despacho d e c r e t o nº 1. 5 8 1 visto: considerando ...municipalidad de casilda 1 despacho, 26...

MUNICIPALIDAD DE CASILDA 1

DESPACHO, 26 de febrero de 2015.-

D E C R E T O Nº 1. 5 8 1

VISTO:

Que la Municipalidad de Casilda ha suscripto un Convenio Marco con el Ministerio de Planificación

Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación Argentina para Obras de Provisión de Energía Eléctrica en el

Municipio de Casilda dentro del plan “Mas Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria, y

CONSIDERANDO:

Que la obra a ejecutar es “RED AEREA DE MEDIA TENSION”.-

Que de acuerdo a los montos estimados por este D.E.M. para la provisión del material, su valor superaría la

cifra establecida por ordenanza para el sistema de compra por licitación privada, razón por la que se aconseja

efectuar una licitación pública, por ello

El INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades,

D E C R E T A :

ARTÍCULO 1º) LLÁMASE a licitación pública nacional Nº 03/2015 hasta el día 1 DE ABRIL DE 2015, a la hora

10:45, o el día inmediato posterior si éste fuera inhábil, para la obra “RED AEREA DE MEDIA TENSION”.-

ARTÍCULO 2º) LA apertura de las propuestas se llevará a cabo el 1 DE ABRIL DE 2015, a las 11:00 horas, en acto

público.- En caso de que el día previsto resultare declarado feriado, asueto administrativo, o que por cualquier

otra circunstancia imprevista impidiese la realización, el mismo se llevará a cabo el primer día hábil siguiente a la

misma hora y lugar citado precedentemente.-

ARTÍCULO 3º) EL presente Decreto, junto con el Pliego de Bases y Condiciones que forman parte del mismo,

constituyen el legajo por cuyas disposiciones se rige la presente licitación y podrán ser consultados y/o retirados,

en el horario de 8:00 a 12:00 hs., en el Departamento Secretaría de la Municipalidad de Casilda con domicilio en

calle Casado 2090 o a través de la página web www.casilda.gov.ar, en su sección Pliegos.-


ARTÍCULO 4º) LOS fondos destinados a la provisión de los materiales detallados precedentemente, serán

afectados a la Partida Nº 1220205010000 “Obras Públicas de Iluminación” del Presupuesto de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 5º) SE dejará constancia expresa en el Contrato de lo dispuesto en el Art.19º de la ley 2756 que dice:

"Cuando la Municipalidad fuere obligada al pago de una deuda cualquiera, la corporación arbitrará dentro del término

de seis meses siguientes a la notificación de la constancia respectiva, la forma de verificar el pago.- Esta prescripción

formará parte integrante, bajo pena de nulidad, de todo acto o contrato que las autoridades comunales celebren en

representación del Municipio y deberá ser transcripta en toda escritura pública o contrato que se celebre con

particulares".-

ARTÍCULO 6º) EL precio del Pliego se fija en la suma de Pesos QUINCE MIL QUINIENTOS ($ 15.500.-).-

ARTÍCULO 7º) CÚMPLASE, comuníquese, publíquese y dése al D.M..-


MINISTERIO DE PLANIFICACION

FEDERAL

INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

MUNICIPALIDAD DE CASILDAMUNICIPALIDAD DE CASILDAMUNICIPALIDAD DE CASILDAMUNICIPALIDAD DE CASILDA Departamento Caseros – Provincia de Santa Fe

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2015

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA EJECUCION

“RED AEREA DE MEDIA TENSION”

Sistema de contratación: Unidad de medida y precios unitarios

Recepción de ofertas: hasta las 10,45 hs del 01/ 04/2015 Apertura de ofertas: 11,00 hs del 01/ 04/2015


ÍNDICE GENERAL SECCIÓN I LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y RESUMEN DE

DOCUMENTACION SECCIÓN II INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES SECCIÓN III CONDICIONES DEL CONTRATO SECCIÓN IV A LISTA DE CANTIDADES Y PLAN DE INVERSION PROPUESTO

B MEMORIA DESCRIPTIVA Y PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN V A FORMULARIO DE OFERTA,

B PLANILLA DE COTIZACION Y DE COSTOS UNITARIOS POR ITEM

SECCION VI DECLARACIONES JURADAS SECCIÓN VII FORMULARIO DE CONTRATO ANEXO II CLAUSULAS ADICIONALES ANEXO III – A Y B MEDIO AMBIENTE, HIGIENE Y SEGURIDAD ANEXO IV PLANOS DE OBRAS


SECCIÓN I

LLAMADO A LICITACIÓN Y RESUMEN DE DOCUMENTACIÓN

MUNICIPALIDAD DE CASILDA

Licitación Pública Nacional Nº 03/2015.- 1. La Municipalidad de Casilda ha suscripto un Convenio Marco con el Ministerio de

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación Argentina para Obras de Provisión de Energía Eléctrica en el Municipio de Casilda dentro del plan “Mas Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria.

2. La Municipalidad de Casilda - Departamento Caseros - Provincia de Santa Fe, invita a

presentar ofertas para la ejecución de la siguiente obra:

“RED AEREA DE MEDIA TENSION”

3. PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución previsto es de doscientos diez (210)

días corridos.- 4. PRESENTACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS: La evaluación y comparación

de las ofertas se harán en función de la oferta que resulte económicamente más favorable para el municipio Será adjudicada la oferta que resulte económicamente más baja y que se ajuste sustancialmente a las condiciones del pliego.-

5. CALENDARIO DE ACTIVIDADES:

� VENTA E INSPECCIÓN DE PLIEGOS: hasta el 26 de 03 de 2015, de 8,00 hs a 12,00 hs. en la siguiente dirección: Municipalidad de Casilda–Calle Casado 2090- C.P2170 - Provincia de Santa Fe – Tel-fax: (03464) 422211/422212

� RECEPCIÓN DE CONSULTAS: por escrito (nota/fax) se aceptarán hasta el 26 de 03 de 2015 -, en la siguiente dirección: Municipalidad de Casilda – Calle Casado 2090- C.P 2170 - Provincia de Santa Fe – Tel-fax: (03464) 422211/422212

� ENTREGA DE RESPUESTAS Y ACLARACIONES AL PLIEGO: serán efectuadas por escrito hasta el 27 de 03 de 2015 a las 12,00 HS.


� RECEPCIÓN DE OFERTAS hasta el 01 de 04 de 2015 a las 10,45 hs. en la siguiente dirección: Municipalidad de Casilda – Calle Casado 2090- C.P 2170 - Provincia de Santa Fe – Tel-fax: (03464) 422211/422212

� APERTURA DE OFERTAS : con presencia de los participantes que deseen asistir, el 01 de 04 de 2015 a las 11,00 hs. en la siguiente dirección: Municipalidad de Casilda – Calle Casado 2090- C.P 2170 - Provincia de Santa Fe – Tel-fax: (03464) 422211/422212

6. VENTA DE PLIEGO: Los interesados podrán adquirir un juego completo del pliego de bases y condiciones en las oficinas de la Municipalidad de Casilda- Pcia de Santa Fe, y contra el pago de Pesos QUINCE MIL QUINIENTOS ($15.500,00) ya sea en efectivo en sede del municipio o mediante depósito en la Cuenta Nº 11490/01 – Nuevo Banco Santa Fe Suc. Casilda - Será requisito para participar en la Licitación, la adquisición del Pliego el que no podrá endosarse, transferirse ni cederse bajo ningún concepto.-

7. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Todas las ofertas deberán ir

acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, por Pesos doscientos setenta mil ($ 270.000,00), constituida en alguna de las formas establecidas en el Pliego. En caso de optarse para la constitución de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta por la alternativa de depósito en una cuenta bancaria del Municipio, este oportunamente indicará el número de la misma.-

8. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA: las ofertas se presentaran en

ORIGINAL y DUPLICADO, debiéndose identificarse el original y la copia, y dentro de un sobre que contendrá en su exterior una leyenda con el siguiente texto:

“Municipalidad de Casilda”

“LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2015” “NO ABRIR ANTES DE LAS 11,00 HS. DEL DIA 01/ 04/2015.”

Toda la documentación deberá estar firmada en todas sus fojas por el Oferente o representante legalmente habilitado, debiendo en este último caso adjuntarse el respectivo instrumento legal (Poder ante Escribano público, copia certificada por autoridad judicial o escribano público del acta de Designación de la Asamblea, Reunión de Socios, etc.) que lo acredite como tal.-

Cada ejemplar de los Documentos Integrantes de la Oferta (original y copia) se presentará ordenado según el listado adjunto:

a) Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Formas de constitución: Fianza bancaria,

Póliza de Seguro caución, depósito en cuenta bancaria municipal, depósito en efectivo en sede del municipio, cheque certificado, giro o transferencia bancaria a la orden de la Municipalidad de Casilda.

b) Constancia de Pago Tasa Retributiva de Servicios: Pesos Ciento ocho ($ 108,00), para el pago se podrá optar por una de las siguientes formas:


a) En papel sellado o estampillado por la Provincia de Santa Fe efectuado en cualquiera de las sucursales del Nuevo Banco de Santa Fe S.A.

b) A través de la página de Internet www.santafe.gov.ar , opción Acceso API, opción Impresión de Boletas, opción Liquidación Tasa Retributiva de Servicios donde obtendrá el Formulario 720 para liquidarla, debiendo con dicho formulario realizar el pago en cualquiera de los siguientes bancos habilitados para el cobro: Nuevo Banco de Santa Fe, Nación, Macro, Municipal de Rosario, Credicoop, Bersa (Suc. Santa Fe, Rosario, Paraná)

c) Recibo de compra del pliego

d) Documentos que conforman la Propuesta Técnica (Cláusula 15 – Sección II):

• Formulario de Oferta (según modelo SECCION V – A)

• Planilla de cotización (según modelo SECCION V - B)

• Análisis de precios (según modelo SECCION V - B)

• Memoria descriptiva de los trabajos a ejecutar.-

• Plan de Trabajo y Curva de Inversiones.-

• Nómina de equipos.-

• Designación expresa de un Representante Técnico matriculado con

incumbencia. Adjuntar curriculum.-

e) Documentos que establezcan que el Licitante puede participar en la Licitación y cumplir el Contrato (Sección II– Cláusula 14): i) En caso de ser persona jurídica, deberá acompañar copia Contrato Social con

constancia de inscripción ante el Registro Público de Comercio y última Acta de designación de autoridades. En el caso de ser persona física (unipersonal o sociedad de hecho SH): adjuntar inscripción en monotributo o IVA e Ingresos Brutos.-

ii) Certificado Fiscal para Contratar vigente, (según Resolución General Nº 1814-13/01/05- AFIP) o en su defecto, constancia de solicitud del mismo hasta el día y hora de la fecha de presentación de ofertas, inclusive. Para este último caso, una vez transcurrido el lapso, que para su expedición fija la citada norma, la Comisión Evaluadora quedará facultada automáticamente para proceder a la desestimación de la propuesta que no obtuviere su otorgamiento.-

iii) Constancia de Cumplimiento Fiscal (Resolución Nº 019/2011 – API). Se puede

obtener vía web: www.santafe.gov.ar – trámites – trámites por organismo – economía-api – Impuestos sobre los Ingresos Brutos – Constancia de Cumplimiento Fiscal - Consulta.-


Los oferentes de otras provincias, que demuestren no tener sustento en la Provincia de Santa Fe, deberán presentar una nota con carácter de declaración jurada exponiendo dicha situación, comprometiéndose a que en caso de ser adjudicados procederán a dar de alta a la jurisdicción de Santa Fe.-

iv) Último balance certificado por Contador Público Nacional.-

v) Constancia o certificación de subsistencia de la inscripción registral y libre inhibición (medidas cautelares) extendida por el Registro Público de Comercio, en el caso de Sociedades comerciales.

vi) Certificado emitido por Registro de Procesos Universales del Tribunal del área jurisdiccional que corresponda al oferente sobre procesos concursales y/o quiebra.

vii) Certificado negativo expedido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (R.D.A.M.) de la Jurisdicción que corresponda al Licitante (en original o copia certificada), tanto para “Personas Físicas”, o “Personas Jurídicas”. Para el caso de “Personas Jurídicas”, deberá presentarse certificado de los miembros que integren los órganos de administración; para “Unión Transitoria de Empresa” (U.T.E.), de los miembros de los órganos de administración de las personas jurídicas que la componen. (Ley 11.945, Art. 2 inc. a. 1 y 2, y Decreto 1005/2006).Si el Licitante tuviera domicilio en otra provincia, tal certificado deberá ser expedido por el Registro de Deudores Alimentarios correspondiente al domicilio del titular o miembro directivo.

viii) Certificado habilitante para licitar otorgado por el Registro de Licitadores de la Empresa Provincial de la Energía de la Provincia de Santa Fe.

ix) Antecedentes de obras de similares características a la que se licita.-

x) Declaración Jurada según modelo SECCION VI.- ACLARACIONES SOBRE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

� Al momento de apertura de los sobres será motivo de inmediato rechazo de la oferta la falta de la siguiente documentación: Garantía de Mantenimiento de la Oferta, Formulario de Oferta y Planilla de Cotización. Para completar el resto de la documentación se establece un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de apertura de sobres.(Sección II – C Preparación de las Ofertas – Cláusula 10).-

� El Municipio se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento de la presente actuación información o aclaraciones al oferente sobre cualquier documentación presentada (Sección II – E Apertura y Evaluación de las Ofertas – Cláusula 25).-


SECCIÓN II INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES

A. INTRODUCCIÓN 1. Fuente de los recursos:

La financiación de la presente Obra se realizará con los Fondos provenientes de la Secretaria de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios de la Nación, en virtud del Convenio suscripto con la Municipalidad de Casilda y en acuerdo a los certificados de obra correspondientes como al cronograma de desembolsos establecido.

2. Licitantes 2.1. Un licitante no deberá presentar conflicto de interés por lo que no será elegible para

participar en la licitación ninguna empresa o afiliada de ésta que haya sido contratada por el Municipio o la Provincia para proporcionar servicios de asesoría respecto a la preparación del diseño, las especificaciones técnicas u otros documentos relacionados con este llamado a licitación.-

2.2 Una empresa pública es elegible solamente si puede demostrar: i) que goza de

autonomía jurídica y financiera, ii) que está administrada según el derecho comercial, y iii) que no está bajo la autoridad o la tutela de la Provincia.-

3. Consorcios (UTE) 3.1. Para esta Licitación está autorizada la presentación de propuestas en Consorcio de

dos o más personas/empresas.- 3.2. Las propuestas presentadas por un Consorcio deberán cumplir con los siguientes

requerimientos: a) Todos los integrantes deberán ser elegibles en los términos señalados en este

Pliego de Bases y Condiciones.- b) La propuesta y el Contrato, en caso de ser adjudicado, debe ser firmado en forma

que comprometa legalmente a todos los integrantes en forma solidaria.- c) Una copia del Acuerdo de Consorcio en que se establezca la participación de los

integrantes debe ser suministrado junto con la propuesta; en dicho acuerdo deberá establecerse el representante del Consorcio ante el Contratante para todos los efectos.-

d) Los integrantes del Consorcio no pueden ceder sus derechos en éste a terceros o a los otros miembros del Consorcio.-

e) Si las empresas al momento de la licitación no estuvieran constituidas en UTE, deberán presentar Acta de Acuerdo por la cual se comprometan a que en caso de resultar adjudicatarias, deberán antes de la firma del Contrato, constituirse en UTE según las normas del Código de Comercio.-


4. Costo de la licitación El Licitante sufragará todos los costos relacionados con la preparación y presentación

de su oferta, y la Municipalidad, en lo sucesivo denominada "Comitente o Contratante", no será responsable en caso alguno de dichos costos, cualquiera que sea la forma en que se realice la licitación o su resultado.-

5. Visita a la zona de la obra Se aconseja que el Licitante, bajo su exclusiva responsabilidad y a su propio riesgo,

visite e inspeccione la zona de la obra y sus alrededores y obtenga por si mismo toda la información que pueda necesaria para preparar la oferta y celebrar el contrato para la construcción de la obra. Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Licitante.-

B. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 6. Documentos de licitación 6.1. En los Documentos de Licitación constarán las obras a ejecutar, los procedimientos

de licitación y las condiciones contractuales. Además del Llamado a Licitación, los Documentos de Licitación incluyen los siguientes: Sección I Llamado a Licitación Pública Nacional y Resumen de la

documentación.- Sección II Instrucciones a los Licitantes.- Sección III Condiciones del Contrato.- Sección IV Lista de Cantidades y Plan de Inversión propuesto. Memoria

Técnica y Pliego de Especificaciones Técnicas.- Sección V Formulario de Oferta. Planilla de Cotización y Planilla de Análisis

de Precios por Ítem.- Sección VI Declaraciones Juradas.- Sección VII Formulario de Contrato.- Anexo I Cláusulas Adicionales.- Anexo II Planos de Obras.-

6.2. El Licitante deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones que figuren en los Documentos de Licitación, los cuales constituyen la única fuente de información para la preparación de la oferta. Si el Licitante omite suministrar toda la información requerida en los Documentos de Licitación o presenta una oferta que no se ajuste substancialmente y en todos sus aspectos a los mismos, la oferta será rechazada.-

6.3. Si se comprobase falsedad en la información contenida en la oferta del licitante, aún

después de la adjudicación, éste perderá todas las garantías, además de hacerse responsable por los daños y perjuicios que se derivasen de la situación, reservándose el mandante la facultad de poner término unilateralmente al Contrato, sin perjuicio de hacer valer otros derechos.-


7. Aclaraciones sobre los Documentos de Licitación

Cualquier posible Licitante que haya adquirido los Documentos de Licitación, puede solicitar aclaraciones sobre éstos, mediante comunicación dirigida al Contratante a través de telefax ó carta enviada a la dirección postal del Contratante, indicada en el Llamado a Licitación.- A todos los Licitantes que hayan recibido los Documentos de Licitación se les enviará copia escrita de las respuestas del Contratante, incluyendo una explicación de la consulta sin identificar su origen.-

8. Modificación de los Documentos de Licitación

8.1. El Contratante podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar los Documentos de Licitación mediante enmienda o circular, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un posible Licitante.-

8.2. Todos los Licitantes que adquirieron los Documentos de Licitación serán notificados

por escrito o mediante telefax, de las enmiendas; las cuales serán obligatorias para todos ellos.-

8.3. El Contratante tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la

presentación de ofertas a fin de dar a los posibles Licitantes tiempo razonable para tener en cuenta en la preparación de sus ofertas la enmienda de los Documentos de Licitación.-

C. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS 9. Idioma de la oferta

La oferta que prepare el Licitante y toda la correspondencia y documentos relativos a ella, deberá redactarse en español; en todo caso, cualquier material impreso que proporcione el Licitante podrá estar en otro idioma a condición de que vaya acompañado de una traducción al español de las partes pertinentes, la cual prevalecerá a los efectos de su interpretación.-

10. Documentos integrantes de la oferta 10.1. La oferta constará de los siguientes documentos:

(a) El Formulario de oferta y Planilla de Cotización, preparada de conformidad con las cláusulas 11, 12 y 13.-

(b) La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad a lo indicado en la

Sección I -Llamado a Licitación.-

(c) Constancia de haber adquirido el Pliego de Bases y Condiciones.-


(d) Documentos que acrediten que el Licitante está calificado para presentar ofertas y, en caso de que la suya fuese aceptada, para cumplir el Contrato, todos de conformidad con lo estipulado en la Cláusula 14.-

(e) Documentos constitutivos de la Propuesta Técnica de conformidad con lo estipulado en la Cláusula 15.-

10.2. La no presentación de la documentación correspondiente a los Inciso (a) y (b) de la

subcláusula anterior dará lugar al rechazo de la oferta en el momento de la apertura de la licitación.-

10.3. Para completar los incisos c),d), y e)de la presente cláusula se establece un plazo de cinco(5) días hábiles a partir de la fecha de apertura de sobres.-

11. Formulario de oferta 11.1. El Licitante llenará el Formulario de Oferta y la Planilla de cotización: de acuerdo a la

lista de cantidades (Sección IV – A) respetando el ordenamiento, cantidades y modelo de presentación de la Sección V - B e indicando precios unitarios y totales.-

11.2. En la preparación de la oferta los Licitantes deberán tener en cuenta las condiciones

de pago estipuladas en el Contrato. En ningún caso se aceptarán desviaciones en las condiciones de pago.-

12. Precios de la oferta 12.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las obras especificadas en la Sección IV – A. Conforme a la Lista de Cantidades con indicación de precios presentada por el Licitante

12.2. Para cada ítem especificado en la Lista de Cantidades el Licitante indicará el precio

unitario y los montos que resulten al multiplicar dicho precio por las cantidades especificadas en la Lista de Cantidades. El Contratante no pagará los rubros ejecutados para los cuales el Licitante no hubiera incluido precios o tarifas, por cuanto se considerarán comprendidos en los demás precios que figuran en la Lista de Cantidades.-

12.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el Contratista

en virtud del Contrato o por cualquier otra razón, a partir de treinta (30) días antes del vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas, deberán incluirse en el precio total de la oferta que presente el Licitante.-

13. Monedas en que se expresarán las ofertas

Los precios se expresarán exclusivamente en PESOS.- 14. Documentos que establezcan que el Licitante puede participar en la Licitación y

cumplir el Contrato:


14.1. Como parte de su oferta el Licitante presentará de ser requerido, de conformidad con lo solicitado en las cláusulas 10 de la presente Sección y 8 de la Sección I, documentos que acrediten en forma satisfactoria para el Contratante lo siguiente:

a) Que puede participar en la Licitación y cumplir el Contrato si su oferta fuese

aceptada acreditando su estado jurídico. En el caso en el caso de ser S.A. o S.R.L. deberá presentar copia certificada del Contrato Social con la Constancia de inscripción ante el Registro Público de Comercio; en el caso de ser unipersonal o sociedad de hecho (SH): adjuntar inscripción en monotributo o IVA e Ingresos Brutos. Si es una UTE, y está constituida, deberá acompañar el respectivo contrato de unión, con las firmas certificadas por escribano público, acompañando copias de las actas de directorio correspondiente, donde se autoriza la unión transitoria de empresas. Si las empresas al momento de la licitación no estuvieran constituidas en UTE, deberán presentar Acta de Acuerdo por la cual se comprometan a que en caso de resultar adjudicatarias, deberán antes de la firma del Contrato, constituirse en UTE según las normas del Código de Comercio.-

b) Que tiene la capacidad financiera, técnica y productiva necesaria para dar cumplimiento al Contrato: para lo cual adjuntará:

• Certificado Fiscal para contratar vigente a la fecha de apertura emitido por la AFIP de la empresa o persona física según corresponda e inscripción en monotributo o IVA (para unipersonales o sociedades de hecho).-

• Constancia de Cumplimiento Fiscal – Resolución General nº 019/2011 – emitido por la Administración Provincial de Impuestos. En el artículo 2º de dicha Resolución, aprueban el sistema informático denominado “SOLICITUD DE CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO FISCAL” pudiendo obtenerla vía web por la página de la Provincia.-

• Último balance certificado por Contador Público Nacional, correspondiente al último ejercicio cerrado antes de la fecha de apertura de la licitación y datos complementarios.-

• En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupación de colaboración empresaria, se calculará el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en función de los Estados Contables requeridos. Posteriormente se afectará dicho puntaje con el porcentaje de participación de la empresa en la UTE y la suma de los valores así obtenidos será el puntaje de la UTE en el rubro.-

• Constancia o Certificación de Subsistencia de la inscripción registral y libre inhibición (medidas cautelares) extendida por el Registro Público de Comercio, en el caso de Sociedades comerciales.-

• Certificado emitido por Registro de Procesos Universales del Tribunal del área jurisdiccional que corresponda a la empresa Licitante sobre procesos concursales y/o quiebra.-

• Certificado negativo expedido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (R.D.A.M.) de la Jurisdicción que corresponda al Licitante (en original o copia certificada), tanto para “Personas Físicas”, o “Personas Jurídicas”. Para el caso de “Personas Jurídicas”, deberá presentarse certificado de los


miembros que integren los órganos de administración; para “Unión Transitoria de Empresa” (U.T.E.), de los miembros de los órganos de administración de las personas jurídicas que la componen. (Ley 11.945, Art. 2 inc. a. 1 y 2, y Decreto 1005/2006).Si el Licitante tuviera domicilio en otra provincia, tal certificado deberá ser expedido por el Registro de Deudores Alimentarios correspondiente al domicilio del titular o miembro directivo.

• Certificado habilitante para licitar otorgado por el Registro de Proveedores de la Empresa Provincial de la Energía de la Provincia de Santa Fe.

• Capacidad Técnica de la Empresa Oferente:

EQUIPAMIENTO, INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS EXIGIDAS

• La Contratista presentará la lista de equipos que pondrá a disposición, indicando expresamente si dicho equipamiento es propio o arrendado.

• El Inspector designado realizará una inspección del equipamiento declarado por La Contratista. Todas las herramientas de trabajo y el equipamiento de Higiene y Seguridad deberán estar en óptimas condiciones.

• El MUNICIPIO junto con la E.P.E. S.F tendrá la potestad de aprobar o

rechazar el Equipo a su solo juicio, en función de la calidad y cantidad del mismo, y de acuerdo a la documentación presentada con la oferta, según se indica en el artículo siguiente.

• En caso de aprobarse el equipamiento ofrecido por La Contratista, y de ser

necesario la utilización de otros equipos o elementos que no estén incluidos en el listado antes indicado, La contratista estará obligada a adquirir o arrendar dichos equipos o elementos a los efectos de poder concretar la ejecución de las tareas objeto del presente pliego.

• Se deberá satisfacer las necesidades de simultaneidad de realización de

trabajos previstas en el plan de trabajos acordado.

• Para el cómputo del equipamiento mínimo se considera una cuadrilla formada por 4 agentes más el capataz. En caso de cuadrillas formadas por más personas, se deberá disponer de un conjunto completo de ropa y equipo de seguridad para cada agente. La presente Obra requerirá un mínimo de tres (3) cuadrillas.

• Por cada rubro adjudicado, La Contratista deberá disponer del

siguiente equipamiento mínimo:


EQUIPO BÁSICO DE SEGURIDAD.

• Ropa de trabajo 5

• Calzado de seguridad 5

• Casco de seguridad 5

• Guantes de cuero de vaqueta 5

• Guantes dieléctrico para maniobras (30 kV.) con guante de protección

mecánica 2

• Guantes dieléctrico para trabajo en B.T. (5 kV.) con guante de protección

mecánica 2

• Taburete aislante para maniobras 2

• Pértiga para maniobras acoplable de 6 metros (dos tramos de 3 m) 2

• Detector de tensión acoplable a pértiga (3 a 36 kV.) 2

• Detector de tensión visual y auditivo sin contacto para baja tensión. 2

• Equipo Cortocircuitador y Puesta a Tierra p/Líneas de MT c/Pértiga de 2

mts. 4

• Escalera dieléctrica tijera y extensible. Largo plegada = 5 metros. Largo

extendida = 8 metros. 2

• Escalera dieléctrica simple extensible. Largo plegada = 8 metros. Largo

extendida = 14 metros. 2

• Cinturón de Seguridad c/Pechera, Entrepierna y Cinto de Agarre c/Gancho

Doble Seguro 5

• Balizas de señalamiento 2

• Vallas de protección 2

HERRAMIENTAS DE TIRO

• Aparejo para tendido de líneas aéreas hasta 1250 kg. 4

• Aparejo para tendido de líneas aéreas hasta 2000 kg. 4

• Prensa tira cables (rana) para cable de 16 a 50 mm2 con mordazas de

bronce 4

• Prensa tira cables (rana) para cable de 50 a 95 mm2 con mordazas de

bronce 4

• Medias para tendido de conductor de 16 mm2 a 95 mm2 4


HERRAMIENTAS DE IZADO

• Aparejo triple para soga de 1/2"" 2

• Sogas de 20 mts. de largo 4

• Eslinga plana hasta 3000 kg. - coef. De seguridad 6 - IRAM 5378 2

• Morral de lona 4

HERRAMIENTAS PARA TRABAJO CON TIERRA

• Pala ancha 2

• Pala de punta 2

• Pala pocera de 1,3 mts. 2

• Pala pocera de 1,8 mts. 2

• Pisón 2

• Balde de albañil 6

• Cuchara de albañil 2

• Carretilla manual 2

HERRAMIENTAS VARIAS

• Cuñas de madera dura 0,6 x 0,25 x 0,15 12

• Roldana tendido de conductores con protección antidescarrilamiento 45

HERRAMIENTAS MANUALES

• Arco porta sierra 2

• Masa 2

• Matillo 2

• Cortafierro de acero tratado térmicamente 2

• Juego de llaves fijas 2

• Juego de destornilladores 2

• Llave ajustable 2

• Alicate universal (pinza) 2

• Alicate de corte oblicuo 2

• Sunchadora para fleje de acero inoxidable de 3/4 " con corte 2

• Fleje de acero inoxidable de 20 x 0,7 mm y hebillas 2


HERRAMIENTAS PARA PODA

• Serrucho manual 2

• Motosierra 2

• Tijera acoplable a pértiga para corte en altura 2

HERRAMIENTAS DE COMPRESIÓN

• Pinzas de identar a compresión 1

• Pinzas de compresión hidráulica 12 tn con juego de mordazas aptos para

manguitos y terminales hasta 240 mm21

Para casos particulares donde se requiera realizar trabajos de taller, etc., se podrá

solicitar a la Contratista que disponga de lo siguiente:

• Bobinas para cable.

• Compresor.

• Máquina para soldar eléctrica y/o oxiacetilénica.

• Hormigonera.

• Taller de herrería y electromecánica aptos para los montajes a realizar.

• Equipamiento completo de seguridad vial y peatonal (cintas de peligro,

conos demarcatorios fosforescentes, vallas identificadoras y advertencia).

.

A pedido de la Inspección, se deberá incorporar equipamiento si el déficit del citado

es motivo de atrasos.

VEHÍCULOS Y EQUIPO PESADO:

Deberán estar en perfectas condiciones para su uso, exigiéndose la correspondiente

inspección técnica vehicular obligatoria, comprobante de pago de patente hasta la última

cuota vencida, y los seguros correspondientes para su circulación en la vía pública.


PARA CADA RUBRO DEBERÁ PROVEERSE COMO MÍNIMO:

• Una camioneta tipo Pick Up para cada cuadrilla año 95 o posterior, con

disposición tal que cuando transporte personal, éste no viaje en el mismo

compartimiento con las herramientas. En caso de desperfecto mecánico de

los vehículos, serán inmediatamente reemplazados por otros similares.

• Un Camión con Grúa con capacidad superior a 6 tn y con canasto para

trabajos en altura de 10 (diez) metros de alcance mínimo. Se deberá

ajustar a los trabajos a realizar.

• Un Camión apto para el traslado de postes, columnas de Hº Aº y materiales

en general, o un acoplado de características similares para ser remolcado

con el camión grúa.

PRESENTACION DE DOCUMENTACION DE EQUIPAMIENTO MÍNIMO:

A los efectos de determinar la capacidad técnica en el análisis de preadjudicación se

deberá presentar en forma obligatoria con la oferta un Listado de herramientas y la

“Planilla de Vehículos Mínimos por cada Rubro Cotizado”, completando una por cada Rubro

cotizado, junto a la documentación que avale la disponibilidad del mismo en sus correctas

condiciones de uso según el siguiente detalle:

VEHÍCULOS LIVIANOS: Fotocopia del Título Automotor o cedula verde, fotocopia de la

última patente y comprobante de pago de la misma, fotocopia de la póliza de seguro

automotor, Inspección Técnica Vehicular actualizada.

VEHÍCULOS PESADOS: Equipos de Izaje (Grúas o Hidroelevadores con canasto):

Fotocopia del Título Automotor o cedula verde, fotocopia de la última patente y comprobante

de pago de la misma, fotocopia de la póliza de seguro automotor, Inspección Técnica

Vehicular actualizada.


Además los oferentes deberán presentar obligatoriamente junto con esta

documentación una dirección a efectos de que el Municipio pueda realizar una inspección de

los mismos

.

En caso de omisión de alguno de los requisitos anteriores, y de resultar el

oferente posible adjudicatario, la comisión de estudios deberá exigir su inmediato

cumplimiento. En caso contrario se procederá a desestimar la oferta.

ADJUDICACIÓN EN FUNCIÓN DEL EQUIPAMIENTO MINIMO:

El equipamiento mínimo no es excluyente, no obstante, el MUNICIPIO tendrá

especial consideración por las ofertas que cumplan con las exigencias de los

articulados inmediato anteriores, es decir, que provean para cada rubro un conjunto

de equipos totalmente independientes, y que además sean propios, sin perjuicio de

aprobar o rechazar dicho Equipo a su solo juicio, en función de la calidad del mismo.

� Antecedentes de obras de similares características a la que se licita: no menos

de dos (2), a tal fin deberá presentar un listado de obras concluidas en los últimos 10 años como contratista principal o subcontratista de los ítems de la presente licitación. Se consideraran obras similares a aquellas, que sean asimilable en su naturaleza y complejidad a la tipología de la obra objeto de la presente licitación, debiendo acreditar datos cuantificables (superficies, cómputos métricos, presupuesto, etc.) que puedan ameritar establecer una analogía con la obra que se licita. Los años se contarán desde las respectivas Actas de Recepción Provisorias (Obras Públicas) o certificación del comitente (Obras Privadas).-

15. Documentos que conforman la Propuesta Técnica.

15.1. Como parte de su oferta el Licitante entregará una Propuesta Técnica que contendrá una descripción de los métodos de trabajo, los equipos disponibles, personal técnico, plan de trabajos de trabajo y curva de inversiones, así como cualquier otra información adicional que el licitante incorpore para demostrar que puede cumplir adecuadamente los requisitos de la obra y completar la misma en el plazo previsto.-

15.2. Documentos a presentar en la Propuesta Técnica:


a) Análisis de precios de todos los ítems de acuerdo al modelo de la Sección V – B. En caso de considerarlo necesario, posterior a la apertura el Contratante podrá requerir las siguientes planillas:

• Valor horario de la mano de obra en cada categoría (cargas sociales, seguros, ART, aportes previsionales, presentismo, producción etc.).-

• Costos unitarios de los materiales, equipos y transporte.-

b) Memoria descriptiva sobre la ejecución de los trabajos y en base al plan de trabajos presentado.-

c) Plan de Trabajo y Curva de Inversiones: será como mínimo del tipo de barras con periodos mensuales y con una discriminación de ítems idéntica a las de la lista de cantidades. Se consignarán las incidencias mensuales parciales y totales de cada ítem y las inversiones consecuentes que generen.-

d) Equipos esenciales y materiales (lista de equipos que deberá tener disponible el Licitante para ejecutar el contrato ya sean propios o arrendados, como materiales para inicio de Obra –según detalle en artículo 14)

e) Equipos que deberá proveer la Empresa al Municipio una vez finalizado las Obras de la presente Licitación:

2 (dos) Equipos - Camión con grúas telescópicas - Tipo modelo T15000.

f) Designación expresa de un Representante Técnico matriculado, con formación terciaria o universitaria con incumbencia profesional de acuerdo a las características de obra a ejecutar. Adjuntar curriculum.-

15.3. A los efectos del comentario que ha de hacer de conformidad con la cláusula anterior,

el Licitante podrá incluir en su oferta otras especificaciones, a condición de que demuestre, en forma satisfactoria para el Contratante, que los sustitutos son, en lo sustancial, equivalentes o superiores a los que constan en el Pliego de Especificaciones Técnicas.-

16. Garantía de Mantenimiento de la Oferta 16.1. De conformidad con la cláusula 10, el Licitante suministrará como parte de su oferta

una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, por los montos especificados en la Sección I - Llamado a Licitación, cuya validez no sea menor a treinta (30) días posteriores a la fecha de validez de la oferta.-

16.2. La Garantía se exige para proteger al Contratante contra el riesgo de incumplimiento

por parte del Licitante que pudiera justificar la ejecución de la Garantía, conforme a la subcláusula 16.7.-


16.3 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta estará expresada en la misma moneda de la oferta y se presentará, a elección del Licitante, en una de las siguientes modalidades: a) fianza bancaria (o carta de crédito irrevocable emitida por un Banco establecido en

Argentina que el Licitante haya verificado previamente que es aceptable para el Contratante).-

b) póliza de seguro de caución emitida por una aseguradora aceptada por la Superintendencia de Seguros de la República Argentina.-

c) depósito en la cuenta bancaria especificada en la Sección I - Llamado a Licitación

o depósito en efectivo en el municipio. Esta Garantía no devengará intereses.-

d) cheque certificado, giro o transferencia bancaria a la orden del Municipio, tal como se indica en la Sección I - Llamado a Licitación. El cheque será depositado indefectiblemente en la cuenta de la Comuna.-

16.4. La oferta no acompañada por la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de

conformidad con las subcláusulas 16.1 y 16.3, será rechazada por el Contratante por no ajustarse a los Documentos de Licitación.-

16.5. Las Garantías correspondientes a las ofertas que no sean aceptadas serán

canceladas o devueltas una vez que el licitante adjudicatario haya firmado el Contrato o en su defecto a más tardar, treinta (30) días después de la expiración del plazo de validez de la oferta fijado por el Contratante conforme a la cláusula 17.-

16.6. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta que resulte aceptada será cancelada una

vez que el Licitante haya firmado el Contrato conforme a la cláusula 34 y suministrado la Garantía de Fiel Cumplimiento conforme a la cláusula 35.-

16.7. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta podrá ser ejecutada:

1) Si el Licitante retira su oferta en el período de validez estipulado por él en el Formulario de oferta;

2) En caso de que la oferta sea aceptada, si el Licitante:

a) no firma el Contrato de conformidad con la cláusula 33, o b) no suministra la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de conformidad con

la cláusula 35.- 17. Período de validez de la Oferta 17.1. La oferta tendrá validez por sesenta (60) días después de la fecha de apertura de

los sobres indicada por el Contratante conforme a la cláusula 23. La oferta cuyo período de validez sea más corto que el requerido será rechazado.-

17.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar que los Licitantes

extiendan el período de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas serán


hechas por escrito o telefax. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta prevista en la cláusula 16 también será prorrogada como corresponda. El Licitante podrá negarse a la solicitud sin por ello perder su Garantía de Mantenimiento de la Oferta. No obstante, si el período de validez de las ofertas se prorroga por más de sesenta (60) días con respecto a la fecha de validez inicial, y si el Contrato es a precio fijo (no está sujeto a reajuste de precios) el monto del Contrato será aumentado mediante la aplicación de un factor que se especificará en la solicitud de prórroga del período de validez de las ofertas.-

18. Formato y firma de la oferta 18.1. El Licitante preparará dos (2) ejemplares de la oferta, marcando con claridad el

"original" y la "copia" del documento. En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre la copia.-

18.2. El original y la copia de la oferta estarán firmados por el Licitante o por una o más

personas debidamente autorizadas para representarlo de acuerdo a lo señalado en la documentación presentada sobre existencia y representación legal y para obligarlo en virtud del Contrato. Esta autorización deberá constar en un poder escrito adjunto a la oferta. Todas las páginas de la oferta, excepto las que contengan material técnico o impreso no modificado, llevarán la firma de la persona o personas que firmen la oferta.-

18.3. La oferta no deberá contener textos entre líneas, raspaduras ni tachaduras, salvo

cuando fuere necesario para corregir errores del Licitante, en cuyo caso las correcciones deberán llevar las iniciales de la persona o personas que firmen la oferta. En caso contrario, las correcciones se entenderán como no escritas.-

D. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

19. Forma y presentación de las ofertas 19.1. El original y la copia del Formulario de Oferta, y la documentación general, serán

colocados cada uno en un sobre interior, y el conjunto en un sólo sobre exterior. Se sellará y marcará cada documentación como "ORIGINAL" y "COPIA" según corresponda.-

19.2. Los sobres interiores y exteriores estarán dirigidos al Contratante a la dirección

indicada en la Sección I - LLAMADO A LICITACIÓN, e indicarán:

MUNICIPALIDAD DE CASILDA DPTO. CASEROS

PROVINCIA DE SANTA FE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2015 -

"NO ABRIR ANTES DE LAS 11,00HS. DEL DÍA 01 DE 04 DE 2015.”


19.3 Además de la identificación requerida en la subcláusula 19.2, los sobres interiores deberán indicar el nombre y dirección del Licitante a efectos de que sea posible devolverle la oferta sin abrir en caso de ser declarada "tardía".-

19.4 Si el sobre exterior fuese entregado sin cerrar o sin las constancia requeridas en el

párrafo 19.2., o en el caso de entregar la oferta por correo, el Contratante no asumirá responsabilidad alguna en caso de que la oferta sea traspapelada o abierta prematuramente.-

20. Plazo para la presentación de ofertas 20.1. Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la dirección y plazos indicados

en la Sección I - Llamado a Licitación.- 20.2. El Contratante podrá, a su entera discreción, prorrogar el plazo para la presentación

de ofertas mediante enmienda de los Documentos de Licitación de conformidad con la cláusula 8, en cuyo caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los Licitantes anteriormente sujetos a plazo quedarán en lo sucesivo sujetos al nuevo plazo prorrogado.-

21. Ofertas tardías Las ofertas que reciba el Contratante, después del plazo establecido en la cláusula

20, serán devueltas al Licitante sin abrir.- 22. Modificación y retiro de ofertas 22.1. El Licitante podrá modificar o retirar la oferta una vez presentada, a condición de que

el Contratante reciba, antes de que venza el plazo fijado para la presentación, una notificación escrita de la modificación o el retiro de la oferta.-

22.2. La notificación de modificación o retiro de la oferta será preparada, sellada, marcada,

y enviada por el Oferente de conformidad con la cláusula 19. También podrá notificarse el retiro de la oferta mediante telex, telefax o cable cuyo caso deberá ser seguido de una confirmación por escrito franqueada, a más tardar, en la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de ofertas.-

22.3. Las ofertas no podrán ser modificadas una vez vencido el plazo para su

presentación.- 22.4. No se podrán retirar ofertas en el intervalo entre el vencimiento del plazo para la

presentación y la expiración del período de validez especificado por el Licitante en el Formulario de oferta. El Licitante que retire su oferta durante este intervalo perderá su Garantía de Mantenimiento de la Oferta.


E. APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 23. Apertura de las ofertas por el Contratante 23.1. El Contratante abrirá las ofertas en acto público en presencia de los representantes

de los Licitantes que deseen asistir, en el lugar, hora y fecha indicados en la Sección 1 - Llamado a Licitación. Los representantes de los Licitantes que asistan podrán firmar el Acta de Apertura al que se refiere la cláusula 23.3.-

23.2. En ocasión de la apertura de las ofertas se anunciarán los nombres de los Licitantes,

los precios, el monto total de cada una de ellas y de las ofertas alternativas (si las mismas se hubieran solicitado o se permitiera presentarlas), modificaciones y retiros de ofertas y la existencia o falta de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta necesaria, así como los demás pormenores que el Contratante, a su criterio, estime conveniente.-

23.3. El Contratante levantará un Acta de Apertura de las ofertas, en la que incluirá la

información que se dio a conocer a los asistentes a ese acto, de conformidad con lo estipulado en la subcláusula 23.2.-

23.4. Después de la apertura de las ofertas la información referente al examen,

clarificación, evaluación, comparación de las ofertas y las recomendaciones concernientes a la adjudicación del Contrato no será divulgada a los Licitantes o a otras personas que no estén vinculadas al proceso, hasta que se haya hecho el anuncio oficial de la adjudicación del Contrato al Licitante favorecido.-

24. Aclaración de Ofertas A fin de facilitar el examen, evaluación y comparación de ofertas, el Contratante

podrá, a su discreción, solicitar a un Licitante que aclare cualquier asunto concerniente a su oferta. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente se harán por escrito y no se pedirá, ofrecerá, ni permitirá cambios en el precio ni en los aspectos substanciales de la oferta.-

25. Examen preliminar 25.1. El Contratante examinará las ofertas para determinar si están completas, si hay

errores de cálculo, si se han suministrado las Garantías requeridas, si los documentos han sido debidamente firmados y si, en general, las ofertas están en orden.-

25.2. Los errores aritméticos serán rectificados de la siguiente manera:

a) Si existiere discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido. Si el Licitante no aceptare la corrección, su oferta será rechazada.-


b) Si existiere una discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras.-

c) El precio total rectificado de esta manera será considerado, a continuación, como el precio básico de la oferta.-

25.3. Antes de proceder a la evaluación detallada conforme a la cláusula 26, el Contratante

determinará si cada oferta se ajusta esencialmente a los Documentos de Licitación. A los fines de estas cláusulas, se considerará que una oferta se ajusta esencialmente a los Documentos de Licitación cuando responda, sin diferencias de importancia, a todas las estipulaciones y condiciones de dichos documentos. Para llegar a esta determinación, el Contratante se basará en los documentos que constituyan la propia oferta sin recurrir a factores externos.-

25.4. Si el Contratante determina que la oferta no se ajusta en lo esencial a los

Documentos de Licitación (Cláusulas 11, 14 y 15 de la presente Sección), la rechazará y el defecto no podrá ser subsanado con posterioridad por el Licitante.-

25.5. El Contratante podrá desestimar errores menores de forma o faltas de conformidad

con los Documentos de Licitación o irregularidades en una oferta a condición de que no se aparte significativamente de dichos documentos y de que con ello no se afecte la posición relativa de otro Licitante.-

25.6. El Contratante podrá solicitar la corrección o presentación de cualquier antecedente

de la oferta. La no presentación por parte del Licitante, en el plazo de tres días hábiles de lo solicitado será causal de rechazo de la oferta.-

26. Evaluación y comparación de las ofertas 26.1. Una vez que el Contratante haya determinado que las ofertas se ajustan

esencialmente a los Documentos de Licitación conforme a la cláusula 25, procederá a su evaluación y comparación.-

26.2. En la evaluación de las ofertas, el Contratante excluirá y no tendrá en cuenta ninguna

disposición sobre ajuste de precios que figure en la oferta.- 26.3. La evaluación y comparación de las ofertas, se hará en base a los precios unitarios

finales cotizados que incluirán todos los costos por materiales, mano de obra, gastos generales, conducción técnica, obrador (de ser necesario), maquinarias, agua y electricidad de obra etc. y todos los derechos e impuestos pagados o pagaderos nacionales, provinciales o municipales que correspondan (IVA Y otros).-

26.4 En la comparación de las ofertas se considerará como la más ventajosa a aquella que

habiendo cotizado la totalidad de los ítems o rubros que forman parte de la lista de los trabajos a ejecutar, de acuerdo a las especificaciones técnicas y cantidades solicitadas, resultare la de menor precio final total ofrecido.-


27. Contactos con el Contratante 27.1. Sujeto a lo dispuesto en la cláusula 24, los Licitantes no se pondrán en contacto con

el Contratante en relación a ningún aspecto concerniente a su oferta desde el momento de la apertura de las ofertas hasta el momento de la adjudicación del Contrato.-

27.2. Cualquier intento, por parte de un Licitante, de ejercer influencia sobre el Contratante

en la evaluación, comparación de ofertas o en su decisión sobre la adjudicación del Contrato podrá dar lugar al rechazo de su oferta.-

F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 28. Calificación posterior 28.1. En los casos en que no haya habido pre-calificación, el Contratante determinará, a su

satisfacción, si el Licitante seleccionado por haber presentado la oferta de menor costo evaluado está calificado para cumplir el Contrato en forma satisfactoria.-

28.2. En la determinación se tendrá en cuenta la capacidad financiera, técnica y de

producción del Licitante sobre la base del examen de pruebas documentales sobre sus calificaciones presentadas de conformidad con la cláusula 14 y otra información que el Contratante estime apropiada.-

28.3. Será requisito para la adjudicación del Contrato al Licitante que la determinación

antedicha del Contratante sea afirmativa. De ser negativa, quedará rechazada la oferta del Licitante y el Contratante tomará la siguiente oferta de menor costo evaluado a fin de determinar la capacidad de ese Licitante para cumplir satisfactoriamente el Contrato.-

29. Criterios para la adjudicación Sujeto a lo dispuesto en la cláusula 30, el Contratante adjudicará el Contrato al

Licitante cuya oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación y resulte con el costo evaluado más bajo, a condición además de que se haya determinado que ese Licitante esté calificado para cumplir satisfactoriamente el Contrato. Procediendo al comienzo de la ejecución de las Obras en un plazo no mayor de 48 hs de la firma del Contrato. (Cláusulas 14 y 15).-

30. Derecho del Contratante de modificar las cantidades al momento de la

adjudicación El Contratante se reserva el derecho de aumentar o disminuir al momento de adjudicar el Contrato las cantidades de los ítems o rubros indicadas en la lista correspondiente hasta en un veinte por ciento (20 %), sin que varíen los precios unitarios u otras estipulaciones y condiciones.-


31. Derecho del Contratante de aceptar o rechazar cualquier o todas las ofertas Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 29, el Contratante se reserva el derecho

de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como el de declarar desierta la licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación de un Contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna respecto del Licitante o los Licitantes afectados por esta decisión y sin tener la obligación de comunicar los motivos de ella.-

32. Notificación de la adjudicación 32.1. Antes de la expiración del período de validez de la oferta, el Contratante notificará al

Licitante seleccionado mediante carta certificada o telefax, seguido de confirmación por carta certificada, que su oferta ha sido aceptada.-

32.2. La notificación de la adjudicación constituirá el perfeccionamiento del Contrato.- 32.3. Una vez que el Licitante seleccionado haya suministrado la Garantía de Fiel

Cumplimiento del Contrato de conformidad con la cláusula 35, el Contratante notificará de inmediato a cada uno de los Licitantes no seleccionados que su oferta ha sido rechazada y cancelará las respectivas Garantías de Mantenimiento de la Oferta y las devolverá a los Licitantes no seleccionados, de conformidad con la cláusula 16.-

33. Firma del Contrato 33.1. Seguidamente a la notificación al Licitante seleccionado de que su oferta ha sido

aceptada, el Contratante le proporcionará el Formulario de Contrato incluido en los Documentos de Licitación, al cual se habrán incorporado todos los acuerdos entre las partes.-

33.2. Desde el momento que recibe el Contrato, el Licitante tendrá hasta 48 horas para

firmarlo, fecharlo, sellarlo y devolverlo al Contratante. Procediendo en un plazo igual al comienzo de los trabajos descriptos en el presente Pliego.

34. Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato 34.1. Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación de adjudicación, el

Licitante seleccionado suministrará una Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato estará expresada en la misma moneda de la oferta, y será equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total de la obra a ejecutar. Se presentará, a elección del Licitante, en una de las siguientes modalidades:

a) fianza bancaria (o carta de crédito irrevocable emitida por un Banco establecido en

Argentina que el Licitante haya verificado previamente que es aceptable para el Contratante).-



c) depósito en la cuenta indicada en Sección I - Llamado a licitación o depósito en sede del municipio. Esta Garantía no devengará intereses.-

d) cheque certificado, giro o transferencia bancaria a la orden del contratante, tal

como se indica en la Sección I - Llamado a Licitación. El cheque será depositado indefectiblemente en la cuenta del municipio.-

34.2. La circunstancia de que el Licitante adjudicatario no cumpla lo dispuesto en las

cláusulas 34 y 35 constituirá causa suficiente para la anulación de la adjudicación y la pérdida de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, en cuyo caso el Contratante podrá adjudicar el Contrato al Licitante cuya oferta evaluada sea la más baja después de la anulada, o llamar a una nueva licitación.-

34.3 En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual deberán ajustarse las garantías del contrato para restablecer el porcentaje de garantía original.-

35. Plazos. Salvo que se establezca expresamente lo contrario, todos los plazos fijados en el

presente Pliego serán computados en días corridos. Si la fecha indicada o el vencimiento de un plazo coincidieran con un día feriado o de asueto administrativo, se tomará el día hábil inmediato posterior.-


SECCIÓN III

CONDICIONES DEL CONTRATO A. DISPOSICIONES GENERALES 1. Definiciones: Aceptación: significa la fecha de formalización del Contrato una vez recibida por

el Contratista la Notificación de Adjudicación enviada por el Contratante.- La Lista de Cantidades consiste en un listado de ítem con unidad de medida y

cantidad para cada uno provista por el Contratante La Lista de Cantidades incluye las tareas de montaje, comprobación y puesta en marcha de las Obras o trabajos que deba ejecutar el Contratista.-

Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las Obras, certificada por el

Contratante.- Contrato es el contrato celebrado entre el Contratante y el Contratista.- Contratista es la Empresa, o Unión Transitoria de Empresas cuya oferta para la

ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.- Materiales son todos los suministros, incluyendo elementos consumibles comprados

por, o suministrados al Contratista para ser incorporados en las Obras, o consumidos durante la ejecución del Contrato.-

Período de Responsabilidad por Defectos o Garantía de Obra es el período en el

cual el contratista garantiza los trabajos ejecutados, haciéndose responsable de los defectos que se produzcan y corre a partir de la fecha de terminación.-

Planos Actualizados son planos suministrados por el Contratista a la Inspección Técnica, que muestran con precisión la Obra terminada y en el formato establecido por la Inspección Técnica.-

Días son días calendario y meses son meses calendario.- Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido completada conforme al

Contrato.- Contratante es la parte que emplea al Contratista para la ejecución de las Obras.- Inspección Técnica es un servicio técnico autorizado y/o dependiente del

Contratante, responsable de inspeccionar la ejecución de las Obras, administrar el Contrato, certificar los pagos que se adeuden al Contratista, emitir y valorar Variaciones del Contrato y conceder prórrogas de plazos.-


Equipos son las maquinarias y vehículos del Contratista que han sido trasladados transitoriamente a la Zona de Obras a fin de construir las Obras.-

Precio del Contrato es el precio del Contrato indicado en la aceptación por escrito de

la oferta por el Contratante.- Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha en que se prevé que el

Contratista debe terminar las Obras de acuerdo al plazo de obra establecido. Únicamente la Inspección de obra puede modificar esta fecha mediante la concesión de una prórroga, o de una orden de acelerar los trabajos.-

Planta es toda parte integral de las Obras que cumple una función mecánica, eléctrica

o electrónica.- Informes de Investigaciones de la Zona de Obras son los informes descriptivos y

explicativos, incluidos en los Documentos de Licitación, acerca de las condiciones de la superficie y subterráneas del terreno de la Zona de Obras.-

Fecha de Inicio, Es la fecha en la que el Contratista puede empezar los trabajos de

las Obras, y que no necesariamente coincide con ninguna de las fechas de toma de posesión de la Zona de Obras.-

Subcontratista es una empresa o UTE contratada por el Contratista para realizar

parte de los trabajos del contrato y que incluye trabajos en la Zona de Obras.- Obras provisionales son obras necesarias para la construcción o montaje de las

Obras, y que el contratista debe diseñar, construir, instalar y retirar.- Variación es toda instrucción impartida por la Inspección Técnica que modifica las

Obras.- Obras son aquellas que el Contratista debe construir, montar y entregar al

Contratante en virtud del Contrato y que se definen con mayor amplitud en las Especificaciones Técnicas y Planos.-

2. Interpretación: 2.1 Para la interpretación de estas Condiciones del Contrato debe tenerse en cuenta que

los términos en singular también se refieren al plural y viceversa. Los encabezamientos de las cláusulas no tienen significado por si mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se las defina específicamente. La Inspección Técnica proporcionará aclaraciones acerca de las Condiciones del Contrato.-

2.2 Los documentos que forman el Contrato se interpretarán de acuerdo al siguiente

orden de prelación: (1) la Oferta del Contratista;


(2) los Datos del Contrato;

(3) las Condiciones del Contrato;

(4) las Especificaciones;

(5) la Lista de Cantidades;

(6) los Planos; y

(7) todo otro documento que los Datos del Contrato indiquen que forma parte del

Contrato.

3. Ley Aplicable: Para los casos no previstos en el presente Pliego de Licitación, rige la Ley de Obras

Públicas Provincial Nº 5188, y toda la legislación provincial que le sea aplicable, y las leyes vigentes en la República Argentina.-

4. Decisiones de la Inspección Técnica: La Inspección Técnica decidirá de manera equitativa e imparcial las cuestiones que se

susciten entre el Contratante y el Contratista en relación con el Contrato.- 5. Delegación de Funciones: La Inspección Técnica podrá, notificando previamente al Contratista y al Contratante,

delegar todos sus deberes y responsabilidades en otras personas, excepto el Conciliador y, asimismo, cancelar cualquier delegación.-

6. Comunicaciones: Las comunicaciones cursadas entre las partes, a las que se hace referencia en las

Condiciones del Contrato, sólo surtirán efectos cuando sean efectuadas por escrito. Toda notificación surtirá efectos sólo cuando sea recibida.-

7. Subcontratistas: El Contratista podrá emplear subcontratistas con el permiso de la Inspección Técnica,

pero no podrá ceder el Contrato sin contar con la aprobación por escrito del Contratante. La subcontratación no altera las obligaciones del Contratista.-

8. Otros Contratistas El Contratista deberá cooperar y compartir la Zona de Obras con otros contratistas,

autoridades públicas, empresas de servicios públicos y el Contratante en los períodos especificados en el Programa de Otros Contratistas. El Contratista también deberá proporcionarles los medios y servicios que se describen en dicho programa. El Contratante podrá modificar la Lista de Otros Contratistas, y notificará al Contratista dicha modificación.-


9. Personal – Cumplimiento de la legislación previsional y laboral – Seguridad e Higiene y Accidentes de Trabajos

9.1 El Contratista deberá emplear personal adecuado y capacitado tanto para la ejecución

como para la conducción técnica de la obra.- 9.2 El Contratista estará obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislación

vigente en la República Argentina en materia laboral y previsional así como las que establezcan las convenciones de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que ello le ocasione están incluidas en su oferta. Deberá exhibir, cuando el Inspector de Obras lo requiera, todos los documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento.-

Los jornales abonados no serán inferiores a los establecidos por el Convenio Laboral, que rija para el gremio de la construcción, en la época de la ejecución de la obra. El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y previsionales serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes por intermedio del Contratante.-

9.3 Las Empresas contratistas deberán dar cumplimiento a todas las normativas vigentes

a la fecha de la licitación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación respecto a la Higiene y Seguridad en el Trabajo y a todas aquellas otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro. Deberá disponer los medios de seguridad que sean necesarios para evitar accidentes como consecuencia de la obra, siendo responsable de los mismos que le ocurran a su personal, haciendo suyas las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación vigente.- Antes de la iniciación de la obra, el Contratista deberá entregar el PROGRAMA ÚNICO DE SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA confeccionado por un profesional habilitado en Higiene y Seguridad, aprobado y firmado por la A.R.T. y por el Director Técnico de la Empresa adjudicataria, que cumpla con la legislación vigente y con lo que establezca la presente documentación licitatoria.- Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspección Técnica de la Obra solicitará a la Superioridad la aplicación de las sanciones que se estime pertinente, apercibimiento, multas y/o paralización de los trabajos en obra.-

9.4 Cuando la Inspección Técnica solicite al Contratista, indicando las causas que

motivan el pedido, la remoción de un miembro del personal o integrante de la fuerza laboral del Contratista, éste se ocupará de que dicha persona se retire de la Zona de Obras dentro de siete días y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el Contrato.-

10. Riesgos del Contratista: El contratista será responsable por todos los daños y/o perjuicios que ocasionare a

terceros por la ejecución de las obras. Correrán por cuenta del Contratista todos los riesgos de pérdidas o daños que sufran los bienes materiales y las lesiones o muerte de las personas que se produzcan durante el período de cumplimiento del Contrato o como consecuencia del mismo y que no constituyan riesgos de excepción. Por tal motivo deberá contratar un seguro de responsabilidad civil, debiendo presentar la


póliza correspondiente que cubra la totalidad del periodo de ejecución de la obra, antes del inicio de la misma.-

11. Riesgos del Contratante: Correrán por cuenta del Contratante los riesgos de excepción, que son los siguientes:

a) en la medida en que afecten directamente la ejecución de las Obras, los riesgos de guerra, hostilidades, invasiones, actos de enemigos extranjeros, rebelión, revolución, insurrección, golpe militar o usurpación del poder, guerra civil, motín, conmoción o alteración del orden, a menos que se limiten a los empleados del Contratista, y contaminación proveniente de cualquier combustible o desecho nuclear o explosivo tóxico radiactivo,(b) las circunstancias que se deban exclusivamente al diseño de las Obras que no haya sido diseñada por el Contratista.-

12. Seguros: 12.1 El Contratista deberá contratar seguros que aseguren al Contratista y al Contratante

para cubrir las siguientes eventualidades durante el período comprendido entre la Fecha de Iniciación y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos o del último Período de Corrección de Defectos, si éste fuera posterior:

(a) daños en los bienes de terceros ocasionados por actos u omisiones del

Contratista; (b)muerte o lesiones ocasionadas por actos u omisiones del Contratista:

(i) a cualquier persona autorizada para estar en la Zona de Obras; (ii) a terceros que no se encuentren en la Zona de Obras; y

(c) daños sufridos por las Obras y los materiales durante la construcción.- 12.2 El Contratista deberá proporcionar a la Inspección Técnica, para su aprobación, las

pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Iniciación especificada en los Datos del Contrato y más adelante, cada vez que la Inspección Técnica lo solicite. Dichos seguros deberán proporcionar compensación pagadera en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o perjuicio ocasionado.-

12.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante

podrá contratar por sí mismo los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de otros pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.-

12.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación de la Inspección

Técnica.- 12.5 Ambas partes deberán cumplir con las condiciones de las pólizas de seguro.-


13. Indemnizaciones: 13.1 Cada una de las partes será responsable y deberá mantener indemne a la otra por

toda pérdida, gasto y reclamo por pérdidas o daños y perjuicios sufridos por los bienes materiales, lesiones y muerte que se produzcan como consecuencia de sus propios actos u omisiones.-

13.2 La parte que reclama indemnización deberá adoptar todas las medidas razonables

para mitigar la pérdida o los daños y perjuicios que puedan producirse.- 13.3 El Contratista deberá mantener indemne al Contratante de todo reclamo por daños y

perjuicios que sean consecuencia del desplazamiento de sus equipos o de Obras Provisionales fuera de la Zona de Obras.-

14. Preguntas Acerca de los Datos del Contrato: 14.1 La Inspección Técnica responderá a eventuales preguntas sobre los Datos del

Contrato.- 15. Construcción de las Obras por el Contratista: 15.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad con las

Especificaciones Técnicas, planimetría y toda documentación técnica que forma parte de los Documentos de Licitación.-

16. Terminación de las Obras en la Fecha Prevista: 16.1 El Contratista podrá empezar las obras en la Fecha de Inicio y deberá ejecutarlas con

arreglo al Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones que hubiera presentado, de corresponder, con las actualizaciones que la Inspección Técnica hubiera aprobado y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación.-

17. Aprobación de las Obras Provisionales del Contratista: 17.1 El Contratista deberá proporcionar los planos y especificaciones de las Obras

Provisionales propuestas, a la Inspección Técnica, quien deberá aprobarlas si cumplen con las Especificaciones Técnicas y Planos.-

17.2 El Contratista será el responsable del diseño de las Obras Provisionales.- 17.3 La aprobación de la Inspección Técnica no alterará la responsabilidad del Contratista

con respecto al diseño de las Obras Provisionales.- 17.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones de terceros que sean necesarias

respecto del diseño de las Obras Provisionales.-


18. Condiciones de Seguridad: 18.1 El Contratista será responsable de las condiciones de seguridad del personal y de

todas las actividades que se desarrollen en la Zona de Obras en concordancia con la ley de higiene y seguridad vigentes aplicables a este tipo de obra.-

19. Posesión de la Zona de Obras e Inicio de Obras: 19.1 El Contratante entregará al Contratista la posesión de todas las partes de la Zona de

Obras al momento de la firma del Acta de Inicio de Obra. Si no se entregara la posesión de alguna parte, se postergará la fecha de inicio de la obra.-

19.2 A los diez (10) días de firmado el contrato, el Comitente y el Contratista efectuaran en

forma conjunta el replanteo total o parcial (según corresponda) de las obras, labrándose el acta respectiva. Extendida la primera acta de replanteo, El Contratista debe iniciar los trabajos dentro de los diez (10) días subsiguientes, bajo apercibimiento y penalidades que este pliego establezca. En caso de no ser necesario el replanteo, el plazo será de veinte (20) días desde la fecha de firma de contrato.-

20. Acceso a la Zona de Obras: 20.1 El Contratista deberá permitir a la Inspección Técnica, y a cualquier persona

autorizada por éste, el acceso a la zona de Obras y a todo lugar donde se estén realizando o se prevean realizar los trabajos relacionados con el Contrato.-

21. Instrucciones: 21.1 El Contratista deberá cumplir con todas las instrucciones de la Inspección Técnica

que se ajusten a la ley aplicable en el lugar de la Zona de Obras.- B. CONTROL DE PLAZOS 22. Plan de Trabajos e Inversiones: 22.1 Dentro del plazo establecido en los Datos del Contrato, el Contratista presentará a la

Inspección Técnica, para su aprobación, un Plan de Trabajos e Inversiones en el que consten los métodos, mecanismos, orden y cronología de las actividades relativas a las Obras.-

22.2 La actualización del plan mostrará los avances reales de cada actividad y sus efectos

sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades.-

22.3 El Contratista deberá presentar a la Inspección Técnica para aprobación un programa

de actividades actualizado, por lo menos con la periodicidad establecida en los Datos del Contrato. Si el Contratista no lo suministrara oportunamente, la Inspección Técnica podrá retener el monto especificado en los Datos del Contrato del certificado


de pago siguiente hasta el momento del primer pago que deba efectuarse después de la fecha en que se haya presentado el programa tardíamente.-

22.4 La aprobación del Plan de Trabajos e Inversiones por la Inspección Técnica no

deberá modificar de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista podrá revisar el programa y presentárselo nuevamente a la Inspección Técnica en cualquier momento. El programa revisado deberá contemplar los efectos de las Variaciones.-

25. Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación: 25.1 La Inspección Técnica deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación cuando se

produjera una Variación que hiciera imposible la Terminación de las Obras en la Fecha Prevista de Terminación sin que el Contratista tuviera que adoptar medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes que exigieran al Contratista incurrir en costos adicionales.-

25.2 La Inspección Técnica determinará si debe prorrogarse la fecha prevista de

terminación y por cuánto tiempo, dentro de los veintiún (21) días del momento en que el Contratista le solicitare una decisión sobre los efectos de una Variación y le proporcionare toda la información de respaldo. Si el Contratista no hubiere dado alerta anticipada acerca de alguna demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esta falta de cooperación no será considerada para determinar la nueva fecha prevista de terminación.-

26. Aceleración del Ritmo de Ejecución: 26.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de la Fecha

Prevista de Terminación, la Inspección Técnica deberá solicitar al Contratista propuestas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos. Si el Contratante las aceptara, la fecha prevista de terminación será modificada en consecuencia y confirmada por el Contratante y el Contratista.-

26.2 Si el Contratante aceptara las propuestas del Contratista para acelerar el ritmo de

ejecución de los trabajos, ellas se incorporarán al Contrato y se tratarán como Variaciones.-

27. Demoras Ordenadas por la Inspección de Obra: 27.1 La Inspección de Obra podrá ordenar al Contratista que demore la iniciación o el

avance de cualquier actividad relativa a las Obras.- 28. Reuniones de Administración de Obra: 28.1 Tanto la Inspección de Obra como el Contratista podrán solicitar a la otra parte la

asistencia a reuniones de administración de obra. El objetivo de dichas reuniones será revisar la programación de los trabajos pendientes y resolver asuntos planteados conforme al procedimiento de alerta temprana.-


28.2 La Inspección de Obra deberá llevar un registro de lo tratado en las reuniones de administración de obra y suministrar copias del mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a ella, la Inspección de Obra deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes, las respectivas obligaciones con respecto a las medidas que deban adoptarse.-

29. Aviso Anticipado Oportuno: 29.1 El Contratista deberá avisar a la Inspección de Obra lo antes posible acerca de

futuros eventos probables específicos o circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio del Contrato o demorar la ejecución de las Obras. La Inspección Técnica podrá solicitar que el Contratista entregue una estimación de los efectos esperados del hecho o circunstancia futuro en el Precio del Contrato y la Fecha de Terminación. El Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como sea razonablemente posible.-

29.2 El Contratista deberá colaborar con la Inspección de Obra en la preparación y

consideración de propuestas acerca de la manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan ser evitados o reducidos por alguno de los participantes en el trabajo y para ejecutar las instrucciones correspondientes que ordenare la Inspección de Obra.-

C. CONTROL DE CALIDAD 30. Identificación de los Defectos: La Inspección de obra deberá controlar el trabajo del Contratista y notificar los

defectos que encontrare. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. La Inspección de Obra podrá ordenar al Contratista que localice un defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que la Inspección considerare que puede tener algún defecto.-

31. Pruebas e Inspecciones: 31.1 El Contratante tendrán el derecho de inspeccionar la obra a fin de verificar su

conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas.- 31.2. El Contratante requerirá los siguientes procedimientos:

a) Inspección de obra, desde el comienzo hasta la finalización de la misma.- b) Pruebas y ensayos de los elementos, materiales, procedimientos etc. utilizados en

la obra.- 31.3. Las inspecciones y los ensayos se realizarán en toda la extensión de la obra y no

liberaran al Contratista de las garantías de obra. El Contratista proporcionará a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, sin cargo alguno para el Contratante.-


31.4 Si una parte ó toda la obra no se ajustara a las especificaciones técnicas solicitadas, podrá ser rechazarla y el Contratista deberá, sin cargo para el Contratante, demoler ó quitar las partes rechazadas y reemplazarlas de manera de cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.-

32. Plazo de Garantía de Obra. Corrección de defectos. Costo de reparaciones: 32.1 Salvo que se indique otra cosa el Contratista deberá ofrecer una garantía por los

trabajos ejecutados que permanecerá en vigencia durante doce (12) meses a partir de la fecha en que los trabajos hayan sido recibidos en todo o en parte por el Contratante.

32.2 La Inspección Técnica notificará al Contratista todos los defectos que ha constatado

en la obra antes de finalizado dicho periodo, que se inicia en la Fecha de Terminación según Acta de Recepción Provisoria.-

32.3 El Contratista deberá corregir la totalidad de los defectos antes de finalizado el Plazo

de Garantía.- 32.4 La Inspección Técnica deberá certificar que todos los defectos se encuentran

corregidos en la fecha de expiración del Plazo de Garantía.- 33. Defectos no corregidos después de la Fecha de Terminación: 33.1 La Inspección de Obra podrá hacer corregir un defecto por un tercero si el Contratista

no lo hubiera hecho dentro de los plazos acordados.- 33.2 La Inspección de Obra deberá notificar al Contratista por lo menos con quince (15)

días de anticipación que se propone hacer corregir el defecto por un tercero, y si el Contratista no lo corrigiera dentro de dicho período, la Inspección de Obra podrá proceder de acuerdo a lo notificado. El costo que ello importe será deducido del Precio del Contrato o del Fondo de Reparos.-

D. CONTROL DEL COSTO 34. Lista de Cantidades: 34.1 La Lista de Cantidades deberá contener los rubros o ítems correspondientes a la construcción, montaje, prueba y puesta en servicio de los trabajos que deba ejecutar el Contratista.- 34.2 La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le

paga por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado en la Lista de Cantidades.-


35. Modificación de la Lista de Cantidades: El Contratista deberá modificar la Lista de Cantidades, modificación que será

obligatoria para el Contratista, bajo las condiciones de la Cláusula 18 del Anexo con Cláusulas.-

36. Variaciones: 36.1 Todas las variaciones deberán incluirse en la Lista de Cantidades actualizadas

proporcionadas por el Contratista.- 36.2 Cuando la Inspección Técnica solicite una cotización para la ejecución de la Variación

el Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete (07) días de solicitada, o del período más prolongado que la Inspección Técnica hubiera determinado. La Inspección Técnica deberá analizar la cotización antes de que se ordene la Variación.-

36.3 Si la cotización del Contratista no fuere razonable, la Inspección Técnica podrá

ordenar ejecutar la Variación por un tercero y modificar el Precio del Contrato basado en la estimación de la Inspección Técnica de los efectos de la Variación sobre los costos del Contratista.-

36.4 Si la Inspección Técnica decide que la urgencia de la Variación no permite suministrar

y analizar una cotización para las Variaciones sin demorar los trabajos, no se proporcionará cotización alguna y la Variación se considerará como un Evento Compensable.-

36.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de los costos adicionales en que hubiera

incurrido y que podrían haberse evitado si él hubiese dado aviso anticipado oportuno.- 37. Anticipo Financiero:

37.1. No existe anticipo financiero de la presente Obra

38. Acopio Único de Materiales. 38.1 El Contratista podrá acopiar en obra, a resguardo total de las inclemencias climáticas

y bajo su total responsabilidad materiales que a continuación se detallan: Esta opción deberá explicitarla al formular su oferta según lo especificado en el Formulario de Cotización de la Obra.-


39. Certificados de Pago: 39.1 El Contratista deberá proporcionar a la Inspección Técnica liquidaciones mensuales

del valor estimado de los trabajos ejecutados menos los montos acumulados de certificados anteriores.-

39.2 La Inspección Técnica verificará las liquidaciones mensuales del Contratista y

certificará los montos que deben pagársele.- 39.3 La Inspección Técnica determinará el valor de los trabajos ejecutados.- 39.4 El valor de los trabajos ejecutados comprende el valor de los rubros terminados

comprendidos en la Lista de Cantidades.- 39.5 El valor de los trabajos terminados comprende la valoración de las Variaciones y los

Eventos Compensables y se ajustará para tomar en cuenta las deducciones por concepto de anticipos, acopios (de corresponder) y retenciones.-

39.6 La Inspección Técnica podrá excluir cualquier ítem incluido en un certificado anterior o

reducir la proporción de cualquier ítem que se hubiera incluido en un certificado anterior teniendo en cuenta información reciente.-

40. Pagos: El Contratante deberá pagar al Contratista los montos que la Inspección

Técnica hubiera aprobado dentro del plazo de treinta (30) días que se extiende a partir de la fecha de aprobación en la forma especificada en el Contrato por parte de la Secretaria de Obras Públicas de la Nación – Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

41. Impuestos: La Inspección Técnica deberá ajustar el Precio del Contrato si los impuestos

aplicables a este tipo de obra cambian en el período comprendido entre la fecha que sea Treinta (30) días anterior a la presentación de las ofertas para el Contrato y la fecha del último certificado de terminación. El ajuste se hará por el monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el precio del Contrato.-

42. Retenciones Fondos de Reparos: 42.1 El Contratante deberá retener en concepto de Fondo de Reparos, de cada pago que

se adeude al Contratista por certificado, el cinco (05 %) hasta la Recepción Definitiva de la totalidad de las Obras. Dicho monto podrá sustituirse mediante la presentación de una póliza de seguro de caución, de iguales características a las requeridas para la Garantía de Contrato.-


42.2 Si al terminar la totalidad de las obras existen defectos no corregidos por el Contratista, el Fondo de Reparos constituido se aplicará para cubrir la ejecución de la corrección de defectos establecidos. Al concluir el Plazo de Garantía y una vez que la Inspección de Obra haya certificado que se han corregido todos los defectos, se devolverá el saldo de lo retenido.-

43. Compensación por Liquidación de Daños y Perjuicios: 43.1 El Contratista deberá pagar al Contratante Compensación por Liquidación de Daños y

Perjuicios un monto determinado por cada día de demora respecto de la Fecha Prevista de Terminación (Ver Anexo I – Cláusulas Adicionales). El Contratante podrá deducir multas debidas a los pagos que se adeudaren al Contratista. Las obligaciones del Contratista no se verán afectadas por el pago de multas en materias ajenas a los efectos de la demora.-

43.2 Si después de abonadas las multas se prorrogará la Fecha Prevista de Terminación,

la Inspección Técnica deberá corregir los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de Liquidación de Daños, en el siguiente certificado de pago. Se deberán pagar intereses al Contratista sobre lo abonado en exceso, desde de la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en los Datos del Contrato.-

44. Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato: 44.1 El Contratista, a la firma del contrato, suministrará una Garantía de Fiel

Cumplimiento al Comitente por el monto equivalente al cinco (05 %) del monto del contrato. La validez de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato excederá en veintiocho (28) días la fecha de emisión del Certificado de Término de la Obra.-

44.2. El monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será pagadero al

Comitente como indemnización por las pérdidas que le ocasionare el incumplimiento por el Contratista de sus obligaciones contractuales.-

44.3. La Garantía de Fiel Cumplimiento se presentará en una de las siguientes maneras:

a) fianza bancaria (o carta de crédito irrevocable, emitida por un banco establecido en Argentina o en el exterior aceptable para el Comitente).-


c) depósito en la cuenta bancaria del municipio o depósito en efectivo en sede del municipio. Esta Garantía no devengará intereses.-

d) Cheque certificado, giro o transferencia bancaria a la orden del municipio licitante, tal como lo indica en la Sección I – Llamado a Licitación. El cheque certificado será depositado en un plazo no mayor de 48 hs de recibido.-

44.4 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será cancelada por el Comitente y devuelta al Contratista a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que el Contratista haya cumplido sus obligaciones contractuales.-


44.5 En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual por ampliaciones de obra, adicionales u obras imprevistas debidamente autorizadas por el Contratante, deberán reajustarse las garantías del contrato para reestablecer el porcentaje de garantía original.-

E. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 45. Terminación y Recepción de la Obra: 45.1 El plazo de ejecución de la obra contará a partir de la fecha de inicio o replanteo, por

lo que cuando El Contratista considere que ha concluido las obras podrá solicitar a la Inspección Técnica que verifique tal circunstancia. Si la Inspección Técnica considera que subsistieran defectos por corregir, podrá realizarse una Recepción Provisoria de la obra, labrando una Orden de Servicio con los defectos a ser corregidos por el Contratista, fijando un período de corrección. En caso de incumplimiento en dicho período, el Plazo de Garantía se contará a partir del cumplimiento de las observaciones.-

45.2. Cuando verifique que se han terminado las Obras y luego del Plazo de Garantía, la

Inspección Técnica deberá extender un Acta de Recepción Definitiva de Obra en el que dejará constancia de ello para el Contratista y el Comitente.-

45.3 El Comitente se hará cargo de la Zona de Obras y de las Obras dentro de los treinta

(30) días de la fecha en que la Inspección Técnica hubiera extendido el Certificado de Terminación de las Obras.-

45.4 Al momento de la Recepción Definitiva de la Obra el Contratista deberá entregar un

certificado de Inspección emitido por el Área correspondiente de la Municipalidad que acredite la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo a lo estipulado en el presente pliego.-

46. Planos y/o Manuales de Operación y Mantenimiento: Los planos conforme a obra, y los planos y/o manuales de operación y mantenimiento

actualizados, serán proporcionados por el Contratista en la fecha que le comunique el Inspector de Obra. Si el Contratista no proporcionara los mismos en la fecha estipulada o si no fueran satisfactorios para la Inspección Técnica, el Plazo de Garantía se contará a partir del total cumplimiento de los mismos y la aprobación del Inspector de Obra.-

47. Rescisión: 47.1 El Contratante o el Contratista podrán rescindir el Contrato si la otra parte incurriese

en incumplimiento grave del Contrato.- 47.2 Los incumplimientos fundamentales del contrato incluirán, pero no se limitarán, a los

siguientes:


(a) el Contratista suspende los trabajos por quince (15) días corridos cuando en el plan de trabajos vigente la suspensión no está prevista y sin la autorización de la Inspección de Obra;

(b) la Inspección de obra ordena al Contratista demorar el avance de las Obras

subsistiendo la orden por más de treinta (30) días corridos y; (c) el Contratante o el Contratista son declarados en quiebra o entraran en liquidación

por razones distintas de una reorganización o fusión; (d) el Contratante no paga al Contratista un pago certificado por la Inspección de obra,

dentro de los noventa (90) días corridos de la fecha de aprobación del certificado por parte de la SOP.

(e) la Inspección de obra notifica que no proceder a la corrección de un defecto

determinado constituye un caso de incumplimiento grave del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo dentro del período que la Inspección determinara razonable; y

(f) el Contratista no mantiene una garantía exigida.- 47.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notificara fehacientemente a la

Inspección Técnica acerca de un incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a las indicadas en la cláusula 47.2, la Inspección Técnica deberá determinar si el incumplimiento es grave o no.-

47.4 Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, el Contratante podrá rescindir el Contrato

por causas propias que impidan su cumplimiento del contrato.- 47.5 Si el Contrato fuere rescindido, el Contratista deberá suspender de inmediato los

trabajos, disponer las medidas de seguridad necesarias en la Zona de Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.-

48. Pagos Posteriores a la Rescisión: 48.1 Si se rescindiere el Contrato por incumplimiento del Contratista, la Inspección de Obra

deberá emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados y los materiales comprados por el Contratista menos los pagos recibidos por él hasta la fecha de emisión de este certificado. Si el monto total que se adeudara al Contratante excediere al monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del Contratante.-

48.2 Si el Contrato se rescindiere por causa del Contratante o por incumplimiento o

frustración del Contrato por el Contratante, la Inspección de obra deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, menos los pagos anticipados que hubiera recibido hasta la fecha de este certificado.-


49. Bienes Materiales: Todos los materiales que se encuentren en la Zona de Obras, la Planta, el Equipo, las

Obras Provisionales y las Obras, se considerarán de propiedad del Contratante si el Contrato se rescindiera por incumplimiento del Contrato por el Contratista.-

50. Notificaciones:

A efectos de toda notificación, las direcciones del Contratante y del Contratista serán las siguientes: Contratante: MUNICIPALIDAD DE CASILDA–DPTO.CASEROS - PROVINCIA DE SANTA FE - REPÚBLICA ARGENTINA Contratista: la indicada en el formulario de oferta.


SECCION IV – A LISTA DE CANTIDADES Y PLAN DE INVERSIONES PROPUESTO. RED AÉREA MEDIA TENSIÓN ITEM DESCRIPCION DEL MATERIAL A UTILIZAR Cantidad

1 Columna de H° A° 15,00/1800 42

2 Vinculo de H°A° para poste doble M.N. 169 17



5 Cruceta de H°A° para poste doble M.N. 525 b 29

6 Columna de H° A° 12,00/1200 42

7 Columna de H° A° 13,00/1200 118

8 Columna de H° A° 12,00/2400 22

9 Columna de H° A° 13,00/2400 20

10 Columna de H° A° 12,00/3000 1

11 Estribo para cruceta de H°A° M.N. 1013 3

12 Ojal ovalado con rotula M.N. 228 3

13 Bandeja de H°A° cerrada p/ seccionador a cuernos M.N. 119 c 42

14 Seccionador tripolar a cuernos p/ intemperie 15 kV 400A M.N. 252 a 42

15 Cruceta de H° A° de retención M.N. 155 con cáncamos 229

16 Tuerca Hexagonal de bronce de 1/2 " x 12 hilos 84

17 Gancho con rotula M.N. 173 378

18 Aislador M.N 12 690

19 Perno recto M.N. 414 609

20 Varillas preformadas p/conductor 95/15 AlAc M.N. 259 b 594

21 Atadura preformada M.N. 262b 594

22 Aislador M.N. 3c 609

23 Encaje con ojal M.N. 154 378

24 Grampa de retención M.N. 1016 378

25 Conjunto de jabalina M.N. 551 d 228

26 Esparrago de conexión M.N. 1101 b. 803

27 Hormigón elaborado para fundación (por m3) 588

28 Arandela elástica M.N. 32a 847

29 Arandela plana M.N. 30 1239

30 Grampa M.N. 187b 414

31 Cordón de acero M.N. 100a (por metro) 429

32 Grampa para líneas aéreas M.N. 203b 180

33 Cable de Al-Ac. 95/15 mm2 (por metro) 60000

34 Cable de Cu. desnudo de 35 mm2. (por metro) 1152

35 Soldadura cuproaluminotermica p/jabalina d=14,6 mm y cable 35 mm2 Cu. 17

36 Bulón M.N. 48 210

37 Terminal de Cu. de 35 mm2 M.N. 93 d 336


SECCION IV – A LISTA DE CANTIDADES Y PLAN DE INVERSIONES PROPUESTO. RED SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN

38 Descargador autovalvula de 12 Kv. 5 KA. 3

39 Seccionador unipolar cuchilla intemperie 13,2 Kv 400 A tipo loadbuster 6

40 Perfil normal "U" N° 10 - largo 2,5 mts 6

41 Abrazadera M.N. 178 r =155 2

42 Tilla M.N. 513a 8

43 Bulón M.N. 49 8

44 Brazo M.N. 41 4

45 Abrazadera M.N. 104b 2

46 Bulón M.N. 48 4

47 Conjunto terminal contraible para cable subterráneo 1x120 mm2 intemperie 13,2 Kv 3

48 Soporte para fusible M.N. 330 2

49 Abrazadera M.N. 104c 4

50 Caño de A°G° 4" - Largo 6 mts. 2

51 Soldadura cuproaluminotermica p/jabalina d=14,6 mm y cable 35 mm2 Cu. 4

52 Terminal de Cu. de 35 mm2 M.N. 93 d 6



55 Terminal de Cu. de 50 mm2 M.N. 93 e 15

56 Conector para lineas aéreas M.N. 203b 6

57 Terminal de Cu. de 70 mm2 M.N. 93 f 3

58 Conjunto de jabalina M.N. 551 d 4

59 Terminal para cable 50/8 AlAc 3

60 Cable subterráneo de Cu. XLPE s = 120 mm2 con pantalla electroestatica de Cu. s = 70 mm2 para 13,2 Kv (por metro)

450

61 Malla de seguridad (por metro) 90

62 Ladrillos comunes 740

63 Arena (por m3) 7


SECCION IV – A LISTA DE CANTIDADES Y PLAN DE INVERSIONES PROPUESTO. PUESTO AÉREO DE TRANSFORMACIÓN

64 Columna de H° A° 10,00/1200 17

65 Cruceta de H° A° para plataforma M.N. 540 17

66 Cruceta de H° A° para plataforma partida M.N. 541 17

67 Perfil normal "U" N° 14 (80 x 46 x 6 mm) - largo 3 m 34

68 Perfil normal "U" N° 8 (140 x 60 mm) - largo 3 m 51

69 Chapa cuadrada M.N. 84 136

70 Apoya escalera M.N. 335 a. 17

71 Aislador M.N. 3a 51

72 Manguera Flexible 1" (por metro)

73 Tilla M.N. 509 68

74 Arandela elástica M.N. 32 a. 68

75 Bulón M.N. 55 68

76 Bulón M.N. 56 68

77 Bulón M.N. 60 204

78 Bulón M.N. 48 34

79 Perno recto M.N. 411r 51

80 Tuerca hexagonal de bronce de 1/2 " x 12 hilos 136

81 Grampa para lineas aéreas M.N. 203 b 102


83 Descargador autovalvula de 12 Kv. 5 KA. 51

84 Hormigón elaborado para fundación (por m3) 29

85 Seccionador fusible M.N. 245 51

86 Terminal de Cu. de 35 mm2 M.N. 93 d. 136

87 Conjunto de jabalina acoplable M.N. 551 e. 17

88 Espárrago de conexión M.N. 1101 c 34

89 Arandela plana M.N 30 136

90 Ménsula M.N. 118 34

91 Brazo M.N. 45 34

92 Perfil "L" de 50x50 mm e = 4,75 mm (largo 3 mts.) 17

93 Seccionador fusible M.N. 239 204

94 Cartucho fusible NH de 200 A. 204

95 Terminal de Cu. de 120 mm2 476

96 Conductor Cu. 120 mm2. aislado KLPE- vaina extra PVC. (por metro) 680

97 Transformador 13,2/0,400-0,231 Kv 250 KVA 17


ACLARACIONES:

• Sobre estos valores, se elabora el Plan de Trabajo y el Cronograma de Inversiones, admitiéndose una variación del 20 % de diferencia mensual en más o en menos del valor fijado en la propuesta, (banda de 40 % - 20% en más o 20% en menos) en los diferentes meses, por lo que el Licitante debe adecuar sus certificaciones mensuales a estos valores.

DESCRIPCION Ejecución pozos/ columnas/Cableado

1º MES

2º MES

3º MES

4º MES

5º MES

6º MES

7º MES

% de Inversión 40 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % % acumulado 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %


SECCIÓN IV – B ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA LINEAS AEREAS DE MEDIA TENSION

ARTICULO 1 - Trabajos a realizar .

1-1: Comprenderán: Limpieza del terreno y poda de árboles en los lugares que se requiera;

replanteo de las líneas y subestaciones; construcción de todas las bases, armado de las

estructuras y subestaciones; colocación de crucetas y ménsulas para todos los postes,

estructuras o subestaciones, colocación de pernos y/o herrajes para aisladores y morsetería,

izado de postes, verticalización y empotramiento en sus respectivas bases, colocación de

riendas, tendido, templado y ejecución de ataduras de conductores y colocación de

dispositivos guardaboleadoras, tendido, templado y amarrado de hilo de guardia en líneas,

ejecución de tierras en postes y su conexión a la armadura del mismo, ejecución de tierra

hasta la primera napa de agua y/o hincado de jabalinas de Cu con alma de acero, su

conexión a los descargadores o a la cuba del transformador y herrajes de la subestación no

sometidos a tensión, mediante soldaduras cuproaluminotérmicas, identificación de postes y

de conexiones a tierra, colocación de seccionadores, bandejas correspondientes y

mecanismo de accionamiento, montaje de pararrayos, fusibles de media y baja tensión,

construcción de antenas de media y baja tensión, montaje de transformadores, colocación

de herrajes, todo otro trabajo que fuera necesario realizar para que las líneas y/o

subestaciones se hallen en condiciones de entrar inmediatamente en servicio y los

designados especialmente en cláusulas siguientes (se incluirán bayonetas, o grapas

basculantes para hilo de guardia y dispositivos guardanidos en líneas empernadas de.


ARTÍCULO 2 - Replanteo de la Obra

2-1: La Empresa gestionará los permisos de paso en los terrenos o propiedades afectadas.

Todo cruce de vías férreas, autopistas o rutas nacionales o provinciales no podrá ser

iniciado antes de contarse con la respectiva aprobación de las autoridades competentes.

2-2: El trazado de la línea en zonas urbanas será coincidente con la línea de árboles. La

determinación de la misma se hará de acuerdo con la comuna de la jurisdicción

correspondiente. La ubicación de los elementos a emplazar será tal que no se produzcan

interferencias con futuros pavimentos, cordones, aceras, líneas de edificación, líneas

telefónicas, telegráficas, de baja tensión, de audio frecuencias de T.V., cables coaxiles, de

otras líneas de media tensión, además no obstaculizar desagües o canales, toda vez que

esto sea previsible.

2-3: Las estacas que se utilicen para el replanteo serán de madera dura, de sección

rectangular, de dimensiones de 6 cm x 4 cm aproximadamente y de largo no menor que 30

cm. Llevarán grabadas a fuego la numeración correlativa en lugar visible.

Se colocará una estaca por cada poste simple. Para los dobles se colocarán tres estacas:

una central, pintada de rojo y las dos adyacentes a 2,5m de la anterior, ubicadas en la

proyección de la línea en los casos de postes de retención o, en la bisectriz del ángulo para

el caso de columnas de desvío.

ARTÍCULO 3 - Plan de Trabajos 3-1: Previamente a la iniciación de la obra y conforme al cronograma de obra, el Contratista

presentará un programa de trabajo, que seguirá un orden lógico y deberá ser aprobado por

la Inspección. Dicho plan no podrá ser alterado sin previa autorización de la última.

ARTÍCULO 4 - Provisión de Materiales y Equipos 4-1: El Municipio proveerá únicamente los materiales indicados en el Pliego de

Especificaciones Técnicas Particulares en depósitos y horarios indicados en el mismo.


Los materiales que entrega el Municipio deberán ser revisados por el oferente antes de

cotizar, porque en caso de resultar adjudicatario deberá tomar a su cargo las tareas de

ordenamiento necesarias, tales como rebobinado de conductores, si correspondiera, etc.

Los trabajos de carga de depósitos, transporte y descarga de materiales en los lugares de

emplazamiento serán por cuenta del Contratista, quien deberá contar con los elementos,

herramientas y accesorios adecuados para realizar correctamente dichas operaciones.

4-2: Los materiales que deban ser devueltos al Municipio, se entregará en los lugares que

determine la Inspección. El material recuperado será catalogado y listo para estibar. Los

conductores retirados se devolverán bobinados, indicándose peso, sección y longitudes.

Las columnas deberán ser devueltas enteras con su longitud primitiva sin ménsulas ni

vínculos de unión, limpias y libres de todo otro material.

4-3: El Contratista deberá proveer, los materiales indicados en el P.E.T., cemento, arena del

Río Paraná, piedra partida, cal, agua de construcción, abrazaderas, herrajes, equipos y

herramientas de trabajo, carteles de señalización, estacas, baldosas y mosaicos etc.,

transporte de todos los materiales, equipos y herramientas hasta los lugares de utilización o

emplazamiento, mano de obra, personal de vigilancia, transporte del personal que emplee y

todo otro material no especificado en el P.E.T. que sea necesario para la puesta en servicio

definitivo de las obras.

Los materiales y demás provisiones deberán ser de primera calidad no permitiéndose el

ingreso a obra ni al depósito próximo a la misma, de materiales y equipos que no reúnan los

requisitos anteriores.

4-4: El Contratista deberá proveer los medios de transporte, las herramientas y los equipos

necesarios para la ejecución completa de la obra, debiendo ser los mismos apropiados y

hallarse en buenas condiciones de uso.

4-5: El Contratista será el único responsable por el cuidado de sus equipos y herramientas,

no admitiendo el Municipio. reclamos por pérdidas, extravíos, sustracciones, desgaste o

rotura.


ARTÍCULO 5 - Dosaje y Calidad del Hormigón 5-1: Se empleará para bases un dosaje 1:3:5 (cemento, arena gruesa del Río Paraná, piedra

partida de 1 a 3 cm). El cemento no presentará signos de endurecimiento, no admitiéndose

su tamizado total o parcial.

La arena y la piedra deberán estar libres de impurezas. La piedra, además tendrá

granulometría adecuada.

5-2: El batido del hormigón, cuando se empleen medios mecánicos, deberá hacerse como

mínimo durante 2 minutos, sin exceso de agua. Si el batido fuera manual deberá hacerse

hasta lograr la íntima mezcla de componentes. No deberá transcurrir más de 5 minutos entre

la preparación de cada pastón y su empleo definitivo, excepto que en su transporte se lo

bata adecuadamente.

5-3: De cada hormigonado de base doble y de aquellas simples que determine el Inspector

se harán probetas reglamentarias, las cuales ensayadas a los 28 días darán una resistencia

a la compresión no inferior a 160 Kg/cm2. (Los ensayos se harán en la Facultad de Ciencias

Exactas e Ingeniería de la U.N.R. o en la Facultad Regional Rosario de la U.T.N., por cuenta

y cargo del Contratista).

Si este límite no fuera superado el Contratista quedará obligado a demoler la obra ejecutada

con ese hormigón y reconstruirla hasta lograr dicho resultado. En caso contrario la obra no

será recepcionada.

Si transcurridos 5 días de la notificación el Contratista se negase a la reconstrucción, el

Municipio. podrá hacerlo por su cuenta o contratarla con terceros, descontando al Contratista

el costo de los trabajos.

5-4: Para la fijación de vínculos, crucetas y ménsulas de hormigón se empleará el dosaje

1:1:1 (cemento portland, arena gruesa y piedra partida fina). Para el empotramiento de las

columnas dobles en sus bases se emplearán iguales materiales en dosaje 1:2:3; la

terminación del trabajo de fijación de vínculos y crucetas se hará con toda prolijidad

empleando adecuados encofrados. No se admitirán restos de papel, bolsa o madera luego

del desencofrado, debiendo quedar las superficies lisas y compactas.


5-5: Con 24 horas de anticipación a cada hormigonado el Contratista notificará de ello al

Inspector de Obra, sin cuya aprobación previa no podrá hormigonarse. En caso contrario el

Inspector podrá disponer la demolición de la obra que fuera asi ejecutada.

5-6: No podrá someterse a esfuerzo ninguna base y estructura antes de transcurridos 7 días

desde la fecha en que se hubiese hormigonado la misma o parte de ella, salvo que se

hubiese empleado cemento de alta resistencia inicial.

5-7: En los casos en que se encuentre agua al realizar las excavaciones o que existan

filtraciones se procederá a extraerla mediante bombeo antes de ejecutar el hormigonado.

En las zonas bajas, expuestas a inundaciones se procederá con preferencia a completar las

bases dobles y el empotramiento de postes dobles y simples antes que el resto de los

trabajos no expuestos a estas contingencias.

ARTÍCULO 6 - Normas Generales de Trabajo 6-1: Colocación de crucetas, ménsulas, bayonetas, aisladores, abrazaderas y herrajes: En

los postes simples estos accesorios se colocarán previamente al izamiento, como así

también los dispositivos guardanidos y las conexiones eléctricas de los pernos de aisladores

a la tuerca de tierra de la armadura. La puesta a tierra de los pernos de aisladores se hará

por debajo de la cruceta, con cable de acero MN 100 que en caso de postes de eucalipto se

fijará a estos con grapas U colocadas cada metro y se unirá a la jabalina y pernos con

terminal tipo bandera y bulón adecuados, ambos de hierro galvanizado.

En los casos que eventualmente no pueda localizarse esta última se procederá a colocar

interiormente al poste un conductor de Cu de 35mm2, el que irá conectado a la jabalina

correspondiente.

Las abrazaderas y herrajes, serán galvanizados por inmersión y responderán a Norma NIME

3025, no permitiéndose su modificación, perforado, aserrado, limado o plegado una vez

galvanizados.

El montaje debe realizarse guardando las normas que imponen la técnica y el buen arte.

Durante el tendido no se exigirá a las estructuras y crucetas, esfuerzos superiores a aquellos

para los cuales fueron diseñados debiéndose arriendar con acuerdo de la Inspección de

Obras si fuera necesario.


El encrucetado de las estructuras de suspensión deberá realizarse en el suelo.

Para el montaje de cadena de aisladores se deberán tener las precauciones siguientes:

- Los aisladores deben estar limpios.

- Para remover el barro, grasa, suciedad y otras sustancias extrañas debe usarse lana de

acero y estopa.

- Las partes metálicas deben estar libres de contaminación notable.

- Se deben evitar dobladuras o tensiones en las rótulas de los aisladores.

- Los herrajes y otros accesorios deben ser manipulados de modo de impedir su contacto

con la tierra.

- Imperfecciones o capas pobres en el galvanizado de los herrajes, que sean determinadas

por la Inspección, inhabilitarán su uso; estas piezas se reemplazarán por herrajes nuevos.

6-2: Colocación de Jabalinas de Puesta a Tierra: Se colocarán una por cada poste simple y

dos por cada poste doble.

Al hincarlas se protegerá la cabeza de la jabalina con un tarugo de madera dura a los

efectos de no dañar la misma.

Las jabalinas se ubicarán al lado del poste, en la proyección de la línea y quedarán

enterradas de modo que la parte mas alta quede como mínimo a 30 cm por debajo de la

superficie del terreno.

Se señalizará en cada poste con pintura el lado donde se halle la conexión a tierra.

Las jabalinas a utilizarse serán de acero recubiertas de Cu, material normal MN 551a. ó b.

6-3: Tendido de Conductores: Una vez que se hallen emplazados todos los postes y

estructuras correspondientes a un tramo cuya longitud determine la Inspección y no antes de

transcurridos 7 días desde que se hubiera hormigonado la última base de columnas, el

Contratista podrá proceder al tendido de conductores cuya clase y sección homologados por

la E.P.E.El orden de ejecución será el determinado por el Inspector previamente y se

realizará haciendo correr el conductor sobre roldanas adecuadas sin permitir que el mismo

roce sobre superficies que pudieran dañarlas usando para ello elementos de tracción y

frenado adecuados. Cada oferente indicará el procedimiento de tendido que propone utilizar

describiendo sucesivamente las etapas que lo componen y su ordenamiento. Además,

detallará el equipo con que ejecutará el procedimiento propuesto debiendo indicar si ese

equipo es de su propiedad. El procedimiento propuesto deberá garantizar el respeto de las


tensiones mecánicas que resultan en las tablas de tendidos de conductores y las siguientes

condiciones:

a) La tracción sobre el cable no debe sobrepasar en ningún caso las tensiones mecánicas

admisibles ni provocar tiros indebidos sobre las estructuras de soportes.

b) El manipuleo no debe producir daños mecánicos, marcas o magulladuras al cable ni a los

aparatos y/o herramientas utilizadas.

c) Los anclajes provisorios deben hacerse por medios indirectos o auxiliares, sin que

produzcan compresiones fuertes o dobleces al cable.

d) La Empresa adjudicataria deberá presentar para su aprobación, las tablas de tendido,

tiros y flechas para todos los vanos, de cinco en cinco grados Celsius (Centígrados) entre

las temperaturas de cero grado y la máxima correspondiente a la zona, las que aplicará

para el tendido de los conductores.

La Inspección de Obra verificará las condiciones del tendido con el incremento porcentual

que halla aprobado y admitiendo una tolerancia de + - 3mm siempre que se mantengan las

distancias mínimas de tierra u otras instalaciones y la distancia entre conductores.

Los valores de tensiones máximas de conductores, aprobados por las Normas, se refieren a

los cables después de un período de asentamiento por lo que el tendido deberá tener en

cuenta esta circunstancia efectuándose a valores ligeramente superiores a aquellos.

Para permitir la disipación de la energía de torsión inicial del conductor, deberá ser dejado

en las roldanas por los menos 48 horas después de dar la flecha, antes de ajustarlos con las

grapas en forma definitiva.

La temperatura del conductor se tomará con un termómetro de precisión por analogía de un

chicote de conductor; cuya parte central debe ser retirada con una longitud de un metro y el

termómetro insertarse en este espacio, además debe colgar totalmente expuesta al sol 3,5m

sobre el nivel del suelo; la temperatura obtenida, una vez que se estabiliza la lectura del

termómetro debe usarse para esa flecha. La flecha será medida preferentemente con

teodolito.


Sujeto a la aprobación de la Inspección., el Contratista podrá emplear otros métodos para

control de flechas. Serán realizados en un vano por tramo y para todos los vanos que

excedan del vano normal.

Tan pronto como sea posible se deberá repetir la operación de medir nuevamente las

flechas para controlar si sus valores son correctos, y el resultado del chequeo junto a los

valores iniciales, entregarlos a la Inspección de Obra.

Las tablas de flechas deberán ser presentadas para controlarse por método de impulso y

teodolito.

Los puentes entre aisladores de retención deberán colocarse de forma tal que se logren

como mínimo las distancias eléctricas requeridas en la línea.

Toda la operación del tendido debe realizarse sin menoscabo de la seguridad del personal y

del público.

Durante toda la operación del tendido, es decir, desde que se comienza, los cables deberán

estar permanentemente a tierra en los puntos aprobados por la Inspección de Obra.

La Contratista deberá proveer e instalar todas las estructuras de protección requeridas para

cruzar sobre líneas de transporte de energía eléctrica o de comunicación, ferrocarril, rutas,

autopistas, etc., y para la protección del conductor. Todas las estructuras de protección

deben ser adecuadamente rígidas para resistir los esfuerzos a los que estarán sujetos.

6-4: Empalme de Conductores: Hasta 50mm2 de sección los empalmes se efectuarán con

manguito de torsión. Para secciones mayores serán de compresión en el caso de Al-Ac.

Para Cu se usarán los manguitos normalizados.

Para empalmes de cables de acero se usuará el empalme coaxil tipo "RAGANO" de

MORSELA o similar.

Cuando haya aisladores cadena, los empalmes se harán en el cuello muerto.

Cuando se empalmen conductores de Al-Al o de Al-Ac, se usará grasa inhibidora

antioxidante tipo "ALUCONEX" y grapas bimetálicas cuando se conecten elementos de Cu y

Al entre sí.

6-5: Retenciones: En líneas de 13,2 kV de Cu, las retenciones se harán usando gancho MN

173, dos aisladores MN 12 o 3 MN 11 a rótula, un encaje ojo MN 154, una horquilla terminal

MN 221 y una grapa MN 190.


Cuando se trate de líneas de Al ó de Al-Ac se utilizará grapas de anclaje tipo empernado

según CN-6 para Al y tipo MR-2 o MR-3 de MORSELA o similar para Al-Ac que reemplaza la

función de los MN 221 y MN 190 de las líneas de Cu.

Para el caso de conductores de Al-Al y Al-Ac, se deberá utilizar grapas de retención

provistas de chapas de asiento

de aluminio maleable de 1mm de espesor, a fin de no dañar los conductores.

6-6: Identificación de Postes: El Contratista identificará cada poste de la línea con

numeración correlativa mediante pintura sintética negra.

Se utilizaran plantillas de chapa para estampar la numeración. En las estructuras dobles se

agregara la letra A o R según se trate de poste ángulo o retención.

Se marcará en forma precisa y clara en cada poste el lugar de la toma de tierra. La

numeración de postes será visible desde el camino público adyacente.

ARTÍCULO 7 - Cláusulas Especiales de Trabajo 7-1: Al tender conductores el Contratista evitará efectuar interrupciones prolongadas sobre

calles y caminos públicos. Adoptará en todos los casos medidas adecuadas para evitar que

personas o vehículos sufran accidentes como consecuencia de tales interrupciones, como

así también para que los cables no sean deteriorados. Toda vez que éstos se hallen sobre el

nivel del suelo pero a una altura menor de 5m dispondrá la presencia de un hombre con

bandera roja en el lugar, cuya misión será interrumpir el tránsito y hacer las

correspondientes indicaciones.

No podrán quedar conductores a altura menor que la indicada sin esta medida de seguridad

en ningún caso, no admitiéndose como razones la existencia de señales sobre carteles,

escaso tránsito, aflojamiento imprevisto de soportes, etc. etc.

7-2: En toda oportunidad que se requiera la poda de árboles la remoción de obstáculos

pertenecientes a propiedades privadas o afectación de las mismas, el Contratista no

procederá a ello sin previa autorización de los respectivos propietarios. Esta autorización

será obtenida por el Contratista.

Una vez cumplido este requisito el Contratista realizará los trabajos cuidando de no

excederse en lo que se hubiera concedido.


Si esto no fuera cumplido el Contratista será único responsable por todos aquellos daños

cometidos, liberándose el Municipio de toda responsabilidad. Se interpretarán como tales,

además, la poda que no se hiciera de acuerdo con las normas en la materia, el tronchado

incontrolado o innecesario de árboles, la destrucción de sembrados superando lo

imprescindible, etc. etc.

La poda de árboles se hará teniendo en cuenta que las distancias entre partes con tensión y

ramas más próximas no será inferior a 2,5m. Dichas distancias serán verificadas en el

momento de recibirse la obra.

7-3: El Contratista deberá verificar antes de emplear cada material o accesorio

entregado por el Municipio, que se encuentre en buenas condiciones. No reconocerá

el Municipio. ningún costo adicional por reemplazo de elementos averiados o

materiales defectuosos, salvo que tal anormalidad no se hubiera podido observar con

anterioridad.

7-4: El Contratista no procederá a excavar más bases que aquellas que pueda terminar en el

día. En caso contrario deberá dejar tapados los pozos correspondientes, en forma tal que no

sea posible la caída de personas, animales o vehículos, agregando una baliza por cada

base, que se mantendrá encendida durante las horas necesarias.

7-5: El Contratista será único responsable por el cuidado de los materiales que se le

entreguen y por los que suministre, como así también por las herramientas y equipos de su

propiedad. Todo material de propiedad del Municipio. que le fuera sustraído o resultare

averiado deberá ser reemplazo por otro similar y de calidad no inferior. Ello no dará derecho

a prórroga en el plazo de entrega de la obra.

7-6: Toda vez que sea necesario tener un fraguado rápido del hormigón, se empleará

cemento de alta resistencia inicial, aprobada. No se admitirá el empleo de aceleradores de

fraguado.

7-7: Los materiales suministrados por el Municipio. que sean sobrantes deberán ser

devueltos en los almacenes donde fueron retirados, clasificados, limpios y estibados. La


tierra, ramas de árboles, escombros y otros sobrantes no aprovechables a criterio de la

Inspección, serán transportados por el Contratista a vaciaderos públicos.

7-8: Previamente a la ejecución de ataduras y realización de empalmes el Contratista hará

muestras de los mismos ante el Inspector de Obra, quien deberá dar su aprobación. Las

protecciones contra nidos y boleadoras se realizarán de acuerdo a croquis adjuntos.

7-9: Los trabajos de conexión de las nuevas líneas con las existentes se harán, previa

autorización del Inspector de Obra, en los días que ésta lo establezca. Igual procedimiento

se adoptará al hacerse cruces sobre líneas en servicio.


ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

PARA SUBESTACIONES TRANSFORMADORAS AEREAS

ARTICULO 1 - Trabajos a realizar

1-1: Comprenderán: Limpieza del terreno y poda de árboles en los lugares que se requiera;

replanteo de las líneas y subestaciones; construcción de todas las bases, armado de las

estructuras; colocación de crucetas y ménsulas para todos los postes, estructuras,

colocación de pernos y/o herrajes para aisladores y morsetería, izado de postes,

verticalización y empotramiento en sus respectivas bases, colocación de riendas,

tendido, templado y ejecución de ataduras de conductores y colocación de dispositivos

guardaboleadoras, tendido, templado y amarrado de hilo de guardia en líneas de 33 kV,

ejecución de tierras en postes y su conexión a la armadura del mismo, ejecución de

tierra con jabalinas de Cu con alma de acero y su conexión a los descargadores o a la

cuba del transformador y herrajes de la subestación no sometidos a tensión, mediante

soldadura cuproaluminotérmica, identificación de postes y de conexiones a tierra,

colocación de seccionadores, bandejas correspondientes y mecanismo de

accionamiento, montaje de pararrayos, fusibles de media y baja tensión, construcción de

antenas de media y baja tensión, montaje de transformadores, colocación de herrajes,

todo otro trabajo que fuera necesario realizar para que las subestaciones se hallen en

condiciones de entrar inmediatamente en servicio y los designados especialmente en

cláusulas siguientes.-

ARTÍCULO 2 - Replanteo de la Obra

2-1: El Contratista gestionará los permisos de paso en los terrenos o propiedades afectadas.

Los trabajos no podrán ser iniciados antes de contarse con la respectiva autorización de

las autoridades competentes.-

2-2: La ubicación de las subestaciones en zonas urbanas será coincidente con la línea de

árboles. La determinación de la misma se hará de acuerdo con la comuna de la

jurisdicción correspondiente. La ubicación de los elementos a emplazar será tal que no

se produzcan interferencias con futuros pavimentos, cordones, aceras, líneas de


edificación, líneas telefónicas, telegráficas, de baja tensión, de audio frecuencias, de

T.V., cables coaxiles, con líneas de media tensión, además no debe obstaculizar

desagües o canales, toda vez que esto sea previsible.-

2-3: Las estacas que se utilicen para el replanteo serán de madera dura, de sección

rectangular, de dimensiones de 6 cm x 4 cm aproximadamente y de largo no menor que

30 cm. Se colocará una estaca por cada poste simple. Para los dobles se colocarán tres

estacas: una central, pintada de rojo y las dos adyacentes a 2,5 m de la anterior,

ubicadas en la proyección de la línea.-

ARTÍCULO 3 - Plan de Trabajos 3-1: Previamente a la iniciación de la obra y conforme al cronograma de obra, el Contratista

presentará un programa de trabajo, que seguirá un orden lógico y deberá ser aprobado

por la Inspección. Dicho plan no podrá ser alterado sin previa autorización de la

Inspección.

ARTÍCULO 4 - Provisión de Materiales y Equipos 4-1:El Municipio proveerá únicamente los materiales indicados en el Pliego de

Especificaciones Técnicas Particulares en depósitos y horarios indicados en el mismo.-

Los materiales que entrega el Municipio., deberán ser revisados por el oferente antes de

cotizar, porque en caso de resultar adjudicatario deberá tomar a su cargo las tareas de

ordenamiento necesarias, tales como rebobinado de conductores, si correspondiera,

etc.-Los trabajos de carga en depósitos, transporte y descarga de materiales en los

lugares de emplazamiento serán por cuenta del Contratista, quien deberá contar con los

elementos, herramientas y accesorios adecuados para realizar correctamente dichas

operaciones.-

4-2: Los materiales que deban ser devueltos al Municipio. se entregarán en los lugares

indicados oportunamente por la Inspección. El material recuperado será catalogado y

listo para estibar. Las columnas deberán ser devueltas enteras con su longitud primitiva

sin ménsulas ni vínculos de unión, limpios y libres de todo otro material.-


4-3: El Contratista deberá proveer, los materiales normalizados y/o homologados por la

E.P.E. S.F.; cemento, arena del Río Paraná, piedra partida cal, agua de construcción,

abrazaderas, herrajes, equipos y herramientas de trabajo, carteles de señalización,

estacas, baldosas y mosaicos etc., transporte de todos los materiales, equipos y

herramientas hasta los lugares de utilización o emplazamiento, mano de obra, personal

de vigilancia, transporte del personal que emplee y todo otro material no especificado en

el Pliego. que sea necesario para la puesta en servicio definitivo de las obras.-

Los materiales y demás provisiones deberán ser de primera calidad no permitiéndose el

ingreso a obra ni al depósito próximo a la misma, de materiales y equipos que no reúnan

los requisitos anteriores.-

4-4: El Contratista deberá proveer los medios de transporte, las herramientas y los equipos

necesarios para la ejecución completa de la obra, debiendo ser los mismos apropiados y

hallarse en buenas condiciones de uso.-

4-5: El Contratista será el único responsable por el cuidado de sus equipos y herramientas,

no admitiendo el Municipio. reclamos por pérdidas, extravíos, sustracciones, desgaste o

rotura.-

ARTÍCULO 5 - Dosaje y Calidad del Hormigón

5-1: Se empleará para bases un dosaje 1:3:5 (cemento, arena gruesa del Río Paraná, piedra

partida de 1 a 3 cm). El cemento no presentará signos de endurecimiento, no

admitiéndose su tamizado total o parcial.

La arena y la piedra deberán estar libres de impurezas. La piedra, además tendrá

granulometría adecuada.-

5-2: El batido del hormigón, cuando se empleen medios mecánicos, deberá hacerse como

mínimo durante 2 minutos, sin exceso de agua. Si el batido fuera manual deberá hacerse

hasta lograr la íntima mezcla de componentes. No deberá transcurrir más de 5 minutos

entre la preparación de cada pastón y su empleo definitivo, excepto que en su transporte

se lo bata adecuadamente.-


5-3: De cada hormigonado de base doble y de aquellas simples que determine el Inspector

se harán probetas reglamentarias, las cuales ensayadas a los 28 días darán una

resistencia a la compresión no inferior a 160 Kg/cm2.(los ensayos se harán en la

Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería de la U.N.R. o en la Facultad Regional

Rosario de la U.T.N., por cuenta y cargo del Contratista).

Si este límite no fuera superado el Contratista quedará obligado a demoler la obra

ejecutada con ese hormigón y reconstruirla hasta lograr dicho resultado. En caso

contrario la obra no será recepcionada.

Si transcurridos 5 días de la notificación el Contratista se negase a la reconstrucción, la

el Municipio podrá hacerlo por su cuenta o contratarla con terceros, descontando al

Contratista el costo de los trabajos.-

5-4: Para la fijación de vínculos, crucetas y ménsulas de hormigón se empleará el dosaje

1:1:1 (cemento portland, arena gruesa y piedra partida fina). Para el empotramiento de

las columnas dobles en sus bases se emplearán iguales materiales en dosaje 1:2:3; la

terminación del trabajo de fijación de vínculos y crucetas se hará con toda prolijidad

empleando adecuados encofrados. No se admitirán restos de papel, bolsa o madera

luego del desencofrado, debiendo quedar las superficies lisas y compactas.-

5-5: Con 24 horas de anticipación a cada hormigonado el Contratista notificará de ello al

Inspector de Obra, sin cuya aprobación previa no podrá hormigonarse. En caso contrario

el Inspector podrá disponer la demolición de la obra que fuera así ejecutada.-

5-6: No podrá someterse a esfuerzo ninguna base y estructura antes de transcurridos 7 días

desde la fecha en que se hubiese hormigonado la misma o parte de ella, salvo que se

hubiese empleado cemento de alta resistencia inicial.-

5-7: En los casos en que se encuentre agua al realizar las excavaciones o que existan

filtraciones se procederá a extraerla mediante bombeo antes de ejecutar el

hormigonado.-

En las zonas bajas, expuestas a inundaciones se procederá con preferencia a completar

las bases dobles y el empotramiento de postes dobles y simples antes que el resto de

los trabajos no expuestos a estas contingencias.-


ARTÍCULO 6 - Normas Generales de Trabajo 6-1: Colocación de crucetas, ménsulas, bayonetas, aisladores, abrazaderas y herrajes: En

los postes simples estos accesorios se colocarán previamente al izamiento, como así

también los dispositivos guardanidos y las conexiones eléctricas de los pernos de

aisladores a la tuerca de tierra de la armadura. La puesta a tierra de los pernos de

aisladores se hará por debajo de la cruceta, con cable de acero MN 100.-

Las abrazaderas y herrajes, serán galvanizados por inmersión y responderán a Norma

NIME 3025, no permitiéndose su modificación, perforado, aserrado, limado o plegado

una vez galvanizados.-

6-2: Señalización de puesta a tierra: Se señalizará en cada poste con pintura el lado donde

se halle la conexión a tierra.-

6-3: Tomas a tierra: Se ejecutarán dos tomas a tierra; una para pararrayos y otra para neutro

del transformador y todos los elementos metálicos que no deben tener tensión. Las

conexiones las ejecutará el Contratista con cable desnudo de Cu de 50 mm2 de sección,

debiendo conectarse a las jabalinas mediante soldadura cupro-aluminotérmica, dentro de

cámaras de registro según plano D-765.-

Las jabalinas serán provistas por el Contratista y serán de acero recubiertas de Cu de

5/8" de diámetro y 6m de longitud total en dos tramos acoplables de 3 m cada uno. La

resistencia eléctrica deberá ser menor de 1 Ohm.-

6-4: Los cables de conexión a tierra se pintarán de color negro con dos manos de esmalte

sintético y serán mantenidas en su posición mediante abrazaderas convenientemente

espaciadas.-

6-5: Estructuras de Hormigón Armado: Las columnas una vez emplazadas en su base y

sometidas a las cargas que deban soportar presentarán sus respectivos ejes

perfectamente vertical sin necesidad de soportes adicionales.-


La plataforma para el transformador como así también los restantes vínculos entre

columnas deberán quedar perfectamente horizontales y rígidamente unidos a las

columnas mediante hormigón de granulado fino.-

ARTÍCULO 7 - Cláusulas Especiales de Trabajo

7-1: Durante el montaje de la S.E.T.A. el Contratista evitará interrupciones prolongadas

sobre calles y caminos pùblicos.-

Adoptará en todos los casos medidas adecuadas para evitar que personas o vehículos

sufran accidentes como consecuencia de tales interrupciones.-

7-2: En toda oportunidad que se requiera la poda de árboles la remoción de obstáculos

pertenecientes a propiedades privadas o afectación de las mismas, el Contratista no

procederá a ello sin previa autorización de los respectivos propietarios. Esta autorización

será obtenida por el Contratista.-

Una vez cumplido este requisito el Contratista realizará los trabajos cuidando de no

excederse en lo que se hubiera concedido.

Si esto no fuera cumplido el Contratista será único responsable por todos aquellos daños

cometidos, liberándose al Municipio. de toda responsabilidad. Se interpretarán como

tales, además, la poda que no se hiciera de acuerdo con las normas en la materia, el

tronchado incontrolado o innecesario de árboles, etc.-

La poda de árboles se hará teniendo en cuenta que las distancias entre partes con

tensión y ramas más próximas no será inferior a 2,5 m. Dichas distancias serán

verificadas en el momento de recibirse la obra.-

7-3: El Contratista deberá verificar antes de emplear cada material o accesorio entregado

por el Municipio., que se encuentre en buenas condiciones. No reconocerá el Municipio.

Ningún costo adicional por reemplazo de elementos averiados o materiales defectuosos,

salvo que tal anormalidad no se hubiera podido observar con anterioridad.-

7-4: El Contratista no procederá a excavar más bases que aquellas que pueda terminar en el

día. En caso contrario deberá dejar tapados los pozos correspondientes, en forma tal

que no sea posible la caída de personas, animales o vehículos, agregando una baliza

por cada base, que se mantendrá encendida durante las horas necesarias.-


7-5: El Contratista será único responsable por el cuidado de los materiales que se le

entreguen y por los que suministre, como así también por las herramientas y equipos de

su propiedad. Todo material de propiedad del Municipio. que le fuera sustraído o

resultare averiado deberá ser reemplazado por otro similar y de calidad no inferior. Ello

no dará derecho a prórroga en el plazo de entrega de la obra.-

7-6: Toda vez que sea necesario tener un fraguado rápido del hormigón, se empleará

cemento de alta resistencia inicial aprobado. No se admitirá el empleo de aceleradores

de fraguado.-

7-7: Los materiales suministrados por el Municipio. que sean sobrantes deberán ser

devueltos en los almacenes donde fueron retirados, clasificados, limpios y estibados. La

tierra, ramas de árboles, escombros y otros sobrantes no aprovechables a criterio de la

Inspección, serán transportados por el Contratista a vaciaderos públicos.-

7-8: Los trabajos de conexión a las líneas existentes se harán previa autorización del

Inspector de Obra en los días que éste lo establezca.-


ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LINEAS AEREAS DE MEDIA TENSION

Todas las maniobras sobre las instalaciones, tanto sean de apertura como de

cierre, estarán únicamente en la responsabilidad del personal de la E.P.E.S.F. El

Contratista no está facultado para realizar de por sí ningún tipo de operación y/o

maniobra sobre las instalaciones de la EPE. Lo que será tramitado por la Inspección

de Obra.

El responsable designado por la Empresa Provincial de la Energía en forma

conjunta con la Inspección de Obra, podrá llamar telefónicamente al Representante de

La Contratista en cualquier horario, para convocar a la misma a realizar los trabajos

objeto de la contratación en caso de avería de instalaciones que requieran reparación

de emergencia. La Contratista deberá responder obligatoriamente a cualquier llamado.

Para ello, se utilizará inicialmente el Número de teléfono celular, en caso de no lograr

comunicación, se intentará con los números de teléfono fijo o fax.


SECCIÓN V - A FORMULARIO DE OFERTA

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL JUAN CARLOS BACALINI S/D

Ref.: Licitación Pública Nacional Nº 03/2015 Estimado Señor:

Luego de haber examinado los Documentos de Licitación, de los cuales confirmamos

recibo por la presente, los suscriptos ofrecemos ejecutar la obra

………………………………………………………………………………… de conformidad con

dichos documentos, por la suma de Pesos.........................

……………………………………………………($……….........) de acuerdo a la Lista de Precios

que se adjunta a la presente oferta y que forma parte integrante de ella.-

Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a la entrega de la obra especificados en

la SECCIÓN IV – A dentro de los ……… días siguientes a la fecha de inicio de la Obra.-

Si nuestra oferta es aceptada, contrataremos una garantía por el cinco por ciento (05 %) del

total del valor del Contrato para asegurar el debido cumplimiento del mismo.-

Convenimos en mantener nuestra oferta por un período de................................. (...) días a

partir de la fecha fijada para la apertura de ofertas, según la cláusula 17 de las Instrucciones

a los Licitantes; la oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de

que expire el período indicado.-

Aceptamos la jurisdicción judicial de la provincia de Santa Fe y la jurisdicción administrativa

previa que corresponde por ser la provincia persona de derecho público, renunciando

expresamente a la competencia de los Tribunales Federales.-

Esta oferta junto con su aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación,

constituirá un Contrato obligatorio hasta que se prepare y firme un Contrato formal.-

Entendemos que Uds. no están obligados a aceptar la más baja ni ninguna otra de las

ofertas que reciban.-

........................, ..... de ...........de 2015-.-

………….......................................................................... Firma - Responsable autorizado

Adjuntar pode


SECCIÓN V - B PLANILLA DE COTIZACION


LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2015

OBRA: “RED AEREA DE MEDIA TENSIÓN”

Nombre del Oferente:

Ítem Descripción Unidad Cantidad Precio

Unitario Precio Total

Inc. %

00

01

02

03

04

05

TOTAL ( $)

…………........................., ..... de ...........de 2015.-

DESIGNACIÓN REPRESENTANTE TECNICO:.............................................................

…........................................................................... Firma del responsable autorizado

Referencias y nota: (*) Precio unitario, incluido material y mano de obra. (En caso de discrepancia entre el precio unitario y el total, prevalecerá el precio unitario) (**) I.V.A. y otros impuestos, pagaderos en caso que el Contrato sea adjudicado correspondiente al precio unitario. Indicar alícuota aplicada.


SECCIÓN V - B PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS


LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 03/2015

OBRA: “RED AEREA DE MEDIA TENSIÓN”

Item Nº :

Unidad: Precios a:

Rend.:

Precio N° Designación y especificación Unidad Cantidad Unitario

Subtotal Total

Materiales

Subtotal Mano de Obra Mano de Obra

Subtotal Materiales Transporte

Subtotal transporte

Amortización de equipos Subtotal Amortización

Reparaciones y repuestos Subtotal reparaciones y repuestos

Combustibles y Lubricantes Subtotal Combustibles y Lubricantes TOTAL COSTO-COSTO

Gastos generales

Beneficios

Gastos impositivos

TOTAL PRECIO ADOPTADO DEL ITEM $/un


SECCIÓN VI – DECLARACIÓN JURADA

a cumplimentar por el oferente

DENOMINACION y/o APELLIDO y NOMBRE:........................................................................................ DOMICILIO: .................................................................................... TE – FAX: ....................................... LOCALIDAD:..................................................... C.P.: ............ PROVINCIA: .................................. I.- IMPUESTOS NACIONALES: N° CUIT:.................................... Condiciones: a) Impuesto a las Ganancias:(*) INSCRIPTO / NO INSCRIPTO / EXENTO b) IVA (*) RESP. INSCRIPTO / RESP. NO INSCRIPTO / EXENTO c) ALICUOTA IVA-RESPONSABLE INSCRIPTO: ....................................... d) MONOTRIBUTO: (*) INSCRIPTO / NO INSCRIPTO II.-IMPUESTOS PROVINCIALES: INGRESOS BRUTOS: (*) INSCRIPTO / NO INSCRIPTO / EXENTO. N° de INSCRIPCION:......................................................... PROVINCIA DE INSCRIPCION: .................................. CONVENIO MULTILATERAL: (*) SI / NO ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: TIPO....................................................................................ALICUOTA............................ TIPO:..................................................................................ALICUOTA............................ III.- IMPUESTOS MUNICIPALES: REGISTRO E INSPECCION:(*) INSCRIPTO / NO INSCRIPTO / EXENTO. N° de INSCRIPCION:......................................................... Municipalidad/Comuna de inscripción: Aclaraciones:

• Resulta indispensable contar con esta información, para posibilitar la liquidación de las contrataciones efectuadas por este Municipio. La falta de estos requisitos, no permitirán la liquidación de sus acreencias, con el consiguiente inconveniente en su cobro.

• (*) - Tachar lo que no corresponda

..........................................................................

Firma - Responsable autorizado


SECCION VII - FORMULARIO DE CONTRATO Este CONTRATO (en adelante denominado el “Contrato”) está celebrado el ....................... día

del mes de ................ entre ....................................................................................................,

por una parte, (en adelante denominado el “Contratante”) y, por la otra, ............................ .......

.................................................................... (en adelante denominado la “Contratista” o “La UTE”

formada por las siguientes empresas, cada una de las cuales serán responsables mancomunada y

solidariamente responsable ante el Contratante por todas las obligaciones de la Contratista bajo este

contrato, a saber, .....................[insertar nombre] y .....................[insertar nombre] (en adelante

denominadas la “Contratista”).

PRIMERO: Objeto.El Contratista se compromete y obliga a ejecutar la obra “__________________

_____” objeto de la Licitación Pública N° 000/20...., que le fuera adjudicada por Ordenanza/Decreto

Nº_______ de fecha________, en los plazos, términos, condiciones y características técnicas

establecidas en la documentación licitatoria y en la documentación que acompaña a la oferta

adjudicada, que como anexo forma parte integrante del presente contrato y se interpretará en

conjunto con aquel.

SEGUNDO: Precio. El precio de la presente contratación queda fijado en la suma de

Pesos....................... [IVA incluido] [$.................] a valores del mes de .......... [Mismo mes de base)

TERCERO: Sistema. La obra se ejecutará por el sistema de……………..

CUARTO: Plazo de Ejecución. El plazo de ejecución establecido para la totalidad de la

obra objeto de este contrato es de …….…. (…) días corridos a contarse a partir de la fecha del acta

de iniciación de los trabajos.-

QUINTO: Obligaciones de la Contratista. El Contratista, habiendo declarado al Contratante que

posee las aptitudes profesionales requeridas y que cuenta con el personal y los recursos técnicos

necesarios, ha convenido en ejecutar las obras en los términos y condiciones estipulados en este

Contrato, declarando conocer el lugar donde se ejecutará la obra, como asimismo todas las normas

legales que resultan de aplicación.-

SEXTO: Garantía. La Contratista ha afianzado el cumplimiento de las obligaciones emergentes del

presente contrato mediante ………………….……(detallar forma de constitución de la garantía de

cumplimiento del contrato) por un monto de pesos ………….($ ............).-

SÉPTIMO: Representante Técnico.

El nombre del representante técnico del Contratista es..........................................

OCTAVO: Constitución de Domicilios: Para todos los efectos legales, las partes constituyen los

siguientes domicilios especiales, en los que tendrán validez todas las comunicaciones, notificaciones

y/o intimaciones que deban practicarse; siendo los siguientes:


Domicilio Contratante…………………………..

Domicilio Contratista……………………………..

NOVENO: Derechos y obligaciones de las partes: los derechos y obligaciones de las partes

emergentes de la ejecución de la obra, objeto del presente contrato, se regirán por lo establecido en

la normativa del Programa, en la documentación licitatoria, en la documentación que acompaña a la

oferta, y en la Ley de Obras Públicas de la Provincia en ese orden.-

Los siguientes documentos adjuntos se considerarán parte integral del Contrato:

- Aclaraciones con y sin consulta a la Licitación;

- Pliego: Llamado a Licitación Pública Nacional, Instrucciones a los Licitantes;, Condiciones del

Contrato; Lista de Cantidades y Plan de Inversión propuesto. Memoria Técnica y Pliego de

Especificaciones Técnicas, Anexo I y Anexo II (Planimetría)

- Oferta completa

DECIMA: Jurisdicción de la Justicia: Para dirimir cualquier divergencia que se origine como

consecuencia del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de la Justicia Ordinaria de

la Provincia de Santa Fe, renunciando a todo otro fuero o jurisdicción, inclusive el

Federal.-

EN FE DE LO CUAL, las Partes han dispuesto que se firme este Contrato en sus nombres

respectivos en la fecha antes consignada.

Firmas REPONSABLES (serán autenticadas por juez de paz o escribano público, y se sellaran conforme a ley.-) • El 50 % del timbrado y/o sellado fiscal OBLIGATORIO del presente contrato según ley impositiva provincial

vigente será a cargo del adjudicatario, por lo que el costo del mismo debe incluirse en la oferta. El municipio se encuentra exento del pago del 50 % restante.

• Adjuntar al contrato Garantía de Cumplimiento del Contrato


ANEXO II: CLÁUSULAS ADICIONALES 1. Fondo de Reparo: De cada certificado de obra que el Contratista presente, se deducirá el cinco por

ciento (5%) del monto del mismo, que constituirá el Fondo de Reparo. Este será reintegrado al Contratista si correspondiere luego de firmada el Acta de Recepción Definitiva de la Obra. El importe acumulado en este Fondo no devengará intereses y podrá ser reemplazado en cualquier momento por una garantía, consistente en fianza bancaria, seguro de caución un cheque certificado a favor del Contratante, con los mismos recaudos que la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.-

2. Obras Urgentes: En los casos de obras urgentes, así denominadas por las órdenes de servicio de la

Inspección de Obra, si el Contratista no demostrase la suficiente actividad durante la ejecución de los trabajos o si ellos quedaran paralizados, la Inspección, previa autorización del Contratante podrá continuarlos por vía administrativa, deduciendo en ese caso el valor de la obra así realizada por vía administrativa, del monto total del Contrato.-

3. Materiales: Los materiales a utilizar en las obras se ajustarán estrictamente a las

disposiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones, no se aceptarán cambio de los artefactos Lumínicos como tampoco de los columnas y equipos definidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas. Que serán normalizados y/o homologados por la E.P.E. S.F.

4. Control de Materiales: 4.1 El control de los trabajos a ejecutar y de los materiales a emplear lo ejercerá la

Inspección de Obra, cuyas indicaciones deberán ser acatadas sin demora, bajo pena de disponer la suspensión de los trabajos hasta tanto sean cumplidas, y aún rescindir el Contratante el Contrato, en caso de persistir el Contratista en el incumplimiento de las órdenes impartidas. Los días que dure la suspensión de las obras por las causas expuestas precedentemente se computarán como laborales a los efectos de los plazos de ejecución.-

4.2 Los materiales a utilizar en las obras se ajustarán estrictamente a las disposiciones

contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones.- 4.3 En cualquier momento, durante el curso de los trabajos, la Inspección de obra podrá

retirar muestras y/o probetas con citación del Contratista, las que serán analizadas y ensayadas en laboratorios, con el objeto de controlar la calidad de los materiales y la proporción de los componentes de las mezclas utilizadas. Los resultados de estos análisis y ensayos serán tenidos en cuenta, constituyendo elementos de juicio irrefutable para la recepción de los trabajos.-


4.4 El Contratante, por vía de excepción y con el asesoramiento de la Inspección de obra,

podrá disponer la aceptación de un material aun cuando el mismo no cumpla estrictamente las condiciones previstas en las especificaciones, siempre que el conjunto de los ensayos a que fuera sometido permita formar opinión favorable de dicho material .Si el precio de éste fuera inferior al del especificado dispondrá la aceptación siempre que se efectúe un reajuste de precios.-

4.5 La utilización voluntaria de materiales de superior calidad a la especificada no dará

derecho al Contratista a exigir mejoras de precios.- 4.6 El Contratista será responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar

el uso indebido de materiales patentados.- 5. Reclamos por Rechazo de Materiales: El Contratista podrá reclamar ante la Inspección de obra si considera injusto el

rechazo de los materiales, no pudiendo sin embargo, hacer uso de los mismos hasta tanto no recaiga resolución definitiva. Si los materiales fueran definitivamente rechazados deberán ser retirados de la obra dentro del plazo que se establece en la notificación bajo pena de la multa que se establece en los Datos del Contrato.-

6. Mora por Rechazo de Materiales: 6.1 Si el impedimento por usar un material dado, ocasionara demora en la ejecución de la

obra, esta mora no será computada en perjuicio de los plazos del Contratista si el material fuera aceptado. En caso contrario la mora se computará.-

6.2 Son causas susceptibles del rechazo de un material dado aquellas debidas a malas

condiciones de almacenaje, una larga estadía en el obrador, etc. siempre que hayan alterado sus condiciones de uso.-

7. Descarga y Acarreo de Materiales: Corresponde al Contratista la descarga y el acarreo de materiales hasta el pie de la

obra por cuenta exclusiva del Contratista, quien se hace responsable de todas las normas en las descargas de los materiales que se consignen, debiendo por esta circunstancia abonar las multas a que se haga pasible, estadía de los vagones o cargas en las playas de estacionamiento.-

8. Materiales e Instalaciones Existentes: 8.1 El Contratista retirará sin cargo los materiales e instalaciones aéreas y/o subterráneas

existentes en el lugar de ejecución de la obra, los que quedarán de propiedad del Contratante.-

8.2 En todos los casos los materiales e instalaciones citados serán transportados y

depositados por cuenta del Contratista en el lugar que indique la Inspección de obra. El Contratista será responsable de dichos elementos hasta su recepción por parte del Contratante.-


9. Vicios de Materiales y Obras: 9.1 Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspección de obra

podrá ordenar la demolición, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de su sospecha. Si los defectos fueran comprobados todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del Contratista, en caso contrario serán abonados por el Contratante.-

9.2 Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el Contratista

deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que le señale el Contratante. Transcurrido el mismo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por el Contratante o terceros a costa de aquel, formulándole el cargo correspondiente.-

10. Obras Ocultas: El Contratista debe solicitar en tiempo oportuno la aprobación de materiales y obras

cuya calidad y cantidad no se puedan comprobar posteriormente por pertenecer a trabajos que deben quedar ocultos; caso contrario dichos trabajos podrán ser rechazados a juicio exclusivo de la Inspección de obra. Todo cómputo y detalle especial que se refiera a los mismos debe registrarse en la respectiva Acta u Orden de Servicio.-

11. Trabajos Nocturnos: 11.1 Las obras podrán ser ejecutadas tanto de día como de noche, de acuerdo con los

horarios que establecen las leyes sobre el trabajo, pero ningún trabajo nocturno debe ser realizado sin previo conocimiento de la Inspección de obra.-

11.2 En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe estar

suficientemente iluminado para la seguridad del personal y buena ejecución de los trabajos.-

11.3 Toda excepción al régimen común de trabajos (prolongación de jornada normal,

trabajos nocturnos, en días domingo o feriados) debe ser autorizada por la Inspección de obra. En cualquier caso, se considerará que los gastos inherentes a los trabajos efectuados fuera del régimen común de trabajos a que se refiere la cláusula anterior están incluidos en los precios contratados.-

12. Medianería: 12.1 Cuando corresponda, el Contratista tiene la obligación de efectuar todos los trámites y

pagos requeridos para la adquisición de la medianería de las paredes o cercos divisorios existentes de propiedades que queden subsistentes, como asimismo de las que se demuelan para su reconstrucción, siempre que en este último caso tal situación esté específicamente indicada en la documentación contractual.-

12.2 Si las obras contratadas afectaran a paredes medianeras existentes que sea

necesario reconstruir, estará a cargo del Contratista la demolición y la ejecución de los apuntalamientos, submuraciones y tabiques de aislación exigidos por los


reglamentos, así como también dejar en las mismas condiciones en que se recibieran los locales de las propiedades linderas afectadas por las demoliciones, quedando a su cargo las indemnizaciones a que dieran lugar dichos trabajos.-

12.3 Los convenios de medianería que deban celebrarse con los propietarios linderos

deben ser realizados por el Contratista "ad referéndum" del Contratante debiéndoselos presentar dentro de los veinte (20) días corridos de efectuado el replanteo de la obra.-

13. Interrupciones de Servicios Públicos: 13.1 El Contratista será, en todos los casos, responsable por cualquier interrupción de

servicios públicos (agua, luz, cloacas, gas, etc.) cuando el mismo se realice sin conocimiento y/o permiso de las entidades prestadoras de los mismos.-

13.2 La remoción, la recolocación, etc. de instalaciones de servicios públicos, como ser:

agua, luz, cloacas, gas, teléfonos y otros, cuando no sean el objeto mismo del trabajo licitado, estará a cargo del Contratante.-

13.3 Se admitirá la ampliación de los plazos de ejecución por la causa precedente, en los

siguientes casos: a) cuando el plazo que demande la remoción no se haya contemplado para la fijación del plazo de ejecución en el Plan de Trabajo aprobado; b) cuando la organización del organismo titular de la prestación del servicio a que pertenece la instalación demore o interrumpa el Plan de Trabajo.-

14. Gestiones ante Empresas de Servicios Públicos: 14.1 El Contratista deberá solicitar del Contratante, por medio de la Inspección Técnica,

con una antelación mínima de veinte (20) días corridos, se realice las gestiones ante las Empresas de Servicios Públicos que posean instalaciones que requiera de su remoción como consecuencia de las obras a ejecutar.-

15. Señales y Luces de Seguridad: 15.1 Se deberá realizar la adecuada señalización de las obras en ejecución, mediante la

utilización de letreros mojones y/o balizas, a fin de evitar accidentes y trastornos en la circulación del tránsito vehicular.-

15.2 El Contratista señalizará en la obra los obstáculos o interrupciones que existen en la

zona de tránsito de vehículos y de personas. Dichos señalamientos se mantendrán durante las veinticuatro (24) horas del día, utilizando luces rojas por la noche y banderas rojas u otro medio eficaz que las reemplace durante el día.-

16. Desvío del Tránsito: 16.1 El Contratista será el encargado de solucionar, previa consulta a la Inspección de

obra, los problemas ocasionados al tránsito automotor por el cierre de las calles debido a la marcha de los trabajos y que a juicio de la Inspección de obra sean necesarios para la ejecución de la obra, y efectuar los desvíos correspondientes. Se


tendrá especial cuidado en no provocar inconvenientes al desplazamiento de los transeúntes y en el acceso a sus viviendas.-

16.2 Correrá a su cargo la señalización de los desvíos que el Contratista deba efectuar;

sólo estará a su cargo los trabajos necesarios para efectuar los desvíos cuando estuvieran expresamente previstos en el Pliego.-

17. Instrucciones: 17.1 La Inspección de obra extenderá las instrucciones, órdenes de servicio y/o citaciones

que deba transmitir al Contratista en el Libro de Ordenes de Servicio, en el que deberá notificarse. Este Libro debe estar en poder de la Inspección de obra, debiendo ser suministrado por el Contratista, con hojas numeradas en triplicado.-

17.2 En caso de negativa a notificarse, la Inspección de Obra entregará una copia de la

orden firmada por ella y en el original firmará, además, un testigo que dará fe de que la copia se entregó. El Contratista queda notificado de la orden, comenzando desde esa fecha a correr el plazo para su cumplimiento. El duplicado quedará en poder de la Inspección de Obra y el triplicado en poder del Contratista. El Libro con los originales de las Órdenes de Servicio se agregará al expediente de obra una vez terminada la misma.-

17.3 Cuando el Contratista considere que en cualquier orden impartida se exceden los

términos del Contrato deberá notificarse y dentro del término de quince (15) días desde la fecha de aquella notificación presentará su reclamación fundada.-

17.4 Si el Contratista dejara transcurrir el plazo anterior sin realizar la presentación habrá

caducado su derecho a reclamar, no obstante la observación del Contratista puesta al pie de la orden. La observación del Contratista puesta al pie de la Orden de Servicio no lo eximirá de cumplir lo ordenado por la Inspección de Obra. Esta obligación no coartará el derecho del Contratista a percibir las compensaciones del caso si probara ante el Contratante en la forma especificada anteriormente, que las exigencias impuestas exceden las obligaciones del Contrato.-

17.5 Si el Contratista no diera cumplimiento a una Orden de Servicio dentro del plazo fijado

en la misma, será penado con una multa por cada día de demora, la que se deducirá del certificado de obra y/o garantía, según se especifica en la Subcláusula 23.4 Multas del presente Anexo.-

18. Reducciones y/o Ampliaciones de Obra y/o Plazo 18.1 El Contratante podrá efectuar unilateralmente o por acuerdo de partes modificaciones

cuantitativas o cualitativas de los trabajos contratados.- 18.2 Los cambios del contrato dispuestos unilateralmente por el Contratante, serán de

cumplimiento obligatorio para el Contratista siempre que se ajusten a las siguientes condiciones:


a) En conjunto y en forma acumulativa, las modificaciones no deben superar el veinte por ciento (20 %) en más o en menos , del monto total del contrato, actualizado a la fecha de cada modificación (esta última condición sólo será aplicable si rigiera un sistema de reconocimiento de variaciones de costos para la actualización del precio contractual)

b) No debe obligar al Contratista a utilizar equipos o sistemas que no hubiesen sido ofrecidos en su propuesta.-

18.3 Cuando las modificaciones incrementen el precio contractual, el Contratante abonará

al Contratista los importes que correspondan en la misma forma pactada en el contrato. Cuando disminuyan el precio contractual, el Contratista no recibirá indemnización alguna por los beneficios que hubiera dejado de percibir.-

18.4 En los casos en que los cambios dispuestos por el Contratante cumplan con lo

establecido en la Subcláusula 18.2 – Incisos a) y b), pero uno o más ítems sufren variaciones, en más o en menos, que superen el veinte por ciento (20 %) de su precio contractual, las partes podrán convenir para ellos en caso de disminución, nuevo precio, y en caso de incremento, nuevo precio para la parte que supere el veinte por ciento (20 %) de la cantidad básica. En los casos de modificaciones que exigiera el empleo de materiales no contemplados en las planillas de precio de contrato, los precios unitarios de los ítems de ampliaciones o modificaciones serán establecidos de común acuerdo entre el Contratante y el Contratista, previo informe de la Inspección de Obra.-

18.5 Las modificaciones que pretenda el Contratante, que no se ajusten a lo establecido en

la Subcláusula 18.2 – Incisos a) y b), no serán obligatorias para el Contratista y su ejecución por el mismo estará sujeta al previo acuerdo de partes, con expresa renuncia al derecho a rescisión del contrato.

18.6 Si se modifica una parte de la Obra de modo que requiera para su ejecución mayor

plazo del establecido originalmente o se efectúen ampliaciones de importancia, el Contratante establecerá una ampliación razonable del plazo. El nuevo plazo se fijará únicamente para la ejecución de los trabajos correspondientes a las Obras motivo del reajuste, corriendo para las mismas la mora que el Contratista tenga en los trabajos en ejecución.

19. Rescisión 19.1 Si el Contrato fuere rescindido, la Inspección de Obra tomará inmediata posesión de

la obra, sin que el Contratista pueda oponerse ni alegar derecho de retención y sin que se necesite iniciar acción judicial alguna.-

19.2 En el caso previsto en el artículo anterior, se procederá a medir detalladamente los

trabajos ejecutados y establecidos de la obra, inventariando el plantel útil y materiales acopiados, se procederá siempre en la forma prescripta en el pliego para la medición definitiva de las obras terminadas.-


20. Continuación de Obras Rescindidas 20.1 En caso de que se decidiera continuar una obra, cuyo contrato haya sido rescindido,

podrá encomendar su terminación en las mismas condiciones a un tercero, siendo a cargo del Contratista que hubiera dado lugar a la rescisión el pago de los mayores costos que se hubieran producido, además del pago de multas, daños y perjuicios ocasionados, sin necesidad de acción judicial.-

20.2 Las sumas provenientes de estos conceptos se podrán deducir de la garantía y del

Fondo de Reparo, dando lugar a la acción ejecutiva en los casos en que dichos fondos no alcanzaran a cubrir las sumas provenientes de las multas, mayores costos y daños y perjuicios ocasionados.-

21. Trabajos Adicionales 21.1 El Contratante podrá contratar, al margen del Contrato, sin que el Contratista tenga

derecho a reclamación alguna, cualquier trabajo que no haya pactado expresamente.- 21.2 La Inspección de obra podrá disponer por escrito y por orden del Contratante al

Contratista, la ejecución de trabajos adicionales de las obras contratadas.- 21.3 Cuando las modificaciones y/o trabajos adicionales no superen el veinte por ciento

(20%) del valor contractual, las obras serán liquidadas de acuerdo a los precios del Contrato, sin reconocer lucros cesantes por las partes suprimidas.-

21.4 Cuando sea indispensable realizar trabajos no previstos en el Contrato, el o los

precios deberán ser previamente convenido/s entre las partes.- 22. Condiciones Legales Particulares 22.1 Cualquier cuestión judicial y/o legal que se suscite durante la duración de la ejecución

y conservación de la obra se verificará en la jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la provincia de Santa Fe, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.-

22.2 Las obras que se licitan por intermedio del presente Pliego se rigen por lo dispuesto

en el mismo, aplicándose supletoriamente:

� Ley de Obras Públicas Provincial Nº 5188 � Normas instalaciones eléctricas :EPE

22.3 El Contratista no podrá ceder sus derechos y obligaciones y/o el cobro de certificados

que le correspondieran bajo ningún concepto.- 22.4 Los impuestos nacionales, provinciales y demás gastos que origine el Contrato con el

Contratista serán por cuenta exclusiva de éste.-


22.5 El Contrato de obra será protocolizado ante Escribano Público y los gastos de

honorarios que ello ocasionara serán soportados exclusivamente por el Contratista.- 22.6 El Contratista realizará por su cuenta y cargo todos los trámites ante Instituciones

Municipales, Nacionales, Empresas Proveedoras de Energía, etc. para obtener el suministro de agua para la construcción y energía eléctrica para el accionar de máquinas.-

22.7 El Contratista deberá abonar puntualmente los jornales. Si se dejase de abonar los

sueldos, salarios o jornales dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se notifiquen y si así no lo hiciera, quedarán suspendidos los trabajos hasta tanto no lo efectúe, corriendo mientras tanto el plazo contractual establecido.-

22.8 Las omisiones, errores y contradicciones de los planos y pliegos en el caso que las

hubiera, no aportarán ningún derecho al Contratista. Los mismos serán salvados y aclarados por la Inspección de obra y dichas aclaraciones o salvedades, asentadas en el libro de órdenes, deberán ser consideradas por el Contratista como obligaciones que hacen a la integridad del Contrato.-

23. Multas 23.1 La mora en la presentación del Cronograma o Plan de Trabajo será multada con el

uno por mil (0,1%) de del monto original del contrato por cada día corrido de atraso.- 23.2 La iniciación de los trabajos sin la correspondiente aprobación del Plan de Trabajo se

sanciona con una multa del cinco por ciento (5%) sobre el monto de la obra realizada en tales condiciones, sin perjuicio de la aceptación o rechazo de los trabajos por parte del Contratante.-

23.3 La mora en la ejecución de los trabajos por las causas atribuidas al Contratista será

multada con el tres por mil (0,3%) del monto del Contrato por cada día de demora.- 23.4 La mora por el no cumplimiento de una Orden de Servicio dentro del plazo fijado en la

misma será del cinco por mil (0,5 %) del monto del Contrato por cada día de demora en cumplirlo.-

23.5 Si el Contratista no diera total y correcta terminación a la obra dentro del plazo fijado

en el contrato o en el establecido por ampliación de plazo y fijado por Orden de Servicio, se le aplicará una multa equivalente al uno por mil (0,1%) del monto original del contrato por cada día de atraso en la terminación de la misma.-

23. 6 Cuando el total de las multas aplicadas alcance el quince por ciento (15%) del monto

del Contrato, el Contratante podrá rescindir el Contrato por culpa del Contratista. En este caso el Contratista perderá todo derecho a reclamar cualquier tipo de indemnización, pudiendo abonarse los certificados pendientes previa verificación de que lo realizado resulta útil a los fines del Proyecto.-


24 Cartel de Obra: El contratista deberá proveer y colocar en el emplazamiento que indique la

Inspección, luego de la firma del contrato y previo al inicio de la obra, un cartel de 2 m x 3 m.-

Serán construidos en chapa y sostenidos por una estructura resistente. El texto de los carteles será comunicado oportunamente por la Inspección.-


ANEXO III-A

UNIDAD MEDIO AMBIENTE, HIGIENE Y SEGURIDAD EMPRESAS SIN PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA Y VEHICULOS

AFECTADOS AL SERVICIO

CON 5 DIAS DE ANTELACION A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS Y CADA VEZ QUE SE PRODUZCA ALGUNA MODIFICACION

a) Listado con carácter de Declaración Jurada de no poseer empleados afectados a la EPE

y el número de CUIL del contratista.

b) Original y fotocopia de la Póliza de Seguro de responsabilidad civil comprensivo hacia

terceros, de $ 50.000,00 como mínimo. El MUNICIPIO se guardará las fotocopias

certificadas de los originales que serán devueltos a la empresa contratista

c) Original y fotocopia del certificado de cobertura emitido por la Cía. Aseguradora citada en

el punto anterior y el recibo de pago total o parcial comprensivo de todo el período de

contratación. En caso de pagos parciales, deberán entregarse los mismos a medida que

sea obligatorio su pago para extender la cobertura al período de contratación. El

MUNICIPIO se guardará la fotocopia certificada de los originales, que serán devueltos a la

empresa contratista.

d) Detalle de los vehículos afectados a la contratación indicando marca, modelo, tipo, Nº de

patente, Nº de chasis, Nº de motor, fotocopia de la documentación respaldatoria de la

titularidad a favor de la empresa contratista.

e) Original y fotocopia de la Póliza de Seguro para vehículos, con póliza especificada de

cada uno de ellos que contemple, como mínimo, responsabilidad civil por daños a bienes

y responsabilidad civil a personas y pasajeros transportados. El MUNICIPIO se guardará

las fotocopias certificadas de los originales que serán devueltos a la empresa contratista.

f) Original y fotocopia del certificado de cobertura emitido por la Cía. Aseguradora citada en


contratación. En caso de pagos parciales se deberán entregar los mismos a medida que





EMPRESAS CON PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA Y VEHICULOS AFECTADOS AL SERVICIO

CON 5 DIAS DE ANTELACION A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS Y CADA VEZ QUE SE PRODUZCA ALGUNA MODIFICACION

g) Listado con carácter de Declaración Jurada de los empleados afectados a la EPE, con

los datos personales completos y Nº de CUIL, anexando al mismo certificado de buena

conducta de cada uno de ellos.

h) Fotocopia autenticada por la Secretaría de Trabajo de la Planilla de Horarios y

Descansos (Art. 197º, Ley 20.744) donde consten los empleados afectados a la EPE.

i) Original y fotocopia de las Inscripciones pertinentes ante la DGI y demás

Reparticiones correspondientes. El MUNICIPIO se guardará las fotocopias certificadas de

los originales que serán devueltos a la empresa contratista.

j) Original y fotocopia de la Libreta de Trabajo de cada empleado incluido en la nómina. El

MUNICIPIO se guardará las fotocopias certificadas de los originales que serán devueltos

a la empresa contratista

.

k) Original y fotocopia del Contrato con la ART. El MUNICIPIOs e guardará las fotocopias

certificadas de los originales que serán devueltos a la empresa contratista.

l) Original y fotocopia del certificado de cobertura de la ART emitido por la misma con la

nómina de los empleados incluidos en el mismo, donde deberán constar los empleados

afectados a la EPE. El MUNICIPIO se guardará las fotocopias certificadas de los

originales que serán devueltos a la empresa contratista.

m) Original y fotocopia de la Póliza de Seguro de responsabilidad civil comprensivo hacia

terceros, de $50.000,00 como mínimo. El MUNICIPIO se guardará las fotocopias

certificadas de los originales que serán devueltos a la empresa contratista.


n) Original y fotocopia del certificado de cobertura emitido por la Cía. Aseguradora citada en


contratación. En caso de pagos parciales se deberán entregar los mismos a media que


MUNICIPIO se guardará las fotocopias certificadas de los originales, que serán devueltos

a la empresa contratista.

o) Detalle de los vehículos afectados a la contratación, indicando marca, modelo, tipo, Nº de

patente, Nº de chasis, Nº de motor, fotocopia de la documentación respaldatoria de la

titularidad a favor de la empresa contratista.

p) Original y fotocopia de la Póliza de Seguro para vehículos, con póliza especificada de

cada uno de ellos que contemple como mínimo responsabilidad civil por daños a bienes y

responsabilidad civil a personas y pasajeros transportados. El MUNICIPIO se guardará las

fotocopias certificadas de los originales que serán devueltos a la empresa contratista.

q) Original y fotocopia del certificado de cobertura emitido por la Cía. Aseguradora citada en


contratación. En caso de pagos parciales se deberán entregar los mismos a medida que




r) Original y fotocopia del certificado de cobertura del seguro de vida obligatorio.


EMPRESAS CON LAS CONDICIONES 1 y 2

CON 5 DIAS DE ANTELACION AL INICIO DE LA CONTRATACION Y EN FORMA MENSUAL

Recibos de sueldos de los agentes afectados a prestar servicios en la EPE, debidamente

firmados por los beneficiarios.

F.900, 901 ó 902 del mes inmediato anterior, si el empleador se encuentra incluido en el

SIJP, nómina del personal (Opción listado del empleador), o los comprobantes que la

reglamentación oportunamente determine para avalar el pago de aportes y contribuciones

patronales para el SIJP

Talón de pago (ticket) de la contribuciones Seguridad Social, Aportes seguridad social y

contribución Obra Social; o F.107 por cada concepto del mes inmediato anterior, o los

comprobantes que oportunamente determine la legislación en vigencia.

Talón de pago (ticket) o F.107, según corresponda, del mes inmediato anterior de la ART, o

los comprobantes que oportunamente determine la legislación en vigencia.


ANEXO III-B

UNIDAD MEDIO AMBIENTE, HIGIENE Y SEGURIDAD

NORMAS REGLAMENTARIAS MINIMAS DE MEDIO AMBIENTE, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA LAS EMPRESAS QUE COMO CONTRATISTAS O SUB-CONTRATISTAS REALICEN OBRAS O PRESTEN SERVICIOS EN EL AMBITO DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA

11. OBJETIVOS Y ALCANCES DE ESTA NORMA

La presente Norma tiene como objetivo establecer pautas generales para que las

distintas etapas de realización de nuevas obras, ampliaciones, refacciones o mantenimientos

tanto civiles como electromecánicas, se ejecuten con la máxima seguridad en un medio

ambiente propicio, de manera tal de prevenir accidentes y enfermedades profesionales al

personal de obra.

Su cumplimiento es de carácter obligatorio para todas las empresas y su personal que se

encuentren realizando tareas en obras de la EPE.

12. LEGISLACION APLICABLE

Con fines informativos, señalamos que la legislación de aplicación de la presente norma,

la cual es de cumplimiento obligatorio para las empresas comprendidas en la misma, es la

siguiente:

-Ley Nacional de Riesgos del Trabajo (L.R.T.) Nº 24557/95 – Dcto. 170/96

-Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19587/72 – Dcto. 351/79

-Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo Nº 231/96, 51/97, 35/98 y

319/99

-Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la construcción.

-Reglamento para trabajos y maniobras sobre instalaciones eléctricas

-Toda reglamentación vigente en el momento de realizarse los trabajos contratados.

13. NORMAS GENERALES

Toda empresa contratista o sub-contratista, deberá estar afiliada a una ART

(Aseguradora de riesgos del trabajo) o, en su caso de la existencia de autoseguro, que

deberá comunicar a la EPE. Además deberá informar: a)el listado nominativo del personal


que estará afectado a la obra o prestación del servicio, como así también las altas y bajas

que se produzcan durante su ejecución a la Unidad Medio Ambiente, Higiene y Seguridad

“la jefatura que corresponda” de la EPE;

Los sanatorios o clínicas en las cercanías de la localidad en donde se desarrollan las

obras, que tiene la ART contratados, y su correspondiente Nº de teléfono, al Responsable de

la conducción de la obra de la EPE, antes de comenzar los trabajos.

Toda empresa contratista o sub-contratista que opere con su personal, o personal

contratado, en las instalaciones de la EPE realizando obras, prestando servicios o cualquier

tarea o actividad encomendada o no, será responsable directo de todo accidente, inclusive

incendios o siniestros provocados por errores o incumplimiento de las normas, y que serán

causa de lesiones, enfermedades y/o daños materiales dentro del área de la obra,

contaminación del medio ambiente y su eventual extensión, que pudiera inclusive perjudicar

a terceros.

La Empresa contratista o sub-contratista deberá denunciar dentro de las 24 horas, o el

primer día hábil siguiente, a la Unidad Medio Ambiente, Higiene y Seguridad de la EPE, todo

accidente o incidente ocurrido durante el desarrollo del trabajo, o enfermedad ocupacional

sufrida por su personal o por el contratado, indicando por escrito datos personales, motivos

del mismo, tipo de lesión, primeros auxilios, tratamiento medico y toda otra información que

le será requerida por el personal de la EPE (daños a personas, equipos, contaminación,

etc.). Este requisito deberá cumplimentarse indefectiblemente en toda ocasión se trate o no

de casos con tiempo perdido. Todo accidente o incidente será investigado por la EPE, con la

colaboración del Responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa.

La Empresa contratista o sub-contratista deberá contar con un Responsable de Higiene y

Seguridad de la obra, y tiene la obligación de conocer estas normas y los procedimientos de

trabajo que se le especifiquen así como de comprometerse a capacitar en forma permanente

a su personal.

Además, el Responsable de Higiene y Seguridad; deberá hacerse presente en la obra

con la carga horaria según lo reglamentado en la Resolución Nº 231/96, de la

Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), que se detalla:


Nº de Operarios Horas Profesionales Semanales

1-15 de 3 a 5

16-50 de 5 a 10

51-100 de 10 a 15

101-150 de 15 a 20

151 o más 30 o más

La Empresa contratista o sub-contratista entregara al Municipio, la planilla en donde

consta los datos del Responsable de Higiene y Seguridad quien deberá presentarse, antes

del inicio de la contratación, personalmente en la Unidad Higiene y Seguridad Gerencia

Recursos Humanos a fin de coordinar con esta las acciones a realizar.

Además, el Responsable de Higiene y Seguridad de la empresa, deberá asentar en una

planilla que estará habilitada en la obra, sus visitas periódicas a la obra, con la fecha y hora

de entrada y salida.

En todo momento, el personal de la empresa contratista o sub-contratista estará a cargo de

un Director de obra, quien será declarado ante el Responsable de conducir la obra de la EPE,

antes del comienzo de la misma.

Queda terminantemente prohibido, la circulación y permanencia del personal de las

empresas contratistas o sub-contratistas fuera del radio de la obra. El no cumplimiento de

esta condición, será sancionada con el retiro de dicho personal en forma definitiva de la

obra.

La empresa contratista o sub-contratista conservara y respetara las indicaciones de

seguridad, referente a prevención de accidentes, uso de elementos de protección personal y

normas sanitarias particulares de cada sector.

La empresa contratista o sub-contratista usara su instalación eléctrica, incluso elementos

o herramientas eléctricas fijas o portátiles, siempre que posea llaves o interceptores,

fusibles, puesta a tierra, etc. necesario para evitar electrocución, chispas, cortocircuitos,

recalentamientos, etc. Utilizara una tensión de 220V, o 380 V con su correspondiente

disyuntor diferencial. Además los conductores, caja de contactos etc., deberán estar fijadas

fuera de posibles tropiezos o manoseo indebidos.


Todas las herramientas manuales de obra, maquinas herramientas etc., deberán contar

con sus protecciones (barreras, resguardos, etc.) para evitar riesgo mecánico y tener

conexión de puesta a tierra.

No se realizaran trabajos en artefactos de iluminación o instalaciones eléctricas de fuerza

electro motriz en general, sin haber efectuado antes el corte de corriente mediante el

accionamiento del interruptor, el retiro de todos los fusibles del ramal afectado, y haber

colocado la señalización correspondiente, para evitar que se vuelva a conectar por error el

circuito y provocar accidentes.

Si es necesario efectuar tareas con tensión, antes deberá existir una autorización del

Responsable de supervisar la obra de la EPE. La persona que lo realice deberá estar

fehacientemente capacitada y habilitada por el Responsable de Higiene y Seguridad de la

empresa, utilizara métodos de trabajos específicos y respectivas normas técnicas, usara

materiales, herramientas y elementos de protección personal adecuados al trabajo. Este tipo

de trabajo de alto riesgo, será supervisado permanentemente por el Responsable de Higiene

y Seguridad de la empresa.

El orden y la limpieza en la zona de realización de los trabajos son imprescindibles para

limitar la posibilidad de accidentes.

La zona de trabajos deberá cercarse convenientemente, con vallas, cintas, conos y todo otro

tipo de elemento que sirva para tal fin.

En todo momento se cuidara de no afectar el medio ambiente, evitando la generación de

contaminantes nocivos, no utilización de los sistemas de desagües industriales o pluviales

para eliminar los residuos de la obra.

Todos los materiales necesarios para la obra deberán disponerse ordenadamente, tratando

de no perturbar la circulación vehicular o de peatones.

Las empresas contratistas o sub-contratista deberán proveer a los trabajadores a su cargo,

con la correspondiente capacitación y compromiso de uso, de los siguientes elementos de

protección personal:

Ropa adecuada para el trabajo, consistente en pantalón y camisas, preferentemente del

mismo color, debiendo ser este uniforme para todo el personal de la empresa.

Será aconsejable llevar identificación con el nombre de la empresa.


Para trabajos en altura, más de 2 m. cota de altura plano de trabajo, se deberán usar, según

corresponda, los siguientes elementos:

f) Arneses anticaída de seguridad

g) Cinturones de sujeción

h) Elementos de amarre de sujeción y anticaídas

i) Salva caídas

j) Dispositivos retractiles

k) Líneas de vida

l) Silletas

m) Descensores

Además la empresa contratista o sub-contratista deberá tomar todas las previsiones de

seguridad para los trabajos en altura, mediante escaleras, andamios, pasarelas, redes,

protección de huecos y vanos, etc., construidos con materiales de buena calidad, y con

condiciones de máxima seguridad.

Protección ocular y facial, para los trabajadores expuestos a proyección de partículas

o radiaciones (infrarrojas o ultravioletas)

Cascos de seguridad tipo 1, clase B, con sello de calidad IRAM

Calzado de seguridad

Guantes de seguridad de acuerdo a las tareas.

Para trabajos en la vía publica o cercanías a la misma todo el personal involucrado

deberá usar chalecos reflectivos.

Cuando la tarea a realizar implique riesgo potencial de incendio, la empresa deberá disponer

en cada frente de obra de extintores de polvo químico seco, aptos para fuegos clase ABC,

de 10 kg., además el personal deberá estar capacitado para su uso.

Además de lo solicitado en el anexo A se deberá presentar la siguiente

documentación tanto del personal como de los vehículos:

DNI

Licencia de conductor, acorde al tipo de vehículo.

Cedula verde en vigencia o tarjeta azul.

RTO “Revisión Técnica obligatoria en vigencia, acorde al tipo de vehículo,”


Habilitación Técnica para el tipo de tarea por Ej: Conductor de equipos pesados, etc. Emitido

por autoridad competente.

Original y Fotocopia de la capacitación recibida.

Todo el personal que ingresa a la obra deberá contar con:

Cobertura de ART, en caso de no contar con la misma deberá contar con seguro de

accidentes personales por una cifra de $ 250.000. En ambos casos se deberá agregar la

cláusula de no repetición a favor de la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe. Cuit

3054578816-7, actualizada.

Seguro de Vida obligatorio. Por el periodo de la prestación del servicio

ADEMÁS DEBERÁN PRESENTAR:

Estadísticas de accidentes del último año confeccionado y aprobado por la ART.

Listado de personal designado que realiza tareas en altura. (Nombre, Apellido, Categoría y

el Certificado de aptitud para tareas en altura s/Res SRT 043/1997. Conformación de cada

cuadrilla de tareas de montajes en altura en la que se incluirá un puntero o capataz de la

misma. Contar con instructivo de tarea segura para todos los trabajos críticos (con riesgo

inminente o en proximidades de instalaciones eléctricas) de montajes en altura.

Constancia de la capacitación específica del referido instructivo, con la participación del

responsable, Jefe de obra, Supervisor, Capataz, Puntero y Personal de cuadrilla operativa.

Plan de Contingencia para Trabajos en Altura. (Ej: equipos de comunicación, equipo de

izajes de apoyo: grúa / hidrogrúa - guindola / barquilla / plataforma elevadora, personal

entrenado en emergencias, roles definidos, entre otros).

Elaboración de DDS (dialogo diario de seguridad) por parte de cada cuadrilla.

Elaboración de ATS (análisis de tarea segura), descomponiendo las tareas a desarrollar

por pasos, elaborado por cada cuadrilla.

Indicación y provisión de los EPP específicos para los trabajos en altura (arnés de

seguridad, con: alternativa 1° línea de vida vertical individual, alternativa 2° con doble cola de

amarre elastizada con amortiguador de caída- alternativa 3° equipo anticaída retráctil, incluir

casco de seguridad con mentonera de sujeción). Mas los normales acordes a la tarea que

correspondan.


Habilitación de equipos de izajes: grúa / hidrogrúa, guindola o canasto de elevación de

personas por un ente independiente (TUV, IRAM y BUREAU VERITAS). O autoridad

competente

Certificación de calidad de auxiliares de izajes (grilletes, fajas, eslingas y otros).

Habilitación de operador de grúa / hidrogrúa por un ente independiente (TUV, IRAM y

BUREAU VERITAS).

El MUNICIPIO conjuntamente con la E.P.E.S.F. se reservan el derecho de suspender la

obra, ordenar el retiro del personal, o aplicar sanciones consistentes en multas, cuando

observe anormalidades durante la obra que a su juicio puedan ser causas de accidentes,

riesgos potenciales, daños materiales, contaminación del ambiente y ocultamiento de

información referente a accidente, incidentes o enfermedad ocupacional, por no aplicar las

normas de MEDIO AMBIENTE, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO establecidas, no

mantener el personal una actividad que demuestre concientización en la materia, para lo que

la Empresa deberá observar una clara y especifica política de seguridad.

El MUNICIPIO se reserva el derecho de rechazar aquellos programas de seguridad

que:

No contemplen a criterio de esta Unidad las medidas preventivas antes del inicio de

las actividades. Aquellos donde el profesional que los confecciona y firma delega su

responsabilidad en personal operativo u otro que no posea matricula habilitante para ser

Responsable de H y S.

Aquellos confeccionados por profesionales con causas pendientes en cuanto a su

accionar dentro de la profesión.

Aquellos programas que no se encuentren visados por el colegio de ingenieros

respectivos y aprobados por la ART.


ANEXO IV: PLANOS DE OBRA

despacho d e c r e t o nº 1. 5 8 1 visto: considerando ...municipalidad de casilda 1 despacho, 26...

Documents