l.p. n° 002-2013

7/30/2019 L.P. N 002-2013

1/40

FONDO SOCIAL MICHIQUILLAY

LICITACION PRIVADA N 002-2013-CEP-AFSM Primera Convocatoria

Carlos Cerna Yrigoin Nilton F. Izquierdo Marn Luis F. Romero Chuquiln

Pgina 1

Presidente 1 Miembro Titular 2 Miembro Titular


LICITACION PRIVADA N002-2013-CEP-AFSM

PRIMERA CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS

EJECUCIN DE OBRA:

CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO ENEL SECTOR EL PUNRE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DEMICHIQUILLAY, DISTRITO DE LA ENCAADA PROVINCIA Y

DEPARTAMENTO CAJAMARCA.

MAYO - 2013

7/30/2019 L.P. N 002-2013

2/40




Pgina 2


CAPTULO I

GENERALIDADES

1.1 ENTIDAD CONVOCANTE:-

NOMBRE : FONDO SOCIAL MICHIQUILLAY.

El Fondo Social Michiquillay es la persona jurdica responsable de la implementacin y ejecucindel programa de carcter social, en el marco del Decreto Legislativo N 996 y su reglamento,teniendo como mbito de influencia el Proyecto Minero Michiquillay, beneficiando 12 sectores y tres

anexos de las comunidades campesinas de La Encaada y Michiquillay.

En tal sentido, el Fondo Social Michiquillay, a travs del presente documento, busca identificar ala entidad ejecutora para la ejecucin de obra CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE RIEGOTECNIFICADO EN EL SECTOR EL PUNRE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MICHIQUILLAY,DISTRITO DE LA ENCAADA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO CAJAMARCA.

RUC N : 20491603306.AREA USUARIA: Infraestructura.

1.2 DOMICILIO LEGAL:-JR. SANTA MARIA N 130 Urb. LOS JUNCOSCAJAMARCA.

1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA:-El presente tiene por objeto seleccionar a la Persona Jurdica para ejecucin de obra:CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR EL PUNRE DE LACOMUNIDAD CAMPESINA DE MICHIQUILLAY, DISTRITO DE LA ENCAADA PROVINCIA YDEPARTAMENTO CAJAMARCA, de acuerdo a los requerimientos administrativos generales,tcnicos y econmicos, que regirn el presente proceso de seleccin.

1.4 VALOR REFERENCIAL:-

El valor referencial asciende a S/. 1862,211.76 (Un Milln Ochocientos Sesenta Y Dos MilDoscientos Once Con 76/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otroconcepto que incida en el costo total de la obra. El valor referencial ha sido calculado de acuerdoal Expediente Tcnico del Proyecto.Los lmites mximos y mnimos del valor referencial total ascienden a:

90 % DEL VALOR REFERENCIAL 100% DEL VALOR REFERENCIAL

S/. 1675,990.58 (Un Milln SeiscientosSetenta y Cinco Mil NovecientosNoventa con 58/100 nuevos soles).

S/. 1862,211.76(Un Milln Ochocientos Sesenta YDos Mil Doscientos Once Con 76/100 Nuevos Soles).

Las propuestas que excedan en ms del diez por ciento (10%) el valor Referencial y aquellas quefueren inferiores al noventa por ciento (90%) sern devueltas por el Fondo Social Michiquillaytenindolas por no presentadas.

1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO:-Recursos del Fondo Social MichiquillayGastos de Inversin.

1.5 SISTEMA Y MODALIDAD DE CONTRATACION:-

7/30/2019 L.P. N 002-2013

3/40




Pgina 3


Este proceso se rige por el Sistema a SUMA ALZADA

1.6 REQUERIMIENTO TCNICOS MNIMOS - TERMINOS DE REFERENCIA:-Los Trminos de Referencia que forman parte de las presentes bases licitacin privada se

encuentran detallados en el Captulo IV.

1.7 LOCALIZACIN DE LA EJECUCION DEL PROYECTO:-La ejecucin de obra se encuentra localizada en el sector el Punre de la Comunidad Campesina deMichiquillay.

1.8 PLAZO DE EJECUCIN DEL PROYECTO:-El plazo de ejecucin de obra es de 150 das calendarios.

1.9 BASE LEGAL Estatutos del Fondo Social Michiquillay

Cdigo Civil Peruano Ley General de Comunidades CampesinasLey N 24656 Decreto Legislativo N 996. Decreto Supremo N 082-2008-EF. Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Fondo. Acuerdo de Consejo N 09 de fecha 03 de mayo de 2013, mediante el cual se aprueba las bases

del referido proceso. Memorndum N 042-2013-AFSM Y ENCAADA, mediante el cual Gerencia autoriza

la convocatoria del referido proceso.

1.10 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS PRESENTES BASESLos documentos que integran las presentes Bases, es el expediente tcnico del proyecto, quecomprende:

1. Introduccin2. Memoria descriptiva3. Metrados4. Presupuesto de obra5. Anlisis de precios unitarios6. Relacin de equipo mnimo7. Requerimiento de mano de obra, materiales8. Especificaciones tcnicas de construccin9. Cronograma de obra10. Cronograma de desembolsos mensuales de obra11. Planos12. Padrn de beneficiarios

Nota:- Dichos documentos sern entregados al postor inscrito en digital al momento de su inscripcin.

1.11 REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIN1. Ser Empresa de la Comunidad Campesina Michiquillay Sector el Punre.2. Que se haya registrado como Participante en el FSM.

7/30/2019 L.P. N 002-2013

4/40




Pgina 4


CAPITULO II

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIN

2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIN:-Convocatoria 14 de mayo de 2013.Inscripcin y Registro de Participantes 15 de mayo de 2013 al 21 de mayo de 2013.Presentacin de Consultas y/o Observaciones 16 y 17 de mayo de 2013, En mesa de partes del

FSM.Absolucin de Consultas y/o Observaciones 20 de mayo de 2013, A travs de sus correos del

postor.Integracin a las Bases 21 de mayo de 2013.Presentacin de propuestas 22 de mayo de 2013. A las 9:30 Am en el Auditorio

del FSM.

Calificacin de Propuestas 22 de mayo de 2013. A las 9:45 Am en el Auditoriodel FSM.Otorgamiento de BuenaPro

22 de mayo de 2013. Despus de la calificacin depropuestas.

2.2 CONVOCATORIA:-Se realizar a travs de la pgina Web del FONDO SOCIAL MICHIQUILLAY y en las instalacionesde las Oficinas del Fondo, sito en el Jr. Santa Mara N 130 - Cajamarca, y de acuerdo al temN 2.1, de las presentes bases.

2.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES:-El registro de participantes se efectuara desde el da siguiente de la convocatoria hasta un da antes

de presentada las propuestas. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastar quese registre uno de los integrantes.

El registro de los participantes se realizar en la Secretara de la Gerencia del Fondo SocialMichiquillay, En el Jr. Santa Mara N 130Cajamarca, en las fechas y horarios establecidos en elcronograma. FORMATO N 01

Al registrarse, el participante deber sealar la siguiente informacin:

1. PERSONA JURIDICA:a) Razn Social.b) Numero de Ruc.c) Representante Legal.d)

Correo Electrnico.e) Telfonos (fijo y/o Celular).

f) Direccin Legal.2.4 PRRROGAS Y POSTERGACIONES:-

El Fondo Social Michiquillay a travs del Comit Especial podr prorrogar cualquier etapa del procesode seleccin, siempre y cuando existan causas debidamente fundamentadas tcnica y legalmente.Adems de deber comunicar a los participantes de la decisin adoptada.

2.5 CANCELACION DEL PROCESO:-El proceso de seleccin, hasta antes del otorgamiento de la Buena Pro, el Fondo Social Michiquillaypodr cancelarlo por razones de fuerza mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de

ejecutar la obra, o cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto asignado tenga que destinarsea otros propsitos declarados expresamente.

7/30/2019 L.P. N 002-2013

5/40




Pgina 5


2.6 DE OBLIGACIONES DE LOS POSTORES:-Es obligacin de los postores participantes revisar las bases del proceso. La presentacin de unapropuesta implica el sometimiento del postor a todas las disposiciones y normas establecidas enlas presentes bases y dems documentos sin necesidad de declaracin expresa. La informacinpresentada por los postores tiene carcter de Declaracin Jurada.

2.7 FORMULACIN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES:-Las consultas y observaciones se presentarn por escrito, debidamente fundamentadas, ante laventanilla de Mesa de Partes de la Secretaria del Fondo Social Michiquillay, y correo [email protected] las fechas sealadas en el cronograma, en el horariode oficina, debiendo estar dirigidas al Presidente del Comit Especial.El comit especial goza de autonoma, y su decisin que adopte es de irrestricto cumplimiento portodos los participantes, con relacin a las consultas y observaciones, y sern consideradas en lasbases.Las bases del presente proceso de seleccin, inmediatamente despus de absolver las consultas

y/o observaciones y de acuerdo al cronograma establecido en el tem N 2.1, se constituyen en laREGLAS DEFINITIVAS, y todas los postores participantes se someten a lo indicado en lasdisposiciones y normas establecidas en las presentes bases. La informacin presentada por lospostores tiene carcter de Declaracin Jurada.

2.8. REQUISITO PARA CONTINUAR CON LA PRESENTACION, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LABUENA PRO.

El Comit Especial Permanente necesariamente bajo sancin de nulidad del proceso de seleccincontinuara con las etapas de presentacin, calificacin y otorgamiento de la buena pro siempre queexista ms de un postor participante en dicho acto, caso contrario el proceso ser declaradodesierto.

2.9 PRESENTACIN DE PROPUESTAS2.9.1 Forma de Presentacin de Propuestas

Las propuestas se presentarn, en el local de Fondo Social Michiquillay, sito en Jr. SantaMara N 130 CAJAMARCA, dirigidas Comit Especial de la ejecucin de la Obra:Construccin Del Sistema De Riego Tecnificado En El Sector El Punre De LaComunidad Campesina De Michiquillay, Distrito De La Encaada Provincia YDepartamento Cajamarca, Todos los documentos que contengan informacin esencial delas propuestas del proceso de seleccin, se presentarn en idioma castellano. El postor serresponsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

2.9.2 Presentacin de Propuestas y Apertura de Propuesta TcnicaLos actos de recepcin de propuestas, apertura de sobres, y otorgamiento de la Buena Pro, sellevarn a cabo en ACTO PBLICO, el mismo que se realizar con la participacin de NotarioPblico y como veedores de dicho proceso Autoridad del Sector.

Las propuestas se presentarn en original y dos (02) copias en sobres cerrados y rotulados;Sobre N 01, Contendr la Propuesta Tcnica con un ndice de documentos debidamentesellados y foliados, Sobre N 02 contendr la Propuesta Econmica, presupuesto detallado,

y Carta Fianza por Seriedad de Oferta.SOBRE N 01: Propuesta Tcnica: El sobre ser rotulado.

SeoresFONDO SOCIAL MICHIQUILLAY

Att. Comit Especial

LICITACION PRIVADA DE EJECUCION DE OBRA N 002-2013-CEP-AFSM

Objeto del proceso: Construccin Del Sistema De Riego TecnificadoEn El Sector El Punre De La Comunidad Campesina DeMichiquillay, Distrito De La Encaada Provincia Y DepartamentoCajamarca.

SOBRE N 1: PROPUESTA TCNICA

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

N DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

7/30/2019 L.P. N 002-2013

6/40




Pgina 6


SOBRE N 02: Propuesta Econmica: El sobre ser rotulado.

Cuando las propuestas se presenten en hojas simples se redactarn por medios mecnicos oelectrnicos, llevarn el sello y la rbrica del postor y sern foliadas correlativamente empezando porel nmero uno (01).

Los formularios o formatos podrn ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendollevar el sello y la rbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.

El Acto Pblico de presentacin de propuestas, se iniciar cuando el Notario Pblico empiece a llamara los participantes inscritos a presentar su propuesta y que se registraron como participantes segnrelacin entregada por secretaria de mesa de partes del Fondo Social Michiquillay, para lo cual elRepresentante Legal deber Identificarse con su Vigencia de Poder Original (15 das calendarios) ysu DNI para que entregue sus propuestas (Tcnica y Econmica). Si al momento de ser llamado,el postor no presentara su Vigencia de Poder (Original) o DNI, no podr participar en elproceso.

Despus de recibidas las propuestas, el Comit especial proceder a la apertura de los sobres quecontienen la propuesta tcnica de cada empresa participante y verificar que los documentospresentados por cada empresa participante sean los solicitados e indicados en Documentos de

Presentacin Obligatoria, de las presentes Bases, caso contrario se dar por no admitida.

Despus de abierto los sobres que contiene las propuestas tcnicas, estos debern ser refrendadoscada folio de los documentos originales de cada propuesta tcnica y econmica, por el NotarioPblico. Luego proceder a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas econmicas,dentro de uno o ms sobres, conservndolos hasta la fecha en que el comit especial, en Acto Pblico,comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluacin de las propuestas tcnicas.

Al terminar el Acto Pblico se levantar un acta, la cual ser suscrita por todos los miembros delComit Especial Permanente y refrendada por el Notario Pblico, la que ser publicada en el localinstitucional y en la pgina web del Fondo Social Michiquillay.

CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

SeoresFONDO SOCIAL MICHIQUILLAY

Att. Comit Especial

LICITACION PRIVADA DE EJECUCION DE OBRA N 002-2013-CEP-AFSM

Objeto del proceso: Construccin Del Sistema De Riego Tecnificado EnEl Sector El Punre De La Comunidad Campesina De Michiquillay,Distrito De La Encaada Provincia Y Departamento Cajamarca.

SOBRE N 2: PROPUESTA ECONOMICA

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTO

N DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR.

7/30/2019 L.P. N 002-2013

7/40




Pgina 7


Se presentar en un (1) original y 02 copias, debidamente foliados, sellados, con firma delrepresentante legal, ndice caso contrario se tendr por no presentado y no se verificara sudocumentacin y su propuesta ser descalificada.

SOBRE N 1 - PROPUESTA TCNICA

El sobre N 1: El cual contendr, adems de lo sealado anteriormente la siguiente informacin.

Documentacin de presentacin obligatoria:

a. Copia Literal de Partida Electrnica no mayor a 15 das hbiles de la inscripcin al proceso.b. Copia de DNI del representante legal de la empresa.c. Copia de Ficha Ruc.d. Declaracin Jurada de datos de presentacin del postor, segn el Anexo N 01.e. Constancia de ser Empresa de la Comunidad Campesina de Michiquillay, emitida por el

Presidente de la Junta de Administracin Local. Anexo N 02.f. Declaracin Jurada sealando No tener ningn Contrato o prestar servicios al Fondo Social

Michiquillay.g. Declaracin Jurada del Plazo de Ejecucin, segn el Anexo N 03.h. Declaracin jurada y documentacin que acredite el cumplimiento de los Requerimientos

Tcnicos MnimosTrminos de Referencia, contenidos en el Captulo V de la presente seccin.

Anexo N 04i. Declaracin Jurada donde se seale que el Objeto de la Empresa est relacionada al Objeto de

la Convocatoria del referido proceso de seleccin (ejecucin de proyectos de infraestructura, engeneral, sistema de riego y agua y saneamiento), la cual ser corroborada por los miembros delComit Especial Permanente con la Copia Literal de Partida Electrnica.

j. Promesa de consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante legal, eldomicilio comn y el porcentaje de participacin. Anexo N 05.

k. Las Empresas participantes, debern acreditar capacidad, administrativa, tcnica y financierapara la ejecucin del proyecto, ello implica, el cumplimiento de compromisos financieroscontrados con el estado y terceros; antecedente financieros y de cumplimiento de legislacinlaboral.Lo anterior se acreditar acompaando la Empresa los siguientes documentos:

1. Copia del balance y estado financieros, del perodo tributario anterior a la fechade su presentacin.

2. Certificado de antecedentes laborales y previsionales, emanado de la Direccindel Trabajo.

3. El detalle del profesional propuesto de acuerdo a los Trminos de Referencia sealadosen el perfil para cada profesional.

Dichos certificado deber tener una antigedad no superior a (45) cuarenta y cinco das

corridos a la presentacin de su propuesta.

En el caso de ser una empresa nueva deber garantizar su capacidad administrativa, tcnica y

financiera con una propuesta de ejecucin del proyecto.

MUY IMPORTANTE:La omisin de alguno de los documentos enunciados acarrear la descalificacin definitivade la propuesta.

SOBRE N 2 - PROPUESTA ECONMICA

1. Monto total de la Propuesta Econmica, en letras y nmeros, el cual deber incluir todos losimpuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, ocualquier otro concepto, de acuerdo al Anexo N 06, el que no podr tener borradura alguna,enmendadura o correccin, caso contrario se considerar como no presentada; tiene carcterde Obligatorio.

El monto total de la Propuesta ser en soles y las cifras monetarias a consignar tendrn hasta unmximo de dos (2) decimales.

2. Carta Fianza de Garanta de Seriedad de Oferta equivalente al 1% del valor referencial (S/.18,622.12), emitida por entidades bancarias o financieras autorizadas por la SBS con sedes enla ciudad de Cajamarca, asimismo debern ser solidaria, irrevocable, incondicional, de ejecucin

7/30/2019 L.P. N 002-2013

8/40




Pgina 8


automtica a favor del Banco de Crdito del Per en su calidad de F iduciari o del Patr imonio F ideicometidoFondo Social M ichiquillay.

3. Presupuesto Detallado. (Segn Formato N 05). tiene carcter de Obligatorio.4. Se presentar el presupuesto detallado considerado en el Expediente Tcnico; se indicar el

monto por separado de Gastos Generales Variables y Gastos Generales Fijos, as como lautilidad, y el porcentaje que les corresponde con respecto al costo directo.

Luego de la suma del costo directo, gastos generales y utilidad, se indicar el total, en los preciosest incluido el impuesto general a las ventas.

2.10 EVALUACIN DE PROPUESTASLa evaluacin de las propuestas se realizar en dos (02) etapas: la evaluacin tcnica y la evaluacineconmica.Los mximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:Propuesta Tcnica : 100 puntosPropuesta Econmica : 100 puntos

2.10.1.Evaluacin TcnicaSe verificar que la propuesta tcnica cumpla con los requerimientos tcnicos mnimostrminos de referencia, adjuntados al Anexo N 04 de las presentes Bases. Las propuestasque no cumplan dichos requerimientos no sern admitidas.

Slo a aquellas propuestas admitidas, el Comit Especial Permanente les aplicar losfactores de evaluacin previstos en las Bases y asignar los puntajes correspondientes,conforme a los criterios establecidos para cada factor.

Las propuestas tcnicas de las empresas postoras que no alcancen el puntajemnimo de 80 puntos, sern descalificadas en esta etapa y no accedern a laevaluacin econmica.

2.10.2 Evaluacin EconmicaNo cabe subsanacin alguna por omisiones o errores en la propuesta econmica.

El Comit especial verificar que las propuestas econmicas de los postores que hayanobtenido el puntaje tcnico mnimo se encuentren dentro de los lmites mnimo y mximo.

En esa medida, las propuestas econmicas que sean superiores al ciento X por ciento(100%) del Valor Referencial, que asciende a S/. 1862,211.76 (Un Milln OchocientosSesenta Y Dos Mil Doscientos Once Con 76/100 Nuevos Soles), sern devueltas por elComit Especial, tenindolas por no presentadas.

Asimismo, las propuestas econmicas que sean inferiores al noventa por ciento (90%) delValor Referencial, que asciende a S/. 1675,990.58 (Un Milln Seiscientos Setenta yCinco Mil Novecientos Noventa con 58/100 nuevos soles), sern devueltas por el ComitEspecial, tenindolas por no presentadas.

La evaluacin econmica consistir en asignar el puntaje mximo establecido a la

propuesta econmica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignar puntajeinversamente proporcional, segn la siguiente frmula:

Pi = Om x PMPEOi

Donde:i = PropuestaPi = Puntaje de la propuesta econmica iOi = Propuesta Econmica iOm = Propuesta Econmica de monto o precio ms bajoPMPE = Puntaje Mximo de la Propuesta Econmica.

a. Determinacin del Puntaje TotalUna vez calificadas las propuestas mediante la evaluacin tcnica y econmica sedeterminar el puntaje total de las mismas.

7/30/2019 L.P. N 002-2013

9/40




Pgina 9


El puntaje total de la propuesta ser el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenidode la siguiente frmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEiDonde:PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluacin tcnica del postor iPEi = Puntaje por evaluacin econmica del postor i

c1 = Coeficiente de ponderacin para la evaluacin tcnica = (Indicar coeficienteconsiderando que 0.60 c1 0.70c2 = Coeficiente de ponderacin para la evaluacin econmica = (Indicar coeficienteconsiderando que 0.30 c2 0.40

2.11 ACTO PUBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:-El Comit Especial del Fondo Social Michiquillay, har de conocimiento pblico el otorgamiento dela Buena Pro, en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso, a travs del CuadroComparativo, en el que se consignar por orden de prelacin la ubicacin de los postoresparticipantes, consignndose los puntajes tcnico y econmico y puntaje total obtenido por cada unade los postores, de conformidad al 5 y 6 prrafo del artculo 14 del Reglamento de Contrataciones

y Adquisiciones del Fondo.En caso de empate al momento de determinar el puntaje total entre dos o ms postores este se definira travs de sorteo y en presencia de los postores y notario pblico o juez de paz de la jurisdiccin ocomunidad, de conformidad al 7 prrafo del artculo 14 del Reglamento de Contrataciones yAdquisiciones del Fondo.

Se publicar el Acta de Evaluacin de Propuestas y Otorgamiento de le Buena Pro , la que sersuscrita por todos los miembros del Comit Especial y Notario Pblico, en la pgina web y localInstitucional del Fondo Social Michiquillay.

2.12 NOTIFICACIN DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Y CONSENTIMIENTO:-a. Los resultados se entendern notificados el da del otorgamiento de la buena pro, sin admitir

prueba en contrario.

b. La Buena Pro quedar consentida al da siguiente luego de otorgada. Para que se produzca talhecho necesariamente tendrn que haber dos postores o ms. La Adjudicacin de la buena proest sujeta a La aprobacin por parte del Consejo Directivo del FONDO.

2.13CONTROVERSIAS:-Es materia de Impugnacin:a) El otorgamiento de la Buena Pro.El postor que no est de acuerdo con el otorgamiento de la Buena Pro deber realizar susobservaciones, las que debern constar en el acta de otorgamiento respectiva, contando con dos(2) das hbiles para fundamentarla, caso contrario se tendr como no presentada su observacin

y el otorgamiento de la Buena Pro quedara consentida.

En caso de fundamentacin dentro del plazo mencionado en el prrafo anterior, el Comit EspecialPermanente remitir lo actuado en el plazo de un (1) da a la Gerencia del FONDO, quien remitirtodos los actuados al Consejo Directivo previa opinin legal y ser este quien resolver en ltimainstancia, confirmando o revocando el acto de otorgamiento de la buena pro.

Habr lugar para observaciones nicamente en caso de incumplimiento a las bases y alREGLAMENTO de Contrataciones y Adquisiciones del Fondo.

Todo ello de conformidad al 8 9 y 10 prrafo del artculo 14 del Reglamento de Contratacionesy Adquisiciones del Fondo.

2.14 DECLARACION DE DESIERTO:-

El Fondo Social Michiquillay declarar desierto el presente Concurso Privado cuando: a) no se hayarecibido ms de una propuesta; y/o, b) cuando hayan sido rechazadas todas las propuestas por nocumplir con los requisitos indicados en las bases del proceso de seleccin. En estos casos los procesos

7/30/2019 L.P. N 002-2013

10/40




Pgina 10


de seleccin se convocarn en segunda convocatoria a nivel de sector o casero segn sea lacomunidad, de conformidad al literal c) del artculo 12 del Reglamento de Contrataciones yAdquisiciones del Fondo.

CAPTULO III

INFORMACIN ADICIONAL

3.1. VALIDEZ DE LA OFERTALa validez de la oferta deber mantenerse durante el proceso de seleccin, hasta suscribir el contrato,de ser el caso.Para ser considerada vlida una propuesta deber cumplir con lo establecido en las presentes bases.La documentacin presentada por el postor no deber tener borradura, enmendadura o correccinalguna.

3.2 DE LOS CONTRATOSa. El contrato ser suscrito una vez que el Consejo Directivo previo Acuerdo de Consejo apruebe

el proceso de seleccin y autorice la suscripcin del contrato. Para lo cual el Fondo SocialMichiquillay deber citar al adjudicatario de la Buena Pro otorgndole un plazo mximo de3 (tres) das hbiles para suscribir el contrato correspondiente con la documentacinrequerida (3.2.d). No obstante, si el postor ganador tuviera antes del plazo mnimo establecidola documentacin completa requerida, podr presentarse a suscribir el contrato, de conformidadal artculo 23 literal 1) del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Fondo.

b. Cuando el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, perder automticamentela Buena Pro. En tal caso, el Fondo Social Michiquillay llamar a la empresa postora que ocup

el segundo lugar en el orden de prelacin para que suscriba el contrato, procedindose conformeal plazo dispuesto en el inciso precedente. Si la empresa postora que ocupo el segundo lugar nosuscribe el contrato, el Fondo Social Michiquillay declarar desierto el concurso privado deadjudicacin, de conformidad al artculo 23 literal 2) del Reglamento de Contrataciones yAdquisiciones del Fondo.

c. El contrato ser suscrito por el Fondo Social Michiquillay, a travs de los Miembros del ConsejoDirectivo debidamente autorizados, y la empresa ganadora, a travs de su representante legal opersona debidamente autorizada.

d. Para suscribir el contrato, la empresa ganadora de la Buena Pro deber presentar los siguientesdocumentos:

Carta Fianza Bancaria de Fiel Cumplimiento por el 10% del contrato original, cuya vigenciase extiende hasta la culminacin de la obra, esta deber ser emitida por entidadesbancarias o financieras autorizadas por la SBS con sedes en la ciudad de Cajamarca,asimismo debern ser solidaria, irrevocable, incondicional, de ejecucin automtica a favordel Banco de Crdito del Per en su calidad de Fiduciar io del Patrimonio F ideicometido Fondo SocialMichiquillay, o documento solicitando la retencin del 10% en las cuatro primerasvalorizaciones.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa. Copia del Documento Nacional de Identidad del representante legal. En caso de persona jurdica, se presentar copia del RUC de la empresa y del testimonio

de constitucin. Anlisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta econmica. Certificado de Habilidad en original de los profesionales propuestos. Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de

desembolsos establecidos y sustentado en la programacin de obra PERT-CPM concordantecon el plazo. Calendario de adquisicin de materiales e insumos necesarios para la ejecucin de obra

7/30/2019 L.P. N 002-2013

11/40




Pgina 11


en concordancia con el calendario de obra valorizado. El desagregado de partidas que dio origen a su propuesta, en caso de obras convocadas a

suma alzada.

e. El Contrato est conformado por el documento que lo contiene, las Bases y la Oferta Ganadora,as como por los documentos derivados del concurso privado que establezcan obligaciones paralas partes y hayan sido expresamente sealados en el contrato.

3.3VIGENCIA DEL CONTRATOLa vigencia del contrato se extender desde el da siguiente de la suscripcin del mismo hasta laliquidacin final de la obra, de conformidad al ltimo prrafo del artculo 24 del Reglamento deContrataciones y Adquisiciones del Fondo.

3.4 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATOEn el caso que el CONTRATISTA incurra en penalidad por retraso injustificado en la ejecucin de laOBRA, EL FONDO le aplicar la penalidad automticamente y se calculara de acuerdo a la siguientefrmula:

Penalidad diaria = 1.10 x MontoF x Plazo en das

Donde F tendr el siguiente valor: 0.15.Cuando se llegue a cubrir el monto mximo de la penalidad, el FONDO SOCIAL MICHIQUILLAY,podr resolver el contrato por incumplimiento.De conformidad al artculo 32 del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Fondo.

3.5 DEL PRECIOLa oferta ser formulada en estricta concordancia con los metrados correspondientes a cada partida.Al formular su propuesta, la empresa tendr en cuenta todos los insumos a utilizar en la obra.Los costos para cada una de las partidas sern ofertados en Nuevos Soles y las valorizaciones serncanceladas de acuerdo a la propuesta econmica alcanzada por el contratista.

7/30/2019 L.P. N 002-2013

12/40




Pgina 12


CAPTULO IV

DEFINICIONES COMPLEMENTARIAS

4.1 Ingeniero ResidenteEl artculo 39 del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Fondo seala Toda obracontar de modo permanente y directo con un profesional colegiado, habilitado y especializadodesignado por el contratista, de acuerdo a los trminos de referencia sealados en las bases mediantela cual fue adjudicado la buena pro, como residente de la obra, segn corresponda a la naturalezade los trabajos, con no menos de cuatro (4) aos de ejercicio profesional.Por su sola designacin, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra,

no estando facultado a pactar modificaciones al contrato, salvo que cuente con un poder otorgadopor el contratista para realizar dichas modificaciones.

La sustitucin del residente slo proceder previa autorizacin escrita de la gerencia del FONDO,dentro de los cinco (5) das hbiles siguientes de presentada dicha solicitud. Transcurrido dichoplazo sin que el FONDO emita pronunciamiento se considerar aprobada la sustitucin siempre queeste cumpla con los requisitos y calificacin profesional requeridos.El reemplazante deber reunir las calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesionalreemplazado.

4.2 Supervisin:-El artculo 40 del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Fondo seala Toda obracontar de modo permanente y directo con un supervisor, cuyas funciones estn establecidas en lasbases de su contratacin.

La Supervisin de la ejecucin de la obra, estar a cargo de un supervisor designado exclusivamente

por el Fondo Social Michiquillay quien estar de manera permanente vigilando el cumplimiento delas metas propuestas en el expediente tcnico.

Las funciones y obligaciones del supervisor estn definidas en los artculos 42 y 43 del Reglamentode Contrataciones del Fondo.

4.3 Cuaderno de ObraEn la fecha de entrega del terreno, se abrir el Cuaderno de Obra, el mismo que ser foliado y visadoen todas sus pginas por el Inspector/Supervisor y por el Ingeniero Residente. Dichos profesionalesson los nicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.

El Cuaderno de Obra deber tener un original con (3) copias desglosables, correspondiendo una deellas a el Fondo Social Michiquillay. El original de dicho Cuaderno debe permanecer en obra, bajocustodia del Residente. Concluida la ejecucin de la obra, el original quedar en poder del FondoSocial Michiquillay.

4.4 OcurrenciasSon hechos relevantes relacionados con la ejecucin de la obra que deben ser anotados en elCuaderno de Obra, firmando al pie de cada anotacin el Inspector/Supervisor o el Residente, segnquien sea el que efecte la anotacin. Las solicitudes al Fondo Social Michiquillay se realicen comoconsecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, y se harn directamente al FondoSocial Michiquillay, por medio de comunicacin que deje constancia de dicha solicitud.

4.5AdelantosAdelanto Directo

El Fondo Social Michiquillay entregar al Contratista un adelanto previa presentacin de susolicitud hasta el 20% del contrato original, y por un plazo mnimo de tres (3) meses renovabletrimestralmente, por el monto pendiente de amortizar hasta la amortizacin total del adelantootorgado, para lo cual el contratista adjuntara la garanta correspondiente emitida por

7/30/2019 L.P. N 002-2013

13/40




Pgina 13


entidades bancarias o financieras autorizadas por la SBS con sedes en la ciudad de Cajamarca,asimismo debern ser solidarias, irrevocables, incondicionales, de ejecucin automtica afavor del Banco de Crdito del Per en su cal idad de F iduciari o del Patr imonio F ideicometido Fondo SocialMichiquillay.

Adelanto para Materiales o InsumosSe otorgar para la Adquisicin de Materiales, hasta el veinte por ciento (20%) del ContratoOriginal correspondiente a la ejecucin de la obra en concordancia con el calendario deadquisicin de materiales, equipos, insumos y otros, aprobado por el Fondo SocialMichiquillay, para lo cual se adjuntar la garanta correspondiente emitida por entidadesbancarias o financieras autorizadas por la SBS con sedes en la ciudad de Cajamarca, asimismodebern ser solidarias, irrevocables, incondicionales, de ejecucin automtica a favor delBanco de Crdito del Per en su cal idad de Fiduciar io del Patr imon io F ideicometido Fondo Social

Michiquillay.

4.6Inicio del plazo de ejecucin de Obra:-El inicio del plazo de ejecucin de obra comienza a regir desde el da siguiente de que se cumplan lassiguientes condiciones:

1.

Que se designe al supervisor o inspector segn corresponda por parte del FONDO.2. Que EL FONDO, haya hecho entrega del expediente tcnico de obra;3. Que la Comunidad Campesina a travs de sus sectores y/o caseros beneficiarios haya hecho

entrega del terreno a travs de la suscripcin del acta correspondiente o lugar donde se ejecutarla obra.

4. Que el FONDO haya hecho entrega de adelantos si estos han estado considerados en las bases y elcontrato respectivo.

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, debern ser cumplidas dentro de los cinco(5) y diez (10) das hbiles, contados a partir del da hbil siguiente de la suscripcin del contrato.

De conformidad al artculo 38 del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Fondo.

4.7Valorizaciones y metradosLas valorizaciones tienen el carcter de pagos a cuenta y sern elaboradas por el residente y elsupervisor/inspector de conformidad por los avances mensuales en la ejecucin de la obra y por ladisposicin de la entrega de los materiales puestos en obra.

Los metrados de Obra ejecutados, sern formulados y valorizados por el CONTRATISTA y elSupervisor/Inspector de Obra, y presentados al FONDO SOCIAL MICHIQUILLAY el primer da hbilde la primera semana de cada mes, debiendo ser aprobados por el Concejo Directivo del FONDOSOCIAL MICHIQUILLAY, como mximo dentro de los quince (15) das hbiles, de presentada lavalorizacin por el Supervisor.

4.8Discrepancias respecto a valorizaciones y/o metradosSi surgieran discrepancias respecto de la formulacin, aprobacin o valorizacin de los metrados, entreel Contratista y el Inspector/supervisor y/o el Fondo Social Michiquillay, segn sea el caso, seresolvern en la liquidacin del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

4.9Adicionales y reduccionesSe proceder la ejecucin de obras adicionales solicitadas por el residente y aprobadas por elsupervisor cuando se trate de las mejores para el buen funcionamiento de la obra.

4.10Ampliaciones de plazoEl contratista podr solicitar la ampliacin de plazo pactado por las siguientes causales, siempre quemodifiquen el cronograma de ejecucin de obra vigente:

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.2. Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles al FONDO.

7/30/2019 L.P. N 002-2013

14/40




Pgina 14


3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada.4. Cuando se aprueba el adicional de obra. En este caso, el contratista solicitar la ampliacinconjuntamente con el expediente de adicional de obra, y ampliar el plazo de las garantas que hubiereotorgado.

De conformidad 49 del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Fondo.

4.11Efectos de la modificacin del plazo contractual.Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra no darn lugar al pago de gastos generales,utilidad, IGV.

En el caso que la ampliacin de plazo sea generada por paralizacin de la obra, por causas noatribuibles al contratista, el Fondo se reserva el derecho de aplicar la Penalidad por incumplimientoen la ejecucin de obra al Contratista.

4.12Demoras injustificadas en la ejecucin de la obraDurante la ejecucin de la Obra, el contratista est obligado a cumplir el calendario de avancevalorizado presentado. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorizacin acumuladaa una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorizacin

acumulada, el Inspector/Supervisor ordenar al Contratista que presente dentro de los cinco (05) dassiguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleracin de los trabajos, de modo que se garanticeel cumplimiento de la obra dentro del plazo establecido en el Contrato, esta ocurrencia ser anotandoen el Cuaderno de Obra.

La falta de presentacin de este calendario dentro del plazo sealado en el prrafo anterior podr sercausal para que opere la resolucin del contrato. El nuevo Calendario no exime al Contratista de laResponsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable para el clculo de los reintegros.

Cuando el monto de la valorizacin acumulada ejecutada sea menor al ochenta por ciento (80%) delmonto acumulado programado del nuevo calendario, el Inspector/Supervisor anotar el hecho en elCuaderno de Obra e informar a El Fondo Social Michiquillay. Dicho retraso ser imputado comocausal de Resolucin de Contrato, salvo que El Fondo Social Michiquillay decida la intervencineconmica de la obra.

4.13Intervencin econmica de la obraSe proceder de acuerdo al art. 52 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones del Fondo SocialMichiquillay.

4.14Recepcin de obra y plazosSe proceder de acuerdo al art. 55 del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Fondo SocialMichiquillay.

4.15Liquidacin de obraSe proceder de acuerdo al art. 56 del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Fondo Social

Michiquillay.

4.16PenalidadesPor Mora.- En el caso de retraso injustificado en la ejecucin de la obra, objeto del contrato, el FondoSocial Michiquillay aplicar al contratista una penalidad del 1/1000 por cada da de atraso, hasta porun monto mximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta penalidad serdeducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacin final; o si fuese necesario se cobrarde la garanta de fiel cumplimiento.

Cuando se llegue a cubrir el monto mximo de la penalidad, el Fondo Social Michiquillay podrresolver el contrato por incumplimiento.

4.17Resolucin del contratoSe proceder de acuerdo al art. 33, 34 y 35 del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del

7/30/2019 L.P. N 002-2013

15/40




Pgina 15


Fondo Social Michiquillay.

4.18Efectos de la Resolucin del Contrato de ObraLa resolucin del contrato determina la inmediata paralizacin de la obra, salvo los casos en que,estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de construccin, no seaposible.

La parte que resuelve, deber indicar en su carta de resolucin, la fecha y hora para efectuar laconstatacin fsica e inventario en el lugar de la obra, con una anticipacin no menor de dos (2) das.En esta fecha, las partes se reunirn en presencia de Notario Pblico, segn corresponda, y selevantar un acta. Si alguna de ellas no se presentara, la otra levantar el acta con el Notario Pblico.Culminado este acto, la obra queda bajo responsabilidad del Fondo Social Michiquillay y se procede ala liquidacin.

En caso que la resolucin sea por incumplimiento del Contratista, en la liquidacin se consignarn laspenalidades que correspondan, las que se harn efectivas.

Los gastos de la resolucin del contrato son de cargo de la parte que lo incumpli, salvo disposicindistinta de Laudo Arbitral.

4.19Disposiciones VariasSon de cargo del Contratista todos los tributos y gravmenes que le correspondan de acuerdo a la Ley.

Toda responsabilidad de carcter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente delContratista. As mismo corresponde al Contratista la contratacin de todos los seguros necesarios pararesguardar la integridad de la prestacin, los recursos que se utilizan y a los terceros posiblementeafectados.

El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamientolaboral que cautele los derechos de los trabajadores de construccin civil. Las empresas invitadasdebern tener en cuenta estos factores al momento de presentar sus propuestas.

4.20Cumplimiento de lo PactadoLas empresas postoras a la presentacin de sus ofertas estn obligadas a cumplir cabalmente, con loofrecido en su propuesta y en cualquier manifestacin formal documentada, que hayan aportado

adicionalmente, el Concurso Privado de Ejecucin de Obra o en la formalizacin del contrato, tomandocomo modelo lo establecido en los incisos 2) y 3) del artculo 1774 del Cdigo Civil.

4.21Responsabilidad del ContratistaQueda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado la Obra no exonera alCONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Cdigo Civil, entre otros,un periodo de garanta y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) aos.

Todos los dems aspectos relativos al presente proceso de seleccin, contratacin, construccin,ejecucin, recepcin de obra, liquidacin de obra, etc., no contemplados en estas Bases se regirn poracuerdo mutuo entre los contratantes.

4.22Disposiciones FinalesEl presente proceso se rige por las bases y por las disposiciones legales vigentes.

7/30/2019 L.P. N 002-2013

16/40




Pgina 16


CAPTULO V

REQUERIMIENTOS TCNICOS MNIMOS PROPUESTOSTERMINOS DE REFERENCIA

EJECUCIN DE OBRA CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR ELPUNRE DE LA COMUNIDADA CAMPESINA DE MICHIQUILLAY DISTRITO LA ENCAADA PROVINCIA Y

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

1. INTRODUCCINEl Fondo Social Michiquillay, es una persona jurdica responsable de la implementacin y ejecucin

del programa de carcter social, en el marco del Decreto Legislativo N 996 y su Reglamento,

teniendo como mbito de influencia el Proyecto Michiquillay, beneficiando los 12 sectores y 03

anexos de las comunidades campesinas de La Encaada y Michiquillay.

Los proyectos que se ejecuten con cargo a los recursos del Fondo Social, se realizan siguiendo los

procedimientos que propone el Sistema Nacional de Inversin Pblica, a fin de que se asegure el

uso eficiente y transparente de los recursos.

En tal sentido, el Fondo Social Michiquillay, a travs del presente documento convoca a la empresa

CONTRATISTA encargada de EJECUTAR LA OBRA: CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE RIEGOTECNIFICADO EN EL SECTOR EL PUNRE DE LA COMUNIDADA CAMPESINA DE MICHIQUILLAY

DISTRITO LA ENCAADA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

2. INFORMACIN GENERALFINANCIAMIENTO:El financiamiento de la ejecucin de Obra ser con recursos del Fondo Social Michiquillay.

SOLICITANTE:La Ejecucin de Obra: CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR

EL PUNRE DE LA COMUNIDADA CAMPESINA DE MICHIQUILLAY DISTRITO LA ENCAADA

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA es solicitada por el rea de Infraestructura del

Fondo Social Michiquillay y responde a una previsin del Plan Operativo Anual aprobado por el

Concejo Directivo del Fondo Social.

3. OBJETO DE LA CONVOCATORIASeleccionar al Contratista encargado de la ejecucin de Obra CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE

RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR EL PUNRE DE LA COMUNIDADA CAMPESINA DE

MICHIQUILLAY DISTRITO LA ENCAADA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

4. CONTEXTO Y PRIORIDADEl Reglamento de D.L 996 establece:Segunda prioridad:Proyectos para la generacin de empleo productivo, en particular:a) Construccin, mantenimiento, reparacin y rehabilitacin de vas de acceso y caminos rurales.

7/30/2019 L.P. N 002-2013

17/40




Pgina 17


b) Generacin de infraestructura bsica agropecuaria.c) Obras de infraestructura bsica en telecomunicaciones.d) Formacin de conglomerados comerciales, desarrollo de cadenas productivas y asistenciatcnica hacia productores agropecuarios.e) Promocin de la formacin empresarial e informacin de mercados para pequeos empresarioslocales.f) Proyectos de manejo de tecnologas para la recuperacin y conservacin y manejo de losrecursos naturales para la produccin.La Obra: CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR EL PUNRE

DE LA COMUNIDADA CAMPESINA DE MICHIQUILLAY DISTRITO LA ENCAADA PROVINCIA Y

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, corresponde al literal b de la segunda prioridad.

5. PROBLEMA A SOLUCIONAR5.1 POBLACIN OBJETIVO:

El proyecto est orientado a la Poblacin del Sector El Punre de la Comunidad CampesinaMichiquillay constituido de 40 familias y 92 beneficiarios con un rea de riego de 82.81 has.

5.2 PROBLEMA DE LA POBLACIN OBJETIVO:El problema que pretende solucionar el proyecto es la Baja Produccin agrcola en el Sector ElPunre, por la falta de disponibilidad del recurso hdrico.

5.3 ESPECIFICACIONES:

5.3.1 NORMAS PARMETROS ESTANDARES A CUMPLIR:EL CONTRATISTA, ejecutar la Obra cumpliendo el Reglamento Nacional de Edificaciones.

Las Especificaciones Tcnicas previstas en el expediente tcnico.

Las Normas Sectoriales involucradas y las buenas prcticas establecidas que todo procedimiento

de construccin exige.

5.3.2 ASPECTOS METODOLGICOS:Se efectuar la construccin realizando coordinaciones previas con las autoridades comunales,

quienes facilitarn la sensibilizacin y socializacin de los trabajos.

5.3.3 EQUIPO PROFESIONAL:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:-Perfil:-Nivel Educativo:-

i. Profesional de de Ingeniero Agrcola o Civil colegiado y habilitado.Experiencia Profesional:-

ii. Ejercicio Profesional mnimo de ocho (08) aos.iii. Experiencia profesional mnima de 04 aos como Residente de Obra.iv. Especializacin o Diplomado como residente o supervisor en obras de infraestructura.

5.4 ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD:

A. Socializacin1

Se procurar el involucramiento de las autoridades comunales, para prevenir conflictos y

resolver los problemas que se presenten en la forma ms oportuna.

1 Para la etapa de Socializacin se recomienda realizarla de manera coordinada con el Presidente del Sector y el Jefe Infraestructura FSM

a fin de constatar directamente el proceso.

7/30/2019 L.P. N 002-2013

18/40




Pgina 18


B. Plan de Capacitacin en, Operacin y mantenimiento del sistema

Elaboracin de un Plan de trabajo conjunto y organizacin comunal para la ejecucin del

proyecto.

Capacitacin sobre promocin y organizacin comunal.

Se participar en la organizacin de una Junta administradora, facilitando la

administracin y documentos de gestin necesarios, asimismo se desarrollar un Manual

de Operacin y Mantenimiento.

Complementariamente se harn inducciones de buenas prcticas ambientales.

Desarrollo de sesiones de capacitacin en: Organizacin. Funciones de la JuntaAdministradora.

Capacitacin sobre partes y funciones del sistema de Riego, captaciones, cmaras, pases

areos, conduccin, almacenamiento, distribucin, cmaras de carga, cmaras de

distribucin, vlvulas, hidrantes y lnea mvil.Capacitacin a operadores en AOM del sistema.

Curso de Administracin operacin y mantenimiento del sistema.

RESULTADOS ESPERADOS:

- El 100% de las familias de la comunidad, conocen la implementacin del proyecto,quienes deciden voluntariamente organizarse en su entorno.

- El 80% de los asociados conocen y se familiarizan con las partes y funciones delsistema.

- El 100% de los asociados se insertan activamente en el proceso constructivo de losSistema.

- Los usuarios toman la destreza de manejar las herramientas con las cuales debeoperarse el sistema.

- La JA se encuentra capacitada para manejar correctamente los libros ydocumentos contables y legales.

5.5 LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

El consultor deber obtener las licencias de uso de agua del proyecto concluido.

5.6 PRODUCTO ESPERADO:

El producto esperado es la Obra: Construccin del Riego Tecnificado en el Sector El Punrede la Comunidad Campesina Michiquillay, segn lo previsto en el expediente tcnicoaprobado.

6 TRASFERENCIA:La Obra culminada ser trasferida a la Junta Administradora previamente conformadapara tal finalidad. por consistir en una Construccin de Sistema de Riego Tecnificado y

dado que no genera gastos de operacin y mantenimiento a ninguna entidad estatal, no se

encuentra en los alcances del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

7 PLAZO:El plazo de ejecucin de obra es de 150 das calendarios.

La liquidacin de Obra tendr un plazo adicional de 40 das calendario

8 VALOR REFENCIAL Y FORMA DE PAGO:

8.1 VALOR REFERENCIAL:El valor referencial es el sealado en el expediente tcnico es de S/. 1862,211.76(un milln

ochocientos sesenta y dos mil doscientos once con 76/100 nuevos soles).

8.2 FORMA DE PAGO:

7/30/2019 L.P. N 002-2013

19/40




Pgina 19


El Pago se efectuar por avance de obra, a travs de valorizaciones mensuales, revisadas y

aprobadas por el Supervisor de Obra y a conformidad del Responsable de Infraestructura del

Fondo Social Michiquillay.

Las propuestas que no cumplen con los requerimientos tcnicos mnimos en cuanto al perfil yexperiencia del personal propuesto sern descalificadas y su propuesta ser no admitida por lotanto no podrn acceder a la calificacin de su propuesta tcnica.

CAPTULO VI

CRITERIOS DE EVALUACIN

PRIMERA ETAPA: EVALUACIN TCNICA (Puntaje Mximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comit Especial que los factores permitan la seleccin de lamejor oferta en relacin con la necesidad que se requiere satisfacer.A.- FACTOR:- "Experiencia y calificaciones del personal propuesto para la Ejecucinde la Obra"

50 Puntos

El Postor deber proporcionar informacin del Profesional mnimo requerido para la

Ejecucin de la obra de acuerdo a lo establecido en el Captulo V Trminos de Referencia.

Se evaluar siguiendo la siguiente escala:

1.- Ingeniero Residente de Obra:- Profesional de Ingeniera Agrcola o Civil. 50 Puntos

- Experiencia en General como Residente y/o Supervisor, durante elejercicio profesional:

Mayor a 7 obras ..25 puntos. Mayor de 5 obras y menos de 7 obras..15 puntos. Mayor de 4 obras y menos de 5 obras..10 puntos.

25 Puntos

- Experiencia Especfica como Residente y/o Supervisor en obrasobjeto de la convocatoria (sistema de riego tecnificado, sistema de aguapotable):

Mayor de 4 obras 25 puntos. Mayor de 3 obras y menos de 4 obras..15 puntos. Mayor de 2 obras y menos de 3 obras..10 puntos.

Nota:- Tal experiencia se acreditara nica y exclusivamente conContratos de Obra, Actas de Entrega y Recepcin de Obra. (Las tresuntas) debidamente legalizadas.

25 Puntos

B.- Factor:- Plan de Seguridad:-Las Bases debern precisar aquellos aspectos que sern considerados comodesarrollar un plan de seguridad en la ejecucin de la obra (de acuerdo a los

armetros sealados en la Ley N 29783 y Reglamento D.S. N 005-2012-TR).

1. Plan de Seguridad. presentacin del plan de seguridadpara ejecutar la obra (en formato libre): se evaluarateniendo en cuenta:-a.- Diseo de procedimiento que en materia de seguridad ysalud ocupacional que implementara el postor en la ejecucindel proyecto05 puntos.

20 puntos 20 Puntos

7/30/2019 L.P. N 002-2013

20/40




Pgina 20


b.- Presentacin de un plan que garantice la seguridad delpersonal as como de los equipos para la ejecucin delproyecto..05 puntos.c.- Presentacin de un plan de seguridad que asegure que su

personal conozca y aplique los procedimientos de controloperativo en materia de seguridad y saludocupacional05 puntos.d.- Sealar la metodologa del plan de seguridad aaplicar..05 puntos.

SE CALIFICAR DE LA SIGUIENTE MANERA1. EXCELENTE:05 puntos2. BUENO:04 puntos3. REGULAR:03 puntos4. DEFICIENTE:01 punto

Nota:-El puntaje total de este factor se obtendr sumando los cuatro puntosdel plan de seguridad.

Calificacin a b c d total050403

01

C.- Factor:- Mejoras a las condiciones Previstas. 20 puntos 20 Puntos

Criterio:Se otorgarael mximo puntaje al postor que oferteque el Residente de Obracuente con cursos, capacitaciones en RIEGO TECNIFICADO. Se evaluara lapresentacin de copias legalizadas de certificados (antigedad no mayor a 5aos a la fecha de presentacin de propuestas), otorgndose para el presentefactor la siguiente puntuacin:

Mayor a 25 horas20 puntos. Mayor a 16 horas hasta 25 horas15 puntos. Mayor a 08 horas hasta 16 horas10 puntos.

D. Factor:- "Equipamiento.10 Puntos 10 puntos

1.- Equipamiento: Se calificar, entre otros, el equipamiento einfraestructura, siempre y cuando cumplan con:

EQUIPO PARA MOVILIZARSE 05 puntos-CAMIONETA 4X4 de 2010-2012 05 PUNTOS.CAMIONETA 4X4 de 2008-2009 03 PUNTOS

EQUIPOS DE COMPUTO, Topogrfico y Otros 05 PuntosNecesarios para la ejecucin de la obra).Nota:- Todos los equipos se acreditaran con documentos fehacientes(facturas, boletas, contratos), que acrediten su propiedad del postor o sualquiler mediante una proforma de contrato.

TOTAL PUNTOS

100 Puntos

PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIN ECONMICA, EL POSTOR DEBEROBTENER UN PUNTAJE TCNICO MNIMO DE OCHENTA (80) PUNTOS.

7/30/2019 L.P. N 002-2013

21/40




Pgina 21


FORMATOS Y ANEXOS

7/30/2019 L.P. N 002-2013

22/40




Pgina 22


FORMATO N 01(Modelo)

REGISTRO DE PARTICIPANTES

TIPO DE PROCESO:

Licitacin Privada N 002-2013-CEP-AFSM

Denominacin del Proceso: CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOREL PUNRE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MICHIQUILLAY, DISTRITO DE LA ENCAADA PROVINCIAY DEPARTAMENTO CAJAMARCA.

DATOS DEL PARTICIPANTE:

(1) Nombre o Razn Social:

(2) Domicilio Legal:

(3) R. U. C N (4) N Telfono y/o celular (s) (5) N RPM

(6) Correo(s) Electrnico(s):

El que suscribe, Sr. , identificado con DNI N , representanteLegal de la empresa ., que para efecto del presente proceso de seleccin, solicitoser notificado al correo electrnico consignado en el cuadro precedente, comprometindome a mantenerloactivo durante el perodo que dure dicho proceso.

Encaada,

..... Firma, Nombres y Apellidos

y/o Razn Social del postor

7/30/2019 L.P. N 002-2013

23/40




Pgina 23


ANEXO N. 01

DECLARACION JURADA DE PRESENTACIN Y DATOS DEL POSTOR

Seores:COMIT ESPECIALLICITACION PRIVADA N 002-2013-CEP-AFSM.

Presente.-

Estimados Seores:

El que se suscribe, Representante Legal de.................., identificado con DNI N................., RUCN............., con poder inscrito en la localidad de................ en la Ficha N............ AsientoN..........., DECLARO BAJO JURAMENTOque la siguiente informacin de mi representadase sujeta a la verdad:

Nombre o Razn SocialDomicilio LegalRUC Telfono Fax

Autorizacin Municipal

Municipalidad N de Licencia de Funcionamiento Fecha

Cajamarca,..

----------------------------------------------------------------Firma, Nombres y Apellidos del postor/

Razn Social de la empresa

7/30/2019 L.P. N 002-2013

24/40




Pgina 24


ANEXO N 02

CONSTANCIA DE PARTICIPACION COMO POSTOR EN PROCESO DE SELECCION

Seores:COMIT ESPECIALLICITACION PRIVADA N 002-2013-CEP-AFSMPresente.-

Estimados Seores:

El que se suscribe, Presidente de la Junta de Administracin Local del Sector Punre de la

Comunidad Campesina Michiquillay; Hace Constar que elPostor...con RUC. N.RepresentadaLegalmente por el Sr..............................................................., identificado con DNI N

............................., tiene la Licencia para participar como Postor en el Proceso de SeleccinEjecucin de obra: Construccin Del Sistema De Riego Tecnificado En El Sector El Punre De LaComunidad Campesina De Michiquillay, Distrito De La Encaada Provincia Y Departamento

Cajamarca. Es cuanto hago constar como autoridad del sector y/o casero.

,..

----------------------------------------------------------------Firma, Nombres y Apellidos de la Autoridad

7/30/2019 L.P. N 002-2013

25/40




Pgina 25


ANEXO N 03

DECLARACION JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIN

Seores:COMIT ESPECIALLICITACION PRIVADA N 002-2013-CEP-AFSM

El que suscribe,........................................, identificado con DNI N.............................,Representante Legal de..............................., con RUC. N............................, declara que mi

representada se compromete a realizar la Ejecucin de obra: Construccin Del Sistema De RiegoTecnificado En El Sector El Punre De La Comunidad Campesina De Michiquillay, Distrito De La

Encaada Provincia Y Departamento Cajamarca,materia de la Licitacin Privada N 002-2013-AFSM-CE, de acuerdo al respectivo Expediente Tcnico, en el plazo siguiente:

PLAZO OFERTADO: ( ) DIAS CALENDARIO.

Cajamarca,..

7/30/2019 L.P. N 002-2013

26/40




Pgina 26


ANEXO N 04

DECLARACION JURADAREQUERIMIENTOS TCNICOS MNIMOS


Estimados seores:

El que suscribe .. Representante Legal de, identificado con DNI N ..RUC N .. en calidad de postor, luego de haber examinadolos documentos del proceso de la referencia proporcionados por el Fondo Social Michiquillay, yconocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece la ejecucin del proyecto.. de acuerdo con los Requerimientos

Tcnicos Mnimos contenidosTrminos de Referencia, en el captulo III de las bases.

Cajamarca, ..

------------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor/Razn Social de la empresa

7/30/2019 L.P. N 002-2013

27/40




Pgina 27


ANEXO N 05

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Slo para el caso en que un consorcio se presente como postor)


Estimados seores:

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante ellapso que dure el proceso de seleccin, para proveer y presentar una propuesta conjunta parala Licitacin Privada LICITACION PRIVADA N 002-2013-CEP-AFSM, responsabilizndonossolidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Designamos al Sr........................................, identificado con D.N.I. N.. comorepresentante legal comn del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal comnen................................., para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selecciny a suscribir con la Entidad . el contrato correspondiente.

OBLIGACIONES DE.: ( ) % Participacin OBLIGACIONES DE.: ( ) % Participacin .. ..

.. ..Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2

La Encaada,

7/30/2019 L.P. N 002-2013

28/40




Pgina 28


ANEXO N 06

CARTA DE PROPUESTA ECONMICA

Seores:

COMIT ESPECIALLICITACION PRIVADA N 002-CEP-AFSM

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el montoreferencial del presente proceso de seleccin y el expediente tcnico de la obra, mi propuestaeconmica es la siguiente:

CONCEPTOCOSTO

(Consignar Moneda YLetras)

TOTAL

El valor referencial incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros,transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobreel costo de la obra.

Cajamarca,

-----------------------------------------------------------Firma, Nombres y Apellidos del postor/


7/30/2019 L.P. N 002-2013

29/40




Pgina 29


MODELO DE CARTA DE ACREDITACION DEL REPRESENTANTE

Cajamarca,.


(nombre del postor/ Empresa y/o Consorcio), identificada con RUC N tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacin con laLICITACION PRIVADA N 002-2013-CEP-AFSM, a fin de acreditar a nuestro representante:. (nombre del representante) identificado con DNI. Nquien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizadoa realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccin.

Para tal efecto adjuntamos a la presente la vigencia poder correspondiente (solo en caso depersonas jurdicas).

.....Firma, Nombres y Apellidos del postor/


NOTA: En caso de consorcios, todos los integrantes deben firmar y sellar este formato.

7/30/2019 L.P. N 002-2013

30/40




Pgina 30


FORMATO N 02

Seores:

COMIT ESPECIALLICITACION PRIVADA N 002-2013-AFSM-CEP

(nombre del postor/ Empresa y/o Consorcio), identificada con RUC N tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacin con laLICITACION PRIVADA N 002-2013-CEP-AFSM, a fin de declarar la Relacin de Equipo Ofertadodescrito en el cuadro siguiente:

RELACIN DE EQUIPO OFERTADO

Cantidad Descripcin del Equipo y/o Bien Ao Propio /Alquilado



7/30/2019 L.P. N 002-2013

31/40




Pgina 31


FORMATO N 03

PROFESIONALES Y/O PERSONAL REQUERIDOS

Cantidad Nombres y Apellidos Profesin CIP



7/30/2019 L.P. N 002-2013

32/40




Pgina 32


FORMATO N 04

DECLARACION JURADA DE PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTOPARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

Cajamarca, ..


Ejecucin de obra:Construccin Del Sistema De Riego Tecnificado En El Sector El PunreDe La Comunidad Campesina De Michiquillay, Distrito De La Encaada Provincia YDepartamento Cajamarca

De nuestra consideracin:

Por la presente, Yo, ., me comprometo, en caso de que el Postor.., obtenga la Buena Pro en la LICITACION PRIVADA DEEJECUCION DE OBRA N 002-2013-CEP-AFSM, de la referencia, a participar en la Obra deacuerdo a lo exigido en el Perfil y las Bases, as como lo indicado en la respectiva PropuestaTcnica. As mismo, me comprometo a mantener en estricta confidencialidad, la informacin ala que pueda acceder como consecuencia de la ejecucin del proyecto.

(consignar nombre del postor), a travs de, su Representante Legal/GerenteGeneral.., se compromete a asignar al

., como (consignar cargo.), en caso deresultar adjudicados de la Buena Pro en la LICITACION PRIVADA N 002-2013-CEP-AFSME,de la referencia, de acuerdo a las Bases, as como lo indicado en la respectiva Propuesta Tcnica.

Atentamente,

.................................................Sello y Firma del Profesional Sello y Firma del RepresentanteLegal del Postor

Notas:Este Formato es obligatorio para todos y cada uno de los profesionales propuestos, su no inclusin generar que lacalificacin del profesional sea cero (0).Este Formato tiene carcter de Declaracin Jurada.

7/30/2019 L.P. N 002-2013

33/40




Pgina 33


FORMATO N 05

PRESUPUESTO DETALLADO

Sistema de Contratacin:

DESCRIPCINCOSTO

PARCIAL

TOTAL COSTO DIRECTO (1)GASTOS GENERALES (2)UTILIDAD (3)TOTAL COSTO (1)+(2)+(3)IGV 18%TOTAL GENERAL



7/30/2019 L.P. N 002-2013

34/40




Pgina 34


PROFORMA DE CONTRATO

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRACONTRATO N -2013AL-FSM

Conste por el presente documento, el contrato de Consultora para la ejecucin de obra: CONSTRUCCIN DELSISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR EL PUNRE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MICHIQUILLAY,DISTRITO DE LA ENCAADA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO CAJAMARCA., que celebra de una parte EL FONDOSOCIAL MICHIQUILLAY, en adelante EL FONDO, con RUC N 20491603306, con domicilio legal en Jr. Santa MaraN 130 - Cajamarca, debidamente representada por su Presidente la Seora CATHERINE MARIBEL MENESESQUIROZ, identificada con DNI N 09860794, segn designacin que figura inscrita en la Partida Electrnica Nro.11103004 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Cajamarca y por el Seor JESS DAZCASAHUAMN, identificado con DNI N 41720610, en su condicin de secretario del Consejo Directivo del FondoSocial Michiquillay, segn designacin que figura inscrita en la Partida Electrnica Nro. 11103004 del Registro de

Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Cajamarca; y de otra parte la empresa.., enadelante EL CONTRATISTA, con RUC N.., con domicilio legal en..,

provincia y departamento de Cajamarca, representada por el seor , identificado con DNIN., en su condicin de Gerente General, segn designacin que figura inscrita en la Partida

Electrnica Nro. del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Cajamarca, quien

adelante responder ante EL FONDO, en los trminos y condiciones siguientes:

CLUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. EL FONDO, es una persona jurdica constituida mediante Escritura Pblica de fecha 27 de enero de 2009,extendida ante Notario de Cajamarca, doctor Marco Antonio Vigo Rojas, que ha iniciado sus actividades el

da 01 de octubre del ao 2009, cuyo fin y objetivo es la gestin y administracin de los recursos del Fondo

Social Michiquillay, constituido por el Estado Peruano a travs de Pro Inversin, de acuerdo con el Decreto

Legislativo Nro. 996, que establece el rgimen aplicable a la utilizacin de los recursos prevenientes de los

procesos de promocin de la inversin privada destinados a la ejecucin de programas de carcter social,reglamentado por el Decreto Supremo Nro. 082 2008-EF.

1.2. Mediante Acuerdo de fecha , el Consejo Directivo del Fondo Social Michiquillay, acordaprobar el proceso de seleccin del Licitacin Privada N 001--2013-AFSM-CEP para la ejecucin de obra:

CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR EL PUNREDE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MICHIQUILLAY, DISTRITO DE LA ENCAADAPROVINCIA Y DEPARTAMENTO CAJAMARCA, que otorg la Buena Pro a laempresa.., por un monto de .., incluidos todos los

impuestos de Ley.

1.3. EL CONTRATISTA es una persona jurdica, legalmente constituida, cuyo objeto social es la Consultora yEjecucin de Proyectos de Obra, entre otros; adems, cuenta con personal, la experiencia y la capacidad

necesaria para ejecutar el servicio de consultora requerido por EL FONDO de acuerdo a lo sealado en lassiguientes clusulas.

CLUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

2.1. El objeto de la presente es la contratacin de la ejecucin de obra:CONSTRUCCIN DEL SISTEMADE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR EL PUNRE DE LA COMUNIDAD CAMPESINADE MICHIQUILLAY, DISTRITO DE LA ENCAADA PROVINCIA Y DEPARTAMENTOCAJAMARCA

2.2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la prestacin de los servicios (i) por su propia cuenta y riesgo; (ii) conautonoma tcnica, financiera, de transporte, administrativa y material; (iii) con sus propios recursos y

personal y, de ser el caso, bajo su propia y exclusiva direccin; y (iv) responsabilizndose por los resultados

de sus actividades.

2.3. Por su parte, EL FONDO acepta la prestacin de los servicios por parte de EL CONTRATISTA nica yexclusivamente de acuerdo con los trminos y condiciones pactados en este Contrato.

2.4. En consecuencia, queda establecido que nada de lo sealado en este contrato podr interpretarse en el

sentido de considerar a EL CONTRATISTA, ni al personal que pudiera utilizar para la prestacin del servicio,

7/30/2019 L.P. N 002-2013

35/40




Pgina 35


como agente, trabajador o dependiente de EL FONDO, pues no les une vnculo laboral ni relacin desubordinacin o dependencia alguna.

CLUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

3.1. El monto total del servicio materia del presente contrato asciende a la suma de

, a todo costo, incluido IGV y cualquier tributo o retencin de ley.

Este monto comprende el costo del servicio, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones,

pruebas, o cualquier otro concepto que pueda tener incidencia y sea necesario para la correcta ejecucin

de la prestacin materia del presente contrato, y que se cancelar de conformidad con la clusula cuarta

del presente contrato, siempre que EL CONTRATISTA haya ejecutado el servicio de acuerdo a lascondiciones pactadas en el presente Contrato y documentos que lo integren; cumplimiento que es

garantizado por EL CONTRATISTA mediante la Carta Fianza Nro. ..por la suma de., otorgado por .., cuyo vencimiento es el de 2013.

CLUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO

4.1 EL FONDO se obliga a pagar el monto total de la contraprestacin a EL CONTRATISTA en Nuevos Soles, ASUMA ALZADA, que se cancelar bimensualmente previa conformidad del supervisor del proyecto y jefede salud y nutricin del FONDO, y aprobacin del Estudio por parte del Consejo Directivo de EL FONDO,esto es,luego de la recepcin formal y completa del Expediente Tcnico escrito y suscrito por parte de EL

CONTRATISTA, incluyendo toda la informacin y documentacin correspondiente de acuerdo a Anexo deTrminos de Referencia que forma parte integrante del presente Contrato, incluyendo las aprobacionesinternas respectivas de EL FONDO.

4.2. Para tal efecto, el Expediente Tcnico deber tener el contenido mnimo indicado en el Anexo de Trminos

de Referencia que forma parte integrante de este Contrato. Al respecto, se deja constancia que el

Expediente Tcnico deber contener los requisitos tcnicos, legales, administrativos necesarios, en especial

vinculados a la obtencin de autorizaciones, licencias y/o permisos que se requieran, a fin que luego la obra

comprendida en el Expediente Tcnico pueda ser ejecutada adecuadamente conforme a la normatividad

legal, tcnica y otra de la materia y as poder obtener las autorizaciones de ejecucin de obras y otras que

resulten necesarias para tal efecto.

4.3. Para efectos del pago de la retribucin a EL CONTRATISTA, ste deber presentar a EL FONDO elcomprobante de pago correspondiente. En caso EL FONDO determine que el comprobante de pago antesindicado contiene errores o no ha sido emitido conforme a ley, remitir el mismo a EL CONTRATISTA paraefectos que ste vuelva a emitir y enviar a EL FONDO un nuevo comprobante corregido.

4.4. EL CONTRATISTA declara expresamente que, en la determinacin de la contraprestacin total, se hantomado en cuenta todas las condiciones, costos y gastos relacionados con la ejecucin del servicio, por lo

cual EL CONTRATISTA no tendr derecho a reclamo alguno frente a EL FONDO con respecto a lacontraprestacin por la ejecucin del servicio, salvo por lo sealado expresamente en el presente Contrato.

CLAUSULA QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

5.1. El presente Contrato se encuentra regulado por el Decreto Legislativo N 996 y su Reglamento aprobado

mediante Decreto Supremo N 082-2008-EF y normas modificatorias, as como por lo dispuesto en los

artculos 1755 a 1763 del Cdigo Civil, quedando indubitablemente entendido por las partes que habida

cuenta la naturaleza del Contrato es eminentemente civil, y no genera relacin laboral ni beneficio social

alguno.

5.2. Asimismo, la contratacin de servicios materia del presente Contrato es financiado con cargo a los recursos

de EL FONDO.5.3. Sin perjuicio de lo anterior, EL CONTRATISTA es responsable de estar plenamente informado de todo cuanto

se relacione con la naturaleza, localizacin y finalidad de los servicios contratados, sus condiciones

generales y locales y trminos de ejecucin, con arreglo a las prescripciones de los documentos

contractuales y el marco legal aplicable. Cualquier falta, desconocimiento, descuido, error u omisin de ELCONTRATISTA en la obtencin de la informacin mencionada no le releva la responsabilidad de apreciaradecuadamente las dificultades y los costos para la ejecucin satisfactoria de los servicios y el cumplimiento

de las obligaciones que se deriven de los documentos contractuales.

Asimismo, EL CONTRATISTA es responsable de estar plenamente informado y conocer los Trminos deReferencia para la elaboracin del Expediente Tcnico materia de este Contrato, lo cual deber ser

considerado en la elaboracin del Expediente Tcnico por parte de EL CONTRATISTA.

7/30/2019 L.P. N 002-2013

36/40




Pgina 36


5.4. El presente Contrato est conformado por: Las Bases integradas y los documentos derivados del proceso

de seleccin que establezcan obligaciones para las Partes y la Propuesta Tcnica y Econmica de ELCONTRATISTA, todos los cuales son suscritos por las Partes.El orden de prevalencia de los referidos documentos, para la ejecucin y/o interpretacin de los servicios

contratados es como sigue: i) El Contrato; ii) Las Bases integradas y los documentos derivados del proceso

de seleccin que establezcan obligaciones para las Partes y iii) La Propuesta Tcnica y Econmica de EL

CONTRATISTA.

CLUSULA SEXTA: PLAZOS Y VIGENCIA DEL CONTRATO

6.1. El plazo de ejecucin del servicio a cargo de EL CONTRATISTA es el ofertado por l, esto es, 3 (tres) aoscalendarios, contados a partir del da siguiente a la suscripcin del presente Contrato. En dicho plazo ELCONTRATISTA ejecutara el proyecto de acuerdo al Expediente Tcnico.Sin perjuicio del plazo de ejecucin antes indicado, el presente Contrato se mantendr vigente hasta que

EL CONTRATISTA culmine y entregue, y se cuente con la conformidad de las instancias pertinentes de ELFONDO, el Expediente Tcnico de acuerdo al presente contrato y Anexos respectivos, sin que ello impliqueque el contrato ha devenido en uno de duracin indeterminada.

En consecuencia, durante la vigencia del presente Contrato, EL CONTRATISTA deber cumplir con todas lasactividades y/o productos indicados en el presente Contrato y sus Anexos, hasta la entrega a satisfaccin

de EL FONDO, del proyecto materia del contrato.6.2. Se deja constancia que, lo anteriormente pactado, no enerva el cumplimiento de las obligaciones asumidas

por EL CONTRATISTA respecto de la entrega del Proyecto en el plazo indicado en el numeral 6.1; por tantoEL FONDO queda facultado a resolver el presente Contrato por incumplimiento de EL CONTRATISTA yaplicar las penalidades establecidas en el presente Contrato, si ste no verifica la entrega de lo establecido

en este contrato y Anexos, en el plazo pactado.

CLAUSULA SPTIMA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

7.1. La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto a directivas reguladas por EL FONDO.En caso de existir observaciones, EL FONDO le comunicar por escrito dichas observaciones a ELCONTRATISTA, indicando claramente en qu consisten stas, dndole a EL CONTRATISTA un plazo prudentepara su subsanacin, en funcin a la complejidad de las observaciones, dicho plazo no podr ser menor de

dos (2) das ni mayor de (10) das.

Si despus del plazo otorgado a EL CONTRATISTA para subsanar las observaciones, EL FONDO consideraque no se ha cumplido a cabalidad con la subsanacin, podr resolver el contrato.

7.2. Este procedimiento no ser aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las

caractersticas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso EL FONDO no efectuar la recepcin del ExpedienteTcnico, debiendo considerare como no ejecutada la prestacin, aplicndose las penalidades y resolucin

del contrato que correspondan.

7.3. Por otra parte, el no cumplimiento o cumplimiento parcial, tardo o defectuoso, por parte de ELCONTRATISTA para el levantamiento o subsanacin de las observaciones dar lugar a la resolucin delpresente contrato.

CLAUSULA OCTAVA: PENALIDADES POR RETRASO INJUSTIFICADO

8.1. EL FONDO le aplicar a EL CONTRATISTA una penalidad por cada da de atraso, hasta por un monto mximoequivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato. En todos los casos, la penalidad se aplicar

automticamente y se calcular de acuerdo a la siguiente frmula: Penalidad Diaria = 0.10 x Monto / F xPlazo en das (Donde: F= 0.10).

En tal sentido, cuando se llegue a cubrir el monto mximo de la penalidad, EL FONDO podr resolver elcontrato por incumplimiento.

8.2. Esta penalidad ser deducida de la retribucin que corresponda a EL CONTRATISTA.8.3. La justificacin por el retraso nicamente se aplicar en caso fortuito o fuerza mayor que impidan la

ejecucin de los servicios contratados, lo cual deber ser demostrado por EL CONTRATISTA de manerafehaciente, sujetndose a lo dispuesto por el Cdigo Civil y dems normas concordantes, y siempre que no

deriven en acto o negligencia de EL CONTRATISTA respecto del cumplimiento de las obligaciones a su cargo.La existencia de un evento que constituya caso de fuerza mayor o caso fortuito no podr ser utilizada como

argumento para reclamar una compensacin adicional, por lo que cada parte deber asumir sus propios

costos y gastos asociados con dicho caso o causados por el mismo. La parte que invoca fuerza mayor o caso

fortuito deber adoptar todas las medidas razonables para mitigar el impacto potencial del caso de fuerza

mayor o caso fortuito en la ejecucin de sus obligaciones asumidas en el Contrato.

7/30/2019 L.P. N 002-2013

37/40




Pgina 37


8.4 En caso de incumplimiento o retraso, EL CONTRATISTA quedar constituido en mora automtica, sinnecesidad de requerimiento previo o interpelacin, conforme al artculo 1333 del Cdigo Civil.

8.5. EL FONDO Evaluar el Expediente Tcnico en un plazo no mayor a 10 das hbiles despus de haber recibidoel documento final y a satisfaccin de EL FONDO.

CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES ESPECIALES DE EL CONTRATISTA

9.1. Realizar las acciones necesarias para la ejecucin del proyecto de acuerdo al Expediente Tcnico, Contrato

y Anexos; el cual deber ser concordante con la normatividad legal aplicable y asimismo cumplir con los

lineamientos o parmetros tcnicos, administrativos y otros establecidos de las autoridades sectoriales

competentes, as como autoridades de nivel municipal, regional o instancias que correspondan, de acuerdo

al tipo de obra involucrada.

En este sentido, EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar todas aquellas prestaciones que, sin estarenunciadas expresamente en el presente Contrato y Anexos que lo integran tengan relacin directa con los

servicios contratados y que puedan ser razonablemente exigidas por EL FONDO, por ser necesarias para elcabal cumplimiento de los objetivos propuestos.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas delpresente Contrato y Anexos, bajo sancin de quedar inhabilitado para contratar con EL FONDO en caso deincumplimiento.

9.2. Suministrar, bajo su costo, cuenta y riesgo, el equipo, material, insumos, y todos los elementos necesarios

para la ejecucin de los servicios contratados.

9.3. EL CONTRATISTA, bajo ningn ttulo, podr gravar, ceder, transferir o subrogar, total o parcialmente elpresente Contrato, los derechos que de ste se deriven, as como realizar subcontrataciones del servicio o

parte de los trabajos ni los pagos relativos a la ejecucin, sin el previo consentimiento y autorizacin escrita

de EL FONDO, quien podr establecer restricciones o limitaciones en relacin con dichas cesiones osubcontrataciones, vinculantes para los cesionarios o subcontratistas. En cualquier caso, EL CONTRATISTAsiempre mantendr la responsabilidad directa e integral por la ejecucin del servicio frente a EL FONDO.

9.4. EL CONTRATISTA se obliga a cuidar y preservar la

l.p. n° 002-2013

Documents