concurso de precios nº 01 - gobierno de santa fe · 1 repÚblica argentina programa de...
TRANSCRIPT
1
REPÚBLICA ARGENTINA
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PROVINCIAL Y MUNICIPAL
Préstamo BIRF N° 7352-AR
Provincia: Santa Fe
DOCUMENTOS ESTÁNDAR PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MENORES
Concurso de Precios Nº 01 Refuncionalización y ampliación de la infraestructura para el Sistema Informático del Centro de Cómputos de Santa Fe
�
Unidad Ejecutora Central
Ministerio del Interior de la Nación
Buenos Aires
Diciembre de 2009
2
INDICE GENERAL SECCIÓN A - CARTA DE INVITACIÓN................................................... 5
SECCIÓN B - CONDICIONES GENERALES........................................... 6
1.Generalidades................................................................................................................ 6
1.1.Fuente de Recursos.................................................................................................. 6 1.2.Terminología ........................................................................................................... 6 1.3.Marco legal .............................................................................................................. 6 1.4.Corrupción o Prácticas Fraudulentas....................................................................... 7
2.Concurso de Precios ..................................................................................................... 9
2.1.Características del procedimiento............................................................................ 9 2.2.Requisitos para los participantes ............................................................................. 9 2.3.Cotización y contratación ........................................................................................ 9
3.Ofertas ........................................................................................................................... 9
3.1.Presentación de las ofertas....................................................................................... 9 3.4Apertura de las ofertas............................................................................................ 10 3.5Análisis de las ofertas ............................................................................................. 11 3.6Adjudicación del Contrato...................................................................................... 11 3.7Notificación al Adjudicatario ................................................................................ 11 3.8Garantía de fiel cumplimiento de Contrato ............................................................ 11
SECCIÓN D - CONDICIONES CONTRACTUALES ............................. 13
4.Seguros......................................................................................................................... 13
5.Inicio de la obra .......................................................................................................... 13
6.Plan de trabajos e inversiones ................................................................................... 13
7.Plazo de obra............................................................................................................... 13
7.1.Demoras y prórrogas de plazo............................................................................... 14
8.Anticipo........................................................................................................................ 14
9.Inspección de los trabajos ......................................................................................... 14
9.1.Representante Técnico........................................................................................... 15
10.Medición, Certificación y Pagos .............................................................................. 15
10.1.Medición de la obra ............................................................................................. 15 10.2.Certificación y pagos........................................................................................... 15
11.Intereses por Mora/Penalizaciones ......................................................................... 16
11.1.Intereses por mora en el pago de los Certificados............................................... 16 11.2.Penalidades .......................................................................................................... 16
12.Recepción de los Trabajos ....................................................................................... 17
12.1.Recepción Provisoria........................................................................................... 17 12.2.Período de Responsabilidad de Defectos ............................................................ 18 12.3.Recepción Definitiva ........................................................................................... 18
13.Rescisión del Contrato.............................................................................................. 18
13.1.Rescisión por causa del Contratista ..................................................................... 18 13.2.Rescisión por causa del Contratante.................................................................... 19
14.Prórroga de Jurisdicción.......................................................................................... 19
SECCIÓN E – DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ...................................... 20
15.Especificaciones Técnicas......................................................................................... 20
3
15.1.Objeto del concurso ............................................................................................. 20 15.2.Especificaciones Técnicas Generales ................................................................. 21 15.2.1. De los elementos requeridos............................................................................ 21 15.2.2.Del Instrumental ............................................................................................... 21 15.2.3.Ingreso y/o retiro de elementos ....................................................................... 21 15.2.4.Del Personal...................................................................................................... 21 15.2.5.Del equipamiento existente .............................................................................. 21 15.2.6.Retiro de elementos y materiales no reutilizables ............................................ 22 15.2.7.Reglamentaciones, Permisos e Inspecciones.................................................... 22 15.2.8.Normas para Materiales y Mano de Obra......................................................... 22 15.2.9.Materiales constitutivos de los Tableros .......................................................... 22 15.2.10.Cables para Montaje Eléctrico........................................................................ 23 15.2.11.Soporte de barras ............................................................................................ 23 15.2.12.Conexiones ..................................................................................................... 23 15.2.13.Carteles Indicadores ....................................................................................... 24 15.2.14.Ensayo de las Instalaciones ............................................................................ 24 15.2.15.Enseñanza y Práctica de Accionamiento ........................................................ 24 15.2.16.Servicio de Mantenimiento............................................................................. 24 15.2.17.Penalidades ..................................................................................................... 26 15.2.17.1.Mantenimiento preventivo........................................................................... 26 15.2.17.2.Mantenimiento correctivo ........................................................................... 26 15.2.18.Visita Previa ................................................................................................... 27 15.2.19.Garantías......................................................................................................... 27 15.2.20.Normas y reglamentaciones a cumplimentar ................................................ 28 15.3.Especificaciones Técnicas Particulares ............................................................... 28 15.3.1.Ítem 1: Sistema de Generación de Energía Ininterrumpida (Ficha Técnica SGEI)........................................................................................................................... 28 15.3.1.1. Tablero de Maniobra Redundante (Ficha Técnica SGEI01) ........................ 29 15.3.1.2. Línea Exclusiva Informática (Ficha Técnica SGEI02) ................................ 31 15.3.1.3. Otros Tableros (Ficha Técnica SGEI03) ...................................................... 32 15.3.1.4. Suministro e Instalación de UPS (Ficha Técnica SGEI04) .......................... 33 15.3.2.Ítem 2: Sistema de Detección y Extinción de Incendio (Ficha Técnica SDEI) 34 15.3.2.1.Cableado (Ficha Técnica SDEI01) ................................................................ 35 15.3.2.2. Colocación de Detectores de Incendio (Ficha Técnica SDEI02) ................. 35 15.3.2.3. Instalación de Agentes Extintores (Ficha Técnica SDEI03) ........................ 35 15.3.2.4. Sistema de Monitoreo y Control (Ficha Técnica SDEI04) .......................... 36 15.3.3.Ítem 3: Sistema de Alimentación de Combustible (Ficha Técnica SAC) ........ 37 15.3.4.Ítem 4: Elementos de Protección y Evacuación por Incendios (Ficha Técnica EPEI) ........................................................................................................................... 38 15.3.4.1. Adecuación de vanos (Ficha Técnica EPEI01) ............................................ 38 15.3.4.2. Colocación de Puertas Antipático (Ficha Técnica EPEI02)......................... 38 15.3.5.Ítem 5: Sistema de Climatización (Ficha Técnica SC)..................................... 39 15.3.5.1.Instalación de 3 Evaporadoras y 3 Condensadoras (Ficha Técnica SC01) ... 39 15.3.5.2. Conductería y Cableado (Ficha Técnica SC02) ........................................... 40 15.3.5.3.Instalación de Tableros de Maniobra y Control (Ficha Técnica SC03) ........ 40
16.Planos......................................................................................................................... 41
16.1.Índice Planos ....................................................................................................... 41 SECCIÓN F - ANEXOS ............................................................................... 50
CONFIRMACIÓN PARA OFERTAR ....................................................... 51
4
FORMULARIO DE LA OFERTA.............................................................. 52
PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO ..................................... 53
PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES................................................... 54
CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA................................................. 55
5
SECCIÓN A - CARTA DE INVITACIÓN
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PROVINCIAL Y MUNICIPAL
CONCURSO DE PRECIOS Nº 01
Señores
La República Argentina (en adelante denominado “el Prestatario”) ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) un préstamo (en adelante denominado “préstamo”) para financiar parcialmente el costo del Programa de Modernización de la Gestión Provincial y Municipal, y el Prestatario se propone utilizar parte de estos fondos para efectuar pagos elegibles en virtud del contrato para el cual se emite este Concurso de Precios.
La Provincia de Santa Fe (en adelante denominado “Subprestatario”), a través de la Unidad Ejecutora Provincial (Decreto Nº 038/91) dependiente del Ministerio de Economía de la Provincia de Santa Fe, le invita a presentar cotización para la “Refuncionalización y ampliación de la infraestructura para el Sistema Informático del Centro de Cómputos de Santa Fe”, ubicado en San Martín 2466 de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, República Argentina, edificio perteneciente a la Secretaría de Tecnologías para la Gestión (STG).
La obra consiste en refuncionalizar y ampliar la infraestructura del equipamiento informático existente en el edificio de la STG, los servicios críticos que le dan soporte tales como el sistema de detección y extinción de incendio, estructura para evacuación de edificio, el sistema de generación de energía ininterrumpida y sistema de climatización, como así también redimensionarla para adecuarla para la incorporación de nuevo equipamiento informático.
El alcance de los trabajos a realizar comprende la provisión, instalación y puesta en servicio de todos los equipos e instalaciones que se indican en el documento licitatorio. Los trabajos a efectuar incluyen mano de obra, materiales y demás que sea necesario para la solución requerida.
Para estos efectos, se envía adjunto a esta Carta y sin costo alguno, el documento licitatorio, e informamos que una versión digital del mismo se encuentra disponible en las páginas web de la Provincia de Santa Fe, www.santafe.gov.ar y de Argentina Compra (ONC), www.argentinacompra.gov.ar . Las ofertas deberán estar acompañadas de los antecedentes técnicos y financieros de la firma, en un todo de acuerdo a lo requerido en la Cláusula 3.3 – “Documentos que integran la oferta” del pliego licitatorio.
Ustedes podrán obtener información adicional en Mesa de Entradas, de esta UEP, sito en Avenida Pte. Arturo Illia 1151, 8º Piso, de la Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, República Argentina, teléfono: 54-0342-4506807, Fax: 54-0342-4506874, y/o correo electrónico [email protected] , Atención Coordinador Ejecutivo, Lic. Cesar Iza Farje.
Todas las cotizaciones deberán entregarse de acuerdo a lo establecido en el mencionado Pliego, en la oficina citada en el párrafo anterior, hasta las 11.00 horas del día 02 de Marzo de 2010. Las Ofertas recibidas fuera de término podrán ser desestimadas.
El acto de apertura de las ofertas del presente Concurso tendrá lugar el día 02 de Marzo de 2010, a las 11.00 hs. en las Oficinas de la UEP, sito en Pte. Arturo Illia 1151, 8º Piso, de la Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, República Argentina.
La UEP, en el caso de no haber obtenido suficientes confirmaciones de participación, a su sólo juicio y en cualquier momento, antes de la apertura de las ofertas podrá cursar invitaciones a otras empresas adicionales.
La UEP se reserva el derecho de no adjudicar el presente Concurso de precios.
Le agradeceremos que mediante Telefax N° 0342-4506874, o correo electrónico [email protected] nos comunique dentro un plazo máximo de cinco (5) días de recibida esta invitación, si presentará o no oferta. En caso que un invitado no presente su cotización, luego de haber comprometido su participación, no será considerado para futuros concursos.
6
SECCIÓN B - CONDICIONES GENERALES
1. Generalidades
1.1. Fuente de Recursos
La República Argentina ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) un préstamo para sufragar parcialmente el costo del “Programa de Modernización de la Gestión Provincial y Municipal” y se prevé que parte de los fondos de este préstamo se han de aplicar a pagos elegibles para la ejecución de obras civiles conforme al Convenio de Préstamo BIRF N° 7352 - AR
1.2. Terminología
Las expresiones que aquí se definen se aplican al presente documento y a sus formularios y planillas adjuntas:
• Prestatario: es el Ministerio del Interior de la República Argentina.
• Subprestatario: Es la Provincia de Santa Fe, en función al convenio de subrogación celebrado con el Prestatario.
• BIRF o Banco: es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
• Convenio de Préstamo: Es el convenio celebrado entre el BIRF y el Prestatario, en fecha 20 de diciembre de 2006.
• Convenio Subsidiario de Préstamo: Es el convenio celebrado entre la Nación y la Provincia de Santa Fe, en fecha 18 de octubre de 2007.
• Oferente: es la persona de existencia ideal o visible que ha presentado una oferta para este Concurso de Precios y que manifiesta conocer los requisitos de éste.
• Proyecto: es el Programa de Modernización de la Gestión Provincial y Municipal
• Contratante: es la persona jurídica del derecho público, que encarga la ejecución de la obra y figura designada como tal en las Bases y Condiciones que integran la documentación de este Concurso de Precios.
• Contratista: es la persona de existencia ideal o visible que ha formalizado el Contrato y se encuentra obligada a la ejecución de los trabajos, en los términos previstos.
• Días: son días corridos y meses son meses calendario.
1.3. Marco legal
El Contratante está obligado para la contratación y ejecución de obras a financiarse con recursos del Convenio de Préstamo N° 7352 – AR, a regirse por las Normas de Adquisiciones del BIRF, y por las estipulaciones del presente documento. Cuando exista vacío normativo o deba resolverse sobre aspectos no reglamentados en la normativa indicada, se aplicarán supletoriamente las normas que, de acuerdo a derecho, correspondan a la jurisdicción del Contratante y a la personería de éste, siempre que no se opongan a lo establecido en: i) el Convenio de Préstamo y ii) las Normas de Adquisiciones del BIRF.
La relación jurídica entre el Adjudicatario y el Contratante se regirá por los términos que surjan del presente, sin que haya para el Adjudicatario lugar a derecho alguno a sustentarse
7
en el Convenio de Préstamo o en el Convenio Subsidiario de Préstamo, por lo que el importe de aquel es ajeno a reclamo alguno.
1.4. Corrupción o Prácticas Fraudulentas
1.4.1 El Banco exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos concedidos por el Banco), así como los Licitantes, proveedores, contratistas y consultores que participen en proyectos financiados por el Banco, observen las más estrictas normas de ética durante el proceso de licitación y de ejecución de dichos contratos. Para dar cumplimiento a esta política, el Banco:
(a) define, para efectos de esta disposición, las siguientes expresiones:
(i) “Práctica corrupta” significa ofrecer, aceptar o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor con el fin de influir la actuación de un funcionario público en cuanto a un proceso de licitación o a la ejecución de contratos;
(ii) “Práctica fraudulenta” significa la tergiversación o supresión de hechos con el fin de influir en el proceso de licitación o la ejecución de un contrato;
(iii) “Prácticas colusorias” significa una confabulación o arreglo entre dos o más licitantes con o sin el conocimiento del Prestatario, con el fin de establecer precios de ofertas a niveles artificiales no competitivos;
(iv) “Prácticas coercitivas” significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir su participación en un proceso de adquisición, o para afectar la ejecución de un contrato.
(b) rechazará la propuesta de adjudicación si determina que el Licitante seleccionado para dicha adjudicación ha participado directamente o a través de un agente, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas al competir por el contrato en cuestión;
(c) anulará la porción del préstamo asignada al contrato si determina en cualquier momento que los representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitación o de la ejecución de dicho contrato, y sin que el Prestatario hubiera adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para corregir la situación;
(d) sancionará empresas o individuos, inclusive declarándolos inelegibles, indefinidamente o por un período determinado para adjudicarles contratos financiados por el Banco, si en cualquier momento determina que han participado directamente o a través de sus agentes, en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas al competir o ejecutar un contrato financiado por el Banco;
(e) tendrá el derecho a exigir a los Licitantes, proveedores, contratistas y consultores que incluyan en los Documentos de Licitación y en los contratos financiados con un préstamo del Banco, una disposición que le permita al Banco, o a quien éste designe, inspeccionar los registros contables, estados
8
financieros y otros documentos relacionados con la ejecución del contrato y auditarlos por auditores designados por el Banco.
9
SECCIÓN C - INSTRUCCIONES A LOS PARTICIPANTES
2. Concurso de Precios
2.1. Características del procedimiento
El sistema utilizado para la contratación de las obras será el de Concurso de Precios por invitación.
Los invitados a cotizar deberán manifestar su voluntad de participación en el presente concurso en un plazo que no podrá exceder de 7 días corridos contados a partir de recibida esta documentación (ver modelo en Anexo). El Contratante, en caso de no haber obtenido suficientes confirmaciones de participación, podrá, a su solo juicio y en cualquier momento, cursar invitaciones a otras empresas adicionales. En caso de que un invitado no presente su cotización, luego de haber comprometido su participación, no será considerado para futuros concursos.
Los Oferentes podrán realizar consultas por escrito sobre la documentación ejecutiva hasta siete (7) días antes de la fecha de apertura de las ofertas. El Contratante responderá por escrito a todos los invitados y sin identificar a quien hizo la consulta.
El Contratante podrá publicar en la página WEB del Programa toda la documentación involucrada en este proceso de contratación.
Al momento de la adjudicación deberá contarse con un mínimo de tres (3) cotizaciones válidas. El Contratante podrá exceptuarse del cumplimiento de este requerimiento únicamente con acuerdo previo del Banco.
2.2. Requisitos para los participantes
El Contratante cursará invitaciones para presentar ofertas a empresas con capacidad jurídica y solvencia, técnica, económica y financiera. No serán consideradas ofertas presentadas por empresas no invitadas al Concurso de Precios.
2.3. Cotización y contratación
La contratación de obra se efectuará por sistema de Ajuste Alzado.
A tal efecto el Oferente cotizará un precio global y único por el que se compromete a ejecutar la obra total, consumada y perfecta, de acuerdo al fin para que fuera proyectada. La cotización y contratación se hará en pesos. Los precios unitarios que el Oferente indicará en la oferta y las cantidades indicadas en la Planilla de Cómputo y Presupuesto que pueda ser incluida en este documento sólo constituyen estimaciones que de ningún modo limitarán la obligación del Contratista de ejecutar la obra completa por el precio ofertado, ni le otorgarán derecho a reclamar pagos adicionales por rubros omitidos o por cantidades ejecutadas conforme a los diseños y especificaciones técnicas que excedan a las consignadas en esas planillas. Estas cantidades y los precios unitarios tienen el único objetivo de facilitar la preparación de la oferta y la posterior administración del contrato.
Los precios no serán ajustables.
3. Ofertas
3.1. Presentación de las ofertas
10
La presentación de las ofertas se efectuará en original y 2 copias, en único sobre cerrado, en el lugar y antes del día y hora especificado en la carta de invitación, con la siguiente leyenda en su exterior:
Concurso de Precios N° 01
Nombre del Contratante: Provincia de Santa Fe - República Argentina, a través de la Unidad Ejecutora Provincial del Programa de Modernización de la Gestión Provincial y Municipal del Ministerio de Economía, que contrata para la Secretaría de Tecnologías para la Gestión dependiente del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado
Denominación de la obra: Refuncionalización y ampliación de la infraestructura para el Sistema Informático. Edificio del Centro de Cómputos de Santa Fe.
Lugar de Apertura: completar
Fecha y hora de apertura: _____completar________
Nombre y dirección del Oferente: _____completar________
La oferta tendrá una validez de noventa (90) días a partir de la fecha de su apertura y los documentos que la integran deberán presentarse firmados por el Oferente en todos sus folios.
3.2 Garantía de Mantenimiento de Oferta Como parte de su oferta, cada Oferente deberá presentar una Garantía de Mantenimiento de Oferta por un plazo de treinta (30) días superior al plazo de validez de la oferta, por un monto de diez mil pesos ($ 10.000). Esta Garantía deberá consistir en una Póliza de Seguro de Caución, depósito en efectivo, cheque certificado o aval bancario.
3.3 Documentos que integran la oferta
La oferta deberá incluir los siguientes documentos:
El presente documento
a. Carta de invitación (copia) b. Respuesta de aceptación (copia) c. Formulario de la Oferta. d. Planilla de Cómputo y Presupuesto e. Plan de trabajo e inversiones f. Antecedentes técnicos y financieros de la firma, incluyendo comprobante de
inscripción en la AFIP. g. Documentación autenticada relativa a la constitución o condición jurídica del Oferente;
un poder (escritura pública) en que se otorguen facultades al firmante de la oferta para comprometer al Oferente.
h. Especificaciones técnicas i. Planos j. Garantía de mantenimiento de oferta Los documentos enumerados en los puntos h) e i) anteriores y el presente documento, se incluirán únicamente en el original de la oferta.
3.4Apertura de las ofertas
En el lugar, fecha y hora especificados en la Carta de Invitación se abrirán los sobres con las cotizaciones, con la presencia de los responsables que el Contratante designe y los representantes de las empresas invitadas que deseen participar, labrándose un acta a tal efecto, en la que deberá constar:
(a) Nómina de los responsables designados por el Contratante.
11
(b) Monto de las ofertas.
(c) Toda otra circunstancia relacionada con el acto, que el funcionario responsable estime oportuno consignar.
Dicha acta deberá estar firmada por los responsables que se consignan en el ítem “a” del presente artículo y los representantes de los Oferentes que deseen hacerlo.
Una vez abiertos los sobres, los asistentes al acto únicamente podrán acceder a las ofertas para constatar, en presencia de los responsables del acto de apertura, el monto indicado en los respectivos Formularios de la Oferta.
Las ofertas presentadas con posterioridad a la fecha y hora indicada en la Carta de Invitación, serán devueltas sin abrir.
3.5Análisis de las ofertas
Las ofertas serán analizadas por una Comisión de Evaluación de Ofertas (CEO), cuyos integrantes serán designados por el Contratante previo a la invitación, siendo su máxima responsabilidad la de emitir el Reporte de Evaluación.
El Contratante tiene el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como de anular el Concurso de Precios y rechazar todas las ofertas sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia el/los Oferente/s afectado/s por esta acción, no teniendo obligación de comunicar los motivos del rechazo o anulación.
La información relativa al examen, aclaración, evaluación y comparación de las ofertas y las recomendaciones para la adjudicación de un contrato no podrán ser reveladas a los Oferentes ni a ninguna otra persona que no participe oficialmente en dicho proceso hasta que se haya anunciado el nombre del Adjudicatario. Todo intento de un Oferente de influir en la tramitación de las ofertas o en la decisión sobre la adjudicación por parte del Contratante puede dar lugar al rechazo de la oferta de éste.
3.6Adjudicación del Contrato
El Contratante adjudicará el contrato al Oferente cuya oferta se ajuste sustancialmente a las condiciones de estos documentos y que en consecuencia resulte ser la de precio evaluado más bajo.
3.7Notificación al Adjudicatario
El Contratante notificará fehacientemente al Adjudicatario que su oferta ha sido aceptada, para que éste se presente a firmar el Contrato respectivo en el lugar y fecha que determine el Contratante. Si así no lo hiciere en un plazo máximo de 10 días, el Contratante procederá a ejecutar su garantía de oferta.
Simultáneamente con la firma del contrato con el Adjudicatario, el Contratante procederá a notificar fehacientemente al resto de los Oferentes que su propuesta no ha sido adjudicada.
3.8Garantía de fiel cumplimiento de Contrato
Antes de la firma del Contrato el Adjudicatario deberá presentar una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto contractual, mediante una póliza de seguro de caución, de una Compañía de Seguros acreditada y a entera satisfacción del Contratante.
Esta garantía deberá mantener su vigencia hasta la fecha de Recepción Provisoria de la obra, en que será reintegrada al Contratista.
Firmado el Contrato, el sellado de ley, si correspondiera, estará a cargo del Contratista según la reglamentación vigente en la Jurisdicción de la obra.
12
El Contratista tendrá a su cargo la tramitación y pago de los derechos y obligaciones Municipales, Provinciales, Nacionales o de empresas de servicios públicos, que deberán estar incluidos en su oferta.
13
SECCIÓN D - CONDICIONES CONTRACTUALES
4. Seguros
El Contratista deberá contratar, a su exclusivo cargo y hasta la Recepción Definitiva de la obra, seguros a favor del Contratante, por:
a. Daños a terceros, responsabilidad civil, por la suma de pesos doscientos mil ($200.000)
b. Incendios, por la suma de pesos cien mil ($100.000)
c. Robo/Hurto, por la suma de pesos cien mil ($100.000)
Además, el Contratista deberá contratar un Seguro de Riesgo en el Trabajo, según la legislación vigente
Todas las pólizas de seguros, serán entregadas al Contratante, para su aprobación, antes de iniciar las obras. El incumplimiento de este requisito es causal de rescisión, previa intimación del Contratante.
5. Inicio de la obra
Los trabajos adjudicados serán iniciados dentro de los 14 días de firmado el Contrato, formalizándose mediante un “Acta de Inicio de Obra”. El Contratista comunicará fehacientemente, con 48 horas de anticipación, la fecha y hora del inicio de los trabajos. Dicha acta deberá ser suscrita entre la Inspección de la Obra y el Representante Técnico del Contratista.
6. Plan de trabajos e inversiones
Dentro de los siete (7) días posteriores al inicio de la obra, el Contratista deberá presentar para aprobación el Plan de Trabajos e Inversiones de la obra, el cual será devuelto dentro los cinco (5) días subsiguientes con el resultado de su evaluación. De requerirse una nueva presentación, ésta deberá efectuarse dentro de los siguientes tres (3) días. Caso contrario, se considerará en mora y sujeto a la aplicación de las penalidades establecidas en este documento.
7. Plazo de obra
El plazo de obra será de ciento veinte (120) días corridos, contados a partir de la fecha de inicio de obra, con la modalidad de desafectar el uso de la instalación respectiva en forma secuencial asegurando el funcionamiento operativo permanente, computándose el plazo desde la fecha de inicio de obra. El Contratista elaborará el Cronograma de Trabajos conforme al objeto del llamado. El Cronograma detallará una desagregación de tareas que permita programar los trabajos adecuadamente.
Cualquier oferta cuyo plazo supere al convenido será desestimada.
Para el caso de incumplimiento del plazo establecido, se aplicará al Contratista una multa de setenta y un centavos ($ 0,71) por cada mil pesos del monto contractual, por cada día de atraso en la terminación de las obras, hasta un máximo del 15% del monto del contrato.
La multa será aplicada en forma directa por el Contratante y podrá deducirla a su criterio de:
14
i) Primer certificado a cobrar por el Contratista después de aplicada la multa.
ii) Garantía de Responsabilidad por Defectos.
iii) Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.
En el caso de ser superado el porcentaje de incumplimiento del 15% el Contratante podrá, a su criterio, emplear el mecanismo previsto de rescisión contractual.
7.1. Demoras y prórrogas de plazo
El Contratista tomará las providencias para que la obra se desarrolle con un ritmo acorde con el Plan de Trabajo e Inversiones aprobado. Sin embargo, el plazo de ejecución establecido en el Plan de Trabajo e Inversiones podrá ser prorrogado por el Contratante cuando se produjeran demoras no imputables al Contratista. En tales circunstancias los mismos serán ampliados por un lapso acorde con la causa motivo de la demora.
Serán causas motivo de prórroga:
• Las que tengan origen en actos de la Administración Pública no previstos en los Documentos del Contrato, las huelgas y los acontecimientos imprevisibles fehacientemente comprobados que afecten el aprovisionamiento normal de la mano de obra, de materiales o de su transporte.
• Los acontecimientos extraordinarios de origen natural que impidan al Contratista la adopción de las medidas necesarias para prevenir sus efectos, tales como lluvias (u otros fenómenos meteorológicos anormales) que superen la media prevista por el Servicio Meteorológico Nacional u otro organismo competente, para el lugar y para la época de ejecución del contrato, que – a juicio de la Inspección de Obra - impidan trabajar.
• Las órdenes impartidas por la Inspección de Obra que signifiquen modificaciones al proyecto o a las especificaciones, cuando impliquen una modificación al Plan de Trabajo e Inversiones del Contratista; la demora en la entrega de planos de detalle, aclaraciones o instrucciones complementarias que deba suministrar la Inspección de Obra.
• La mora en el pago de los certificados parciales de Obra.
Para tener derecho a la prórroga del plazo del contrato, el Contratista deberá hacer la reclamación correspondiente dentro de los quince (15) días de haberse constatado la o las causas.
8. Anticipo
No se prevén desembolsos de anticipos por ningún concepto.
9. Inspección de los trabajos
La verificación de la correcta provisión de materiales y equipos, la ejecución de los trabajos y la prestación de los servicios a cargo del Contratista, será llevada a cabo por el personal que el Contratante designe a tales efectos y que constituirá la Inspección de las Obras.
En la Inspección de la Obra se llevarán los siguientes registros:
15
• Libro de Órdenes de Servicios: en donde se volcará información que registre: i) las Actas pertinentes de las obras, ii) Registro de Mediciones y iii) Órdenes Impartidas por parte de la Inspección de la Obra.
• Libro de Notas de Pedido: en el que se registrarán: i) los Partes Diarios y ii) los Pedidos del Contratista.
Ninguna comunicación verbal entre el Contratista y la Inspección de Obra será válida si no queda plasmada en una Orden de Servicio o Nota de Pedido.
Los trabajos deberán ejecutarse en un todo de acuerdo a las reglas del arte, planos y especificaciones técnicas establecidas en este documento, y/o instrucciones que imparta la Inspección de Obra.
9.1. Representante Técnico
El Contratista designará un Representante Técnico, a consideración del Contratante, que deberá estar legalmente habilitado para ejercer la profesión de ingeniero civil en construcciones, ingeniero electrónico o profesión universitaria afín a las tareas solicitadas en la Jurisdicción.
El Representante Técnico deberá firmar todos los certificados que se emitan, como así también toda la documentación técnica, planos, planillas, legajos, estudios técnicos, adicionales, cómputos, presupuestos, Notas de Pedido, etc.
Si, a juicio de la Inspección de Obra, el Representante Técnico no cumple sus funciones a satisfacción, el Contratante solicitará su reemplazo por otro profesional, para cuya designación el Contratista deberá contar con su aprobación previa.
10. Medición, Certificación y Pagos
10.1. Medición de la obra
Los trabajos ejecutados de acuerdo al Contrato serán medidos por períodos mensuales, que cerrarán el último día hábil de cada mes.
La medición se realizará dentro de los siete (7) días siguientes al del vencimiento del período mensual y estará a cargo del Inspector de Obra y del Contratista (o de su Representante Técnico), labrándose un “Acta de Medición” de los trabajos.
En las mediciones mensuales sólo se incluirán los subítems terminados hasta la fecha de cierre de la medición.
La Inspección de Obra podrá solicitar al Contratista la presentación de toda documentación respaldatoria que avale los porcentajes de avance medidos y/o calculados.
10.2. Certificación y pagos
El Contratista presentará a la Inspección de Obra, dentro de los quince (15) primeros días del mes, los Certificados de Obra de los trabajos ejecutados, menos los porcentajes acumulados certificados anteriormente. Dicho documento, deberá estar acompañado por la respectiva Acta de Medición, más toda otra documentación que permita identificar aquellas circunstancias que condicionan el pago del Certificado. Asimismo, el Contratista podrá presentar conjuntamente con lo anterior, la correspondiente Factura por los trabajos realizados.
16
El Contratante pagará al Contratista, en caso de que el Certificado no haya sido observado por la Inspección de Obra, dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de aprobación del Certificado por el Contratante.
El Contratante retendrá el cinco por ciento (5%) de cada pago en concepto de Garantía de Responsabilidad por Defectos (o Fondo de Reparo). Dicho monto será reintegrado al Contratista, sin intereses, una vez vencido el período de responsabilidad por defectos (Recepción Definitiva de la obra).
11. Intereses por Mora/Penalizaciones
El incumplimiento de las condiciones contractuales, tanto del Contratista como del Contratante, dará lugar a resarcimientos a la parte afectada, conforme se señala en los párrafos siguientes.
En ambas situaciones, la parte demandante deberá acreditar fehacientemente el incumplimiento a que hace referencia.
11.1. Intereses por mora en el pago de los Certificados
En caso de que el Contratante, por causas no imputables al Contratista, efectuara el pago de un Certificado excediendo el plazo previsto, deberá abonar al Contratista los intereses correspondientes a los días de atraso, aplicando la SERIE ESTADÍSTICA DE INTERESES por mora para uso de la JUSTICIA, publicada por el Banco Central de la República Argentina (comunicado 14290) ó instrumento equivalente vigente, por aplicación de la siguiente fórmula:
I = K.{[(100+Tn)/(100+To)]-1} donde:
I= Intereses por retardo.
K= Monto del importe a pagar de contado.
Tn= Valor de la SERIE ESTADÍSTICA DE INTERESES por mora para uso de la JUSTICIA, publicada por el Banco Central de la República Argentina (comunicado 14290) correspondiente al día hábil siguiente al de la notificación fehaciente de la puesta a disposición del pago.
To= Valor de la SERIE ESTADÍSTICA DE INTERESES por mora para uso de la JUSTICIA, publicada por el Banco Central de la República Argentina (comunicado 14290) correspondiente al día de vencimiento del plazo contractual de pago de Certificados.
Los intereses se abonarán sobre la suma líquida o monto neto a pagar al Contratista.
Este derecho quedará extinguido si el Contratista no hiciera reserva respecto al cobro de los mismos, en el acto del pago de los Certificados.
11.2. Penalidades
Las penalidades se aplicarán sobre el monto del contrato actualizado (en caso de que éste haya experimentado redeterminación/ciones), tomándose como unidad de medida temporal la semana o fracción mayor de tres días.
17
11.2.1.- Por mora en la iniciación de las obras se aplicará una multa de cinco por mil (5‰) del monto del contrato por cada semana de atraso.
11.2.2.- Por incumplimiento en la curva de inversiones de obra acumulativa, cuando la diferencia entre la inversión acumulada prevista en el Plan de Trabajos y la certificación acumulada para el mismo período de la obra supere el 10% de la inversión acumulada prevista en el Plan de Trabajos, se aplicará una multa semanal de tres por mil (3‰) del monto del Contrato hasta que la Contratante constate (a través de la Certificación) que el atraso que dio lugar a la aplicación de la multa ha sido superado o que el Contratista ha adoptado las medidas necesarias para corregirlo de inmediato, a exclusivo criterio del Contratante.
11.2.3.- Por mora en el cumplimiento del plazo total de ejecución de la obra (Recepción Provisoria), se aplicará al Contratista una multa del uno por ciento (1%) del monto contractual por cada semana de atraso en la terminación de las obras.
11.2.4.- Por mora en el cumplimiento de una Orden de Servicio: Cuando no se cumpliere en el plazo establecido en la misma; o cuando no habiéndose fijado un plazo en la misma, y transcurrido un tiempo razonable, la Orden de Servicio tuviese que ser reiterada por incumplimiento del Contratista. La multa a aplicar será de tres por mil (3‰) del monto del contrato por cada semana de atraso.
Cuando corresponda la aplicación de una multa por alguna de las causales indicadas en los numerales: 11.2.1.; 11.2.2., y 11.2.3. y se encuentre en tramitación la adecuación del Plan de Trabajos y/o del plazo total de la obra, el Contratante podrá – a su exclusivo criterio – dejar en suspenso la aplicación de esas sanciones mientras no haya resuelto la misma. Esta resolución del Contratante no dará derecho al Contratista a reclamar gastos improductivos.
Las multas serán aplicadas en forma directa por el Contratante y podrán ser deducidas a su criterio de:
• Primer Certificado a cobrar por el Contratista después de aplicada la multa.
• Garantía de Responsabilidad por Defectos
• Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.
En los casos de ser superado el porcentaje de incumplimiento del quince por ciento (15%) del monto contractual, el Contratante podrá, a su criterio, emplear el mecanismo previsto de rescisión contractual.
En caso de que el Contratista recupere el atraso incurrido que motivara la aplicación de alguna de las penalidades arriba señaladas, el monto de dicha multa, sin intereses, le será devuelto por el Contratante, junto con el importe del primer Certificado a ser abonado.
12. Recepción de los Trabajos
12.1. Recepción Provisoria
Una vez concluidos los trabajos, y recibidos de conformidad por la Inspección de Obra (con el 100% de los trabajos certificados), se firmará entre el Contratante y el Contratista un Acta de Recepción Provisoria de las obras (RP), fecha a partir de la cual comenzará a regir el Período de Responsabilidad de Defectos.
A partir de esa fecha el Contratista deberá corregir y subsanar a su cargo toda anomalía o defecto de obra, quedando exceptuado de tal responsabilidad cuando los mismos sean causados por un mal uso de las instalaciones por parte del usuario final.
18
Sólo en circunstancias excepcionales, cuando por razones de uso del edificio se justifique habilitar un sector de éste, la Inspección de Obra podrá autorizar una Recepción Provisoria Parcial (RPP) de la obra. En este caso se celebrará el Acta de RPP dejando constancia de las áreas involucradas, corriendo a partir de ese momento el período de Responsabilidad por Defectos de aquellas.
12.2. Período de Responsabilidad de Defectos
El Período de Responsabilidad de Defectos será de doce (12) meses, a partir de la fecha de Recepción Provisoria (RP) de la obra.
Durante este período el Contratista será responsable de subsanar todos aquellos defectos y vicios ocultos que se detectaran. Si así no lo hiciere, el Contratante podrá encargar los trabajos a otro Contratista, con cargo a la Garantía de Responsabilidad por Defectos.
En el caso que alguno de los trabajos realizados nuevamente implique un período de garantía que exceda al Período de Responsabilidad por Defectos (por ejemplo: garantía de un equipo reemplazado), éste deberá extenderse en igual proporción hasta cubrir el nuevo período. Del mismo modo, este plazo se extenderá en el caso de las partes alcanzadas por una RPP.
12.3. Recepción Definitiva
Cumplido el Período de Responsabilidad de Defectos (plazo de garantía de la obra), de no existir otras observaciones, liberado el contrato de temas pendientes de índole administrativa o jurídica y con la aceptación sin reservas por parte del Inspector de Obra, se procederá a la Recepción Definitiva (RD) de la obra, labrándose un Acta al efecto.
Con posterioridad a la emisión de la RD, el Contratante procederá a devolver las garantías y/o toda otra documentación que corresponda.
13. Rescisión del Contrato
13.1. Rescisión por causa del Contratista
El Contratante tendrá derecho a rescindir el Contrato cuando el Contratista:
a) Obre con dolo, culpa grave o reiterada negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones.
b) A juicio del Contratante ha empleado prácticas corruptas o fraudulentas al competir por o en la ejecución del Contrato.
c) No iniciara los trabajos dentro del plazo establecido. El Contratante podrá conceder una prórroga en el Plazo de Inicio de Obra, a solicitud del Contratista y siempre que la causa estuviera debidamente justificada. Si el Contratista no iniciara los trabajos dentro del nuevo plazo previsto, la rescisión se declarará sin más trámite, sin perjuicio de lo señalado en 11.2.-
d) Incumpla las obligaciones correspondientes a la legislación laboral, y/o previsional en relación con el personal afectado a la obra.
e) Sin causa justificada abandone o interrumpa los trabajos por plazos mayores de cinco (5) días en más de dos (2) ocasiones, o por un período único mayor de diez (10) días.
f) Cuando el monto de multas aplicadas por mora por todo concepto supere el quince por ciento (15%) del monto del Contrato
19
g) Si el Contratista no presenta en tiempo y forma las pólizas de seguro.
En los casos c), d), e), f) y g), el Contratante intimará previamente al Contratista por Orden de Servicio o en otra forma fehaciente, para que en un plazo no mayor de diez (10) días proceda a regularizar la situación, bajo apercibimiento de rescindir el Contrato por su culpa.
Si el Contrato se rescinde por causa del Contratista, el Inspector de Obra deberá emitir un Certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados y de los materiales comprados por el Contratista, menos los pagos recibidos por el Contratista hasta la fecha de emisión de dicho Certificado, y menos un 10% del valor de los trabajos que no se hubieran terminado, en concepto de indemnización. No corresponderá pagar indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios.
13.2. Rescisión por causa del Contratante
El Contratista tendrá derecho a rescindir el Contrato en los siguientes casos:
a) Cuando el Contratante exceda en 60 días el plazo convenido para la entrega de los terrenos o del lugar donde se ejecutarán los trabajos.
b) El Contratante no efectúa al Contratista el pago de un certificado aprobado por el Inspector de Obra dentro de los 90 días siguientes a la fecha de aprobación de dicho certificado.
c) Cuando el Contratante suspenda la ejecución de la obra sin causa justificada por plazos mayores de quince (15) días en más de dos (2) ocasiones, o por un período único mayor de treinta (30) días.
En cualquiera de los casos, el Contratista comunicará previamente al Contratante por Nota de Pedido o en otra forma fehaciente, para que en un plazo no mayor de treinta (30) días proceda a regularizar la situación, bajo apercibimiento de rescindir el contrato por su culpa.
14. Prórroga de Jurisdicción
Se deja establecido que cualquier contienda que surja de la contratación propiciada, así como también sobre la interpretación de cláusulas contractuales y/o del presente documento, serán dirimidas en los Tribunales de Justicia con asiento en la Ciudad de Santa Fe. En consecuencia, quien resulte Adjudicatario deberá constituir domicilio en la Ciudad de Santa Fe, donde serán válidas todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales que deban practicarse.
20
SECCIÓN E – DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
La Documentación Técnica involucrada en la presente contratación es la que se señala más abajo. En caso de discrepancia, el orden de prelación de los Documentos Técnicos citados a continuación será el siguiente:
a) Planos
b) Especificaciones Técnicas
c) Normas
15. Especificaciones Técnicas
15.1. Objeto del concurso
A continuación se presenta el Listado de Obras a contratar en el presente concurso y sus plazos de entrega.
Ítems/ Subítems
Descripción de los Bienes Cantidad Ficha Técnica
Plazo de entrega
1 Sistema de Generación de Energía Ininterrumpida
1 SGEI
1.1 Tablero de Maniobra Redundante SGEI01 30 días
1.2 Línea Exclusiva Informática SGEI02 60 días
1.3 Otros tableros SGEI03 90 días
1.4 Suministro e Instalación de UPS SGEI04 120 días
2 Sistema de Detección y Extinción de Incendio
1 SDEI
2.1 Cableado SDEI01 30 días
2.2 Colocación de Detectores de Incendio SDEI02 60 días
2.3 Instalación de Agentes Extintores SDEI03 90 días
2.4 Sistema de Monitoreo y Control SDEI04 120 días
3 Sistema de Alimentación de Combustible 1 SAC 30 días
4 Elementos de Protección y Evacuación de Incendios
1 EPEI
4.1 Adecuación de vanos EPEI01 30 días
4.2 Colocación de 50% de las Puertas Antipánico EPEI02 60 días
4.3 Colocación de las restantes Puertas Antipánico EPEI02 90 días
5 Sistema de Climatización 1 SC
5.1 Instalación de 3 Evaporadoras y de 3 Condensadoras
SC01 60 días
5.2 Conductería y Cableado SC02 90 días
5.3 Instalación de Tableros de Maniobra y Control SC03 120 días
21
15.2. Especificaciones Técnicas Generales
15.2.1. De los elementos requeridos
Los equipos, componentes y envases deberán ser nuevos, sin uso, deberán ser de primera calidad, de marca comercial reconocida y encontrarse al momento de la entrega en perfecto estado de uso y conservación, y deberán ser entregados en sus envases originales no debiendo presentar deterioro alguno en su exterior, siendo causa de rechazo el incumplimiento de dichos requisitos. Deberán ser depositados en el lugar de ubicación final y dentro del horario que se indica al respecto, debiendo prever el Contratista los medios necesarios a tal efecto (flete, el personal, medios de descarga y acarreo, etc.).
15.2.2. Del Instrumental
El Contratista deberá contar con todo el instrumental especial necesario para las tareas requeridas así como también para la realización de pruebas y ensayos.
15.2.3. Ingreso y/o retiro de elementos
El acarreo de los elementos a retirar (o a ingresar) hasta su ubicación final se realizará por cuenta y cargo del Contratista, siendo plenamente responsable de la destrucción total, parcial, pérdida del mismo o deterioros que se produjeran como consecuencia de su propia negligencia, hechos de terceros, causas de fuerza mayor o fortuita, obligándose a reemplazar en cualquiera de los casos el elemento por otro nuevo, sin uso, de equivalentes características técnicas, adecuando las instalaciones según corresponda.
15.2.4. Del Personal
El Personal interviniente, del Contratista, deberá estar suficientemente advertido y capacitado para manejarse en un entorno de equipamiento crítico, complejo y frágil, para evitar cualquier desperfecto, deterioro o interrupción del servicio estando a cargo del Contratista la reposición y/o reparación y demás consecuencias que acarree una inadecuada operatoria producida por el personal del Contratista.
15.2.5. Del equipamiento existente
Deberán tomarse los recaudos que indique el Contratante a los fines de evitar, durante el proceso de instalación, cualquier trastorno, perturbación o contaminación que se considere perjudicial a las instalaciones y equipamiento existentes en el entorno.
22
15.2.6. Retiro de elementos y materiales no reutilizables
El Contratista deberá llevar a cabo el desmantelamiento y retiro de los elementos no reutilizables que correspondan, debiendo el Contratista depositarlos, por sus propios medios y a su exclusivo cargo, en el lugar que indique la Contratante, debiendo el Contratista correr con todos los gastos que demande tal operación.
15.2.7. Reglamentaciones, Permisos e Inspecciones
Las instalaciones deberán cumplir con lo establecido por estas especificaciones, las reglamentaciones municipales y provinciales, la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y la Reglamentación de la AEA (Ultima Edición) en este orden.
Inspecciones:
Las que disponga realizar la STG sobre la totalidad de Obra, pudiendo solicitarlas en las etapas siguientes:
• Al fijar los gabinetes asignados a los tableros.
• Luego de pasados y/o tendidos los conductores.
• Al efectuar la conexión a los consumos.
• Al terminarse la instalación referida.
15.2.8. Normas para Materiales y Mano de Obra
Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM, para todos aquellos materiales para los que tales normas existen, y en su defecto serán válidas las normas IEC, VDE y ANSI, en ese orden.
Todos los dispositivos de protección y maniobra deberán ser de la misma marca comercial.
Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente. El Contratista indicará en la propuesta las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar, debiendo ser los mismos en todos los casos materiales de marcas de primer nivel reconocidas nacional e internacionalmente, y no segundas marcas de marcas reconocidas.
15.2.9. Materiales constitutivos de los Tableros
Los gabinetes serán autoportantes construidos con perfiles de chapa de hierro doble decapada. Las estructuras serán con chapa calibre DWG14. Los paneles, subpaneles y compartimentos, si corresponde, serán en chapa DWG Nº14 y tendrán una concepción del tipo modular o artesanal, permitiendo, con esta concepción, modificaciones y/o eventuales extensiones futuras. Todas las uniones de paneles o estructuras estarán atornilladas formando un conjunto rígido para de esta manera asegurar la perfecta puesta a tierra de las masas metálicas y la equipotencialidad de todos sus componentes.
23
Los tornillos tendrán un tratamiento anticorrosivo en base de zinc. Debido a esto las masas metálicas del tablero estarán eléctricamente unidas entre sí y al conductor principal de protección de tierra. Los cerramientos abisagrados metálicos se conectarán a la estructura por medio de mallas trenzadas de sección no inferior a 6mm2.
Todos los tableros contarán con una Barra de Puesta a Tierra general. Dicha Barra de Puesta a Tierra será de cobre electrolítico de sección no inferior a 250mm2 en los TGBT.
Para el caso de los tableros cuya altura sea superior a 1800mm los mismos estarán provistos de un perfil PNU8 que oficie de base para permitir el anclaje al piso mediante bulones amurados a él.
Todos los componentes eléctricos tendrán identificación de acrílico con fijación mediante tornillos, que corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico.
Para facilitar el conexionado de los cables del exterior de sección igual o menor a 16mm2, los tableros contarán con borneras de poliamida aptas para montaje sobre riel DIN en la parte superior de los mismos.
Las características de los materiales constructivos de los gabinetes destinados a Tableros de Distribución deberán ser de plástico inyectado (PVC) debiendo conservar las características mecánicas y eléctricas de los distintos elementos en calidad y garantizados, deberán tener tapa abisagrada, contrafrente de chapa calado para interruptores y riel Din fijado en su fondo.
15.2.10. Cables para Montaje Eléctrico
Serán de cobre flexible, con aislación de material plástico antillama, apto para 1000 Vca. Se proveerán en obra en envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otras obras o de rollos incompletos. Siempre se mantendrá el mismo color de aislación para fases y neutros de los distintos circuitos. En obra los cables serán debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalación de aquellos cuya aislación dé muestras de haber sido mal acondicionados o sometidos a excesiva tracción y/o expuestos a prolongado calor o humedad. El manipuleo y colocación será efectuado en forma apropiada, usando únicamente lubricantes aprobados, pudiendo exigir la STG que se reponga todo cable que presente signos de violencia o maltrato, ya sea por roce contra caños o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesiva tracción al ejecutar el tendido. Todos los conductores serán conectados, en los casos en que la STG lo indique, a los tableros y/o aparatos de consumo mediante terminales o conectores de tipo aprobados, colocados a presión mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio normal.
15.2.11. Soporte de barras
Serán de resina epoxi y se deberán tener presentes los datos garantizados del fabricante referentes a su resistencia.
15.2.12. Conexiones
24
Deberá conservarse en todo el circuito eléctrico el equilibrio de carga en las fases. Se identificarán los conductores y se entregará conforme a un Plano de Cableado. La caída de tensión no deberá superar el 1%. Para el cálculo de las secciones adecuadas, atendiendo a la caída de tensión estipulada, se estimará un factor de simultaneidad de 0.7 por circuito.
15.2.13. Carteles Indicadores
Cada tablero y los interruptores que lo componen serán identificados en la tapa y contrafrente mediante tarjeta o leyenda plástica adherida grabada en luxite, quedando expresamente a criterio de la STG o de quien ésta designe la aprobación de otro tipo de rótulo y/o adhesivo.
Sobre la parte interior de la puerta de cada tablero a instalar, Principal y Seccionales, se colocará un Plano Eléctrico Unifilar del Sector, a escala visible y adecuada, en el que se indicará el circuito que controla y la ubicación física del dispositivo. Dichos planos irán plastificados con el fin de que se prolongue su durabilidad.
Se suministrarán 2 juegos de Planos de Documentación y dos juegos de Copias en Soporte Digital CAD, detallando la ubicación de Tableros Principales, seccionales, detalle de los dispositivos instalados en cada uno de ellos (interruptores termomagnéticos, disyuntores, borneras, etc.) y distribuido de montantes, y se volcarán al gráfico los recorridos, indicando el tipo de conducto utilizado y determinando, en cada caso, sección y cantidad de conductores que lo recorre.
15.2.14. Ensayo de las Instalaciones
Cuando la STG lo solicite, el Contratista realizará todos los ensayos que sean necesarios para demostrar que los Requerimientos y las Especificaciones del contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos deberán hacerse bajo la supervisión del Personal Autorizado por la STG, debiendo el Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos que fuesen necesarios o bien, si se los requiriese, contratar los servicios de un laboratorio de ensayos aprobado por la STG para llevar a cabo las pruebas.
Cualquier elemento que resulte defectuoso será removido, reemplazado y vuelto a ensayar por el Contratista sin cargo alguno, hasta que la STG lo apruebe.
Se incluirán pruebas completas de funcionamiento.
15.2.15. Enseñanza y Práctica de Accionamiento
El Contratista deberá capacitar sin cargo para la STG al Personal que se encargará de la supervisión del equipamiento e instalaciones y entregará Manuales de Funcionamiento que contendrán, además, indicaciones para la detección de fallas.
15.2.16. Servicio de Mantenimiento
Sin perjuicio de la Garantía pertinente, el Contratista queda comprometido mediante el Contrato a realizar durante un año (el mismo tiempo de la Garantía), sin cargos extras,
25
todos los servicios de mantenimiento que resultaren necesarios para asegurar el buen funcionamiento. Para el servicio posterior a dicho período, el Contratante podrá contratar a otra firma.
Será obligación del Contratista durante el período de garantía mantener un Servicio de Guardia Técnica y de Emergencias durante las veinticuatro (24) horas todos los días.
Mantenimiento preventivo:
Se deberá indicar el Programa de Mantenimiento Preventivo que el Oferente se compromete a realizar, donde se incluirán tareas, frecuencias y tiempos estimados.
El Oferente se hará cargo de los costos de todos los materiales y elementos necesarios para tales mantenimientos.
La STG podrá solicitar, por razones de servicio, hasta cuatro (4) mantenimientos preventivos adicionales en el período de la duración del presente contrato, sin costo adicional.
Mantenimiento correctivo:
Es el que el Contratista del Servicio de Mantenimiento deberá realizar en el domicilio del usuario, ante requerimientos concretos comunicados por la STG, a través de su Sistema de Administración de Problemas, por problemas y/o desperfectos específicos en los equipos comprendidos en el mismo.
La comunicación de los Pedidos de Servicio Técnico se canalizará por vía telefónica y/o sistema de fax y/o sistema de correo electrónico, con acuse de recibo, mediante el Sistema de Administración de Problemas de la STG, sirviendo cualquiera de las formas expresadas como medio de notificación fehaciente.
El Contratista deberá proveer, sin costo adicional alguno, todos los repuestos necesarios, sin excepción, para asegurar el correcto funcionamiento del equipo en tiempo y forma.
En ningún caso la STG aceptará que el Contratista alegue falta de disponibilidad de repuestos, conocimientos necesarios o información técnica para justificar el incumplimiento de sus obligaciones contractuales.
En caso de incumplimiento de lo pautado, el Contratista será pasible de la aplicación de las multas indicadas en el ítem correspondiente.
El Oferente deberá notificar por escrito y mantener actualizada, en caso de resultar adjudicado, la lista del Personal Técnico autorizado para acceder a los equipos instalados, especificando:
• Apellido/s y nombre/s
• Número y tipo del documento de la persona
• Especificación y área a cubrir, en función del equipamiento y dispositivos especiales a atender
• Lugar de residencia y teléfono
El Personal Técnico encargado del Servicio de Mantenimiento del Equipamiento y Sistemas asignados deberá residir en forma permanente en la ciudad de Santa Fe o dentro de un radio no mayor a los 30 Km, debiendo contar con los elementos de comunicación necesarios para recibir los pedidos de servicio correctivo.
El Oferente, por medio del Contrato de Mantenimiento, deberá asegurar el correcto funcionamiento del Equipamiento y Sistemas asignados en su integralidad, estableciéndose
26
que el Estado no aceptará interrupciones totales o parciales, por falta de repuestos o de solución técnica, que excedan períodos mayores de doce (12) horas corridas o veinticuatro (24) horas alternadas (período de gracia).
- Las horas acumuladas comprenden la sumatoria de cada una de las detenciones parciales en el mes.
- Todos los tiempos serán tomados a partir del momento en el cual el Contratista sea notificado del inconveniente detectado.
En caso de no cumplirse con los plazos estipulados en el párrafo anterior, se aplicará la Multa por Incumplimiento detallada en el ítem correspondiente, automáticamente por encima de esos tiempos, sin que por ello el Estado pierda el derecho de iniciar los trámites de aplicación de penalidades por incumplimiento contractual, contemplados en la legislación vigente.
La demora en la llegada del Personal Técnico para la atención de la falla no deberá exceder el plazo de dos (2) horas tomadas a partir del momento en el cual el Contratista sea notificado del inconveniente detectado.
Si la demora es superior, el tiempo en exceso se computará adicionándolo al tiempo de demora en solucionar el problema reportado.
En los casos en que la falta de alguno de los insumos provocara la detención del equipamiento asignado, el Contratista será pasible de la aplicación de las multas expresadas en el ítem correspondiente.
15.2.17. Penalidades
15.2.17.1. Mantenimiento preventivo
En caso de no cumplirse con las obligaciones contraídas en el presente Pliego, en cuanto a la periodicidad y servicio establecidos para el mantenimiento preventivo de los dispositivos abonados, se aplicará automáticamente, por cada día de atraso, una multa del uno por ciento (1%) del monto total de la Garantía de Responsabilidad por Defectos.
15.2.17.2. Mantenimiento correctivo
En caso de incumplimiento se aplicarán multas, sin que por ello el Estado Provincial pierda el derecho de iniciar los trámites de aplicación de otras penalidades por su incumplimiento, previstas en la legislación vigente.
Las multas se calcularán mensualmente por cada equipo o dispositivo, de la siguiente forma:
M = ( A - B ) x C x Co
donde:
M = multa por incumplimiento
A = cantidad de horas de detención del Equipo o Sistema
B = período de gracia (24 hs)
27
C = monto total de la Garantía de Responsabilidad por Defectos
Co = Coeficiente, el tiempo de demora en la atención en que se recupera el valor C, en este caso, es 30 días = 0,001389
Se entienden como horas de detención aquellas durante las cuales la prestación se encuentra detenida, en forma parcial o total, por cualquiera de las causales expuestas, ocurridas durante las veinticuatro (24) horas del día de todos los días del período de garantía, y cuya responsabilidad le competa al Contratista.
A tal efecto, la STG, mediante las áreas correspondientes, llevará un control con el propósito de computar los plazos y vigilar el estricto cumplimiento.
La aplicación y el pago de la multa prevista no eximirán al Contratista del cumplimiento del mantenimiento y respaldo exigido en el presente Pliego, con respecto a la obligación de atender el equipo sujeto a Servicio de Mantenimiento Técnico y solucionar el inconveniente reportado.
Para Control de Mantenimiento se llevarán los siguientes registros:
• Planilla de Trabajos Correctivos, Asistencias Técnicas Preventivas y Mensual
Por cada vez que se intervenga sobre el equipamiento e instalaciones asignadas, ya sea por Trabajo Correctivo, Asistencia Técnica Preventiva, Mantenimiento Programado o por una Urgencia se deberá confeccionar una Planilla membretada, en la cual estarán asentados en detalle los trabajos ejecutados, los elementos que se hubieran reemplazado y las mediciones efectuadas.
• Libro de Notas de Pedido: en el que se registrarán: a) los partes de rutina preventiva y b) los pedidos del Contratista.
Los mantenimientos serán preventivos y correctivos, y su efectivo cumplimiento será certificado mensualmente por la STG, mediante las áreas correspondientes.
15.2.18. Visita Previa
Se invita a todos los oferentes a realizar una visita previa el día … a la hora … a efectos de validar y confirmar esta información y su alcance y considerar en sus ofertas aquellos trabajos que aunque no fueran mencionados sean necesarios como parte de la solución requerida, como así también determinar con el Contratante la ubicación y disposición definitiva del equipamiento e instalaciones.
De dicha visita se labrará acta que será circularizada entre todos los oferentes, hayan participado o no de la misma.
La no concurrencia a la visita previa, no exime a los oferentes de la obligatoriedad de ejecución de todos los trabajos que resulten necesarios como parte de la solución requerida, aunque ellos no se encuentren detallados en el presente documento, o en el acta celebrada con motivo de la visita previa.
15.2.19. Garantías
El Contratista entregará las instalaciones en perfecto estado y responderá sin cargo por todo trabajo o material que presente defectos, excepto por desgaste o abuso, dentro del término de 12 (doce) meses de la puesta en servicio de las instalaciones o de terminadas de
28
conformidad, lo que resulte posterior. Si fuera necesario poner en servicio una parte de las instalaciones antes de la recepción final, el período de garantía para esa parte será desde la fecha de la puesta en servicio.
Todos los elementos a proveer deberán ser nuevos, de primera calidad y sin uso.
Las empresas OFERENTES deberán, conjuntamente con la Oferta, presentar Detalle del Control de Operación a proveer, así como garantizar por el término de cinco (5) años la normal provisión de repuestos e información técnica, certificando fehacientemente este requerimiento. Tal Certificación deberá ser entregada conjuntamente con la Oferta.
15.2.20. Normas y reglamentaciones a cumplimentar
Los trabajos deberán ser ejecutados en un todo de acuerdo a los Reglamentos y Ordenanzas de la Municipalidad de Santa Fe, Normas IRAM, disposiciones y Normas del ENRE, Reglamento de Instalaciones Eléctricas de la AEA, la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.597, además de los requisitos exigidos por la Dirección de Bomberos de la Provincia de Santa Fe y el presente Pliego de Especificaciones Técnicas.
El Contratista tendrá a su cargo todas las provisiones, ingeniería, mano de obra, equipos, insumos y trabajos que, sin estar específicamente detallados en esta documentación, sean necesarios para la solución requerida.
15.3. Especificaciones Técnicas Particulares
A continuación se detallan las Fichas Técnicas de los diferentes ítems que integran el presente concurso.
Para cada ítem el Contratista deberá presentar un Cronograma de Actividades y Tareas especificando los tiempos y responsables de su realización, antes de iniciar la ejecución del ítem propiamente dicho.
Asimismo, el Contratista presentará los Planos correspondientes a las instalaciones u obras a ejecutar para cada ítem, con una Memoria Descriptiva Técnica que explique el alcance de cada ítem.
Cada Cronograma de Tareas, Planos y Memoria Descriptiva deberá ser consensuado y aprobado por el Personal Técnico designado por el Contratante, que será el responsable de la supervisión y aprobación final de los trabajos.
Los días y horarios de trabajo se consensuarán entre las partes en función de las tareas que se necesiten ejecutar y el impacto de las mismas.
15.3.1. Ítem 1: Sistema de Generación de Energía Ininterrumpida (Ficha Técnica SGEI)
Actualmente el sistema de energía alternativo existente instalado está conformado por el Grupo Motogenerador denominado N° 1, que soporta el suministro alternativo a la red comercial para el equipamiento informático de la STG y otros (Aire Acondicionado de emergencia para 7mo. Piso, ascensores, iluminación, etc.), el denominado Grupo
29
Motogenerador N° 2, que soporta el suministro de Aire Acondicionado Central, y un equipo UPS on line, que soporta la transición sin corte de la puesta a régimen del Grupo Motogenerador N° 1 para el equipamiento informático.
Características de c/u de los grupos motogeneradores existentes instalados:
Combustible: diesel
Potencia nominal: 235 KVA
Tensión nominal: 380 V
Frecuencia: 50 Hz
TDH: 5%
Características de la UPS existente instalada:
Potencia nominal: 125 KVA
Tensión nominal: 380 V
Frecuencia: 50 Hz
TDH: 5%
15.3.1.1. Tablero de Maniobra Redundante (Ficha Técnica SGEI01)
Deberá incorporarse un Tablero de Maniobra Automático que permita la condición de Redundancia (denominado en adelante TMAR) en el suministro eléctrico para los dos Grupos Motogeneradores existentes, instalados en el edificio de la STG.
El TMAR deberá operar en forma continua para alimentar la carga o cargas conectadas a la unidad básica de transferencia, ya sea por el lado del Grupo Motogenerador N° 1 o por el lado del Grupo Motogenerador N° 2. El tablero de transferencia deberá monitorear a la fuente de red comercial, y los Grupos Motogeneradores N° 1 y N° 2, transferir y retransferir la carga de forma automática.
El TMAR estará conformado por una unidad básica de transferencia tipo llave conmutadora motorizada, con contactos auxiliares para tener bloqueo de tipo eléctrico y con todos los enclavamientos necesarios que impidan que ambas fuentes cierren al mismo tiempo.
El control facilitará el uso del Grupo Electrógeno tanto al Instalador como al Operador, a fin de evitar la consulta constante del Manual Operativo en las diferentes situaciones de empleo, como por ejemplo el planteo de parámetros de setup, visualización de datos, condiciones de alarma, etc.
MÓDULO DE CONMUTACIÓN MOTORIZADO
Este módulo será el encargado de conmutar la potencia entre red y grupo al Servicio Compuesto por un conmutador seccionador tripolar de tres posiciones:
1.• Red a consumo / 0.• Todo desconectado / 2.• Grupo a consumo
Accionado por un único motor con enclavamiento intrínseco y posibilidad de accionamiento manual mediante una manija extraíble. Borneras accesibles para la
30
conexión de potencia y comando de interfaz con la unidad lógica. El conjunto estará montado en un gabinete metálico modular (Protección IP44).
1 Monitor de Fase
1 Monitor de Frecuencia
2 Monitores de Tensión
2 Monitores de Corriente
Cableado Secundario
Todo el cableado secundario se realizará con conductores de cobre electrolítico aislado en PVC color negro. Se utilizará sección de 2,5mm2 para los circuitos de medición de tensión, control y comando y se utilizará sección de 4mm2 para los circuitos de medición de corriente. Todo el cableado se alojará en canaletas plásticas de paredes ranuradas, cerradas con tapa.
Todas las uniones se harán solamente en borneras y cada terminal de cable estará identificado conforme al plano de cableado, mediante numeradores.
Las conexiones flexibles, de instrumentos montados sobre puerta, etc., partirán desde borneras en la parte fija y estarán debidamente protegidos contra posibles daños en el accionamiento y construcción de modo que se asegure una larga duración al sistema.
En todas las borneras se deberá dejar un 20% de bornes libres.
Puesta a tierra
Todas las partes metálicas sin tensión del tablero deberán ser puestas a tierra, mediante cable de cobre electrolítico con aislación color verde amarillo.
La puesta a tierra de puertas deberá ser tomada desde bulones soldados a la estructura, mediante trenzas conductoras extraflexibles de cobre y terminales a compresión.
La puesta a tierra de los diferentes elementos o partes, deberá ser realizada en forma independiente desde la barra de tierra, no admitiéndose más de dos conexiones en serie.
UNIDAD DE REPRESENTACIÓN VISUAL (Display) LCD
El display visualizará datos e información tanto de manera gráfica como alfanumérica. Se podrán ver las diferentes páginas de visualización de los datos pulsando teclas direccionales. Se podrán ver otros datos relativos a la misma página de visualización pulsando teclas. El dispositivo estará programado para retornar a la página principal a partir de la última pulsación de tecla.
BORNERA DE TERMINALES
Constará de bornera de interconexión de terminales de 20A para fácil interconexión del tablero con control de la planta para hacer el sistema automático.
LUCES DE SEÑALIZACIÓN
El tablero constará de 2 Lámparas de Señalización, una de color verde, indicando presencia de Red Comercial (fuente normal) y la otra de color rojo, indicando presencia de voltaje de la Planta Eléctrica de Emergencia.
ALARMAS
31
Cuando intervenga una alarma, la misma se visualizará en la parte inferior del display. Si las alarmas son más de una, las mismas se visualizarán de a una por vez, en secuencia. Para cada alarma habrá un mensaje de ayuda a disposición para localizar la posible causa del problema.
GABINETES DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA
El Tablero de Transferencia se ejecutará en gabinetes IEC tipo IP30. De manera opcional se lo podrá construir con gabinetes IEC tipo IP34.
TABLA DE DIMENSIONES ESTIMATIVA
AMPERES ALTO (mm) ANCHO (mm) FONDO (mm)
400 A 1500 750 450
15.3.1.2. Línea Exclusiva Informática (Ficha Técnica SGEI02)
Desde barras del Grupo Motogenerador N° 1 se alimentará un gabinete, denominado de aquí en más Tablero Nueva Línea Exclusiva Informática (TANLEI), el que se conformará con un Interruptor General y bornes de conexión/distribución.
El TANLEI será el comando de la nueva línea alternativa de alimentación, y desde allí (en Sub-Suelo) se iniciará el recorrido de los conductores hacia el 8vo. Piso por la montante ubicada en el lado Sur/Este del edificio y mediante Caja de Distribución (CD) hasta el Tablero del 8vo. Piso (T8P), y desde éste se alimentarán las UPS a incorporar, las cuales se conectarán mediante su salida a un Tablero a incorporar en el 7mo. Piso (T7P).
A efectos de completar la redundacia y cerrar el anillo se tenderá desde las barras existentes en el 7mo. Piso (alimentadas por la UPS existente) una Línea hasta el Tablero indicado como T8P (en el 8vo. Piso).
Cableado del local correspondiente al Subsuelo
El cableado de alimentación del TANLEI se ejecutará de la siguiente forma: Las tres fases de sección 50mm2 c/u más neutro de 95mm2 se tomarán desde las barras de salida del Grupo Motogenerador N° 1, y el Conductor de Protección, de sección 16mm2, se conectará en la cámara al borne de tierra exclusiva informática existente, debiéndose coordinar con el Área de Electrotecnia el conexionado definitivo.
CABLEADO VERTICAL
Desde Subsuelo hasta el 8vo. Piso
Provisión e instalación de Caja de Paso y Distribución (cant. 1) a ubicar en el 8vo. Piso conformada con: borneras trifásicas de conexión/distribución de cableado de fases de sección 35mm2 c/u, borne de conexión/distribución de cableado de neutro de 70mm2, borne de protección de conexión/distribución de cableado conductor de protección de 16mm2. Se ejecutarán los ingresos/egresos de los conductores mediante prensa-cables.
Se ejecutará el cableado entre el TANLEI (ubicado en el Subsuelo) y la Caja de Paso y Distribución ubicada en el 8vo. Piso, con cable tipo subterráneo normalizado de 3 x 35mm2 de sección, correspondiente a las fases, con cable tipo subterráneo normalizado de 70mm2 de sección, correspondiente a neutro y con cable unipolar normalizado verde/amarillo de 16mm2, como conductor de protección.
32
El recorrido del cableado desde el TANLEI hacia la Planta Baja en el sector Subsuelo se realizará sobre bandeja porta cable. En el tramo vertical hasta el cielorraso de la Planta Baja, la misma deberá ser con tapa. El recorrido continuará por el cielorraso hacia detrás de los paneles de la pared Sur hacia la montante de la Planta Baja.
El recorrido del cableado por la montante indicada se ejecutará fijándolo a los muros mediante grampas tipo omega en cantidad necesaria para evitar la tracción mecánica de los conductores.
Prolongación de la línea de UPS (existente) desde el 7mo. al 8vo. Piso
Prolongación de la línea de UPS desde las barras existentes en el 7mo. Piso hasta el nuevo Tablero a incorporar en el 8vo. Piso (T8P).
Se proveerá y ejecutará el cableado entre las barras de la línea UPS existente en el 7mo. Piso y el tablero a incorporar en el 8vo. Piso (T8P) con cable tipo subterráneo normalizado de 3 x 25mm2 de sección, correspondiente a las fases, con cable tipo subterráneo normalizado de 50mm2 de sección, correspondiente a neutro y con cable unipolar normalizado verde/amarillo de 10mm2, como conductor de protección.
El recorrido del cableado desde el 7mo. al 8vo. Piso se ejecutará fijándolo a los muros mediante grampas tipo omega en cantidad necesaria para evitar la tracción mecánica de los conductores.
Tendido de Neutro (Refuerzo de Neutro)
Desde el Borne de Neutro de la Caja de Derivación del 8vo. Piso se proveerá y realizará el tendido y conexionado de un conductor de 50mm2 hasta el Borne de Neutro a incorporar en el nuevo Tablero del 7mo. Piso (T7P) a ubicar en el sector central, pared sur, del edificio.
A su vez, desde el Borne de Neutro del Tablero T7P del 7mo. Piso se proveerá y realizará el tendido y conexionado de un conductor de 50mm2 hasta la Barra de Neutro existente en el Tablero Principal del 7mo. Piso ubicado en el sector central, pared sur, del edificio.
15.3.1.3. Otros Tableros (Ficha Técnica SGEI03)
Subsuelo
Provisión e instalación de un Gabinete que cumplirá la función de Tablero Nueva Línea Exclusiva Informática (TANLEI). El mismo se conformará del siguiente modo: Un Interruptor tetrapolar de 250 Amp, curva C Icu 40 KA (IEC 60947-2), un borne de conexión/distribución de neutro y un borne de conexión/distribución de protección a tierra.
Octavo Piso
Tablero de Piso
Provisión e instalación de un Gabinete, denominado en adelante tablero 8vo. Piso (T8P), que será conformado del siguiente modo:
Provisión e instalación de dos interruptores termomagnéticos curva C, tetrapolares de 160 Amp cada uno, Icu 20 KA, un borne neutro para cable de 50mm2 y un borne conductor de protección para cable de 10mm2. Uno de ellos será alimentado desde la Caja de Paso y
33
Distribución a incorporar en el 8vo. Piso y el otro será alimentado por la prolongación a realizar de la línea UPS desde barras existentes en el 7mo. Piso.
Provisión e instalación de una llave conmutadora de tres posiciones (pos. central abierta), tetrapolar de 160 Amp, para alternativa de suministro.
Provisión e instalación de seis interruptores termomagnéticos curva C, tetrapolares de 63 Amp cada uno, Icu 10 KA.
Provisión e instalación de tres llaves conmutadoras de bypass de tres posiciones (pos. central abierta) tetrapolar de 40 Amp, para mantenimiento.
Provisión e instalación de dos borneras tetrapolares de 100 Amperes.
Provisión e instalación de indicadores luminosos tipo LED de entrada de ambas líneas fase.
Este tablero tendrá doble alimentación: una proveniente del 7mo. Piso, ya descripta, y otra, que se realizará desde la Caja de Derivación de Piso a incorporar en el 8vo. Piso, mediante el tendido de una línea tripolar 3 x 25mm2 más neutro de 50mm2 de sección y conductor de protección normalizado de 10mm2. Esta línea estará alojada dentro de un conducto o manga flexible fijada con grampas tipo omega.
Séptimo piso
Tablero de Piso
Provisión e instalación de un gabinete denominado en adelante tablero 7mo. Piso (T7P), que será conformado de la siguiente forma:
Provisión e instalación de tres interruptores termomagnéticos curva C tetrapolares de 63 Amp, Icu 10 KA, un borne neutro de 50mm2 y un borne de protección de 10mm2.
Provisión e instalación de una bornera tetrapolar de 100 Amperes.
Provisión e instalación de tres disyuntores diferenciales superinmunizados tetrapolares de 40 Amp 30 mA c/u.
Provisión e instalación de 6 interruptores bipolares termomagnéticos de 2 x 25 Amp curva C, Icu 3KA.
La alimentación de este tablero se realizará desde el tablero a incorporar del 8vo. Piso (T8P), mediante el tendido de tres líneas tripolares 3 x 10mm2 más un neutro de 50mm2 de sección y conductor de protección normalizado de 10mm2. Cada una de estas tres líneas estarán alojadas dentro de un conducto o manga flexible fijada con grampas tipo omega.
15.3.1.4. Suministro e Instalación de UPS (Ficha Técnica SGEI04)
Deberán incorporarse tres equipos UPS de 30 KVA cada uno (ver Ficha Técnica de Características del Sistema de Alimentación Ininterrumpida - UPS) a instalar en el 8vo. Piso, con su correspondiente Tablero de Maniobra, Control y Conmutador de Bypass (T8P), así como el correspondiente cableado y conexionado entre la alimentación y la carga.
Características Técnicas del Sistema de Alimentación Ininterrumpida - UPS
� MARCA � Tipo de Operación: ON LINE – doble conversión -
34
� Tensión y Frecuencia de entrada: apto para trabajar con la tensión y frecuencia entregada por la red comercial de suministro
� Potencia Nominal: 30 KVA � Tensión de salida: 380 Vca +/- 4% � Frecuencia de salida: 50 Hz +/- 2% � Factor de potencia : 0,7 (mínimo) � Forma de onda de salida: sinusoidal pura � THD del voltaje de salida: 1% (máximo) � Monitor LCD p/observación de parámetros de estado y función de modificación. � Puerto de comunicación p/función de monitoreo / modificación de parámetros � Normativas: IEC6240 – 1 -1 / IEC6240 - 2 / IEC62040 – 3 / IEC60146 – 1 -1 • Protecciones Mínimas:
• Detección de baja tensión (180 v) • Detección de alta tensión (240 v) • Sobrecargas • Transitorios y sobretensiones en la línea de entrada
� Indicadores y/o alarmas para una rápida y correcta evaluación de los siguientes ítems: • Operación con línea externa • Operación con batería|
� Banco de baterías libre de mantenimiento, de electrolito absorbido, con capacidad acorde a la autonomía solicitada
� Autonomía a plena carga: Quince (15) minutos (mínima) � Condiciones ambientales:
• Temperatura: 0- 40 grados C • Humedad: máx. 95%
� Garantía mínima: 12 meses
TAREAS GENERALES
Coordinar con el Área de Electrotecnia la desinstalación, retiro y entrega a la misma de todo elemento (interruptores, gabinetes, cables etc.) pre-existentes que quedaren fuera de servicio durante y con posterioridad a la ejecución de la obra.
Las tareas que demanden intervención sobre dispositivos que están bajo Servicio de Mantenimiento deberán ser coordinadas con la actual Prestataria de dicho Servicio a través del Área de Electrotecnia.
15.3.2. Ítem 2: Sistema de Detección y Extinción de Incendio (Ficha Técnica SDEI)
Deberá realizarse la ejecución de los trabajos de instalación, cableado, conexionado y puesta en funcionamiento de un Sistema de Detección y Extinción de Incendios (en adelante SDEI), con la provisión de materiales y equipamiento.
Se instalará en el edificio un sistema inteligente y direccionable de detección de incendios que estará constituido por los siguientes elementos: Panel de Detección (con todos sus módulos internos), Detectores de Humo, Avisadores Manuales, Módulos de Control, Sirenas, Luces y Baterías.
35
15.3.2.1. Cableado (Ficha Técnica SDEI01)
El Contratista ejecutará todo el cableado necesario para el SDEI . Todo el cableado deberá ser resistente a la propagación de llama.
Canalizaciones.
El Contratista proveedor del SDEI tendrá a su cargo todas las canalizaciones necesarias para el correcto funcionamiento de la instalación. Se ejecutarán en un todo de acuerdo con las normas eléctricas vigentes y normas NFPA. El plano de canalizaciones deberá ser aprobado por la Inspección de Obra previo a su montaje. Deberán coordinarse las tareas para minimizar el impacto sobre el personal que trabaja en el edificio.
Las cañerías a utilizar por el SDEI serán exclusivas del sistema.
Cada elemento a montar en campo (módulos, detectores, avisadores, sirenas, etc.) tendrá su caja de montaje.
Todos los empalmes necesarios se realizarán en las mismas cajas de conexión de los detectores.
15.3.2.2. Colocación de Detectores de Incendio (Ficha Técnica SDEI02)
Sistema de detección de partículas en el Subsuelo, la Planta Baja, el Entrepiso, y los pisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Deberá proveerse un sistema láser de detección temprana de humo de muy alta sensibilidad y basado en tecnología de aspiración activa de última generación, y software de análisis.
El sistema deberá proteger en todas las zonas previstas en los 11 pisos indicados las instalaciones y el equipamiento, incluyendo tanto el ambiente como el área bajo el Piso Técnico. La sensibilidad del sistema deberá poder ser regulada a distintos niveles.
El sistema debe incorporar una probada tecnología para el procesamiento de las señales de modo de reducir el nivel de falsas alarmas. Cada detector deberá utilizar un sistema inteligente para asegurar un nivel de protección consistente, variando constantemente sus parámetros de operación en relación a las variaciones ambientales de las áreas protegidas.
Los detectores deberán monitorear constantemente sus componentes y emitir una señal de aviso en caso de existir un mal funcionamiento en temas tales como operación de la cámara de detección, variación de flujo de aire debajo de los límites normales, problemas en el microprocesador, etc.
Los detectores deberán incorporar un sistema para la discriminación automática de señales que provengan de eventos no relacionados con el riesgo de incendio como, por ejemplo, polvo.
15.3.2.3. Instalación de Agentes Extintores (Ficha Técnica SDEI03)
La extinción de combustión se realizará con gas FM-200 u otro de similares propiedades químicas.
36
El sistema será diseñado e instalado de acuerdo con las normas pertinentes de la National Fire Protection Association (NFPA).
El sistema deberá proteger todas las zonas previstas en los pisos 8vo., 7mo. y Subsuelo, para las instalaciones y el equipamiento, y deberá tener un Panel de Control, el que comandará la señalización y alarma del sistema. Asimismo, deberá proteger las zonas bajo Piso Técnico.
El Panel de Control del sistema poseerá dos circuitos para la detección de humo.
El primero estará comandado por el Detector de Partículas solicitado en el ítem correspondiente, el cual detectará en forma temprana cualquier tipo de manifestación incipiente de formación de humo.
El segundo circuito de detección contará con Detectores de Humo convencionales.
El sistema deberá poseer modos de operación automático y manual, y controles que permitan el bloqueo del proceso de conteo o temporizado en curso para la propagación del gas.
Adicionalmente, el sistema tendrá un mecanismo de accionamiento manual, el que provocará en forma inmediata y prioritaria la descarga de los depósitos de FM-200 dentro de los pisos 8vo., 7mo. o Subsuelo según correspondiere.
15.3.2.4. Sistema de Monitoreo y Control (Ficha Técnica SDEI04)
Deberá permitir la posibilidad de un monitoreo en forma remota desde distintos puestos de control a definir incluyendo, como mínimo, la Sala de Operaciones y la Central de Alarmas en la Guardia del edificio de la STG.
El sistema deberá contar como mínimo con las siguientes alarmas en pantalla:
Flujo de aire - Situación de flujo de aire
Alimentación - Situación: OK/Falla
Información de estado - Situación de operación
Separador de Polvo - OK/ Revisión
Densidad de Humo - Escala
Prueba - Autotest
El sistema deberá contar como mínimo con las siguientes alarmas externas para activar otros sistemas o para el monitoreo remoto:
Defecto
Pre-alarma
Auxiliar o falla de alimentación principal
Fuego
El Panel de Control que comandará la zona a proteger deberá contar con las siguientes características:
a) Tensión de alimentación 220/240 V, 50 Hz.
37
b) Baterías libres de mantenimiento para 24 horas de autonomía.
c) Supervisión de falla del sistema con alarmas programables mediante software.
d) Puerto de comunicaciones para interfaz con PC.
Los Detectores de Humo convencionales serán iónicos u ópticos, con las siguientes características:
a) No polarizados.
b) Bases intercambiables.
c) LED para supervisión visual.
El Sistema de Supresión Automático con la aplicación de gas deberá actuar por inundación completa del ambiente protegido, sobre y bajo el Piso Técnico.
Las dimensiones y capacidades de los depósitos cilíndricos serán calculadas en base a las dimensiones del recinto a proteger. Lo mismo para la cantidad de toberas y su ubicación.
En virtud del nivel de criticidad de los procesos y equipos a proteger se deberá contar con un sistema principal y uno de reserva de FM-200 de tal modo que cuando se descargue la batería de depósitos principales un conmutador permita disponer de FM-200 inmediatamente sin tener que recargar.
El agente extintor deberá ser almacenado en cilindros metálicos instalados en el 8vo. Piso.
El Contratista deberá incluir en su Oferta un plano donde se indicarán los lugares donde serán instalados los equipos y todos los elementos del sistema.
Se proveerá el software correspondiente para visualizar en forma remota el estado del Sistema Automático de Detección y Extinción de Incendios desde distintos puestos de control a definir, incluyendo como mínimo. La Sala de Operaciones y la Central de Alarmas en la Guardia de la STG.
El Contratista deberá desconectar los equipos detectores y señalizadores de incendio actualmente instalados y retirar los existentes.
En cuanto al Sistema de Extinción de Incendios deberá desconectar la batería de tubos residente en el 8vo. Piso de la STG y removerlos junto con las cañerías correspondientes depositándolos donde la STG designe.
Se considerarán de suma importancia las visitas de inspección previas a la cotización.
15.3.3. Ítem 3: Sistema de Alimentación de Combustible (Ficha Técnica SAC)
Tanque de combustible gas-oil en el Subsuelo
Deberá aislarse el tanque de combustible diesel de 2000 litros mediante tabiquería anti-incendio según normativa vigente.
Dimensiones en cm: 256 x 128, altura 211.
Pared doble de placa roca yeso antifuego F-60 DURLOCK o similar calidad.
38
El Contratista construirá todas las paredes doble de placa roca yeso antifuego F-60 DURLOCK o similar, utilizando materiales de primera calidad. Las mismas son los tabiques de cerramiento para el tanque de combustible ubicado en el Subsuelo.
Deberá emplear perfilería y placas de roca de yeso tipo DURLOCK o similar calidad y su modo de colocación será el correcto para este tipo de sistema, con personal especializado en el tema.
Los tabiques estarán compuestos por un bastidor metálico de perfiles de chapa galvanizada sobre el cual se atornillará la placa de roca de yeso antifuego de espesor mínimo de 12,5mm, se tomarán las juntas y se fijarán sobre los bastidores. Posteriormente se colocará masilla a base de resinas vinílicas para la toma de juntas, la colocación de cintas de papel, cantoneras, ángulos de ajuste, aristas cubrecantos y todo otro elemento apropiado.
15.3.4. Ítem 4: Elementos de Protección y Evacuación por Incendios (Ficha Técnica EPEI)
Se proveerán y colocarán 8 puertas cortafuego del tipo RF60. Las mismas se colocaran en la caja de escalera (Entrepiso y pisos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) de acuerdo a un relevamiento a efectuar en visita previa.
15.3.4.1. Adecuación de vanos (Ficha Técnica EPEI01)
Deberán retirarse las puertas existentes y realizar todas las refacciones necesarias en mampostería y carpintería para la recepción de las puertas antipánico
Dimensiones huecos en cm: puerta en Entrepiso 105 x 248; demás pisos, 118 x 242.
15.3.4.2. Colocación de Puertas Antipático (Ficha Técnica EPEI02)
Deberán responder a las siguientes características Técnicas:
Resistencia al Fuego: 60 Minutos.
Hoja: Espesor mínimo 52mm realizadas por la unión de dos chapas de acero de 1.5mm (o BWG16) de espesor, plegadas a presión. Llevarán un refuerzo perimetral interior consistente en un perfil omega de 1,5mm de espesor.
Protección de la cerradura
Relleno interior: Lana de roca densidad 180Kg/m3
Guarnición autoexpandente para evitar el paso del humo.
Marco de materiales: Construidos con perfil en lámina de acero de 1,5mm de espesor, con hueco de ensamble de la guarnición autoexpandente y la hoja, provocando el ensamble del marco con la hoja y guarnición ante el paso del fuego evitando el paso del humo y gases tóxicos.
Bisagras: de tipo especial a prueba de fuego, construidas en microfundición de acero. Cantidad: Dos (2) por hoja
39
Cerraduras: Encastradas, reversibles, homologadas para el uso en puertas cortafuego con chapa deflectaria antihumo. Con adaptación para dos tipos de llaves:
a) Llave de seguridad.
b) Llave común diseño especial cortafuego.
Manijas: Provistas con manijas de alma de acero y nylon aprobadas para el uso de cortafuego.
Herrajes: Llevarán herrajes tipo barra antipánico de cierre lateral con accionamiento interior y exterior, marca Grases o similar salvo indicación en contrario.
Deberán asegurar:
Estanqueidad
Estabilidad
Aislamiento térmico
Ausencia de gases.
Deberán poseer Certificación INTI.
15.3.5. Ítem 5: Sistema de Climatización (Ficha Técnica SC)
Provisión e Instalación de tres (3) equipos de aire acondicionado de precisión, tipo separado, de 15 toneladas (45.000 frigorías), cada uno, solo frío, junto con los tableros, tendidos de líneas y todos los trabajos necesarios para la puesta en marcha de la instalación.
El sistema de enfriamiento será a través de gas refrigerante.
No se aceptarán compresores de funcionamiento tipo alternativo.
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de todo el sistema en su conjunto, con provisión de repuestos sin cargo alguno, por un período de doce (12) meses.
Estos equipos estarán destinados a brindar frío al 7mo. Piso donde está ubicada la Sala de Cómputos del edificio, que contiene en su interior, entre otros, equipos mainframes y otros servidores.
15.3.5.1. Instalación de 3 Evaporadoras y 3 Condensadoras (Ficha Técnica SC01)
Para la alimentación de fuerza motriz de la unidad condensadora (exterior) y la unidad evaporadora (interior) el Oferente deberá realizar la prolongación desde donde le sea indicada la conexión hasta las mismas.
Las unidades interiores se colocarán montadas bajo el nivel de la loza y sobre el nivel de la cubierta de difusores existente en el 7mo. Piso, y deberán considerarse especialmente los esfuerzos de carga sobre la loza existente, a los efectos de brindar adecuada seguridad. Para ello se realizaran los soportes y anclajes necesarios para que el peso de los equipos y
40
los esfuerzos correspondientes descanse o se trasladen directamente sobre vigas y columnas.
Se deberá tener en cuenta en cada caso que las instalaciones y las terminaciones cumplan y se encuentren acordes con el entorno del lugar de instalación, realizando las carpinterías de obra y/o metálicas u otras que fueran necesarias, realizando el correcto sellado perimetral del equipo, y realizando el desagüe del agua de condensado.
15.3.5.2. Conductería y Cableado (Ficha Técnica SC02)
Deberá realizarse toda al conductería para la circulación de gas refrigerante respetando las longitudes máximas y secciones mínimas dadas por el fabricante, con su correspondiente aislación.
Deberá realizarse todo el cableado necesario con las secciones acordes al consumo del equipamiento. El mismo deberá tener aislación de tipo antillama y deberá ser conducido a través de ductos de sección y rigidez adecuada, correcta y prolijamente amurados, con su correspondiente conductor de protección correctamente aterrizado.
15.3.5.3. Instalación de Tableros de Maniobra y Control (Ficha Técnica SC03)
Deberá ejecutarse un Tablero de Maniobra, Protección y Control para cada uno de los 3 equipos de frío a instalar, con los dispositivos dimensionados acordes al consumo de los mismos.
El Personal interviniente del Contratista deberá estar suficientemente advertido y capacitado para manejarse en un entorno de equipamiento crítico, complejo y frágil para evitar cualquier desperfecto, deterioro o interrupción del servicio estando a cargo del Contratista la reposición y/o reparación y demás consecuencias que acarree una inadecuada operatoria producida por su Personal.
Deberán tomarse los recaudos que indique el Contratante a los fines de evitar durante el proceso de instalación cualquier trastorno, perturbación o contaminación que se considere perjudicial a las instalaciones existentes en el entorno.
Deberá prestarse especial atención al sistema de drenaje a los efectos de que el mismo presente las máximas garantías de seguridad y fiabilidad.
No se aceptará bajo ningún concepto terminaciones deficientes de obra o fallas técnicas.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS EQUIPOS:
Los equipos de aire acondicionado deberán poseer entre otros:
bandeja interna de recolección condensado de agua, bajo nivel sonoro (con aislamiento acústico), auto-restart, control remoto (transmisor de señal, pantalla de indicación, tecla de encendido, tecla de temporizador, de control de temperatura, entre otras funciones).
41
16. Planos
16.1. Índice Planos
• Plano E-01 Subsuelo Centro de Cómputos Provincia de Santa Fe
• Plano E-02 Planta Baja Centro de Cómputos Provincia de Santa Fe
• Plano E-08 Entrepiso Centro de Cómputos Provincia de Santa Fe
• Plano E-07 Planta Genérica del 1ro. al 6to. Piso Centro de Cómputos Provincia de Santa Fe
• Plano E-03 7mo. Piso Centro de Cómputos Provincia de Santa Fe
• Plano E-04 8vo. Piso Centro de Cómputos Provincia de Santa Fe
• Plano E-05 Corte AA Pared Norte Centro de Cómputos Provincia de Santa Fe
• Plano E-06 Corte BB Pared Sur Centro de Cómputos Provincia de Santa Fe
42
43
44
45
46
47
48
49
50
SECCIÓN F - ANEXOS
• Formulario de confirmación para ofertar
• Formulario de la Oferta
• Planilla de cómputo y presupuesto
• Plan de trabajo e inversiones
• Modelo de Contrato
51
CONFIRMACIÓN PARA OFERTAR
[Usar papelería con membrete del Oferente]
[Modelo de nota a presentar por el Oferente dentro de los siete (7) días de recibida la
invitación, para hacer válida su presentación (copia de la cual debe integrar la oferta a
presentar) o para informar su decisión de no cotizar. Eliminar la que no corresponda]
Señores
………………………………….
Dirección: ………………………….
Concurso de Precios N°: _____ Ref:
Obra: ……………………………...
De nuestra consideración:
Atentos a vuestro requerimiento Carta Invitación, recibida el ..…/.…/20…., …..
POR LA POSITIVA
…….. cumplimos en informarles nuestro compromiso en participar del Concurso de Precios señalado en la referencia, presentando nuestra mejor oferta por el/los lote/s que resulta/n de nuestro interés en el lugar y fecha indicados en el Pliego de Bases y Condiciones que acompañó a dicha invitación.
Hemos tomado en cuenta las exigencias técnicas y de plazo de entrega para finalización de los trabajos y de la fecha y hora límite para la entrega de las ofertas estipuladas en la propia “Carta Invitación”
POR LA NEGATIVA
……. Cumplimos en informarles que lamentamos no cotizar en esta ocasión, agradeciéndoles nos tengan en cuenta en las siguientes oportunidades.
Sin otro particular saludamos a Usted atentamente
.....................................................
Representante de la Firma Oferente
(Firma y aclaración)
52
FORMULARIO DE LA OFERTA
(Lugar y fecha) __________
Señores
………………………………….
Dirección: ………………………….
Concurso de Precios N°: _____
Obra: ……………………………...
Nombre y dirección del Oferente: ________________________________ __________________________________________________________
______ (Nombre del Oferente) _______________ abajo firmante, con domicilio real en la calle_____________________________ de la ciudad de _____________________ de la Provincia de ___________, República Argentina, quién se presenta en su carácter de titular y/o representante legal de la Empresa ___________________________, después de estudiar cuidadosamente los documentos adjuntos, habiendo visitado la zona de obras y no quedando duda alguna, propongo: ejecutar todas las obras y trabajos especificados según los plazos previstos, proveer los materiales y mano de obra necesaria como así también los elementos de labor y equipos que se requieran de estricto acuerdo con el verdadero objeto, significado y finalidad que deberán cumplir las obras una vez construidas, por la suma total de PESOS ___ (indicar en letras y números) ___________ y según la siguiente estructura de precios:
• Costo-Costo ( %) $ _________ • Gastos Generales ( %) $ _________ • Beneficio ( %) $ _________ • Impuestos (excl IVA) ( %) $ _________ • IVA ( %) $ _________
TOTAL $ _________
SON PESOS: …………………………………………………………………………..
_____________________ __________________________
firma del Oferente firma del Representante Técnico
53
PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO
Ítems/ Subítems
Descripción de los Bienes Cantidades Precio Unitario
Precio Total
1 Sistema de Generación de Energía Ininterrumpida
1.1 Tablero de Maniobra Redundante
1.2 Línea Exclusiva Informática
1.3 Otros tableros
1.4 Suministro e Instalación de UPSs
2 Sistema de Detección y Extinción de Incendio
2.1 Cableado
2.2 Colocación de Detectores de Incendio
2.3 Instalación de Agentes Extintores
2.4 Sistema de Monitoreo y Control
3 Sistema de Alimentación de Combustible
4 Elementos de Protección y Evacuación de Incendios
4.1 Adecuación de vanos
4.2 Colocación del 50% de las Puertas Antipánico
4.3 Colocación de las restantes Puertas Antipánico
5 Sistema de Climatización
5.1 Instalación de 3 Evaporadoras y de 3 Condensadoras
5.2 Conductería y Cableado
5.3 Instalación de Tableros de Maniobra y Control
54
PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES
Para cada ítem el OFERENTE deberá presentar un Cronograma de Actividades y Tareas especificando los tiempos.
Asimismo el OFERENTE deberá presentar una Memoria Descriptiva que explique el alcance de cada ítem, especificando materiales, con sus cantidades y características técnicas, folletería y toda otra consideración que facilite la comprensión de su oferta.
55
CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA
(MODELO)
Este CONTRATO se ha celebrado el ___________ de ___________ del 20__, entre las partes, …………………………………., representada en este acto por ________(Nombre y cargo del Contratante)___________ con domicilio constituido en la calle ……………………………………………., de la ciudad de …………., provincia de ……………., en adelante denominado “El Contratante”, y ______(Nombre y documento del Contratista)_______, con domicilio constituido en la calle ______ _____ de la ciudad de …………., provincia de ……………., en adelante denominado “El Contratista”.
Considerando que el Contratante desea que el Contratista ejecute los trabajos de construcción de la obra: “…………………………………………………, en adelante denominadas “Las Obras”, y ha aceptado una oferta del Contratista para la ejecución y terminación de dichas Obras y la corrección de cualquier defecto que se pudiera presentar.
POR LO TANTO LAS PARTES ACUERDAN lo siguiente:
1. El presente Contrato se rige por la ley de la República Argentina.
2. El Contratista se compromete a ejecutar los trabajos conforme se detallan en los documentos que integran el presente y que corresponden a la obra “………………………………………………………., con provisión de materiales, mano de obra y elementos de labor que se requieran, dentro de los ………………. (………) (indicar el plazo de obra) días, contados a partir de la fecha de iniciación de las Obras, y subsanar cualquier defecto de las mismas en conformidad y cumplimiento de las demás exigencias que se establecen en las Bases y Condiciones Generales que forman parte del presente Contrato.
3. El monto a pagar al Contratista por la ejecución total de los trabajos descriptos en el Artículo anterior es de pesos _____(Indicar el monto en letras y números)_______, que el Contratante hará efectivo, en un todo de acuerdo con las cláusulas que se establecen en las Bases y Condiciones Generales.
4. El Contratista será el único responsable del cumplimiento de las leyes laborales vigentes y accidentes de trabajo en relación con su personal y al de sus subcontratistas que directa o indirectamente desarrollen tareas conducentes al cumplimiento del contrato, como así también de los daños a terceros, liberando al Contratante de toda responsabilidad al respecto.
56
5. Los documentos que forman el Contrato se interpretarán de acuerdo al siguiente orden de prelación:
1. Contrato. 2. Condiciones Generales. 3. Especificaciones Técnicas y Planos. 4. Planilla de Cómputo y Presupuesto. 5. Plan de Trabajo e Inversiones. 6. Oferta del Contratista. 7. Comunicación de Adjudicación
6. Los gastos de sellado del presente Contrato estarán a cargo del Contratista, según la legislación vigente en la Jurisdicción de la Obra.
7. Para cualquier cuestión emergente de este Contrato, como así también para la interpretación de sus cláusulas y de la documentación integrante del mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de Justicia con asiento en la Ciudad de Santa Fe, haciéndose expresa renuncia a cualquier otro fuero o Jurisdicción que pudiere corresponder.
8. Las partes constituyen domicilios legales en los anteriormente indicados, donde serán válidas todas las notificaciones judiciales y extrajudiciales que se practiquen.
En fe de lo cual las partes han dispuesto firmar tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la fecha arriba consignada.
__________________________ ______________________
Firma del Contratista Firma del Contratante
______________________ _______________________
Aclaración y Nº de Documento Aclaración y Nº de Documento