licitacion publica noc.2.1 - certificación iram de conformidad con norma iram 3517 para servicio de...

LICITACION PUBLICA Nº 2.381

OBJETO PROVISIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO

PRESUPUESTO OFICIAL $ 217.102 (Pesos doscientos diecisiete mil ciento dos ) IVA INCLUIDO

GARANTIA DE LA OFERTA : $ 2.171,02 (Pesos dos mil ciento setenta y uno con 02/100)

APERTURA CONSULTAS

DIA 27-10-2009 EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA

HORA 1100

DE SANTA FE

MEDIO AMBIENTE HIGIENE Y SEGURIDAD

LUGAR EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA

Primera Junta 2558 – Piso 1- Of. 7 3000 Santa Fe

San Martín 2365 – piso 6 – SANTA FE

Tel: 0342-4505816

PRECIO DEL LEGAJO $ 179 + IVA Pesos: (ciento setenta y nueve) + IVA.-

El presente Pliego consta de ........................... fojas útiles.--

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE SANTA FE AREA ABASTECIMIENTO – UNIDAD COMPRAS

Primera Junta 2558 – 1º Piso – (3000) Santa Fe Tel/Fax: (0342) – 4505.856 – 4505.842 – 4505.851 – 4505.854 – 4505.855

Gustavo Alberdi

Ejemplar Sin Valor

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE Gerencia Recursos Humanos –Área Organización y Desarrollo de Personal - Medio Ambiente, Higiene y Seguridad Santa Fe - San Martín 2365 6° Te. 4505816 C:\temp\ext 2009.doc

ALCANCE DE SUMINISTRO

MATRICULA DESCRIPCION

95931000

Servicio integral de mantenimiento de sistemas contra incendio

en edificios de la EPE de Administración Central, Sucursal Santa

Fe Norte y Sur, Sucursal Centro y Sucursal Reconquista, todas

sus dependencias e incluidas las ET.

Plazo de contratación: un año (1) con la opción de prorroga por un periodo igual.-

Medio Ambiente Higiene y Seguridad Santa Fe Área Organización y Desarrollo de Personal Gerencia Recursos Humanos

Gustavo Alberdi

Ejemplar Sin Valor


SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO

A – OBJETIVOS:

Establecer los lineamientos para contratar un Servicio Integral de Mantenimiento de los Sistemas contra Incendios, en el ámbito de la Sucursal Santa Fe ( Norte y Sur), Sucursal Centro, Sucursal Reconquista, Edificio Galería Garay y Edificio 1ª Junta de la Empresa Provincial de la Energia de Santa Fe.-

El Servicio se deberá prestar en: - Edificios Primera Junta y Edificio Galería Garay - Dependencias Sucursal Santa Fe Norte y Sur (incluidos todos los edificios de la ciudad, agencias, y E.T.) - Dependencias Sucursal Centro (incluidas las agencias, localidades, y E.T.) - Dependencias Sucursal Reconquista (incluidas las agencias, localidades y E.T.) incluidas aquellas que no se encuentren detalladas en listado adjunto.

B – DESCRIPCION DE TAREAS:

B.1– Mantenimiento, inspección y ensayos de: red de hidrantes, red de rociadores automáticos, Sistema de detección de incendios, sistema de extinción de incendios, según corresponda a cada unidad. B.2– Inspección, mantenimiento y recarga de los Extintores portátiles propios y en préstamo.

B.3– Confeccionar y entregar toda la documentación: Protocolos de pruebas hidráulicas – Listas de puestos de incendios – Inventario de equipos extintores portátiles de propiedad de la EPE– Plano/s de ubicación de puestos de incendios – Planilla de inspecciones y novedades. B.4– Las firmas que se presenten a cotizar deberán presentar un cronograma detallando las tareas a realizar, discriminando lugar y tiempo a realizar las tareas mencionadas en la presente especificación técnica.

C – REQUISITOS PARTICULARES:

C.1.1 – SEGUROS: Será requisito obligatorio, para el ingreso a dependencias de la EPE para la ejecución de los trabajos contratados, la presentación de: - Certificado de afiliación a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), y constancia de esta, de la nomina de personas en relación de dependencia que se encuentran amparadas respecto de los riesgos previstos en la Ley de Riesgos del Trabajo Nº 24557 y sus modificaciones. Asimismo en oportunidad

Gustavo Alberdi

Ejemplar Sin Valor

de cada vencimiento, deberá aportar fotocopia certificada del pago pertinente en tal concepto.

- Él o los titulares de la empresa, que se desempeñen en el servicio, constancia de que se encuentran cubiertos con póliza de Seguro de vida. C.1.2 – Constancia de cumplimiento de lo dispuesto por las Resoluciones SRT Nº 231/96 y 51/97 y Dcto. 911/96, como de cualquier otra normativa aplicable en materia de Higiene y Seguridad. C.1.3 – HIGIENE Y SEGURIDAD: El contratista, deberá cumplir con la resolución Nª 020/04 EPE. C.1.4 – CARTA DE INDEMNIDAD: El contratista presentara 48 horas antes del inicio del servicio, una Carta de Indemnidad, donde constara la nomina del personal que trabajara en el servicio. Cuando ya haya iniciado los servicios y deba incorporar nuevo personal, previamente remitirá una nota complementaria con todos los datos requeridos en la nota original. C.2 – REQUISITOS TÉCNICOS: C.2.1 - Certificación IRAM de conformidad con norma IRAM 3517 para servicio de control, mantenimiento y recarga de extintores C.2.2 – Aplicación de Marbetes en los extintores, de color conforme a norma IRAM 3517/2. C.2.3 – Prueba hidráulica, con cálculo de deformación, firmada por profesional habilitado. C.2.4 – Prueba de funcionamiento de todos los equipos. C.2.5 – Modelo de Planillas.

D – DETALLE DE LOS SERVICIOS A BRINDAR:

D.1 – EXTINTORES PORTATILES: D.1.1 – Inspección: Frecuencia: Trimestral Alcance: Extintores portátiles existentes. Contenido: - En la primera inspección deberá confeccionar y entregar a Medio Ambiente, higiene y Seguridad; planos de ubicación de todos los extintores bajo sistema informático, los que se actualizaran después de


cada inspección. Dicha documentación deberá ser entregada con un plazo máximo de noventa (90) días, de otorgada la orden de compra.

- Informe e Inventario de cada Inspección: Donde se consignara en planilla especifica, el estado de cada extintor, propio o en préstamo.

- Dicha planilla, deberá contener los siguientes datos: Nombre del Inspector. Fecha. Puesto Nº Ubicación Clase y Capacidad Fecha de prueba de funcionamiento o hidráulica Estado del extintor, detallado en sus distintos componentes,

como así también del sostén del mismo y su respectiva señalización (placa base, señalización en altura y en piso).

D.1.2 – MANTENIMIENTO:

♦ Pruebas de funcionamiento e hidráulica. ♦ Reemplazo de componentes deteriorados o envejecidos (ej.: recarga

por vencimiento del agente extintor). ♦ Pintura. Según norma IRAM 3517-2, inciso 4.4: Todo extintor que ingrese para el proceso de mantenimiento,

debe someterse al proceso de pintura en los siguientes casos: a) Cuando presente oxidación – b) Cuando el deterioro por desprendimientos, rayones, etc., permita ver la superficie del metal base. – c) Cuando se note pérdida de brillo considerable o color diferente del establecido en la norma de fabricación correspondiente. – d) Cuando el extintor haya sido repintado parcialmente y se note diferencia de color entre la pintura base y la aplicada.

♦ Todo equipo retirado en forma temporaria por mantenimiento o reparación deberá ser reemplazado por la empresa que presta el servicio, por otros de similares características, el que se inventariara como en carácter de préstamo.

♦ Se incluyen trabajos de recarga por la utilización de extintores en una cantidad no superior al (2 %) dos por ciento de la dotación Total.

♦ Se incluirá la provisión y colocación de la señalización reglamentaria (chapa baliza) y los soportes (de corresponder) para cada puesto. (IRAM 3517)

♦ En aquellas dependencias que no se cuenten con extintores se deberán cubrir con equipos del prestador hasta la provisión por parte de la Empresa Provincial de la Energía y/o hasta el término del presente convenio.

NOTA: Para estas tareas de mantenimiento, se deberán aplicar la Norma IRAM Nº 3517.

Gustavo Alberdi

Ejemplar Sin Valor

D.2 – RED DE HIDRANTES: D.2.1 – INSPECCION: Frecuencia: Trimestral Alcance: Totalidad de los hidrantes Contenido:

- Identificación del hidrante. - Medición de presiones: estáticas y dinámicas. - Verificación del estado de mangueras, válvulas, lanzas, uniones,

gabinete. - Registrar todos los datos en planilla, identificando el Inspector.

D.2.2 – MANTENIMIENTO:

- Prueba hidráulica anual, de todas las mangueras.

D.3 – SISTEMA DE DETECCION, ALARMA Y EXTINCION DEL CENTRO DE COMPUTOS (boulevard) D.3.1 – INSPECCION

-Frecuencia: Semestral -Contenido: -Estado de situación (B, R, M, Falta) -Lectura de Presiones -Alcance: Central – Detectores – Pulsadores – Sirenas – Módulos – Válvulas (Actuadoras automáticas y manuales) – Tablero repetidor – Manómetros de cilindros de los sistemas de extinción automática.

D.3.2 – Testeo:

-Frecuencia: Trimestral -Contenido: Impresión de Eventos históricos estado del sistema

-Alcance: Central funciones, baterías, fuente de energía, leds, display – Reporte histórico.

-Frecuencia: Anual -Contenido: Estado de situación (B, R, M, Falta) -Alcance: Detectores – Pulsadores – Tablero repetidor – Válvulas actuados.

Todo remito que implique una inspección, retiro o novedad a ser presentada ante higiene y seguridad deberá estar firmada por el jefe del sector o quien este designe, no pudiendo ser personal ajeno a esta EPE y para el caso de los edificios de Galería Garay, 1° junta, Boulevard y Urquiza se deberá contar con la firma del jefe de cada piso o quien este designe.

Para acceder a la autorización de los pagos mensuales correspondientes se deberá hacer un detalle pormenorizado de las tareas efectuadas donde se aclare la cantidad de equipos procesados, porcentaje faltante y recomendaciones u otras


consideraciones a tener en cuenta; este requisito será indispensable para poder autorizar las facturas correspondientes.

E – PRESENTACION DE LA COTIZACION DEL SERVICIO:

La misma deberá presentarse en forma GLOBAL, y detallada según los puntos mencionados anteriormente, deberá tenerse en cuenta los elementos que pudieran considerarse como complemento de los elementos principales (entre ellos podemos mencionar a la señalización requerida para los extintores). Informe de las tareas a realizar, con cronograma discriminado de localidades y recarga de equipos etc.

Gustavo Alberdi

Ejemplar Sin Valor


LISTADO DE EXTINTORES SANTA FE EDIFICIO DIRECCIÓN Te CANT AGENTE CAP TOTAL Urquiza y Tucumán Urquiza 2463 4505540 16 C02 5 Urquiza y Tucumán 21 ABC 5 Urquiza y Tucumán 3 AM 10 Urquiza y Tucumán 1 BCK 5 Urquiza y Tucumán 6 C02 10 Urquiza y Tucumán 3 ABC 2,5 Urquiza y Tucumán 1 ABC 10 51 Equipos Eléctricos Lisandro de la torre 2455 4505869 13 ABC 5 Equipos Eléctricos 3 ABC 50 Equipos Eléctricos 3 ABC 2,5 Equipos Eléctricos 3 ABC 10 Equipos Eléctricos 2 C02 5 Equipos Eléctricos 1 C02 15 25 CD Progreso, 1° mayo, Mayoraz y Guemes 3 CO2 10 Dependientes de equipos eléctricos 4505869 3 CO2 5 CD Progreso, 1° mayo, Mayoraz y Guemes 2 ABC 2,5 Dependientes de equipos eléctricos 4505869 2 ABC 5 CD Progreso, 1° mayo, Mayoraz y Guemes 2 ABC 10 Dependientes de equipos eléctricos 4505869 2 ABC 50 14 Galería Garay San Martín 2365 4505816 20 ABC 5 Galería Garay 15 AM 10 Galería Garay 8 AFFF 10 Galería Garay 3 C02 5 46 1 junta 1° Junta 2558 4505754 5 AFFF 10 1 junta 3 AM 10 1 junta 10 ABC 5 1 junta 1 C02 5 19 Aristóbulo del valle 4545 4560771 9 ABC 10 Aristóbulo del valle 4545 3 ABC 5 Aristóbulo del valle 4545 1 HCFC 5 13 Granja 9 de julio Aristóbulo del Valle 8000 4603727 2 ABC 50 Granja 9 de julio Depende de Almacén Villa Maria Selva 2 C02 10 4 UOPA Dorrego 7428 4600279 8 C02 5 UOPA Dorrego 7428 4601023 1 C02 10 UOPA Dorrego 7428 2 ABC 50 11 Tacuari 6151 4505444 6 C02 5 Tacuari 6151 4505447 2 C02 10 Tacuari 6151 2 C02 3,5 Tacuari 6151 2 ABC 10 Tacuari 6151 3 AM 10 Tacuari 6151 2 ABC 50 Tacuari 6151 13 ABC 5 30 Almacenes V M Selva Rep de Siria y Espora 4602005 9 C02 10

Gustavo Alberdi

Ejemplar Sin Valor

Almacenes Villa M selva 10 C02 5 Almacenes Villa M selva 4 ABC 50 Almacenes Villa M selva 1 ABC 10 24 E T Santa Fe Norte Arist. del Valle y Galicia 4695029 1 ABC 50 E T Santa Fe Norte 2 C02 5 E T Santa Fe Norte 1 C02 30 4 E T Santa Fe Oeste Alfonso Duran 4800 4538013 9 Co2 5 E T Santa Fe Oeste 4 ABC 10 13 E T Calchines Calchines y Guemes 4505656 7 C02 5 E T Calchines 3 C02 10 E T Calchines 4 ABC 5 14 E T Santa Fe Centro San Jerónimo y M Comas 1 ABC 50 1 Galicia 2390 4608398 2 ABC 5 Galicia 2390 4602354 2 C02 5 Galicia 2390 1 ABC 2,5 Galicia 2390 1 HCFC 5 6 Zeballos Zeballos 4655 4890381 3 C02 5 Zeballos 2 ABC 5 5 Bv Pellegrini 2626 4505653 15 ABC 5 Bv Pellegrini 2626 4505621 5 C02 5 Bv Pellegrini 2626 2 AM 10 Bv Pellegrini 2626 1 ABC 10 Bv Pellegrini 2626 6 HCFC 2,5 Bv Pellegrini 2626 2 ABC 2,5 Bv Pellegrini 2626 5 C02 10 36 Total 316


INTERIOR

LOCALIDAD Dirección Teléfono CANT AGENTE CAP. TOTAL

Alejandra Moreno S/N 03405 492015 3 C02 10 3 E.T. Arocena 1 C02 5 E.T. Arocena 1 C02 7 E.T. Arocena 1 ABC 10 E.T. Arocena 1 ABC 50 4 Arroyo Ceibal llamar Villa Ocampo Barrancas Rivadavia S /n 03466 422270 1 ABC 10 Barrancas 2 ABC 5 3 Bo de Irigoyen 0 0 0 0 Calchaquí Juan de Garay 1449 03483 470284 2 C02 5 Calchaquí 1 ABC 2,5 Calchaquí 1 ABC 5 Calchaquí 1 ABC 10 5 Calchaquí E T 03483 470352 2 C02 30 Calchaqui E T 6 C02 10 8 Cañada Ombú llamar Villa Ocampo Coronda Rivadavia 1873 4910070 1 C02 5 Coronda 2 ABC 10 Coronda 4910425 1 ABC 2,5 4 Elisa Ruta 4 S/ n 03498499056 1 C02 5 Elisa 2 C02 10 Elisa 1 ABC 1 4 Emilia Saavedra 236 03497- 493031 1 ABC 10 1 Esperanza 1 ° de Mayo 1780 03496- 420301 8 ABC 5 Esperanza 1 H -1 5 9 Esperanza ET 6 C02 5 Esperanza E T 2 C02 15 Esperanza E T 1 ABC 50 9 Florencia Ruta 03482 491120/491363 2 C02 5 2 Franck Alberdi 2350 4930270 2 C02 5 Franck 1 ABC 5 3 Galvez Edison 226 03404 481248 1 C02 5 1 Gob Crespo Caseros 389 03498 480070 2 C02 5 2 Gob Crespo (puesto de Secc) Ruta 11 y Ruta 39 2 ABC 10 2 Grutly 03496492508 1 C02 5 Grutly 1 ABC 5 2 Helvecia Entre Rios 874 03405 470120 4 C02 10 4 Helvecia SUB Llamar a 03405 470120 2 C02 10 2 Humboldt Belgrano y Colon 03496 480198 1 C02 5 Humboldt 2 ABC 10 3 Intiyaco 03482 490329 o llamar Villa Ocampo Irigoyen 3 C02 5 3 La Pelada Belgrano S/N 03497 495045 1 ABC 5 1

Gustavo Alberdi

Ejemplar Sin Valor

La Criolla 03498 495299 Laguna Paiva Moreno 1405 4940201 4940419 1 C02 5 Laguna Paiva 4 ABC 5 Laguna Paiva 1 AM 10 Laguna Paiva 1 H - 1 5 Laguna Paiva 1 ABC 10 Laguna Paiva 1 H- 1 2.5 9 Laguna Paiva ET 2 ABC 10 2 Lanteri 2 ABC 5 2 Las Garzas 1 C02 5 1 Las Toscas 03482 492229 20 ABC 5 2 Llambi Campbell 1 ABC 10 1 Maciel 3 ABC 10 3 Malabrigo 2 ABC 10 Malabrigo 1 C02 5 3 Matilde 1 C02 5 Matilde 1 ABC 5 2 Marcel. Escalada Llamar a San Justo 03498 427221 0 0 0 0 Nelson 9 de Julio 148 4902244 1 ABC 5 Nelson 1 ABC 10 2 Nelson E.T. 1 CO2 5 1 Nuevo Torino 03496 494520 1 ABC 10 1 Pay Zume 4 ABC 10 Pay Zume 1 ABC 50 5 Pilar 2 C02 5 Pilar 1 ABC 5 3 Progreso 2 ABC 5 Progreso 1 AM 10 Progreso 1 H – 1 5 Progreso 1 ABC 10 5 Providencia 1 C02 5 1 Rec B Chiapero 3 ABC 100 Rec B Chiapero 2 ABC 50 Rec B Chiapero 1 ABC 70 Rec B Chiapero 1 ABC 5 7 Rec Ludueña 6 ABC 5 Rec Ludueña 1 A M 10 Rec Ludueña 4 H - 1 5 11 Reconquista E T TEL N° 03482 15635771 6 C02 5 Reconquista E T 2 C02 10 Reconquista E T 2 C02 30 10 Recreo 1 ABC 10 Recreo 3 ABC 5 4 Rincón Dorrego 1351 4970124 4971551 0 0 0 0 Romang Urquiza 1397 03482 496057 3 C02 10 Romang 1 ABC 1 Romang 1 ABC 5 5 San Carlos 1 C02 5


San Carlos 2 ABC 5 San Carlos 1 ABC 10 4 San Carlos E T 1 C02 5 San Carlos E T 2 C02 30 3 San Javier Bv. Teofilo Madrejón 1121 03405 424226 4 C02 10 San Javier 03405 15688315 1 C02 2 San Javier 1 C02 5 San Javier 1 ABC 2,5 San Javier 4 ABC 10 11 San Javier SUB Ruta Pcial. N° 1 s/n 03405 424710 1 C02 5 San Javier SUB 03405 15688315 6 C02 10 San Javier SUB 4 ABC 10 San Javier SUB 1 C02 20 San Javier SUB 1 ABC 50 13 San Jmo Norte Moreno 533 03404 460550 6 ABC 5 San Jmo Norte 1 HCFC 5 San Jmo Norte 1 HCFC 2,5 San Jmo Norte 3 C02 5 San Jmo Norte 1 C02 10 12 Sub San Jmo Norte 3 C02 5 Sub San Jmo Norte 1 C02 10 4 San Justo 9 de Julio s/n 03498 427221 3 ABC 5 San Justo 427286 1 ABC 10 San Justo 1 ABC 2,5 San Justo 1 HCFC 5 6 San Justo SUB 03498 427083 2 C02 30 San Justo SUB 1 C02 10 San Justo SUB 3 C02 5 San Justo SUB 1 ABC 10 7 Santa Rosa Dorrego y Santa Rosa 4908113 Sarmiento 03497 497188 1 C02 5 1 Sauce Viejo 4950200 1 C02 5 Sauce Viejo 1 ABC 5 2 Santo Tome San Martín 1648 4743506 4 ABC 5 4 Soledad 1 C02 5 Soledad 1 ABC 5 2 Santa Clara 4 C02 5 4 Tartagal llamar Villa Ocampo Va Guillermina 1 10 Va Guillermina 1 ABC 10 Va Guillermina 2 C02 5 4 Va Ocampo 03482 466333 1 AM 10 Va Ocampo 2 ABC 1 Va Ocampo 2 C02 5 5 Va Ocampo ET 3 ABC 5 Va Ocampo ET 3 C02 5

Gustavo Alberdi

Ejemplar Sin Valor

Va Ocampo ET 2 C02 10 Va Ocampo ET 2 C02 30 10 Va Ocampo Redes 1 AM 10 Va Ocampo Redes 2 C02 10 Va Ocampo Redes 2 C02 5 5 Villa Ana Vera 3 ABC 10 Vera 1 ABC 2,5 Vera 2 HCFC 2,5 6 Vera SUB 2 C02 10 2 192 Total 260

TOTAL

SANTA FE 316

TOTAL

INTERIOR 260

TOTAL DE

EXTINTORES 576 Medio Ambiente, Higiene y Seguridad Santa Fe Área Organización y Desarrollo de Personal Gerencia Recursos Humanos

Pliego de Bases para contratación de Servicios vigente con ley 12105 y Res. 328

Página 1 de 10

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA CONTRATACION DE SERVICIOS

CAPITULO I CONCEPTOS GENERALES

Art. 1º - OBJETO DEL PLIEGO: El presente pliego establece las bases y condiciones generales a que se ajustará la Licitación, adjudicación y contratos de prestación y/o locación de servicios, cuyas condiciones complementarias y especificaciones técnicas, se indican por separado.

Art. 2º - DENOMINACION: A los efectos de la aplicación de este Pliego y todo otro documento contractual se aplicarán las siguientes denominaciones:

EMPRESA: Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe - ley 10.014.

PROPONENTE: Persona física o jurídica que presenta ofertas en las licitaciones con vistas a efectuar la provisión de materiales y/o locación de servicios solicitados.

ADJUDICATARIO: Persona física o jurídica a la que se encarga la provisión y/o ejecución total o parcial de lo licitado.

CONTRATISTA: Persona física o jurídica signataria del contrato de provisión y/o locación de servicios.

OFERTA: Conjunto de documentos, requisitos y propuestas, presentados por el proponente.

PROPUESTA: Presupuesto o precio y condiciones de los materiales y/o prestaciones de servicios ofrecidos.

Art. 3º - REGISTRO DE PROVEEDORES: A los efectos de la presentación de las ofertas es requisito estar inscripto en el Registro de Proveedores de la Empresa, cumplimentando la reglamentación establecida a tal efecto. Se aceptarán ofertas de proponentes que no cumplan con esta exigencia, a condición que esta inscripción sea cumplimentada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas posteriores al acto de apertura de la Licitación.

Art. 4º - PLAZOS: Salvo que se establezca expresamente lo contrario, todos los plazos establecidos en el presente Pliego, serán computados en días calendarios.

Art. 5º - ORDEN DE PRELACION: En caso de discrepancia entre los documentos del legajo del llamado a Licitación, privará lo dispuesto en ellos en el orden siguiente:

1º) Pliego Complementario al de Bases y Condiciones Generales.

2º) Descripciones, Normas, Especificaciones Técnicas.

3º) El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales.

4º) Alcance del Suministro.

5º) Régimen de Contrataciones de la Empresa Provincial de la Energía conforme a la Ley Nº 10.014.

6º) Ley de Contabilidad de la provincia de Santa Fe.

Art.6ª - ADQUISICION DEL PLIEGO LICITATORIO: Todo interesado en concurrir a una Licitación debe adquirir, en el lugar indicado en el aviso, y hasta el segundo día anterior al de fecha de apertura en horario administrativo, un ejemplar completo del PLiego que, en cada caso fije las bases y condiciones de la licitación. En tal caso la Empresa extenderá comprobante en forma, a nombre del adquirente, a efectos que el proponente cumpla con lo requerido en el Artículo 10ª subinciso 1.3 del presente.

Art. 7º - CONSULTAS Y ACLARACIONES: En ningún caso se podrá alegar desconocimiento o interpretación errónea de las disposiciones que constituyen el legajo formado con motivo de la Licitación.

A tal efecto, las dudas que pudieran originarse acerca de las mismas, como así también, y especialmente, respecto de planos, cómputos y especificaciones técnicas, en general, deberán plantearse por escrito a la Empresa solicitando en forma concreta las aclaraciones que se estimen necesarias.

Gustavo Alberdi

Ejemplar Sin Valor

Las consultas podrán ser efectuadas como máximo hasta los cinco (5) días hábiles anteriores al del acto de apertura. Las respuestas de la Empresa serán escritas, y se remitirán al interesado en el domicilio que indique en su presentación. A exclusivo criterio de la Empresa, la misma podrá comunicar esa respuesta a los otros posibles proponentes, en la medida que considere de interés o necesario, el dar a conocer a los mismos los términos de dicha respuesta.

Toda información, en cuanto a la presentación de la oferta, podrá ser requerida hasta una (1) hora antes de la fijada para la apertura de la presente Licitación en el mismo domicilio definido como lugar de apertura.

Con posterioridad a la adjudicación, todo tipo de consulta de parte del contratista, no implicará bajo ningún concepto prorrogar el plazo de entrega que se haya convenido.

CAPITULO II DE LOS REQUISITOS Y FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Art. 8º - LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION: Las ofertas deberán ser presentadas en el lugar que se indique en el aviso de Licitación en horas hábiles de oficina, hasta el día y hora fijados para la apertura del acto.

Cuando con posterioridad al llamado a Licitación se declare feriado o se acuerde asueto, el acto tendrá lugar el siguiente día hábil, a la misma hora.

No serán tenidas en cuenta aquellas ofertas que lleguen por Correo o cualquier otro medio con posterioridad al acto de apertura aun cuando se justifique con el matasellos u otro elemento haber sido despachado oportunamente.

Art. 9º - PRESENTACION: Para presentarse a una Licitación y para que sea válida su concurrencia, el proponente deberá depositar por si o por interpósita persona, en la oficina donde aquella deba verificarse hasta el día y hora establecidos para el respectivo acto, en sobre cerrado, todos los documentos que se exigen en el artículo siguiente. Esta presentación podrá hacerse también por carta, sin responsabilidad alguna para la Empresa por demora o extravío de cualquier origen.

En ningún caso el sobre de presentación tendrá membrete ni inscripción alguna que identifique al proponente y llevará como única leyenda, la siguiente:

Licitación (Privada o Pública) Nº a verificarse el día de 19 , a las hs, en la EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA, calle Nº , Santa Fe.

Este Sobre Presentación contendrá además de la documentación que se detalla en el Artículo siguiente, otro sobre identificado como Sobre Propuesta. Este Sobre Propuesta es suministrado por la Empresa como parte del pliego que se entrega a los oferentes. Se lo presentará debidamente cerrado y en su interior corresponderá colocar la documentación que se requiere en el próximo Artículo.

Art. 10º - CONTENIDO DEL SOBRE PRESENTACION Y DEL SOBRE PROPUESTA: Los documentos que deben incluirse para la presentación son los siguientes:

1-SOBRE PRESENTACION:

1.1) Garantía de la propuesta constituida como mínimo, por el 1 % (uno por ciento) del importe del Presupuesto Oficial. Esta garantía deberá ser formalizada mediante alguna de las formas establecidas en el artículo 17º) de este Pliego.

1.2) Sobre Propuesta debidamente cerrado, con el contenido previsto en el inciso 2 de este mismo artículo.

1.3) Un ejemplar completo del legajo que sirvió de base para el llamado a la Licitación, debidamente firmado por el proponente en todas sus hojas, tanto en el anverso como en el reverso, con el recibo que acredite haberlo adquirido antes de la Licitación.

1.4) Reposición del sellado provincial de ley.

1.5) Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores de la Empresa.

1.6) Constancia de haber efectuado el pago correspondiente al periodo en vigencia del impuesto a los Ingresos Brutos y nota con carácter de declaración jurada que manifieste la inexistencia de deudas en concepto de este impuesto.

1.7) Constancia de haber efectuado el pago correspondiente al periodo en vigencia de aportes de la Ley 5110 (Provincia de Santa Fe) y nota con carácter de Declaración Jurada que manifieste la inexistencia de deudas en concepto de dicha ley o su condición de no ser contribuyente de la misma.

Página 2


Página 3 de 10

1.8) Declaración Jurada a la que refiere la Ley Nacional Nº 17250, en cuento a lo no existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y de todo otra obligación en materia previsional.

1.9) Antecedentes del proponente como proveedor de los mismos servicios que constituyan el objeto de esta Licitación.

1.10) Declaración de que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Santa Fe.

1.11) Domicilio Real y Domicilio Legal del Proponente es en este último donde se practicarán todas las notificaciones vinculadas con la Licitación y eventualmente con el contrato de adjudicación. Optativamente podrá constituirse un domicilio legal en la ciudad de Santa Fe, o en la ciudad donde se lleve a cabo la apertura de la Licitación.

1.12) Constancia de inscripción y otorgamiento del Nº de C.U.I.T. (Clave Unica de Identificación Tributaria) emitida por la Dirección General Impositiva.

1.13) Otras formalidades que se especifiquen en el Pliego Complementario al de Bases y Condiciones y/o en el de Especificaciones Técnicas.

La insuficiencia u omisión de los requisitos exigidos por los subincisos 1.1 y 1.2 de este inciso Nº 1 será causa de rechazo, sin más trámite, de la oferta en el mismo acto de la apertura por las autoridades que lo dirijan, con excepción de la tolerancia por error de monto en la garantía de oferta, contemplada en el Art. 17º -último párrafo- del presente Pliego.

La omisión de los requisitos exigidos por los restantes incisos podrá ser suplida dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas hábiles, contado desde el momento en que el proponente sea notificado. A tal efecto se le dará valor de formal intimación a la lectura de la constancia que se incorpora en el Acta de Apertura, mencionando la omisión en que hayan incurrido los proponentes. Transcurrido dicho plazo sin que la omisión haya sido subsanada, la propuesta podrá, o no, ser rechazada, a exclusivo juicio de la Empresa.

2-SOBRE PROPUESTA: En este Sobre se deberá incluir única y exclusivamente, la siguiente documentación:

2.1) Formulario Resumen de Cotización en original y duplicado, el cual constituye parte de la documentación que esta E.P.E. suministra como parte integrante del Pliego. El cambio de este Formulario Resumen de Cotización por fotocopias o por hojas, con o sin membrete, distintos a los oficiales entregados por la E.P.E. será causa de rechazo de la oferta en el mismo acto de apertura.

Para la formulación de DESCUENTOS ESPECIALES, se considerarán válidos únicamente aquellos descuentos que ofrezcan los proponentes, que hayan sido formulados al dorso del Formulario Resumen de Cotización. El texto que informe estos descuentos deberá ser rubricado por el o los responsables de la firma oferente.

2.2) Propuesta y/o cotización, en original y duplicado, confeccionada en papel con membrete del oferente y según los requisitos establecidos en el Capítulo III del presente Pliego.

En caso de discrepancia entre alguna o algunas de las condiciones o valores informados sobre los documentos de este Sobre Propuesta, prevalecerá lo expuesto en el Formulario Resumen de Cotización.

CAPITULO III PROPUESTA

Art. 11º - MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS: La presentación de una oferta lleva implícita la obligación de mantenerla válida por un plazo mínimo de sesenta (60) días contados desde la fecha de apertura de la Licitación.

Art. 12º - FORMALIDADES: La propuesta deberá observar el cumplimiento de las siguientes formas:

1º) Se presentará por duplicado, redactada en idioma castellano, en un solo tipo de escritura que deberá ser realizada únicamente a máquina.

2º) Deberán estar firmadas todas sus hojas por el proponente o su representante autorizado, con la aclaración de firma pertinente.

3º) Las raspaduras, enmiendas, entrelíneas deberán ser debidamente salvadas al final.

Estará compuesta por la cotización, condiciones técnicas garantizadas del suministro propuesto y condiciones especiales y/o alternativas, si las hubiere.

Art. 13º - COTIZACION: Además del Formulario Resumen de Cotización que suministra la Empresa-, el proponente presentará un presupuesto detallado el que deberá ajustarse a lo siguiente.

1º) La cotización de los precios deberá realizarse en pesos.

2º) En razón a que esta Empresa se encuentra registrada ante la Dirección General Impositiva, como Responsable Inscripto en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), bajo el número de C.U.I.T 30-54578816-7, las cotizaciones deberán discriminar el precitado gravamen, con excepción de los proponentes que sean Responsables no Inscriptos ante el IVA, lo cual deberá ser acreditado mediante una copia de la inscripción ante la D.G.I. El no cumplimiento con lo dispuesto en este inciso, dará lugar a interpretar que los precios cotizados ya incluyen el I.V.A.

Art. - 14º - CONDICIONES DE REAJUSTE: Los precios a cotizar en la presente licitación serán fijos e inamovibles y no estarán sujetos a ninguna cláusula de ajuste por variaciones de costos.

Art. 15º - PLAZO DE ENTREGA: Se entenderá como tal al plazo máximo en el cual el contratista deberá prestar o completar los servicios convenidos, en el lugar pactado, computado a partir de la fecha en que se notifica la adjudicación, o se recepciona la Orden de Compra. No obstante queda dispuesta una cantidad máxima de diez (10) días como posibilidad por parte del proveedor de adelantar la entrega contratada, respecto a la fecha de vencimiento del plazo de entrega o terminación de los trabajos.

La Empresa podrá establecer cronogramas que parcialicen la prestación de los servicios que se licitan, en función de lo cual se indicará, para cada etapa parcial, la cantidad a cumplimentar y el plazo de vencimiento de cada una de las prestaciones programadas.

La Empresa asume como plazo o cronograma de entregas más adecuado a sus necesidades, al definido en el Pliego licitatorio. No obstante ello los proponentes podrán ofrecer plazos o programas de cumplimientos diferentes, quedando a exclusivo juicio de esta Empresa aceptarlos o no. A tal efecto esta propuesta alternativa deberá ser formulada en su oferta con indicación de fechas y cantidades ciertas, garantizando el cumplimiento de la misma.

CAPITULO IV DE LAS GARANTIAS

Art. 16º - CLASES E IMPORTES: Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los proponentes y adjudicatarios deberán constituir la siguiente garantía:

I - Garantía de la Oferta: el uno por ciento (1%) del valor del Presupuesto Oficial o de los valores de los Rubros en que se divida dicho Presupuesto Oficial, conforme a la metodología prevista en el Artículo 10º subinciso 1.1).

II - Garantía de la Adjudicación y/o Contrato: el cinco por ciento (5%) del valor total de la adjudicación.

Art. 17º - FORMAS DE CONSTITUIR LAS GARANTIAS: Las garantías a que se refiere en el artículo anterior, deberán constituirse en alguna de estas formas, a opción del proponente o del adjudicatario:

a) En dinero efectivo, única y exclusivamente mediante una operación de "Depósito en Garantía" que deberá realizarse en el Nuevo Banco de Santa Fe S.A., para constancia de lo cual dicha institución emitirá el correspondiente certificado.

b) Fianza solidaria de una institución bancaria a satisfacción de la Comitente.

c) Mediante póliza de seguro de caución, que se encuadre en el Reglamento que establezca la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Las garantías que se acompañen, conforme a lo previsto en los incisos a), b), y c) de este artículo, deberán ser presentadas en original.

Las Garantías de Oferta presentadas según las formas previstas en los incisos a), b), y c) de este artículo, deberán mantener su vigencia hasta la fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento de ofertas, a la cual se adicionará el período de prorroga, cuando por Pliego Complementario se prevea la posibilidad de extender este plazo. Las Garantías de Contrato, deberán mantener su vigencia, hasta la fecha de vencimiento de las obligaciones del contrato.

Página 4


Página 5 de 10

No serán rechazadas las ofertas, cuando por error el monto de la garantía presentada fuere inferior al que corresponda por una diferencia que no supere el cero coma cinco por ciento (0,5%) del importe correcto. Se intimará en ese caso, según los términos establecidos en el Artículo 10º, último párrafo, al proponente a cubrir la diferencia en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas hábiles; no cumplimentando esa intimación en tiempo y forma se dará por desestimada la oferta.

Art.18º - PLAZO PARA CONSTITUIR LA GARANTIA DEL CONTRATO: Dentro de los (20) días de la notificación de la adjudicación o de recepcionada la Orden de Compra, el adjudicatario deberá constituir una Garantía equivalente al cinco por ciento ( 5% ) del monto adjudicado. El no cumplimiento de este requisito habilitará la suspensión de los pagos de las facturas por servicios que pudieren haberse ya concretado, hasta tanto se satisfaga el cumplimiento de esta garantía. A efectos de su constitución deberán observarse las modalidades indicadas en el artículo anterior.

Art. 19º - INTERESES: Las garantías constituídas para la propuesta o para el contrato, no devengarán intereses por ningún concepto.

Art. 20º - DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS: serán devueltas de oficio:

I - Las garantías de oferta a los proponentes que no resultaren adjudicatarios, una vez decidida la adjudicación y/o producido el vencimiento del plazo de mantenimiento de ofertas, con sus prórrogas, si correspondieren.

II - Las garantías de adjudicación: una vez cumplida la contratación mediante la recepción de conformidad de la totalidad de los servicios adjudicados.

CAPITULO V ACTO DE LICITACION

Art. 21º - APERTURA DE LAS OFERTAS: En el lugar, día y hora fijados al efecto, bajo la presidencia del funcionario designado por la Empresa y en presencia de los interesados que concurran al acto se dará por finalizada la recepción de ofertas, previo recuento y numeración correlativa de los sobres, anunciándose el número de ofertas recibidas.

A partir de ese momento no se aceptará el retiro de ninguna de las propuestas. Inmediatamente se procederá a abrir los Sobres de Presentación mencionando los documentos, que se acompañan en cada uno. Quedarán de hecho incluídas en la Licitación aquellas propuestas cuyas garantías de oferta -Artículo 10º (subinciso 1.1) de este Pliego- hayan sido aceptadas, y las que hayan incluído dentro del Sobre Presentación el Sobre Propuesta debidamente cerrado. Posteriormente se procederá a la apertura de los Sobres Propuesta correspondientes, dándose lectura a aquellas propuestas que hayan cumplimentado estos dos requisitos.

Terminada la lectura, los proponentes presentes o representantes autorizados, podrán formular las observaciones que crean necesarias respecto de lo actuado en el acto de apertura. Dichas observaciones deberán manifestarse en forma verbal, concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos vinculados con el acto de apertura. No se admitirá discusión alguna sobre ellas.

Art. 22º - ACTA: De todo lo ocurrido durante el "acto de Licitación" se labrará acta al finalizar el mismo, la que, previa lectura, será firmada por los funcionarios actuantes y los asistentes que quisieran hacerlo. En este acta se dejará constancia de las observaciones que se formulen.

Todos los presentes podrán impugnar cualquiera de las propuestas dentro del término de dos (2) días hábiles administrativos contados a partir del día en que se llevó a cabo la apertura. La impugnación debe ser fundada y por escrito y será resuelta juntamente con la adjudicación. Para que la impugnación sea tenida en cuenta, se deberá realizar un depósito en pesos igual al 2%o (Dos por mil) del presupuesto oficial de la licitación, en la Cuenta Corriente n° 443/06-Suc. 599 del Nuevo Banco de Santa Fe SA; presentándose la constancia del pago en forma conjunta con el escrito de impugnación.-

El depósito será reintegrado al oferente impugnante, dentro de los 30 (treinta) días de dictado el Acto Administrativo que lo resuelva, solo en el caso que la Empresa haga lugar a la impugnación.-

Gustavo Alberdi

Ejemplar Sin Valor

CAPITULO VI SELECCION DE OFERTAS

Art. 23º - ESTUDIO DE LAS OFERTAS: La empresa se reserva el derecho de efectuar los estudios comparativos que estime necesarios, utilizando el o los métodos que considere convenientes a los efectos de determinar la oferta más ventajosa, la que podrá no ser necesariamente la de menor precio.

La Empresa podrá también rechazar todas las propuestas sin que esto dé derecho a reclamo de ninguna naturaleza por parte de las firmas cotizantes.

Art. 24º - ALCANCE DE LA ADJUDICACION: Salvo que el Pliego Complementario al de Bases y Condiciones Generales establezca lo contrario, la adjudicación se hará por Rubro completo, si es que en la planilla de Alcance de Suministro no se ha previsto la desagregación de los rubros en ítems. Si en dicha planilla se establece que el pedido de cotización se compone de rubros que, a su vez se dividen en Items, la adjudicación podrá parcializarse a nivel de Item.

Art. 25º - MEJORA DE PRECIOS: Si entre las propuestas admitidas hubiere dos o más cotizaciones que, a criterio de la Empresa, fueran consideradas igualmente convenientes, que las diferencias comparativas de precios entre esas ofertas no fuesen mayores al dos por ciento (2%) y que sean evaluadas como más ventajosas que las restantes, se LLAMARA a mejora de precios entre esos proponentes exclusivamente. Idéntico criterio se empleará cuando se presente la condición de que la empresa que haya realizado la mejor oferta no sea de origen provincial y corresponda la aplicación de lo establecido en los Artículos 3, 4 y 5 de la Ley Provincial Nº 12105/2003 (Compre Santafesino), para aquellos proveedores que hallan cumplimentado con los requisitos necesarios para registrar su adhesión a la citada Ley en el Registro Unico de Proveedores de la E.P.E. En caso de presentarse las dos condiciones el llamado a mejora de precios se hará en forma conjunta..

La respuesta al pedido de mejora de precios se concretará mediante una nueva presentación con iguales requisitos a los exigidos para la confección del Sobre Propuesta. A tal efecto se fijará plazo para la presentación de las nuevas propuestas de mejora de precios, estableciéndose además fecha y hora para la apertura de las mismas, lo que se comunicará formalmente a los proponentes.

CAPITULO VII CONTRATO

Art. 26º - PERFECCION DEL CONTRATO: Aprobada la adjudicación por el o los actos administrativos correspondientes a la Empresa y comunicada esta decisión en término al proponente, mediante la recepción de comunicación fehaciente, queda perfeccionado desde ese momento el contrato.

El contrato así perfeccionado obligará además a las partes a proceder a la formalización de un convenio específico, lo que se deberá concretar dentro de los treinta días siguientes al de la notificación. Transcurrido dicho plazo sin que el adjudicatario dé cumplimiento a la obligación referida, se procederá a ejecutar la garantía de oferta y se le aplicarán las sanciones previstas en la reglamentación del Registro de Proveedores, sin perjuicio del derecho de la Empresa para promover contra el adjudicatario las acciones que jurídicamente correspondan para resarcirse de los daños sufridos a raíz del incumplimiento por parte de aquél.

Art.27º - ELEMENTOS DE CONTRATO: Forman parte integrante de todo contrato, los siguientes elementos:

1 - Las disposiciones de este PLiego y sus Cláusulas Complementarias.

2 - La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicación.

3 - La Orden de Compra.

4 - Las Normas Técnicas, especificaciones y/o demás elementos ilustrativos integrantes del legajo de licitación.

5 - Las aclaraciones o instrucciones complementarias de los documentos de licitación que la Empresa hubiere hecho conocer a los interesados adquirentes de pliego, antes de la fecha de apertura.

Art. 28º - TRANSFERENCIA DEL CONTRATO: Formalizado el contrato, según las disposiciones del artículo anterior, el contratista no podrá transferirlo ni cederlo, total o parcialmente, a otra persona o entidad ni asociarse para su cumplimiento, sin la previa autorización por escrito de la Empresa. Caso contrario, la Empresa podrá rescindirlo sin recurso o acción previa alguna para exigir el cumplimiento del contrato por parte del contratista.

Art. 29º - AMPLIACION DEL CONTRATO: Cuando en el Pliego Complementario al de Bases y Condiciones Generales no se prevea lo contrario, la E.P.E. podrá, ampliar el importe total contratado hasta en un veinte por ciento (20%) sobre dicho monto. Esta ampliación podrá aplicarse a incrementar las

Página 6


Página 7 de 10

cantidades a suministrar convenidas originalmente o a extender, los plazos del convenio, manteniendo los mismos precios y condiciones pactadas en la adjudicación original.

Esta opción podrá ser ejercida por la Empresa dentro de un plazo máximo, el que no podrá exceder en más de noventa (90) días a la fecha de finalización del contrato y/o Orden de Compra Original.-

Art. 30º - INHIBICIONES: No serán admitidos a contratar los que se hallen procesados, los que estén en estado de interdicción judicial, los deudores del Fisco y los que hubieren faltado al cumplimiento de contratos anteriores con la Provincia y/o la Empresa, o que se encuadren en alguna de las causales que estén contempladas en la reglamentación del Registro de Proveedores de la Empresa.

CAPITULO VIII CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Art.31º: REMITOS Y RECEPCION DEFINITIVA: Los remitos o "certificados de ejecución de servicios" que se firmen en el momento de entrega, lo serán en condiciones de "a revisar", operándose la recepción definitiva una vez concluídos los procedimientos de control de calidad que decida concretar la Empresa, a fin de verificar que los servicios realizados se ajustan a las especificaciones técnicas y demás condiciones convenidas. Esta etapa podrá realizarla la Empresa en sus propias dependencias o en el lugar que sea razonable, según sea el tipo de servicio que se contrate.

Si se produjeran rechazos, la Empresa producirá una comunicación formal al proveedor, dentro de los treinta (30) días de "certificados provisoriamente" los servicios en trámite de recepción.

La recepción definitiva de lo adjudicado y la devolución de los depósitos en garantía al contratista, no liberan a éste de las responsabilidades que establece el artículo nº 1.646 y concordantes del Código Civil.

Art.32º - INCUMPLIMIENTO: El contratista no podrá negarse a cumplir los servicios ofrecidos en la Licitación, ni pretender reemplazarlos por otros de calidad inferior o distintos a lo convenido. La falta, incumplimiento o negativa de realizar los servicios en las condiciones ofrecidas, facultará a la Empresa a adquirir de terceros esos elementos por cuenta del proponente y cargarle las diferencias de precios si las hubiere, reservándose al mismo tiempo el derecho de iniciar las acciones legales que correspondan.

Para que sea justificada la causal que origina el incumplimiento, ésta deberá deberá encuadrarse en las figuras de "caso fortuito" o "fuerza mayor" previstas en el Código Civil. Asimismo no podrá el contratista, bajo pretexto de falta o atraso en los pagos por parte de la Empresa, dejar de cumplir las obligaciones contraídas.

CAPITULO IX PAGOS

Art. 33º - FORMA DE PAGO: El pago será realizado en las oficinas de la Empresa que se indiquen en las respectivas Ordenes de Compra, contrato específico o Pliego Complementario, en los plazos y formas establecidos especialmente en el Pliego Complementario al de Bases y Condiciones Generales o en la oferta aceptada. Cuando nada se estipulare sobre el particular, o cuando se estableciera la cláusula de "plazo corriente administrativo", el plazo para realizar el pago se entenderá dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de cumplimiento del objeto contractual o certificación del servicio, y/o de la fecha de presentación de la correspondiente factura, la que fuere última.-

Por vigencia de lo dispuesto en el Decreto Provincial Nº 3.277/90, todos los pagos a terceros ajenos al Estado Provincial, cuyos importes superen los cinco mil pesos ( $ 5.000 ), se realizarán mediante cheque cruzado especial, designando en el cruzamiento: "Banco de Santa Fe S.A.- para ser acreditado únicamente en la cuenta del/los titulares a cuya orden está extendido".

EL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EL COBRO DE SUS ACREENCIAS, DEBERA DAR CUMPLIMIENTO A LO REQUERIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL Nº 224/92 Y SUS MODIFICATORIOS.

Art. 34º - PLAZOS: Todos los plazos a los efectos de la aplicación de la forma de pago, se empezarán a contar a partir de la fecha de presentación de la respectiva factura en el lugar de pago definido en la

Orden de Compra o en el convenio específico, y/o a partir de la fecha de certificado de ejecución de los servicios, la que fuere posterior.

Los términos convenidos se interrumpirán si existieren observaciones sobre la documentación pertinente u otros trámites a cumplir que sean imputables al acreedor.

Art. 35º - IMPUESTO DE SELLOS: Será condición indispensable para habilitar el trámite de pago de las facturas, presentar constancia de pago del impuesto de sellos que grava el contrato por la parte que corresponda al proveedor.

Art. 36º - MORA EN EL PAGO - LIQUIDACION DE INTERESES: La mora en el pago dará derecho al proveedor o contratista a percibir hasta el momento de efectivo pago, intereses que se calcularán en base a la tasa de interés diaria para depósitos en Caja de Ahorros Común, cuyo nivel estará determinado de acuerdo a la encuesta que realiza el Banco Central de la República Argentina, corregida por la exigencia de efectivo mínimo. El cálculo de los intereses moratorios se efectuará mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

Interés Moratorio = ( )1100100

0

1 −++

×ttM

Donde:

M = Monto de la obligación caída en mora.

t1 = Valor de la "Serie de Tasa de Interés Corregida de Caja de Ahorros Común" según Comunicación A-1828, punto 2, del Banco Central de la República Argentina, correspondiente al día de pago de la obligación.

t0 = Valor de la "Serie de Tasa de Interés Corregida de Caja de Ahorros Común" según Comunicación A-1828, punto 2, del Banco Central de la República Argentina, correspondiente al día de vencimiento de la obligación.

En el recibo del capital por parte del acreedor, el mismo deberá efectuar la reserva por el reclamo de intereses, de lo contrario quedará extinguida la obligación por parte de esta Empresa.

Efectuada la reserva, la gestión de liquidación y pago de los intereses deberá iniciarse exprésamente y por escrito dentro del plazo máximo de treinta (30) días siguientes a la fecha de que el cobro bajo reserva se hubiera efectuado, vencido el cual quedará extinguido todo derecho de cobro por parte del acreedor.

Los intereses moratorios que prevé este Artículo deberán liquidarse y abonarse dentro de los treinta (30) días de solicitados, caso contrario serán de aplicación sobre las sumas reclamadas, las mismas normas que se establecen en el presente.

CAPITULO X MULTAS

Art. 37º - SANCIONES: Independientemente de las sanciones que se establecen en este Pliego, y sin perjuicio de las demás acciones que correspondieren por derecho, el incumplimiento de las obligaciones convenidas hará pasible a los proponentes o contratistas de las sanciones estipuladas por la Reglamentación del Registro de Proveedores de la Empresa.

Art. 38º - MORA EN LAS ENTREGAS: El contratista quedará constituido en mora y obligado al pago de la multa correspondiente, por el mero vencimiento del o los plazos acordados para la ejecución de los servicios sin necesidad de requerimiento o intimación previa alguna.

Art. 39º - IMPORTE: Sin renunciar al derecho a hacer uso de la acción indirecta, la Empresa podrá, una vez constituido en mora el contratista, aplicarle una multa equivalente al 2 %o (dos por mil) del importe del servicio no cumplido en término por cada día de mora. Si el total de las multas aplicadas alcanzare el 15 % del importe del contrato, la Empresa podrá rescindirlo por culpa del contratista. Si se hubieran contratado entregas parciales, el importe sobre el cual deberá calcularse el porcentaje será el que corresponda a la entrega en que se ha incurrido en mora.

Art. 40º - PROCEDIMIENTO PARA SU APLICACION: Producida la situación de mora del contratista en los términos del Art. 38º del presente, la multa se hará efectiva en forma automática y directa, descontándose su importe de los créditos no afectados que el contratista tuviere a su favor. De ser estos insuficientes, la Empresa procederá a intimar su cancelación por el saldo en un plazo máximo de noventa días.

Página 8


Página 9 de 10

El hecho administrativo consistente en el descuento de la multa que corresponda será suficiente para que el contratista pueda interponer contra el mismo los recursos administrativos correspondientes en la forma y modo establecidos por las reglamentaciones en vigencia.

CAPITULO XI EL CONTRATISTA Y SU PERSONAL

ARTICULO No 41: PERSONAL EMPLEADO: Será obligación del contratista, previo a la iniciación del Servicio, presentar la nómina del personal empleado, discriminando en dicha nómina el personal estable y el transitorio. Será su obligación además comunicar a la EPE toda alta y/o baja de personal que se produzca. El personal empleado en el Servicio deberá reunir condiciones de idoneidad y competencia. Los sueldos abonados por la contratista a su personal en el presente Servicio, no podrán ser inferiores a los establecidos por el Convenio Laboral de aplicación. Corresponderá comunicar a la EPE con la suficiente antelación, la fecha de pago de los sueldos. Será asimismo obligación del contratista presentar a la EPE una copia de las planillas de pago del personal empleado en el Servicio, debidamente conformadas por dicho personal. Se entregarán mensualmente. ARTICULO No 42: SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: Se deja expresa constancia de la obligatoriedad del cumplimiento de lo prescripto por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo No.19587/72, su Decreto Reglamentario No. 351/79 y de lo prescripto por el Decreto Nº 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Reglamento para la Industria de la Construcción y la Resolución Nº 231/96 (S.R.T.) que reglamenta los artículos Nº 9, 17 y 20 del precitado, a su vez complementario de la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo.- El/los Contratistas presentarán un Plan de Seguridad, Programa de Acción y Memoria Descriptiva donde se establezcan los riesgos potenciales y las medidas de prevención a adoptar, siguiendo en todo momento lo establecido en la Legislación vigente y/o la que sustituya, incluyendo datos del profesional que brindará las prestaciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo requeridas en el Capítulo 3 del Decreto 911/96. El/los Contratistas serán los únicos responsables por todos los daños que pudieran ocurrir a los materiales, equipos, instrumentos, accesorios etc, durante la prestación del Servicio, causados por robos, incendios, negligencia del personal, etc. Además el/los Contratistas estarán obligados a señalar y proteger convenientemente el lugar de los trabajos a fin de evitar daños o accidentes a personas u objetos. El personal del Contratista está obligado a usar en todo momento los elementos de protección adecuados . La ropa de trabajo tendrá grabado la denominación de la Empresa Contratista. La inscripción debe ser visible y de tamaño adecuado para ser leida a una distancia de 3 metros. Todo el personal del Contratista debe disponer en forma permanente de carnet plastificado que identifique, Nombre, Apellido, Empresa Contratista, Dirección y Teléfono de la Misma, cargo que desempeña el portador, foto color del portador, Grupo Sanguineo y detalle de remedios y/o elementos que originan alergias al portador.- No se admitirá ningún tipo de justificaciones por la falta de los elementos requeridos.- ARTICULO No 43: SEGUROS: El Contratista estará obligado a contratar con compañías aseguradoras que actúen bajo el control de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Se deberá asegurar la totalidad del personal empleado en el Servicio, inclusive el de los subcontratistas, contra todo riesgo que corresponda a siniestros por accidentes de trabajo, incluyendo cobertura total para asistencia médica y farmacéutica. Será obligación del contratista presentar dentro de los treinta (30) días de iniciado el Servicio, una Póliza de Seguro contra accidentes de Trabajo completa, que cubra la totalidad del personal empleado en la misma, sea este administrativo u obrero, o revista en carácter de permanente, eventual o temporario.

Gustavo Alberdi

Ejemplar Sin Valor

civil sin límites por daños a terceros con sus bienes y/o en las personas o asajeros transportados.

nidad respecto a cualquier siniestro que pudiera ocurrir como onsecuencia de la prestación del servicio.-

omprobantes de cancelación de cada una de ellas, en las fechas revistas en el mencionado Plan.

n er entregadas a la Inspección con anterioridad a la iniciación de la tarea objeto del servicio contratado.-

la contratación será descontado en forma inmediata de cualquier suma que tenga al cobro el Contratista.

El Contratista deberá tener asegurados durante todo el tiempo que dure la prestación del Servicio, la totalidad de los rodados afectados al mismo, con póliza específica del automotor que contemple como mínimo, responsabilidad p Por todos los riesgos específicos que genere la obra, la contratista tomará un seguro contra todo riesgo en forma tal que la E.P.E. tenga absoluta indemc Los gastos que originen la contratación de los seguros mencionados, será a cargo del Contratista, quien acreditará fehacientemente el cumplimiento de sus obligaciones en este sentido, dentro de los diez (10) días de la fecha de suscripción del Contrato, debiendo presentar constancia del pago de las respectivas pólizas. Si las pólizas se abonan en cuotas, esto debe ser comunicado formalmente, informando además el Plan de pagos, de la póliza que corresponda, en oportunidad de la presentación de la misma. Se deberán además presentar los cp No podrá modificarse y/o cancelarse ninguna póliza de segurin previa autorización escrita del licitante, cláusula que deberá incorporarse en el seguro contratado. Todas las pólizas que correspondan, deberás El Contratista deberá tomar a su cargo las franquicias de los seguros que contrate, y deberán ser tomados con una cláusula de ajuste a satisfacción del tomador. El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de contratar los seguros que correspondan y que deberá tomar a su cargo el Contratista, autoriza al licitante a la contratación directa del seguro en las condiciones requeridas en el presente Pliego. El importe de

IMPORTANTE

Serán causales de rechazo de las ofertas en el mismo acto de apertura cuando se presenten las siguientes circunstancias:

a) La omisión o deficiencia del Depósito de Garantía Cap. II, Art. 10º, (Sub-Inc. 1.1) y Cap. IV, Art. 16º y 17º.

b) La omisión, dentro del "Sobre Presentación" del "SOBRE PROPUESTA" debidamente cerrado, conteniendo la propuesta Cap. II, Art. 10º (Sub.Inc. 1.2) y "Formulario Resumen de Cotización", únicamente.

c intas a las oficiales ) El cambio del Formulario Resumen de Cotización por fotocopias u otras hojas distentregadas por la E.P.E., conforme a lo previsto en el Cap. II, Art. 10º (Sub-Inc. 2.1).

SELLADO PROVINCIAL DE LEY (Cap. II, Art. 10º, Sub-Inc. 1.4)

Lic. Privada: Sellado único (Pvcia. Santa Fe) Valor $ 7,50.

Lic. Publica: Sellado único (Pvcia. Santa Fe) Valor $ 16,20.

30/01/2009

___________________________________________________________________________________________________________ UNIDAD GESTION DE SERVICIOS - AREA LOGISTICA 1ª Junta 2558 – 1er Piso – (3000) Santa Fe Tel/Fax: (0342) – 4505.848 – 4505.849 – 4505.851 – 4505.854 – 4505.855 C:\Pliegos y Formularios\pliegos\SERVICIOS VIGENTES\Anexo A y B (Personal y Seguridad).doc

1 de 11

ANEXO A

1. EMPRESAS SIN PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA Y VEHICULOS AFECTADOS AL SERVICIO

CON 5 DIAS DE ANTELACION A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS Y CADA VEZ QUE SE PRODUZCA ALGUNA MODIFICACION

• Listado con carácter de Declaración Jurada de no poseer empleados afectados a la EPE y el número de CUIL del

contratista. • Original y fotocopia de la Póliza de Seguro de responsabilidad civil comprensivo hacia terceros, de $ 50.000,00 como

mínimo. La EPE se guardará las fotocopias certificadas de los originales que serán devueltos a la empresa contratista. • Original y fotocopia del certificado de cobertura emitido por la Cía. Aseguradora citada en el punto anterior y el recibo de

pago total o parcial comprensivo de todo el período de contratación. En caso de pagos parciales, deberán entregarse los mismos a medida que sea obligatorio su pago para extender la cobertura al período de contratación. La EPE se guardará la fotocopia certificada de los originales, que serán devueltos a la empresa contratista.

• Detalle de los vehículos afectados a la contratación indicando marca, modelo, tipo, Nº de patente, Nº de chasis, Nº de motor, fotocopia de la documentación respaldatoria de la titularidad a favor de la empresa contratista.

• Original y fotocopia de la Póliza de Seguro para vehículos, con póliza especificada de cada uno de ellos que contemple, como mínimo, responsabilidad civil por daños a bienes y responsabilidad civil a personas y pasajeros transportados. La EPE se guardará las fotocopias certificadas de los originales que serán devueltos a la empresa contratista.

• Original y fotocopia del certificado de cobertura emitido por la Cía. Aseguradora citada en el punto anterior y el recibo de pago total o parcial comprensivo de todo el período de contratación. En caso de pagos parciales se deberán entregar los mismos a medida que sea obligatorio su pago para extender la cobertura al período de contratación. La EPE se guardará la fotocopia certificada de los originales, que serán devueltos a la empresa contratista.

2. EMPRESAS CON PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA Y VEHICULOS AFECTADOS AL SERVICIO

CON 5 DIAS DE ANTELACION A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS Y CADA VEZ QUE SE PRODUZCA ALGUNA MODIFICACION

• Listado con carácter de Declaración Jurada de los empleados afectados a la EPE, con los datos personales completos y

Nº de CUIL, anexando al mismo certificado de buena conducta de cada uno de ellos. • Fotocopia autenticada por la Secretaría de Trabajo de la Planilla de Horarios y Descansos (Art. 197º, Ley 20.744) donde

consten los empleados afectados a la EPE. • Original y fotocopia de las Inscripciones pertinentes ante la DGI y demás Reparticiones correspondientes. La EPE se

guardará las fotocopias certificadas de los originales que serán devueltos a la empresa contratista. • Original y fotocopia de la Libreta de Trabajo de cada empleado incluido en la nómina. La EPE se guardará las

fotocopias certificadas de los originales que serán devueltos a la empresa contratista. • Original y fotocopia del Contrato con la ART. La EPE se guardará las fotocopias certificadas de los originales que serán

devueltos a la empresa contratista. • Original y fotocopia del certificado de cobertura de la ART emitido por la misma con la nómina de los empleados

incluidos en el mismo, donde deberán constar los empleados afectados a la EPE. La EPE se guardará las fotocopias certificadas de los originales que serán devueltos a la empresa contratista.

• Original y fotocopia de la Póliza de Seguro de responsabilidad civil comprensivo hacia terceros, de $50.000,00 como mínimo. La EPE se guardará las fotocopias certificadas de los originales que serán devueltos a la empresa contratista.

• Original y fotocopia del certificado de cobertura emitido por la Cía. Aseguradora citada en el punto anterior y el recibo de pago total o parcial comprensivo de todo el período de contratación. En caso de pagos parciales se deberán entregar los mismos a media que sea obligatorio su pago para extender la cobertura al período de contratación. La EPE se guardará las fotocopias certificadas de los originales, que serán devueltos a la empresa contratista.

• Detalle de los vehículos afectados a la contratación, indicando marca, modelo, tipo, Nº de patente, Nº de chasis, Nº de motor, fotocopia de la documentación respaldatoria de la titularidad a favor de la empresa contratista.

• Original y fotocopia de la Póliza de Seguro para vehículos, con póliza especificada de cada uno de ellos que contemple como mínimo responsabilidad civil por daños a bienes y responsabilidad civil a personas y pasajeros transportados. La EPE se guardará las fotocopias certificadas de los originales que serán devueltos a la empresa contratista.

• Original y fotocopia del certificado de cobertura emitido por la Cía. Aseguradora citada en el punto anterior y el recibo de pago total o parcial comprensivo de todo el período de contratación. En caso de pagos parciales se deberán entregar los mismos a medida que sea obligatorio su pago para extender la cobertura al período de contratación. La EPE se guardará la fotocopia certificada de los originales, que serán devueltos a la empresa contratista.

3. EMPRESAS CON LAS CONDICIONES 1 y 2

CON 5 DIAS DE ANTELACION AL INICIO DE LA CONTRATACION Y EN FORMA MENSUAL

• Recibos de sueldos de los agentes afectados a prestar servicios en la EPE, debidamente firmados por los beneficiarios. • F.900, 901 ó 902 del mes inmediato anterior, si el empleador se encuentra incluido en el SIJP, nómina del personal

(Opción listado del empleador), o los comprobantes que la reglamentación oportunamente determine para avalar el pago de aportes y contribuciones patronales para el SIJP.

• Talón de pago (ticket) de la contribuciones Seguridad Social, Aportes seguridad social y contribución Obra Social; o F.107 por cada concepto del mes inmediato anterior, o los comprobantes que oportunamente determine la legislación en vigencia.

• Talón de pago (ticket) o F.107, según corresponda, del mes inmediato anterior de la ART, o los comprobantes que oportunamente determine la legislación en vigencia.

Si el contratista dejare de cumplir con lo estipulado en los puntos anteriores, la Empresa rescindirá el contrato por causa imputable al mismo y procederá a realizar los trámites tendientes a aplicar las sanciones previstas en el Registro Único de Proveedores de la EPE. y de la Provincia, y a cargarle los costos que resultaren por causa del incumplimiento.

30/01/2009


3 de 11

ANEXO B UNIDAD HIGIENE Y SEGURIDAD

GERENCIA RECURSOS HUMANOS

NORMAS REGLAMENTARIAS MINIMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA LAS EMPRESAS QUE COMO CONTRATISTAS O SUB-CONTRATISTAS REALICEN OBRAS O PRESTEN SERVICIOS EN EL AMBITO DE LA

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA

A. OBJETIVOS Y ALCANCES DE ESTA NORMA La presente Norma tiene como objetivo establecer pautas generales para que las distintas etapas de realización de nuevas obras, ampliaciones, refacciones o mantenimientos tanto civiles como electromecánicas, se ejecuten con la máxima seguridad en un medio ambiente propicio, de manera tal de prevenir accidentes y enfermedades profesionales al personal de obra. Su cumplimiento es de carácter obligatorio para todas las empresas y su personal que se encuentren realizando tareas en obras de la EPE B. LEGISLACION APLICABLE

Legislación de aplicación Con fines informativos, señalamos que la legislación de aplicación de la presente norma, la cual es de cumplimiento obligatorio para las empresas comprendidas en la misma, es la siguiente: -Ley Nacional de Riesgos del Trabajo (L.R.T.) Nº 24557/95 – Dcto. 170/96 -Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19587/72 – Dcto. 351/79 -Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo Nº 231/96, 51/97, 35/98 y 319/99 -Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la construcción. -Reglamento para trabajos y maniobras sobre instalaciones eléctricas -Toda reglamentación vigente en el momento de realizarse los trabajos contratados. C. NORMAS GENERALES 1. Toda empresa contratista o sub-contratista, deberá estar afiliada a una ART (Aseguradora de riesgos del trabajo) o, en

su caso de la existencia de autoseguro, que deberá comunicar a la EPE. Además deberá informar: a)el listado nominativo del personal que estará afectado a la obra o prestación del servicio, como así también las altas y bajas que se produzcan durante su ejecución a la Unidad Higiene y Seguridad de la EPE; b) los sanatorios o clínicas en las cercanías de la localidad en donde se desarrollan las obras, que tiene la ART contratados, y su correspondiente Nº de teléfono, al Responsable de la conducción de la obra de la EPE, antes de comenzar los trabajos.

2. Toda empresa contratista o sub-contratista que opere con su personal, o personal contratado, en las instalaciones de la EPE realizando obras, prestando servicios o cualquier tarea o actividad encomendada o no, será responsable directo de todo accidente, inclusive incendios o siniestros provocados por errores o incumplimiento de las normas, y que serán causa de lesiones, enfermedades y/o daños materiales dentro del área de la obra, contaminación del medio ambiente y su eventual extensión, que pudiera inclusive perjudicar a terceros.

3. La Empresa contratista o sub-contratista deberá denunciar dentro de las 24 horas, o el primer día hábil siguiente, a la Unidad Higiene y Seguridad de la EPE, todo accidente o incidente ocurrido durante el desarrollo del trabajo, o enfermedad ocupacional sufrida por su personal o por el contratado, indicando por escrito datos personales, motivos del mismo, tipo de lesión, primeros auxilios, tratamiento medico y toda otra información que le será requerida por el personal de la EPE (daños a personas, equipos, contaminación, etc.). Este requisito deberá cumplimentarse indefectiblemente en toda ocasión se trate o no de casos con tiempo perdido. Todo accidente o incidente será investigado por la EPE, con la colaboración del Responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa.

Gustavo Alberdi

Ejemplar Sin Valor

4. La Empresa contratista o sub-contratista deberá contar con un Responsable de Higiene y Seguridad de la obra, y tiene la obligación de conocer estas normas y los procedimientos de trabajo que se le especifiquen así como de comprometerse a capacitar en forma permanente a su personal Además, el Responsable de Higiene y Seguridad; deberá hacerse presente en la obra con la carga horaria según lo reglamentado en la Resolución Nº 231/96, de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), que se detalla:

Nº de Operarios Horas Profesionales Semanales 1-15 de 3 a 5 16-50 de 5 a 10

51-100 de 10 a 15 101-150 de 15 a 20

151 o más 30 o más

La Empresa contratista o sub-contratista entregara a la EPE, la planilla que como anexo I, forma parte de la presente norma, en donde consta los datos del Responsable de Higiene y Seguridad quien deberá presentarse, antes del inicio de la contratación, personalmente en la Unidad Higiene y Seguridad Gerencia Recursos Humanos a fin de coordinar con esta las acciones a realizar. Además, el Responsable de Higiene y Seguridad de la empresa, deberá asentar en una planilla que estará habilitada en la obra, sus visitas periódicas a la obra, con la fecha y hora de entrada y salida, según anexo II Nota: Se amplia el requerimiento de horas en la obra del Responsable de Higiene y Seguridad, en anexo III.

5. En todo momento, el personal de la empresa contratista o sub-contratista estará a cargo de un Director de obra, quien será declarado ante el Responsable de conducir la obra de la EPE, antes del comienzo de la misma.

6. Queda terminantemente prohibido, la circulación y permanencia del personal de las empresas contratistas o sub-contratistas fuera del radio de la obra en el ámbito de la EPE. El no cumplimiento de esta condición, será sancionada con el retiro de dicho personal en forma definitiva de la obra.

7. La empresa contratista o sub-contratista conservara y respetara las indicaciones de seguridad, referente a prevención de accidentes, uso de elementos de protección personal y normas sanitarias particulares de cada sector.

8. La empresa contratista o sub-contratista usara su instalación eléctrica, incluso elementos o herramientas eléctricas fijas o portátiles, siempre que posea llaves o interceptores, fusibles, puesta a tierra, etc. necesario para evitar electrocución, chispas, cortocircuitos, recalentamientos, etc. Utilizara una tensión de 220V, o 380 V con su correspondiente disyuntor diferencial. Además los conductores, caja de contactos etc., deberán estar fijadas fuera de posibles tropiezos o manoseo indebidos.

9. Todas las herramientas manuales de obra, maquinas herramientas etc., deberán contar con sus protecciones (barreras, resguardos, etc.) para evitar riesgo mecánico y tener conexión de puesta a tierra.

10. No se realizaran trabajos en artefactos de iluminación o instalaciones eléctricas de fuerza electro motriz en general, sin haber efectuado antes el corte de corriente mediante el accionamiento del interruptor, el retiro de todos los fusibles del ramal afectado, y haber colocado la señalización correspondiente, para evitar que se vuelva a conectar por error el circuito y provocar accidentes. Si es necesario efectuar tareas con tensión, antes deberá existir una autorización del Responsable de supervisar la obra de la EPE. La persona que lo realice deberá estar fehacientemente capacitada y habilitada por el Responsable de Higiene y Seguridad de la empresa, utilizara métodos de trabajos específicos y respectivas normas técnicas, usara materiales, herramientas y elementos de protección personal adecuados al trabajo. Este tipo de trabajo de alto riesgo, será supervisado permanentemente por el Responsable de Higiene y Seguridad de la empresa.

11. El orden y la limpieza en la zona de realización de los trabajos son imprescindibles para limitar la posibilidad de accidentes.

12. La zona de trabajos deberá cercarse convenientemente, con vallas, cintas, conos y todo otro tipo de elemento que sirva para tal fin.

30/01/2009


5 de 11

13. En todo momento se cuidara de no afectar el medio ambiente, evitando la generación de contaminantes nocivos, no

utilización de los sistemas de desagües industriales o pluviales para eliminar los residuos de la obra. 14. Todos los materiales necesarios para la obra deberán disponerse ordenadamente, tratando de no perturbar la

circulación vehicular o de peatones. Las empresas contratistas o sub-contratista deberán proveer a los trabajadores a su cargo, con la correspondiente

capacitación y compromiso de uso, de los siguientes elementos de protección personal: Ropa adecuada para el trabajo, consistente en pantalón y camisas, preferentemente del mismo color, debiendo

ser este uniforme para todo el personal de la empresa. Será aconsejable llevar identificación con el nombre de la empresa.

Para trabajos en altura, más de 2 m. cota de altura plano de trabajo, se deberán usar, según corresponda, los siguientes elementos: Arneses anticaída de seguridad Cinturones de sujeción Elementos de amarre de sujeción y anticaídas Salva caídas Dispositivos retractiles Líneas de vida Silletas Descensores

Además la empresa contratista o sub-contratista deberá tomar todas las previsiones de seguridad para los trabajos en altura, mediante escaleras, andamios, pasarelas, redes, protección de huecos y vanos, etc., construidos con materiales de buena calidad, y con condiciones de máxima seguridad

Protección ocular y facial, para los trabajadores expuestos a proyección de partículas o radiaciones (infrarrojas o ultravioletas)

Cascos de seguridad tipo 1, clase B, con sello de calidad IRAM Calzado de seguridad Guantes de seguridad de acuerdo a las tareas.

15. Cuando la tarea a realizar implique riesgo potencial de incendio, la empresa deberá disponer en cada frente de obra de extintores de polvo químico seco, aptos para fuegos clase ABC, de 10 kg., además el personal deberá estar capacitado para su uso.

16. La EPE se reserva el derecho de suspender la obra, ordenar el retiro del personal, o aplicar sanciones consistentes en multas, cuando observe anormalidades durante la obra que a su juicio puedan ser causas de accidentes, riesgos potenciales, daños materiales, contaminación del ambiente y ocultamiento de información referente a accidente, incidentes o enfermedad ocupacional, por no aplicar las normas de HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO establecidas, no mantener el personal una actividad que demuestre concientización en la materia, para lo que la Empresa deberá observar una clara y especifica política de seguridad.

30/01/2009


7 de 11

ANEXO I

------------------------,-----/-----/----------- De: A: Unidad Higiene y Seguridad ____________________________________

Ref.: Servicio de Higiene y Seguridad Por la presente me dirijo a Uds., para informarles que el Profesional Responsable de Higiene y Seguridad contratado por mi empresa, es el:………………………………………………………… ………………………………., el cual actuara de acuerdo con el Decreto 351/79 Reglamentario de la ley 19.587, Decreto 911/96, y Resoluciones de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, para la obra: ………………………………………………………………………………….., a ejecutarse en: …………………………………………………………………………………………., de la localidad de: ……………………………………………………………………..- El profesional llevara un registro, en el se asentara las novedades de sus visitas, y todo lo realizado por el Servicio. Este registro quedara en la obra, a vuestra disposición. Sin otro particular, saludamos atentamente. ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Firma del Representante Firma del Profesional de la Empresa de Higiene y Seguridad

30/01/2009


9 de 11

ANEXO II

CONSTANCIA DE VISITA DEL RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

EMPRESA:

OBRA:

Nº De

Visita

Fecha

Hora Entrada en

Obra

Hora Salida en

Obra

Firma

Aclaración

Gustavo Alberdi

Ejemplar Sin Valor

30/01/2009


11 de 11

ANEXO III

HORAS DE CUMPLIMIENTO EN OBRA, DEL

RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD

DE LA EMPRESA

- SITUACIONES ESPECIALES –

1. Toda obra, que por su riesgo y duración sea de una semana o más, deberá ajustarse a lo requerido por Resolución Nº 231/96 de la SRT.-

2. En aquellos casos, en que la duración de la obra, sea menor a una semana, será condición,

la presencia del Responsable de Higiene y Seguridad en la misma, para ordenar todo lo requerido sobre, empleo de E.P.P., capacitación, y formulación de recomendaciones al personal de la Empresa, por lo menos una vez.-

3. Para aquellos trabajos de corta duración, pero repetitivos (Ejemplo: Trabajos en plomería,

Gasista, Colocación de vidrios, etc.), se deberán ajustar a Resolución Nº 319/99 de la SRT.; vale decir, deberá el Responsable de Higiene y Seguridad, elaborar un “Plan de Seguridad”, que tendrá un periodo de validez semestral y renovable.

4. En toda otra situación no contemplada, en los casos anteriores, las horas de permanencia en

obra del Responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa, lo determinara la Unidad de Higiene y Seguridad de la EPE.-

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE Area Abastecimiento – Unidad Compras Tel / Fax: .(0342) 4505849 / 4505854

PLANILLA DE REQUISITOS LEGALES

• Nombre y Apellido o denominación del proponente : .................................................................

.......................................................................................................................................................

• Domicilio real ...............................................................................................................................

• Localidad ......................................................................................................................................

• Domicilio legal en la ciudad de Santa Fe ....................................................................................

• Garantía de la propuesta : (1% del Presupuesto Oficial)............................................................

.......................................................................................................................................................

• Forma : .........................................................................................................................................

• Institución que la otorgó ..............................................................................................................

• Sellado Provincial de Ley Art. 10º ( Inc. 1.4) ..............................................................................

• Inscripción Registro Unico de Proveedores de la E.P.E. Art. 10º ( Inc. 1.5.) Nº ........................

• Certificado de libre deuda por Impuesto a los Ingresos Brutos y Ley 5110 Art. 10º (Inc. 1.7), extendido por la Dirección General de Rentas de la Provincia de Santa Fe.

• Se acompaña antecedentes como proveedores de los mismos bienes que constituyan el objeto de esta Licitación, de organismos oficiales, cooperativas y/o particulares Art. 10º (Inc. 1.9).

• Conforme a lo que establece el Pliego de Bases y Condiciones Generales de la Licitación, esta firma declara que para cualquier cuestión Judicial que se suscite, se acepta la competencia y jurisdicción de los tribunales Ordinarios de la ciudad de Santa Fe Art. 10º (Inc. 1.10), y además de que esta oferta se mantiene por el término establecido, a contar desde la fecha de apertura.

.................................................................................... Firma y Sello Aclaratorio

Gustavo Alberdi

Ejemplar Sin Valor

ORIGINAL

LICITACION PUBLICA Nº: 2.381FORMULARIO RESUMEN DE COTIZACION

A la Licitación especificada, se presenta la propuesta de acuerdo al siguiente detalle:

a) Cotización “BASICA” Neto ........................................... I.V.A. % ........................................... TOTAL $ ...........................................

PESOS: .................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. ___________________________________________________________________________________________________________ b) Cotización “ALTERNATIVA I” Neto ........................................... I.V.A. % ........................................... TOTAL $ ...........................................

PESOS: .................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. ___________________________________________________________________________________________________________ c) Cotización “ALTERNATIVA II” Neto ........................................... I.V.A. % ........................................... TOTAL $ ...........................................

PESOS: .................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. ___________________________________________________________________________________________________________ d) Cotización “ALTERNATIVA III” Neto ........................................... I.V.A. % ........................................... TOTAL $ ...........................................

PESOS: .................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. ___________________________________________________________________________________________________________

FORMA DE PAGO ..................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................. ............................................................................................. RAZON SOCIAL FIRMA Y SELLO

___________________________________________________________________________________________________________ NOTA : A) El resumen de la Cotización, forma de pagos y descuentos, deberá realizarse indefectiblemente en el presente FORMULARIO

(Original y Copia). En caso contrario no será considerada en oportunidad de realizarse el estudio de las ofertas B) El detalle de lo ofrecido, como así también los precios unitarios y/o parciales, deberán presentarse en propuestas (Original y

Copia), con membrete de la firma. Ambas documentaciones A) y B), deberán insertarse en el SOBRE PROPUESTA que se entrega con el PLIEGO. Las Especificaciones Técnicas, detalles constructivos, características y toda consideración que haga a lo ofrecido, como así

también todas las exigencias de la presente Licitación, serán aceptadas en el formulario de la firma oferente

Gustavo Alberdi

Ejemplar Sin Valor

DUPLICADO

LICITACION PUBLICA Nº: 2.381FORMULARIO RESUMEN DE COTIZACION

A la Licitación especificada, se presenta la propuesta de acuerdo al siguiente detalle:

a) Cotización “BASICA” Neto ........................................... I.V.A. % ........................................... TOTAL $ ...........................................

PESOS: .................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. ___________________________________________________________________________________________________________ b) Cotización “ALTERNATIVA I” Neto ........................................... I.V.A. % ........................................... TOTAL $ ...........................................

PESOS: .................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. ___________________________________________________________________________________________________________ c) Cotización “ALTERNATIVA II” Neto ........................................... I.V.A. % ........................................... TOTAL $ ...........................................

PESOS: .................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. ___________________________________________________________________________________________________________ d) Cotización “ALTERNATIVA III” Neto ........................................... I.V.A. % ........................................... TOTAL $ ...........................................

PESOS: .................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. ___________________________________________________________________________________________________________

FORMA DE PAGO ..................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................. ............................................................................................. RAZON SOCIAL FIRMA Y SELLO

___________________________________________________________________________________________________________ NOTA : A) El resumen de la Cotización, forma de pagos y descuentos, deberá realizarse indefectiblemente en el presente FORMULARIO

(Original y Copia). En caso contrario no será considerada en oportunidad de realizarse el estudio de las ofertas B) El detalle de lo ofrecido, como así también los precios unitarios y/o parciales, deberán presentarse en propuestas (Original y

Copia), con membrete de la firma. Ambas documentaciones A) y B), deberán insertarse en el SOBRE PROPUESTA que se entrega con el PLIEGO. Las Especificaciones Técnicas, detalles constructivos, características y toda consideración que haga a lo ofrecido, como así

también todas las exigencias de la presente Licitación, serán aceptadas en el formulario de la firma oferente

Gustavo Alberdi

Ejemplar Sin Valor

licitacion publica noc.2.1 - certificación iram de conformidad con norma iram 3517 para servicio de...

Documents