informe ejecutivo 2-supervision tramo 2

MINISTERIO DE OBRAS PBLICAS, TRANSPORTE, VIVIENDA Y DESARROLLO

URBANO. (MOP)

PROYECTO:

Supervisin de obras para la Construccin del Sistema Integrado de Transporte del rea Metropolitana de San Salvador, Tramo II

025/2013

INFORME EJECUTIVO 2 PERIODO: DEL 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2013

PRESENTA:

SAN SALVADOR, AGOSTO DE 2013.

INFORME EJECUTIVO 2

Supervisin de obras para la Construccin del Sistema Integrado de Transporte del rea Metropolitana de San

Salvador

Tramo II

2

Contenido

1. INTRODUCCIN ................................................................................................................. 5

2. DESCRIPCIN DEL PROYECTO ....................................................................................... 5 2.1 UBICACIN DEL PROYECTO ..................................................................................................... 6 2.2 DESCRIPCIN DE LAS OBRAS A CONSTRUIR ................................................................... 7

2.2.1 Objetivo General ...................................................................................................................... 7 2.2.2 Objetivos Especficos .............................................................................................................. 7 2.2.3 Detalle de las estructuras principales del proyecto .......................................................... 7

3. INFORMACIN SOBRE LA SUPERVISIN ..................................................................... 13 3.1 INFORMACIN GENERAL ........................................................................................................ 13 3.2 INFORMACIN CONTRACTUAL ............................................................................................. 13 3.3 FIANZAS ......................................................................................................................................... 14 3.4 AVANCE FINANCIERO DEL SUPERVISOR ......................................................................... 14

4. RECURSOS ASIGNADOS POR LA SUPERVISIN ......................................................... 15 4.1 ORGANIZACIN TECNICA DE LA SUPERVISION............................................................. 15 4.2 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS .................................................................................................. 16 4.3 LABORATORIO DE CAMPO ..................................................................................................... 16

5. ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIN .............................................................................. 17 5.1 ACTIVIDADES DEL LABORATORIO DE LA SUPERVISIN ............................................ 18

6. INFORMACIN SOBRE EL CONSTRUCTOR ................................................................. 18 6.1 INFORMACIN GENERAL ........................................................................................................ 18 6.2 INFORMACIN CONTRACTUAL ............................................................................................. 18 6.3 FIANZAS ......................................................................................................................................... 18 6.4 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO ............................................................................. 18

7. AVANCE DE LA OBRA ..................................................................................................... 19 7.1 RELACIN VALORADA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS (ESTIMACIONES) ...... 19 7.2 PROYECCIN E INVERSIONES FUTURAS......................................................................... 19 7.3 CRONOGRAMA DE EJECUCIN FISICA Y FINANCIERA Y ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO Y AVANCE DE LAS MISMAS .................................... 19

7.3.1 Avance Fsico de la Construccin ..................................................................................... 19 7.3.2 Avance financiero del proyecto .......................................................................................... 20

7.4 TIEMPO TRANSCURRIDO Y RESTANTE ............................................................................. 20 7.5 CONDICIONES CLIMATOLGICAS Y OTRAS SITUACIONES INUSITADAS ............ 20 7.6 MEDIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y PERSONAL PUESTOS EN OBRA POR EL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO. ANLISIS DE SU ADECUACIN A LA MARCHA DE LA OBRA Y A LA CALIDAD DE LA EJECUCIN ...................................................................... 20

7.6.1. Recurso Fsico ....................................................................................................................... 20 7.6.2. Recurso Humano .................................................................................................................. 21

7.7 CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO .................................. 21 7.7.1. Certificados de calidad de los materiales puestos en obra mediante los ensayos de laboratorio realizados ........................................................................................................................... 21

INFORME EJECUTIVO 2


Salvador

Tramo II

3

7.7.2. Informe de resultados de ensayos de laboratorio correspondientes al control y aseguramiento de calidad, y su respectivo anlisis ...................................................................... 21 7.7.3. Calidad de ejecucin y puesta en obra ............................................................................ 22

7.8 DESCRIPCIN DE LOS ASUNTOS MS RELEVANTES QUE HAN TENIDO LUGAR EN LA OBRA DURANTE EL PERIODO MENSUAL ......................................................................... 22 7.9 DESCRIPCIN DE LOS AVANCES Y CALIDAD DE LAS OBRAS AMBIENTALES ... 22

7.9.1. Introduccin ............................................................................................................................ 22 7.9.2. Programa de Manejo Ambiental (PMA) ........................................................................... 22 7.9.3. Descripcin de las Medidas Ambientales del Subprograma Corredor Vial. ............ 23 7.9.4. Descripcin de las Medidas Ambientales del Subprograma Paradas ...................... 25 7.9.5. Descripcin de otras Medidas Ambientales complementarias contenidas en el Dictamen Tcnico. ................................................................................................................................ 27 7.9.6. Programa de Monitoreo Ambiental. .................................................................................. 29 7.9.7. Descripcin del Monitoreo Ambiental del Subprograma Corredor Vial. ................... 30 7.9.8. Descripcin del Monitoreo Ambiental del Subprograma Paradas. ............................ 32

7.10 ESTUDIOS REALIZADOS POR ESPECIALISTAS .......................................................... 34 7.11 DATOS SOBRE ACCIDENTES EN LA OBRA Y RESUMEN EJECUTIVO DE LO ACONTECIDO EN EL PROYECTO ...................................................................................................... 34 7.12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................................... 34

7.12.1. CONCLUSIONES ............................................................................................................. 34 7.12.2. RECOMENDACIONES ................................................................................................... 35

7.13 GRAFICOS DE AVANCE FISICO FINANCIERO DEL PROYECTO ............................ 35

8. ANEXOS

A N E X O 1- REPORTE FOTOGRFICO

ndice de Ilustraciones Ilustracin 1- Ubicacin del proyecto ............................................................................................................ 6 Ilustracin 2- Inicio del proyecto (Est. 3+100) ............................................................................................... 8 Ilustracin 3- Final del proyecto (Est. 6+400) ................................................................................................ 8 Ilustracin 4- Secciones tipo.......................................................................................................................... 9 Ilustracin 5- Secciones tipo 1 ...................................................................................................................... 9 Ilustracin 6- Secciones tipo 2 .................................................................................................................... 10 Ilustracin 7- Secciones tipo 3 .................................................................................................................... 10 Ilustracin 8- Intersecciones 12 y 13 ........................................................................................................... 11 Ilustracin 9- Intersecciones retorno del SITRAMSS .................................................................................. 11 Ilustracin 10- Afectacin de pasarelas ...................................................................................................... 12 Ilustracin 11- Detalle de fibra ptica .......................................................................................................... 12 Ilustracin 12- Organizacin Tcnica del Supervisor .................................................................................. 15

INFORME EJECUTIVO 2


Salvador

Tramo II

4

ndice de Tablas Tabla 1- Cuadro de Fianzas presentadas por Supervisin ......................................................................... 14 Tabla 2- Detalle de pagos al Supervisor ..................................................................................................... 14 Tabla 3- Herramientas y equipos de la oficina del Supervisor .................................................................... 16 Tabla 4- Equipo de laboratorio de campo de Supervisin .......................................................................... 16 Tabla 5- Cuadro de Fianzas presentadas por el Contratista ...................................................................... 18 Tabla 6- Detalle de pagos al Contratista ..................................................................................................... 18 Tabla 7- Detalle de avance fisico del proyecto............................................................................................ 20 Tabla 8- Maquinaria y equipo del Contratista.............................................................................................. 20 Tabla 9- Recurso humano del Contratista ................................................................................................... 21 Tabla 10- Monitoreo Ambiental del Subprograma Corredor Vial ................................................................ 31 Tabla 11- Monitoreo Ambiental del Subprograma Paradas. ....................................................................... 33

INFORME EJECUTIVO 2


Salvador

Tramo II

5

1. INTRODUCCIN

El presente INFORME EJECUTIVO 2 reporta las actividades ejecutadas durante el perodo comprendido del 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2013, para el proyecto: Supervisin de obras para la Construccin del Sistema Integrado de Transporte del rea Metropolitana de San Salvador, Tramo II, bajo el Contrato No. 025-2013.

2. DESCRIPCIN DEL PROYECTO

El objetivo general del Programa es disminuir y reordenar la congestin vehicular y sobreoferta de servicios de transporte pblico, as como mejorar la calidad del servicio, eficiencia en el tiempo de movilizacin, mejoramiento de infraestructura urbana y de transporte, contribuyendo al aumento de la calidad de vida de la poblacin del rea Metropolitana de San Salvador.

La Consultora consiste en la Supervisin de las Obras para la Construccin de los Corredores Segregados para el Sistema Integrado de de Transporte del rea Metropolitana de San Salvador, Tramo I y Tramo II, siendo las obras a construir: TRAMO II: La construccin de aproximadamente 3.3 kilmetros de pavimento de concreto asfaltico e hidrulico para el corredor Segregado del Sistema Integrado de Transporte del rea Metropolitana de San Salvador, Tramo II, este tramo comprende desde la Avenida Peralta frente al Instituto Tcnico EXSAL, en las cercanas de FENADESAL (Est. 3+100), siguiendo sobre La Alameda Juan Pablo Segundo, hasta la interseccin de esta con la 33 Avenida Norte (Est. 6+400) en el municipio de San Salvador, adems se deber desarrollar el diseo final con detalle partiendo de los documentos del anteproyecto de cada una de las 4 paradas a lo largo del Tramo (denominadas: P-5 Reloj de Flores, P-6 Parque Centenario, P-7 Parque Infantil y P-8 MQ), en particular en todos los aspectos que requieran mayor precisin para que paralelamente al corredor segregado el Contratista lleve a cabo su construccin.

INFORME EJECUTIVO 2


Salvador

Tramo II

6

2.1 UBICACIN DEL PROYECTO

El proyecto de la Construccin de los Corredores Segregados para el Sistema Integrado de Transporte del rea Metropolitana de San Salvador Tramo I y Tramo II, se ejecutara a lo largo de los 6.4 kilmetros del Trazo definido en los estudios previos que se realizaron, dividido en dos tramos, el tramo I comprendido desde el terreno donde se construir la Terminal de Integracin del Sistema (en el Estacionamiento 0+000), ubicado en el Cantn Buena Vista, sobre Avenida Rosario, contiguo al Centro Comercial Plaza Soyapango en el Municipio de Soyapango, siguiendo sobre el Bulevar del Ejercito Nacional e incorporndose sobre la Avenida Peralta en las cercanas de FENADESAL, frente al Instituto Tcnico EXSAL y continuando sobre La Alameda Juan Pablo Segundo hasta la interseccin de esta con la 33 Avenida Norte (Est. 6+400).

Ilustracin 1- Ubicacin del proyecto

INFORME EJECUTIVO 2


Salvador

Tramo II

7

2.2 DESCRIPCIN DE LAS OBRAS A CONSTRUIR

La realizacin del presente proyecto persigue principalmente los siguientes objetivos:

2.2.1 Objetivo General

Construir todas las obras detalladas en el plan de oferta, que conforman el segundo tramo del corredor segregado que es parte del Sistema Integrado de Transporte del rea Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS), comprendido desde La Alameda Juan Pablo Segundo hasta la interseccin de esta con la 33 Avenida Norte (Est. 6+400), en el plazo contractual establecido y con la calidad exigida en las Especificaciones Tcnicas. 2.2.2 Objetivos Especficos

Remover todos los servicios afectados (Telecomunicaciones, electricidad, pasarelas), detallados en los planos del proyecto, previo al inicio de la construccin de los carriles segregados;

Construir la estructura de pavimento que conforma el carril segregado, incorporando el sistema de comunicacin de fibra ptica;

Instalar la sealizacin vertical y horizontal establecida en los documentos para garantizar la seguridad del trfico de los autobuses que conformaran el BRT, as como el trfico privado;

Ejecutar todas las obras ambientales determinadas por el Estudio de Impacto Ambiental;

Realizar el diseo y construccin de las paradas de buses dentro del recorrido del tramo.

2.2.3 Detalle de las estructuras principales del proyecto

A continuacin se presentan los detalles de las principales obras a construir en el corredor:

INFORME EJECUTIVO 2


Salvador

Tramo II

8

Ilustracin 2- Inicio del proyecto (Est. 3+100)

Ilustracin 3- Final del proyecto (Est. 6+400)

INFORME EJECUTIVO 2


Salvador

Tramo II

9

Ilustracin 4- Secciones tipo

Ilustracin 5- Secciones tipo 1

INFORME EJECUTIVO 2


Salvador

Tramo II

10



INFORME EJECUTIVO 2


Salvador

Tramo II

11

Ilustracin 8- Intersecciones 12 y 13

Ilustracin 9- Intersecciones retorno del SITRAMSS

INFORME EJECUTIVO 2


Salvador

Tramo II

12

Ilustracin 10- Afectacin de pasarelas

Ilustracin 11- Detalle de fibra ptica

INFORME EJECUTIVO 2


Salvador

Tramo II

13

3. INFORMACIN SOBRE LA SUPERVISIN

3.1 INFORMACIN GENERAL

Nombre del Contratista: ACCIONA INGENIERIA S.A. Apoderado Especial: Ing. Luis Baz Valverde Direccin: Edificio de Oficinas La Sultana, Local 112, Boulevard

Los Prceres, San Salvador, El Salvado. Telfonos: PBX (503) 2275 9700 Fax: (503) 2275 9711 e-mail: [email protected]

3.2 INFORMACIN CONTRACTUAL

Contrato No. No. 025/2013 Nombre del Proyecto: Supervisin de obras para la Construccin del Sistema

Integrado de Transporte del rea Metropolitana de San Salvador

Monto del Contrato : TOTAL: $1,090,059.34 ITEM I, TRAMO I: $545,029.67 ITEM II, TRAMO II: $545,029.67 Plazo de Ejecucin: 334 Das (Incluye etapa de liquidacin del contrato) Tiempo Transcurrido: 60 das (17.96 %) Tiempo Faltante: 274 das (82.04 %) Orden de Inicio: 18 de Junio de 2013

INFORME EJECUTIVO 2


Salvador

Tramo II

14

3.3 FIANZAS

Tipo No. % Valor Vigencia Vencimiento Emitida

por Fecha de Emisin

Cumplimiento de Contrato

2474

99

10.0 $54,502.97 Son 334 das

a partir del 18/03/2013

15/02/2014

La Central de

Seguros y Fianzas,

S.A.

15/03/2013

Tabla 1- Cuadro de Fianzas presentadas por Supervisin

3.4 AVANCE FINANCIERO DEL SUPERVISOR

A la fecha de cierre de este informe, el Supervisor no va solicitar anticipo para el Tramo II.

PAGOS MONTO ESTADO

1er PAGO $54,502.96 EN PROCESO

Tabla 2- Detalle de pagos al Supervisor

INFORME EJECUTIVO 2


Salvador

Tramo II

15

4. RECURSOS ASIGNADOS POR LA SUPERVISIN

4.1 ORGANIZACIN TECNICA DE LA SUPERVISION

Supervisin de obras para la Construccin del Sistema Integrado de Transporte del rea Metropolitana de San Salvador, Tramo II.

Ilustracin 12- Organizacin Tcnica del Supervisor

Ministerio de Obras Pblicas, Transporte y de

Vivienda y de Desarrollo Urbano

Ing. David Castillo

Asistente de Gerente

Ing. Manuel Antonio Angel

Especialista Ambiental

Ing. Edgar Yuri Monroy

Inspector de Geotecnia

Ing. Carlos Portillo

Instalaciones Elctricas

Ing. Karla Marroqun

Coordinadora Tcnica

Ing. Roberto Caldern

Gerente de Supervisin

Ing. Stanley Auerbach

Residente de Supervisin

TRAMO 2

Jefe de Laboratorio de

Suelos y Materiales

MOTORISTA

Laboratorista

TRAMO 2

Ing. Nstor Alvaro Torres

Aseguramiento de la Calidad

Asistente de

Aseguramiento de Calidad

Ing. Mario Blanco

Inspector de estructuras e

Hidralica

Ing. Mario Chvez

Inspector de Pavimentos

INFORME EJECUTIVO 2


Salvador

Tramo II

16

4.2 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Oficina de Campo

Equipo Cantidad

Pick Up 1

Computadoras 5

Impresores 2

Fax 1

Telfonos 1

Escritorios 5

Sillas 5

Telfonos Celulares 5

Oficina Central

Fotocopiadora, anilladoras, etc. 1

Fax 1

Telfonos 1

Tabla 3- Herramientas y equipos de la oficina del Supervisor

Este equipo y herramientas se trasladaran a la oficina de campo al iniciarse las labores de construccin. 4.3 LABORATORIO DE CAMPO

Durante este periodo no se ha instalado el laboratorio de campo que supervisin utilizar para el desarrollo de los distintos ensayos a los materiales que se incorporarn a las obras en el proyecto; ya que a la fecha no se cuenta con la adjudicacin oficial del contratista que realizar los trabajos del Tramo II.

EQUIPO DE SUELOS Y MATERIALES

AREA DE SUELOS Tramo 1 Tramo 2

Equipo de toma de densidades 1 1

Equipo para proctor modificado y estndar 1 1

Moldes partidos de 4 para suelo cemento 3

Eyector de muestras 1

Equipo para la determinacin de Lmites de Atterberg * 1

Equipo para CBR * 1

Equipo de Equivalente de arena * 1

Set de mallas 1 1

Horno* 1

Balanza de precisin 0.1g 1 1

Balanza de precisin 1 g 1 1

Balanza de precisin 0.01g * 1

Cocina 1 1

INFORME EJECUTIVO 2


Salvador

Tramo II

17

EQUIPO DE SUELOS Y MATERIALES

AREA DE SUELOS Tramo 1 Tramo 2

Moldes metlicos cilndricos 8 8

Moldes metlicos prismticos 8 8

Equipo para revenimiento 1 1

Mquina para ensayos a flexin y/o compresin * 1

Mquina de Tensin de acero * 1

Equipo para determinar contenido de aire 1

Termmetros (Rango 0-50C, precisin 0.5 C) 1 1

Mquina para ensayo de desgaste * 1

AREA DE ASFALTO

Equipo para la determinacin del Contenido de Asfalto * 1

Extractora de ncleos * 1

Mquina para ensayo Marshall * 1

Pedestal, briquetas y martillo para Marshall 1 1

Equipo para determinar la Gravedad Terica Mxima * 1

Bao Mara* 1

Equipo para determinar la Gravedad Especfica Bulk* 1

Termmetros (Rango 50 250C, precisin 1.0C) 1 1 *equipo a destacar en laboratorio central (fuera del rea del proyecto)

Tabla 4- Equipo de laboratorio de campo de Supervisin

5. ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIN

Durante este periodo, la supervisin ha elaborado documentos requeridos en los documentos contractuales, tales como: Informe Tcnico Inicial, dado un seguimiento y control de todas las actividades que el contratista ha desarrollado tales como: Elaboracin de Informe Tcnico Inicial Elaboracin de Plan de Aseguramiento de la Calidad y Manual de funcionamiento de

Laboratorio. Plan de Supervisin Manual de Procedimientos Recorrido del proyecto Correspondencia girada al Propietario Elaboracin de Informe Mensual 1 Elaboracin de Informe Ejecutivo 1 Elaboracin de Informe de Aseguramiento de la Calidad 1

INFORME EJECUTIVO 2


Salvador

Tramo II

18

5.1 ACTIVIDADES DEL LABORATORIO DE LA SUPERVISIN

A la fecha no se cuenta con Orden de Inicio para el contratista que realizar los trabajos del Tramo II, por lo que no aplica para este periodo lo estipulado en este numeral.

6. INFORMACIN SOBRE EL CONSTRUCTOR 6.1 INFORMACIN GENERAL

A la fecha no se cuenta con Orden de Inicio para el contratista que realizar los trabajos del Tramo II, por lo que no aplica para este periodo lo estipulado en este numeral. 6.2 INFORMACIN CONTRACTUAL

A la fecha no se cuenta con Orden de Inicio para el contratista que realizar los trabajos del Tramo II, por lo que no aplica para este periodo lo estipulado en este numeral. 6.3 FIANZAS

Tipo No % Valor Vigencia Vencimiento Emitida

por Fecha de Emisin

Buena Inversin de Anticipo

Cumplimiento de Contrato

Seguro todo riesgo

Tabla 5- Cuadro de Fianzas presentadas por el Contratista

6.4 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

Al cierre del periodo no hay contratista asignado de parte del propietario para la ejecucin de los trabajos del Tramo II.

ESTIMACION MONTO ESTADO

ANTICIPO

Tabla 6- Detalle de pagos al Contratista

INFORME EJECUTIVO 2


Salvador

Tramo II

19

7. AVANCE DE LA OBRA

7.1 RELACIN VALORADA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS (ESTIMACIONES)

A la fecha no se cuenta con Orden de Inicio para el contratista que realizar los trabajos del Tramo II, por lo que no aplica para este periodo lo estipulado en este numeral. 7.2 PROYECCIN E INVERSIONES FUTURAS

A la fecha no se cuenta con Orden de Inicio para el contratista que realizar los trabajos del Tramo II, por lo que no aplica para este periodo lo estipulado en este numeral. 7.3 CRONOGRAMA DE EJECUCIN FISICA Y FINANCIERA Y ACTIVIDADES

EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO Y AVANCE DE LAS MISMAS

7.3.1 Avance Fsico de la Construccin

Debido a que no se cuenta con contratista para la ejecucin de los trabajos del tramo II, no se puede calcular un avance fsico respecto a la construccin de las actividades; sin embargo dichas obras se medirn de acuerdo al siguiente cuadro: A continuacin se presenta un estimado de los avances por actividad:

Actividad / Tarea Avance Estado

Actual Programado Real

REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO

AVANCE GENERAL DEL PROYECTO

Actividad / Tarea

Avance Fsico y Financiero respecto al

Monto Adelanto/Atraso

Estado Actual

Programado Real

TOTAL

INFORME EJECUTIVO 2


Salvador

Tramo II

20

Descripcin del Estado

Terminado al 100% y Actividades iniciadas no programadas

Aceptable >= a 90%

Atrasado

Tabla 7- Detalle de avance fisico del proyecto

7.3.2 Avance financiero del proyecto


7.4 TIEMPO TRANSCURRIDO Y RESTANTE

A la fecha no se cuenta con Orden de Inicio para el contratista que realizar los trabajos del Tramo II, por lo que no aplica para este periodo lo estipulado en este numeral. A la fecha ha transcurrido el 17.96 % del tiempo estipulado en el contrato, quedando el 82.04 % del tiempo para la construccin de las obras.

7.5 CONDICIONES CLIMATOLGICAS Y OTRAS SITUACIONES INUSITADAS

Por no haber iniciado la etapa constructiva no se reportan para este perodo.

7.6 MEDIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y PERSONAL PUESTOS EN OBRA POR EL

CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO. ANLISIS DE SU ADECUACIN A LA MARCHA DE LA OBRA Y A LA CALIDAD DE LA EJECUCIN


7.6.1. Recurso Fsico

MAQUINARIA Y EQUIPO

Maquinaria y Equipo Cantidad

Tabla 8- Maquinaria y equipo del Contratista

INFORME EJECUTIVO 2


Salvador

Tramo II

21

7.6.2. Recurso Humano

Equipo Cantidad

Tabla 9- Recurso humano del Contratista

7.7 CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO

7.7.1. Certificados de calidad de los materiales puestos en obra mediante los ensayos de laboratorio realizados

En este periodo no se presentan resultados: A la fecha no se cuenta con Orden de Inicio para el contratista que realizar los trabajos del Tramo II, por lo que no aplica para este periodo lo estipulado en este numeral.

7.7.2. Informe de resultados de ensayos de laboratorio correspondientes al control y aseguramiento de calidad, y su respectivo anlisis

El objetivo principal de este apartado ser el presentar que las obras se ejecuten de acuerdo a los trminos de referencia de las normas tcnicas del contrato.

Siendo:

- El establecimiento de tipos e intensidades de muestreo, ensayo, revisin y verificacin de los materiales que estn siendo incorporados a las obras.

- Los ensayos de contraste sern de dos tipos, uno que ser dividiendo la muestra entre Supervisin y Contratista, y el segundo ser muestreando independientemente. La muestra dividida sirve para comprobar si el procedimiento de ensayo empleado por el Contratista es adecuado, mientras que las muestras independientes sirven para ver la variabilidad de los materiales que incorporan a la obra.

INFORME EJECUTIVO 2


Salvador

Tramo II

22

7.7.3. Calidad de ejecucin y puesta en obra

A la fecha no se cuenta con Orden de Inicio para el contratista que realizar los trabajos del Tramo II, por lo que no aplica para este periodo lo estipulado en este numeral. 7.8 DESCRIPCIN DE LOS ASUNTOS MS RELEVANTES QUE HAN TENIDO

LUGAR EN LA OBRA DURANTE EL PERIODO MENSUAL

A la fecha no se cuenta con Orden de Inicio para el contratista que realizar los trabajos del Tramo II, por lo que no aplica para este periodo lo estipulado en este numeral. 7.9 DESCRIPCIN DE LOS AVANCES Y CALIDAD DE LAS OBRAS AMBIENTALES

7.9.1. Introduccin

Como parte del seguimiento a la implementacin de las medidas ambientales del proyecto Supervisin de Obras para la Construccin del Sistema Integrado de Transporte del rea Metropolitana de San Salvador-Tramo II, se presenta este Segundo Informe Ambiental, el cual corresponde al perodo comprendido entre el 18 de julio al 17 de agosto de 2013.

Su objetivo, es el de describir y detallar las actividades llevadas a cabo por la Supervisin en cuanto a la Gestin Ambiental en el seguimiento, vigilancia y verificacin continua del cumplimiento de parte del constructor de las Medidas Ambientales de Prevencin, Atenuacin y Compensacin de los impactos ambientales, para la fase de construccin del Tramo II del mencionado proyecto; contenidas en la Resolucin MARN-No.-17150-523-2013, as como otras medidas ambientales complementarias de cumplimiento obligatorio, definidas en su Dictamen Tcnico especficamente en el Numeral 9: Medidas Ambientales de Cumplimiento Obligatorio sujetas a Auditora Ambiental para el Titular. Tambin se toma como base lo especificado en los Documentos de Licitacin y Oferta del Constructor.

Durante el presente perodo, el Vice Ministerio del Transporte ha adjudicado la construccin del proyecto a la empresa Astaldi S.p.A.; sin embargo, an no se le ha dado la Orden de Inicio, por tanto no se han comenzado las obras ambientales.

7.9.2. Programa de Manejo Ambiental (PMA)

En el transcurso de este perodo, se ha realizado una verificacin preliminar de planos y de cantidades estimadas de obra ambiental contenidas en el Programa de Manejo Ambiental, como parte integrante del Estudio de Impacto Ambiental global (tanto para Tramo I y Tramo II), y que han servido de base para la licitacin y contrato de

INFORME EJECUTIVO 2


Salvador

Tramo II

23

construccin. As mismo, se han definido las medidas ambientales que corresponden nicamente al Tramo II, eliminndose las correspondientes al Tramo I.

A efecto de facilitar la comprensin, descripcin, implementacin, seguimiento, control y el reporte de avances de las medidas ambientales durante la fase de preparacin del sitio y construccin, se ha adoptado la estructura que divide en los siguientes PMA especficos o tambin denominados Subprogramas de Manejo Ambiental, los cuales son:

Subprograma Corredor Vial

Subprograma Paradas

7.9.3. Descripcin de las Medidas Ambientales del Subprograma Corredor Vial.

A continuacin, se presenta una breve descripcin de las medidas ambientales a implementar en el Corredor Vial, durante la fase de construccin del proyecto.

7.9.3.1 Engramado.

Realizacin de engramados en reas de arriate existente y nuevos arriates a ampliar.

Comentario: La ubicacin de sta medida ambiental contenida en el PMA de la resolucin MARN global, es del Tramo I; por tanto, no aplica para el Tramo II o ser mnima.

7.9.3.2 Siembras compensatorias.

Ejecucin de un programa de revegetacin, basado en la compensacin de rboles a razn de 1:10 por rbol afectado y arbustos a razn de 1:1 por arbusto afectado conforme al Plan de Vegetacin.

7.9.3.3 Manejo de oficina de gestin social.

Funcionamiento de una oficina de gestin social.

7.9.3.4 Manejo para el aislamiento de la obra y sealizacin.

Manejo de trfico con el uso de sealizaciones temporales a lo largo del corredor vial.

7.9.3.5 Contratacin de mano de obra local.

Contratacin de personal que cumpla diferentes funciones para la construccin del corredor vial durante la fase de obras.

INFORME EJECUTIVO 2


Salvador

Tramo II

24

7.9.3.6 Manejo de drenajes superficiales.

Limpieza previa a la conexin entre drenaje actual y futuro (sea pozo o tragante de aguas lluvias).

7.9.3.7 Riego durante los trabajos de construccin.

Utilizacin de camin cisterna para riego con agua por lo menos tres veces diarias.

7.9.3.8 Control de calidad del agua utilizada para riego.

Establecimiento de controles de calidad del agua utilizada para riego.

7.9.3.9 Uso de maquinaria y equipo en buen estado.

Verificacin condiciones mecnicas de la maquinaria y equipo utilizado en el proyecto.

7.9.3.10 Construccin de muro en Blv. del Ejrcito frente Terminal de Oriente para facilitar el acceso a personas con movilidad limitada.

Debido a la construccin de un relleno de terrapln de la va en el pequeo muro (h < 1.50 m) existente antes de la llegada a la parada de Fenadesal, se podran genera sedimentos hacia los drenajes existentes. As como interrumpir de manera temporal las actividades de la poblacin que circula por el lugar indicado.

La ubicacin de sta medida ambiental contenida en el PMA de la Resolucin MARN global, es del Tramo I; por tanto, no aplica para el Tramo II.

7.9.3.11 Manejo y disposicin de desechos slidos comunes y derivados de la construccin.

Colocacin de recipientes para el acopio de desechos y residuos producidos por los trabajadores de la construccin y su desalojo a los sitios autorizados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para desechos slidos comunes y los derivados de la construccin.

7.9.3.12 Construccin de canaletas y conexiones a drenajes de aguas lluvias.

Conformacin de canaletas y conexiones a drenajes de aguas lluvias.

INFORME EJECUTIVO 2


Salvador

Tramo II

25

7.9.3.13 Manejo de redes de servicio pblico incluye restitucin de infraestructura de servicios bsico afectada en el corredor vial.

Durante la etapa de construccin efectuar alternativas de reposicin temporal cuando se afecte un servicio bsico de la poblacin residente que hace uso de los mismos.

7.9.3.14 Salud Ocupacional y seguridad industrial.

Proveer los equipamientos necesarios a sus trabajadores con el fin de cumplir con las normas vigentes en el Cdigo de Seguridad en los centros de trabajo, tales como: guantes, protectores auditivos, mascarillas, uniformes adecuados y botas.

7.9.3.15 Instalacin de letrinas porttiles para los trabajadores con su respectivo mantenimiento.

Se instalarn letrinas en cada frente de trabajo con una proporcin de una letrina por cada 20 obreros, el mantenimiento de las letrinas se realizar como mnimo dos veces por semana a travs de una empresa local debidamente autorizada para prestar este servicio y cumpla con la normativa ambiental, debido a que se generaran aguas residuales tanto negras como grises y esta empresa ser la encargada de darle el tratamiento a las mismas.

7.9.4. Descripcin de las Medidas Ambientales del Subprograma Paradas

A continuacin, se presenta una breve descripcin de las medidas ambientales a implementar en el Corredor Vial, durante la fase de construccin del proyecto.

7.9.4.1 Riego durante los trabajos de construccin.

Utilizacin de camin cisterna para riego con agua por lo menos tres veces diarias.

7.9.4.2 Reubicacin de la lnea frrea del trenecito existente, reubicacin del monumento a la madre, traslado y rediseo de aceras, farolas, bordillos, iluminacin, valla perimetral, plantas existentes, y rediseo de la puerta de acceso al parque por la Juan Pablo II.

Reubicacin de lnea frrea del trenecito del parque, reubicacin del monumento a la madre y rediseo de portn de acceso al parque infantil a la Juan Pablo II, entre otras, etc.

INFORME EJECUTIVO 2


Salvador

Tramo II

26

7.9.4.3 Siembras compensatorias.

Ejecutar un programa de revegetacin, basado en la compensacin de rboles a razn de 1:10 por rbol afectado y arbustos a razn de 1:1 por arbusto afectado conforme al Plan de Vegetacin.

7.9.4.4 Manejo para el aislamiento de la obra y sealizacin.

Manejo de trfico con el uso de sealizaciones temporales en cada parada.

7.9.4.5 Contratacin de mano de obra local.

Contratacin de personal que cumpla diferentes funciones para la construccin de las paradas durante la fase de obras.

7.9.4.6 Manejo y disposicin de residuos slidos y los desechos de construccin.

Colocacin de recipientes para el acopio de desechos y residuos producidos por los trabajadores de la construccin y su desalojo a los sitios autorizados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para desechos slidos comunes y los derivados de la construccin.

7.9.4.7 Control de calidad del agua utilizada para riego.

Establecimiento de controles de calidad del agua utilizada para riego.

7.9.4.8 Uso de maquinaria y equipo en buen estado.

Verificacin condiciones mecnica de la maquinaria y equipo utilizado en el proyecto.

7.9.4.9 Manejo de redes de servicio pblico incluye restitucin de infraestructura de servicios bsico afectada por paradas.

Durante la etapa de construccin efectuar alternativas de reposicin temporal cuando se afecte un servicio bsico de la poblacin residente que hace uso de los mismos.

7.9.4.10 Instalacin de letrinas porttiles para los trabajadores con su respectivo mantenimiento.

Se instalarn letrinas en cada frente de trabajo con una proporcin de una letrina por cada 20 obreros, el mantenimiento de las letrinas se realizar como mnimo dos veces por semana a travs de una empresa local debidamente autorizada para prestar este servicio y cumpla con la normativa ambiental, debido a que se generaran aguas

INFORME EJECUTIVO 2


Salvador

Tramo II

27

residuales tanto negras como grises y esta empresa ser la encargada de darle el tratamiento a las mismas.

7.9.4.11 Manejo de sealizacin en paradas.

Colocacin de seales, preventivas y reglamentarias, pintura termoplstica, barandas metlicas de resguardo y flechas.

7.9.5. Descripcin de otras Medidas Ambientales complementarias contenidas en el Dictamen Tcnico.

A continuacin, se describen puntualmente otras medidas de mitigacin ambiental complementarias de cumplimiento obligatorio, contenidas en el Numeral No. 9 del Dictamen Tcnico sujetas a Auditora Ambiental para el Titular.

Ejecutar el proyecto y el Programa de Manejo Ambiental, tal como est especificado en el Estudio de Impacto Ambiental que sirvi de fundamento para este dictamen, pudiendo el Ministerio realizar, sin previo aviso, las Auditorias de Evaluacin Ambiental correspondientes.

Las obras de ingeniera en lo referente a: construccin de infraestructura vial, de servicios bsicos, obras de drenaje para el manejo de la escorrenta superficial, deben de desarrollarse conforme la informacin presentada a la Cartera de Estado, y cumplir con las disposiciones establecidas en la normativa tcnica de las autoridades competentes.

Dar cumplimiento estricto al componente de monitoreo del programa de manejo ambiental, documentando la implementacin del mismo.

Debe de implementarse el riego superficial durante el desarrollo de las fases de preparacin del sitio, construccin (infraestructura vial y servicios bsicos) y otras actividades que lo requieran, a fin de prevenir la contaminacin por partculas de polvo a la atmsfera.

Debe ejecutar el plan de arborizacin conforme la informacin presentada a la Cartera de Estado, y considerar dentro del mismo la plantacin de especies de rboles de preferencia nativas de la zona; adems, de desarrollar las respectivas actividades conforme las especificaciones tcnicas adecuadas ambientalmente, para el eficiente desarrollo del referido plan, y realizar la reposicin de las especies muertas e implementar el respectivo plan de mantenimiento para un tiempo mnimo de dos aos.

En funcin de las condiciones operativas descritas en el EIA presentado y las intervenciones directas a efectuar por el titular a la infraestructura de drenaje pluvial, ser responsabilidad de ste la limpieza y mantenimiento peridico de la misma en el rea de influencia directa del proyecto y durante la etapa de

INFORME EJECUTIVO 2


Salvador

Tramo II

28

construccin. Durante ese perodo, se responsabiliza al titular por los daos y contingencias que surjan de un mal manejo de la escorrenta pluvial y que afecten a terceros, obligndose a este o a sus contratistas a su reparacin.

El titular deber garantizar que las cajas tragantes y pozos proyectados dentro de las reas a convertir en arriate o va mantengan la condicin de acceso para inspeccin y limpieza, tanto durante la etapa constructiva como para su posterior operacin.

El titular ser el responsable del manejo de los desechos slidos y las excretas generadas por los trabajadores durante la etapa de construccin, adems de realizar un adecuado manejo y disposicin final de los desechos resultantes a un lugar autorizado por la autoridad competente.

Los materiales provenientes de limpieza, descapote, movimientos de tierra, y cualquier otro residuo o desecho procedente de la preparacin del sitio y construccin, debern ser retirados del rea de trabajo y depositados en sitios de disposicin autorizados por la autoridad competente.

Como medida de mitigacin a la contaminacin del aire por la dispersin del polvo y por los movimientos de tierra, se debe realizar riego peridico, as como cubrir con plstico el transporte de los mismos.

Previo a realizar cualquier intervencin en los distintos lugares o zonas del proyecto, el titular del proyecto deber obtener todas las autorizaciones y/o permisos, y cumplir con todas las disposiciones tcnicas y legales que las diversas autoridades competentes hayan sealado y sealen en el futuro. En este sentido, el titular deber cumplir con lo indicado en la Resolucin de la Terminal de Integracin de Soyapango con referencia MARN-No.18793-1130-2012, de fecha 13 de diciembre de 2012, y con los requisitos tcnicos establecidos por la Direccin Nacional de Patrimonio Cultural de la Secretara de Cultura de la Presidencia para los parques Infantil de Diversiones y Centenario, especificados en las Resoluciones SS-052-2012 y SS-053-2012 respectivamente, ambas de fecha 1 de octubre de 2012.

Se debe registrar por lote, el contenido de azufre del combustible a utilizar, el cual no debe superar las 350 partes por milln.

Comentario: Esta medida ambiental de cumplimiento obligatorio, est orientado al sistema de transporte colectivo del tipo Bus Rapid Transit (BRT), en la etapa de funcionamiento en el corredor vial; por lo que no aplicara en la etapa de construccin. Estar sujeto a consulta con el MARN y el Titular.

Los vehculos de transporte a utilizar en el proyecto deben cumplir con la Norma euro 3 de vehculo pesado de motores diesel.

INFORME EJECUTIVO 2


Salvador

Tramo II

29

Comentario: Esta medida ambiental de cumplimiento obligatorio, est orientado al sistema de transporte colectivo del tipo Bus Rapid Transit (BRT), en la etapa de funcionamiento de paradas; por lo que no aplicara en la etapa de construccin. Estar sujeto a consulta con el MARN y el Titular.

De existir denuncias ambientales o de otra naturaleza respecto al proyecto o su ejecucin, el titular deber realizar las acciones correspondientes para subsanarlas.

De realizarse modificaciones al proyecto o al Programa de Manejo Ambiental aprobado, el titular deber iniciar un proceso de modificacin al permiso ambiental, con su respectiva justificacin, previo a su ejecucin.

Obtenidas todas las autorizaciones o permisos para la ejecucin del proyecto de parte de las autoridades competentes, y una vez el titular d inicio a la ejecucin, ste deber notificarlo al Ministerio, a fin de que pueda darle seguimiento, conforme el cronograma de ejecucin de las medidas ambientales presentado.

El titular deber solicitar los respectivos Permisos Ambientales para las siguientes unidades de apoyo:

o Planteles. o Canteras y bancos de prstamo. o Campamentos. o Sitios de disposicin final para materiales inadecuados o

residuales. o Uso y manejo de explosivos, si es necesario. o Cualquier otro que se considere necesario de acuerdo a los

criterios de categorizacin y/o la Ley del Medio Ambiente.

Terminado el perodo de construccin, el titular deber solicitar la correspondiente Auditoria de Evaluacin Ambiental para verificar el cumplimiento de las medidas ambientales de dicha etapa, la cual ser la base para determinar si es procedente o no emitir el Permiso Ambiental de Funcionamiento.

Para redimir la Fianza Ambiental, el titular debe de demostrar que las medidas ambientales han sido implementadas y funcionan eficientemente.

7.9.6. Programa de Monitoreo Ambiental.

En este programa tiene como objetivo garantizar la eficiencia de las medidas de prevencin, atenuacin y compensacin implementadas permitiendo, mediante la evaluacin peridica, la adopcin de medidas correctivas.

INFORME EJECUTIVO 2


Salvador

Tramo II

30

Es un proceso de seguimiento, vigilancia y verificacin continua del cumplimiento de las obligaciones ambientales, que se realiza a travs de la observacin, medicin y evaluacin de las condiciones ambientales.

A efecto de facilitar la comprensin, descripcin y la evaluacin de las medidas ambientales durante la fase de preparacin del sitio y construccin, se ha dividido en los siguientes Programas de Monitoreo Ambiental especficos o tambin denominados Subprogramas de Monitoreo Ambiental, los cuales son:

Subprograma Monitoreo Corredor Vial.

Subprograma Monitoreo Paradas.

7.9.7. Descripcin del Monitoreo Ambiental del Subprograma Corredor Vial.

A continuacin, en la siguiente pgina se presenta el detalle del Monitoreo Ambiental del Subprograma Corredor Vial:

Todas las medidas antes mencionadas no se reporta avance para este perodo debido a que no hay Orden de inicio del Contratista que estar a cargo del desarrollo de las obras.

INFORME EJECUTIVO 2

Supervisin de obras para la Construccin del Sistema Integrado de Transporte del rea Metropolitana de San Salvador

Tramo II

31

Etapa Actividad N Medida Ambiental Parmetros a considerarLugar o punto de

Monitoreo

Frecuencia del

MonitoreoMtodo a utilizar

Responsable del

monitoreoInterpretacin del resultado Retroalimentacin

Referencia en el texto de la descripcin

del impacto.

3(Prevencin) Manejo de oficina de gestin

social.

Verificacin de uso de equipo de proteccin y numero

de reuniones de gestin social realizadas.Sitios de colocacin de planteles.

Semanal desde el

inicio del proyecto

Verificacin visual y

registro fotogrfico.Titular

Dotacin de equipo a

trabajadores y atencin de

poblacin.

Dotacin de equipo de

proteccin de acuerdo a

cantidad de trabajadores, ajuste

de instrumentos de gestin

social.

Cambios temporales en el uso de suelo

4(Prevencin) Manejo para el aislamiento de la

obra y sealizacin.

Verificar que se coloquen seales informativas y

seales restrictivas en el proyecto. Corredor vial.

Semanal desde el

inicio del proyecto


registro fotogrfico.Titular Ausencia de accidentes. Reubicacin y reposicin.

Interrupcin del trfico vehicular

incrementando tiempos de desplazamiento.

5(Compensacin) Contratacin de mano de

obra local.Lugar de residencia de personal contratado Planteles establecidos mensual

Registros de

contratacin.Titular Incorporar mano de obra local.

Ajuste de registro de acuerdo a

contrataciones.Generacin de empleo local.

6 (Prevencin) Manejo de drenajes superficiales.Verificar que no acumulacin de sedimentos en las

canaletasDrenajes del corredor vial

Semanal desde el

inicio del proyecto

Visual y registro

fotogrficoTitular

Control de fluidez en

escorrenta superficial.

Ajustar programa de limpieza de

drenajes.

Incremento de Polvo, Erosin y generacin

de sedimentos hacia drenajes de aguas

lluvias.

7(Prevencin) Riego durante los trabajos de

construccin.

Verificar aplicacin de riego en las reas de trabajo

del corredor vial.Corredor vial.

Semanal desde el

inicio del proyecto


registro fotogrfico.Titular Eliminacin de polvo Aplicar en epoca seca

Incremento de polvo, ruido y desechos

solidos

8(Prevencin) Control de calidad del agua

utilizada para riego.

Verificar la calidad del agua para riego desde su fuente

de abastecimiento, as como la aplicacin de las

cantidades requeridas.

Corredor vial.Semanal desde el

inicio del proyecto

registros de anlisis

realizados.Titular

Control en calidad y cantidad de

aplicacin de agua para riego.Aplicar en epoca seca

Impacto en suelo y drenajes existentes por

calidad del agua utilizada para riego en

frentes de trabajo.

9(Prevencin) Uso de maquinaria y equipo en

buen estado.

Revisin y mantenimiento preventivo de maquinaria y

equipo de trabajo.

Estacionamiento en

campamentos

permanentes ubicados en

tramo 1.

Semanal desde el

inicio del proyecto


registro fotogrfico.Titular Ausencia de derrames.

Ajustar posibles anomalas u

observaciones.

Garantizar el uso de maquinaria y equipo en

buen estado a efecto de evitar vicios

constructivos y algn efecto en la

poblacin.

10

(Prevencin) Construccin de muro en Blv. del

Ejrcito frente Terminal de Oriente para

facilitar el acceso a personas con movilidad

limitada.

Verificar que no acumulacin de sedimentos en

drenajes existentes Drenajes del corredor vial

Semanal desde el

inicio del proyecto

Visual y registro

fotogrficoTitular




drenajes.

Manejo y estabilizacin del suelo en nuevas

reas a ampliar.

11

(Prevencin) Manejo y disposicin de

desechos slidos comunes y derivados de la

construccin.

Verificar la dotacin de recipientes para acopio de

desechos slidos comunes y que los sitios utilizados

como acopio temporal de desechos de construccin

cumplan los requisitos tcnicos.

Planteles y Corredor vial.Semanal desde el

inicio del proyecto

Visual y registro

fotogrficoTitular

Control de la contamiancin del

suelo y agua.

Ajustar programa de limpieza y

recoleccin de desechos

solidos comunes y de

construccin.

Impacto en suelo y drenajes existentes en

frentes de trabajo.

12(Prevencin) Construccin de canaletas y

conexiones a drenajes de aguas lluvias.

Verificar que no acumulacin de sedimentos en las

canaletasCorredor vial.

Semanal desde el

inicio del proyecto

Visual y registro

fotogrficoTitular




drenajes.

Generacin de sedimentos hacia drenajes

de aguas lluvias y afectacin temporal en la

poblacin residente y no residente.

13

(Atenuacin) Manejo de redes de servicio

pblico incluye restitucin de infraestructura de

servicios bsico afectada en el corredor vial.

Verificar que no exista interrupcin de servicios

bsicos sin aviso previo a la posible poblacin.Corredor vial.

Semanal desde el

inicio del proyecto

Visual y registro

fotogrficoTitular

Ausencia de quejas por

interrupcin de servicio.

Restauracin de servicios

interrumpidos.

Interrupcin temporal de servicios bsicos

a la poblacin.

14(Prevencin) Salud Ocupacional y seguridad

industrial.

Verificar que se implementen las medidas ambientales,

tales como el uso de equipo de proteccin personal

adecuado para las actividades que realiza el personal.

Frentes de trabajo de

corredor vial.

Semanal desde el

inicio del proyecto

Verificacin Tcnico

VisualTitular

Mantener la seguridad de los

Trabajadores no permitiendo

que la suspensin de partculas

de polvo en el aire afecten la

salud.

Ajuste y complementacin

Incremento de polvo, ruido, generacin de

desechos solidos y atrasos en la poblacin

usuaria.

15

(Prevencin) Instalacin de letrina porttiles

para los trabajadores con su respectivo

mantenimiento.

Revisin y mantenimiento preventivo de letrinas

mviles.Corredor vial.

Semanal desde el

inicio del proyecto




observaciones.

Contaminacin a suelo y agua por mal

manejo de letrinas porttiles.

- Manejo y mantenimiento de letrinas

mviles.

(Compensacin) Siembras compensatorias.Verificar que se asigne personal capacitado para

efectuar las actividades relacionadas con la plantacin

Arriates central y lateral

del corredor vial.

Semanal desde el

inicio del proyecto

Te

rra

ce

ra

(m

ov

imie

nto

de

su

elo

, a

po

rte

de

pr

sta

mo

, tr

as

lad

o a

bo

tad

ero

)P

rep

ara

ci

n d

e s

itio

CONSORCIO

1 (Compensacin) Engramado

2Verificacin Tcnico

VisualTitular

Control de la plantacin en las

areas asignadas del proyecto.

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTALE

TA

PA

DE

CO

NS

TR

UC

CI

N C

OR

RE

DO

R V

IAL

Generacin de polvo, sedimentos y

eliminacin de cobertura vegetal

Verificar que se asigne personal capacitado para

efectuar las actividades relacionadas con engramado

Arriates central y lateral

del corredor vial.

Semanal desde el

inicio del proyecto

Verificacin Tcnico

VisualTitular

Control de engramados en las


Ajustar tcnica de plantacin de

grama aplicada.

Ajustar tcnica de plantacin

aplicada.

Dre

na

je y

se

rvic

ios

afe

cta

do

sC

on

str

uc

ci

n a

so

cia

da

Tabla 10- Monitoreo Ambiental del Subprograma Corredor Vial

INFORME EJECUTIVO 2


Salvador

Tramo II

32

7.9.8. Descripcin del Monitoreo Ambiental del Subprograma Paradas.

A continuacin, en la siguiente pgina se presenta el detalle del Monitoreo

Ambiental del Subprograma Paradas:

INFORME EJECUTIVO 2

Supervisin de obras para la Construccin del Sistema Integrado de Transporte del rea Metropolitana de San Salvador

Tramo II

33

1(Prevencin) Riego durante los trabajos de

construccin.Verificar aplicacin de riego en las reas definidas.

Frentes de trabajo de

cada parada

Semanal desde el

inicio del proyecto


registro fotogrfico.Titular Eliminacin de polvo Aplicar en epoca seca

Generacin de polvo, sedimentos y

eliminacin de cobertura vegetal.

2

(Compensacin) Reubicacin de la lnea frrea

del trenecito existente, reubicacin del

monumento a la madre, traslado y rediseo de

aceras, farolas, bordillos, plantas existentes, y

rediseo de la puerta de acceso al parque por

la Juan Pablo II.

Lnea frrea restablecida, ubicacin definitiva del

monumento y nuevo diseo de acceso a parque infantil

integrado con la parada 7.

Parque InfantilSemanal desde el

inicio del proyecto


registro fotogrfico.Titular

Restauracin de infraestructura

afectada

Incrementar infraestructura

segn sea necesario

Reubicacin de linea frrea del trenecito

del parque, reubicacin del monumento a la

madre y rediseo de portn de acceso al

parque infantil a la Juan Pablo II

3 (Compensacin) Siembras compensatoriasVerificar que se asigne personal capacitado para

efectuar las actividades relacionadas con la plantacinArriates del corredor vial

Semanal desde el

inicio del proyecto

Verificacin Tcnico

VisualTitular

Control de la plantacin en las


Ajustar tcnica de plantacin

aplicada.Eliminacin de cobertura vegetal

4(Prevencin) Manejo para el aislamiento de la

obra y sealizacin.


seales restrictivas en el proyecto. Paradas

Semanal desde el

inicio del proyecto


registro fotogrfico.Titular Ausencia de accidentes. Reubicacin y reposicin.

Interrupcin del trfico vehicular

incrementando tiempos de desplazamiento,

generacin de ruido y polvo.

5(Compensacin) Contratacin de mano de

obra local.Lugar de residencia de personal contratado Planteles establecidos mensual

Registros de

contratacin.Titular Incorporar mano de obra local.

Ajuste de registro de acuerdo a

contrataciones.Generacin de empleo local.

6(Prevencin) Manejo y disposicin de residuos

slidos y los desechos de construccin.

Verificar la dotacin de recipientes para acopio de

desechos slidos comunes y que los sitios utilizados

como acopio temporal de desechos de construccin

cumplan los requisitos tcnicos.

Planteles y Paradas.Semanal desde el

inicio del proyecto

Visual y registro

fotogrficoTitular

Control de la contamiancin del

suelo y agua.

Ajustar programa de limpieza y

recoleccin de desechos

solidos comunes y de

construccin.

Incremento de Polvo, Erosin y generacin

de sedimentos hacia drenajes de aguas

lluvias.

7(Prevencin) Control de calidad del agua

utilizada para riego.

Verificar la calidad del agua para riego desde su fuente

de abastecimiento, as como la aplicacin de las

cantidades requeridas.

ParadasSemanal desde el

inicio del proyecto

registros de anlisis

realizados.Titular

Control en calidad de agua

para riego.Aplicar en epoca seca

Incremento en el consumo de agua para

riego en frentes de trabajo.

8(Prevencin) Uso de maquinaria y equipo en

buen estado.

Revisin y mantenimiento preventivo de maquinaria y

equipo de trabajo.

Estacionamiento en

campamentos

permanentes ubicados en

tramo 1.

Semanal desde el

inicio del proyecto




observaciones.

Incremento de ruido y polvo por trfico

vehicular

9

(Atenuacin) Manejo de redes de servicio

pblico incluye restitucin de infraestructura de

servicios bsico afectada por paradas.

Verificar que no exista interrupcin de servicios

bsicos sin aviso previo a la posible poblacin.Paradas

Semanal desde el

inicio del proyecto

Visual y registro

fotogrficoEmpresa constructora

Ausencia de quejas por

interrupcin de servicio.

Restauracin de servicios

interrumpidos.

Generacin de sedimentos hacia drenajes

de aguas lluvias y afectacin temporal en la

poblacin residente y no residente.

10

(Prevencin) Instalacin de letrinas porttiles

para los trabajadores con su respectivo

mantenimiento.

Revisin y mantenimiento preventivo de letrinas

mviles.Paradas

Semanal desde el

inicio del proyecto


registro fotogrfico.Empresa constructora Ausencia de derrames.


observaciones.

Manejo y mantenimiento de letrinas

mviles.

11(Prevencin) Manejo de sealizacin en

paradas.


seales restrictivas en el proyecto. Corredor vial.

Semanal desde el

inicio del proyecto


registro fotogrfico.Empresa constructora Ausencia de accidentes. Reubicacin y reposicin.

Mejora en la seguridad vial de los peatones

y los conductores que utilizaran las paradas

de buses.

Te

rra

ce

ra

(m

ov

imie

nto

de

su

elo

,

ap

orte

de

pr

sta

mo

, tr

as

lad

o a

bo

tad

ero

) e

n c

ad

a p

ara

da

Dre

na

je y

se

rv

icio

s a

fec

tad

os

ET

AP

A D

E C

ON

ST

RU

CC

IN

PA

RA

DA

S

Pre

pa

ra

ci

n d

e c

ad

a s

itio

Tabla 11- Monitoreo Ambiental del Subprograma Paradas.

INFORME EJECUTIVO 2


Salvador

Tramo II

34

7.10 ESTUDIOS REALIZADOS POR ESPECIALISTAS

No aplica para este periodo.

7.11 DATOS SOBRE ACCIDENTES EN LA OBRA Y RESUMEN EJECUTIVO DE LO ACONTECIDO EN EL PROYECTO

No aplica.

7.12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.12.1. CONCLUSIONES

A la fecha no se cuenta con orden de inicio para el contratista asignado para la

ejecucin de los trabajos del Tramo II. Existen algunas medidas ambientales que necesitan de aclaraciones sobre su

aplicabilidad, implementacin y pertinencia; tanto en el Subprograma del Corredor

Vial como en Paradas.

A continuacin, se plantean las medidas ambientales sujetas a observaciones:

Medida 8: Control de calidad del agua utilizada para riego: No existe normativa

para la calidad de agua para riego en el control de emisiones de particulados; y

su comparacin con la normativa para agua potable, es subjetiva. Tambin se

debe de definir las cantidades de anlisis de agua, de acuerdo al programa real

de la obra. (Esto aplica tanto en Corredor Vial como en Paradas)

Es necesario la verificacin de la segregacin de cantidades de obra y

clasificacin de especies para el Tramo II y el Tramo I, del global contenido en el

PMA para el proyecto; especialmente en las Medida Ambiental 2: Siembras

Compensatorias. (Esto aplica tanto en Corredor Vial como en Paradas)

En el Numeral 9 del Dictamen Tcnico, de la Resolucin MARN para el proyecto,

especficamente la medida ambiental de cumplimiento obligatorio de numerales

12 y 13, estn contempladas para la etapa de funcionamiento; por lo que no

aplicaran para la etapa de construccin.

INFORME EJECUTIVO 2


Salvador

Tramo II

35

Se observa que tambin las Mediciones al Aire y al Nivel Acstico, corresponden

a la etapa de funcionamiento. (Las Mediciones al Aire y al Nivel Acstico aplican

para el Corredor Vial, y solamente las Mediciones al Aire aplican en Paradas)

Al tenerse contratista asignado es necesario actualizar el cronograma de

implementacin de medidas ambientales, de acuerdo al programa de obra real.

7.12.2. RECOMENDACIONES

Se dan las siguientes recomendaciones:

1. El contratista previo al inicio de las obras de construccin del proyecto, deber

gestionar y obtener ante el MARN los permisos ambientales de los bancos de

prstamos, botaderos, talleres, planteles y planta de produccin de concreto

hidrulico y asfltico entre otros.

2. El Plan de Manejo de Trfico, que debe presentar el contratista como propuesta

para una mejor canalizacin del flujo vehicular particular en las zonas aledaas

a las obras del proyecto, ser revisada tcnicamente por las autoridades del

VMT, y ha visto bueno por parte de sta, el supervisor verificar su

cumplimiento.

3. La presentacin de los documentos (DARC), que se refieren a ser gua para el

contratista en la ejecucin de los procesos constructivos individuales de las

obras en el proyecto, deben ser revisados y aprobados por parte de sta

supervisin, en cumplimiento de los documentos contractuales.

7.13 GRAFICOS DE AVANCE FISICO FINANCIERO DEL PROYECTO

No aplica para este periodo.

informe ejecutivo 2-supervision tramo 2

Documents