direcciÓn de obras pÚblicas mazatlan...

MA/ATLAN

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLANDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS M A Z A T L A N

Licitación No.IR-MMA-DOP-2015-004

Obra: INSTALACIÓN DE REJACERO PERIMETRAL EN CAMPO DE FÚTBOLUNIDAD DEPORTIVA FLORES MAGON, EN ESTA CIUDAD.

Acta de Fallo

Acta que se formula con motivo del acto en que la Dirección de Obras Públicas Municipales da a conocer suresolución relativa al concurso por licitación en su modalidad de Invitación Restringida, con base en lodispuesto en el artículo 32 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, para llevar a cabo lostrabajos de: Instalación De Rejacero Perimetral En Campo De Fútbol Unidad Deportiva Flores Magon,En Esta Ciudad con cargo a Recursos PROPIOS, contemplados en el Presupuesto de Egresos para el ejerciciofiscal 2015.

En la ciudad de Mazatlán, Sinaloa siendo las 10:00 horas del día 15 de Abril de 2015, se reunieron losservidores públicos y participantes cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de estedocumento, sita en Dirección de Obras Públicas, ubicada en el interior del H. Ayuntamiento deMazatlán, Calle Ángel Flores S/n, Colonia Centro, para conocer la resolución tomada por la dirección deObras Públicas, sobre la recepción de propuestas técnicas y económicas, acto que fue efectuado el día 08 deAbril a las 10:00 horas del año en curso, respectivamente,

El acto fue presidido por el C. Arq. Florentino Grande Galindo, Sub-director de Obras PúblicasMunicipales, con referencia al oficio DOP-001/2014 con fecha 02 de Enero de 2014, donde se le otorgafacultades para los asuntos de normatividad, atención y fallos de licitación, expedido por el C. Director deObras Públicas el C. Arq. Sergio Leonardo Wong Ramos.

Con fundamento en el artículo 32 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, y en base al análisis,evaluación y revisión de cada una de las propuestas admitidas, la dirección de obras públicas municipalesdetermina la adjudicar el contrato a la empresa Julio Cesar Lizárraga Valdez Con un importe de: $ 920,897.20M.N. (Novecientos Veinte Mil Ochocientos Noventa Y Siete Pesos 20/100 M.N.) sin el Impuesto al ValorAgregado, porque reúne conforme a los criterios de evaluación establecidos en esta convocatoria a lalicitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la dirección de obras públicas, yademás es la propuesta mejor solvente para la Dirección de Obras Públicas. De conformidad con el resultadodel dictamen que sirvió de base para el presente fallo, elcontratista se compromete a iniciar los trabajos De Instalación De Rejacero Perimetral En Campo DeFútbol Unidad Deportiva Flores Magon, En Esta Ciudad una vez firmado el contrato de obracorrespondiente en donde se cubrirán los pagos de acuerdo al avance de estimaciones presentadas.

Se manifiesta que la presente acta surtirá efecto de notificación legal de la adjudicación del contratocorrespondiente, presentando para el efecto original y copia certificada del documento donde se acredite lapersonalidad de quien firmará el contrato. Dicho acto se celebrará en las oficinas de la Dirección de ObrasPúblicas municipales, sita en la Calle Ángel Flores y Guillermo Nelson s/n Col. Centro en Mazatlán,Sinaloa. La fecha de inicio de los trabajos será el día 16 de Abril de 2015 con un plazo de ejecución de30 días naturales, concluyendo el día 15 de Mayo de 2015.

Así mismo deberá entregar la fianza de garantía de anticipo y cumplimiento de contrato, dentro de los díasnaturales establéetelas en la convocatoria, por parte de la Dirección de Obras Públicas Municipales, sita enCalle Átrael/íoreXy Guillermo Nelson s/n zona Centro de la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, de acuerdo con losformíííog e¿¡p¿cjfícados en las bases de licitación.

Página 1 de 3

MA/ATLAN


Conit'u e* ndo F u t u r a



Acta de Fallo

Se anexa a esta acta el listado de las observaciones correspondientes, en el que se menciona los motivos porla cual no se les adjudica el contrato a las propuestas de cada uno de los licitantes que participaron en lapresente licitación.

Como constancia de lo expuesto así como para los efectos legales correspondientes, firman la presente actaa las personas que participaron en este acto.

Por los Licitantes

No.

1.-

2.-

3.-

LICITANTES

GRUPO CONSTRUCTOR PELICANO S.A DE C.V

JULIO CESAR LIZARRAGA VALDEZ

CIFERLYS.ADEC.V

FIRMA DEL REPRESENTANTE

— - >

^QJ*. Vtf-^S^'l^i u'

y

Página 2 de 3

MA/ATLÁX


Co n 11» u r« nd o i i , ru<o



Acta de Fallo

Por los Funcionarios

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ARQ. SERGIO LEONARDO WONG ffAlfflQS

SUB-DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICASMUNICIPALES

ARQ. FLORENTINO GRAN0E GALINDO

JEFA DEL DEPARTAMENmBE'NORMATIVIDAD YCOSTOS DIRECCIÓN-ÜE OBRAS PÚBLICAS

AUDITOR DE OBRA PUBLICARE LA/ CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. EDGAR RICARDO PARTIDA CORTES ING. ALEJANDRO FERNANDO LUNA MEDINA

REPRESENTANTE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE SINALOA

C.P JOSÉ ALFRE0O LCPEZ AR

-C.c.p. Archivo

Página 3 de 3

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLANDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

M A Z A T L A N

Licitación No.IR-MMA-DOP-201 5-004

Obra: INSTALACIÓN DE REJACEROUNIDAD DEPORTIVA FLORES MAGON

PERIMETRAL ENEN ESTA CIUDAD.

CAMPO DE FÚTBOL

Acta de Visita de Obra

Lugar y Fecha: Mazatlán, Sinaloa; 13 de Marzo de 2015,

Acta que se formula, siendo las 10:00 horas en el lugar y fecha citados, pertenecientes a la Visita de Obra convocada porel Municipio de Mazatlán a través de la Dirección de Obras Públicas, en relación a la licitación de los trabajos cuyosdatos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en las Bases de Licitación contenidos en lasInstrucciones a los licitantes, con la intervención de las personas cuya asistencia se enlista y firman al finalizar la Junta,con objeto de recorrer el sitio donde se realizarán los trabajos, sus condiciones y estado en que se encuentran, necesariasen la preparación de las proposiciones de la licitación en cuestión y que forma parte integrante de la misma, una vezfinalizado el recorrido, se procedió a formular el acta y firmando los que en ella intervinieron:

Por los Licitantes, Servidores Públicos e Invitados Representantes

No.

1

2

3

4

5

6

Nombre del representante o funcionario, Razón Social ó ÁreaResponsable a la que pertenece



CIFERLY S.A. DE C.V.

Arq. Sergio Leonardo Wong Ramos

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ^— ̂ ~Arq. Florentino Grande Galindo

SUB DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ~-Lic. Edgar Ricardo Partida Cortes

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS,DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

X''' F i r m a s :/' J /

/

/?/%£ fá^-*-^ '///

—-— - ̂ í̂í>< tdjes ¿>" / <¿s

Se hace constar la entrega de copia de la presente Acta a todos los participantes que la firman, y acto seguido se da porcerrada el Acta.Copia de esta Acta podrá ser entregada en el DEPARTAMENTO DE NORMATIVÍDAD Y COSTOS DE LA DIRECCIÓNDE OBRAS PUBLICAS, ubicada en el Interior del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Calle Ángel Flores S/n, Col. Centro.

Página 1 de 1

MA/ATLAN. , ' . ' , .; :: v-'l,l :',:• I Juií. •<(,


M A Z A T L A N

Licitación No.IR-WIMA-DOP-2015-004


Acta de Junta de Aclaraciones

Lugar y Fecha: Mazatlán, Sinaloa; 17 de Marzo de 2015.

Acta que se formula, siendo las 10:00 horas en el lugar y fecha citados, pertenecientes a la juta convocada por elMunicipio de Mazatfán a través de la Dirección de Obras Públicas, en relación a la licitación de los trabajos cuyosdatos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en las Bases de Licitación contenidos en lasInstrucciones a los licitantes, se reunieron en la Dirección de Obras Públicas, ubicada en el Interior del H.Ayuntamiento de Mazatlán, Calle Ángel Flores Sin, Colonia Centro con la intervención de Arq. Florentino GrandeGalindo, Subdirector de Obras Públicas, en representación del Municipio de Mazatlán y las personas cuya asistenciase enlista y firman al finalizar la Junta, con objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de lasproposiciones de la licitación en cuestión y que forma parte integrante de la misma, preguntando y contestando lo que acontinuación se indica:

Por los Licitantes, Servidores Públicos e Invitados Representantes

No.

1

2

3

4

5

6

Nombre del representante o funcionario, Razón Social ó ÁreaResponsable a la que pertenece

GRUPO CONSTRUCTOR PELICANO S.A DE C.V.


CIFERLYS.ADEC.V

Arq. Sergio Leonardo Wong Ramos

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICASArq. Florentino Grande Galindo

SUB DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.Lie. Edgar Ricardo Partida Cortes

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS, XDIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.

> "̂Tji r m a s :/ \ /

1 4pf/¿/^ / f*" / i •

••Vy'&í/r ( At-í-̂ S*-1*-. i*"S ff f \*f f

X

r^^Cdjt, jp •-.' /?cb

Después de haber hecho el recorrido sobre la mencionada zona, todos los contratistas participantes no tuvieron ningunaduda sobre las condiciones naturales del terreno, así como las especificaciones técnicas del proyecto, estando de acuerdocon esta información, para desarrollar y presentar su propuesta en tiempo y forma en fecha posterior como lo marcan lasbases.

CONCLUSIONES DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

* El licitante tendrá que aportar el cinco al millar del importe de cada estimación para cumplircon lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor, por concepto dederechos de inspección, vigilancia y control de obras y servicios que realiza la Secretaria de laFunción Pública, según lo establece el artículo 37, fracción/VIII, de la Ley Orgánica de laAdministración Pública Federal. ESTA APORTACIÓN MO DEBERÁ SER REPERCUTIDA EN LA

Página 1 de 2

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICASM A Z A T L A NC o n 11 r >j * « mi Q f \ > t i f t íf


Obra: INSTALACIÓN DE REJA CERO PERIMETRAL EN CAMPO DE FÚTBOLUNIDAD DEPORTIVA FLORES MAGON, EN ESTA CIUDAD.

ACTA DE RECEPCIÓN YDE PROPUESTAS TÉCNICAS

APERTURAY ECONÓMICAS

Lugar y Fecha: Mazatíán, Sinaloa; 08 de Abril de 2015.

Acta que se formula, siendo las 10:00 horas en el lugar y fecha citados, con motivo del acto de presentación deproposiciones y apertura de las propuestas Técnicas y Económicas de la Licitación por Invitación Restringida, conbase a lo dispuesto en los artículos 26, 27, ,28, 29 y 30 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa y cumpliendocon lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 para llevar a cabo lostrabajos cuyos datos aparecen en eí cuadro de referencia con cargo a Recursos Propios 2015.

Se reunieron los servidores públicos y participantes cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de lapresente acta, cita en Oficinas De Obras Públicas , ubicado En El Interior Del H Ayuntamiento De Mazatíán En CalleÁngel Flores S/N , Colonia Centro para celebrar el acto de Apertura de proposiciones técnicas y económicascorrespondientes al concurso citado.

El acto fue presidido por el Arq. Florentino Grande Galindo, Subdirector de Obras Públicas, en representación de!Arq. Sergio Leonardo Wong Ramos, Director de la Dirección de Obras Públicas. Una vez verificada la asistencia delos licitantes inscritos en dicha convocatoria, se procedió a la apertura de las proposiciones técnicas, obteniéndose lossiguientes resultados:

No.

1.-

2.-

3.-

L i c i t a n t e :

GRUPO CONSTRUCTOR PELICANOS.A DE C.V

JULIO CESAR LIZÁRRAGA VALDEZ

CIFERLYS.ADEC.V

Documentación

Se acepta

Se acepta

Se acepta

Firma y nombre delRepresentante

TjrOC: JÍARB^LLA VEGA VIRADO

//̂ ,¿v^ p/ ffltfa' / S

JULKJXÍESAR LIZÁRRAGA VALDEZ

^^ING. FERDAT¿@Ct£tFONSO SÁNCHEZ BURGUEÑO

Página 1 de 4

MA/ATLÁN, .;-! •-:• '.>•',-.;.• ''•-'.i- >'-.-\\. "')

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICASM A Z A T L Á NCQ-fiUtfuff l nOO F u l u f S

Licitación No Obra: INSTALACIÓN DE REJA CERO PERIMETRAL EN CAMPO DE FÚTBOLIR-MMA-DOP-2015-004 UNIDAD DEPORTIVA FLORES MAGON, EN ESTA CIUDAD.

ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURADE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

Concluida la revisión de las proposiciones técnicas, se procede a la apertura y revisión de documentación de lapropuesta económica, dando como resultado los siguientes importes del presupuesto de los contratistas participantes:

PRESUPUESTO BASE $ 962,224.40 M.N,

No. LICITANTES IMPORTE SINI.V.A.

FIRMA DEL REPRESENTANTE

1.-GRUPO CONSTRUCTOR PELICANO S.ADEC.V $ 1'058,061.20 M.N

LIC. MAEffiEj-íAVEGA TIRADO

JULJp'CESAR LlgARRAGA VALDEZ

JULIO CESAR LIZÁRRAGA VALDEZ $ 920,897.20 M.N

3.- CIFERLY S.A DEC.V $1'053,515.50 M.N

ING IDO ALFONSO SÁNCHEZBURGUEÑO

OBSERVACIONES


• Queda desechada por Las propuestas económicas que no estén comprendidasdentro del rango del presupuesto base y el 20% inferior a dicho presupuesto, serándesechadas en base al artículo No.32 de la Ley de Obras Publicas del Estado deSinaloa.

CIFERLY S.A DE C.V• FALTO FOLIAR TODA LA PROPUESTA• Queda desechada por Las propuestas económicas que no estén comprendidas

dentro del rango del presupuesto base y el 20% inferior a dicho presupuesto, serándesechadas en base al artículo No.32 de la Ley de Obras Publicas del Estado deSinaloa.

J -I^.í*--' i /*/Página 2 de 4

MA/ATLÁN. ! • • ni* o .-.n i < • • , ! > j i .üvtf j


DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICASM A Z A T L A N


Obra: INSTALACIÓN DE REJA CERO PERIMETRAL ENUNIDAD DEPORTIVA FLORES MAGON, EN ESTA CIUDAD.

CAMPO DE FÚTBOL


Concluida (a lectura de las proposiciones económicas, fueron rubricados los catálogos de conceptos en que se consignanlos precios y el importe total de los trabajos por las personas que intervienen en el acto.

El representante de la constructora la LIC. MARSELLA VEGA TIRADO DE GRUPO CONSTRUCTOR FELINO S.A DEC.V fue asignado para la firma de todos los catálogos, y el de su representada lo firma el representante de la constructoraING. FERNANDO ALONSO SÁNCHEZ BURGEÑO DE CIFERLY S.A DE C.V

Las proposiciones con documentos anexos, quedan en poder de la Dirección de Obras Públicas Municipales para surevisión, estudio y posterior dictamen.

Se manifestó a los presentes que, la Dirección de Obras Públicas Municipales, procederá a efectuar el estudio de lasproposiciones recibidas y formular el dictamen correspondiente, el cual será dado a conocer a los asistentes durante elacto de fallo que se llevara a efecto el dia 15 de Abril de 2015 a las 10:00 horas En Las Oficinas De Obras PublicasUbicadas En El Interior De H Ayuntamiento Con Domicilio En Ángel Flores S/N Colonia Centro en la Ciudad deMazatlán Sinaloa, adjudicándose el contrato correspondiente a base al articulo No. 32 de la Ley de Obras Públicas delEstado de Sinaloa, a la empresa que se encuentre más cercana del promedio obtenido y reúna las condiciones legales,técnicas y económicas requeridas por la convocante.

Como constancia del acto celebrado y para los efectos legales correspondientes, las personas que participaron en él,firman el presente documento el mismo día que lleva por fecha.

FIRMAS


ARQ. SERGIO LEONARDO WONG RAMOS

SUB-DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICASMUNICIPALES

ARQ. FLORENTINO GLANDE GAL1NDO

JEFA DEL DEPARTAMENTO DECOSTOS DIRECCIÓN DE

IDADYPÚBLICAS

AUDITOF BLICA DE LAN1CIPAL

LIC. EDGAR RICARDO PARTIDA CORTES

OR DE OBRACONTRALORIA

JOSE/JUAN'TAglA LJOPEZ

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DEMAZATLAN, SIN.

A/O SE PRESENTO Y SE LE INVITO CON OFICIO^

REPRESENTANTE DE SINDICO PROCURADOR DELH. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN, SIN.

A/O SE PRESENTO Y SE LE INVITO CON OFICIO

LIC. MA. DEL ROSARIO TORRES C.P. GU^jpALUPE SALAZAR JJM§NEZ

Página 3 de 4

MA/ATLAN


DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICASM A Z A T L A NC <t n 1 ( I ;i t * n <J O f u r u r c


Obra: INSTALACIÓN DE REJA CERO PERIMETRAL ENUNIDAD DEPORTIVA FLORES MAGON, EN ESTA CIUDAD.

CAMPO DE FÚTBOL


REPRESENTANTE DE LA CMIC ANTE EL H.AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN, SIN.

WO SE PRESENTO Y SE LE INVITO CON OFICIO

REPRESENTANTE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIAY RENDICIÓN DEJUJENTAS-BE^ESTADO DE

C.P JOSÉ ALFREDO LÓPEZ ARREGUI

C.c.p. Archivo

Página 4 de 4

•;*

MAMILAN


M A Z A R Á N

Licitación No,IR-MMA-DOP-2015-004


Dictamen de revisión de propuestas técnicas y económicas

De conformidad con el Articulo 32 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, se emite el presente Dictamen deFallo para fundamentar el acta de fallo relativa al concurso IR-MMA-DOP-2015-004, referente a la Licitación Restringida,relacionado a los trabajos de:

INSTALACIÓN DE REJACERO PERIMETRAL EN CAMPO DE FÚTBOL UNIDAD DEPORTIVA FLORES MAGON, ENESTA CIUDAD.

Misma obra que se realizará tomando en cuenta lo siguiente:

Que con fecha 19 de Febrero de 2015, se autorizaron recursos mediante el Oficio de Aprobación No. 50/2015, concargo a Recursos PROPIOS, contemplados en el Presupuesto de Egresos autorizado para el Ejercicio Fiscal 2015.

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, se procedió allevar a cabo la convocatoria por Invitación Restringida No. IR-MMA-DOP-2015-004, en fecha 11 de Marzo de 2015, en lacual se invitaron a los siguientes contratistas:

1. GRUPO CONSTRUCTOR PELICANO S.A DE C.V2. JULIO CESAR LIZARRAGA VALDEZ3. CIFERLYS.ADEC.V

El acto de apertura de propuestas técnicas-económicas, se efectuó el día 08 deAbril, a las 10:00 horas, en Las Oficinas De Obras Publicas Ubicadas En El Interior Del H Ayuntamiento DeMazatlán Con Domicilio En Ángel Flores S/N Colonia Centro donde 03 (tres) compañías se presentaron y seaceptaron para la revisión de sus paquetes.

• Propuestas Aceptadas: 03 (tres ) compañías

1. GRUPO CONSTRUCTOR PELICANO S.A DE C.V2. JULIO CESAR LIZARRAGA VALDEZ3. CIFERLYS.ADEC.V

Nombre de los licitantes cuyas propuestas han sido desechadas como resultado del análisis cuantitativo de las mismas:

• Propuestas Desechadas: 2(Dos) compañía

1. GRUPO CONSTRUCTOR PELICANO S.A DE C.V

7.3 CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA

27.- Las propuestas económicas que no estén comprendidas dentro del rango del presupuesto base y el 20%inferior a dicho presupuesto, serán desechadas en base al artículo No.32 de la Ley de Obras Publicas del Estadode Sinaloa.

Página 1 de 3

MA/ATLÁX


M A Z A T L A N


Obra: INSTALACIÓN DE REJACERO PERIMETRAL ENUNIDAD DEPORTIVA FLORES MAGON, EN ESTA CIUDAD.

CAMPO DE FÚTBOL


2. CIFERLYS.ADEC.V

7.3 CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA

27.- Las propuestas económicas que no estén comprendidas dentro del rango del presupuesto base y el 20%inferior a dicho presupuesto, serán desechadas en base al artículo No.32 de la Ley de Obras Publicas del Estadode Sínaloa.

Nombre de los licitantes cuyas propuestas han sido aceptadas como resultado del análisis cualitativo de las mismas:

• Propuestas Aceptadas: 1 {Una) compañía

1. JULIO CESAR LIZÁRRAGA VALDEZ

En razón de lo anterior, la Dirección de Obras Públicas, después de haber realizado el análisis de los requisitos técnicos,dictamina que las 01 (una) compañías cumplieron con los requisitos solicitados por esta Dependencia, quienes calificanquedando de la siguiente manera:

No. LICITANTES

P R E S U P U E S T O BASE

1.- JULIO CESAR LIZÁRRAGA VALDEZ

IMPORTE SIN I.V.A.

$962.224.40M.N.

$ 920,897.20 M.N.

En virtud de que dos participantes fueron descalificados en el presente concurso en su papelería económica quepresentaron, esta dependencia emita el presente fallo que conlleva a la adjudicación del contrato No. IR-MMA-DOP-2015-004, se adjudica a la empresa Julio Cesar Lizárraga Valdez por a ver presentado la mejor propuesta solventepara la dirección de obras públicas, en base al artículo no 32 de la ley de obras públicas del estado de Sinaloa,quedando por la cantidad $920,897.20 M.N (Novecientos Veinte Mil Ochocientos Noventa Y Siete Pesos 20/100M.N) sin el impuesto al valor agregado, contratista que reúne las condiciones legales y económicas requeridas poresta dependencia y además garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Página 2 de 3

MA/ATLAN


M A Z A T L A N


Obra: INSTALACIÓN DE REJACERO PERIMETRAL EN CAMPOUNIDAD DEPORTIVA FLORES MAGON, EN ESTA CIUDAD.

DE FÚTBOL


Mazatlán, Sinaloa a 15 de Abril de 2015


ARQ. SERGIO LEONARDO W_OJJJS*RAMOS

SUB-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ARQ. FLORENTINO GRANDE GALINDO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD YCOSTOS DrRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

y^ /?*LIC, EDGAR RICARDO PARTIDA CORTES

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE OBRASPÚBLICAS MUNICIPALES

LIC. LUÍ

C.c.p. Archivo

Página 3 de 3

direcciÓn de obras pÚblicas mazatlan...

Documents