CONSTRUCCION DE HASTA 50 CUADRAS DE BASES GRANULARES, CORDON CUNETA, COLECTORES DE PLUVIALES TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE EN DISTINTAS CIUDADES DEL DEPARTAMENTO DE MALDONADO 1. OBJETO 1.1. Los trabajos consisten en la construcción de hasta 50 cuadras de ejecución de bases granulares, construcción de cordón cuneta con máquina cordonera de tendido continuo y pavimentación con tratamiento bituminoso doble en distintas ciudades del Departamento de Maldonado, de acuerdo a los Pliegos y memoria descriptiva que se detalla a continuación. Las obras consistirán en excavación de cajas y adecuaciones de subrasante, aporte de material granular, construcción de cordón cuneta, tratamiento bituminoso y colectores de pluviales. Si bien en la mayoría de los casos se realizará el trabajo completo, la Intendencia podrá ordenar que se realicen solamente bases, cordones, caños o pavimentaciones, de acuerdo a las necesidades de cada caso. CONDICIONES TECNICAS 2. EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A DEPOSITO El movimiento de suelos previsto será el necesario para la adecuación de la rasante según proyecto, la corrección de la subrasante en las zonas que se indiquen, la construcción de la caja del firme, y eventuales sustituciones de los terrenos de fundación no aptos a juicio de la Dirección de Obra en zonas localizadas (bacheos profundos). Se deberán cotizar las excavaciones basándose en tosca o eventualmente a un subsuelo de tierra vegetal, arena, arcilla o tosca, al mismo precio para todos esos materiales y sin que se reconozca variación alguna en los costos por la presencia de agua. En los tramos donde se requieran profundizaciones por problemas localizados, la excavación necesaria será considerada como no clasificada, de acuerdo a lo previsto en el Art. B-3 de la Sección II del Pliego General de Condiciones de la Dirección de Vialidad del MTOP. La distancia libre de transporte de suelos será de cinco mil metros (5000 m) dentro del rubro “Excavación no clasificada a depósito”. Toda excavación que deba ser llevada a depósito de acuerdo a lo ordenado por la Dirección de Obra se pagará al precio unitario establecido para el rubro “ Excavación no clasificada a depósito.

3. SOBRETRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE El material sobrante se dispondrá esparciendo de manera uniforme donde lo indique la Dirección de Obra. Para disponer de este material a distancias mayores a los 5000 metros se pagará al precio unitario establecido en el rubro “Sobretransporte”. 4. SUBRASANTE 4.1. Se considera en este proyecto como subrasante el nivel inmediato por debajo de la base granular y en el ancho indicado en el perfil transversal. 4.2. Los materiales aptos para integrar los 30 (treinta) centímetros superiores de la subrasante serán preferentemente suelos clasificados en los grupos A1, A2-4, A2-5 Y A3 de la clasificación AASHO M-145 u otros aprobados por la Dirección de Obra con IP< 10, LL< 30, CBR > 35. 4.3. Previo al tendido de la base granular, donde lo indique la Dirección de la Obra, el contratista compactará la subrasante con cilindro del tipo “pata de cabra” con un número de pasadas suficiente para alcanzar un 98% del peso unitario seco máximo obtenido en laboratorio. 5. SUSTITUCIONES DE SUELOS En aquellas zonas que la subrasante no sea la adecuada a juicio de la Dirección de Obra , la misma ordenará su sustitución. La misma se realizará con arena. El rubro "Sustitución de suelos " se cotizará por metro cúbico y en su precio unitario estarán incluidas las siguientes tareas. a) Excavación, carga, transporte y disposición final de los productos de excavación en un área y profundidad que indicará la Dirección de Obra. b) Suministro, colocación, tendido y compactación de arena o tosca en toda el área y profundidad excavadas. 6. DRENES SUBTERRANEOS Cuando se constate por parte de la Dirección de Obra la existencia de un nivel elevado de la napa freática, la misma encomendará al contratista la tarea de ejecutar drenes subterráneos. El dren consistirá en una zanja rectangular de 0,40 m de ancho, revestida interiormente con geotextil, dentro de la cual se colocará un caño de PVC de 10 a 15 cm de diámetro, el cual se perforará a tresbolillo en una mitad del tubo. Las dimensiones de los orificios serán de 1/4 de pulgada de diámetro. Se colocará también dentro de la zanja, material pétreo que oficiará de material drenante, el

cual consistirá en piedra partida. La parte superior de la zanja se revestirá con arcilla compactada. El dren se conectará a cámaras existentes o bien descargará en cunetas o puntos definidos por la Dirección de Obra. El rubro “Drenes Subterráneos”, se cotizará por metro lineal y en el mismo están incluídos todos los materiales y trabajos necesarios para la ejecución del dren, incluído la excavación y tapado de la zanja, independientemente de la profundidad de la misma. Asimismo se considerarán incluídas las conexiones del dren a cámaras existentes. 7. BASE GRANULAR 7.1 Este trabajo consiste en la ejecución de una capa de base granular de 30 (treinta) centímetros de espesor y se efectuará en forma uniforme sobre todo el ancho de la calzada. 7.2 El material granular a emplear cumplirá las condiciones de la sección IV del Pliego de Condiciones de la Dirección de Vialidad del MTOP para la construcción de Carreteras. Tendrá un CBR > 80 % y una expansión menor o igual al 0,5% ( medio por ciento) para una sobrecarga de 4.500 grs ( cuatro mil quinientos gramos) así como también LL< 25, IP <6 y una curva granulométrica comprendida entre los límites indicados en el cuadro siguiente, sin perjuicio de que la Dirección de Obra pueda aceptar otras curvas granulométricas no comprendidas en esa gradación. Tamices % que pasa 1” ¼ ................. 100 3/8 ................. 55-90 4 ................. 40-75 10 ................. 25-60 40 ................. 10-35 200 .................. 5-20 7.3 El contratista deberá compactar cada capa de base con el número necesario de pasadas de equipo de compactación adecuado a juicio de la Dirección de Obra sobre la superficie total de la misma como para asegurar que el material haya sido

uniforme y suficientemente compactado. Debe alcanzarse en la compactación el 98% del peso unitario seco máximo. 7.4 Los trabajos ejecutados se liquidarán sobre el cubaje geométrico compactado y de recibo de la base ejecutada al precio unitario fijado para el rubro “Base Granular”. Se pagará como máximo el volumen geométrico indicado en el proyecto de pavimento correspondiente. También se consideran incluidos los derechos de piso, descubierta de cantera, servidumbre de paso y todos los gastos que se originen por la extracción, carga, descarga, acarreo y acondicionamiento de los materiales. 7.5 El costo de los trabajos, materiales, equipos, herramientas y demás elementos necesarios para la provisión y aplicación del agua necesaria para la compactación de las obras de suelos, capas de se considerarán incluidos en el precio unitario establecido en el contrato para el rubro respectivo. 7.6 En las calles que a juicio de la Dirección de Obra existiese una capa de material granular de buena calidad, con un espesor suficiente para aportar una capacidad estructural adecuada a las cargas que recibirá ese pavimento, se encomendará al contratista la tarea de escarificar en un espesor de 10cm, humedecer, conformar y compactar la superficie existente a los efectos de que quede en condiciones de recibir el riego de imprimación. Estas tareas quedarán comprendidas dentro del rubro “Escarificado y Conformación de Base Granular“ el cual se cotizará por metro cuadrado, exigiéndose el mismo grado de compactación que en el artículo referido a " Base Granular " 8. BADENES DE HORMIGON Donde lo indique la Dirección de Obra se construirán badenes de hormigón a los efectos de permitir el normal escurrimiento por superficie de las aguas. El badén tendrá un espesor de 20cm e irá apoyado sobre una base de tosca cementada de 15cm de espesor. El hormigón para los badenes será clase VII según el Pliego General de Condiciones. Todos los materiales, personal y maquinaria necesarios para la elaboración del hormigón y su transporte desde la planta, y su colocación sobre la tosca cemento, tendido del hormigón, su vibrado y trabajos de terminación para la correcta construcción del badén se considerarán incluídos en el precio unitario del rubro “Hormigón para badenes”. La tosca necesaria para la ejecución de la tosca cemento tendrá un contenido de cemento de 100 kg por metro cúbico. La tosca, el cemento portland, el agua, la

maquinaria y personal necesarios para la elaboración de la tosca cemento, así como su tendido y compactación hasta alcanzar el 98% del PUSM se considerarán incluídos en el precio unitario del rubro “ Tosca cemento”. 9. EJECUCIÓN DE CORDON CUNETA 9.1 El cordón será sin armar, construido con máquina extendedora de tendido continuo, y apoyará sobre la capa de base de material granular compactado. La cordonera será alimentada mediante camión mixer que contará con un canalón a los efectos de que el hormigón vuelque directamente en la cordonera sin sufrir ningún riesgo de segregación. 9.2 El hormigón para la ejecución del cordón cuneta deberá tener un asentamiento próximo a cero medido por cono de Abrahams y deberá llegar al sitio libre de todo indicio de segregación. 9.3 El hormigón deberá tener una resistencia mínima admisible a los veintiocho días de doscientos veinticinco kilogramos por centímetro cuadrado ensayado en probetas cilíndricas de acuerdo a la norma UNIT 25. 9.4 El número de viajes y cargas serán tales que no se detenga el ritmo de tendido ni se produzcan para ninguna porción de material tiempos transcurridos entre producción y tendido mayores de 45 minutos. 9.5 Las proporciones de agua, cemento, agregado fino y agregado grueso, necesarias para preparar el hormigón serán determinadas por el contratista mediante los ensayos correspondientes . 9.6 Todas las propuestas de dosificación, características de los materiales a emplear y procedimientos constructivos, quedarán supeditadas a la aprobación por parte de la Dirección de Obra, quien podrá exigir al contratista modificación de cualquiera de ellas si lo considerara necesario. 9.7 La Dirección de Obra exigirá muestras aleatorias de hormigón, en cualquier momento y de cualquier canchada a los efectos de realizar los ensayos pertinentes. 9.8 Los ensayos de resistencia del hormigón se efectuarán en un todo de acuerdo con las normas UNIT 25, UNIT 37, UNIT 40. 9.9 Si el promedio de las resistencias de las probetas fuera inferior a la resistencia mínima admisible, la Dirección de Obra podrá optar entre considerar el tendido correspondiente como rechazado, reteniendo el 100% del precio, o descontar un 50 % del precio correspondiente.

9.10 Asimismo podrá tomar las mismas medidas del artículo anterior si el cordón cuneta tendido presentara signos evidentes de deterioro inicial que manifestara errores constructivos o de dosificación. El rechazo podrá tener lugar independientemente de la recepción o no de los resultados de los ensayos efectuados al hormigón en masa. 9.11. El contratista deberá contar con el equipo completo de maquinaria y personal a los efectos de la correcta y completa ejecución del cordón cuneta. 9.12. El contratista deberá prever la sustitución de cualquier componente del equipo ante la eventualidad de desperfectos a los efectos de asegurar la continuidad de los trabajos. Asimismo en todo momento deberán existir dos mixer a la orden exclusiva de la obra, a los efectos de que en cualquier momento se pueda acelerar el ritmo de tendido. 9.13. La cotización del cordón cuneta se efectuará por metro lineal y en el concepto de “cordón terminado”, es decir que en su precio unitario estarán incluidos el hormigón, personal y maquinaria, y todas las tareas para la correcta y completa terminación de los cordones, incluyendo la conformación prolija de las bajadas de cordón en las entradas vehiculares, así como también empalmes que se deban hacer con moldes. No existirá discriminación de tareas a los efectos de su pago, siendo el mismo siempre por metro lineal de cordón terminado. También se considerarán incluídos dentro del precio unitario, las tareas de recargo con material granular detrás del cordón, una vez construído el mismo y la adecuación de la zona de vereda que fue afectada por la excavación de la calle. 10. DESAGÜES DOMICILIARIOS Se adecuarán los desagües de las aguas pluviales domiciliarias mediante la salida desde las viviendas al cordón cuneta de hormigón. Estos trabajos se cotizarán por metro lineal mediante el rubro " Caños de PVC 110 mm" En el precio unitario de este rubro se encuentran incluidas las siguientes tareas: a) Ejecución de la zanja donde se colocará el caño. b) Suministro y colocación del caño de PVC. c) Relleno de la zanja. d) Limpieza y adecuación del área afectada por este trabajo. e) Ejecución de las uniones entre caños si fuera necesario. f) Rotura del cordón a los efectos de unir el caño. g) Unión del caño con el cordón. h) Ejecución de un mortero con arena y portland a los efectos de una correcta y prolija terminación de la unión del caño con el cordón.

11. INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE 11.1 Cuando la modificación de la rasante obligue a la adecuación de las cámaras de inspección situadas en la calle a pavimentar, el Contratista realizará la demolición de la cámara existente hasta el nivel correspondiente al proyecto respectivo, sustituyendo la pieza por una losa de hormigón de 18cm de espesor y un caño de hormigón de 60cm de diámetro para conformar la nueva tapa a cota de pavimento. El rubro “Adecuación de tapas de Saneamiento” incluirá en su precio unitario todos los materiales y personal necesarios para la ejecución de este trabajo. 11.2 Cuando por efecto de las tareas de excavación, se vean afectadas las conexiones domiciliarias de agua potable, el contratista procederá a su sustitución. La misma se realizará con el tipo de caño, materiales de unión y especificaciones de ejecución que fije OSE. Este rubro se cotizará por metro lineal, y en su precio unitario estarán incluidos el caño y todos los materiales y trabajos necesarios para la ejecución de esta tarea. 12. COLECTORES DE PLUVIALES 12.1 En algunas de las calles a pavimentar en las cuales debido a las características topográficas sea imposible el escurrimiento longitudinal por superficie de las aguas, se deberá construir un colector de pluviales el cual permita la evacuación de las aguas mediante la conexión a un colector ya existente, ó en su defecto conectándose a una cuneta existente, que permita una correcta canalización de las aguas. El rubro “Caños de Hormigón” (se dará precio por separado ya sean de 50cm, 80 cm o 100cm ) , se cotizará por metro lineal, y su precio unitario incluirá la excavación y el tapado de la zanja necesaria, el caño de hormigón y su colocación y la ejecución de las uniones con mortero de cemento portland y arena. También estará incluído en su precio unitario, en el caso que fuera necesario, la conexión del mismo a la cámara. En el rubro “Hormigón para cámaras, bocas y cabezales” que se cotizarán por metro cúbico, están incluídos todos los materiales, maquinaria y personal para la elaboración del hormigón, las armaduras y su colocación, los encofrados, transporte y colocación del hormigón, y todo lo que sea necesario para una correcta ejecución de los trabajos. Antes del comienzo de las obras que se realizarán de aguas abajo hacia aguas arriba, el Contratista deberá replantear el trazado de toda la cañería, cámaras,

bocas de desagüe, debiendo recibir la aprobación de la Dirección de Obra que se reserva el derecho de modificar el emplazamiento, recorrido o dimensiones de los elementos constituyentes de la Obra. 12.2. Para las cámaras, y cabezales el hormigón a utilizar será del tipo B225- C200. El recubrimiento de la armadura será de 2,5 cm. 12.3. En todas las zanjas dispuestas para la construcción de obras de desagüe, se deberá colocar previo a la colocación de los caños, una cama de arena de 15cm de espesor que se pagará mediante el rubro “Arena para base de caño colector”. 13. CUADRO DE METRAJES Y FORMULA PARAMETRICA

Se adjuntan cuadros de metrajes y coeficientes de incidencia. Los precios se ajustarán mensualmente, de acuerdo a la siguiente fórmula de ajuste paramétrico.

P = Po (m* M/Mo + d * D/Do + j * J/Jo + cv * CV/CVo ) 14. PLAZO DE LA OBRA El plazo para la ejecución de estos trabajos será de doce meses a partir del comienzo efectivo de las obras. El plazo mencionado supone un ritmo de labor con jornadas de ocho horas de lunes a sábados. El Contratista podrá incrementar con la previa autorización de la Intendencia la jornada de trabajo. La Dirección de la Obra informará si hay interés en aumentar el horario de trabajo y si está en condiciones de atender la Dirección de las mismas en dicho mayor horario, o bajo qué condiciones puede realizarse. En tal caso, serán de cuenta y cargo del Contratista todas las erogaciones relativas al contralor que se originen por el nuevo ritmo de los trabajos. El plazo fijado para la terminación de las obras está basado en la suposición de que el número de días efectivos de trabajo en cada mes del año es: Quince (15) días para los meses de mayo, junio, julio y agosto y veinte (20) días para los meses restantes. Si durante el período de ejecución hubiera menos días de trabajo que los previstos, se aumentará el plazo, en la diferencia entre el número de días previstos y el número de días reales trabajables. 15. REPRESENTANTE TÉCNICO E INGENIERO RESIDENTE El Contratista deberá designar un representante Técnico con título de Ingeniero Civil de la Universidad de la República, Universidades privadas habilitadas, o

revalidado legalmente, a cuyo cargo estará realizar todas las gestiones y el recibir todas las comunicaciones de carácter técnico atinentes al Contratista. Además deberá contar con un Ingeniero Residente en la zona con presencia permanente en la obra. Estas funciones podrán ser cumplidas por la misma persona. 16. MOVILIZACION E IMPLANTACION 16.1 Se pagará al Contratista por concepto de Movilización e Implantación de Obra el rubro “ Movilización”, cuyo importe, que no podrá superar el 5% (cinco por ciento) del total del contrato, se incluirá en la oferta. 16.2 Este rubro se pagará: a) 50% ( cincuenta por ciento) cuando el contratista haya llevado a la obra la totalidad del equipo de movimiento de tierra, haya completado su campamento, cuente con personal suficiente, y haya presentado en la Dirección de Servicios de apoyo Vial Municipal los recaudos correspondientes al registro de la obra en el Banco de Previsión Social. b) El 50 % ( cincuenta por ciento) restante cuando se haya certificado obra por un valor no inferior a precios básicos al 10% ( diez por ciento) del contrato, excluída la movilización. 17. EQUIPOS DE LABORATORIO 17.1 El Contratista deberá instalar (a partir de la iniciación de la Obra y hasta la recepción provisoria de la misma) los equipos de laboratorio y personal necesario para el control de todos los parámetros y especificaciones técnicas exigidas en el presente Pliego y las demás consideraciones que se imponen a través de la referencia al Pliego de Condiciones de la Dirección de Vialidad del MTOP. 17.2 Asimismo deberá contar con el equipo de Topografía adecuado a juicio de la Dirección de Obra y los elementos necesarios para la extracción de muestras y testigos de los distintos elementos de la pavimentación. 18. PROYECTO PLANIALTIMETRICO 18.1 En las zonas donde está previsto la ejecución del cordón cuneta, el contratista, a través de su representante técnico, deberá elaborar un proyecto planialtimétrico, previo al comienzo de las obras, donde se deberá contemplar, adecuado escurrimiento longitudinal, umbrales comprometidos, etc. Dicho proyecto será responsabilidad del representante técnico del contratista el cual presentará los planos y soporte magnético de los mismos, a la Dirección de Obra la cual podrá

efectuar en el proyecto las modificaciones que estime conveniente. La elaboración de dicho proyecto no será objeto de pago extraordinario, estando incluído su costo dentro de los demás rubros cotizados. No se permitirá el comienzo de las obras donde está prevista la ejecución de cordón cuneta, si el contratista no ha presentado en tiempo y forma los proyectos correspondientes. 19. SUMINISTRO DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA Y COMPUTACION El contratista deberá suministrar, antes del comienzo de las obras, el siguiente equipamiento: Software de diseño, dibujo y GIS de ingeniería civil compatible con los productos de dibujo técnico utilizados habitualmente, con curso de capacitación para cuatro personas. El contratista deberá suministrar, antes del comienzo de las obras, el siguiente equipamiento: Tres cintas métricas de 50 m de largo. Tres odómetros. Una cámara de fotos digital, nueva, con zoom óptico 12 X y batería recargable. Todo el material será entregado a la Intendencia con carácter definitivo. 20. CARTELONES DE OBRA Inmediatamente después de la firma del Contrato, y como máximo 15 (quince) días a partir de la fecha de replanteo y antes de dar comienzo a las obras, se colocarán cuatro carteles, en lugares a indicar, con las siguientes características: Dimensiones - 4.20 m x 2.97 m (A3 x 100)

Materiales - Ploteo en lona o PVC a cuatro tintas - Bastidor en tubular metálico con fondo antióxido y pintado Debido a que los carteles se instalarán en lugares legibles de ambos lados, deberán construirse en doble faz El dimensionado de la estructura de sostén será de responsabilidad de la empresa proveedora del cartel, en cada caso, de acuerdo a las dimensiones del mismo. El diseño gráfico del cartel será suministrado oportunamente. El no cumplimiento en plazo dará lugar a una multa de 4 UR por día y por cartelón.

21. SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS El Contratista deberá disponer de todos los elementos necesarios para una adecuada señalización y balizamiento de la obra (carteles, barreras, etc.). Además se deberá contar con elementos que permitan la señalización nocturna y los eventuales cierres de calles al tránsito. (guirnaldas, balizas electrificadas, etc). En todos los casos en que sea necesario, el contratista deberá tomar las providencias para realizar las obras de manera de no interrumpir totalmente el tránsito o en su defecto de restablecerlo rápidamente. Desde el momento del inicio de las obras, el contratista deberá tomar a su cargo el mantenimiento de toda la traza donde se va a desarrollar la obra, así como los eventuales desvíos que sea necesario utilizar, para garantizar la circulación en condiciones aceptables. Estos trabajos no serán objeto de pago específico, debiendo el contratista incluirlos dentro de sus costos. 22. SERVICIOS PÚBLICOS Todas las instalaciones existentes de servicio público en la zona de trabajo deberán ser rigurosamente resguardadas por el Contratista, que será responsable por cualquier daño que les pudiera suceder y de los accidentes derivados sobre personas. 23. PERSONAL Resultará requisito indispensable que la Empresa Adjudicataria asuma el compromiso de contratar a un 80% (ochenta por ciento) de residentes en el Departamento de Maldonado en el rubro personal no especializado. 24. PLAN DE AVANZAMIENTO, EQUIPOS Y ANTECEDENTES Se exigirá Plan de Avanzamiento de Obras, que se considerará parte de la oferta y que contendrá: a) Cuadro en que conste el porcentaje de cada uno de los rubros que se prevé ejecutar en cada uno de los meses del plazo. b) Listado, indicando unidad por unidad el equipo destinado a esta obra expresando: marca, modelo, año de fabricación, sitio donde se encuentra a la fecha propuesta, datos técnicos de catálogos que permitan determinar el rendimiento de cada unidad en su tarea específica.

c) Lista detallada de todas las obras viales ejecutadas en los últimos tres años, indicando fechas, organismos contratantes y monto de las mismas. 25. DIRECCION DE OBRA 25.1 La Dirección de Obra ejercerá la inspección técnica detallada y permanente de las obras, con amplias facultades para exigir el cumplimiento de todas las disposiciones que estime necesarias y convenientes para la buena ejecución de los trabajos de acuerdo con el contrato. 25.2 La Dirección de Obra será ejercida por los Ingenieros que a tales efectos designe el Intendente Municipal. La Intendencia queda facultada para designar hasta tres sobrestantes, a los efectos de control y fiscalización así como otras facultades que se les asigne a juicio de la Intendencia y por intermedio de la Dirección de Obra. 25.3 En la ejecución de las obras, el contratista se deberá ajustar al contrato, así como a las órdenes de servicio, e instrucciones que expida por escrito la Dirección de Obra y de las que aquel dará recibo. 25.4 La Dirección de Obra tendrá acceso e inspeccionará en cualquier momento el trabajo en la planta de hormigón, fiscalizará la cantidad y la calidad de los materiales empleados, controlará las tomas de muestra, los exámenes, ensayos, pruebas y análisis de los materiales, conforme a las especificaciones técnicas; revisará y comprobará los certificados de obra y prestará su aprobación a los efectos del pago. 26. SUMINISTRO DE LOCOMOCION Y TELEFONO 19.1 El contratista deberá suministrar un vehículo sin chofer, con una antigüedad máxima de 2 años y 30.000 km de uso máximo al comienzo de las obras, de cuatro puertas, con sistema de frenos abs y 2 airbags, en perfectas condiciones de funcionamiento, para uso de la Dirección de Obra. El mismo estará a la orden desde el comienzo de la obra hasta la recepción provisoria. Todos los gastos inherentes al funcionamiento del vehículo serán de cargo del Contratista. Se prevé una utilización de 2000 km mensuales. Asimismo se deberá suministrar el combustible necesario para otro vehículo con un uso de 1500 km mensuales. En los períodos de licencia de la construcción, el vehículo suministrado quedará a la orden de la Intendencia, sin suministro de combustible por parte del Contratista.

19.2. El contratista de cada obra deberá proporcionar un teléfono celular a disposición de la Dirección de Obra. Se prevé un consumo mensual de $ 2500. El servicio estará disponible hasta la recepción provisoria. Todos los gastos originados por el uso de dicho servicio irán por cuenta exclusiva del contratista. 27. ORDENES DE SERVICIO Y LIBRO DE ACTAS Toda disposición referente al suministro, será comunicada por la Dirección de Obra al contratista mediante órdenes de servicio dadas por escrito con sus correspondientes copias, las cuales estarán debidamente numeradas y se consignarán por orden de fecha. Dentro de las veinticuatro horas de requerírselo la Dirección de Obra, el contratista deberá notificarse de cada orden de servicio que aquella imparta. 28. COMUNICACIONES DEL CONTRATISTA Todas las comunicaciones o peticiones que el contratista deba hacer sobre la ejecución de los trabajos, las dirigirá a la Dirección de Obra. 29. RECUSACION DEL PERSONAL DE DIRECCION DE OBRA 29.1 El contratista no podrá recusar el personal de fiscalización e inspección, ni a los técnicos encargados de la dirección de la obra. 29.2 Cuando el contratista se considere injustamente perjudicado por los procedimientos empleados por la Dirección de Obra, o por el personal de inspección y fiscalización recurrirá, en queja fundada por escrito, el que se resolverá en definitiva por el Intendente Municipal, sin que por ello se interrumpan los trabajos. 30. DISCREPANCIAS ENTRE LA DIRECCION DE OBRA Y EL CONTRATISTA No estando conforme el contratista con alguna orden de servicio o decisión de la Dirección de Obra, dentro del término de los diez días calendario, expondrá por escrito los fundamentos de su disconformidad a la referida Dirección, y por su intermedio, a la Dirección General de Obras y Servicios el que dictará resolución en los quince días calendario subsiguientes. Si se dejara transcurrir el plazo sin presentar reclamación entenderá que acepta lo resuelto por la Dirección y no le será admitido ningún recurso ulterior. En ningún caso este procedimiento tendrá efecto suspensivo con respecto por parte del contratista de las órdenes impartidas por la Dirección de Obra.

31. INSPECCIONES Toda obra hecha y todo material empleado estará sujeto a inspección, pero el hecho de que ésta no se realice no exime al contratista de su obligación de realizar el suministro de conformidad con el contrato. 32. VICIOS DE CONSTRUCCION 32.1 Si durante la ejecución de las obras, o una vez terminadas, antes de su recepción definitiva, se advierten vicios de construcción en ellas, el Director de la Obra dispondrá su demolición y reconstrucción, fijando un plazo prudencial para ello, sin que al contratista le sirva de excusa el hecho de que aquel o quien ejerza las funciones, las hubiera examinado y aceptado con anterioridad. Transcurrido el plazo establecido sin que el contratista de cumplimiento a las órdenes impartidas, la Intendencia podrá proceder a realizar los trabajos necesarios por cuenta de aquél, a quien le será impuesta además una multa equivalente al 25% (veinticinco por ciento) del monto de los trabajos. 32.2 Si el Director de Obra tuviera motivos fundados para creer en la existencia de vicios ocultos en la obra ejecutada, podrá ordenar en cualquier momento antes de la recepción definitiva, las demoliciones que estime necesarias a fin de verificar la existencia de tales vicios. 32.3.El contratista está obligado a cumplir las órdenes recibidas en tal sentido en el plazo que les sea fijado, transcurrido el cual, sin cumplimiento de su parte, la Intendencia podrá proceder a ejecutar por sí misma o por intermedio de terceros, los trabajos. 32.4 En el caso en que no fuera verificada la existencia de vicios de construcción, los gastos de demoliciones y reconstrucciones, correrán por cuenta de la Intendencia. 32.5 En caso contrario, serán de cargo del contratista, al que le serán descontados en el primer pago a efectuarse junto con un 25% ( veinticinco por ciento ) de recargo por concepto de multa, en el caso que por falta de cumplimiento, los trabajos hayan sido ejecutados por parte de la Intendencia o por terceros. 32.6 Todos los materiales a emplearse serán de la mejor calidad dentro de la especie. Los materiales defectuosos o que no estén de acuerdo con las especificaciones de la memoria o las instrucciones de la Dirección de Obra, serán rechazados debiendo el contratista retirarlos de la obra dentro del plazo que se les fije.

32.7 En caso contrario será retirados por la mencionada Dirección por cuenta exclusiva del contratista. 33. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y SEGUROS El Contratista será responsable de: - La seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de las obras. - Los daños ocasionados en virtud de la ejecución del contrato, a las personas que trabajen en ellas y a terceros, así como también a bienes públicos y privados, provengan dichos daños de las maniobras en sus instalaciones o del uso de la calle u otras razones que le sean imputables. Previo a la firma del contrato correspondiente, el adjudicatario deberá contratar un seguro de responsabilidad civil extra contractual por un monto mínimo de U$S 1:000.000 durante todo el plazo contractual y hasta su recepción definitiva. El certificado de seguro deberá ser aprobado por la Asesoría Notarial de la Intendencia antes de la fecha de iniciación de las obras y será controlado por ellos. Si el Contratista no proporciona el certificado exigido, el Contratante podrá contratar el seguro cuya póliza debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Contratante. La intención de prorrogar el plazo debe ser comunicada a la empresa aseguradora al momento de contratar la póliza, dentro de los plazos estipulados con la misma, y en ningún caso en un plazo mayor a 15 (quince) días calendario 34. RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA La recepción definitiva de la obra ocurrirá transcurridos doce meses de la recepción provisoria, en las condiciones que se expresan a continuación. La recepción provisoria se realizará inmediatamente de terminada la obra y requerirá la conformidad de la Dirección Técnica correspondiente. Este acto no implica la conformidad de las obras realizadas, sino solamente la certificación de que la obra fue terminada, iniciándose el período de conservación y mantenimiento. En el caso que durante el período de conservación que transcurre luego de la recepción provisoria, fuera necesario realizar reparaciones, el contratista será notificado por escrito para que en un plazo de 72 horas proceda a la realización de los trabajos. A partir de la notificación se suspenderá el cómputo del plazo de conservación hasta que se concluya con los trabajos de reparación, lo que será

certificado por escrito por la Dirección de Obra, prolongándose el plazo para la recepción definitiva en igual período al que se desarrollaron las tareas de reparación. Las leyes sociales correspondientes a estos trabajos serán por cuenta de la empresa, por lo que podrán ser descontados de cualquier pago pendiente o de las garantías depositadas. Si transcurrido el plazo, el contratista no concurriera, la Intendencia podrá proceder a realizar las reparaciones sin más trámite y descontará los gastos correspondientes de las garantías de conservación y buena ejecución, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista, sin perjuicio de las multas establecidas en los artículos anteriores. 35. PERIODO DE LICENCIA DE LA CONSTRUCCION

Si durante el transcurso de la obra corresponden períodos de licencia de la construcción, el contratista deberá disponer el personal y equipo necesario para realizar el mantenimiento de la misma de acuerdo al nivel de avance que tenga en ese momento. En todos los casos se deberá mantener y controlar el equipamiento de señalización de obra y todo lo relativo a las condiciones de seguridad de la circulación del tránsito de vehículos y peatones en las zonas de obra. 36. FACTORES DE PONDERACION A los efectos de la comparación de las ofertas, se establece como factores de ponderación, el precio en un 70 % y los antecedentes de los oferentes en un 30 %. Se establece como valor máximo la oferta de menor precio, y se puntuará en forma proporcional a las demás. En cuanto a los antecedentes, los mismos serán evaluados en el análisis técnico de las ofertas.

CORDON CUNETA - SECCION TIPO

15cm

32

17cm

18cm 50cm

1 MOVILIZACION GLOBAL GLOBAL

2 EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO M3 25.500

3 SOBRETRANSPORTE DE SUELOS M3.KM 800

4 SUSTITUCIONES DE SUELOS M3 500

5 ESCARIFICADO Y CONFORMACION DE BASE M2 3.000

6 BASE GRANULAR CBR > 80 M3 11.700

7 CORDON CUNETA ML 10.000

8 BADENES DE HORMIGON M3 40

9 TOSCA CEMENTO M3 30

10 DRENES SUBTERRANEOS ML 100

11 DESAGUES DOMICILIARIOS ML 30

12 ADECUACION DE TAPAS DE SANEAMIENTO U 30

13 ARENA PARA BASE DE CAÑOS M3 80

14 CAÑOS 500 MM ML 50

15 CAÑOS 800 MM ML 50

16 CAÑOS 1000 MM ML 50

17 HORM. PARA CAMARAS, BOCAS,CABEZALES M3 10

18 CONEXIONES AGUA POTABLE 1/2" ML 30

19 EJECUCIÓN DE RIEGO DE IMPRIMACIÓN M2 30.000

20

EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE M2 30.000

21 DILUIDOS ASFALTICOS MC1 M3 33

22 EMULSIONES ASFALTICAS M3 75

23 AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS M3 600

JOR

NA

L

CO

ST

O D

E V

IDA

DO

LAR

EQ

UIP

O

MA

TE

RIA

L

GA

S O

IL

CE

M. P

OR

TLA

ND

HIE

RR

O

AS

FA

LTO

EX

PLO

SIV

OS

CU

BIE

RT

AS

MA

D. E

NC

OF

RA

DO

1 26 22 26 26 56 18 5 13 8

2 19 20 32 29 84 8 8

3 16 21 19 44 77 23

4 19 20 32 29 84 8 8

5 19 20 32 29 84 8 8

6 16 21 27 36 91 9

7 24 23 18 35 34 54 3 1 8

8 25 23 15 37 13 25 38 24

9 16 21 27 36 91 9

10 17 21 33 29 64 23 13

11 25 23 15 37 13 25 38 24

12 25 23 15 37 13 25 38 24

13 16 20 31 33 64 23 13

14 30 22 16 32 21 56 23

15 30 22 16 32 21 56 23

16 30 22 16 32 21 56 23

17 25 23 15 37 13 25 38 24

18 25 23 15 37 13 25 38 24

19 22 19 22 37 88 12

20 22 19 22 37 88 12

21 7 15 6 72 6 93 1

22 7 15 6 72 6 93 1

23 16 20 31 33 64 23 13

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

LICITACION PUBLICA Nº ...... / 2013

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

I) CONDICIONES GENERALES

OBJETO

1). La Intendencia Departamental de Maldonado, en a delante "la Intendencia" llama a Licitación Pública para la ejecución de obras de infraestructura vial; de acuerdo a las normas previstas en el presente Pliego, especificaciones técnicas contenidas en la Memoria Descriptiva, y Pliego General que lo acompañan.

ADQUISICION DE PLIEGOS

2).Los interesados podrán retirar los Pliegos de Co ndiciones previo pago de la suma de $ 3.000 ( tres mil pesos uruguay os), más derecho de expedición y 2% de timbres municipales, en la Divis ión de Adquisiciones y Almacenes de la Intendencia, Edific io Comunal Planta Baja Sector B, hasta un día antes de la apertura y recepción de ofertas.

CONSULTAS

3). Las consultas se deberán presentar en la Mesa d e Licitaciones en horario hábil de oficina, debiendo ser formuladas p or escrito en forma clara y prolija, en triplicado, venciendo el plazo de presentación 5 días hábiles antes de la apertura de la licitación.

4). Las preguntas serán contestadas por escrito, qu edando las respuestas en la División de Adquisiciones a dispos ición de quienes justifiquen haber adquirido los pliegos de condicio nes, 2 días hábiles antes de la apertura de la licitación.

PARTICIPANTES5).CAPACITACION Están capacitados para contratar con la Intendenci a las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad jurídica que señala el derecho común, no estén comprendidas en alguna disposición que expresamente se lo impida o en los casos previstos en los numerales 1) a 5) del art. 46 del T.O.C.A.F.

6).IDENTIFICACION Las firmas proponentes deberán indicar los nombres de los titulares que la componen en caso de ser sociedades personale s, o de sus representantes autorizados, en caso de ser sociedad es anónimas.

Las sociedades anónimas deberán indicar la nómina d e los integrantes de los directorios.

7).DOMICILIO Las firmas proponentes deberán constituir domicili o en el Departamento de Maldonado a los efectos de la licit ación y actos posteriores de la misma. Las firmas extranjeras que no se encuentren instaladas en el país deberán actuar por medio de u n representante que deberá ser una firma instalada en el país, con dom icilio constituido en el Departamento de Maldonado.

8). La sola presentación implica autorizar a la Int endencia a recabar informes del oferente en cualquiera de las áreas li citadas y verificar los datos que haya ofrecido en apoyo de su propuesta.

GARANTIAS9). Los oferentes deberán garantizar el mantenimien to de su oferta y el cumplimiento del contrato mediante depósito en efec tivo, cheque al día y a la orden de la I D M o en valores públicos, fia nza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza. La garantía de mantenim iento de oferta será de $100.000(pesos uruguayos cien mil) y la de fiel cumplimiento de contrato deberá ser equivalente al 5% del monto adj udicado.

10). Los depósitos en efectivo, cheque, el aval ban cario y el seguro de fianza, se acreditaran directamente en la Tesorería Municipal. Los valores públicos se depositaran en el Banco de la R epública Oriental del Uruguay a nombre del oferente y a la orden de l a Intendencia, debiéndose entregar el recibo correspondiente en la Tesorería Municipal. Cualquiera sea la modalidad utilizada de berá depositarse en la Tesorería Municipal, hasta una hora antes de la recepción de las ofertas.

11). Las garantías de mantenimiento de propuestas s erán devueltas a los interesados mediante la presentación del recibo correspondiente una vez adjudicada la licitación o rechazadas todas las ofertas.

12). La garantía de buena ejecución y conservación de las obras será del 5% (cinco por ciento) del monto de cada certifi cado de obra y deberá depositarse previo al cobro de cada certific ado mensual en la Tesorería Municipal.

13). Una vez obtenido el Final de Obra de B.P.S., l as sumas depositadas en garantía de fiel cumplimiento del contrato y de garantía de buena ejecución y conservación de las obras serán devuelt as, salvo los descuentos que correspondan, dentro de los treinta días de haberse efectuado la última recepción provisoria de la obra y al recibirse definitivamente la obra respectiva.Los descuentos que por cualquier concepto correspon da efectuar de las sumas depositadas o retenidas en garantía serán reintegrados por el contratista, de modo de mantener el monto de las mi smas, a través de

retenciones que afectarán el primer pago inmediato posterior al descuento.Si en el momento que corresponda devolver la garant ía de fiel cumplimiento de contrato, la garantía de buena ejec ución y conservación de las obras hubiera sido afectada po r retenciones, se descontará de la primera la cantidad necesaria para integrar la segunda. La recepción definitiva ocurrirá transcurridos doce meses de la recepción provisoria.Esta última se realizará inmediatamente de terminad a la obra y requerirála conformidad de la Dirección Técnica correspondie nte.

PROPUESTAS

14).PROPUESTAS Las ofertas deberán presentarse personalmente por el licitante o por quien lo represente legalmente en el lugar habilita do al efecto, no siendo de recibo si no llegasen a la hora dispuesta para la apertura del acto.

15). Un mismo licitante no podrá presentar más de u na oferta, sin perjuicio de las modificaciones, alternativas o var iantes que se propongan a la oferta básica.

16).REDACCION La redacción de las propuestas se ajustará a los s iguientes requerimientos:a) El texto modelo:"NN ... domiciliado a los efectos legales en la cal le...Nº... en la Licitación Pública Nº...se compromete a realizar la obra licit ada de acuerdo a las estipulaciones que se indican en las cláusulas sigu ientes:PRIMERA) Objeto de la Licitación, indicando detalla damente sus características.SEGUNDA) Cotización de precios unitarios y totales de acuerdo al rubrado, y expresado en moneda nacional, discrimi nado el I.V.A y declarando el monto imponible de mano de obra.TERCERA) Propuesta técnica. CUARTA) Cronograma de ejecución de las obras, y pla zo de finalización. QUINTA) Descripción general de los equipos a utiliz ar para la ejecución de los trabajos, desglosando en unidades con sus di versas manifestaciones utilitarias, maquinaria, equipo, he rramientas y accesorios manuales. SEXTA) Listado de personal técnico a utilizar con s u curriculum y antecedentes.SEPTIMA) Listado de subcontratista a utilizar.OCTAVA) Plazo de mantenimiento de oferta, el que no podrá ser inferior a 60 días corridos a contar de la apertura.

b) Declarar conocer y aceptar en todas sus partes l os Pliegos Unico y Particular de Condiciones que rigen en esta Licitac ión y a todos los

efectos se establece la prórroga de competencia a f avor de los Juzgados de Maldonado. c) Ser presentadas en un original y dos copias , co n especificación en números y letras de las cantidades y precios totale s de las propuestas, salvando con la debida constancia al final del text o toda enmendadura, intercalado o testado que se hubiere efectuado en e l mismo.

17).DOCUMENTOS A AGREGAR La oferta deberá ser acompañada de los siguientes documentos:a) El Formulario de Identificación del Oferente co nforme al texto del Anexo I del Pliego Único.b) En caso que el oferente sea persona jurídica: c ertificado notarial que acredite la personería, representación y vigencia d e la misma. c) Documentación que acredite tener contratado el s eguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con el Banco de Seguros del Estado.d) Certificado que acredite la capacidad de contrat ación y habilite para presentarse en esta licitación, del oferente y de l as empresas subcontratistas, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas. e) Antecedentes empresariales del oferente y de las empresas subcontratistas.f) Recibo original de compra de pliego, a nombre de l oferente.g) Recibo original de depósito de garantía.

18). Se presentará en forma separada el monto corre spondiente a la mano de obra directa y que genere aportes de leyes sociales de acuerdo a la ley 14411 y demás normas reglamentaria s. Este monto se tendrá en cuenta para la comparación de las propuestas.Este valor servirá para establecer el monto máximo de leyes sociales a aportar por la Intendencia. Una vez superado el mismo, los aportes correspondie ntes serán de cargo del contratista, quedando la Intendencia habi litada para retener ese exceso de futuros pagos, para lo cual serán pue stos en práctica los mecanismos necesarios para su estricto control.El adjudicatario deberá presentar mensualmente la p lanilla de jornales correspondientes a la obra en cuestión en la Direcc ión de Contaduría de la Intendencia, la cual realizará la presentación y tramitación ante el Banco de Previsión Social.El incumplimiento de lo establecido precedentemente será motivo de retención de pagos de certificados por parte de la Intendencia.En caso de no generarse aportes por la Ley 14411 de berá manifestarse en forma expresa.

APERTURA

19). La apertura de las ofertas se hará en la Mesa de Licitaciones Planta Baja Sector B del Edificio Comunal el día ... de... .. de 2013 a la hora .. :...-

ADJUDICACION

20). Las ofertas serán estudiadas por la Comisión A sesora de Adjudicaciones, la que dictaminará respecto de cual es la oferta más conveniente a los intereses de la Intendencia.El dictamen de la Comisión no generará ningún derec ho a favor de los oferentes.

21). A los efectos de evaluar las ofertas, se tendr á en cuenta los factores y ponderación, establecidos en el Numeral 36 de la memoria descriptiva.

22). Si se presentaran dos o más ofertas similares, podrán aplicarse las disposiciones que al efecto contiene el art. 66 del T.O.C.A.F.

23). La Intendencia se reserva el derecho de rechaz ar todas las propuestas recibidas.-

CONTRATO

24). El adjudicatario será notificado y deberá conc urrir a firmar el contrato dentro del plazo de diez días hábiles a pa rtir de la fecha de la notificación.

25). La no- concurrencia del adjudicatario en los p lazos indicados a depositar la garantía de fiel cumplimiento del cont rato o al acto de la firma del contrato, dará mérito para revocar la adj udicación con pérdida de la garantía de mantenimiento de propuesta, salvo caso fortuito o fuerza mayor acreditado en forma, a juicio de la In tendencia.

PAGOS26). El pago se efectuará a los treinta(30) días d e la aprobación por la Dirección de Obra del certificado que, dentro de lo s primeros cinco días hábiles del mes siguiente a la ejecución de la obra liquidada, deberá presentar el adjudicatario.

27). Los precios se ajustaran de acuerdo a la fórmu la paramétrica establecida en la memoria descriptiva, en el Numera l 13 de la memoria descriptiva.-

28). Previamente al pago la Contaduría y la Tesorer ía Municipal exigirán la presentación del original o en su defecto fotoc opias autenticadas de los siguientes documentos:a) Certificado del BPS que acredite que se encuentr a al día en el pago de los aportes a dicho Organismo o que existe conve nio vigente de pago de los atrasos. b) Certificado de vigencia anual expedido por la DG I que demuestre que

se encuentra al día con los aportes correspondiente s. c) Documentación que acredite tener contratado el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con el BSE.a) Documentación que acredite el pago de la Tasa de Habilitación de

Higiene ante la Intendencia, si correspondiere.

29). La parte contratante se obliga a cumplir las disposiciones de los laudos y convenios colectivos vigente para la rama de la actividad laboral correspondiente en materia de salarios, cat egorías de labor, pagos y suplementos por horas extraordinarias, prim as por nocturnidad, incentivos por asistencia, viáticos y en general, todas las asignaciones y beneficios que mejoren las condicion es establecidas por la legislación laboral común, así como, las dem ás normas de trabajo vigentes, y las contenidas en los convenios internacionales y sus reglamentaciones.

En este sentido, si se constatare que el adjudicata rio no cumpliera con lo exigido precedentemente, la Intendencia se reser va el derecho de rescindir el contrato.

30).- Serán de exclusivo cargo del contratista el c umplimiento del pago de los rubros de naturaleza salarial e indemnizato ria, respecto del personal contratado, de acuerdo con los convenios c olectivos y laudos vigentes aplicables al caso.

INCUMPLIMIENTOS

31). La falta de cumplimiento de los plazos señalad os por parte del adjudicatario, se penará por cada día de retraso co n una multa de 0,1% (uno por mil) sobre el monto total de lo adjudicado , salvo caso de fuerza mayor debidamente comprobados.La mora se configurará de pleno derecho por el solo vencimiento de los términos sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.

32). Para el cobro de la multa de mora se afectará la garantía de fiel cumplimiento del contrato que se hubiere exigido y si estas no bastaren, se afectará el saldo del importe de la cu enta respectiva.La aplicación de multas se entiende sin exclusión d e la acción que pudiera corresponder por daños y perjuicios, si est os existieran.

33). El incumplimiento total o parcial del contrato será causal de rescisión unilateral por parte de la Intendencia, e llo sin perjuicio de la acción de la Intendencia para, además de la pérdida del depósito de garantía, exigir por la vía correspondiente los da ños y perjuicios emergentes del incumplimiento.Asimismo la Intendencia podrá aplicar multas y rete nciones de pago, según la gravedad del incumplimiento.Del mismo modo, mediando causas supervinientes just ificantes, podrá

modificar unilateralmente los términos del contrato manteniendo la ecuación económica financiera del mismo.

II) CONDICIONES PARTICULARES

34). El adjudicatario responderá en forma exclusiva por cualquier daño que pudiere ocasionarse a terceros con motivo de l a prestación de los servicios.El seguro deberá cubrir todo riesgo y el adjudicat ario deberá acreditar su constitución y vigencia durante el lapso de la r elación contractual. La constancia de este seguro será condición ineludi ble para la firma del contrato.

35). La comunicación entre la Intendencia y el adju dicatario por razones del servicio licitado se realizará normalmente por escrito; las ordenes o instrucciones verbales se confirmarán por escrito en el más breve plazo.

36). Las multas establecidas serán aplicadas sin ni ngún trámite ni requisito previo, y su importe podrá ser descontado de los pagos pendientes y de las garantías depositadas, hasta la suma concurrente.Los atrasos en la iniciación de los trabajos, se sa ncionarán con una multa de 7U.R. por cada día de atraso, pudiendo la Intendencia declarar rescindido el contrato con la pérdida de garantías depositadas por parte del contratista.Por incumplimiento de disposiciones de la Dirección de Obra la multa será de 10 U.R. por orden y por día de incumplimien to de la misma.

37). Antes de dar comienzo a las obras, se colocará n dos carteles con leyenda y en lugares visibles. El no- cumplimiento en plazo dará lugar a una multa de 4 U.R. por día y por cartelón.

38). Todas las instalaciones existentes de servicio público en la zona de trabajo deberán ser rigurosamente resguardadas por el contratista, que será responsable por cualquier daño que les pudiera suceder y de los accidentes derivados sobre personas. En caso de ser necesario la remoción o traslado de estas instalaciones, el cont ratista deberá coordinar las operaciones con los correspondientes Organismos del Estado, quedando obligado al suministro de las ayud as necesarias.Los gastos que por motivo de remoción o traslado de instalaciones de servicios públicos le sean originado serán pagados por el contratista y reintegrados por la Intendencia con el reconocimien to de un único porcentaje por concepto de gastos generales y de ad ministración del 10 %.

39). La Dirección de Obra ejercerá la inspección té cnica detallada y permanente de las obras, con amplias facultades par a exigir el cumplimiento de todas las disposiciones que estime necesarias y

convenientes para la buena ejecución de los trabajo s de acuerdo con el contrato.La Dirección de Obra será ejercida por los Arquitec tos que a tales efectos designe el Intendente Municipal. La Intende ncia queda facultada para designar hasta tres sobrestantes, a los efecto s del control y fiscalización así como otras facultades que se les asigne a juicio de la Intendencia por intermedio de la Dirección de Obra.En la ejecución de las obras, el contratista se deb erá ajustar al contrato, así como a las ordenes de servicio, planos de detal le de obra e instrucciones que expida por escrito la Dirección d e Obra y de las que aquel dará recibo.La Dirección de Obra tendrá acceso e inspeccionará en cualquier momento el trabajo en fábrica, talleres y obradores ; fiscalizará la cantidad y la calidad de los materiales empleados, controlará las tomas de muestra, los exámenes, ensayos, pruebas y anális is de los materiales, conforme a las especificaciones técnica s; revisará y comprobará los certificados de obra y prestará su a probación a los efectos del pago.

40). Toda disposición referente a la ejecución de l a obra será comunicada por la Dirección de Obra al contratista mediante órdenes de servicio dadas por escrito con sus correspondien tes copias, las cuales estarán debidamente numeradas y se consignar án por orden de fecha.Dentro de las 24 horas de requerírselo la Dirección de Obra, el contratista deberá notificarse de cada orden de ser vicio que aquella imparta.

41).Todas las comunicaciones o peticiones que el co ntratista deba hacer sobre la ejecución de los trabajos, las dirig irá a la Dirección de Obra.

42). El Contratista no podrá recusar el personal de fiscalización e inspección, ni a los técnicos encargados de la Dire cción de Obra.Cuando el contratista se considere injustamente per judicado por los procedimientos empleados por la Dirección de Obra o por el personal de inspección y fiscalización recurrirá en queja fu ndada por escrito, el que se resolverá en definitiva por el Intendente Mu nicipal, sin que por ello se interrumpan los trabajos.

43). Si durante la ejecución de las obras, o una ve z terminadas, antes de su recepción definitiva, se advierten vicios de con strucción en ellas, el Director de Obra dispondrá su demolición y reconstr ucción, fijando un plazo prudencial para ello, sin que al contratista le sirva de excusa el hecho de que aquel o quien ejerza las funciones, la s hubiera examinado y aceptado con anterioridad.Transcurrido el plazo establecido sin que el contra tista de cumplimiento a las órdenes impartidas, la Intendencia podrá proc eder a realizar los

trabajos necesarios por cuenta de aquél, a quien le será impuesta además una multa equivalente al 25 % (veinticinco p or ciento) del monto de dichos trabajos. El importe de éstos, así como la multa impuesta será descontado del pago inmediato a efect uarse por parte de la Intendencia.Si el Director de Obra tuviera motivos fundados par a creer en la existencia de vicios ocultos en la obra ejecutada, podrá ordenar en cualquier momento antes de la recepción definitiva, las demoliciones que estime necesarias a fin de verificar la existen cia de tales vicios.El contratista está obligado a cumplir las órdenes recibidas en tal sentido en el plazo que les sea fijado, transcurrid o el cual, sin cumplimiento de su parte, la Intendencia podrá proc eder a ejecutar por sí misma o por intermedio de terceros los trabajos necesarios.

44). En el caso en que no fuera verificada la exist encia de vicios de construcción, los gastos de las demoliciones y rec onstrucciones, correrán por cuenta de la Intendencia.En caso contrario serán de cargo del contratista al que le serán descontados en el primer pago a efectuarse junto co n un 25 % (veinticinco por ciento) de recargo por concepto de multa, en el caso que por falta de cumplimiento, los trabajos hayan s ido ejecutados por parte de la Intendencia o por terceros.

45). Todos los materiales a emplearse serán de la m ejor calidad dentro de la especie. Los materiales defectuosos o que no estén de acuerdo con las especificaciones de la memoria o las instru cciones de la Dirección de Obra, serán rechazados debiendo el con tratista retirarlos de la obra dentro del plazo que se les fije. En cas o contrario serán retirados por la mencionada Dirección por cuenta ex clusiva del contratista. 46). Encontrándose las obras en buen estado y con a rreglo a las condiciones del contrato, la Dirección respectiva p ropondrá su recepción provisoria al Intendente el cual si no ti ene observación que hacer las dará por recibidas provisoriamente, comen zando desde la fecha del acta respectiva el plazo de un año de gar antía.Terminado el plazo de garantía, se procederá a la r ecepción definitiva y si las obras se encontrasen en perfecto estado, se darán por recibidas.47). El presente Pliego de Condiciones Particulares regirá conjuntamente con el Pliego Unico de Bases y Condic iones Generales, y las disposiciones aplicables del T.O.C.A.F. 48).Se prohíbe en forma expresa la cesión de los cr éditos emergentes del adjudicatario de la presente licitación. La ces ión sólo podrá ser viable de mediar previa resolución expresa de la In tendencia que la autorice.

Resolución Expediente Acta N º Nº 08672/2013 2013-88-01-12700 02529/2013

VISTO: La solicitud formulada en las presentes actuaciones, por la Dirección General de Obras y Talleres, a los efectos de que se instrumente un llamado a Licitación Pública para la Ejecución de obras de Infraestructura Vial.

CONSIDERANDO: I) Que a tales efectos se solicitó la confección del Pliego Particular de Condiciones para atender las necesidades antes argumentadas;

II) Que ha realizado la reserva Nº RX 12700 cuenta auxiliar 5105236 rubro 52387 centro de costos 160, para el ejercicio 2014;

III) El informe de la Dirección General de Planificación y Ejecución Presupuestal.

ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a los informes que anteceden.

LA INTENDENTA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

RESUELVE:

1º) Préstese aprobación al Pliego Particular de Condiciones y Memoria Descriptiva, que regirá el llamado a Licitación Pública para la Ejecución de Obras de Infraestructura Vial.

2º) Pase a la División de Adquisiciones y Almacenes.

Resolución incluída en el Acta firmada por Gustavo Salaberry el 30/10/2013 14:16:53.

Resolución incluída en el Acta firmada por Silvia Perez Plada el 30/10/2013 15:24:09.