Informe de Avance

Bimestral N°23

Auditoría Técnica Proyecto

Nueva Línea 2x220 Ciruelos Pichirropulli

2017-7050-POW/VP

Preparado para:

Coordinador Eléctrico Nacional

Teatinos # 280, Piso 6, Santiago, Chile

Enviado por:

ABSG Consulting Inc. Agencia en Chile

Avenida Libertad # 1348, Oficina 701-A, Torre

Marina Arauco, Viña del Mar, Chile

14 de Marzo de 2017

PAGINA 2 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Consultores de ABS Consulting:

Nicolás Queirolo, Encargado Eduardo Campos, Especialista Obras Civiles Raúl Rendic, Especialista Eléctrico Bernardita Tortello, Especialista Medio Ambiente Felipe Evrard, Especialista Programación y Control

Informe Bimestral N°23; Febrero;

2017 "Informe de Avance Bimestral, correspondiente a lo ejecutado dentro del período Diciembre de 2016 y Enero de 2017"

Alcance general de la actividad: - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas. - Descripción del estado del proyecto, conforme a las actividades principales definidas.

Fecha de todas las actividades

relacionadas: Diciembre 2016 y Enero 2017

Cliente:

Coordinador Eléctrico Nacional (SIC)

Persona de Contacto: Alexander Quinteros, Dirección de Peajes Teléfono: (22) 4246300

Proyecto a auditar: Nueva Línea 2x220 Ciruelos- Pichirropulli: tendido del primer circuito

Descripción de componentes: - Revisión del avance general y cumplimiento de plazos del proyecto. - Descripción de las actividades desarrolladas por el equipo auditor.

Próximas actividades: Informe de Avance Bimestral N°24, correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2017.

PAGINA 3 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Índice General

1. Objetivo del Proyecto ................................................................................................... 5

2. Resumen Ejecutivo ...................................................................................................... 5

2.1. Estado y Porcentaje de Avance de las Obras en Ejecución ..................................... 5

2.2. Información sobre singularidades que pongan en riesgo los plazos comprometidos 6

2.3. Información sobre cumplimiento de las características técnicas comprometidas ..... 6

2.4. Análisis de la forma en cómo se está desarrollando el Proyecto .............................. 6

3. Avance del Proyecto .................................................................................................... 8

3.1. Estado y Porcentaje de Avance de las Actividades incluidas en el Cronograma del

Proyecto ............................................................................................................................. 8

4. Cumplimiento de Plazos .............................................................................................. 9

5. Estado del Proyecto ................................................................................................... 10

5.1. Características Técnicas del Proyecto ................................................................... 10

5.2. Cronograma del Proyecto: Verificaciones .............................................................. 10

5.2.1. Ingeniería ........................................................................................................ 10

5.2.2. Medio Ambiente y Planes de Manejo Forestal ................................................ 10

5.2.3. Servidumbres Voluntarias ............................................................................... 11

5.2.4. Concesión Eléctrica ........................................................................................ 12

5.2.5. Adquisición de Suministros ............................................................................. 13

5.2.6. Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio .................................... 13

5.3. Gestiones ante Organismos Públicos .................................................................... 14

5.4. Estudios Medioambientales, Ingeniería y Suministros ............................................ 16

5.4.1. Estudios Medioambientales ............................................................................ 16

5.4.2. Ingeniería ........................................................................................................ 16

5.4.3. Suministros ..................................................................................................... 17

5.5. Pruebas en Fábrica para Equipos y Elementos ..................................................... 17

5.6. Visitas de Inspección de los Trabajos en Terreno .................................................. 17

5.7. Trabajos del Adjudicatario en Instalaciones de Terceros ....................................... 18

5.8. Estructura Organizacional Encargada de Desarrollar el Proyecto: Análisis ............ 18

PAGINA 4 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

6. Conclusiones y Comentarios Generales .................................................................. 19

7. Anexos ........................................................................................................................ 21

7.1. Actividades desarrolladas por el Equipo Auditor .................................................... 21

7.1.1. Actividades desarrolladas y su relación con el Cronograma de la Auditoría .... 21

7.1.2. Nivel de Cumplimiento y justificación de las desviaciones en las actividades

desarrolladas ................................................................................................................ 21

7.1.3. Descripción firmada de las Actividades realizadas por cada integrante del

Equipo Auditor durante el período ................................................................................ 21

7.2. Documentos Verificados y Registros de Referencia............................................... 23

7.3. Cronología de Eventos Relevantes acumulados .................................................... 24

7.4. Referencias Metodológicas .................................................................................... 29

7.4.1. Metodología de Cálculo de ABS Consulting .................................................... 29

7.4.2. Metodología del Adjudicatario ......................................................................... 29

7.5. Antecedentes de Avance del proyecto ................................................................... 30

7.5.1. Listado de Propiedades .................................................................................. 30

7.5.2. Cuadro de Avance Mensual para el Estado de Negociaciones ....................... 30

7.5.3. Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbres, en longitud .............. 31

7.5.4. Cuadro de Indicadores de Avance en la Constitución de Servidumbres, tramos

continuos ...................................................................................................................... 31

7.5.5. Cuadro de Control de Avance de Obras en Terreno ....................................... 32

7.5.6. Cuadro de Control de Avance de Notificaciones ............................................. 33

7.6. Visita realizada por ABS Consulting a las instalaciones en Terreno, de fecha 24 y

25 de Enero de 2017 ........................................................................................................ 34

7.7. Detalle del Cálculo de Avance Teórico del Proyecto .............................................. 51

7.8. Curva S del Proyecto ............................................................................................. 52

PAGINA 5 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

1. Objetivo del Proyecto

Esta obra consiste en la construcción de una nueva línea en 220 kV entre la Subestación Ciruelos y la futura Subestación Pichirropulli, de una longitud aproximada de 83,0 km, en estructuras para doble circuito, considerando en una primera fase el tendido de solo un circuito; con una capacidad nominal de 290 MVA. El proyecto incluye los paños de línea en ambos extremos de la línea.

2. Resumen Ejecutivo

2.1. Estado y Porcentaje de Avance de las Obras en Ejecución

En conformidad con la metodología utilizada por ABS Consulting, y a lo informado por el adjudicatario Eletrans S.A., el avance real del proyecto alcanza un 82.98%, mientras que el avance teórico un 59.69%, registrando el proyecto un adelanto de 23.29%. El detalle grado de avance de cada una de las actividades programadas puede ser apreciado en la siguiente tabla resumen:

Descripción Diciembre 2016 Enero 2017

Teórico* Real** Teórico* Real**

Nueva Línea 2x220 Ciruelos

- Pichirropulli: Tendido del

primer circuito

56,39% 80,61% 59,69% 82,98%

Adjudicación y Licitación de Contratos

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Gestión Ambiental 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Gestión Servidumbres y Concesión

95,00% 90,06% 95,97% 93,20%

Ingeniería Básica y Detalles 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Suministro Equipos y Materiales

75,20% 97,09% 80,99% 98,50%

Construcción, Montaje y Pruebas

25,52% 62,49% 28,04% 66,15%

* Porcentaje Teórico: valor indicado según la metodología de ABS Consulting. ** Porcentaje Real: valor indicado según lo informado por Eletrans S.A. a fines del mes de referencia.

NOTA: el desglose que se detalla en la tabla precedente está basado en la información parcial entregada por la empresa adjudicataria, esto es, sólo aquellos datos de aquellas actividades informadas por Eletrans S.A.

PAGINA 6 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

2.2. Información sobre singularidades que pongan en riesgo los plazos

comprometidos

En conformidad con los antecedentes presentados por Eletrans S.A., ABS Consulting ha verificado que no existen, durante este período, singularidades que pongan en riesgo los plazos comprometidos por el adjudicatario.

2.3. Información sobre cumplimiento de las características técnicas

comprometidas

La revisión de documentos de ingeniería que ha realizado ABS Consulting ha permitido comprobar que el proyecto cumplirá con las características técnicas comprometidas por el adjudicatario Eletrans S.A.

2.4. Análisis de la forma en cómo se está desarrollando el Proyecto

ABS Consulting ha verificado que el proyecto del adjudicatario está desarrollándose de buena forma, y con un importante adelanto respecto de las fechas que se han estipulado en el cronograma correspondiente y vigente de Eletrans S.A.

En relación a la actividad Gestión Ambiental, el adjudicatario ha obtenido durante el mes de Abril de 2015 la Resolución de Calificación Ambiental para el EIA presentado, tras lo cual ABS Consulting ha verificado, validado y certificado el cumplimiento del Hito N°2 en el mes de Mayo de 2015.

En este sentido, el avance en la aprobación de los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) asociados a la RCA obtenida es de un 89.6% al mes de Enero de 2017, restando sólo por obtener los permisos asociados al PAS N°91 “Aguas Servidas y Potable de la Subestación Pichirropulli”; PAS N°96 “IFC Subestación Ciruelos”; y el PAS N°106 que se asocia a “Cauces y Quebradas”

Por su parte, la actividad Gestión de Concesiones y Servidumbres, presenta un 100% de avance en la Determinación de Propiedades y Estudio de Títulos, gestionándose en dos (2) de los siete (7) tramos servidumbres voluntarias y habiéndose completado durante el mes de Noviembre de 2016 la totalidad de las gestiones necesarias, restando solamente obtener la firma para el decreto de concesión del Tramo N°4.1.1.

Asimismo, la actividad Ingeniería (Subestaciones y Líneas) presenta un 100% de avance al mes de Septiembre de 2016, habiendo finalizado la Ingeniería de Subestaciones en el mes de Junio de 2014 y la Ingeniería de Líneas en el mes de Enero de 2014.

PAGINA 7 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

En cuanto a la actividad Suministro Equipos y Materiales, a la fecha ha sido fabricado el 81% de las Estructuras de la Línea, el 100% del Conductor, y el 100% de los Aisladores, Amortiguadores, OPGW y Ferretería de la Línea de Transmisión, mientras que para las subestaciones se encuentran en obra y/o en bodegas de Eletrans S.A. el 100.0% de la totalidad de los suministros (Equipos AT, Equipos de Control, Protección & SS.AA., y Equipos de Comunicaciones).

Ahora bien, en cuanto a los suministros de la Línea de Transmisión, a fines del mes de Enero del año 2017 se ha fabricado el 81% de las estructuras, mismo porcentaje que ha sido transportado a terreno y/o bodegas del adjudicatario.

Finalmente, para la actividad Construcción, Montaje y Pruebas, en el mes de Diciembre de 2015 finalizó la instalación de faena Sur (Pichirropulli), mientras que la instalación de la faena Norte (Ciruelos) ha finalizado en el mes de Junio del año 2016. En este sentido, al mes de Enero del año 2017 el adjudicatario ha alcanzado un 87.3% de avance en el montaje de la Subestación Pichirropulli, mientras que para la Subestación Ciruelos ya se presenta un 54.3% de avance en dicha actividad.

Conjuntamente, Eletrans S.A. está en proceso de construcción y replanteo de caminos de acceso, trazado, excavaciones, colocación de Stubs y de enfierradura, como parte de la sub-actividad Construcción Obras Civiles 100% LT, presentando a fines del mes de Enero de 2017 el siguiente avance:

- Se han realizado ciento sesenta y cinco (165) excavaciones de un total de ciento ochenta y ocho (188), lo cual representa un 87.77% de avance.

- Se han realizado ciento cincuenta y seis (156) fundaciones dentro de un total de ciento ochenta y ocho (188), lo cual representa un 82.98% de avance.

- Se encuentran en montadas noventa (90) torres, ochenta y nueve (89) de las cuales ya se encuentran con giro, aplome y torque realizado.

PAGINA 8 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

3. Avance del Proyecto

3.1. Estado y Porcentaje de Avance de las Actividades incluidas en el Cronograma

del Proyecto

En conformidad con la metodología utilizada por ABS Consulting, y a lo informado por el adjudicatario Eletrans S.A., el avance real del proyecto alcanza un 82.98%, mientras que el avance teórico un 59.69%, registrando el proyecto un adelanto de 23.29%. El detalle grado de avance de cada una de las actividades programadas puede ser apreciado en la siguiente tabla resumen:

Descripción Peso

Relativo

Diciembre 2016 Enero 2017

Teórico* Real** Diferencia Teórico* Real** Diferencia

Nueva Línea 2x220 Ciruelos

- Pichirropulli: Tendido del

primer circuito

100,00% 56,39% 80,61% 24,21% 59,69% 82,76% 23,29%

Adjudicación y Licitación de Contratos

1,41% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Gestión Ambiental 4,55% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Gestión Servidumbres y Concesión

7,03% 95,00% 90,06% -4,94% 95,97% 93,20% -2,78%

Determinación de Propiedades

13,21% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Estudio de Títulos 19,81% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Elaboración de Escrituras y Firmas Voluntarias

34,47% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Concesión Eléctrica 32,52% 84,63% 69,44% -15,19% 87,62% 69,44% -8,55%

Solicitud de Concesión 0,96% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Tramitación de la Concesión 81,52% 100,00% 84,00% -16,00% 100,00% 84,00% -16,00%

Decreto de Concesión 0,10% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 55,00% -45,00%

Imposición de Servidumbres 17,41% 11,72% 0,00% -11,72% 28,91% 55,00% 26,09%

Ingeniería Básica y Detalles 5,19% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Suministro Equipos y Materiales

35,98% 75,20% 97,09% 21,89% 80,99% 98,50% 17,51%

Materiales Líneas de

Transmisión 41,29% 55,77% 92,95% 37,18% 65,60% 96,36% 30,76%

Estructuras 34,40% 90,42% 79,50% -10,92% 100,00% 89,41% -10,59%

Licitación Estructuras 18,58% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Orden de Compra 50% inicial 2,47% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Orden de Compra 50% final 13,93% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Fabricación 41,80% 100,00% 66,80% -33,20% 100,00% 81,00% -19,00%

Pruebas de Fábrica (FAT) 9,29% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Transporte y Llegada a Obras

13,93% 31,25% 52,50% 21,25% 100,00% 81,00% -19,00%

Conductor 32,80% 37,59% 100,00% 62,41% 47,56% 100,00% 52,44%

Licitación Conductor 19,48% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Orden de Compra 50% inicial 2,59% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Orden de Compra 50% final 14,61% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Fabricación 38,96% 2,33% 100,00% 97,67% 27,91% 100,00% 72,09%

Pruebas de Fábrica (FAT) 9,74% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%

PAGINA 9 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Transporte y Llegada a Obras Conductor

14,61% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Aisladores, Amortiguadores, OPGW, Ferretería

32,80% 37,59% 100,00% 62,41% 47,56% 100,00% 52,44%

Licitación Aisladores, Amortiguadores, OPGW, Ferretería

19,48% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Orden de Compra 50% inicial 2,59% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Orden de Compra 50% final 14,61% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Fabricación 38,96% 2,33% 100,00% 97,67% 27,91% 100,00% 72,09%

Pruebas de Fábrica 9,74% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Transporte y Llegada a Obras Aisladores

14,61% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Equipos y Materiales

Subestaciones 58,71% 88,87% 100,00% 11,13% 91,82% 100,00% 8,18%

Equipos AT 43,66% 74,50% 100,00% 25,50% 81,26% 100,00% 18,74%

Licitación Equipos AT 19,36% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Orden de Compra 9,68% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Fabricación 45,16% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Pruebas de Fábrica 12,90% 2,38% 100,00% 97,62% 54,76% 100,00% 45,24%

Transporte y Llegada a Obras

12,90% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Equipos Control, Protección y SSAA

26,76% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Equipos Comunicaciones 29,58% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Construcción, Montaje y Pruebas

45,12% 25,52% 62,49% 36,97% 28,04% 66,15% 38,10%

Movilización a Obra e Instalación de Faena

0,03% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Subestaciones 22,99% 0,00% 78,51% 78,51% 0,00% 86,03% 86,03%

Línea de Transmisión 76,97% 33,11% 57,69% 24,58% 36,39% 60,20% 23,81%

* Porcentaje Teórico: valor indicado según la metodología de ABS Consulting. ** Porcentaje Real: valor indicado según lo informado por Eletrans S.A. a fines del mes de referencia.

4. Cumplimiento de Plazos

ABS Consulting ha verificado que, durante el presente periodo, la empresa Eletrans S.A. ha dado cumplimiento, dentro de los plazos que ha establecido en el cronograma vigente, a las actividades programadas.

PAGINA 10 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

5. Estado del Proyecto

5.1. Características Técnicas del Proyecto

La revisión de documentos de ingeniería, tanto básica como de detalles, realizada por el equipo consultor de ABS Consulting ha finalizado en el bimestre Agosto-Septiembre de 2014, lo cual ha permitido comprobar que el proyecto cumplirá con las características técnicas a las cuales se ha comprometido el adjudicatario en su Oferta Técnica.

Por su parte, el cumplimiento de las exigencias técnicas ha sido verificado por medio de la revisión de los protocolos de las Pruebas en Fábrica (FAT) para dar cumplimiento al Hito Relevante N°4, cuyo análisis ha sido abordado en el informe correspondiente.

5.2. Cronograma del Proyecto: Verificaciones

5.2.1. Ingeniería

ABS Consulting ha verificado que el programa establecido por la empresa encargada de ejecutar los trabajos de ingeniería, ABB S.A., es consistente y coincidente con el cronograma del proyecto definido por Eletrans S.A.

Las actividades de Ingeniería Subestaciones presentan un 100.00% de cumplimiento, ajustándose a lo establecido en el cronograma de Eletrans S.A.

Por su parte, las actividades de Ingeniería Línea de Transmisión presentan un 100 % de cumplimiento, ajustándose a lo establecido en el cronograma de Eletrans S.A.

5.2.2. Medio Ambiente y Planes de Manejo Forestal

ABS Consulting ha verificado que el programa establecido para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental resulta consistente y coincidente con el cronograma del proyecto definido por Eletrans S.A. Esta actividad sigue siendo desarrollada por la empresa Gestión Ambiental S.A. (SGA).

Asimismo, ABS Consulting ha verificado que la empresa adjudicataria Eletrans S.A. ha gestionado de forma oportuna, luego de solicitar el aplazamiento de la fecha de cumplimiento del Hito relevante N°2, la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), obteniéndola el día 30 de Marzo del año 2015 tras responder a los ICSARA´s correspondientes y considerando las observaciones relativas al proceso de Participación Ciudadana (PAC) que finalizó con fecha 27 de Enero del año 2014 y el proceso de Consulta Indígena que finalizó el día 15 de Enero de 2015.

PAGINA 11 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Por otro lado, el equipo auditor de ABS Consulting ha verificado que el adjudicatario presenta al mes de Enero del año 2017 un avance de un 89.6% en la tramitación de los PAS asociados a la RCA, lo cual resulta, de momento, plenamente coincidente con el grado de avance de la fase de construcción del proyecto. En este sentido es preciso señalar que el PAS N°102 “Bosque Nativo y Plantaciones” ha sido aprobado recientemente, el día 03 de Febrero del año 2017, luego de haber sido revisado por el organismo correspondiente tras su ingreso en el mes de Septiembre del año 2015.

Por su parte, y considerando que la actividad Determinación de Propiedades ya se encuentra concluida en bimestres anteriores según lo informado por ABS Consulting, la empresa adjudicataria ha indicado que sólo cincuenta y cuatro (54) de las sesenta y siete (67) propiedades requerirán de Planes de Manejo Forestal y que a la fecha se ha concluido la tramitación del PAS N°102.

5.2.3. Servidumbres Voluntarias

ABS Consulting ha verificado que el programa establecido para realizar la Gestión de las Servidumbres Voluntarias resulta consistente y coincidente con el cronograma del proyecto definido por Eletrans S.A.

Complementario a lo anterior, es preciso destacar que esta actividad se ha iniciado en el mes de Junio de 2013, obteniendo al mes de Noviembre del año 2016 sesenta y cinco (65) servidumbres voluntarias constituidas por medio de escrituras firmadas, existiendo de la misma manera dos (02) con su Decreto de Concesión respectivo ya obtenido.

Por su parte, la empresa adjudicataria Eletrans S.A. ha finalizado durante el mes de Noviembre del año 2015 el proceso de notificaciones como parte de la actividad Tramitación de la Concesión. Ahora bien, el avance durante este bimestre para cada uno de los tramos es el siguiente:

Tramo N°4.1.1: aún en espera de firma en el Ministerio de Energía el borrador del Decreto de Concesión Definitiva.

Finalmente, la actividad de Estudios de Títulos de las propiedades afectadas por el trazado de la línea se encuentra finalizada, conforme ha señalado ABS Consulting en bimestres anteriores, en concordancia a lo programado en el cronograma vigente del proyecto.

PAGINA 12 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

5.2.4. Concesión Eléctrica

ABS Consulting ha verificado que el programa establecido para realizar la Gestión de Concesión Eléctrica resulta consistente y coincidente con el cronograma del proyecto definido por Eletrans S.A., si bien esta actividad se encuentra retrasada respecto a lo programado.

Ahora bien, y conforme a lo señalado por ABS Consulting en bimestres anteriores, el adjudicatario Eletrans S.A. ha obtenido el día 04 de Julio del año 2014, y por medio de la Resolución Exenta N°4084 de la SEC, la respectiva Admisibilidad a la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva presentada para toda la línea.

Asimismo, durante el mes de Abril de 2015, la empresa adjudicataria ha solicitado la división de la línea en cinco (5) tramos y en complemento para acelerar las gestiones ante la SEC, Eletrans S.A. ha solicitado subdividir el Tramo N°4 en dos (02) tramos en el mes de Enero de 2016, lo cual fue aceptado por la autoridad y se obtuvo para el Tramo N°4.2 el respectivo Decreto de Concesión en el mes de Febrero de 2016.

En este sentido, a la fecha, la empresa adjudicataria ha obtenido otros tres Decretos de Concesión, correspondientes a los Tramos N°1 (DS N°17 de fecha 04-02-2016), N°3 (DS N°67 de fecha 13-05-2016) y N°4.1.2 (DS N°132 de fecha 03-10-2016), mientras que para el Tramo N°2 se firmaron servidumbres voluntarias durante el mes de Noviembre de 2016 y para el Tramo N°4.1.1 aún se espera firma del Ministerio de Energía.

De forma complementaria, es preciso señalar que respecto a la actividad “Imposición de Servidumbres”, el avance, si bien se ha considerado como parte integral dentro de la actividad Tramitación de la Concesión por parte de Eletrans S.A., en la medida que se han obtenido los decretos de concesión de los tramos de la línea también se ha impuesto la servidumbre para poder entrar a los predios afectados.

Por su parte, Eletrans S.A., durante el mes de Noviembre del año 2015 ha finalizado el proceso de notificaciones (tanto notariales como judiciales) dentro de la actividad Tramitación de la Concesión, tras haber al 100% de los propietarios identificados que serán afectados por el trazado de la línea (15 en total).

Finalmente, y debido al retraso que aún se evidencia en esta actividad, el equipo auditor de ABS Consulting procederá a monitorear que durante los dos (2) próximos meses, tanto la sub-actividad Tramitación de Concesión como Decreto de Concesión logren alcanzar el nivel programado para no afectar la correcta prosecución de este proyecto y el cumplimiento del Hito Relevante N°5 (Entrada en Operación).

PAGINA 13 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

5.2.5. Adquisición de Suministros

ABS Consulting ha verificado que el programa establecido para realizar la actividad de Adquisición de Suministros es consistente y coincidente con el cronograma del proyecto definido por Eletrans S.A.

Durante el presente período, el adjudicatario Eletrans S.A. mantiene un avance por sobre lo programado en la adquisición de suministros para Subestaciones, en forma particular los Equipos de Alta Tensión, los Equipos Control, Protección y SSAA, y los Equipos de Comunicaciones, lo cual se traduce en haber completado el 100.00% de avance en esta actividad, logrando finalizar el Transporte y Llegada a Obra de todos los suministros asociados a subestaciones.

En cuanto a los suministros relacionados con la línea de transmisión (Estructuras, Conductor y Aisladores, Amortiguadores, OPGW y Ferretería), al mes de Enero del año 2017 se presentan los siguientes avances:

Estructuras: un 81% en el proceso de Fabricación, 100% en la realización de Pruebas de Fábrica (FAT) y un 81% en la actividad de Transporte y Llegada a Obras.

Conductor: un 100% de completitud, habiendo finalizado las actividades de Fabricación y Transporte y Llegada a Obras.

Aisladores, Amortiguadores, OPGW y Ferretería: un 100% de completitud, habiendo finalizado la actividad de Transporte y Llegada a Obras.

5.2.6. Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio

ABS Consulting ha verificado que el programa establecido para las actividades de construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio es consistente y coincidente con el cronograma del proyecto definido por Eletrans S.A.

Ahora bien, el avance a la fecha de estas actividades es el siguiente, considerando que la obra tendrá sólo dos (02) instalaciones de faena:

Se han realizado ciento sesenta y cinco (165) excavaciones de un total de ciento ochenta y ocho (188), lo cual representa un 87.77% de avance.

Se han realizado ciento cincuenta y seis (156) fundaciones dentro de un total de ciento ochenta y ocho (188), lo cual representa un 82.98% de avance.

PAGINA 14 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Se encuentran en montadas noventa (90) torres, ochenta y nueve (89) de las cuales ya se encuentran con giro, aplome y torque realizado.

Se presenta un grado de avance de 92.40% en la Construcción Obras Civiles SE Ciruelos y un 54.3% en la fase de Montaje. Al mes de Enero del año 2017, el avance de las Obras Civiles continúa en un 93.0%, restando solamente las terminaciones de la Caseta de Control.

Asimismo, se presenta un 100% de avance en el montaje de las estructuras altas y bajas, un 57% de avance en el montaje de los equipos principales, un 50% de avance en el montaje de los equipos auxiliares, control y protecciones y telecomunicaciones, y un 85% de avance en la instalación de escalerillas y ductos para cableado.

Se presenta un grado de avance de 99.20% en la Construcción Obras Civiles SE Pichirropulli y un 87.3% en la fase de Montaje. Al mes de Enero del año 2017, el avance de las Obras Civiles está próximo a un 99.0%, restando sólo las terminaciones de la Caseta de Control.

Por su parte, presenta un 100% de avance en el montaje de estructuras altas y bajas, un 100% de avance en el montaje de equipos principales, un 40% de avance en el montaje de equipos de servicios auxiliares, un 100% de avance en el montaje de equipos de control, protecciones y telecomunicaciones, un 98% de avance en la instalación de escalerillas y de ductos para cableado, un 85% de avance en tendido de circuitos y un 25% de avance en conexionado de cableado.

5.3. Gestiones ante Organismos Públicos

En conformidad con lo referido por Eletrans S.A., en cuanto a la gestión ante el Servicio de Evaluación Ambiental para la obtención de la RCA que califica favorablemente a este proyecto, y según lo ha señalado el equipo auditor de ABS Consulting anteriormente, el adjudicatario ha gestionado adecuadamente con este organismo todas las aclaraciones que han sido necesarias para su obtención (ADENDA N°1, N°2 y N°3), incluyendo las observaciones del Informe de Participación Ciudadana (PAC) y del proceso de Consulta Indígena.

En este sentido, ABS ha procedido a monitorear y verificar el oportuno cumplimiento de los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) asociados a la RCA obtenida por Eletrans S.A. (N°91, 93, 94, 96, 99 y 102), requeridos durante la fase de construcción de este proyecto que se ha iniciado durante el mes de Octubre de 2015, y los cuales presentan el siguiente grado de avance a la fecha:

PAGINA 15 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

PAS N°91 “Aguas Servidas y Potable” (Instalación de Faenas Pichirropulli): ha sido ingresado y aprobado por la SEREMI de Salud de la XIV Región de los Ríos. Presenta un 100% de avance.

PAS N°91 “Aguas Servidas y Potable” (Subestación Pichirropulli): ingresado a la SEREMI de Salud de la XIV Región de los Ríos. Mantiene un 70% de avance.

PAS N°93 “Manejo de Residuos” (Instalación de Faena Pichirropulli): ingresado y aprobado por la SEREMI de Salud respectiva. Presenta un 100% de avance.

PAS N°93 “Manejo de Residuos” (Instalación de Faenas Norte): ingresado y aprobado por la SEREMI de Salud de la XIV Región de los Ríos. Presenta un 100% de avance.

PAS N°96 “Informe Favorable de Construcción-IFC” (Subestación Pichirropulli): ingresado y aprobado por la SEREMI de Agricultura correspondiente. Presenta un 100% de avance.

PAS N°96 “Informe Favorable de Construcción-IFC” (Subestación Ciruelos): se ha ingresado a la SEREMI de Agricultura de la Región de los Ríos. Mantiene un 70% de avance.

PAS N°102 “Bosque Nativo y Plantaciones”: ha sido ingresado y aprobado por la autoridad respectiva. Presenta un 100% de avance.

PAS N°106 “Cauces y Quebradas”: ingresado a la autoridad respectiva. Presenta un 56% de avance.

En cuanto a la Concesión Eléctrica a presentar ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y ante el Ministerio de Energía, ABS Consulting ha verificado que con fecha 04 de Julio de 2014, Eletrans S.A. ha obtenido la Admisibilidad a la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva mediante Resolución Exenta N°4084 de la SEC.

A este último respecto, durante el mes de Abril de 2015 el adjudicatario ha solicitado dividir la línea en cinco (5) tramos de concesión, lo que cual está siendo monitoreado por el equipo auditor de ABS Consulting para verificar que no existan retrasos en la fecha de cumplimiento del Hito Relevante N°5. En este sentido, el adjudicatario Eletrans S.A., a la fecha, ha indicado que sólo en dos (02) de los siete tramos existe servidumbre voluntaria firmada, que existe Decreto de Concesión Definitiva en cuatro (4) tramos, y que un (01) tramo aún se encuentra a la espera de firma en el Ministerio de Energía el borrador de su correspondiente Decreto de Concesión (Tramo IV 1.1).

PAGINA 16 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Por otro lado, la empresa Eletrans S.A. ha definido que se requiere de Planes de Manejo Forestal para cincuenta y cuatro (54) de las sesenta y siete (67) propiedades afectadas por el trazado de la Línea (equivalentes al 80.59%), todos ellos a ser presentados ante la Corporación Nacional Forestal y que a la fecha ha sido aprobada la totalidad de los PMF presentado (88), contando todos ellos con resolución aprobatoria del mes de Febrero del año 2017.

5.4. Estudios Medioambientales, Ingeniería y Suministros

5.4.1. Estudios Medioambientales

ABS Consulting ha verificado que el adjudicatario Eletrans S.A. ha respondido a cada una de las observaciones presentadas por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de los Ríos, en calidad de forma y contenido luego de haber solicitado el aplazamiento de la fecha de cumplimiento del Hito relevante N°2, según lo señala la siguiente cronología:

a) Al ICSARA N°388 presentada por el SEA, respondió con ADENDA N°1 de fecha 07 de Julio de 2014;

b) Al ICSARA N°274 presentada por el SEA, respondió con ADENDA N°2 de fecha 02 de Diciembre de 2014; y

c) Al ICSARA N°002 presentada por el SEA, respondió con ADENDA N°3 de fecha 30 de Enero de 2015.

Por otro lado, ABS Consulting ha verificado que Eletrans S.A. ha obtenido con fecha 30 de Marzo de 2015 la respectiva Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

5.4.2. Ingeniería

El equipo auditor de ABS Consulting, durante períodos anteriores, ha finalizado con la revisión de los documentos de las actividades de Ingeniería Básica y de Detalle, lo cual ha permitido comprobar que el proyecto cumplirá con las características técnicas a las cuales se ha comprometido el adjudicatario en su Oferta Técnica.

PAGINA 17 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

5.4.3. Suministros

ABS Consulting, en bimestres anteriores, ha procedido a verificar la documentación asociada a las Pruebas en Fábrica (FAT) realizadas a los equipos de Subestaciones y a las estructuras de la Línea, finalizando durante el mes de Enero del año 2016 lo referente a las Pruebas en Fábrica para el suministro de Subestaciones Trampas de Onda.

En este sentido, el análisis correspondiente se encuentra incluido en el respectivo Informe de Cumplimiento de Hito Relevante N°4 del proyecto que se ha emitido con fecha 15 de Julio del año 2016 en la revisión de su versión definitiva, incluyendo la verificación del cumplimiento de las exigencias técnicas y análisis del diseño sísmico por parte del área civil del equipo auditor de ABS Consulting.

5.5. Pruebas en Fábrica para Equipos y Elementos

ABS Consulting, para el período Octubre-Noviembre de 2014, ha procedido a verificar las Pruebas en Fábrica (FAT) para los equipos y los elementos principales, lo cual se ha complementado en el mes de Enero del año 2016 con la correspondiente revisión de los documentos que se encuentran asociados al suministro Trampas de Onda.

Consecuentemente, la verificación y análisis de los resultados de las Pruebas FAT han sido incluidos en el respectivo Informe de Cumplimiento de Hito Relevante N°4, y en el cual el equipo auditor de ABS Consulting ha dado conformidad a todas las pruebas FAT de los equipos primarios y Trampas de Onda, resultando todas ellas satisfactorias.

5.6. Visitas de Inspección de los Trabajos en Terreno

ABS Consulting, para el presente período, ha efectuado una visita de inspección de los trabajos en terreno los días 24 y 25 de Enero de 2017.

En el Anexo 7.6 se incluye el informe de las actividades desarrolladas respecto a esta actividad por parte del equipo auditor.

PAGINA 18 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

5.7. Trabajos del Adjudicatario en Instalaciones de Terceros

ABS Consulting, para el presente período, ha procedido a verificar que los trabajos de coordinación con la empresa Transelec S.A. para las actividades en las Subestaciones se ha desarrollado sin inconvenientes, lo cual seguirá siendo monitoreado conforme sea el avance y cumplimiento del cronograma de estas actividades.

Ahora bien, es preciso destacar que, fruto de la visita de inspección realizada durante el mes de Enero de 2017 por el encargado del área eléctrica, se constató que Eletrans S.A. mantiene aproximadamente desde fines del mes de Diciembre del año 2016 paralizados los trabajos en la Subestación Ciruelos debido a restricciones de Transelec S.A., tras lo cual el adjudicatario ha movilizado prácticamente toda su fuerza laboral a la subestación Pichirropulli.

5.8. Estructura Organizacional Encargada de Desarrollar el Proyecto: Análisis

ABS Consulting ha verificado que la estructura organizacional a cargo de desarrollar el proyecto, conformada en base a recursos propios del adjudicatario Eletrans S.A. y a recursos de terceros que ésta ha contratado, es apropiada para lograr el cumplimiento de la calidad, las condiciones técnicas y los plazos comprometidos.

Por su parte, ABS Consulting considera que la organización presentada por la empresa SIGA para realizar la Inspección Técnica de la Obra (ITO) satisface los requerimientos del proyecto.

Asimismo, en las visitas a terreno efectuadas por el equipo auditor de ABS Consulting ha constatado la adecuada cobertura de dicha inspección en áreas como Jefatura de la ITO, Oficina Técnica, Prevención de Riesgos, Topografía e Inspectores de la Línea y de las Subestaciones.

PAGINA 19 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

6. Conclusiones y Comentarios Generales

ABS Consulting ha verificado que, según lo informado por Eletrans S.A. con fecha 06 de Febrero del año 2017, el proyecto "Nueva Línea 2x220 kV Ciruelos-Pichirropulli: Tendido del primer circuito" avanza, en términos generales, por sobre lo que ha sido programado por la empresa Eletrans S.A. En relación a la actividad Gestión Ambiental, el adjudicatario ha obtenido durante el mes de Abril de 2015 la Resolución de Calificación Ambiental para el EIA presentado, tras lo cual ABS Consulting ha verificado, validado y certificado el cumplimiento del Hito N°2 en el mes de Mayo de 2015. Asimismo, el avance en la aprobación de los Permisos Ambientales Sectoriales asociados a la RCA obtenida es de un 89.6% al mes de Enero de 2017, con el siguiente estado:

PAS N°91 “Aguas Servidas y Potable” (Subestación Pichirropulli): ingresado a la autoridad correspondiente.

PAS N°96 “Informe Favorable de Construcción-IFC” (Subestación Ciruelos): se ha ingresado a la autoridad correspondiente.

PAS N°106 “Cauces y Quebradas”: ingresado a la autoridad respectiva.

Por su parte, la actividad Gestión de Concesiones y Servidumbres, presenta un 100% de avance en la Determinación de Propiedades y Estudio de Títulos, gestionándose en dos (2) de los siete (7) tramos servidumbres voluntarias y habiéndose completado durante el mes de Noviembre de 2016 la totalidad de las gestiones necesarias, restando solamente obtener la firma para el decreto de concesión del Tramo N°4.1.1.

Asimismo, la actividad Ingeniería (Subestaciones y Líneas) presenta un 100% de avance al mes de Septiembre del año 2016, habiendo finalizado la Ingeniería de Subestaciones en el mes de Junio de 2014 y la Ingeniería de Líneas en el mes de Enero de 2014. En cuanto a la actividad Suministro Equipos y Materiales, a la fecha ha sido fabricado el 81% de las Estructuras de la Línea, el 100% del Conductor, y el 100% de los Aisladores, Amortiguadores, OPGW y Ferretería de la Línea de Transmisión, mientras que para las subestaciones se encuentran en obra y/o en bodegas de Eletrans S.A. el 100.0% de la totalidad de los suministros (Equipos AT, Equipos de Control, Protección & SS.AA., y Equipos de Comunicaciones). Ahora bien, en cuanto a los suministros de la Línea de Transmisión, a fines del mes de Enero del año 2017 se ha fabricado el 81% de las estructuras, mismo porcentaje que ha sido transportado a terreno y/o bodegas del adjudicatario.

PAGINA 20 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Finalmente, para la actividad Construcción, Montaje y Pruebas, en el mes de Diciembre del año 2015 finalizó la instalación de faena Sur (Pichirropulli), mientras que la instalación de la faena Norte (Ciruelos) ha finalizado en el mes de Junio del año 2016. En este sentido, al mes de Enero del año 2017 el adjudicatario ha alcanzado un 87.3% de avance en el montaje de la Subestación Pichirropulli, mientras que para la Subestación Ciruelos ya se presenta un 54.3% de avance en dicha actividad. Conjuntamente, Eletrans S.A. está en proceso de construcción y replanteo de caminos de acceso, trazado, excavaciones, colocación de Stubs y de enfierradura, como parte de la sub-actividad Construcción Obras Civiles 100% LT, presentando a fines del mes de Enero de 2017 el siguiente avance:

- Se han realizado ciento sesenta y cinco (165) excavaciones de un total de ciento ochenta y ocho (188), lo cual representa un 87.77% de avance.

- Se han realizado ciento cincuenta y seis (156) fundaciones dentro de un total de ciento ochenta y ocho (188), lo cual representa un 82.98% de avance.

- Se encuentran en montadas noventa (90) torres, ochenta y nueve (89) de las cuales ya se encuentran con giro, aplome y torque realizado.

PAGINA 21 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

7. Anexos

7.1. Actividades desarrolladas por el Equipo Auditor

7.1.1. Actividades desarrolladas y su relación con el Cronograma de la

Auditoría

ABS Consulting, para el presente período, ha desarrollado conforme al cronograma de la auditoría del proyecto las siguientes actividades:

a) Revisión de Antecedentes presentados ante Organismos Públicos por parte de Eletrans S.A.

b) Revisión de Informes de Avance, considerando el Informe Bimestral de los meses de Diciembre del año 2016 y Enero del año 2017.

c) Verificación del Cronograma del proyecto, basándose en la información que el adjudicatario ha especificado en su Cronograma Definitivo.

d) Visita de Inspección en Terreno, área Eléctrica.

7.1.2. Nivel de Cumplimiento y justificación de las desviaciones en las

actividades desarrolladas

ABS Consulting, para el presente período, presenta un cumplimiento normal de sus actividades, equivalente al 100 % de lo estipulado en nuestra Carta Gantt, razón por la cual no se presentan desviaciones relevantes que pudieran afectar dicho nivel de cumplimiento y poner en riesgo el normal desarrollo de la auditoría.

7.1.3. Descripción firmada de las Actividades realizadas por cada integrante

del Equipo Auditor durante el período

Actividad Descripción Responsable

Revisión de Antecedentes ante Organismos Públicos

Análisis y Estudio de la información y seguimiento de la gestión ante la SEC, Ministerio de Energía y CONAF

Encargado Especialista Área Medioambiental

Revisión de Informes de Avance

Análisis del Estado de Avance de cada una de las actividades

Encargado Especialista Área Programación y Control

PAGINA 22 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Verificación de Cronograma

Seguimiento de la ejecución de cada una de las actividades de acuerdo a lo planificado

Encargado Especialista Área Programación y Control

Visita a Terreno Verificación de los avances de las obras asociadas al proyecto.

Especialista Área Eléctrica

Emitido sin prejuicio,

Revisado por

Aprobado por

Andrés Fuentes Nicolás Queirolo

Gerente de Operaciones Encargado de Proyecto ABS Consulting ABS Consulting

Elaborado por

Elaborado por

Felipe Evrard Raúl Rendic

Encargado Programación y Control Encargado Eléctrico ABS Consulting ABS Consulting

Elaborado por

Elaborado por

Bernardita Tortello Eduardo Campos

Encargado Medio Ambiente Encargado Obras Civiles ABS Consulting ABS Consulting

PAGINA 23 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

7.2. Documentos Verificados y Registros de Referencia

ABS Consulting, para el presente período, ha consultado los siguientes documentos del adjudicatario Eletrans S.A. para referir su análisis:

a) Documento de Eletrans S.A. "Cronograma Autoridad Sur-CP", correspondiente al Cronograma vigente del proyecto.

b) Documento de Eletrans S.A. " Informe Men Autoridad Proyecto CP Dic2016 Rev0", el cual corresponde al informe de control de avance a fines del mes de Diciembre del año 2016.

c) Documento de Eletrans S.A. " ST1-CP-PM-INF-AUT-201701- Informe Men Autoridad Rev0 Enero 2017", el cual corresponde al informe de control de avance a finales del mes de Enero de 2017.

d) Documento de Eletrans S.A. “ST1-CP-PM-INF-AUT-201701- Respaldo – Avance Permisos PAS CP Ene 2017”, el cual corresponde a un resumen del estado de cada tramitación de los PAS del proyecto al mes de Enero de 2017.

e) Documento de Eletrans S.A. “ST1-CP-PM-INF-AUT-201701- Respaldo - Curva S Ene 2017”, el cual corresponde a la curva de avance del proyecto al mes de Enero del año 2017.

PAGINA 24 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

7.3. Cronología de Eventos Relevantes acumulados

a) Contrato firmado con la empresa Gestión Ambiental S.A. (SGA), en el mes de Diciembre del año 2012.

b) Contrato firmado con la empresa Negociaciones y Servidumbres S.A. (NYSA), en el mes de Diciembre del año 2012.

c) Contrato firmado con la empresa Heredia y Santana para las actividades que se relacionan con el Desarrollo de Programas Maestros, Estructura Organizacional, y Seguimiento y Control de Proyecto, en el mes de Diciembre del año 2012.

d) Contrato EPC Línea de Transmisión con la empresa Kipreos Ingenieros S.A., con fecha 28 de Enero del año 2013.

e) Contrato EPC Subestaciones con la empresa ABB S.A., con fecha 19 de Marzo del año 2013.

f) Contrato con la empresa Tractebel para las actividades tanto de asesoría como de revisión de Ingeniería del Proyecto, con fecha 16 de Mayo del año 2013.

g) Ingreso conforme del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) al SEIA con fecha 13 de Septiembre de 2013, aprobándose el test de admisión N° 280 el día 23 de Septiembre del año 2013. La correspondiente publicación en el Diario Oficial se realizó con fecha 30 de Septiembre de 2013.

h) Presentación formal del proyecto a los diferentes servicios evaluadores, junto a la realización de un recorrido del trazado en el terreno de emplazamiento, con fecha 15 de Octubre de 2013. Durante el mes de Noviembre de 2013, Eletrans S.A. ha participado en varias reuniones de participación ciudadana que han sido organizadas por el SEIA.

i) Emisión de las Órdenes de Compra por el 50% de los suministros Estructuras, Conductor, y Aisladores, Amortiguadores, OPGW y Ferretería, en cumplimiento del Hito Relevante N°1.

I. Estructuras: 30 de Octubre del año 2013, Orden de Compra colocada a la empresa B-Bosh S.A.

II. Conductor: 04 de Noviembre del año 2013, Orden de Compra colocada a la empresa SURAL C.A.

III. Aisladores, Amortiguadores, OPGW y Ferretería: 30 de Octubre del año 2013, colocada a la empresa Electrovidrio S.A.

PAGINA 25 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

j) Recepción del Informe Consolidado ICSARA N°1 (N°388 según numeración del SEIA) con fecha 05 de Diciembre del año 2013.

k) Emisión del Informe de Participación Ciudadana (PAC) por parte del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con fecha 27 de Enero de 2014.

l) Ingreso de Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva, con fecha 21 de Enero de 2014, por el total de la línea.

m) Con fecha 04 de Julio del año 2014, Eletrans S.A. obtiene la admisibilidad para la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva presentada ante la SEC, por medio de la Resolución Exenta N°4084.

n) Ingreso de ADENDA N°1 con respuesta al Informe Consolidado ICSARA, con fecha 07 de Julio de 2014.

o) Publicación en el Diario Oficial de la República de Chile, con fecha 14 de Julio de 2014, de la admisibilidad de la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva.

p) Recepción del Informe Consolidado ICSARA N°2 (N°274 según numeración del SEIA) con fecha 25 de Agosto del año 2014.

q) Con fecha 29 de Agosto de 2014, y por medio de carta GG-E075/2014, Eletrans S.A. solicita el aplazamiento de la fecha de cumplimiento del Hito Relevante N°2 para el día 28 de Diciembre de 2015.

r) Con fecha 09 de Septiembre del año 2014, el SEIA de la Región de Los Ríos, mediante Resolución Exenta N°103 declara el inicio del Proceso de Consulta Indígena, acogido al Convenio 169 de la OIT.

s) Con fecha 06 de Octubre del año 2014, por medio de carta GG-E097/2014 y en respuesta a la Carta enviada por el CDEC-SIC DP N°0883/2014 de fecha 29 de Septiembre del año 2014, Eletrans S.A. entrega mayores antecedentes sobre la solicitud de aplazamiento de la fecha de cumplimiento del Hito Relevante N°2 para el mes de Diciembre de 2015.

t) Con fecha 26 de Noviembre del año 2014, Eletrans S.A. solicita al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de los Ríos mayor plazo para poder dar respuesta al ICSARA N°2.

u) Con fecha 26 de Noviembre del año 2014, el SEA de la Región de Los Ríos, por medio de la Resolución Exenta N°093, decide extender la suspensión de plazo solicitada por Eletrans S.A. pero por un período menor al solicitado.

PAGINA 26 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

v) Ingreso de ADENDA N°2 con respuesta al Informe Consolidado ICSARA N°274, con fecha 02 de Diciembre de 2014.

w) Cierre del proceso de Consulta Indígena con la comunidad Rukahue Inaleufu, habiendo llegado a acuerdo con fecha 10 de Diciembre de 2014.

x) Con fecha 05 de Enero de 2015, el SEA de la Región de Los Ríos, por medio de la Resolución Exenta N°002, decide ampliar el plazo al proyecto "Línea 2x220 kV Ciruelos-Pichirropulli".

y) Recepción del Informe Consolidado ICSARA N°3 (N°002 según numeración del SEIA) con fecha 06 de Enero del año 2015.

z) Cierre del proceso de Consulta Indígena con la comunidad Luminado Chapuco, habiendo llegado a acuerdo con fecha 15 de Enero de 2015.

aa) Ingreso de ADENDA N°3 con respuesta al Informe Consolidado ICSARA N°002, con fecha 30 de Enero de 2015.

bb) Aprobación con fecha 30 de Marzo de 2015, por parte de los organismos con competencia ambiental, del Informe Consolidado de Evaluación del EIA que ha presentado Eletrans S.A. para el proyecto ante el SEIA.

cc) Obtención de la Resolución de Calificación Ambiental, RCA, con fecha 30 de Marzo de 2015, por medio de la Resolución Exenta N°025/2015.

dd) Con fecha 06 de Mayo del año 2015 se ingresa el PAS N°99 para la Captura de Animales, obteniéndose su aprobación el día 01 de Junio de 2015 por medio de la Resolución N°401/2015.

ee) Con fecha 20 de Agosto de 2015 se ingresa el PAS N°91-1A para la Instalación de Faenas Pichirropulli, obteniéndose la aprobación mediante Resolución N°131 el día 31 de Agosto del año 2015.

ff) Con fecha 22 de Septiembre del año 2015 se ingresa el PAS N°93-2A para la Instalación de Faenas (IIFF) Pichirropulli, obteniéndose la aprobación mediante la Resolución N°10552 de fecha 03 de Noviembre del año 2015 (proyecto Almacenamiento Temporal de Residuos Industriales No Peligrosos).

gg) Con fecha 22 de Septiembre del año 2015 se ingresa el PAS N°93-1A para la Instalación de Faenas (IIFF) Pichirropulli, obteniéndose la aprobación mediante la Resolución N°10553 de fecha 03 de Noviembre del año 2015 (proyecto Almacenamiento Temporal de Residuos Industriales Peligrosos).

PAGINA 27 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

hh) Con fecha 22 de Septiembre del año 2015 se ingresa el PAS N°93-3A para la Instalación de Faenas (IIFF) Pichirropulli, obteniéndose la aprobación mediante la Resolución N°10551 de fecha 03 de Noviembre del año 2015 (proyecto Almacenamiento Temporal de Residuos Sólidos asimilables a Domésticos).

ii) Con fecha 22 de Septiembre de 2015 se ingresa el PAS N°102 “Bosque Nativo y Plantaciones”.

jj) Con fecha 06 de Octubre de 2015, se firma contrato de adjudicación con SIGA, empresa encargada de desarrollar las labores de ITO del proyecto.

kk) Con fecha 09 de Noviembre del año 2015 se ingresa el PAS N°96_2 para el IFC Pichirropulli, obteniéndose la aprobación mediante Resolución Exenta N°020 de fecha 13 de Enero de 2016 (Informe Favorable para la Construcción N°14).

ll) Con fecha 16 de Noviembre del año 2015 se ingresa el PAS N°93-4A para la Instalación de Faenas (IIFF) Norte, obteniéndose la aprobación mediante la Resolución N°11419 de fecha 17 de Diciembre del año 2015 (proyecto de Almacenamiento Temporal de Residuos Industriales Peligrosos).

mm) Con fecha 16 de Noviembre del año 2015 se ingresa el PAS N°93-5A para la Instalación de Faenas (IIFF) Norte, obteniéndose la aprobación mediante la Resolución N°11420 de fecha 17 de Diciembre del año 2015 (proyecto de Almacenamiento Temporal de Residuos Industriales No Peligrosos).

nn) Con fecha 16 de Noviembre del año 2015 se ingresa el PAS N°93-6A para la Instalación de Faenas (IIFF) Norte, obteniéndose la aprobación mediante la Resolución N°11418 de fecha 17 de Diciembre del año 2015 (proyecto de Almacenamiento Temporal de Residuos Sólidos asimilables a Domésticos).

oo) Con fecha 07 de Diciembre del año 2015 se ingresa el PAS N°93-1B para la Instalación de Faenas (IIFF) Pichirropulli, obteniéndose la aprobación mediante la Resolución N°1230 de fecha 21 de Marzo del año 2016 (funcionamiento Almacenamiento Temporal de Residuos Industriales Peligrosos).

pp) Con fecha 07 de Diciembre del año 2015 se ingresa el PAS N°93-2B para la Instalación de Faenas (IIFF) Pichirropulli, obteniéndose la aprobación mediante la Resolución N°1229 de fecha 21 de Marzo del año 2016 (funcionamiento Almacenamiento Temporal de Residuos Industriales No Peligrosos).

qq) Con fecha 07 de Diciembre del año 2015 se ingresa el PAS N°93-3B para la Instalación de Faenas (IIFF) Pichirropulli, obteniéndose la aprobación mediante la Resolución N°1231 de fecha 21 de Marzo del año 2016 (funcionamiento Almacenamiento Temporal de Residuos Sólidos asimilables a Domésticos).

PAGINA 28 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

rr) Con fecha 04 de Febrero de 2016 se obtiene el Decreto Supremo N°17 en el cual se otorga la concesión del Tramo N°1 (Bienes Nacionales).

ss) Con fecha 16 de Febrero de 2016 se obtiene el Decreto Supremo N°21 en el cual se otorga la concesión del Tramo 4.2 (Ejército de Chile).

tt) Con fecha 31 de Marzo de 2016 se ingresa el PAS 91-2A para la Subestación Pichirropulli (proyecto de Agua y Alcantarillado).

uu) Con fecha 26 de Abril del año 2016 se ingresa el PAS 106 (proyecto Cauces y Quebradas).

vv) Con fecha 13 de Mayo de 2016 se obtiene el Decreto Supremo N°67 en el cual se otorga la concesión del Tramo N°3.

ww) Con fecha 25 de Julio del año 2016 se reduce a escritura pública el Decreto Supremo N°67, publicado en el Diario Oficial el día 11 de Julio de 2016.

xx) Con fecha 03 de Octubre de 2016 se obtiene el Decreto Supremo N°132 en el cual se otorga la concesión del Tramo N°4.1.2 (Ferrocarriles del Estado), siendo publicado en el Diario Oficial de la República de Chile el día 30 de Noviembre de 2016.

yy) Con fecha 18 de Octubre del año 2016 se obtiene el PAS N°91 “Aguas Servidas y Potables IIFF Pichirripulli”.

zz) Con fecha 03 de Febrero de 2017, el adjudicatario Eletrans S.A. obtiene el PAS N°102 “Bosque Nativo y Plantaciones”.

PAGINA 29 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

7.4. Referencias Metodológicas

7.4.1. Metodología de Cálculo de ABS Consulting

La Metodología empleada por el equipo auditor de ABS Consulting ha sido descrita en el Reporte de Avance Mensual del mes de Mayo del año 2016, como anexo del Informe de Avance Bimestral del período Abril-Mayo de 2016, no presentándose a la fecha modificaciones a la misma.

7.4.2. Metodología del Adjudicatario

La Metodología empleada por la empresa adjudicataria Eletrans S.A. ha sido descrita en el Reporte de Avance Mensual del mes de Mayo de 2016, como anexo del Informe de Avance Bimestral del período Abril-Mayo de 2016, no presentándose a la fecha modificaciones a la misma.

PAGINA 30 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

7.5. Antecedentes de Avance del proyecto

7.5.1. Listado de Propiedades

Al mes de Enero de 2017, Eletrans S.A. presenta un listado de carácter definitivo de las propiedades afectas por el trazado de la línea, información que ha sido ratificada con el ingreso de la Solicitud de Concesión Definitiva en el mes de Enero de 2014. La información se resume como sigue:

a) Cantidad de Propiedades: 67 (1 Fiscal y 66 Privadas).

b) Estado de las Propiedades: todas identificadas.

c) Estado de Negociaciones: 65 se encuentran con servidumbres constituidas y 2 con Decreto de Concesión.

d) Plan de Manejo Forestal: Eletrans S.A. ha determinado que para el proyecto trece (13) propiedades afectadas no requieren Planes de Manejo Forestal y las restantes el grado de avance del PAS N°102 es de un 100%

7.5.2. Cuadro de Avance Mensual para el Estado de Negociaciones

En base al cronograma presentado por Eletrans S.A., el avance de las notificaciones al mes de Enero del año 2017, en conformidad y en concordancia con el listado de propiedades que se encuentra vigente, puede apreciarse en la tabla siguiente:

Cuadro de Avance Mensual para el Estado de Negociaciones, al 31 / 01 / 2017

Mes Número de Predios según Actividad

En Catastro En Negociación Con Acuerdos Con Firma de Escritura

Real R.ac

Prg Pr.ac

Real R.ac

Prg Pr.ac

Real / Prg R.ac / Pr.ac

Real R.ac

Prg Pr.ac

31 / 2017 0 0 0 0 N/A 0 0

67 67 65 67 N/A 65 67

PAGINA 31 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

7.5.3. Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbres, en longitud

En base al cronograma presentado por Eletrans S.A., el avance de la Constitución de Servidumbres al mes de Enero del año 2017, en conformidad y en concordancia con el listado de propiedades que se encuentra vigente, puede apreciarse en la siguiente tabla, sólo en cuanto a longitud:

Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbre, al 31 / 01 / 2017

Estado servidumbre N° predios Long. Afect. (mt.) % de longitud de la línea

Servidumbre constituida 67 70.531 100.0%

Con acuerdo vigente N/A N/A N/A

Total 67 70.531 100.0%

7.5.4. Cuadro de Indicadores de Avance en la Constitución de Servidumbres,

tramos continuos

En base al cronograma presentado por Eletrans S.A., el avance de la Constitución de Servidumbres al mes de Enero del año 2017, en conformidad y concordancia con el listado de propiedades vigente, puede apreciarse en la tabla siguiente, solamente en cuanto a tramos continuos:

Cuadro de indicadores de avance en la constitución de servidumbre, al 31 / 01 / 2017

Lsc (mt) NT Lm(mt)

Con servidumbre constituida 70.531 1 70.531

Considerando acuerdos N/A N/A N/A

Lm = Lsc/NT

Lsc: Largo en kilómetros del trazado de la Línea con servidumbres constituidas

NT: Número de tramos (1 o más) continuos con servidumbres constituidas

PAGINA 32 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

7.5.5. Cuadro de Control de Avance de Obras en Terreno

En base al cronograma presentado por el adjudicatario Eletrans S.A., el Avance de las Obras en Terreno al mes de Enero del año 2017, puede ser apreciado en la tabla siguiente:

Cuadro de Control de Avance de las Obras en Terreno, al 31 / 01 /2017

Mes

Número de Estructuras: 188

Replanteo (c/u)

Liberadas para Construir (c/u)

Camino de Acceso

(c/u)

Excavación (c/u)

Fundación (c/u)

Montadas (c/u)

Tendido (km)

Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg

R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr.

ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac

11-2015 79 / 0 36 / 0 20 / 0 6 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

79 / 0 36 / 0 20 / 0 6 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

12-2015 24 / 0 10 / 0 7 / 0 14 / 0 10 / 0 0 / 0 0 / 0

96 / 0 36 / 0 27 / 0 14 / 0 10 / 0 0 / 0 0 / 0

01-2016 8 / 0 29 / 0 26 / 0 23 / 0 15 / 0 0 / 0 0 / 0

104 / 0 75 / 0 53 / 0 43 / 0 25 / 0 0 / 0 0 / 0

02-2016 10 / 0 19 / 0 19 / 0 32 / 0 20 / 0 0 / 0 0 / 0

114 / 0 94 / 0 72 / 0 75 / 0 45 / 0 0 / 0 0 / 0

03-2016 13 / 0 21 / 0 22 / 0 20 / 0 29 / 0 0 / 0 0 / 0

127 / 0 115 / 0 94 / 0 95 / 0 74 / 0 0 / 0 0 / 0

04-2016 13 / 0 21 / 0 22 / 0 20 / 0 29 / 0 0 / 0 0 / 0

127 / 0 115 / 0 94 / 0 95 / 0 74 / 0 0 / 0 0 / 0

05-2016 6 / 0 11 / 0 11 / 0 10 / 0 11 / 0 14 / 0 0 / 0

140 / 0 139 / 0 126 / 0 120 / 0 105 / 0 14 / 0 0 / 0

06-2016 2 / 0 6 / 0 0 / 0 1 / 0 11 / 0 0 / 0 0 / 0

142 / 0 145 / 0 126 / 0 121 / 0 116 / 0 14 / 0 0 / 0

07-2016 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

142 / 0 145 / 0 126 / 0 121 / 0 116 / 0 14 / 0 0 / 0

08-2016 6 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 0 / 0 0 / 0

148 / 0 145 / 0 126 / 0 121 / 0 119 / 0 14 / 0 0 / 0

09-2016 0 / 0 0 / 0 3 / 0 5 / 0 3 / 0 -14 / 0 0 / 0

148 / 0 145 / 0 129 / 0 126 / 0 122 / 0 0 / 0 0 / 0

10-2016 32 / 0 29 / 0 8 / 0 7 / 0 3 / 18 0 / 0 0 / 0

180 / 0 174 / 0 137 / 0 133 / 0 125 /54 0 / 0 0 / 0

11-2016 0 / 22 0 / 0 10 / 22 13 / 22 11 / 22 0 / 0 0 / 0

180 / 76 174 / 0 147 / 76 146 / 76 136 / 76 0 / 0 0 / 0

12-2016 0 / 17 0 / 93 4 / 17 13 / 17 18 / 17 61 / 0 0 / 0

180 / 93 174 / 93 151 / 93 159 / 93 154 / 93 61 / 0 0 / 0

01-2017 0 / 0 0 / 0 11 / 0 13 / 0 2 / 0 28 / 0 0 / 0

180 / 93 174 / 93 162 / 93 165 / 93 156 / 93 89 / 0 0 / 0

PAGINA 33 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

7.5.6. Cuadro de Control de Avance de Notificaciones

En base al cronograma presentado por Eletrans S.A., el grado de avance respecto a las Notificaciones, en conformidad y en concordancia con el listado de propiedades que se encuentra vigente, puede apreciarse en la siguiente tabla:

Tipo de Notificación Característica Cantidad a Notificar Notificados

Notificación Notarial Propiedad privada --- ---

Notificación Judicial Bien Común 13 13

Inubicables y/o Fallecidos 1 1

Notificaciones SEC Predios Fiscales 1 1

Por Escritura Pública Propiedad Privada --- ---

TOTAL 15 15

PAGINA 34 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

7.6. Visita realizada por ABS Consulting a las instalaciones en Terreno, de fecha 24

y 25 de Enero de 2017

Objetivos generales de la visita.

- Verificar en terreno el avance de las actividades de construcción.

- Verificar el cumplimiento de las características técnicas del proyecto.

- Apreciar los recursos disponibles para ejecutar la obra.

Objetivos específicos de la visita.

- Detección de discrepancias técnicas y/o de programación.

- Observar el estado de avance de la construcción de la subestación Pichirropulli,

ampliación de la subestación Ciruelos y comprobar avance de obras de la línea.

Personal de ABS Consulting que participó en la visita.

- Raúl Rendic, Área Eléctrica.

Personal del adjudicatario entrevistado.

- Pedro Salazar, Jefe de Proyecto.

- Eduardo Flores, ITO Control y Protecciones.

- Manuel Araneda, ITO Obras Civiles Montaje S/E Pichirropulli y línea.

Avance de las actividades.

Subestación Pichirropulli Se observa el avance general de las obras de construcción de la subestación. Prácticamente todas las obras civiles están terminadas. Todos los equipos eléctricos de patio están instalados en sus estructuras, incluyendo conductores de barras y chicoteo de barras y líneas. El chicoteo hacia equipos tiene un avance de 80 %. A continuación se efectúa una descripción de las obras y de las partidas generales y comentarios del avance observado.

PAGINA 35 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

a) Fundaciones.

Se verifica que todas las fundaciones de las estructuras altas y bajas ya están terminadas.

b) Casa de control.

El edificio está terminado. Se está trabajando en el alambrado de los gabinetes de control y protecciones. Los bancos de baterías de 110 V y 48 V están instalados. El grupo electrógeno de emergencia de 135 kVA está ubicado en su sala. Pendiente su anclaje y cableado para su instalación definitiva.

c) Estructuras de patio 220 kV.

Están instaladas todas las estructuras altas y bajas de la subestación, las que corresponden al Circuito N° 1. Los equipos PASS MOS traen de fábrica sus propias estructuras de montaje.

d) Malla de puesta a tierra.

La instalación de la malla de puesta a tierra proyectada en toda el área de la subestación está terminada. Todas las estructuras están conectadas a tierra.

e) Canaletas de cables.

Las canaletas de cables están terminadas, incluyendo las tapas de hormigón. Los cables de control y fuerza desde la casa de control hacia los equipos ya están tendidos.

PAGINA 36 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

f) Equipos Eléctricos.

Todos los equipos eléctricos de patio están instalados. Esto incluye los equipos PASS MOS, desconectadores, transformadores de medida, pararrayos y transformadores de servicios auxiliares. Las trampas de onda están disponibles pero su montaje está pendiente en espera de la llegada del circuito N° 1 de la línea de transmisión. Se está trabajando en el alambrado de control de equipos y en el chicoteo de las últimas conexiones primarias.

Subestación Ciruelos.

Se observa el avance general de las obras de la ampliación de la Subestación Ciruelos. Debido a problemas aparecidos en la protección diferencial de la barra de transferencia de esta subestación, Transelec S.A. impuso restricciones para realizar trabajos en la subestación por razones de seguridad. Por este motivo, no es posible ingresar a la zona de la ampliación hasta que se haya solucionado el problema. A continuación se efectúa una descripción de las obras y partidas generales observadas desde el cerco perimetral, por la razón expuesta.

a) Fundaciones.

Se verifica que todas las fundaciones de estructuras altas y bajas están terminadas. Esto incluye las fundaciones de todos los equipos principales de 220 kV.

b) Casa de control.

Esta sala tiene un avance de 100 %.

c) Estructuras de patio 220 kV.

Ya están instaladas las estructuras de todos los equipos.

PAGINA 37 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

d) Malla de puesta a tierra.

Transelec S.A. se encargó de instalar la malla de puesta a tierra en toda el área de la ampliación de la subestación. La empresa contratista ABB está a cargo de instalar los chicotes para la conexión a los equipos y estructuras.

e) Canaletas de cables.

Eletrans S.A. construyó sus propias canaletas de los cables de control y fuerza desde la casa de control hacia los equipos.

f) Equipo Eléctricos.

Están montados todos los equipos que se conectan a las barras. Está pendiente el montaje de los transformadores de corriente, transformadores de potencial y pararrayos de la salida de línea por la restricción impuesta por Transelec S.A.

Línea de transmisión.

El informe de avance diario indica un total de 80 estructuras montadas y protocolizadas. En el anexo se muestran fotografías de algunas de ellas. En el exterior de la S/E Pichirropulli se está trabajando en el seccionamiento de la línea de 220 kV Valdivia – Rahue, para permitir el ingreso y salida de esta línea a la subestación, creando así las líneas Valdivia – Pichirropulli y Pichirropulli – Rahue, ambas de doble circuito en 220 kV. Incluyendo las estructuras asociadas a este seccionamiento, el total de estructuras del proyecto es 191. Protocolos de calidad en obra. La inspección técnica de obra está a cargo de la empresa SIGA Ingeniería. Toda la documentación de inspecciones y control de las obras de la línea y de ampliación de las subestaciones está concentrada en la “Oficina Técnica” que está ubicada en el terreno de la S/E Pichirropulli.

PAGINA 38 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Durante la visita se solicitó la documentación relacionada con el avance de los trabajos y control de calidad. En particular, se tuvo a disposición un conjunto de documentos y protocolos de los cuales se revisó una muestra cuyo detalle es el siguiente:

- Protocolos de montaje transformador de potencial 220 kV.

- Protocolo de montaje equipo pararrayos.

Recursos disponibles para la obra. Eletrans tiene diariamente disponible los documentos preparados por sus contratistas Kipreos y ABB con un informe diario de las actividades realizadas y las programadas. Los informes correspondientes al día de la visita confirman que los recursos disponibles satisfacen los requerimientos del proyecto en esta etapa de las obras civiles y montaje de estructuras. La vigilancia de las instalaciones está a cargo de la empresa RVU en la S/E Ciruelos. En el caso de la S/E Pichirropulli, el control de acceso es responsabilidad de la empresa Kipreos. Las obras civiles en ambas subestaciones y en la línea están a cargo de la empresa Kipreos. El montaje de estructuras en las subestaciones es de responsabilidad de ABB. Programación de actividades diarias. Eletrans S.A. tiene disponible en la oficina técnica de las instalaciones de faena la programación de actividades diarias de las obras, indicando la persona a cargo y un informe diario de las actividades ejecutadas el día anterior y las programadas para el día actual. Registro fotográfico de la visita a la obra. En el Anexo N°1 se muestran fotografías relacionadas con el avance de los trabajos.

PAGINA 39 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Comentarios generales.

- La visita de inspección en la S/E Ciruelos se contó con el apoyo del señor Pedro

Salazar, Jefe de Proyecto y en la S/E Pichirropulli con el acompañamiento del

señor Eduardo Flores, ITO de Control y Protecciones. La inspección en tramos

de la línea se realizó con el apoyo del señor Manuel Araneda, ITO Obras Civiles

de SIGA Ingeniería.

- Las novedades del proyecto tales como cambios de personal, modificaciones del

proyecto, cambios de materiales y otros se comunican a la Gerencia de Eletrans

mediante correo electrónico.

- El desarrollo de las obras del proyecto se realiza con la aplicación de un plan de

prevención de riesgos y medio ambiente definido en un documento preparado por

la empresa Siga Ingeniería para la labor de inspección técnica de obra.

- No ha habido accidentes con tiempo perdido desde la fecha de la visita efectuada

el 27 de Octubre de 2016.

- Se efectúan auditorías internas periódicas al personal, incluyendo inspección de

elementos de trabajo, permisos de operación de maquinaria y otros. Se efectúa

revisión mensual de herramientas empleando una matriz con código de colores.

- El contratista presenta certificaciones de los equipos y maquinaria que utilizará

en la obra. Estos documentos se entregan en original.

- Cada trabajador de contratista y subcontratista tiene una ficha con sus

antecedentes, incluyendo el certificado de examen preocupacional.

- Las visitas reciben una inducción para tomar conocimiento de los potenciales

peligros presentes en la obra.

Comentarios del Equipo Auditor.

- De acuerdo a la inspección efectuada no existen observaciones de carácter

técnico a las obras efectuadas en terreno.

PAGINA 40 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

- Las obras relacionadas con la ruta crítica del proyecto presentan un avance

levemente superior al programa original. Esta holgura en el programa podría

verse compensada negativamente por la restricción de trabajo impuesta por

Transelec en la S/E Ciruelos debido al problema de protecciones en la barra de

transferencia de esa subestación.

- En general, las instalaciones de faena son adecuadas y cuentan con las

facilidades para desarrollar los trabajos con normalidad.

- El equipo auditor dispuso de las facilidades y toda la información solicitada a

Eletrans para llevar a cabo la inspección de las obras.

PAGINA 41 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Anexo N°1: Registro fotográfico de la obra. A continuación se adjunta un listado de imágenes de la situación de la obra durante la visita a terreno.

Figura 1: Vista general S/E Pichirropulli 220 kV. Se aprecian las dos barras con esquema de interruptor y medio.

Figura 2: Vista general S/E Pichirropulli. A la derecha se ve el marco de líneas y transformadores de potencial y pararrayos de las líneas de 220 kV hacia S/E Rahue.

PAGINA 42 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Figura 3: Pararrayos y transformadores de potencial. Entrada circuito N° 1 de línea Valdivia – Pichirropulli 220 kV.

Figura 4: Desconectador 220 kV con puesta a tierra llegada de línea circuito N° 1 Valdivia –Pichirropulli. Trabajos en gabinete de control y ajuste del mecanismo de operación.

PAGINA 43 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Figura 5: Transformadores inductivos de 220.000/220 V, aislados en SF6, potencia 100 kVA cada uno para alimentación de los servicios auxiliares.

Figura 6: Equipo PASS MOS correspondiente a la posición central de la diagonal N° 2, S/E Pichirropulli.

PAGINA 44 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Figura 7: Detalle de uno de los mecanismos de operación del equipo PASS MOS. En la base del bushing polimérico se ve el transformador de corriente externo, S/E Pichirropulli.

Figura 8: Transformadores de potencial y pararrayos del Circuito N° 1 de la línea Ciruelos – Pichirropulli. Estos equipos se conectarán una vez que llegue la línea de transmisión a la viga del marco de línea.

PAGINA 45 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Figura 9: Bancos de baterías de 110 V para sistemas de control y protecciones. Al fondo, los bancos de menor tamaño son de 48 V para las comunicaciones. Todos los bancos están anclados al piso.

Figura 10: Trampas de onda que se instalarán cuando se conecten los conductores de las líneas a los marcos de líneas en S/E Pichiropulli.

PAGINA 46 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Figura 11: Estructuras provisionales para separar los circuitos de la línea de 220 kV Valdivia – Rahue. En el espacio central se instalará una estructura de seccionamiento de la línea para conectarse a la S/E

Pichirropulli distante un centenar de metros, creando las líneas Valdivia – Pichirropulli y Pichirropulli - Rahue.

Figura 12: Vista general equipos de patio 220 kV ampliación S/E Ciruelos. Circuito N° 1 línea Ciruelos – Pichirropulli.

PAGINA 47 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Figura 13: Canaletas de cables en subestación Ciruelos. Pendiente el tendido de cables de fuerza y control.

Figura 14: S/E Ciruelos. Estructuras de transformadores de medida y pararrayos de salida de circuito N° 1 línea Ciruelos – Pichirropulli. En primer plano se observa la cerca provisional que limita el acceso al patio de

220 kV por restricción de Transelec.

PAGINA 48 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Figura 15: Al fondo se ve la sala de control Circuito N° 1 terminada. En primer plano se aprecia la construcción de la sala de control del Circuito N° 2 que está fuera de la zona restringida.

Figura 16: Estructura de anclaje N° 1, inmediatamente afuera de la S/E

Ciruelos.

PAGINA 49 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Figura 18: Sección inferior torre N° 166.

Figura 17: Torre N°42.

Figura 17: Estructura de suspensión N° 177.

PAGINA 50 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Figura 19: Estructura de suspensión N° 167.

Figura 20: Estructura N° 168. Detrás de esta torre se observa la estructura N°

169 en proceso de montaje.

PAGINA 51 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

7.7. Detalle del Cálculo de Avance Teórico del Proyecto

A continuación, se presenta el detalle por actividad del cálculo del avance teórico hasta el mes de Enero de 2017.

Cálculo de Avance Teórico al 31 de Enero de 2017

N° Actividad Fecha de Inicio Fecha de Término Duración (días) Peso Relativo Avance Peso Avance

NUEVA LÍNEA CIRUELOS - PICHIRROPULLI 12-11-2012 14-05-2018 2009 100,00% 59,69% 100,00% 82,98%

1 ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN Y ÓRDENES DE PROCEDER 12-11-2012 14-11-2015 1098 1,41% 100,00% 1,41% 100,00%

1.1. Decreto Adjudicación Autoridad 12-11-2012 12-11-2012 1 0,22% 100,00% 0,22% 100,00%

1.2. Adjudicación Contrato EPC Subestaciones 12-11-2012 09-02-2013 90 19,27% 100,00% 19,27% 100,00%

1.3. Adjudicación Contrato EPC Línea de Transmisión 12-11-2012 09-02-2013 90 19,27% 100,00% 19,27% 100,00%

1.4. Adjudicación Gestión Ambiental 12-11-2012 10-01-2013 60 12,85% 100,00% 12,85% 100,00%

1.5. Adjudicación Gestión Servidumbres 12-11-2012 10-01-2013 60 12,85% 100,00% 12,85% 100,00%

1.6. Asesoría Revisión Ingeniería del Proyecto 11-01-2013 11-03-2013 60 12,85% 100,00% 12,85% 100,00%

1.7. Licitación Inspección Técnica de Obras 01-08-2015 14-11-2015 106 22,69% 100,00% 22,69% 100,00%

1.7.1. Licitación ITO 01-08-2015 14-09-2015 45 42,42% 100,00% 42,42% 100,00%

1.7.2. Revisión de Ofertas 15-09-2015 14-10-2015 30 28,31% 100,00% 28,31% 100,00%

1.7.3. Adjudicación Inspeción Técnica de Obras 15-10-2015 14-11-2015 31 29,27% 100,00% 29,27% 100,00%

2 INGENIERÍA BÁSICA Y DETALLES 14-01-2013 15-04-2014 457 5,19% 100,00% 5,19% 100,00%

2.1. Subestaciones 10-02-2013 15-04-2014 430 52,23% 100,00% 52,23% 100,00%

2.1.1. Ingeniería Básica 10-02-2013 01-12-2013 295 58,68% 100,00% 58,68% 100,00%

2.1.1.1. Ingeniería Básica y Bases Técnicas de Proyecto 10-02-2013 08-08-2013 180 50,71% 100,00% 50,71% 100,00%

2.1.1.2. Especificaciones de Detalle del Proyecto (Estudios sistemicos, dinámicos, interruptores,equipos) 10-06-2013 18-08-2013 70 19,71% 100,00% 19,71% 100,00%

2.1.1.3. Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales 19-08-2013 02-10-2013 45 12,68% 100,00% 12,68% 100,00%

2.1.1.4. Revisión por Cliente 03-10-2013 01-12-2013 60 16,90% 100,00% 16,90% 100,00%

2.1.2. Ingeniería de Detalles 09-08-2013 15-04-2014 250 41,32% 100,00% 41,32% 100,00%

2.2. Línea de Transmisión 14-01-2013 06-03-2014 417 47,77% 100,00% 47,77% 100,00%

2.2.1. Topografía Lidar 14-01-2013 14-02-2013 32 5,59% 100,00% 5,59% 100,00%

2.2.2. Ingeniería Básica 15-02-2013 02-10-2013 230 50,70% 100,00% 50,70% 100,00%

2.2.2.1. Ingeniería Básica y Bases Técnicas de Proyecto 15-02-2013 29-06-2013 135 46,56% 100,00% 46,56% 100,00%

2.2.2.2. Especificaciones de Detalle del Proyecto (Estructuras, conductor, aislación) 01-05-2013 24-06-2013 55 18,95% 100,00% 18,95% 100,00%

2.2.2.3. Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales 25-06-2013 03-08-2013 40 13,80% 100,00% 13,80% 100,00%

2.2.2.4. Revisión por Cliente 04-08-2013 02-10-2013 60 20,68% 100,00% 20,68% 100,00%

2.2.3. Ingeniería de Detalles 30-06-2013 06-03-2014 250 43,71% 100,00% 43,71% 100,00%

3 GESTIÓN AMBIENTAL 11-01-2013 18-10-2014 646 4,55% 100,00% 4,55% 100,00%

3.1. Elaboración EIA 11-01-2013 13-11-2013 307 47,53% 100,00% 47,53% 100,00%

3.2. Tramitación SEIA 14-11-2013 08-10-2014 329 50,93% 100,00% 50,93% 100,00%

3.3. Obtención RCA 09-10-2014 18-10-2014 10 1,55% 100,00% 1,55% 100,00%

4 GESTIÓN DE CONCESIÓN Y SERVIDUMBRES 11-01-2013 07-06-2017 1609 7,03% 95,97% 7,03% 93,20%

4.1. Determinación de Propiedades 11-01-2013 06-03-2014 420 13,21% 100,00% 13,21% 100,00%

4.2. Estudios de Titulos 12-03-2013 01-12-2014 630 19,81% 100,00% 19,81% 100,00%

4.3. Servidumbres Voluntarias 11-06-2013 10-06-2016 1096 34,47% 100,00% 34,47% 100,00%

4.3.1. Elaboración de Escrituras y Firmas Voluntarias 11-06-2013 10-06-2016 1096 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4.4. Concesión Eléctrica 13-05-2014 07-06-2017 1122 32,52% 87,62% 32,52% 79,07%

4.4.1. Solicitud de Concesión 13-05-2014 22-05-2014 10 0,96% 100,00% 0,96% 100,00%

4.4.2. Tramitación de la Concesión 20-08-2014 09-12-2016 843 81,52% 100,00% 81,52% 84,00%

4.4.3. Decreto de Concesión 09-12-2016 09-12-2016 1 0,10% 100,00% 0,10% 55,00%

4.4.4. Imposición Servidumbre 10-12-2016 07-06-2017 180 17,41% 28,91% 17,41% 55,00%

5 SUMINISTROS DE EQUIPOS Y MATERIALES 04-08-2013 11-07-2017 1438 35,98% 80,99% 35,98% 98,50%

5.1. Equipos y Materiales Subestaciones 08-09-2015 28-04-2017 599 58,71% 91,82% 58,71% 100,00%

5.1.1. Equipos AT (Interruptor, Desconectadores, TTCC, TTPP, TTOO, Parrrayos) 17-11-2015 28-04-2017 529 43,66% 81,26% 43,66% 100,00%

5.1.1.1. Licitación Equipos AT 17-11-2015 14-02-2016 90 19,36% 100,00% 19,36% 100,00%

5.1.1.2. Orden de Compra 15-02-2016 30-03-2016 45 9,68% 100,00% 9,68% 100,00%

5.1.1.3. Fabricación 03-06-2016 29-12-2016 210 45,16% 100,00% 45,16% 100,00%

5.1.1.4. Pruebas de Fábrica (FAT) 30-12-2016 27-02-2017 60 12,90% 54,76% 12,90% 100,00%

5.1.1.5. Transporte y Llegada a Obras 28-02-2017 28-04-2017 60 12,90% 0,00% 12,90% 100,00%

5.1.2. Equipos Control, Protección y SSAA 08-09-2015 19-10-2016 408 26,76% 100,00% 26,76% 100,00%

5.1.2.1. Licitación Control, Protección y SSAA 08-09-2015 06-12-2015 90 31,58% 100,00% 31,58% 100,00%

5.1.2.2. Orden de Compra 07-12-2015 20-01-2016 45 15,79% 100,00% 15,79% 100,00%

5.1.2.3. Fabricación 23-05-2016 21-07-2016 60 21,05% 100,00% 21,05% 100,00%

5.1.2.4. Pruebas de Fábrica (FAT) 22-07-2016 20-08-2016 30 10,53% 100,00% 10,53% 100,00%

5.1.2.5. Transporte y Llegada a Obras 21-08-2016 19-10-2016 60 21,05% 100,00% 21,05% 100,00%

5.1.3. Equipos Comunicaciones 08-09-2015 20-10-2016 409 29,58% 100,00% 29,58% 100,00%

5.1.3.1. Licitación Comunicaciones 08-09-2015 06-12-2015 90 28,57% 100,00% 28,57% 100,00%

5.1.3.2. Orden de Compra 07-12-2015 20-01-2016 45 14,29% 100,00% 14,29% 100,00%

5.1.3.3. Fabricación 24-04-2016 22-07-2016 90 28,57% 100,00% 28,57% 100,00%

Fecha de Control

31-01-2017

Eletrans S.A.

Cálculo de Avance Teórico al 31 de Enero de 2017

N° Actividad Fecha de Inicio Fecha de Término Duración (días) Peso Relativo Avance Peso Avance

Fecha de Control

31-01-2017

Eletrans S.A.

5.1.3.4. Pruebas de Fábrica (FAT) 23-07-2016 21-08-2016 30 9,52% 100,00% 9,52% 100,00%

5.1.3.5. Transporte y Llegada a Obras 22-08-2016 20-10-2016 60 19,05% 100,00% 19,05% 100,00%

5.2. Materiales Línea de Transmisión 04-08-2013 11-07-2017 1438 41,29% 65,60% 41,29% 96,36%

5.2.1. Estructuras 04-08-2013 31-01-2017 1407 34,40% 100,00% 34,40% 89,41%

5.2.1.1. Licitación Estructuras 04-08-2013 02-10-2013 60 18,58% 100,00% 18,58% 100,00%

5.2.1.2. Orden de Compra 50% Inicial 03-10-2013 10-10-2013 8 2,47% 100,00% 2,47% 100,00%

5.2.1.3. Orden de Compra 50% Final 02-10-2014 15-11-2014 45 13,93% 100,00% 13,93% 100,00%

5.2.1.4. Fabricación 06-07-2016 17-11-2016 135 41,80% 100,00% 41,80% 81,00%

5.2.1.5. Pruebas de Fábrica (FAT) 18-11-2016 17-12-2016 30 9,29% 100,00% 9,29% 100,00%

5.2.1.6. Transporte y Llegada a Obras 18-12-2016 31-01-2017 45 13,93% 100,00% 13,93% 81,00%

5.2.2. Conductor 04-08-2013 11-07-2017 1438 32,80% 47,56% 32,80% 100,00%

5.2.2.1. Licitación Conductor 04-08-2013 02-10-2013 60 19,48% 100,00% 19,48% 100,00%

5.2.2.2. Orden de Compra 50% Inicial 03-10-2013 10-10-2013 8 2,59% 100,00% 2,59% 100,00%

5.2.2.3. Orden de Compra 50% Final 02-10-2014 15-11-2014 45 14,61% 100,00% 14,61% 100,00%

5.2.2.4. Fabricación 29-12-2016 27-04-2017 120 38,96% 27,91% 38,96% 100,00%

5.2.2.5. Pruebas de Fábrica (FAT) 28-04-2017 27-05-2017 30 9,74% 0,00% 9,74% 100,00%

5.2.2.6. Transporte y Llegada a Obras 28-05-2017 11-07-2017 45 14,61% 0,00% 14,61% 100,00%

5.2.3. Aisladores, Amortiguadores, OPGW, Ferretería 04-08-2013 11-07-2017 1438 32,80% 47,56% 32,80% 100,00%

5.2.3.1. Licitación Aisladores, Amortiguadores, OPGW, Ferretería 04-08-2013 02-10-2013 60 19,48% 100,00% 19,48% 100,00%

5.2.3.2. Orden de Compra 50% Inicial 03-10-2013 10-10-2013 8 2,59% 100,00% 2,59% 100,00%

5.2.3.3. Orden de Compra 50% Final 02-10-2014 15-11-2014 45 14,61% 100,00% 14,61% 100,00%

5.2.3.4. Fabricación 29-12-2016 27-04-2017 120 38,96% 27,91% 38,96% 100,00%

5.2.3.5. Pruebas de Fábrica (FAT) 28-04-2017 27-05-2017 30 9,74% 0,00% 9,74% 100,00%

5.2.3.6. Transporte y Llegada a Obras 28-05-2017 11-07-2017 45 14,61% 0,00% 14,61% 100,00%

6 CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PRUEBAS 02-01-2016 16-01-2018 813 45,12% 28,04% 45,12% 66,15%

6.1. Movilización a obra e Instalación de Faena 02-01-2016 15-02-2016 45 0,03% 100,00% 0,03% 100,00%

6.2. Subestaciones 27-02-2017 12-01-2018 320 22,99% 0,00% 22,99% 86,03%

6.2.1. Subestación Ciruelos 27-05-2017 12-01-2018 231 21,03% 0,00% 21,03% 67,57%

6.2.1.1. Construcción Obras Civiles SE Ciruelos 27-05-2017 07-11-2017 165 48,56% 0,00% 48,56% 92,40%

6.2.1.2. Montaje SE Ciruelos 16-08-2017 23-12-2017 130 41,79% 0,00% 41,79% 54,30%

6.2.1.3. Pruebas Equipos AT, Control, protección, medida y SCADA 14-12-2017 12-01-2018 30 9,64% 0,00% 9,64% 0,00%

6.2.2. Subestación Pichirropulli 27-02-2017 12-01-2018 320 78,97% 0,00% 78,97% 90,94%

6.2.2.1. Construcción SE Pichirropulli 27-02-2017 24-10-2017 240 68,78% 0,00% 68,78% 99,20%

6.2.2.2. Montaje SE Pichirropulli 27-07-2017 23-12-2017 150 26,02% 0,00% 26,02% 87,30%

6.2.2.3. Pruebas Equipos AT, Control, protección, medida y SCADA 14-12-2017 12-01-2018 30 5,20% 0,00% 5,20% 0,00%

6.3. Línea de Trasmisión 25-02-2016 16-01-2018 692 76,97% 36,39% 76,97% 60,20%

6.3.1. Construcción Obras Civiles 50% 25-02-2016 20-12-2016 300 31,91% 100,00% 31,91% 100,00%

6.3.2. Construcción Obras Civiles 100% 21-12-2016 16-10-2017 300 31,91% 14,02% 31,91% 66,00%

6.3.3. Montaje, Tendido y Remates 11-02-2017 27-12-2017 320 34,04% 0,00% 34,04% 21,20%

6.3.4. Pruebas Línea (SAT) 28-12-2017 16-01-2018 20 2,13% 0,00% 2,13% 0,00%

7 ENTRADA EN OPERACIÓN 17-01-2018 12-04-2018 86 0,72% 0,00% 0,72% 0,00%

7.1. Tramitación Entrada en Operación 17-01-2018 03-04-2018 77 89,52% 0,00% 89,52% 0,00%

7.2. Energización y entrada en Operación 04-04-2018 12-04-2018 9 10,48% 0,00% 10,48% 0,00%

PAGINA 52 DE 52

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7050-VP 3090140 14 de Marzo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

7.8. Curva S del Proyecto

A continuación, se presenta la curva S del proyecto al mes de Enero de 2017.

Fecha: 05 de Febrero de 2017

Nombre del proyecto:

Nueva línea Ciruelos- Pichirropulli 2X220 kV: Tendido del Primer Circuito

ANEXO: CURVA S

ANEXO INFORME MENSUAL DE PROYECTO

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

30

/11

/20

12

28

/02

/20

13

31

/05

/20

13

31

/08

/20

13

30

/11

/20

13

28

/02

/20

14

31

/05

/20

14

31

/08

/20

14

30

/11

/20

14

28

/02

/20

15

31

/05

/20

15

31

/08

/20

15

30

/11

/20

15

29

/02

/20

16

31

/05

/20

16

31

/08

/20

16

30

/11

/20

16

28

/02

/20

17

31

/05

/20

17

31

/08

/20

17

30

/11

/20

17

28

/02

/20

18

31

/05

/20

18

% Avance Programado

% Avance Real