a lo largo de todo el núcleo urbano: Diversos puntos distribuidos a lo largo de todo el núcleo urbano: Diversos puntos distribuidos a lo largo de todo el núcleo urbano: Diversos puntos distribuidos a lo largo de todo el núcleo urbano:

gestionados en la actualidad por el

Las afecciones a estas zonas consistirán uno de los carriles de circulación.

A 2.2A 2.2A 2.2A 2.2 EJEMPLOSEJEMPLOSEJEMPLOSEJEMPLOS DE SEÑALIZACIÓNDE SEÑALIZACIÓNDE SEÑALIZACIÓNDE SEÑALIZACIÓN

Una vez analizados los viales que se verán afectados por las obras aquí descritas, se han escogido aquellos ejemplos de señalización que se adecuan a de las carreteras y caminos afectados.

En los planos que acompañan al presente anejo se adjuntan los detalles correspondientes a los sistemas de señalización a implantar en las obras relativas al presente proyecto.

: SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE ZAMUDIO Andrés Eliseo Mañaricua 13 ext. 1º B - CP 48003 - Bilbao - tel. 94 401 48 45 – www.ingelan2000.com

IÓN Y BALIZAMIENTO.IÓN Y BALIZAMIENTO.IÓN Y BALIZAMIENTO.IÓN Y BALIZAMIENTO.

Las vía afectada por el presente proyecto son:

Diversos puntos distribuidos a lo largo de todo el núcleo urbano: Diversos puntos distribuidos a lo largo de todo el núcleo urbano: Diversos puntos distribuidos a lo largo de todo el núcleo urbano: Diversos puntos distribuidos a lo largo de todo el núcleo urbano:

gestionados en la actualidad por el Ayuntamiento de Zamudio

Las afecciones a estas zonas consistirán en la ocupación de parte de las aceras y de uno de los carriles de circulación.

DE SEÑALIZACIÓNDE SEÑALIZACIÓNDE SEÑALIZACIÓNDE SEÑALIZACIÓN

Una vez analizados los viales que se verán afectados por las obras aquí descritas, se han escogido aquellos ejemplos de señalización que se adecuan a de las carreteras y caminos afectados.

En los planos que acompañan al presente anejo se adjuntan los detalles correspondientes a los sistemas de señalización a implantar en las obras relativas al

4/5

Diversos puntos distribuidos a lo largo de todo el núcleo urbano: Diversos puntos distribuidos a lo largo de todo el núcleo urbano: Diversos puntos distribuidos a lo largo de todo el núcleo urbano: Diversos puntos distribuidos a lo largo de todo el núcleo urbano: Puntos

Zamudio

en la ocupación de parte de las aceras y de

Una vez analizados los viales que se verán afectados por las obras aquí descritas, se han escogido aquellos ejemplos de señalización que se adecuan a las características

En los planos que acompañan al presente anejo se adjuntan los detalles correspondientes a los sistemas de señalización a implantar en las obras relativas al

AAAA1111 ANEJO 1: SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

PROYECTO DE SECTORIZACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INGELAN 2000, S.L.U. - Andrés Eliseo Mañaricua 13 ext. 1º B

A 3A 3A 3A 3 PLANOS.PLANOS.PLANOS.PLANOS.

: SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE ZAMUDIO Andrés Eliseo Mañaricua 13 ext. 1º B - CP 48003 - Bilbao - tel. 94 401 48 45 – www.ingelan2000.com

5/5

DOC: ANEJO 2

PROYECTO DE SECTORIZACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE ZAMUDIO

EMPLAZAMIENTO: Zamudio, BIZKAIA PROPIETARIO: ZAMUDIOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO FECHA: ENERO 2012

A2 ÍNDICE

PROYECTO DE SECTORIZACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE ZAMUDIO INGELAN 2000, S.L.U. - Andrés Eliseo Mañaricua 13 ext. 1º B - CP 48003 - Bilbao - tel. 94 401 48 45 – www.ingelan2000.com 2/4

INDICE A 1 SERVICIOS AFECTADOS. ................................................................................ 3

A2 ANEJO 2: SERVICIOS AFECTADOS

PROYECTO DE SECTORIZACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE ZAMUDIO INGELAN 2000, S.L.U. - Andrés Eliseo Mañaricua 13 ext. 1º B - CP 48003 - Bilbao - tel. 94 401 48 45 – www.ingelan2000.com 3/4

A 1 SERVICIOS AFECTADOS.

La zona en la que se desarrolla el presente proyecto abarca distintos puntos dentro del municipio, de distinto carácter, por lo que existen numerosos servicios cuya presencia ha sido considerada en el diseño de la nueva red y habrá de ser igualmente considerada durante la ejecución de las obras proyectadas.

Las redes localizadas pertenecen a las siguientes compañías:

Red Eléctrica de Iberdrola

Red de Gas de Naturgas

Red de Telefonía de Euskaltel

Red de Telefonía de Telefónica

Además de estas redes inventariadas es más que probable la existencia de redes de alumbrado, drenaje y/o saneamiento municipal de las que no se dispone información gráfica alguna.

Durante la ejecución de las obras, la dirección de obra facilitará a la empresa adjudicataria los planos con los servicios existentes de cada punto, por lo que no están incluidos en este proyecto.

De cualquier manera, resulta recomendable la comprobación en campo de dichos servicios, previo inicio de las obras aquí descritas. A tal efecto, se ha dispuesto en el Presupuesto de proyecto la correspondiente partida para la localización de los servicios existentes o de reposición de los servicios afectados en su caso.

Pese a que no se han detectado grandes afecciones y en todo momento se ha procurado disponer la nueva red de agua lo más alejada posible al resto de servicios, se han previsto las correspondientes partidas de reposición de servicios afectados, para aquellos casos en los que resulte imposible la no afección a los mismo

Para ampliar la información acerca de las redes recogidas en los planos correspondientes, adjunto se indican las personas de contacto de cada uno de los operadores correspondientes:

A2 ANEJO 2: SERVICIOS AFECTADOS

PROYECTO DE SECTORIZACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE ZAMUDIO INGELAN 2000, S.L.U. - Andrés Eliseo Mañaricua 13 ext. 1º B - CP 48003 - Bilbao - tel. 94 401 48 45 – www.ingelan2000.com 4/4

Institución Contacto Teléfono e-mail

Consorcio Aguas Bilbao Bizkaia Jose Luis Unzueta 944873100 [email protected]

Euskaltel Iñaki Sanchez 688615376 [email protected]

Vodafone Javier Pérez Pérez 610515768 [email protected]

AYUNTAMIENTO ZAMUDIO

Xabier Argatxa Aurrekoetxea 944060990 [email protected]

Naturgas Energía Redes S.A.

Roberto Cantera Robredo

944991999 [email protected]

Iberdrola Juan Carlos González Martínez

944806963 [email protected]

Telefonica Luis Antonio Peña Gómez 944883590 [email protected]

Además de ello, en caso de afección, se recomienda consultar los condicionantes particulares de cada una de las empresas afectadas.Como criterio general, se adjunta un listado de separaciones mínimas a guardar en relación al resto de servicios canalizados:

NORMATIVA (CRITERIO A SEGUIR)

DISTANCIA ENTRE LAS CANALIZACIONES DE AGUA Y EL RESTO DE SERVICIOS (cm.)

ELECTRICIDAD GAS SANEAMIENTO

TELECOMUNIC.

CCruce

PParalelo

Baja y media presión

Alta presión

CCruce

PParalelo

CCruce

PParalelo

Cruce Paralelo

Cruce

Paralelo

330 440 330

50 330 550 1100 1100 330 440

Estos criterios tienen carácter genérico y en todo caso están supeditados a los condicionantes particulares de cada operador.