convocatoria para la licitaciÓn pÚblica … · desarrollo de los pueblos indÍgenas 1 de 44...

COMISIÓN NACIONAL PARA EL

DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

1 de 44

CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONALNÚMERO 00625010-001-10

PARA LA CONTRATACIÓN DEOBRASPÚBLICAS A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA: “LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CAMINOS, CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINOS, EN EL ESTADO DE OAXACA Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION EXTERNA”

CONVOCATORIAAUTORIZADA EN LASESIÓN DEL SUBCOMITÉ REVISOR DE CONVOCATORIAS, CELEBRADA EL DÍA ______ DE _______ DE 2010.

CONTENIDO PAGINA

1. PRESENTACIÓN…………………………………………………………..........................................……..……..………………...................…. 3

2. GLOSARIO DE TÉRMINOS…………………………………………………………………….……............................................................….. 3



2 de 44

3. NORMATIVIDAD APLICABLE………………………………………………………………………...........................................…..................... 3

4. OBJETO DE LA LICITACIÓN E INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE.LAS OBRAS Y SERVICIOS.................................……...................... 4

5. INFORMACIÓN GENERAL…………………………………………………….………………………............................................................… 4

6. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA …...........................………………….....................................................................……..................…… 5

7. CONDICIONES DE PAGO………………………………………………………….........................................................…….....................…. 6

8. PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA…............................................................................................................................................... 8

9. FECHAS, HORAS Y LUGARES DE CELEBRACIÓN DE LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN………..................................................................……............................…. 9

10. INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES............................................................. 9

11. REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN

PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN…………................................................................................................…....................................…….

11

12. DE LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN…………………………………………………………………............................................................… 13

13. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DEL PEDIDO..................................................... 15

14. DESCALIFICACIÓN DE LICITANTES……………………………………………………..........................................…….........................….. 17

15. DEL CONTRATO……………………………………………………………………………………............................................................…….. 17

16. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO…...……………….............................................................................................………………………….. 19

17. LICITACIÓN DESIERTA O CANCELADA…………………………………………………………….............................................................… 19

18. PENAS CONVENCIONALES………………………………………………….........................................………………………....................…. 20

19. SANCIONES………………………………………………………….............................………...........................................….....................….. 20

20. INCONFORMIDADES………………………………………………………………………………............................................................…….. 20

ANEXOS

1 ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD………………………………………......................................…………………..................... 22

2 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS………………………………………….....................................………………….....................…. 23

3 MANIFESTACIONES……………………………………………………………….....................................…………………......................… 24

4 MODELO DE CONTRATO ..................................................................................................................................................................... 25

5 SOLICITUD DE ALTA, BAJA O MODIFICACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS………………………………………………………….. 33

6 FORMATO PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS…………………….. 35

ANEXO TÉCNICO.............................................................................................................................................................................. 37

1. PRESENTACIÓN

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,por conducto de la Coordinación General de Administración y Finanzas, con domicilio en Av. México- Coyoacán número 343, Colonia Xoco, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03330; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución



3 de 44

Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en losartículos 27 fracción I y 30 fracción I de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como en las demás disposiciones legales aplicables en la materia, convoca a las personas físicas y morales interesadas, de nacionalidad mexicana, cuya actividad comercial corresponda alostrabajosobjeto de este procedimiento, a participar en la Licitación Pública Nacional PresencialNúmero 00625010-001-10, para la contratación deobras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y servicios relacionados con las mismas para: “La Modernización y Ampliación de Caminos y Construcción de Sistemas de Agua Potable, Elaboración De Estudios y Proyectos para la Modernización y Ampliación de Caminos, en el Estado de Oaxaca yla Prestación del Servicio de Supervisión Externa”.

2. GLOSARIO DE TÉRMINOS

2.1 BITACORAELECTRÓNICA DE OBRA: Instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre las partes que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos, a través de medios remotos de comunicación electrónica.

2.2.x

BITÁCORA ELECTRONICA DE SERVICIOS: Instrumento técnico y legal que constituye el medio de comunicación entre las partes que formalizan el contrato de supervisión externa, en el cual se registran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los servicios de supervisión y que estará vigente durante la ejecución de los trabajos.

2.3 COMISIÓN: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 2.4 COMPRANET: Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y

servicios relacionados con las mismas, a cargo de la Secretaria de la Función Pública. Dicho Sistema es de consulta gratuita y constituye un medio por el cual se desarrolla el procedimiento de contratación.

2.5 CONTRATO: Documento legal donde se establecen los derechos y obligaciones de las partes contratantes, así como los términos, condiciones y características específicas que regirán la adquisición de los bienes y prestación de los servicios.

2.6 LEY: Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas. 2.7 LICITANTE: Persona física o moral de nacionalidad mexicana que participe en la licitación. 2.8 PROPOSICIONES: Ofertas o Propuestas que presenten los Licitantes. 2.9 CONTRATISTA: Persona física o moral con la que se formalice el CONTRATO. 2.10 PROYECTO ARQUITECTONICO: El que define la forma, estilo, distribución y el diseño funcional de una

obra. 2.10 PROYECTO EJECUTIVO: Conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos

arquitectónicos y de ingeniería de una obra, el catálogo de conceptos, así como las descripciones e información suficiente para que esta se pueda llevar a cabo.

2.11 REGLAMENTO: Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 2.12 REPRESENTANTE: Apoderado o Representante legal del licitante y/o CONTRATISTA.

3. NORMATIVIDAD APLICABLE

3.1 Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas 3.2 Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas

4. OBJETO DE LA LICITACIÓN E INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE



4 de 44

4.1 La Licitación Pública Nacional número 00625010-001-10,tiene por objeto lacontratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas a precios unitarios y tiempo determinado para“La Modernización y Ampliación de Caminos y Construcción de Sistemas de Agua Potable, Elaboración De Estudios y Proyectos para la Modernización y Ampliación de Caminos, en el Estado de Oaxaca y la Prestación del Servicio de Supervisión Externa”.

PARTIDA NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO

1 Construcción del sistema de Agua Potable, en la localidad de San Pedro

Tepalcatepec, Mpío. De San Carlos Yautepec

2 Construcción del sistema de Agua Potable, en la localidad de Santiago Quivicusas,

Mpío. De San Carlos Yautepec.

3

Modernización y Ampliación de camino E.C km 43 (Teotitlan de flores magón- Huautla de Jiménez)-Plan de Guadalupe_ Santa María Teopoxco- San francisco Huehuetlan, tramo. Del km 0+000 al km 10+490, subtramo: Plan de Guadalupe -

Santa María Teopoxco del km 3+980 al km 0+000

4 Modernización y Ampliación del camino Unión y Libertad - Yucutaco, tramo: del km

0+000 al km 12+200, subtramo a modernizar del kel km 0+000 al km 5+000

5

Elaboración de los estudios y proyecto ejecutivo, para la modernización y ampliación del camino Zaachila- San Miguel Peras- san Antonio huitepec, subtramo: el Manzanal- Santa Ïnes del Monte- el Temascal de 44.00 km aproximadamente, del

km 16+000 al km 60+000

6 Elaboración de los estudios y proyecto ejecutivo, camino E.C. (Zimatlán - Santa

Ana Tlapacoyan) - San Pablo Huixtepec - Santa Ines Yatzache. 10 km aproximadamente.

7 Servicios de Supervisión Externa.

LOS LICITANTES QUE PRESENTEN PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS EN LAS PARTIDAS 1,2, 3 Y 4 NO PODRAN

PRESENTAR PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS EN LA PARTIDA 7

5. INFORMACIÓN GENERAL

5.1 La presente licitación conforme a los medios que utiliza es presencial, en la cual los LICITANTES,

solo podrán presentar propuestas en sobre cerrado, de forma documental, durante el acto de presentación y apertura de proposiciones y en la cual todoslos actos de la licitación ya sea Junta de Aclaraciones, Acto de presentación y apertura y acto de fallo deben ser presenciales, es decir, que debe EL LICITANTE estar presente físicamente en dichos actos.

5.2 Las condiciones contenidas en la presente Convocatoria y en las PROPOSICIONES de los

LICITANTES no podrán ser negociadas.

5.3 Los LICITANTES que participen en este procedimiento únicamente podrán presentar una PROPOSICIÓN por una o varias partidas.



5 de 44

5.4 Las PROPOSICIONES que se reciban de los LICITANTES en la fecha, hora y lugar establecidos en esta Convocatoria, no podrán ser retiradas ni dejarse sin efecto, por lo que se considerarán vigentes dentro de esta licitación hasta su conclusión.

5.5 Las Obras y Servicios materia de este procedimiento, seránadjudicados por partidaalLICITANTE que obtenga la mayor puntuación en la aplicación de puntos y porcentajes.

5.6 La COMISIÓN podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la presente

Convocatoria, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de LICITANTES, a partir de la fecha de la publicación de la misma y hasta inclusive el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones y serán difundidas a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales COMPRANET, a más tardar el día hábil siguiente en que se efectúen.

5.7 No podrán participar en esta licitación, las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución

de la Secretaría de la Función Pública. 5.8 De conformidad con el artículo 30 fracción I de la LEY, este procedimiento es de carácter nacional. 5.9 Una vez celebrado el CONTRATOcorrespondiente, únicamente se autorizaran prórrogas a la fecha

o plazo para el cumplimiento de las obligaciones, por caso fortuito o fuerza mayor invocada por el CONTRATISTA, cuando lo solicite por escrito en el que justifique plenamente la causa.

6. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

6.1 Los LICITANTES deberán señalar en sus proposiciones que lasobrasy servicios objeto de este

procedimiento deberán ejecutarse y entregarse en las ubicaciones señaladas en el ANEXO TÉCNICO de esta CONVOCATORIA.

6.2. Los plazos de ejecución de los trabajos materia de la presente Licitación serán los establecidos Anexo Técnico de la presente Convocatoria.

7. CONDICIONES DE PAGO

7.1.

La moneda en que deberán cotizar los LICITANTES y con la que se pagarán los trabajos ejecutados objeto de la presente Licitación, será el peso mexicano.

7.2. Para que una factura pueda entrar a revisión deberá contener el visto bueno del RESIDENTE DE OBRA designado por la COMISIÓNy deberá adjuntarse la estimación debidamente firmada por el RESIDENTE DE OBRA.



6 de 44

7.3. Las facturas y en su caso, nota de crédito que presente el CONTRATISTA, deberán contener los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación y su Reglamento, así como lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Por lo hace a las partidas 1, 2, 3 y 4 se otorgará un ANTICIPOdel 30%(TREINTA POR CIENTO) de la asignación presupuestaria aprobada al contrato, en el ejercicio de que se trate, para que EL CONTRATISTA realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar. Y por lo que hace a las partidas 5, 6 y 7 se otorgará un anticipo del 10% (DIEZ POR CIENTO). El importe de los anticipos que se otorguen aEL CONTRATISTA será el que resulte de aplicar el porcentaje señalado en la presente convocatoria al monto total de la proposición económica del LICITANTE que resulte adjudicado. PAGO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS: Las estimaciones de los trabajos ejecutados, se deberán formular en periodos quincenales, contados a partir de la fecha de inicio de los trabajos. El CONTRATISTA, deberá presentarlas al RESIDENTE DE OBRA, dentro de los seis días naturales siguientes a esta fecha, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; El RESIDENTE DE OBRA, para realizar la revisión y autorización de las estimaciones, contará con un plazo no mayor de cinco días naturales, contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferentes técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. El CONTRATISTA entregará a la COMISIÓN la estimación acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conteniendo como mínimo la que a continuación se especifica: * Oficio de Solicitud de Pago de Estimación. * Factura (Deberá referirse la retención del 5 al Millar a su cargo, por concepto de pago de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Públicay la Retención del 2 al millar para la Cámara de la Industria de la Construcción. * Resumen o carátula de la estimación de Ejecución de los trabajos. * Estimación. * Generadores con sus correspondientes croquis. * Notas de bitácora electrónica. Dicha documentación será validada y firmada por el RESIDENTE DE OBRA, quien verificará que la estimación de ejecución de los trabajos presentada por el contratista, cubra la unidad de concepto de trabajos terminados, ejecutados conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad requeridas; el RESIDENTE DE OBRA, contará con un plazo no mayor de 5 (cinco) días naturales a su presentación para realizar la revisión y autorización de la estimación de ejecución de los trabajos. Tanto la fecha de entrega de la estimación de ejecución de los trabajos por parte de EL CONTRATISTA, como la fecha de autorización de la estimación de ejecución de los trabajos por parte de LA COMISIÓN, deberán hacerse constar en la bitácora electrónica.



7 de 44

En el caso de que el CONTRATISTA, no presente las estimaciones de ejecución de obraen el plazo establecido en el artículo 54 de la LEY, la estimación de ejecución de obra correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte delcontratista. Las estimaciones de ejecución de obra y liquidación aunque hayan sido pagadas no se considerarán como la aceptación plena de los trabajos ejecutados, ya que la COMISIÓN tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y en su caso del pago en exceso que se haya efectuado. Para el caso que se cubran pagos en exceso, que haya recibido el CONTRATISTA, éste se compromete a reintegrar los mismos, así como los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago del Crédito Fiscal, los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente a disposición de la COMISIÓN, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 55, párrafo segundo de la LEY El CONTRATISTA y la COMISIÓN convienen que los pagos de las estimaciones de ejecución de obray servicios realizados se efectuarán a través de la Dirección de Programación y Presupuesto de la COMISIÓN a través del SIAFF. Los importes una vez analizados y calculados deberán considerar para su pago los derechos e impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales. EL CONTRATISTA será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la LEY. PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS:La COMISIÓN con fundamento en lo señalado en el artículo 56 de la LEY, determina que el procedimiento de ajuste de costos, se lleve a cabo de conformidad con la fracción Idel artículo 57 de la citada LEY. La aplicación de los procedimientos para ajuste de costos se hará como lo determina el artículo 58 de LA LEY.

8. PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

8.1

La presente Convocatoria se publicaráa partir delmartes de Noviembre de 2010 en el portal www.compranet.gob.mx y su obtención será gratuita. Así mismo, se pondrá a su disposición en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, ubicada en Avenida México Coyoacán número 343tercer piso, Colonia Xoco, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03300; en un horario de 09:00 a 15:00horas de lunes a viernes.

9. FECHAS, HORAS Y LUGARES DE CELEBRACIÓN DE LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN



8 de 44

10.INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

PARTIDA

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO

FECHAS

Publicación Visita Obra J. Aclaracioneslímite de registro Apertura Fallo

Firma del contrato Inicio

1

Construcción del sistema de Agua Potable, en la localidad de San Pedro Tepalcatepec, Mpío. De San Carlos Yautepec 19‐Nov‐10 24‐ nov‐10 26‐nov‐10

12‐nov‐10 08‐dic‐10 15‐dic‐10 29‐dic‐10 30‐dic‐10‐

2

Construcción del sistema de Agua Potable, en la localidad de Santiago Quivicusas, Mpío. De San Carlos Yautepec 04‐Nov‐10 10‐Nov‐10

12‐nov‐10 13:00 hr

12‐nov‐10 19‐nov‐10 12:30 hr 25‐Nov‐10 01‐Dic‐10 01‐Dic‐10

3

Modernización y Ampliación de camino E.C km 43 (Teotitlan de flores magón‐ Huautla de Jiménez)‐Plan de Guadalupe_ Santa María Teopoxco‐ San francisco Huehuetlan, tramo. Del km 0+000 al km 10+490, subtramo: Plan de Guadalupe ‐ Santa María Teopoxco del km 3+980 al km 0+000 04‐Nov‐10 10‐Nov‐10

12‐nov‐10 18:00 hr


4

Modernización y Ampliación del camino Unión y Libertad ‐ Yucutaco, tramo: del km 0+000 al km 12+200, subtramo a modernizar del kel km 0+000 al km 5+000 04‐Nov‐10 10‐Nov‐10

13‐nov‐1009.00 hr


5

Elaboración de los estudios y proyecto ejecutivo, para la modernización y ampliación del camino Zaachila‐ San Miguel Peras‐ san Antonio huitepec, subtramo: el Manzanal‐ Santa Ïnes del Monte‐ el Temascal de 44.00 km aproximadamente, del km 16+000 al km 60+000 04‐Nov‐10 N.A.

13‐nov‐10 13:00 hr


6

Elaboración de los estudios y proyecto ejecutivo, camino E.C. (Zimatlán ‐ Santa Ana Tlapacoyan) ‐ San Pablo Huixtepec ‐ Santa Ines Yatzache. 10 km aproximadamente. 04‐Nov‐10 N.A.

13‐nov‐10 18:00 hr


7 Servicios de Supervisión Externa

04‐Nov‐10 N.A.14‐nov‐10 10:00 hr


10.1 INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.- Las PROPOSICIONES deberán dirigirse a la COMISIÓN, elaboradas y presentadas de acuerdo a lo siguiente:



9 de 44

10.1.1 Las PROPOSICIONES deberán presentarse por escrito, a máquina o computadora y en

caso de ser manuscritas, preferentemente con tinta negra, escritas con caracteres de imprenta totalmente legibles. En todos los casos, éstas se presentarán sin correcciones, tachaduras, raspaduras, ni enmendaduras.

10.1.2 Las PROPOSICIONES deberán presentarse en idioma español y los precios en pesos

mexicanos con el Impuesto al Valor Agregado desglosado (con dos dígitos después del punto decimal).

10.1.3 Para un control adecuado de los documentos entregados a la convocante, las

PROPOSICIONES deberán presentarse foliadas, indicando el número total de fojas útiles en cada una. El incumplimiento de este punto noserá causa para desechar las PROPOSICIONES.

10.1.4 Las PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA, y toda la documentación que sea parte

integral de éstas deberán estar firmadas autógrafamente en todas sus hojas, por el LICITANTE o su REPRESENTANTE LEGAL.

10.1.5 PROPOSICIONES CONJUNTAS: Dos o más personas que no se encuentren en alguno

de los supuestos a que se refieren los artículos 51 y 78 último párrafo de la LEY, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36de LA LEYpodrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la PROPOSICIÓN y en el CONTRATO se establezcan con precisión y a satisfacción de la COMISIÓN, las obligaciones que a cada LICITANTE o LICITANTES les corresponderá, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la PROPOSICIÓN deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.

Tendrán derecho a participar debiendo celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio en los términos de la legislación aplicable, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

(a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes,

identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales y de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en estas.

(b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas;

identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación de éstas.

(c) La designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente,

para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación, mismo que firmará la PROPOSICIÓN.

(d) La descripción de las partes objeto del CONTRATO que corresponderá cumplir a cada

persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones.



10 de 44

(e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás integrantes, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del CONTRATO que se firme.

NOTA IMPORTANTE: El incumplimiento a cualquiera de los incisos antes señalados, será

motivo para desechar las PROPOSICIONES; en el supuesto de que resulte adjudicada una propuesta conjunta, el CONTRATO respectivo deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del CONTRATO, como responsables solidarios.

10.2 INSTRUCCIONES PARA LA ENTREGA O ENVÍO DE LAS PROPOSICIONES.- de conformidad al

art. 28 y 36 de la LOPSRM La entrega de PROPOSICIONES se hará en sobre cerrado, la documentación distinta a la técnica y económica podrá entregarse a elección de licitante, dentro o fuera de dicho sobre en el caso de las proposiciones presentadas a través de COMPRANET los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Secretaria de la Función Pública.

11. REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN

11.1 REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN

PARTICIPAR. Únicamente podrán participar en esta licitación personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, debiendo presentar la documentación que a continuación se cita, la falta de cualquiera de ellas será motivo de desechamiento:

11.1.1 Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y

documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientas no señale otro distinto. Asimismo, en el caso de contar con correo electrónico, deberá proporcionar dicha dirección.

11.1.21

Acreditación de la personalidad del LICITANTE y de su REPRESENTANTE, firmado por el LICITANTE o su Representante. Para tal fin, los LICITANTES podrán utilizar el Anexo 1, el cual forma parte integrante de esta Convocatoria. En caso de que no utilicen dicho Anexo, el escrito que presenten para acreditación de la personalidad deberá contener toda la información señalada en el mismo.

11.1.3 Copia de la identificación con validez oficial del LICITANTE o su REPRESENTANTE,

únicamente se aceptará: pasaporte vigente, credencial para votar, cédula profesional o cartilla del Servicio Militar Nacional.

Quien concurra al acto de presentación y apertura de propuestas en lugar del

REPRESENTANTE de algún LICITANTE, deberá presentar carta poder simple, así como original y copia de una identificación del otorgante y del aceptante, para participar en el mismo.



11 de 44

No será motivo para desechar las PROPOSICIONES la falta de identificación o de

acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue las PROPOSICIONES, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente.

11.1.4 Escrito firmado por el LICITANTE o su REPRESENTANTE, preferentemente en papel

membretado, en el que manifieste Bajo protesta de decir verdadlo que se indica en los siguientes incisos:

a) Que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su

representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. b) Que conoce el contenido de los artículos 51 y 78 último párrafo de la LEY y que no se

encuentra en ninguno de los supuestos señalados en los mismos.

c) Que es de nacionalidad mexicana y que la totalidad de los materiales, maquinaria y

equipo de instalación permanente, que serán utilizados en la ejecución de los trabajostendrán un grado de contenido nacional de cuando menos el 55% (cincuenta por ciento), o el correspondiente a los casos de excepción que establezca la Secretaría de Economía.

d) Declaración de integridad, en la que manifieste que por sí mismo o través de interpósita

persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la COMISIÓN, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

e) Que lo estudios, planes o programas que previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídica y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones de mercado, en términos de lo establecido en los artículos 31 fracción XV y 51 fracción VII segundo párrafo de la LEY

11.1.5 Copia simple de la declaración fiscal o balance general auditado de la empresa,

correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior. 11.1.6 En su caso, escrito mediante el cual EL LICITANTE manifieste que en su planta laboral

cuenta cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto México del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para la firma del contrato respectivo, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento de LA COMISIÓN, en caso de empate técnico. La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición.



12 de 44

11.1.7 Para los casos en que dos o más interesados se agrupen para presentar una proposición, deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados anteriormente, además de entregar una copia del convenio a que se refiere el artículo 47 del Reglamento. La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común. El convenio privado contendrá lo siguiente: a)Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación. b) Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representanción. c) Definición de las partes del objeto del contrato que cada personas se obligaría a cumplir, especificando la forma en que serán presentadas a cobro las estimaciones. d) Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones. e) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la aprobación. f) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme. En el acto de presentación y apertura de propuestas el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia esta fracción se incluirá en los documentos de la proposición técnica. En este supuesto la proposición deberá ser firmada autógrafamente por el representante común que para este acto haya sido designado por el grupo de personas, o bien, en caso de que sea enviada electrónicamente por los medios de identificación electrónica autorizados por la Secretaria de la Función Pública.



13 de 44

Nota importante:Se recomienda se sujeten al texto indicado, ya que en caso contrario, la falta de cualquiera de ellas o cualquier cambio en la redacción que altere el sentido de lo establecido originalmente, será motivo para desechar las PROPOSICIONES. Para la presentación de las declaraciones a que hace referencia este punto, los LICITANTES podrán utilizar el formato que se incluye como Anexo 3, el cual forma parte integrante de estas Convocatoria Previo a la firma del contrato, EL LICITANTE ganador deberá presentar para su cotejo original o copia certificada de los documentos señalados en las fracciones IV y V anteriores y los siguientes: a) Personas físicas:

1. Acta de nacimiento o carta de naturalización. 2. Cédula de identificación fiscal.

b) Personas morales: 1. Acta constitutiva de la empresa y sus modificaciones, debidamente inscritas en el

Registro Público correspondiente. 2. Cédula de identificación fiscal. 3. Poderes notariales de los representantes legales para actos de administración

(debidamente inscritos en el Registro Público correspondiente), o especiales para suscribir contratos.

4. Identificación oficial de los representantes legales. 5. En su caso, convenio privado de las empresas agrupadas. 6. En el caso de MIPYMES, deberá presentar copia de la última declaración anual

de impuestos y de la constancia del último pago de cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Estos documentos servirán para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios.

11.1.4 PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA. La entrega de la documentación legal y administrativa, así como las proposiciones técnica y

económica, se podrá realizar utilizando el Anexo 2, el cual forma parte integrante de la presente Convocatoria, dicho formato servirá a cada LICITANTE como constancia de recepción de la documentación que entreguen en el acto. La falta de presentación del formato no será motivo para desechar las PROPOSICIONES.

11.2 REQUISITOS TÉCNICOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR.- Las personas físicas o morales que deseen participar en esta licitación, deberán cumplir con la totalidad de condiciones y requisitos técnicos solicitados en el ANEXO TÉCNICO, de esta Convocatoria, lo establecido en la Junta de Aclaraciones, señalando expresamente cada una de las partidas en su PROPOSICIÓN. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos o la falta de presentación de cualquier documento, será motivo para desechar las PROPOSICIONES.



14 de 44

12. DE LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN

De conformidad con el numeral VIII de las Políticas Bases y Lineamientos en materia de obra pública y

servicios relacionados con las mismas de LA COMISIÓN los actos a que se refiere este numeral, serán presididos por cualquiera de los servidores públicos de la COMISIÓN debidamente facultado para ello, quien procederá a pasar lista de asistencia a los LICITANTES participantes y presentará a los Servidores Públicos de la COMISIÓN, quien será el único facultado para tomar las decisiones durante la realización de los actos.

A todos los actos se invitará a representantes del Órgano Interno de Control en la COMISIÓN, de la

Dirección General de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General de Infraestructuray del área solicitante que corresponda, para que participen de acuerdo a su competencia. Los eventos de este procedimiento son actos públicos a los cuales puede asistir cualquier interesado, pero solo podrán participar en calidad de observadores, bajo la condición de registrar su asistencia.

De los actos referidos en este punto se levantarán las actas correspondientes, las cuales serán firmadas

por los asistentes. La falta de firma de algún LICITANTE no invalidará su contenido y efectos. Todas las actas se colocarán por un término no menor de 5 (cinco) días hábiles, en el pizarrón de informes ubicado en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generalesde la COMISIÓN. Este aviso sustituirá la notificación personal, por lo que será responsabilidad de cada LICITANTE enterarse del contenido de las mismas y obtener las copias correspondientes.

12.1VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS En la fecha y hora señaladas en el calendario de eventos incluido en el punto 9 de esta

Convocatoria a la Licitación Públicase realizará por única vez, la visita a los sitios de realización de los trabajos de cada partida. Por parte de la COMISIÓN, participarápersonal de la Dirección General de Infraestructura y el punto de reunión para visitar los lugares son: 1.-Para la partida 1, _______________ 2.- Para la partida 2, _______________ 3.- Para La partida3, _______________ 4.- para la partida 4, _______________ Y para las partidas 5,6 y 7 no se realizará visita El LICITANTE deberá tomar en consideración las condiciones del lugar de los trabajos, compenetrándose de las características climatológicas, geográficas o de cualquier otra índole que pudieran influir o afectar la ejecución de los mismos, así como la investigación de mercado de los insumos que intervienen en la construcción. De la visita al sitio de realización de los trabajos se levantará el acta correspondiente, entregándose copia a los participantes. El costo de la visita al sitio de los trabajos, correrá a cargo de cada uno de los LICITANTES.

12.2

JUNTA DE ACLARACIONES

Con el objeto de aclarar las dudas y dar respuesta a los cuestionamientos que formulen los

LICITANTES interesados en participar en este procedimiento, la COMISION, en el día y hora establecidos en esta convocatoria, llevará a cabo una Junta de Aclaraciones, a cuya celebración será discrecional la asistencia de los LICITANTES. Quienes quieran participar, podrán formular sus



15 de 44

preguntas por cualquiera de las siguientes opciones:

12.2.1 De manera presencial durante el desarrollo de la Junta de Aclaraciones. 12.2.2 Mediante escrito original, en papel preferentemente membretado, entregado en horas

hábiles en las oficinas de la Subdirección de Adquisiciones de la COMISIÓN, ubicado en Avenida México Coyoacán No. 343, 3er piso, Colonia Xoco, Delegación Benito Juárez, C. P. 03330, México, D. F., o vía fax al número telefónico 9183-2100 extensión 7380, o a los correos electrónicos: [email protected] y [email protected]

En cualquiera de los casos antes mencionados la entrega o envío de las preguntas deberá realizarse a más tardar veinticuatro horas antes de la realización del evento

12.2.3 Los LICITANTES que opten por participar a través de medios remotos de comunicación electrónica, podrán formular sus preguntas para aclaraciones utilizando el programa informático que para tales efectos proporciona la Secretaría de la Función Pública.

Para acreditar su interés en participar en el presente procedimiento, los interesados por sí o en

representación de un tercero, deberán presentar al momento de ingresar a la Junta de Aclaraciones, o bien cuando envíen sus preguntas por cualquiera de los medios aludidos en los incisos precedentes, un escrito simple en el que manifiesten su interés de participar en la presente licitación, conteniendo además bajo protesta de decir verdad, los siguientes datos

a) Del LICITANTE: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su

caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa; identificando los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como nombres de los socios que aparezcan en estas, y

b) Del representante del LICITANTE: datos de las escrituras públicas en las que le fueron

otorgadas las facultades para suscribir las propuestas. Todas las aclaraciones que se formulen en este acto y que se consignen en el acta

correspondiente, formarán parte integral de esta Convocatoria. 12.3 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 12.3.1 INSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES A LA LICITACIÓN.- El registro de LICITANTES

y la revisión preliminar de documentos distintos a las PROPOSICIONES, (solicitados en los subincisos del punto 11.1.1 al 11.1.4)se podrá llevar a cabo 30 minutos antes de la hora señalada en el punto 9 de la presente Convocatoria.

12.3.2 DESARROLLO DEL ACTO 12.3.2.1 A partir de la hora señalada para el inicio del acto de recepción y apertura de

proposiciones, no se permitirá el acceso a ningún LICITANTE ni observador. Iniciado el acto, no se aceptarán las PROPOSICIONES de los LICITANTES que no se hayan registrado en la lista de asistencia, como máximo a la hora establecida para inicio del mismo y entregado su PROPOSICIÓN al momento de pasar lista.



16 de 44

12.3.2.2 Una vez recibidos los sobres correspondientes a las PROPOSICIONES, el servidor público que presida el acto, verificará que los mismos se presenten de acuerdo a lo establecido en el punto 10.2.

12.3.2.3 Se abrirán los sobres de las PROPOSICIONES que consten por escrito y se

procederá a su revisión solo para hacer constar la documentación presentada por los LICITANTES, sin entrar a su análisis técnico, legal o administrativo, una vez efectuado lo anterior, se dará lectura a los importes de las mismas, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. El Análisis detallado de las proposiciones se efectuará posteriormente por la Convocante al realizar la evaluación de las mismas.

12.3.2.4 De entre los LICITANTES que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que

conjuntamente con el servidor público que presida el acto, procederán a rubricar las PROPOSICIONES en la parte correspondiente a los Catálogos de Conceptos.

12.3.2.5 Al concluir el Acto de presentación y apertura de proposiciones se levantará el

acta conforme a lo previsto en los artículos 37 de la LEY, así como 62 del REGLAMENTO, en la que se hará constar el importe total de cada proposición; el acta se firmara por los asistentes, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos. Se señalará en el acta el lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación y se proporcionará copia de la misma a los asistentes.

Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en las oficinas de LA COMISIÓN ubicadas en Av. México Coyoacán No. 343, tercerpiso, Colonia Xoco,Delegación Benito Juárez, México D.F.

Así mismo LA COMISIÓN, difundirá un ejemplar de dicha acta en CompraNet para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal. Se hace de su conocimiento que se está instaurando por la Secretaria de la Función Pública, el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental que incluirá el registro único de contratistas a que alude el articulo 36 penúltimo párrafo y 74 Bis de la LEY y 43 de su REGLAMENTO, razón por la cual en el presente procedimiento de licitación no se verificará su inscripción en tal registro. De igual forma, se les comunica a los licitantes que en ningún caso se les impedirá el acceso a quienes no se encuentren inscritos en dicho registro, por lo que los licitantes interesados podrán presentar sus proposiciones directamente en el acto de presentación y apertura de las mismas.

12.4 FALLO 12.4.1 LA COMISIÓN notificará en junta pública el fallo de la licitación en el lugar, fecha y hora



17 de 44

señalados para tal efecto en el acto de presentación y apertura de PROPOSICIONES, a la que libremente podrán asistir los LICITANTES que hubieren presentado proposiciones, entregándoseles copia del mismo, y se levantará el acta respectiva, en los términos del artículo 39 de la LEY y 68 del REGLAMENTO el acta se firmará por los asistentes, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, en la que se hará constar en su caso, el nombre de EL o LOS LICITANTES ganadores como adjudicatarios delos contratos y monto total de su proposición o la declaración de que la licitación ha quedado desierta, señalando en el fallo las razones que lo motivaron. Se proporcionará copia del acta a los asistentes, dicha acta hará las veces de notificación para el adjudicatario.

Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en las oficinas de LA CONVOCANTE ubicada en Av. México Coyoacán No. 343, tercer piso, Colonia Xoco,Delegación Benito Juárez, México D.F. Así mismo LA COMISIÓN, difundirá un ejemplar de dicha acta en CompraNet para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal. Adicionalmente a los licitantes que no hayan asistido al acto se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en CompraNet. Conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 74 de la LEY, las proposiciones desechadas durante la licitación podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso LA COMISIÓN las conservará hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante podrá proceder a su devolución o destrucción. No obstante las proposiciones solventes que hayan sido sujetas de la aplicación de los criterios de adjudicación previstos en estas bases de licitación, serán las únicas que no podrán devolverse o destruirse y pasarán a formar parte de los expedientes de la convocante, quedando sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposición final de los expedientes, y demás aplicables, así como a las previstas en el artículo 74 de la LEY.

13. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

La evaluación de las PROPOSICIONES y adjudicación del CONTRATO se realizará en términos del

criterio de puntos y porcentajes en base a los Lineamientos para la Aplicación del Criterio de Evaluación de Proposiciones, a través del mecanismo de puntos o porcentajes emitidos por la Secretaria de la Función Pública en el Diario Oficial de la Federación de fecha 9 de septiembre de 2010, y elaborará las tablas o cuadros comparativos técnicos y económicos correspondientes, de acuerdo a lo siguiente:

13.1 En el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se revisará la documentación presentada,

sin entrar al análisis detallado de su contenido.



18 de 44

13.2 Una vez concluido el acto antes referido, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, efectuará la revisión cualitativa de la documentación solicitada en el punto 11.1, y sus subincisos verificando que cumplan con los requisitos solicitados en Convocatoria y lo establecido en la Junta de Aclaraciones, elaborándose el informe correspondiente. Se desecharán aquellas PROPOSICIONES que hayan incumplido alguno de dichos requisitos.

13.3 Conforme a lo establecido en el artículo 38 de la LEY y 66 del REGLAMENTO al finalizar la

evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya proposición resulte solvente por reunir, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por LA COMISIÓN en la presente convocatoria, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones antes señaladas, el contrato se adjudicará a quien presentela proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Estos criterios solo aplicarán cuando existan dos o más propuestas determinadas como solventes, conforme a los criterios establecidos en la fracción I anterior. Para determinar cuál de las proposiciones que resultaron solventes, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la fracción I anterior, es la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se aplicará el mecanismo de adjudicación que contiene los criterios y parámetros que identifican objetivamente las mejores condiciones de contratación para el Estado y por lo tanto para LA COMISIÓN.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Conforme a lo establecido en el artículo 38 de la LEY y 66 del REGLAMENTO al finalizar la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya proposición resulte solvente por reunir, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por LA COMISIÓN en la presente convocatoria, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones antes señaladas, el contrato se adjudicará a quien presentela proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Estos criterios solo aplicarán cuando existan dos o más propuestas determinadas como solventes, conforme a los criterios establecidos en la fracción I anterior. Para determinar cuál de las proposiciones que resultaron solventes, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la fracción I anterior, es la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se aplicará el mecanismo de adjudicación que contiene los criterios y parámetros que identifican objetivamente las mejores condiciones de contratación para el Estado y por lo tanto para LA COMISIÓN..



19 de 44

13.4 El mecanismo de adjudicación estará conformado por los siguientes criterios, parámetros y su correspondiente valoración en puntaje, en los siguientes términos:

I. Para la Evaluación Técnica, la suma de la puntuación o unidades porcentuales de todos los rubros con sus respectivos subrubros es igual a 50. Para la asignación de puntuación o unidades porcentuales en cada rubro, la convocante deberá considerar lo siguiente: i. Calidad en la obra. Este rubro tendrá un valor de puntuación o unidades porcentuales de 15 puntos. Los cuales se distribuirán en los siguientes subrubros:

a) Materiales y maquinaria y equipo de instalación permanente; (1 punto) b) Mano de obra; (3 puntos) c) Maquinaria y equipo de construcción; (2 puntos) d) Esquema estructural de la organización de los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección y coordinación de los trabajos; (3 puntos) e) Procedimientos constructivos. Se refiere a valorar las formas y técnicas que el licitante utilizará para la ejecución de los trabajos, y (3 puntos) f) Programas. En este subrubro la convocante valorará la congruencia entre los distintos programas generales y específicos de la obra, tales como los programas de ejecución general, de utilización de mano de obra, de suministros de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, de utilización del equipo y maquinaria de construcción, de mantenimiento y operación, así como la red de actividades, cédula de avances y pagos programados. (3 puntos)

ii. Capacidad del licitante. Este rubro tendrá un valor de 15 puntos o unidades porcentuales. Los cuales se distribuirán en los siguientes subrubros:

a) Capacidad de los recursos humanos.

Primero. Experiencia en obras de la misma naturaleza de las que son objeto del procedimiento de contratación de que se trate. Este aspecto tendrá un valor de (2 puntos) Segundo. Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o profesionales. Este aspecto tendrá un valor de (4 puntos) Tercero. Dominio de herramientas relacionadas con la obra a ejecutar, como puede ser el idioma, programas informáticos o participación en la resolución o tratamiento de problemáticas similares a la que sea materia de la obra de que se trate. Este aspecto tendrá un valor de (1 punto)

b) Capacidad de los recursos económicos que la convocante considere necesaria para que el licitante cumpla con el contrato, conforme a los requerimientos establecidos en la convocatoria o invitación. Este aspecto tendrá un valor de (6 puntos) c) Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad Este aspecto tendrá un valor de (1 punto)

d) Subcontratación de MIPYMES. Este aspecto tendrá un valor de (1 punto)



20 de 44

iii. Experiencia y especialidad del licitante. Este rubro tendrá un valor de 11 puntos o unidades porcentuales. La convocante deberá distribuir la puntuación o unidades porcentuales asignadas, únicamente entre los siguientes subrubros:

a) Experiencia. Mayor tiempo ejecutando obras similares a las requeridas en el procedimiento de contratación de que se trate, Este aspecto tendrá un valor de(6 puntos) b) Especialidad. Mayor número de contratos o documentos con los cuales el licitante puede acreditar que ha ejecutado obras con las características, complejidad y magnitud específicas y en condiciones similares a las establecidas en la convocatoria o invitación de que se trate. Este aspecto tendrá un valor de (5 puntos)

iv. Cumplimiento de contratos. El valor de puntuación o unidades porcentuales que corresponde

a este rubro será de 3. Tomando en cuenta que se requerirá un mínimo de 5 contratos para poder ser evaluados.

v. Contenido nacional. Este valor tendrá un rango de puntuación o unidades porcentuales de 3. La convocante deberá distribuir la puntuación o unidades porcentuales asignadas, únicamente entre los siguientes subrubros:

a) Materiales y maquinaria y equipo de instalación permanente. Este subrubro tendrá un valor de ponderación del 50% de la puntuación o unidades porcentuales asignadas al rubro, y (2 puntos) b) Mano de obra. Este subrubro tendrá un valor de ponderación del 50% de la puntuación o unidades porcentuales asignadas al rubro, y (1 punto)

vi. Capacitación o transferencia de conocimientos. (No aplica) II. El total de puntuación o unidades porcentuales de la propuesta económica, tendrá un valor numérico de 50 puntos. En la propuesta económica los rubros a considerar serán:

a) Precio. Para evaluar este rubro, se deberá excluir del precio ofertado por el licitante el impuesto al valor agregado y sólo se considerará el precio neto propuesto. Para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan al precio ofertado por cada licitante, la convocante aplicará la siguiente fórmula: PPAj = 50(PSPMB/PPj) Para toda j = 1, 2,…..,n Donde: PPAj = Puntuación o unidades Porcentuales a Asignar a la proposición “j” por el precio ofertado; PSPMB = Proposición Solvente cuyo Precio es el Más Bajo; PPj = Precio de la Proposición “j”, y El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación, y

b) Financiamiento. No aplica



21 de 44

III. Para calcular el resultado final de la puntuación o unidades porcentuales que obtuvo cada proposición, la convocante aplicará la siguiente fórmula: PTj = TPT + TPE Para toda j = 1, 2,…..,n Donde: PTj = Puntuación o unidades porcentuales Totales de la proposición; TPT = Total de Puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta Técnica; TPE = Total de Puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta Económica, y El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación, y IV. La proposición solvente más conveniente para el Estado, será aquélla que reúna la mayor

puntuación.

13.5 En caso de que persista empate o que no se presente el supuesto previsto en el punto anterior, la adjudicación se efectuará en favor del LICITANTE o LICITANTES que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que se celebrará en el propio acto de fallo, consistente en la participación de un boleto por cada PROPOSICIÓN que resulte empatada y depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del LICITANTE o LICITANTES ganadores.

13.6 Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno.

14. DESCALIFICACIÓN DE LICITANTES

Serán causas para descalificar a los LICITANTES cuando incurran en cualquiera de los siguientes

supuestos: 14.1 Cuando su PROPUESTA no cumpla con alguno de los requisitos establecidos en la

presenteconvocatoria, sus Anexos y Junta de Aclaraciones, que afecten la solvencia de la PROPOSICIÓN.

14.2 Si se comprueba que algún LICITANTE o LICITANTES han acordado con otro u otros elevar los

precios los bienes a adquirir, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás LICITANTES.

14.3 Cuando el monto de la propuesta rebase el techo presupuestal asignado. 14.4 Si los precios cotizados en su PROPOSICIÓN son no aceptables. 14.5 Si se encuentra algún elemento por el que se pueda presumir que el LICITANTE o LICITANTES

tuvieron acceso a información sobre el procedimiento de licitación, que lo pueda poner en ventaja sobre los otros LICITANTES, aún en el caso de que sea el único participante

15. DEL CONTRATO



22 de 44

15.1 El LICITANTE o LICITANTES ganadores deberán presentarse a suscribir el CONTRATO, en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Delegación Estado de México,de 9:00 a 13:00 horas, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes al de la notificación del Fallo.

15.2 Con el fin de verificar la información presentada en el Anexo 1 de su PROPOSICIÓN, el

LICITANTE o LICITANTES ganadores, deberán entregar dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la fecha del Fallo, en el área administrativa de la Comisión, Delegación Estado de México, dentro del mismo horario señalado en el párrafo anterior, original o copias certificadas para cotejo y copia simple para archivo de la siguiente documentación:

PERSONAS MORALES 15.2.1 Cédula de Identificación Fiscal (RFC). 15.2.2 Comprobante de domicilio del LICITANTE con una antigüedad menor a 1 (un) mes

contado a partir de la fecha del fallo (cualquiera de los siguientes documentos: estado de cuenta bancaria, recibo telefónico, recibo del impuesto predial o recibo de agua).

15.2.3 Acta Constitutiva de la empresa LICITANTE y, en su caso, modificaciones a las mismas, debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

15.2.4 Poder Notarial, en el que se acredite la personalidad y facultades del REPRESENTANTE.

15.2.5 Identificación oficial del REPRESENTANTE, únicamente se aceptará pasaporte vigente, cédula profesional, credencial para votar o cartilla del Servicio Militar Nacional.

PERSONAS FÍSICAS

15.2.6 Cédula de identificación fiscal, RFC. 15.2.7 Comprobante de domicilio del LICITANTE con una antigüedad menor a 1 (un) mes

contado a partir de la fecha del fallo (cualquiera de los siguientes documentos: estado de cuenta bancaria, recibo telefónico, recibo del impuesto predial o recibo de agua).

15.2.8 Identificación oficial, únicamente se aceptará pasaporte vigente, cédula profesional, credencial para votar o cartilla del Servicio Militar Nacional.

15.3 Para la formalización del CONTRATO, el LICITANTE ganador deberá presentar, previo a la

formalización de mismo, documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Para efectos de lo anterior, el LICITANTE con quien se vaya a celebrar el CONTRATO, deberán solicitar la opinión sobre el cumplimento de obligaciones por Internet en la página del SAT, en la opción "Mi portal”, de acuerdo a lo previsto en la regla I.2.1.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2010 publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 11junio de 2010, incluyendo en su solicitud de opinión a la dirección de correo electrónico [email protected], para que el SAT envíe copia de la opinión que emitirá al respecto.

15.4 Modificaciones alCONTRATO.- Con fundamento en el artículo 59 de la LEY, cualquier modificación

al CONTRATO, una vez formalizados, deberán constar por escrito en los instrumentos legales respectivos. Las modificaciones de ninguna forma podrán otorgar condiciones más ventajosas a un CONTRATISTA comparadas con las establecidas originalmente.



23 de 44

15.5 RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.- La COMISIÓN podrá rescindir el CONTRATO sin necesidad de Declaración Judicial, si el CONTRATISTA no cumple cabalmente con cualquiera de las obligaciones contenidas en el mismo, en cuyo caso procederá a hacer efectiva la garantía de cumplimiento, independientemente de las demás acciones que conforme a derecho procedan.

15.6 TERMINACIÓN ANTICIPADA.- La COMISIÓN podrá dar por terminada anticipadamente la fecha

de vigencia del CONTRATO, cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de adquirir los bienes originalmente solicitados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al CONTRATO, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública, bastando la notificación por escrito al CONTRATISTA, con acuse de recibo que deberá efectuarse con una antelación mínima de 10 (diez) días hábiles a la fecha en que se proponga para la terminación, procediendo de inmediato a finiquitar las obligaciones pendientes de cumplir. En estos supuestos, la COMISIÓN reembolsará al CONTRATISTA los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el CONTRATO.

16. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

16.1 Las garantías de cumplimiento de CONTRATOy Vicios Ocultos, las presentará el CONTRATISTA

dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del mismo, ambas por una cantidad equivalente al 10 % (diez por ciento) del monto del CONTRATO, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

La fianza deberá constituirse ante una institución legalmente autorizada para tal efecto, misma que deberá prever como mínimo, las siguientes declaraciones:

16.1.1 La fianza se otorga atendiendo todas las estipulaciones contenidas en el CONTRATO. 16.1.2 Para la liberación de la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y

por escrito del Delegado de la COMISIÓN. 16.1.3 La fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios

que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente. 16.1.4 En caso de modificación en la vigencia del CONTRATO original, el CONTRATISTA se

obliga a obtener el endoso correspondiente de la compañía afianzadora con respecto a dicha modificación.

16.1.5 La afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución establecidos en los artículos 93, 94 y 95 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida, con renuncia expresa a los beneficios que otorga a la institución afianzadora el artículo 118 del mismo ordenamiento.

17. LICITACIÓN DESIERTA O CANCELADA

17.1 La COMISIÓN podrá declarar desierta la licitación, en los siguientes casos: 17.1.1 Cuando el monto de la propuesta solvente más baja rebase el techo presupuestal

asignado.



24 de 44

17.1.2 Cuando ninguna de las PROPOSICIONES cumpla con los requisitos establecidos en la convocatoria o sus precios no fueran convenientes, previa investigación efectuada.

17.1.3 Si después de efectuada la evaluación de las PROPOSICIONES, no fuese posible adjudicar el CONTRATO a algún LICITANTE o LICITANTES.

17.2 La COMISIÓN podrá cancelar la licitación en los siguientes casos: 17.2.1 Si se comprueba la existencia de arreglos entre los LICITANTES o bien la existencia de

otra irregularidad grave. 17.2.2 Por actos contrarios a la LEY. 17.2.3 Por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan circunstancias justificadas que

provoquen la extinción de la necesidad de la adquisición de los bienes, objeto de la presente Licitación.

17.2.4 Cuando de continuarse el procedimiento se pudiera causar un daño o perjuicio a la COMISIÓN.

18. PENAS CONVENCIONALES

18.1 Las penas convencionales que se aplicarán serán del 1% (uno por ciento) por cada día natural de

atraso, calculado servicios no prestados y bienes no entregados, a partir de la fecha límite correspondiente, salvo que hubiere causa justificada para ampliar el plazo y así lo autorice la COMISIÓN.Dichas penas no podrán exceder del 10% (diez por ciento) del monto total del CONTRATO. Si como consecuencia de la comparación de los montos mensuales acumulados realizados, se determina que existen atrasos en el programa de ejecución de los conceptos de la obra o del servicio que representan al 100% del monto de la propuesta y el atraso es imputable a la empresa contratista y/o prestadora de servicios, la COMISIÓN procederá a retener temporalmente una cantidad igual a la que resulte de aplicar el 1 (uno) % a la diferencia existente a los importes de los trabajos y/o los servicios que debió de realizar y los realmente ejecutados (sobre montos acumulados). Por lo tanto, se hará la retención o devolución que corresponda a fin de que la retención total sea la indicada y no rebase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato. El importe de la retención económica que en su caso proceda, será incorporado y validado mediante la firma del RESIDENTE DE OBRA y el JEFE DE SUPERVISIÓN, en la última hoja de la estimación del periodo a que correspóndala pena económica sin modificar el importe de la estimación. La empresa CONTRATISTA acepta que si al terminar el plazo del contrato, no concluye con los trabajos y/o los servicios, la retención aplicada en el último periodo se tendrá como definitiva a favor de la COMISIÓN. En todos los casos, el Jefe de Supervisión indicará en la Bitácora de Supervisión y en la estimación correspondiente el importe de la retención determinada e iniciará simultáneamente los trámites internos a que haya lugar ante la COMISIÓN, a efecto de que en la estimación se considérela retención temporal o la pena convencional definitiva que en su caso proceda.



25 de 44

18.2 Para lo anterior, el CONTRATISTA deberá presentar efectivo, cheque certificado o de caja por el importe total de la penalización, a favor de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígena, Delegación Estado de México, que será requisito para liberar el pago correspondiente.

19. SANCIONES

19.1 Serán sancionados los LICITANTES o CONTRATISTAS por la Secretaría de la Función Pública,

cuando incurran en cualquiera de los siguientes supuestos: 19.1.1 Cuando infrinjan las disposiciones de la LEY. 19.1.2 Cuando injustificadamente y por causas imputables a los mismos, no formalicen el

CONTRATO adjudicado por la COMISIÓN. 19.1.3 Cuando se encuentren en el supuesto de la fracción III del artículo 50 de la LEY,

respecto de dos o más dependencias o entidades. 19.1.4 Cuando no cumplan con sus obligaciones contractuales o con especificaciones distintas

a las solicitadas por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la COMISIÓN.

19.1.5 Cuando los LICITANTES o CONTRATISTAS proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe durante el procedimiento de licitación, en la celebración del CONTRATO o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación, o de una inconformidad.

19.1.6 En los casos no expresamente señalados, se aplicarán las disposiciones legales vigentes al incumplimiento de alguno de los compromisos con la COMISIÓN, derivados de la presente licitación.

20. INCONFORMIDADES

20.1 Las inconformidades que se deriven de la presente licitación deberán presentarse por escrito ante

el Órgano Interno de Control en la COMISIÓN dependiente de la Secretaría de la Función Pública, ubicado en Avenida México Coyoacán No. 343, 2º piso, Colonia Xoco, Delegación Benito Juárez, C. P. 03330, México, D. F., de 9:00 a 18:00 hrs. en días hábiles, el cual está facultado para conocer, tramitar y resolver las mismas.

México, D.F., a de noviembre de 2010.

JOSÉ MANUEL ACOSTA JIMENEZ DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



26 de 44

ANEXO 1

FORMATO PARA ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD

(Nombre del REPRESENTANTE)manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, asimismo cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente Licitación Pública Nacional, a nombre y representación de (Nombre del LICITANTE)

Licitación Pública Nacional No.

Domicilio, Calle y número:

Colonia: Delegación ó Municipio:

Código Postal: Entidad Federativa:

Teléfonos: Fax:

Correo Electrónico: Registro Federal de Contribuyentes:

No. de la Escritura de su acta constitutiva: De fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:

Descripción del objeto Social:

Reformas al acta constitutiva:

Fecha y número de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio

Relación de Accionistas:

Nombre del Apoderado o Representante:

Domicilio del Representante:

No. de la Escritura Pública mediante el cual acredita su personalidad y facultades: De fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:

México, Distrito Federal a de noviembre de 2010

Protesto lo necesario

Firma Nota: el presente formato podrá ser reproducido por cada LICITANTE en el modo que estime conveniente en papel membretado, debiendo

respetar su contenido, preferentemente en el orden indicado.



27 de 44

ANEXO 2 FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL PUNTO 11.1 DE LA

CONVOCATORIA

Ref. en

Convocat

oria

Documento PRESENTA

SÍ NO

11.1.1 Acreditación de la personalidad del LICITANTE y de su REPRESENTANTE, firmado por el LICITANTE o su

Representante. En caso de que no utilicen dicho Anexo, el escrito que presenten para acreditación de la

personalidad deberá contener toda la información señalada en el mismo.

11.1.2 Copia de la identificación con validez oficial del LICITANTE o su REPRESENTANTE, únicamente se aceptará:

pasaporte vigente, credencial para votar, cédula profesional o cartilla del Servicio Militar Nacional.

11.1.3 Escrito firmado por el LICITANTE o su REPRESENTANTE, preferentemente en papel membretado, en el que manifieste lo que se indica en los incisos del (a) al (e) de este punto:

Bajo protesta de decir verdad deberá manifestar: a) Que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte

necesario acreditar su personalidad jurídica.

b) Que conoce el contenido de los artículos 51 y 78 último párrafo de la LEY y que no se encuentra en ninguno de

los supuestos señalados en los mismos.

c) Que es de nacionalidad mexicana y que la totalidad de los bienes que oferta y entregará, son producidos en

México y tendrán un grado de contenido nacional de cuando menos el 55% (cincuenta por ciento), o el

correspondiente a los casos de excepción que establezca la Secretaría de Economía.

d) Declaración de integridad, en la que manifieste que por sí mismo o través de interpósita persona, se abstendrá de

adoptar conductas para que los servidores públicos de la COMISIÓN, induzcan o alteren las evaluaciones de las

proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con

relación a los demás participantes.

e) Que lo estudios, planes o programas que previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones e

información verídica y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso,

consideran costos estimados apegados a las condiciones de mercado, en términos de lo establecido en los artículos

31 fracción XV y 51 fracción VII de la LEY

11.1.4 PROPOSICIÓN TÉCNICA 11.1.4 PROPOSICIÓN ECONÓMICA

L i c i t a n t e

Nombre:

Domicilio:

Teléfono y fax:

Firma del LICITANTE

Para uso exclusivo de la COMISIÓN ACUSE DE RECIBO

NOMBRE Y FIRMA

Nota importante:

El presente acuse se extiende exclusivamente para hacer constar la entrega de los documentos relacionados en el mismo, los cuales son revisados en el acto cuantitativamente, sin entrar al análisis detallado de su contenido, por lo que no se deberá considerar que dichos documentos cumplen hasta en tanto sean revisados cualitativamente por Jefe del Departamento Administrativo Adscrito a la Delegación del Estado de México de la COMISIÓN.



28 de 44

ANEXO 3 MANIFESTACIONES

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS PRESENTE (Nombre del REPRESENTANTE), en nombre y representación de (Nombre del LICITANTE), con el fin de participar en la Licitación Pública Nacional Mixta No. (Indicar el No. de licitación), manifiesto lo siguiente: Bajo protesta de decir verdad, manifiesto: (a) Que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario

acreditar su personalidad jurídica.

(b) Que conozco el contenido de los artículos 51 y 78 último párrafo de la LEY y que no se encuentra en alguno de los supuestos señalados en el mismo. y que mi representada y el suscrito, no se encuentran dentro de alguno de los supuestos señalados en el mismo.

(c) Que es de nacionalidad mexicana y que la totalidad de los bienes que oferta y entregará, son producidos en México y

tendrán un grado de contenido nacional de cuando menos el 50% (cincuenta por ciento), o el correspondiente a los casos de excepción que establezca la Secretaría de Economía.

(d) Que por mí mismo (a) o través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores

públicos de la COMISIÓN induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que me otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Lugar y Fecha Nombre y firma del Representante



29 de 44

ANEXO 4

MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ___________________________________, QUE CELEBRAN, LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA COMISIÓN”, REPRESENTADA POR ___________________________, ________________________________________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR________________________, EN SU CARÁCTER DE __________________, MISMAS QUE CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”; DOCUMENTO QUE SE SUSCRIBE DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

1. De “LA COMISIÓN”:

1.1 Que es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con

personalidad jurídica, con patrimonio propio, con autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa, de conformidad con el artículo 1º de su Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2003.

1.2 Que con fundamento en el artículo 2º de su Ley, tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar,

fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

1.3 Que este Contrato se otorga a “EL CONTRATISTA” derivado de la Licitación Pública Nacional Presencial

No. 00625010-005-10, que se llevó a cabo conforme a lo dispuesto en los artículos27 fracción II, 30 fracción I, 44 y 46 de la Ley de la LEY.

1.4 Que________________________________________, cuenta con las facultades suficientes para la

celebración del presente Instrumento, de conformidad con el Poder General contenido en la Escritura Pública número 85320 de fecha 13 de mayo de 2009, otorgado ante la Fe de el Licenciado JOSE IGNACIO SENTIES LABORDE, Notario Público 104 de la Ciudad de México, Distrito Federal.

1.5 Que cuenta con la autorización para cubrir el compromiso presupuestal como consta en el oficio No.

CGFDI/PAEI/031-9/2010, de fecha 11 de agosto del año 2010, expedido por la Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena, Programa Albergues Escolares Indígenas.

1.6 Que para los efectos legales a que haya lugar señala como su domicilio el ubicado en calle Aurelio

Venegas numero ciento uno letra F- Sur, Colonia San Bernardino, Toluca, Estado de México, C.P. 50080.

1.7 Que _____________________________________, a través de su firma en el presente Instrumento,

convalida en forma extensiva y con los efectos normativos, el contenido, los requerimientos, alcances y precisiones de los anexos que se integran a este contrato como si a la letra se insertasen, los cuales provienen de la adjudicación efectuada al amparo de los artículos 27 fracción II, 30 fracción I, 44 y 46 de la Ley de la LEY.



30 de 44

2. De “EL CONTRATISTA”:

2.1 Que es una ________________, constituida conforme a las leyes mexicanas como lo acredita con el

Testimonio de la Escritura Pública número __________de fecha_______________, otorgada ante la Fe del Licenciado_____________, Notario Público ________ de la Ciudad de México, Distrito Federal.

2.2 Que dentro de su objeto social se encuentra _____________________________________________ 2.3 Que su representante, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente Contrato, como lo

acredita con el Testimonio de la Escritura Pública número _____________, de fecha ____________, otorgada ante la fe del Licenciado _____________, Notario Público _______ de _________________, facultades que a la fecha no le han sido revocadas o modificadas en forma alguna.

2.4 Que su representante legal se identifica en este acto con ___________ expedido por

________________con número _____________. 2.5 Que su Registro Federal de Contribuyentes es el número_________________. 2.6 En atención a las necesidades planteadas por “LA COMISIÓN”, está interesado en celebrar el presente

Contrato con respecto a la prestación de servicios para la Obra Pública con base en precios Unitarios y tiempo determinado para la Rehabilitación de las Instalaciones del Albergue Escolar ETSIZAPJU LAGUNA CHICA, en la comunidad de San Miguel la Labor, Municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México, de la Licitación Pública Nacional Presencial No. 00625010-005-10, toda vez que cuenta con la capacidad técnica para cumplir cabalmente con las obligaciones que a su cargo se deriven del presente Instrumento.

2.7 Que conoce el contenido y requisitos de la LEY, su Reglamento y las obligaciones que adquiere en su

carácter de CONTRATISTA. 2.8 Que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos a que se

refieren los artículos 51 y 78 último párrafo de la LEY.Asimismo, que para los efectos de lo previsto por el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, ha presentado a “LA COMISIÓN” el escrito a que alude la Regla I. 2.1.17 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2009, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de abril de 2009.

2.9 Que se ubica en el supuesto de _______ empresa de conformidad con lo establecido por el artículo 3 en

su fracción III de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de acuerdo a sus ingresos anuales y al personal que emplea o presta sus servicios para él.

2.10 Que en atención a las necesidades planteadas por “LA COMISIÓN” es su interés en celebrar el presente

Contrato con respecto ala prestación delservicio para la Rehabilitación de las Instalaciones del Albergue Escolar ETSIZAPJU LAGUNA CHICA, en la comunidad de San Miguel la Labor, Municipio de San Felipe del Progreso, Estado de Méxicotoda vez que cuenta con la capacidad profesional para cumplir cabalmente con las obligaciones que a su cargo se deriven del presente Instrumento.

2.11 Que conoce las disposiciones de tipo administrativo, técnico y legal que norman la celebración y

ejecución del presente Contrato y acepta someterse a las mismas sin reserva alguna, disponiendo para ello de los elementos técnicos, humanos y materiales necesarios para el desarrollo eficaz de los trabajos objeto de este Contrato.



31 de 44

2.12 Que para los efectos de este Contrato señala como su domicilio legal, el ubicado en Calle ______ número

____, Colonia _______, Delegación ______, Código Postal _______, en México, Distrito Federal. 2.13 Que proporcionará la información que en su caso le sea requerida por parte de la Secretaría de la

Función Pública o el Órgano Interno de Control de “LA COMISIÓN”, en el supuesto de que se realice una auditoría, visita o inspección.

2.14 Que convalida en forma extensiva y con los efectos normativos, el contenido, los requerimientos,

alcances y precisiones de los anexos que se integran a este contrato como si a la letra se insertasen, los cuales provienen de la adjudicación efectuada al amparo de los artículos 27 fracción II, 30 fracción I, 44 y 46 de la Ley de la LEY.

Vistas las declaraciones anteriores y con fundamento en lo dispuesto en los artículos27 fracción II, 30 fracción I, 44 y 46 de la Ley de la LEY, “LAS PARTES” tienen a bien otorgar las siguientes:

C L Á U S U L A S PRIMERA. OBJETO. “EL CONTRATISTA” se obliga a la proporcionar el servicio para Rehabilitación de las instalaciones del Albergue Escolar ETSIZAPJU LAGUNA CHICA, en la comunidad de San Miguel la Labor, Municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México, solicitado por “LA COMISIÓN”, de acuerdo con las características, condiciones y demás información específica que se encuentran detallados en la Convocatoria de la Licitación Pública Nacional Presencial No. 00625010-005-10, en la Junta de Aclaraciones y en su Propuesta Técnica y Económica, documentos que se tienen por reproducidos, como si se insertasen a la letra, considerándose parte integrante de este Contrato, cuyos originales se encuentran en el expediente de la Licitación Pública Nacional Presencial No. 00625010-005-10 y que obran en los archivos de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. “LA COMISIÓN”, pagará a “EL CONTRATISTA” por concepto de la prestación del servicio descrito en la Cláusula Primera de este Contrato, la cantidad de $ __________), importe que incluye el Impuesto al Valor Agregado correspondiente. TERCERA. FORMA DE PAGO: El pago se efectuará en pesos mexicanos y será cubierto por “LA COMISIÓN”, en ___ exhibiciones, de conformidad con lo establecido en la Convocatoria de la Licitación Pública Nacional Presencial No. 00625010-005-10, a entera satisfacción de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Delegación Estado de México.. Los pagos se realizarán dentro de los 20 (veinte) días hábiles siguientes a la presentación de las facturas correspondientes, y sus estimaciones, previa aceptación,Visto Bueno, nombre y firmadel Delegado de “LA COMISIÓN” a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal que administra la Tesorería de la Federación, mediante depósito directo a la cuenta de cheques de “EL CONTRATISTA”. Las facturas que “EL CONTRATISTA” expida a favor de “LA COMISIÓN” con motivo delos pagos que ésta le efectuará, deberán cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, por lo que si dichasfacturas no se ajustan a lo establecido, no serán recibidas por “LA COMISIÓN” y ello no implicará responsabilidad alguna de su parte. CUARTA. LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: “EL CONTRATISTA” se obliga a prestar sus servicios a partir del 10 de septiembre del 2010 y hasta el 08 de diciembre del 2010, en la rehabilitación de las Instalaciones del Albergue Escolar ETSIZAPJU LAGUNA CHICA, en la comunidad de San Miguel la Labor, Municipio de San Felipe del Progreso.



32 de 44

QUINTA. PRECIO FIJO: “EL CONTRATISTA”acepta que la cantidad señalada en la Cláusula Segunda de este Instrumento cubre el costo total delos servicios y corresponde al precio consignado en su Propuesta Económica el cual permanecerá fijo, durante la vigencia, y en su caso, ampliación o prórroga del servicio objeto del presente Contrato, por lo que no tendrá derecho a reclamar incremento, ni pago adicional alguno, con base en el artículo 58 de la Ley de la LEY SEXTA. OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA”se obliga a cumplir los requerimientos que reciba para el eficaz desempeño de los servicios contratados y asume el compromiso de cumplir en todo momento con las especificaciones contenidas en la Licitación Pública Nacional Presencial No. 00625010-005-10, Junta de Aclaraciones y en su Propuesta Técnica y Económica, documentos que se tienen por reproducidos, como si se insertasen a la letra considerándose parte integrante de este Contrato, y hacer del conocimiento de “LA COMISIÓN”, de manera inmediata y por escrito, cualquier hecho o circunstancia que pueda traducirse en beneficio o perjuicio de sus intereses; en su caso tales correcciones se harán bajo las mismas condiciones estipuladas en losdocumentos referidos.

SÉPTIMA. SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS.- “LA COMISIÓN”a través de_________________, tendrá la responsabilidad de supervisar y revisar en todo momento los servicios objeto de este Contrato, vigilando el exacto cumplimiento delos mismos y estará facultado para dar las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que “EL CONTRATISTA” se ajuste a las especificaciones convenidas, así como a las modificaciones que en su caso le ordene “LA COMISIÓN”. OCTAVA. RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL.- “EL CONTRATISTA” será directamente responsable contra cualquier reclamación que un tercero alegue, sobre un producto comercial, arreglo o resultado, ya sea del bien o la prestación del servicio, que viole una patente, derecho de autor o marca comercial, o se apropie indebidamente de un secreto comercial. Asimismo “EL CONTRATISTA” renuncia a cualquier tipo de derechos patrimoniales que se lleguen a derivar de los resultados o productos de los servicios objeto del presente Contrato; así como a cualquier tipo de retribuciones posteriores por concepto de regalías, pasando a ser propiedad de “LA COMISIÓN”. “LA COMISIÓN” notificará inmediatamente por escrito a “EL CONTRATISTA” sobre la reclamación realizada, quien se encargará de liberar a “LA COMISIÓN”, de cualquier tipo de responsabilidad administrativa, civil o penal derivada de los servicios materia de este Contrato. NOVENA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.-De conformidad con el artículo 48 de la Ley de la LEY,“EL CONTRATISTA” se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato, mediante fianza expedida por Institución autorizada legalmente para ello a favor de la “Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas”, por el equivalente al 10 % (diez por ciento) del monto máximo de este Contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado; dicha fianza deberá entregarse por “EL CONTRATISTA” a “LA COMISIÓN”, dentro de los diez (10) días naturales siguientes a la firma de este Contrato y contendrá las siguientes declaraciones expresas:

A. Que se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el Contrato. B. Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de “LA

COMISIÓN”. C. Que la fianza continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del Contrato, así

como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, salvo que “LAS PARTES” se otorguen el finiquito.



33 de 44

D. Que la institución afianzadora acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución

establecido en los artículos 93, 94, 95 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida, renunciando expresamente en este acto al beneficio de orden y exclusión otorgado por el artículo 118 del mismo ordenamiento.

La fianza deberá contener los requisitos mínimos que establece el artículo 98del Reglamento de la LEY; asimismo, “EL CONTRATISTA” queda obligado a mantener vigente la citada fianza, en tanto permanezca en vigor el presente Contrato, y en su caso, durante la substanciación de todos los recursos legales hasta su resolución definitiva y hasta quince días posteriores a la fecha en que el mismo haya vencido o de aquella en que “LA COMISIÓN” hubiese comunicado su terminación anticipada, en la inteligencia de que solo podrá ser cancelada mediante autorización expresa y por escrito de “LA COMISIÓN”. En caso de modificación en el importe o vigencia de este Contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a obtener la autorización de la campaña afianzadora con respecto a dicha modificación. Si durante o al término de la vigencia del Contrato existieren responsabilidades en contra de “EL CONTRATISTA”, sus importes se deducirán del saldo a su favor, pero si no lo hubiere “LA COMISIÓN” deberá hacer efectiva la garantía que alude este Instrumento. DÉCIMA.-CONFIDENCIALIDAD: “EL CONTRATISTA” se obliga a guardar confidencialidad respecto de las actividades e información que se originen en cumplimiento de este contrato, en los términos que establecen la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y solo podrá divulgar información reservada o confidencial con la autorización previa y expresa de "LA COMISIÓN". DÉCIMA PRIMERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “LA COMISIÓN” podrá modificar dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas la cantidad de bienes siempre que el contrato se encuentre vigente y que el monto total de las modificaciones, no rebasen en conjunto, el 20% (veinte por ciento), del monto o cantidad del concepto, volumen establecido y el precio sea igual al pactado originalmente. Igual porcentaje se aplicará a las modificaciones que por ampliación de la vigencia se hagan al presente Instrumento, cuya prestación se realice de manera continua y reiterada. Estas modificaciones serán notificadas por escrito a “EL CONTRATISTA” y de mutuo acuerdo se establecerán los ajustes correspondientes en un documento que será parte integrante de este Instrumento. Ningún acuerdo verbal constituirá obligación alguna. DÉCIMA SEGUNDA. DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.-“EL CONTRATISTA” responderá por su cuenta y riesgo de los defectos, vicios ocultos y la calidad en los servicios para la rehabilitación de las instalaciones del Albergue Escolar ETSIZAPJU LAGUNA CHICA, en la comunidad de San Miguel La Labor, Municipio de San Felipe del Progreso, así como de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas. DÉCIMA TERCERA. PRÓRROGAS.- Para el caso de que en la prestación del servicio o la entrega de los bienes, se presente algún atraso por causas imputables a “LA COMISIÓN”, se deberá de otorgar en la misma proporción, prórroga para el debido cumplimiento de las obligaciones por parte de “EL CONTRATISTA”. DÉCIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES: En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con las obligaciones contraídas en el presente Instrumento en el tiempo estipulado para la prestación del servicio a



34 de 44

satisfacción y con el Visto Bueno del Delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Estado de México, por razones que le sean imputables, éste se obliga a pagar a “LA COMISIÓN”, a título de Pena Convencional, el equivalente al 1% (uno por ciento), sobre los bienes o servicios pendientes de entregar, por cada día natural de atraso a partir de la fecha límite establecida, cantidad que no incluye el Impuesto al Valor Agregado, sin exceder el importe del 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, de conformidad con el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. DÉCIMA QUINTA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.- “EL CONTRATISTA” acepta en forma expresa que “LA COMISIÓN”, podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente Contrato, sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, en apego al artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por una o varias de las siguientes causas imputables al mismo:

A) Si no inicia en la fecha convenida la prestación de los servicios materia de este Contrato o suspende los

mismos sin causa justificada. B) Por prestar los servicios deficientemente o por no apegarse a lo estipulado en este Contrato, la

Convocatoria de la Licitación, el Anexo Técnico y demás documentos que se anexan a este contrato.

C) Por negarse a corregir lo rechazado por “LA COMISIÓN”, así como cuando sin motivo justificado, no atienda las instrucciones que ésta le formule.

D) Por incumplir cualquiera de las obligaciones consignadas en este Contrato, la Convocatoria de la

Licitación, el Anexo Técnico y demás documentos que se anexan a este Contrato o de las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

E) Cuando exista alguna situación que afecte su patrimonio, en forma tal que le impida cumplir con sus

obligaciones contraídas en virtud de este Contrato.

F) Si se comprueba que la manifestación a que se refiere la declaración 2.7 de este Instrumento se realizó con falsedad.

G) Por negar a “LA COMISIÓN” o a quienes estén facultados por ella, las facilidades y servicios necesarios

para la supervisión de los servicios, objeto de este Contrato.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el Contrato, se hiciere entrega de los bienes o se prestaren los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto. DÉCIMA SEXTA. RESTRICCIÓN DE SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO.- "EL CONTRATISTA" se obliga a no subcontratar ni ceder a terceras personas físicas o morales en forma parcial o total los derechos y obligaciones derivados del presente Contrato, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad de “LA COMISIÓN”. Lo anterior con fundamento en el artículo 47, último párrafo de la LEY. DÉCIMA SÉPTIMA. RESPONSABILIDAD LABORAL.- “EL CONTRATISTA” asume plenamente cualquier tipo de responsabilidad que con motivo de este Contrato o de la realización y prestación del servicio pudiera derivarse, relevando de toda responsabilidad obrero-patronal a “LA COMISIÓN”. Asimismo, “LAS PARTES” aceptan y reconocen expresamente que no son aplicables a este Contrato, las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, ni de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentarias del artículo 123 Constitucional. DÉCIMA OCTAVA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. "LA COMISIÓN" podrá dar por terminado



35 de 44

anticipadamente la fecha de vigencia del presente Instrumento, cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al Contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública, bastando la notificación por escrito a “EL CONTRATISTA”, con acuse de recibo que deberá efectuarse con antelación mínima de 10 (diez) días hábiles a la fecha en que se proponga para la terminación, procediendo de inmediato a finiquitar las obligaciones pendientes de cumplir por cualquiera de “LAS PARTES” para su liquidación. DÉCIMA NOVENA. SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.- Cuando durante la prestación de los servicios, se presente caso fortuito o fuerza mayor, “LA COMISIÓN”,bajo su responsabilidad podrá suspender la prestación de los servicios, por el plazo que de común acuerdo se pacte entre “LAS PARTES”,en cuyo caso únicamente pagará aquellos que hubiesen sido efectivamente prestados. Al término del plazo pactado, en su caso, podrá iniciarse la terminación anticipada del presente Contrato. VIGÉSIMA. VIGENCIA.- El presente Contrato surtirá sus efectos a partir de la fecha de su firma y hasta el08 de Diciembre de 2010. VIGÉSIMA PRIMERA. LEGISLACIÓN APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los servicios objeto de este Instrumento, a todas y cada una de las Cláusulas y documentos que lo integran, a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, su Reglamento y las disposiciones jurídicas supletorias que le sean aplicables. VIGÉSIMA SEGUNDA. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como para todo aquello que no se encuentre expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someterán a las disposiciones legales aplicables y a la competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, Distrito Federal renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa. Leído que fue el presente Contrato y enteradas “LAS PARTES” de su contenido y alcance legal, lo firman de conformidad por triplicado en la Toluca, Estado de México, el día nueve del mes de septiembre del año dos mil diez.

Por “LA COMISIÓN” Por “EL CONTRATISTA”

EL DELEGADO CARLOS DE LA PEÑA JIMENEZ O´FARRIL



36 de 44

ANEXO 5



37 de 44



38 de 44

ANEXO 6

ANEXO 6

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. de de (1) (2) ______________________ Presente. Me refiero al procedimiento_______ (3) ___________ No. _____ (4)_________ en el que mi representada, la empresa _________________(5)_____________________ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre. Sobre el particular, y en los términos de los previsto por los “Lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, declaro bajo protesta decir verdad, que mi representada pertenece al sector _____(6)______, cuenta con _______(7)_________ empleados de planta registrados ante el IMSS y con ______(8)_______ personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de _________(9)_________ obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa _____(10)______, atendiendo a lo siguiente:



39 de 44

*Tope máximo Combinado= (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%) (7) (8) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8) (10) El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa= (Número de Trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90% el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría. Asimismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es ________(11)_________; y que el Registro Federal de Contribuyentes de ( los) fabricante (s) de los bienes que integran mi oferta, es (son): __________(12)_____________.

ATENTAMENTE __________________ (13)____________________

INSTRUCTIVO

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LAS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

NÚMERO DESCRIPCIÓN

1 Señalar la fecha de suscripción del documento.

2 Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante.

3 Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa.

4 Indicar el número respectivo del procedimiento.

5 Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa.

6 Indicar con letra el sector al que pertenece (Industria, Comercio o Servicios)

7 Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en el IMSS.

8 En su caso, anotar el número de personas subcontratadas.

9 Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp), conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales.

Estratificación

Tamaño (10)

Sector (6)

Rango de número de trabajadores

(7) + (8)

Rango de monto de ventas anuales

(mdp) (9)

Tope máximo combinado*

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6

Pequeña

Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta

$100 93

Industria y Servicios

Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 hasta

$100 95

Comercio Desde 31 hasta

100 Desde $100.01

235

Mediana Servicios Desde 51 hasta

100 hasta $250

Industria Desde 51 hasta

250 Desde $100.01

hasta $250 250



40 de 44

10 Señalar con letra el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme a la fórmula anotada al pie del cuadro de estratificación.

11 Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante.

12 Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisición de bienes y el licitante y fabricante sean personas distintas, indicar el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante (s) de los bienes que integran la oferta.

13 Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

ANEXO TÉCNICO

1.- ASPECTOS TÈCNICOS

1.1

Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca la COMISIÓN. FORMATO TEC01.

1.2 Relación de maquinaria y equipo de construcción necesario para la ejecución de los trabajos,

anotando características, número de unidades, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, a si como de la fecha que se dispondrán en el sitio de los trabajos. Tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. FORMATO TEC02.

1.3

Relación de contratos identificando los trabajos que hayan realizado y que guarden similitud con los que se licitan o de aquellos que se estén ejecutando a la fecha de la celebración de la Licitación, anotando el nombre del contratante, descripción de los trabajos, importes ejercidos y por ejercer y las fechas de terminación de los trabajos ordenados cronológicamente FORMATO TEC03, acompañado de fotocopia de los contratos ya ejecutados ó Copias de las Actas de Entrega – Recepción de los contratos, resaltando con marca texto el objeto del contrato, el importe final ejecutado, fechas de inicio y de terminaciones.

1.4

Carta compromiso de cada uno de los profesionales técnicos al servicio del LICITANTE aceptando que en caso de resultar adjudicado el LICITANTE, estará en condiciones de trabajar única y exclusivamente para la Comisión durante la ejecución de los trabajos, como SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN,acompañado de Original y copia de la cédula profesional emitida por la Dirección General de Profesionales de la Secretaría de Educación Pública.



41 de 44

1.5

Aceptación de que en caso que resulte con adjudicación favorable en este Procedimiento el Licitante, designará a un SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, quien será el responsable directo de la construcción, verificación de calidad y seguimiento de la obra y deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecución y de suministros, planos incluyendo sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de la construcción, bitácora de obra y demás documentos inherentes.

1.6 Currículum de la Empresa de los últimos 5 (cinco) años, destacando trabajos similares. Relación del Currículum de los profesionales técnicos al servicio del LICITANTE que será el responsable de la licitación, administración y ejecución de los trabajos, identificando a los que se encargarán de la ejecución de los trabajos los que deben tener experiencia en obras de características técnicas y magnitud similares, acompañado del currículum de cada uno de ellos. El Superintendente de Construcción y su personal profesionaltécnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, deberán tener la experiencia en la realización de obras con características técnicas y magnitud similares a la contenida en la presente Convocatoria de Licitación, así como deberá ser el adecuado y suficiente para realizar satisfactoriamente los trabajos en cuestión.

1.7

Copia del Registro ante la Cámara de la Industria de la Construcción, en el caso de no pertenecer, deberá manifestarlo por escrito en hoja membretada del participante. La falta de presentación de este documento no será causa de desechamiento de la proposición.

1.8 1.9 1.10

Declaratoria de no antecedentes de Vicios Ocultos, acompañados de copia simple de las Fianzas de Vicios Ocultos. Programa de Ejecución General de los trabajos por partidas y subpartidas, calendarizados, expresado en cantidades de los conceptos de trabajo que representen el 100% del monto de la propuesta utilizando preferentemente diagramas de barras, indicando en porcentaje de avance. FORMATO TEC04. Programas Cuantificados y Calendarizados por partidas de suministro o utilización de:

- Mano de obra del personal encargado de la ejecución de los trabajos, numero requerido, expresados en jornadas e identificando categorías FORMATO TEC05.

- Utilización de maquinaria y equipo técnico, científico, de cómputo y de medición FORMATO TEC06.

1.11 PlanosyCatálogos de Conceptos de la obra a ejecutar proporcionados por la COMISIÓN

debidamente firmados.



42 de 44

Nota:

Los documentos Originales, deberán exhibirse al momento de la entrega del sobre para su cotejo, misma que será devuelto una vez concluido el Acto de Apertura.

2.- ASPECTOS ECONOMICOS

2.1 Carta de compromiso de la proposición. FORMATO ECO01. 2.2 Catálogo de conceptos: Contendrá unidades de medición, cantidades de trabajo, precios

unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición. Los precios unitarios se anotarán con número y letra. Los importes con número de cada concepto, se anotarán en los espacios correspondientes del catálogo, con los cuales se formulará el resumen por capítulo e importe total. En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcta la cantidad del concepto por el precio unitario correspondiente anotado con letra en el catálogo de conceptos. Los precios unitarios anotados en el catálogo de conceptos deben corresponder con los análisis de precios unitarios, se procederá a reconocer como definitivos los precios anotados con letra que contenga el catálogo. Deberá de anotarse el importe total de la proposición, el Impuesto al valor agregado (IVA) y su suma correspondiente. FORMATO ECO02.

El LICITANTE deberá usar el catálogo proporcionado por la COMISIÓN, quedando bajo su

responsabilidad el utilizar su propio catálogo, para lo cual deberá transcribir con toda precisión los conceptos, unidades y cantidades. De ser así deberá firmar el catálogo proporcionado por la COMISIÓN y entregarlo en el sobre correspondiente a los aspectos económicos.

2.3

Análisis de precios unitarios de cada uno de los conceptos del catálogo solicitado, estructurado por costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento, cargos por utilidad y los cargos adicionales. FORMATO ECO03.

2.4

Relación y análisis de los costos básicos de los materiales y mano de obra que se emplearán en los trabajos en su caso.

2.5 Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar éstos para efectos de evaluación, con costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos.FORMATO ECO04.

2.6 Análisis, cálculo de integración del factor del salario real, conforme lo previsto en los artículos

160 y 161 del reglamento, así como los datos básicos del personal a utilizar y tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas. FORMATO ECO05.



43 de 44

2.7 Copia de comprobante del factor de riesgo (hoja del IMSS).

Nota: el factor de riesgo utilizado en su cálculo del Factor de Salario Real deberá ser igual al expresado en su hoja de comprobación (hoja del IMSS) presentada, de no serlo será motivo de descalificación de la propuesta.

2.8 Desglose del factor de indirectos: Estarán representados como un porcentaje del costo directo

y se desglosará en los correspondientes a la administración de las oficinas centrales de la CONTRATISTA, seguros, fianzas, etc., se deberá incluir el porcentaje de cada concepto. FORMATO ECO06.

2.9 Análisis de costo financiero: El costo de financiamiento de los trabajos estará representado

por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos. Para la determinación de este costo deberán considerarse los gastos que realizará la CONTRATISTA en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá y la tasa de interés que aplicará debiendo adjuntarse el análisis correspondiente. La tasa de interés aplicable por financiamiento deberá calcularse con base en un indicador económico específico, el cual no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del CONTRATO. FORMATO ECO07.

2.10 Utilidad propuesta por el LICITANTE.

2.11 Cargos Adicionales.

2.12 Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición indicando cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes por materiales más significativos y equipo de instalación. FORMATO ECO 08.

Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición indicando cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes por mano de obra. FORMATO ECO 08.

Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición indicando cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes por maquinaria y equipo de construcción con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos. FORMATO ECO 08.

2.13 2.14

Programa de Ejecución General de los trabajos por partidas y subpartidas, calendarizados, expresado en cantidades de trabajo e importe en pesos de los conceptos de trabajo que representen el 100% del monto de la propuesta. FORMATO ECO09. Programas de Erogaciones a costo directo cuantificados y calendarizados por partidas y subpartidas de suministro o utilización de Mano de obra del personal encargado de la ejecución de los trabajos, y de suministro o utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración expresados en jornadas e identificando categorías y su importe en pesos. FORMATO ECO10.

2.15 Programas de Erogaciones a costo directo cuantificados y calendarizados por partidas y subpartidas de suministro o utilización de maquinaria y equipo de construcción identificando su tipo y características, expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos conforme a los periodos de determinados por la convocante. FORMATO ECO11.



44 de 44

2.16

Programas de Erogaciones a costo directo cuantificados y calendarizados por partidas y subpartidas de suministro o utilización de materiales de equipo de instalación permanente, con importes mensuales. FORMATO ECO12.

Nota: Para el llenado de los Anexos Técnicos y Económicos que se adjuntan en la presente Convocatoria, el LICITANTE deberá tomar en consideración las siguientes recomendaciones:

I) Se podrán utilizar el número de hojas que se requiera para el llenado de cada uno de los anexos que integran su proposición, inclusive, podrán ser elaborados y llenados en forma electrónica, siempre y cuando contengan todos los datos indicados en los formatos, y se apegue a los requisitos y desglose solicitado en sus instrucciones de llenado.

II) Todo escrito que presente el LICITANTE, dentro de los Anexos que contiene su

proposición, se realicen en papel membretado de la empresa o persona física que represente, en caso de contar con ello.

convocatoria para la licitaciÓn pÚblica … · desarrollo de los pueblos indÍgenas 1 de 44...

Documents