constancia de la visita al sitio de la obra 2011 2013 ... … · h. ayuntamiento constitucional...

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

TIHUATLÁN, VER,. 8

2011 2013

2013179054 'leo de la Obra

CONSTANCIA DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA

LICITACIÓN POR INVITACION RESTRINGIDA MTI-IR-FISM-2013179054

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TUXPAN ENTRE

CARRETERRA FEDERAL MEXICO - POZA RICA Y CALLE NAUTLA DE LA COMUNIDAD DE SAN

MIGUEL MECATEPEC, TIHUATLÁN, VER.

POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE ÉL C, ARQ. RENE SAN MARTIN HERNANDEZ,

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA. RENE SAN MARTIN HERNANDEZ,

REALIZO LA VISITA EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TUXPAN ENTRE



LA EMPRESA CONSTRUCTORA, DEBERÁ CONSIDERAR EL ÁREA EN QUE DEBERÁ EJECUTAR LA

OBRA, CUALQUIER POSIBLE CONTINGENCIA EN SU REALIZACIÓN: ASÍ COMO

ESPECIFICACIONES Y DOCUMENTOS RELATIVOS QUE SE REQUIEREN, PARA VALORIZAR EL

GRADO DE DIFICULTAD, CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS LOCALES O CUALQUIER OTRA

CONSIDERACIÓN QUE PUDIERA AFECTAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. EN LA INTELIGENCIA,

QUE CUALQUIER DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES ANTERIORES, EN NINGÚN CASO

SERVIRÁ PARA ANTEPONER INCONFORMIDAD O RECLAMO ALGUNO EN CUANTO A LOS

PROCEDIMIENTOS DE LA LICITACIÓN, ADUCIR JUSTIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL

CONTRATO O SOLICITAR BONIFICACIONES A PRECIOS UNITARIOS CONSIDERADOS EN LA

PROPOSICIÓN.

ATENTAMENTE TIHUATLÁN_V-€R., A 23 D ABRIL DEL 2013

(v ARQ. ANGEL F NO GONZALEZ

DIRECTOR D OBRAS PÚBLICAS

U. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

TIHUATLÁN, VER.

2011 - 2013



OBRA. CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TUXPAN ENTRE



POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE ÉL C. CRUZ ALBINO SALAS,

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA: ALBINO SALAS CRUZ, REALIZO LA VISITA

EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE

GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TUXPAN ENTRE CARRETERRA FEDERAL MEXICO

- POZA RICA Y CALLE NAUTLA DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL MECATEPEC, TIHUATLÁN,

VER.


OBRA, CUALQUIER POSIBLE CONTINGENCIA EN SU REALIZACIÓN; ASÍ COMO








PROPOSICIÓN.

ATENTA ME NTE

TIHUATLÁN,ILEF7A -73, 9E BRIL DEL 2013

U. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

TIRUATLÁN, VER.

qnnRa 2011-2013





MIGUEL MECATEPEC, TIHUATLÁN, VER,

POR MEDIO DEL PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE ÉL C. MANUEL SANTOS PEREZ,

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA: MANUEL SANTOS PEREZ, REALIZO LA

VISITA EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE

GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TUXPAN ENTRE CARRETERRA FEDERAL MEXICO

- POZA RICA Y CALLE NAUTLA DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL MECATEPEC, TIHUATLÁN,

VER.


OBRA, CUALQUIER POSIBLE CONTINGENCIA EN SU REALIZACIÓN; ASÍ COMO








PROPOSICIÓN

ATENTAMENTE

TINUATLÁN, A-2-3-nE A RIL DEL 2013

ARQ. ANGEL FA O GONZALEZ DIRECTOR DE O RAS PÚBLICAS

2013179054

rele al gtiO de la Obra

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIIIUATLÁN, VER.

2011 —2013 Pat.4CW MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO

TEL. 746 84 301107

ogial itluátlarl

Etwanx,tnarynteml

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA MTHR-FISM-2013179054




EN LA VILLA DE TIHUATLÁN, VERACRUZ, SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL DÍA 23 DE ABRIL DEL

2013, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DEL PALACIO MUNICIPAL. CITA EN CALLE

CUAUHTÉMOC S/N COL, CENTRO, CONVOCADOS EL COMITÉ DE LICITACIONES A

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, REPRESENTADOS POR EL C. INC. EZE

MARIN CRUZ SINDICO; EL C. C.P. GUSTAVO GUZMÁN MÉNDEZ, REGIDOR SEGUNDO; EL C.P.

GUILLERMO BASÁÑEZ GONZÁLEZ TESORERO MUNICIPAL, EL C. ARCL ANGEL FANO

GONZALEZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, EL C. REYNALDO LAZCANO RAMÍREZ, VOCAL DE

CONTROL Y VIGILANCIA Y LA C L.C. REYNA ANGÉLICA CABRERA ORTEGA, CONTRALOR

INTERNO MUNICIPAL, Y LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARTICIPANTES: ALBINO SALAS

CRUZ REPRESENTADA POR ÉL C. CRUZ ALBINO SALAS, RENE SAN MARTIN HERNANDEZ

REPRESENTADA POR ÉL C. ARQ. RENE SAN MARTIN HERNANDEZ Y MANUEL SANTOS PEREZ

REPRESENTADA POR ÉL C. MANUEL SANTOS PEREZ. -------------------- -- ------- ------------------------- -----

CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR EL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES PARA CONCILIAR

ALGUNAS DUDAS DE LA LICITACIÓN POR INVITACION RESTRINGIDA MTI-IR-FISM-2013179054,

PARA LO CUAL SE HACEN CONSTAR LOS SIGUIENTES: -------------------------------------------

PRIMERO.- SE HACE PASE DE LISTA DE PRESENTES, CONFIRMANDO LA ASISTENCIA DE LAS

EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARTICIPANTES: ALBINO SALAS CRUZ REPRESENTADA POR ÉL

C. CRUZ ALBINO SALAS, R AN MARTIN HERNANDEZ REPRESENTADA POR ÉL C. ARQ.

RENE SAN MARTIN NANDEZ Y MANUEL SANTOS PEREZ REPRESENTADA POR ÉL C.

MANUSAN # " PEREZ. -------------- ------------ ------- --------------- ------ ------------

GUNDO.- EL C. ARQ. ANGEL FANO GONZALEZ, COMO INTEGRANTE DEL COMITÉ DE

LICITACIÓN INDICA QUE SE PUEDE REALIZAR CUALQUIER PREGUNTA A LA ÍNDOLE DE LAS r,

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, SOLICITA LA PALABRA ÉL C. CRUZ I

ALBINO SALAS kj PRESENTANTE LEGAL DE ALBINO SALAS CRUZ PREGUNTA: SE DEMOLERAN

LAS GUARNICIO S Y „BANQUETAS EXISTENT,E-S7 EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS LE

RE NDE: SE 19lIZARA LA DEMOLIC/ON [?? E LAS flARNI4NES Y BANQUETAS , (

A \ 2013179054

, y „ Acta de Junta de Aclara?. ones

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

TIHUATLÁN, VER.

2011-2013 PALACIO MUNICIPAL S/N, COL, CENTRO

TEL. 746 84 30107

EMPLEANDO LOS SIGUIENTES CRITERIOS A - QUE SE ENCUENTREN EN MALAS CONDICIONES

Y B - QUE NO CUMPLAN CON LOS NIVELES NECESARIOS, ÉL C. ARQ. RENE SAN MARTIN

HERNANDEZ REPRESENTANTE LEGAL DE RENE SAN MARTIN HERNANDEZ, PREGUNTA:

CUALES SERAN LAS DIMENSIONES CON RESPECTO AL ANCHO DE LAS BANQUETAS? EL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS LE RESPONDE: LAS DIMENSIONES SERAN VARIABLES,

OSILARA DE 100 A 1.50 MTS DE ANCHO ADECUANDOLO A LAS BANQUETAS EXISTENTES QUE

SE CONSERVARAN Y RESPETANDO UN ANCHO VEHICULAR UNIFORME Y ÉL C. MANUEL

SANTOS PEREZ REPRESENTANRE LEGAL DE MANUEL SANTOS PEREZ, PREGUNTA: SE

REALZARAN PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONCRETO UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE

LAS GUARNICIONES Y BANQUETAS? EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS LE RESPONDE: NO

SE REALZARAN PRUEBAS DE LABORATORIO, LA SUPERVISION SE ENCARGARA DE VERIFICAR

LAS DISIFICACIONES DE LOS MATERIALES A UTILIZAR, POR LO QUE SE LE SOLICITARA AL

RESIDENTE DE OBRA COORDINASRSE CON EL SUPERVISOR CADA VEZ QUE SE REALICE UN

COLADO, Y NO HABIENDO MÁS PREGUNTAS SE DA POR TERMINADO LA JUNTA DE

EL ARQ. ANGEL FANO GONZALEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS PREGUNTA SI ESTAN

TODOS DE ACUERDO, RECIBIENDO RESPUESTA AFIRMATIVA, POR LO QUE SE PROCEDE A

FIRMAR LA MISMA POR PARTE DE PARTICIPANTES EN ESTE EVENTO --------------------------------

NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 18:30

HORAS CON DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, PROCEDIENDO A LA FIRMA QUIENES

INTERVINIERON SIN PRODUCIR OBJECIÓN ALGUNA. ---------------

201317 054 eta de Junta de Aclaraciones

ARO. ANGEL F NO GONZALEZ DIRECTOR DE ØBRAS PÚBLICAS

C.P. GUILLERMO B SÁÑEZ GONZÁLEZ TESORERO MUNICIPAL

C. MANUEL SANTOS PEREZ REPRESENTANTE LEGAL

C. ARO. RENE SAN MARTIN HERNÁNDEZ REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIHUATLÁN, VER.

2011-2013 PALACIO MUNICIPAL S/N, COL, CENTRO

TEL. 746 84 30107

givixn n o 9

C. REYNALOO LAZCÁNO RAMÍREZ L.C. REYNA ANGÉLICA CABRERA ORTEGA VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES:

Acta de Receoctón cdp tura de Prop

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TINUATLÁN, VER.

2011 - 2013 PALACIO Nli NIC1PAL SIN, COL. CENTRO

TEL, 746 84 30107

ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS





EN LA VILLA DE TIHUATLÁN, VERACRUZ. SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DÍA 26 DE ABRIL DEL

2013, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DEL PALACIO MUNICIPAL, CITA EN CALLE

CUAUHTÉMOC S/N COL. CENTRO, CONVOCADOS EL COMITÉ DE LICITACIONES Y LA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, REPRESENTADOS POR EL C. ING. EZEQUIEL

MARÍN CRUZ SINDICO, EL C. C.P. GUSTAVO GUZMÁN MÉNDEZ, REGIDOR SEGUNDO; EL C.P.

GUILLERMO BASÁÑEZ GONZÁLEZ TESORERO MUNICIPAL, EL C. ARQ. ANGEL FANO

GONZALEZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS; EL C. REYNALDO LAZCANO RAMÍREZ, VOCAL DE


INTERNO MUNICIPAL; Y LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARTICIPANTES: ALBINO SALAS


REPRESENTADA POR ÉL C. ARQ, RENE SAN MARTIN HERNANDEZ Y MANUEL SANTOS PEREZ

REPRESENTADA POR ÉL C. MANUEL SANTOS PEREZ

CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR EL ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE PROPUESTAS

TECNICAS DE LA L CIÓN POR INVITACION RESTRINGIDA MTI-IR-FISM-20131790 SE

HACEN CONS LOS SIGUIENTES:

-- - - -

PRIMERO.- SE HACE PASE DE LISTA DE PRESENTES, CONFIRMANDO LA ASISTENCIA DE LAS

EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARTICIPANTES: ALBINO SALAS CRUZ REPRESENTADA POR ÉL

C. CRUZ ALBINO SALAS, RENE SAN MARTIN HERNANDEZ REPRESENTADA POR ÉL C.4 ARO.

RENE SAN MARTIN HERNANDEZ Y MANUEL SANTOS PEREZ REPRESENTADA POR ÉL C.

MANUEL SANTOS PEREZ. ------- - ------------------------- ------------- -------

SEGUNDO.- SE PROCEDE A LA RECEPCIÓN Y APERTURA QUE CONTIENEN LAS PROPUEST

TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, LAS CUALES SE MUESTRAN A LOS ASISTENTES HACIEN

CONSTAR QUE LOS SOBRES NO HAN TS100,, VIOLADOS, EN PRIMER LUGAR SE ABRE EL SO

QUE CONTIENra A PROPÁ ESTA TÉ CA DL: ALBINO SALAS CRUZ REPRESENTADA POR

WUNTA IENTO CONSTITUCIONAL T IlUATLÁN, VER.

2011 - 2013 PU A O MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO

TEL. 746 84 30107

CRUZ ALBINO SALAS, QUIEN PRESENTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: DOCUMENTO No. T

1 COMPROBACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL DEL LICITANTE; COPIA SIMPLE DE LA

ESCRITURA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD PROPONENTE. COPIA DEL REGISTRO FEDERAL

DE CAUSANTES. DOCUMENTO No. T 2 REPRESENTACIÓN LEGAL; COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN

OFICIAL VIGENTE (CREDENCIAL DE ELECTOR). DOCUMENTO No. T 3 VISITA AL SITIO DE LA

OBRA; COPIA DE LA CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA, FIRMADA POR EL

REPRESENTANTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER. DOCUMENTO No. T 4

EXPLOSIÓN DE INSUMOS; MATERIALES A UTILIZAR Y SUS CANTIDADES. PERSONAL

CALIFICADO Y SUS JORNALES. MAQUINARÍA Y EQUIPO. DOCUMENTO No. T 5 PROGRAMAS;

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARÍA Y EQUIPO DE

CONSTRUCCIÓN. ADQUISICIÓN DE MATERIALES. UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA.

DOCUMENTO No, T 6; COPIA DEL REGISTRO VIGENTE EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ (SEFIPLAN). COIPIA DEL

ÚLTIMO BALANCE AUDITADO Y DECLARACIÓN DEL ÚLTIMO EJERCICIO, DOCUMENTO No. T 7

PLIEGO DE REQUISITOS, DEBIDAMENTE RUBRICADO (O REGLAS DEL CONCURSO); COPIA DE

LAS BASES DE LICITACIÓN, ESPECIFICACIONES. DOCUMENTO No. T 8 DECLARACIONES POR

ESCRITO; DECLARACIÓN ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO

ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 115 FRACCIONES XXI Y XXIV DE LA LEY

ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE Y DE MANERA SUPLETORIA, EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE

OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE.; SEGUIDO SE

PROCEDE ABRIR EL SOBRE QUE CONTIENE LA PROPUESTA TÉCNICA DE RENE SAN MARTIN

HERNANDEZ REPRESENTADA POR ÉL C. ARQ. RENE SAN MARTIN HERNANDEZ QUIEN

PRESENTO LA MISMA DOCUMENTACIÓN QUE LA EMPRESA ANTERIOR; Y POR ÚLTIMO SE

PROCEDE A LA APERTURA DEL SOBRE DE LAS PROPUESTA TÉCNICA DE MANUEL SANTOS

PEREZ REPRESENTADA POR ÉL C. MANUEL SANTOS PEREZ QUIEN PRESENTO LA MA

DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA ANTES SEÑALADA. ----- ------------------------

TERCERA. - EN ESTA LI T'ACIÓN SE PRESENTARON TODOS LOS PARTICIPANTES A LA VIS

DE OBRA Y JUNT ACLARACIONES CON FECHA DEL DÍA 23 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO EN

CURSO

CUARTA. - UNA VEZ PRESENTADAS LAS PROPUESTAS SE LES PIDE A LOS LICITANTES SU

RÚBRICA EN TODAS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN DICHAS PROPUESTAS

ARQ. ANGEL FANO ONZALEZ DIRECTOR DE OBRA PÚBLICAS

C.P. GUILLER O BASÁÑEZ GONZÁ EZ TESO4 RO MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

2913179054 Acta de Recepción y Apertura de Propuesta Técnica

II. AYUNTAMIENTO CONSTITU ONAL TIHUATLÁN, VER.

2011 - 2013 PALACIO MUNICIPAL S/N, COL CENTRO RO

TEL. 746 84 10107

ESTANDO TODOS DE ACUERDO SE PROCEDE A FIRMAR LA MISMA POR PARTE DE LOS

LICITANTES Y EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL. -------------------------------------------------


HORAS DEL MISMO DEA Y FECHA DE SU INICIO, PROCEDIENDO A LA FIRMA QUIENES

INTERVINIERON SIN PRODUCIR OBJECIÓN ALGUNA ----- - ------------ ------

C. REYNALDO Liet-ANO RAMÍREZ L.C. REYNA ANGÉLICA CABRERA ORTEGA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIHUATLÁN, VER.

2011 -2013 PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO

TEL. 746 84 311107



C. ARQ, RENE SAN MARTIN HERNANDEZ REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TRIUATLÁN, VER.

2011 - 2013 PALACIO MUNICIPAL 8/1, COL, CENTRO

TE L. 746 84 30107

/ t f

ufo ruff ›ff

flrinr t‘is›

ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS

LICITACIÓN POR INVITACION RESTRINGIDA MTIR-FISM-2013179054






CUAUHTÉMOC S/N COL CENTRO, CONVOCADOS EL COMITÉ DE LICITACIONES Y LA


MARÍN CRUZ SINDICO, EL C. C.P. GUSTAVO GUZMÁN MÉNDEZ, REGIDOR SEGUNDO, EL C.P.




INTERNO MUNICIPAL, Y LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARTICIPANTES . ALBINO SALAS



REPRESENTADA POR EL C. MANUEL SANTOS PEREZ ------------ ------ — ----- --------

CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR EL ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE PROPUESTAS

ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN POR INVITACION RESTRINGIDA MTI-IR-FISM-2013179054, SE

PRIMERO.- SE HACE PASE DE LISTA DE PRESENTES, CONFIRMANDO LA ASISTENCIA DE

EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARTICIPANTES ALBINO SALAS CRUZ REPRESENTADA POR ÉL

C. CRUZ ALBINO SALAS, RENE SAN MARTIN HERNANDEZ REPRESENTADA POR ÉL C. ARCE

RENE SAN MARTIN HERN -1 e Z -Y MANUEL SANTOS PEREZ REPRESENTADA POR ÉL C.

MANUEL SANTO

SE PROCEDE A LA RECEPCIÓN Y APERTURA QUE CONTIENEN LAS PROPUESTA

TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, LAS CUALES SE MUESTRAN A LOS ASISTENTES HACIEND

CONSTAR QUE LOS SOBRES NO HAN SIDO VIOLADOS, EN PRIMER LUGAR SE AIRE\EL SOBRE

QUE CONTIENE LA PROPUESTA ECONOMICA DE: ALBINO SALAS CRUZ REPR 'SENT\ DA P

ÉL C. CRUZ ALBINI SALAS, ØLIEN PRESENTA LA SIGUIENTE DOCUMENTAC1e ., 71:10 UMENT

(— Acta de %cepo y Apét , da Propuesta Eco ntca iti

CUARTA.- UNA VEZ PRESENTADAS LAS PROPUESTAS ECONOMICAS SE PROCEDE ELAB&iRAR

CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONOMICAS

LICITACIÓN POR INVITACION RESTRINGIDA FISM-054/13

RENE SAN MARTIN HERNANDEZ

54,012.30 INCLUIDO I.V.A ; 129,100,00 INCLU O

A

MANUEL SANTOS PEREZ ALBINO SALAS CRUZ

H. AYUNTA ENTO CONSTITUCIONAL LATEAN, VER. 2011-2013

C10 MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO EL, 746 84 301.07

No. E 1 GARANTIA Y CARTA COMPROMISO DE ACEPTACIÓN Y DE IMPORTE TOTAL DE LA

PROPUESTA; GARANTIA DE SERIEDAD DE SU PROPUESTA DE LA PRESENTE LICITACIÓN A

FAVOR DEL MUNICIPIO DE TIHUATLÁN, EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO

TOTAL DE SU PROPUESTA SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A). ESCRITO

DEL LICITANTE EN PAPELERÍA MEMBRETADA DONDE SOMETE A CONSIDERACIÓN LA

PROPUESTA, CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA AL CONCURSO

FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. DOCUMENTO No, E 2 CATALOGO DE CONCEPTOS

(PRESUPUESTO); CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE

TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL IMPORTE TOTAL

DE LA PROPOSICIÓN SIN IVA. DOCUMENTO No, E 3 ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS

UNITARIOS (DESGLOSANDO LOS COMPUESTOS AUXILIARES Y SUS RENDIMIENTOS)

DOCUMENTO No. E 4 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE; EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS. UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. ADQUISICIÓN DE

MATERIALES. UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA. DOCUMENTO No. E 5 PROPOSICIÓN; ESCRITO

DE LA PROPOSICIÓN, DEBIDAMENTE REQUISITADO Y RUBRICADO, (TRASCRITO EN PAPELERÍA

MEMBRETADA DE LA EMPRESA). DOCUMENTO No. E 6 CALCULO DE COSTOS INDIRECTOS.

CALCULO DE UTILIDAD. LISTADO DE FACTOR DE SALARIO REAL. FACTOR DE SALARIO REAL;

SEGUIDO SE PROCEDE ABRIR EL SOBRE QUE CONTIENE LA PROPUESTA TÉCNICA DE RENE

SAN MARTIN HERNANDEZ REPRESENTADA POR ÉL C. ARO. RENE SAN MARTIN HERNANDEZ

QUIEN PRESENTO LA MISMA DOCUMENTACIÓN QUE LA EMPRESA ANTERIOR; Y POR ÚLTIMO

SE PROCEDE A LA APERTURA DEL SOBRE DE LAS PROPUESTA TÉCNICA DE MANUEL SANTOS

PEREZ REPRESENTADA POR ÉL C. MANUEL SANTOS PEREZ QUIEN PRESENTO LA MISMA

DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA ANTES SEÑALADA. ------------------------------- - - ----- --------

TERCERA.- EN ESTA LICITACIÓN SE PRESENTARON TODOS LOS PARTICIPANTES A LA VISITA

DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES CON FECHA DEL DÍA 23 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO EN

STAVO GUZMÁN MÉNDEZ REGIDOR SEGUNDO

ARQ. ANGEL FAN4 GONZALEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

INTERVINIERON SIN PRODUC R OBJECIÓN ALGUNA. ----------- ----------------

C. REYNALOO LAZCANO RAMiREZ L.C. REYNA ANGÉLICA CABRERA ORTEGA CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TRIUATLÁN, VER.

2011 -2013 rALACIO 1111 N ICIPAL S/N, COL. CENTRO

TEL, 746 84 30107

QUINTA.- UNA VEZ PRESENTADAS LAS PROPUESTAS SE LES PIDE A LOS LICITANTES SU

RÚBRICA EN TODAS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN DICHAS PROPUESTAS

ESTANDO TODOS DE ACUERDO SE PROCEDE A FIRMAR LA MISMA POR PARTE DE LOS

LICITANTES Y EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL. --------


HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, PROCEDIENDO A LA FIRMA QUIENES


2011 - 2013 PALACIONIC1PAL SIN, COL, CENTRO

TEL. 746 84 30107


C. ARO. RENE SAN MARTIN HERNANDEZ REPRESENTANTE LEGAL


Acta de Recepdón y Ap

(SO I

AFINE Y COM PACTACION 11121, >TERRENO 1 ESTRUCTURAS, GUARNICIONES Y. BANQUETAS, ES (2)113.

I otal de GUARNICIONES Y CAMPE S 't NOVECIENTOS NOVENTA Y CIJA

994,838.19 ) N I ()S 1(1 IN I

1.00 994.838,19 1505 19/100 MIN.

994,838,19 'reSlIpuesto

LIEN'I'OS NOVENTA Y CIJA1'RO MII. OC8OCIEN1'OS TREINTA Y OCHO j 00 MEN."

MCI I ACION POR INVIIACION RESTRINGIDA No WITICIMEI5MI201311 /9;054

OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TUXPAN ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-POLA RICA Y CALLE NAUTLA DE LA COMUNIDAD SAN MIGUEL MECAI - EPEC, TIHCATLAN, VER

CATALOGO DE CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

( ant /dad leer lo II

1.00 $ 994,838 .,19

1.00 1,770.00 S 1,770 0 0

I (BOLI S 6213 5 9,190130

135.30 S 12,31U 92

207.00 $ 22 269 OE

0 II ti .3 Mi Dr,

(Ie l 9( 77 12 S 20.$33

21 a 17 3.( S 32,13$ (11(

1,1 1 21770 S 461,75/'7 22

1,380 00 S 1 i

100 7(3 (, , 11:

2,233 21 • 2 22• •

Clave

SLIMINISTy(0 Y E; DE OBRA . ACUERDO $(( I , 01$1.31.1.CAS

J03

DERIOLICIQN CON HERIZAMIENT A BANQUETAS EXISTENTES.

EXCAVAC1ON: CON 1-1131(RAMIE I T • ( B 1 EN ZANJAS, ARCA 1)12 CU 1 - 2211-2121. 2.00 LATS. DE 0o2

N IVISTACION 111/111. FONDO Y AFINE DE I

GIJARNICION DE C00CRE7F0 CMS Y LINCIRC::: 150 1(,(210.12 1 VS. PASAJUNTAS F31.1 3/13 1 DE 505 INEL. CEMENTO Y GRAVA ARENA, ELABORACION, VAGADO Y ACABADO I)

RELLENO COMPACTADO CON /11(1( R.A 20 . U-2111. SIN CONTROL DE 'LABORA

PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVADOR

HAN QUE' ESO.. VA( VACAD°, Tux - rimiz D

50011NI3'ISO PARA 11 11AFICO íI

EXTUPT

IIOLI DE O1N''l'IIR

I0e9

CARGA Y ACARREO EN - EXCAVACIONES DE ZANIAS CON MAQUINARIA Y MATERIA

10 HL

LIMPIE/A RING DE OBRA

112

Unidad

PZA

A DE COLOREN CO )Ncri

ILITADO DE I: 13 -“\icuE ro

L I(IA I

10 I NISTIEO Y COLOCACION DE LETRERO DE

ID1INTTEICAC.ION DE OBRA A BASE DE LONA DE VINIL

DE 3 x2 MIS ROTULADA DE ACUERDO A

INDICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS

PUBLICAS

1129

067

EXCAVACION CON HERRAMIENTA MANUAL EN

MATERIAL TIPO '137 EN ZANJAS, AREA DE

GUARNICIONES, BANQUETAS, DE 0.00 HASTA 2.00

MIS. DE PROFUNDIDAD MM., INCLUYE LA

NIVELACIC3N DET FONDO Y AFINE DE LA CEPA.

GUARNICION DE coNcRETo IIIDPAULICED DE SECCION

111211710 CMS Y UN FE CA 150 KG/CM2 , Y CON JUNTA

DE CEICMEX CON 2 VS PASAJUNIAS DE 3/8 5 DE SOCM

DE LONGITUD 5579 10 MTS INCL CEMENTO Y GRAVA

ARENA, HABILITADO DE CIMBRA, El ABORACION,

VACIADO Y ACABADO DE CONCRETO

1180 01. CARGA Y ACP CAMION DE. MATERIAl,

RRODEJCTO DE E TXCAVAC I ONES 'DE ZANJAS EN

CANMION CON TIRO LIBRE. CARGA CON MAQUINARIA Y

MATERIAL MEDIDO COMPACTADO.

1070 C OIL OBRA

OBRA NUM 2013175301

EPTIMBRE POZA RICA, VER,

LICITACION POR INVITACION RESTRINGIDA No, MTITR-FISM/201361.79/051

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE 1A CALLE -RAPAN ENTRE CARRETERA FEDERAL

MEXICO-POZA RICA Y CALLE NAUTTA DE LA COMUNIDAD SAN MIGUEL MECATEPEC, TIHUATIAN, VER.

Unidad Cantidad Precio U Total

1.00 $ 986,629.2

PZA 1.00 1,670.36 5 1,670.36

5912 1,380.00 $ 6.74 $ 9,301.20

813 01.31 P 125.57

113 207.0(1 1 107.31 $ 22,221.45

lvi 1,38(100 S 267.20 . 368,860 20

M3 264.96 77.79 $ 20,61

M2 1,876.21. 16.08 E 31,858,05

N42 1,876.21 3 244.62 5 418,058.40

O 30.42 $

1113 168.83 6031 E 11,701.61

1,12 2,083 21 5 166 S 7,624,51

T.00 $ 986,629.26 $ 986,629.26 GUARNICIONES Y BANQUETAS

NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEAN' NI VE PESOS 266100 M.

1103 A LIMPIEZA TRAZO • MVELACION CON EQUIPO

TOPOGRAFILO

DEMOLICION CON l:1BRRAMIENTA MANUAl DE

GUARNICIONES Y BANQUETAS EXISTENTES.

1101 NO COMIEADTADO CON HERRAMIENTA MANUAL

FEAS DE 20 CMS. SIN CONTROL DE LABORATORIO

l'ERIAL PRODUCTO DE. LA MISMA EXCAVACION

1018 Y COMPACTACION DEL TERPENE) PARA

DE ESTRUCTURAS, GUARNICIONES Y

ESPESOR MAX. 10 CMS.

1069 BANE1EJETA DE CONCRETO SIMPLE PC=110 KG/Civil

;E ESP.. VACIADO EN EORMA CONTINUA,

1: ELABORACION, VACIADO, Y ACABADO

TESTUREADO CON CEPILLO TEXTURIZADOR

1067E02 5 EMPERO Y APLICACION DE PINTURA EN

DIARNICIONES PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR

AM/A RILlO.

CAL

4 Of 4 Y SUIIIHLST

SEPTIIHBRf POZA RICA, VES.

41,11

OBRA NUM C)

LICITA° N POR INVITACION RESTRINGIDA No. MTLIII-EISM/2013/179/054

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE IA CALLE TUXPAN ENTRE CARRETERA FEDERAL

MEXICO-POZA RICA Y CAL LE NAUTIA DE LA COMUNIDAD SAN MIGUEL MECATEPEC, TRAJATLAN, VER.

CATALOGO DE CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

Clave Descripción

Unidad Cantidad

Total de Presupuesto

m NOVECIENTOS OCHENTA Y SE!

SEI SCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 2.6/100 M.N. " I

H. AI'LINr

ENTO CONSTITUCIONAL TIHUATLÁN, VER.

2011 -2013 PALACIO MUNICIPAL SIN, COL. CENT RO

TEL. 746 84 30107

n7 ACTA DE EMISION DE DICTAMEN







CUAUHTÉMOC SIN COL CENTRO, CONVOCADOS EL COMITÉ DE LICITACIONES Y LA


MARÍN CRUZ SINDICO, EL C. C.P. GUSTAVO GUZMÁN MÉNDEZ, REGIDOR SEGUNDO, EL C.P. GUILLERMO BASÁÑEZ GONZÁLEZ TESORERO MUNICIPAL, EL C. ARQ. ANGEL FANO



INTERNO MUNICIPAL. Y LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARTICIPANTES ALBINO SALAS CRUZ REPRESENTADA POR ÉL C. CRUZ ALBINO SALAS, RENE SAN MARTIN HERNANDEZ

REPRESENTADA POR ÉL C. ARO. RENE SAN MARTIN HERNANDEZ Y MANUEL SANTOS PEREZ REPRESENTADA POR ÉL C. MANUEL SANTOS PEREZ ------------------- ----

CON LA FINALIDAD ECTUAR EL ACTA DE EMISION DE DICTAMEN DE LA LICITACIÓN POR INVITACION RINGIDA MTI-IR-FISM-2013179054, SE HACEN CONSTAR LOS SIGUIENTES: ------

IMER0.- SE HACE PASE DE LISTA DE PRESENTES, CONFIRMANDO LA ASISTENCIA DE A

EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARTICIPANTES: ALBINO SALAS CRUZ REPRESENTADA POR

C. CRUZ ALBINO SALAS, RENE SAN MARTIN HERNANDEZ REPRESENTADA POR ÉL C. AR

RENE SAN MARTIN HERNANDEZ Y MANUEL SANTOS PEREZ REPRESENTADA POR ÉL C.

MANUEL SANTOS PEREZ --- - -------- - ------ - ------ --------- ---------- ------------------ --------

SEGUNDO.- SE PROCEDE A LA REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES. - - ---- -------------------

MARÍN CRUZ AVO G MAN MENÓEZ DIGO REGIDOR SEGUND

E CO ITE:


2011-2013 PALACIO MUNICiPAL S/1, COL. CENTRO

TEL.. 746 84 30107

TERCERA.- UNA VEZ PRESENTADAS LAS PROPUESTAS SE PROCEDE HACER EL CUADRO

COMPARATIVO PARA DETERMINAR QUÉ EMPRESA TIENE LA MEJOR PROPUESTA, QUEDANDO

COMO SIGUE

CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONOMICAS

LICITACIÓN POR INVITACION RESTRINGIDA FISM-054/13

MANUEL SANTOS PEREZ

ALBINO SALAS CRUZ RENE SAN MARTIN HERNANDEZ

$ 1,129,100.00 INCLUIDO LV.A

$ 1,154,012.30 INCLUIDO I.V.A

$ 1,144,489.94 INCLUIDO I.V.A

ACTO SIGUIENTE, SE LES INFORMA A LOS PRESENTES QUE CADA UNO CUMPLIÓ Y PRESENTÓ

DEBIDAMENTE CON LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE REQUISITOS Y DE LOS MONTOS QUE

CADA EMPRESA PRESENTO, POR LO QUE CUMPLEN TANTO TÉCNICO, COMO

ECONÓMICAMENTE Y GARANTIZAN LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A EXPERIENCIA Y

CALIDAD DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE ESTE DICTAMEN SERVIRÁ DE BASE PARA

FORMULAR EL FALLO DE OBRA RESPECTIVO, ESTANDO TODOS DE ACUERDO, SE PROCEDE A

ARMAR LA MISMA POR PARTE DE LOS LICITANTES Y EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPAL. ASÍ MISMO, SE LES INFORMA A LOS LICITANTES QUE EL FALLO SE DARÁ EN UN

PLAZO DE 3 DÍAS COMO MÁXIMO. ------- - ----- ----------------- ---------- ---------- ---------- ------- --------- ----- ----- --------------- ------------------------ -------------- --------


HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, PROCEDIENDO A LA FIRMA QUIENES

INTERVINIERON SIN PRODUCIR OBJECIÓN ALGUNA, ------------- ------ ---------------------- -----

GUILLERMO ÇSÁÑEZ GONZÁLEZ TESORER MUNICIPAL

C, MA UEL SANTOS PEREZ REPRESENTANTE LEGAL

2013179054 Acta de Dictamen de Obra

C. ARO. RENE SAN MARTIN HERNANDEZ REPRESENTANTE LEGAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL -11-1UATLAN, VER.

2011 2013 PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO

TEL. 746 84 30107

ARO. ANGEL FAN4 GONZALEZ DIRECTOR DE OB S PÚBLICAS

C. REYNALDO LAZCANO RAMÍREZ VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

Lt. REYNA ANGÉLICA CABRERA ORTEGA CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL


INTANIIENTO CONSTITUCIONAL THWATLÁN, VER.

2011 - 2013 1 (IALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO

TEL. 746 84 30107

ACTA DE EMISION DE FALLO Y ADJUDICACION


OBRA. CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TUXPAN ENTRE



EN LA VILLA DE TIHUATLÁN, VERACRUZ, SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DÍA 03 DE MAYO DEL


CUAUHTÉMOC SIN COL, CENTRO, CONVOCADOS EL COMITÉ DE LICITACIONES Y LA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, REPRESENTADOS POR EL C. INC. EZEQUIEL

MARÍN CRUZ SINDICO, EL C. C.P. GUSTAVO GUZMÁN MÉNDEZ, REGIDOR SEGUNDO, EL C.P.



CONTROL Y VIGILANCIA Y LA C. L.C. REYNA ANGÉLICA CABRERA ORTEGA, CONTRALOR

INTERNO MUNICIPAL, Y LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARTICIPANTES ALBINO SALAS



REPRESENTADA POR ÉL C. MANUEL SANTOS PEREZ -------------- ------------ -------- ----------

PARA EFECTUAR LA DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN A LA EMPRESA PARTICIPANTE A LA QUE SE

LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL ANÁLISIS

CORRESPONDIENTE DE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS, NO SE TUVO EN CUENTA

ÚNICAMENTE EL MONTO WAL DE LAS PROPUESTAS, SINO TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS

QUE OONCURRErC STA, FORMULÁNDOSE EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE ANEXO AL

ACTO SIGUIENTE, TOMA EL USO DE LA VOZ EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, COMUNICANDO

A LOS ASISTENTES EL FALLO; DANDO A CONOCER A LOS PRESENTES EL RESULTADO

INAPELABLE DEL CONCURSO EMITIDO POR ESTA CONVOCANTE, DE ACUERDO AL CUAL SE

DECLARA COMO CONCURSANTE SELECCIONADO PARA LLEVAR A C O LOS TRABAJO A LA

EMPRESA:

201 790 Acta de Falo y die-

H. AYUNTAMIENTO CONSWIINKINIAÍ HUATLÁN, VE1st.

2011 — 2013 PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO

TEL. 746 84 30107

POR LO TANTO SE LE ADJUDICA EL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACIÓN DE

PROPUESTA PARA LA LICITACIÓN POR INVITACION RESTRINGIDA DEL CONTRATO DE OBRA

PÚBLICA No. DE OBRA: MTI - IR -FISM/2013/179/054, POR CONSIDERAR SU PROPOSICIÓN CON UN

IMPORTE DE $ 973,362,07 (NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS

PESOS 07/100 M.N.) MÁS $ 155,737.93 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA

Y SIETE PESOS 93/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DANDO

UN IMPORTE TOTAL DE: $ 1,129,100.00 (UN MILLON CIENTO VEITINUEVE MIL CIEN PESOS 00/100


HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, PROCEDIENDO A LA FIRMA QUIENES

INTERVINIERON --------- ---------- -------

C.P. GU O GUZ ÁN MÉNDEZ EGIDOR SEGUNDO

ARQ. ANGEL FA GONZALEZ DIRECTOR DE OB AS PÚBLICAS

C. REYNALDO LAZCANO RAMÍREZ VOCAL DE CO TROL Y VSILANCIA

C GUILLERMO ASÁÑEZ GONZÁLEZ TESORERÉ MUNICIPAL

L.C. REYNA ANGÉLICA CABRERA ORTEGA CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

2013179054 e Fallo y Adiudicadón

2013179054 Acta de Falto y Adtudicactón

/ ARO. '.23G.

„


2011 2013 PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO

TEL 746 84 30107 ° illn1 lo

vid3{130S,14,

1100:51k, 0 ,1 4

0001,207k0010 ... • 0 ..

1 1 0

•

51.“


I I

■A

n LIAR


C. ARg RENE SAN MARTIN HERNANDEZ REPRESENTANTE LEGAL

Tralatiall1W.OTWIDI 1"71.5., 51"7 FM". LeRW. URIFIPTOzalliasel

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

IRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA CtDULA DE IDENTIFICACIÓN Da. PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL ESTADO

REFRENDO

ANDE2 RENE DEOBRASDEEDtFICACION, URBANAS Y MALES

E SNN MARTHA HERNANDEZ

ACTA CONSTERMVA O ACTA DE NACIMIENTO 017E7

AL JOSE MA, GUEDERREZ MZNA. 1 LOTES SAHR611

AP

7LOORRNO0

TELETONO

IMS8

MAS DE AtIT CIO , , ■ ..... , • -

LA,E, Me. Mayalt Méndez UCA SUBDIRECTOR DE CONTROL

SEFIPLAN

FOLIO 0029041

SECRETARIA DE FU'

AUTOFUZADAS PARA

Y PLANEACIÓN Y COBRO DE C

2013179054 Noeficaelán de 'Fano

2013

PARA SUSCRIBIR EL CONTR LA OFICINAS QUE OCUPA LA DI MUNICIPAL S/N COL. CENTRO, D

SIN OTRO PARTICU

RESFONDI-E, ION DE OBRAS1 PÚBLI

CIUDAD DE TIHUAÍ ÁN, VER.

FAVOR DE PRESENTARSE EN S, UBICADAS EN PALACIO

H. AYUNT "SUFRAGI MIENTO DE

TENTAMENT ECTIVO NO R UAT /T VE

ARIN CRUZ NICO

AYUNTANIIEN f0 CONSTITUCIONAL t2i2t9h

2

2011 — 2013 t7

, 1 Pa. PALACIO MUNICIPAL SIN, COL. CENTRO

TEL. 746 84 30107

TIHUATLÁN, VER.

MANUEL SANTOS PEREZ CALLE VOLADORES NO. 204, COL. ANAHUAC, PAPANTLA, VER., C.P. 93400 PRESENTE:

NOTIFICACION DE FALLO No. MTIR-FISM/2013/179/054

. 41 jP' t4

RELATIVO AL CONCURSO: No, MTI - IR -FISM/2013/179/054 Y NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TUXPAN ENTRE CARRETERRA FEDERAL MEXICO - POZA RICA Y CALLE NAUTLA DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL MECATEPEC VER. EN BASE AL ART. 41 Y 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ - LLAVE, ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO EL FALLO INAPELABLE DE ADJUDICACIÓN CUYOS RESOLUTIVOS SON LOS SIGUIENTES:

QUE VALORADOS LOS ASPECTOS: LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LA PROPUESTA PRESENTADA, Y CON EL FIN DE ELEGIR LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN, VER.: SE DETERMINO ADJUDICARLE EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

EMPRESA MONTO CON IVA

RENE SAN MARTIN HERNANDEZ j $ 1,129,100,00 INCLUIDO I.V.A

EN CONSIDERACIÓN A LO ANTES EXPUESTO, SE OBLIGA A LA EMPRESA SELECCIONADA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS, DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES AL DE LA FECHA DE LA PRESENTE NOTIFICACIÓN, CASO CONTRARIO, SE ESTARA A LO DISPUESTO EN EL ART. 44 SEGUNDO PARRAFO, DE LA LEY NÚMERO 100, DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE.

ATENTAME "SUFRA 10 EFECTIVO N

AMIENT E TIFIIIATL IAN,

E LECCIÓN"

.

A03 DE M H AYUN

IN

EQ Ir MARIN CRUZ Ci UNICO


2011 - 2013 PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO

TEL, 746 84 30107

Lt4,./..1.2k;II


ALBINO SALAS CRUZ MORELOS NO. 498 ALTOS DEPTO. 2, COL. 27 DE SEPTIEMBRE, POZA RICA DE HIDALGO, VER., C.P. 93320 PRESENTE:

RELATIVO AL CONCURSO: No. MTI-IR-FI5M120131179/054 Y NOMBRE DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TUXPAN ENTRE CARRETERRA FEDERAL MEXICO - POZA RICA Y CALLE NAUTLA DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL MECATEPEC, VER. EN BASE AL ART. 41 Y 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ - LLAVE, ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO EL FALLO INAPELABLE DE ADJUDICACIÓN CUYOS RESOLUTIVOS SON LOS SIGUIENTES:

QUE VALORADOS LOS ASPECTOS: LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LA PROPUESTA PRESENTADA, Y CON EL FIN DE ELEGIR LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.; SE DETERMINO ADJUDICARLE EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

EMPRESA

MONTO CON IVA

RENE SAN MARTIN HERNANDEZ $ 1,129,100.00 INCLUIDO I.V.A

EN CONSIDERACIÓN A LO ANTES EXPUESTO, SE OBLIGA A LA EMPRESA SELECCIONADA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS. DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES AL DE LA FECHA DE LA PRESENTE NOTIFICACIÓN, CASO CONTRARIO, SE ESTARA A LO DISPUESTO EN EL ART, 44 SEGUNDO PARRAFO, DE LA LEY NÚMERO 100, DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE.

PARA SUSCRIBIR EL CONT LA OFICINAS QUE OCUPA LA D .15

MUNICIPAL S/N COL. CENTRO, D

NTE, FAVOR DE PRESENTARSE EN ICAS, UBICADAS EN PALACIO

RRES, CCIÓN DE ORAS

L CIUDAD DE TI UATLÁ ,

SIN OTRO PARTICU R RE IBA UN CORDIAl SALUDO,

PARA SUSCRIBIR EL CONTRA LA OFICINAS QUE OCUPA LA DI MUNICIPAL SIN COL. CENTRO, D

IENTE, FAVOR DE PRESENTARSE EN ÚBLICAS, UBICADAS EN PALACIO

A VER.

O DE 2013

2013179054 Notificación de fiállo

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIHUATLÁN, VER.

2011 - 2013 PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO

TEL. 746 84 30107

NOTIFICACION DE FALLO No. MTI-IR-FISM/20131179/054

RENE SAN MARTIN HERNANDEZ CALLE JOSE MARIA GUTIERREZ MANZANA 1 LOTE 3, COL. 25 DE ENERO, PAPANTLA, VER., C.P, 93400 PRESENTE:

RELATIVO AL CONCURSO: No. MTI - IR -FISM120131179/054 Y NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TUXPAN ENTRE CARRETERRA FEDERAL MEXICO - POZA RICA Y CALLE NAUTLA DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL MECATEPEC. VER., EN BASE AL ART. 41 Y 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ - LLAVE, ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO EL FALLO INAPELABLE DE ADJUDICACIÓN CUYOS RESOLUTIVOS SON LOS SIGUIENTES:

QUE VALORADOS LOS ASPECTOS: LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LA PROPUESTA PRESENTADA, Y CON EL FIN DE ELEGIR LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.; SE DETERMINO ADJUDICARLE EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

EMPRESA MONTO CON IVA


EN CONSIDERACIÓN A LO ANTES EXPUESTO, SE OBLIGA A LA EMPRESA SELECCIONADA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS, DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES AL DE LA FECHA DE LA PRESENTE NOTIFICACIÓN, CASO CONTRARIO, SE ESTARA A LO DISPUESTO EN EL ART. 44 SEGUNDO PARRAFO, DE LA LEY NÚMERO 100, DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE.

MONTO CON IVA EMPRESA


PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRES LA OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECC MUNICIPAL S/N COL, CENTRO, DE

SIN OTRO PARTICULAR

NDIENTE, FAVOR DE PRESENTARSE EN ÚBLICAS, UBICADAS EN PALACIO

ER. DAD DE TI ATLÁ

EC A UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMEN UFÁ I EFECTIVO NO EELECCIÓN"

IENTO E TIHIJATLAN, V 03 DE MAYO DE 2013 H. AYUNTA

RIN CRUZ UNICO

2013179054 Nonfic2Ción de Falo

‘).9606

.9CPél

4 e41,, ,,g14.142

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL THIUATLAN,, VER. r,

2011-2013 PALACIO MUNICIPAL SIN. , COL CENTRO

TE L, 746 84 30107


COMITÉ DE ASIGNACIÓN DE OBRA PÚBLICA PRESENTE:

RELATIVO AL CONCURSO: No. MTI - IR -FISM/201311791054 Y NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TUXPAN ENTRE CARRETERRA FEDERAL MEXICO - POZA RICA Y CALLE NAUTLA DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL MECATEPEC VER. EN BASE AL ART. 41 Y 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ - LLAVE, ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO EL FALLO INAPELABLE DE ADJUDICACIÓN CUYOS RESOLUTIVOS SON LOS SIGUIENTES:

QUE VALORADOS LOS ASPECTOS: LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LA PROPUESTA PRESENTADA, Y CON EL FIN DE ELEGIR LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD. FINANCIAMIENTO Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, VER.; SE DETERMINO ADJUDICARLE EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

EN CONSIDERACIÓN A LO ANTES EXPUESTO, SE OBLIGA A LA EMPRESA SELECCIONADA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS, DENTRO DE LOS CINCO DAS NATURALES SIGUIENTES AL DE LA FECHA DE LA PRESENTE NOTIFICACIÓN, CASO CONTRARIO, SE ESTARA A LO DISPUESTO EN EL ART. 44 SEGUNDO PARRAFO, DE LA LEY NÚMERO 100, DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE.

ENT

H. AYUNTAMIENTO6E TIHUATLA R. A 06 DE MAYO DE 2013

- AR Q. ANGE LANO GONZALEZ

DIRECTOR OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TILIUATLÁN, 'VER.

2011 -2013 4 < PALACIO MUMCIPAL SIN, COL, CENTRO RO

TEL, 746 84 30107

INICIO DE CONTRATO

DEPENDENCIA: H. AYTO. DE TIHUATLAN, VER.

SECCIÓN: OBRAS PUBLICAS

OFICIO No: 025 IR-0E-051/2013

ASUNTO: Iniciación de Contrato

DEPENDENCIA: COMISION DE LICITACIÓN

RENE SAN MARTIN HERNANDEZ CALLE JOSE MARIA GUTIERREZ MANZANA 1 LOTE 3, COL. 25 DE ENERO, PAPANTLA, VER, C.P. 93400 PRESENTE:

NOTIFICAMOS A USTED QUE A PARTIR DEL 09 DE MAYO DEL 2013 DEBERÁ INICIAR LOS

TRABAJOS DEL CONTRATO No, MTI-IR-FISM/2013/179/054 CELEBRADO CON USTED RELATIVO A:

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TUXPAN ENTRE



CON UN MONTO HASTA DE: $ 1,129,100.00 (UN MILLON CIENTO VEITINUEVE MIL CIEN PESOS 00/100 M.N,) IVA. INC.

EL PLAZO DE 60 DÍAS NATURALES, ESTIPULADO EN EL CONTRATO, TERMINARÁ EL DÍA

07 DE JULO DE 2013,

POR ESTE CONDUCTO LE INFORMAMOS QUE SE HA DESIGNADO A ÉL C. ING. MAURICIO

GARCIA OLARTE COMO SUPERVISOR DE LA OBRA, A QUIEN PONDRÁ USTED DIRIGIRSE PARA

CUALQUIER ASUNTO RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LA MISMA.

C c.p - José Enrique Romero Alemán - Presidente Municipal Constitucional C.o.p. - Mg. Ezequiel Marin Cruz - Sindico Único Com. Obras Públicas. C.c p - C.P. Guillermo Easáñez González Tesorero Municipal C c p. - ing Mauricio Cercha Olerte - Supervisor ,

C c.p - Archivo

CALLE JOSE MARIA GUTIERREZ MANZANA 1 LO COL. 25 DE ENERO, PAPANTLA, VER., C.P. 93400

CONT 145

II-AYUNTAN UNTO CONSTITUCR AL DE

fillUATLAN, VERACRUZ.

CONTRATO DE OBRA PÚBLJCA

NITI-IR-FISM/20 179/054

2013 179 054

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TUXPAN ENTRE CARRETERRA FEDERAL

OBRA Y UBICACIÓN: MEXICO - POZA RICA Y CALLE NAUTLA DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL MECATEPEC, TIHUATLÁN, VER.

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, "F.I.S.M." 2013

$ 973,362,07' (NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 07/100 M.N.)

155,737.93 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.1

CONTRATO NÚMERO

NUMERO DE OBRA:

FONDO:

IMPORTE:

I. V. A.:

TOTAL:

ANTICIP

CONTRATISTA:

DOMICILIO:

RENE SAN MARTIN HERNANDEZ

,129,100.00 (UN MILLON PESOS 00/100 IBM.)

ENTO VEITINUEVE MIL CIEN

338,730.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QU CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLAN VER. Y/0 MUNICIPIO DE TIHUATLAN, REPRESENTADO POR LOS C. JOSE ENRIQUE ROMERO ALARCON Y EL C. ING. EZEQUIEL MARIN CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO UNICO COMISIONADO EN HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE Y POR LA OTRA, "LA EMPRESA" RENE SAN MARTIN HERNANDEZ REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ÉL C. ARQ. RENE SAN MARTIN HERNANDEZ, Y COMO TESTIGOS LOS C.C. L.C. REYNA ANGÉLICA CABRERA ORTEGA, CONTRALOR INTER O MUNICIPAL Y EL C. ARQ. ANGEL FANO GONZALEZ, DIRECTOR DE OBRAS-PÚBLICA , A QUIENES EN LO SUCESIVO, SE LES DENOMINARÁ, "LA CONTRATANTE" Y "LA MPRESA", RESPECTIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARAC NES Y Sbi_ SULAS SIGUIENTES: `,/,/

1-1, AVE FAMIEN1 O CONSTITUCIONAL DE

TIDEATLAN, VERACRUZ.

DECLARACIONES:

I).- LA CONTRATANTE DECLARA:

A).- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2, SEGUNDO PARRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENTA CON PERSONALIDAD JURÍDICA, PATRIMONIOS PROPIOS, Y QUE POR LO TANTO TIENE CAPACIDAD LEGAL PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO.

E).- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL AUTORIZO LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE, MISMA QUE PROVIENE DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL RAMO 33, EJERCICIO 2013 DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FT.S.M.).

QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A "LA EMPRESA" COMO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO, POR ÉL PRESENTADO, POR CONSIDERARLO UNA PROPUESTA ECONÓMICA SOLVENTE Y POR REUNIR LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, LA OBRA DEBERÁ REALIZARSE EN TERMINOS DEL PROYECTO EJECUTIVO CONSISTENTE EN: PLANOS, CATALOGOS DE CONCEPTOS Y PRECIOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS, QUE SE ANEXAN AL CONTRATO COMO PARTE INTREGRANTE DEL MISMO,

E/).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL SIN COL. CENTRO, DE LA CIUDAD DE TIHUATLÁN, VER., MISMO QUE SEÑALA PARA LOS IN ES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

II).- "LA EMPRESA" DECLARA.

A).- QUE ES PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, ACREDITANDO PERSONALIDAD CON CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE 5AHR6112079E5.

B).- "LA EMPRESA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, SI LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIR CONSIDERANDOSE COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

C),- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO ISCL EN CALLE JOSE MARIA GUTIERREZ MANZANA 1 LOTE 3, c oy. 25 DE E RO,, APANTLA, VER C.P, 93400, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINÉS Y EFp OS Ç,LGALES DE ESTE CONTRATO

CONTRATO $0. MTIIR-HSMJZOI34 MERO DE ODR

AYUNTAMIENTO /NSTITUCIONAL DE UATLAN, VERACRUZ.

D).- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TÉCNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMÁS, CON LA TECNOLOGÍA, ORGANIZACIÓN Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

E).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, Y LAS REGLAS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y APLICABLES A LOS MUNICIPIOS, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, CONSISTENTES EN LA DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DEL PROYECTO, ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

F).- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DEL PROYECTO OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN.

G).- QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS FOTOCOPIAS DE:

CEDULA DE REGISTRO FEDERA

REGISTRO PATRONAL ANTE EL

REGISTRO SEFIPLAN:

DE CONTRIBUYENTES:

M.S.& iNFONAVIT:

LOS CUALES PRESENTO EN ORIGINAL PARA SU COTEJO, SIENDO DEVU QUEDANDO EN EL RESGUARDO FOTOCOPIAS DE LOS MISMOS.

A) - SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDE, CON TODAS LAS LEYES, REGLAS Y REGLAMENTOS, DE CARÁCTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES A LOS TRABAJOS AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A RESPONDER EN LO QUE CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO,

B).- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS DE LA DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO.

C).- CONVIENEN EN ACEPTAR LA BIJKCORA D OBRA COMO EL INSTRUMENTO LEGAL EN DONDE SE REGISTRAN TØI5OS LOS ACT,tS RELACIONADOS CON LA E LICIÓN DE LA OBRA. .

CONTRATO

U. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL. DE

CALLAN, VERACRUZ,

DL- SE OBLIGAN EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE, DE LAS REGLAS, ACUERDOS Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "LA CONTRATANTE" ENCOMIENDA A "LA EMPRESA" LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA CONSISTENTE EN CONSTRLICCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TuxpAN ENTRE CARRETERRA FEDERAL MEXICO ROZA FuoA y cAu.,E NAUTLA DE LA CONIUNIDAD ESANMMIGUEL MECATEPEC, TINUATLÁN, VER., Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN EL INCISO E), APARTADO II DEL CAPÍTHLD DE "DECLARACIONES" DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE. CONTRATO.

LA FALTA DE INFORMACIÓN O LA FALTA DE CLARIDAD DE LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO SEÑALADOS EN EL INCISO E) APARTADO II DEL CAPÍTULO DE "DECLARACIONES" DE' EMPRESA", O LA FALTA DE COMPRENSIÓN DE UNO DE ELLOS, NO PODRÁ EN NINGÚN CASO INVOCARSE COMO EXCUSA DE LA EJECUCIÓN INADECUADA DE LA OBRA POR LA UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA O MATERIALES, POR DIFERENCIAS EN LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO O COMO RAZÓN PARA RECLAMAR COSTOS ADICIONALES.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $ 973,362.07 (NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 071100 M.N.) mÁs $ 155,737.93 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DANDO UN IMPORTE TOTAL DE: $ 1,129,100.00 (UN MILLON CIENTO VEMNUEVE MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.) E INCLUYE LA REMUNERACIÓN Y PAGO TOTAL A "LA EMPRESA" POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS UE ORIGINEN LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SU CASO, EL COSTO DE L OBLIGACIONES ADICIONALES Y FISCALES UTILIZADAS EN EL PRESENTE CONTRA CARGO DE "LA EMPRESA".

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASAD& PREVIO CONVENIO ADICIONAL QUE AL RESPECTO ACUERDEN LAS PARTES, SEG O E TIPULADO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTAp IBRE Y S(tRANO DE VERACRUZ-LLAVE BQÇ

, LO QUE SI "LA EMPRESA" REALIZA OBRA P R AYOR VALOR DE 1. INDICADO

CONTRATO

II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

TIHUATLAN, VERACRUZ.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO DE ELLO.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE, PROCEDERÁ EL AJUSTE DE COSTOS, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, SIN DOLO, CULPA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN EN UN CINCO POR CIENTO O MÁS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, O CUANDO SE PRESENTE ALGUNA CONTINGENCIA ECONÓMICA EN EL PAÍS QUE AFECTE LA VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO.

LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO CONSIGNADOS EN EL CATÁLOGO, ESTARÁN SUJETOS A REAJUSTES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA DE AJUSTE QUE SE ESTABLECE EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN, ESTOS AJUSTES PODRÁN INCREMENTAR O DISMINUIR EL PRECIO ORIGINAL DEL PRESUPUESTO EN CADA CONCEPTO DE TRABAJO, CON RELACIÓN AL MÁS RECIENTE AJUSTE EFECTUADO DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS POR EJECUTAR CONFORME CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN VIGENTE, SEGÚN LA VARIACIÓN DE LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

A TAL EFECTO "LA EMPRESA" PRESENTARA DE PREFERENCIA Y POR ESCRITO SU SOLICITUD DE REVISION Y AJUSTE DE COSTOS, ACOMPAÑANDO LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NECESARIA DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE VEINTE DIAS HÁBILES SIGUIENTES ALA ECHAD LA PUBLICACIÓN POR EL. BANCO DE MÉXICO DE LOS RELATIVOS DE PRECIOS APLICABLES AL AJUSTE DE COSTOS QUE SOLICITE O PRESENTAR A "LA CONTRATANTE" EN EL MISMO TIEMPO UNA SOLICITUD DEBIDAMENTE SUSTENTADA.

CON BASE A LA SOLICITUD QUE PRESENTE "LA EMPRESA" A "LA CONTRATANTE' LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN, EN LA INTELIGENCIA DE QUE DICHA SOLICITUD SE SUJETARA A LO SIGUIENTE:

LOS AJUSTES SE CALCULARAN EN CADA UNO DE LOS CONCEPTOS, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, SERÁN CALCULADOS CON BASE EN LOS RELATIVOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO CUANDO LOS RELATIVOS QUE REQUIERA "LA EMPRESA" O "LA CONTRATANTE" NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLIC- 1100S "LA CONTRATANTE" PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS • E / INVESTIGUE UTILIZANDO LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA EXPEDIDA POR MENCIONADA SECRETARIA,

LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PERM NECERAN VIGENTES HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS L AJUSTE SE APLICARA A LOS 9STOS DIRECTOS CONSERVANDO/CONSTAS OS PORCENTAJES y-INDIRECTOS

Ak.F C, PÁG. 5 CONTRATO PI MTPIR.-FI5Mr2013179054

4MERO DE ODRA: 2013179054

U. AVUNT CONSTITUCIONAL DE

THIUATLAN, VERACRUZ,

Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR EL FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES PROPUESTA.

EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DIAS CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD, "LA CONTRATANTE" DE CONSIDERAR PROCEDENTE LA PETICIÓN DE "LA EMPRESA" Y DESPUES DE HABER EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS PROBATORIOS QUE ESTE HAYA PRESENTADO, AJUSTARA LOS PRECIOS UNITARIOS.

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS AJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS, SE LES DEDUCIRA EL PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO, HASTA QUE ESTE HAYA SIDO AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "LA EMPRESA" SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO EL DÍA 09 DE MAYO DEL 2013 Y A TERMINARLA EL DÍA 07 DE JULIO DEL 2013 CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 60 DÍAS NATUFIALES AJUSTANDO AL CALENDARIO DE TRABAJO QUE ELABORE, EL CUAL DEBERA SER APROBADO PREVIAMENTE POR "LA CONTRATANTE". SI "LA EMPRESA' NO INICIA LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA, DEBERÁ PAGAR A "LA CONTRATANTE" POR CONCEPTO DE PENA CONVENCIONAL, LA CANTIDAD RESULTANTE DE APLICAR EL 2% AL COSTO DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, POR CADA DÍA DE ATRASO.

"LA EMPRESA" DEBERÁ CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE OBRA, EL CUAL SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO Y EN SU CASO, CON EL QUE SE ENCUENTRE VIGENTE. EL PROGRAMA VIGENTE CONTARÁ CON LOS DOCUMENTOS NECESARIOS Y LAS FECHAS EN QUE SE INICIARÁN Y TERMINARÁN LAS DIVERSAS ETAPAS DE LOS TRABAJOS.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DogUMENTOS ADIVIINISTRATIVOS.- "LA CONTRATANTE" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "LA EMPRESA" ÉL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE REFERENCR, Al COMO LOS DICTÁMENESPERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REATLIZACIÓN

SEXTA.- INICIOS DE TRABAJOS.- "LA EMPRESA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SMO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, A UN RESPOI9SABLE TÉCNICO PERMANENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER UN PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. "LA CONTRATANTE" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN EL CUAL PODRÁ EJERCER EN TODO TIEMPO.

A BITACORA DE OBRA, COMO INSTRUMENTÓ- a CONTROL Y A UTILIZA 'LA CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUCIÓVDE LA OBRA "LA CONTRATANT TRAVES DE SU REPRESENTANTE TECNICO,QUIEN VE ICARA LOS AVANCES. CALI C MPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES >9 EN SU TORIZARA 1\4, DIFICACIONE

/ /

"LA EMPRESA" Y "LA CONTRATANTE" SE COMPROMETEN A UTILIZA

S ANTICIPOS CONSISTIR' \ ES QUE SE FORMULEN POR s

TAL CONCEPTO/DEBIENDOS

„ PÁG. 7 CONTRATO N r MTI-IR-FfSM/2013179054

tMERO DE OBRA: 2013179054

14w.finn / U. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE THICIATLAN, VERACRUZ.

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASENTANDO LO CONDUCENTE EN LA BITÁCORA Y EL "CONTRATISTA" SOLICITARA LAS INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA, LAS AUTORIZACIONES, REVISIONES Y VISTO BUENO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS HACIENDO LAS ANOTACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES.

"LA CONTRATANTE" Y "LA EMPRESA" ACEPTAN UTILIZAR LA BITÁCORA SÓLO PARA LOS FINES ANTERIORES, LA CUAL DEBERÁ TENER SUS HOJAS FOLIADAS Y LAS FIRMAS DE SUS RESPONSABLES TECNICOS REGISTRADOS, LA CUSTODIA DE LA BITÁCORA DEBERÁ QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA, NO SALIR DE LA OBRA, Y ESTAR A DISPOSICIÓN EN CUALQUIER MOMENTO PARA AMBAS PARTES

SÉPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- "LA EMPRESA" COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. "LA EMPRESA" SE OBLIGA POR LO TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA CONTRATANTE" EN RELACIÓN CON DICHOS TRABAJOS.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATANTE" OTORGARA UN ANTICIPO POR EL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $ 338,730.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.), OBLIGANDOSE "LA EMPRESA" A UTILIZARLOS EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: CONSTRUCCIÓN EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIÓN Y EN SU CASO TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO PARA LA COMPRA DE Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y EN LA OBRA Y DEMAS INSUMOS.

"LA EMPRESA" DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HABILES SIGUIENTES AL DÍA EN QUE SE RECIBA LA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DEBERÁ PRESENTAR LA GARANTÍA DEL ANTICIPO CON EL OBJETO DE QUE "LA CONTRATANTE" PONGA A DISPOSICIÓN DE "LA EMPRESA" DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES A LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS, EL IMPORTE DEL ANTICIPO EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE CLÁUSULA DE CONFORMODIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 39 FRACCIÓN II Y III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO DE DIFERIR SIN MODIFICAR, EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS; SI "LA EMPRESA" NO ENTREGA LA GARANTÍA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO SE LA FECHA DE INICIO DE OBRA.

EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACIÓN DE DEDUCIR PROPORCIONALMENTE DE LAS psTIMACI Tr 4 BAJOS EJECUTADOS, EL MONTO OTORGA

.F.G

siL

E.G

551,41v,„ 71co,

'172,12b

H. A YUNTAM IENTO CONSTITUCIONAL DE

I IDEA ELAN, VERACRUZ.

LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL, SUJETANDOSE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE.

PARA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO "LA EMPRESA" SE OBLIGA A REINTEGRAR A "LA CONTRATANTE" EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DíA QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISIÓN PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, CONSIDERANDO LOS PRECIOS, LOS AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE RESCISIÓN SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA, Y "LA EMPRESA" SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR "LA CONTRATANTE" "LA EMPRESA" EXHIBIRÁ LA FACTURA Y LA PÓLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE PARA SU APROBACIÓN.

LA GARANTÍA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DEL ANTIC CORRESPONDIENTE EN CUYO CASO "LA CONTRATANTE" LO NOTIFICARA POR ESCRIITPO° A LA AFIANZADORA PARA SU CANCELACIÓN, SI "LA EMPRESA" NO HA DEVUELTO EL SALDO POR ANTICIPO NO AMORTIZADO DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS POSTERIORES A LA AUTORIZACIÓN DEL FINIQUITO, SE HARA EFECTIVA LA FIANZA INCLUYENDO LOS GASTOS FINANCIEROS Y DEMAS ACCESORIOS LEGALES.

EN CASO DE QUE "LA EMPRESA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LADE INGRESOS MUNICPAL EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CRÉ LDEJO FISCAL, LOS GASTOS FINANCIEROS SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO, SECOEIIPUTARAN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL F PLAZO HASTA LA HA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE "LA CONTRATANTE".

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- "LA CONTRATANTE" CUBRIRÁ A "LA EMPRESA" EL IMPORTE DE ESTE CONTRATO MEDIANTE UN MÁXIMO DE 4 (CUATRO) ESTIMACIONES QUE ESTARAN PREDETERMINADAS, EN LA QUE SE CONSIDERARÁN LOS VOLÚMENES DE OBRA, TRAMOS O ETAPAS TOTALMENTE TERMINADAS EN TODOS SUS CONCEPTOS, EN EL PERÍODO QUE COMPRENDA CADA ESTIMACIÓN CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS ESTIMACIONES SERÁN PRESENTADAS POR "LA EMPRESA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, QUE "LA CONTRATANTE" DEBERÁ ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DENTRO DE LOS CUATRO DÍAS HÁBILES SIGUE TES A LA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMADO NO SEAN PRESENTADAS kE TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN N A SIGUIENTE ESTIMACIÓN QUE "LA CONTRATANTE" INICIE SU TRAMITE pÉ PAG . /

.„- PÁG. 8 coNTRATO NO MTIER-FISM/2013179054

N 'MERO DE OBRA: 2013179054

H. AVU NTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Timmu,á, , VERACRUZ.

"LA EMPRESA" CUBRIRÁ A "LA CONTRATANTE" Y ESTE RETENDRÁ EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULE "LA EMPRESA", POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACIÓN DE ESTIMACIÓN FINAL AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERAN COMO ACEPTACIÓN DE LA OBRA, PUES "LA CONTRATANTE" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA O POR PAGOS INDEBIDOS. SI "LA EMPRESA" ESTUVIESE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACIÓN, TENDRÁ UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DÍAS DE CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACIÓN O LA LIQUIDACIÓN, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACIÓN CORRESPONDIENTE. POR EL SIMPLE TRANSCURSO DE ESTE LAPSO SIN RECLAMACIÓN DE "LA EMPRESA", SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADA LA ESTIMACIÓN O LIQUIDACIÓN DE QUE SE TRATE Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, INVARIABLEMENTE LAS ESTIMACIONES SE ACOMPAÑARAN POR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: NÚMEROS GENERADORES, NOTAS DE BITÁCORA, CROQUIS, CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO (EN SU CASO) Y REPORTE FOTOGRAFICO.

DÉCIMA - PARA EL CASO DE PAGOS EN EXCESO, INVERSIÓN, "LA EMPRESA DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES CORRESPONDIENTES, MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS RELACIONADOS, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, INVERTIDO O DEVUELTO, POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO O VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA LA INVERSIÓN, Y HASTA LA FECHA EN QUE SE ENTEREN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A "LA CONTRATANTE".

DÉCIMA PRIMERA - SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS. - "LA CONTRATANTE" TENDRÁ EN TODO TIEMPO EL DERECHO DE CONSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS O CON SU PROPIO PERSONAL, QUE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SE REALICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS; DE COMPROBAR LA PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES RESPECTO A LA OBRA REALIZADA Y DE COMUNICAR A "LA EMPRESA", POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTE. "LA CONTRATANTE", A SU LIBRE ARBITRIO, PERO DE FORMA JUSTIFICADA PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO SE ESTÁN EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO ACEPTADO POR "LA EMPRES " PARA SU TERMINACIÓN, O BIEN, OPTAR POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO CONFO E SE ESTABLECE EN LA CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA D. E CONTRATO.

DÉCIMA SEGUNDA. - GARANTÍAS. - "LA EMPRESA" BLIGA A CONSTITUIR E FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTO P.F.eCA LEY DE 0E3 4/S PÚBLICA FA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO D'EL ESTA lE VERACRUZ "VE Y DEMÁS

II, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

UATLAN, VERACRUZ.

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, LAS GARANTÍAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO:

"LA EMPRESA" PRESENTARA A "LA CONTRATANTE" DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HABILES SIGUIENTE A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO UNA FIANZA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TIHUATLÁN, EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE ESTE CONTRATO SIN INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO IMPONE A "LA EMPRESA" EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 39 FRACCIÓN I Y II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ LLAVE

MIENTRAS "LA EMPRESA" NO OTORGUE LA FIANZA CON LOS REQUISITOS QUE MÁS ADELANTE SE SEÑALAN, NO SE LEGITIMARÁ EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRÁ EFECTO ALGUNO.

SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL TERCER PÁRRAFO DE ESTA CLÁUSULA "LA EMPRESA" NO HA OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, "LA CONTRATANTE" PODRÁ OPTAR POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO.

LA FIANZA DEBERÁ SER OTORGADA POR INSTITUCIÓN MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA REPÚBLICA MEXICANA, DE ACUERDO A LA LISTA OTORGADA POR LA COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) Y CUYO DOMICILIO ESTA ESTABLECIDO EN EL LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

2).- VICIOS OCULTOS.- CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL "LA EMPRESA" QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE LOS ERRORES Y VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 54, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO Y EN EL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ EN MATERIA DEL FUEFU) COMÚN, OTORGANDO UNA FIANZA QUE GARANTICE DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS, PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, "LA EMPRESA' DEBERÁ CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL COSTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, SIN INCLUIR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PARA SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS REQUERIDOS PARA SU REPARACIÓN WO ADECUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CALIDAD CONTRATADA; DICHA FIANZA DEBERÁ SER OTORGADA POR INSTITUCIÓN MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TIHUATLÁN, Y CONTINUARÁ VIGENTE HASTA QUE "LA EMPRESA" CORRIJA LOS DEFECTOS O VICIOS OCU 0S QUE SE PRESENTAREN

TRANSCURRIDO EL PLAZO DE UN ANO,A PARTI PE EA FECHA DE ENTREGA LA OBRA, "LA EMPRESA" SOLICITARA PÓR E O A "LA CONTRATANTE' eUE COMUNIQUE A LA INSTITUCIÓN AFIANZADt)RA L ANCELACIÓN DE LA MISMA

PÁG. lO 131 79054

7 9054

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, DE

TIMIATLAN, VERACRUZ.

LA PÓLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA, DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCIÓN QUE LA OTORGUE:

A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TIFIDA'TLÁN.

B) QUE LÁ FIANZA SE OTORGUE EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO.

C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN/ DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, SU VIGENCIA QUEDARÁ AUTOMÁTICANAENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, DEF3IENDO EN TODO CASO "LA EMPRESA PRESENTAR EL ENDOSO A LA FIANZA DE TERMINACIÓN DE LA PRÓRROGA O ESPERA ACORDADOS.

D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ÉSTE CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE "LA CONTRATANTE" LO HAYA AUTORIZADO, DÉ ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO.

E) QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PERCEPTUADÓ EN LOS ARTÍCULOS 95, 95 BIS Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

F) QUE LA PÓLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO ("LA EMPRESA") EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS BENEFICIE A "LA EPAPRESA" EN PERJUICIO DE "LA CONTFtATANTE".

G) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, LA EMPRESA" TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE PAGAR TODAS LAS FIRMAS PARA LA PRÓRROGA EN SU VIGENCIA, LIBERÁNDOSE SOLAMENTE MEDIANTE COMUNICACIÓN ESCRITA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR "LA CONTRATANTE" QUE ASÍ LO INDIQUE,

H) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA PRESENTACIÓN DE LA FIANZA DE GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

DEBIENDO PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO Y COPIA DEL PAGO DE LAS FIANZAS, RESERVÁNDOSE EL H. AYUNTAMIENTO DE TIHUATLÁN, EL DERECHO DE VERIFICAR LA VERACIDAD O AUTENTICIDAD DE LOS DATOS.

DÉCIMA TERCERA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- "LA CONTRATANTE" PODpC MØDIFICAR EL PROY TO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA, MATERO; DE TE CONTRATO, MEDIA E COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE LEGAL D "LA EMPRESA" Y ASENTA EN LA BITÁCORA DE OBRA. LAS MODIFICACIONES S CONSIDERARÁN INCORPORAD

6. 79054

RO DE RA 2013179054 CONTRA

Y UNTAM i ENTO -TITUCIONAL DE T LAN, VERACRUZ.

AL TEXTO DEL CONTRATO, Y POR LO TANTO SERÁN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES,

"LA EMPRESA" POR NINGÚN MOTIVO PROCEDERÁ A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS FUERA DEL CATÁLOGO HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, DE TALES CONCEPTOS Y SE ASIENTE EN BITÁCORA LA ORDEN DE EJECUCIÓN.

DÉCIMA CUARTA. - AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN. - SI A CONSECUENCIA DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A "LA EMPRESA" LLEGARE A PRODUCIRSE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, ESTE PODRÁ GESTIONAR UNA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRÓRROGA EN LA QUE SE DEMUESTREN TANTO LA EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD, COMO LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL TIEMPO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO, SOLICITUD QUE DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DÍA EN QUE OCURRAN TALES EVENTOS

"LA CONTRATANTE" RESOLVERÁ SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCIÓN, DETERMINANDO EL NÚMERO DE DÍAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA PRORROGA,

EN CASO DE QUE EL NÚMERO DE DÍAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRÓRROGA CONSIDERADA PROCEDENTE REBASE a 15 A (QUINCE POR CIENTO) DEL PLAZO SEÑALADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DEBERA FORMALIZARSE DICHA PRÓRROGA MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO LIBRE YSOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE

SI LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORÁNEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE CONSIDERARÁ QUE "LA EMPRESA" INCURRIÓ EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN Y SE LE APLICARÁN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DE QUE "LA CONTRATANTE" PUDIERA DAR POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA QUINTA. - RESPONSABILIDADES "LA EMPRESA". - "LA EMPRESA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PASTES IEL TRABAJO SE EFECT N A SATISFACCION DE "LA CONTRATANTE" ASI COMO PARA rESPONDER POR SU CUE TA Y RIESGO DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O 0 IPO, DE LOS DEFECT ERRORES, ADEMÁS DE RESPONDER ,DE LOS Y PERJUICIOS QUE P IN BSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE /SU PART EGUEN AUSAR A

ARQ4Afl; PÁG. (O%l RA eNO . rvim FISMI2013179054

NI MERO 1W OBRA: 2013179054

II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

TI HUATLAN, VERACRUZ.

CONTRATANTE” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR UN MONTO TOTAL DE LA MISMA, EN CASO DE QUE DICHA GARANTÍA NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS. "LA EMPRESA" SE OBLIGA A CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR SU CUENTA Y RIESGO. SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ALGUNA POR ELLO.

IGUALMENTE SE OBLIGA "LA EMPRESA" A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FÍSICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARE ESTE CONTRATO, SALVO PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 44 PÁRRAFO IV DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE,

ASIMISMO "LA EMPRESA" ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE LE HAGAN LA SIGUIENTE DEDUCCIÓN:

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QtJE AMPARA CADA ESTIMACIÓN, COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL.

B) LA AMORTIZACIÓN DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO RECIBIDO.

DÉCINIA SEXTA.- RECEPCIÓN DE LA OBRA 'Y LIQUIDACIONES.- "LA CONTRATANTE" RECIBIRÁ LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD Y HAYAN SIDO EJECUTADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS. SOLO PODRÁN LLEVARSE A CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASOS SIGUIENTES:

A).- CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE A LO CONVENIDO, Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE "LA CONTRATANTE" EN ESTE CASO SE LIQUIDARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA.

B).- CUANDO "LA CONTRATANTE" ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO. EN ESTE CASO PAGARÁ A "LA EMPRESA" EL PRECIO DE LO EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSIÓN.

C) - CUANDO DE COMÚN ACUERDO "LA CONTRATANTE" Y "LA EMPRESA" CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADÁME TE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE RECIBA, SE LIQUIDARA'ÉN L FORMA QUE LAS P TES CONVENGAN CON BASE EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS

PÁG. 13 CON FRATO Nq AffI412-FISM/2013I 79954

N jMERO DE OBRA: 21113179054

AR

ft) 51 1 2

U. AY UNTAM LENTO CONSTITUCIONAL DE

UMUATLAN, VERACRUZ.

D).- CUANDO "LA CONTRATANTE" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA, EN ESTE CASO LA RECEPCIÓN PARCIAL QUEDARÁ A JUICIO DE "LA CONTRATANTE" EL QUE LIQUIDARÁ EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

EMPRESA" NOTIFICARÁ A "LA CONTRATANTE" LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA VERIFICARÁ QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DEL PLAZO PACTADO

TANTO EN EL CASO DE RECEPCIÓN! NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE REFIEREN LOS INCISOS ANTERIORES, SE PROCEDERÁ A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENTRO DE UN PLAZO QUÉ ESTABLECE EL ARTICULO 53 DE LA L.O.R, O DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTE, ALGUNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN EL PÁRRAFO PRECEDENTE, LEVANTÁNDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVA, Y $E PROCEDERÁ A FORMULAR LA LIQUIDACIÓN QUE CORRESPONDA.

SI AL RECIBIR LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACIÓN O ESTIMACIÓN FINAL EXISTIEREN RESPONSABILIDADES COMPROBADAS PARA CON "LA CONTRATANTE", A CARGO DE "LA EMPRESA", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRÁN DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARÁ EFECTIVA DE LA FIANZA OTORGADA POR "LA EMPRESA",

SI AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE "LA EMPRESA" PENDIENTES DE RESOLVERSE, SE DECIDIRÁ DE INMEDIATO 5OE3RE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE DENTRO DEL PLAZO ACORDADO, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN.

LA RECEPCIC5N DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACIÓN DE SU IMPORTE SE EFECTUARÁN SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES, EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO.

DÉCIMA SÉPTIMA.- REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONCERTADOS.- EL LIBRO DE BITÁCORA CONSTITUIRÁ EL INSTRUMENTO LEGAL DE CONTROL QUE LA SUPERVISIÓN DE "LA CONTRATANTE" Y LA RESIDENCIA DE OBRA DE "LA EMPRESA" UTILIZARÁN PARA VERIFICAR LOS AVANCES Y MODIFICACIONES DE LA OBRA AQUÍ CONTRATADA, FORMANDO PARTE DE ESTE DOCUMENTO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA INSTRUMENTACIÓN DE CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE "LA CONTRATANTE" AUTORICE PARA DAR CURSO A RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

LA BITÁCORA DEBERÁ PERMANECER EN LA RESIDENCIA DE OBRA, A FIN DE QUE LAS CONSULTAS REQUERIDAS SE EFECTÚEN EN,, !O, SIN QUE PUEDA SER EXTRAÍDA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS. TODAS LAS HOJAS DE LA BITA ORA DEBERÁN CONTAR CON FIRMAS AUTÓGRAFAS/DE LAS P SONAS AUTORIZADAS R LOS CONTRATANTES.

PÁG. 14 13179054 013179054

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUATLAN, VERACRUZ.

CUANDO "LA EMPRESA" SUSTRAIGA DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS LA BITÁCORA, POR SÍ O A TRAVÉS DEL PERSONAL A SU SERVICIO, O EN CUALQUIER OTRO CASO EN QUE SEA SUSTRAÍDO POR CUALQUIER PERSONA AJENA A LA RELACIÓN CONTRACTUAL, NO SERÁN RECONOCIDAS LAS NOTAS ASENTADAS CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DEL SUCESO.

CUANDO SE ACTUALICEN LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL PÁRRAFO ANTERIOR, SE PROCEDERÁ A LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA HACIENDO CONSTAR LOS HECHOS OCURRIDOS, DANDO VISTA A LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES.

DÉCINIA OCTAVA.- REPRESENTANTES DE "LA EMPRESA".- ANTICIPADAMENTE A LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS "LA EMPRESA" SE OBLIGA A DESIGNAR Y ESTABLECER EN EL SITIO DE LA OBRA, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, QUE DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. POR SU PARTE, "LA CONTRATANTE" SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTACIÓN DE LA DESIGNACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

"LA EMPRESA" COMUNICA A "LA CONTRATANTE" QUE SU REPRESENTANTE EN LA OBRA ES LA C, ING. MARCELA ALEJANDRE MENDOZA QUIEN FIRMA, RECIBE INSTRUCCIONES O INFORMACIÓN REFERENTE A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN ESTE CONTRATO, EN CASO DE QUE EXISTA SUSTITUCIÓN! DEL REPRESENTANTE, "LA EMPRESA" INFORMARÁ POR ESCRITO A "LA CONTRATANTE" MEDIANTE ANOTACIÓN EN BITÁCORA.

DÉCIMA NOVENA.- RESPONSABILIDAD LABORAL Y EXTRACONTRACTUAL.- "LA EMPRESA", RECONOCE QUE CUENTA CON LOS ELEMENTOS PROPIOS PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LAS RELACIONES CON SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 13 Y 15 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y POR ESA RAZÓN, ES EL ÚNICO PATRÓN DE LAS PERSONAS QUE UTILIZA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, LIBERANDO A "LA CONTRATANTE" DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL, ACEPTANDO SU RESPONSABILIDAD POR LAS DEMANDAS QUE SE PROMUEVAN DERIVADAS DE LA MISMA

ASIMISMO "LA EMPRESA" SERA EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA.

"LA EMPRESA" RESPONDERÁ DE LOS DAÑOS Y PER-kUICIOS QUE SE CA SEN A TERCEROS POR SU NEGLIGENCIA Y CON MOTIVÓDDE LN EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO, MANTENIENDO AL MARGEN A ",Á C NTRATANTE" DL ODA RECLAMACIÓN O DEMANDA POR ESOS CONCEPTOS.

PÁG.].) 13179054 013179054

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

TIMILATLAN, VERACRUZ.

`.,

VIGESIMA,- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.- "LA CONTRATANTE" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, AVISANDO POR ESCRITO A "LA EMPRESA", DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSIÓN.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A "LA CONTRATANTE", ESTE PAGARÁ LOS TRABAJOS EJECUTADOS ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN,

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA ELABORAR UN CONVENIO ADICIONAL, DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTOS DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

VIGÉSIMA PRIMERA,- TERNIINACION ANTICIPADA.- DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITAS, O BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA CONTINUACIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DE "LA EMPRESA", ESTE DEBERÁ PRESENTAR ANTE "LA CONTRATANTE" LA SOLICITUD DE TERMINACIÓN ANTICIPADA, CON ÉL FIN DE QUE ESTE EVALUÉ Y EN SU CASO APRUEBE LOS TRABAJOS REALIZADOS, PROCEDIENDO A CUBRIR LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE O EFECTUAR LOS AJUsTEs PROCEDENTES; ADEMÁS PAGARÁ LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, EST EN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SOPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA MOCIÓN DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, "LA EMPRESA" DEBERÁ OBTENER DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.- LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE EN SU CASO "LA CONTRATANTE" SUMINISTRE A "LA EMPRESA" O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE--OLTIMO, QUIEN SE O LIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y DARLES EL USO PARA EL CUAL ERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR U APLICACIÓN MEDIA E LA DOCUMENTACIÓN QUE PROPORCIONE A LAflSIDENCINbE SUPERVISIÓN.

PÁG. 16 179054

79054

TARO. A EG PAC 17 CONTRATO NO. 1WTITITEISM/2013179054

N (M IRO DE OBRA: u] 3i1111054

FT AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

TIFIUATLAN, VERACRUZ,

"LA EMPRESA" DEBERÁ REINTEGRAR A "LA CONTRATANTE" TODO EXCEDENTE, DESPERDICIO UTILIZABLE, REMANENTE DE MATERIALES Y EQUIPO, CUANDO ÉSTOS HAYAN SIDO SUMINISTRADOS POR "LA CONTRATANTE".

EN EL CASO DE QUE "LA EMPRESA" NO PUEDA ACREDITAR A PLENA SATISFACCIÓN DE "LA CONTRATANTE" LA INSTALACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS, O NO PUEDA HACER LA ENTREGA CORRESPONDIENTE, ESTARÁ OBLIGADO A PAGARLOS A PRECIO ACTUALIZADO A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

VIGÉSIMA TERCERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "LA CONTFIATANTE" PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RacINDIR ADMINISTRATIVA O JUDICIALMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERÉS GENERAL O CUANDO "LA EMPRESA" CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, EIASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASÍ COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD PARA "LA CONTRATANTE". INDEPENDIENTEMENTE DE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y HACER EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

CUANDO "LA CONTRATANTE" DETERMINE JUSTIFICAC)AMENTE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISIÓN SE COMUNICARÁ POR ESCRITO A "LA EMPRESA", EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE ESTE DENTRO DEL TÉRMINO DE VEINTE (20) DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE RESCISIÓN, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, TENIENDO "LA CONTRATANTE" QUE DICTAR RESOLUCIÓN DIEZ (10) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE "LA EMPRESA".

SON CAUSALES DE RESCISIÓN, LAS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:

A).- SI POR CAUSAS IMPUTABLES A "LA EMPRESA", ESTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO SEÑALE "LA CONTRATANTE".

B).- SI "LA EMPRESA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE "LA CONTRATANTE" HUBIERA RECHAZADO POR DEFECTUOSA, POR NO AJUSTARSE A LO CONVENIDO.

C).- SI "LA EMPRESA" NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES QUE POR ESCRITO LE DE "LA CONTRATANTE",

D),- SI "LA EMPRESA" NO DA CUMPLIMIENTO AL' °GRAMA DE TRABA O Y A JUICIO DE "LA CONTRATANTE" EL ATRASO PUEDE DIItICULTAR LA TERMI ION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZOESTIPUL

U .AVUNLAMLENTO CONSTITUCIONAL DE

THICATLAN, VERACRUZ.

;tt'4flpni 16

E).- SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRAYENDO COMO CONSECUENCIA QUE SE ACTUALICE UN ATRASO EQUIVALENTE AL 10% DE LA OBRA.

F).- SI "LA EMPRESA" OPORTUNAMENTE NO CUBRE LOS SALARIOS Y DEMÁS PRESTACIONES DE CARÁCTER LABORAL A SUS TRABAJADORES.

G).- SI "LA EMPRESA" ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN DE PAGOS O DE QUIEBRA.

H),- SI CEDE A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE", EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO,

I).- SI "LA EMPRESA" NO DA A "LA CONTRATANTE" Y A LAS AUTORIDADES QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCIÓN, VIGILANCIA, Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

J).- SI "LA ENIPRESA" REALIZA CESIÓN DE DERECHO DE COBRO DERIVADO DEL CONTRATO SIN LA AUTORIZACIÓN DE "LA CONTRATANTE".

K).- SI "LA EMPRESA" NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A "LA CONTRATANTE" LAS PÓLIZAS DE FIANZA QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, O CUANDO AUN PRESENTÁNDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS.

L).- LA VIOLACIÓN AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACIÓN A TERCERAS PERSONAS DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE "LA CONTRATANTE" PROPORCIONE A "LA ENIPRESA".

M),- EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "LA EMPRESA" A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS Y DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLE

N).- SI NO DA CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA A LOS DEMÁS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO TALES COMO: PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA, CATÁLOGO DE CONCEPTOS, BITÁCORAS Y LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES Y DEMÁS DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE CONSIGNEN OBLIGACIONES A CARGO DE "LA EMPRESA".

O).- SI "LA EMPRESA" CAMBIA SU NACIONALIDAD, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO OMORREQUISITO TENER ESA NACIONALIDAD.

P).- SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN POR PARTE DE "LA EMPRESA" DE CUALQUIERA DE LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, "LA CONTRATANTE" PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS, O DECLARAR LA RESCISIÓN CONFORME AL PROCEDIMIENTO QUE SE SEÑALA EN LA CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO, ADE 1 S DE QUE SI "LA CONTRATANTE" OPTA POR LA ,RESCISIÓ `,9LA EMPRESA" E ARP' OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE/ DANOS /PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL, QUE PODRÁ SER HASTA/ POR EL ONTO DE LAS GARA

/7 / V

I" PÁG. IR

CONTRATO I TI-1R-FISM12013179054 M2NIEROOK 0814A: 2013179054

4'1 fi 'In1

?-* H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE TI H UATLAN, VERACRUZ.

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE'

PÁG. 19 NO. MTC4R-FISNI/2013179054

NÚMERO DE OBRA: 2013179054 CONTRA

OTORGADAS A JUICIO DE "LA CONTRATANTE". INDEPENDIENTEMENTE DE LAS PENAS ,

POR ATRASO SEÑALADAS EN LA CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- SI "LA CONTRATANTE" CONSIDERA QUE "LA EMPRESA" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN QUE SE CONSIGNAN EN EL CONTRATO, LO COMUNICARÁ A "LA EMPRESA" POR ESCRITO, A FIN DE QUE ÉSTE EXPONGA AL RESPECTO LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE NECESARIAS, DENTRO DEL PLAZO DE 20 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE RECIBA LA NOTIFICACIÓN, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO, "LA EMPRESA" NO MANIFIESTA NADA EN SU DEFENSA, NO APORTA PRUEBAS, O SI DESPUÉS DE QUE "LA CONTRATANTE" ANALICE LAS RAZONES ADUCIDAS Y ÉSTAS NO SEAN SATISFACTORIAS, "LA CONTRATANTE" DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES PODRÁ DICTAR RESOLUCIÓN, PROCEDIENDO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOS ÚLTIMOS PÁRRAFOS DE LA CLÁUSULA ANTERIOR, COMUNICANDO LA RESOLUCIÓN A "LA EMPRESA"

I POSTERIORMENTE LO HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LA

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA MES, MEDIANTE UN INFORME QUE SE REFERIRÁ A LOS ACTOS LLEVADOS A CABO EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR.

UNA VEZ NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, SE PROCEDERÁ A LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA ANTE FEDATARIO PÚBLICO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "LA EMPRESA", EN LA QUE SE HARÁ CONSTAR a ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS, MISMA QUE SERVIRÁ DE BASE PARA EL PAGO DEL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.

VIGÉSIMA QUINTA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA.- A FIN DE CONSTATAR QUE "LA EMPRESA" EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL PROGRAMA APROBADO Y QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, "LA CONTRAITANTE" COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS, CONVINIENDO QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR AL QUE DEE3I0 REALIZARSE, "LA CONTRATANTE" PROCEDERA A HACER LA RETENCIÓN DEL 2 °A MULTIPLICANDO POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACIÓN DE LA OBRA HASTA LA REVISIÓN, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCIÓN O DEVOLUCIÓN QUE CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCIÓN TOTAL SEA LA INDICADA

SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCIÓN, SU IMPORTE SE APLICARA N BENEFICIO DEL ERARIO DE "LA CONTRATANTE" A TÍTULO DE PENA CONVENCIONAL POR EL SIMPLE RETA" BO EN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

FIFILATLAN, VERACRUZ,

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A "LA EMPRESA", YA QUE EN TAL SUPUESTO, "LA CONTRATANTE" HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES RELATIVAS, SI LO JUZGA CONVENIENTE.

"LA CONTRATANTE" VERIFICARÁ TAMBIÉN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS, PROCEDERÁ A PRACTICAR UNA EVALUACIÓN PARA DETERMINAR, LA REPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACIÓN DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCIÓN A LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARÁ EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. SI SE DETERMINA LA REPOSICIÓN, SE APLICARÁ UNA RETENCIÓN DEL VALOR DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS QUE SÓLO SE DEVOLVERÁ SI "LA EMPRESA" CUMPLE A SATISFACCIÓN CON LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTEMENTE DE LA FACULTAD QUE TIENE "LA CONTRATANTE" PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

VIGÉSIMA SEXTA.- INFRACCIONES Y SANCIONES.- BASADO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICM PARA EL ESTADO LIBRE Y SOF3ERANO DE VERACRUZ - LLAVE,

ARTÍCULO 65 - LOS CONTRATISTAS QUE INCURRAN EN INFRACCIONES DE ESTA LEY, ASI. COMO EN EL INCUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS, SEGÚN LA GRAVEDAD DEL ACTO U OMISIÓN DE QUE FUEREN RESPONSABLES, SERÁN SANCIONADOS CON:

I.- MULTA EQUIVALENTE DE DIEZ A MIL VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL DIARIO, VIGENTE EN LA ZONA ECONÓMICA EN LA FECHA DE LA INFRACCIÓN;

II,- LA SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DEL REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS SIN PERJUICIO DE 10 ANTERIOR Y

III, CUANDO PROCEDA, LA CONTRALORÍA GENER.AL DEL ESTADO PODRÁ PROPONER A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONTRATANTE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

ARTICULO 67 - LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES IMPONDRÁN LAS MULTAS DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS:

I.- SE TOMARÁ EN CUENTA LA IMPORTANCIA DE LA INFRACCIÓN, LAS CONDICIONES DEL INFRACTOR Y LA CONVENIENCIA DE DESTRUIR PRÁCTICAS TENDENTES A INFRINGIR, DE CUALQUIER FORMA, LAS DISPOSICIONES DE ESTA LEY O LAS QUE SE DICTEN CON BASE EN ELLA;

III.- TRATÁNDOSE DE CONTRATISTAS REINCIDENTES, IMPONDRÁ OTRA MAYOR, DENTRO DE LOS LIMITES SEÑALADOS EN ,a ART ULO PRECEDENTE DUPLICARÁ LA MULTA INMEDIATA ANTERIOR QUE HUBIE MPUESTO; Y

IV,- EN EL CASO DE QUE PERSISTA LA INFZA CIÓPC RSCINDIRA EL CONT RESPECTIVO, SIN PERJUICIO DE HACER EFECTIVAS LA ZAS OTO 'ADAS.

PÁG. 2.0 CONTRAE NO. MTI-IILFISM/2(113179054

- - N1:3111223 DE O) 2013179054

'in. fine'', 19 II, AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE TIII CATEAN, VERACRUZ.

ARTICULO 68 - NO SE IMPONDRÁN SANCIONES CUANDO SE HAYA INCURRIDO EN LA INFRACCIÓN POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR O DE CASO FORTUITO, O CUANDO SE OBSERVE DE FORMA ESPONTÁNEA EL PRECEPTO QUE SE HUBIERE DEJADO DE CUMPLIR. NO SE CONSIDERARÁ QUE EL CUMPLIMIENTO ES ESPONTÁNEO CUANDO LA OMISIÓN SEA DESCUBIERTA POR LAS AUTORIDADES O MEDIE UN REQUERIMIENTO, VISITA, EXCITATIVA O CUALQUIER OTRA GESTIÓN EFECTUADA POR LAS MISMAS;

ARTÍCULO 69 - EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES A QUE SE REFIERE ESTE CAPÍTULO, SE OBSERVARÁN LAS SIGUIENTES REGLAS:

I.- SE COMUNICARÁ POR ESCRITO AL PRESUNTO INFRACTOR LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE LA INFRACCIÓN, PARA QUE DENTRO DEL TERMINO QUE PARA TAL EFECTO SE SEÑALE Y QUE NO PODRÁ SER MENOR DE Din DÍAS HAE3ILES, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES;

II TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN ANTERIOR, SE RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBIEREN HECHO VALER; Y

III LA RESOLUCIÓN SERÁ DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA, Y SE COMUNICARÁ POR ESCRITO AL AFECTADO,

VIGÉSIMA SEPTIMA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "LA CONTRATANTE".- "LA CONTRATANTE" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, AUTORIZACIONES Y PERMISOS QUE DEMANDE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, Y USO DE SUELO, ASÍ COMO LAS LICENCIAS DE ALINEACIÓN Y NÚMERO OFICIAL O EN SU DEFECTO, DOCUMENTO DE EXCEPCIÓN DE DICHOS TRAMITES, AUTORIZADO POR SESIÓN DE CABILDO DE "LA CONTRATANU".

VIGÉSIMA OCTAVA.- LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS OUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE, Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES A LA MATERIA.

PARA EL CASO DE QUE EXISTIERAN CONTROVERSIAS DE CARÁCTER TÉCNICO O ADMINISTRATIVO AMBAS PARTES ACUERDANi QUE LAS MISMAS SE SUBSANEN DE

PARA COMÚN ACUERDO, PA LA INTERPRETAc

ÉN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON RES DENCIA EN ESTA CIUDAD DE TIHUATLÁN, VER. RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR RAZONES DE SU DOMICILIO ACTUAL O FUTURO, PUDIERA CORRESPONDERLE.

VIGÉSIMA NOVENA.- OTRAS ESTIPULACIONES ;PECIFICAS.- "LA EMP ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE< LE DEDUCCIÓN:

SE HAGA LA SIGUI

pfr/ PÁG. 21 CON! RA 11 10 NO .1-T-1-11;-VISM/20131 17905,1

N MERO DE 01111.14 2013179054

LABOr<

EL AVUNTAMIENro coNsT UCIONAL DE

TI HUATLAN, VERACRUZ.

a) EL CINCO AL MILLAR DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN PARA CUMPLIR CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE, COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS

b) LA TESORERIA MUNICIPAL AL HACER EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA RETENDRÁ EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR

c) LA AMORTIZACIÓN DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO RECIBIDO

TRIVIGÉSINIA.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, SE SOMETERÁ A LA CONTRALORIA SOCIAL PRIMERAMENTE A CONSIDERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL Y A SU VEZ LAS PARTES SE SOMETERAN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES Y ESTATALES QUE CORRESPONDAN, CON SEDE EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.

POR TANTO, "LA EMPRESA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZONES DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA,

EN LOS ANTERIORES TÉRMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE CONTRATO Y DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLÁUSULAS QUE INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESIÓN, OBLIGANDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2013 LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD.

..Prin 1 41

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL L.C. REYNA ANGELICA CABRERA ORTEGA ARQ. ANGEL FA O GONZALEZ

DIRECTOR DE O AS PÚBLICAS

PÁG. 23 (ONTR kTO NO. ITIAR-FISMI2013179054

NL ERO OBRA: 2013179054

RATIFICAN Y FIRMAN LA CONT

CONFORMIDAD. AN E:

Cq0SE. ENRIQUE RO O MARCÓ C \? TiEL MARÍN CRU SIDENTE MUNICIPAL II O ÚNICO

CONSTITUCIONAL

POR "LA EMPRESA' `PENE SAN MARTINI HEFtNANDEZ"

C ARQ. RENE SAN MARTIN HERNANDEZ

TESTIGOS:

II, A IENTO CONSTI1UO ONAL DE

TI II LATEAN, VERACRUZ.

constancia de la visita al sitio de la obra 2011 2013 ... … · h. ayuntamiento constitucional...

Documents