invisbu op-001-2011

5/11/2018 INVISBU OP-001-2011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/invisbu-op-001-2011 1/91

INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA

URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Pliego de condiciones definitivo

F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

LICITACIÓN PÚBLICA Nº OP-001-2011

INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMAURBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

INVISBU

OBJETO:

CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO IV ETAPA YOBRAS COMPLEMENTARIAS V ETAPA DEL CONJUNTO

RESIDENCIAL “PASEO LA FERIA”- PROPIEDAD HORIZONTALMUNICIPIO DE BUCARAMANGA

CONTENIDO:

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

BUCARAMANGA - COLOMBIA, JULIO DE 2011






F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

TABLA DE CONTENIDO

CAPITULO 1 INFORMACION GENERAL

1.1 INVITACIÓN A FUTUROS OFERENTES Y VEEDORES1.2 OBJETO DE LA CONVOCATORIA1.3 PARTICIPANTES1.4 DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL1.5 PRESUPUESTO OFICIAL1.6 FORMA DE PAGO Y ANTICIPO1.7 PLAZO DE EJECUCIÓN

1.8 LUGAR GENERAL DE EJECUCION1.9 CRONOGRAMA DEL PROCESO1.10 PROGRAMA PRESIDENCIAL LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN1.11 PUBLICACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVO1.12 ENTREGA Y CONSULTA DE PLIEGOS DE CONDICIONES1.13 ESTUDIO A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES1.14 VISITA OFICIAL AL SITIO DE LA OBRA1.15 DOCUMENTOS DEL PROCESO LICITATORIO1.16 INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES1.17 IDIOMA1.18 MONEDA DE LA OFERTA1.19 OFERTAS EXTEMPORANEAS

1.20 MODIFICACIONES Y RETIRO DE PROPUESTAS1.21 PROHIBICION A LOS OFERENTES1.22 MODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE LICITACION PÚBLICA1.23 NORMAS DE INTERPRETACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO1.24 COSTOS DE LA PROPUESTA Y DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO1.25 ENTREGA Y DOCUMENTOS PARA PRESENTACION DE OFERTA1.26 CORRESPONDENCIA1.27 PROPUESTAS PARCIALES1.28 PROPUESTAS ALTERNATIVA1.29 PROPUESTAS POR PARTICIPANTE1.30 ALCANCE Y DESCRIPCION GENERAL DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 1.31 CANTIDADES DE OBRA

1.32 OBRAS ADICIONALES1.33 OBRAS COMPLEMENTARIAS

CAPITULO II PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION

2.1 MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA2.2 REGIMEN LEGAL DE LA LICITACION Y DEL CONTRATO2.3 APERTURA DE LA LICITACION2.4 DILIGENCIA DE CIERRE DE LA LICITACION2.5 PLAZO DE LA LICITACION2.6 AUDIENCIA PARA EFECTUAR EL ANALISIS DE RIESGOS2.7 DISTRIBUCION, ESTIMACION Y TIPIFICACION DE RIESGOS

2.8 AUDIENCIA PARA PRECISAR EL CONTENIDO Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONESDEFINITIVO2.9 ADICIONES Y MODIFICACIONES AL PLIEGO2.10 REGLAS DE SUBSANABILIDAD2.11 PUBLICIDAD DE INFORMES DE VERIFICACION, EVALUACION Y FORMULACION DE

OBSERVACIONES FRENTE A LOS MISMOS POR PARTE DE LOS PROPONENTES2.12 ADJUDICACIÓN DE LA LICITACION2.13 EFECTOS DE LA ADJUDICACIÓN2.14 DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA LICITACIÓN



Í




F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

CAPITULO III REQUISITOS HABILITANTES

3.1 REQUISITOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO3.1.1 CAPACIDAD JURIDICA3.1.2. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA3.1.3 CARTA DE PRESENTACIÓN3.1.4 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL – CEDULA DE CIUDADANIA3.1.5 ACTA DE JUNTA DE SOCIOS3.1.6 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES RUP3.1.7 DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL

3.1.8 OTROS DOCUMENTOS DE ORDEN JURIDICO QUE DEBEN ALLEGARSE3.2 REQUISITOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD TÉCNICA3.2.1 REQUISITO HABILITANTE: CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN3.2.2 REQUISITO HABILITANTE: EXPERIENCIA3.2.2.1 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA3.3. REQUISITO HABILITANTE: CAPACIDAD OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVA3.3.1 CAPACIDAD OPERACIONAL –RUP3.3.2 FRENTES DE TRABAJO3.3.3 PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO MÍNIMO3.3.4 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL3.4 REQUISITO HABILITANTE: EQUIPO MINIMO REQUERIDO3.5 REQUISITO HABILITANTE: CAPACIDAD FINANCIERA

3.5.1 PROPONENTES NACIONALES3.5.2 OFERENTES EXTRANJEROS3.5.3. VARIABLES FINANCIERAS HABILITANTES

CAPITULO IV CRITERIOS DE PONDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS

4.1. PARÁMETROS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS4.2 FACTORES DE PONDERACION4.3 PONDERACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN4.3.1 PONDERACIÓN DEL FACTOR PRECIO DE LA PROPUESTA: (700 PUNTOS)4.3.2 FACTOR DE CALIDAD (200 PUNTOS)4.3.3 FACTOR PONDERACION DEL APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS)

4.4 PUNTAJE TOTAL4.5 CRITERIOS DE DESEMPATE

CAPITULO V MINUTA DEL CONTRATO

ANEXOS1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA2. MODELO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO3. MODELO DE CONFORMACIÓN PARA UNIONES TEMPORALES4. RELACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE EN CONTRATOS5. ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL PROPUESTO POR EL PROPONENTE6. RELACION EQUIPO MINIMO

7. RELACION EQUIPO ADICIONAL8. RELACION DE OBRAS EN EJECUCION Y CÁLCULO DEL K RESIDUAL9. INFORMACION FINANCIERA EXTRANJEROS10. FORMULARIO DE CANTIDADES APROXIMADAS DE OBRA Y PRECIOS11. ESPECIFICACIONES TECNICAS.






F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

LICITACION PÚBLICA Nº OP-001-2011

CAPITULO 1

INFORMACION GENERAL

1.1. INVITACIÓN A FUTUROS OFERENTES Y VEEDORESEl INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL INVISBU, de conformidad con loestipulado en la legislación Colombiana y regida por los principios de Transparencia, Economía, Responsabilidad,Selección objetiva del constructor y Buena Fe; en su ánimo de crear igualdad de oportunidades y buscando unaamplia participación de conformidad con el Artículo 24 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto N° 2474de 2008, invita a las personas naturales, jurídicas, y demás personas interesadas en presentar ofertas, dentro de laLICITACION PUBLICA OP-001-2011, que tiene por objeto contratar el “CONSTRUCCION DE OBRAS DEURBANISMO IV ETAPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS V ETAPA DEL CONJUNTO RESIDENCIAL “PASEO LAFERIA”-PROPIEDAD HORIZONTAL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”. El cual se regirá por lo estipulado en elCapítulo I LICITACION PUBLICA del Decreto N° 2474 de Julio 07 de 2008.

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIADando cumplimiento a lo señalado en los Capitulo I LICITACION PUBLICA del Decreto Nº 2474 de Julio 7 de 2008,el INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL INVISBU, desea invitarlos parapresentar propuestas para el mismo que tiene por objeto contratar: “CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO

IV ETAPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS V ETAPA DEL CONJUNTO RESIDENCIAL “PASEO LA FERIA”-PROPIEDAD HORIZONTAL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.

1.3 PARTICIPANTES Podrán participar en la presente licitación y presentar propuesta: (1) personas jurídicas civiles o comerciales,nacionales o extranjeras, de naturaleza pública, mixta o privada,(2) personas naturales, nacionales o extranjeras, y(3) las dos anteriores ya sea de manera individual o bajo estructuras plurales. En este último caso, deben formar,previo a la presentación de la oferta, un Consorcio o Unión Temporal. Las personas naturales y jurídicas que sepresenten como tales o en Consorcio o Unión Temporal deberán estar inscritas en el Registro Único de Proponentesde la Cámara de Comercio en las Actividades, especialidades y grupos relacionados en el numeral 3.1.6 delpresente documento, que indica:

Podrán presentar propuestas las personas jurídicas y naturales individualmente, en Consorcio o Unión Temporalinscritas en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio en la Actividad: 01 CONSTRUCTOR;Especialidad: 04 ”EDIFICACIONES Y OBRAS DE URBANISMO” Grupo: 01 “EDIFICACIONES SENCILLASHASTA 500M2 Y ALTURAS MENORES DE 15 M”; 05 “PARQUES OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO YCOMPLEMENTARIOS”; 06 “ ESTRUCTURAS DE CONCRETO CONVENCIONALES” Contratación: K = 1500SMMLV.

En caso de Consorcios o Uniones temporales cada integrante deberá estar inscrito en la Actividad, Especialidad yGrupo, para el K de contratación solicitado se admite la sumatoria de los integrantes.

Sin embargo se tendrá en cuenta la excepción contenida en el numeral 3.1.6 para los proponentes extranjeros nodomiciliados en Colombia o sin Sucursal en Colombia, respecto del RUP.

En ningún caso una misma persona (natural o jurídica, nacional o extranjera) podrá participar en más de unaPropuesta. Tampoco podrá hacerlo a través de una sociedad controlada o su matriz, ni a través de personas con lascuales tenga una relación de consanguinidad hasta el tercer grado o tercer grado de afinidad o primero civil, si losProponentes o miembros de la estructura plural fuesen personas naturales; de hacerlo, el INVISBU rechazará todaslas propuestas presentadas en tales condiciones.

1.4. DISPONIBLIDAD PRESUPUESTALPara la ejecución de la LICITACION PÚBLICA Nº OP-001-2011 el INVISBU ha expedido las siguiente Disponibilidad



Para la ejecución de la LICITACION PÚBLICA N OP-001-2011 el INVISBU ha expedido las siguiente Disponibilidad




F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

incluyendo el A.I.U no podrá exceder el valor del Presupuesto oficial, pues de lo contrario, la oferta no seráconsiderada para evaluación.

1.5. PRESUPUESTO OFICIALEl INVISBU, para el desarrollo de la LICITACION PÚBLICA Nº OP-001-2011 dispone de un presupuesto oficialestimado que asciende a suma de SEISCIENTOS SETENTA MILLONES SETENTA Y UN MIL TREINTA Y CINCOPESOS MONEDA LEGAL Y CORRIENTE ($ 670.071.035.oo).

1.6. FORMA DE PAGO Y ANTICIPOEl INVISBU, reconocerá y pagará al CONTRATISTA el valor del contrato en pesos colombianos, de la siguiente forma:

a) Un Anticipo por el monto del 30% del valor estimado del contrato, una vez cumplidos los requisitos delperfeccionamiento y legalización del contrato y suscrita la correspondiente Acta de Inicio.

b) El 100% del valor del contrato mediante pagos parciales, los cuales se cancelaran al contratista a lasuscripción de las respectivas actas de recibo y pago parcial de obra, debidamente firmadas por las partes yaprobadas por el interventor, en las cuales se amortizara el porcentaje correspondiente de anticipo.

El porcentaje de anticipo equivalente al 30%, deberá ser invertido en la adquisición de equipos y materialesnecesarios para el buen desarrollo de la obra en el tiempo requerido.

Para el manejo del anticipo, se abrirá una cuenta que genere rendimientos, en una entidad financiera, cuyos titularesserán el Contratista y el INVISBU, destinada a la administración de estos recursos. La entidad financiera escogida

deberá encontrarse bajo la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Bancaria

Los rendimientos financieros que llegaren a generarse por concepto de los recursos entregados en calidad deanticipo son públicos, por lo tanto, el contratista deberá consignarlos mensualmente, mientras existan fondosconsignados en la entidad bancaria como recursos financieros en calidad de anticipo, en la cuenta designada por laTesorería del INVISBU para ello, relacionando el número de contrato y la entidad.

1.7. PLAZO DE EJECUCIÓNEl plazo oficial para la ejecución de la obra objeto de la presente Licitación Pública se fija en TRES (03) MESES,contados a partir del acta de iniciación suscrita por el interventor y el contratista, una vez se hayan cumplido losrequisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, y la cual se hará constar en un acta suscrita por las partes

1.8. LUGAR GENERAL DE EJECUCION La ejecución de las actividades y/o trabajos requeridos por la contratación se llevarán a cabo en la comuna 4 delconjunto residencial paseo la feria cuarta y quinta etapa, ubicada en la dirección carrera 1 Nº 28-160 del municipiode Bucaramanga.

1.9 CRONOGRAMA DEL PROCESOACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR

Acto de apertura del proceso contractual Julio 11 de 2011

www.contratos.gov.coPagina Internet SECOP y en el Instituto deVivienda de Interés social y reforma Urbana del municipio deBucaramanga INVISBU ubicado en la calle 36 Nº 15-32, edificioCOLSEGUROS, piso 3 oficina DIRECCION

Publicación del PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.Julio 11 del 2011

www.contratos.gov.coPagina Internet SECOP y en el Instituto deVivienda de Interés social y reforma Urbana del municipio deBucaramanga INVISBU ubicado en la calle 36 Nº 15-32, edificioCOLSEGUROS, piso 3 oficina DIRECCION

Visita Oficial al sitio del proyectoSera responsabilidad de cadaproponente verificar las condiciones del

terreno y prever las condicionesdescritas en el numeral 1.14 del

presente documento.

Sera responsabilidad de cada proponente verificar las condiciones delterreno y prever las condiciones descritas en el numeral 1.14 delpresente documento.

Audiencia para la revisión y asignación de riesgos Julio 12 del 2011, a las 5:00 p.m.En el Instituto de Vivienda de Interés social y reforma Urbana delmunicipio de Bucaramanga INVISBU ubicado en la calle 36 Nº 15-32,edificio COLSEGUROS, piso 3 Sub Dirección Técnica

Audiencia aclaración del contenido y alcance de losPliegos de Condiciones

Julio 15 del 2011, a las 3:00 p.m.En el Instituto de Vivienda de Interés social y reforma Urbana delmunicipio de Bucaramanga INVISBU ubicado en la calle 36 Nº 15-32,edificio COLSEGUROS, piso 3 oficina DIRECCION

Presentación de propuestas y Cierre del Proceso deLicitación

Desde Julio 14 de 2011, a las 8:00 a.m.hasta Julio 19 de 2011 a las 5:00 p m

En la ventanilla única del Instituto de V ivienda de Interés social yreforma Urbana del municipio de Bucaramanga INVISBU ubicado enla calle 36 Nº 15 32 edificio COLSEGUROS piso 3



Licitación hasta Julio 19 de 2011 a las 5:00 p m la calle 36 Nº 15-32 edificio COLSEGUROS piso 3




F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

del requerimiento reforma Urbana del municipio de Bucaramanga INVISBU ubicado enla calle 36 Nº 15-32, edificio COLSEGUROS, piso 3.

Publicación del Informe de Evaluación de Propuestas Julio 25 de 2011 www.contratos.gov.coPagina Internet SECOP

Traslado de Información de Evaluación de propuestasJulio 25 a las 8:00 a.m. hasta Julio 27

de 2011, hasta las 5:00 p.m.www.contratos.gov.coPagina Internet SECOP

Publicación de las observaciones presentadas al Informede Evaluación y sus respuestas

Julio 28 de 2011 www.contratos.gov.coPagina Internet SECOP

Audiencia Pública de Adjudicación o Declaratoria deDesierta Julio 29 de 2011 a las 10:00 a.m.

En el Instituto de Vivienda de Interés social y reforma Urbana delmunicipio de Bucaramanga INVISBU ubicado en la calle 36 Nº 15-32,edificio COLSEGUROS, piso 3 oficina DIRECCION

Publicación del Acta de Audiencia y acto de deAdjudicación o Declaratoria de Desierta

Julio 29 del 2011 www.contratos.gov.coPagina Internet SECOP.

Elaboración, revisión jurídica y perfeccionamiento delContrato.

Dentro del cinco (05) Días siguientesEn el Instituto de Vivienda de Interés social y reforma Urbana delmunicipio de Bucaramanga INVISBU ubicado en la calle 36 Nº 15-32,edificio COLSEGUROS, piso 3 oficina DIRECCION

Legalización del contratoQuince (15) días hábiles después de lasuscripción

En el Instituto de Vivienda de Interés social y reforma Urbana delmunicipio de Bucaramanga INVISBU ubicado en la calle 36 Nº 15-32,edificio COLSEGUROS, piso 3 oficina DIRECCION

1) De conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Decreto 2025 de 2009, el INVISBU, podrá modificar estas fechas hasta el día hábil anterior al cierre del proceso cuando lo estime conveniente, mediante laexpedición de adendas.

2) Cualquier modificación a las fechas contenidas en esta cronología se efectuará y comunicará a losoferentes, mediante publicación en el Secop, a través del portal único de contratación y adenda suscrito por

el Director del INVISBU.3) Todas las observaciones respecto al pliego de condiciones definitivo deberán ser realizadas dentro deltiempo citado en el cuadro anterior, por medio escrito y enviadas al INVISBU localizada en el tercer piso deledificio COLSEGUROS Calle 36 Nº 15-32 de Bucaramanga.

4) Las observaciones y sugerencias al pliego de condiciones definitivo definitivodeberán ser presentadasdentro del término previsto en el cronograma, con el fin de ser evaluadas por el INVISBU y decidir si sonrelevantes y ser incluidas en el pliego de condiciones definitivo. El Término para formular las mismas, espreclusivo, es decir, no es aceptable realizar observaciones después de vencido el lapso señalado para ello.

1.10 PROGRAMA PRESIDENCIAL LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓNEn el evento de conocerse casos especiales de corrupción en el presente procedimiento, se debe reportar el hecho

al Programa Presidencial “Lucha contra la Corrupción” a través de: los números telefónicos: (1) 560 10 95, (1) 565 7649, (1) 562 41 28; vía fax al número telefónico: (1) 565 86 71; la línea transparente del programa, a los númerostelefónicos: 9800 – 91 30 40 o (1) 560 75 56; correo electrónico, en la dirección: webmaster@anticorrupción.gov.co

;al sitio de denuncias del programa, en la página de Internet: www.anticorrupción.gov.co; correspondencia opersonalmente, en la dirección Carrera 8 No 7–27, Bogotá, D.C. También puede reportar el hecho a la Oficina deControl Interno del INVISBU, ubicada en la Calle 36 No. 15-32 Piso 3, Bucaramanga, teléfono 6700505 o en lapágina de Internet: www.invisbu.gov.co.

1.11 PUBLICACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOUna vez ajustados los pliegos de condiciones, serán publicados en el SECOP a través del Portal Único deContratación y permanecerán a disposición de los interesados en el INVISBU, ubicado en la Calle 36 No. 15-32Piso 3, oficina de Dirección, Bucaramanga, teléfono 6700505.

1.12 ENTREGA Y CONSULTA DE PLIEGOS DE CONDICIONESLa entrega del pliego de condiciones definitivo se realizara en la ventanilla única del INVISBU, ubicada ubicada en laCalle 36 No. 15-32 Piso 3, Bucaramanga, teléfono 6700505 ext. 101, en el horario establecido en el cronogramadel proceso numeral 1.9, una vez publicado el pliego de condiciones definitivo.

También podrá remitirse la solicitud de copia del pliego de condiciones definitivo, por correo o fax, siempre que elmismo sea solicitado mediante documento escrito en el cual se declare el nombre de la persona por la cual se actúa,su dirección, teléfono, fax y dirección electrónica, en la cual se solicite que se le envié toda la correspondencia que



i l l l li iti á l di ió fí i l t ó i i t l i ió




F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

1.13 ESTUDIO A LOS PLIEGOS DE CONDICIONESLos oferentes deberán examinar cuidadosamente el Pliego de condiciones definitivo y si encontraren discrepanciasu omisiones en cualquiera de sus partes o si tuvieren dudas acerca de su significado deberán solicitar por escrito yobtener del INVISBU también por escrito las aclaraciones del caso, o manifestarlo en la audiencia de aclaración depliegos de condiciones, etapa procesal hasta la cual los proponentes podrán expresar sus dudas, inconformidades odemás. Las aclaraciones se darán a conocer a todos los participantes por escrito. Si no se presentaren solicitudesrelacionadas con los aspectos mencionados, se entenderá que el Pliego de condiciones definitivo se ha encontradosatisfactorio y que el oferente no tiene dudas de ninguna especie sobre el mismo. Además de estudiar el proyecto, elcontratista analizará el contrato, el pliego de condiciones definitivo, los anexos y cualquier otro documento oficialconcerniente al pliego de condiciones definitivo. El estudio de la minuta del contrato y demás condiciones

contractuales, marcaran las pautas para la administración general del proyecto y, por consiguiente, las condicioneslegales del mismo, en consecuencia si el proponente no presenta objeciones al pliego de condiciones definitivo, enlas etapas antes referidas, se entenderá que el mismo, acepta, comprende y se somete a todas lasespecificaciones en el señalados, por consiguiente el INVISBU, no responderá por conjeturas, interpretacionesunilaterales de los proponentes o por presuntas equivocaciones de los mismos, primando la interpretación que laentidad da al respectivo pliego de condiciones definitivoen ejercicio de la facultad de interpretación unilateral. Losparticipantes extranjeros deben informarse por sí mismos sobre el régimen legal vigente en Colombia y aplicable alas relaciones que se generen como consecuencia DEL PROCESO LICITATORIO y del Contrato.

1.14 VISITA OFICIAL AL SITIO DE LA OBRA Será responsabilidad de los Proponentes, visitar e inspeccionar las zonas de las obras para investigar ladisponibilidad de los materiales de construcción, mano de obra, transporte.

Aunque la visita al sitio de la obra no es obligatoria, el Instituto de vivienda de interés social y reforma urbana delmunicipio de Bucaramanga advierte que no realizara visita oficial al lugar de ejecución de la obra, siendoresponsabilidad del oferente conocer con personal calificado e idóneo el lugar de la obra donde se construirán lasobras con el fin de evidenciar las condiciones del terreno, los detalles de orden técnico, físico.

El hecho de que los Proponentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones bajo los cuales seránejecutados los trabajos, no se considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones.

Si el proponente no asiste a la visita oficial de obra se presume que el mismo conoce las especificaciones técnicasdel objeto a contratar y los sitios en los cuales se ejecutaran las obras, actuando bajo su responsabilidad en lapresentación de la propuesta, la determinación de los costos y en la ejecución del contrato.

1.15 DOCUMENTOS DEL PROCESO LICITATORIO Forman parte del Proceso Licitatorio los siguientes documentos:

1. Estudios previos o sus modificaciones o adiciones y demás soportes previos del proceso.2. Estudios existentes3. La resolución de apertura.4. El pliego de condiciones definitivoy los pliegos de condiciones definitivos.5. El Certificado de Disponibilidad Presupuestal.6. Las modificaciones y aclaraciones a los documentos del proceso de selección emitidos por el INVISBU.7. Los avisos de prensa y demás que se hagan de conformidad a la ley.8. Adendas expedidas.

9. Los anexos señalados en el pliego de condiciones definitivo.

1.16 INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES No podrán participar en la presente selección ni celebrar contratos con el INVISBU aquellas personas naturales o

jurídicas que tengan inhabilidades o incompatibilidades de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 8 y 9 de la Ley80 de 1993, adicionado por el artículo 18 de la ley 1150 de 2007.

1.17 IDIOMA



L d t dit l f t l tid d í l f t l f t l d i




F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

condición de que se encuentre acompañado de una traducción al español, la cual prevalecerá para los efectos deinterpretación de la oferta.

1.18 MONEDA DE LA OFERTAEl oferente presentará su oferta únicamente en pesos colombianos.

1.19 OFERTAS EXTEMPORANEAS Las propuestas que reciba el INVISBU, después del plazo estipulado para el cierre del PROCESO LICITATORIO,previsto en el numeral 1.9 del presente documento y/o en sus modificaciones, se considerarán extemporáneas y noserán aceptadas. Serán rechazadas y devueltas al oferente en las mismas condiciones en que fueron recibidas.

1.20 MODIFICACIONES Y RETIRO DE PROPUESTAS Las ofertas no podrán ser modificadas una vez vencido el plazo para su presentación. A partir de la fecha y hora decierre del PROCESO LICITATORIO los oferentes no podrán retirar, adicionar o corregir sus propuestas.

1.21 PROHIBICION A LOS OFERENTESCada oferente presentará sólo una oferta, ya sea como persona natural o como persona jurídica. El oferente quepresente o participe en más de una oferta, diferente a alternativas que hayan sido permitidas o solicitadas; serádescalificado. Por consiguiente no podrá un mismo proponente participar doble vez, sea como persona natural o

jurídica o como integrante de un consorcio o unión temporal.

1.22 MODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE LICITACION PÚBLICA El INVISBU podrá en cualquier momento y antes de que termine el plazo para la presentación de las propuestas,

modificar los documentos del PROCESO LICITATORIO. En este caso el INVISBU publicara en el SECOP lasadendas. Una vez publicadas dichas adendas, serán de obligatorio cumplimiento para los oferentes.

1.23 NORMAS DE INTERPRETACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOEste pliego de condiciones definitivodebe ser interpretado como un todo y sus disposiciones no deben ser entendidasde manera separada de lo que indica su contexto general. Por lo tanto, se entienden integrados a éste los anexosque lo acompañan y adendas que posteriormente se expidan. Además, se seguirán los siguientes criterios para lainterpretación y entendimiento del pliego:

1. El orden de los capítulos y cláusulas de este Pliego no debe ser interpretado como un grado de prelaciónentre los mismos

2. Los títulos de los capítulos y cláusulas utilizadas en este Pliego sirven sólo como referencia y no afectarán la

interpretación de su texto.3. Los plazos establecidos en el presente pliego para el proceso licitatorio se extenderán como días hábiles ymes calendario, salvo indicación expresa en contrario. A estos efectos los días sábado, no se consideraráncomo días hábiles.

4. Los plazos establecidos en el presente pliego para el proceso de ejecución del proyecto (realización de lasobras) se entenderán como día calendario, salvo indicación expresa en contrario.

5. Cuando el día de vencimiento de un plazo del proceso licitatorio fuese un día inhábil para el INVISBU, ocuando ésta no ofrezca atención al público durante ese día, por cualquier razón, dicho vencimiento seentenderá trasladado al primer día hábil siguiente.

1.24 COSTOS DE LA PROPUESTA Y DE LA CELEBRACION DEL CONTRATOCada proponente sufragará todos los costos, tanto directos como indirectos, relacionados con la preparación y

presentación de su propuesta, y el INVISBU, no será responsable en ningún caso de dichos costos, cualquiera quesea el resultado de la Licitación.

1.24.1 EN CUANTO A LOS IMPUESTOS Y GASTOS GENERALESIgualmente, corresponderá al Proponente la Responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas ycontribuciones, así como los demás costos tributarios de cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración delcontrato, para lo cual se recomienda a los proponentes obtener asesoría calificada y tomar en cuenta en su análisislos siguientes gravámenes:






F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

A. LEGALIZACION DEL CONTRATOMunicipales:

• Caja de Previsión Social: 2% del Valor del Contrato.• Pro Cultura: 2% del Valor del Contrato.

B. ESTAMPILLAS CUENTAS DE COBRODepartamentales:

• Pro UIS : 2% del Valor de la Cuenta de Cobro• Pro Desarrollo Departamental: 2% del Valor del Contrato• Pro Hospital : 2% del Valor del Contrato• El 10 % del valor pagado por concepto de estampillas departamentales, en cada cuenta de cobro.

Municipales:• Pro Anciano: 2% del Valor del Contrato. • Previsión Social Municipal: 5/1000 del valor de la cuenta de cobro

C. OTROS IMPUESTOS• Industria y Comercio: 1% del valor del contrato• Otros.

El artículo 100 de la Ley 21 de 1992, prescribe: “Artículo 100. Los contratos de obra pública que celebren laspersonas naturales o jurídicas con las entidades territoriales y/o con las entidades descentralizadas del ordenDepartamental y Municipal “. En este sentido en diversas oportunidades mediante concepto se ha manifestado laDirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, señalando: CONCEPTO 69631 de Septiembre 27 de 2005: “Encuanto al régimen del impuesto sobre las ventas aplicable en la suscripción de contratos de obra pública, conforme lodispone el artículo 100 de la Ley 21 de 1992, se encuentran excluidos del IVA aquellos que celebren las personasnaturales o jurídicas con las entidades territoriales y/o descentralizadas del orden municipal, distrital odepartamental”. En consecuencia de lo anterior, teniendo en cuenta que la mayoría de las actividades están referidasa obra, la tipología del contrato a celebrar corresponde a un contrato de obra pública, por consiguiente evaluandoque el régimen tributario del contrato es uno, se entiende que el contrato estará exento de IVA.

1.24.2. EN CUANTO AL AIUSe entiende por AIU la cifra porcentual que se le agrega a cada actividad en las obras por precios unitarios oglobales fijos para cobrar los costos de Administración (los Gastos Generales), los Imprevistos que puedanpresentarse y, finalmente, la Utilidad que espera obtener el contratista por la ejecución de la obra. En este sentido,está compuesto por los siguientes ítems:

A, Administración: Recoge todos los costos indirectos necesarios para el desarrollo de un proyecto, comohonorarios, impuestos, entre otros.I, Imprevistos: Dependen de la naturaleza de cada contrato y constituyen el alea del negocio, es decir los riesgosnormales en que incurre el contratista.U, Utilidad: La Utilidad es la ganancia que el contratista espera recibir por la realización del contrato.

ITEM DESCRIPCIONPORCENTAJE

(%)PORCENTAJE

PARCIAL1. ADMINISTRACIÓN

1.1 Est. Previsión Social Municipal –Legalización. 2.0%1.2 Est. Previsión Social Municipal –Orden de pago 0.5%1.3 Est. PROUIS 2.0%



%




F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

1.9 Industria y comercio 1.0%1.10 Pólizas 1.5%1.11 Personal Administrativo 2.0%

2.

IMPREVISTOS 4.0%

3. UTILIDAD 6.0%

TOTAL PORCENTAJE A.I.U 32.0%

El INVISBU, para la ejecución del presente proyecto, ha determinado aplicar al costo del proyecto un AIU del 32%,en el cual se encuentran calculadas las variables anteriormente mencionadas, pero puede ser distribuido por eloferente en la forma que estime conveniente.

Por lo anterior, dependiendo de la estructura administrativa de la empresa proponente, cada uno es autónomo enestimar los costos del AIU, pues los mismos serán calculados con base en la dimensión de las empresa, el análisisdel presupuesto, el grado de incertidumbre que los proponentes ven en la obra y la economía que pueden lograr antediferentes aspiraciones de utilidades por parte de los mismos.

En consecuencia, el costo del AIU, estimado por el INVISBU equivalentes al treinta y dos por ciento (32%) sobre elcosto directo del proyecto, no será afectado por circunstancias ajenas al proceso de selección, es decir el INVISBUmantendrá dicho porcentaje con independencia de los factores exógenos que puedan llegar a incidir en ladeterminación de la Administración, los Imprevistos y la Utilidades.

1.25 ENTREGA Y DOCUMENTOS PARA PRESENTACION DE OFERTALos proponentes presentaran en un sobre los requisitos habilitantes, la propuesta técnica y económica en la

ventanilla única del INVISBU; la propuesta, deberá presentarse DEBIDAMENTE FOLIADA, en UN (1) sobre enORIGINAL Y DOS (02) sobres en COPIAS IDENTICAS AL ORIGINAL debidamente cerrado e identificado, marcadoexteriormente así:

NOMBRE: LICITACION PÚBLICA Nº OP-001-2011INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DEBUCARAMANGA - INVISBUCalle 36 Nº 15-32 edificios COLSEGUROS piso 3º(Ventanilla Única)NOMBRE DEL PROPONENTE: ______________ DIRECCION: ___________________________ TELEFONO: ____________________________

ORIGINAL/COPIA

La oferta original y dos (02) copias se presentarán en sobre cerrado, separado e identificado como ORIGINAL /COPIA, según el caso. Tanto la oferta original como las copias deberán venir perfectamente empastadas, foliadas,con índice paginado y todos los documentos, tanto originales como copia, deben ser perfectamente legibles y nopresentar tachones, borrones o enmendaduras.

No se aceptan ofertas enviadas por correo electrónico o vía fax, salvo que este pliego establezca lo contrario. Lacarátula de cada ejemplar deberá rotularse claramente con el número de la LICITACION PUBLICA, el nombre de lamisma, el nombre del proponente y la identificación del ejemplar como original o copia. En el caso de discrepanciasentre el original y la copia de la propuesta se considerará como válido para la evaluación de la oferta el original de lamisma.

Las ofertas se deben entregar en la ventanilla única del INVISBU, localizada en el tercer piso del edificioCOLSEGUROS, calle 36 #15 - 32, hasta la fecha y hora establecida en el presente pliego de condiciones definitivo,la entidad no será responsable de abrir anticipadamente los sobres que no estén debidamente marcados en lacubierta. La enmendadura, tachadura o repisado de cualquier documento en cualquier parte de los mismos, darálugar a no ser tenido en cuenta como válido, salvo la anotación o convalidación en el cuerpo del mismo y con la firmade quien lo expide.

El proponente debe examinar completamente el presente pliego de condiciones definitivo obtener las aclaraciones



El proponente debe examinar completamente el presente pliego de condiciones definitivo, obtener las aclaraciones




F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

1.26 CORRESPONDENCIA Toda la correspondencia que se genere u ocasiones con motivo de la presente Licitación, se deberá dirigir a elINVISBU y se deberá enviar a:

NOMBRE: LICITACION PÚBLICA Nº OP-001-2011INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DEBUCARAMANGA - INVISBUCalle 36 Nº 15-32 edificios COLSEGUROS piso 3º(Ventanilla Única)NOMBRE DEL PROPONENTE: ______________ DIRECCION: ___________________________

TELEFONO: ____________________________ Email:__________________________________

1.27 PROPUESTAS PARCIALES No se aceptarán propuestas parciales para esta Licitación Pública.

1.28 PROPUESTAS ALTERNATIVANo se admitirán propuestas alternativas.

1.29 PROPUESTAS POR PARTICIPANTE Un Proponente deberá presentar solamente una propuesta, ya sea por sí solo o como integrante de un Consorcio o

Unión Temporal. Lo anterior, sin perjuicio de que no estén incursos en algunas de las causales de inhabilidad eincompatibilidad para contratar, previstas en el Artículo 8 de la Ley 80 de 1993.

El Proponente no podrá ser socio de una firma que simultáneamente presente propuesta por separado, salvo elcaso de las sociedades anónimas abiertas.

El Proponente que presente más de una propuesta o participe en más de una de ellas quedará descalificado detodas ellas.

1.30 ALCANCE Y DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO La ejecución del objeto del presente contrato comprende el suministro de toda la mano de obra, maquinaria,transporte y demás recursos necesarios para la construcción de las obras previstas en el objeto contractual, que

conforma el urbanismo interno del proyecto dentro del área actualmente encerrada del proyecto.Todas las obras que no cumplan con los requerimientos de calidad especificados, en cualquier momento antes de lafirma del Acta de Recibo a satisfacción de la obra, serán reemplazados y reconformados por cuenta del Contratista.

1.30.1. SECTORES A INTERVENIR:La ejecución de las actividades y/o trabajos requeridos por la contratación se llevarán a cabo en la comuna 4Conjunto residencial Paseo la Feria quinta etapa y cuarta etapa, ubicada en la dirección carrera 1 Nro. 28-160 delMunicipio de Bucaramanga.

1.30.2. TIPOS DE INTERVENCION

Construcción: Construcción Obras de urbanismo.

1.30.3 OBJETIVOS PROYECTO

a) OBJETIVO GENERALCulminar el proyecto la feria.

b) OBJETIVO ESPECIFICO



CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO IV ETAPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS V ETAPA DEL




F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

1.30. 4 ESTUDIOS EXISTENTESEl inmueble donde se desarrollarán los trabajos son de propiedad del INVISBU como consta en folios de matriculasNº 300-292993 (IV etapa) y Nº 300-292994 ( V etapa) con números prediales Nº 01 07 00153 0004 000 (IV etapa)y Nº 01 07 00154 0004 000 ( V etapa)

El proyecto cuenta con las siguientes licencias:

Licencia Urbanismo - Construcción Nº 68001-1-272, vigente hasta el 21 de Abril Del 2012

Nº requiere Licencia ambiental - Se presento a la autoridad ambiental el estudio de seguimiento y control ambientaly se van a seguir dichos parámetros.

1.30.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN Y OTRAS CONSIDERACIONESEl INVISBU, igualmente, ha desarrollado unas especificaciones técnicas básicas a tener en cuenta por elproponente las cuales se tuvieron en cuenta al momento de desarrollar el proyecto objeto de la licitación y se prevénen el numeral 4.1 de los estudios previos y en el anexo 12 del presente documento, especificaciones técnicas queigualmente hace parte integral del presente documento.

1.31. CANTIDADES REALES DE OBRA Las cantidades reales de obra a ejecutar son aquellas que resulten de multiplicar las cantidades ejecutadasrealmente in situ, por el precio unitario correspondiente, presentados por el proponente.

Para las actividades pactadas a precio unitario fijo, el contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de

obra que resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles queafecten el equilibrio económico del contrato.

1.32 OBRAS ADICIONALES Para las actividades pactadas a precio unitario fijo, se entiende por obras adicionales aquellas que por su naturaleza,pueden ejecutarse con las especificaciones originales del contrato o variaciones no sustanciales de los mismos y endonde todos los ítems tengan precios unitarios pactados. El INVISBU podrá ordenar por escrito obras adicionales yel contratista estará en la obligación de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagarán a los precios unitarios fijosestablecidos en el Formulario de la propuesta.

1.33 OBRAS COMPLEMENTARIAS Se entiende por obra complementaria la que no está incluida en las condiciones originales del contrato y por esta

misma razón, no puede ejecutarse con los precios del mismo. El INVISBU podrá ordenar obras complementarias yel contratista estará obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obracontratada, o sean necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla.

Los precios que se aplicarán para el pago de la obra complementaría serán los que se convengan con el contratista,mediante la suscripción de un acta de precios no previstos. Cuando no se llegare a un acuerdo de antemano con elcontratista el precio de la obra complementaría, el INVISBU podrá optar por ordenar que dicho trabajo sea ejecutadopor el sistema de administración, o sea por el costo directo más un porcentaje acordado por las partes, que debecubrir los costos por concepto de administración y utilidad del contratista. Por costo directo se entenderá el de lassiguientes partidas:

a) El valor de los materiales puestos al pie de la obra.

b) Los jornales y sueldos útiles, aumentados en el porcentaje por prestaciones sociales calculados por el contratistaen la propuesta. Los jornales de dominicales y días feriados están incluidos en estos porcentajes.c) El alquiler del equipo y herramientas, liquidado según las tarifas horarias de la propuesta del contratista yconforme a lo estipulado en el pliego de condiciones definitivode la presente licitación pública.

En el caso de tarifas no establecidas en la propuesta, éstas se calcularán por métodos similares a los empleados por el INVISBU o la Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores (ACIC).

Para el pago de las obras complementarias por administración, el contratista elaborará planillas diarias de control en



i l d t d l d d b t i l i l di t t t




F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION

2.1 MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTAEl procedimiento de selección del contratista se encuentra sometido a los principios de transparencia, economía yresponsabilidad y a los postulados que rigen la función administrativa; la escogencia del contratista se realiza conbase en criterios de selección objetiva e igualdad de derechos y oportunidades, de los que se deriva la obligación desometer a los proponentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de condiciones definitivo,documento que constituye la fuente de los derechos y las obligaciones de las partes y fundamentalmente contribuyeen la interpretación e integración de la voluntad de la administración a la cual se someten los proponentes durante elproceso licitatorio y el adjudicatario favorecido durante la ejecución del contrato.

La ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia de la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación de la Administración Pública”,introduce nuevas e importantes aplicaciones a la ley 80, entre otras, establece en su artículo 2° cuatromodalidades de selección para contratar con el Estado: licitación pública, selección abreviada, concurso deméritos y contratación directa. De otra parte, en su artículo 5° desarrolla el principio de la selección objetiva,señalando los criterios bajo los cuales se debe realizar la escogencia del contratista.

Según lo señalado en la disposición mencionada, corresponde analizar si la escogencia del contratista para eldesarrollo del presente proyecto deberá adelantarse a través de alguna de las modalidades exceptivas a que serefieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo 2°, o si por el contrario, debe adelantarse por medio del proceso delicitación pública. Los numerales mencionados prevén las situaciones taxativas en las que proceden los trámites deselección abreviada, concurso de méritos y contratación directa. Corresponde a la modalidad de selección abreviada

los casos en que las circunstancias de la contratación o la cuantía del bien, obra o servicio, puedan adelantarsemediante procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual; se desarrollarán medianteconcurso de méritos la selección de consultores o proyectos; y mediante el proceso de contratación directa loscasos de urgencia manifiesta, contratación de empréstitos, contratos interadministrativos, entre otros.

Teniendo en cuenta que analizadas las modalidades de selección contenidas en la Ley 1150 de 2007 diferentes a laLicitación Pública, ninguna de ellas resulta aplicable en el presente evento y atendiendo lo reglado en el artículo 2ºde la misma Ley, esta entidad concluye que la selección del contratista que ejecutará el proyecto consistente enCONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO IV ETAPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS V ETAPA DELCONJUNTO RESIDENCIAL “PASEO LA FERIA” - PROPIEDAD HORIZONTAL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,se realizará mediante LICITACIÓN PÚBLICA, la cual se regirá por lo dispuesto en las normas vigentes de la Ley 80de 1993 y sus Decretos Reglamentarios; la Ley 1150 de 2007, los Decretos Reglamentarios 2474 y demás normas

que las modifiquen, sustituyan y adicionen.2.2 REGIMEN LEGAL DE LA LICITACION Y DEL CONTRATOEl marco legal de la presente licitación y del contrato que se derive de su adjudicación, está conformado por laConstitución Política, las leyes de la República de Colombia y en especial por las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007,sus decretos reglamentarios, los Código Civil y de Comercio, los actos administrativos municipales, y demás normasque los complementen o adicionen.

Dichas normas, así como las demás que resulten pertinentes, de acuerdo con la Ley Colombiana, se presumenconocidas por todos los proponentes.

2.3 APERTURA DE LA LICITACION

La apertura de la presente licitación tendrá lugar en la fecha y hora señalada en el cronograma. A partir de estafecha y hora, los interesados podrán consultar y retirar los pliegos de Condiciones, y se dará inicio al plazo de lalicitación.

2.4 DILIGENCIA DE CIERRE DE LA LICITACION La diligencia de cierre de la licitación se hará en acto público el día y hora señalados en el cronograma, donde seabrirán las propuestas por el o los funcionarios o contratista encargados del adelantamiento del proceso contractual,de los cuales dejaran constancia en el acta de la siguiente información: nombre del proponente, mecanismo decobertura que ampara la seriedad de la oferta, valor de la oferta, número de folios y demás actos que se consideren



i l l f i i l id




F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

De conformidad con lo consagrado en el artículo 30, numeral 5 de la Ley 80 de 1993, se entiende que el plazo de lalicitación es el término que debe transcurrir entre la fecha a partir de la cual se pueden presentar ofertas y la de sucierre, el cual puede prorrogase antes del vencimiento, cuando así lo estime conveniente el INVISBU, o cuando losoliciten las dos terceras partes de las personas que hayan presentado observaciones al pliego de condicionesdefinitivoo hayan asistido a las audiencia de aclaración de pliegos.

En el evento en ello ocurra, la ampliación no podrá ser superior los términos señalados en los numerales 4 y 5 delartículo 30 de la Ley 80 de 1993, según corresponda . La prorroga será anunciada a los participantes por medio deuna adenda o un acto administrativo motivado, el cual será publicado por el SECOP, a través del Portal Único deContratación.

2.6 AUDIENCIA PARA EFECTUAR EL ANALISIS DE RIESGOSEL INVISBU a través de la sub dirección Técnica, celebrara audiencia pública el día 12 de julio del 2011 a las 5:00pm, con el objeto de oír a los interesados y revisar la asignación de riesgos, con el fin de establecer su distribucióndefinitiva.

2.7 DISTRIBUCION, ESTIMACION Y TIPIFICACION DE RIESGOS La ley 1150 de 2007 modificatoria de la ley 80 de 1993, consagró un aspecto importantísimo relacionado con losriesgos generados en la contratación estatal, consagrando en su artículo 4° la obligación de efectuar la distribuciónde riesgos en los contratos estatales:

“ARTÍCULO 4o. DE LA DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS EN LOS CONTRATOS ESTATALES. Los pliegos decondiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles

involucrados en la contratación.En las licitaciones públicas, los pliegos de condiciones de las entidades estatales deberán señalar el momentoen el que, con anterioridad a la presentación de las ofertas, los oferentes y la entidad revisarán la asignación deriesgos con el fin de establecer su distribución definitiva.”

Los dos aspectos destacados contenidos en la disposición transcrita se circunscriben a: i) La obligación a cargo dela entidad contratante de determinar los riesgos previsibles del contrato (cuya ocurrencia puede ser anticipada y suacaecimiento es ajeno a la voluntad de las partes), tipificándolos, es decir determinando cuales riesgos existen,asignándoles, esto es, especificando a cargo de quien se encuentra el riesgo y cuantificándolo (estimando el valor).ii) La obligación de la entidad contratante de revisar con los posibles proponentes el documento de tipificación,cuantificación y asignación de riesgos, prevista en el decreto reglamentario 2474 de 2008, artículo 88, estableciendola posibilidad para los proponentes de pronunciarse sobre los mismos mediante la presentación de observaciones al

pliego de condiciones definitivoo en la audiencia de revisión de riesgos previsibles.Cuando el particular celebra un contrato con la administración pública su propósito consiste en la obtención del lucroproveniente de la ejecución del objeto contractual, esto es, obtener unas ganancias o beneficios para sí; la actividadcomercial que desarrolla el contratista conlleva en sí misma el alea propio de los negocios, la expectativa de laobtención de ganancia o pérdida, cuya ocurrencia depende de los riesgos asumidos por el comerciante y laocurrencia de los siniestros que afectan del desarrollo del contrato.

Los riesgos en la ejecución de un proyecto se refieren a los diferentes factores que pueden hacer que no secumplan los resultados previstos y los respectivos flujos esperados. El contratista, como profesional de la actividadpor él desarrollada cuenta con la capacidad requerida para manejar y mitigar los riesgos del negocio y asumir losefectos derivados del mismo, conoce los beneficios y riesgos, los cuales se encuentran cubiertos por la

remuneración que recibirá de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego y en la minuta del contrato.Para la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico delcontrato, se entiende por contingencia el hecho, situación o circunstancia inesperada aunque previsible, constitutivode siniestro o daño que afectan el normal y adecuado desarrollo del contrato de obra pública. El suceso que prevé elriesgo deberá tener relación directa con la ejecución del contrato para que sea asumido como un riesgo del procesode contratación, es decir, debe existir relación de causalidad.

Corresponderá al proponente realizar sus investigaciones, estudios, análisis y proyecciones que considere



i t l d d f l ió d t P ll i di bl l li ió d l i it




F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

geotécnicas, el entorno de trabajo, el mercado de los materiales, la mano de obra, el método de construcción, elprograma de trabajo y, en general, todas las posibles dificultades que se puedan presentar.

Igualmente, el proponente debe elaborar su propuesta, teniendo en cuenta que el cálculo de los costos y gastos,cualesquiera que ellos sean, se basarán estrictamente en sus propios estudios técnicos y económicos y en suspropias estimaciones. En general, el proponente deberá evaluar las implicaciones legales, técnicas, de mercado,fiscales y financieras del negocio, las condiciones jurídicas del contrato, la distribución de riesgos que se establezcaen el mismo y los demás aspectos que puedan incidir en la determinación de la propuesta.

La tipificación de los riesgos es la enunciación que la entidad hace de aquellas contingencias previsibles que en sucriterio pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del contrato . La estimación del riesgo es la

valoración, en términos monetarios o porcentuales respecto del valor del contrato, que hace la entidad estatalcontratante de ellos, de acuerdo con la tipificación que ha establecido y con base en la información fehaciente ysoportada que tenga a su alcance la entidad contratante. La asignación del riesgo es el señalamiento que hace laentidad de la parte contractual que deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada,asumiendo su costo y su atención.

A continuación se tipifican los riesgos previsibles del contrato y se asigna la responsabilidad de ellos a las partes:

• RIESGO AMBIENTAL Y DE GESTIÓN SOCIALEs la contingencia derivada del cumplimiento, incumplimiento, modificaciones o pasivos que se deriven de laslicencias ambientales o de los planes de manejo ambiental y de gestión social (o de los permisos o licenciasque los reemplacen), a los que haya lugar con ocasión o como consecuencia del desarrollo del contrato; o de

la falta de tales licencias o de los planes; o de la violación o incumplimiento de las normas ambientales quefueren aplicables. Siendo obligación del eventual Contratista asumir los costos que se deriven de las posiblesvariaciones de los precios de mano de obra, insumos, bienes, equipos, mantenimiento en estricto control ymonitoreo del nivel máximo de emisiones de partículas y gases contaminantes, servicios o cualquier otrorecurso necesario para el cumplimiento de las obligaciones ambientales. Este riesgo debe ser previsto yasumido por el contratista.

• RIESGO FINANCIERO:El riesgo en este aspecto puede ser ocasionado por los efectos, favorables o desfavorables, derivados de lacontingencia que consiste en que los organismos, instituciones financieras o proveedores le concedan o no,total o parcialmente, al Contratista la financiación, necesaria o adecuada, para cumplir con las obligaciones deinversión que le impone el contrato de obra; así como las variaciones de las tasas de interés, de la tasa de

cambio, de los márgenes de intermediación o de las comisiones de los agentes, o de cualquier otro actor,respecto de los márgenes estimados por el proponente al momento de presentar su propuesta. Este riesgodebe ser previsto y asumido por el contratista.

• RIESGO CAMBIARIO:Es la contingencia que consiste en la eventual devaluación o revaluación real del peso colombiano frente aldólar, sin importar si esa situación coincide o no con cualquier pre-cálculo de las partes conocida o no por sucontraparte. Este riesgo debe ser previsto y asumido por el contratista.

• RIESGO DE CONSTRUCCIÓN:Es la contingencia asociada a los riesgos derivados del programa de construcción, la adquisición de equipos,

las tecnologías del proyecto, la compra de materiales y la realización de las obras, en el plazo previsto en elcontrato de obra; así como los riesgos por estabilidad de las mismas. La incertidumbre de que el monto, laoportunidad del costo de la inversión y el plazo de ejecución, no sean los previstos por mayores cantidades deobra, por los costos y las disponibilidades de los materiales, por los equipos utilizados, por los procesosconstructivos, por la programación de actividades, por las variaciones extraordinarias en los precios de losinsumos, por acceso a las fuentes de materiales, por la interferencia de las redes de servicios públicos, deberáser asumida por el Contratista. El Contratista es completamente autónomo para seleccionar sus procesosconstructivos, la programación de actividades, el personal, los materiales y equipos a utilizar, por lo tantodeberá asumir por su cuenta y riesgo las obligaciones generadas del contrato de obra en este aspecto.



p y g g g p




F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

obra. Los riesgos en aspectos geológicos y geotécnicos pueden estar asociados a mayores inversiones,mayores cantidades de obra y mayores plazos, los cuales serán asumidos por el contratista.

• RIESGO TRIBUTARIO:Es la contingencia que consiste en la variación en la estructura o normativa tributaria de cualquier impuesto delorden nacional, departamental o municipal, o en la imposición de impuestos, tasas, contribuciones, inversionesobligatorias, créditos obligatorios o figuras similares, que establezca la ley o cualquier otra norma legalmenteobligatoria y que se aplique a la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación delpresente contrato de obra. Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislacióntributaria, de tal manera que el INVISBU asumirá los efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas,la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, y en general cualquier evento

que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta.

• RIESGO NORMATIVO:Consiste en los efectos, desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y quesean aplicables al proyecto. Este riesgo será asumido por el INVISBU.

El grado de ocurrencia y el grado de impacto, pueden ser alto, medio o bajo y la asignación se hace al contratistao el Instituto de vivienda de interés social y reforma urbana según el siguiente cuadro.

RIESGO PREVISIBLE GRADODEOCURRENCIA

GRADODEIMPCATO

RESPONSABILIDAD

Sobrecostos o ampliaciones en laejecución de los trabajos por indebidaejecución de las obras

MEDIO MEDIO Debe asumirlo el CONTRATISTA

Errónea revisión de los estudios, planos odiseños o en la modificación de losmismos

BAJO BAJO Debe asumirlo el CONTRATISTA

Riesgos de Operación MEDIO MEDIO Debe asumirlo el CONTRATISTA

Riesgos por permanencia en el lugar de

la obra.

BAJO MEDIO Debe asumirlo el CONTRATISTA

Riesgos del Personal (del contratista,subcontratistas, empleadosadministrativos o personal visitante a laobra)


Fuerza Mayor o Caso Fortuito BAJO BAJO Debe asumirlo el INVISBU

Daños o perjuicios causados por untercero


variación en las utilidades previstas opérdida


Decisión del Gobierno Nacional queimpida la ejecución del contrato

BAJO BAJO Debe asumirlo el INVISBU

Deficiente Coordinación entre losdiferentes contratistas del proyecto




diferentes contratistas del proyecto




F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

debatido en el comité decoordinación

Variación en la disponibilidad o el costode los insumos que conforman los ítemscorrespondientes


Retraso en el cumplimiento de suministrode los insumos necesarios en laconstrucción de cada ítem


Defectos de los insumos y elementos MEDIO ALTO Debe asumirlo el CONTRATISTA

Daños y pérdidas de los elementos en suembalaje y transporte

MEDIO ALTO Debe asumirlo el CONTRATISTA

Retraso en los pagos por parte de laEntidad

BAJO BAJO Debe asumir los intereses elINVISBU

Daños ocasionados por delincuenciacomún

ALTO ALTO Debe asumirlo el CONTRATISTA

Hurto BAJO ALTO Debe asumirlo el CONTRATISTA

Manejo indebido del anticipo BAJO BAJO Debe asumirlo el CONTRATISTA

Responsabilidad por perjuicios causadosal personal de la obra a causa del nopago de sus obligaciones con laseguridad social

MEDIO MEDIO Debe asumirlo el CONTRATISTA,exclusivamente mediante póliza.

2.8 AUDIENCIA PARA PRECISAR EL CONTENIDO Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES

DEFINITIVO

De conformidad con lo señalado en el numeral 4, artículo 30 de la Ley 80 de 1993, con el ánimo de facilitar eldesarrollo de este proceso licitatorio y de garantizar la consecución de los resultados esperados, el INVISBU,celebrará una audiencia con el objeto de oír a los interesados y precisar el contenido y alcance del pliego decondiciones definitivo. La citada audiencia se llevará a cabo en la fecha señalada en el cronograma, en el INVISBUy se desarrollará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1.- Se procederá, en primer término, a la inscripción de los asistentes a la audiencia y a la recepción de lasinquietudes que se tengan en relación con el contenido y alcance del pliego de condiciones definitivo.

2.- La apertura de la audiencia tendrá lugar en el sitio, fecha y hora señalados en el pliego y en la cual los

funcionarios y contratistas encargados del adelantamiento del proceso contractual, quienes ilustraran a losasistentes en relación con los aspectos procedimentales que considere pertinentes.

3.- Los participantes expondrán todas las inquietudes y preguntas que se tengan sobre el contenido y alcance delpliego de condiciones definitivo, teniendo en cuenta el orden de inscripción de los asistentes, por un término máximode diez (10) minutos.

4.- Teniendo en cuenta la dificultad de las preguntas formuladas y la complejidad de los análisis que debanefectuarse para dar respuesta a las mismas la Entidad se reserva expresamente la facultad de emitir la respuesta en



efectuarse para dar respuesta a las mismas la Entidad se reserva expresamente la facultad de emitir la respuesta en




F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

Como resultado de lo debatido en la audiencia, y cuando resulte conveniente, el INVISBU expedirá lasmodificaciones pertinentes al pliego de condiciones definitivo, mediante adendas numeradas secuencialmente.

2.9 ADICIONES Y MODIFICACIONES AL PLIEGO

Las adiciones, modificaciones o aclaraciones al Pliego de condiciones definitivoserán adoptadas mediante Adendas,las cuales serán suscritas por el Director del INVISBU, en las cuales se señalara de manera expresa que se trata deuna modificación, adición o aclaración al Pliego de condiciones definitivo.

Las adendas serán publicadas en el SECOP, para conocimiento de los interesados y posibles oferentes.

Las adendas mediante las cuales se interpreten, aclaren, modifiquen o complementen los Pliegos de Condiciones,formarán parte de los mismos desde la fecha en que sean expedidos, y deben ser tenidos en cuenta por losProponentes para la formulación de su propuesta.

2.10 REGLAS DE SUBSANABILIDAD De conformidad con lo estipulado en el Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y en el Artículo 10 del Decreto 2474 de2008, primará lo sustancial sobre lo formal y por lo tanto, no será rechazada una propuesta por la ausencia derequisitos o la falta de documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la ofertay que no constituyan los factores de escogencia establecidos en el pliego de condiciones definitivo. En virtud de estadisposición, LA ENTIDAD podrá solicitar al proponente, en cualquier momento y hasta antes de la adjudicación, quesubsane cualquier requisito que no implique la asignación de puntajes. Para ello podrá solicitar las aclaraciones que

considere pertinentes y las mismas deberán ser resueltas por el proponente dentro de los dos (2) días hábilessiguientes al recibo de la comunicación respectiva.

Sin embargo frente a los requisitos habilitantes en los cuales expresamente, el pliego señale un trato diferente, frentea los criterios de subsanabilidad descritos en el presente numeral, se acogerá lo allí señalado. En ejercicio de estafacultad, los proponentes NO PODRÁN COMPLETAR, ADICIONAR, MODIFICAR O MEJORAR SUSOFRECIMIENTOS.

La entidad le concede el término señalado en el cronograma a los proponentes que según los informes no resultarenhabilitados, para que subsanen la ausencia de requisitos o falta de documentos habilitantes, so pena de rechazodefinitivo de sus propuestas. El oferente no podrá subsanar aquellos requisitos que en virtud del artículo 10 delDecreto No. 2474 de 2008 no pueden subsanarse. En todo caso no se subsanaran aquellos requisitos relacionados

con la capacidad para presentar la oferta, ni se permitirá que se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridadal cierre del proceso.

2.11 PUBLICIDAD DE INFORMES DE VERIFICACION, EVALUACION Y FORMULACION DEOBSERVACIONES FRENTE A LOS MISMOS POR PARTE DE LOS PROPONENTES

Para dar cumplimiento a lo consagrado en el numeral 8o, del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, los informes deverificación y evaluación de las propuestas permanecerán a disposición de los proponentes en el INVISBU, ubicadoen el tercer piso, Edificio COLSEGUROS, Calle 36 No. 15-32, los días señalados en el cronograma, para que dentrode ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes. En ejercicio de esta facultad, losproponentes NO PODRÁN COMPLETAR, ADICIONAR, MODIFICAR O MEJORAR SUS OFRECIMIENTOS. Lasobservaciones formuladas por los oferentes a los informes de verificación y evaluación de las propuestas seresolverán en la audiencia de adjudicación. La entidad dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto

2474 de 2008 con la publicación que lleve a cabo en el SECOP, a través del portal único de contratación,www.contratos.gov.co

2.12 ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIONEl INVISBU previa consolidación de la información resultante del proceso de verificación y evaluación, dispone hastael día y la hora señalada en el cronograma para seleccionar la (s) oferta (s) más favorable (s) a sus necesidades,este plazo podrá ser ampliado en los términos señalados en el ordinal 9o, del artículo 30 de la Ley 80 de 1993.



L dj di ió d l t li it ió h á f t t l




F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

pública, diligencia se llevará a cabo en la fecha y hora señalada en el cronograma, en el INVISBU, ubicado en eltercer piso, Edificio COLSEGUROS, Calle 36 No. 15-32, Bucaramanga - Santander.

El procedimiento a realizar durante la audiencia de adjudicación es el siguiente:

1.- Inscripción de los participantes a la audiencia2.- Apertura de la audiencia por parte Director del INVISBU o del funcionario que este delegue, en la fecha y horaseñalada, quien además actuará como conductor de la misma y tendrá la facultad de ilustrar a los asistentes sobrelos aspectos que considere pertinentes.3.- Lectura de las observaciones presentadas por los oferentes a los informes de verificación y evaluación de laspropuestas.

4.- Lectura de la respuesta dada por el INVISBU a las observaciones presentadas por los oferentes.5.- Concesión del uso de la palabra por una única vez al proponente que así lo solicite, por el termino de cinco (5)minutos, con el objeto de replicar las observaciones que sobre la evaluación de su oferta se hayan presentado por los intervinientes. Toda intervención deberá ser hecha por la persona o personas previamente designadas por eloferente. Cuando el oferente designe a una persona para actuar en su nombre deberá hacerlo a través de Poder debidamente autenticado. La intervención estará limitada a un tiempo máximo de cinco minutos.6.- Concesión del uso de la palabra por una única vez a la ciudadanía en general, que así lo solicite, por el terminode tres (3) minutos.7.- En caso de presentarse pronunciamientos que a juicio la Entidad requieran de análisis y cuya solución podríaincidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia podrá ser suspendida por el término razonable necesariopara la verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado.8.- Adopción de la decisión definitiva de adjudicación o declaratoria de desierta por parte de la Directora del

INVISBU.9.- Lectura del acto administrativo de adjudicación del proceso y notificación a los presentes de conformidad con loseñalado en el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007 10.- Cierre de la audiencia

Durante la audiencia los asistentes deberán observar una conducta respetuosa hacia los servidores públicos y losdemás presentes. Quien preside la audiencia podrá tomar las medidas necesarias para preservar el orden y correctodesarrollo de la misma, pudiendo excluir de ella, a quien con su comportamiento altere su curso normal. Se podráprescindir de la lectura del borrador del acto administrativo de adjudicación del proceso, si la entidad ha dado aconocer oportunamente su texto con la debida antelación para su lectura por parte de los oferentes. De todo loocurrido durante la Audiencia de Adjudicación del proceso se dejará constancia en un acta que se publicará en elSECOP, a través del portal único de contratación y. La entidad dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 del

Decreto 2474 de 2008 con la publicación que lleve a cabo en el portal único de contratación, www.contratos.gov.co.2.13 EFECTOS DE LA ADJUDICACIÓNDe conformidad con lo dispuesto en el Parágrafo 1o. del artículo 77 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con elartículo 9 de la Ley 1150 de 2007, el acto de adjudicación es irrevocable, obliga a la entidad y al adjudicatario y notendrá recursos por la vía gubernativa. Su impugnación procede mediante el ejercicio de las acciones judiciales quecorrespondan.

No obstante lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo,sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, estepodrá ser revocado, caso en el cual, la entidad podrá aplicar lo previsto en el inciso final del numeral 12 del artículo30 de la Ley 80 de 1993.

2.14 DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA LICITACIÓNDentro del mismo término de adjudicación, el INVISBU, por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva delcontratista, podrá declarar desierta la licitación, mediante acto administrativo motivado, conforme a lo previsto en elartículo 30, numeral 9o, Inciso 3o., de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el numeral 18 del artículo 25 de lamisma norma y lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. La declaratoria se hará mediante actoadministrativo motivado en el que se señalarán en forma expresa y detallada las razones que han conducido a dicha



d i ió I l t l tid d d á li i t l di t l tí l 8 d l D t 2474 d 2008 l




F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

2.15 GARANTÍAS DEL CONTRATO Y DEL PROCESO CONTRACTUAL

RIESGOS A AMPARAR DERIVADOS DELINCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

SUFICIENCIA DE LA GARANTIA JUSTIFICACION

SERIEDAD DE LA OFERTA -INCUMPLIMIENTODEL OFRECIMIENTO HECHO AL INVISBU: Lagarantía de seriedad de la oferta cubrirá losperjuicios derivados del incumplimiento delofrecimiento hecho al INVISBU, en los siguienteseventos:

• La no suscripción del contrato sin justacausa por parte del proponenteseleccionado.

• La no ampliación de la vigencia de lagarantía de seriedad de la oferta cuando eltérmino previsto en los pliegos para laadjudicación del contrato se prorrogue ocuando el término previsto para lasuscripción del contrato se prorrogue,siempre y cuando esas prórrogas noexcedan un término de tres meses.

• La falta de otorgamiento por parte delproponente seleccionado, de la garantía decumplimiento exigida por el INVISBU paraamparar el incumplimiento de lasobligaciones del contrato.

• El retiro de la oferta después de vencido eltérmino fijado para la presentación de laspropuestas.

El valor de esta garantía será por el diez por ciento (10%) del presupuesto oficial estimado, ysu vigencia se extenderá desde el momento de lapresentación de la oferta hasta la aprobación de lagarantía que ampara los riesgos propios de laetapa contractual.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4del Decreto 4828 de 2008, que impone a losproponentes la obligación de prestar garantía deseriedad de los ofrecimientos hechos, la entidadcon el fin de asegurar los perjuicios que se lecausen por el retiro del proponente después dehaber presentado la oferta y el momento de laadjudicación, así como por la no suscripción delcontrato o su legalización exigirá que se constituyagarantía de seriedad

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSI N DELANTICIPO1. El amparo de buen manejo y correctainversión del anticipo, de los perjuicios sufridoscon ocasión de (i) la no inversión, (ii) el usoindebido y (iii) la apropiación indebida que elcontratista garantizado haga de los dineros obienes que se le hayan entregado en calidad deanticipo para la ejecución del contrato

El valor de esta garantía deberá ser equivalente alcien por ciento (100%) del monto que el contratistareciba a título de anticipo, en dinero o en especie,para la ejecución del contrato y, su vigencia seextenderá hasta la liquidación del contrato, esdecir de cuatro (4) meses más.

Teniendo en cuenta que para la presentecontratación está prevista la entrega de unanticipo equivalente al TREINTA por ciento (30%)del contrato, se hace necesario solicitar estagarantía al contratista.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONESSURGIDAS DEL CONTRATO ESTATALINCLUYENDO EN ELLAS EL PAGO DEMULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA,CUANDO SE HAYAN PACTADO EN ELCONTRATO. El amparo de cumplimiento delcontrato cubrirá al INVISBU de los perjuiciosdirectos derivados del incumplimiento total o

parcial de las obligaciones nacidas del contrato,así como de su cumplimiento tardío o de sucumplimiento defectuoso, cuando ellos sonimputables al contratista garantizado. Además deesos riesgos, este amparo comprenderá siempreel pago del valor de las multas y de la cláusulapenal pecuniaria que se hayan pactado en elcontrato garantizado.

El valor de esta garantía será por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato. Elcontratista deberá otorgarla con una vigencia igualal plazo del contrato garantizado más el plazocontractual previsto para la liquidación de aquel,es decir de cuatro (4) meses.

Siendo la principal obligación del contratista la deejecutar el objeto contractual dentro del términoestipulado, es de importancia para la entidadamparar el riesgo de cumplimiento del contrato por el termino del mismo y el lapso de liquidación.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESSOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. El amparo de pago de salarios, prestacionessociales e indemnizaciones laborales cubrirá alINVISBU de los perjuicios que se le ocasionencomo consecuencia del incumplimiento de lasobligaciones laborales a que esté obligado elcontratista garantizado, derivadas de lacontratación del personal utilizado para la El valor

de esta garantía será igual al diez por ciento(10%) del valor total del contrato y deberáextenderse por el plazo del contrato y tres añosmás ejecución del contrato amparado.

El valor de esta garantía será igual al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y deberáextenderse por el plazo del contrato y tres añosmás

En razón a que el contrato de obra pública que sepretende celebrar tiene dentro de sus componentela utilización significativa de recurso humano ydebiéndose proteger tanto los derechos de lostrabajadores, como el patrimonio de la entidad, sehace necesario la constitución de la garantía queampare el incumplimiento del contratista en elpago de salarios, prestaciones sociales eindemnizaciones

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. Elamparo de estabilidad y calidad de la obra cubriráal INVISBU de los perjuicios que se le ocasionencomo consecuencia de cualquier tipo de daño odeterioro, independientemente de su causa,sufridos por la obra entregada, imputables alcontratista

El valor será igual al veinte por ciento (20%) delvalor total del contrato.

La vigencia será de cinco (5) años.

Amparo que debe exigirse por la naturaleza delcontrato de obra pública y que acorde con lopreceptuado en el decreto 4828 de 2008, nopuede ser inferior a cinco años, se estima sumonto en un veinte por ciento (20%), atendiendola importancia del cumplimiento de lasespecificaciones técnicas, con el fin de que la obra






F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

engan la duración mínima exigible.RESPONSABILIDAD CIVILEXTRACONTRACTUAL: El INVISBU deberá elotorgamiento de pólizas de seguros que laprotejan de las eventuales reclamaciones deterceros derivadas de la responsabilidadextracontractual que pueda surgir de lasactuaciones, hechos u omisiones de su contratistao subcontratista

El valor será igual al veinte por ciento (20%) delvalor total del contrato.

La vigencia de esta garantía se otorgará por todoel período de ejecución del contrato

Amparo de obligatoria de inclusión en loscontratos de obra pública, en un montodeterminado por la entidad, que atendiendo lanaturaleza del contrato, valor y los riesgosestimados se calcula en un veinte por ciento(20%) del valor del contrato

GARANTIAS EN LA CONTRATACION

CLASES DE GARANTIAS

• Póliza de seguros

• Fiducia mercantil en garantía• Garantía Bancaria a primer requerimiento• Endoso en garantía de títulos valor • Deposito de dinero en garantía

2.16 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO (artículo 11 de la ley 1150 de 2007) La liquidación del presente contrato se realizará una vez se entregue la obra los bienes por parte del Contratista y sereciba a satisfacción por parte del Supervisor y/ interventor, previo el pago final y en todo caso a más tardar dentrode los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato. En aquelloscasos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que se le haga, o no sellegare a un acuerdo sobre su contenido, el INVISBU, tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de losdos (2) meses siguientes. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la mismapodrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento este término, de mutuo

acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A.

2.17 CAUSALES DE RECHAZO DE PROPUESTASLas ofertas serán rechazadas del proceso de selección y eventual adjudicación en los siguientes casos:

a. Cuando el valor total de la oferta, una vez corregido, supere el valor del presupuesto oficial.b. Cuando el oferente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad

establecidas en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007, o en las disposiciones que se ocupen de estamateria.

c. Cuando el proponente no reúna los requisitos de capacidad jurídica para presentar la oferta.d. Cuando no se acredite la póliza de seriedad al momento de la presentación de la ofertae. Cuando no se cumpla alguno de los requisitos habilitantes, consagrados en el pliego de condiciones

definitivo.f. Cuando no se cumpla alguno de los requisitos habilitantes y advertida la omisión o deficiencia por el

INVISBU al oferente éste no la subsane.g. Cuando no se cumpla con la presentación de algún requisito o documento solicitado por el pliego de

condiciones definitivoy advertida la omisión o deficiencia por el INVISBU al oferente y éste no la subsane.h. La presentación de la propuesta no ajustada a las condiciones generales y especificaciones técnicas

contenidas en el pliego de condiciones definitivode la presente LICITACIÓN PUBLICA.i. Si se establecen evidencias de que indiquen que la propuesta contiene inconsistencias o inexactitudes.

j. Los borrones, tachones o enmendaduras sin que se haya hecho la salvedad correspondiente en losdocumentos que conforman la propuesta.

k. La presentación extemporánea de la propuesta.l. Cuando se proponga un plazo de ejecución, superior al establecido en los presentes Pliegos de Condiciones.

m. Cuando se compruebe que el precio ofrecido es artificialmente bajon. Cuando se modifique el Formulario de Cantidades aproximadas de Obra y Precios en la descripción del ítem,unidad de medida o cantidad.

o. Cuando el AIU no se encuentre dentro del rango estipulado en el Pliego de condiciones definitivo.p. Cuando los errores de las operaciones aritméticas sobrepasen el 0.25% del valor propuesto.q. Cuando no se presente con la oferta el Formulario de Cantidades aproximadas de Obra y Precios.r. En los demás casos que expresamente el pliego así lo indique.

2.18 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA



2.18 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA




F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

actividades a realizar durante el presente contrato.c) Responder exclusivamente por el pago oportuno de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales

e impuesto establecidos por la ley a favor de los empleados que necesite para ejecutar el proyecto contratado.d) Afiliar al sistema de seguridad social integral y cancelar aportes parafiscales, a todo el personal que vincule

para el desarrollo de la obras.e) Presentar informes mensuales detallando el avance de la obra objeto del mismo y al término de las labores de

un informe definitivo.f) Cancelar los impuestos y gravámenes a que haya lugar con la suscripción del contrato, específicamente el

contenido en la Ley 1106 de 2006.g) Dotar a los trabajadores de los elementos de protección y seguridad industrial necesarios para el desarrollo de

las actividades objeto del contrato.h) Mantener vigentes las garantías contractuales.

2.19. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:a. Realizar las obras de urbanismo y complementarias señaladas en los estudios previos y pliego de condiciones y

demás documentos técnicos que hagan parte integral de los mismos, por el sistema de Precios Unitarios deacuerdo a las calidades exigidas en las especificaciones técnicas y/ó a las indicaciones de la interventoría y/osupervisión.

b. Cumplir con las condiciones establecidas en los Pliegos de Condiciones, sus adendas y la propuesta los cualesharán parte integral del contrato.

c. Demostrar la debida inversión del anticipo.

d. Emplear en la ejecución de los trabajos un (1) Director de obra tiempo parcial; un (1) Residente de obra tiempocompleto.

e. Poner en disposición de la obra, los equipos que en su propuesta relacione como adicionales en relacióndel factor de calidad de la obra con el personal capacitado e idóneo que se requiera para el funcionamiento delos mismos.

f. Las demás que sean pertinentes y necesarias para el desarrollo del objeto contractual

CAPITULO IIIREQUISITOS HABILITANTES

3.1 REQUISITOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

Los siguientes son los documentos de orden jurídico que deben presentarse: 3.1.1 CAPACIDAD JURIDICATienen capacidad jurídica para participar en el presente proceso de LICITACION las personas consideradaslegalmente capaces en las disposiciones legales vigentes, es decir las personas naturales, excepto aquellas que laley declara incapaces, las personas jurídicas, los consorcios y las uniones temporales, que cumplan con lassiguientes condiciones:

3.1.1.1. INTERESADOS COLOMBIANOS (a) Personas Naturales: Las personas naturales nacionales deberán acreditar su existencia mediante la

presentación de copia de su cédula de ciudadanía.

(b) Personas Jurídicas Civiles o Comerciales: Las personas jurídicas civiles o comerciales de naturalezaprivada, constituidas conforme a la legislación colombiana y con domicilio en Colombia, y las personas jurídicas colombianas de carácter mixto, entendidas como aquellas entidades conformadas bajo las leyes dela República de Colombia, que a pesar de contar con participación estatal, en razón de sus característicasy/o de la proporción de tal participación, por virtud de la ley deban someterse al régimen de derecho privado,trátese de entidades del orden nacional o territorial, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Deberá presentar un original del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara deComercio de su domicilio.






F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

(1) La existencia y representación legal;(2) La capacidad del representante legal para la presentación de la Propuesta y para la suscripción del

Contrato;(3) Que su objeto social principal o complementario permite a la persona jurídica la celebración y

ejecución del Contrato. Para estos efectos, la autorización se entiende contenida dentro de lasautorizaciones generales otorgadas para comprometer a la sociedad.

(4) Que se han constituido con anterioridad a la fecha de apertura de la presente Licitación, y que eltérmino de duración es por lo menos igual al Plazo Total Estimado del Contrato y UN (1) año más.

Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias para presentar la Propuesta, suscribir elContrato o realizar cualquier otro acto requerido para la presentación de Propuesta, la participación en la

Licitación y/o para la contratación en caso de resultar Adjudicatario, se deberá presentar en la Propuesta unextracto del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente, que autorice lapresentación de la Propuesta, la celebración del Contrato y la realización de los demás actos requeridospara la contratación en caso de resultar Adjudicatario.

En los casos en que el vencimiento del periodo de duración de la persona jurídica sea inferior al plazoexigido, se admitirá un acta proveniente del órgano social con capacidad para tomar esa clase dedeterminaciones, en la cual se exprese el compromiso en firme de prorrogar la duración de la persona

jurídica para alcanzar los plazos aquí previstos, en caso de resultar Adjudicatario y antes de la suscripcióndel Contrato o de la constitución de la sociedad si se presenta bajo promesa de sociedad futura. Estecompromiso deberá reflejarse en la carta de presentación de la Propuesta.

3.1.1.2. INTERESADOS INTERNACIONALES(a) Para los efectos previstos en este numeral, se consideran Interesados de origen extranjero las empresas

que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación colombiana, sea que tenga o no domicilio enColombia a través de sucursales, y las personas naturales que no tengan la nacionalidad Colombiana.

(b) Para todos los efectos, las Propuestas de Interesados de origen extranjero se someterán a la legislacióncolombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Personas Naturales: Las personas naturales extranjeras, deberán acreditar su existencia mediante lapresentación de copia de su pasaporte, y si se encuentra residenciado en Colombia, mediante lapresentación de copia de la Cedula de Extranjería expedida por la autoridad competente.

Personas Jurídicas: Las personas jurídicas extranjeras deberán cumplir los siguientes requisitos:

(1) Acreditar su existencia y representación legal, para lo cual deberá presentar un documentoexpedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, expedido por lo menos dentro delos cuatro (4) meses anteriores a la fecha de presentación de la Propuesta, en el que conste suexistencia, objeto, fecha de constitución, vigencia, nombre del representante legal de la sociedad ode la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y susfacultades señalando expresamente, si fuere el caso, que el representante no tiene limitacionespara presentar la Propuesta. En el evento en que conforme a la jurisdicción de incorporación delInteresado extranjero no hubiese un documento que contenga la totalidad de la información,presentaran los documentos que sean necesarios para acreditar lo solicitado en el presente literal

expedido por las respectivas autoridades competentes. Si en la jurisdicción de incorporación noexistiese ninguna autoridad o entidad que certifique la información aquí solicitada, el Proponenteextranjero deberá presentar una juramentada de una persona con capacidad para vincular yrepresentar a la sociedad en la conste que (A) no existe autoridad u organismo que certifique losolicitado en el presente numeral; y (B) la información requerida en el presente numeral; y (C) lacapacidad para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración y delas demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

(2) Acreditar que su objeto social principal o complementario permite la celebración y ejecución delContrato, para lo cual presentara un extracto de sus estatutos sociales o un certificado del



t t l l f i i t i d ( t d b á l d t




F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

(3) Acreditar la suficiencia de la capacidad de su representante legal o de su apoderado especial enColombia para la suscripción del Contrato, para lo cual presentará un extracto de sus estatutossociales o un certificado del representante legal o funcionario autorizado (esta persona deberáaparecer en los documentos señalados en el numeral anterior).

(4) Acreditar que su duración es por lo menos igual al Plazo Total Estimado del (los) Contrato(s) y UN(1) año más, para lo cual presentará un extracto de sus estatutos sociales o un certificado delrepresentante legal o funcionario autorizado (esta persona deberá aparecer en los documentosseñalados en el numeral anterior).

(5) Si (i) el representante legal tuviere limitaciones estatutarias para presentar la Propuesta o suscribir el Contrato y en general para efectuar cualquier acto derivado del proceso licitatorio o de sueventual condición de adjudicatario, deberá adjuntarse una autorización del órgano social

competente de la sociedad en la cual se eliminen dichas limitaciones, o (ii) si la duración de lasociedad no fuese suficiente en los términos de estos Pliegos, se adjuntará un documento en elque conste que el órgano social competente ha decidido aumentar el plazo de la sociedad en casode resultar Adjudicatarios y antes de la suscripción del Contrato o de la constitución de la sociedadsi se presenta bajo PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA.2

(6) Adicionalmente a lo exigido en los numerales (1) a (5) anteriores, si la Propuesta fuera suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal que se encuentre abierta en Colombia y/opor el representante de ésta, deberá acreditarse la capacidad legal de la sucursal y/o de surepresentante, mediante la presentación del original del certificado de existencia y representaciónlegal en una fecha de expedición máximo de un (1) mes antes de la Fecha de Cierre del presenteproceso licitatorio por la Cámara de Comercio de la ciudad de la República de Colombia en la cualse encuentre establecida la sucursal. Cuando el representante legal de la sucursal tenga

limitaciones para presentar la Propuesta, suscribir el Contrato o realizar cualquier otro actorequerido para la contratación en caso de resultar Adjudicatario, se deberá presentar en laPropuesta copia del acta en la que conste la decisión del órgano social competentecorrespondiente de la sociedad extranjera, que autorice la presentación de la Propuesta, lacelebración del Contrato y la realización de los demás actos requeridos para la contratación encaso de resultar Adjudicatario.

Validez de los Documentos otorgados en el Exterior.

(7) Consularización. De conformidad con lo previsto en el articulo 480 del Código de Comercio, losdocumentos otorgados en el exterior se autenticaran por los funcionarios competentes para ello en

el respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o, afalta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en conveniosinternacionales sobre el régimen de los poderes. Tratándose de sociedades, al autenticar losdocumentos a que se refiere el mencionado artículo los cónsules harán constar que existe lasociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país. Surtido el trámite señalado enel presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de RelacionesExteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones) para la correspondiente legalización de la firmadel cónsul y demás trámites pertinentes.

(8) Apostilla. Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, deconformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de Consularizaciónseñalado en el numeral (1) anterior, siempre que provenga de uno de los países signatarios de laConvención de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización

para documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso solo seráexigible la Apostilla, trámite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidadde la firma y el titulo a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante laautoridad competente en el país de origen. Si la Apostilla está dada en idioma distinto al castellano,deberá presentarse acompañada de una traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las normas vigentes.

Los documentos que requieran Consularización o Apostilla, podrán presentarse con el lleno delrequisito, hasta la Audiencia de Adjudicación del proceso licitatorio, momento a partir del cual se






F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

entenderá que no se cumplió con el requisito de validez de los documentos extranjeros. Sinembargo en el momento del cierre del proceso licitatorio, deberá allegarse copia de losdocumentos que requieren cumplir este requisito.

(9) Los proponentes provenientes de aquellos países signatarios de la Convención de la Haya citada,podrán optar, como procedimiento de legalización de los documentos otorgados en el exterior, laConsularización descrita o la Apostilla descrita.

(10) Los formularios anexos a estos Pliegos que deben completar los Proponentes, no deberán contar con el procedimiento descrito en los numerales (7 Y/O 8).

(11) Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma castellano deberán presentarseen original acompañados de una traducción oficial a dicho idioma, traducción que deberá ser

efectuada por un traductor oficial debidamente registrado como tal en Colombia.(12) La Consularización o Apostilla de los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse enoriginal o copia autentica so pena de tenerse como no presentadas.

Apoderado

(13) Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia, y las personas jurídicas extranjerassin domicilio en Colombia, deberán acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamentefacultado para presentar la Propuesta, participar y comprometer a su representado en lasdiferentes instancias de la Licitación, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran,así como el Contrato, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios deacuerdo con el presente Pliego, así como para representarla judicial o extrajudicialmente.

(14) Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras queparticipen en Estructuras Plurales y en tal caso, bastara para todos los efectos, la presentación delpoder común otorgado por todos los participantes de la Estructura Plural, con los requisitos deautenticación, Consularización y traducción exigidos en el Código de Comercio de Colombia. Elpoder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución de laEstructura Plural.

Reciprocidad.

(15) Los interesados de origen extranjero recibirán igual tratamiento que los de origen nacional (en lostérminos previstos en la Ley 80 de 1993), siempre que exista un acuerdo, tratado o convenio entreel país de su nacionalidad y Colombia, en el sentido que a las ofertas de servicios colombianos se

les concederá en ese país el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en cuanto a lascondiciones, requisitos, procedimientos y criterios para la adjudicación de los contratos celebradoscon el sector publico.

3.1.1.3. ESTRUCTURAS PLURALES.Se entenderá presentada una Propuesta por Estructuras Plurales, cuando de manera conjunta dos o maspersonas naturales o jurídicas o Fondos de Capital Privado, nacionales o extranjeros, presenten unaPropuesta de manera conjunta. En tal caso se tendrá como Proponente, para todos los efectos dentro de lapresente Licitación, al grupo conformado por la pluralidad de personas, y no a las personas que lo conformanindividualmente consideradas. La presentación de Propuestas por parte de Estructuras Plurales, deberásujetarse a las siguientes condiciones:

(a) Consorcios y Uniones Temporales: Los Consorcios y Uniones Temporales, deberán cumplir los siguientesrequisitos:

(i) Acreditar la existencia del Consorcio o de la Unión Temporal, y específicamente la circunstancia detratarse de uno u otro. En caso en que no exista claridad al respecto, se asumirá que se trata de unConsorcio. Este requisito se acreditará con el original del documento privado mediante el cual seconstituyan el Consorcio o La Unión Temporal.

(ii) Acreditar el nombramiento de un representante único de todos los miembros de la Estructura Plural,con facultades suficientes para la representación sin limitaciones de todos y cada uno de los



i t t t d l t i l t ió d l P t l




F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

separado. El poder deberá contar con la presentación personal de los otorgantes y aceptantes, por lotanto, si el mismo se otorga en el documento de creación de la forma asociativa, se le deberá hacer presentación personal a dicho documento de creación.

(iii) Acreditar la existencia, representante legal y capacidad jurídica de cada una de las personas, naturaleso jurídicas y/o Fondos de Capital Privado asociadas en Consorcio o Unión Temporal y de susrepresentantes para la constitución del Consorcio o Unión Temporal, así como para la celebración yejecución del Contrato a través de la forma de asociación, según corresponda (junto con sussubnumerales) del presente Pliego de condiciones definitivo.

(iv) Acreditar un término mínimo de duración del Consorcio o de la Unión Temporal, por lo menos igual alPlazo Total Estimado del Contrato y UN (1) año más.

(v) Cuando una Propuesta sea presentada por dos o más a través de las figuras de Consorcio o Unión

Temporal, deberá consignarse de manera clara y expresa en el documento de asociación si la mismase da en calidad de Consorcio o Unión Temporal, y en este último caso señalarán los términos yextensión de la participación de cada uno de los miembros de la Unión Temporal en la Propuesta y enel Contrato.

(vi) Para constituirse en Unión Temporal, deberá expresarse así de manera clara y explícita; de otra forma,en el caso de Propuestas presentadas por dos o más personas naturales o jurídicas o Fondos deCapital Privado nacionales o extranjeros, se presumirá la intención de concurrir a la Licitación enConsorcio, con los efectos y consecuencias que dicha forma de asociación conlleve para losInteresados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. También presumirá laintención de concurrir a la Licitación en Consorcio, con los efectos señalados, cuando el acuerdo deUnión Temporal no señale con claridad los términos y extensión de la participación de cada uno de losmiembros de la Unión Temporal en la Propuesta y en el Contrato.

(vii) Adicionalmente, en el caso que se presente una Propuesta bajo la modalidad de Consorcio o UniónTemporal, el Proponente deberá tener en cuenta que, en caso de resultar Adjudicatario, lacomposición del respectivo Consorcio o Unión Temporal, durante el desarrollo del Contrato, deberáajustarse a la siguiente regla: Los miembros originales del Consorcio o Unión Temporal, queaparezcan en la Propuesta, y que hayan sido MAP3, deberán permanecer como miembros de lamisma, y mantener su porcentaje de participación original (acreditado en la Propuesta) durante elplazo de ejecución del Contrato. Los Fondos de Capital Privado no estarán sujetos a esta limitaciónsiempre que hayan efectuado los desembolsos a los que se comprometan en los términos de laparticipación que hayan acordado.

Apoderados

(a) Los Interesados y Proponentes podrán presentar propuestas directamente o por intermedio deapoderado, evento en el cual deberán anexar con la Propuesta y/o la Oferta Económica el poder correspondiente, que debe otorgar al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias ysuficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los Interesados y/oProponentes en el trámite de la Licitación, y en la suscripción del Contrato.

(b) El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo deberá tener domiciliopermanente para efectos de este Pliego en la República de Colombia, y deberá estar facultadopara representar conjuntamente al Interesado y/o Proponente o a todos los integrantes delInteresado o Estructura Plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera específica lassiguientes actividades: (i) presentar Propuesta en desarrollo de la Presente Licitación, (ii) dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite el INVISBU en el curso del procesoLicitatorio; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso licitatorio, incluyendo la

del acto administrativo de Adjudicación; (iv) en el caso de Consorcio o Unión Temporal, suscribir ensu nombre y representación del Contrato. En el caso de una Promesa de Sociedad Futura u otraforma de asociación permitida en Colombia, la suscripción del Contrato estará a cargo de quien sedesigne como representante legal de la sociedad, una vez se encuentre está constituida, o de laforma asociativa permitida por las leyes colombianas de que se trate.

(c) Los poderes deberán presentarse en original y estar debidamente legalizados.

3.1.1.4. REQUISITOS ADICIONALES PARA INTERESADOS NACIONALES Y EXTRANJEROS.






F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

(a) No podrán participar en esta Licitación, quienes se encuentren en cualquiera de las circunstanciasprevistas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 ydemás disposiciones legales vigentes que consagren inhabilidad para contratar con el INVISBU, niquienes haya suspendido la ejecución de contratos estatales y hayan convocado los mecanismos desolución de conflictos para decidir sobre la razonabilidad de la suspensión de la ejecución de dichoscontratos.

(b) Los Interesados y Proponentes declarar bajo al gravedad de juramento que: (i) no están en incurso enlas mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones legales; (ii) que no se encuentranincursos en ninguna causal de disolución y/o liquidación, (iii) que no se encuentran en procesos dereestructuración según lo previsto en las Leyes 550 de 1990 o 1116 de 2006; solo se aceptaranpersonas en procesos de reestructuración cuando sean parte de un Estructura Plural y su participación

individual en la Estructura Plural no sea superior al diez (10%) caso en el cual deberá aclararse estasituación tanto en la carta de presentación de la Propuesta como en el documento constitutivo de laEstructura Plural. Si más de un miembro de la Estructura Plural se encuentra en proceso dereestructuración, la sumatoria simple de las participaciones de quienes se encuentran enreestructuración, no podrá ser superior al quince (15%), (iv) que no se encuentra(n) adelantando unproceso de liquidación obligatoria, concordato o cualquier otro proceso de concurso de acreedores deconformidad con las normas de países diferentes de Colombia; dicha afirmación se entenderá prestadacon la suscripción de la carta de Presentación de la Propuesta.

3.1.2. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD JURIDICAPara la acreditación de la capacidad jurídica del proponente, el mismo deberá allegar los siguientes documentos, enlas condiciones descritas a continuación:

3.1.3 CARTA DE PRESENTACIÓN Presentar la propuesta debidamente suscrita por el proponente (persona natural), por el representante legal (persona

jurídica), por la persona designada para representarlo (consorcio o unión temporal), o apoderado, según el caso,dentro del plazo y en el sitio fijado. En el evento de suscribirse la propuesta mediante apoderado, debe anexarse conla carta de presentación de la oferta el poder debidamente conferido ante notario público o autoridad judicialcompetente donde se indique expresamente que cuenta con poder para suscribir la propuesta en el monto señaladoy en caso de ser beneficiario de la adjudicación, suscribir el contrato respectivo.b. El representante legal debe encontrarse debidamente facultado para representar legalmente a la sociedad y paracelebrar todos los actos y contratos que se relacionen con el objeto de la misma.c. En el evento de participación conjunta, el consorcio o unión temporal debe estar conformado de acuerdo con loestablecido por el artículo 7 de la ley 80 de 1993, lo cual se debe acreditar con el respectivo documento de

conformación. Para el momento de presentación de la oferta el proponente debe indicar en la carta de presentaciónde la misma el nombre del consorcio o la unión temporal y cuáles son sus integrantes.

3.1.4 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL – CEDULA DE CIUDADANIA Cuando el ofertante sea una persona jurídica o la oferta sea presentada en Consorcio o unión temporal losintegrantes que conforman el consorcio o unión temporal que posee esta calidad, deberán anexar el certificado deexistencia y representación legal con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario de antelación a lafecha de cierre del presente Licitación y deberá constar que la duración de la persona jurídica no sea menor al plazode ejecución del contrato y un (1) año más. En caso de ser Persona natural deberá presentar fotocopia de la cédulade ciudadanía, y certificado de registro único de proponentes de la Cámara de Comercio.

El objeto social de las personas debe comprender expresamente el de la presente licitación. En el caso de

consorcios o uniones temporales, deberá en conjunto, acreditar que sus objetos sociales comprenden todas lasactividades señaladas en el objeto de la licitación.

3.1.5 ACTA DE JUNTA DE SOCIOS Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al Representante Legal, el oferente deberáallegar con la oferta la correspondiente autorización la cual debe ser impartida por la Junta de Socios o el estamentode la sociedad que tenga esa función en forma previa a la presentación de la propuesta.



E l t d l t id d l C tifi d did l Cá d C i h l i ió l




F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

impartida por la Junta de socios o el estamento de la sociedad que tenga esa función en forma previa a lapresentación de la propuesta.

En caso de ser Persona natural deberá presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía, y certificado de registro únicode proponentes de la Cámara de Comercio.

Cuando la persona jurídica no allegue el certificado expedido por la cámara de comercio; los estatutos de lasociedad; la correspondiente autorización la cual debe ser impartida por la Junta de Socios o el estamento de lasociedad que tenga esa función en forma previa a la presentación de la propuesta; o la fecha de expedición delCertificado de existencia y representación legal no se encuentre dentro de la fecha requerida por la entidad; elINVISBU solicitará al proponente el respectivo documento o las aclaraciones que se consideren pertinentes. El

proponente contará con el término establecido en el cronograma del proceso para allegar el documento o hacer lasaclaraciones que le sean solicitadas, so pena del rechazo de su oferta.

3.1.6 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES RUPLos interesados en participar en este proceso, deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes deacuerdo con lo dispuesto por la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario No. 1464 de 2010. Para tal efectoaportaran el Certificado del RUP, con fecha de expedición no mayor a 30 días contados a partir del cierre delproceso licitatorio.

Podrán presentar propuestas las personas jurídicas y naturales individualmente, en Consorcio o Unión Temporalinscritas en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio así:

Actividad: 01 CONSTRUCTOR; Especialidad: 04 ”EDIFICACIONES Y OBRAS DE URBANISMO” Grupo: 01“EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y ALTURAS MENORES DE 15 M”; 05 “PARQUES OBRAS DEURBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIOS”;06 “ ESTRUCTURAS DE CONCRETO CONVENCIONALES” Contratación: K = 1500 SMMLV

En caso de Consorcios o Uniones temporales cada integrante deberá estar inscrito en la Actividad, Especialidad yGrupo, para el K de contratación solicitado se admite la sumatoria de los integrantes.

El artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, señala que los proponentes extranjeros no domiciliados en Colombia o sinsucursal en Colombia, no están obligados a estar inscritos en el RUP. En consecuencia el proponente o miembro deproponente extranjero que presente tales condiciones - no domiciliados en Colombia o sin sucursal en Colombia- , noestá obligado a presentar documento alguno en el cual conste la inscripción en la actividad, especialidad, grupo y k

solicitados.3.1.7 DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL

Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal, en la carta de presentación se debe indicar elnombre del consorcio o unión temporal y además el nombre de los integrantes del mismo. De acuerdo con loestablecido en la ley 80 de 1993, artículo 7 se debe:

a- Indicar en forma expresa si su participación es a título de CONSORCIO O UNIÓN TEMPORALb- Designar la persona, que para todos los efectos representará el consorcio o la unión temporal.c- Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y susrespectivas responsabilidades.

d- En el caso de la UNIÓN TEMPORAL señalar en forma clara y precisa, los términos y extensión de la participaciónen la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato(ACTIVIDADES), los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Entidad contratante. Asímismo deberá indicar que ninguna de las partes podrá ceder su participación en el Consorcio ni a los demásparticipantes, ni a terceros, sin autorización previa del INVISBU.e- Señalar la duración del mismo que no deberá ser inferior a la del contrato y un año más.

En caso que el proponente no allegue con su propuesta el documento de conformación del consorcio o unióntemporal o el mismo requiera aclaraciones, el INVISBU solicitará el documento o las aclaraciones, para lo cual el



t t l l t bl id l d l i l d h




F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

Cuando la constitución se efectúe bajo la figura de la Unión Temporal se deben señalar los términos y extensión dela participación en la ejecución del proyecto

3.1.8 OTROS DOCUMENTOS DE ORDEN JURIDICO QUE DEBEN ALLEGARSEINFORMACION DEL PROPONENTE

Es necesario que en la oferta se allegue el formato respectivo con la información del proponente de acuerdo con elanexado al presente Pliego de condiciones definitivo.

b) CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDO POR EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍAY ARQUITECTURA.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 y con el fin de acreditar la idoneidad para la

ejecución de la obra civil, cuando el Proponente sea persona natural, debe tener la calidad de Ingeniero Civil oArqutecto, que deberá acreditar anexando:

• Fotocopia del título profesional• Fotocopia de matricula profesional• Certificación de vigencia de la matrícula profesional, expedida con anterioridad al cierre del proceso, por el

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura, FIRMADO.

Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicas donde el Representante Legal no sea ingeniero Civil oArquitecto, deberá estar avalada por un Ingeniero Civil o Arquitecto, el cual deberá anexar las acreditacionessolicitadas anteriormente.

c) CERTIFICACIÓN QUE ACREDITE EL PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALESAcreditar con la certificación respectiva estar al día, con el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones,riesgos profesionales y cajas de compensación familiar, ICBF y SENA cuando a ello hubiere lugar (Artículo 50 Ley789 de 2002 y demás normas complementarias y modificatorias). Dicha certificación deberá encontrarse suscrita por la persona natural o su contador, o por el revisor fiscal o representante legal de la persona jurídica, según sea elcaso.

En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe allegar estedocumento.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Reglamentario No. 2286 de 2003, los proponentes que se encuentrenexcluidos del pago de los aportes al régimen de subsidio familiar, SENA e ICBF, deberán acreditar dicha situación

presentando el certificado de exclusión emitido por la Caja de Compensación Familiar a la cual se encuentrenafiliados o por el SENA y el ICBF cuando les corresponda certificarlo.

Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio en Colombia en la certificación deberá indicar bajo la gravedadde juramento, que no tiene personal a cargo en Colombia y, por ende, no esté obligado a efectuar el pago deaportes parafiscales y seguridad social en Colombia. El documento deberá ser suscrito por el proponente personanatural o por el representante legal de la persona jurídica, consorcio o unión temporal.

La Entidad se reserva el derecho de verificar con las respectivas Entidades la información que suministran losproponentes. Si se advierten discrepancias entre la información suministrada y lo establecido por la Entidad, lapropuesta será rechazada.

Cuando el proponente no allegue con su oferta la certificación de que trata este numeral o la misma requieraaclaraciones, el INVISBU se lo solicitará, quien contará con el término establecido en el cronograma del procesopara allegarla.

3.1.8.1. VERIFICACION DE RESPONSABLES FISCALES Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS. EL INVISBU verificara si el proponente o cualquiera de los integrantes del consorcio o unión temporal, se encuentranreportados en el último boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República o si aparece comoinhabilitado para contratar en el Sistema de Información de registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad del “SIRI”



inhabilitado para contratar en el Sistema de Información de registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad del SIRI




F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

3.1.8.2. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA El proponente debe allegar garantía de seriedad de la propuesta, la cual debe constituirse por la suma equivalente aldiez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial estimado. Las cifras del valor de la póliza deben expresarse enpesos, sin utilizar decimales, para lo cual se aproximará al múltiplo de mil inmediato, teniendo en cuenta reducir alvalor inferior si el decimal es de 1 a 49 y aproximar al siguiente superior, si el decimal es de 50 a 99.

Dicha garantía debe estar constituida a favor del INVISBU, con una vigencia mínima aproximada de noventa (90)días contados a partir de la fecha de cierre, plazo en el que se estima se hará la aprobación de la garantía queampara los riesgos propios de la etapa contractual. La póliza debe estar referida al presente proceso de contratacióny encontrarse firmada tanto por el proponente como por quien emite dicha garantía.

Si la oferta se presenta en forma conjunta, es decir, bajo la modalidad de CONSORCIO O UNION TEMPORAL, lagarantía la seriedad de la propuesta deberá ser otorgada por todos los integrantes del proponente plural.

Si el proponente es persona natural y tiene establecimiento de comercio, el tomador debe ser la persona natural y nosu establecimiento de comercio.El oferente podrá otorgar como mecanismo de cobertura del riesgo de seriedad de la oferta, cualquiera de lasgarantías consagradas en el Decreto No. 4828 de 2008, artículo 3. En caso de póliza de seguro, ésta debeadjuntarse acompañada de las condiciones generales.

En caso que la fecha de cierre de la licitación se amplíe, debe tenerse en cuenta la nueva fecha para efecto de lavigencia de la garantía.

La garantía de seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, en lossiguientes eventos:• La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.• La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los pliegospara la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del contrato seprorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres meses.• La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento exigida por laentidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.• El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas.• La falta de pago de los derechos de publicación en el Diario Único de Contratación previstos como requisitos delegalización del contrato.La no presentación de la garantía de seriedad de forma simultánea con la oferta o la falta de firmas en la misma,

será causal de rechazo de la propuesta. Cuando la garantía de seriedad que presente el proponente contengaincorrección en el nombre del beneficiario, tomador, vigencia, monto asegurado, no estar referida al presenteproceso de selección o no allegarse las condiciones generales en caso de póliza de seguros, el INVISBU solicitará alproponente los documentos e información del caso, para lo cual el oferente cuenta con el plazo establecido en elcronograma del proceso para anexarlo.

3.1.8.3. REGISTRO UNICO TRIBUTARIOEl proponente deberá presentar el Registro Único Tributario, en el cual se indica el régimen de impuesto a lasventas.

3.2 REQUISITOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD TÉCNICA

3.2.1 REQUISITO HABILITANTE: CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN La capacidad residual es la capacidad real de contratación que resulta de restarle a la capacidad máxima decontratación (k) que figura en su registro de proponentes, la sumatoria de los valores de los contratos que tenga enejecución el proponente al momento de presentar la oferta, incluyendo los que tenga por su participación ensociedades, consorcios o uniones temporales.

El proponente persona natural, persona jurídica nacional, extranjera domiciliada o con sucursal en Colombia,consorcio o unión temporal que se encuentre interesado en presentar propuesta dentro del presente procesolicitatorio, debe allegar con su oferta debidamente diligenciados los anexos del presente pliego de condiciones



d fi iti t t b l id d id l t t lt d d d bt d á l id d




F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

El proponente debe tener en cuenta que para efectos de la capacidad residual, la entidad tendrá en cuenta el valor total de los contratos incluidas las adiciones y el valor del salario mínimo a aplicar será el del presente año.

En propuestas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, en forma separada, deberásuministrar la información relacionada con este requisito, según anexos sobre la capacidad residual o capacidad realde contratación que tiene en la actualidad del presente pliego.

Los anexos deben ser diligenciados directamente por la persona natural, por el representante legal de la persona jurídica, el representante de la persona conjunta o el administrador de la sucursal en Colombia.

Los interesados en participar en el proceso de selección deberán tener la siguiente capacidad residual al momento

de presentar la propuesta K Contratación como Contratistas = 1500 SMMLV.

Si la propuesta se presenta en forma individual, el oferente debe cumplir en forma total con la capacidad residualmínima exigida y en el evento que la propuesta la presente un consorcio o unión temporal, se acepta que enconjunto los integrantes cumplan con la capacidad residual mínima exigida. En caso de presentarse diferencia setendrá en cuenta para efectos de la capacidad residual el valor corregido.

Cuando en el caso de consorcios o uniones temporales cada uno de sus integrantes no indique por separado sucapacidad residual, o el mismo requiera aclaraciones, se les solicitará dicho anexos o las aclaraciones al proponente,quien contará con el término señalado en el cronograma para allegar tal documentos o las aclaraciones que lesoliciten.

3.2.2 REQUISITO HABILITANTE: EXPERIENCIAEl proponente deberá demostrar:

EXPERIENCIA GENERAL,El proponente deberá demostrar como experiencia General la construcción y/o mejoramiento y/o adecuación y/omantenimiento urbanístico, mediante la acreditación de máximo tres (3) contrato, cuyo inicio, ejecución y terminaciónse encuentre dentro de los últimos diez (10) años, contados desde la fecha de presentación de las ofertas haciaatrás. Cuyo valor ejecutado actualizado supere el 100% del presupuesto oficial.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA.El proponente deberá demostrar como experiencia especifica en la recuperación y/o construcción y/o adecuaciónde sardineles y/o andenes y/o canaletas y/o demoliciones en vías urbanas y/o obras dentro del contexto urbanístico

similares a los ítems del presupuesto oficial, mediante la acreditación de máximo un (1) contrato cuyo inicio,ejecución y terminación se encuentre dentro de los últimos diez (10) años contados desde la fecha de presentaciónde las ofertas hacia atrás, con un valor igual o superior al 50% del Valor del presupuesto oficial, expresado enSMMLV del año 2010.

3.2.2.1 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIAPara acreditar las experiencias, es necesario cumplir con la totalidad de las formalidades que a continuación seprecisan: Si se trata de contratos con Entidades Públicas acreditará los documentos establecidos en el numeral 1 (ay b) indicado a continuación y para el caso de contratos con Particulares con los documentos relacionados en elnumeral 2 (a, b, c); numerales estos relacionados así:

1. Contratos con Entidades Públicas, Copia de los siguientes documentos:

a. Contrato de la Obra o Certificación de Ejecución de Contratob. Acta de Recibo final o Acta de Liquidación de la obra

Los anteriores documentos deberán ser expedidos por la Entidad Contratante y deben contener como mínimo lasiguiente información: NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, NOMBRE DEL CONTRATISTA, NOMBRE DELA OBRA, VALOR FINAL DE LA OBRA, FECHA DE INICIACIÓN Y FECHA DE TERMINACIÓN.

2. Contratos con Entidades Privadas, Copia de los siguientes documentos:a. Contrato de la Obra



b A t d R ib fi l A t d Li id ió d l b D t l l t f h d




F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

presentación de documentos establecidos por la ley para el pago de este tributo donde se indiqueclaramente el nombre del contrato al cual se le hace el pago). (Solo aplica para contratoscelebrados en Colombia)

Los anteriores documentos deberán ser expedidos por la Entidad Contratante y deben contener como mínimo lasiguiente información: NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, NOMBRE DEL CONTRATISTA, NOMBRE DELA OBRA, VALOR FINAL DE LA OBRA, FECHA DE INICIACIÓN Y FECHA DE TERMINACIÓN.

Notas:1. Para acreditar experiencia no se aceptaran subcontratos de obra.2. Si para acreditar la experiencia el oferente no demuestra claramente el cumplimiento de la experiencia

solicitada y además no se presentan la totalidad de los documentos solicitados con la información antesmencionada en la propuesta o dentro del término de subsanabilidad otorgado para tal efecto, dicha ofertano será habilitada y la misma no se considerará dentro de la ponderación.

3. Si la certificación corresponde a un contrato ejecutado bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal,se debe precisar en dicho documento, el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.

4. Si la certificación corresponde a un contrato ejecutado bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporalcuyos integrantes sean los mismos del Consorcio o Unión Temporal proponente para el presente proceso,el porcentaje a considerar será igual al acreditado. Si no son los mismos miembros del proponente plural,solamente será válida la certificación, si el integrante participante en el actual proceso acredita que tuvo laparticipación igual o superior al 30% de la obra a acreditar, en cuyo caso solo se aceptara el porcentaje departicipación.

5. La entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los oferentes a través de las

certificaciones.6. No serán considerados los contratos en los cuales se hubiere impuesto alguna sanción por incumplimiento ose hubieren hecho efectivas las pólizas otorgadas.

7. En caso de requerirse aclaraciones sobre los datos contenidos en las certificaciones, el INVISBU podrásolicitarlas al proponente por escrito, quien contará con el término establecido en el cronograma del procesopara suministrarlas.

8. Los proponentes deberán diligenciar en el Anexo Nº 4 los contratos con los que va a acreditar laexperiencia, además deberán acompañarse de los documentos que respalden la Experiencia de acuerdocon lo solicitado.

En todo caso, la entidad se reserva el derecho de verificar la veracidad de los documentos, para lo cual puedesolicitar certificación del pago de impuestos inherentes a la ejecución del contrato (IVA, Retención en la Fuente o

Timbre), copia de la facturación, entre otros documentos. Si se encuentran discrepancias o inconsistencias entre lainformación suministrada por el oferente y lo establecido por la Entidad, la propuesta será rechazada.

Para determinar la actualización del valor del contrato se llevará a cabo el siguiente procedimiento:

Los valores acreditados se convierten a salarios mínimos legales vigentes, según el año de iniciación del contrato.

TABLA DE FACTOR DE ACTUALIZACIÓN

AÑODATO HISTÓRICO DEL

SMMLV2000 260.100

2001 286.0002002 309.0002003 332.0002004 358.0002005 381.5002006 408.0002007 433.7002008 461.5002009 496.900






F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

3.3. REQUISITO HABILITANTE: CAPACIDAD OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVA3.3.1 CAPACIDAD OPERACIONAL - RUP Como exigencia mínima los proponentes deberán acreditar que el oferente posee una capacidad organizacionalcomo constructor mínima de 1500 SMMLV, según los datos reflejados del registro único de proponentes R.U.P. de lacámara de comercio.

En el caso de Consorcios y Uniones Temporales la suma Aritmética de los integrantes determina la capacidadorganizacional del Consorcio o Unión Temporal.

En caso de no cumplir con los estándares mínimos aquí mencionados la oferta será declarada inhábil, ya que el

documento del cual se extrae la información (Registro Único de Proponentes R.U.P. de la Cámara de Comercio) noes susceptible subsanabilidad, por ende no podrá ser habilitada y la misma no se considerará dentro de laponderación.

3.3.2 FRENTES DE TRABAJO Para el logro de la ejecución de los trabajos dentro del plazo estipulado TRES (03) meses, es necesario que el futurocontratista disponga para la ejecución de los trabajos de mínimo dos (2) frentes de obra independientes, cuales son:

Nº 1: Atiende las OBRAS DE URBANISMO IV ETAPA DEL CONJUNTO RESIDENCIAL “PASEO LA FERIA”Nº 2: Atiende las OBRAS COMPLEMENTARIAS V ETAPA DEL CONJUNTO RESIDENCIAL “PASEO LA FERIA“

Para lo anterior el proponente deberá manifestar el cumplimiento al requisito anterior mediante oficio suscrito por el

representante legal.

3.3.3 PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO MÍNIMO QUE DEBE OFRECER EL PROPONENTEEl INVISBU, ha determinado que el proponente cuente con un personal profesional mínimo para el logro de lasmetas propuestas, el proponente además del personal mínimo, podrá contar con el personal que el estimeconveniente para el buen desenvolvimiento de los trabajos encomendados.

El personal mínimo estará conformado por:

CANTIDAD CARGO PERFIL M NIMO

1DIRECTOR DEOBRA

UN DIRECTOR DE OBRA: el Director debe acreditar Profesión: Ingeniero Civil oArquitecto. Experiencia Mínima De más de 10 años de haber obtenido el título profesional,con Especialización en cualquier área de la Ingeniería. El Ingeniero y/o Arquitecto Director

debe demostrar una experiencia especifica máxima de dos (02) años acumuladosacreditando el ejercicio profesional en cualquiera de las siguientes modalidades:contratista, director de proyectos de urbanismo, director de Interventoría de proyectos deurbanismo o como servidor público en el nivel profesional siempre y cuando se hayadesempeñado en áreas de manejo de proyectos de urbanismo.DEDICACION PARCIAL

1INGENIEROSRESIDENTES

UN RESIDENTE DE OBRA: Con dedicación tiempo completo, el residente de obra deberáacreditar título profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto De más de 5 años de haber obtenido el título profesional. El Residente debe demostrar una experiencia especificaacumulada máxima de un (01) año, acreditando el ejercicio profesional en cualquiera delas siguientes modalidades: contratista, director o residente de Interventoría de proyectosde urbanismo, residente de proyectos de urbanismo o como servidor público en el nivelprofesional siempre y cuando se haya desempeñado en áreas de manejo de proyectos de

urbanismo. Entendiéndose por servidor público, las personas naturales que prestan susservicios a los organismos y entidades estatales.DEDICACION TOTAL (100%)

3.3.4 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL El Contratista deberá allegar al INVISBU la información del personal que se hará cargo de las obras durante lasetapas del Proyecto. Dicha información consiste en las hojas de vida, copia del título profesional y de especializacióno superior, tarjeta profesional, copnia (firmado), certificaciones de la experiencia especifica con sus correspondientes



o supe o , ta jeta p o es o a , cop a ( ado), ce t cac o es de a e pe e c a espec ca co sus co espo d e tes




F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de investigación, de tesis o asesor de proyectos detesis; no se tendrá en cuenta como experiencia específica de los profesionales.

El proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior, que tenga domicilio enColombia, deberá acreditar, la convalidación y/o homologación de estos títulos ante el Ministerio de EducaciónNacional, para lo cual deberá iniciar con suficiente anticipación los trámites requeridos.

Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que pretendanejercer temporalmente la profesión en Colombia, lo cual deberá ser acreditado en la oferta, mediante oficio queseñale su domicilio.

El proponente que presente profesionales con títulos que requieran Convalidación y/o Homologación, podrápresentarlos con el lleno del requisito, hasta la Audiencia de Adjudicación del proceso licitatorio, siempre y cuandolos tramitara y hayan sido expedidos con anterioridad al cierre. Sin embargo en el momento del cierre del procesolicitatorio, deberá allegarse copia de los respectivos títulos.

Una vez el INVISBU apruebe el personal mínimo propuesto, éste no podrá ser cambiado durante la ejecución delcontrato, a menos que exista una justa causa, la cual deberá ser sustentada ante la Entidad, para su evaluación yposterior autorización. Así mismo, el contratista sólo podrá sustituir algún miembro del equipo de trabajo propuestoen la oferta, si así lo solicita el profesional a sustituir, siempre que el nuevo miembro propuesto cuente con calidadigual o superior a la presentada en la oferta respecto del miembro del equipo a quien reemplaza.

3.4 REQUISITO HABILITANTE: EQUIPO MINIMO REQUERIDO El proponente deberá presentar en el Anexo “Relación de Equipo”, el listado del equipo mínimo obligatoriorelacionado a continuación, también podrá relacionar todo aquel que en su concepto se requiera para ejecutar lasobras de conformidad con los ítems relacionados en el Formulario de cantidades, los cuales deben cumplir con lasespecificaciones técnicas requeridas y deberá estar disponible de manera inmediata, el equipo mínimo es elsiguiente:

2 Mescladora de bulto. 1 compactador manual

El proponente deberá acreditar la disponibilidad del equipo y está obligado a suministrar y poner al servicio de laobra, todo el que se requiera para la debida ejecución de la misma y mantenerlo en excelentes condiciones defuncionamiento, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato y en consecuencia, hacerse acreedor alas sanciones contractuales a que haya lugar.

El Equipo mínimo ofrecido, puede ser de propiedad del oferente o alquilado o en arrendamiento financiero (leasing),lo cual se identificará en la propuesta:

Propiedad del oferente: Acreditar como propiedad del equipo cualquiera de los siguientes documentos:factura de compraventa o manifiesto de importación o tarjeta de propiedad o documento mediante la cual se hizo usode la opción de compra en contratos de leasing.

Alquilado: Documento del propietario del equipo en el que exprese que el mismo será alquilado y/o arrendadoal proponente y además Acreditar como propiedad del equipo cualquiera de los siguientes documentos: factura decompraventa o manifiesto de importación o tarjeta de propiedad o documento mediante la cual se hizo uso de laopción de compra en contratos de leasing. Arrendamiento financiero o leasing: Copia del contrato de arrendamiento financiero o leasing vigente a lafecha de cierre del presente proceso donde figure como locatario el proponente o un integrante del consorcio o unióntemporal de que lo ofrece; así mismo deberá constar la descripción del equipo.

En el evento en que el propietario del equipo sea el fabricante del mismo, y por esta razón no haya sido expedidafactura de compra, el proponente deberá aportar la certificación suscrita como fabricante con la firma del revisor






F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

La factura de compra o la tarjeta de propiedad expedidas en idioma extranjero, deberán ser acompañadas detraducción simple al castellano, no se requerirá apostille o consularización. Si la descripción del equipo se encuentraen idioma castellano, no se requerirá de traducción simple, ni se requerirá apostille o consularización.

El modelo del equipo ofrecido como obligatorio deberá corresponder a modelos 1990 a 2010.

El proponente favorecido deberá suministrar y mantener al frente de la obra el equipo necesario y suficiente,adecuado en capacidad, características y tecnología, para cumplir con los programas, plazos y especificacionestécnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes al equipo serán considerados en el análisis delos precios propuestos.

3.5 REQUISITO HABILITANTE: CAPACIDAD FINANCIERA (CF) El Proponente deberá acreditar una capacidad financiera mínima para que su Oferta sea habilitable y pueda ser objeto de ponderación de esta Licitación Pública, tal cual se extraerá del RUP, expedido con antelación no mayor a30 días calendario contados a partir del cierre del proceso. . Para tal efecto, se entenderá por capacidad financierala acreditación de los requisitos en las condiciones aquí previstas respecto de: Capital de trabajo, Nivel deEndeudamiento y Liquidez, los cuales deberán acreditarse diligenciando los anexos correspondientes

3.5.1 PROPONENTES NACIONALES Para permitir a la entidad el estudio de la capacidad y situación financiera del proponente nacional, esta informaciónse tomará y verificará con la presentación del Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación en el Registro deÚnico Proponentes de la Cámara de Comercio. La inscripción debe estar vigente y el certificado deberá tener unavigencia no mayor a treinta (30) días calendario anterior a la fecha de cierre del plazo de la presente Licitación

Pública.

3.5.2 OFERENTES EXTRANJEROS Presentarán los siguientes documentos:

Balance general y estado de resultados cortados al 31 de Diciembre de 2010 o los últimos aprobados por el órganocompetente si la fecha de corte es diferente a diciembre, de acuerdo con lo establecido en las leyes y normas delrespectivo país, en la moneda e idioma del país de origen.

Los estados financieros del Proponente extranjero deben venir firmados por quienes de acuerdo con lo previsto enlas leyes del país de origen deban hacerlo, para lo cual, deberán aportar una declaración juramentada rendida por elRepresentante Legal de la Persona Natural o Jurídica en la que se indique dicha circunstancia.

Los estados financieros vendrán legalizados o apostillados de acuerdo con lo que se dispone en este Pliego.

Los estados financieros deben estar acompañados de la traducción simple al idioma español, expresados en pesoscolombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, indicando la tasa deconversión que deberá ser aquella correspondiente al fecha de corte de los estados financieros tomada de la páginadel banco de la República (www.banrep.gov.co

).

Cuando el INVISBU, en desarrollo de la verificación financiera, requiera confirmar información adicional delProponente, podrá solicitar los documentos que considere necesarios para el esclarecimiento de la información, talescomo estados financieros completos, notas a los mismos, estados financieros de años anteriores, anexos específicoso cualquier otro soporte. Así mismo, requerir las aclaraciones que considere necesarias, siempre que con ello no se

violen los principios de igualdad y transparencia de la contratación, sin que las aclaraciones o documentos que elProponente allegue a solicitud del INVISBU puedan modificar, adicionar o complementar la propuesta.

En el evento en que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el país del domicilio del oferenteextranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia, deberá hacerlo constar bajo la gravedad de

juramento y la firma de auditoría externa certificará que no es aplicable el requerimiento efectuado.

• Certificación o dictamen de Auditoría Externa del país del Proponente, de los estados financieros y solo se aceptará“dictamen limpio”. El oferente anexará además debidamente diligenciado el Formulario respectivo de información



fi i




F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

Entiéndase por dictamen limpio aquel en el que se declara que los estados financieros presentan razonablemente entodos los aspectos significativos, la situación financiera, los cambios en el patrimonio, los resultados de operacionesy los cambios en la situación financiera, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados”.

La evaluación se realizará en base al formulario denominado Capacidad Financiera para Extranjeros, anexo alpresente pliego de condiciones definitivo.

3.5.3 VARIABLES FINANCIERAS HABILITABLES: A) CAPITAL DE TRABAJO

Capital de Trabajo mínimo = o > 1.3 (V presupuesto – Anticipo)/ numero de meses de ejecución

El cálculo del Capital de trabajo se obtiene mediante la aplicación de la formula:Capital de Trabajo = (Activo Corriente - Pasivo Corriente)

En caso de Consorcios y Uniones Temporales el nivel de Capital de Trabajo se calculará sobre la suma de loscapitales de trabajo de los integrantes y cada miembro deberá contar con un Capital de Trabajo positivo.

B) ENDEUDAMIENTOÍndice de Endeudamiento = (Pasivo Total / Activo Total) x 100 < ó = 60%

En caso de Consorcios y Uniones Temporales, el í ndice de endeudamiento establecido se calculará con base enel promedio aritmético de los integrantes.

C) LIQUIDEZLiquidez = (Activo Corriente / Pasivo Corriente) mayor ó = 1.20

En caso de Consorcios y Uniones Temporales, el í ndice de Liquidez establecido se calculará con base en elpromedio aritmético de los integrantes.

CAPITULO IV

CRITERIOS DE PONDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS

4.1. PARÁMETROS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS PROPUESTASEl cumplimiento de los requisitos y de la documentación solicitada se analizará de conformidad con lo establecido enla Ley 80 de 1993, artículo 25, numeral 15, la Ley 1150 de 2007, artículo 5 y el Decreto 2474 de 2008, artículo 10 y lo

señalado en el presente pliego para cada uno de ellos.En desarrollo de lo establecido en dichos artículos, el INVISBU dentro del plazo de verificación y evaluación de laspropuestas, le solicitará a los proponentes que en el término que se le fije en el cronograma del proceso, realice lasaclaraciones, precisiones y/o allegue los documentos que se le requieran en relación con el proponente o la futuracontratación, sin que con ello se pretenda adicionar, modificar o completar los ofrecimientos inicialmentepresentados.

EN LA VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS PRIMARÁ LO SUSTANCIAL SOBRE LO FORMAL.

LA OMISIÓN DE LOS REQUISITOS, DOCUMENTOS E INFORMACIÓN NECESARIOS PARA LA COMPARACIÓNDE LAS OFERTAS, LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA FALTA DE CAPACIDAD PARA PRESENTAR LA

OFERTA Y AQUELLAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE ACREDITEN CON POSTERIORIDAD AL CIERRE DELPROCESO NO PODRÁN SUBSANARSE.

4.2 FACTORES DE PONDERACIONLa oferta más favorable será aquella que teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y laponderación precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulteser la más ventajosa para el INVISBU. Para tal efecto y de conformidad con el Art. 12 del Decreto 2474 de 2008, elofrecimiento más favorable se determina de la aplicación de la ponderación de los elementos de calidad y preciosoportados en puntajes o formular que se señalan en el presente pliego de condiciones definitivode la siguiente






F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

• Apoyo a la Industria Nacional 100 PuntosTOTAL……………………………… 1.000 Puntos

El INVISBU considera como factores de ponderación, la ponderación del elemento precio, el factor de calidad y laparticipación de la ingeniería nacional, asignándole al primero 700 puntos por considerar que es el factor de mayor relevancia; 200 al Factor de calidad, para esto deberán presentar una declaración donde se compromete a ofrecer un bien o servicio adicional a los requerimientos mínimos y condiciones mínimas exigidas por la entidad y 100 puntospara la participación de la ingeniería nacional, por considerar que es una de las formas más efectivas para quegarantizar la participación de proponente nacionales y locales.

4.3 PONDERACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN

La ponderación de los factores de evaluación se realizará por el Comité o los Comités designados para el efecto,quienes verificarán el cumplimiento de los requisitos exigidos y asignarán los puntajes correspondientes.

La entidad asignará puntajes y ponderará los mismos de la siguiente forma:

4.3.1 PONDERACIÓN DEL FACTOR PRECIO DE LA PROPUESTA: (700 PUNTOS)El precio ofrecido en la propuesta debe expresarse en pesos colombianos.

El valor total de la propuesta no podrá superar el monto total del presupuesto oficial.

Para efecto del señalamiento del precio ofrecido, el proponente debe tener en cuenta: que el sistema de contrataciónde las obras se ha determinado que sea a precios unitarios fijos sin reajuste.

Solo serán validas las propuestas presentadas cuyo valor total no sea inferior al 5% por debajo del presupuestooficial, es decir se encuentren en el siguiente rango:− Máximo: Presupuesto oficial− Mínimo: Hasta el 5% inferior al presupuesto oficial.

El proponente deberá presentar en su oferta el desglose del porcentaje de Administración, Imprevistos y Utilidad(A.I.U.). El INVISBU verificará que el porcentaje ofrecido de A.I.U. se encuentre dentro del 95% y el 105% del valor oficial estimado por el INVISBU (32%), las propuestas que presenten un valor de A.I.U. desviado de este rango seránconsideradas no admisibles.

El INVISBU verificará las operaciones aritméticas de los componentes de los valores. En caso de presentarse error

de esta índole, el INVISBU lo corregirá y se tendrá en cuenta el valor corregido para efectos de ponderación y deadjudicación, teniendo en cuenta que de presentarse un error absoluto mayor al 0,25% en el valor total corregido dela oferta con respecto al valor registrado en el formulario de cantidades se rechazará la propuesta.

Antes de realizar la ponderación, el INVISBU revisará el Formulario Estimado de Cantidades Aproximadas de Obra yPrecios, anexado por el oferente al momento de presentar la propuesta. Será de responsabilidad exclusiva delproponente los errores, las omisiones en que incurra al indicar los precios unitarios y/o totales de la oferta, debiendoasumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones.

El Formulario de Cantidades Aproximadas de Obra y Precios, entregado por el INVISBU, NO podrá ser modificadoen los siguientes apartes: descripción del ítem, unidad de medida y/o cantidad de obra, so pena del rechazo de laoferta.

El INVISBU, podrá tener en cuenta la propuesta cuyo Formulario Estimado de Cantidades Aproximadas de Obra yPrecios presente deficiencias que se puedan corregir con la aplicación de los siguientes criterios y procedimientos:a.) Cuando haya discrepancia entre los valores totales y los precios unitarios, regirán estos últimos para corregir lostotales.b.) Cuando se omita consignar el valor total de un ítem, pero aparezca el precio unitario, aquel se deducirámultiplicando la cantidad de obra por el precio unitario correspondiente.c.) Cuando se omita consignar el precio unitario de un ítem, pero aparezca el valor total del ítem, el precio unitario secalculará dividiendo el valor total del ítem por la cantidad de obra.



p




F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

f.) Cuando existan errores aritméticos en el Formulario Estimado de Cantidades Aproximadas de Obra y Precios, elresultado total corregido será el que se tenga en cuenta para el análisis y comparación de propuestas y para sueventual adjudicación.

Para los casos cuyas deficiencias no sean susceptibles de subsanarse mediante la aplicación de los anterioresparámetros, se entenderá que la oferta es incompleta y en tal virtud será declarada no admisible y por lo tanto serárechazada del proceso de selección y eventual adjudicación.

Las cantidades de obra anotadas en el Formulario Estimado de Cantidades Aproximadas de Obra y Precios,correspondientes a los ítems a precio unitario son aproximadas y se usarán para comparar las propuestas. Por lotanto, dichas cantidades no son en ningún caso una certificación del INVISBU, implícita o expresa, de lo que serán

en realidad las cantidades requeridas para la construcción de la obra. El INVISBU no aceptará reclamos, directos oindirectos cuando haya diferencia por exceso o defecto de dichas cantidades o en el caso de que durante eldesarrollo del contrato decida suprimir cualquiera de los ítems.

La fijación de los precios de la propuesta se deberá hacer de acuerdo con lo estipulado en los presentes pliegos.

La Omisión del Formulario Estimado de Cantidades Aproximadas de Obra y Precios generará el rechazo de lapropuesta.

Una vez se realice la revisión del Formulario de Cantidades de Obra y Precios se ponderará la oferta teniendo encuenta el puntaje máximo establecido setecientos (700) puntos los cuales se distribuirán así:

Formula: PP = Pv + PuDonde: PP = Puntaje por precio de la ofertaPv = Puntaje por el valor de la ofertaPu = Puntaje de desviación de unitariosPv = 400 puntos Pu = 300 puntos

Las fórmulas para calcular estos puntajes se resumen a continuación:

4.3.1.1 PUNTAJE POR VALOR DE LA OFERTA (Pp): 400 puntos El máximo puntaje por este concepto es de CUATROCIENTOS (400) puntos y se tendrán en cuenta las ofertasdeclaradas como admisibles. Para el cálculo del puntaje por precios unitarios se tendrán en cuenta el siguienteprocedimiento:

1. Tomando como referencia el Presupuesto Oficial, solo son admisibles las cotizaciones corregidas cuyo valor se encuentre dentro del rango comprendido entre un 5% por debajo del presupuesto oficial y el PresupuestoOficial.

2. Se determina la MEDIA ARITMÉTICA de las cotizaciones corregidas, incluyendo una (1) sola vez elPresupuesto Oficial.

3. La cotización que en valor absoluto esté más cercana a la Media Aritmética calculada según el numeralanterior será considerada la más favorable para la entidad y por lo tanto obtendrá el máximo puntaje de 400puntos

4. La fórmula para obtener los puntajes de las demás ofertas será la siguiente:

P = 400 * (Vomp - |Vomp - Vo|) / Vomp

Donde: Vopm: Valor de la oferta que obtiene máximo puntajeVo: Valor de la oferta a evaluar

4.3.1.2 PUNTAJE DE DESVIACIÓN DE UNITARIOS (Pu): 300 puntos El máximo puntaje por este concepto es de Trescientos (300) puntos y se tendrán en cuenta las ofertas declaradascomo admisibles. Para el cálculo del puntaje por precios unitarios se tendrán en cuenta el siguiente procedimiento:

1. Por cada ítem se calcula la media aritmética de los valores unitarios propuestos (Mu)






F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

Donde:Du: Desviación por cada unitarioVu: Valor unitario propuestoMu: Media aritmética del unitario calculada según el literal a).CO: Cantidad de obra del ítem especificada en el formulario de

Cantidades aproximadas de obra y precios|XX|: Valor absoluto

3. Se hace la sumatoria de todas las desviaciones obtenidas para cada ítem según el anterior procedimiento(SDu)

SDu = Sumatoria (Dui)

4. La oferta que obtenga un menor valor en la sumatoria de desviaciones será acreedora del puntaje máximode 300 puntos. La fórmula para obtener los puntajes de las otras ofertas será la siguiente:

Pu = (300 * (SDu - | SDu - SDug |) / SDu)Donde:

Pu : Puntaje por precios unitariosSDu : Sumatoria de desviaciones de la oferta a evaluar SDug : Sumatoria de desviaciones de la oferta con mayor puntaje por Preciosunitarios

Si el puntaje Pu da un valor negativo, la oferta no obtendrá puntaje.

De ninguna manera las ofertas podrán superar el valor del presupuesto oficial. Para verificar esta condición se tendráen cuenta el valor total de la oferta. Las ofertas que superen el valor del presupuesto oficial serán eliminadas delproceso de evaluación, selección y posible adjudicación.

4.3.2 FACTOR DE CALIDAD (200 PUNTOS)El puntaje establecido para este criterio es el de 200 puntos, los cuales se distribuyen entre los siguientes criteriosde evaluación, así:

Criterio Puntos

Equipos adicionales 200T O T A L 200

4.3.2.1 EQUIPOS ADICIONALES QUE MEJOREN LA OFERTA (200 Puntos) Como factor de calidad el proponente, a su costo y riesgo a fin de hacerse acreedor del puntaje, deberá ofrecer condiciones técnicas adicionales a las mínimas requeridas.El INVISBU a partir del ofrecimiento realizado por el proponente asignará hasta Doscientos (200) puntos en laaplicación de esta variable a las propuestas habilitadas.El proponente que no efectúe el ofrecimiento en los términos previstos en los pliegos de condiciones obtendrá cero(0) puntos.Para esto deberá diligencia el Anexo Nº 7, el cual constituye una declaración donde se compromete a ofrecer un bien

adicional a los requerimientos mínimos y condiciones mínimas exigidas por la Entidad en estos pliegos decondiciones.De no presentar el documento que contenga el ofrecimiento aquí establecido y los respectivos soportes en lascondiciones previstas en este pliego de condiciones definitivono se otorgara puntaje por este factor.El Equipo Adicional ofrecido, puede ser de propiedad del oferente o alquilado o en arrendamiento financiero(Leasing), lo cual se identificará en la propuesta, en las mismas condiciones señaladas anteriormente para el equipomínimo.

• Propiedad del oferente: Documento de propiedad del equipo (factura de compraventa o manifiesto de



Propiedad del oferente: Documento de propiedad del equipo (factura de compraventa o manifiesto de




F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

• Alquilado: documento del propietario del equipo adicional en el que exprese que el mismo será alquiladoy/o arrendado al proponente y además el documento de propiedad del equipo (factura de compraventa o tarjeta depropiedad o documento mediante la cual se hizo uso de la opción de compra en contratos de leasing).• Arrendamiento financiero o leasing: Copia del contrato de arrendamiento financiero o leasing vigente a lafecha de cierre del presente proceso donde figure como locatario el proponente que lo ofrece.

Si un mismo equipo es presentado por varios proponentes en el mismo proceso, no se otorgará el puntaje por equipoadicional.En el evento en que el propietario del equipo adicional sea el fabricante del mismo, y por esta razón no haya sidoexpedida factura de compra, el proponente deberá aportar la certificación suscrita como fabricante y su revisor fiscaly/o contador público. En esta certificación, podrá constar igualmente, la intención de alquilar el equipo al proponente.

La factura de compra o la tarjeta de propiedad expedidas en idioma extranjero, deberán ser acompañadas detraducción simple al castellano, no se requerirá apostille o consularización. Si la descripción del equipo se encuentraen idioma castellano, no se requerirá de traducción simple, ni se requerirá apostille o consularización.

El modelo del equipo ofrecido deberán corresponder a modelos 1995 al 2011, Igualmente se aceptan equipos quehayan sido repotenciados durante los 16 años anteriores (modelos 1995 a 2011), para lo cual se debe adjuntar certificación expedida por la Casa Matriz y/o el Representante en Colombia de la misma y/o la empresatécnicamente competente, en la que conste la misma.

El puntaje establecido para este criterio es el siguiente:

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMASREQUERIDAS

CONDICIONES TÉCNICASADICIONALES A LAS MÍNIMASREQUERIDAS

PUNTAJE A LASCONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALESA LAS MÍNIMAS REQUERIDAS

Una (01) Mezcladora - bulto Una (01) Compactadora - manual

Una (01) Retroexcavadorade llantas

Una (01) Mini Cargador 100

100

TOTAL PUNTAJE 200

El Equipo Adicional y la disponibilidad del laboratorio ofrecido, se entiende que se pondrá a disposición de la Entidad,al momento de suscribir el acta de inicio de contrato sin acarrear costo adicional a la Entidad.

4.3.3 FACTOR PONDERACION DEL APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS)Se le asignara los CIEN (100) puntos al proponente que acredite la participación de la Ingeniería Colombiana en unporcentaje no inferior al 60%. La puntuación será distribuida de acuerdo al porcentaje de participación así.

PORCENTAJE DE PARTICIPACION PUNTOS

Quien ofrezca una participación igual o superior a 60% 100Quien ofrezca una participación igual o superior a 45% ymenor que 60%

80

Quien ofrezca una participación igual o superior a 30% ymenor que 45%

60

Quien ofrezca una participación igual o superior a 15% ymenor que 30 %

40

Quien ofrezca una participación menor a 15% 20

No se le asignara puntaje a las firmas que lleven participación de la Ingeniería Colombiana en un porcentaje menor al 5%.

4.4 PUNTAJE TOTALEl puntaje máximo será de 1.000 puntos y su valor se calculará sumando la puntuación parcial así:

Ó



CRITERIO PONDERACIÓN




F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

A LA INDUSTRIA NACIONALTOTAL 1.000

Los puntajes parciales y el total se calcularán con aproximación a dos cifras al decimal. La propuesta que obtengaun mayor puntaje será considerada como la más favorable para la entidad y por lo tanto será objeto de adjudicaciónde la presente Licitación.

4.5 CRITERIOS DE DESEMPATE En caso de empate en las Calificaciones Resultantes se procederá así, en su orden:

1. Se preferirá la oferta que haya obtenido mayor puntaje en el factor técnico.

2. Se preferirá la oferta que haya obtenido mayor puntaje en el factor calidad.3. Se preferirá la oferta de bienes o servicios nacionales.4. Se preferirá la mypimes nacional o proponentes plurales conformados por mypimes nacionales.5. Se preferirá la oferta del proponente plural en la que tenga participación al menos una mypime.6. Seleccionará por sorteo, mediante sorteo por balota.

P/ Aspectos técnicos: Arq. Ramón Alberto espinel Chaves - Sub Director Técnico Arq. Jennie Patricia Trujillo – profesional universitario (en lo descrito en los estudios previos)

Aspectos financieros: Dr. Alfredo Barragán Torres Sub Director Administrativo y Financiero Aspectos Jurídicos: Abg. José Mauricio Martínez Ascencio – Asesor Jurídico.

CAPITULO VMINUTA DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº xxxxxxxxxxxCONTRATANTE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE



CONTRATANTE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE




F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

PLAZO:

Entre los suscritos a saber SILVIA JOHANNA CAMARGO GUTIERREZ, identificada con la cédula de ciudadaníaNo.______ expedida en _____, actuando en su calidad de Directora del INVISBU, según consta en __________ ydebidamente facultada para contratar por _______, en nombre del INVISBU, que en adelante se denominará elINVISBU, y por la otra ___________________________ también mayor de edad, identificado (a) con la cédula deciudadanía Nº____________ de _____________, actuando a nombre propio (o como representante legal de(persona jurídica, consorcio o unión temporal) ________________ en calidad de _______________ (Gerente,Presidente, etc.) de la sociedad constituida mediante escritura pública Nº ________ del ____ de _______________de 200___, elevada en la Notaría _______ del Círculo de _____________, como consta en el Certificado deExistencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de _______________________ el _____

de _________ de 200__, con NIT No. _______) y quién en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemosconvenido celebrar el presente contrato de OBRA PUBLICA consignado en las siguientes cláusulas, previas lassiguientes consideraciones: (Señalar los antecedentes del contrato a celebrar, su justificación, el procedimiento deselección previo ejecutado). El presente contrato de obra pública se regirá por las siguientes cláusulas. PRIMERA:OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el INVISBU la obra consistente en

_________________________, de acuerdo con los planos y especificaciones suministradas por INVISBU, según loestablecido en los pliegos de condiciones, a los precios XXXXX y en los términos que se convienen en este contratoy de conformidad con la propuesta presentada por EL CONTRATISTA el _________, todos los cuales forman parteintegrante del presente contrato. CLAUSULA SEGUNDA: CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS: ElCONTRATISTA ejecutará para el INVISBU las obras objeto del contrato a los precios XXX y en la cantidadesaproximadas señaladas en el anexo Nº 1 del presente instrumento. PARÁGRAFO: 1: EL CONTRATISTA se obligapara con el INVISBU a ejecutar a los precios acordados en esta cláusula, todos los trabajos y obras necesarios para

la correcta ejecución, estabilidad, seguridad y adecuación, conforme al objeto de la obra contratada, los cuales sóloserán revisables cuando por dilaciones no imputables a aquel se demore la iniciación de la obra y con ello se afecteel equilibrio de la ecuación contractual. PARÁGRAFO 2: En caso de trabajos complementarios o adicionalesordenados por el INVISBU, se reconocerá al CONTRATISTA el costo de los mismos. Para los efectos de estecontrato se entiende por trabajos u obras complementarias aquellas no previstas en este contrato y cuya ejecuciónes indispensable para dar mayor estabilidad, buen funcionamiento y/o adecuada terminación a las obrascontratadas. Se entiende por trabajos u obras adicionales la cantidad de obra resultante del incremento del área deconstrucción. Los precios de las obras complementarias o adicionales no previstos en este contrato se acordaránpor el interventor y el CONTRATISTA mediante acta que requerirá la aprobación de _________ (funcionario firmantedel contrato o quien éste haya delegado), previamente a la elaboración y firma del respectivo contrato adicional,teniendo en cuenta ________ (los precios de referencia del SICE, los precios del mercado al momento de acordarseel contrato adicional). PARÁGRAFO 3: EL CONTRATISTA no podrá apartarse de las especificaciones, que hacen

parte del presente contrato, sin autorización escrita de EL INVISBU y concepto previo del interventor; en casocontrario, perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obra adicionalque resulte de la modificación de las especificaciones y responderá por los daños que cause a El INVISBU, en razónde su incumplimiento. PARÁGRAFO 4: EL INVISBU sólo reconocerá al CONTRATISTA, el pago de las obrasejecutadas a su entera satisfacción. CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: El presente contrato seestima en la suma ____(valor en letras ($_____) (valor en números) para todos los efectos fiscales. El contrato es aprecio XXXX. En consecuencia, el costo total se calcula con base en lo señalado en la clausula quinta. CLAUSULACUARTA: ANTICIPO: EL INVISBU, anticipará al CONTRATISTA la suma de (___valor en letras___) ($__valor ennúmeros___). Lo que es equivalente a un porcentaje del ___%. PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO EINVERSIÓN: Para el manejo del anticipo, se abrirá una cuenta que genere rendimientos, en una entidad financiera,cuyos titulares serán el Contratista y el INVISBU -a través de la Interventoría - destinada a la administración deestos recursos. La entidad financiera escogida deberá encontrarse bajo la inspección, vigilancia y control de la

Superintendencia Financiera. Los rendimientos financieros que llegaren a generarse por concepto de los recursosentregados en calidad de anticipo son públicos, por lo tanto, el contratista deberá consignarlos mensualmente,mientras existan fondos consignados en la entidad bancaria como recursos financieros en calidad de anticipo, en lacuenta designada por la Tesorería del INVISBU para ello, relacionando el número de contrato y la entidadcontratante. La inversión del anticipo se hará de acuerdo con el plan de inversión correspondiente, aprobado por elINTERVENTOR, para lo cual el CONTRATISTA, deberá presentar a la Interventoría la relación detallada de lainversión del mismo, cada mes. El CONTRATISTA sólo podrá destinar dichos recursos para cubrir los gastospropios del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: AMORTIZACIÓN: La amortización del anticipo será hecho conun descuento del (porcentaje en letras) (números___%)4 que será retenido por el INVISBU sobre el valor de cada



t d j ió d b h t l l ió t t l E l t d l CONTRATISTA l




F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

ello no fuere procedente, quedara en todo caso obligado el CONTRATISTA, a su restitución, para lo cual el acta deliquidación definitiva prestara merito ejecutivo, renunciando el CONTRATISTA, desde ahora, a los requerimientospara efectos de la constitución en mora. PARÁGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA, autoriza al INVISBU, paraque en caso de terminación del contrato, por cualquier causa, compense las sumas de dinero que se le deban alCONTRATISTA, por concepto de obra ejecutada, con las sumas que el CONTRATISTA adeude al INVISBU, por concepto de anticipo, intereses del mismo o cualquier otro concepto. CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: En los primeros diez (10) días hábiles del mes, el Interventor aprobara las actas parciales de obra y recocerá en lasactas parciales de obra el resultado de las cantidades parciales de obra ejecutadas y multiplicadas por su preciounitario correspondiente. El valor correspondiente será cancelado por el INVISBU a la presentación de la cuentacon todos los requisitos legales, los pagos serán hechos a través de la tesorería del INVISBU. PARÁGRAFO PRIMERO: EL INVISBU pagará las sumas a que se refiere esta cláusula a solicitud de _______________, previo el

cumplimiento de los requisitos convenidos en este contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO. El anticipo se amortizarádescontando un ____ por ciento (___%) de cada uno de los pagos que se hagan al CONTRATISTA. PARÁGRAFOTERCERO: De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, el INVISBU descontará lo correspondiente a laamortización del anticipo y aplicará las retenciones, descuentos, impuestos, etc. ordenados por las normaspertinentes aplicables. PARÁGRAFO CUARTO. EL CONTRATISTA autoriza al INVISBU para que por intermedio dela Tesorería, efectúe los siguientes descuentos: (relacionar descuentos que deben efectuarse por concepto deestampillas). PARÁGRAFO QUINTO. EL CONTRATISTA entregará al interventor copia de la constancia de todopago que efectúe el INVISBU. CLAUSULA SEXTA: IMPUTACION PRESUPUESTAL: Los pagos ocasionados por el presente contrato se harán con cargo al presupuesto de gastos correspondiente a la vigencia fiscal de 2011,según certificado de disponibilidad presupuestal expedido el 29 de Abril del 2011 por la Sub Dirección Administrativay Financiera del INVISBU. CLAUSULA SÉPTIMA: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. El plazo deejecución, es decir, el término durante el cual EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar y entregar a entera

satisfacción de El INVISBU el total de las obras objeto del presente contrato, será de ___________ (días, meses),contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación. PARAGRAFO: Si por efectos de la gestiónpredial adelantada por el contratista, se afecta la ejecución de la obra el INVISBU previa certificación del interventor y siempre que la misma no implique retraso en el cumplimiento de las actividades y obligaciones del contratista, elINVISBU podrá efectuar las compensaciones en tiempo que estime convenientes. CLAUSULA OCTAVA:PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Dentro de los ____ (___) días calendario siguientes alperfeccionamiento del contrato, EL CONTRATISTA presentará al interventor, para su aprobación, el programa detrabajo, para la ejecución de las obras contratadas, actualizado de acuerdo con las fechas de inicio de ejecución; elincumplimiento del mismo acarreará al CONTRATISTA las sanciones que se convienen en este contrato.PARÁGRAFO: Las modificaciones o alteraciones del programa de ejecución serán acordadas por las partes yconstarán por escrito, sin perjuicio de la suscripción del contrato modificatorio a que haya lugar. CLAUSULANOVENA: SUSPENSIÓN TEMPORAL. Sólo en eventos de fuerza mayor o caso fortuito las partes podrán

suspender la ejecución del contrato. Este hecho, previo concepto del interventor, se hará constar en acta quesuscribirán el CONTRATISTA y el interventor con el visto bueno de _________ (funcionario firmante del contrato osu delegado). En la misma se consignarán clara y detalladamente las razones de la suspensión y el plazo de lamisma, así como la obligación de EL CONTRATISTA de prorrogar la vigencia de la garantía única por un términoigual al de la suspensión. El término de suspensión no se computará para efectos del plazo extintivo. Expirado eltérmino de la suspensión, las obras se reiniciarán dejando constancia del hecho en el acta correspondiente, la cualse diligenciará en la misma forma que el acta de suspensión. CLAUSULA DECIMA: CUIDADO Y ENTREGA DELAS OBRAS: Desde la suscripción del Acta de Iniciación de las obras hasta la entrega final de las mismas, ELCONTRATISTA asumirá a entera responsabilidad su cuidado. En caso de que se produzca daño o pérdida odesperfecto de las obras o de alguna parte de ellas EL CONTRATISTA deberá repararlas y reponerlas a su costa,de manera que a su entrega definitiva al INVISBU, las obras estén en buenas condiciones y estado, de conformidadcon las condiciones del presente contrato y con las instrucciones del interventor. Dentro del mismo término la

señalización y mantenimiento del tránsito en el sector contratado son obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA,quien será responsable por los perjuicios causados a terceros o a El INVISBU por falta de señalización o por deficiencia de la misma. Al finalizar los trabajos EL CONTRATISTA, hará entrega material de las obras ejecutadas alINVISBU, por conducto del interventor, para lo cual informará a éste con antelación de ____ (___) días calendario ala fecha en que las obras se encuentren listas para su aprobación y recibo final. El recibo de las obras a satisfacciónse hará constar en acta suscrita por el interventor y el CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA PRIMERA:OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de la ejecución de las obras en la forma pactada en este contrato ydel cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley, el CONTRATISTA se compromete a: OBLIGACIONESGENERALES: a) _________b) __________c) _______________ d)_________________e) Informar oportunamente



l INVISBU b l i t lid d d b i f t l d ll d l t t f) A t l




F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

ESPECIFICAS: ___________________especialmente a: a) ________________________; b)__________________;c) ____________________________; d) Dar estricto cumplimiento al programa de construcción anexo a lapropuesta, la cual forma parte integral del presente instrumento. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:OBLIGACIONES DEL INVISBU. Además de pagar oportunamente las obras objeto de este contrato y de cumplir lasdemás obligaciones previstas en la ley, El INVISBU se obliga especialmente: a: a) Facilitar al CONTRATISTA lascondiciones necesarias para el cabal cumplimiento del contrato y coordinar lo necesario con la misma finalidad; b)Recibir oportunamente las obras ejecutadas a su entera satisfacción, por conducto del interventor; c) Controlar, por conducto de éste, la calidad de las obras ejecutadas y el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicascorrespondientes de los materiales, equipos y mano de obra; e) ___________ (las demás que sean necesarias).CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: VINCULACIÓN DE PERSONAL Y PRESTACIONES DE LOSTRABAJADORES: EL CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación del personal necesario para la

ejecución del contrato, la cual realiza en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin que El INVISBU adquieraresponsabilidad alguna por dichos actos. Por tanto corresponde al CONTRATISTA el pago oportuno de los salarios,cesantías, prestaciones sociales, indemnizaciones a que haya lugar y las cotizaciones patronales a los sistemas desalud, riesgos profesionales y pensiones durante la vigencia del contrato. Asimismo, los aportes a las Cajas deCompensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante elmismo lapso, cuando a ello hubiere lugar de conformidad con las normas pertinentes aplicables. En caso contrario,el INVISBU adoptará las medidas e impondrá las sanciones establecidas por el artículo 50 de la ley 789 de 2002 ydemás normas pertinentes. PARÁGRAFO: El INVISBU se reserva el derecho de solicitar a EL CONTRATISTA loscambios de personal que considere convenientes y éste se obliga a realizarlos a satisfacción. CLAUSULA DECIMACUARTA: INTERVENTORÍA. La vigilancia, seguimiento y verificación técnica, administrativa y contable de laejecución y cumplimiento del presente contrato serán ejercidos por _______________ (dependencia) por conductode un interventor contratado o designado por EL INVISBU, quien podrá impartir al CONTRATISTA las instrucciones,

órdenes e indicaciones necesarias para la cabal ejecución del objeto contratado y desarrollará las demásactividades previstas en este contrato y las que se pacten en el respectivo contrato de interventoría (o en el acto dedesignación), copia del cual el INVISBU remitirá inmediatamente al CONTRATISTA. En todo caso, el interventor responderá por el recibo a satisfacción de las obras objeto de este contrato. Las divergencias que se presentenentre EL CONTRATISTA y el interventor, serán dirimidas por ___________________ (funcionario firmante delcontrato o quien éste haya delegado). El interventor no podrá exonerar a EL CONTRATISTA de ninguna de lasobligaciones o deberes contractuales; tampoco podrá sin autorización escrita previa de El INVISBU ordenar trabajoalguno que traiga consigo variaciones en el plazo o en el valor del contrato, ni efectuar ninguna modificación de laconcepción del diseño de las obras contratadas, salvo situaciones de urgencia o emergencia debidamentecomprobadas, sin perjuicio de la celebración de los contratos modificatorios a que haya lugar. El interventor rechazará todos aquellos trabajos o materiales que no reúnan las condiciones exigidas en los documentos delcontrato y el CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean necesarios para

el estricto cumplimiento de lo pactado en este documento. Si el CONTRATISTA se niega a ejecutar los cambios ymodificaciones indicadas por el interventor, el INVISBU podrá ejecutarlos directamente o por intermedio de terceros,cargando los gastos que estas correcciones ocasionen a EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y sancionesa que haya lugar. PARÁGRAFO 1.- El control de los trabajos por el interventor no exonera ni disminuye laresponsabilidad del CONTRATISTA, así como tampoco limitan su autoridad y dirección de la obra. PARÁGRAFO 2.-El interventor rendirá al INVISBU los informes que se pacten en el respectivo contrato de Interventoría (o seestablezcan en el acto de designación). PARÁGRAFO 3.-Toda orden o sugerencia del interventor al CONTRATISTAserá escrita excepto en situaciones de urgencia en las cuales podrá darlas verbalmente, ratificándolas por escrito enlos tres (3) días hábiles siguientes. CLAUSULA DECIMA QUINTA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS. ELCONTRATISTA sólo podrá ceder el presente contrato mediante contrato de cesión celebrado con el cesionario,previa autorización expresa y escrita del INVISBU, la cual requerirá concepto previo del interventor y se impartirácon base en la promesa de contrato de cesión, mediante acto administrativo motivado que se comunicará a la

compañía de seguros garante del contrato, una vez ejecutoriado. El CONTRATISTA y el cesionario autorizadocelebrarán el contrato de cesión dentro de los ___ (__) días hábiles siguientes a la ejecutoria del acto que autorice lacesión y allegarán al INVISBU copia del mismo dentro de los ___ (___) días hábiles siguientes a superfeccionamiento. El CONTRATISTA sólo podrá subcontratar lo que no implique la ejecución de todo el objetocontractual, con autorización previa y escrita del INVISBU. Los subcontratos se celebrarán bajo la exclusivaresponsabilidad del CONTRATISTA y en ellos se hará constar que se entienden celebrados dentro de los términosdel presente contrato. EL INVISBU podrá ordenar la terminación del subcontrato sin que el CONTRATISTA ni elsubcontratista tengan derecho a la indemnización de perjuicios o a incoar acciones contra el INVISBU por estacausa. CLAUSULA DECIMA SEXTA: MATERIALES Y CALIDAD DE LA OBRA. a) Los materiales y elementos



tili d l b d b d ó ti lid d d l bj t d l t t T d b h d




F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

reparación si ellos son inadecuados o ponen en peligro al personal o constituyen obstáculo para la ejecución delcontrato.; c) Si el CONTRATISTA no acata las solicitudes a que se refieren los literales anteriores, el INVISBUefectuará los cambios y reparaciones necesarias, cuyos costos serán asumidos por el CONTRATISTA, sin quetenga derecho a objetarlos ni a reclamación alguna. d) Si con posterioridad al recibo final de la obra resultarendeficiencias imputables al CONTRATISTA, éste se obliga a efectuar las reparaciones por su cuenta y riesgo duranteel período de la garantía de estabilidad; e) En ninguno de los eventos previstos en esta cláusula habrá lugar a pagosadicionales, reajustes o modificaciones de precios. PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA se obliga a mantener losmateriales, maquinaria y obras provisionales que hayan sido colocados para la ejecución de las obras, durante todoel tiempo que sea necesario y no podrán ser retirados sin autorización del INVISBU, por conducto del interventor, amenos que la obra se encuentre debidamente terminada, aprobada y entregada. CLAUSULA DECIMA SÉPTIMA. EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del INVISBU y presentar a éste, dentro de los ______ (__)

días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, la garantía única otorgada a través de una entidadbancaria o compañía aseguradora, cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Financiera, que

ampare los siguientes riesgos: 1. Cumplimiento del contrato, equivalente al ________ por ciento (____%) del valor total del mismo, cuya vigencia será igual a la del contrato y _____ (días, meses) más. 2. Manejo y buena inversióndel anticipo (o pago anticipado), cuya cuantía será equivalente al cien por ciento (100%) de la suma convenida por dicho concepto, con vigencia igual a la del contrato y _____ (días, meses) más. 3. Estabilidad de la obra equivalenteal ________ por ciento (___%) del valor total final de la obra, vigente por ____ (___) años contados a partir de lafecha del acta de entrega y recibo final de la obra 4. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones delpersonal, equivalente al _____ por ciento (_____%) del valor total del contrato y sus adiciones si a ello hubiere lugar,con vigencia igual a la del contrato y tres (3) años más. 5. Responsabilidad civil extracontractual por daños aterceros, equivalente al ________ por ciento (____%) del valor total del contrato, por el término de su vigencia y

_______ (__) años más. PARÁGRAFO.- Sin necesidad de requerimiento previo del INVISBU, el CONTRATISTA

deberá reponer las garantías cuando el valor de las mismas se vea afectado por razón de siniestros. En casocontrario, el INVISBU podrá aplicar la multa por incumplimiento y hará efectivo el amparo de cumplimiento. De igualmanera, en cualquier evento en que se aumente el valor del contrato, se prorrogue su vigencia o se modifiquen suscondiciones, el CONTRATISTA deberá ampliar o prorrogar las garantías. CLAUSULA DECIMA OCTAVA:MULTAS. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se indican, EL INVISBU impondrá alCONTRATISTA multas sucesivas del CINCO POR MIL (5/1.000) del valor del contrato, sin que éstas sobrepasendel 10% del valor total del contrato, para conminarlo a cumplir las obligaciones incumplidas. Las multas sólo podránimponerse mientras se halle pendiente la ejecución de la obligación u obligaciones a cargo del CONTRATISTA. Lasmultas se impondrán mediante resolución motivada susceptible de impugnar mediante el recurso de reposición, deconformidad con el art. 77 de la ley 80 de 1993. Previamente a la imposición de la multa, EL INVISBU requerirá alCONTRATISTA para que explique el incumplimiento dentro del término que le señale y aporte las pruebaspertinentes, de conformidad al procedimiento regulado para tal fin en el Manual de Contratación vigente o

resoluciones expedidas para el efecto por parte del INVISBU. De las multas y demás sanciones se informará a laCámara de Comercio y a la Procuraduría General de la Nación. PARÁGRAFO.- La causación o exigibilidad de lasmultas no exonerará al CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la terminación delcontrato CLÁUSULA DECIMA NOVENA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total delas obligaciones a cargo del CONTRATISTA o de declaratoria de caducidad, éste deberá pagar a título de cláusulapenal pecuniaria un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, incluidos los reajustesde precios previo agotamiento del procedimiento consagrado en el Manual de Contratación vigente. EL INVISBUhará efectiva la pena pecuniaria mediante la aplicación de mecanismos de compensación de las sumas adeudadasal contratista, haciendo efectiva la garantía única y, si ello no fuere posible, mediante la jurisdicción coactiva. Contrael acto que declare el incumplimiento y haga efectiva la cláusula penal pecuniaria procede el recurso de reposición,de acuerdo con el art. 77 de la ley 80 de 1993. CLAUSULA VIGÉSIMA: INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO: Sidurante la ejecución del contrato surgen discrepancias entre el INVISBU y el CONTRATISTA sobre la interpretación

de algunas de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralización o afectación grave del servicio público quese pretende satisfacer con el contrato y no se logra acuerdo sobre su entendimiento, el INVISBU lo interpretaráunilateralmente en acto debidamente motivado, el cual será susceptible del recurso de reposición. En estos eventos,el INVISBU reconocerá las compensaciones e indemnizaciones a que tenga derecho el CONTRATISTA, si hubierelugar a ellas. En todo caso, la interpretación del contrato requerirá el concepto técnico previo no vinculante delinterventor. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: Si durante la ejecución y paraevitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se pretende satisfacer con él, fuere necesariointroducir variaciones al contrato y las partes no llegaren a un acuerdo, ____________ (entidad) lo modificaráunilateralmente mediante acto debidamente motivado susceptible del recurso de reposición, pudiendo adicionar o



p p , p




F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

selección del contratista; los elementos esenciales del contrato no pueden ser variados. El INVISBU reconocerá yordenará pagar las compensaciones e indemnizaciones a que tenga derecho el CONTRATISTA por causa de lamodificación, si hubiere lugar a ellas. PARÁGRAFO 1.- En los eventos de caso fortuito o fuerza mayor debidamentecomprobado, el plazo de este contrato podrá prorrogarse por el término indispensable. PARÁGRAFO 2.- El valor total de las adiciones en valor que se convengan por razones plenamente justificadas, no podrán exceder elcincuenta por ciento (50%) de la cuantía originalmente pactada, expresada en salarios mínimos legales mensualesvigentes. PARÁGRAFO 3.- Los contratos adicionales quedarán perfeccionados una vez suscritos. Será requisitoindispensable para que pueda iniciarse la ejecución del contrato modificatorio, además de su perfeccionamiento, laaprobación de la adición y/o prórroga de la garantía única y el registro presupuestal, si se requiriere. Así mismo, elCONTRATISTA deberá acreditar el pago del impuesto de timbre (si a ello hubiere lugar y en la cuantía que señale laley) y demás impuestos, tasas o contribuciones ordenados por las normas pertinentes aplicables, y ordenar la

publicación del contrato adicional en _____________. Cualquier otra modificación del contrato que no afecte suvalor o su plazo también deberá acordarse por las partes en el contrato modificatorio correspondiente quedando superfeccionamiento, ejecución y demás requisitos sujetos a lo pactado en esta cláusula. PARÁGRAFO 4.- Todaadición o modificación del contrato requerirá concepto previo no vinculante del interventor. PARÁGRAFO 5.- ElCONTRATISTA acreditará al INVISBU el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta cláusula en el término queéste señale. PARÁGRAFO 6.- Si las modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte por ciento (20%) o másdel valor inicial, el CONTRATISTA podrá renunciar a su ejecución y se procederá a su liquidación. CLAUSULAVIGÉSIMA SEGUNDA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO. Además de los eventos previstos por el artículo 17 de laley 80 de 1993, el INVISBU dispondrá la terminación anticipada del contrato, mediante acto debidamente motivadosusceptible del recurso de reposición, en caso de incumplimiento de los requisitos de celebración del contratocuando la ley no disponga otra medida, en los contemplados por los numerales 1, 2 y 4 del artículo 44 de la ley 80de 1883 y en todo otro evento establecido por la ley. El INVISBU reconocerá al CONTRATISTA las compensaciones

e indemnizaciones a que tenga derecho cuando hubiere lugar a ellas. PARÁGRAFO.- Cuando la terminación delcontrato sea resultado del acuerdo de las partes, requerirá el concepto previo no vinculante del interventor y no darálugar al reconocimiento de compensaciones e indemnizaciones. CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA: CADUCIDAD. Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA queafecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, elINVISBU, previo concepto no vinculante del interventor, requerirá al CONTRATISTA para que cese elincumplimiento y le señalará un plazo perentorio. Expirado el mismo sin que el CONTRATISTA haya cesado elincumplimiento o lo haya justificado debidamente, el INVISBU podrá declarar la caducidad mediante resoluciónmotivada y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. La caducidad se regirá por lo dispuesto en elartículo 18 de la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. El INVISBU también declarará la caducidad enpresencia de cualquiera de las causales establecidas en el art. 90 de la ley 418 de 1997, en las circunstanciasprevistas en el último inciso del art. 5º de la ley 80 de 1993, en el art. 61 de la ley 610 de 2000, en el art. 1 de la ley

828 de 2003, en la ley 64 de 1978 (protección ingeniería nacional); o en los casos de incumplimiento de laobligación de prorrogar la garantía constituida por etapas (contratos de obra), y en todo otro evento en que la ley lodisponga. Ejecutoriada la resolución de caducidad conforme a la Ley, el INVISBU hará efectiva la garantía única decumplimiento, las multas impuestas pendientes de pago y la cláusula penal pecuniaria estipulada. La declaratoria decaducidad no impedirá que el INVISBU continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea através del garante o de otro contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubierelugar. La declaración de la caducidad no dará lugar a la indemnización del CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto General de Contratación y sólo tendrá derecho a que se lereconozcan y paguen las obras ejecutadas a satisfacción del INVISBU y los elementos fabricados o en proceso defabricación aceptables para el INVISBU o indispensables para que éste pueda culminar la obra, de acuerdo con losprecios pactados en el contrato, todos los cuales se relacionarán y recibirán mediante acta que suscribirán elinterventor y el CONTRATISTA con el visto bueno de ____ (funcionario firmante del contrato o quien éste haya

delegado). CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA: RECLAMOS. Los reclamos que el CONTRATISTA considerepertinente hacer seguirán el siguiente procedimiento: a) Deberán elevarse por escrito, sustentadamente, por conducto del interventor, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a los hechos que los generan; b)Mientras se tramita y decide la reclamación no podrá suspenderse la ejecución del contrato, por causa de la misma,a menos que el INVISBU lo ordene; c) La oportunidad para elevar reclamaciones se extingue con la liquidación delcontrato; por consiguiente, con posterioridad a ella no se aceptará ni tramitará reclamación alguna distinta de lospagos pendientes por realizar; d) Recibida la reclamación el INVISBU se pronunciará dentro de los _____ (___) días

______ siguientes; si guardare silencio, se entenderá que la reclamación fue aceptada y aprobada. PARÁGRAFO:La falta de cualquiera de los requisitos a que se refieren los literales a) y c) ocasionará el rechazo de la solicitud.

É Ó



CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES L




F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

controversias en la forma prevista, las partes se comprometen a someter la decisión a árbitros en la formaestablecida en el artículo 70 de la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. Los costos de los árbitros seránasumidos por igual tanto por el INVISBU como por EL CONTRATISTA. CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA:LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se liquidará de común acuerdo por las partes dentro de loscuatro (4) meses contados a partir de su finalización o de la expedición del acto administrativo que ordene suterminación o de la fecha del acuerdo que lo disponga, para lo cual el interventor preparará el acta correspondiente.En esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta deliquidación constarán, además, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fina las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA laextensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato para avalar las obligaciones que deba cumplir conposterioridad a la extinción del contrato. PARÁGRAFO.- El interventor del contrato verificará el cumplimiento de las

obligaciones impuestas por el artículo 50 de la ley 789 de 2002 durante la vigencia del contrato por parte delCONTRATISTA y adoptará las medidas en él previstas o solicitará la aplicación de las sanciones establecidas por elartículo 1º de la ley 828 de 2003. CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: LIQUIDACIÓN UNILATERAL: Si ELCONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la mismadentro del plazo establecido en la cláusula anterior, la liquidación será practicada directa y unilateralmente por laentidad y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. CLÁUSULAVIGÉSIMA NOVENA: PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Para la liquidación deberádisponerse, cuando menos, de los siguientes documentos: 1. Copia del contrato y sus modificaciones. 2. Copia delas actas que hacen parte del contrato. 3. Relación de los pagos hechos al CONTRATISTA. 4. Vigencia de lagarantía única de cumplimiento. En el acta de liquidación se dejará constancia de: 1. Entrega de las obras por partede EL CONTRATISTA y del recibo a satisfacción por parte del INVISBU. 2. Las reformas en el plazo y precios si lashubiere. 3. Las cantidades de obra ejecutada y sus valores, con indicación de las actas parciales de recibo de obra.

CLAUSULA TRIGÉSIMA: ASPECTOS AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL: El CONTRATISTA y sussubcontratistas se obligan a cumplir las normas y aplicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicase industriales necesarias para no poner en peligro las personas, las cosas y el ambiente, respondiendo por losperjuicios que se causen y le sean imputables y se responsabilizará por cualquier daño del medio ambiente que seocasione por la realización de las obras durante el proceso constructivo. CLAUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA:VEEDURÍA CIUDADANA: El CONTRATISTA se obliga a permitir la vigilancia de las veedurías ciudadanas deconformidad con lo dispuesto en la ley 850 de 2003 y a suministrar a éstas la información y documentación quesoliciten en relación con el presente contrato y su ejecución. CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA:INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad del juramento, que seentiende prestado con la suscripción del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidadese incompatibilidades y demás prohibiciones previstas para contratar en la Constitución Política, en la ley 80 de 1993,articulo 8°, adicionado por el articulo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demás disposiciones aplicables y que, de

sobrevenir durante la ejecución del contrato, se dará aplicación al artículo 9º de la misma ley. CLÁUSULATRIGÉSIMA TERCERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de éste contrato los siguientesdocumentos: a) Pliegos de condiciones; b) Las especificaciones de obra entregados a EL CONTRATISTA; c) Lasespecificaciones y normas de construcción; d) La propuesta del CONTRATISTA; e) El acto de adjudicación; f) Lasactas y demás documentos emanados de las partes durante la ejecución del contrato. PARÁGRAFO: El contratoprevalecerá ante la ocurrencia de discrepancias interpretativas surgidas en la ejecución del mismo. CLAUSULATRIGÉSIMA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Elpresente contrato se perfecciona con su suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere: 1. El registropresupuestal. 2. La aprobación de la garantía única de cumplimiento. 3. La acreditación de que el CONTRATISTAse encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como lospropios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. CLAUSULA TRIGÉSIMAQUINTA: REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN CONTRATO: Este contrato requiere, además, su publicación en

______________ y la cancelación de estampillas, impuestos, tasas y contribuciones ordenados por las normaspertinentes aplicables, requisitos que se entenderán cumplidos con la entrega de las constancias de pagorespectivas, lo cual deberá efectuar el CONTRATISTA dentro de los _____ días hábiles siguientes alperfeccionamiento del contrato. CLAUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: INDEMNIDAD: El contratista mantendráindemne al INVISBU por todos los reclamos, perjuicios y daños presentados y/o causados a bienes y/o terceros enrazón de la ejecución del contrato suscrito y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, causados por su acción,omisión, negligencia, por los que responderá civil y penalmente en los términos definidos en la Ley. CLAUSULATRIGÉSIMA SÉPTIMA: AUDITORIAS VISIBLES: De conformidad al Pacto de Auditorias Visibles y Transparencia,suscrito por la Alcaldía de Bucaramanga con la Presidencia de la República de Colombia, y en su condición de



t d t li d l INVISBU ñ l t é d t d t l S i bli ti l




F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

especificaciones técnicas del objeto contratado. b) Actividades administrativas a cargo del contratista. c) Todaestipulación contractual y de los planes operativos. d) El avance de las obras con respecto a las condiciones delcontrato, dificultades, y soluciones en su ejecución. e) El cumplimiento de la Entidad Contratante. F) Laboresrealizadas para el seguimiento y vigilancia para la correcta ejecución de los contratos. PARAGRAFO PRIMERO:Adicionalmente el Supervisor y/o interventor deberá: a) Tener a disposición de cualquier ciudadano los informes desupervisión o interventoría. b) Articular su acción con los grupos de auditores visibles, atender y dar respuesta a lasobservaciones hechas por estos grupos. c) Asistir y participar en los foros con los ciudadanos. d) Facilitar el accesopermanente de la información a su cargo para lo cual deberá emplear los mecanismos que estime pertinentes. PARAGRAFO SEGUNDO: Para la ejecución del contrato, se convocara a todas las personas a través de la páginaweb o de un medio de comunicación masivo, para que si tienen interés en conformar el grupo de auditorías visibles,se inscriban ante el INVISBU. En la convocatoria se señalaran las condiciones para el desarrollo de los foros de

auditores visibles y su conformación. CLAUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Las partesacuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bucaramanga Para constancia se firma en ______________, alos ____ (____) días del mes de ____ de dos mil _____ (200_).

EL INVISBU: EL CONTRATISTA

NOTA: esta minuta puede ser modificada por el INVISBU

P/ Aspectos técnicos: Arq. Ramón Alberto espinel Chaves - Sub Director Técnico Arq. Jennie Patricia Trujillo – profesional universitario (en lo descrito en los estudios previos)

Aspectos financieros: Dr. Alfredo Barragán Torres Sub Director Administrativo y Financiero Aspectos Jurídicos: Abg. José Mauricio Martínez Ascencio – Asesor Jurídico.






F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

Total costo directo $ ___________Administración (__%) $ ___________Imprevistos (___%) $ _________Utilidades (___%) $ _________

TOTAL $ _________






F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

(MODELO DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA)

SeñoresINSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGAINVISBUCalle 36 No. 15 – 32, 3º piso, Edificio COLSEGUROS.Bucaramanga - Santander

REFERENCIA: Licitación Pública Nº __________________

Nosotros los suscritos: _____________________________ (nombre del proponente) de acuerdo con los Pliegos deCondiciones, hacemos la siguiente propuesta para _____________________________________ (objeto de la

presente Licitación) y, en caso que nos sea aceptada por el INVISBU, nos comprometemos a firmar el contratocorrespondiente.Declaramos asimismo:

1 Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a los firmantes de esta carta.2 Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el

contrato probable que de ella se derive.3 Que conocemos la información general y demás documentos del Pliego de condiciones definitivoy de los

Pliegos de Condiciones definitivos de la presente Licitación y que aceptamos los requisitos en ellos

contenidos.4 Que conocemos los sitios del proyecto y tomado atenta nota de sus características y de las condicionesque puedan afectar su ejecución.

5 Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Ley yque no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.

6 Que no hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna Entidad Oficialdentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de cierre del plazo de la presente Licitación Publicaó en su defecto informamos que hemos tenido incumplimiento con las siguientes entidades:

__________________________________ (indicar el nombre de cada entidad ).8 Que conocemos el contenido de las adendas a los documentos de la presente Licitación Pública

_____________________________ (indicar el número y la fecha de cada uno) y lo aceptamos.9 Que la presente propuesta consta de _________ (__) folios debidamente numerados.

10 Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las fianzas requeridas y a suscribir éstas y aquél dentro de los términos señalados para el lo.11 Que el valor total de la propuesta asciende a ______________ ($__________)

Atentamente,Nombre del proponente _______________________________________Nombre del Representante Legal _______________________________________C. C. No. _____________________ De _______________Matrícula Profesional No. _______________________________________ (anexar copia)No. del NIT _______________________________________ [anexar copia (s)]Dirección de correo _______________________________________Correo electrónico _______________________________________

Telefax _______________________________________Celular _______________________________________Ciudad _______________________________________

_______________________________________(Firma del proponente o de su Representante Legal)






F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es, Ingeniero Civil o Ingeniero de vías y trasportematriculado, yo _______________________________ (nombres y apellidos) Ingeniero Civil Ingeniero de vías ytrasporte con Matrícula Profesional No. __________________ y C. C. No. ___________________ de

_____________________, abono la presente propuesta”.






F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10



Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal ) y __________________ (nombre del Representante Legal ), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de

______________________ (nombre o razón social del integrante) y ___________________________ (nombre orazón social del integrante), respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnosen CONSORCIO para acceder a la LICITACIÓN PUBLICA de la referencia, cuyo objeto es

_________________________________________, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este consorcio será igual al término de ejecución y un año más a la ejecución del contrato.

2. El consorcio está integrada por:

NOMBRE PARTICIPACIÓN

(%) (1)

____________

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los miembros, debe se igual al100%.

3. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria e ilimitada

4. Los miembros del consorcio no podrán ceder a ningún integrante, ni a terceros la participación en elconsorcio, sin autorización previa y escrita del INVISBU.

5. El representante del Consorcio es ____________________ (indicar el nombre), identificado con la cédulade ciudadanía No. ____________, de ___________, quien está expresamente para representarnoslegalmente, para firmar y presentar la propuesta, actuar en todas las actuaciones que se causen conocasión de la Licitación Pública, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesariasrespecto a la ejecución y liquidación del contrato con amplias y suficientes facultades.

6. La sede del Consorcio es:

Dirección ___________________________________________

Teléfono ___________________________________________

Telefax ___________________________________________

Ciudad ___________________________________________






F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

______________________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal

de cada uno de los integrantes)






F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10



Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal ) y __________________ (nombre del Representante Legal ), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de ______________________ (nombre o razón social del integrante) y ___________________________ (nombre orazón social del integrante), respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnosen UNIÓN TEMPORAL para acceder a la LICITACIÓN PUBLICA de la referencia, cuyo objeto es

_________________________________________, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de la Unión Temporal será igual al término de ejecución y un año más a la liquidación delcontrato.

2. La Unión Temporal está integrada por:

NOMBRE TÉRMINOS Y EXTENSIÓN COMPROMISO

DE PARTICIPACIÓN EN LA (%) (2)

EJECUCIÓN DEL CONTRATO (1)

____________ ____________________________ _______________

____________ ____________________________ _______________

(1) Discriminar en función de los ítems establecidos en el presupuesto oficial, para cada uno de los integrantes.

(2) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los miembros, debe se igual al100%.

3. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria.

4. Los miembros de la unión temporal no podrán ceder a ningún integrante, ni a terceros la participación, sinautorización previa y escrita del INVISBU.

4. El representante de la Unión Temporal es ____________________ (indicar el nombre), identificado con lacédula de ciudadanía No. ____________, de ___________, quien está expresamente para representarnoslegalmente, para firmar y presentar la propuesta, actuar en todas las actuaciones que se causen conocasión de la Licitación Pública, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesariasrespecto a la ejecución y liquidación del contrato con amplias y suficientes facultades.

5. La sede de la Unión Temporal es:

Di ió



Dirección




F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

Ciudad ___________________________________________

En constancia, se firma en _______________, a los ____ días del mes de _____ de 200__.

______________________________________________


de cada uno de los integrantes)

______________________________________________


De la Unión Temporal)






F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

ANEXO Nº4RELACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE EN CONTRATOS

No OBJETOENTIDAD

CONTRATANTENOMBRE DELCONTRATISTA

VALORDE LA

OBRA EN $FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZ.

% DE PARTICIP.*

1

2

34

5

*: Cuando la obra relacionada se ejecutó en Consorcio o Unión temporal

Se adjuntan los documentos que acreditan la experiencia relacionada de acuerdo con lo establecido en el Pliego decondiciones definitivo

_____________________________________ (Nombre del Proponente o Representante Legal) (Cédula de Ciudadanía o N I T)






F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

ANEXO N°.5

ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL PROPUESTO POR EL PROPONENTE

FRENTES DE OBRA INDEPENDIENTES:

Oficio de compromiso mediante el cual, para el logro de la ejecución de los trabajos dentro del plazo estipulado de TRES (03)meses, el futuro contratista dispone de mínimo dos (02) frentes de obra independientes. (Formato libre)

PERSONAL:

CARGO NOMBRE EXPERIENCIA DIRECTOR DE OBRARESIDENTE DE OBRA Nº.1RESIDENTE DE OBRA Nº.2ALMACENISTACONDUCTOR (es)

ANEXAR: SOPORTES SOLICITADOS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES

______________________Firma (s) Autorizada(s)Proponente






F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

ANEXO Nº 6RELACION EQUIPO MINIMO


IDENTIFICACION DE CADAUNO DE LOS EQUIPOSOFRECIDOS MÍNIMOS

REQUERIDOS

ORIGEN DEL EQUIPO(PROPIO, ALQUILADO O LEASING)

Una (01) Mezcladora - bulto Una (01) Compactadora manual


______________________

Firma (s) Autorizada(s)Proponente






F: 02.PR.01.PO.GCT

Versión: 0.2

Fecha: 27.05.10

59

ANEXO Nº 7RELACION EQUIPO ADICIONAL


IDENTIFICACION DE CADA UNO DE LOSEQUIPOS OFRECIDOS ADICIONALES A

LOS MÍNIMOS REQUERIDAS

ORIGEN DEL EQUIPO(PROPIO, ALQUILADO O LEASING)

Una (01) Mezcladora - bulto Una (01) Compactadora manual

Una(01) Retroexcavadora de llanta Un (01) mini cargador


______________________Firma (s) Autorizada(s)Proponente



.

60

ANEXO Nº 8RELACION DE OBRAS EN EJECUCION Y CÁLCULO DEL K RESIDUAL

CAPACIDAD DE CONTRATACION DE: ____________________ (Nombre del proponente o del integrante del Consorcio o la U.T.)

(En caso de Consorcios y Uniones Temporales es necesario hacer esta relación y calculo del K Residual para cada unode sus integrantes)

NoOBJETO DELCONTRATO

ENTIDADCONTRATANTE

FECHA DEINICIO

PLAZOVALOR FISCAL CONTRATOS VALOR

EJECUTADO(AL)

FECHA DECORTEPOR EJECUTAR

(Cxe)EN EJECUCION (Ce)

VALORES TOTALES:(en $)VALORES TOTALES: (en SMLV)

CALCULO DEL K RESIDUAL

1) Capacidad de Contratación (Kc) (smmlv) = ____________________ (Capacidad de contratación RUP)

2) Valor Total contratos por ejecutar (Cxe) (smmlv)= ____________________

3) Valor Total contratos en ejecución (Ce) (smmlv)= ____________________

4) Valor Total ejecutado (AL) (smmlv) = ____________________ (Cuando el contrato está enejecución)

5) Capacidad Residual (KR) (smmlv) = ____________________ (Calculado de acuerdo a la fórmula)

(Formula de Cálculo: KR= Kc - [Cxe + (Ce-AL)] )

__________________________

Firma (s) Autorizada(s)



.

61

ANEXO Nº 9FORMULARIO INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PROPONENTES EXTRANJEROS

LICITACION PUBLICA No. ________

INFORMACIÓN FINANCIERA(EN PESOS COLOMBIANOS)

RAZON SOCIAL:

NIT O C.C:

FECHA DE CORTE A DIA ____ MES _____ AÑO _____

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE $ PASIVO CORRIENTE $

ACTIVO FIJO $PASIVO MEDIANO Y LARGOPLAZO $

OTROS ACTIVOS $ TOTAL PASIVOS $

PATRIMONIO $

TOTAL ACTIVOS $TOTAL PASIVO MASPATRIMONIO

$

UTILIDAD ANTES DEIMPUESTOS $ UTILIDAD NETA $

LOS ABAJO FIRMANTES HACEMOS CONSTAR QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE FORMATO SON VERIDICOS POR CUANTO LA EMPRESA CUMPLE CONLO DISPUESTO EN LAS NORMAS CONTABLES QUE LA REGULAN Y NOS SOMETEMOS A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 43 DE LA LEY 222 DE 1995, SIN PERJUICIO DELAS SANCIONES PENALES A QUE HAYA LUGAR.

ASÍ MISMO MANIFESTAMOS QUE TANTO EL CONTADOR COMO EL REVISOR FISCAL NO HAN SIDO SANCIONADOS POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES YCUENTAN CON EL CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN VIGENTE A LA FECHA DE CIERRE DE LA CONTRATACIÓN.

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

NOMBRE: NOMBRE:

T.P. N°

REVISOR FISCAL

NOMBRE:

T.P.N°

SE RECOMIENDA DILIGENCIAR EN COMPUTADOR O A MAQUINA

NOTA:En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada integrante deberá diligenciar el formato, con los soportes respectivos; para el caso de los proponentes extranjeros deberán efectuar la conversión a moneda colombiana con el peso cambiario de la fecha de corte del Balance y demás documentos que debe adjuntar, según lo indicado en el pliego de condicionesdefinitivo, igualmente deberán ajuntar el soporte del valor cambiario de la moneda nativa del proponente expedido por Banco de la república.

__________________________

Firma (s) Autorizada(s)



.

62

ANEXO Nº .10FORMULARIO DE CANTIDADES APROXIMADAS DE OBRA Y PRECIOS

_____________________Firma (s) Autorizada(s)Proponente

FORMULARIO DE LA PROPUESTA

Actividad Descripción U.M. Cantidad Vr.Unitario Vr.Total01 PRELIMINARES01.01 PRELIMINARES01.01.01 Localizacion y Replanteo urbanismo glb 1,0000

01.01.02 Campamento 9 MT2 Incluye provisionales und 1,0000

01.01.03Cerramiento con poste en concreto, alambre de puas y tela polietileno

h=2.00 libres.ml 99,0000

01.01.04 Demolición de mamposteria temosa en zoga ml 224,7100

01.01.05 Demolición de mochetas en ladrillo temosa h:25 aprox. Sección 40 x 40 und 35,7000

01.01.06 Demolición de cimiento enterrado mt3 156,5200

01.01.07 Demolición de anden existente I ncluye retiro de escombros mt2 270,4000

01.01.08Demolición de Sardinel vehicular concreto de 3000 psi H=0,40 x ancho 15

cm, incluye retiro y disposición finalml 168,6000

01.01.09 Demolición de estructuras o pisos en concreto reforzado mt3 70,1200

01.01.10 Rotura de Pavimento mt2 124,9500

01.01.11 Traslado cerramiento ml 57,7500

01.01.12 Demolición de pisos varios mt2 89,4800

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS02 .01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.01 Excavación a máquina incluye retiros mt3 433,810002.01.02 Relleno Común Compactado mt3 600,0000

02.01.03 Retiro de sobrantes mt3 899,1680

02.01.04 Conformación de zonas verdes mt2 2.180,0000

03 REDES DE ALCANTARILLADO03.01 REDES DE ALCANTARILLADO03.01.01 Sumidero prefabricado SL: 100 und 14,0000

03.01.02 Sumidero prefabricado SL: 400 und 6,0000

03.01.03 Suministro e instlación de tuberia novafort 10" ml 46,0000

03.01.04Suministro e Instalación de Valvula de Charnela de 10" incluye reparación

de pozound 20,0000

03.01.05Nivelación de pozos de inspección existentes incluye demolición cono

reducción y construcción del mismo al nivelund 2,0000

04 ANDENES04.01 ANDENES04.01.01 Conformación de andenes m² 1.997,7200

04.01.02 Andenes y gradas e=8 cms mt2 1.997,7200

04.01.03 Rampas incluye conformación mt2 12,8200

04.01.04 Canaleta en concreto ml 462,8200

05 VIAS VEHICULARES/PARQUEO05.01 VIAS VEHICULARES

05.01.01 Conformación y compactación de subrasante mt2 2.086,9800

05.01.02Suministro y aplicación de base granular compactada para parqueadero, E=

0,2 m

mt3 417,4000

05.01.03 Imprimación asfáltica mt2 2.086,9800

05.01.04Suministroy aplicación de mezclaasfáltica en caliente tipoMDC-2espesor

7 cmmt3 146,0900

05.01.05 Capa de rodadura espesor 5 cms MDC-3 mt3 104,3500

05.01.06Construcción de sardinel vehicular concreto de 3000 psi H=0,40 x ancho

promedio 17 cmml 639,6000

06 VARIOS06.01 VARIOS

06.01 Construcción muro en temosa en zoga mt2 32,8600

06.02 Construcción de mochetas en ladrillo temosa de 0.38 * 0.38 und 18,0000

07 Obras civiles redes electricas, telefónicas y de alumbrado público07.01 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO DE REDES ELÉCTRICAS, TELEFONICAS Y DE ALUMBRADO PÚBLICO

07.01.01Localización, trazado y replanteo de redes eléctricas, telefónicas y de

alumbrado públicoglb 1,0000

07.02 CANALIZACIONES, DUCTERIA Y CAJAS DE INSPECCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS Y DE ALUMBRADO PÚBLICO

07.02.01Transporte, suministro, instalación y canalización de tuberia T/P de 4"

(Redes en BT y teléfonica)m 800,0000

07.02.02Transporte, suministro, instalación y canalizaciónde tuberia PVCT/P de 1"

(Redes AP y acometidas BT y telefónicas)m 3.695,0000

07.02.03

Transporte, suministro y construcción de cajas de inspección para redes

telefónicas de 1.0x1.0x0.8m, incluye obra civil, excavación, relleno y

compactación

und 14,0000

07.02.04

Transpor te, sum inist ro e ins talación de caj as de inspección de

0.6x0.6x0.6m para la red de baja tensión. Incluye obra civil, excavación,

relleno y compactación

und 17,0000

07.02.05

Transpor te, sum inistr o e instalación de caj a de inspección de

0.65x0.55x0.5m en ladrillo tolete recocido contapa en polipropileno de alto

impacto con c ierre de seguridad. Inc luye fondo en gravi lla, obra c iv il ,

excavación, relleno y compactación.

und 25,0000

07.02.06 Resane cajas de inspección existentes intervenidas und 5,0000

TOTAL COSTO DIRECTOADMINISTRACIÓN %

IMPREVISTOS %UTILIDADES %

TOTAL COSTO DIRECTO

CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO IV ETAPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS V ETAPA DEL CONJUNTO RESIDENCIAL y PASEO LAFERIA IV ETAPA-PROPIEDAD HORIZONTAL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA



.

63

ANEXO 11

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO IV ETAPA Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS V ETAPA DEL CONJUNTO RESIDENCIAL “PASEO LA FERIA” - PROPIEDADHORIZONTAL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

“…Nota: Estas especificaciones y las normas constructivas del proyecto se rigen por la ley 400 de 1997, el Decreto No. 33 de 1998, Decreto 34 de 1999. Reglamento de Construcción sismorresistente NSR/98 y planosanexos. El documento de seguimiento y control ambiental forma parte integral de estas especificaciones.

1. PRELIMINARES

1.01 PRELIMINARES

1.01.01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEOGeneralidades

Consiste en la localización, nivelación y control permanente de todas las actividades y obras que se ejecutarán.

El Contratista ejecutará la localización de las construcciones utilizando para ello todos los instrumentos de precisiónque sean necesarios. El interventor suministrará al Contratista las coordenadas y cotas de los puntos básicos para lalocalización de las obras.

Medida

La unidad de medida es global y en análisis de precios unitarios se deben incluir el costo de los materiales, mano deobra y herramientas necesarias para el replanteo de todos los trabajos a ejecutar durante el periodo que dure laobra.

Pago

El pago se hará según el valor unitario consignado en el Ítem correspondiente en el formulario de precios unitarios.

1.01.02 Campamento 9 MT2 incluye Provisionales

Generalidades

El contratista gestionará ante las entidades competentes, los permisos y la legalización de las instalaciones

provisionales de servicios públicos (Acueducto, Energía y Teléfono), siendo responsables por el mantenimiento, laextensión y la ampliación de éstas y los pagos que se generen por lo anterior.

La unidad de medida es global y en el análisis de precios unitarios se debe incluir el costo de las provisionales y todos los costos que el contratista considere necesarios para el buen funcionamiento del mismo.

El campamento o instalación provisional debe conectarse a la red de servicios públicos previa autorización de lasentidades de servicios públicos correspondientes.



.

64

Se deben disponer de canecas para el depósito de basuras y/o desarrollo de un programa de reciclaje paraminimizar la producción de residuos acorde con lo especificado en la ficha de manejo de residuos sólidosdomiciliarios.

Se prohíbe arrojar desperdicios sólidos que se generen en los campamentos a corrientes de agua y/o media latera.

Los residuos de aceites y lubricantes se deben retener en recipientes herméticos y disponer en sitios lejos decorrientes de aguas y de sitios de altos riesgo por incendio, para luego ser ubicados en sitios permitidos por laautoridad ambiental o la Interventoría.

Se prohibirá el lavado y mantenimiento de maquinaria y equipo en el sitio de la obra.

Debe tenerse especial cuidado con los depósitos de combustibles ya que cualquier contingencia puede generar su derrame, para prevenir estos eventos, se debe construir un dique perimetral cerrado cm 1.2 veces la capacidad de

los tanques o depósitos a encerrar y piso impermeable.Debe disponerse de instalaciones higiénicas destinadas al aseo personal y para el cambio de ropa de trabajo. Debencontar con duchas y lavamanos, suministro de agua potable y sanitarios en una proporción de mínimo uno por cada15 usuarios.

Deben contarse con equipos de extinción de incendios y material de primeros auxilios.

Los sitios de campamento provisional deben ser desmantelados una vez concluyan todas las actividades deconstrucción. Finalmente se debe iniciar el proceso de readecuación de la zona con el fin de integrarla nuevamenteal paisaje original.

Se prohíbe el almacenamiento temporal o permanente de los materiales y elementos para construcción en zonas deespacio público tales como: zonas verdes, vías públicas, áreas arborizadas, reservas naturales o forestales, áreas derecreación, parques, ríos, quebradas, canales, caños, humedales y en general cualquier cuerpo de agua. Seexceptúan de esta prohibición la realización de obras para el mantenimiento o desarrollo de servicios públicos, quese ejecuten sobre vías, estas obras podrán disponer de un almacenamiento temporal sobre espacio público siemprey cuando cumplan la presente normatividad y su almacenamiento no supera las 24 horas, dichas obras deberáncumplir con las condiciones que se definen en el presente artículo y estar circunscritas exclusivamente a su área deejecución.

El espacio público que vaya a utilizarse para el almacenamiento temporal de los materiales y elementos para laconstrucción, adecuación, transformación o mantenimiento de obras públicas deberá ser debidamente delimitado con

cintas reflexivas, señalizando y optimizado al máximo su uso con el fin de reducir las áreas afectadas.

Cuando se trate de obras sobre la vía pública: El cargue, descargue y almacenamiento temporal de los materiales y elementos para la realización de obras, se llevará a cabo en las mismas áreas y para tal efecto, el material deberáser acomodado y apilado adecuadamente colocarse todos los mecanismos y elementos adecuados requeridos paragarantizar el tránsito vehicular y las señalizaciones necesarias para la seguridad de conductores y peatones. El tiempo máximo permitido para el almacenamiento de material de agregados no podrá exceder de 24 horas despuésa la finalización de la obra o actividad.



.

65

Medida

La totalidad de las provisionales a utilizar en la obra, serán medidas en forma global.

Pago

El pago por las provisionales se hará según la suma global consignada en el formulario de precios del Contrato parael ítem PROVISIONALES. El Contratista no tendrá derecho a ninguna modificación en el precio global estipulado por razón de modificaciones requeridas en sus instalaciones durante el transcurso del trabajo, mejoras o instalacionesadicionales.

El valor total que el Contratista recibirá por los trabajos comprendidos en la movilización, montaje del equipo para laconstrucción e instalaciones para el campamento, lo pagará EL INSTITUTO a la terminación o ejecución de lainstalación y actividades relacionadas.

1.01.03. CERRAMIENTO CON POSTE EN CONCRETO, ALAMBRE DE PUAS Y TELA POLIETILENO H=2.00 LIBRES.

Generalidades.

Esta especificación hace referencia al cerramiento provisional que separará las etapas construidas del área aintervenir. Se construirá con poste en concreto de sección 10 x10 cms perforados cada 15 cms, separados cada 2.00 metros, alambre de púas con separación de 15 cms tensionado y tela de Polietileno verde.

MEDIDA

La unidad de medida es el metro lineal de cerramiento debidamente instalado. El análisis de precios unitarios debeconsiderar la excavación, el atraque, el relleno y todos los costos de materiales, herramientas, equipos, mano deobra y todos los costos directos e indirectos que se requieran para la correcta ejecución del ítem.

PAGO

El cerramiento con poste en concreto, alambre de púas y tela de polipropileno se pagará al Contratista al preciounitario estipulado en el formulario de precios y cantidades de obra del Contrato para el Ítem correspondiente.

1.01.04 DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERIA TEMOSA EN ZOGA.

1.01.05 DEMOLICIÓN DE MOCHETAS EN LADRILLO TEMOSA H = 2.50 aprox. Sección 40 x 40.

Esta especificación hace referencia a la demolición de mampostería temosa del cerramiento existente del antiguocoliseo de ferias correspondiente a la primera fase del proyecto, el cual debe demolerse.

Medida

La unidad de medida de la demolición de mampostería temosa en zoga es el metro cuadrado y el de la demoliciónde mochetas en ladrillo temosa h=2.50 aprox. Sección 40 x 40 es la unidad de mocheta.



.

66

Pago

Este valor debe incluir todo el equipo, la herramienta, y el personal, así como todos los costos directos e indirectos

que se requieran para la correcta ejecución de estas actividades. El retiro de escombros se pagará en el ítemcorrespondiente.

1.01.06 DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS EN CONCRETO.

Esta especificación hace referencia a la demolición de cimientos en concreto de la cimentación del muro perimetral exterior así como los cimientos que se encuentren producto de las antiguas Instalaciones en el antiguo coliseo de laFeria.

Medida

La unidad de medida es el metro cúbico de demoliciones en concreto ciclópeo.

Pago

Este valor debe incluir todo el equipo, la herramienta, y el personal, así como todos los costos directos e indirectosque se requieran para la correcta ejecución de esta actividad.

1.01.07 DEMOLICIÓN DE ANDÉN EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS

Esta especificación hace referencia a la demolición del andén perimetral exterior correspondiente a la primera fasedonde según el diseño urbanístico se contempla zona verde.

Medida

La unidad de medida de la demolición de andén en concreto es el metro cuadrado.

Pago

Este valor debe incluir todo el equipo, la herramienta, y el personal, de los sobrantes así como todos los costosdirectos e indirectos que se requieran para la correcta ejecución de estas actividades incluido el retiro de escombros

1.01.08 DEMOLICION DE SARDINEL VEHICULAR CONCRETO DE 3000 PSI H=0,40 X ANCHO 15 CM,INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL

Esta especificación hace referencia a la demolición del sardinel vehicular existente perimetral al proyecto.

Medida

La unidad de medida de la demolición del sardinel en concreto es el metro cuadrado.

Pago

Este valor debe incluir todo el equipo, la herramienta, y el personal, la disposición final de los sobrantes así comotodos los costos directos e indirectos que se requieran para la correcta ejecución de estas actividades incluido el retiro de escombros.



.

67

1.01.09 DEMOLICIÓN PISO EN CONCRETO MT3

GENERALIDADES

Esta especificación se refiere a la demolición de piso en concreto reforzado y/o ciclópeo, correspondiente a lasantiguas instalaciones del matadero la feria colindante con el muro de cerramiento de la carrera segunda.

MEDICIÓN Y PAGO

La unidad de medida es por metro cuadrado (MT2). Se pagará por metro cúbico de piso demolido y el análisisunitario debe incluir los precios de equipo, combustible, mano de obra necesarios para la correcta ejecución del ítem.

1.01.10 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS O PISOS EN CONCRETO REFORZADO

Generalidades

Esta especificación hace referencia a la demolición de estructuras en concreto o pisos en concreto simple oreforzado que se requieran para la conformación de las áreas de urbanismo.

Medida

La unidad de medida de la demolición de andén en concreto es el metro cúbico.

Pago

Este valor debe incluir todo el equipo, la herramienta, y el personal, así como todos los costos directos e indirectosque se requieran para la correcta ejecución de esta actividad de demolición de pisos en concreto reforzados.

1.01.11 ROTURA DE PAVIMENTO

Generalidades

Esta especificación hace referencia a la rotura de pavimento que se encuentra a la entrada del proyecto.

Medida

La unidad de medida de la demolición de andén en concreto es el metro cuadrado.

Pago

Este valor debe incluir todo el equipo, la herramienta, y el personal, así como todos los costos directos e indirectosque se requieran para la correcta ejecución de esta actividad de demolición de rotura de pavimento.

1.01.12 DEMOLICION DE PISOS VARIOS

GENERALIDADES

Esta especificación se refiere a la demolición de pisos en el área recuperada por el INVISBU que se va a habilitar para acceder vehicularmente al proyecto.



.

68

MEDICIÓN Y PAGO

La unidad de medida es por metro cuadrado (MT2). Se pagará por metro cúbico de piso demolido y el análisis

unitario debe incluir los precios de equipo, combustible, mano de obra necesarios para la correcta ejecución del ítem.

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.01EXCAVACION A MAQUINA INCLUYE RETIROS.

Generalidades

Estas especificaciones se refieren a las necesarias para construir los parqueaderos

Objeto

Esta especificación comprende las exigencias mínimas para la ejecución de las excavaciones y la construcción deentibados que sean necesarios para la construcción de las obras. Teniendo en cuenta que todas las instalaciones deservicios son subterráneas hace referencia a las excavaciones requeridas para las redes de alcantarillado,comunicaciones, energía, gas y todas las excavaciones requeridas en la ejecución de este contrato y susadicionales.

Normas de construcción

Las siguientes disposiciones mínimas deberán tenerse en cuenta en todo tipo de excavaciones:

1. Las operaciones de excavación se harán respetando en un todo las dimensiones indicadas en los planos u ordenadas por el Interventor.

2. El Interventor, si lo considera del caso, podrá modificar las líneas y taludes de excavación por solicitud del Contratista. Si se aprueba la solicitud del Contratista, el Interventor debe hacerlo por escrito, mediante un actaaceptada por el Subdirector Técnico, en la cual se fijen los nuevos límites de excavación, se indiquen las razones detal modificación y se califique si la cantidad adicional de excavaciones se considerará como sobre excavación ocomo obra adicional.

3. El Contratista debe tomar todas las precauciones necesarias para controlar la estabilidad de los taludes deexcavación así como de los terrenos vecinos.

4. La sobre excavación será sufragada a su costo por el Contratista, así como el relleno posterior que sea necesarioejecutar, de acuerdo con las indicaciones del Interventor y los materiales escogidos por éste.

Tipo de excavaciones a considerar

a. Excavación en tierra y/o conglomerado.

Se entiende por excavación en tierra, la efectuada en todos aquellos depósitos sueltos o cohesivos con nula o muy poca cementación, tales como: gravas o cantos rodados con tamaños que no exceden de quince (15) centímetros (6 pulgadas) en su mayor dimensión, arenas, limos, arcillas, turbas, cienos y materiales orgánicos, materiales dedesecho, sueltos o cualesquiera de sus mezclas, formadas natural o artificialmente, que puedan ser excavados con



.

69

herramientas de mano o con maquinaria convencional para este tipo de trabajo.

El Contratista podrá utilizar, previa aprobación del Interventor, el método de excavación que considere conveniente

para aumentar sus rendimientos, puesto que este hecho, por sí solo, no influirá en la clasificación del material.

Las excavaciones en material conglomerado se especifican como todas aquéllas ejecutadas en depósitos granulareso redondeados, tales como bolos, gravas, piedras o peñascos con tamaños mayores a quince (15) centímetros (6 pulgadas) en su menor dimensión y menores de cincuenta y tres (53) centímetros (21 pulgadas) en su mayor dimensión, y que puedan ser excavados con herramienta de mano o maquinaria pesada convencional para este tipode trabajo.

b. Excavaciones en roca a cualquier profundidad.

Se considerarán como roca, para efectos de pago, todas aquellas piedras o peñascos con tamaños mayores o

iguales de cincuenta y tres (53) centímetros (21 pulgadas) en su menor dimensión, o todas aquellas formaciones omantos naturales provenientes de la agregación natural de granos minerales conectados mediante fuerzas cohesivas permanentes y de gran intensidad.

Sin embargo, será requisito para clasificar un material como roca, que éste tenga dureza y contextura tal, que no pueda ser aflojado o resquebrajado con herramientas de mano y/o que sólo pueda removerse con el uso de lamaquinaria pesada convencional para esta clase de material o con la utilización previa a de explosivos, cuñas obarrenos.

Cuando sea necesario emplear explosivos para efectuar las excavaciones, el Contratista deberá hacerlo con lasmáximas normas de seguridad y bajo su responsabilidad y acogiéndose a la siguiente norma:

Almacenamiento y transporte

Los fulminantes, espoletas y detonadores de cualquier clase no deberán ser almacenados o transportados en losmismos sitios o vehículos en que se almacenen o transporten la dinamita y demás explosivos. La localización, diseñoy organización de los polvorines, los métodos de transporte de los explosivos y en general, las precauciones que setomen para prevenir accidentes, estarán sujetos a la aprobación del Interventor, pero esta aprobación no exime al Contratista de su responsabilidad en caso de accidentes.

Utilización

En el evento en que se requiera el uso de explosivos, éste estará condicionado a la aprobación escrita del

Interventor. Sólo se permitirá cuando se hayan tomado las medidas indispensables para proteger a las personas, lossemovientes, las obras y las propiedades públicas o privadas. Estas medidas consisten en la instalación de vallas,señales, sirenas, semáforos vivos, todo tipo de sistemas de protección que no permitan que pedruscos o esquirlas, producto de la voladura, sean expelidos fuera de la zona de trabajo y en general, toda clase de medidas preventivasque sean necesarias.

La autorización e instrucciones que el Interventor pueda dar al Contratista para el uso de los explosivos, no relevaráal Contratista de las responsabilidades consiguientes.

El uso de explosivos no será permitido cuando exista peligro de facturación excesiva del material circundante, o de



.

70

aflojar o perturbar, de alguna manera, terrenos vecinos en los cuales vayan a cimentarse estructuras.

No se permitirá el uso de explosivos a distancias menores de 1.50 metros de cualquier tubería, conducto o estructura

que intercepte la excavación.

El Contratista estará obligado a reparar a su costa los daños que causen las voladuras y será responsable por todoslos daños, siniestros, accidentes y perjuicios de cualquier clase que ocasione el empleo de explosivos.

No se hará al Contratista ningún pago por separado por los trabajos relacionados con el uso de explosivos, pues su costo deberá quedar incluido en los precios unitarios del formulario de precios, para los ítems en los cuales el Contratista se proponga utilizarlos.

Acceso y señales

El Contratista proveerá vigilantes para proteger a los habitantes y animales de posibles accidentes en los Sitios quedetermine el Interventor.

El Contratista deberá dejar completamente accesibles los hidrantes, cajas de válvulas de acueducto, cajas deinspección de los teléfonos, etc. Los sumideros existentes deben ser protegidos adecuadamente para que susbocas no se obstruyan con la tierra de las excavaciones.

Se entiende que la negligencia, descuido o incumplimiento del Contratista en lo que respecta a accesos o señales

para la protección de personas, vehículos o animales, lo harán responsable ante EL INSTITUTO y/o ante terceros por los perjuicios que puedan ocasionarse.

Disposición de los materiales

Los materiales producto de la excavación deben ser almacenados de tal forma que no se originen procesos erosivos.Estos materiales se colocarán al lado de la zanja cuando se reutilicen en la misma excavación, para lo cual esindispensable que se cubran con plásticos resistentes durante todo el tiempo en que se permanezca fuera de laexcavación. Cuando se trate de materiales sobrantes este se debe almacenar en condiciones de sombra y searrumarán montones y se cubrirán con plásticos apropiados de modo que no puedan ser objeto de erosión y transporte durante los eventos lluviosos importantes. El arrume de material de excavación se realizará dentro debarreras de contención para su posterior utilización dentro de la excavación o transporte al relleno sanitario. Lascaracterísticas de las barreras son:

Las barreras de contención podrán ser tablas de 2 cm. De grueso (también esterillas de guadua) colocadas deestampa hasta alcanzar una altura superior a los 30 cm., soportadas por estacas ancladas la piso, formando un

perímetro alrededor de arrumes distanciado mínimo 20 cm. entre estacas por el lado de circulación vehicular y unmetro en los demás casos. Las barreras debe tener un área suficiente para almacenar el material, se recomiendauna dimensión mínima de 2.5 m x 2.5 m. Se colocarán plásticos de calibre suficiente, cubriendo la totalidad de losmontículos o depósitos de tierra, arena, gravilla y triturado, amarrados en sus puntas a estacas ancladas al piso, para que el agua lluvia no los arrastre.



.

71

Cuando los materiales producto de las excavaciones llenen los requisitos para ser utilizados en rellenos oterraplenes, deberán colocarse lateralmente a las excavaciones, o en sitios previamente determinados por el Interventor, para formar bancos de almacenamiento, o en el propio lugar en que vayan a ser utilizados.

En el caso de que los materiales producto de las excavaciones no sean utilizables, el Interventor ordenará llevar estos materiales al relleno sanitario el Carrasco y se pagarán de acuerdo al ítem RETIRO DE SOBRANTES.

Medida

La medida del volumen de las excavaciones ejecutadas bajo el alcance de la presente especificación se pagará al contratista midiendo el ancho de la excavación de acuerdo a lo estipulados en los planos multiplicando por su respectiva longitud y profundidad. O sea que la medición de todas las excavaciones requeridas en la ejecución de

este contrato y sus adicionales se medirán en banco utilizando como unidad de medida el metro cúbico. A medida que se vayan ejecutando las excavaciones, el Interventor irá determinando el tipo de material encontrado para posteriormente calcular el volumen correspondiente a cada clase de material que entra en la composición del volumen total.

Cuando la tierra o el material granular se encuentren entremezclados con la roca, en una proporción igual o menor al 20% del volumen total considerado, todo el material se considerará como ROCA.

La clasificación de las excavaciones y la estimación de porcentajes la efectuará el Interventor en el terreno.

Pago

Las excavaciones de todas las redes y obras del esta etapa medidas en banco y clasificadas de acuerdo con lo prescrito en esta especificación, (o sea de acuerdo con las profundidades y la clasificación de los materiales que sehubiesen presentado) serán pagadas al Contratista a los precios unitarios consignados en el formulario de precios dela propuesta para los siguientes ítems:

En tierra y/o conglomerado con o sin entibados

a. Excavación en tierra y/o conglomerado < 2.50 mts medida en banco

b. En roca a cualquier profundidad. Medida en banco.

Estarán incluidas dentro de esta clasificación las excavaciones en zanja efectuadas para la instalación de tuberías y las profundidades de excavación se medirán a partir del nivel del terreno antes de ejecutar la excavación.

El análisis de precios unitarios debe incluir los costos de los materiales, equipo, mano de obra así como tambiéntodos los costos directos e indirectos que se requieran para la correcta ejecución del ítem.

2.02 RELLENO COMUN COMPACTADO

Generalidades

Esta especificación se refiere a los rellenos necesarios en la zona occidental del proyecto para los andenes



.

72

exteriores, donde las alturas superen la altura considerada en la conformación de andenes.

Objeto

Esta especificación comprende las exigencias mínimas para la construcción de terraplenes y de rellenos en zanjasen los sitios indicados en los planos y los ordenados por el Interventor.

Extensión del Trabajo

Esta sección comprende los siguientes trabajos:

-Conformación y compactación de rellenos en zanjas.

Materiales

Los materiales que se utilicen para los trabajos de esta especificación se clasificarán así:a. Material granular para cimentación de tubería

Se denomina así a aquel material proveniente de zonas diferentes a los sitios de excavación de la obra, y que seajuste a los siguientes límites de gradación:

Diámetro tubería Tamiz % que pasa

> 75 cm. 3/4" 100-95

<75 cm. 1/2" 100-95

Todos No.4 20

Todos No.200 <5

La densidad máxima seca del material deberá ser mayor de 1.7 ton/m3, el material granular utilizado en lacimentación de tuberías deberá estar libre de material objetable a juicio del Interventor.

b. Material común

Se denominará material común el material proveniente de excavaciones o bancos de préstamo, el cual debe estar libre de escorias, desperdicios, materias vegetales, suelos caracterizadamente orgánicos y piedras de diámetro

mayor al especificado más adelante. Los materiales para los rellenos antes de ser transportados al sitio deutilización, deberán someterse a la aprobación del Interventor.

c. Material seleccionado

Se denominará material seleccionado al proveniente de zonas diferentes a los sitios de excavación de la obra,constituido por una mezcla densa de grava y arena, con un contenido de material que pase al tamiz No.200, nomenor del 5% ni mayor del 15%. El material seleccionado debe estar libre de materia orgánica, y en general,cualquier material objetable a juicio del Interventor.

El material seleccionado deberá someterse a la aprobación del Interventor antes de ser transportado al sitio de



.

73

utilización.

En el análisis Unitario el contratista deberá considerar toda la mano de obra, los materiales, las herramientas, el

equipo, todos los costos directos e indirectos, que se requieran para la correcta ejecución del ítem.

2.04 RETIRO DE SOBRANTES

Generalidades

Esta norma tiene por objeto fijar los criterios básicos para el transporte de materiales sobrantes.

Alcance de los trabajos

Los trabajos incluidos dentro de la presente especificación se clasifican dentro de los siguientes conceptos detrabajo:

a) Cargue de material sobrante.

b) Transporte de material hasta el relleno sanitario. Para todos los conceptos de trabajo en que se incluya el transporte de material, la distancia la necesaria hasta el relleno autorizado por la CDMB.

c) Descargue del material en el Relleno el Carrasco.

Normas de ejecución

Los vehículos destinados para tal fin deben involucrar en su carrocería los contenedores o platones apropiados, a finde que la carga depositada en ellos que de contenida en su totalidad, de tal forma que se evite el derrame, pérdida

del material o escurrimiento durante el transporte. Por lo tanto el contenedor o platón debe estar constituido por unaestructura continua que en su contorno no contenga roturas, perforaciones, ranuras o espacios. Los contenedores o

platones empleados para este tipo de carga deberán estar en perfecto estado de mantenimiento. Las puertas dedescargue de los vehículos que cuenten con ellas, deberán permanecer adecuadamente aseguradas y herméticamente cerradas durante el transporte. No se podrá modificar el diseño original de los contenedores o platones de los vehículos para aumentar la capacidad de carga de volumen o en peso en relación con la capacidad de carga del chasis.

Es obligatorio cubrir la carga transportada con el fin de evitar la dispersión de la misma. La cobertura deberá ser dematerial resistente para evitar que se rompa o se rasgue y deberá estar sujeta firmemente a las paredes exterioresdel contenedor o platón, en forma tal que caiga sobre el mismo por lo menos 30 cm. a partir del borde superior del

contenedor o platón.

Los escombros sobrantes de excavación o demolición deben ser transportados al Relleno Sanitario El Carrascodentro de un plazo máximo de 24 horas contadas a partir de su disposición.

Para la utilización de las demás áreas de espacio público no mencionadas en desarrollo de actividades de cargue,descargue y almacenamiento temporal de los materiales y elementos para la realización de obras públicas, deberárealizarse manifestación escrita de tal hecho, ante la autoridad ambiental competente, indicando en detalle el tiemporequerido para culminar la obra, la delimitación del área que se va a utilizar, las condiciones de almacenamiento del material y la restauración del área cuando se retire el material.



.

74

En todos los casos con posterioridad a la finalización de las obras, se deberá recuperar y restaurar el espacio públicoutilizado, de acuerdo con su uso, garantizar la reconstrucción total de la infraestructura y la eliminación absoluta delos materiales, elementos y residuos.

Está prohibido el cargue, descargue y almacenamiento temporal o permanente de materiales y elementos deconstrucción, sobre las áreas de espacio público en desarrollo de la construcción, adecuación, mantenimiento o usogeneral de obras, actividades, instalaciones y fuentes de material de carácter privado.

Los sitios instalaciones, construcciones y fuentes de material deberán contar con áreas o patios donde se efectúa el cargue, descargue y almacenamiento de éste tipo de materiales y elementos dentro de los límites del inmueble

privado. Igualmente deben contar con sistemas de lavado para las llantas de los vehículos de carga, de tal maneraque no arrastren material fuera de éstos límites con el fin de evitar el daño al espacio público. El agua deberá ser tratada y los sedimentos y lodos residuales deberán ser transportados, reutilizados o dispuestos de acuerdo con lasregulaciones ambientales vigentes sobre la materia.

Una vez terminen las obras de cargue y descargue se deberán recuperar y restaurar las áreas de espacio públicoque fueron utilizadas de tal forma que garanticen la reconstrucción total de la infraestructura y la eliminación total demateriales, elementos y residuos.

Los horarios en los cuales se puede movilizar los vehículos que transportan los materiales, deben corresponder a losestablecidos por la secretaría de Tránsito es decir de 7:30 a.m – 11:30 a.m y de 2 p.m – 5:30 p.m. En todo caso no

podrán realizarse en horarios de alto tráfico (horas pico)

Deberá implementarse un sistema de lavado de llantas y guardafangos de los vehículos cuando salgan del predio eigualmente mantener la entrada del predio limpia de escombros. El sistema de lavado de llantas consiste en un canal

media caña de 1 m de ancho construido inconcreto de 10 cms de espesos reforzado con varillas de 3/8” cada 25 cmsy 2,4 m de largo. Las aguas de lavado serán conducidas a un sedimentador de 1m de profundidad con un áreasuperficial de 1 x 2 m. Del sedimentador el agua será conducida al sistema de alcantarillado o desagüe que recogelas aguas servidas del campamento.

El transporte de material debe hacerse siempre con los equipos apropiados para cada distancia de acarreoespecificada y para las condiciones de acceso y localización de las obras. Si la obra no es homogénea en su localización y acceso, él Contratista podrá dividirla en partes homogéneas y calcular los precios de acarreos deacuerdo a sus características particulares.

Medida

La unidad de medida es el metro cúbico, con aproximación a la unidad medida en volquetas.

Pago

El retiro de material sobrante se pagará al Contratista a los precios unitarios consignados en el formulario de precios.Se aclara que es requisito indispensable para el pago del retiro del material, que los materiales transportados hayansido correctamente dispuestos. En el análisis Unitario el contratista deberá considerar toda la mano de obra, losmateriales, las herramientas, el equipo, derechos de botadero, el acarreo interno todos los costos directos eindirectos, que se requieran para la correcta ejecución del ítem.



.

75

02.01.04 CONFORMACIÓN DE ZONAS VERDES

03. REDES DE ALCANTARILLADO

03.01SUMIDEROS SL: 100

03.02 SUMIDEROS SL: 400

Esta especificación se refiere a la construcción de los sumideros SL: 100 y SL: 400 en concreto reforzado de 3000 psi cumpliendo con los detalles especificados en los planos.

La unidad de medida es la unidad por cada sumidero terminado, en este ítem se debe contemplar tanto el suministrode la formaletería como la elaboración, colocación del concreto reforzado y la elaboración de todos y cada uno delos detalles que conforman el sumidero.

03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO NOVAFORT PVC 10” (250MM)

Generalidades

El trabajo al que se refiere la presente especificación consiste en el conjunto de operaciones que deberá efectuar el Contratista para suministrar e instalar la tubería (manguera) corrugada de PVC y accesorios, entre el sumidero y el

pozo de inspección.

Materiales

La tubería y los accesorios serán fabricados con resinas de policloruro de vinilo (PVC), por el sistema de extrusión.El producto resultante será prácticamente irrompible, resistente a la corrosión y a los agroquímicos. Debe tolerar

cualquier grado de acidez del suelo y ser inmune a los agentes bioquímicos.

Almacenamiento

La presentación de la tubería (manguera) corrugada de PVC es en rollos de 100 a 150 metros, según el diámetro, loscuales deben almacenarse, al igual que los accesorios, en un sitio adecuado en el campamento de la obra. Si sedejan a la intemperie, los rollos de tubería (manguera) y los accesorios deberán cubrirse con polietileno o papel encerado, cuidando que queden alejados de zonas de tráfico o disposición de otros materiales.

La soldadura liquida no debe someterse a extremos de calor o frío y debe almacenarse en un lugar ventilado ya quela soldadura es inflamable. El tarro de soldadura debe permanecer cerrado excepto cuando se esté aplicando lasoldadura.

Uniones

En las uniones de tubería (manguera) y accesorios se utilizará soldadura liquida de PVC. Antes de aplicar lasoldadura, deberá constatarse que el tubo no quede flojo dentro del accesorio y que tanto el extremo del tubo comoel accesorio están completamente secos y limpios posteriormente al uso de un limpiador removedor.

La soldadura deberá aplicarse generosamente con una brocha de cerda natural cuyo tamaño deberá ser igual a lamitad del diámetro de la tubería que se está instalando. No debe quitarse el exceso de soldadura que queda en las



.

76

uniones ya que deberá quedar un cordón de soldadura entre el accesorio y el tubo.

Una vez realizada la unión, deberá dejarse secar la soldadura durante 15 minutos antes de mover la tubería

(manguera). Por ningún motivo debe permitirse el contacto de la soldadura líquida con el agua.

En ningún caso debe instalarse la tubería corrugada PVC sobre salientes o aristas que puedan eventualmenteromper o punzonar la tubería.

Para efectos de mantenimiento, es conveniente que los extremos de la tubería lleven cajas o pozos de inspección,de acuerdo con lo que indiquen los planos o lo ordenado por la Interventoría.

Medida

La medida de la tubería corrugada de PVC se hará por separado para cada diámetro especificado y utilizando comounidad de medida el metro lineal con aproximación a un decimal. Los accesorios se medirán por unidad para cada

diámetro y tipo de accesorio especificado.

Pago

Las longitudes de tubería corrugada de PVC y los accesorios, medidos según el numeral anterior, se pagarán al Contratista a los precios unitarios consignados en el formulario de precios del Contrato, dichos precios serán lacompensación total y única que reciba el Contratista por el suministro en obra de las tuberías y accesorios; por todala planta; por la mano de obra; por la administración, imprevistos y utilidad del Contratista; y por todos los demáscostos necesarios para entregar instaladas las tuberías (mangueras) de acuerdo con estas especificaciones y asatisfacción del Interventor.

03.04. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CHARNELA DE 10" INCLUYE REPARACIÓN DE POZO

Esta especificación se refiere al suministro e instalación de la Charnela de 10” en los pozos donde se conectarán lossumideros.

Medición y pago.

La unidad de Medida es la válvula de charnela de 10” instalada en el respectivo pozo y conectado a la tuberíaNovafort de 10” el pago se hará de acuerdo al valor consignado en el formulario de la propuesta.

Ítem de pago

03.03 Suministro e Instalación de Válvula de Charnela de 10” Und

03.01.05 NIVELACIÒN DE POZOS DE INSPECCION EXISTENTES INCLUYE DEMOLICION CONO REDUCCIÒN Y CONSTRUCCION DEL MISMO NIVEL DEL URBANISMO EXISTENTE

Esta especificación hace referencia a la nivelación de los pozos de inspección existentes que quedan muy notoriosdentro del área de urbanismo y que dentro del manejo paisajístico del proyecto conviene nivelar con las zonasverdes existentes. El alcance del mismo incluye la demolición y reconstrucción del cono de reducción y todas lasactividades constructivas que sean necesarias para lograr la nivelación del pozo, incluida la colocación de una nuevatapa en concreto



.

77

La medición como el pago se hará por unidad según el precio consignado en el Ítem correspondiente del formulariode precios. Incluye la demolición de la mampostería que permita reconstruir el cono de reducción a la alturanecesaria para nivelar dicho pozo, volver a construir la tapa en concreto reforzado con su respectivo aro. En el análisis Unitario el contratista deberá considerar toda la mano de obra, los materiales, las herramientas, el equipo,todos los costos directos e indirectos, que se requieran para la correcta ejecución del ítem.

4.0 ANDENES

4.01 CONFORMACIÓN DE ANDENES GRADAS

Trabajos por ejecutar

Este trabajo consiste en la escarificación, nivelación y compactación del terreno hasta 10 CMS, previa ejecución delas obras de limpieza y demolición.

Medición y pago

La medición como el pago se hará por M2 según el precio consignado en el Ítem correspondiente del formulario de precios. El material a excavar y/ó rellenar que exceda de estos 10 cms se medirá y pagará en el ítemcorrespondiente por Mt3. En el análisis Unitario el contratista deberá considerar toda la mano de obra, losmateriales, las herramientas, el equipo, todos los costos directos e indirectos, que se requieran para la correctaejecución del ítem.

Ítem de pago

Conformación de Terreno para Andenes y gradas m2

4.02 ANDENES Y GRADAS E= 8 CMS

4.03 RAMPAS Incluye Conformación

Descripción

Esta especificación se refiere a la construcción de las circulaciones peatonales exteriores secundarias que circundanlas zonas verdes y otros sectores del proyecto de acuerdo a las indicaciones de los planos y contiene los requisitosmínimos para su correcta ejecución.

Materiales

Los andenes y escaleras estarán conformados por una capa de concreto de 2500 psi de un espesor de 8 cm. preparado y colocado de acuerdo con la especificación CONCRETOS, fundida sobre una sub-base de relleneseleccionado de 8 cm. de espesor debidamente compactado y nivelada de acuerdo con las especificaciones. La

preparación y colocación del concreto deberá ajustarse a los requisitos dados en la NSR/98.

Sobre el terreno debidamente preparado de acuerdo con las especificaciones anteriormente indicadas y teniendo encuenta las pendientes que tendrán los andenes terminados se colocarán listones de madera de 4 cm. x 4 cm. de unalongitud igual, al ancho del andén con una separación de 6.0 m para formar las dilataciones requeridas. En los



.

78

bordes que queden contra el terreno se colocarán reglas de madera de Tulúa, perfectamente alineadas de tal manera que sirvan de formaleta en la fundida del andén.

Tanto las reglas como los listones serán rectos y cepillados y se mantendrán aceitados de tal forma que se facilite el retiro cuando el concreto haya fraguado lo suficiente para no deformaras en loa bordes. El borde exterior del andénserá limitado por el sardinel, en cuanto a alineamiento y nivel.

Armada la formaleta con las dilataciones se procederá a fundir la placa de concreto siguiendo las instruccionesestipuladas en la especificación CONCRETOS para placas de piso en concreto. Terminada la fundida de la placadebe dársele a la superficie una pendiente transversal del 1% con caída hacia la vía y la pendiente longitudinal indicada en los Planos. Cada 1mt se marcarán dilataciones transversales de 1 cm. de profundidad por 1 cm. deancho.

No se aplicará ningún mortero para dar el acabado final al andén. Los andenes y escaleras quedarán en concreto

afinado con llana de madera. Debe protegerse de agentes externos inmediatamente se termino el proceso deconstrucción de la placa, por medio de plásticos, de madera o de costales. Los listones de madera colocados en lossitios de las dilataciones se retirarán como mínimo a las 5 horas de fundida la placa lo mismo con la formaleta del borde.

Retirados los listones se procederá a llenar el vació dejado por éstos con asfalto en estado liquido (caliente) paraformar la junta de dilatación. Los daños que puedan causarse al andén y escaleras durante la obra corren por cuentay riesgo del CONTRATISTA.

Medición y pago

La unidad de medida de los andenes y escaleras será el metro cuadrado con aproximación a un decimal y se pagaráal precio pactado y estipulado en el formulario de la propuesta, de acuerdo con lo indicado en los planos y en estasespecificaciones.

En el precio unitario debe incluirse los costos de materiales, mano de obra, formaleta y herramientas utilizadasdurante la ejecución completa del trabajo. Se tendrán en cuenta los costos de las dilataciones y demás costosdirectos e indirectos cuyo valor debe quedar incluido en el precio del metro cuadrado de andén y escalera.

Ítem de Pago

4.01.02 Andenes y gradas e= 8 cms m2

4.01.03 Rampas incluye conformación m2 04.01.04 CANALETA EN CONCRETO PARA PEATONALES

La presente especificación se refiere a los trabajos necesarios para la construcción de obras de control de aguaslluvias tales como canaletas. Dichas obras se construirán con concreto de f'c=2500 psi, para canaletas, la

preparación y colocación del concreto deberá ajustarse a los requisitos dados en la NSR/98.

Para la construcción se deberá conformarse el piso donde irá cimentada la estructura de acuerdo con la secciónindicada en por el interventor, teniendo especial cuidado en retirar todo el material orgánico presente.



.

79

Para fines de pago las canaletas se medirán por metro lineal.

Las obras de urbanismo se pagarán al Contratista a los precios unitarios consignados por éste en el formulario de

precios y cantidades de obra.

Este precio deberá incluir la conformación y arreglo de piso, toda la mano de obra, equipo, suministro de materiales,costos directos e indirectos en que se deba incurrir el Contratista para la correcta ejecución de las obras objeto deesta especificación.

05. VIAS VEHICULARES/PARQUEADERO

5.1 CONFORMACION Y COMPACTACION SUBRASANTE

Pavimentos flexibles vías residenciales (especificación CDMB)

La reparación de la sub-base se hará con materiales provenientes de excavaciones, siempre y cuando cumplan laespecificación correspondiente a "Rellenos comunes", nivelados de tal manera que con respecto a la rasante de lacalzada quede un espesor libre de 22.5 centímetros.

5.2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN BASE GRANULAR PARA

PARQUEADERO, E=0.20 METROS

La base del pavimento se construirá con material granular resistente, que cumpla con la siguiente especificación degranulometría:

Tamiz 2 1 No.4 No.10 No.40 No.100 No.200

% que pasa 100 40-60 20-40 15-35 8-20 5-10 0-5

La base compactada deberá tener un espesor de 20 cm. y la compactación se hará con rodillo liso de 5 ton de pesocomo mínimo, dando por lo menos 10 pasadas, hasta lograr una compactación del 95% de la máxima densidad seca, obtenida en el ensayo Proctor modificado.

El contenido de agua del material de base antes de la compactación deberá ser la humedad óptima más o menos

dos por ciento (2%), dada por el ensayo Proctor modificado.

Después de compactada la base debe dejarse un período de curado no menor de un día seco, para reducir el contenido de humedad a no más de la mitad del valor óptimo.

La unidad de medida será el metro cúbico para capas de 0.20 m, siguiendo el eje del proyecto Y en el ancho dezanja estipulado en los planos o el ordenado por la Interventoría

5.3 IMPRIMACION ASFALTICA

Una vez que la base cumpla con las especificaciones según el concepto del interventor, podrá aplicarse la capa de



.

80

imprimación.

Si la superficie de la base se ha secado hasta el extremo de tener polvo, se rociará ligeramente con agua, previa

limpieza general de la base por medio de escobas manuales.

Para la imprimación, se deben emplear asfaltos líquidos de curación media MC-O, MC-2 o similares, o bien asfaltosde curación lenta SC-O, SC-2 o similares, y la dosificación puede variar entre 1.00 y 2.00 litros por metro cuadrado,según lo determine el interventor.

5.4 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA

EN CALIENTE TIPO MDC-2 ESPESOR 7 CMS

5.5 CAPA DE RODADURA ESPESOR 5 CMS MDC-3

Los asfaltos se aplicarán con un distribuidor a presión o como lo indique el Interventor y a una temperatura tal quehaga el producto suficientemente f1uído durante su ap1icación. Se recomienda para e 1 MC-0 una temperatura de50-120'F; para el MC-1 de 80-150'F y para el MC-2 de 100-200'F.

La imprimación se aplicará sobre una base bien compactada y seca con el fin de sellar su superficie y producir unabuena adherencia con el pavimento asfáltico. Si al aplicar la imprimación se presenta esponjamiento en los 5 Mm.superiores de la base, ésta deberá recompactarse inmediatamente después de curado con equipo neumático.

El pavimento asfáltico constará de dos capas: una de concreto asfáltico de siete (7) cm. de espesor y una capa derodadura de cinco (5) centímetros. Se colocará después de que la imprimación haya tenido una curación de 24horas como mínimo y deberá compactarse hasta alcanzar una densidad entre el 95 y el 98% de la máxima de

diseño y una estabilidad Marshall mínima de 750 Lb. el flujo debe oscilar entre 0.14 y 0.15 pulgadas y el porcentajede vacíos entre el 2 y el 5 por ciento.

Los agregados que se utilicen para la capa de concreto asfálticos no deberán contener más del 5% de material que pase el tamiz No. 200 y estarán constituidas por gravas y arenas inalterables y duraderas, cuyo porcentaje dedesgaste debe ser menor de 35 en la prueba de Los Ángeles.

La capa de rodadura de 5 cm. de espesor deberá cumplir las mismas especificaciones anteriores, pero utilizandoagregados de menor tamaño. Deberá compactarse con equipó apropiado, previa aprobación del Interventor.

A los bordes de los pavimentos existentes se les debe dar una forma cóncava, deben limpiarse muy bien, y se lesdebe aplicar un baño de asfalto caliente, extendiéndolo hasta 7 cm. a lado y lado del borde, antes de comenzar aconstruir el pavimento asfáltico, para asegurar el ligamento entre el pavimento nuevo y el existente.

Una vez compactada la capa de rodadura, deberá extenderse con escoba una capa de cemento puro que cubra lasuperficie pavimentada.

Se pagará por metro cúbico con las medidas efectuadas y de acuerdo con el precio unitario consignado en el formulario de precios para los siguientes ítems:

Concepto Unidad de medida



.

81

5.4 suministro y aplicación de mezcla asfáltica

En caliente tipo mdc-2 espesor 7 cms mt3

5.5 capa de rodadura espesor 5 cms mdc-3 mt3

05.06 SARDINELES EN CONCRETO

Descripción

Este trabajo comprende la construcción de sardineles de concreto simple de 3000 psi, de acuerdo con lasdimensiones, alineamientos y cotas indicados en los planos u ordenados por el INTERVENTOR.

Loa sardineles estarán construidos por una masa homogénea e íntimamente mezclada de agregados, agua y cemento. Se construirán en los sitios indicados en los planos y de acuerdo con los alineamientos y pendientes

señalados. Las dimensiones de los sardineles serán las siguientes: 40 cm. de altura, 17 cm. en la base, 15 cm. en lacara superior, la cara adyacente al anden será vertical y la adyacente a calzada será inclinada. La arista externasuperior se hará redondeada con un radio de 2,5 cm. Los sardineles se seccionarán por medio de las plantillas deacero para formar bloques de 1.50 a 1.80 m. de longitud y se colocarán juntas de expansión cada 24 m. deseparación. Las dimensiones anteriormente especificadas sólo se podrán variar si se conviniere expresamentemediante orden escrita del Interventor.

Materiales

El concreto será concreto simple de 3000 psi.

Procedimiento de construcciónPreparación del Terreno

El terreno de fundación del sardinel deberá estar nivelado y compactado al 95% de la densidad máxima obtenidamediante el ensayo Proctor Modificado y su superficie debe humedecerse inmediatamente antes de colocar el concreto.

Formaleta

Se exigirá el uso de formaletas de lámina de acero, El CONTRATISTA podrá usar para algunos sitios formaletas demadera, previa autorización del INTERVENTOR, si demuestra que se puede lograr una curvatura y acabado igual al

dado por la formaleta metálica.

Colocación

La preparación y colocación del concreto se hará según lo especificado en la Sección Concreto. El INTERVENTORsolamente autorizará la colocación del concreto cuando la, formaletas estén perfectamente alineadas y firmementeatracadas. El concreto se mezclará en mezcladora mecánica; en caso de no ser suministrados por una planta ocentral de mezclas; una vez colocado se vibrara con vibrador de inmersión.

Juntas

Se debe proveer Juntas de expansión a intervalos no mayores de seis metros. Dichas junta., tendrán un espesor de



.

82

seis (6) milímetros y el material que formé la junta será relleno asfáltico o relleno premoldeado. Según lasEspecificaciones AASHTO N-89 M-33 M-153 M-90

En los sitios que la INTERVENT0RIA así lo indique, deberá hacerte coincidir las juntas de expansión de lossardineles con las juntas de expansión del pavimento de concreto adyacente y con las del andén, si lo hay.

Acabado

Las formaletas se quitaran antes de que haya fraguado completamente el concreto y luego se alisarán las carassuperior y adyacente al pavimento, con llana o palustres para producir una superficie lisa y uniforme. La aristasuperior se redondeará con una llana especial. El sardinel terminado no debe presentar desperfectos visuales dealineamiento horizontal o vertical. Toda obra deficiente deberá ser removida y reconstruida, de acuerdo con

procedimientos aceptados por el INTERVENTOR.

CuradoDurante un periodo de diez (10) días, o más si lo ordena el INTERVENTOR, las superficies del sardinel se deberánmantener húmedas, utilizando un método de curación aprobado por el INTERVENTOR

Medida

La medida de los sardineles será el número de metros lineales, aproximado a un decimal. Construido con lasdimensiones y alineamientos mostrados en los planos, o indicados por el INTERVENTOR. La medida se hará a lolargo del sardinel, en la cara adyacente al pavimento.

Pago

El pago se hará al precio unitario del contrato; por toda obra aceptada a satisfacción del INTERVENTOR. El preciounitario deberá cubrir todos los costos de suministro y colocación de los materiales, equipo y mano de obra,formaletas, juntas y en general, todo trabajo necesario para completar la obra, de acuerdo con estasespecificaciones.

Ítem de pago

Sardineles en Concreto Simple de 3000 psi ml

06. VARIOS

06.01 CONSTRUCCIÓN MURO EN TEMOSA EN ZOGA

06.02 CONSTRUCCIÓN DE MOCHETAS EN LADRILLO TEMOSA DE 0.38 X 0.38

Generalidades

Hace referencia a la construcción del muro en temosa en zoga que deberá construirse para separar el proyecto delas construcciones existentes, muros y mochetas que podrán construirse una vez superada la etapa de conciliaciónentre el INVISBU y las dos familias ocupantes del área del predio proyectado para la construcción del acceso No 2 y la conexión al parqueadero interno de la cuarta etapa.



.

83

La unidad de medida será las siguientes

06.01 Construcción Muro En Temosa En Zoga M2

06.02 Construcción de Mochetas en Ladrillo Temosa de 0.38 X 0.38 Ml

Pago

El pago se hará al precio unitario del contrato; por toda obra aceptada a satisfacción del INTERVENTOR. El preciounitario deberá cubrir todos los costos de suministro y colocación de los materiales, equipo y mano de obra,formaletas, juntas y en general, todo trabajo necesario para completar la obra, de acuerdo con estasespecificaciones.

7. OBRAS CIVILES REDES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS Y DE ALUMBRADO PÚBLICO

7.01 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO DE REDES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS Y DE ALUMBRADO PÚBLICO

7.01.01 Localización, trazado y replanteo de redes eléctricas, telefónicas y de alumbrado público

Generalidades

Consiste en la localización, nivelación y control permanente de todas las actividades y obras que se ejecutarán.

El Contratista ejecutará la localización de las construcciones utilizando para ello todos los instrumentos de precisión

que sean necesarios. El interventor suministrará al Contratista las coordenadas y cotas de los puntos básicos para lalocalización de las obras.

Medida

La unidad de medida es global y en análisis de precios unitarios se deben incluir el costo de los materiales, mano deobra y herramientas necesarias para el replanteo de todos los trabajos a ejecutar durante el periodo que dure laobra.

Pago

El pago se hará según el valor unitario consignado en el Ítem correspondiente en el formulario de precios unitarios.

7.02 CANALIZACIONES, DUCTERÍA Y CAJAS DE INSPECCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS Y DE ALUMBRADO PÚBLICO

7.02.01 Transporte. Suministro, instalación y canalización de ducteria PVC tipo pesado de 4” GENERALIDADES

Esta especificación se refiere a la excavación, instalación, relleno y compactación de la redes eléctricas y telefónicasa una profundidad promedio de 0.75 m, de un ancho de zanja de 0.80 m por medios manuales o mecánicos así como también el relleno en material común debidamente compactada los cuales deberán cumplir con las densidadesexigidas por la Interventoría para este tipo de obras.



.

84

Los ductos más profundos deben descansar uniformemente sobre lechos nivelados y compactados. Se debe colocar una capa de arena de peña con un espesor mínimo de 4 cm en el fondo de la zanja. Las uniones de los ductosdentro del tendido de la ductería deben quedar traslapadas, nunca deben quedar una sobre otra. Los espacios entreductos deben ser llenados exclusivamente con arena de peña compactada, libre de piedras. Como señal preventivade presencia de ductos eléctricos instalados, se debe colocar una banda plástica adecuada para la identificación delos ductos, a lo largo de la zanja a una profundidad de 30 cm de la superficie de relleno, como se muestra en lasiguiente figura.

Figura 1. Banco de ductos para red de baja tensión

RED TELEFÓNICA. La canalización siempre será subterránea en 2 tubos de 4” PVC Tipo Pesado aprobados por una entidad acreditada para este fin, (se deja un tubo de reserva), la cual se utilizará para la Red Principal Telefónica, se unirá a través de cajas de Inspección de 1 x 1 x 1 m; la apertura de la zanja será de 0,75 m x 0,7m alo largo del tendido , los tubos se colocará a una profundidad de 0,70m del nivel superior de la caja de Inspección,adicional se instalará una cinta color amarillo con señal de PELIGRO a 0,30 m del nivel superior a lo largo del tendido que identifique que por ahí está pasando la canalización Telefónica, se Cubrirá y Tapará la Zanja una vez seinstale la Tubería y la Cinta indicada.

Para efectuar el Relleno y la Compactación se utilizará material adecuado y propio para ello, el material sobrante se

debe recoger y retirar.

Medida

El Elemento se medirá para efecto de pago por metro lineal instalado en la forma indicada en esta especificación.

Pago

El elemento se pagará al Contratista al precio unitario estipulado en el formulario de precios y cantidades de obra del Contrato para el Ítem correspondiente. En este precio deberá incluir el Contratista el Costo del Suministro eInstalación de los materiales a utilizarse en la Actividad: Tubería PVC tipo Pesado indicada y la Cinta de color



.

85

amarillo; la Apertura de la Zanja; los equipos y la mano de obra, así como los costos directos e indirectos necesarios para el correcto Suministro, Instalación y Puesta en funcionamiento del ítem aquí descrito y previsto.

PARA LA RED DE: BAJA TENSION .

La Canalización siempre será subterránea, se usará e instalará un (1) Tubo PVC de 4” de diámetro, Tipo Pesado“DB”.

La Tubería debe estar Aprobada y Homologada por una entidad acreditada por la ONAC para este fin. Esta Tuberíaserá de uso exclusivo para la Red de Baja Tensión.

La Tubería instalada se unirá a través de cajas de Inspección de 0,6 x 0,6 x 0,8 m, la cual se utilizará para llevar el conductor alimentador de acuerdo al circuito de la Red de Baja tensión; la Apertura y Cubrimiento de la zanja será de0,75 m x 0,7 m a lo largo del tendido, los tubos indicados se colocarán a una profundidad de 0,7 del nivel superior de

la Caja de Inspección, se Cubrirá y Tapará la zanja una vez se instale la Tubería PVC indicada, se utilizará material adecuado para efectuar la compactación, se debe recoger el escombro.

Medida


Pago

El elemento se pagará al Contratista al precio unitario estipulado en el formulario de precios y cantidades de obra del Contrato para el Ítem correspondiente. En este precio deberá incluir el Contratista el Costo del Suministro eInstalación de los materiales a utilizarse en la Actividad: Tubería PVC tipo Pesado indicada; la Apertura y

Cubrimiento de la Zanja, su relleno y compactación; los equipos y la mano de obra, así como los costos directos eindirectos necesarios para el correcto Suministro, Instalación y Puesta en funcionamiento del ítem aquí descrito y previsto.

7.02.02 Transporte. Suministro, instalación y canalización de ducteria PVC tipo pesado de 1” GENERALIDADES

Esta especificación se refiere a la excavación de los tramos de acometidas eléctricas y telefónicas a una profundidad promedio de 0.65 metros de un ancho de zanja de 0.40 metros por medios manuales o mecánicos así como tambiénel relleno en material común debidamente compactada los cuales deberán cumplir con las densidades exigidas por laInterventoría para este tipo de obras.

Los ductos más profundos deben descansar uniformemente sobre lechos nivelados y compactados. Se debe colocar una capa de arena de peña con un espesor mínimo de 4 cm en el fondo de la zanja. Las uniones de los ductosdentro del tendido de la ductería deben quedar traslapadas, nunca deben quedar una sobre otra. Los espacios entreductos deben ser llenados exclusivamente con arena de peña compactada, libre de piedras. Como señal preventivade presencia de ductos eléctricos instalados, se debe colocar una banda plástica adecuada para la identificación delos ductos, a lo largo de la zanja a una profundidad de 30 cm de la superficie de relleno, como se muestra en lasiguiente figura.



.

86

Figura 2. Banco de ductos para red de baja tensión

La Canalización siempre será subterránea, se usará e instalará tuberia PVC de 1” de diámetro, Tipo Pesado “DB”.

La Tubería debe estar Aprobada y Homologada por una entidad acreditada por la ONAC para este fin.

La Tubería instalada procederá desde las de cajas de Inspección de 0,6 x 0,6 x 0,8 m, e irá hasta el lindero del hall de la casa; la Apertura y Cubrimiento de la zanja será de 0,65 m x 0,4 m a lo largo del tendido, los tubos indicados secolocarán a una profundidad de 0,65m del nivel superior de la Caja de Inspección, se Cubrirá y Tapará la zanja unavez se instale la Tubería PVC indicada, se utilizará material adecuado para efectuar la compactación, se deberecoger el escombro.

Medida


Pago

El elemento se pagará al Contratista al precio unitario estipulado en el formulario de precios y cantidades de obra del Contrato para el Ítem correspondiente.

En este precio deberá incluir el Contratista el Costo del Suministro e Instalación de los materiales a utilizarse en la Actividad: Tubería PVC tipo Pesado indicada; la Apertura y Cubrimiento de la Zanja, su relleno y compactación; losequipos y la mano de obra, así como los costos directos e indirectos necesarios para el correcto Suministro,Instalación y Puesta en funcionamiento del ítem aquí descrito y previsto.

7.02.03 Transporte, suministro, y construcción de cajas de inspección de la red telefónica de1.0x1.0x1.0m. En mampostería, incluye obra civil, excavación, relleno y compactación.



.

87

Se construirán en ladrillo tolete recocido con sus caras internas frisadas, su medida interna será de 1 m de largo x1m de ancho x1 m de altura libre con piso en gravilla para que su drenaje sea el más adecuado evitando el depósitode agua lluvia. La tapa será metálica de 60 cm de diámetro con el logotipo de la Empresa de Teléfonos, en fundiciónde hierro, esta tapa se incrusta en una cuadricula de concreto de 3.000 psi de 1,2 m de ancho x 0,15 m de grosor,llevará varillas de 5/8” corrugada en los espacios libres y espaciadas cada 10 cm.

Medida

La Unidad de Medida es la unidad y en el análisis de precios unitarios se debe incluir el costo de los materiales,mano de obra, herramientas necesarias para su correcta instalación de acuerdo a lo especificado.

Pago

El elemento se pagará al Contratista al precio unitario estipulado en el formulario de precios y cantidades de obra del

Contrato para el Ítem correspondiente.En este precio deberá incluir el Contratista el Costo del Suministro e Instalación de los materiales a utilizarse en la Actividad: Excavación, Ladrillo, Tapas, friso, emboquillada de la Tubería indicada, gravilla en el fondo de la Caja etc.,los equipos y la mano de obra, así como los costos directos e indirectos necesarios para el correcto Suministro,Instalación y Puesta en funcionamiento del ítem aquí descrito y previsto.

7.02.04 Transporte, suministro y construcción de cajas de inspección para la red de Baja Tensión de 0,6 x 0,6 x 0,8 m. En mampostería, incluye obra civil, excavación, relleno y compactación.

Se construirán en ladrillo tolete recocido con sus caras internas frisadas, su medida interna será de 0,6 m de largo x 0,6 m de ancho x 0,8 m de altura libre con piso en gravilla para que su drenaje sea el más adecuado evitando el depósito de agua lluvia. La tapa será de marco metálico de acuerdo a la Norma de la ESSA E.S.P., en una

cuadricula de concreto de 3.000 psi y 0,15 m de grosor, llevará varillas de 5/8” corrugada en los espacios libres y espaciados cada 10 cm.

Figura 3. Caja de paso red de baja tensión



.

88

Figura 4. Marco y caja de paso red de baja tensión

Medida

La Unidad de Medida es la Unidad y en el análisis de precios unitarios se debe incluir el costo de los materiales,mano de obra, herramientas necesarias para su correcta instalación de acuerdo a lo especificado.

Pago

El elemento se pagará al Contratista al precio unitario estipulado en el formulario de precios y cantidades de obra del Contrato para el Ítem correspondiente. En este precio deberá incluir el Contratista el Costo del Suministro eInstalación de los materiales a utilizarse en la Actividad: Excavación, Ladrillo, Tapas, friso, emboquillada de laTubería indicada, gravilla en el fondo de la Caja etc., los equipos y la mano de obra, así como los costos directos eindirectos necesarios para el correcto Suministro, Instalación y Puesta en funcionamiento del ítem aquí descrito y previsto

7.02.05 Transporte, suministro e instalación de cajas de inspección de 0.65x0.55x0.5m en ladrillo



.

89

tolete recocido con tapa en polipropileno de alto impacto con cierre de seguridad. Incluyefondo en gravilla, obra civil, excavación, relleno y compactación para las redes de

Alumbrado Público.

Estas cajas serán de ladrillo tolete 0,65 x 0,55x 0,50 m en ladrillo tolete, friso al interior, con tapa y de polipropilenode alto impacto

Figura 5. Detalle tapa de polipropileno de alto impacto. Fuente: Manual Técnico de Alumbrado Público de Bucaramanga

Figura 6. Detalle caja de inspección de alumbrado público. Fuente: Manual Técnico de Alumbrado Público de Bucaramanga



.

90

Dimensiones en mm

Figura 7. Detalle caja de inspección de alumbrado público. (Vista superior). Fuente: Manual Técnico de Alumbrado Público de Bucaramanga

Medida

La Unidad de Mediad es la unidad y en el análisis de precios unitarios se debe incluir el costo de los materiales,mano de obra, herramientas necesarias para su correcta instalación de acuerdo a lo especificado.

Pago


En este precio deberá incluir el Contratista el Costo del Suministro e Instalación de los materiales a utilizarse en la Actividad: Caja de inspección de 0,65 x 0,55x 0,50m, se usarán para Alumbrado Público, en ladrillo tolete recocidocon tapa en polipropileno de alto impacto con cierre de seguridad. Incluye fondo en gravilla, empalmes en cintaautofundente, etc., los equipos y la mano de obra, así como los costos directos e indirectos necesarios para el correcto Suministro, Instalación y Puesta en funcionamiento del ítem aquí descrito y previsto.

7.02.06 Resane cajas de inspección existentes intervenidas.

Se adecuará la caja de inspección existente cuando la red de baja tensión, telefónica o de alumbrado público quesea intervenida para interceptar dichas redes. Se romperá, instalará el nuevo ducto, se resanará y frisará como unacaja nueva.

Medida

La Unidad de Medida es la unidad y en el análisis de precios unitarios se debe incluir el costo de los materiales,mano de obra, herramientas necesarias para su correcta instalación de acuerdo a lo especificado.

Pago



.

91


En este precio deberá incluir el Contratista el Costo del Suministro e Instalación de los materiales a utilizarse en la Actividad: rotura, friso, emboquillada de la Tubería indicada, etc., los equipos y la mano de obra, así como los costosdirectos e indirectos necesarios para el correcto Suministro, Instalación y Puesta en funcionamiento del ítem aquí descrito y previsto…”

Proyecto y reviso: Arq. Jennie Patricia Trujillo – profesional universitario

invisbu op-001-2011

Documents