Informe de Avance

Bimestral N°24

Auditoría Técnica Proyecto

Nueva Línea 2x220 Ciruelos Pichirropulli

2017-7097-POW/VP

Preparado para:

Coordinador Eléctrico Nacional

Teatinos # 280, Piso 6, Santiago, Chile

Enviado por:

ABSG Consulting Inc. Agencia en Chile

Avenida Libertad # 1348, Oficina 701-A, Torre

Marina Arauco, Viña del Mar, Chile

02 de Mayo de 2017

PAGINA 2 DE 36

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°24:7097-VP 3090140 02 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Consultores de ABS Consulting:

Nicolás Queirolo, Encargado Eduardo Campos, Especialista Obras Civiles Raúl Rendic, Especialista Eléctrico Bernardita Tortello, Especialista Medio Ambiente Felipe Evrard, Especialista Programación y Control

Informe Bimestral N°24; Abril; 2017 "Informe de Avance Bimestral, correspondiente a lo ejecutado dentro del período Febrero y Marzo de 2017"

Alcance general de la actividad: - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas. - Descripción del estado del proyecto, conforme a las actividades principales definidas.

Fecha de todas las actividades

relacionadas: Febrero y Marzo 2017

Cliente:

Coordinador Eléctrico Nacional (SIC)

Persona de Contacto: Alexander Quinteros, Dirección de Peajes Teléfono: (22) 4246300

Proyecto a auditar: Nueva Línea 2x220 Ciruelos- Pichirropulli: tendido del primer circuito

Descripción de componentes: - Revisión del avance general y cumplimiento de plazos del proyecto. - Descripción de las actividades desarrolladas por el equipo auditor.

Próximas actividades: Informe de Avance Bimestral N°25, correspondiente a los meses de Abril y Mayo 2017.

PAGINA 3 DE 36

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°24:7097-VP 3090140 02 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Índice General

1. Objetivo del Proyecto ................................................................................................... 5

2. Resumen Ejecutivo ...................................................................................................... 5

2.1. Estado y Porcentaje de Avance de las Obras en Ejecución ..................................... 5

2.2. Información sobre singularidades que pongan en riesgo los plazos comprometidos 6

2.3. Información sobre cumplimiento de las características técnicas comprometidas ..... 6

2.4. Análisis de la forma en cómo se está desarrollando el Proyecto .............................. 6

3. Avance del Proyecto .................................................................................................... 8

3.1. Estado y Porcentaje de Avance de las Actividades incluidas en el Cronograma del

Proyecto ............................................................................................................................. 8

4. Cumplimiento de Plazos .............................................................................................. 9

5. Estado del Proyecto ................................................................................................... 10

5.1. Características Técnicas del Proyecto ................................................................... 10

5.2. Cronograma del Proyecto: Verificaciones .............................................................. 10

5.2.1. Ingeniería ........................................................................................................ 10

5.2.2. Medio Ambiente y Planes de Manejo Forestal ................................................ 10

5.2.3. Servidumbres Voluntarias ............................................................................... 11

5.2.4. Concesión Eléctrica ........................................................................................ 12

5.2.5. Adquisición de Suministros ............................................................................. 13

5.2.6. Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio .................................... 13

5.3. Gestiones ante Organismos Públicos .................................................................... 14

5.4. Estudios Medioambientales, Ingeniería y Suministros ............................................ 16

5.4.1. Estudios Medioambientales ............................................................................ 16

5.4.2. Ingeniería ........................................................................................................ 16

5.4.3. Suministros ..................................................................................................... 16

5.5. Pruebas en Fábrica para Equipos y Elementos ..................................................... 17

5.6. Visitas de Inspección de los Trabajos en Terreno .................................................. 17

5.7. Trabajos del Adjudicatario en Instalaciones de Terceros ....................................... 17

5.8. Estructura Organizacional Encargada de Desarrollar el Proyecto: Análisis ............ 18

PAGINA 4 DE 36

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°24:7097-VP 3090140 02 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

6. Conclusiones y Comentarios Generales .................................................................. 19

7. Anexos ........................................................................................................................ 21

7.1. Actividades desarrolladas por el Equipo Auditor .................................................... 21

7.1.1. Actividades desarrolladas y su relación con el Cronograma de la Auditoría .... 21

7.1.2. Nivel de Cumplimiento y justificación de las desviaciones en las actividades

desarrolladas ................................................................................................................ 21

7.1.3. Descripción firmada de las Actividades realizadas por cada integrante del

Equipo Auditor durante el período ................................................................................ 21

7.2. Documentos Verificados y Registros de Referencia............................................... 23

7.3. Cronología de Eventos Relevantes acumulados .................................................... 24

7.4. Referencias Metodológicas .................................................................................... 29

7.4.1. Metodología de Cálculo de ABS Consulting .................................................... 29

7.4.2. Metodología del Adjudicatario ......................................................................... 29

7.5. Antecedentes de Avance del proyecto ................................................................... 30

7.5.1. Listado de Propiedades .................................................................................. 30

7.5.2. Cuadro de Avance Mensual para el Estado de Negociaciones ....................... 30

7.5.3. Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbres, en longitud .............. 31

7.5.4. Cuadro de Indicadores de Avance en la Constitución de Servidumbres, tramos

continuos ...................................................................................................................... 31

7.5.5. Cuadro de Control de Avance de Obras en Terreno ....................................... 32

7.5.6. Cuadro de Control de Avance de Notificaciones ............................................. 33

7.6. Visita realizada por ABS Consulting a las instalaciones en Terreno, de fecha 03 y

04 de Abril de 2017 .......................................................................................................... 34

7.7. Detalle del Cálculo de Avance Teórico del Proyecto .............................................. 35

7.8. Curva S del Proyecto ............................................................................................. 36

PAGINA 5 DE 36

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°24:7097-VP 3090140 02 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

1. Objetivo del Proyecto

Esta obra consiste en la construcción de una nueva línea en 220 kV entre la Subestación Ciruelos y la futura Subestación Pichirropulli, de una longitud aproximada de 83,0 km, en estructuras para doble circuito, considerando en una primera fase el tendido de solo un circuito; con una capacidad nominal de 290 MVA. El proyecto incluye los paños de línea en ambos extremos de la línea.

2. Resumen Ejecutivo

2.1. Estado y Porcentaje de Avance de las Obras en Ejecución

En conformidad con la metodología utilizada por ABS Consulting, y a lo informado por el adjudicatario Eletrans S.A., el avance real del proyecto alcanza un 88.66%, mientras que el avance teórico un 68.08%, registrando el proyecto un adelanto de 20.59%. El detalle grado de avance de cada una de las actividades programadas puede ser apreciado en la siguiente tabla resumen:

Descripción Febrero 2017 Marzo 2017

Teórico* Real** Teórico* Real**

Nueva Línea 2x220 Ciruelos

- Pichirropulli: Tendido del

primer circuito

62,87% 85,96% 68,08% 88,66%

Adjudicación y Licitación de Contratos

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Gestión Ambiental 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Gestión Servidumbres y Concesión

96,86% 93,20% 97,88% 93,20%

Ingeniería Básica y Detalles 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Suministro Equipos y Materiales

85,02% 99,78% 89,57% 99,85%

Construcción, Montaje y Pruebas

31,75% 71,72% 39,50% 77,66%

* Porcentaje Teórico: valor indicado según la metodología de ABS Consulting. ** Porcentaje Real: valor indicado según lo informado por Eletrans S.A. a fines del mes de referencia.

NOTA: el desglose que se detalla en la tabla precedente está basado en la información parcial entregada por la empresa adjudicataria, esto es, sólo aquellos datos de aquellas actividades informadas por Eletrans S.A.

PAGINA 6 DE 36

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°24:7097-VP 3090140 02 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

2.2. Información sobre singularidades que pongan en riesgo los plazos

comprometidos

En conformidad con los antecedentes presentados por Eletrans S.A., ABS Consulting ha verificado que no existen, durante este período, singularidades que pongan en riesgo los plazos comprometidos por el adjudicatario.

2.3. Información sobre cumplimiento de las características técnicas

comprometidas

La revisión de documentos de ingeniería que ha realizado ABS Consulting ha permitido comprobar que el proyecto cumplirá con las características técnicas comprometidas por el adjudicatario Eletrans S.A.

2.4. Análisis de la forma en cómo se está desarrollando el Proyecto

ABS Consulting ha verificado que el proyecto del adjudicatario está desarrollándose de buena forma, y con un importante adelanto respecto de las fechas que se han estipulado en el cronograma correspondiente y vigente de Eletrans S.A.

En relación a la actividad Gestión Ambiental, el adjudicatario ha obtenido durante el mes de Abril de 2015 la Resolución de Calificación Ambiental para el EIA presentado, tras lo cual ABS Consulting ha verificado, validado y certificado el cumplimiento del Hito N°2 en el mes de Mayo de 2015.

En este sentido, el avance en la aprobación de los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) asociados a la RCA obtenida es de un 92.6% al mes de Marzo de 2017, restando sólo por obtener los permisos asociados al PAS N°91 “Aguas Servidas y Potable de la Subestación Pichirropulli”; y el PAS N°106 que se asocia a “Cauces y Quebradas”.

Por su parte, la actividad Gestión de Concesiones y Servidumbres, presenta un 100% de avance en la Determinación de Propiedades y Estudio de Títulos, gestionándose en dos (2) de los siete (7) tramos servidumbres voluntarias y habiéndose completado durante el mes de Noviembre de 2016 la totalidad de las gestiones necesarias, restando solamente obtener la firma para el decreto de concesión del Tramo N°4.1.1.

Asimismo, la actividad Ingeniería (Subestaciones y Líneas) presenta un 100% de avance al mes de Septiembre de 2016, habiendo finalizado la Ingeniería de Subestaciones en el mes de Junio de 2014 y la Ingeniería de Líneas en el mes de Enero de 2014.

PAGINA 7 DE 36

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°24:7097-VP 3090140 02 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

En cuanto a la actividad Suministro Equipos y Materiales, a la fecha ha sido fabricado el 98% de las Estructuras de la Línea, el 100% del Conductor, y el 100% de los Aisladores, Amortiguadores, OPGW y Ferretería de la Línea de Transmisión, mientras que para las subestaciones se encuentran en obra y/o en bodegas de Eletrans S.A. el 100.0% de la totalidad de los suministros (Equipos AT, Equipos de Control, Protección & SS.AA., y Equipos de Comunicaciones).

Ahora bien, en cuanto a los suministros de la Línea de Transmisión, a fines del mes de Marzo del año 2017 ha sido transportado a terreno y/o bodegas del adjudicatario el 98% de las estructuras, habiendo concluido lo correspondiente a los suministros Conductor y Aisladores, Amortiguadores, OPGW y Ferretería.

Finalmente, para la actividad Construcción, Montaje y Pruebas, en el mes de Diciembre de 2015 finalizó la instalación de faena Sur (Pichirropulli), mientras que la instalación de la faena Norte (Ciruelos) ha finalizado en el mes de Junio del año 2016. En este sentido, al mes de Marzo del año 2017 el adjudicatario ha alcanzado un 100% de avance en el montaje de la Subestación Pichirropulli, mientras que para la Subestación Ciruelos aún se mantiene un 54.3% de avance en dicha actividad respecto al período anterior.

Conjuntamente, Eletrans S.A. está en proceso de construcción y replanteo de caminos de acceso, trazado, excavaciones, colocación de Stubs y de enfierradura, como parte de la sub-actividad Construcción Obras Civiles 100% LT, presentando a fines del mes de Marzo de 2017 el siguiente avance:

- Se han realizado ciento ochenta y tres (183) excavaciones de un total de ciento ochenta y ocho (188), lo cual representa un 97.34% de avance.

- Se han realizado ciento setenta y cinco (175) fundaciones dentro de un total de ciento ochenta y ocho (188), lo cual representa un 93.09% de avance.

- Se encuentran montadas ciento cuarenta y cuatro (144) torres, ciento treinta y cinco (135) de las cuales ya se encuentran con giro, aplome y torque realizado.

PAGINA 8 DE 36

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°24:7097-VP 3090140 02 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

3. Avance del Proyecto

3.1. Estado y Porcentaje de Avance de las Actividades incluidas en el Cronograma

del Proyecto

En conformidad con la metodología utilizada por ABS Consulting, y a lo informado por el adjudicatario Eletrans S.A., el avance real del proyecto alcanza un 88.66%, mientras que el avance teórico un 68.08%, registrando el proyecto un adelanto de 20.59%. El detalle grado de avance de cada una de las actividades programadas puede ser apreciado en la siguiente tabla resumen:

Descripción Peso

Relativo

Febrero 2017 Marzo 2017

Teórico* Real** Diferencia Teórico* Real** Diferencia

Nueva Línea 2x220 Ciruelos

- Pichirropulli: Tendido del

primer circuito

100,00% 62,87% 85,96% 23,09% 68,08% 88,66% 20,59%

Adjudicación y Licitación de Contratos

1,41% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Gestión Ambiental 4,55% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Gestión Servidumbres y Concesión

7,03% 96,86% 93,20% -3,66% 97,88% 93,20% -4,68%

Determinación de Propiedades

13,21% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Estudio de Títulos 19,81% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Elaboración de Escrituras y Firmas Voluntarias

34,47% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Concesión Eléctrica 32,52% 90,34% 79,07% -11,27% 93,47% 79,07% -14,40%

Solicitud de Concesión 0,96% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Tramitación de la Concesión 81,52% 100,00% 84,00% -16,00% 100,00% 84,00% -16,00%

Decreto de Concesión 0,10% 100,00% 55,00% -45,00% 100,00% 55,00% -45,0%

Imposición de Servidumbres 17,41% 44,53% 55,00% 10,47% 62,50% 55,00% -7,50%

Ingeniería Básica y Detalles 5,19% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Suministro Equipos y Materiales

35,98% 85,02% 99,78% 14,76% 89,57% 99,85% 10,28%

Materiales Líneas de

Transmisión 41,29% 71,54% 99,46% 27,92% 78,38% 99,64% 21,26%

Estructuras 34,40% 100,00% 98,44% -1,56% 100,00% 98,94% -1,06%

Licitación Estructuras 18,58% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Orden de Compra 50% inicial 2,47% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Orden de Compra 50% final 13,93% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Fabricación 41,80% 100,00% 97,20% -2,80% 100,00% 98,10% -1,90%

Pruebas de Fábrica (FAT) 9,29% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Transporte y Llegada a Obras

13,93% 100,00% 97,20% -2,80% 100,00% 98,10% -1,90%

Conductor 32,80% 56,62% 100,00% 43,38% 67,04% 100,00% 32,96%

Licitación Conductor 19,48% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Orden de Compra 50% inicial 2,59% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Orden de Compra 50% final 14,61% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Fabricación 38,96% 51,16% 100,00% 48,84% 77,91% 100,00% 22,09%

Pruebas de Fábrica (FAT) 9,74% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%

PAGINA 9 DE 36

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°24:7097-VP 3090140 02 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Transporte y Llegada a Obras Conductor

14,61% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Aisladores, Amortiguadores, OPGW, Ferretería

32,80% 56,62% 100,00% 43,38% 67,04% 100,00% 32,96%

Licitación Aisladores, Amortiguadores, OPGW, Ferretería

19,48% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Orden de Compra 50% inicial 2,59% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Orden de Compra 50% final 14,61% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Fabricación 38,96% 51,16% 100,00% 48,84% 77,91% 100,00% 22,09%

Pruebas de Fábrica 9,74% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Transporte y Llegada a Obras Aisladores

14,61% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Equipos y Materiales

Subestaciones 58,71% 94,49% 100,00% 5,51% 97,44% 100,00% 2,56%

Equipos AT 43,66% 87,39% 100,00% 12,61% 94,13% 100,00% 5,87%

Licitación Equipos AT 19,36% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Orden de Compra 9,68% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Fabricación 45,16% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Pruebas de Fábrica 12,90% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Transporte y Llegada a Obras

12,90% 2,27% 100,00% 97,73% 54,55% 100,00% 45,45%

Equipos Control, Protección y SSAA

26,76% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Equipos Comunicaciones 29,58% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Construcción, Montaje y Pruebas

45,12% 31,75% 71,72% 39,96% 39,50% 77,66% 38,16%

Movilización a Obra e Instalación de Faena

0,03% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Subestaciones 22,99% 0,15% 87,90% 87,75% 10,87% 88,74% 77,87%

Línea de Transmisión 76,97% 41,16% 66,87% 25,71% 48,03% 74,34% 26,31%

* Porcentaje Teórico: valor indicado según la metodología de ABS Consulting. ** Porcentaje Real: valor indicado según lo informado por Eletrans S.A. a fines del mes de referencia.

4. Cumplimiento de Plazos

ABS Consulting ha verificado que, durante el presente periodo, la empresa Eletrans S.A. ha dado cumplimiento, dentro de los plazos que ha establecido en el cronograma vigente, a las actividades programadas.

PAGINA 10 DE 36

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°24:7097-VP 3090140 02 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

5. Estado del Proyecto

5.1. Características Técnicas del Proyecto

La revisión de documentos de ingeniería, tanto básica como de detalles, realizada por el equipo consultor de ABS Consulting ha finalizado en el bimestre Agosto-Septiembre de 2014, lo cual ha permitido comprobar que el proyecto cumplirá con las características técnicas a las cuales se ha comprometido el adjudicatario en su Oferta Técnica.

Por su parte, el cumplimiento de las exigencias técnicas ha sido verificado por medio de la revisión de los protocolos de las Pruebas en Fábrica (FAT) para dar cumplimiento al Hito Relevante N°4, cuyo análisis ha sido abordado en el informe correspondiente.

5.2. Cronograma del Proyecto: Verificaciones

5.2.1. Ingeniería

ABS Consulting ha verificado que el programa establecido por la empresa encargada de ejecutar los trabajos de ingeniería, ABB S.A., es consistente y coincidente con el cronograma del proyecto definido por Eletrans S.A.

Las actividades de Ingeniería Subestaciones presentan un 100.00% de cumplimiento, ajustándose a lo establecido en el cronograma de Eletrans S.A.

Por su parte, las actividades de Ingeniería Línea de Transmisión presentan un 100 % de cumplimiento, ajustándose a lo establecido en el cronograma de Eletrans S.A.

5.2.2. Medio Ambiente y Planes de Manejo Forestal

ABS Consulting ha verificado que el programa establecido para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental resulta consistente y coincidente con el cronograma del proyecto definido por Eletrans S.A. Esta actividad sigue siendo desarrollada por la empresa Gestión Ambiental S.A. (SGA).

Asimismo, ABS Consulting ha verificado que la empresa adjudicataria Eletrans S.A. ha gestionado de forma oportuna, luego de solicitar el aplazamiento de la fecha de cumplimiento del Hito relevante N°2, la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), obteniéndola el día 30 de Marzo del año 2015 tras responder a los ICSARA´s correspondientes y considerando las observaciones relativas al proceso de Participación Ciudadana (PAC) que finalizó con fecha 27 de Enero del año 2014 y el proceso de Consulta Indígena que finalizó el día 15 de Enero de 2015.

PAGINA 11 DE 36

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°24:7097-VP 3090140 02 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Por otro lado, el equipo auditor de ABS Consulting ha verificado que el adjudicatario presenta al mes de Marzo del año 2017 un avance de un 92.6% en la tramitación de los PAS asociados a la RCA, lo cual resulta, de momento, plenamente coincidente con el grado de avance de la fase de construcción del proyecto. En este sentido es preciso señalar que el PAS N°96 “IFC Subestación Ciruelos” ha sido aprobado el día 02 de Marzo del año 2017, luego de la correspondiente revisión por el organismo competente tras su ingreso en el mes de Octubre del año 2016.

Por su parte, y considerando que la actividad Determinación de Propiedades ya se encuentra concluida en bimestres anteriores según lo informado por ABS Consulting, la empresa adjudicataria ha indicado que sólo cincuenta y cuatro (54) de las sesenta y siete (67) propiedades requerirán de Planes de Manejo Forestal y que a la fecha se ha concluido la tramitación del PAS N°102.

5.2.3. Servidumbres Voluntarias

ABS Consulting ha verificado que el programa establecido para realizar la Gestión de las Servidumbres Voluntarias resulta consistente y coincidente con el cronograma del proyecto definido por Eletrans S.A.

Complementario a lo anterior, es preciso destacar que esta actividad se ha iniciado en el mes de Junio de 2013, obteniendo al mes de Noviembre del año 2016 sesenta y cinco (65) servidumbres voluntarias constituidas por medio de escrituras firmadas, existiendo de la misma manera dos (02) con su Decreto de Concesión respectivo ya obtenido.

Por su parte, la empresa adjudicataria Eletrans S.A. ha finalizado durante el mes de Noviembre del año 2015 el proceso de notificaciones como parte de la actividad Tramitación de la Concesión. Ahora bien, el avance durante este bimestre para cada uno de los tramos es el siguiente:

Tramo N°4.1.1: aún en espera de firma en el Ministerio de Energía el borrador del Decreto de Concesión Definitiva.

Finalmente, la actividad de Estudios de Títulos de las propiedades afectadas por el trazado de la línea se encuentra finalizada, conforme ha señalado ABS Consulting en bimestres anteriores, en concordancia a lo programado en el cronograma vigente del proyecto.

PAGINA 12 DE 36

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°24:7097-VP 3090140 02 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

5.2.4. Concesión Eléctrica

ABS Consulting ha verificado que el programa establecido para realizar la Gestión de Concesión Eléctrica resulta consistente y coincidente con el cronograma del proyecto definido por Eletrans S.A., si bien esta actividad se encuentra retrasada respecto a lo programado.

Ahora bien, y conforme a lo señalado por ABS Consulting en bimestres anteriores, el adjudicatario Eletrans S.A. ha obtenido el día 04 de Julio del año 2014, y por medio de la Resolución Exenta N°4084 de la SEC, la respectiva Admisibilidad a la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva presentada para toda la línea.

Asimismo, durante el mes de Abril de 2015, la empresa adjudicataria ha solicitado la división de la línea en cinco (5) tramos y en complemento para acelerar las gestiones ante la SEC, Eletrans S.A. ha solicitado subdividir el Tramo N°4 en dos (02) tramos en el mes de Enero de 2016, lo cual fue aceptado por la autoridad y se obtuvo para el Tramo N°4.2 el respectivo Decreto de Concesión en el mes de Febrero de 2016.

En este sentido, a la fecha, la empresa adjudicataria ha obtenido otros tres Decretos de Concesión, correspondientes a los Tramos N°1 (DS N°17 de fecha 04-02-2016), N°3 (DS N°67 de fecha 13-05-2016) y N°4.1.2 (DS N°132 de fecha 03-10-2016), mientras que para el Tramo N°2 se firmaron servidumbres voluntarias durante el mes de Noviembre de 2016 y para el Tramo N°4.1.1 aún se espera firma del Ministerio de Energía.

De forma complementaria, es preciso señalar que respecto a la actividad “Imposición de Servidumbres”, el avance, si bien se ha considerado como parte integral dentro de la actividad Tramitación de la Concesión por parte de Eletrans S.A., en la medida que se han obtenido los decretos de concesión de los tramos de la línea también se ha impuesto la servidumbre para poder entrar a los predios afectados.

Por su parte, Eletrans S.A., durante el mes de Noviembre del año 2015 ha finalizado el proceso de notificaciones (tanto notariales como judiciales) dentro de la actividad Tramitación de la Concesión, tras haber al 100% de los propietarios identificados que serán afectados por el trazado de la línea (15 en total).

Finalmente, y debido al retraso que aún se evidencia en esta actividad, el equipo auditor de ABS Consulting procederá a monitorear que durante los dos (2) próximos meses, tanto la sub-actividad Tramitación de Concesión como Decreto de Concesión logren alcanzar el nivel programado para no afectar la correcta prosecución de este proyecto y el cumplimiento del Hito Relevante N°5 (Entrada en Operación).

PAGINA 13 DE 36

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°24:7097-VP 3090140 02 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

5.2.5. Adquisición de Suministros

ABS Consulting ha verificado que el programa establecido para realizar la actividad de Adquisición de Suministros es consistente y coincidente con el cronograma del proyecto definido por Eletrans S.A.

Durante el presente período, el adjudicatario Eletrans S.A. mantiene un avance por sobre lo programado en la adquisición de suministros para Subestaciones, en forma particular los Equipos de Alta Tensión, los Equipos Control, Protección y SSAA, y los Equipos de Comunicaciones, lo cual se traduce en haber completado el 100.00% de avance en esta actividad, logrando finalizar el Transporte y Llegada a Obra de todos los suministros asociados a subestaciones.

En cuanto a los suministros relacionados con la línea de transmisión (Estructuras, Conductor y Aisladores, Amortiguadores, OPGW y Ferretería), al mes de Marzo del año 2017 se presentan los siguientes avances:

Estructuras: un 98% en el proceso de Fabricación, 100% en la realización de Pruebas de Fábrica (FAT) y un 98% en la actividad de Transporte y Llegada a Obras.

Conductor: un 100% de completitud, habiendo finalizado las actividades de Fabricación y Transporte y Llegada a Obras.

Aisladores, Amortiguadores, OPGW y Ferretería: un 100% de completitud, habiendo finalizado la actividad de Transporte y Llegada a Obras.

5.2.6. Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio

ABS Consulting ha verificado que el programa establecido para las actividades de construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio es consistente y coincidente con el cronograma del proyecto definido por Eletrans S.A.

Ahora bien, el avance a la fecha de estas actividades es el siguiente, considerando que la obra tendrá sólo dos (02) instalaciones de faena:

Se han realizado ciento ochenta y tres (183) excavaciones de un total de ciento ochenta y ocho (188), lo cual representa un 97.34% de avance.

Se han realizado ciento setenta y cinco (175) fundaciones dentro de un total de ciento ochenta y ocho (188), lo cual representa un 93.09% de avance.

PAGINA 14 DE 36

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°24:7097-VP 3090140 02 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Se encuentran montadas ciento cuarenta y cuatro (144) torres, de las cuales ciento treinta y cinco (135) se encuentran con giro, aplome y torque realizado.

Se presenta un grado de avance de 92.40% en la Construcción Obras Civiles SE Ciruelos y un 54.3% en la fase de Montaje. Al mes de Marzo de 2017, el avance de las Obras Civiles continúa en un 93.0%, restando solamente las terminaciones de la Caseta de Control y luego de haber retomado las labores el contratista Kipreos por una intervención del propietario Transelec S.A.

Asimismo, el adjudicatario ha señalado que los trabajos de montaje dentro de la subestación están paralizados por un error en ingeniería que propició la construcción errónea de las fundaciones de los equipos TP y TC, habiendo a la fecha igualmente avanzado en el montaje de los equipos principales, de los equipos auxiliares, control y protecciones y telecomunicaciones, e instalación de escalerillas y ductos para cableado.

Se presenta un grado de avance de 99.40% en la Construcción Obras Civiles SE Pichirropulli y un 100% en la fase de Montaje.

5.3. Gestiones ante Organismos Públicos

En conformidad con lo referido por Eletrans S.A., en cuanto a la gestión ante el Servicio de Evaluación Ambiental para la obtención de la RCA que califica favorablemente a este proyecto, y según lo ha señalado el equipo auditor de ABS Consulting anteriormente, el adjudicatario ha gestionado adecuadamente con este organismo todas las aclaraciones que han sido necesarias para su obtención (ADENDA N°1, N°2 y N°3), incluyendo las observaciones del Informe de Participación Ciudadana (PAC) y del proceso de Consulta Indígena.

En este sentido, ABS ha procedido a monitorear y verificar el oportuno cumplimiento de los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) asociados a la RCA obtenida por Eletrans S.A. (N°91, 93, 94, 96, 99 y 102), requeridos durante la fase de construcción de este proyecto que se ha iniciado durante el mes de Octubre de 2015, y los cuales presentan el siguiente grado de avance a la fecha:

PAS N°91 “Aguas Servidas y Potable” (Instalación de Faenas Pichirropulli): ha sido ingresado y aprobado por la SEREMI de Salud de la XIV Región de los Ríos. Presenta un 100% de avance.

PAS N°91 “Aguas Servidas y Potable” (Subestación Pichirropulli): ingresado a la SEREMI de Salud de la XIV Región de los Ríos. Mantiene un 70% de avance.

PAGINA 15 DE 36

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°24:7097-VP 3090140 02 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

PAS N°93 “Manejo de Residuos” (Instalación de Faena Pichirropulli): ingresado y aprobado por la SEREMI de Salud respectiva. Presenta un 100% de avance.

PAS N°93 “Manejo de Residuos” (Instalación de Faenas Norte): ingresado y aprobado por la SEREMI de Salud de la XIV Región de los Ríos. Presenta un 100% de avance.

PAS N°96 “Informe Favorable de Construcción-IFC” (Subestación Pichirropulli): ingresado y aprobado por la SEREMI de Agricultura correspondiente. Presenta un 100% de avance.

PAS N°96 “Informe Favorable de Construcción-IFC” (Subestación Ciruelos): se ha ingresado y aprobado por la SEREMI de Agricultura de la Región de los Ríos. Presenta un 100% de avance.

PAS N°102 “Bosque Nativo y Plantaciones”: ha sido ingresado y aprobado por la autoridad respectiva. Presenta un 100% de avance.

PAS N°106 “Cauces y Quebradas”: ingresado a la autoridad respectiva. Mantiene un 56% de avance.

En cuanto a la Concesión Eléctrica a presentar ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y ante el Ministerio de Energía, ABS Consulting ha verificado que con fecha 04 de Julio de 2014, Eletrans S.A. ha obtenido la Admisibilidad a la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva mediante Resolución Exenta N°4084 de la SEC.

A este último respecto, durante el mes de Abril de 2015 el adjudicatario ha solicitado dividir la línea en cinco (5) tramos de concesión, lo que cual está siendo monitoreado por el equipo auditor de ABS Consulting para verificar que no existan retrasos en la fecha de cumplimiento del Hito Relevante N°5. En este sentido, el adjudicatario Eletrans S.A., a la fecha, ha indicado que sólo en dos (02) de los siete tramos existe servidumbre voluntaria firmada, que existe Decreto de Concesión Definitiva en cuatro (4) tramos, y que un (01) tramo aún se encuentra a la espera de firma en el Ministerio de Energía el borrador de su correspondiente Decreto de Concesión (Tramo IV 1.1), sobre el cual el adjudicatario no ha insistido en acelerar el proceso de obtención del decreto por contar a la fecha con las escrituras de servidumbre firmada con cada uno de los propietarios de ese tramo.

Por otro lado, la empresa Eletrans S.A. ha definido que se requiere de Planes de Manejo Forestal para cincuenta y cuatro (54) de las sesenta y siete (67) propiedades afectadas por el trazado de la Línea (equivalentes al 80.59%), todos ellos a ser presentados ante la Corporación Nacional Forestal y que a la fecha ha sido aprobada la totalidad de los PMF presentado (88), contando todos ellos con resolución aprobatoria del mes de Febrero del año 2017.

PAGINA 16 DE 36

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°24:7097-VP 3090140 02 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

5.4. Estudios Medioambientales, Ingeniería y Suministros

5.4.1. Estudios Medioambientales

ABS Consulting ha verificado que el adjudicatario Eletrans S.A. ha respondido a cada una de las observaciones presentadas por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de los Ríos, en calidad de forma y contenido luego de haber solicitado el aplazamiento de la fecha de cumplimiento del Hito relevante N°2, según lo señala la siguiente cronología:

a) Al ICSARA N°388 presentada por el SEA, respondió con ADENDA N°1 de fecha 07 de Julio de 2014;

b) Al ICSARA N°274 presentada por el SEA, respondió con ADENDA N°2 de fecha 02 de Diciembre de 2014; y

c) Al ICSARA N°002 presentada por el SEA, respondió con ADENDA N°3 de fecha 30 de Enero de 2015.

Por otro lado, ABS Consulting ha verificado que Eletrans S.A. ha obtenido con fecha 30 de Marzo de 2015 la respectiva Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

5.4.2. Ingeniería

El equipo auditor de ABS Consulting, durante períodos anteriores, ha finalizado con la revisión de los documentos de las actividades de Ingeniería Básica y de Detalle, lo cual ha permitido comprobar que el proyecto cumplirá con las características técnicas a las cuales se ha comprometido el adjudicatario en su Oferta Técnica.

5.4.3. Suministros

ABS Consulting, en bimestres anteriores, ha procedido a verificar la documentación asociada a las Pruebas en Fábrica (FAT) realizadas a los equipos de Subestaciones y a las estructuras de la Línea, finalizando durante el mes de Enero del año 2016 lo referente a las Pruebas en Fábrica para el suministro de Subestaciones Trampas de Onda.

PAGINA 17 DE 36

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°24:7097-VP 3090140 02 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

En este sentido, el análisis correspondiente se encuentra incluido en el respectivo Informe de Cumplimiento de Hito Relevante N°4 del proyecto que se ha emitido con fecha 15 de Julio del año 2016 en la revisión de su versión definitiva, incluyendo la verificación del cumplimiento de las exigencias técnicas y análisis del diseño sísmico por parte del área civil del equipo auditor de ABS Consulting.

5.5. Pruebas en Fábrica para Equipos y Elementos

ABS Consulting, para el período Octubre-Noviembre de 2014, ha procedido a verificar las Pruebas en Fábrica (FAT) para los equipos y los elementos principales, lo cual se ha complementado en el mes de Enero del año 2016 con la correspondiente revisión de los documentos que se encuentran asociados al suministro Trampas de Onda.

Consecuentemente, la verificación y análisis de los resultados de las Pruebas FAT han sido incluidos en el respectivo Informe de Cumplimiento de Hito Relevante N°4, y en el cual el equipo auditor de ABS Consulting ha dado conformidad a todas las pruebas FAT de los equipos primarios y Trampas de Onda, resultando todas ellas satisfactorias.

5.6. Visitas de Inspección de los Trabajos en Terreno

ABS Consulting, para el presente período, ha efectuado una visita de inspección de los trabajos en terreno los días 03 y 04 de Abril de 2017.

En el Anexo 7.6 se incluye el informe de las actividades desarrolladas respecto a esta actividad por parte del equipo auditor.

5.7. Trabajos del Adjudicatario en Instalaciones de Terceros

ABS Consulting, para el presente período, ha procedido a verificar que los trabajos de coordinación con la empresa Transelec S.A. para las actividades en las Subestaciones se ha desarrollado sin inconvenientes, lo cual seguirá siendo monitoreado conforme sea el avance y cumplimiento del cronograma de estas actividades.

PAGINA 18 DE 36

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°24:7097-VP 3090140 02 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

5.8. Estructura Organizacional Encargada de Desarrollar el Proyecto: Análisis

ABS Consulting ha verificado que la estructura organizacional a cargo de desarrollar el proyecto, conformada en base a recursos propios del adjudicatario Eletrans S.A. y a recursos de terceros que ésta ha contratado, es apropiada para lograr el cumplimiento de la calidad, las condiciones técnicas y los plazos comprometidos.

Por su parte, ABS Consulting considera que la organización presentada por la empresa SIGA para realizar la Inspección Técnica de la Obra (ITO) satisface los requerimientos del proyecto.

Asimismo, en las visitas a terreno efectuadas por el equipo auditor de ABS Consulting ha constatado la adecuada cobertura de dicha inspección en áreas como Jefatura de la ITO, Oficina Técnica, Prevención de Riesgos, Topografía e Inspectores de la Línea y de las Subestaciones.

PAGINA 19 DE 36

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°24:7097-VP 3090140 02 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

6. Conclusiones y Comentarios Generales

ABS Consulting ha verificado que, según lo informado por Eletrans S.A. con fecha 05 de Abril de 2017, el proyecto "Nueva Línea 2x220 kV Ciruelos-Pichirropulli: Tendido del primer circuito" avanza, en términos generales, por sobre lo programado por la empresa Eletrans S.A. En relación a la actividad Gestión Ambiental, el adjudicatario ha obtenido durante el mes de Abril de 2015 la Resolución de Calificación Ambiental para el EIA presentado, tras lo cual ABS Consulting ha verificado, validado y certificado el cumplimiento del Hito N°2 en el mes de Mayo de 2015. Asimismo, el avance en la aprobación de los Permisos Ambientales Sectoriales asociados a la RCA obtenida es de un 92.6% al mes de Marzo de 2017, con el siguiente estado:

PAS N°91 “Aguas Servidas y Potable” (Subestación Pichirropulli): ingresado a la autoridad correspondiente.

PAS N°106 “Cauces y Quebradas”: ingresado a la autoridad respectiva.

Por su parte, la actividad Gestión de Concesiones y Servidumbres, presenta un 100% de avance en la Determinación de Propiedades y Estudio de Títulos, gestionándose en dos (2) de los siete (7) tramos servidumbres voluntarias y habiéndose completado durante el mes de Noviembre de 2016 la totalidad de las gestiones necesarias, restando solamente obtener la firma para el decreto de concesión del Tramo N°4.1.1.

Asimismo, la actividad Ingeniería (Subestaciones y Líneas) presenta un 100% de avance al mes de Septiembre del año 2016, habiendo finalizado la Ingeniería de Subestaciones en el mes de Junio de 2014 y la Ingeniería de Líneas en el mes de Enero de 2014. En cuanto a la actividad Suministro Equipos y Materiales, a la fecha ha sido fabricado el 98% de las Estructuras de la Línea, el 100% del Conductor, y el 100% de los Aisladores, Amortiguadores, OPGW y Ferretería de la Línea de Transmisión, mientras que para las subestaciones se encuentran en obra y/o en bodegas de Eletrans S.A. el 100.0% de la totalidad de los suministros (Equipos AT, Equipos de Control, Protección & SS.AA., y Equipos de Comunicaciones). Ahora bien, en cuanto a los suministros de la Línea de Transmisión, a fines del mes de Marzo del año 2017 ha sido transportado a terreno y/o bodegas del adjudicatario el 98% de las estructuras, habiendo concluido lo correspondiente a los suministros Conductor y a los Aisladores, Amortiguadores, OPGW y Ferretería.

PAGINA 20 DE 36

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°24:7097-VP 3090140 02 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Finalmente, para la actividad Construcción, Montaje y Pruebas, en el mes de Diciembre del año 2015 finalizó la instalación de faena Sur (Pichirropulli), mientras que la instalación de la faena Norte (Ciruelos) ha finalizado en el mes de Junio del año 2016. En este sentido, al mes de Marzo del año 2017 el adjudicatario ha alcanzado un 100% de avance en el montaje de la Subestación Pichirropulli, mientras que para la Subestación Ciruelos aún se mantiene un 54.3% de avance en dicha actividad respecto al período anterior. Conjuntamente, Eletrans S.A. está en proceso de construcción y replanteo de caminos de acceso, trazado, excavaciones, colocación de Stubs y enfierradura, como parte de la sub-actividad Construcción Obras Civiles 100% LT, presentando a fines del mes de Marzo de 2017 el siguiente avance:

- Se han realizado ciento ochenta y tres (183) excavaciones de un total de ciento ochenta y ocho (188), lo cual representa un 97.34% de avance.

- Se han realizado ciento setenta y cinco (175) fundaciones dentro de un total de ciento ochenta y ocho (188), lo cual representa un 93.09% de avance.

- Se encuentran montadas ciento cuarenta y cuatro (144) torres, ciento treinta y cinco (135) de las cuales ya se encuentran con giro, aplome y torque realizado.

PAGINA 21 DE 36

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°24:7097-VP 3090140 02 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

7. Anexos

7.1. Actividades desarrolladas por el Equipo Auditor

7.1.1. Actividades desarrolladas y su relación con el Cronograma de la

Auditoría

ABS Consulting, para el presente período, ha desarrollado conforme al cronograma de la auditoría del proyecto las siguientes actividades:

a) Revisión de Antecedentes presentados ante Organismos Públicos por parte de Eletrans S.A.

b) Revisión de Informes de Avance, considerando el Informe Bimestral de los meses de Febrero y Marzo del año 2017.

c) Verificación del Cronograma del proyecto, basándose en la información que el adjudicatario ha especificado en su Cronograma Definitivo.

d) Visita de Inspección en Terreno, área Obras Civiles.

7.1.2. Nivel de Cumplimiento y justificación de las desviaciones en las

actividades desarrolladas

ABS Consulting, para el presente período, presenta un cumplimiento normal de sus actividades, equivalente al 100 % de lo estipulado en nuestra Carta Gantt, razón por la cual no se presentan desviaciones relevantes que pudieran afectar dicho nivel de cumplimiento y poner en riesgo el normal desarrollo de la auditoría.

7.1.3. Descripción firmada de las Actividades realizadas por cada integrante

del Equipo Auditor durante el período

Actividad Descripción Responsable

Revisión de Antecedentes ante Organismos Públicos

Análisis y Estudio de la información y seguimiento de la gestión ante la SEC, Ministerio de Energía y CONAF

Encargado Especialista Área Medioambiental

Revisión de Informes de Avance

Análisis del Estado de Avance de cada una de las actividades

Encargado Especialista Área Programación y Control

PAGINA 22 DE 36

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°24:7097-VP 3090140 02 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Verificación de Cronograma

Seguimiento de la ejecución de cada una de las actividades de acuerdo a lo planificado

Encargado Especialista Área Programación y Control

Visita a Terreno Verificación de los avances de las obras asociadas al proyecto.

Especialista Área Obras Civiles

Emitido sin prejuicio,

Revisado por

Aprobado por

Andrés Fuentes Nicolás Queirolo

Gerente de Operaciones Encargado de Proyecto ABS Consulting ABS Consulting

Elaborado por

Elaborado por

Felipe Evrard Raúl Rendic

Encargado Programación y Control Encargado Eléctrico ABS Consulting ABS Consulting

Elaborado por

Elaborado por

Bernardita Tortello Eduardo Campos

Encargado Medio Ambiente Encargado Obras Civiles ABS Consulting ABS Consulting

PAGINA 23 DE 36

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°24:7097-VP 3090140 02 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

7.2. Documentos Verificados y Registros de Referencia

ABS Consulting, para el presente período, ha consultado los siguientes documentos del adjudicatario Eletrans S.A. para referir su análisis:

a) Documento de Eletrans S.A. "Cronograma Autoridad Sur-CP", correspondiente al Cronograma vigente del proyecto.

b) Documento de Eletrans S.A. " Informe Men Autoridad Proyecto Rev0 Febrero 2017", el cual corresponde al informe de control de avance a fines del mes de Febrero del año 2017.

c) Documento de Eletrans S.A. " ST1-CP-PM-INF-AUT-201703- Informe Men Autoridad Rev0 Marzo 2017", el cual corresponde al informe de control de avance a finales del mes de Marzo de 2017.

d) Documento de Eletrans S.A. “ST1-CP-PM-INF-AUT-201703- Respaldo – Avance Permisos PAS CP Mar 2017”, el cual corresponde a un resumen del estado de cada tramitación de los PAS del proyecto al mes de Marzo de 2017.

e) Documento de Eletrans S.A. “ST1-CP-PM-INF-AUT-201703- Respaldo - Curva S CP Mar 2017”, el cual corresponde a la curva de avance del proyecto al mes de Marzo del año 2017.

PAGINA 24 DE 36

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°24:7097-VP 3090140 02 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

7.3. Cronología de Eventos Relevantes acumulados

a) Contrato firmado con la empresa Gestión Ambiental S.A. (SGA), en el mes de Diciembre del año 2012.

b) Contrato firmado con la empresa Negociaciones y Servidumbres S.A. (NYSA), en el mes de Diciembre del año 2012.

c) Contrato firmado con la empresa Heredia y Santana para las actividades que se relacionan con el Desarrollo de Programas Maestros, Estructura Organizacional, y Seguimiento y Control de Proyecto, en el mes de Diciembre del año 2012.

d) Contrato EPC Línea de Transmisión con la empresa Kipreos Ingenieros S.A., con fecha 28 de Enero del año 2013.

e) Contrato EPC Subestaciones con la empresa ABB S.A., con fecha 19 de Marzo del año 2013.

f) Contrato con la empresa Tractebel para las actividades tanto de asesoría como de revisión de Ingeniería del Proyecto, con fecha 16 de Mayo del año 2013.

g) Ingreso conforme del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) al SEIA con fecha 13 de Septiembre de 2013, aprobándose el test de admisión N° 280 el día 23 de Septiembre del año 2013. La correspondiente publicación en el Diario Oficial se realizó con fecha 30 de Septiembre de 2013.

h) Presentación formal del proyecto a los diferentes servicios evaluadores, junto a la realización de un recorrido del trazado en el terreno de emplazamiento, con fecha 15 de Octubre de 2013. Durante el mes de Noviembre de 2013, Eletrans S.A. ha participado en varias reuniones de participación ciudadana que han sido organizadas por el SEIA.

i) Emisión de las Órdenes de Compra por el 50% de los suministros Estructuras, Conductor, y Aisladores, Amortiguadores, OPGW y Ferretería, en cumplimiento del Hito Relevante N°1.

I. Estructuras: 30 de Octubre del año 2013, Orden de Compra colocada a la empresa B-Bosh S.A.

II. Conductor: 04 de Noviembre del año 2013, Orden de Compra colocada a la empresa SURAL C.A.

III. Aisladores, Amortiguadores, OPGW y Ferretería: 30 de Octubre del año 2013, colocada a la empresa Electrovidrio S.A.

PAGINA 25 DE 36

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°24:7097-VP 3090140 02 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

j) Recepción del Informe Consolidado ICSARA N°1 (N°388 según numeración del SEIA) con fecha 05 de Diciembre del año 2013.

k) Emisión del Informe de Participación Ciudadana (PAC) por parte del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con fecha 27 de Enero de 2014.

l) Ingreso de Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva, con fecha 21 de Enero de 2014, por el total de la línea.

m) Con fecha 04 de Julio del año 2014, Eletrans S.A. obtiene la admisibilidad para la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva presentada ante la SEC, por medio de la Resolución Exenta N°4084.

n) Ingreso de ADENDA N°1 con respuesta al Informe Consolidado ICSARA, con fecha 07 de Julio de 2014.

o) Publicación en el Diario Oficial de la República de Chile, con fecha 14 de Julio de 2014, de la admisibilidad de la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva.

p) Recepción del Informe Consolidado ICSARA N°2 (N°274 según numeración del SEIA) con fecha 25 de Agosto del año 2014.

q) Con fecha 29 de Agosto de 2014, y por medio de carta GG-E075/2014, Eletrans S.A. solicita el aplazamiento de la fecha de cumplimiento del Hito Relevante N°2 para el día 28 de Diciembre de 2015.

r) Con fecha 09 de Septiembre del año 2014, el SEIA de la Región de Los Ríos, mediante Resolución Exenta N°103 declara el inicio del Proceso de Consulta Indígena, acogido al Convenio 169 de la OIT.

s) Con fecha 06 de Octubre del año 2014, por medio de carta GG-E097/2014 y en respuesta a la Carta enviada por el CDEC-SIC DP N°0883/2014 de fecha 29 de Septiembre del año 2014, Eletrans S.A. entrega mayores antecedentes sobre la solicitud de aplazamiento de la fecha de cumplimiento del Hito Relevante N°2 para el mes de Diciembre de 2015.

t) Con fecha 26 de Noviembre del año 2014, Eletrans S.A. solicita al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de los Ríos mayor plazo para poder dar respuesta al ICSARA N°2.

u) Con fecha 26 de Noviembre del año 2014, el SEA de la Región de Los Ríos, por medio de la Resolución Exenta N°093, decide extender la suspensión de plazo solicitada por Eletrans S.A. pero por un período menor al solicitado.

PAGINA 26 DE 36

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°24:7097-VP 3090140 02 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

v) Ingreso de ADENDA N°2 con respuesta al Informe Consolidado ICSARA N°274, con fecha 02 de Diciembre de 2014.

w) Cierre del proceso de Consulta Indígena con la comunidad Rukahue Inaleufu, habiendo llegado a acuerdo con fecha 10 de Diciembre de 2014.

x) Con fecha 05 de Enero de 2015, el SEA de la Región de Los Ríos, por medio de la Resolución Exenta N°002, decide ampliar el plazo al proyecto "Línea 2x220 kV Ciruelos-Pichirropulli".

y) Recepción del Informe Consolidado ICSARA N°3 (N°002 según numeración del SEIA) con fecha 06 de Enero del año 2015.

z) Cierre del proceso de Consulta Indígena con la comunidad Luminado Chapuco, habiendo llegado a acuerdo con fecha 15 de Enero de 2015.

aa) Ingreso de ADENDA N°3 con respuesta al Informe Consolidado ICSARA N°002, con fecha 30 de Enero de 2015.

bb) Aprobación con fecha 30 de Marzo de 2015, por parte de los organismos con competencia ambiental, del Informe Consolidado de Evaluación del EIA que ha presentado Eletrans S.A. para el proyecto ante el SEIA.

cc) Obtención de la Resolución de Calificación Ambiental, RCA, con fecha 30 de Marzo de 2015, por medio de la Resolución Exenta N°025/2015.

dd) Con fecha 06 de Mayo del año 2015 se ingresa el PAS N°99 para la Captura de Animales, obteniéndose su aprobación el día 01 de Junio de 2015 por medio de la Resolución N°401/2015.

ee) Con fecha 20 de Agosto de 2015 se ingresa el PAS N°91-1A para la Instalación de Faenas Pichirropulli, obteniéndose la aprobación mediante Resolución N°131 el día 31 de Agosto del año 2015.

ff) Con fecha 22 de Septiembre del año 2015 se ingresa el PAS N°93-2A para la Instalación de Faenas (IIFF) Pichirropulli, obteniéndose la aprobación mediante la Resolución N°10552 de fecha 03 de Noviembre del año 2015 (proyecto Almacenamiento Temporal de Residuos Industriales No Peligrosos).

gg) Con fecha 22 de Septiembre del año 2015 se ingresa el PAS N°93-1A para la Instalación de Faenas (IIFF) Pichirropulli, obteniéndose la aprobación mediante la Resolución N°10553 de fecha 03 de Noviembre del año 2015 (proyecto Almacenamiento Temporal de Residuos Industriales Peligrosos).

PAGINA 27 DE 36

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°24:7097-VP 3090140 02 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

hh) Con fecha 22 de Septiembre del año 2015 se ingresa el PAS N°93-3A para la Instalación de Faenas (IIFF) Pichirropulli, obteniéndose la aprobación mediante la Resolución N°10551 de fecha 03 de Noviembre del año 2015 (proyecto Almacenamiento Temporal de Residuos Sólidos asimilables a Domésticos).

ii) Con fecha 22 de Septiembre de 2015 se ingresa el PAS N°102 “Bosque Nativo y Plantaciones”.

jj) Con fecha 06 de Octubre de 2015, se firma contrato de adjudicación con SIGA, empresa encargada de desarrollar las labores de ITO del proyecto.

kk) Con fecha 09 de Noviembre del año 2015 se ingresa el PAS N°96_2 para el IFC Pichirropulli, obteniéndose la aprobación mediante Resolución Exenta N°020 de fecha 13 de Enero de 2016 (Informe Favorable para la Construcción N°14).

ll) Con fecha 16 de Noviembre del año 2015 se ingresa el PAS N°93-4A para la Instalación de Faenas (IIFF) Norte, obteniéndose la aprobación mediante la Resolución N°11419 de fecha 17 de Diciembre del año 2015 (proyecto de Almacenamiento Temporal de Residuos Industriales Peligrosos).

mm) Con fecha 16 de Noviembre del año 2015 se ingresa el PAS N°93-5A para la Instalación de Faenas (IIFF) Norte, obteniéndose la aprobación mediante la Resolución N°11420 de fecha 17 de Diciembre del año 2015 (proyecto de Almacenamiento Temporal de Residuos Industriales No Peligrosos).

nn) Con fecha 16 de Noviembre del año 2015 se ingresa el PAS N°93-6A para la Instalación de Faenas (IIFF) Norte, obteniéndose la aprobación mediante la Resolución N°11418 de fecha 17 de Diciembre del año 2015 (proyecto de Almacenamiento Temporal de Residuos Sólidos asimilables a Domésticos).

oo) Con fecha 07 de Diciembre del año 2015 se ingresa el PAS N°93-1B para la Instalación de Faenas (IIFF) Pichirropulli, obteniéndose la aprobación mediante la Resolución N°1230 de fecha 21 de Marzo del año 2016 (funcionamiento Almacenamiento Temporal de Residuos Industriales Peligrosos).

pp) Con fecha 07 de Diciembre del año 2015 se ingresa el PAS N°93-2B para la Instalación de Faenas (IIFF) Pichirropulli, obteniéndose la aprobación mediante la Resolución N°1229 de fecha 21 de Marzo del año 2016 (funcionamiento Almacenamiento Temporal de Residuos Industriales No Peligrosos).

qq) Con fecha 07 de Diciembre del año 2015 se ingresa el PAS N°93-3B para la Instalación de Faenas (IIFF) Pichirropulli, obteniéndose la aprobación mediante la Resolución N°1231 de fecha 21 de Marzo del año 2016 (funcionamiento Almacenamiento Temporal de Residuos Sólidos asimilables a Domésticos).

PAGINA 28 DE 36

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°24:7097-VP 3090140 02 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

rr) Con fecha 04 de Febrero de 2016 se obtiene el Decreto Supremo N°17 en el cual se otorga la concesión del Tramo N°1 (Bienes Nacionales).

ss) Con fecha 16 de Febrero de 2016 se obtiene el Decreto Supremo N°21 en el cual se otorga la concesión del Tramo 4.2 (Ejército de Chile).

tt) Con fecha 31 de Marzo de 2016 se ingresa el PAS 91-2A para la Subestación Pichirropulli (proyecto de Agua y Alcantarillado).

uu) Con fecha 26 de Abril del año 2016 se ingresa el PAS 106 (proyecto Cauces y Quebradas).

vv) Con fecha 13 de Mayo de 2016 se obtiene el Decreto Supremo N°67 en el cual se otorga la concesión del Tramo N°3.

ww) Con fecha 25 de Julio del año 2016 se reduce a escritura pública el Decreto Supremo N°67, publicado en el Diario Oficial el día 11 de Julio de 2016.

xx) Con fecha 03 de Octubre de 2016 se obtiene el Decreto Supremo N°132 en el cual se otorga la concesión del Tramo N°4.1.2 (Ferrocarriles del Estado), siendo publicado en el Diario Oficial de la República de Chile el día 30 de Noviembre de 2016.

yy) Con fecha 18 de Octubre del año 2016 se obtiene el PAS N°91 “Aguas Servidas y Potables IIFF Pichirripulli”.

zz) Con fecha 03 de Febrero de 2017, el adjudicatario Eletrans S.A. obtiene el PAS N°102 “Bosque Nativo y Plantaciones”.

aaa) Con fecha 02 de Marzo de 2017, el adjudicatario Eletrans S.A. obtiene el PAS N°96 “IFC SSEE Ciruelos”.

PAGINA 29 DE 36

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°24:7097-VP 3090140 02 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

7.4. Referencias Metodológicas

7.4.1. Metodología de Cálculo de ABS Consulting

La Metodología empleada por el equipo auditor de ABS Consulting ha sido descrita en el Reporte de Avance Mensual del mes de Mayo del año 2016, como anexo del Informe de Avance Bimestral del período Abril-Mayo de 2016, no presentándose a la fecha modificaciones a la misma.

7.4.2. Metodología del Adjudicatario

La Metodología empleada por la empresa adjudicataria Eletrans S.A. ha sido descrita en el Reporte de Avance Mensual del mes de Mayo de 2016, como anexo del Informe de Avance Bimestral del período Abril-Mayo de 2016, no presentándose a la fecha modificaciones a la misma.

PAGINA 30 DE 36

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°24:7097-VP 3090140 02 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

7.5. Antecedentes de Avance del proyecto

7.5.1. Listado de Propiedades

Al mes de Marzo de 2017, Eletrans S.A. presenta un listado de carácter definitivo de las propiedades afectas por el trazado de la línea, información que ha sido ratificada con el ingreso de la Solicitud de Concesión Definitiva en el mes de Enero de 2014. La información se resume como sigue:

a) Cantidad de Propiedades: 67 (1 Fiscal y 66 Privadas).

b) Estado de las Propiedades: todas identificadas.

c) Estado de Negociaciones: 65 se encuentran con servidumbres constituidas y 2 con Decreto de Concesión.

d) Plan de Manejo Forestal: Eletrans S.A. ha determinado que para el proyecto trece (13) propiedades afectadas no requieren Planes de Manejo Forestal y las restantes el grado de avance del PAS N°102 es de un 100%

7.5.2. Cuadro de Avance Mensual para el Estado de Negociaciones

En base al cronograma presentado por Eletrans S.A., el avance de las notificaciones al mes de Marzo del año 2017, en conformidad y en concordancia con el listado de propiedades que se encuentra vigente, puede apreciarse en la tabla siguiente:

Cuadro de Avance Mensual para el Estado de Negociaciones, al 31 / 03 / 2017

Mes Número de Predios según Actividad

En Catastro En Negociación Con Acuerdos Con Firma de Escritura

Real R.ac

Prg Pr.ac

Real R.ac

Prg Pr.ac

Real / Prg R.ac / Pr.ac

Real R.ac

Prg Pr.ac

03 / 2017 0 0 0 0 N/A 0 0

67 67 65 67 N/A 65 67

PAGINA 31 DE 36

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°24:7097-VP 3090140 02 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

7.5.3. Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbres, en longitud

En base al cronograma presentado por Eletrans S.A., el avance de la Constitución de Servidumbres al mes de Marzo del año 2017, en conformidad y en concordancia con el listado de propiedades que se encuentra vigente, puede apreciarse en la siguiente tabla, sólo en cuanto a longitud:

Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbre, al 31 / 03 / 2017

Estado servidumbre N° predios Long. Afect. (mt.) % de longitud de la línea

Servidumbre constituida 67 70.531 100.0%

Con acuerdo vigente N/A N/A N/A

Total 67 70.531 100.0%

7.5.4. Cuadro de Indicadores de Avance en la Constitución de Servidumbres,

tramos continuos

En base al cronograma presentado por Eletrans S.A., el avance de la Constitución de Servidumbres al mes de Marzo del año 2017, en conformidad y concordancia con el listado de propiedades vigente, puede apreciarse en la tabla siguiente, solamente en cuanto a tramos continuos:

Cuadro de indicadores de avance en la constitución de servidumbre, al 31 / 03 / 2017

Lsc (mt) NT Lm(mt)

Con servidumbre constituida 70.531 1 70.531

Considerando acuerdos N/A N/A N/A

Lm = Lsc/NT

Lsc: Largo en kilómetros del trazado de la Línea con servidumbres constituidas

NT: Número de tramos (1 o más) continuos con servidumbres constituidas

PAGINA 32 DE 36

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°24:7097-VP 3090140 02 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

7.5.5. Cuadro de Control de Avance de Obras en Terreno

En base al cronograma presentado por el adjudicatario Eletrans S.A., el Avance de las Obras en Terreno al mes de Marzo del año 2017, puede ser apreciado en la tabla siguiente:

Cuadro de Control de Avance de las Obras en Terreno, al 31 / 03 /2017

Mes

Número de Estructuras: 188

Replanteo (c/u)

Liberadas para Construir (c/u)

Camino de Acceso

(c/u)

Excavación (c/u)

Fundación (c/u)

Montadas (c/u)

Tendido (km)

Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg

R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr.

ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac

11-2015 79 / 0 36 / 0 20 / 0 6 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

79 / 0 36 / 0 20 / 0 6 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

12-2015 24 / 0 10 / 0 7 / 0 14 / 0 10 / 0 0 / 0 0 / 0

96 / 0 36 / 0 27 / 0 14 / 0 10 / 0 0 / 0 0 / 0

01-2016 8 / 0 29 / 0 26 / 0 23 / 0 15 / 0 0 / 0 0 / 0

104 / 0 75 / 0 53 / 0 43 / 0 25 / 0 0 / 0 0 / 0

02-2016 10 / 0 19 / 0 19 / 0 32 / 0 20 / 0 0 / 0 0 / 0

114 / 0 94 / 0 72 / 0 75 / 0 45 / 0 0 / 0 0 / 0

03-2016 13 / 0 21 / 0 22 / 0 20 / 0 29 / 0 0 / 0 0 / 0

127 / 0 115 / 0 94 / 0 95 / 0 74 / 0 0 / 0 0 / 0

04-2016 13 / 0 21 / 0 22 / 0 20 / 0 29 / 0 0 / 0 0 / 0

127 / 0 115 / 0 94 / 0 95 / 0 74 / 0 0 / 0 0 / 0

05-2016 6 / 0 11 / 0 11 / 0 10 / 0 11 / 0 14 / 0 0 / 0

140 / 0 139 / 0 126 / 0 120 / 0 105 / 0 14 / 0 0 / 0

06-2016 2 / 0 6 / 0 0 / 0 1 / 0 11 / 0 0 / 0 0 / 0

142 / 0 145 / 0 126 / 0 121 / 0 116 / 0 14 / 0 0 / 0

07-2016 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

142 / 0 145 / 0 126 / 0 121 / 0 116 / 0 14 / 0 0 / 0

08-2016 6 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 0 / 0 0 / 0

148 / 0 145 / 0 126 / 0 121 / 0 119 / 0 14 / 0 0 / 0

09-2016 0 / 0 0 / 0 3 / 0 5 / 0 3 / 0 -14 / 0 0 / 0

148 / 0 145 / 0 129 / 0 126 / 0 122 / 0 0 / 0 0 / 0

10-2016 32 / 0 29 / 0 8 / 0 7 / 0 3 / 18 0 / 0 0 / 0

180 / 0 174 / 0 137 / 0 133 / 0 125 /54 0 / 0 0 / 0

11-2016 0 / 22 0 / 0 10 / 22 13 / 22 11 / 22 0 / 0 0 / 0

180 / 76 174 / 0 147 / 76 146 / 76 136 / 76 0 / 0 0 / 0

12-2016 0 / 17 0 / 93 4 / 17 13 / 17 18 / 17 61 / 0 0 / 0

180 / 93 174 / 93 151 / 93 159 / 93 154 / 93 61 / 0 0 / 0

01-2017 0 / 0 0 / 0 11 / 0 13 / 0 2 / 0 28 / 0 0 / 0

180 / 93 174 / 93 162 / 93 165 / 93 156 / 93 89 / 0 0 / 0

02-2017 6 / 5 11 / 5 9 / 5 10 / 5 9 / 5 21 / 0 0 / 0

186 / 98 185 / 98 171 / 98 175 / 98 165 / 98 110 / 0 0 / 0

03-2017 3 / 0 0 / 0 6 / 0 8 / 0 10 / 0 25 / 0 26 / 0

189 / 98 185 / 98 177 / 98 183 / 98 175 / 98 135 / 0 26 / 0

PAGINA 33 DE 36

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°24:7097-VP 3090140 02 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

7.5.6. Cuadro de Control de Avance de Notificaciones

En base al cronograma presentado por Eletrans S.A., el grado de avance respecto a las Notificaciones, en conformidad y en concordancia con el listado de propiedades que se encuentra vigente, puede apreciarse en la siguiente tabla:

Tipo de Notificación Característica Cantidad a Notificar Notificados

Notificación Notarial Propiedad privada --- ---

Notificación Judicial Bien Común 13 13

Inubicables y/o Fallecidos 1 1

Notificaciones SEC Predios Fiscales 1 1

Por Escritura Pública Propiedad Privada --- ---

TOTAL 15 15

PAGINA 34 DE 36

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°24:7097-VP 3090140 02 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

7.6. Visita realizada por ABS Consulting a las instalaciones en Terreno, de fecha 03

y 04 de Abril de 2017

VISITA A TERRENO NUEVA LINEA 2X200 kV CIRUELOS PICHIRROPULLI.

Visita de inspección de los trabajos en terreno los días 03 y 04 de Abril del año

2017

1. Objetivos generales de la visita.

Verificar en terreno el avance de las actividades de construcción.

Verificar el cumplimiento de las características técnicas del proyecto.

Revisión del cumplimiento de los estándares de calidad del proyecto.

2. Objetivos específicos de la visita.

Revisión de avances en terreno S/E Ciruelos y S/E Pichirropulli.

Detección de discrepancias técnicas y/o de programación.

Revisión de documentación técnica de calidad.

Inspección de faenas en terreno.

3. Personal de ABS Consulting que participó en la visita.

Carlos Moncada, Ingeniero Estructural Área Obras Civiles.

4. Personal del adjudicatario entrevistado.

Subestación Ciruelos

Ulises Aburto, ITO Civil Estructural SIGA.

Subestación Pichirropulli

Mauricio Ávila, Jefe Oficina Técnica SIGA.

5. Avance de las actividades Subestación Ciruelos.

A la fecha de la inspección se constata que en obra se encuentra una dotación de

aproximadamente 30 personas. Se indica por parte de la inspección que el contrato

para el circuito 1 en cuanto a estructuras y equipos será ejecutado por ABB y el

circuito 2 será ejecutado por Kipreos.

Durante la inspección se pudo constatar que el avance civil es superior al 90%

quedando pendiente algunas fundaciones

6. Avance de las actividades Subestación Pichirropulli.

A la fecha de la inspección se constata que las obras civiles se encuentran casi

completamente terminadas, quedando solo pendiente algunos trabajos menores de

terminaciones, por lo que el avance a la fecha es superior al 95%.

7. Documentación de Calidad.

Durante la inspección se solicitó la revisión en las instalaciones de faenas de los

protocolos de calidad de dos (2) fundaciones seleccionadas al azar además del

informe de mecánica de suelos del proyecto siendo sus especificaciones coherentes

con las fundaciones proyectadas.

No fue posible detectar desviaciones de calidad durante esta inspección.

8. Registro fotográfico de la visita a la obra.

En el Anexo I se muestran fotografías de ambas subestaciones.

9. Comentarios de la visita.

No existen comentarios técnicos pendientes a la fecha de esta visita.

Anexo I: Registro fotográfico.

Fecha de Visita: 03 de Abril de 2017

Sector: Ciruelos

Atendido por: Ulises Aburto ITO Civil Estructural SIGA

Constructor: Kipreos/ABB

Avance de Obras civiles: Superior al 90%

Foto N° 1: Servicios generales circuitos 1 y 2.

Foto N° 2: Interior sala servicios generales.

Foto N° 3: TP antes del montaje. Se aprecia sistema de disipación de energía.

Foto N° 4: Relleno de confinamiento de fundaciones.

Foto N° 5: Desconectadores Circuito 1.

Foto N° 6: Estructuras de aisladores en patio de bodegaje.

Foto N° 7: Aislador montado circuito 1.

Foto N° 8: Circuito 1, estructuras TC y TP.

Foto N° 9: Interruptores Circuito 1.

Fecha de Visita: 04 de Abril de 2017

Sector: Pichirropulli

Atendido por: Mauricio Ávila Jefe Oficina Técnica SIGA.

Constructor: Kipreos/ABB

Avance de Obras civiles: Superior al 95%

Foto N° 10: Sala de servicios generales, vista frontal.

Foto N° 11: Sala de servicios generales, vista posterior.

Foto N° 12: Sala de control.

Foto N° 13: Vista general del patio de la subestación.

Foto N° 14: Equipo Pass Moss.

Foto N° 15: Trampas de onda previo al montaje.

Foto N° 16: Transformadores.

Foto N° 17: Equipo montado sobre estructura.

Foto N° 17: Torre de telecomunicaciones.

PAGINA 35 DE 36

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°24:7097-VP 3090140 02 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

7.7. Detalle del Cálculo de Avance Teórico del Proyecto

A continuación, se presenta el detalle por actividad del cálculo del avance teórico hasta el mes de Marzo de 2017.

Cálculo de Avance Teórico al 31 de Marzo de 2017

N° Actividad Fecha de Inicio Fecha de Término Duración (días) Peso Relativo Avance Peso Avance

NUEVA LÍNEA CIRUELOS - PICHIRROPULLI 12-11-2012 14-05-2018 2009 100,00% 68,08% 100,00% 88,66%

1 ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN Y ÓRDENES DE PROCEDER 12-11-2012 14-11-2015 1098 1,41% 100,00% 1,41% 100,00%

1.1. Decreto Adjudicación Autoridad 12-11-2012 12-11-2012 1 0,22% 100,00% 0,22% 100,00%

1.2. Adjudicación Contrato EPC Subestaciones 12-11-2012 09-02-2013 90 19,27% 100,00% 19,27% 100,00%

1.3. Adjudicación Contrato EPC Línea de Transmisión 12-11-2012 09-02-2013 90 19,27% 100,00% 19,27% 100,00%

1.4. Adjudicación Gestión Ambiental 12-11-2012 10-01-2013 60 12,85% 100,00% 12,85% 100,00%

1.5. Adjudicación Gestión Servidumbres 12-11-2012 10-01-2013 60 12,85% 100,00% 12,85% 100,00%

1.6. Asesoría Revisión Ingeniería del Proyecto 11-01-2013 11-03-2013 60 12,85% 100,00% 12,85% 100,00%

1.7. Licitación Inspección Técnica de Obras 01-08-2015 14-11-2015 106 22,69% 100,00% 22,69% 100,00%

1.7.1. Licitación ITO 01-08-2015 14-09-2015 45 42,42% 100,00% 42,42% 100,00%

1.7.2. Revisión de Ofertas 15-09-2015 14-10-2015 30 28,31% 100,00% 28,31% 100,00%

1.7.3. Adjudicación Inspeción Técnica de Obras 15-10-2015 14-11-2015 31 29,27% 100,00% 29,27% 100,00%

2 INGENIERÍA BÁSICA Y DETALLES 14-01-2013 15-04-2014 457 5,19% 100,00% 5,19% 100,00%

2.1. Subestaciones 10-02-2013 15-04-2014 430 52,23% 100,00% 52,23% 100,00%

2.1.1. Ingeniería Básica 10-02-2013 01-12-2013 295 58,68% 100,00% 58,68% 100,00%

2.1.1.1. Ingeniería Básica y Bases Técnicas de Proyecto 10-02-2013 08-08-2013 180 50,71% 100,00% 50,71% 100,00%

2.1.1.2. Especificaciones de Detalle del Proyecto (Estudios sistemicos, dinámicos, interruptores,equipos) 10-06-2013 18-08-2013 70 19,71% 100,00% 19,71% 100,00%

2.1.1.3. Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales 19-08-2013 02-10-2013 45 12,68% 100,00% 12,68% 100,00%

2.1.1.4. Revisión por Cliente 03-10-2013 01-12-2013 60 16,90% 100,00% 16,90% 100,00%

2.1.2. Ingeniería de Detalles 09-08-2013 15-04-2014 250 41,32% 100,00% 41,32% 100,00%

2.2. Línea de Transmisión 14-01-2013 06-03-2014 417 47,77% 100,00% 47,77% 100,00%

2.2.1. Topografía Lidar 14-01-2013 14-02-2013 32 5,59% 100,00% 5,59% 100,00%

2.2.2. Ingeniería Básica 15-02-2013 02-10-2013 230 50,70% 100,00% 50,70% 100,00%

2.2.2.1. Ingeniería Básica y Bases Técnicas de Proyecto 15-02-2013 29-06-2013 135 46,56% 100,00% 46,56% 100,00%

2.2.2.2. Especificaciones de Detalle del Proyecto (Estructuras, conductor, aislación) 01-05-2013 24-06-2013 55 18,95% 100,00% 18,95% 100,00%

2.2.2.3. Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales 25-06-2013 03-08-2013 40 13,80% 100,00% 13,80% 100,00%

2.2.2.4. Revisión por Cliente 04-08-2013 02-10-2013 60 20,68% 100,00% 20,68% 100,00%

2.2.3. Ingeniería de Detalles 30-06-2013 06-03-2014 250 43,71% 100,00% 43,71% 100,00%

3 GESTIÓN AMBIENTAL 11-01-2013 18-10-2014 646 4,55% 100,00% 4,55% 100,00%

3.1. Elaboración EIA 11-01-2013 13-11-2013 307 47,53% 100,00% 47,53% 100,00%

3.2. Tramitación SEIA 14-11-2013 08-10-2014 329 50,93% 100,00% 50,93% 100,00%

3.3. Obtención RCA 09-10-2014 18-10-2014 10 1,55% 100,00% 1,55% 100,00%

4 GESTIÓN DE CONCESIÓN Y SERVIDUMBRES 11-01-2013 07-06-2017 1609 7,03% 97,88% 7,03% 93,20%

4.1. Determinación de Propiedades 11-01-2013 06-03-2014 420 13,21% 100,00% 13,21% 100,00%

4.2. Estudios de Titulos 12-03-2013 01-12-2014 630 19,81% 100,00% 19,81% 100,00%

4.3. Servidumbres Voluntarias 11-06-2013 10-06-2016 1096 34,47% 100,00% 34,47% 100,00%

4.3.1. Elaboración de Escrituras y Firmas Voluntarias 11-06-2013 10-06-2016 1096 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4.4. Concesión Eléctrica 13-05-2014 07-06-2017 1122 32,52% 93,47% 32,52% 79,07%

4.4.1. Solicitud de Concesión 13-05-2014 22-05-2014 10 0,96% 100,00% 0,96% 100,00%

4.4.2. Tramitación de la Concesión 20-08-2014 09-12-2016 843 81,52% 100,00% 81,52% 84,00%

4.4.3. Decreto de Concesión 09-12-2016 09-12-2016 1 0,10% 100,00% 0,10% 55,00%

4.4.4. Imposición Servidumbre 10-12-2016 07-06-2017 180 17,41% 62,50% 17,41% 55,00%

5 SUMINISTROS DE EQUIPOS Y MATERIALES 04-08-2013 11-07-2017 1438 35,98% 89,57% 35,98% 99,85%

5.1. Equipos y Materiales Subestaciones 08-09-2015 28-04-2017 599 58,71% 97,44% 58,71% 100,00%

5.1.1. Equipos AT (Interruptor, Desconectadores, TTCC, TTPP, TTOO, Parrrayos) 17-11-2015 28-04-2017 529 43,66% 94,13% 43,66% 100,00%

5.1.1.1. Licitación Equipos AT 17-11-2015 14-02-2016 90 19,36% 100,00% 19,36% 100,00%

5.1.1.2. Orden de Compra 15-02-2016 30-03-2016 45 9,68% 100,00% 9,68% 100,00%

5.1.1.3. Fabricación 03-06-2016 29-12-2016 210 45,16% 100,00% 45,16% 100,00%

5.1.1.4. Pruebas de Fábrica (FAT) 30-12-2016 27-02-2017 60 12,90% 100,00% 12,90% 100,00%

5.1.1.5. Transporte y Llegada a Obras 28-02-2017 28-04-2017 60 12,90% 54,55% 12,90% 100,00%

5.1.2. Equipos Control, Protección y SSAA 08-09-2015 19-10-2016 408 26,76% 100,00% 26,76% 100,00%

5.1.2.1. Licitación Control, Protección y SSAA 08-09-2015 06-12-2015 90 31,58% 100,00% 31,58% 100,00%

5.1.2.2. Orden de Compra 07-12-2015 20-01-2016 45 15,79% 100,00% 15,79% 100,00%

5.1.2.3. Fabricación 23-05-2016 21-07-2016 60 21,05% 100,00% 21,05% 100,00%

5.1.2.4. Pruebas de Fábrica (FAT) 22-07-2016 20-08-2016 30 10,53% 100,00% 10,53% 100,00%

5.1.2.5. Transporte y Llegada a Obras 21-08-2016 19-10-2016 60 21,05% 100,00% 21,05% 100,00%

5.1.3. Equipos Comunicaciones 08-09-2015 20-10-2016 409 29,58% 100,00% 29,58% 100,00%

5.1.3.1. Licitación Comunicaciones 08-09-2015 06-12-2015 90 28,57% 100,00% 28,57% 100,00%

5.1.3.2. Orden de Compra 07-12-2015 20-01-2016 45 14,29% 100,00% 14,29% 100,00%

5.1.3.3. Fabricación 24-04-2016 22-07-2016 90 28,57% 100,00% 28,57% 100,00%

Fecha de Control

31-03-2017

Eletrans S.A.

Cálculo de Avance Teórico al 31 de Marzo de 2017

N° Actividad Fecha de Inicio Fecha de Término Duración (días) Peso Relativo Avance Peso Avance

Fecha de Control

31-03-2017

Eletrans S.A.

5.1.3.4. Pruebas de Fábrica (FAT) 23-07-2016 21-08-2016 30 9,52% 100,00% 9,52% 100,00%

5.1.3.5. Transporte y Llegada a Obras 22-08-2016 20-10-2016 60 19,05% 100,00% 19,05% 100,00%

5.2. Materiales Línea de Transmisión 04-08-2013 11-07-2017 1438 41,29% 78,38% 41,29% 99,64%

5.2.1. Estructuras 04-08-2013 31-01-2017 1407 34,40% 100,00% 34,40% 98,94%

5.2.1.1. Licitación Estructuras 04-08-2013 02-10-2013 60 18,58% 100,00% 18,58% 100,00%

5.2.1.2. Orden de Compra 50% Inicial 03-10-2013 10-10-2013 8 2,47% 100,00% 2,47% 100,00%

5.2.1.3. Orden de Compra 50% Final 02-10-2014 15-11-2014 45 13,93% 100,00% 13,93% 100,00%

5.2.1.4. Fabricación 06-07-2016 17-11-2016 135 41,80% 100,00% 41,80% 98,10%

5.2.1.5. Pruebas de Fábrica (FAT) 18-11-2016 17-12-2016 30 9,29% 100,00% 9,29% 100,00%

5.2.1.6. Transporte y Llegada a Obras 18-12-2016 31-01-2017 45 13,93% 100,00% 13,93% 98,10%

5.2.2. Conductor 04-08-2013 11-07-2017 1438 32,80% 67,04% 32,80% 100,00%

5.2.2.1. Licitación Conductor 04-08-2013 02-10-2013 60 19,48% 100,00% 19,48% 100,00%

5.2.2.2. Orden de Compra 50% Inicial 03-10-2013 10-10-2013 8 2,59% 100,00% 2,59% 100,00%

5.2.2.3. Orden de Compra 50% Final 02-10-2014 15-11-2014 45 14,61% 100,00% 14,61% 100,00%

5.2.2.4. Fabricación 29-12-2016 27-04-2017 120 38,96% 77,91% 38,96% 100,00%

5.2.2.5. Pruebas de Fábrica (FAT) 28-04-2017 27-05-2017 30 9,74% 0,00% 9,74% 100,00%

5.2.2.6. Transporte y Llegada a Obras 28-05-2017 11-07-2017 45 14,61% 0,00% 14,61% 100,00%

5.2.3. Aisladores, Amortiguadores, OPGW, Ferretería 04-08-2013 11-07-2017 1438 32,80% 67,04% 32,80% 100,00%

5.2.3.1. Licitación Aisladores, Amortiguadores, OPGW, Ferretería 04-08-2013 02-10-2013 60 19,48% 100,00% 19,48% 100,00%

5.2.3.2. Orden de Compra 50% Inicial 03-10-2013 10-10-2013 8 2,59% 100,00% 2,59% 100,00%

5.2.3.3. Orden de Compra 50% Final 02-10-2014 15-11-2014 45 14,61% 100,00% 14,61% 100,00%

5.2.3.4. Fabricación 29-12-2016 27-04-2017 120 38,96% 77,91% 38,96% 100,00%

5.2.3.5. Pruebas de Fábrica (FAT) 28-04-2017 27-05-2017 30 9,74% 0,00% 9,74% 100,00%

5.2.3.6. Transporte y Llegada a Obras 28-05-2017 11-07-2017 45 14,61% 0,00% 14,61% 100,00%

6 CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PRUEBAS 02-01-2016 16-01-2018 813 45,12% 39,50% 45,12% 77,66%

6.1. Movilización a obra e Instalación de Faena 02-01-2016 15-02-2016 45 0,03% 100,00% 0,03% 100,00%

6.2. Subestaciones 27-02-2017 12-01-2018 320 22,99% 10,87% 22,99% 88,74%

6.2.1. Subestación Ciruelos 27-05-2017 12-01-2018 231 21,03% 0,00% 21,03% 67,57%

6.2.1.1. Construcción Obras Civiles SE Ciruelos 27-05-2017 07-11-2017 165 48,56% 0,00% 48,56% 92,40%

6.2.1.2. Montaje SE Ciruelos 16-08-2017 23-12-2017 130 41,79% 0,00% 41,79% 54,30%

6.2.1.3. Pruebas Equipos AT, Control, protección, medida y SCADA 14-12-2017 12-01-2018 30 9,64% 0,00% 9,64% 0,00%

6.2.2. Subestación Pichirropulli 27-02-2017 12-01-2018 320 18,16% 10,00% 78,97% 94,38%

6.2.2.1. Construcción SE Pichirropulli 27-02-2017 24-10-2017 240 68,78% 14,53% 68,78% 99,40%

6.2.2.2. Montaje SE Pichirropulli 27-07-2017 23-12-2017 150 26,02% 0,00% 26,02% 100,00%

6.2.2.3. Pruebas Equipos AT, Control, protección, medida y SCADA 14-12-2017 12-01-2018 30 5,20% 0,00% 5,20% 0,00%

6.3. Línea de Trasmisión 25-02-2016 16-01-2018 692 76,97% 48,03% 76,97% 74,34%

6.3.1. Construcción Obras Civiles 50% 25-02-2016 20-12-2016 300 31,91% 100,00% 31,91% 100,00%

6.3.2. Construcción Obras Civiles 100% 21-12-2016 16-10-2017 300 31,91% 34,11% 31,91% 86,20%

6.3.3. Montaje, Tendido y Remates 11-02-2017 27-12-2017 320 34,04% 15,35% 34,04% 43,80%

6.3.4. Pruebas Línea (SAT) 28-12-2017 16-01-2018 20 2,13% 0,00% 2,13% 0,00%

7 ENTRADA EN OPERACIÓN 17-01-2018 12-04-2018 86 0,72% 0,00% 0,72% 0,00%

7.1. Tramitación Entrada en Operación 17-01-2018 03-04-2018 77 89,52% 0,00% 89,52% 0,00%

7.2. Energización y entrada en Operación 04-04-2018 12-04-2018 9 10,48% 0,00% 10,48% 0,00%

PAGINA 36 DE 36

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°24:7097-VP 3090140 02 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

7.8. Curva S del Proyecto

A continuación, se presenta la curva S del proyecto al mes de Marzo de 2017.

Fecha: 05 de Abril de 2017

Nombre del proyecto:

Nueva línea Ciruelos- Pichirropulli 2X220 kV: Tendido del Primer Circuito

ANEXO: CURVA S

ANEXO INFORME MENSUAL DE PROYECTO

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

30

/11

/20

12

28

/02

/20

13

31

/05

/20

13

31

/08

/20

13

30

/11

/20

13

28

/02

/20

14

31

/05

/20

14

31

/08

/20

14

30

/11

/20

14

28

/02

/20

15

31

/05

/20

15

31

/08

/20

15

30

/11

/20

15

29

/02

/20

16

31

/05

/20

16

31

/08

/20

16

30

/11

/20

16

28

/02

/20

17

31

/05

/20

17

31

/08

/20

17

30

/11

/20

17

28

/02

/20

18

31

/05

/20

18

% Avance Programado

% Avance Real