informe de avance bimestral -...

San Pio X 2445, Of.1003 – Providencia – Santiago

Informe de Avance Bimestral N°12 Octubre – Noviembre 2015

DEFINITIVO

Auditoria Nueva Línea 2x220 kV Encuentro-Lagunas Primer Circuito

Preparado para:

- Dirección de Peajes del CDEC-SING

- Comisión Nacional de Energía

- Superintendencia de Electricidad y Combustibles

14 de enero 2015

Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 2 de 56

CONTENIDO

1 Resumen Ejecutivo ...................................................................................................................... 4

1.1 Descripción del Proyecto ..................................................................................................... 4

1.2 Objetivo de la Auditoría ...................................................................................................... 5

1.3 Estado de Avance de Obras ................................................................................................. 5

1.4 Factores de Riesgo .............................................................................................................. 9

1.4.1 Fabricación del Reactor ............................................................................................... 9

1.4.2 Revisor Sísmico .......................................................................................................... 10

1.4.3 Obtención RCA y Construcción de Líneas.................................................................. 10

1.4.4 Obtención Decreto de Concesión ............................................................................. 10

1.4.5 Suministro de Estructuras ......................................................................................... 11

1.4.6 Pruebas de Carga ....................................................................................................... 11

1.5 Conclusiones...................................................................................................................... 11

2 Avance del Proyecto .................................................................................................................. 13

2.1 Movilización y Estudios Preliminares ................................................................................ 13

2.2 Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial ............... 13

2.3 Ingeniería Básica y Detallada ............................................................................................ 13

2.3.1 Ingeniería de Subestaciones: ..................................................................................... 13

2.3.2 Ingeniería de Líneas ................................................................................................... 14

2.4 Seguros Contratados ......................................................................................................... 14

2.5 Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS ............................................................................. 14

2.6 Obtención de Concesiones y Servidumbres ...................................................................... 15

2.6.1 Concesión Eléctrica ................................................................................................... 15

2.7 Suministro de Equipos y Materiales .................................................................................. 15

2.8 Construcción, Montaje y Pruebas ..................................................................................... 16

2.9 Entrada en Operación ....................................................................................................... 16

2.10 Estado de Avance .............................................................................................................. 16

3 Cumplimiento de Plazos ............................................................................................................ 19

3.1 Obtención RCA .................................................................................................................. 19

3.2 Hito Relevante N°4 ............................................................................................................ 20

4 Estado del Proyecto................................................................................................................... 21

4.1 Características Técnicas del Proyecto ............................................................................... 21

4.1.1 Línea de Transmisión ................................................................................................. 22

4.1.2 Subestaciones ............................................................................................................ 23

4.1.3 S/E Lagunas ............................................................................................................... 23



Página 3 de 56

4.1.4 S/E Encuentro ............................................................................................................ 25

4.2 Cronograma del Proyecto ................................................................................................. 25

4.2.1 Verificaciones del Cronograma ................................................................................. 27

4.3 Gestiones Ante Organismos Públicos ................................................................................ 29

4.4 Estudios Medioambientales, Ingeniería y Suministros ..................................................... 30

4.4.1 Estudios Medioambientales ...................................................................................... 30

4.4.2 Ingeniería ................................................................................................................... 31

4.4.3 Suministros ................................................................................................................ 37

4.5 Pruebas en Fábrica Para Equipos y Elementos ................................................................. 40

4.6 Visitas De Inspección De Los Trabajos En Terreno ............................................................ 41

4.7 Trabajos del Adjudicatario en Instalaciones de Terceros.................................................. 41

4.8 Estructura Organizacional Encargada de Desarrollar el Proyecto..................................... 41

4.8.1 Análisis de la Organización Encargada de Desarrollar el Proyecto ........................... 41

5 Conclusiones.............................................................................................................................. 45

6 Anexos ....................................................................................................................................... 46

6.1 Actividades desarrolladas por el Equipo del Auditor ........................................................ 46

6.1.1 Actividades desarrolladas y su relación con el Cronograma de la Auditoría ............ 46

6.1.2 Nivel de cumplimiento y justificación de las desviaciones en las actividades

desarrolladas, respecto del Programa Bimestral ...................................................................... 47

6.1.3 Descripción firmada de las actividades realizadas por cada integrante del Equipo del

Auditor durante el período ....................................................................................................... 48

6.2 Documentos Recibidos ...................................................................................................... 49

6.3 Informe Mensual Auditoría ............................................................................................... 54

6.4 Programa Bimestral de Actividades .................................................................................. 55

6.4.1 Reuniones con el Adjudicatario ................................................................................. 55

6.4.2 Documentos Técnicos ............................................................................................... 55

6.4.3 Cronograma ............................................................................................................... 55

6.4.4 Gestiones Ante Organismos Públicos ........................................................................ 55

6.4.5 Gestión Ambiental ..................................................................................................... 55

6.4.6 Gestión Predial .......................................................................................................... 55

6.4.7 Elaboración de Informes ........................................................................................... 56



Página 4 de 56

1 RESUMEN EJECUTIVO

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Mediante decreto N°5T del Ministerio de Energía, de fecha 9 de septiembre de 2013, publicado en

el Diario Oficial con fecha 16 de octubre de 2013, se otorgaron a Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P,

en adelante el Adjudicatario, los Derechos de Explotación y Ejecución de la Nueva Línea 2x220

Encuentro-Lagunas primer circuito, fijando además las características técnicas del Proyecto y la

fecha de entrada en operación.

El Proyecto consiste en la construcción de una nueva línea de transmisión en 220 kV, entre las

subestaciones Encuentro y Lagunas, en el SING, incluyendo los paños de línea en ambos extremos

del primer circuito, un reactor de línea y su paño de conexión instalados en el extremo S/E Lagunas.

La nueva línea debe poseer las siguientes características técnicas mínimas:

- Tensión de operación 220 kV.

- Longitud aproximada según decreto N°57, 174 km.

- Número de circuitos 2 (tendido del primer circuito), dispuestos en estructuras para doble

circuito.

- Capacidad de diseño de la línea por circuito 290 MVA, a 35°C de temperatura ambiente con

sol, con una velocidad de viento de 0,61 m/s y una resistencia c.c. máxima de 0,073 ohm/km

a 20° C.

- Cable de guardia OPGW o equivalente.

- Transposiciones 1 ciclo completo.

- Reactores de línea 30 MVAr en S/E Lagunas.

- Sensores de Medida de Temperatura y Corriente al menos 6 equipos de monitoreo, con sus

correspondientes suministros y estaciones asociadas.

- Conjunto de aislación Vidrio o porcelana.

No obstante lo anterior, el Proyecto debe cumplir con todas las otras características técnicas que,

no habiendo sido señaladas explícitamente en el decreto N°5T, fueron incluidas en la Oferta Técnica

del Adjudicatario y son señaladas en las Bases de Licitación y su proceso.

Interchile S.A filial de ISA en Chile, es el responsable por el diseño, la adquisición de los bienes, la

construcción, montaje, pruebas, puesta en servicio y operación de la línea de transmisión y las

subestaciones asociadas.



Página 5 de 56

1.2 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA Supervisar el avance del Proyecto verificando el cumplimiento de los Hitos Relevantes así como de

las condiciones técnicas establecidas según el decreto N°5T del Ministerio de Energía.

Detectar de manera oportuna aquellos aspectos que puedan afectar el cumplimiento de los Hitos

relevantes y/o las condiciones técnicas del Proyecto.

Informar al CDEC-SING, CNE y SEC mediante informes bimestrales y de cumplimiento de Hitos, y al

CDEC-SING mediante informes mensuales: los avances del Proyecto; el cumplimento dado por el

Adjudicatario a las condiciones técnicas; el cumplimento dado por el Adjudicatario a los plazos

establecidos mediante el Cronograma e Hitos Relevantes del Proyecto, y los aspectos que puedan

afectar el normal desarrollo de éste.

1.3 ESTADO DE AVANCE DE OBRAS Con fecha 16 de octubre de 2013 el Adjudicatario dio inicio a las actividades del Proyecto, las que deben finalizar a más tardar el 12 de abril de 2017, con su puesta en servicio. Con fecha 13 de octubre de 2014 se dio cumplimiento al Hito Relevante N°1. El segundo Hito Relevante que debe cumplir el Adjudicatario tenía fecha 13 de julio de 2015, sin embargo Interchile solicitó extender el plazo para el Hito Relevante N°2 hasta el día 31 de diciembre de 2015, lo que fue aprobado por el CDEC-SING. Dada la situación actual del proceso de evaluación ambiental del Proyecto, es muy improbable que se obtenga la RCA antes del 31 de diciembre, por lo que Interchile con fecha 30 de noviembre solicitó una nueva extensión de plazo para el Hito Relevante N°2, hasta el día 23 de marzo de 2016. Durante el mes de noviembre de 2015 Interchile informó, contrariamente a lo que había señalado hasta esa fecha, que la fabricación del reactor no se había iniciado y que se pospondría hasta el mes de febrero de 2016. En concordancia con este atraso, Interchile ha procedido a solicitar una extensión del plazo para el cumplimiento del Hito Relevante N°4, desde el 16 de enero de 2016 hasta el 30 de mayo de 2016. Transcurridos 25,5 meses desde el inicio del Proyecto y de acuerdo con los análisis efectuados por

este Auditor, el avance total acumulado es de un 31,06%, lo que implica un aumento de 2,01% para

el período octubre-noviembre (Tabla 1). Este avance general del Proyecto se explica por lo siguiente:

- Se encuentran finalizadas las siguientes actividades principales del Cronograma del

Proyecto:

Movilización y Estudios Preliminares

Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial

Seguros Contratados



Página 6 de 56

- La ingeniería básica y de detalle del proyecto se encuentra en desarrollo y presenta al 30 de

noviembre un avance del 84,19% que se sustenta en:

La ingeniería destinada a la implementación de los paños de línea en las

subestaciones Encuentro y Lagunas presenta un avance acumulado de 71,12%, lo

que implica un aumento en el período octubre-noviembre de 3,90%, dado por la

entrega de diversos documentos, por parte de Siemens, correspondientes a la

Ingeniería de Detalles de Subestaciones.

Esta actividad de acuerdo al programa original debió finalizar el 11 de noviembre

de 2014 y tenía un plazo de ejecución de aproximadamente 11 meses. Por motivos

ya señalados en informes anteriores, esta actividad fue reprogramada,

estableciendo como fecha de término el 5 de enero de 2016. A pesar de este

importante atraso, ya se encuentra terminada la ingeniería necesaria para

comenzar con la construcción, por lo que el atraso actual no afecta la construcción

de las subestaciones.

La ingeniería destinada a la Línea de Transmisión presenta un avance acumulado de

98,39%, lo que implica un aumento en el periodo octubre-noviembre de 4,26%,

dado por la finalización de los planos de fabricación de las estructuras, y por la

entrega de Especificaciones Técnicas de Pruebas de carga de 3 estructuras.

La actividad correspondiente a las especificaciones de detalle de las estructuras

soporte, debió finalizar el 28 de abril de 2014, sin embargo y por los motivos que se

señalan más adelante en este informe, a la fecha presenta un avance del 66%.

De acuerdo a lo informado por Interchile, las pruebas de carga de las torres se

reprogramaron para comenzar el 12 de noviembre y para finalizar el 13 de enero

del 2016. Se debe tener en cuenta que estas pruebas debieron finalizar el pasado

21 de julio de 2015 de acuerdo con el cronograma vigente de INTERCHILE.

- La actividad correspondiente a la Elaboración de la EIA, y Obtención de RCA y PAS, mantiene

un avance acumulado del 75,5%. El día 6 de octubre el SEA emitió la Resolución Exenta

N°1334, suspendiendo el plazo de evaluación por 90 días, para poder finalizar el proceso de

consulta indígena, lo que impacta directamente en el posible incumplimiento del Hito

Relevante Nº2.

- La actividad destinada a la obtención de la Concesión Eléctrica y Servidumbres Prediales se

encuentra en desarrollo y presenta al 30 de noviembre un avance acumulado de 65,90%, lo



Página 7 de 56

que implica un aumento en el periodo octubre-noviembre de 7,91%. Durante el periodo se

emitieron los certificados de vencimiento de plazos para ambos tramos, y ha existido avance

en la elaboración de los informes favorables.

Actualmente se sigue con la tramitación de la concesión, cuya fecha programada de término

se estableció para el 6 de octubre de 2015, lo cual no se ha cumplido.

- La actividad destinada a la adquisición de los suministros de equipos y materiales necesarios

para la materialización del Proyecto, presenta un avance acumulado del 13,54%. Durante el

periodo se verificaron avances en las pruebas de aisladores y ferretería, y en la elaboración

de especificaciones técnicas de pruebas de carga.

Se debe tener en cuenta que a la fecha siguen sin recibirse por este Auditor, aprobadas por

el Asesor Sísmico de Interchile, las calificaciones sísmicas de los equipos primarios que se

están adquiriendo para la implementación de los paños de línea y del reactor.

Los avances calculados por Interchile al 30 de noviembre de 2015 son (Tabla 1):

- Programado : 61,87%

- Real : 45,19%.

Esto implica que, de acuerdo a Interchile, en el período octubre-noviembre se habría obtenido un avance parcial real del 8,39%. Estos valores difieren de los obtenidos por este Auditor (Real 31,06%; parcial 2,01%) debido a lo siguiente:

- El Adjudicatario considera un 100% de avance en las especificaciones de detalle de la estructuras para la línea, EDT 4.2.1.2.1. Este Auditor considera que existe sólo un 66,6% de avance en esta actividad en función del total de especificaciones técnicas que deben ser elaboradas, y que deben incluir las condiciones técnicas necesarias para la realización de las pruebas de carga de cada una de las estructuras, de las cuales sólo se han recibido dos a la fecha.

- El Adjudicatario considera un 82% de avance en la Ingeniería Detallada de Subestaciones (EDT 4.1.2). Este Auditor no ha recibido suficientes documentos de ingeniería de subestaciones para justificar este grado de avance total.

- El adjudicatario considera un 96% de avance en la Tramitación de la Resolución de Calificación Ambiental, mientras que este Auditor ha congelado este avance en un 90% hasta que no se obtenga la RCA.

- El Adjudicatario considera un 10% de avance en la “Tramitación Permisos Ambientales Sectoriales” (EDT 6.5). El Equipo Auditor no ha recibido documentos que respalden este avance.



Página 8 de 56

- El Adjudicatario considera un 80% de avance en la subactividad 7.3.2.2 “Imposición de

Servidumbres – Gestiones con Industria Minera”, este Auditor mantiene esta actividad sin avance, a la espera de que la comisión tasadora entregue valores a pagar por los terrenos.

- El Adjudicatario considera un 95% de avance en la subactividad 7.4.3 “Tramitación de la Concesión”, este Auditor considera que esta actividad presenta un avance del 90%, a la espera de la obtención del Decreto de Concesión.

- El Adjudicatario considera un 60% de avance en la subactividad 7.4.4 “Decreto de Concesión”, este Auditor mantiene esta actividad sin avance, a la espera de que sea emitido el Decreto de Concesión.

- El Adjudicatario considera un 70% de avance en la verificación sísmica de Equipos Primarios y un 60% en la verificación sísmica del Reactor. Tal como le fue indicado a Interchile, no se considerará avance en estas subactividades hasta la emisión del documento firmado por el revisor sísmico, documento que no ha sido enviado al Auditor.

- El Adjudicatario considera un 96% de avance en la subactividad 8.2.1.4 “Fabricación Equipos Primarios”, este Auditor no ha recibido documentos que respalden este avance total.

- El Adjudicatario considera un 75% de avance en la subactividad 8.2.1.5 “Pruebas en Fábrica (FAT) Equipos Primarios”, este Auditor no ha recibido documentos que respalden este avance total.

- El Adjudicatario considera un 77% de avance en la subactividad 8.2.3.3 “Fabricación C & P y SS.AA”, este Auditor no ha recibido documentos que respalden este avance.

- El Adjudicatario considera un 80% de avance en la subactividad 8.2.4.3 “Fabricación Telecomunicaciones”, este Auditor no ha recibido documentos que respalden este avance.

- El Adjudicatario informa un 100% de avance en las subactividades 9.1 “Preparación de Bases de Licitación para Obras Subestaciones” y 9.3 “Licitación Contratos de Construcción Subestaciones”. Este Auditor considera que este avance debiese ser de un 50% de acuerdo a lo indicado en el Informe Mensual N°4.

- El Adjudicatario informa un 100% de avance en las subactividades 8.3.1.2 “Orden de Proceder Estructuras” y 9.5.4 “Adjudicación Contratistas de Obra Línea de Transmisión”. Este Auditor considera que estos avances debiesen ser de un 0% de acuerdo a lo indicado en el Informe Mensual N°6.

Por su parte, el principal factor que explica el atraso que presenta el avance real del Proyecto

respecto al avance programado según Cronograma vigente, es:



Página 9 de 56

- Fabricación de Suministros: Durante el presente período sólo se contabilizó un avance

menor en estas actividades, ya que no se ha contado con suficiente información por parte

de los fabricantes que permitan verificarlos. Se hace notar que dadas las holguras con que

cuentan actualmente mayor parte de estas actividades, a la fecha, no existe riesgo de

afectar la ruta crítica debido a un atraso que pueda sufrir alguno de los suministros de no

existir problemas con la calificación sísmica de alguno de ellos.

Respecto a la fabricación del reactor de acuerdo a la carta enviada por ABB a Interchile con

fecha 16 de noviembre, el nuevo inicio programado de fabricación es el día 15 de febrero

de 2016, y la fecha de entrega en el puerto San Antonio es el 1 de junio de 2016. Dado que

esto imposibilitaría el cumplimiento del hito relevante el 16 de enero de 2016, Interchile

solicitó al CDEC-SING el aplazamiento del plazo para el cumplimiento del Hito Relevante N°4

para el día 30 de mayo de 2016.

Tabla 1: Estado de avance Actividades Principales

ACTIVIDADES PRINCIPALES PONDERACIÓN

ESTADO DE AVANCE DE ACUERDO A INTERCHILE

ESTADO DE AVANCE DE

ACUERDO AL AUDITOR

Total Ponderado 45,19% 31,06%

Movilización y Estudios Preliminares 0,4% 100% 100%


2% 100% 100%

Ingeniería Básica y Detallada 7% 95,69% 84,19%

Seguros contratados 0,6% 100% 100%

Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS

2% 80,20% 75,50%

Obtención de Concesiones y Servidumbres

12% 92,12% 65,90%

Suministro de Equipos y Materiales 35% 30,01% 13,54%

Construcción, Montaje y Pruebas 40% 30,82% 20,03%

Entrada en Operación 1% 0% 0%

1.4 FACTORES DE RIESGO

1.4.1 Fabricación del Reactor

Con el aplazamiento en el inicio de la fabricación del reactor, informado por Interchile durante el

mes de noviembre, para el próximo mes de febrero, no se dará cumplimiento al Hito Relevante Nº4.



Página 10 de 56

1.4.2 Revisor Sísmico

A la fecha no se ha recibido ningún documento aprobado por el Revisor y el Asesor Sísmico,

correspondiente a la calificación sísmica de los equipos primarios de subestaciones y del reactor. La

no recepción de estos documentos implica que aún no existe certeza respecto de que los equipos

que fueron adquiridos y están o han sido fabricados sean sísmicamente aptos para el Proyecto.

1.4.3 Obtención RCA y Construcción de Líneas

Con fecha 6 de octubre, el SEA emitió la Resolución Exenta N°1334, la cual suspende por un plazo

de 90 días hábiles el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, con el objetivo de disponer de

tiempo suficiente para realizar el Proceso de Consulta Indígena. Esta suspensión del plazo no

obstante fue objetada por Interchile, no pareciera ser que vaya a ser suspendida.

Por lo anteriormente indicado, es muy improbable que la RCA se pueda obtener antes del 31 de

diciembre, por lo que Interchile con fecha 30 de noviembre solicitó, en concordancia con el plazo

de suspensión, una nueva extensión de plazo para el Hito Relevante N°2, hasta el día 23 de marzo

de 2016. Se debe tener en cuenta que dependiendo de la magnitud del atraso que se produzca a

partir del 31 de diciembre, se podrá ver afectado el cumplimiento del Hito Relevante Nº3 e incluso

el del Hito Relevante Nº5.

Si bien la suspensión de 90 días puede ser menor si se resuelve de manera expedita el Proceso de

Consulta Indígena, esta suspensión podría significar aplazar la obtención de la RCA hasta el día 28

de marzo lo que implica que el inicio de las actividades de construcción no podrán iniciarse antes de

esa fecha, pudiendo incluso desplazarse hasta fines de junio en el peor de los casos.

Con la solicitud de aplazamiento, para el 31 de diciembre de 2015, que realizó Interchile para el

cumplimiento del Hito Relevante Nº2, aprobada por el CDEC-SING, el Adjudicatario señaló que con

esta nueva fecha no se afectarían los plazos correspondientes a los restante Hitos Relevantes. Dado

el atraso que produce este desplazamiento en el inicio de la construcción de la Línea de Transmisión,

y que en opinión de este Auditor requiere por parte del Adjudicatario incrementar la cantidad de

recursos humanos y materiales contemplados originalmente para la ejecución de los trabajos de

construcción y montaje, se le solicitó, en reunión sostenida el 13 de agosto de 2015 y reiterado en

reunión del 23 de septiembre de 2015, la entrega de un análisis que demuestre entre otros aspectos,

la forma en que logrará los rendimientos necesarios para dar cumplimiento al Hito Relevante Nº3.

Dado que la información proporcionada finalmente por Interchile resulta insuficiente para evaluar

los rendimientos, se está a la espera de una nueva entrega.

1.4.4 Obtención Decreto de Concesión

De acuerdo con el Cronograma vigente, con fecha 10 de octubre Interchile debió contar con el

Decreto de Concesión. Interchile ha informado que espera contar con la Concesión a más tardar a

mediados de febrero.



Página 11 de 56

Dado el atraso que presenta hoy la obtención de la RCA, el atraso en la obtención de la Concesión

Definitiva no debería afectar el inicio de los trabajos de la Línea de Transmisión en terreno. Se debe

tener en cuenta además que Interchile se encuentra solicitando a Bienes Nacionales permisos de

ocupación onerosa y espera poder obtenerlos a mediados de enero de 2016.

1.4.5 Suministro de Estructuras

Dados los constantes atrasos presentados por Skipper en el suministro de estructuras, Interchile

decidió finalizar el contrato con esta empresa, por lo que los stubs serán fabricados por SEA Brasil,

mientras que las estructuras serán fabricadas por la empresa KEC en India. De acuerdo a lo

informado por Interchile durante las reuniones mensuales, se espera la llegada de los stubs durante

los primeros días de enero, lo que en caso de obtener la RCA, permitiría no atrasar el inicio de la

construcción de fundaciones.

1.4.6 Pruebas de Carga

Las especificaciones técnicas de las pruebas de carga de las estructuras A y AA, fueron observadas

por este Auditor, ya que a su juicio entre los estados de carga probados faltaban unos que rigen el

diseño de la estructura. Esto se le hizo ver a Interchile mediante Solicitud de Información, sin

embargo a juicio del Adjudicatario los estados de carga indicados por el Auditor no son necesarios.

1.5 CONCLUSIONES Al 30 de noviembre de 2015 y habiendo transcurridos 25,5 meses desde su fecha de inicio (16 de

octubre de 2013), según los análisis efectuados por este Auditor el Proyecto presenta un avance

real de 31,06%, frente al 45,19% informado por Interchile y al 61,87% programado.

La diferencia que se observa entre el avance programado y los avances reales de Interchile y el

Auditor, se debe de manera importante al hecho de que para el período no se contabilizó suficiente

avance en las actividades correspondientes a la adquisición de suministros, debido a que no se contó

con información verificable para la mayoría de los equipos y materiales.

Por su parte la diferencia que se observa entre el avance real determinado por Interchile y el

determinado por el Auditor, se debe a lo siguiente:

- El Auditor no ha recibido toda la documentación que respalde el avance declarado por Interchile para las actividades.

- El Auditor no concuerda con el nivel de avance informado por Interchile dado el nivel de desarrollo que presentan ciertas actividades.

Con el muy probable incumplimiento de la nueva fecha que se estableció para el Hito Relevante Nº2, 31 de diciembre de 2015, se comenzaría a afectar la Ruta Crítica del Proyecto y en ese caso su impacto dependerá del tiempo que utilice el SEA para desarrollar el Proceso de Consulta Indígena,



Página 12 de 56

y para lo cual mediante Resolución Exenta Nº1334 suspendió el proceso de evaluación por 90 días a partir del pasado 7 de octubre. Además del incumplimiento del Hito Relevante Nº2, con el desplazamiento de la fecha de inicio de la fabricación del reactor, Interchile no dará cumplimiento al Hito Relevante Nº4 en la fecha establecida. Por otra parte, hasta la fecha Interchile no ha proporcionado la información necesaria y suficiente para respaldar el compromiso que asumió en el momento de solicitar el aplazamiento del Hito Relevante Nº2, para el 31 de diciembre de 2015, en el sentido de no afectar el cumplimiento del Hto Relevante Nº3. El atraso que a la fecha presenta la actividad destinada a la obtención de la Concesión Eléctrica, también podrá afectar Ruta Crítica del Proyecto, dependiendo de la fecha en que Interchile obtenga la RCA y el permiso de ocupación onerosa que ha solicitado a Bienes Nacionales.

Finalmente, no obstante que a la fecha no se han detectado incumplimientos a las características

técnicas del Proyecto, a la fecha del presente informe todavía no se han recibido los documentos

con la aprobación de la calificación sísmica de los equipos por parte del Revisor y del Asesor Sísmico.

Se hace notar que no obstante las especificaciones técnicas de las pruebas de carga de las

estructuras A y AA, fueron observadas por este Auditor, ya que a su juicio entre los estados de carga

probados faltaban unos que rigen el diseño de la estructura, Interchile como propietario y

responsable técnico del señaló que esos estados de carga no son necesarios.



Página 13 de 56

2 AVANCE DEL PROYECTO

Con fecha 16 de octubre de 2013 el Adjudicatario dio inicio a las actividades del Proyecto, las que deben finalizar a más tardar el 12 de abril de 2017, con su puesta en servicio. Con fecha 13 de octubre de 2014 se dio cumplimiento al Hito Relevante N°1. El segundo Hito Relevante que debe cumplir el Adjudicatario tenía fecha 13 de julio de 2015, sin embargo Interchile solicitó extender el plazo para el Hito Relevante N°2 hasta el día 31 de diciembre de 2015, lo que fue aprobado por el CDEC-SING. Dada la situación actual del EIA, no se obtendrá la RCA antes del 31 de diciembre, por lo que Interchile con fecha 30 de noviembre solicitó una nueva extensión de plazo para el Hito Relevante N°2, hasta el día 23 de marzo de 2016. Durante el mes de noviembre de 2015 Interchile informó, contrariamente a lo señalado hasta esa fecha, que la fabricación del reactor no se había iniciado y que se pospondría hasta el mes de febrero de 2016. En concordancia con este atraso, Interchile ha procedido a solicitar una extensión del plazo para el cumplimiento del Hito Relevante N°4, desde el 16 de enero de 2016 hasta el 30 de mayo de 2016. Transcurridos 25,5 meses desde el inicio del Proyecto, al 30 de noviembre de 2015 el estado de avance es el siguiente:

2.1 MOVILIZACIÓN Y ESTUDIOS PRELIMINARES Finalizada.

2.2 ADJUDICACIÓN CONTRATISTAS DE INGENIERÍA, GESTIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN PREDIAL Finalizada.

2.3 INGENIERÍA BÁSICA Y DETALLADA La ingeniería básica y de detalle del proyecto, EDT 4, se encuentra en desarrollo y presenta al 30 de

noviembre un avance del 84,19%.

2.3.1 Ingeniería de Subestaciones:

La ingeniería básica y de detalle de las subestaciones destinada a la implementación de los paños

de línea en las subestaciones Encuentro y Lagunas, EDT 4.1, presenta un avance acumulado de

71,12%, lo que implica un aumento en el período octubre-noviembre de 3,90%, por la entrega de

documentos por parte de Siemens correspondientes a la Ingeniería Detallada de Subestaciones.

De acuerdo a lo informado por Interchile durante las reuniones mensuales sostenidas con el Auditor,

la ingeniería de Siemens si bien se encuentra atrasada, ya está terminado el diseño de fundaciones

y estructuras de soporte en las subestaciones, por lo que si estuvieran listos los permisos

ambientales sería posible partir construyendo hoy.



Página 14 de 56

2.3.2 Ingeniería de Líneas

La ingeniería destinada a la Línea de Transmisión presenta un avance de 98,39%, lo que implica un

avance en el período octubre-noviembre de 4,26%, el cual se explica por la entrega por parte del

Adjudicatario de:

- Especificaciones técnicas de las pruebas de carga de:

o Estructuras A Observadas por el Equipo Auditor

o Estructuras AA Observadas por el Equipo Auditor

o Estructuras C

Planos de Fabricación

- Planos de Fabricación Torre B

- Planos de Fabricación Torre C

- Planos de Fabricación Torre D

- Planos de Fabricación Torre TR

Al 31 de noviembre de 2015, la actividad 4.2.1 “Ingeniería Básica” mantiene un avance acumulado

del 96,26%.

Por su parte la actividad 4.2.2 “Ingeniería Detallada Líneas de Transmisión”, ha finalizado.

2.4 SEGUROS CONTRATADOS Finalizada.

2.5 ELABORACIÓN EIA, OBTENCIÓN RCA Y PAS Esta actividad mantiene un avance acumulado del 75,5%, lo que se debe a que se decidió congelar

el avance en la tramitación de la RCA en un 90% hasta que esta sea obtenida.

Sigue sin definirse por parte del SEA la Consulta Indígena con la Comunidad de Quillagua.

Adicionalmente, la comunidad rechazó el acuerdo previo logrado por Interchile, lo que dificulta aún

más el lograr una resolución favorable en un plazo acotado.

El Adjudicatario considera un 10% de avance en la actividad 6.5 “Tramitación Permisos Ambientales

Sectoriales”, sin embargo el Auditor no ha recibido documentos que respalden este avance. Se

solicitaron documentos de respaldo.



Página 15 de 56

2.6 OBTENCIÓN DE CONCESIONES Y SERVIDUMBRES De acuerdo con el Cronograma vigente, esta actividad debe finalizar el día 10 de octubre, sin

embargo a la fecha mantiene un avance acumulado de 65,90%, presentando un avance de 7,91%

para el período octubre-noviembre. Este avance se debe a:

- Ya se encuentra lista la certificación de vencimiento de plazos de oposición para ambos

tramos de la línea.

- El informe favorable está desde el 28 de noviembre en el Ministerio de Energía para

firma del Ministro.

- El informe favorable del tramo 2, se encuentra en la división jurídica de la SEC.

Se mantiene un 40% de avance en la actividad 7.3.1.1 “Elaboración de escrituras y firmas de

Servidumbres Voluntarias”, al no existir acuerdos voluntarios.

El adjudicatario informa un 80% de avance en la subactividad 7.3.2.2 “Imposición de Servidumbres

– Gestiones con la Industria Minera”, debido al acuerdo de entendimiento y confidencialidad

firmado con SQM. Sin embargo este Auditor mantiene esta actividad sin avance, debido a que el

acuerdo de entendimiento suscrito no impacta mayormente el proceso de obtención de

servidumbres. Esta actividad debe presentar avance a partir del momento en que la Comisión

Tasadora haya establecido los precios a pagar por los terrenos, ya sean fiscales o privados.

Por otra parte, el Adjudicatario considera un 60% de avance en la subactividad 7.4.4 “Decreto de

Concesión”, avance que no será considerado hasta que sea emitido el Decreto de Concesión.

2.6.1 Concesión Eléctrica

- Con fecha 20 de agosto de 2014 fue presentada la Solicitud de Concesión Definitiva en la

Superintendencia de Electricidad y Combustibles y en el Ministerio de Energía.

- Con fecha 22 de septiembre de 2014, la SEC mediante Oficio Ordinario 9886 informó a

Interchile de errores u omisiones en la Solicitud.

- Con fecha 7 de octubre de 2014 Interchile rectificó y complementó la Solicitud de Concesión

Definitiva, subsanando la información requerida por la SEC.

- Con fecha 19 de noviembre de 2014 la SEC declara la admisibilidad de la Solicitud de

Concesión Definitiva.

- Ya se encuentra lista la certificación de vencimiento de plazos para la Concesión Definitiva.

2.7 SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES Esta actividad presenta un avance acumulado del 13,54%, con un avance del 2,73% durante el

periodo de octubre-noviembre que se explica por:



Página 16 de 56

- El avance en la fabricación de equipos inductivos, el cual se justifica por la adquisición de los materiales de fabricación del reactor, de cual se recibió un documento de respaldo.

- Por la elaboración de las especificaciones técnicas de las pruebas de carga de las estructuras A, AA y C.

- Las pruebas de aisladores y ferretería, para los cuales se recibieron los certificados de

pruebas.

Se considera un 66% de avance en las especificaciones técnicas de las pruebas de carga, debido a

que de las 6 especificaciones técnicas a elaborar, han sido recibidas 4.

2.8 CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PRUEBAS La actividad de Construcción, Montaje y Pruebas mantiene un avance de 20,03%, lo que significa

que durante el periodo de octubre-noviembre no se midieron avances.

De acuerdo a lo informado por Interchile, Siemens ni Unión eléctrica han contratado a sus

respectivos subcontratistas, ya que se encuentran a la espera de la obtención de la RCA, para poder

tener certeza de la fecha de inicio de actividades en terreno.

Este Auditor le ha indicado al Adjudicatario que no obstante, a la fecha estas empresas debiesen

contar al menos con la siguiente información aprobada por Interchile: organigramas; descripciones

de funciones; requisitos que deberán tener los profesionales encargados de realizar las obras;

cantidad de recursos contemplados para la ejecución de las obras; rendimientos y curvas de

ocupación, y que por lo tanto ya debiesen estar en condiciones de entregarlos al Auditor.

2.9 ENTRADA EN OPERACIÓN Sin avance, según Cronograma.

2.10 ESTADO DE AVANCE El avance programado por el Adjudicatario al 30 de noviembre de 2015 es de 61,87%, en tanto que

su cálculo de avance real llega a 45,19% (Tabla 2). De acuerdo con este Auditor el avance real es de

31,06%.



Página 17 de 56

Tabla 2: Estado de avance Actividades Principales

ACTIVIDADES PRINCIPALES PONDERACIÓN

ESTADO DE AVANCE DE ACUERDO A INTERCHILE

ESTADO DE AVANCE DE

ACUERDO AL AUDITOR

Total Ponderado 45,19% 31,06%

Movilización y Estudios Preliminares 0,4% 100% 100%


2% 100% 100%

Ingeniería Básica y Detallada 7% 95,69% 84,19%

Seguros contratados 0,6% 100% 100%

Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS

2% 80,20% 75,50%

Obtención de Concesiones y Servidumbres

12% 92,12% 65,90%

Suministro de Equipos y Materiales 35% 30,01% 13,54%

Construcción, Montaje y Pruebas 40% 30,82% 20,03%

Entrada en Operación 1% 0% 0%

En el Gráfico 1 se presenta la Curva S del Proyecto, indicando los siguientes avances:

- Plan LB1: Corresponde a la Curva S del Proyecto considerando la Línea Base vigente desde

el Informe Bimestral N°7 hasta el Informe Bimestral N°10.

- Plan LB2: Corresponde a la Curva S del Proyecto considerando la Línea Base vigente a partir

del Informe Bimestral N°11.

- Real Interchile: Corresponde al cálculo de avance realizado por Interchile.

- Real Auditor: Corresponde al cálculo de avance de acuerdo a este Auditor.

En el Gráfico 1 se presenta las curvas de avance real y programado para el Proyecto. Como se puede

apreciar el avance real del Proyecto, de acuerdo a los cálculos de Interchile y de este Auditor, es

menor al avance programado.



Página 18 de 56

Gráfico 1: Curva S del Proyecto



Página 19 de 56

3 CUMPLIMIENTO DE PLAZOS

3.1 OBTENCIÓN RCA Dada la situación actual del EIA, no se obtendrá la RCA antes del 31 de diciembre, por lo que

Interchile con fecha 30 de noviembre solicitó una nueva extensión de plazo para el Hito Relevante

N°2, hasta el día 23 de marzo de 2016.

Suponiendo que la RCA del proyecto se obtenga el 23 de marzo de 2016, y dado que la obtención

de los Permisos Ambientales Sectoriales, PAS, necesarios para poder iniciar los trabajos en terreno

puede tomar hasta 60 días hábiles a partir de la obtención de la RCA, el Adjudicatario estaría

obligado a efectuar la totalidad de los trabajos en terreno, incluyendo instalación de faenas,

construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio del Proyecto, en un plazo que pudiese llegar a

9,5 meses, en el caso que los PAS se obtengan en los plazos legales máximos.

Por otra parte, dado que todos los servicios se han pronunciado conformes, ya se pueden iniciar las

gestiones para la obtención de cada PAS, por lo que eventualmente podrían iniciar los trabajos en

terreno aproximadamente un mes y medio luego de obtenida la RCA, lo que les daría unos 11 meses

para cumplir con el Hito Relevante N°5 (Entrada en Operación del Proyecto) y alrededor de 2 meses

para cumplir con el Hito Relevante N°3 (Construcción del 50% de las Fundaciones).

En opinión de este Auditor, en este plazo el Adjudicatario no podrá dar cumplimiento al Hito

Relevante N°3 y las posibilidades de cumplir con el Hito Relevante Nº5 se verán seriamente

comprometidas.

Es importante destacar que con la solicitud de aplazamiento para el 31 de diciembre de 2015, que

realizó Interchile para el cumplimiento del Hito Relevante Nº2, el Adjudicatario señaló que con esta

nueva fecha no se afectarían los plazos correspondientes a los restante Hitos Relevantes. Dado el

atraso que producía este desplazamiento en el inicio de la construcción de la Línea de Transmisión,

y que en opinión de este Auditor requiere por parte del Adjudicatario incrementar la cantidad de

recursos humanos y materiales contemplados originalmente para la ejecución de los trabajos de

construcción y montaje, se le solicitó la entrega de un análisis que demuestre entre otros aspectos,

la forma en que logrará los rendimientos que requerirá para dar cumplimiento al Hito Relevante Nº

3. Si bien Interchile hizo entrega de un documento indicando la composición y cantidad de cuadrillas

a utilizar, este informe no entrega toda la información y análisis necesarios para respaldar y

demostrar que efectivamente podrá para cumplir al avance requerido.



Página 20 de 56

3.2 HITO RELEVANTE N°4 De acuerdo a carta enviada por ABB a Interchile con fecha 16 de noviembre, el nuevo inicio

programado de fabricación del reactor es el día 15 de febrero de 2016, y la fecha de entrega en el

puerto San Antonio es el 1 de junio de 2016. Dado que esto imposibilitará el cumplimiento del Hito

Relevante el 16 de enero de 2016, Interchile solicitó al CDEC-SING el aplazamiento del plazo para el

cumplimiento del Hito Relevante N°4, para el día 30 de mayo de 2016.

Se está solicitando a Interchile la presentación de los antecedentes que expliquen y respalden el

motivo por el cual el Adjudicatario no detectó tempranamente el incumplimiento que ha tenido ABB

respecto de la fabricación del reactor, en los plazos que habían sido establecidos entre las partes.

A pesar de que este atraso en la fabricación del reactor no permitirá a Interchile cumplir con el Hito

Relevante N°4, no se debería afectar la Ruta Crítica del Proyecto.



Página 21 de 56

4 ESTADO DEL PROYECTO

4.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO El Proyecto, cuyas instalaciones formarán parte del Sistema de Transmisión Troncal del SING,

consiste en el diseño, construcción, montaje y puesta en servicio de una nueva línea de 220 kV,

doble circuito con solo uno tendido, con capacidad para 290 MVA a 35°C con sol.

La línea se extenderá entre las subestaciones existentes Encuentro y Lagunas, tendrá una longitud

de 188 km y contará con un reactor trifásico, clase 245 kV y 30 MVAr de capacidad, que se conectará

en el extremo Lagunas. A lo largo de su desarrollo contará con el menos 6 equipos de monitoreo de

temperatura y corriente con sus correspondientes suministros y estaciones asociadas.

Forman parte del Proyecto, el diseño, construcción, montaje y puesta en servicio de los paños

necesarios para el primer circuito y el reactor, así como de todos los sistemas, instalaciones y

sistemas necesarios para la correcta operación de la línea, con la sola excepción de aquellas

instalaciones que han sido establecidos como instalaciones comunes de subestaciones y que deben

ser puesta a disposición del Proyecto por cada propietario de las subestaciones involucradas.

A continuación se presenta una tabla resumen con las principales características técnicas del

proyecto

Tabla 3: Principales características técnicas

Característica Bases del Proyecto Características Ofrecidas por

el Adjudicatario

Longitud de la línea 174 km 188 km

Número de Circuitos 2 2

Tensión de Operación 220 kV 220 kV

Capacidad de diseño de la línea por circuito

290 MVA, a 35°C temp. Ambiente, con sol.

290 MVA

Resistencia Máxima por fase de cada circuito

0,073 ohm/km Resistencia DC @20°C

0.068 ohm/km Resistencia DC @20°C

Cable de Guardia OPGW o equivalente OPGW (12 Fibras)

Transposiciones 1 ciclo completo 1 ciclo completo

Reactor de Línea 30 MVA 30 MVA

Sensores de medida de temperatura y corriente

Al menos 6 equipos de monitoreo.

Al menos 6 equipos de monitoreo.

Conjunto de Aislación Vidrio o Porcelana Vidrio Templado o Porcelana



Página 22 de 56

4.1.1 Línea de Transmisión

A continuación se presentan algunas de las características principales mínimas obtenidas de los

documentos presentados en la oferta técnica del Adjudicatario.

Tabla 4: Tipos de Estructuras

Función Tipo de Torre % Referencial

Suspensión Reticulada Autosoportante 85 Anclaje Reticulada Autosoportante 14 Transposición Reticulada Autosoportante 1 Total general 100

4.1.1.1 Conductores y Cables

Como se menciona más adelante, ya se firmó un contrato de alianza estratégica para la adquisición

del conductor, el cual cumple con las características ofrecidas en la Oferta Técnica del Adjudicatario.

Tabla 5: Características del Conductor 220 kV

Tipo ACAR Calibre MCM 900 Relación Hebras Aluminio / Hebras Aleación Aluminio 18/19 Diámetro[mm] 27.74 Sección [mm2] 456.26 Peso [kg/km] 1.253 Tensión Rotura [kg] 10297 Rdc [Ω/km] a 20°C 0.0681

Tabla 6: Conductores y Cables

Descripción Tipo Longitud Referencial [km]

Conductor ACAR 900 MCM 3x188 (1 conductor por fase) Cable de Guardia OPGW 1x188

4.1.1.2 Nivel de Aislación

Aún no se encuentran disponibles las Especificaciones de Detalle de la Aislación, sin embargo el

Adjudicatario ha considerado un nivel IV de contaminación, según IEC 60815. Esto significa una

distancia de fuga de 31 mm/kV, lo que es adecuado dadas las características climáticas del trazado.



Página 23 de 56

Tabla 7: Características Ofrecidas Nivel de Aislación

Función Estructura

Número de Aisladores / Distancia de arco seco[mm]

Distancia Fuga cadena de Aisladores [mm]

Rotura [kN]

Suspensión 17 / 2482 6050 120 Anclaje 18 / 2628 6050 160 Distancia de fuga nominal mínima 25mm/kV, según IEC 60815-2008 Nivel III de contaminación, según IEC 60815 BIL 1050 kV, según IEEE Std 1427-2006

4.1.2 Subestaciones

A continuación se presentan algunas de las características principales mínimas obtenidas de los

documentos presentados en la oferta técnica del Adjudicatario.

4.1.3 S/E Lagunas

En la actualidad la S/E Lagunas cuenta con una configuración de Barra Principal y Barra de

Transferencia. Sin embargo, de acuerdo al Decreto N°82/2012 del Ministerio de Energía y sus

modificaciones, Decreto N°487/2012 y Decreto N°1/2013, la Subestación dispondrá de una

configuración de Barra Principal con 2 secciones y Barra de Transferencia.

El Proyecto de la Nueva Línea 2x220kV Encuentro - Lagunas considera en la subestación Lagunas la

implementación de:

- Un paño de línea para la conexión del primer circuito a la sección de barra N°1 y a la barra

de transferencia de la subestación.

- Un reactor trifásico, 245 kV, 30 MVAr.

- Un paño para permitir la conexión del reactor a la línea o a la barra de la subestación

- Los sistemas de control, protecciones, comunicaciones y SSAA necesarios para la operación

de las nuevas instalaciones.

- Una caseta de control exclusiva para el nuevo paño y para el reactor.

4.1.3.1 Paño Línea

El paño de línea en 220 kV será del tipo convencional y que en lo principal incluye los siguientes

equipos:

Tabla 8: Equipos Primarios Paño de Línea S/E Lagunas

EQUIPO CANTIDAD OFERTA

CANTIDAD LICITADA CON

SIEMENS

Interruptor de poder 245 kV, accionamiento monopolar. 1 1 Desconectador tripolar 245 kV, apertura central horizontal SPT 2 3 Desconectador monopolar tipo pantógrafo vertical 245 kV SPT 3 -



Página 24 de 56

Desconectador tripolar 245 kV, apertura central horizontal, CPT.

1 1

Transformador de corriente 245 kV 3 3 Transformador de potencial capacitivo 245 kV 3 3 Trampa de onda 800 A 2 2 Pararrayos 245 kV 3 3 Aislador de pedestal 245 kV 21 15

La configuración de la subestación fue comentada con Interchile, luego de lo cual Interchile señaló

que realizaría modificaciones para permitir la conexión del reactor a ambas barras.

4.1.3.2 Reactor

Un (1) reactor trifásico clase 245 kV, capacidad de 30 MVAr, e incluye:

- Un (1) reactor de neutro de 280 Ω

- Una (1) cuchilla rápida de puesta a tierra para reactor de neutro.

- Transformadores de corriente tipo bushing.

- Tres (3) pararrayos 245 kV.

4.1.3.3 Paño de Reactor

El paño del reactor permitirá la conexión de éste tanto a la línea como a una de las barras de la

subestación, tal como quedó establecido durante el proceso de Licitación de Obras Nuevas, en la

Aclaración N° 3 del 17 de octubre de 2012, la Aclaración N°5 del 13 de marzo de 2013 y la segunda

ronda de consultas efectuadas por el CDEC-SING con la finalidad de aclarar las ofertas.

El paño para el reactor en 220 kV será del tipo convencional y que en lo principal incluye los

siguientes equipos:

Tabla 9: Equipos Primarios Paño Reactor 30 MVAr



SIEMENS

Interruptor de poder 245 kV, accionamiento tripolar 245 kV, con dispositivo para verificación de sincronismo.

1 1

Desconectador tripolar 245 kV, apertura central horizontal.

1 1

Desconectador para conexión a barra de subestación, 245 kV.

Lo necesario

Pararrayos 245 kV 3



Página 25 de 56

4.1.4 S/E Encuentro

La S/E Encuentro cuenta en la actualidad con una configuración de Barra Principal seccionada y Barra

de Transferencia. De acuerdo al decreto N° 310/2013 Plan de Expansión de la CNE, esta Subestación

dispondrá de una configuración de doble Barra con Barra de Transferencia.

El Proyecto de la Nueva Línea 2x220kV Encuentro - Lagunas considera en la subestación Encuentro

la implementación de:

- Un paño de línea para la conexión del primer circuito a las barras principales N°1 y N°2, y a

la barra de transferencia de la subestación.

- Los sistemas de control, protecciones, comunicaciones y SSAA necesarios para la operación

de las nuevas instalaciones.

- Una caseta de control exclusiva para el nuevo paño y para el reactor.

4.1.4.1 Paño Línea

El paño de línea en 220 kV será del tipo convencional y que en lo principal incluye los siguientes

equipos:

Tabla 10: Equipos Primarios Paño de Línea S/E Encuentro



SIEMENS

Interruptor de poder tripolar 245 kV, accionamiento monopolar.

1 1

Desconectador tripolar 245 kV, apertura central horizontal. 2 2 Desconectador monopolar 245 kV, tipo pantógrafo vertical. 3 3 Desconectador tripolar 245 kV, apertura central horizontal, CPT. 1 1 Transformador de corriente 245 kV 3 3 Transformador de potencial capacitivo 245 kV 3 3 Trampas de onda 800 A. 2 2 Pararrayos 245 kV. 3 3 Aisladores de pedestal 245 kV. 13 13

4.2 CRONOGRAMA DEL PROYECTO En Tabla 11 se presenta un resumen con las fechas actualizadas para las principales actividades del

Cronograma en su versión vigente (P2-PM-00-G001_LB2 1511), con aquellas fechas que sufrieron

modificaciones marcadas en gris, en tanto que en la Tabla 12 se resumen los Hitos relevantes del

Proyecto con sus respectivas fechas.



Página 26 de 56

Tabla 11: Cronograma del Proyecto

ACTIVIDADES PRINCIPALES FECHA DE

INICIO FECHA DE TÉRMINO

Proyecto Encuentro - Lagunas 16-10-13 12-04-17

Movilización y Estudios Preliminares 17-10-13 15-11-13


16-11-13 28-02-14

Ingeniería Básica y Detallada 06-12-13 05-01-16

Ingeniería Básica Subestaciones 03-03-14 10-12-15

Ingeniería Detallada Subestaciones 13-11-14 05-01-16

Ingeniería Básica Línea de Transmisión 06-12-13 20-12-14

Ingeniería Detallada Línea de Transmisión 06-03-14 01-11-15

Seguros contratados 20-04-14 31-12-14

Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS 04-02-14 23-03-16

Elaboración EIA 04-02-14 15-10-14

Obtención RCA 13-07-15 31-12-15

Tramitación PAS 14-07-15 23-03-16

Obtención de Concesiones y Servidumbres 19-06-14 22-12-15

Determinación de Propiedades 19-06-14 17-08-14

Estudios de Títulos 30-07-14 28-10-14

Negociación de Servidumbres 17-08-14 22-12-15

Concesión Eléctrica 18-08-14 16-12-15

Suministro de Equipos y Materiales 22-06-14 29-08-16

Preparación Bases de Licitaciones de Suministros 21-11-14 20-12-14

Equipos y Materiales Subestaciones 22-06-14 24-08-16

Materiales Línea de Transmisión 22-06-14 29-08-16

Construcción, Montaje y Pruebas 19-07-15 13-03-17

Preparación de Bases de Licitación para Obras Subestaciones

19-07-15 17-08-15

Preparación de Bases de Licitación para Obras de Línea de Transmisión

19-07-15 17-08-15

Licitación Contratos de Construcción Subestaciones 17-08-15 15-11-15

Movilización a Obra e Instalación de faenas Subestaciones

14-02-16 13-03-16

Licitación Contratos de Construcción Línea de Transmisión

17-08-15 15-11-15

Movilización a Obra e Instalación de faenas Línea de Transmisión

14-02-15 14-03-16

Licitación Inspección Técnica de Obras 17-09-15 16-10-15

Subestaciones 11-07-16 17-12-16

Línea de Transmisión 15-03-16 13-03-17

Entrada en Operación 13-03-17 12-04-17



Página 27 de 56

Tabla 12: Hitos Relevantes del Proyecto

HITOS RELEVANTES FECHA

N° DESCRIPCIÓN

1 Estudios y Seguros contratados lun 13-10-14

2 Obtención RCA y Presentación Concesión Definitiva jue 31-12-15

3 Construcción de 50% de fundaciones mié 03-08-16

4 Pruebas de Equipos (FAT) sáb 16-01-16

5 Entrada en Operación mié 12-04-17

4.2.1 Verificaciones del Cronograma

En este numeral se analiza la coherencia que debe existir entre los cronogramas de los contratistas

que se encuentran ejecutando las actividades que se señalan a continuación, y el Cronograma del

Proyecto.

4.2.1.1 Ingeniería de Subestaciones

La ingeniería de subestaciones se encuentra muy retrasada respecto a la Línea Base del Proyecto, y

de acuerdo al último cronograma de Interchile está programada para finalizar el 5 de enero de 2016.

A pesar de este atraso, se encuentra terminado el diseño de fundaciones y estructuras de soporte,

por lo que ya sería posible comenzar con la construcción de las subestaciones.

4.2.1.2 Ingeniería de líneas

Ya finalizó la ingeniería básica y detallada de líneas. Sólo están pendientes las especificaciones

técnicas de las pruebas de carga de las estructuras B, D y TR.

4.2.1.3 Medio Ambiente

El cronograma de GAC no incluye la etapa de seguimiento de la etapa de tramitación y calificación

ambiental del Proyecto, sin embargo el servicio de esta empresa sigue vigente y se rige por el

Cronograma del Proyecto.

4.2.1.4 Servidumbres Voluntarias

La actividad de servidumbres voluntarias finalizó, ya que se decidió llamar a comisión tasadora.

4.2.1.5 Concesión Eléctrica

El cronograma para la concesión eléctrica forma parte del cronograma destinado a obtener las

servidumbres voluntarias. Esta actividad presenta un importante retraso, pero de acuerdo a lo

informado por Interchile se espera obtener la Concesión Definitiva de al menos uno de los dos

tramos de línea durante el mes de enero.

4.2.1.6 Adquisición de Suministros

Se reemplazó al fabricante de estructuras por la empresa KEC de India y fue modificado el

cronograma de las estructuras. Las nuevas fechas para las pruebas y fabricación de las estructuras

son las siguientes:



Página 28 de 56

La fecha programada de las pruebas de carga se muestra en la Tabla 13:

Los stubs están siendo fabricados por SAE Towers Brasil y se espera su arribo para comienzos de

enero de 2015.

La fabricación de las torres se muestra en la Tabla 14:

Tabla 14: Fabricación de las Torres

Fabricación en masa de estructuras (Ton)

Tipo de torre Nov-15 Dic-15 Ene-16 Feb-16 Mar-16

A 1569 649 595 215

AA 249 249 249 175

B 171 171 171 194

C 89 76

D 119 119 24

TR 35

El despacho para transporte se muestra en la Tabla 15:

Tabla 13: Fechas Programadas para Pruebas de Carga

Pruebas de carga

Tipo de torre A AA B C D TR

Centro de pruebas

Butibori, India

Jabalpur, India

Butibori, India

Jabalpur, India

Butibori, India

Jabalpur, India

Montaje prototipo

30-Nov-15 02-Dec-15 07-Dec-15 20-Dec-15 27-Dec-15 03-Jan-16

Calibración de celdas de carga

09-Dec-15 14-Dec-15 19-Dec-15 28-Dec-15 04-Jan-16 09-Jan-16

Montaje aparejos 11-Dec-15 16-Dec-15 21-Dec-15 30-Dec-15 06-Jan-16 11-Jan-16

Prueba de carga prototipo

12-Dec-15 17-Dec-15 22-Dec-15 31-Dec-15 07-Jan-16 12-Jan-16

Prueba del material

13-Dec-15 18-Dec-15 23-Dec-15 02-Jan-16 08-Jan-16 13-Jan-16



Página 29 de 56

Tabla 15: Despacho de las estructuras

Despacho FOB de estructuras completas

Tipo de torre Ene-16 Feb-16 Mar-16 Abr-16 May-16

A 160 60 55 5

AA 20 20 20 14

B 15 15 15 17

C 7 6

D 5 5 1

TR 3

De acuerdo a lo informado por Interchile, la fabricación del Rector se atrasó, por lo que comenzará

el 15 de febrero de 2016, lo que considerando tiempo de producción, pruebas, despacho y flete,

será entregado el día 01/06/2016 en el puerto de San Antonio. Antes de este retraso las pruebas en

fábrica del reactor estaban programadas para finalizar el 23 de diciembre.

A la fecha Interchile no ha entregado los cronogramas de los fabricantes de los siguientes

suministros de línea: aisladores; ferretería; cable de guardia. Para el cable conductor se cuenta con

la fecha de entrega.

4.2.1.7 Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio

No obstante el adelantó en la firma del Contrato con la empresa Unión Eléctrica, que será la

encargada de la construcción y montaje de la línea de transmisión, estas actividades se encuentran

programadas para iniciarse a partir del 14 de febrero de 2016, las cuales probablemente se atrasen

debido a que aún no se obtiene la RCA. De acuerdo a lo informado por Interchile, el Cronograma de

Unión Eléctrica corresponde al Cronograma del Proyecto.

4.3 GESTIONES ANTE ORGANISMOS PÚBLICOS Interchile implementó su plan de permisos en la plataforma SIGEA (Sistema Integrado de Gestión

de Cumplimiento Ambiental), la cual está diseñada para llevar un registro de todos los permisos

necesarios para el Proyecto.

En esta plataforma, a la fecha se han cargado los permisos necesarios para el Proyecto, y se indican

fecha estimadas de ingreso y obtención, sin embargo dado que aún existe incertidumbre respecto

a la fecha de obtención de la RCA, estás fechas son sólo estimativas. Dada la gran cantidad de

permisos involucrados (599 permisos distintos), no se pueden listar todos ellos en el presente

Informe Bimestral. Se solicitará a Interchile completar la información ingresada en el sistema SIGEA

con las fechas estimadas de obtención de permisos.



Página 30 de 56

Con relación a la Solicitud de Concesión Definitiva, esta fue ingresada a la Superintendencia de

Electricidad y Combustibles, con fecha 20 de agostos de 2014. Con fecha 22 de septiembre, la SEC

mediante Oficio Ordinario 9886 informó a Interchile de errores u omisiones en la Solicitud. Con

fecha 7 de octubre Interchile rectificó y complementó la Solicitud de Concesión Definitiva,

subsanando la información requerida por la SEC, con lo que finalmente con fecha 19 de noviembre

de 2014 la SEC declaró la admisibilidad de la Solicitud de Concesión Definitiva.

Respecto a la obtención de la RCA, en el numeral 4.4.1 se resumen los principales hitos del Proceso

de Evaluación Ambiental.

4.4 ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES, INGENIERÍA Y SUMINISTROS

4.4.1 Estudios Medioambientales

- El EIA fue presentado el 24 de octubre y declarado admisible por el Servicio de Evaluación

Ambiental el día 3 de noviembre de 2014.

- El día 30 de enero fue emitido el primer ICSARA al Estudio de Impacto Ambiental del

Proyecto con 119 observaciones, fijando como plazo máximo para la entrega de la Adenda

N°1, el 28 de mayo de 2015.

- Con fecha 24 de abril Interchile emitió la Adenda N°1, adelantando en algo más de un mes

la fecha establecida por la Autoridad Ambiental.

- Con fecha 4 de junio de 2015, el SEA emitió un ICSARA Complementario, otorgando al

Adjudicatario un plazo de respuesta con fecha límite 5 de agosto de 2015. Este ICSARA

complementario contuvo un total de 27 observaciones referentes a 9 capítulos, que dieron

origen a 55 respuestas.

- Con fecha 15 de junio de 2015 Interchile se emitió la ADENDA N°2 al Servicio de Evaluación

Ambiental

- El 30 de Julio de 2015 el SEA extiende en 60 días el plazo del proceso de evaluación

ambiental.

- 1 de septiembre de 2015, se emitió por parte del SEA el ICSARA extraordinario.

- 15 de septiembre de 2015 se emitió la ADENDA extraordinario al Servicio de Evaluación

Ambiental.

- 6 de octubre de 2015, el SEA emite la Resolución Exenta N°1334, la cual suspende el periodo

de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental por una plazo de 90 días.

Sigue sin definirse por parte del SEA la Consulta Indígena con la Comunidad de Quillagua.



Página 31 de 56

El Adjudicatario considera un 10% de avance en la actividad 6.5 “Tramitación Permisos Ambientales

Sectoriales”, sin embargo el Auditor no ha recibido documentos que respalden este avance. Se

solicitaron documentos de respaldo.

4.4.2 Ingeniería

4.4.2.1 Subestaciones

Se encuentran aprobados todos los estudios estáticos y transitorios necesarios para establecer las

especificaciones de detalle del Proyecto y junto con la contratación de los seguros dan cumplimiento

al Hito Relevante N°1.

Para las subestaciones, durante el período se avanzó en el desarrollo de la ingeniería de detalles.

Los entregables (acumulados) recibidos al término del período son:

- Documentos Generales:

o P2-SE-06-D00001(D) Lístado Documentos

o P2-SE-06-D00003(C) Cronograma SE Lagunas

o P2-SE-06-D00004(C) Cronograma SE Encuentro

o P2-SE-06-D00006(B) Plan de Calidad_RB

o P2-SE-06-D00008(D) Criterios de Diseño Obra Civil SE

o P2-SE-06-D00009(D) Criterios de Diseño Obra Montaje Subestaciones

o P2-SE-06-D00010(B) Definición de Nomenclatura Operativa de Equipos

o P2-SE-06-D00013(B) ET del Estudio de Mecánica de Suelos

o P2-SE-06-D00200(C) Espectro Sísmico

o P2-SE-06-D00201(D) Memoria de cálculo de distancias mínimas y de seguridad más

definición de cadenas de aisladores patio de 220 kV

o P2-SE-06-D00202(B) Memoria de Cálculo de Coordinación de Aislamiento 220 kV

o P2-SE-06-D00203(D) Memoria de Cálculo de Apantallamiento 220 kV

o P2-SE-06-D00204(C) Memoria de cálculo de Conductores de Línea y Barra Auxiliar

Reactor

o P2-SE-06-D00205(B) Memoria de Cálculo de Conexiones Malla de Puesta a Tierra

o P2-SE-06-D00207(C) Memoria de Cálculo de Iluminación Exterior Paño de línea

Patio 220kV

o P2-SE-06-D00213(C) Especificación Técnica - Proyecto Sistema de Climatización

Caseta 220 kV

o P2-SE-06-D01001(B) CTG Pararrayos

o P2-SE-06-D01003(B) Verificación Sísmica de Pararrayos

o P2-SE-06-D01010(B) Características Técnicas Cables de Fuerza y Control

o P2-SE-06-D01011(B) Características Técnicas Cable Potencia Desnudo

o P2-SE-06-D01023(B) Verificación Sísmica Interruptores

o P2-SE-06-D01040(D) Características Técnicas Garantizadas Seccionador sin PAT

Apertura Central de 220kV



Página 32 de 56

o P2-SE-06-D01060(C) Características Técnicas Garantizadas Seccionador con PAT


o P2-SE-06-D01070(C) Características Técnicas Garantizadas Seccionador Pantógrafo

o P2-SE-06-D01080(B) ET TTPP Capacitivos 220 kV

o P2-SE-06-D01083(B) Memoria de Verificación sísmica Transformador de Tensión

Capacitivo de 220 KV

o P2-SE-06-D01103(B) Memoria de Verificación sísmica Transformador de Corriente

de 220kV

o P2-SE-06-D01120(B) CTG Trampa de Onda 220kV

o P2-SE-06-D01126 (C) Memoria de cálculo de Descargador de Sobretensión - Trampa

de Onda 220 kV

o P2-SE-06-D01165(D) CTG Aisladores de Soporte

o P2-SE-06-D01167(B) Memoria de Verificación sísmica Aislador Tipo Pedestal

o P2-SE-06-D01168(B) Plano de Dimensiones Aislador de Pedestal

o P2-SE-06-D01175 (B) Características Técnicas Garantizadas Aisladores de Disco

o P2-SE-06-K00602(E) Disposicion de Equipos en Armarios

o P2-SE-06-K00604(C) Diagrama General de Canalización de Servicios

o P2-SE-06-K00605(C) Esquema Final del Sistema de Comunicaciones Linea Encuentro

- Lagunas

o P2-SE-06-K00607(E) Diagrama General de ONDA PORTADORA

o P2-SE-06-K00608(C) Diagrama General de TELEPROTECCIONES

o P2-SE-06-K00608(E) Diagrama General de TELEPROTECCIONES

o P2-SE-06-K00609(C) Diagrama General Multiplexores

o P2-SE-06-K01004(B) Plano de Dimensiones Pararrayos

o P2-SE-06-K01006(B) Plano de Dimensiones Contador de Descargas Pararrayos

o P2-SE-06-K01021(B) Placas de Identificación de Equipo Interruptor Potencia de 220

kV

o P2-SE-06-K01024(C) Plano de Dimensiones Interruptor Potencia de 220 kV

o P2-SE-06-K01041(B) Placas de Identificación de Equipo Seccionador sin PAT


o P2-SE-06-K01042(B) Diagramas Eléctricos Seccionador sin PAT Apertura Central de

220kV

o P2-SE-06-K01044(D) Plano de Dimensiones Seccionador sin PAT Apertura Central de

220kV

o P2-SE-06-K01061(C) Placas de Identificación de Equipo Seccionador con PAT


o P2-SE-06-K01062(B) Diagramas Eléctricos Seccionador con PAT Apertura Central de

220kV

o P2-SE-06-K01064(D) Plano de Dimensiones Seccionador con PAT Apertura Central

de 220kV



Página 33 de 56

o P2-SE-06-K01071(B) Placas de Identificación de Equipo Seccionador Pantógrafo

Vertical Sin PAT de 220kV

o P2-SE-06-K01072(B) Diagramas Eléctricos Seccionador Pantógrafo Vertical Sin PAT

de 220kV

o P2-SE-06-K01081(B) Placas de Identificación de Equipo Transformador de Tensión

Capacitivo de 220 KV

o P2-SE-06-K01084(C) Plano de Dimensiones Transformador de tensión capacitivo

220 kV

o P2-SE-06-K01101(C) Placas de Identificación de Equipo Transformador de Corriente

de 220kV

o P2-SE-06-K01102(B) Diagramas Eléctricos Transformador de Corriente 220 KV

o P2-SE-06-K01106(B) Caja de Terminales Secundarias Transformador de Corriente

220 KV

o P2-SE-06-K01124(C) Plano de Dimensiones Trampa de Onda

o P2-SE-06-K01168(C) Plano de Dimensiones Aislador de Pedestal

o P2-SE-06-K01176 (B) Plano de Dimensiones Aisladores de Disco

- Subestación Lagunas:

o P2-SE-06-D10206(C) Memoria de Cálculo de Iluminación Interior caseta control y

sala baterías

o P2-SE-06-D10300(C) Informe Técnico Mecánica de Suelos

o P2-SE-06-D10304 (D) Memoria de cálculo Fundación Marco de Línea y Barra 220kV

o P2-SE-06-D10305(F) Memoria de cálculo Fundaciones equipos 220 kV

o P2-SE-06-D10306(C) Memoria de Cálculo Estructura Caseta

o P2-SE-06-D10307(C) Memoria de Cálculo Caseta Extintor Rodante

o P2-SE-06-D10308 (C) Guías para el Diseño de Estructuras Metálicas Marcos de Línea

y Barra de 220 kV

o P2-SE-06-D10309(F) Guías para el Diseño de Estructuras Metálicas Equipos de 220

kV

o P2-SE-06-D10311(C) Memoria de Cálculo Fundación Reactor

o P2-SE-06-D10312 (D) Memoria de Cálculo Tanque de Aceite

o P2-SE-06-D10632(C) Memoria de Cálculo de Dimensionamiento de S.S.A.A. de C.C

o P2-SE-06-D10633(B) Memoria de Cálculo de Dimensionamiento de S.S.A.A. de C.A.

o P2-SE-06-D10635 (B) Memoria de Cálculo de Dimensionamiento de Conductores de

S.S.A.A. de C.A. - C.C., Control y Medida

o P2-SE-06-D10660(B) Características Técnicas Garantizadas Banco de Baterías

o P2-SE-06-K10001(C) Disposición general de obras dentro de la Subestación

o P2-SE-06-K10002(C) Disposición general Caseta dentro de la Subestación

o P2-SE-06-K10003(D) Diagrama Unilineal General del Proyecto (Con información

básica de equipos)

o P2-SE-06-K10100(B) Diagrama Unilineal Detallado Subestación Lagunas



Página 34 de 56

o P2-SE-06-K10100(D) Diagrama Unilineal General del Proyecto (Con información

detallada de equipos)

o P2-SE-06-K10102(D) Disposición, cortes y detalles de conectores de AT

o P2-SE-06-K10103(C) Disposición, cortes y detalles de conjuntos de aislación

o P2-SE-06-K10105(C) Disp. Proy. iluminación Exterior Paño de línea Patio 220 kV

o P2-SE-06-K10106(D) Placas de Identificación y Disposición Letreros en Paño de línea

Patio 220kV - Planta, cortes y detalles 220 kV

o P2-SE-06-K10108(C) Apantallamiento Paño de línea Patio 220 kV

o P2-SE-06-K10109(B) Disposición Fisica Caseta de Control y Sala de Baterías

o P2-SE-06-K10110(B) Disp. Canaliz. Control en Caseta Control y baterías 220kV

o P2-SE-06-K10111(C) Disp. Proy. iluminación Interior Caseta Control y baterías 220kV

o P2-SE-06-K10251(D) Fundaciones Planta General Subestación 220 Kv

o P2-SE-06-K10252 (D) Fundaciones Marcos de línea y Barra 220 kV Detalles

(Concreto y Refuerzo)

o P2-SE-06-K10254(E) Estructuras Planta General de Subestación 220 kV

o P2-SE-06-K10255(C) Planos Estructura Metálicas Marco de Línea y barra 220 kV

o P2-SE-06-K10257(C) Planta General y Detalles Canaletas y ductos

o P2-SE-06-K10258(B) Caseta 220kV Arquitectura y Terminaciones

o P2-SE-06-K10259(C) Caseta 220 kV - Civil-Estructural (fundacion, pilares, muros,

techumbre, canaletas y tapas)

o P2-SE-06-K10260(C) Caseta Extintor Rodante - Planta, Corte y Detalles

o P2-SE-06-K10261(D) Isométrico de cargas y localización de templas 220 kV

o P2-SE-06-K10262(C) Fundación Reactor (Detalles (concreto y refuerzo)

o P2-SE-06-K10265(D) Reactor - Tanque Colector y Separador de Aceite - Planta

Secciones y Detalle

o P2-SE-06-K10310(F) Cargas para Soportes de Equipos de 220 kV

o P2-SE-06-K10401(D) Actualización Diagrama Unilíneal Protecciones

o P2-SE-06-K10404(B) Diagramas de Principio Linea ENCUENTRO

o P2-SE-06-K10406(B) Diagrama de circuito Tablero de Control Cto. N°1

o P2-SE-06-K10551(C) Diagrama de Circuito Tablero de Control de Reactor

o P2-SE-06-K10552(B) Diagrama de Circuito Tablero de Proteccion de Reactor

o P2-SE-06-K10603(C) Disposición Mecánica armario multiplexor mux.2 dir. SE

ENCUENTRO, SE LAGUNAS

o P2-SE-06-K10608(C) Alambrado de Alimentación onda portadora op-20 y

teleprotecciones tpop-20p y tpfo-20r dir. SE ENCUENTRO, SE LAGUNAS

o P2-SE-06-K10619(C) Detalle de Conexión de cajas de acoplamiento en patio de alta

tensión dir. SE ENCUENTRO, SE LAGUNAS

o P2-SE-06-K10620(B) Disposición Mecánica cajas de acoplamiento en torreta de ttpp

en patio de alta tensión SE LAGUNAS

o P2-SE-06-K10621(B) Disposición de armarios en salas SE LAGUNAS

o P2-SE-06-K10622(B) Recorrido de Cables de alimentación sala SE LAGUNAS



Página 35 de 56

o P2-SE-06-K10623(B) Recorrido de Cables de señales, SE LAGUNAS

- Subestación Encuentro:

o P2-SE-06-D20206(C) Memoria de Cálculo de Iluminación Interior caseta control y

sala

o P2-SE-06-D20304(C) Memoria de cálculo Fundación Marco de Línea

o P2-SE-06-D20305(F) Memoria de cálculo Fundaciones equipos 220 kV - copia

o P2-SE-06-D20308(C) Guías para el Diseño de Estructuras Metálicas Marcos de Línea

y Barra de 220 kV

o P2-SE-06-D20309(F) Guías para el Diseño de Estructuras Metálicas Equipos de 220

kV - copia

o P2-SE-06-D20632(C) Memoria de Cálculo de Dimensionamiento de S.S.A.A. de C.C.

(Determinación de Banco y cargador de baterías)

o P2-SE-06-D20633(B) Memoria de Cálculo de Dimensionamiento de S.S.A.A.de C.A

o P2-SE-06-D20635(B) Memoria de Cálculo de Dimensionamiento de Conductores de

S.S.A.A. de C.A. - C.C., Control y Medida

o P2-SE-06-D20660(B) Características Técnicas Garantizadas Banco de Baterías - copia

o P2-SE-06-K20001(C) Disposición general de obras dentro de la Subestación

o P2-SE-06-K20002(C) Disposición general Caseta dentro de la Subestación

o P2-SE-06-K20003(E) Diagrama Unilineal General del Proyecto (Con información

básica de equipos)

o P2-SE-06-K20100(C) Diagrama Unilineal General del Proyecto (Con información

detallada de equipos)

o P2-SE-06-K20102(D) Disposición, cortes y detalles de conectores de AT

o P2-SE-06-K20103(C) Disposición, cortes y detalles de conjuntos de aislación

o P2-SE-06-K20105(C) Disp. Proy. iluminación Exterior Paño de línea Patio 220 kV

o P2-SE-06-K20106(D) Placas de Identificación y Disposición Letreros en Paño de línea

Patio 220kV - Planta, cortes y detalles 220 kV

o P2-SE-06-K20108(C) Apantallamiento Paño de línea Patio 220 kV

o P2-SE-06-K20109(B) Disposición física Caseta Control 220kV y Sala Baterías

o P2-SE-06-K20110(B) Disp. Canaliz. Control en Caseta Control y baterías 220kV

o P2-SE-06-K20111(C) Disp. Proy. iluminación Interior Caseta Control y baterías 220kV

o P2-SE-06-K20251(B) Fundaciones Planta General Subestación 220 kV

o P2-SE-06-K20252(C) Fundaciones Marcos de línea 220 kV Detalles (Concreto y

Refuerzo)

o P2-SE-06-K20254(D) Estructuras Planta General de Subestación 220 kV

o P2-SE-06-K20255(C) Planos Estructura Metálicas Marco de Línea 220 kV

o P2-SE-06-K20257(C) Planta General y Detalles Canaletas y ductos

o P2-SE-06-K20258(B) Caseta 220 kV - Arquitectura y terminaciones

o P2-SE-06-K20261(C) Isométrico de cargas y localización de templas 220 kV

o P2-SE-06-K20310(F) Cargas para Soportes de Equipos de 220 kV



Página 36 de 56

o P2-SE-06-K20401(D) Actualización Diagrama Unilíneal Protecciones

o P2-SE-06-K20406(C) Diagrama de circuito tablero de control Cto.1

o P2-SE-06-K20603(C) Disposición Mecánica Armario multiplexor mux.1 y planta

telefónica dir. SE LAGUNAS – SE ENCUENTRO

o P2-SE-06-K20603(C) Disposición Mecánica Armario multiplexor mux.1 y planta

telefónica


teleprotecciones tpop-20p y tpfo-20r dir. SE LAGUNAS – SE ENCUENTRO


teleprotecciones tpop-21p y tpfo-21r dir. SE LAGUNAS – SE ENCUENTRO


tensión dir. SE LAGUNAS – SE ENCUENTRO


tensión

o P2-SE-06-K20621(B) Disposición Mecánica cajas de acoplamiento en torreta de ttpp

en patio de alta tensión SE ENCUENTRO

o P2-SE-06-K20622(B) Disposición de Armarios en salas SE ENCUENTRO

o P2-SE-06-K20623(B) Recorrido de Cables de alimentación sala SE ENCUENTRO

o P2-SE-06-K20624(B) Recorrido de Cables de señales, SE ENCUENTRO

Se ha detectado un atraso en la entrega de los documentos correspondientes a la ingeniería de

subestaciones, sin embargo dada la fecha de inicio de construcción de las subestaciones indicada en

el Cronograma (11/07/16), y el hecho de que se encuentra lista suficiente ingeniería para comenzar

con la construcción de subestaciones, aún existe holgura suficiente para que no se vean afectadas

las fechas de inicio de las obras.

4.4.2.2 Línea

A la fecha del presente informe han finalizado las siguientes subactividades de la ingeniería de la

línea:

- 4.2.1.1 “Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto”

- 4.2.1.2.2 “Conductor” (Especificaciones de Detalle)

- 4.2.1.2.3 “Aislación” (Especificaciones de Detalle)

- 4.2.1.3 “Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales”

- 4.2.2.1 “Informes técnicos, especificaciones técnicas y planos” (Ingeniería Detallada)

- 3.2.2.2 “Diseño de Estructuras”

- 4.2.2.2.1 “Dimensiones Mínimas (Diseño Electromecánico)”

- 4.2.2.2.2 “Cuadros de Cargas”

- 4.2.2.2.3 “Siluetas de estructuras”

- 4.2.2.2.4 “Memorias de diseño”

- 4.2.2.2.5 ”Elaboración de Planos de Fabricación”

- 4.2.3 “Entrega de Información al CDEC-SING para Cumplimiento Hito 1”



Página 37 de 56

- 4.2.4 “Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SING”

Durante el periodo octubre-noviembre se recibieron los siguientes documentos de diseño de torres:

- Planos de Fabricación Torre B

- Planos de Fabricación Torre C

- Planos de Fabricación Torre D

- Planos de Fabricación Torre TR

Adicionalmente se recibieron las especificaciones técnicas de las pruebas de carga de las torres A,

AA y C.

Se mantiene pendiente la entrega de la especificación de las pruebas de carga específicas para las

torres B, D y TR.

Interchile hizo entrega de un documento con recomendaciones constructivas y/o de protección que

deben tener las fundaciones debido a la salinidad de los suelos.

4.4.3 Suministros

4.4.3.1 Conductor Línea de Transmisión

Debido al Contrato de Alianza Estratégica para el suministro de cable conductor firmado entre el

Adjudicatario y STERLITE, el 29 de enero de 2014 se envió la Orden de Compra para el cable ACAR

900 MCM (18/19). Se estimó un total de 722 toneladas con base en el siguiente cálculo:

188 km * 3 fases * 1 subconductor por fase * 1,255 ton/km * 1,02

Las características técnicas del conductor cumplen adecuadamente con las características ofrecidas

por el Adjudicatario en su oferta técnica, y con las bases de la licitación (Tabla 13). La norma técnica

utilizada por STERLITE es la ASTM B524.

Tabla 16: Características del Conductor 220 kV

ITEM CARACTERÍSTICAS OFRECIDAS

CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR

Tipo ACAR ACAR Calibre MCM 900 900 Relación Hebras Aluminio / Hebras Aleación Aluminio

18/19 18/19

Diámetro[mm] 27.74 27.734 Sección [mm2] 456.26 456.22 Peso [kg/km] 1.253 1.255,2 Tensión Rotura [kg] 10297 10269 Rdc [Ω/km] a 20°C 0.0681 0.0679



Página 38 de 56

4.4.3.2 Estructuras Línea de Transmisión

Para la adquisición de las estructuras de línea, existía un convenio de alianza estratégica con la

empresa india Skipper, sin embargo debidos a los cosntantes retrasos, la empresa KEC de India

fabricara las estructuras. Se completó el diseño de las estructuras, y se encuentran listos todos los

planos de fabricación.

4.4.3.3 Ferretería

La ferretería se encuentra contratada con la empresa francesa Dervaux.

4.4.3.4 Cable de Guardia

El suministro del cable de guardia fue contratado a la empresa japonesa Suzhou Furukawa Power

Optic Cable Co. A continuación se presentan algunas características técnicas garantizadas del cable

de guardia adquirido.

Tabla 17: Características del Cable de Guardia OPGW

ITEM CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS


Tipo OPGW OPGW Standard IEEE 1138 IEEE 1138 Numero de Fibras 12 12 Alambres 9 9 Tensión de Máxima Ruptura 38,90 kN 38,90 kN Módulo de Elasticidad 7.911 kg/mm2 7.911 kg/mm2 Corriente de Cortocircuito Monofásico 20 kA 20 kA

4.4.3.5 Aisladores de Vidrio

El suministro de los aisladores de vidrio fue contratado a la empresa francesa Sediver. A

continuación se presentan algunas características técnicas garantizadas de los aisladores.

Tabla 18: Caracterísiticas de los Aisladores Tipo Outerib



Fabricante - SEDIVER País - China Tipo - Suspensión -

Outerib Estandar - IEC 60383 – IEC

60305 Espaciamiento - 146 mm Diámetro Máximo - 300 mm Distancia de Fuga Máxima - 469 mm Acople IEC 60120 - 16 A Voltaje sost. Frec. Industril en seco 1 min - 60 kV



Página 39 de 56

Carga de Rotura Máxima 120 kN 120 kN

Tabla 19: Caracterísiticas de los Aisladores Tipo Aerodinámico



Fabricante - SEDIVER País - China Tipo - Suspensión –

Aerodinámico Estandar - IEC 60383 – IEC

60305 Espaciamiento - 146 mm Diámetro Máximo - 420 mm Distancia de Fuga Máxima - 380 mm Acople IEC 60120 - 20 Voltaje sost. Frec. Industril en seco 1 min - 60 kV Carga de Rotura Máxima 160 kN 160 kN

4.4.3.6 Reactor

Con fecha 18 de julio de 2014, Interchile emitió la orden de compra del reactor, el cual será fabricado

por ABB Brasil. Algunas de las características técnicas principales del reactor son las siguientes:

Tabla 20: Características del Reactor

ITEM CARACTERÍSTICAS OFRECIDAS


Fabricante, País - ABB, Brasil Potencia 30 MVar 30 MVar Tensión 220 kV 220 kV Aislación 31 mm/kV 31 mm/kV BIL - 1050 kV Tensión del neutro - 46 kV

Tabla 21: Repuestos Encargados

REPUESTO

Válvula de Alivio de Presión Indicador de Temperatura de los devanados y aceite con contactos Relé Buchholz Respiradores de Sílica



Página 40 de 56

4.5 PRUEBAS EN FÁBRICA PARA EQUIPOS Y ELEMENTOS Se recibieron los protocolos de pruebas de los siguientes equipos:

- Interruptores de Potencia, certificados con los siguientes documentos:

o 35140814-b001_0a_sp_stpp

o 35140815-b001_0a_sp_stpp

o 35140816-b001_0a_sp_stpp

o 35140817-b001_0a_sp_stpp

o 35140818-b001_0a_sp_stpp

- Transformadores de Tensión, certificados con el siguiente documento:

o 414300370-80-TR

- De acuerdo al reporte de pruebas N° 1838-15 del Laboratorio de Alta Tensión C.E.B. ya se

efectuaron las pruebas en fábrica a la ferretería de la línea.

- De acuerdo al certificado de pruebas N°ST150234 de Sediver, ya se efectuaron las pruebas

a los aisladores de vidrio del Proyecto.

El calendario de pruebas en fábrica entregado por Interchile es el siguiente:

EQUIPO Fabricante Sitio de las pruebas y

fabricación

Cronograma de pruebas

FAT

Tipo de Prueba

Número de

Unidades

Asistencia del

Cliente

Interruptores de potencia Tipo línea (c/s mando sincronizado)

Siemens A. G.

Berlín- Alemania

23-07-2015 rutina y

aceptación 9 NO

Pararrayos (Descargadores)

Siemens A. G.

Berlín- Alemania

15-10-2015 rutina y

aceptación 9 NO

Seccionador horizontal con puesta a tierra

Siemens A. G.

Turquia 23-11-2015 rutina y

aceptación 4 NO

Seccionador horizontal sin puesta a tierra

Siemens A. G.


aceptación 9 NO

Seccionador Pantografo

Siemens A. G.


aceptación 9 NO

Trampa de Onda Siemens

A. G. Brasil 24-09-2015

rutina y aceptación

4 NO



Página 41 de 56

Transformadores de Tensión (porcelana)

TRENCH Canadá 25-05-2015 rutina y

aceptación 6 NO

Transformadores de Corriente

TRENCH FRANCIA 06-10-2015 rutina y

aceptación 6 NO

4.6 VISITAS DE INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS EN TERRENO Sin avance, según cronograma.

4.7 TRABAJOS DEL ADJUDICATARIO EN INSTALACIONES DE TERCEROS Sin avance, según cronograma.

4.8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ENCARGADA DE DESARROLLAR EL PROYECTO

4.8.1 Análisis de la Organización Encargada de Desarrollar el Proyecto

4.8.1.1 Administración y Dirección General

El equipo destinado a la administración y dirección general del Proyecto no ha sido modificado a la

fecha. Como ya ha sido señalado anteriormente, este equipo no participa directamente en la

revisión técnica del Proyecto, ya que los encargados de realizarla son las empresas contratadas para

desarrollar la ingeniería de contraparte.

El área de líneas ha demostrado de manera reiterada su falta de compenetración con los aspectos

tanto técnicos como de seguimiento y control del proyecto de líneas.

A juicio de este Auditor han existido problemas de gestión en el seguimiento de la fabricación de

reactor, lo que ha llevado a que sólo a mediados de noviembre se pudiese conocer que esta

actividad no ha sido iniciada por el proveedor. Por lo señalado se le ha solicitado a INTERCHILE la

entrega de todos los antecedentes que se encuentren en su poder que a juicio permitan demostrar

lo contrario.

4.8.1.2 Empresas Contratadas Para La Ejecución de los Trabajos

4.8.1.2.1 Siemens

Siemens se encuentra actualmente en el proceso de licitación de las obras y montaje de los paños

de subestación. Las empresas que están participando en la licitación son:

- Delta

- Agrosonda

- RVF



Página 42 de 56

- VyV

- Inspecco

- Globalice

- Inprolec

- Reich Ingeniería

Una vez que se reciba información de las empresas que se adjudiquen la construcción de cada paño

de subestación, se solicitarán sus antecedentes con la finalidad de analizar sus capacidades y emitir

una opinión fundada al respecto.

4.8.1.2.2 EQCO

Para complementar al profesional de ISA Colombia, designado como revisor de temas sísmicos, se

contrató a la empresa EQCO, formada por Ernesto Cruz y Dania Valdivia, ambos ingenieros

estructurales con amplia experiencia en temas sísmicos.

- Ernesto Cruz posee un Ph.D en Ingeniería de la universidad de California, Berkeley y tiene

amplia experiencia en revisión sísmica de proyectos industriales.

- Dania Valdivia es ingeniería Civil Estructural y posee un magister de la Pontificia Universidad

Católica. Se ha especializado en la revisión sísmica de proyectos estructurales, y ha

participado más de 10 proyectos de generación en Chile y otros países.

De acuerdo a lo observado por este Auditor, la empresa EQCO ha realizado un buen trabajo,

revisando de manera minuciosa las memorias sísmicas de los equipos de subestación del Proyecto.

Esto sirve para validar la solicitud del Auditor de que un especialista con experiencia en ensayos de

laboratorio, asesore a Interchile en los temas sísmicos.

4.8.1.2.3 Unión Eléctrica

En la presente tabla se presenta qué actividades serán desarrolladas por Unión Eléctrica, y cuáles serán subcontratadas.

Actividad Responsabilidad

Construcción de campamentos y almacén UESA / Subcontratista

Operación de Almacenes UESA

Construcción de Accesos UESA / Subcontratista

Cimentación de Estructuras UESA / Subcontratista

Montaje de Estructuras UESA / Subcontratista

Tendido, regulación y amarre de conductor eléctrico UESA

Pruebas de cable conductor eléctrico UESA / Subcontratista

Tendido, regulación y amarre del cable OPGW UESA

Empalmes y pruebas del cable OPGW UESA

Gestión Ambiental UESA

Gestión Social UESA

Gestión Predial UESA / Consultor



Página 43 de 56

Gestión HSE UESA / Consultor

Gestión de la Calidad UESA

De acuerdo a lo informado por Interchile, Unión Eléctrica no realizará ninguna contratación hasta que haya sido obtenida la RCA. En la Tabla 22 se resumen las empresas contratistas informadas hasta la fecha por el Adjudicatario. Tabla 22: Empresas Contratistas

N° Actividad Contratista País

1 EIA Gestión Ambiental Consultores S.A.

Chile

2 Línea de Transmisión

2.1 Gestión Predial FELVAL S.A. Chile

2.2 Topografía LIDAR Terra Remote Sensing Chile/Canada

2.3 Ingeniería Consultoría Colombiana Agencia Chile S.A.

Colombia

2.4 Fabricación de Estructuras KEC India

2.5 Suministro Conductor STERLITE Ltd India

2.6 Diseño de Torres y Planos de Fabricación TRUCON India

2.7 Diseño de Torres y Planos de Fabricación ARCON India

2.8 Construcción y Montaje Unión Eléctrica S.A. Colombia

2.9 Suministro de Ferretería Dervaux Francia

2.10 Suministro del Reactor ABB Brasil

2.11 Suministro del Cable de Guardia Suzhou Furukawa Power Optic Cable Co.

Japón

2.12 Suministro de Aisladores de Vidrio Sediver Francia

2.13 Inspección Técnica de Obras Consultoría Colombiana Agencia Chile S.A.

Colombia

2.14 Suministro Stubs SEA Brasil

3 Paños de Subestaciones

3.1 EPC SIEMENS Chile

3.1 Ingeniería IEB Colombia

3.2 Construcción, Montaje y Puesta en Servicio SIEMENS Chile

3.3 Estudios Dinámicos y Sistémicos HMV Colombia

3.4 Suministro de Equipos Primarios SIEMENS Varios Paises

3.5 Asesores Sísmicos EQCO Chile

3.6 Inspección Técnica de Obras HMV Colombia

4 Ingeniería de Contraparte



Página 44 de 56

4.1 Línea ISA Colombia

4.2 Subestaciones HMV Ingenieros Ltda Colombia



Página 45 de 56

5 CONCLUSIONES

Al 30 de noviembre de 2015 y habiendo transcurridos 25,5 meses desde su fecha de inicio (16 de

octubre de 2013), según los análisis efectuados por este Auditor el Proyecto presenta un avance

real de 31,06%, frente al 45,19% informado por Interchile y al 61,87% programado.

La diferencia que se observa entre el avance programado y los avances reales de Interchile y el

Auditor, se debe de manera importante al hecho de que para el período no se contabilizó suficiente

avance en las actividades correspondientes a la adquisición de suministros, debido a que no se contó

con información verificable para la mayoría de los equipos y materiales.

Por su parte la diferencia que se observa entre el avance real determinado por Interchile y el

determinado por el Auditor, se debe a lo siguiente:

- El Auditor no ha recibido toda la documentación que respalde el avance declarado por Interchile para las actividades.

- El Auditor no concuerda con el nivel de avance informado por Interchile dado el nivel de desarrollo que presentan ciertas actividades.

Con el muy probable incumplimiento de la nueva fecha que se estableció para el Hito Relevante Nº2, 31 de diciembre de 2015, se comenzaría a afectar la Ruta Crítica del Proyecto y en ese caso su impacto dependerá del tiempo que utilice el SEA para desarrollar el Proceso de Consulta Indígena, y para lo cual mediante Resolución Exenta Nº1334 suspendió el proceso de evaluación por 90 días a partir del pasado 7 de octubre. Además del incumplimiento del Hito Relevante Nº2, con el desplazamiento de la fecha de inicio de la fabricación del reactor, Interchile no dará cumplimiento al Hito Relevante Nº4 en la fecha establecida. Por otra parte, hasta la fecha Interchile no ha proporcionado la información necesaria y suficiente para respaldar el compromiso que asumió en el momento de solicitar el aplazamiento del Hito Relevante Nº2, para el 31 de diciembre de 2015, en el sentido de no afectar el cumplimiento del Hto Relevante Nº3. El atraso que a la fecha presenta la actividad destinada a la obtención de la Concesión Eléctrica, también podrá afectar Ruta Crítica del Proyecto, dependiendo de la fecha en que Interchile obtenga la RCA y el permiso de ocupación onerosa que ha solicitado a Bienes Nacionales.

Finalmente, no obstante que a la fecha no se han detectado incumplimientos a las características

técnicas del Proyecto, a la fecha del presente informe todavía no se han recibido los documentos

con la aprobación de la calificación sísmica de los equipos por parte del Revisor y del Asesor Sísmico.

Se hace notar que no obstante las especificaciones técnicas de las pruebas de carga de las



Página 46 de 56

estructuras A y AA, fueron observadas por este Auditor, ya que a su juicio entre los estados de carga

probados faltaban unos que rigen el diseño de la estructura, Interchile como propietario y

responsable técnico del señaló que esos estados de carga no son necesarios.

6 ANEXOS

6.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL EQUIPO DEL AUDITOR

6.1.1 Actividades desarrolladas y su relación con el Cronograma de la Auditoría

Para el desarrollo del presente informe, se realizaron las siguientes actividades:

Reuniones con el Adjudicatario:

- El 22 de octubre se sostuvo la primera reunión mensual con el Adjudicatario, para

el período de este informe. Algunos temas tratados:

Se informó a Interchile de la información incluida en la versión preliminar

del Informe Bimestral N°11.

Resolución Exenta N°1334, y atraso RCA.

Consulta Indígena

Se solicitó programas de pruebas, protocolos, procedimientos y normas

para las pruebas de cada equipo.

Interchile entregará de manera preliminar los documentos con comentarios

del asesor sísmico.

Se solicitó la entrega del análisis en donde se demuestre la forma en que

lograrán los rendimientos requeridos para dar cumplimiento a los Hitos

Relevantes 3 y 5.

Ser solicitar ET de las pruebas de carga.

Se recomienda conversar con el mecánico de suelos por la salinidad del

suelo.

- El 17 de noviembre se sostuvo la segunda reunión mensual con el Adjudicatario,

entre los temas tratados están:

INTERCHILE informó que el día 18/11/2015, estarán presente en Quillagua

para sumarse a una reunión con la comunidad indígena, con la finalidad de

poder cerrar el proceso de consulta indígena.

Siemens no adjudicará a los contratistas de subestaciones mientras no haya

fecha para la obtención de la RCA.

INTERCHILE informó que se retrasó el inicio de fabricación del reactor hasta

febrero, lo que imposibilitará cumplir con la fecha del Hito Relevante N°4.



Página 47 de 56

Información de pruebas de equipos.

Revisor Sísmico.

Se recordó a INTERCHILE que se debe reportar al Auditor durante las

pruebas de carga de cada torre.

Unión Eléctrica no concretará las contrataciones hasta que se disponga de

fechas definitivas para la obtención de la RCA.

INTERCHILE informó que ya tienen definidos los tramos en los cuales será

necesario utilizar cemento especial para proteger a las fundaciones de la

salinidad del suelo.

Ya fue emitido el certificado de vencimiento de plazos para el Tramo 1 de

la concesión.

Revisión de Antecedentes:

- Se verificaron los antecedentes solicitados y que fueron entregados por el

Adjudicatario.

Revisión de Informes de Avance:

- Se revisaron los informes de avance mensual del Adjudicatario (octubre y

noviembre 2015).

Análisis de Cronogramas:

- Se analizaron los avances del período.

6.1.2 Nivel de cumplimiento y justificación de las desviaciones en las actividades desarrolladas,

respecto del Programa Bimestral

6.1.2.1 Reuniones con el Adjudicatario

Se llevaron a cabo dos reuniones con el Adjudicatario, habiéndose realizado la primera de ellas el

22 de octubre de 2015 y la segunda el 17 de noviembre de 2015.

6.1.2.2 Recepción de Documentos Técnicos

Especialidad Eléctrica

Nombre Situación

P2-SE-06-D00800 (B) Protocolo de Pruebas Tipo Descargador de

Sobretension Revisado

P2-SE-06-D00801 (B) Protocolo de Pruebas Tipo Interruptor 220 kV Revisado

P2-SE-06-D00802 (B) Protocolo de Pruebas Tipo Seccionador de apertura

central sin PAT 1 Fase 220 kV Revisado

P2-SE-06-D00803 (B) Protocolo de Pruebas Tipo Seccionador de apertura

central con PAT 1 Fase 220 kV Revisado



Página 48 de 56

P2-SE-06-D00804 (B) Protocolo de Pruebas Tipo Transformador de tensión

capacitivo 220 kV Revisado

P2-SE-06-D00805 (B) Protocolo de Pruebas Tipo Transformador de

corriente fase 220 kV Revisado

P2-SE-06-D00808 (B) Protocolo de Pruebas Tipo Seccionador Pantógrafo

Vertical Revisado

Especialidad Civil

Nombre Situación

P2-LT-09-D2A_TLT_V2_Valido ET Pruebas de Carga Torre A

Revisado con

cometarios

P2-LT-09-D2AA_TLT_V2_Valido ET Pruebas de Carga Torre AA

Revisado con

comentarios

6.1.2.3 Gestión Ambiental

Se realizó un seguimiento del proceso de evaluación ambiental, revisando el Decreto Exento

N°1334, y las preguntas contenidas en el tercer ICSARA.

6.1.2.4 Gestión Predial

Se realizó el seguimiento al estado de avance la Solicitud Concesión Definitiva.

6.1.2.5 Elaboración de Informes

Se elaboraron los informes mensuales correspondientes a los meses de agosto y septiembre.

Se analizaron los informes mensuales elaborados por el Adjudicatario.

6.1.3 Descripción firmada de las actividades realizadas por cada integrante del Equipo del Auditor

durante el período

Cabe destacar que en el equipo del Auditor, el Encargado también realiza las funciones del

Encargado de Programación y Control.

Tabla 23: Actividades desarrolladas

Actividad Descripción Responsable

Reuniones con el Adjudicatario

Reunión realizada el 22 de octubre de 2015

Encargado Encargado Área Civil Encargado Área Eléctrica Ingeniero de Apoyo

Reunión realizada el 17 de noviembre de 2015

Encargado Área Eléctrica Ingeniero de Apoyo

Revisión de Antecedentes Análisis y Estudio de la información y datos entregados por el adjudicatario

Encargado Encargado Área Eléctrica Encargado Área Civil



Página 49 de 56

Ingeniero de Apoyo

Revisión de Informes de Avance

Verificación del Estado de Avance de cada una de las actividades

Encargado Encargado Área Civil Encargado Área Eléctrica Ingeniero de Apoyo

Revisión Gestión Predial Seguimiento al estado de la Solicitud Concesión Definitiva.

Encargado Ingeniero de Apoyo

Análisis Gestión Ambiental Se realizó un seguimiento del proceso de evaluación ambiental, realizando un análisis de los efectos del atraso de la obtención de la RCA sobre el proyecto.

Ingeniero de Apoyo

Marcela Aravena R. Víctor Torres P.

Encargado Área Civil Encargado Área Eléctrica

Manuel Antúnez L. Esteban Bravo M.

Ingeniero Apoyo Encargado

6.2 DOCUMENTOS RECIBIDOS A continuación se presenta un listado con los documentos que han sido recibidos por el Equipo

Auditor durante el período, los cuales se han utilizado para medir el avance del proyecto, verificar

características técnicas y verificar las actividades realizadas por el Adjudicatario.



Página 50 de 56

Tabla 24: Listado de documentos recibidos

N° Nombre del Documento Contenido

1 ISA-002 P2 - Interruptor de Potencia Tripolar 220kV.rar Revisiones Preliminares Asesor Sísmico

2 ISA-003 P2 - Aislador tipo pedestal 220kV.rar Revisiones Preliminares Asesor Sísmico

3 ISA-013 P2 - Transformadores de tension capacitativo 220kV.rar

Revisiones Preliminares Asesor Sísmico

4 ISA-019 P2 - Secc Hor con apertura central 245 kV con PAT.rar Revisiones Preliminares Asesor Sísmico

5 ISA-019 P2 - Secc Hor con apertura central 245 kV sin PAT.rar Revisiones Preliminares Asesor Sísmico

6 ITC-EQCO-ISA-004 P2 - Descargadores de sobretension 220kV.rar

Revisiones Preliminares Asesor Sísmico

7 ITC-EQCO-ISA-012 P2 - Transformador de corriente 245kV.rar Revisiones Preliminares Asesor Sísmico

8 Solicitud de información_031.pdf Solicitud de información 031

9 Solicitud de información_031.xlsx Solicitud de información 031

10 01.RFQ.zip Información Pruebas de Rutina

11 03a.P2-LT-09-D2A_TLT_V2_Valido.pdf ET Pruebas de Carga

12 03b.P2-LT-09-D2AA_TLT_V2_Valido.pdf ET Pruebas de Carga

13 07.POs -CHILE ABB.pdf Ordenes de compra materiales Reactor

14 09.FAT_ABB.zip Documentos Pruebas FAT ABB

15 18.P2-PM-00-G001_LB2 1509.mpp Cronograma

16 18.P2-PM-00-G001_LB2 1509.pdf Cronograma

17 19.ITO-HMV.zip Informacón ITO

18 Solicitud de información_031FULL.xlsx Respuesta Solicitud de información 031

19 P2-SE-06-D00800 (B) Protocolo de Pruebas Tipo Descargador de Sobretension.pdf Protocolo de Pruebas Tipo

20 P2-SE-06-D00801 (B) Protocolo de Pruebas Tipo Interruptor 220 kV.pdf Protocolo de Pruebas Tipo

21 P2-SE-06-D00802 (B) Protocolo de Pruebas Tipo Seccionador de apertura central sin PAT 1 Fase 220 kV.pdf Protocolo de Pruebas Tipo

22 P2-SE-06-D00803 (B) Protocolo de Pruebas Tipo Seccionador de apertura central con PAT 1 Fase 220 kV.pdf Protocolo de Pruebas Tipo



Página 51 de 56

23 P2-SE-06-D00804 (B) Protocolo de Pruebas Tipo Transformador de tensión capacitivo 220 kV.pdf Protocolo de Pruebas Tipo

24 P2-SE-06-D00805 (B) Protocolo de Pruebas Tipo Transformador de corriente fase 220 kV.pdf Protocolo de Pruebas Tipo

25 P2-SE-06-D00808 (B) Protocolo de Pruebas Tipo Seccionador Pantógrafo Vertical.pdf Protocolo de Pruebas Tipo

26 Organigrama ITO Líneas Plex 2.pdf Organigrama ITO Líneas

27 Consideraciones para el hormigonado en zonas agresivas con sulfatos.pdf

Consideraciones para el hormigonado en zonas agresivas con sulfatos

28 Solicitud de información_032 Respuesta.xlsx Solicitud de información_032 Respuesta

29 Solicitud de información_032.pdf Solicitud de información_032

30 Solicitud de información_032.xlsx Solicitud de información_032



33 P2-LT-09-D2AA_V4_Valido Documentos Diseño de Torres

34 P2-LT-09-D2A_V3_Valido Documentos Diseño de Torres

35 Solicitud de información_033 Respuesta Solicitud de información_033

36 Solicitud de información_034 Respuesta.xlsx Respuesta Solicitud de información_034



39 Reposición Plex 2 - Encuentro Lagunas.pdf Recurso Reposición ante el SEA

40 P2-SE-06-D01010 (B) Características Técnicas Cables de Fuerza y Control.PDF Docs. Ing Subestaciones

41 P2-SE-06-D01175 (B) Características Técnicas Garantizadas Aisladores de Disco.PDF Docs. Ing Subestaciones

42 P2-SE-06-D10304 (D) Memoria de cálculo Fundación Marco de Línea y Barra 220kV.pdf Docs. Ing Subestaciones

43 P2-SE-06-D10312 (D) Memoria de Cálculo Tanque de Aceite.pdf Docs. Ing Subestaciones



Página 52 de 56

44

P2-SE-06-D10635 (B) Memoria de Cálculo de Dimensionamiento de Conductores de S.S.A.A. de C.A. - C.C., Control y Medida.PDF Docs. Ing Subestaciones

45

P2-SE-06-D20635(B) Memoria de Cálculo de Dimensionamiento de Conductores de S.S.A.A. de C.A. - C.C., Control y Medida.PDF Docs. Ing Subestaciones

46 P2-SE-06-K01081(B) Placas de Identificación de Equipo Transformador de Tensión Capacitivo de 220 KV.PDF Docs. Ing Subestaciones

47 P2-SE-06-K01176 (B) Plano de Dimensiones Aisladores de Disco.PDF Docs. Ing Subestaciones

48 P2-SE-06-K10252 (D) Fundaciones Marcos de línea y Barra 220 kV Detalles (Concreto y Refuerzo).PDF Docs. Ing Subestaciones

49 P2-SE-06-K10255(C) Planos Estructura Metálicas Marco de Línea y barra 220 kV.pdf Docs. Ing Subestaciones

50 P2-SE-06-K10265(D) Reactor - Tanque Colector y Separador de Aceite - Planta Secciones y Detalle.pdf Docs. Ing Subestaciones

51 P2-SE-06-K10401(D) Actualización Diagrama Unilíneal Protecciones.pdf Docs. Ing Subestaciones

52 P2-SE-06-K10406(B) Diagrama de circuito Tablero de Control Cto. N°1.pdf Docs. Ing Subestaciones

53 P2-SE-06-K10552(B) Diagrama de Circuito Tablero de Proteccion de Reactor.pdf Docs. Ing Subestaciones

54 P2-SE-06-K10603(C) Disposición Mecánica armario multiplexor mux.2 dir. SE ENCUENTRO, SE LAGUNAS.pdf Docs. Ing Subestaciones

55 P2-SE-06-K10608(C) Alambrado de Alimentación onda portadora op-20 y teleprotecciones.PDF Docs. Ing Subestaciones

56 P2-SE-06-K10619(C) Detalle de Conexión de cajas de acoplamiento en patio de alta tensión.PDF Docs. Ing Subestaciones

57 P2-SE-06-K20003(E) Diagrama Unilineal General del Proyecto (Con información básica de equipos).PDF Docs. Ing Subestaciones

58 P2-SE-06-K20100(C) Diagrama Unilineal General del Proyecto (Con información detallada de equipos).PDF Docs. Ing Subestaciones

59 P2-SE-06-K20255(C) Planos Estructura Metálicas Marco de Línea 220 kV.pdf Docs. Ing Subestaciones


61 P2-SE-06-K20603(C) Disposición Mecánica Armario multiplexor mux.1 y planta telefónica.pdf Docs. Ing Subestaciones

62 P2-SE-06-K20609(C) Alambrado de Alimentación onda portadora op-20 y teleprotecciones.PDF Docs. Ing Subestaciones

63 P2-SE-06-K20615(C) Alambrado de Alimentación onda portadora op-21 y teleprotecciones tpop-21p.PDF Docs. Ing Subestaciones



Página 53 de 56

64 P2-SE-06-K20620(C) Detalle de Conexión de cajas de acoplamiento en patio de alta tensión.PDF Docs. Ing Subestaciones

65 P2-SE-06-D00010(B) Definición de Nomenclatura Operativa de Equipos.PDF Docs. Ing Subestaciones

66 P2-SE-06-D00203(D) Memoria de Cálculo de Apantallamiento 220 kV.PDF Docs. Ing Subestaciones

67 P2-SE-06-D10305(F) Memoria de cálculo Fundaciones equipos 220 kV.PDF Docs. Ing Subestaciones

68 P2-SE-06-D10309(F) Guías para el Diseño de Estructuras Metálicas Equipos de 220 kV.pdf Docs. Ing Subestaciones

69 P2-SE-06-D10660(B) Características Técnicas Garantizadas Banco de Baterías.pdf Docs. Ing Subestaciones

70 P2-SE-06-D20305(F) Memoria de cálculo Fundaciones equipos 220 kV.pdf Docs. Ing Subestaciones

71 P2-SE-06-D20309(F) Guías para el Diseño de Estructuras Metálicas Equipos de 220 kV.pdf Docs. Ing Subestaciones

72 P2-SE-06-D20660(B) Características Técnicas Garantizadas Banco de Baterías.pdf Docs. Ing Subestaciones

73 P2-SE-06-K00602(E) Disposicion de Equipos en Armarios.PDF Docs. Ing Subestaciones

74 P2-SE-06-K00607(E) Diagrama General de ONDA PORTADORA.pdf Docs. Ing Subestaciones

75 P2-SE-06-K00608(E) Diagrama General de TELEPROTECCIONES.PDF Docs. Ing Subestaciones

76 P2-SE-06-K01044(D) Plano de Dimensiones Seccionador sin PAT Apertura Central de 220kV.PDF Docs. Ing Subestaciones

77 P2-SE-06-K01061(C) Placas de Identificación de Equipo Seccionador con PAT Apertura Central de 220kV.PDF Docs. Ing Subestaciones

78 P2-SE-06-K01064(D) Plano de Dimensiones Seccionador con PAT Apertura Central de 220kV.PDF Docs. Ing Subestaciones

79 P2-SE-06-K01101(C) Placas de Identificación de Equipo Transformador de Corriente de 220kV.PDF Docs. Ing Subestaciones

80 P2-SE-06-K01106(B) Caja de Terminales Secundarias Transformador de Corriente 220 KV.PDF Docs. Ing Subestaciones

81 P2-SE-06-K10003(D) Diagrama Unilineal General del Proyecto (Con información básica de equipos).pdf Docs. Ing Subestaciones

82 P2-SE-06-K10100(D) Diagrama Unilineal General del Proyecto (Con información detallada de equipos).PDF Docs. Ing Subestaciones

83 P2-SE-06-K10251(D) Fundaciones Planta General Subestación 220 Kv.pdf Docs. Ing Subestaciones

84 P2-SE-06-K10254(E) Estructuras Planta General de Subestación 220 kV.pdf Docs. Ing Subestaciones

85 P2-SE-06-K10310(F) Cargas para Soportes de Equipos de 220 kV.pdf Docs. Ing Subestaciones



Página 54 de 56


87 P2-SE-06-K10551(C) Diagrama de Circuito Tablero de Control de Reactor.PDF Docs. Ing Subestaciones

88 P2-SE-06-K10552(B) Diagrama de Circuito Tablero de Proteccion de Reactor.pdf Docs. Ing Subestaciones

89 P2-SE-06-K10603(C) Disposición Mecánica armario multiplexor mux.2 dir. SE ENCUENTRO, SE LAGUNAS.pdf Docs. Ing Subestaciones

90

P2-SE-06-K10608(C) Alambrado de Alimentación onda portadora op-20 y teleprotecciones tpop-20p y tpfo-20r dir. SE ENCUENTRO, SE LAGUNAS.PDF Docs. Ing Subestaciones

91

P2-SE-06-K10619(C) Detalle de Conexión de cajas de acoplamiento en patio de alta tensión dir. SE ENCUENTRO, SE LAGUNAS.PDF Docs. Ing Subestaciones

92 P2-SE-06-K20254(D) Estructuras Planta General de Subestación 220 kV.pdf Docs. Ing Subestaciones

93 P2-SE-06-K20310(F) Cargas para Soportes de Equipos de 220 kV.pdf Docs. Ing Subestaciones


95 P2-SE-06-K20406(C) Diagrama de circuito tablero de control Cto.1.PDF Docs. Ing Subestaciones

96

P2-SE-06-K20603(C) Disposición Mecánica Armario multiplexor mux.1 y planta telefónica dir. SE LAGUNAS – SE ENCUENTRO.pdf Docs. Ing Subestaciones

97

P2-SE-06-K20609(C) Alambrado de Alimentación onda portadora op-20 y teleprotecciones tpop-20p y tpfo-20r dir. SE LAGUNAS – SE ENCUENTRO.PDF Docs. Ing Subestaciones

98

P2-SE-06-K20615(C) Alambrado de Alimentación onda portadora op-21 y teleprotecciones tpop-21p y tpfo-21r dir. SE LAGUNAS – SE ENCUENTRO.PDF Docs. Ing Subestaciones

99

P2-SE-06-K20620(C) Detalle de Conexión de cajas de acoplamiento en patio de alta tensión dir. SE LAGUNAS – SE ENCUENTRO.PDF Docs. Ing Subestaciones

100 P2-PM-00-C009E001.pdf Informe Rendimientos Interchile

6.3 INFORME MENSUAL AUDITORÍA Se acompañan informes mensuales de los meses correspondientes.



Página 55 de 56

6.4 PROGRAMA BIMESTRAL DE ACTIVIDADES Durante el próximo periodo este equipo Auditor tiene planeado llevar a cabo las siguientes

actividades:

6.4.1 Reuniones con el Adjudicatario

Se llevarán a cabo al menos dos reuniones con el Adjudicatario.

Se solicitará mayor información que permita respaldar que contarán con los recursos necesarios

para poder completar el 50% de las fundaciones en los plazos comprometidos.

6.4.2 Documentos Técnicos

Se procederá a verificar y/o revisar los documentos y planos técnicos que emita Interchile sobre los

proyectos de línea y subestaciones.

Se procederá a revisar aquellos documentos ya revisados, y de los cuales se hayan recibido nuevas

versiones.

Adicionalmente, se solicitarán todos aquellos documentos que debiesen estar terminados de

acuerdo a la fecha indicada en los listados de entregables.

Se solicitará la entrega del listado de pruebas en fábrica de cada uno de los equipos primarios y

mayores de subestaciones.

Los documentos que sean recibidos a fines de enero de 2016 serán verificados durante el periodo

siguiente.

6.4.3 Cronograma

Se continuará analizando las actividades del Cronograma actualizado y su consistencia con los

cronogramas particulares.

6.4.4 Gestiones Ante Organismos Públicos

Se hará un seguimiento de las actividades programadas, y se verificarán las fechas programadas

para la obtención de los permisos a medida que se vaya desarrollando el Proyecto.

6.4.5 Gestión Ambiental

Se hará el seguimiento del proceso de Consulta Indígena y la emisión del ICE, y la RCA.

6.4.6 Gestión Predial

Se procederá a verificar e informar de cualquier avance existente en la concesión definitiva.



Página 56 de 56

6.4.7 Elaboración de Informes

Se elaborarán los correspondientes informes mensuales, de los meses de diciembre 2015 y enero

2016. Durante el proceso de elaboración de los informes mensuales se analizarán los informes

mensuales elaborados por el Adjudicatario.

Se elaborará el informe de cumplimiento del Hito Relevante N°2.

Se trabajará en el informe de cumplimiento del Hito Relevante N°4.

informe de avance bimestral -...

Documents