gobierno municipal dpmazatlÁntransparencia.mazatlan.gob.mx/descarga/licitaciones... ·...

3B LOCAL N O R O E S T E co Viernes 15 de julio de 2016. Mazatlán, Sinaloa

GOBIERNO MUNICIPAL DPMAZATLÁN

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 02 : ;

En la observancia 3 ia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo No. 134, y de conformidad conla ley depbras Públicas de! Estado de Sinaloa y La Ley deGobierno Municipal en su art 29, fracc VI y VIII, efMunidpiodeMazarían a través de la Dirección cíe Obras públicas, hace la invitación para poder participar en la licitación pública para la.adjudicación del correspondiente contrato de la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, que se describe a -continuación: • ' - , . " . ... . . - .

Costos de las bases

SO.OO

Descripción generalde la obra

PUENTE PEATONALAV, LIBRAMIENTO 11 ENTRAMO SANTA ROSAC. ZAPOPAN, iMAZATLÁN SINALOA.

-, Fecha limité para' obtener las bases

22/Julio/201614*0 Horas

Ubicación

Mazatlán/Sínaloa

Visita al lugar delos trabajos

19/Julio/2016 '09:00 Horas ,

Plazo de ejecución

120dlas naturales

Junta de aclaraciones

•21 /Julio/201 610*0 Horas. -

fecha' dé inicioy, terminación

08/AgosIO/201605/Dkie'mbre/2016

Presentación de propost- 'ciones. Apertura técnica yeconómica;, , • •. -

29/¿ulÍó72016 • • • " • - • •09:00 Horas

: Capital contable ;

requerido • • • • - -

$1,200,000.00 '

. . - - - . : , . . ; . . , . -

, '. - •

' . ' . • • ' . . . "•. . .

\ Las bases de licitación se encuentran disponibles para su consulta y obtención desde la publica-ción de la presente y hasta la fecha y hora señaladas, en las oficinas de la'Dirección de Obras Públi-cas del Municipio de Mazatlán, sita en Ángel Flores S/N, Interior del Palacio Municipal, Col. Centro,Mazatlán, Sin, teléfono (01669) 915 80 07 Ext. ;1434y;1470, Fax Ext. 1444, de lunesa viernes con ho-.raHode8:GOa14:OOhor3S. . ' : .

: . ,-.

II. Las bases son gratuitas, la persona que esté interesada en participar podrá obtener las bases enel lugar arriba mencionado, deberá entregar solicitud por.escrito, indicando el número y déscrip-'don de ia licitación. La dependencia hará entrega de.la información en memoria USB ̂ propiedaddel interesado. La dependencia NO ESTA OBLIGADA, a entregar las bases impresas .̂III. Será requisito indispensable para poder participar en la licitación, que el licitante esté inscritoen el Padrón de Contratistas del H. AYUNTAMIENTO DE MAZARAN, SINALOA con fecha anterior aia publicación de ía presente y obtenga las bases dentro del plazo señalado.IV. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, asi como las proposicionespresentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. .V.Para los trabajos objeto de esta licitación la convocante SI OTORGARA ANTICIPO.VI. No se podrá subcontratar ninguna etapa de ¡a obra. . • .Vil. Los.criterios generales para la adjudicación del contrato serán: una vez hecha la evaluación delas proposiciones, se adjudicará el contrato a la persona que, entre los concursantes, su propuestaeste más cercana del promedio obtenido en el presupuesto base y reúna las condiciones legalestécnicas y económicas, requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumpli-miento de las obligaciones respectivas. •' . . • , •; /' i . - " - 1 . ' ' . - ' • ' • " ; . •VIIMas condiciones de pago serán: mediante estimaciones; las qué deberán de realizarse por pe-riodos quincenales como mínimo y por conceptos de trabajos terminados, mismas que deberánpresentanea l a Dirección de Obras Públicas. ' ' • . . ' • -IX. Para la licitación a que se refiere esta convocatoria no se aceptarán proposiciones por medios

. remotos de comunicación electrónica. . • • - ; , •X.A fin de dar transparencia a la licitación pública, la convocante invitará a participar en calidad deobservadores sociales, con derecho a voz y sin voto a ciudadanos distinguidos de la localidaddonde se ejecutarán los trabajos, además de que cualquier persona podrá asistir a los diferentesactos de la licitación '- ' . - •';

Agradezco lo anterior estando a sus órdenes para cualquier aclaración y cumpliendo con lo que es-tipula el articulo No. 27 de LA LEY DE OBRAS PUBLICAS pEL ESTADO DE SINALOA.

Mazatlán.Sinalo,!,Viernes ¡9DeJulio De 20)6MUNICIPIO DE MAZATLAN-

EL C. DIRECTOR DE OBRAS PUSUCAS

ARQ. SERGIO LEONARDOWONG RAMOSEI.-C DIRíCTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MA/ATLAN

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MM A Z A T L Á NC '-'i f -t t r -g K * n (I (i I í. t u r <s

Licitación No.1R-MMA-DOP-201 6-007

Obra: OASIS INTERACTIVO ENÓSCAR PÉREZ ESCOBOSA Et>

ACTA DE RECEPCIÓN YDE PROPUESTAS TÉCNICAS

PARQUE LINEAL ENTRE AV. JUAN PABLO Y AV.I LA CIUDAD DE MAZATLÁN

APERTURAY ECONÓMICAS

Lugar y Fecha: Mazatlán, Sinaloa; 29 de Julio de 2016.

Acta que se formula, siendo las 11:30 horas en el lugar y fecha citados, con motivo del acto de presentación deproposiciones y apertura de las propuestas Técnicas y Económicas de la Licitación por Invitación Restringida, conbase a lo dispuesto en los artículos 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa y cumpliendocon lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 para llevar a cabo lostrabajos cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia con cargo a Recursos Propios 2016.

Se reunieron los servidores públicos y participantes cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de lapresente acta, cita en Sala De Adquisiciones Del H. Ayuntamiento Ubicadas En El Interior Del Edificio Rivera SotoNúm. Interior 113 Con Domicilio En Caite Ángel Flores Colonia Centro Mazatlán Sinaloa, para celebrar el acto deApertura de proposiciones técnicas y económicas correspondientes al concurso citado.

El acto fue presidido por el Arq. Florentino Grande Galindo, Subdirector de Obras Públicas, en representación delArq. Sergio Leonardo Wong Ramos, Director de la Dirección de Obras Públicas. Una vez verificada la asistencia delos licitantes inscritos en dicha convocatoria, se procedió a la apertura de las proposiciones técnicas, obteniéndose lossiguientes resultados:

No.

1.-

2.-

3.-

L i c i t a n t e :

CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DEMAQUINARIA DE SINALOA S.A DE C.V

CONSTRUCTORA Y CRIBADOS ALMOZAS.A DE C.V

CIFERLYS.ADEC.V

Documentación

No Se Presento

Se Acepta

Se Acepta

Firma y nombre delRepresentante

X^ __IpT=^^_

ti — 5^ l "̂ T"ING. LUIS HERNÁNDEZ ALFARO

u fe- r e -u» - L , \. BERENICE TORRES LIZARRAGA

Concluida la revisión de las proposiciones técnicas, se procede a la apertura y revisión de documentación de lapropuesta económica, dando como resultado los siguientes importes del presupuesto de los contratistas participantes:

*

Página 1 de 3

MA/ATLAN

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MM A Z A T L Á NC'frr* t t r y w* nd O ' u I u !<•

Licitación No.IR-MMA-DOP-201 6-007

Obra: OASIS INTERACTIVO EN PARQUE LINEAL ENTRE AV. JUAN PABLO Y AV.ÓSCAR PÉREZ ESCOBOSA EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURADE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

*

No.

1.-

2.-

PRESUPUESTO BASE

LICITANTES

CONSTRUCTORA Y CRIBADOS ALMOZAS,A DE C.V

CIFERLYS.ADEC.V

$776,723.78 M.N.

IMPORTE SINI.V.A.

$758,672.03 M.N J,

$756,1 47.24M.N

FIRMA DEL REPRESENTANTE

AA - ^=^^^i<r^r"^ '̂ _ ' "••-Sc~

ING. LUPS HERNÁNDEZ ALFARO

*"- ' ''ÍXr'vr^L^ .("(-^Tc-v vcTra t^iP-r'Y -.

LIC. BERENICE TORRES LIZARRAGA

Concluida la lectura de las proposiciones económicas, fueron rubricados los catálogos de conceptos en que se consignanlos precios y el importe total de los trabajos por las personas que intervienen en el acto.

El representante de la constructora CONSTRUCTORA Y CRIBADOS ALMOZA S.A DE C.V. ef ING. LUIS HERNÁNDEZALFARO fue asignado para la firma de todos los catálogos, y el de su representada lo firma el representante deOBRAS CIFERLY S.A DE C.V el C. LIC. BERENICE TORRES LIZARRAGA

Las proposiciones con documentos anexos, quedan en poder de la Dirección de Obras Públicas Municipales para surevisión, estudio y posterior dictamen.

Se manifestó a los presentes que, la Dirección de Obras Públicas Municipales, procederá a efectuar el estudio de lasproposiciones recibidas y formular el dictamen correspondiente, el cual será dado a conocer a los asistentes durante elacto de fallo que se llevara a efecto el día 04 de Agosto del 2016 a las 09:30 horas en Departamento De ObrasPublicas Ubicado En El Interior Del H. Ayuntamiento Con Domicilio En Ángel Flores S/N , Colonia Centro en laCiudad de Mazatlán Sinaloa, adjudicándose el contrato correspondiente a base al artículo No. 32 de la Ley de ObrasPúblicas del Estado de Sinaloa, a la empresa que se encuentre más cercana del promedio obtenido y reúna lascondiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante.

Como constancia del acto celebrado y para los efectos legales correspondientes, las personas que participarofirman el presente documento el mismo día que lleva por fecha.

en él,

Página 2 de 3

MA/ATLAN

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICASM A Z A T L A Nt»r*. t r r« *• *<•« <l » F u f y f O

Licitación No.IR-MMA-DOP-2016-007

Obra: OASIS INTERACTIVO EN PARQUE LINEAL ENTRE AV. JUAN PABLO Y AV.ÓSCAR PÉREZ ESCOBOSA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURADE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

FIRMAS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ARQ. SERGIO LEONARDO WQMG-RflMOS

SUB-DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICASMUNICIPALES

ARQ. FLORENTINO GRANDE GALINDO

JEFE DEL DEfiARTANlENTO DE NORMATIVIDAD YCOSTOSDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AUDITOR DE OBRA PUBLICA DE LACONTRALQRIA MUNICIPAL

LIC. EDGAR RICARDO PARTIDA CORTES ING. ALEJAfJt RTTFERNANDO LUNA MEDINA

SECRETARIA DEL H, AYUNTAMIENTO DEMAZATLAN, SIN.

A/O SE PRESENTO Y SE LE INVITO CON OFICIO

REPRESENTANTE DE SINDICO PROCURADOR DELH. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN, SIN.


REPRESENTANTE DE LA CMIC ANTE EL H.AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN, SIN.


REPRESENTANTE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIAY RENDICIÓN DEjaiFNTAS P/J^ESTADO DE

SÍMALO)

LIC. JOSÉ^LFREDÍ) LÓÍEZ ARREGUI

C.c.p. Archivo

Página 3 de 3

MA/ATLAN


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Licitación No.MMA-DOP-CONPU-2016-02

Obra: PUENTE PEATONAL AV. LIBRAMIENTO II EN TRAMO SANTA ROSA Y C.ZAPOPÁN, MAZATLAN SINALOA

Dictamen de revisión de propuestas técnicas y económicas

De conformidad con el Artículo 32 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, se emite el presente Dictamen deFallo para fundamentar el acta de fallo relativa al concurso MMA-DOP-CONPU-2016-02, referente a la Licitación PúblicaEstatal, celebrada el 04 de Agosto del 2016, a las 09:00 horas, relacionado a los trabajos de:

PUENTE PEATONAL AV. LIBRAMIENTO II EN TRAMO SANTA ROSA Y C. ZAPOPÁN, MAZATLAN SINALOA

Misma obra que se realizará tomando en cuenta lo siguiente:

Que con fecha 28 de Junio de 2016, se autorizaron recursos mediante el Oficio de Aprobación No. 195/2016, con cargoa RECURSOS PROPIOS 2016, contemplados en el Presupuesto de Egresos municipal para el ejercicio fiscal 2016.

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, se procedió allevar a cabo la Convocatoria Pública Estatal No. MMA-DOP-CONPU-2016-02, con fecha 19 de Julio de 2016, en la cualse realizó la convocatoria y mostraron interés para inscribirse los siguientes contratistas:

1. CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA S.A DE C.V2. CONSTRUCTORA Y CRIBADOS ALMOZA S.A DE C.V

El acto de apertura de propuestas técnicas-económicas, se efectuó el día 29 De Julio Del 2016, A Las 09:00 Horas,Sala De Adquisiciones Del H. Ayuntamiento Ubicadas En El Interior Del Edificio Rivera Soto Núm. Interior 113 ConDomicilio En Calle Ángel Flores Colonia Centro En Mazatlán Sinaloa, donde 1 (Una) compañía presento susproposiciones para su revisión cuantitativa.

1. CONSTRUCTORA Y CRIBADOS ALMOZA S.A DE C.V

NOMBRE DE LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS HAN SIDO ACEPTADAS COMO RESULTADO DEL ANÁLISISCUANTITATIVO DE LAS MISMAS:

PROPUESTAS ACEPTADAS: 1 (Una) compañía.


El personal de la Dirección de Obras Públicas procedió al análisis y revisión de la documentación presentada por elparticipante antes mencionado que calificaron cuantitativamente y en la revisión cualitativa de la propuesta Técnica diocomo resultado lo siguiente:

NOMBRE DE LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS HAN SIDO ACEPTADAS COMO RESULTADO DEL ANÁLISISCUALITATIVO DE LAS MISMAS:

PROPUESTAS ACEPTADAS: 1 (Una)


NOMBRE DE LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS HAN SIDO DESECHADAS COMO RESULTADO DELANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS MISMAS:

PROPUESTAS DESECHADAS: O (Cero)

Página 1 de 2

MA/ATLAN




Obra: PUENTE PEATONAL AV. LIBRAMIENTO II EN TRAMO SANTAZAPOPÁN, MAZATLÁN SINALOA

ROSA Y C.

Dictamen de revisión de propuestas técnicas y económicas

En razón de lo anterior, esta Dirección de Obras Públicas, después de haber realizado el análisis de los requisitostécnicos, dictamina que 1 (Un) concursante cumplió con los requisitos solicitados por esta Dependencia, quienes calificanquedando de la siguiente manera:

No. LICITANTES

P R E S U P U E S T O B A S E

1.- CONSTRUCTORA Y CRIBADOS ALMOZA S.A DE C.V

IMPORTE SIN I.V.A.

$ 3'127,030.56 M.N.

$ 3'030,212.57 M.N.

En virtud de que e! participante reunió los requisitos exigidos por la convocante para participar en el presente concurso,toda vez, que presento y calificaron en su papelería técnica-económicas no desechadas y en base en el resultado delanálisis comparativo de las proposiciones económicas no desechadas que presento el contratistas antes mencionado;análisis que sirvió como fundamento para que esta dependencia emita el presente fallo que conlleva a las adjudicación delcontrato, se adjudica a la empresa CONSTRUCTORA Y CRIBADOS ALMOZA S.A DE C.V Por haber presentado unapropuesta solvente, en base al artículo No. 32 de la Ley de Obras Públicas del estado de Sinaloa, quedando por lacantidad de: 3*030,212.57 M.N. (Tres Millones Treinta Mil Doscientos Doce Pesos 57/100 M.N.) sin el Impuesto alValor Agregado, contratista que reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia yademás garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Mazatlán, Sinaloa a 04 de Agosto de 2016

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ARQ, SERGIO LEONARDO WONG RAMO

SUB-DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICASMUNICIPALES

ARQ. Fj«0RgflTINO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DEJ4ORMATIVIDAD YCOSTOS DIRECCICJiDetíBRAS PÚBLICAS

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DE OBRASPÚBLICAS MUNICIPALES

LIC. EDGAR RTCARDCrPARTIDA CORTES

C.c.p. Archivo

Página 2 de 2

MA/ATLAN: u'. j . i i < . 'i nnnuvÉwófimSo



Licitación No.MM A-DOP-CONPU-2016-02

Obra: PUENTE PEATONAL AV. LIBRAMIENTO II EN TRAMO SANTA ROSA C.ZAPOPAN MAZATLAN SINALOA

Acta de Junta de Aclaraciones

Lugar y Fecha: Mazatlan, Sinaloa; 21 de Julio de 2016.

Acta que se formula, siendo las 10:00 horas en el lugar y fecha citados, pertenecientes a la juta convocada por elMunicipio de Mazatlan a través de la Dirección de Obras Públicas, en relación a la licitación de los trabajos cuyosdatos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en las Bases de Licitación contenidos en lasInstrucciones a los licitantes, Se Reunieron En Las Oficinas De Obras Publicas Ubicadas En El Interior Del HAyuntamiento De Mazatlan, Con Domicilio En Ángel Flores S/N Colonia Centro En Esta Ciudad, con la intervenciónde Arq. Florentino Grande Galindo, Subdirector de Obras Públicas, en representación del Arq. Sergio LeonardoWong Ramos director de obras públicas del Municipio de Mazatlan y las personas cuya asistencia se enlista y firman alfinalizar la Junta, con objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de las proposiciones de la licitaciónen cuestión y que forma parte integrante de la misma, preguntando y contestando lo que a continuación se indica:

Por los Licitantes

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nombre del representante

CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DESINALOA S.A DE C.V

CONSTRUCTORA Y CRIBADOS ALMOZA S.A DE C.V

F i r m a s : (en el cuadro quecorresponde al número)

-̂2) s >>í^^^^/sf(^¿'\ -

x ^ r ~7

Página í de 2

MA/ATLÁN



Licitación No.MW1A-DOP-CONPU-2016-02

Obra: PUENTE PEATONAL AV. LIBRAMIENTO II EN TRAMO SANTA ROSA C.ZAPOPAN MAZATLAN SINALOA

Acta de Junta de Aclaraciones

P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S

No Hubo Preguntas

Servidores Públicos e Invitados Representantes

Funcionario, Razón Social ó Área Responsable a la que pertenece

Arq. Sergio Leonardo Wong Ramos

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICASArq. Florentino Grande Galindo

SUB DIRECTOR DE OBRAS PUBLICASArq. Octavio Vargas

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, DIRECCIÓN DEOBRAS PUBLICASLie. Edgar Ricardo Partida Cortes

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS,DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

F i r m a s : (en el cuadro que corresponde alnúmero)

IL "~^>

—^?úy&X" ^

ff^-^ ¿esSsS^

Se hace constar la entrega de copia de la presente Acta a todos los participantes que la firman, y acto seguido se da porcerrada el Acta.

Página 2 de 2

MA/ATLÁN




Obra: PUENTE PEATONAL AV. LIBRAMIENTO II EN TRAMO SANTA ROSA C.ZAPOPÁN, MAZATLAN SINALOA.

Acta de Visita de Obra

Lugar y Fecha: Mazatlán, Sinaloa; 19 de Julio de 2016.

Acta que se formula, siendo las 09:00 horas en el lugar y fecha citados, pertenecientes a la Visita de Obra convocada porel Municipio de Mazatlán a través de la Dirección de Obras Públicas, en relación a la licitación de los trabajos cuyosdatos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en las Bases de Licitación contenidos en lasInstrucciones a los licitantes, con la intervención de las personas cuya asistencia se enlista y firman al finalizar la Junta,con objeto de recorrer eí sitio donde se realizarán los trabajos, sus condiciones y estado en que se encuentran, necesariasen la preparación de las proposiciones de la licitación en cuestión y que forma parte integrante de la misma, una vezfinalizado el recorrido, se procedió a formular el acta y firmando los que en ella intervinieron:

Por los Licitantes

No. Nombre del representante F i r m a s : (en el cuadro quecorresponde al número)

CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DESINALOA S.A DE C.V

CONSTRUCTORA Y CRIBADOS ALMOZA S.A DE C.V

10

Página 1 de 2

AMAm l̂íf



Licitación No. Obra: PUENTE PEATONAL AV. LIBRAMIENTO II EN TRAMO SANTA ROSA C.MMA-DOP-CONPU-2016-02 ZAPOPÁN, MAZATLÁN SINALOA.

Acta de Visita de Obra

Servidores Públicos e Invitados Representantes

Funcionario, Razón Social ó Área Responsable a la que pertenece

Arq. Sergio Leonardo Wong Ramos

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICASArq. Florentino Grande Galindo

SUB DIRECTOR DE OBRAS PUBLICASArq. Octavio Vargas

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, DIRECCIÓN DEOBRAS PUBLICASLie. Edgar Ricardo Partida Cortes

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS,DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

F i r m a s : (en el cuadro que corresponde alnúmero)

-—-^-—^\ ~~ — ̂i — — ~~~~^

¿^'A?

fJ, ,¿;y fv jp~Ss/ ¿y

Se hace constar la entrega de copia de la presente Acta a todos los participantes que la firman, y acto seguido se da porcerrada el Acta.

Copia de esta Acta podrá ser entregada en el DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS DE LA DIRECCIÓNDE OBRAS PUBLICAS, Ubicada En El Interior Del H Ayuntamiento Constitucional De Mazatlán Con Domicilio En ÁngelFlores S/N Colina Centro Mazatlán Sinaloa.

Página 2 de 2

MA/ATIÁN. '.1 : : • > , ' . ' ••. ,K.rOM'JJl 'K .'3



Licitación No. Obra: PUENTE PEATONAL AV, LIBRAMIENTO II EN TRAMO SANTA ROSA Y C.MMA-DOP-CONPU-2016-02 ZAPOPAN, MAZATLAN SINALOA

Acta de Fallo

De conformidad con el Artículo 32 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, se emite la presente Acta para dara conocer su resolución relativa al concurso MMA-DOP-CONPU-2016-02, a las 09:00 horas del día 04 de Agosto del2016. Referente a la Licitación Pública Estatal, celebrada el 29 de Julio del 2016, a las 09:00 horas, relacionado a lostrabajos de:

PUENTE PEATONAL AV. LIBRAMIENTO II EN TRAMO SANTA ROSA Y C. ZAPOPAN, MAZATLAN SINALOA

Misma obra que se realizará tomando en cuenta lo siguiente:

Que con fecha 28 de Junio de 2016, se autorizaron recursos mediante el Oficio de Aprobación No. 195/2016, con cargoa RECURSOS PROPIOS 2016, contemplados en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016.

El acto de apertura de propuestas técnicas-económicas, se efectuó el día 29 De Julio Del 2016, A Las 09:00 Horas,Sala De Adquisiciones Del H. Ayuntamiento Ubicadas En El Interior Del Edificio Rivera Soto Núm. Interior 113 ConDomicilio En Calle Ángel Flores Colonia Centro En Mazatlán Sinaloa,

El acto fue presidido por el C. Arq. Florentino grande Galindo en representación del C. Arq. Sergio Leonardo WongRamos, Director de Obras Públicas Municipales, para dar a conocer el fallo de la licitación arriba mencionada, el cual sefundamentó en el artículo 32 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, y en base al análisis, evaluación yrevisión de cada una de las propuestas admitidas, la dirección de obras públicas municipales determina adjudicar elcontrato a la empresa: CONSTRUCTORA Y CRIBADOS ALMOZA S.A DE C.V con un importe de : $3'030,212.57M.N. (Tres Millones Treinta Mil Doscientos Doce Pesos 57/100 M.N.) sin el Impuesto al Valor Agregado,'porquereúne conforme a los criterios de evaluación establecidos en esta convocatoria a la licitación, las condiciones legales,técnicas y económicas requeridas por la dirección de obras públicas, y además es la propuesta más solvente de todas laspropuestas que pasaron la revisión técnica. De conformidad con el resultado del dictamen que sirvió de base para elpresente fallo, El Contratista Iniciara Los Trabajos De Puente Peatonal Av. Libramiento II En Tramo Santa Rosa Y C.Zapopán Mazatlán Sinaloa Una vez firmado el contrato de obra correspondiente en donde se cubrirán los pagos deacuerdo al avance de estimaciones presentadas.

Se manifiesta que la presente acta surtirá efecto de notificación legal de la adjudicación del contrato correspondiente,presentando para el efecto original y copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará eícontrato. Dicho acto se celebrará en las oficinas de la dirección de obras públicas municipales, cita en la Calle ÁngelFlores y Guillermo Nelson sin Col. Centro en Mazatlán, Sinaloa. La fecha de inicio de los trabajos será el día 08 deAgosto de 2016 con un plazo de ejecución de 120 días naturales.

Así mismo deberá entregar la fianza de garantía de cumplimiento de contrato, dentro de los días naturales establecidasen la convocatoria, por parte de la dirección de obras públicas municipales, cita en Calle Ángel Flores y Guillermo Nelsons/n zona Centro de la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, de acuerdo con los formatos especificados en las bases de licitación.

Se anexa a esta acta el listado de las observaciones correspondientes, en el que se menciona los motivos por la cual nose les adjudica el contrato a las propuestas de cada uno de los licitantes que participaron en la presente licitación.

Como constancia de lo expuesto así como para los efectos legalespersonas que participaron en este acto.

correspondientes, firman la presente acta a las

Página 1 de 2

MA/ATLAN




Obra: PUENTE PEATONAL AV. LIBRAMIENTO II EN TRAMO SANTA ROSA Y C.ZAPOPAN, MAZATLAN SINALOA

Acta de Fallo

Mazatlán, Sinaloa a 04 de Agosto de 2016

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

—AROTSÉRGIO LEONARDO WONG RAMOS

SUB-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICASMUNICIPALES

ARQ. FLORpmNO GRANO ̂ (5 A LINDO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIJCOSTOS DIRECCIÓN DE OBRAS

SUB-DIRECTOR ADMINISTRA/ PUBLICAS MUNICIPALES

LIC. -EDGAR RICARDO PARTIDA CORTES , ÜCJ.EDUARDOJ3UENAS LOUBETREPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE

AUDITOR DE OBRA PUBLICA DE LACONTRALORIA MUNICIPAL

<^ fí^A-^ c f̂n¡a-4*BS-k «i •» «He! r ic<"o

LICITACIONES Y CONTRATOS DE LA UNIDAD DETRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL

., GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA.

ING. ALEJAÑOBQÍDOrlLUNA MEDINA

Por Los Participantes

Lugar Participante Observaciones Firrpadpl R^preserí'tante

1.- CONSTRUCTORA Y CRIBADOS ALMOZAS.A DE C.V

Solvente

C.c.p. Archivo

Página 2 de 2

gobierno municipal dpmazatlÁntransparencia.mazatlan.gob.mx/descarga/licitaciones... ·...

Documents