instituto mexicano del seguro...

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALDELEGACIÓN REGIONAL EN TAMAULIPASJEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOSDEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

/CONTRATISTA:TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.

REGISTRO PATRONAL I.M.S.S.:F014068610-9

NUMERO DE PROVEEDOR IMSS:0000127208

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

DOMICILIO FISCAL:Calle Niño Artillero No. 95, Colonia Rancho Grande, C.P. 88615,Cd. Reynosa, Tamaulipas

\TELEFONOS: 01-899-920-5413 y 920-5401

CONTRATO DE OBRA PUBLICBASE DE PRECIOS UNITARIO

NUMERO DE CONTRATO:C4M0267

NUMERO DE PROCEDIMIEN1LO-019GYR042-N6-2014

MODALIDAD DE LA CONTRA!ADJUDICACIÓN DIRECTAINVITACIÓN A CUANDO MEN(LICITACIÓN PUBLICA

x —/UNIDAD DE EXPLOTACIÓN 29 TAMAULIPAS/ UNIDAD DE INFORMACIÓN 290101

CENTRO DE COSTOS 142902CUENTA 4206 2506Domicilio de los inmuebles: HGZ No.

UMF No.

)escripción de los trabajos a ejecutar:

15 y UMAA.- Boulevard Hidalgo 2000, Colonia del Valle, C.P. 88620, C<

33.- Avenida José Zertuche Ibarra No. 1000, Colonia del Valle, C.P. 88t

Obra Civil e Instalaciones, para el Mantenimiento y/o Reparación eResidentes, Hospitalización, y Patología del HGZ No. 15, y Baños, V<Tamaulipas

UNIDAD Y LOCALIDAD IMPORTEHGZ No. 15, CD. REYNOSA, TAM. $UMF No. 33 CD. REYNOSA, TAM. $

L

3,875,241.34936,423.23

(150 días naturales)

\Fechadeinicio: 22-May-14

Concepto:MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN

Importe del contrato: $4,811 ,664.57

Fecha de térmii

Autorización de recursos con Ofk2014, emitido por la División deServicios Generales

Asignación Inicial: $4,

Importe de garantías: $481,166.46

Por cumplimiento: Ejercicio 201 4

f Otorga el compromiso

JEFE DEL DEPARTAMENTO FDE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES TERRACERIAS

/

me, llIftlJJMftHlIFI GQCHIcfeA GUTIÉRREZ LIC. ARTUI

OBSERVACIONES:ANDAMENTO LEGAL: ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN 1, 30 FRACCIÓN 1, Y 45 FRACCIÓN 1, DE LA LEY DE OBRAS PUBLMISMAS.

DETENCIONES: o.5.% SEFUPU

¡A BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRElXS ^

DE FECHA :20-Mav-14

0: FECHA DE ASIGNACIÓN:14-Mav-14

ACIÓN

3S TRES PERSONASX

^x

1

*\ Reynosa, Tamaulipas

20 de Cd. Reynosa, Tamaulipas

i las Áreas de Traumatología, Anfiteatro, Microzorstíbulo y Pasillos de la UMF No. 33 de Cd. Reynos

10: 18-Oct-14^^

a,a,

S

io No. 09-53-61-1280/87 de fecha 08 de Enero de "Conservación de la Coordinación de Conservación y

311,664.57

Acepta el compromisoOR EL CONTRATISTAY URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.

iO ANDRÉS RESENDEZANCER

Administrador Único

CAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

^'

^

INSTITUTO MEX1CAMO DEL SEGURO SOCIALDELEGACIÓN REGiONAL EN TAMAULiPAS.JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOSDEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GEENERALES

Coníraío No. C4M0267

Contrato ae obra pública bajo ia condición de pago sobre ¡a base'ceieoran, por una parte, ei instituto Mexicano de! Seguro Social,denominará "E! Instituto", representado en este acto por e! C.Assaü ¡Víoníeiongo, en su carácter de Apoderado Legal, y porURBANISMOS REVI, S.Á. DE C.V., a quien en ¡o sucesi\, representado por ei C. Licenciado Arturo Andréfe

carácter ae Administrador Único; a quienes en forma conj"Las Partes"; al tenor de ias declaraciones y cláusulas siguientes:

de precios unitarios quea quien en ío sucesivo seJcenciado José Manuela otra TERRACERiAS Y/o, se denominará "ELs Reséndez Áncer, en SL.inta se ¡es denominará

Declaraciones:

"El Instituto" declara que:

1.1. ns un organismo público descentralizado de ia Administracpersonalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo ia organizaciónaei Seguro Social, corno un servicio público de carácter nacional, eny 5, ae ;a Ley del Seguro Social

i.2. Su representante, ei C. Licenciado José Manuel Assad Monte longomencionado, se encuentra facultado para suscribir el presente cont;'E! instituto", y acredita su personalidad con ei testimonio que contienenúmero 57,068-^6 fecha 20 de Mayo de 2013, otorgada anteGilberto Adame López, Titular ae ia Notaría número 233 de la CiFederal.

i.3. Ei C. Ingeniero Juan Manuel Gochicoa Gutiérrez, Jefe del Departamento de Conservación yde ia Ejecución deServicios Generales interviene como representante del Área

¡os Trabajos.Responsable

20COi.4. Los inmuebles HGZ No. 15, ubicado en Bouievard Hidalgo88620, y ia UMF No. 33, ubicada en Avenida José Zertucne íbarra tC.P. 88620 de Cd. Reynosa Tamauiipas, donde se ejecutarán ios íinstrumento jurídico, son propiedad de "El instituto", ei cual se acconsistente en Escritura Pública número 9847 de fecha 30 de Enero c

1.5. Para cubrir ias erogaciones que se deriven del contrato que sepresente procedimiento, se cuenta con Oficio No. 09-53-61-1280/872014, emitido por la División de Conservación de ia Coordinación deGeneraíes, y Dictámenes de Disponibilidad Presupuesta; Previos0000102185-2014 de ía Cuenta 42062506, emitidos por la jer'atura de

:.&. i_a adjudicación del presente contrato, se realizó medíame ehsrotedpor Licitación Pública Nacional número LO-019GYR042-N6-2014; ca través ce CompraNet el 22 de Abrii de 2014, con fundamenteartículos 134 de ia Constitución Política de ios Estados Unidos ¡Vlexicpnprimero, 27, fracción i, 28, 30 fracción !, 31, 45 fracción 1, de íaServicios Reiacionadcs con ¡as Mismas.

j.7. _a Residencia se ubicará en ei sitio de ejecución ae los trabajos,estes y na sido designado e; C. Mario Aiberto Garza Hernández;"'cédula profesional número 2488997r" por escrito del Titular delEjecución de ios Trabajos, como ei servidor púbüco que fungirá comorepresentante ce "El instituto" ante "El Contratista".

" ae25

ón Pública Federas, coni y administración

, con ei carácter ya'ato en representación ae

a escritura públicafe del Licenciado Ángel

udad de !Víéxicos Distrito

Colonia del Valle, C.P.1000, Colonia de; Vaiie,

rebajos objeto del presenteredita mediante documento

e 1964.

adjudique con motivo ae:de fecha 08 de Enero ceConservación y Servicios

3000006686-20-;4 yServicies de Finanzas.

imiento ae contratacióna convocatoria se difundió

en 10 dispuesto oor ;osos, y artículos 3, párrafo

_ey de Ooras Púb.icas v

con antelación ai ¡n;c¡o ceon Título ae ingeniero, yÁrea Responsable cíe -.z.

Residente Obra v come

INSTiTUTO MEXiCANO DEL SEGURO SOCIAL]DELEGACIÓN REGIONAL EN TAMAULIPAS.JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOSDEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GEENERALES

Contrato No. C4M0267

1.8. Señala como domicilio para ios efectos que se deriven de esCentro Médico Educativo y Cultural "Licenciado Adolfo López MateoJusto Sierra, sin. numero, Colonia Pedro Sosa, Código Postal 8(7120Tamauiioas.

II. "Ei Contratista" declara que:

II.1. Es una persona moral constituida de conformidad con ¡as leyesen e! testimonio de la escritura pública número 1324-de fecha 17 de E¡a fe del Licenciado J. Guillermo García Adame Notario Público NúmQuinto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en ¡a Ciudadinscrita en ei Registro Público de la Propiedad y .del Comercio con elnúmero 892*2^de fecha 24 de Enero de 2008.0/'

mexicanas, según constaEfnero de 2008'pasada ante

ro 140', con ejercicio en eide Reynosa, Tamauiipas,Folio Mercantil Electrónico

I!.2. Acredita la personalidad de su representante, para ia firma detestimonio de la escritura pública número 1324'de fecha 17 de Enerodel Licenciado J. Guillermo García Adame Notario Público Númer¡t>Quinto Distrito Judicial en e¡ Estado, con residencia en la Ciudadinscrita en ei Registro Público de ¡a Propiedad/y del Comercio con elnúmero 892*2 tíe fecha 24 de Enero de 2008, declarando bajo proíesfacultades que tiene conferidas no ¡e han sido modificadas, revoc.alguna.

Ü.3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, La econstrucciones, mejoras, reparaciones, estructuras, excavacionesmecánicos, instalaciones eléctricas y de tuberías y obras de cuaiquieiocaüzación, proyecto y construcción ae toda clase de obras tanto pya sean, municipales, estatales o federales o partes integrantes dejecución ae toda ciase de trabajos de ingeniería, incluyendo dibucalidad de constructores, técnicos, superintendentes, contratistas y scondiciones de organización, experiencia, personal capacitado ynumanos, económicos necesarios y la capacidad legal suficiente panobjeto del presente contrato.

Sí.4. Cuenta con ios registros siguientes:

Registro Federal de Contribuyentes: TUR080117CQ6Registro Patronal ante el ¡MSS: F014068610-9

il.5. bntregó ei "acuse de recepción" con el que comprueba haberAdministración Tributaria (SAT), la solicitud de opinión de! cumplimientofiscales, en los términos que establece ei numeral I!.2.1.13., de ia Re:oara ei año 2014.

il.6. Acepta ias obligaciones pactadas en la cláusula Décima Terceracon ¡o establecido en el artículo 40 B, último párrafo, de ia Ley delpago de cuotas obrero patronales.

¡1.7. Conoce el contenido y ios requisitos que establece la Ley deRelacionados con ias Mismas y su Reglamento, la convocadocumentación técnica con ;as que elaboró su oroposición.

2 de 25

:e contrato, el ubicado ens", Avenida Universidad y

en Ciudad Victoria,

este contrato, mediante e¡de 2008xpasada ante la fe

140,/'con ejercicio en eide Reynosa, Tamauiipas,Folio Mercantil Electrónicota de decir verdad, que iasdas o limitadas en forma

ecución de toaa clase aedemoliciones, montajes

- naturaleza, incluyenao laarticulares como públicas,e ia misma, así como iaos, planos y peritajes, enübcontraíistas, y reúne laslernas recursos técnicos,

llevar a cabo los trabajos

realizado ante el Servicio dede las obligaciones

-olución Miscelánea Fiscai

, punto 3, de conformidadSocial, por cuanto aiSeguro

Obras Públicas y Serviciosioria, sus anexos y la

INSTiTUTO MEXiCANO DEL SEGURO SOCIALDELEGACIÓN REGIONAL EN TAMAL)LIPAS.JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOSDEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GEENERALES


11.8. Ha designado a! C. Wenceslao García García como Superintfacultades para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadastrabajos objeto dei presente instrumento, aun los de carácter per:decisiones en todo ¡o relativo al cumplimiento del contrato.

índente Construcción, concon ía ejecución de los

onal, así como tomar las

11.9. Así mismo manifiesta que la persona designada como Superintendentecuenta con título de Ingeniero y cédula profesional número 8036293,Dirección General de Profesiones de IB Secretaría de Educación Púb

Ü.10. Señala como domicilio para los efectos que se deriven de esCalle Niño Artillero número 95, Colonia Rancho Grande, Código PostaTamaulipas; por lo que, por ningún motivo señalará para tales efecto:llevarán a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que, ena notificarle por escrito a "E! instituto", en el domiciiio señaladopresente instrumento jurídico, de io contrario cualquier comunicación,o emplazamiento judicial o extrajudicial que se derive o requierainstrumento legal, serán realizados en dicho domicilio y surtirán ptérminos de lo dispuesto por el artículo 307, del Código Federal deaplicación supletoria a la ley de la materia.

Expuesto lo anterior, las partes sujetan su compromiso a la forma, tse establecen en ¡as siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO.- "ES Instituto" encomienda a "El Coníratitrabajos relativos a Obra Civil e Instalaciones, para el Maníe.nimieihtoÁreas de Traumatología, Anfiteatro, Microzona, Residentes, HospiHGZ No. 15 ubicado en Boulevard Hidalgo con Línea de! Gas 20dO88620 de Cd. Reynosa, y Baños, Vestíbulo y Pasillos de ía UMF NJosé Zertuche Ibarra No. 1000, Colonia del Valle, C.P. 88620 de Cdéste se obliga a realizarlos hasta su total terminación.

"El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos con estrictacontenida en el presente contrato.

SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LOS TRABA,obliga a ejecutar los trabajos relativos a Obra Civil e Instalaciones,Reparación en las Áreas de Traumatología, Anfiteatro, Microzona, Ry Patología del HGZ No. 15 ubicado en Boulevard Hidalgo con LíneaVahe, C.P. 88620 de Cd. Reynosa, y Baños, Vestíbulo y Pasillos deAvenida José Zertuche ¡barra No. 1000, Colonia del Valle, C.P.Tamauiipas, de acuerdo con el contenido de los siguientes Anexos:

1. Descripción de ¡a píaneación integral propuesta para la bjecución de los trabajos,intuyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los traoajos.

2. Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidad de medición, cantidades detrabajo, precios unitarios con número y ietra, e importes por partida, sub-paríida, conceptoy dei totai de la proposición.

3 de 25

de Construcción,expedida a su favor por íaca.

¡te contrato, el ubicado en88615, Ciudad Reynosa,el domicilio en ei cual se

caso de cambiarlo se obliga;n la Declaración I.8., de:notificación, requerimientocon motivo dei presente

enameníe sus efectos enrocedimientos Civiles, de

rminos y condiciones que

ta" la ejecución de iosy/o Reparación en las

alización, y Patología deiColonia del Valle, C.P.

33 ubicada en AvenidaReynosa, Tamauiipas, y

ujeción a la información

OS.- "El Contratista" separa el Mantenimiento y/ovidentes, Hospitalización,dei Gas 2000, Colonia deia UMF No. 33 ubicada en88620 de Cd. Reynosa,

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALDELEGACIÓN REGIONAL EN TAMAULIPAS.JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINIST ATIVOSDEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES


3. Programa de ejecución convenido conforme al catálogoerogaciones, caíendarizado y cuantificado en periodos mensusubpartidas, del tota! de ¡os conceptos de trabajo.4. Programas de erogaciones a costo directo, calendarizadosy sub-partidas de utilización, en periodos mensuales, para los s

•̂ De la mano de obra;S De la maquinaria y equipo de construcción,características;s De los materiales y equipos de instalación permanenconvencionales y volúmenes requeridos;•̂ De utilización del personal profesional técnico, acencargado de la dirección, administración y ejecución de lo

5. Medidas de Seguridad e Higiene en la Obra.6. Procedimiento de Ajuste de Costos Directos.

Estos anexos y los documentos de su proposición firmados por "E!de sus nojas y aceptados por "E! instituto", así como ¡a convpresente instrumento jurídico y vinculan a "Las Partes" en el cumpobligaciones del mismo.

TERCERA.- EL PRECIO A PAGAR POR EL OBJETO DEL"El Instituto" se obliga a pagar a "El Contratista" por la ejecucióntota! de $ 4'811,664.57 (Cuatro millones ochocientos once mii sepesos 57/100 M.N.), más el impuesto al Valor Agregado.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- Las partes convienen que eítrabajos será de 150 días naturales, obligándose "E! Contratista" a2014 y a terminarlos a más tardar el 18 de Octubre de 2014, de code ejecución de los trabajos conforme a! catálogo de concepicaíendarizado y cuaníificado en periodos mensuales, dividido en partde ios conceptos de trabajo, establecido en ia Cláusula Segunda delcaso, las modificaciones convenidas aue io afecte.

"Las Partes" convienen que la vigencia del presente instrumentoque "Ei Contratista" suscriba e! presente instrumento y finalizaráfirme por "Las Partes" ei acta de extinción de derechos y obligacmotivo de! finiquito, ¡a liquidación ae los saidos se realicen dentro dsiguientes a la firma dei documento en que conste ei finiquito, éste teextinción de derechos y obligaciones, documento en que "Las Parteno existen oíros adeudos, por ¡o que se dan por terminados ios degenera el contrato, sin derecho a ulterior reclamación.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- "Ei Instituto" se o!de "Ei Contratista" ei o los inmuebie(s) en que deben llevarse a czeste contrato, oportunamente a la fecha de inicio de ios trabajos, ;antecede. La entrega dei o ios inmuebles por parte de "E! Instituto"

i de 25

de conceptos con susles, dividido en partidas y

y cuantificados en partidasguientes rubros:

identificando su tipo y

e expresados en unidades

minisírativo y de serviciotrabajos.

Contratista", en cada unacatoria, forman parte de!miento de los derechos y

RESENTE CONTRATO-de los trabajos ia cantidadcientos sesenta y cuatro

oiazo de ejecución de iosnielarlos el 22 de Mayo deformidad con eí programas con sus erogaciones,las y subpartidas, del íotaípresente contrato y, en su

unaico iniciara a partir aehasta la fecha en que seones, o bien cuando conlos quince días naturales

drá ei carácter dei acta de" deberán manifestar queechos y obligaciones que

iga a poner a disposiciónbo ios trabajos materia aeevista en ia Cláusula queeberá constar por escrito.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALDELEGACIÓN REGIONAL EN TAMAULIPAS.JEFATURA DELEGACiONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOSDEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS G •


ENERALES

;ha originalmente pactadaEl incumplimiento de "El instituto" prorrogará en igual plazo ia fe<para la conclusión de los trabajos, io que se formalizará mediante convenio

Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos, desde el momento en que ei inmueblese ponga a disposición de "El Contratista", serán responsabilidad de éste.

SEXTA.- ANTICIPO, PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE LAS EXHIBICIONES YAMORTIZACIÓN.

Para e! presente contrato "E! Instituto" no otorgará anticipo.

SÉPTIMA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- "Las Partes"objeto de este contrato serán pagados mediante la formuiaciórmensuales por unidad de concepto de trabajo terminado, conformeconvenido, mismas que serán presentadas por "Ei Contratistla"El Instituto" dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecifiaúltimo día hábil de cada mes.

Convienen que los trabajosde la(s) estimación(es)

ai programa de ejecucióna la Residencia de

de corte, siendo éste, el

En el supuesto de que "Eí Contratista" no preseníe(n) la(s)(seis) días naturales a que se alude en el párrafo antercorrespondiente(s) se entenderá(n) que se presenía(n) en ia siguieneiío de lugar a ia reclamación de gastos financieros por parte de "Eí

"Ei instituto", por conducto del Residente designado, revisará yelaboradas por "Ei Contratista", contando con un plazo no mayorsiguientes a ¡a fecha de su presentación.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, quepor ei Residente, dentro del plazo señalado en el párrafo que antecedeincorporarán en la siguiente estimación.

E! pago de ia o ias estimaciones por trabajos ejecutados seDepartamento Delegacionai de Presupuesto, Contabilidad y ErogRegional Tamauiipas, ubicadas en Centro Médico, Educativo y CultureMateos", Avenida Universidad y Justo Sierra, sin número, Coionia87120 ae Ciudad Victoria, Tamauiipas, dentro de un plazo no mayor decontados a partir de la fecha en que haya sido autorizado por ei Re:haya presentado la factura correspondiente.

Preferentemente el pago o ios pagos se realizarán a través desolicitud de "E! Contratista" ante ei Departamento Delegacionai deErogaciones de la Delegación Regionaí Tamauiipas, responsable de ef

"Eí Contratista" es e! único responsable de que las facturas qucumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por ¡o que ia faltade alguno de éstos o la presentación incorrecta no será motivo para spiiciíar

Dentro de¡ plazo estipulado en el párrafo quinto de esta cláusula, ''E!factura(s) y, si reúne los requisitos administrativos y fiscales, tramitarlao ias estimación(es) de que se trate(n); en caso de que las"E! Contratista" para su pago presenten errores o deficiencias, ei áre!aei trámite de pago, dentro de ios tres días hábiles siguientes al deescrito a: contratista ias deficiencias que deberá corregir. El periodo

estirrjación(es) dentro de ios 6ior, la(s) esíimación(es)te fecha de corte, sin que

Contratista".

autorizará las estimacionesa 15 días naturales

no puedan ser autorizadaséstas se resolverán e

efectuará en las oficinas deldones de la Delegacióni "Licenciado Adolfo López

Sosa, Código Postai20 (veinte) días naturales¡dente y "El Contratista"

Pedro

banca electrónica, previapresupuesto, Contabilidad yscíuar dichos pagos.

presente para su pagode pago por ia omisión

gastos financieros.

nstiíuto" revisara ia o lasy realizará el pago de !a

facturas entregadas porresponsable de efectuar

u recepción, indicará porque transcurra entre ¡a

5 de 25

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALDELEGACIÓN REGIONAL EN TAMAULIPAS.JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINIST ATIVOSDEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES


entrega del citado escrito y ía presentación de las correcciones por p;se computará como parte de los veinte días naturales con ios que cupago de ;as estimaciones.

En todos los casos, ei Residente deberá hacer constar en ia"E! Contratista" presente la o ¡as estimaciones, así como ia fechaautorizaoa(s).

Todas ias estimaciones para su procedencia por trabajos ejecutadodescripción, unidad de medición, cantidad e importes de cadacompañada, entre otros de: números generadores, notas de bitaregistrado el trabajo objeto de la estimación, croquis, controlesíaboratcrio, fotografías, anáiisis, cálculo e integración de los importdocumentos que consideren necesarios

El pago de ía o las estimaciones no se considerará como la acepíacicque "El instituto" tendrá el derecho de redamar a "El Contratista"ejecutados y, en su caso, de los pagos en exceso que se hayan efectuado

rte de "El Contratista" noenta "E! Instituto" para eí

iíácora, la fecha en queen ía que fue o fueron

deberán incluir: la clave,uno de ios conceptos,

ora en donde se hubierede calidad, pruebas de

s por estimación y demáses

El pago de los ajustes de costos directos se efectuará en las estimacsiguientes ai mes en el que se haya autorizado el ajuste de aumentoel último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, sujetándose íOctava del presente instrumento jurídico. Las estimaciones paraacompañarse de la documentación que sustente ei incremento yiautorizado.

En el caso de incumplimiento en ios pagos de estimaciones"Eí Instituto", a solicitud de "E! Contratista", deberá pagar gastostasa que será igual a la establecida por ia Ley de Ingresos de la Fprórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empez"Las Partes" tengan definido e! importe a pagar y se calcularánpagadas, debiéndose computar por días naturales desde que searfecha en que se pongan efectivamente ias cantidades a disposición d

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "Ei Coníraíistindependientemente de! tiempo en que "Eí Instituto" se"E! Contratista" se obliga a reintegrar las cantidades pagadas encorrespondientes, conforme a ío establecido en ei artículo 55, de \zServicios Relacionados con. ¡as Mismas. Los cargos se calcularán soken exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desdefecha en que se pongan efectivamente ias cantidades a disposición d

No se considerará pago en exceso cuando ias diferencias q"El Contratista" sean compensadas en la estimación siguiente, o etno se nuciera identificado con anterioridad.

OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUEVIGENCIA DEL CONTRATO.- "Las Partes" estipulan que e! pncostos, que se aplicará durante ia vigencia del contrato, es el relativcde ios precios unitarios para obtener ei ajuste, conforme a loProcedimiento de Ajuste de Costos", que forma parte integral delio que éste no podrá ser modificado durante ía vigencia"E! Contratista" a solicitarlos por escrito ante "E! Instituto".

6 de 25

n plena de ios trabajos, yaor trabajos faltantes o mal

ones de ajustes de costos> reducción, considerandolo pactado en ia Cláusulasu procedencia deberánreducción que se haya

de ajustes de costos,nancieros conforme a unaaeración en los casos derán a generarse cuandosobre las cantidades nodeterminadas y hasta la"Ei Contratista".

¡" por cualquier causa eercate de ese hecho,exceso más los interesesLey de Obras Públicas y

pe ias cantidades pagadasa fecha del pago hasta la"Eí instituto".

e resulten a cargo aeei finiquito, si dicno pago

REGIRA DURANTE LAcedimiento de ajuste dea ¡a revisión de cada uneestablecido en "Anexo

presente instrumente, porei contrato, oblíganosos.

S

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALDELEGACIÓN REGIONAL EN TAMAULIPAS.JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOSDEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS G!ENERALES


Los ajustes de costo directo se originarán cuando a partir del acto dede proposiciones ocurran circunstancias de orden económico noinstrumento que determinen un aumento o reducción de los costos cno ejecutaos conforme ai programa de ejecución convenido, cuand^ideberán ajustarse.

Cuando ei porcentaje dei ajuste de ¡os costos sea ai aiza, serápromueva dentro de ios 60 (sesenta) días naturales siguientes a laaplicables al mes correspondiente, mediante ¡a presentación por esay documentación que ia soporten, si es a ia baja, será "El Instituto"dei mismo plazo, con base en ia documentación comprobatoria que io

Trascurrido ei plazo estipulado en el párrafo anterior, "El Contratistasolicitar ei ajuste de costos y "El Instituto" de realizarlo a la baja.

"El instituto" dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientepromueva debidamente el ajuste de costos, deberá emitir e! oficio cen caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.

Para tai efecto, "Ei instituto" al recibir la solicitud de ajuste de eosdocumentación soporte que integra ¡a solicitud, en caso de que sidentifique que esté incompleto, apercibirá por escrito a "El Contrati:de 10 días hábiles a partir de que ie sea requerido, subsane einformación solicitada. Si transcurrido dicho plazo no diere repuesatendiere correctamente, se tendrá por no presentada la solicitud de c

Ei reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reducción se dlas estimaciones, considerando ei último porcentaje de ajuste quesiendo necesaria la formaiización de convenio alguno.

No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a qumateria, pudiera estar sujeta la importación de los bienes contempiactrabajos objeto de este contrato.

Los precios unitarios originales dei contrato permanecerán fijos hetrabajos contratados. Ei ajuste se aplicará a ios costos directos,porcentajes de ios costos indirectos, el costo porfinanciamiento y edurante eí ejercicio del contrato, ei costo por financiamiento estará suias variaciones de ia tasa de interés que "El Contratista" haya consic

NOVENA.- BITÁCORA.- "Las Partes" aceptan el uso obligatorio deobra pública (BEOP), su elaboración, control y seguimiento serácomunicación electrónica, y constituye el medio de comunicación erse registrarán los asuntos o eventos importantes que se presententrabajos, quedando ei resguardo de ia información a cargo de iaPública.

E! Residente de "Ei Instituto" y e! Superintendente de "Ei ContraBEOP deberán contar con ia Firma Eiecírónica Avanzada, además ccontraseñas respectivas que ¡es otorgue "E\.

ia presentación y aperturaprevistas en el presenterectos de ios trabajos aún

dichos costos procedan,

'El Contratista" quien !cpublicación de ios Índicesío de la solicitud, estudiosquien io determine, dentrojustifique.

' perderá ia posibilidad de

S a que "El Contratista"e resolución que proceda,

os revisará ei estudio y lae detecten deficiencias ota", para que, en ei piazcerror o complemente ia

a ai apercibimiento c nousté de costos.

íbera incluir en el pago dese tenga autorizado, no

, conforme a ia ley de iaos en ia realización de ios

sta la terminación de iosconservando constantes ios

argo de utilidad originaíeseto a ajuste, de acuerdo aerado en su proposición.

ia Bitácora electrónica depor medios remotos aere "Las Partes", en ésta

cfurante ia ejecución de iosSecretaría de ía Función

sta" para e! acceso a iaias claves de usuarios y

7 de 25

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALDELEGACIÓN REGIONAL EN TAMAULIPAS.JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOSDEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES


La apertura de ia BEOP se hará de manera previa al inicio de la obpor ei Residente, con ia participación del Superintendente de "Eldel supervisor, al realizaría deberá asentar una nota de apertura odespués una validación, relacionando como mínimo: la fecha de aplas partes involucradas, nombre y firma del personal autorizado, domiciliosparticulares del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y dedonde se desarrollarán; la inscripción de ¡os documentos queResidente y en su caso al supervisor, así como al superintendente deserán ios responsables para realizar registros en ia Bitácora, indicancjoquiénes se autoriza para llevar a cabo dichos registros.

a que ampara ei contrato,Contratista" y, en su caso,

speciai e inmediatamenteírtura, datos generales de

y teléfonos, datosas características del sitioentifiquen oficialmente ai"Ei Contratista", quienes

en su caso, a quién o a

ic

Para ei uso de ia BEOP, "Las Partes" están de acuerdo en cumpartículo 123, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y ServíMismas.

uctivo, a ios aspectos de

En ia BEOP se podrán registrar ios eventos siguientes, como mínimo:A! Residente de "E¡ instituto" corresponderá registrar:

1. La autorización de modificaciones al procedimiento consticalidad y a ¡os programas de ejecución convenidos.

2. La autorización de estimaciones.3. La aprobación de ajuste de costos.4. La aprobación de conceptos no previstos en el caíálcjgo original y cantidades

adicionales.5. La autorización de convenios modificatorios.6. La terminación anticipada o la rescisión administrativa del o7. La sustitución del superintendente, del anterior residente

caso.8. Las suspensiones de trabajos.

9. Las conciliaciones y, en su caso, ios convenios respectivos10. Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten e

convenido.11. í_a terminación de ios trabajos.12. Ei avance físico y financiero de ía obra en las fechas

contrato.13. Ei resultado de las pruebas de calidad de los insumes c

establezca en e! contrato o mensualmente.14. Lo relacionado con ias normas de seguridad, higiene y p,

deban implemeníarse.15. LOS acuerdos tomados en las juntas de trabajo celebradas

residencia, así como el seguimiento a los mismos.Al Superintendente de "El Contratista" corresponderá registrar:

1. La solicitud de modificaciones, ai procedimiento constacalidad y a ios programas de ejecución convenidos.

2. La solicitud de aprobación de estimaciones.3. La falta o atraso en el pago de estimaciones.

ir con lo dispuesto por eiios Relacionados con ¡as

ntrato.de la supervisión, en su

programa de ejecución

e corte señaladas en e;

m la periodicidad que se

otección al ambiente que

con el contratista o con la

ctivo, a ios aspectos de

3 de 25

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALDELEGACIÓN REGIONAL EN TAMAULiPAS.JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOSDEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GlENERALES


4. La solicitud de ajuste de costos.5. La solicitud de conceptos no previstos en el

adicionales;6. La solicitud de convenios modificatorios.7. El aviso de terminación de los trabajos.

E! registro de los aspectos señalados en los numerales anteriores sque los responsables de ios trabajos puedan anotar en la Bitácorapresenten y que sean de relevancia para-los trabajos.

"Ei Contratista" se obliga a observar y cumplir con las reglasestablezcan en la Bitácora.

DÉCIMA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.-consírucción, designado por "Eí Contratista", fungirá como su res:ejecución de la obra, y está facultado para oír y recibir toda clase decon ios trabajos, aún las de carácter personal, además, tendrá lastoma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrainformación técnica establecida en el presente contrato y sus anexos

E¡ Superíniendente de "Ei Contratista", deberá conocer con ampiitucalidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos,de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, espparticulares de construcción y normas de calidad, Bitácora, conver¡nherentes, que se generen con motivo de ia ejecución de ios trabajos

"Ei Instituto" se reserva el derecho de solicitar la sustitución"Ei Contratista", y éste tendrá ia obligación de nombrar a otro queen el presente contrato, lo que podrá acontecer en cualquier íiempcausas debidamente justificadas.

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD.- "Las Partes"será ei único responsable de:

1. La ejecución de los trabajos;

2. Sujetarse a todas las leyes, reglamentos y ordenamientoscompetentes en materia de construcción; seguridad; uso de la vía púby de medio ambiente que rija en. el ámbito federal, estatal o muñíinstrucciones que al efecto ie señale "E! Instituto";

3. Cubrir los daños y perjuicios quereferidas en el inciso que antecede:

resultaren por la inobserv;

4. Que los materiales, insumes y equipos que se utilicen en ios trabajos resulten acordes con¡as especificaciones y calidad pactadas en el presente contrato;

5. Que si realiza trabajos por mayor vaior del contratado, sin mediarde "Ei instituto", independientemente de la responsabilidad en que iios trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago algun<alguna ai plazo de ejecución contratado;

catálogo original y cantidades

realizará sin perjuicio de:ualesqu¡era otros que se

e uso y manejo que se

El Superintendente deresentante en el sitio deotificaciones relacionadas

facultades suficientes para iao, obligándose aplicar ía

los proyectos, normas deDrogramas de ejecución, yecificaciones generales yos y demás documentosmateria de este contrato.

del Superintendente derelúna ios requisitos exigidos

durante su vigencia, por

convienen que "Ei Contratista"

emitidos por autoridadeslica; protección ecológica

cipa!, así como a ias

ncia a ¡as disposiciones

orden por escrito de partencurra por la ejecución de

por ello, ni modificación

9 de 25

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALDELEGACIÓN REGIONAL EN TAMAULIPAS.JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOSDEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GIENERALES


6. LOS defectos, vicios ocultos de los trabajos y de cualquier otincurra, de ios daños y perjuicios que por Inobservancia o negiigencicausar a "El instituto" y/o a terceros;

7. Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos objhasta el momento de su entrega a "E! Instituto".8. Coadyuvar obligatoriamente en la extinción de incendios comprese ejecuten ios trabajos objeto del contrato, con ei persona! y elemeese fin: igualmente se obliga a dar aviso al Residente, de la exisílocalizador; y magnitud.9. Notificar a! Residente, la aparición de cualquier brote epidémicoobjeto de! contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con lo:También enterará ai Residente cuando se afecten las condiciones aecológicos de la zona en que se realicen ¡os trabajos;

10. Que los materiales, maquinaria y equipos de instalación permanentede contenido nacional de por io menos el 50 % (cincuenta por cientoDisposición General del Acuerdo por el que se establecen las ReojasRequisito de Contenido Nacional en los Procedimientos de Contrataccelebren ¡as Dependencias y Entidades de la Administración Pública

11. Que ia garantía de fabricación del equipo que se extienda a favcuna vigencia mínima de 24 meses, a partir que éste se encuentre insmarcha y recibido por "El instituto" a su entera satisfacción;

12. Proporcionar las guías mecánicas, 3 juegos de los manualespodrán presentarse en el idioma del país de origen de ¡os bientraducciones simples ai español, y demás referencias técnicas parémarcha y uso de ios equipos de instalación permanente, así comode refacciones para los mismos por un periodo mínimo de 5 años, y

13. Capacitar al personal de "El instituto", mediante personal técnioperación dei equipo de instalación permanente;

14. Resguardar hasta la conclusión de los trabajos a satisfacción deimpreso así como en medio magnético, óptico o cualquier tipo dalmacenamiento de información, de ¡os informes y reportes que sede ¡os trabajos, y en su caso, de ios estudios, hasta el mome"El instituto".15. Las violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedac

16. Las obligaciones que adquieran con las personas que subcontrjlos trabajos objeto de este contrato, ¡os subcontratistas no tendránque hacer valer en contra de "Ei Instituto".

DÉCIMA SEGUNDA.- PERMISOS.- Para la ejecución de estos tr,permiso.

3 responsabilidad en quede su parte se llegaren a

¡ío dei presente contrato,

didos en ¡as zonas dondeios de que disponga parajncia de incendios, de su

en la zona de los trabajosmedios de que disponga,

mbientales y los procesos

cumplen con ei gradoen términos de ia Quinta

para la Aplicación deión de Obras Públicas queederal.

r de "El Instituto", tendráalado, probado, puesto er¡

de operación, ios cualess, acompañados de susla instalación, puesta en

que garantiza la existencia

o calificado, para ei uso y

El Instituto", un respaldotecnología existente de

generen durante ia ejecuciónio de ¡a entrega final a

intelectual.

ten para ia realización deinguna acción o derecho

bajos No aplica ningún

10 de 25

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALDELEGACIÓN REGIONAL EN TAMAULIPAS.JEFATURA DELEGACiONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOSDEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES


DÉCIMA TERCERA.- CONTRIBUCIONES.

1. "El Contratista" se obliga a pagar todos los impuestos, aportacderechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de lacontrato, con excepción del Impuesto a! Valor Agregado que"E! Instituto", en términos de ¡as disposiciones legales aplicables.

2. "El Contratista" acepta que "El Instituto" le retenga el equivalente al cinco al millar sobreel importe de cada una de ¡as estimaciones de trabajo que se autoricen para pago, por conceptode derechos por e¡ servicio vigilancia, inspección y control a cargo de ia Secretaría de laFunción Pública, previstos en el artículo 191, de la Ley Federa! de De

3. "El Contratista" podrá solicitar por escrito y previo al cobro de cualquier estimación a"El instituto", a través de las Áreas Responsables de Recaudaconformidad con lo dispuesto en eí artículo 40 B, último párrafo, deque en el supuesto de que se generen cuentas por liquidar a su cargo, líquidas y exigibles afavor de "El Instituto", durante ia vigencia del presente contrato,

ones de seguridad social,celebración del presentele será trasladado por

echos.

:ión y Finanzas, que dela Ley del Seguro Socia!,

ie sean aplicados comodescuento en !as estimaciones de los recursos que le corresponda percibir con motivo de!presente instrumento jurídico, contra los adeudos que, en su caso[ tuviera por concepto decuotas obrero patronales.

DÉCIMA CUARTA.- FORMA, TÉRMINOS Y PORCENTAJE"El Contratista" se obliga a constituir ¡a garantía correspondiente aia forma y términos siguientes:

DE LAS GARANTIAS.-avor de "El Instituto", en

1. De cumplimiento.- Mediante póliza de fianza a favor de "El inscumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadasimporte equivalente al 10% (diez por ciento), del precioTERCERA, sin incluir el Impuesto ai Valor Agregado, expedidalegalmeníe autorizada, en ios términos de la Ley Federal de

inátituto", para garantizar eídel presente contrato, por

estipulado en la CLÁUSULAinstitución Afianzadora

Instituciones de Fianzas.

para su cancelación unavicios ocultos o cualquier

La póliza de fianza de cumplimiento será liberada por "El Instituto'vez que :'EI Contratista" entregue la garantía de los defectos, de ¡osotra responsabilidad.

2. De los defectos, de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidadios trabajos, "El Contratista" deberá constituir garantía, por uncontados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepción Físresponder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidadcon motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales, la que entregará previo a laentrega física de los trabajos, recibiendo a cambio ia constancia de recepción correspondiente:dicha garantía podrá constituirla en cualquiera de las formas siguiente

•S Póliza de fianza expedida por una Institución Afianzadoraefecto, en términos de la Ley Federa! de instituciones de Fianzas,(diez por ciento) sin incluir impuesto al Valor Agregado, del monto total

S Presentar una carta de crédito irrevocable por el equivale al 5% (cinco por ciento) sin incluíImpuesto ai Valor Agregado, del monto total ejercido de ios trabajos, o bien,

.- Al concluirde 12 (doce) meses,

ca de los Trabajos, paraen que hubiere incurrido

phízo

legaijnente autorizada para taijor el equivalente a! 10%

- ejercido de los trabajos;

11 de 25

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALDELEGACIÓN REGIONAL EN TAMAULIPAS.JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOSDEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GlENERALES


s Aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (impuesto al Valor Agregado, del mismo monto, en fideicomiso espeello, ios recursos aportados deberán invertirse en instrumentos de ren

Transcurridos los doce meses referidos se cancelará la fianza elebajo ias siguientes condiciones:

Si se constiiuye mediante aportación líquida de recursos en un fidípodrá retirar su aportación, además de los rendimientos obtenidos,instruirá por escrito ¡o procedente a la institución fiduciaria.

En caso de carta de crédito irrevocable, "El Contratista" deberá oorden de cancelación correspondiente para su trámite ante la instituci

Si la garantía se constituye mediante póliza de fianza, su canceladopóliza de garantía otorgada.

neo por ciento) sin incluirtalmente constituido parata fija.

ida por "El Contratista",

¡comiso, "E! Contratista"jara lo cual "El Instituto"

tener de "El Instituto" la>n de que se trate.

estará a lo previsto en ¡a

Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualduieratribuibie a "El Contratista" en los trabajos realizados dentro dei píaa que se refiere esta cláusula, "El Instituto" deberá hacerlo de! conoa efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo por escrito a "Elhaga ias correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de udías naturales; transcurrido este término sin que se hayan realizado,hacer efectiva la garantía. Si la reparación requiere de un plazoconvenirlo, debiendo continuar vigente la garantía.

Quedará a salvo e! derecho de "E! instituto" para exigir a "El Contratistacantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio correspondaefectiva ¡a garantía a que se refiere el presente inciso.

Las pólizas de fianza, o en su caso la carta de crédito irrevocable, deen esta Cláusula, deberán ser entregadas por "El Contratista" a "Edel Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria, ubicabasMéxico-Laredo, km. 701, C.P. 87028 de Cd. Victoria, Tamaulipas, en

DÉCIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- "Las Partes"vigencia dei contrato, se aplicarán penas convencionales por atratrabajos por causas imputables a "Ei Contratista", que serán detimporte de ¡os trabajos que no se hayan ejecutado oporíunamcondiciones siguientes:

"Ei instituto" aplicará a "E! Contratista" retenciones económicas polos trabajos, como descuentos en ias estimaciones, el 15 % (quince pi

Para la Determinación de las retenciones, el grado de atraso en ¡a ejestablecerá durante la vigencia dei programa de ejecución convenidofecha de corte pactada en el contrato, por los trabajos queoportunamente en el periodo de que se trate, a cuyo importe se habdeterminado como retención.

La cuantificación de ¡as retenciones será el resultado de multiplicar aiejecutados en la fecha de corte para el pago de estimaciones, conforrfie

i porcentaje pactado como retención.

otra responsabilidadzo cubierto por la garantía¡miento de la afianzadora,

Contratista", para que éstei plazo máximo de treinta'El instituto" procederá amayor, las partes podrán

" el pago de iasuna vez hecha

as que se hace referenciainstituto" en las oficinas

en Carretera Nacionaíorario de oficina.

acuerdan que durante lao en ¡a ejecución de iosrminadas en función dei

ente, en los términos y

atraso en la ejecución der ciento) mensual.

cución de los trabajos sey se determinará en la

no se hayan ejecutadode aplicar el porcentaje

importe de ios trabajos noal programa convenido,

12 de 25



"E! Contratista", podrá recuperar en las siguientes estimacionesaplicado como retención, sóio si regulariza los tiempos de atrasoejecución convenido vigente.

De existir retenciones a !a fecha de terminación de los trabajos pacde ejecutar por parte de "Eí Contratista", éstas seguirán en pcantidad determinada por concepto de penas convencionales que sfecha de terminación del plazo, se hará efectiva contra eí imeconómicas que se hayan aplicado.

Una vez concluida la totalidad de ¡os trabajos y determinadas lasresultar saldo a favor de "Ei Contratista" por concepto de rprocederá a su devolución, sin que por este concepto se genere gast

"El Instituto" aplicará a "El Contratista" pena convencional y sanela terminación de los trabajos, como descuentos en las estimacionecada día de atraso.

Los días de atraso se contabilizaran a partir de! día siguiente de laconíractualmente y así, hasta la fecha en la que se concluya ¡aconsiderando la fecha de corte para el pago de estimacionesinstrumento jurídico.

La penaüzación definitiva se calculará aplicando al Importe de iosAtraso, e! producto que resulte de multiplicar ios Días TranscurridosAtraso por el 5 (cinco) al miliar por día de atraso, considerando ¡a fede las estimaciones.

"Las Partes" se obligan a aplicar la cantidad determinadaconvencionales y sanción definitiva contra el importe de las retenchayan realizado durante la vigencia del plazo contractual y de existiraplicará como descuento en la estimación que se genere por los trabédurante el periodo de espera para la conclusión de los trabajos, conspara e! pago de las estimaciones.

Para cumplir con lo estipulado, "Las Partes" se sujetan a la aplicado

SD = 1TEA*DTOEA*TM deSD = Sanción Definitiva.ITEA = Importe de los Trabajos Ejecutados con Atraso.DTOEA = Días Transcurridos de la Obra Ejecutada con ATM = Tanto al Mular por Día de Atraso.

Las penas convencionales se aplicarán considerando ¡os ajustesImpuesto al Valor Agregado.

Cuantificadas las retenciones económicas o las penas convencionalese harán de! conocimiento de "Ei Contratista" mediante nota de tdeterminado como retención económica o pena convencional, se apicorresponda a la fecha en que se determine el atraso.Las penas convencionales estabiecidas en esta Cláusula, ensuperiores, en su conjunto, al monto de ia garantía de cumplimiento.

13 de 25

I importe que se le hayaconforme al programa de

ada y trabajos pendientesder de "El Instituto"; lacuantifique a partir de ía

Dorte de ias retenciones

Denas convencionales, detenciones, "El Instituto"financiero alguno.

ón definitiva por atraso en, el 5 (cinco) ai millar por

fecha de término pactadaobra objeto del contrato,pactada en el presente

Trabajos Ejecutados conde la Obra Ejecutada concha de corte para el pago

Dor concepto de penasones económicas que sesaido por aplicar, éste seos ejecutados con atraso,derando la fecha de corte

de ¡a formula siguiente:

onde:

•aso.

de costos, sin incluir e!

5 por "El Instituto", éstasíácora u oficio. Ei montocara en ia estimación que

ingún caso podrán ser

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALDELEGACIÓN REGIONAL EN TAMAULIPAS.JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOSDEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS G


ENERALES

presente un caso fortuito oNo se aplicarán las penas convencionales en e! periodo en el cual sefuerza mayor, durante la ejecución de trabajos.Lo descrito en esta Cláusula será sin perjuicio de que "El Instituto" cjpíe por la rescisión.

DÉCIMA SEXTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOSsuspender temporalmente, en todo o en parte, ios trabajos objeto dedebidamente justificadas, sin que eilo implique la terminación definitivajurídico, por !o que continuará produciendo todos sus efectos leeconcluido las causas que dieron origen a dicha suspensión, en su cano podrá ser indefinida.

TRABAJOS.- "El Instituto" podráeste contrato por causasdel presente instrumento

lecjales una vez que hayano, la temporalidad de ésta

Para efectos de io anterior, "El instituto" mediante oficio firmadpfacultado para autorizar la suspensión, notificará a "El Contratista'parcial, señalando las causas que ia motiven, la fecha de su inicio y cde ios trabajos, así como las acciones que debe considerar enmaquinaria y equipo.

por el servidor públicode la suspensión total oi ¡a probable reanudación

o relativo a su persona!,

"El Instituto" procederá a levantar un Acta Circunstanciada dereunir ¡os requisitos señalados en el artículo 147, del Reglamento deServicios Relacionados con ias Mismas.

No será motivo de suspensión de ios trabajos, el suministro demateriales y equipo de instalación permanente, cuando dicho suminis"El Contratista".

La suspensión prorrogará la fecha de terminación de ios trabajos enque comprenda dicha suspensión, sin modificar el plazo de ejecuciónlo siguiente:

La fecha de término se prorrogará considerando el número deespecialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto deacuerdo a! plazo establecido en ei programa de ejecución convelidorealizará mediante convenio. En este supuesto "El Contratista" pocrágastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los artículofracción ;, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados corde su Reglamento.

Cuando ¡a suspensión temporal de los trabajos derive de caso fortuitoresponsabilidad para "Las Partes"; debiendo suscribir un convenioreconocer el plazo de suspensión de los trabajos y ia fecha de reiniciomismos, sin modificar e! plazo de ejecución establecido en el contraserá procedente el pago de los gastos no recuperables por ¡os confracciones i, I! y III de! artículo 149, del Reglamento de la Ley deRelacionados con ias Mismas.

Si durante ¡a vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones dsean reducidos y difíciles de cuaníificar, "Las Partes" podrán acordaragrupados y formalizados mediante la suscripción de un solo convenic

Suspensión, la que deberáa Ley de Obras Públicas y

iciente del proveedor de:ro sea responsabilidad de

gual proporción ai periodoconvenido, sujetándose a

días que resulten de latrabajo suspendidos, de

su formaiización sesolicitar el pago de los

60, primer párrafo y 62,las Mismas y 145 y 146,

o fuerza mayor no existiráen ei que se deberá

y terminación de losto. En este supuesto sólocepíos enunciados en las

Obras Publicas y Servicios

trabajos cuyos periodosque ios periodos sean

14 de 25



DÉCIMA SÉPTIMA.- CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALESEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO.- Si durante la"Ei Contratista" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades iprevistos en el catálogo original dei contrato, éste lo notificara portravés de la Residencia quien resolverá ¡o conducente. "El Contratisuna vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora,salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que ncautorización.

Y/O NO PREVISTOS ENejecución de los trabajos,dicionaies o conceptos noescrito a "Ei Instituto" ata" sólo podrá ejecutarlosDor parte de la residencia,

sea posible esperar su

Cuando sea "El Instituto" quien requiera de la ejecución de los trabaen el párrafo anterior, éstos deberán ser autorizados y registradosResidente.

A los precios unitarios generados por los conceptos no previstos enaplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, <cargos adicionales convenidos en el contrato.

Ei pago de las estimaciones que presente "El Contratista" por atrabajo adicionales a los previstos originalmente, o conceptos no pconceptos del contrato, podrá "El Instituto" autorizarlos previamenconvenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasenen ei contrato.

Para ia determinación de ios nuevos precios unitarios de ios tnprevistos en el catálogo de conceptos dei contrato, "El Instituto"procederán en el orden y manera que dispone el artículo 107, delObras Púbíicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tomandolas alternativas que prevé es excluyente de ia anterior.

DECIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- "Las Parídel presupuesto autorizado y durante la vigencia del presente contratoexplícitas, podrán modificarlo mediante ¡a formalización de convenio;indica:

1. Por modificaciones a los términos y condiciones de este conlincremento o reducción en el monto o plazo. En cualquier momentDespecificaciones dei proyecto cuando, derivado de un avance tecientífico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variaciónrepresentan ¡a obtención de mejores condiciones para el Estado.

2. Cuando ¡as modificaciones impliquen aumento o reducción porveinticinco por ciento del importe original establecido en este contrateen casos excepcionales y debidamente justificados, "El Instituto"Responsable de la Ejecución de los Trabajos, solicitará a la Secretanautorización para revisar los indirectos y el financiamiento originalmeijiíeia procedencia de ajustaríos a las nuevas condiciones en caso de quenecesario solicitar de manera justificada la autorización de la Secretéen ios casos siguientes:

os o conceptos señaladosen la Bitácora por e!

el catálogo, se deberánI cargo por utilidad y ios

ntidades o conceptos deevistos en el catálogo dee a ¡a celebración de iosel presupuesto autorizado

bajos, por conceptos nojinto con "El Contratista",

Reglamento de la Ley deen cuenta que cada una de

es" convienen que dentro, por razones fundadas ycomo a continuación se

rato, que no representense podrán modificar las

cnológico, de ingeniería,e dichas especificaciones

una diferencia superior al0 dei plazo de ejecución,1 requerimiento del Áreade ia Función Pública, ¡a

pactados, y determinaréstas se presenten. Será

ría de la Función Pública,

Cuando e! monto se incremente en más de un veinticinco por ciento, sin que se incrementeei plazo de ejecución originalmente pactado en el presente contrato;

15 de 25



</ Cuando el monto y el plazo de ejecución originalmente pactados en este contrato sereduzcan en más de un veinticinco por ciento, y

s Cuando el monto y el plazo de ejecución originalmente pactadosjurídico se incrementen en más de un veinticinco por ciento.

3n ei presente instrumente

3. En ios casos no previstos en el numeral anterior de variaciónporcentaje antes señalado, no se requerirá autorización de la Secretíiríadebiendo e! Área Responsable de la Ejecución de ios Trabajos juntoproceder a la revisión de ios indirectos y ei financiamiento ycorrespondiente.

La revisión de los indirectos y el financiamiento se realizarávigente el contrato, conforme al procedimiento, que establece el artíde la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las MismasLas modificaciones se deberán sustentar por el Residente de Obtécnico que funde y motive ¡as causas que los originen.

siempre y cuando se encuentreulo 102, del Reglamento

ra, a través de dictamen

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebración de losparte del contrato y por lo tanto obligatorias para "Las Partes" que

Las modificaciones al plazo serán independientes a ías modificacionesconsiderarse en forma separada, aun cuando para fines de su formaen un solo documento.

seTratándose de modificaciones por cantidades adicionales, éstasunitarios pactados originalmente; tratándose de conceptos no previstosconceptos del contrato, sus precios unitarios deberán serpreviamente. En ambos casos se tomará en cuenta lo estipuladSéptima que antecede.

Los conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto oadministrarán de manera independiente a los originalmente pactadodebiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de teneradecuado. Los conceptos de trabajo contenidos en este instrumento jo ios convenios pueden incluirse por "El Contratista" en la mismaunos de otros, en cuyo caso se anexará la documentación que lo:pago.

Las modificaciones en monto y/o plazo conllevará a "El Contratista'correspondiente a la garantía de cumplimiento de acuerdo ai porcentajenúmero 1 de la Cláusula Décima Cuarta de este contrato, lo que sfecha de firma del convenio respectivo.

Las partes acuerdan que una vez que se tengan determinadas lassuscripción de o los convenios se realizará dentro de los 45 (cuarenjtacontados a partir de !a citada determinación, mismos que deberánmínimos que refiere el artículo 109, de! Reglamento de la Ley deRelacionados con las Mismas.

del monto y plazo en elde la Función Pública,con "E! Contratista"

en su caso, ai ajuste

convenios se consideraránlos suscriben.

al monto, debiendoización puedan integrarse

pagarán a ios preciosen el catálogo de

conciliarios y autorizadosen la cláusula Décima

Dlazo, se considerarán y5 en el presente contrato,un control y seguimiento

jurídico y los emitidos en elestimación distinguiéndolos

soporte para efectos de

a realizar la modificaciónestipulado en ei punto

e hará a mas tardar en la

mqdificaciones al contrato, lay cinco) días naturalescontener los requisitos

Públicas y ServiciosObras

16 de 25

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALDELEGACIÓN REGIONAL EN TAMAULIPAS.JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOSDEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS Gl


DECIMA NOVENA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- "El''El Instituto" a través de Bitácora o por escrito, la terminación totalfecha de terminación del plazo convenido, para lo cual anexará iose incluirá una relación de la o las estimaciones o de gastoscréditos a favor o en contra.

ENERALES

Contratista" notificará a_.. de los trabajos, previo a ladocumentos que la soporten

aprobados, monto ejercido y

En la recepción de ios trabajos objeto del contrato, las partes se sujetan a lo dispuesto por losartículos 64, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados ccn las Mismas y 164, 165 y166, de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente:

Recibida ía notificación por "El instituto", procederá, a través del I Residente, dentro de unplazo no mayor de 15 (quince) días naturales a partir del día siguiente en que reciban ¡anotificación, a verificar la debida terminación de los trabajos conforme a ias condicionespactadas en el presente contrato. Ai finalizar la verificación de les trabajos "E! Instituto",contara con un plazo de 15 (quince) días naturales para realizar la recepción física, mediante ellevantamiento del acta correspondiente, la que contendrá como mínimo los requisitos queestablece el artículo 166, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadoscon las Mismas.Si durante la verificación de los trabajos entregados, "El instituto" encuentra deficiencias en ¡aterminación de los mismos, deberá solicitar a "El Contratista" su reparación, conforme a lascondiciones pactadas en el contrato, "El Instituto", por conducto de! Residente, tomando enconsideración las características, complejidad y magnitud de los trapajos a corregir, se podráconceder a "El Contratista" una prórroga por el periodo que acuerde con "El instituto", parala reparación de ¡as deficiencias; en ese periodo no se aplicaran penas convencionales.Transcurrido el plazo sin que "Ei Contratista" haya reparado ¡es trabajos, "El instituto"procederá a hacer efectivas las garantías a que haya lugar, sin perjuicio de que "Ei Instituto"opte por la rescisión administrativa de este contrato.Las reparaciones de las deficiencias a que alude el párrafo precedente no podrán consistir en laejecución tota! del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no seprocederá a la recepción y se considerará que la obra no fue concluida en ei plazo convenido.

VIGÉSIMA.- SUBCONTRATACION.- "Las Partes" convienen que;trabajos objeto del presente contrato "Ei Instituto", NO autoriza la

en la ejecución de ¡ossubcontratados

presenteejecutados

VIGÉSIMA PRIMERA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DEobliga a no transferir por ningún título, en forma total o parcial, a favorfísica o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven deíde los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajosescrito el consentimiento a "El Instituto", a través deiPresupuesto, Contabilidad y Erogaciones de la Delegación RegionaCentro Médico, Educativo y Cultural "Lie. Adolfo López Mateos", Av.s/n, Col. Pedro Sosa C.P. 87120 de Cd. Victoria, Tamaulipas,naturales a su vencimiento, la que resolverá lo procedente en unnaturales contados a partir de la presentación del escrito.

La solicitud referida de "El Contratista" y, en su case, su aprobación se enviará aiDepartamento Delegacional de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones de la DelegaciónRegional Tamaulipas, con un. mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a su vencimiento,para su pago.

17 de 25

COE5RO.- "El Contratista" sede cualquier otra persona

contrato; a excepción, debiendo solicitar por

Departamento Delegacional deI Tamauiipas, ubicado enUniversidad y Justo Sierra

cuando menos con 15 días:érmino de 5 (cinco) días

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALDELEGACIÓN REGIONAL EN TAMAL)LIPAS.JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOSDEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GlENERALES


En la solicitud "E! Contratista" deberá proporcionar la informaciónquien pretende transferir sus derechos de cobro, presentandocontra-recibos cuyo importe transfiere, facturar los trabajos qudocumentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual serácorrespondiente.

de la persona a favor deinvariablemente una copia de ¡os

se estimen, y demáspara efectuar el pagonecesóino

Si con motivo de ía transferencia de los derechos de cobro solicitadaorigina un retraso en el pago, no procederá el pago de los gastoreferencia ei artículo 55, de ia Ley de Obras Públicas y Servicios Reía

por "E! Contratista" ses financieros a que hace;ionados con las Mismas.

VIGÉSIMA SEGUNDA.-TERMINACIÓN ANTICIPADA.- "El Institutoanticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sinresolución judicial alguna, cuando concurran razones de interésjustificadas que le impidan ¡a continuación de los trabajos, y se demuílas obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio gdetermine ia nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motiinconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública, o perjudicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidatrabajos a que se refiere ia cláusula Décima Sexta de! presente contrato"Ei instituto" se obliga a dar aviso por escrito a "El Contratistanaturales de anticipación.

cargoíraoajos

Comunicada por "El Instituto", la terminación anticipada del contratpinmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerseinstalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender iosias anotaciones correspondientes en la Bitácora y "El Institutocircunstanciada en términos de io señalado en el artículo 151, delObras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, anteoúblico.

ejecutadostn este supuesto, "El Instituto" se obliga a pagar los trabajosno recuperables señalados en el artículo 152, del Regiamento de laServicios Relacionados con las Mismas, que en favor de "E! Contratistaque éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se reel contrato.VIGÉSIMA TERCERA.- FINIQUITO.- "El Instituto" se obliga a notificartravés de su Representante Legal o su Superintendente, en la fechafísica de ios trabajos, ia fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo ela cual deberá quedar comprendida dentro de un plazo que nonaturales a partir del acto formal de recepción física de ios trabajos,ios créditos que resulten a favor y en contra de ambas partes, describiendoque Íes ció origen y el saldo resultante.

cíe

excederá

aplicación de ias penas", por trabajos no

"Ei instituto" se obliga a exponer en el finiquito las razones de leconvencionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor "El Contratistaejecutados conforme a los programas convenidos.

"E! Instituto" hará constar por escrito el finiquito, en términos de io señalado en ei artículo 170,del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,anexando el Acta Entrega de Recepción Física de ios Trabajos.

' podrá dar por terminadonecesidad de que mediegeneral; existan causas

ístre que de continuar conave a "El Instituto"; sefo de la resolución de una

resolución de autoridadd de la suspensión de los

en este último casocon 15 (quince) días

, éste procederá a tomardel inmueble y de las

debiendo realizarselevantará un acta

Reglamento de ia Ley dea presencia de fedatario

, así como los gastosLey de Obras Públicas y

procedan, siempreacionen directamente con

a "El Contratista", arecepción de ia entrega

finiquito correspondiente,de 60 (sesenta) días

e! que se harán constarei concepto general

18 de 25



En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, oacuda para su elaboración dentro del plazo señalado, "El Institutofiniquito, debiendo comunicar su resultado a "El Contratista" dentronaturales, contados a partir de su emisión.

"E! Contratista" tendrá un plazo de 15 (quince) días naturales paracorresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión,finiquito por "El Contratista".

Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas partes, "El Inslos saldos que, en su caso, sean a favor de "El Contratista" dentnaturales siguientes a su autorización por la Residencia.

bien, "El Contratista" noprocederá a elaborar el

tel plazo de 10 (diez) días

legar lo que a su derechose dará por aceptado el

tituto" procederá a cubriro de los 20 (veinte) días

Si del finiquito resultara saldo a favor de "El Instituto", dicho saldque sean deducido de las cantidades pendientes por cubrir por concebtoy si no fueran suficientes éstos, se solicitará su reintegro conforme55, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Misobtenerse el reintegro, "El Instituto" podrá hacer efectivas lasvigentes.

"El Contratista" aceptade trabajos ejecutados

¡o previsto por el artículoñas; en e! supuesto de no

que se encuentrengarantías

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos ¡os saldos pendi"El instituto" procederá a levantar de forma simultánea el actaextinguidos los derechos y obligaciones entre "Las Partes", larequisitos mínimos a que alude al artículo 172, del Reglamento deServicios Relacionados con las Mismas.

VIGÉSIMA CUARTA.- CAUSALES DE RESCISIÓN ADMINISconvienen que "El Instituto", de conformidad a lo establecidoReglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados ccjna cabo la rescisión administrativa del presente contrato, sin necesidacios tribunales competentes, si "E! Contratista" incurre en cualquierade rescisión:

1. Si "El Contratista", por causas imputables a él, no inicia ios trabajos objeto deí contratodentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a¡a Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y s

2. Interrumpir injustificadamente los trabajos o se niegue a reparar,ellos que hubiere sido detectada como defectuosa por "El Instituto".

3. No ejecute los trabajos de conformidad con ¡o dispuesto en esteque lo integran o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el Residente o, en sucaso, por eí supervisor.

4. No de cumplimiento a los programas referidos en la Cláusula Segunda de este Contrato ysus anexos, por falta de materiales, trabajadores o equipo de const"Ei Instituto", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria cestipulado.

5. En caso de que sea declarado o sujeto a concurso mercaníiiConcursos Mercantiles o figura análoga.

6. Subcontrate partes de los trabajos objeto del presente contrato,previa por escrito de "Eí instituto".

ntes entre "Las Partes",dminisíraíiva que dé porual deberá contener iosLey de Obras Públicas y

RATIVA.- "Las Partes"por el artículo 157, del

las Mismas, podrá llevarde declaración judicial de

de ¡as siguientes causales

u Reglamento;

o reponer alguna parte de

contrato y en ¡os anexos

ucción y, que a juicio dee los trabajos en el plazo

n términos de ¡a Ley de

in obtener ia autorización

19 de 25

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALDELEGACIÓN REGIONAL EN TAMAULIPAS.JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOSDEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GÍENERALES


7. Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumenautorización previa y por escrito de "El Instituto".

8. No dé a "El Instituto" y a las dependencias de gobierno que tenjganlas facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisióntrabajos.

9. En general, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligcontrato, las leyes, tratados y demás ordenamientos que sean aplicab

facultad de intervenir,isión de los materiales y

Aciones derivadas de estees.

VIGÉSIMA QUINTA.-PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓNconvienen que en caso de que "El Contratista" se encuentre erindicadas en la Cláusula anterior, el procedimiento de rescisión admsiguiente:

ADMINISTRATIVA.- "Las Partes"alguna de las causales

'nistrativa se sujetará a lo

necios1. El procedimiento iniciará a partir de que "El Instituto" leoficio el incumplimiento en que haya incurrido, señalando losmotivaron su determinación de dar por rescindido e! contrato,estipulaciones específicas que se consideren han sido incumplidas,15 (quince) días hábiles exponga ¡o que a su derecho convengapruebas que estime pertinentes.

2. Transcurrido el término a que se refiere el numeral anteriorconsiderando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer "El

3. La determinación de dar o no por rescindido el contrato por parteser debidamente fundada, motivada y comunicada a "El Contratista'días hábiles siguientes a lo señalado en el numeral 1(uno) de esta cláusula

La determinación de dar por rescindido administrativamente est^ contrato no podrá serrevocada o modificada por "El instituto".

En el caso de que en el procedimiento de rescisión se determine noreprogramarán los trabajos una vez notificada la resolución correspondiente

ejecutadosUna vez notificado el inicio del procedimiento de rescisión, "El Instimedida precautoria, de cubrir los importes resultantes de trabajoshasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuénaturales siguientes a la fecha de la comunicación de la determinaciónrescisión, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías.

aunEn ei finiquito deberá preverse el sobrecosió de los trabajosencuentren atrasados conforme el programa vigente, atendiendo a lo162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y ServiaMismas, así como ¡o relativo a ia recuperación de los materiales y"EL instituto" le haya entregado a "Ei Contratista", así como considerarrecepción de los trabajos que haya realizado "El Contratista" hastéasí como ios equipos, materiales que se hubieran instalado en laproceso de fabricación, siempre y cuando sean susceptibles de utilizapendientes de realizar, conforme a lo establecido en el artículo 62, dey Servicios Relacionados con ¡as Mismas y 161, de su Reglamento.

20 de 25

o jurídico, sin contar con

notifique a "El Contratista" poro circunstancias que

relacionándolo con lasp|ara que en un término de

aporte, en su caso, las

"El Instituto" resolveráContratista".

de "El Instituto", deberádentro de los 15 (quince)

rescindir este contrato, sea "El Contratista"

uto" se abstendrá, comoaún no liquidados,

dentro de ios 30 díasde ia resolución de

érse

no ejecutados que sedispuesto por los artículosos Relacionados con lasequipos que, en su case

en su integración iala rescisión del contrato,

obra o se encuentren enion dentro de los trabajosla Ley de Obras PúDlicas

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALDELEGACIÓN REGIONAL EN TAMAULIPAS.JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOSDEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS Gl


Ei sobrecosió que se determine al elaborar el finiquito, será indeppenas convencionales y demás cargos que deban considerarse en la

"E! instituto" podrá optar entre aplicar las penas convencionales o ela rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicac

ENERALES

ndiente de las garantías,•escisión administrativa.

sobrecosto que resulte de:>n de uno o de otro.

Comunicado el inicio del procedimiento de rescisión "El Instituto" prposesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueblerespectivas, y en su caso procederá a suspender ios trabajos,comparecencia de "El Contratista", acta circunstanciada del estad^obra, la que se levantará ante la presencia de fedatario público y debdel artículo 159, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y ServMismas.

Con el registro de! acta circunstanciada en la bitácora se suspende to|da anotación en ia misma,hasta en tanto se emita la resolución de rescisión que proceda.

"El Contratista" se obliga a devolver a "El instituto" en un piazo ccontados a partir del inicio del procedimiento de rescisión, toda lahubiere entregado para ia realización de los trabajos.

"E! Instituto" y "Ei Contratista" podrán conciliar dentro del finiquito,rescisión con el fin de preservar ¡os intereses de "Las Partes".

ViGESIMA SEXTA- DEL RESIDENTE.- El Residente de "Elfunciones las siguientes:1. Fungir como representante de "El Instituto" ante "El Contratist2. Supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecución de los trabajos.

3. Tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias palos trabajos, debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaracde autorización que presente el Superintendente de Construcción decaso, el supervisor, con relación ai cumplimiento de los derechos ypresente contrato.4. Vigilar, previo al inicio de ios trabajos, que se cumplan con lasartículos 19 y 20 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado5. Verificar ia disponibilidad de ios recursos presupuéstales necesacualquier convenio modificatorio que implique la erogación de recurso

6. Dar cumplimiento a las actividades previstas a su cargo enantecede, entre ellas, la apertura a la Bitácora, en términos de lomedio de ella, emitir las instrucciones pertinentes y recibir las solSuperintendente de Construcción de "El Contratista". Cuando la Bilconvencionales, ésta quedará bajo su resguardo.

7. Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos <apego a ios programas de ejecución de los trabajos, de acuerdo yon ios avances, recursosasignados y rendimientos pactados en el presente contrato.

C"uando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitectónico:entre otros, deberá recabar por escrito las instrucciones o autorizadae ¡as áreas correspondientes.

cederá a tomar inmediatay de las instalaciones

levantando con o sin iaen que se encuentre la

rá elaborarse en términoscios Relacionados con las

10 (diez) días naturales,documentación que se le

os saldos derivados de ia

Instituto" tendrá entre otras

a la correcta ejecución deones, dudas o solicitudes"El Contratista" y, en subligaciones derivadas de!

condiciones previstas en loss con las Mismas.¡os para ia suscripción de

a Cláusula Novena queestipulado, así como porcitudes que le formule eíacora se lleve por medios

calidad, costo, tiempo y

funcionales, de proceso,ones de los resoonsables

21 de 25



8. Vigilar que, previamente ai inicio de la obra, se cuente con los pde ingeniería, especificaciones de calidad de los materiales y espparticulares de construcción, catálogo de conceptos con sus análialcance de las actividades de obra o servicio, programas de eutilización, términos de referencia y alcance de servicios.

oyectos arquitectónicos yecificaciones generales y;is de precios unitarios o;ecución y suministros o

9. Revisar, controlar y comprobar que los materiales, la manoequipos sean de ¡a calidad y características pactadas en el este contrato

de obra, la maquinaria y

10. Recibir las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos dregistrar en la Bitácora la fecha de recepción de las mismas.

5 pago correspondiente y

11. Autorizar las estimaciones, en ese sentido deberá determinar y/oo descuentos que resulten aplicables a la estimación de que se tratapenas convencionales retenciones y/o descuentos, recuperación deai Valor Agregado, pago por conceptos de Derechos entre oíros),ios números generadores que las respalden.

constatar las deduccionesamortización de anticipos,

pagos en exceso, Impuestoverificando que cuenten con

12. Recibir cuando proceda, las solicitudes de ajuste de costos"E! Contratista", de conformidad con este contrato, acompañ¡documentación que las soporten, dentro del plazo previsto en laServicios Relacionados con ias Mismas.

que

13. Coordinar con ¡os servidores públicos responsables lasrescisiones de contratos y, cuando se justifique, las suspensiones dauxiliar de "El Instituto" para su formalización.

14. Solicitar y, en su caso, tramitar los convenios modificatoriocontrato, elaborando previamente el o ¡os dictámenes técnicosfundada y motivada, las razones para realizar las modificaciones dela cláusula Décima Octava precedente.

15. Rendir informes con la periodicidad establecida, así comocumplimiento de "E! Contratista" en ios aspectos legales, técnicos,administrativos.

16. Autorizar y firmar el finiquito de los trabajos.

17. informar formalmente ai Superintendente de "E! Contratista"atrasos que detecte solicitándole su corrección, y efectuar las anotacla Bitácora.

18. Verificar la correcta conclusión de ios trabajos, debiendo vigilreciba oportunamente eí inmueble en condiciones de operacióncorrespondientes a la construcción final, los manuales e instructivosmantenimiento y los certificados de garantía de calidad y funcionamientoinstalados.

necesidad19. Presentar a "El Instituto" ios casos en los que exista laproyecto, a sus especificaciones o a este contrato, a efecto de atjializarsolución y determinar ía factibüidad, costo, tiempo de ejecución ymodificar ei presente instrumento jurídico.

se formule por escritodas de ios estudios y_ey de Obras Públicas y

íerrninaciones anticipadas olos trabajos, debiéndose

necesarios al presenteqjje justifiquen de manera

cuerdo a lo estipulado en

un informe final sobre eieconómicos, financieros y

obre las desviaciones oones correspondientes en

r que ei Área requirenteasí como los planos

de operación yde los bienes

de realizar cambios allas alternativas de

necesidad de prorrogar o

22 de 25

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALDELEGACIÓN REGIONAL EN TAMAULIPAS.JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOSDEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GíENERALES


20. Cumplir ¡as demás funciones que las disposiciones jurídicas ieprevistas en el Acuerdo por el que se expide el Manual AdministrativMateria de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las MismasOficial de la Federación el 9 de agosto de 2010, así como aqu"El Instituto".

cpnfieran, considerando lasde Aplicación General en

, publicado en el Diarioellas que ie encomiende

21. Revisar de manera detallada y previamente ai inicio de ios trabaai presente contrato, con ei objeto de enterarse de las condiciones erobra y del sitio de los trabajos, así como de ias diversas partes y c;debiendo recabar la información necesaria que le permita iniciar iossegún io programado y ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su con

22. Participar en !a entrega física del sitio de ia obra al Superintendente"Ei Contratista" y proporcionar trazos, referencias, bancos de nivepermitan iniciar adecuadamente los trabajos.

23. Obtener la ubicación de ias obras inducidas y subterráneas y resel trazo de su trayectoria.

24. integrar y mantener ai corriente ei archivo derivado de la realizaccontendrá, entre oíros, los siguientes documentos:

s Copia del proceso constructivo, ias normas, las especificad•/ Matrices de precios unitarios.s Registro y control de la Bitácora y las minutas de las juntas^ Permisos, licencias y autorizaciones.S Contratos, convenios, programas de obra y suministro

cantidades de obra realizadas y faltantes de ejecutar y pres•s Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas.S Manuales y garantía de la maquinaria y equipo.

25. Vigilar la adecuada ejecución de ios trabajos y transmitir aapropiada y oportuna ias órdenes.

26. Dar seguimiento al programa de ejecución convenido consicactividades críticas que requieran seguimiento especial, así como sobactividades programadas y ias realmente ejecutadas, y para la <económicas, penas convencionales, descuentos o la ceiebración de c

27. Registrar en la Bitácora ios avances y aspectos relevantes ditrabajos con la periodicidad que se establezca en el contrato.

28. Celebrar juntas de trabajo con ei Superintendente de "El Conestado, avance, problemas y alternativas de solución, consignandBitácora los acuerdos tomados y dar seguimiento a los mismos.29. Vigilar que el Superintendente de "El Contratista" cumplaseguridad, higiene y limpieza de los trabajos.30. Revisar ¡as estimaciones y conjuntamente con el Superintendfirmarlas oportunamente para su trámite de pago, así como comprabaincluyan ios documentos de soporte respectivo.

23 de 25

os, ¡a información relativaias que se desarrollará ¡a

racterísticas del proyecto,trabajos y su supervisión¡usión.

de Construcción dey demás elementos que

izar con "El Contratista"

ón de los trabajos, el cuai

3nes.

je obra.

, números generadores,ipuesto.

El Contratista" en forma

erando las fechas y lase las diferencias entre lasplicación de retencionesnvenios.

•ante la ejecución de los

ratista" para analizar elen las minutas y en la

con ias condiciones de

nte de "Ei Contratista",que dichas estimaciones



31. Llevar el coníro! de ¡as cantidades de obra realizados y decualificándolas y concillándolas con el Superintendente de "Edeberán considerar los conceptos del catálogo contenido en la propolas cantidades adicionales a dicho catálogo y los conceptos no previs32. Llevar el control del avance financiero de la obra consideranestimaciones, las retenciones económicas, las penas convencionales33. Avalar ias cantidades de ios insumes y los rendimientos de manjael equipo de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptosde "El Contratista", presentados por ¡a Superintendente deaprobación.34. Analizar detalladamente e! programa de ejecución convenido consegún el caso, los programas de suministros que "El Instit"E! Contratista", referentes a materiales, maquinaria, equipos, inslinstalación permanente;

35. Vigilar que los materiales, ¡a mano de obra, la maquinaria y los ecaracterísticas pactadas en el contrato, vigilando que el Superintenpresente oportunamente ios reportes de laboratorio con sus resultado

36. Verificar ia debida terminación de ios trabajos dentro del plazo co venido;

as faltantes de ejecutar,Contratista"; para ello,ición de "El Contratista",os en el mismo.o, al menos, el pago dey ios descuentos.

de obra, la maquinaria yontenido en la proposiciónEl Contratista" para su

siderando e incorporando,jto" haya entregado aumentos y accesorios de

uipos sean de la calidad yente de "El Contratista"

VIGÉSMA SÉPTIMA.- RELACIÓN LABORAL.- "Las Partes" convienenno adquiere ninguna obligación de carácter laboral para con "El Cotrabajadores que el mismo contrate para la realización de ios irainstrumento jurídico, toda vez que dicho personal depende exciusivarr

Por lo anterior, no se le considerará a "El Instituto" como pa"Ei Contratista" expresamente ¡o exime de cualquier responsabilidde seguridad social, labora! o de otra especie, que en su caso pudiera

"Ei Contratista" se obliga a liberar a "El Instituto" de cualquier reco de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadcompetentes.

VIGÉSIMA OCTAVA.- RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS DEADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOSconvienen que en el caso de que durante la vigencia del presente corelativas a conceptos técnicos o administrativos, éstas deberán re"Las Partes" mediante nota en la Bitácora, acordando que resolveplazo no mayor de 5 (cinco) días hábiles, contados a partir de dichola solución y las acciones a impiementar, de igual forma se asentBitácora.

en que "El Instituto"¡traíista", ni para con losajos objeto de! presenteente de "El Contratista".

on, ni aún substituto, yd de carácter civil, fiscal,llegar a generarse.

amación de índole laboralres, ante las autoridades

CARÁCTER TÉCNICO YTRABAJOS.- "Las Partes"

trato surjan discrepanciasstrarse e informarse porán la discrepancia en unegisíro, en consecuencia,rán por las partes en la

se obligan a sujetarseada una de ias cláusulasrvicios Relacionados con

VIGÉSIMA NOVENA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- "Las Partesestrictamente para e¡ cumplimiento del presente contrato, a todas ydel mismo, así como a lo establecido en ia Ley de Obras Públicas y !ias Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al Código Civil Federal, a la Ley Federal deProcedimiento Administrativo, ai Código Federa! de Procedinriientos Civiles y demásordenamientos aplicables.

24 de 25

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALDELEGACIÓN REGIONAL EN TAMAULIPAS.JEFATURA DELEGACÍONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOSDEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES


TRIGÉSIMA.- RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- Para la interpreste instrumento, así como para todo aquello que no esté expremismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunaleubicados en Ciudad Victoria, Tamauüpas, renunciando a cualquier o'que por razón de domicilio les pudiera corresponder.

etación y cumplimiento deamenté estipulado en el

5 Federales competentesro fuero presente o futuro

Previa lectura y debidamente enteradas "Las Partes" del contenido,presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión deconsentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, nilo firman y ratifican en todas sus partes, en 5 (cinco) tantos,Tamauüpas el 20 de Mayo de 2014.

su I

Por "El Instituto"

,4/C. JOSÉ MANUEL ASSAD MfeNTE LQNGCDelegado Regional del IMSS enVaniaulipasIf \ <^

Área Responsable de la Ejecución de losTrabajos

/^A>-M* ING. JUANWIANUEL GOCHICOA GUTIERRE

Jefe del Departamento de Conservacióny Servicios Generales

i Por "E!| TERRACERIAS >

S.AIi|

j

O3 /^ LIC. ARTURO ANDeT\j

Superintendei

Z ING. WENCESl

Contratista"' URBANISMOS REVI,. DE C.V.

^===3^^_¿¿~ i" '

RESRESENDEZANCER;trador Único

ite de Construcción

AO GARCÍA GARCÍA

en

alcance y fuerza legal de!ibre voluntad y que su

iros vicios de la voluntad,la Ciudad de Victoria,

Las firmas que anteceden forman parte del contrato de obra públisobre ia base de precios unitarios número C4M0267.

:ica bajo la condición de pago

25 de 25

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALDELEGACIÓN REGIONAL EN TAMAULIPASJEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMDEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVIC


NISTRATIVOSOS GENERALES

Anexo Medidas de Seguridad e Higiene en la Obra, del Contrato No. C4M0267

Considerando las características, condiciones y complejidadconsistentes en Obra Civil e Instalaciones, para el MantenimientoÁreas de Traumatología, Anfiteatro, Microzona, Residentes, hbspitaldel HGZ No. 15 ubicado en Boulevard Hidalgo con Línea del GasC.P. 88620 de Cd. Reynosa, y Baños, Vestíbulo y Pasillos deAvenida José Zertuche Ibarra No. 1000, Colonia del Valle, C.Tamauiipas, objeto del contrato arriba señalado, del que formaanexo de conformidad con la Cláusula Segunda del instrumContratista" se obliga a:

1. Disposiciones Generales.

1.1. Establecer las condiciones adecuadas de seguridad e higy e- personal, en el inmueble donde se va a ejecutar la obra objeto

ie los trabajos a ejecutary/o Reparación en las

'italización, y Patoiogía2000, Colonia del Valle,

a UMF No. 33 ubicada en. 88620 de Cd. Reynosa,parte integral el presente¡nto jurídico referido, "El

1.2. Que todos ios trabajadores a su servicio, cumplan con lahigiene que se mencionan en este anexo.

s medidas de seguridad e

1.3. Observar las disposiciones, normas y especificaciones que Higiene disponga la Ley Federal del Trabajo, ei Reglamenjtohigiene y Medio Ambiente y demás disposiciones establecidasla Secretaria del Trabajo y Previsión Social y el propio institSocial.

1.4. Integrar conjuntamente con "El Instituto" la Comisión Mi>jtaen la Obra, conformada por un representante de "El Contratistala que vigilará ei cumplimiento de las normas de Seguridadpersonal técnico, administrativo y de servicios, así como del oblaborando en la construcción, obligándose a orientar e instruirdurante el desarrollo de los trabajos.

1.5. Participar mensualmeníe, como miembro de la ComisiiHigiene en la Obra, revisando los elementos y disposiciones dse nayan establecido.

1.6. Aplicar las medidas preventivas y/o correctivas que, ehComisión Mixta de Seguridad e Higiene en la Obra, resultado de

1.7. Sujetarse a lo dispuesto por ia Ley Federal de Armas decuando exista ia necesidad de aplicar en la ejecución deexplosivos.

2. Seguridad.

A) A! individuo

2.1. Proporcionar casco de protección a todo su personal, en

ene para las instalacionesdel contrato.

í en materia de SeguridadFederal de Seguridad,

por la Secretaria de Salud,uto Mexicano del Seguro

de Seguridad e Higiene" y uno de "El instituto",e Higiene por parte del

ero que la empresa tengaa éstos en la materia,

>n Mixta de Seguridad eseguridad e higiene que

su caso, establezca larevisión.

Fuego y su Reglamento,los trabajos materiales

obra, independientementede! ¿rea en que laboren o que éstos tengan el carácter de visitantes.

2.2. Proporcionar gafas de seguridad o caretas, al personal qpe intervenga en aquellostrabajos en ios que exista riesgo por partículas proyectadas o por radiaciones, tales comosoldadura, corte, esmerilado, picoieteado, etc.



2.3. Proporcionar guantes de carnaza de uso rudo, al persoiial que efectúe manejo demateriales punzocortantes y/o abrasivos.

2.4. Proporcionar guantes y botas adecuadas, al personal que intervenga en los trabajosde instalación eléctrica provisional o definitiva, ya energizada.

2.5. Proporcionar medios de protección para las vías respiratorias, al personal queefectúe trabajos donde se produzcan evaporaciones nocivas, polvos o gases.

2.6. Proporcionar botas de hule, al personal que efectúe • trabajos en lugares conexposición de humedad constante, tales como: excavaciones inundadas y colados.

2.7. Proporcionar zapatos de tipo minero con casquiilo de ac^ro, entre otros al personalque efectúe trabajos tales como, operación de compacíadores portátiles o manejo deelementos pesados para evitar riesgo de lesión.

2.8. Proporcionar medios de protección adecuados tales como, cinturones, arneses,bandas, bandolas o sogas, al personal que efectúe trabajos en que requiere estar colgadoo suspendido, le proporcionará un cinturón para transpone de sus herramientasmanuales, así mismo protección para los oídos, ai personal qjue labore con equipo quegenere sonidos con decibeles más altos de lo permitido (ejemplo martillo neumático).

B) En el uso de herramienta y equipo

2.9. Proporcionar al persona!, las herramientas auxiliares adecuadas, tales como portacuñas, para que las utilice en los trabajos que así lo requieran.

2.10. Vigilar que las herramientas y equipos, que así lo itequieran, conserven susprotecciones y formas para las que fueron diseñadas y accesorios de seguridad originalesen poleas, flechas, engranes, sierras y cuchillas, utilizadas en los trabajos, apegándose aias instrucciones y recomendaciones del fabricante.

2.11. Vigilar que todas las instalaciones que se tengan en obr£ para conectar equipos yherramientas eléctricas, incluyan ios interruptores de seguridad, fusibles, cables,aislamientos, tomas de corriente y accesorios adecuados, con capacidad suficiente paralas cargas eléctricas a emplear.

2.12. Vigilar que la maquinaria, herramienta e instalación eléctrica sean operadasúnicamente por el personal capacitado.

2.13. Vigilar diariamente que los cables y accesorios utilizados para el izaje de materialeso equipo se encuentren en óptimas condiciones para el trabajo por realizar.

En la obra

2.14. Colocar señales y avisos que sean claros y visibles, de tipo indicativo, preventivo,restrictivo y prohibitivo, informando la localización de oficinas, Servicios, así como zonasde peligro potencia! y restringidas.

2.15. Almacenar en lugares debidamente protegidos y ventilados lo más lejos posible deílugar de la obra, de las residencias y del comedor, los combustibles tales como: gasolina,diese!, petróleo, thinner y aguarrás, con acceso exclusivo al personal responsable de sumanejo y ubicados de tal forma, que en caso de un eventual incendio, accesorios quepermitan su vaciado sin derrames o salpicaduras, mismo que serán transportados enrecipientes de tipo irrompibles con tapa. .

2.16. Proporcionar extintores del tipo "ABC", ubicándolos adecuadamente, en ias áreas de j/í/almacenamiento de combustibles, resguardo de desperdicios y zonas de mayor



concentración de personal. Vigilando los periodos de caducidad, a efecto de realizar lasdescargas y recargas oportunamente.

2.17. Vigilar que ios andamies y pasarelas, sean estables y resistentes a las cargas a lasque estarán sometidos, con dimensiones mínimas de 60 centímetros de ancho y conbarandales laterales de 90 centímetros de altura.

2.18. Utilizar escaleras manuales que serán resistentes y adecuadas al uso que se lesvaya a dar y sujetas de una manera estable.

2.19. Colocar barandales de protección en los huecos para ductos verticales deinstalaciones, cubos de elevadores, escaleras y en perímetros de fachadas por cubrir.

2.20. Colocar cables de protección debidamente tensados,! para ser usados comopasamanos, entre las columnas a 90 centímetros de altura sobrte las trabes, en el procesode montaje de estructuras metálicas.

2.21. Colocar señales y anuncios adecuados, a los trabajos que se ejecuten enexcavaciones con profundidad mayor de 2.00 metros, colocando protección perimetral a70 centímetros de altura consistente en cables y varillas.

2.22. Colocar volados provisionales exteriores de protección perimetral en edificios conaltura mayor de 18.00 metros, con proyección horizontal con dimensión mínima de 1.80metros, su colocación, sujeción, posición, periodo de utilización, retiro y tipo de materiales,se ajustarán a las condiciones particulares de cada obra y a la indicación de lasautoridades municipales.

2.23. Evitar fugas de agua en las tomas, conductos y salidas, instalando los elementosapropiados al uso requerido.

2.24. Colocar un botiquín para primeros auxilios en la oficina de "El contratista", asícomo Indicar los números de teléfonos y croquis de locaiización de la clínica deemergencia más cercana a la obra y del servicio de urgencias, ¡letreros de protección civil(ruta de enlace, punto de reunión)

2.25. Estibar el materia!, de tal forma que garantice la estabilidad y conservación delmismo, distribuyendo su peso, de tal manera que no rebase la capacidad de carga delelemento de sustentación.

3. Higiene

3.1. Mantener la obra limpia, libre de escombro, basura y aguas estancadas buscandoque los materiales y equipo ocupen un lugar adecuado y debidamente acomodado,

3.2. Instalar en la obra los servicios sanitarios que se requieran considerando la cantidadsuficiente de servicios para el número de trabajadores qu$ se tengan, debiéndoseconservar en condiciones adecuadas de limpieza y funcionamiertto.

Nota: deberá actualizarse el número de elementos que habrán de incorporarse a la obra conforme alReqlamcntCí ríe C.nnstnicr.ión del Fstndn ríe Tnmaulina*,.

Trabajadores de

11-30

31-50

51-9091-135

Cada 30 o Fracción

W.C

2

3

4

5

1 adicional

Lavabo12

3

4

1 adicional

••IBMBB̂ HMMiBMB̂ B̂ ^̂ ^̂ B̂

Regadera12

3

4

1 adiciona!



3.3. Instalar en la obra, una zona para comedor para los trabajadores, con mesas,blancas y parrillas o estufas para calentar la comida, se proporcionarán botes con tapapara basura y desperdicios, debiéndose conservar en buen estado la limpieza.

Se firma la conformidad por ¡as partes, en 5 (cinco) tantos, en la Ciudad de Victoria,Tamaulipas a los 20 días del mes de Mayo de 2014.

Por "El Instituto'1

. JOSÉ MANUEL AS'SADXMOlfJTÉLONGO«legado Regional delílMSsXen

Por "El Contratista"TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI,

S.A. DE C.V.

LIC. ARTURO ANDRÉS RESENDEZ ANCERAdministrador Único

Área Responsable de ¡a Ejecución de losTrabajos.

Superintendente de Construcción

ING. JUAN MANUEL GOCRÍCOA GUTIÉRREZJefe del Departamento de Conservación

y Servicios Generales

ING.WENCESLAO GARCÍA GARCÍA

Las firmas que anteceden forman parte del anexo de contrato de obra pública bajo lacondición de pago sobre ia base de precios unitarios número C4M0267.



Anexo Procedimiento de Ajuste de Costos Directos, del Contrato No. C4M0267Procedimiento para la integración, calculo y tramite del ajuste de costos directos,estipulado en la cláusula Octava del Contrato, de conformidad con lo establecidoen los artículos 56, 57 fracción I, 58 y 59, de la Ley de Obras Públicas y ServiciosRelacionados con las Mismas; 136 y 173 al 180 del Reglamento de la Ley de ObrasPúblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme a lo siguiente:

1. Los ajustes de costos directos, se calcularán a partir de! mes en que se hayanproducido ios incrementos o decrementos de los costos de los insumos, con base enios índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obraspúblicas que determine el Banco de México.

E! ajuste de costos directos de la mano de obra, se calculará con base en losincrementos que determine la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

2. "Las Partes" deberán revisar periódicamente las publicaciones del Banco de México,a efecto de identificar el incremento o decremenío de los costos de los insumos.Cuando no se encuentren dentro de tos publicados, procederán a calcularlos conformea los precios que investiguen por mercadeo directo, a efecto de determinar el índice,considerando al menos tres fuentes distintas, es decir tres cotizaciones.

3. El mes de origen que servirá de base para cada una de las revisiones y ajuste de loscostos, que se presente durante la ejecución de los trabajos, es el correspondiente alacto de presentación y apertura de proposiciones.

4. "Las Partes", cuando a partir del mes de que se produzca el incremento odecremento en el costo de los insumos, considerando el programa de ejecucióngeneral de trabajos pactado en el contrato o el convenido, realizara el cálculo de ajustede costos para los trabajos pendientes de ejecutar, para lo cual realizaran lo siguiente:

• Relación de índices.- Identifica y relaciona los insumos de los costos directos, iosque de acuerdo a su raíz de producción principal, se ubican en los índices querefiere el numeral uno del presente procedimiento, ya sea con incremento odecremenío.

De no localizar algún indicador que se requiera para algún insumo en específico,procederá a solicitar su integración y calculo a la División Concursos y Contratos,considerando las particularidades establecidas en el numeral 2 del presenteprocedimiento.

• Determinación del factor para cada insumo.- El índice del mes en estudiodividido entre el índice del mes de origen dará como resultado el factor deincremento o decremento del costo del insumo.

• Aplicación del factor determinado, en las matrices para actualizar el preciounitario.- El factor de incremento o decremento del costo del insumo, se aplicará atodos y cada uno de los insumos que intervienen en el precio unitario.

Tratándose de la mano de obra se aplicara de forma directa el porcentaje deincremento, que haya determinado la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

En ¡os precios unitarios ajustados se deberá aplicar, cuando sea el caso, el ajustecorrespondiente al porcentaje de anticipo otorgado.



« Integración del presupuesto.- Con los todos los conceptos de la obra pendientesde ejecutar, considerando la totalidad de la volumetría y los precios unitarios quefueron actualizados, se integra el Presupuesto de Obra de los TrabajosPendientes de Ejecutar Ajustados (POPEA), de acuerdo al programa convenido.

• Integración de presupuesto del contrato.- De acuerdo al programa convenido,determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento enlos costos, valorizado con los precios unitarios del contrato se integra elPresupuesto de Obra de los Trabajos Pendientes de Ejecutar del Contrato(POPEC), de la totalidad de los conceptos aún no ejecutados.

• Determinación del factor de ajuste mensual.- El factor de ajuste se obtienedividiendo el POPEA entre el POPEC, de donde se desprende la siguiente fórmula:

FA=POPEA/POPEC

• Aplicación del factor de ajuste.- En la estimación que se elabore por ajuste decostos, se aplicará el factor mensual al monto total de los trabajos pendientes deejecutar, de acuerdo ai programan convenido, a partir del mes de la publicación delos índices que se tomaron como referencia para el cálculo, debiendo efectuar e!pago únicamente a ios conceptos de obra ejecutados en el mes de estudio que notengan atraso.

A. Actividades a desarrollar para el trámite de ajuste de costos directos a losinsumos, a la alza:

i. "El Contratista", elaborará el estudio de ajuste de costos directos, conforme a loestablecido en el numeral 4 de este procedimiento, dentro de los 60 días naturalessiguientes a la publicación de los índices, el que se integrará con ladocumentación siguiente:

> La relación de los índices de precios al productor y comercioexterior/actualización de costos de obras públicas que determine el Banco deMéxico o, en su caso, los índices calculados en conjunto con el contratistaconforme a los precios que investiguen.

> El programa de ejecución de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde alprograma de ejecución convenido, a partir del inicio del periodo en el cual seproduzca el incremento en los costos

> Análisis de ¡a determinación, del factor de ajuste de costo directo de losinsumos.

> Matrices de precios unitarios actualizados con aplicación factores de ajuste decosto directo de los insumos.

> El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar ajustados, de acuerdo aiprograma de ejecución convenido, determinado a partir del inicio del periodo enel cual se produzca e¡ incremento en los costos, valorizado con los preciosunitarios del contrato (POPEA).

> E! presupuesto de ios trabajos pendientes de ejecutar del contrato, de acuerdoal programa de ejecución convenido, determinado a partir del inicio del periodoen el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los preciosunitarios del contrato (POPEC).



> Determinación del factor de ajuste mensual.- El factor de ajuste se obtienedividiendo el POPEA entre el POPEC.

II. "El Contratista", dentro del término indicado en el inciso anterior, solicita porescrito el ajuste de costos, acompañado del estudio y la documentación que losoporte, a "El Residente de Obra".

íli. "El Residente de Obra", lo recibe y conjuntamente con "El Contratista", lo anotaen la bitácora correspondiente.

¡V. "El Residente de Obra", dentro de los cinco días hábiles siguientes a iarecepción de la solicitud, del estudio y la documentación soporte, revisa que lospresupuestos se integren por conceptos y cantidades de obra pendientes deejecutar sin atraso dentro del programa general de ejecución de los trabajosautorizado, en su caso anula o formula anotaciones de los conceptos que seincluyen y que no corresponden a obra pendiente de ejecutar sin atraso,procediendo a firmar ¡os presupuestos correspondientes avalándolos por conceptoy cantidad.

V. "El Residente de Obra", al concluir la revisión y otorgado su visto bueno porconcepto y cantidad, al sexto día hábil turna al Responsable Técnico de laContratación el original de la solicitud del ajuste de costo, copia de la nota deBitácora donde se asentó la recepción de la solicitud y el original del estudio con ladocumentación soporte.

VI. El Responsable Técnico de la Contratación, recibe y turna al Área de Costoscorrespondiente !a documentación que remitió "El Residente de Obra".

Vil. El Área de Costos recibe y procede a realizar la revisión y análisis del estudio y ladocumentación soporte.

VIH. Si la documentación está completa y el estudio no contienen errores, elabora eloficio de resolución autorizando el factor global de ajuste, entregando el original a"El Contratista" y marcando copia a "El Residente de Obra", continúa con laactividad identificada en el numeral XI.

IX. El Área de Costos, si de la revisión que efectúe, detecta omisiones en ladocumentación o errores en el cálculo, apercibe por escrito a "El Contratista" detal circunstancia, para que en un plazo de 10 (diez) días hábiles contados a partirdel día en que se formula el requerimiento, subsane el error o complemente lainformación solicitada.

X. "El Contratista" recibe el oficio y se da por notificado; si no da respuesta en elplazo concedido se tendrá como no presentada ia solicitud de ajuste de costos.

XI. "El Contratista" recibe el oficio y procederá a aplicar ei factor autorizado, en iaestimación de ajuste de costos que elabora y que contenga los conceptos queejecutó sin atraso en el mes de estudio (fecha de publicación del índice).

XII. Ei pago de ajuste de costos y en su caso por financiamiento, se efectuará en iasestimaciones siguientes ai mes en que se haya autorizado e! ajuste, aplicándoseei mismo plazo para el pago de estimaciones.



B. Actividades a desarrollar para el trámite de ajuste de costos directos a losinsumos, a la baja:

i. "El Instituto", dentro de ios 60 (sesenta) días siguientes a ¡a publicación de iosíndices elabora el estudio de ajuste de costos directos a la baja, considerando lametodología de cálculo establecida en el numera! 4, del presente procedimiento y,los lineamientos que al respecto establezca la Coordinación de Conservación yServicios Generales.

II. "El Instituto" por conducto del Área Técnica Responsable de la Contratación, unavez que determine el factor de ajuste de costos directos a la baja, lo comunica poroficio a "El Contratista" solicitándole que lo aplique en la siguiente estimación.

Se firma la conformidad por las partes, en 5 (cinco) tantos, en la Ciudad de Victoria,Tamaulipas a los 20 días del mes de Mayo de 2014.

Por "Ei Instit

JOSEMANUELA9SAD:elegado Regional demMSS

TElONGamaulipa

Por "El Contratista"TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI,

S.A. DE C.V.

LIC. ARTURO ANDRÉS RESENDEZ ANCERAdministrador Único

Área Responsable de ¡a Ejecución de losTrabajos.

INGTJ'ÜANl MANUEL GOCHICOA GUTIÉRREZJefe del Departamento de Conservación

y Servicios Generales

Superintendente de Construcción

ING. WENCESLAO GARCÍA GARCÍA

Las firmas que anteceden forman parte del anexo de contrato de obra pública bajola condición de pago sobre la base de precios unitarios número C4M0267.

instituto mexicano del seguro...

Documents