bases estÁndar de concurso pÚblico para...

83
55 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA) (PRIMERA CONVOCATORIA) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 1 : 1 Estas Bases se utilizarán para la contratación de servicios de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición: Consultor de Obra: La persona natural o jurídica con no menos de un (1) año de experiencia especializada, que presta servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboración del expediente técnico de obras. También se considera consultor de obra a la persona natural o jurídica con no menos de dos (2) años de experiencia especializada, que presta servicios altamente calificados consistentes en la supervisión de obras. ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS DEL CANTERO, EL CONVENTO Y PALO NEGRO DE LA ZONA DE MALINGAS DEL DISTRITO DE TAMBO GRANDE – PIURA – PIURA

Upload: vuongnhan

Post on 25-Sep-2018

212 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

55

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

(PRIMERA CONVOCATORIA)CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA

DE OBRA1:

MARZO - 2014

1 Estas Bases se utilizarán para la contratación de servicios de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Consultor de Obra: La persona natural o jurídica con no menos de un (1) año de experiencia especializada, que presta servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboración del expediente técnico de obras. También se considera consultor de obra a la persona natural o jurídica con no menos de dos (2) años de experiencia especializada, que presta servicios altamente calificados consistentes en la supervisión de obras.

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS DEL CANTERO, EL CONVENTO Y PALO NEGRO DE LA ZONA DE MALINGAS DEL DISTRITO DE TAMBO GRANDE – PIURA – PIURA”

Page 2: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

54

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

Page 3: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

55

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

CAPÍTULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, en adelante el Reglamento.- Directivas del OSCE.- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.- Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción

de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2. CONVOCATORIASe efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASESEl registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integrada las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento. La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASESLas consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo de tres (3) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los artículos 55 y 57 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASESLa decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en los Artículos 54 y 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

Page 4: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

54

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

El plazo para la absolución no podrá exceder de dos (2) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

De haberse presentado observaciones, el comité especial debe incluir en el pliego absolutorio el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

No se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCEEl plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;

2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE

1.7. INTEGRACIÓN DE LAS BASESLas Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

Page 5: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

55

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.8. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓNTodos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.

1.9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS2

2 De acuerdo con lo establecido en el artículo 64 del Reglamento, el acto de presentación de propuestas en una Adjudicación Directa Selectiva puede ser público o privado, lo que debe determinarse en la sección específica de las Bases.

Page 6: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

54

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

La presentación de propuestas se realizará en ACTO PRIVADO, y debe tenerse en consideración lo siguiente:

Los participantes presentarán sus propuestas, con cargo y en sobre cerrado, en el lugar, el día y horario señalados en la sección específica de las Bases, bajo responsabilidad del Comité Especial.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

IMPORTANTE:

En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que pueda presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

1.10. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.3

1.11. EVALUACIÓN DE PROPUESTASLa evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntosPropuesta Económica : 100 puntos

1.11.1. EVALUACIÓN TÉCNICA

La presentación de propuestas en ACTO PRIVADO, y en la evaluación debe tenerse en consideración lo siguiente:

Se procederá a la apertura de las propuestas técnicas presentadas y se

3 Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.

Page 7: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

55

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

verificará que contengan los documentos de presentación obligatoria y cumplan con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas– se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

IMPORTANTE:

En tanto OSCE no comunique a través de su portal institucional la implementación del mecanismo de notificación electrónica en el SEACE para la Entidad, el Comité Especial deberá notificar al postor el requerimiento de subsanación de la propuesta técnica en forma personal, conforme a lo dispuesto por la Décima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se tendrá por no admitida. El Comité Especial incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que se publicará en el SEACE, debiendo devolver los sobres que contienen la propuesta técnica y económica, una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

En caso de la descalificación de la propuesta, el Comité Especial incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que publicará en el SEACE.

1.11.2. EVALUACIÓN ECONÓMICASi la propuesta económica excede el valor referencial o es menor al noventa por ciento (90%) del mismo, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no admitida, en aplicación del artículo 33 de la Ley y el artículo 39 del Reglamento.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Page 8: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

54

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

Pi = Om x PMPEOi

Donde:i = PropuestaPi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajoPMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PROEl otorgamiento de la Buena Pro se realizará en ACTO PRIVADO y debe tenerse en consideración lo siguiente:

EL Comité especial procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran alcanzado el puntaje técnico mínimo requerido en las bases.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.

IMPORTANTE:

En el caso de contratación de servicios ser prestados fuera de las provincias de Lima y Callao, a solicitud del postor, se asignará una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre la sumatoria de las propuestas técnica y económica de los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio objeto del proceso de selección o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio será el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP. 4

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, elaborando en forma previa un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto se levantará un acta, la cual será suscrita por todos los miembros del Comité Especial, así como por los veedores, de ser el caso.

El otorgamiento de la Buena Pro se publicará y se entenderá notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Comité Especial, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

4 La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe.

Page 9: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

55

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

1.14. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 115 del Reglamento, hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo establecido.

Page 10: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

54

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

CAPÍTULO IISOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1 RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad que convocó el proceso de selección y es resuelto por el Titular de la Entidad o el funcionario a quien se le haya delegado dicha facultad.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2 PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

Page 11: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

55

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

CAPÍTULO IIIDEL CONTRATO

3.1 DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. Código de cuenta interbancario (CCI) de ser el caso. Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los

documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

3.2 VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidación final y se efectúe el pago correspondiente.

3.3 ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos, conforme a lo previsto en el artículo 171 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases.

En el supuesto que no se entregue el adelanto en el plazo previsto, el contratista tiene derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento.

3.4 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las penalidades por retraso injustificado en la ejecución del servicio de consultoría y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se

Page 12: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

54

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.5 CONFORMIDAD DEL SERVICIOLa conformidad del servicio es responsabilidad del órgano de administración o, en su caso, del órgano establecido en las Bases, sin perjuicio de lo que se disponga en las normas de organización interna de la Entidad.

Adicionalmente, la conformidad requiere un informe del funcionario responsable del área usuaria, quien deberá verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

3.6 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

El procedimiento para la liquidación del contrato de consultoría de obra que deberá observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 179 del Reglamento.

3.7 PAGOS

La Entidad deberá efectuar el pago a favor del contratista en la forma y oportunidad establecida en las Bases o en el contrato, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos ejecutados, a fin que la Entidad cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

El pago comprende la cancelación del saldo resultante de la liquidación del contrato, de ser el caso.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

3.8 DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

Page 13: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

55

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

Page 14: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

54

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

CAPÍTULO IGENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

RUC Nº : 20146736875

Domicilio legal : Jr. Castilla Nº 449 Tambogrande – Piura – Piura.

Teléfono/Fax: : 07-368413

Correo electrónico: : [email protected]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación del SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS DEL CANTERO, EL CONVENTO Y PALO NEGRO DE LA ZONA DE MALINGAS DEL DISTRITO DE TAMBO GRANDE – PIURA – PIURA”.

1.3. VALOR REFERENCIAL5

El valor referencial asciende a S/ 144,096.00 (Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Noventa y Seis con 00/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de Marzo de 2014.

Valor Referencial (VR) 100%

Límite Inferior (incluye IGV) 90%

Límite Superior (incluye IGV) 110%

S/ 144,096.00 (Ciento Cuarenta y Cuatro Mil

Noventa y Seis con 00/100 Nuevos Soles),

incluye IGV

S/.129,686.40 (Ciento Veintinueve Mil Seiscientos

Ochenta y Seis Mil con 40/100 Nuevos Soles)

S/ 158,505.60 (Ciento Cincuenta y Ocho Mil

Quinientos Cinco con 60/100 Nuevos Soles)

IMPORTANTE:

De conformidad con el artículo 13 del Reglamento, cuando se trate de una contratación por relación de ítems, también deberán incluirse los valores referenciales en números y letras de cada ítem.

Las propuestas económicas que excedan el valor referencial o aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) del mismo, serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no admitidas.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓNEl expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución Gerencial Nº 047-2014-MDT-GM. Del 07 de Marzo del 2014.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTORECURSOS DETERMINADOS

5 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

Page 15: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

55

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de A Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTOEl servicio de consultoría de obra a contratar está definido en los Requerimiento Técnicos Mínimos que forman parte de la presente Sección en el Capítulo III.

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIOEl servicio de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestará en el plazo de Sesenta (60) días calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASESS/. 10.00 (Diez y 00/100 Nuevos Soles)

1.10. BASE LEGAL

- Ley Nº 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014.- Ley Nº 30115, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año

fiscal 2014.- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Decreto Legislativo N° 1017 – Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.- Decreto Supremo N° 184-2008-EF – Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, en adelante el Reglamento.- Directivas del OSCE.- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.- Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de

la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Page 16: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

54

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

CAPÍTULO IIDEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN6

IMPORTANTE :

Debe tenerse presente que en un proceso de adjudicación directa selectiva, entre la convocatoria y la etapa de presentación de propuestas debe existir como mínimo diez (10) días hábiles y, entre la integración de Bases y la etapa de presentación de propuestas debe existir como mínimo tres (3) días hábiles.

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizará en la Sub Gerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial, sito en Jr. Castilla N° 449 Tambogrande Distrito y Provincia de Piura, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 16:00 horas.

Previo pago del costo de reproducción de las bases, la suma de S/. 10.00 nuevos soles

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectúo el registro, así como el día y hora de dicha recepción.

Asimismo al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono, según Formato Nº 01.

IMPORTANTE:

Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas.

Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases, para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas.

6 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

Etapa Fecha, hora y lugarConvocatoria : 20/03/2014Registro de participantes : Del: 21/03/2014

Al: 31/03/2014Formulación de Consultas y Observaciones a las Bases

: Del: 21/03/2014Al: 25/03/2014

Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases

: 26/03/2014

Integración de las Bases : 28/03/2014 Presentación de Propuestas : 03/04/2014

:* En acto privado : DE 08:00 Horas A 16:00 HorasCalificación y Evaluación de Propuestas

: 04/04/2014

Otorgamiento de la Buena Pro :* El acto público se realizará en :* En acto privado (a través del SEACE) : 04/04/2014

Page 17: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

55

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Sub Gerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial, sito en Jr. Castilla N° 449- Tambogrande –Piura –Piura, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 16:00 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 006-2014-MDT-CE-(I CONVOCATORIA), pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrónico: [email protected]

IMPORTANTE:

Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas

2.4. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS7

La presentación de propuesta se realizará en ACTO PRIVADO, y debe consignarse lo siguiente:

Los participantes presentarán sus propuestas en sobre cerrado, en la ventanilla de Mesa de Partes de la Sub Gerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial, sito en Jr. Ramón Castilla Nº 449-Tambogrande –Piura – Piura, en la fecha y horario señalados en el cronograma, bajo responsabilidad del Comité Especial.

IMPORTANTE:

Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas

En ambos supuestos, las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 006-2014-MDT-CEP-(I Convocatoria), conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

7 De acuerdo con lo establecido en el artículo 64 del Reglamento, el acto de presentación de propuestas en una Adjudicación Directa Selectiva puede ser público o privado, lo que debe determinarse en la sección específica de las Bases.

SeñoresMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDEJR. CASTILLA N° 449- TAMBOGRANDE -PIURAAtt.: Comité Especial

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 006-2013-MDT-CEP-I CONVOCATORIADenominación de la convocatoria: SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS DEL CANTERO, EL CONVENTO Y PALO NEGRO DE LA ZONA DE MALINGAS DEL DISTRITO DE TAMBO GRANDE – PIURA – PIURA”.

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

Page 18: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

54

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y dos (2) copias8.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos9, la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

a) Declaración jurada de datos del postor.Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. (Anexo Nº 1).

b)Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección10 (Anexo Nº 2).

c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº 3).

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante legal común del consorcio.

d)Promesa de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 4)

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y

8 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

9 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

10 El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.

SeñoresMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDEJR. CASTILLA N° 449- TAMBOGRANDE -PIURAAtt.: Comité Especial

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 006-2013-MDT-CEP-I CONVOCATORIADenominación de la convocatoria: SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS DEL CANTERO, EL CONVENTO Y PALO NEGRO DE LA ZONA DE MALINGAS DEL DISTRITO DE TAMBO GRANDE – PIURA – PIURA”.

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

Page 19: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

55

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

suficientes facultades.

e) Declaración Jurada de Plazo de prestación del servicio (Anexo Nº 5). f) Declaración jurada en la que se compromete a mantener la vigencia de la

oferta hasta la suscripción del Contrato.

IMPORTANTE:

La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.

Documentación de presentación facultativa:

a) Certificado de inscripción o reinscripción en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, de ser el caso11.

b) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas, deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad12.

c) Factor experiencia en la actividad: Copia simple de contratos y su respectiva conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor en la actividad.

d) Factor experiencia en la especialidad: Copia simple de contratos y su respectiva conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 7 referido a la Experiencia del Postor en la especialidad.

e) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto: Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentará copia simple de: contratos de trabajo, constancias o certificados.

f) Factor mejora a las condiciones previstas: Para acreditar el factor mejora, se presentará una declaración jurada en la que conste la o las mejoras ofrecidas.

IMPORTANTE:

En el caso de servicios de consultoría de obras, prestados fuera de las provincias de Lima y Callao, podrá presentarse una solicitud de bonificación por parte de los postores con domicilio en la provincia o en las provincias colindantes donde se prestará el servicio, según el Anexo Nº 09.

11 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 73 del Reglamento.

12 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 73 del Reglamento.

Page 20: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

54

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

IMPORTANTE:

En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.

2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA13

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial y el detalle de precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (Anexo Nº 8).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.

En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

2.6. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.80c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.20

Donde: c1 + c2 = 1.00

IMPORTANTE:

En el caso de contratación de servicios ser prestados fuera de las provincias de Lima y Callao, a solicitud del postor, se asignará una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre la sumatoria de las propuestas técnica y económica de los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio objeto del proceso de selección o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio será el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP14.

13 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.14 La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe

Page 21: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

55

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

2.7. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATOEl postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.c) Código de cuenta interbancario (CCI) de ser el caso. d) Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los

documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

e) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.

Adicionalmente, puede considerarse otro tipo de documentación a ser presentada, tales como:

a) Copia de DNI del Representante Legal.b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.c) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.d) Copia del RUC de la empresa.

IMPORTANTE:

La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato.

2.8. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad, deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro del plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida la Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

La citada documentación deberá ser presentada en Mesa de Partes de la Sub-Gerencia de Abastecimientos y Control Patrimonial, sito en Jr. Ramón Castilla Nº 449-Tambogrande-Piura-Piura.

2.9. ADELANTOS15

“La Entidad otorgará un solo adelanto directo hasta por el treinta (30%) por ciento del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (8) días calendario, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos16 mediante la presentación de CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

En el supuesto que los adelantos no se entreguen en la oportunidad prevista, el

15 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 171 y 172 del Reglamento.

16 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

Page 22: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

54

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento.

2.10. FORMA DE PAGO

La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos parciales según detalle siguiente:

Primer pago : 20 %Segundo pago : 50%.Tercer pago : 30%

De acuerdo con el artículo 176 del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:

- Recepción y conformidad por parte se la Gerencia de Servicios Técnicos de Ingeniería de la Municipalidad Distrital de Tambogrande.

- Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación efectuada.

- Factura.- Copia del Contrato.- Orden de Servicio por la Sub-Gerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial

2.11. PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

2.12. REAJUSTE DE LOS PAGOSEn caso se permita el reajuste de pagos, deberá consignarse el procedimiento previsto por el artículo 49º del Reglamento

Page 23: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

55

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

CAPÍTULO IIITÉRMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION.

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS DEL CANTERO, EL CONVENTO Y PALO NEGRO DE LA ZONA DE MALINGAS DEL, DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA -

PIURA”

1. INTRODUCCION

1.1. AntecedentesEn la actualidad, los Caseríos del Cantero, El Convento y Palo Negro Zona Malingas, no cuentan con el servicio de agua potable, estos caseríos acarrean el agua de pozos o puquiales cercanos, el acarreo lo hace la madre, el padre y el hijo mayor, realizan 5 viajes en promedio,(02 la madre, 02 el padre y 01 el hijo) cada viaje demanda 50 minutos aproximadamente, siendo la capacidad del recipiente en promedio de 18 litros, (36 en total por viaje) Cada familia está compuesta por 4.13 personas lo que arroja un consumo de 180 litros diarios de agua (43.58 litros por persona) o 5,400 litros mensuales, equivalente a 5.40 m3 mensuales de agua por familia, cifra que está muy por debajo de lo establecido para la zona rural. La situación, se agrava aún más por la deficientes condiciones de saneamiento, cuentan con letrinas que ya han cumplido su vida útil, otros pobladores han construido letrinas o silos artesanalmente sin criterios técnicos y otros que realizan sus necesidades a la intemperie, situación que genera malos olores y presencia de mosquitos contaminando de esta manera el medio ambiente, cabe recordar que la mayoría de la población almacena su agua en recipientes de plásticos (porongos) Toda esta situación está generando la presencia de diarreas y parasitosis intestinal en de los caseríos mencionado.

La población ha venido solicitando reiteradamente la instalación de un sistema de agua potable a la municipalidad distrital de Tambogrande, a través de sus representantes, a consecuencia de ello se viene ejecutando los estudios que tienen como fin dotar de agua potable y saneamiento básico a los moradores de los caseríos el Cantero, El Convento y Palo Negro.

1.2. Área de influencia del Proyecto.-El área de influencia del proyecto comprende a los caseríos del Cantero, El Convento y Palo Negro (con una población beneficiada de 520 habitantes).

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

2.1. Objetivo General

Elaborar el expediente técnico : “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS DEL CANTERO, EL CONVENTO Y PALO NEGRO DE LA ZONA DE MALINGAS DEL, DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA”, para lo cual se contratará los servicios de un consultor para que se encargue del desarrollo y entrega de los productos que corresponden a esta fase (Inversión) con la finalidad de contribuir con la instalación de los servicios de agua potable y saneamiento de la población.

En tal sentido, los objetivos específicos que el presente Servicio de Consultoría busca son: Elaboración del expediente técnico para la intervención en agua potable y sistema

de eliminación de excretas así como la implementación de un programa de educación sanitaria y de fortalecimiento institucional para garantizar la sostenibilidad del proyecto.

Page 24: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

54

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

Descripción del proyecto:

Instalación del sistema de agua potable, instalación del sistema de eliminación de excretas (letrinas de arrastre hidráulico con biodigestor), programa de educación sanitaria a la población beneficiaria y fortalecimiento de capacidades de la JASS.

2.2. Postulación del Consultor

El esquema de ejecución establece se contrate a un consultor con experiencia en la elaboración de expedientes técnicos de proyectos de sistemas de agua potable y eliminación de excretas en zonas rurales y que además cuenten con la capacidad técnica, logística y financiera para llevar adelante estas acciones.

2.3. Fases de la intervención

El Consultor elaborará el expediente técnico del Proyecto sobre la base del PIP: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS DEL CANTERO, EL CONVENTO Y PALO NEGRO DE LA ZONA DE MALINGAS DEL, DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA”, con código SNIP 279108 declarado viable por La Sub Gerencia de Programación de Inversiones- MDT.

2.4. Roles y funciones de los ActoresLas responsabilidades y funciones de los actores son:

Municipalidad Distrital de TambograndeLas responsabilidades y funciones de La Municipalidad son:

- Comunicar al consultor que se le adjudicó el servicio de consultoría la fecha de entrada en vigencia del Contrato.

- Revisar, realizar observaciones y/o dar conformidad a los productos y/o avances presentados por la Consultora.

- Aplicar las sanciones por atraso o por incumplimiento contractual según corresponda.- Aprobar los adiciones, reducciones y/o ampliaciones de plazo solicitados por la consultora

debidamente justificadas.- Efectuar el pago correspondiente a la aprobación del Expediente Técnico.- Otorgar el Adelanto previa negociación con la Consultora.- Otras que se definirán en el Contrato

ConsultorEl Consultor, deberá tener experiencia en elaboración de Expedientes Técnicos, El Consultor, suscribirá contrato con La Municipalidad Distrital de Tambogrande para asumir la elaboración del Expediente Técnico.

Las principales actividades a desarrollar por el Consultor son:

(1) Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto, tomando como referencia el estudio de pre inversión “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS DEL CANTERO, EL CONVENTO Y PALO NEGRO DE LA ZONA DE MALINGAS DEL, DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA”, con código SNIP 279108 declarado viable por La Sub Gerencia de Programación de Inversiones – MDT. El Consultor asumirá la responsabilidad total de los servicios profesionales prestados

para la elaboración del Expediente Técnico.

El Consultor asumirá la responsabilidad técnica total de los servicios profesionales prestados para la elaboración del expediente técnico y absolverá las observaciones que le formule La Sub Gerencia de Servicios Técnicos y de Ingeniería, la misma que dispondrá de un equipo profesional para la supervisión del estudio.

Page 25: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

55

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

La revisión de los documentos y planos por parte de La Supervisión durante la elaboración del Estudio, no exime al Consultor de la responsabilidad final y total del mismo. Correspondiendo a La Supervisión la responsabilidad que le cabe en su condición de tal, conforme cláusulas contractuales.

En atención a la responsabilidad total que compete al Consultor en el Estudio que desarrolla, debe éste garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado durante los siguientes tres (03) años contabilizados desde la aprobación del expediente técnico, por lo que en caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección no podrá negar su concurrencia.

SupervisiónEl seguimiento al trabajo que realice el Consultor estará a cargo de Gerencia de Servicios Técnicos y de Ingeniería.El equipo supervisor que esta asigne deberá verificar que en el desarrollo del estudio se evalúe de manera exhaustiva las alternativas y metas físicas, sobre la base del detalle del estudio de pre inversión aprobado e información de campo y de gabinete, para de esta manera establecer definitivamente los sistemas óptimos de agua que sean económica, financiera y socialmente aceptables para el desarrollo de los servicios de saneamiento, con mínimo impacto ambiental negativo.

Siendo parte del objeto de la Consultoría la aprobación del expediente técnico la supervisión debe tener presente que deberá exigir el cumplimiento de los contenidos mínimos para los estudios definitivos.

2.5. De las opciones técnicas y niveles de servicioPara la implementación de los proyectos de agua potable y del sistema de eliminación de excretas, se tomará en cuenta lo siguiente:

Deben ser adecuados a las condiciones del ámbito donde se desarrollan. Deben ser flexibles, para permitir su optimización. Deben permitir la implementación de experiencias con tecnologías apropiadas al área

rural.3. ALCANCES DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA

3.1. Alcances Generales del Servicio.-

a. El Consultor deberá estar en contacto permanente y mantener una estrecha coordinación con la Supervisión del estudio con la finalidad de minimizar las observaciones que pudieran plantearse posteriormente.

b. Constituye obligación contractual del Consultor participar en las reuniones convocadas por el Supervisor asignado, a fin de informar los avances o aclarar cualquier consulta. Deberá suscribir Actas de cada reunión sostenida con el supervisor. La negativa justificada o injustificada a participar de las reuniones y/o de levantar las actas será considerada incumplimiento contractual haciendo acreedor a penalidad.

c. El Consultor deberá levantar las observaciones que la supervisión formule al Estudio definitivo, Asimismo están facultados a solicitar cualquier tipo de información complementaria con el fin de respaldar la aprobación y/o viabilidad del proyecto, por lo que el Consultor deberá complementar todo tipo de información que se desprenda de dichas solicitudes.

d. La evaluación y aprobación de los aspectos técnicos del estudio (revisión y aprobación de informes) estarán a cargo del equipo supervisor que asigna al estudio la Gerencia de Servicios Técnicos y de ingeniería.

e. La evaluación de la procedencia de valorizaciones, aplicación de penalidades, cartas fianzas, ampliaciones de plazo, deductivos y/o adicionales, deberán ser calificadas por La Gerencia de Servicios Técnicos y de ingeniería, lo que debe ser tenido presente por el Consultor para los tramites que realice.

Page 26: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

54

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

f. El Consultor deberá cumplir el Cronograma de Elaboración del Estudio propuesto. En caso de retraso, deberá presentar la reprogramación del Cronograma del Estudio.

g. La documentación que se generen durante la elaboración del Estudio constituirá propiedad de La Municipalidad Distrital de Tambogrande no podrá ser utilizada para fines distintos a los del Estudio sin consentimiento escrito de La Municipalidad Distrital de Tambogrande.

3.2. Alcances Específicos del Servicio.-

a. Las visitas de campo, levantamiento topográfico, estudios de suelo y otros a ser desarrollados en la zona de estudio serán coordinados estrechamente con La Gerencia de Servicios Técnicos y de ingeniería, quien supervisará y aprobará en el campo la ejecución de dichos trabajos.

b. La alternativa de solución deberán indicar las características de cada componente que se propone. Tanto el diagnóstico como la alternativa deberán sustentarse con planos donde se muestren las obras a ejecutar tanto del sistema de agua potable como el de la eliminación de excretas.

c. El Estudio definitivo debe evaluar la fuente de captación de agua, asimismo se

realizará los análisis fisicoquímicos, bacteriológicos de acuerdo a la normativa vigente.

d. El estudio debe evaluar de manera exhaustiva la alternativa y metas físicas que se planteen para solucionar la problemática del agua, y saneamiento en el ámbito de intervención, sobre la base de la información de campo y de gabinete que obtenga, procese y desarrolle el Consultor.

e. En la descripción de la alternativa debe describirse en forma detallada los componentes proyectados que la conforman, debiendo precisar su ubicación, cota, dimensionamiento, material utilizado para su instalación, diámetro, caudal o volumen, entre otros según corresponda. Todos los planteamientos deberán ejecutarse teniendo en cuenta la normatividad vigente.

f. Se hace hincapié en que no se aceptará la adopción de un período de diseño general para todo el sistema, debiendo el Consultor calcular el Período Óptimo de Diseño para cada componente de los sistemas de Agua Potable: reservorios, plantas de tratamiento de agua potable, línea de conducción, impulsión, estaciones de bombeo, redes, otros, así como para los componentes de saneamiento.

g. Se debe presentar Constancia de Libre Disponibilidad del Terreno o de ser el caso Cesión de uso o Compromiso de Compra Venta de las zonas donde se proyectará instalar las infraestructuras hidráulicas consideradas en el Proyecto, para lo cual verificará si corresponda a terrenos comunales o de propiedad de terceros. De ser necesario se podrá considerar en el costo de la inversión de la alternativa el precio de los terrenos. Dichas constancias deben adjuntarse en el estudio definitivo.

h. Deberá de incluir las cotizaciones de los materiales y equipos que se consignen en cada partida como resultado de la propuesta del componente a proyectar, a precios vigentes en la zona de influencia del proyecto, y con una antigüedad no mayor de dos meses.

i. El Expediente Técnico se deberá desarrollar a nivel de Ingeniería de Detalle las metas de los sistemas de agua potable y del sistema de eliminación de excretas, a fin de determinar las obras de instalación de los sistemas que se ejecutaran para lograr un servicio óptimo en todo el periodo de planeamiento, propuestas en el estudio de preinversión.

Page 27: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

55

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

j. Los profesionales que integran la Propuesta Técnica del Consultor deberán asistir a las reuniones técnicas convocadas por La Gerencia de Servicios Técnicos y de Ingeniería, no pudiendo ser reemplazados en ningún caso por el representante legal del Consultor. La inasistencia a la reunión será considerada como un (01) día de retraso y tres inasistencias consecutivas será considerada como cuatro (04) días de retraso.

k. En las carátulas de los informes que presente el Consultor deberá indicar obligatoriamente el número de la versión que presenta (iniciando desde la versión 01) y la fecha (mes y año) al que corresponde la versión presentada.

l. El Consultor deberá entregar la información correspondiente a las fichas de levantamiento de información técnico operacional, socioeconómicas en hoja excel (formato digital), el formato y las fichas serán proporcionadas por la Entidad.

m. El especialista social deberá participar durante todo el proceso de elaboración del expediente técnico, además de efectuar actividades de fortalecimiento institucional se encargará de realizar actividades de educación sanitaria dirigida a la población beneficiada, organización comunal y autoridades locales. Los ejes temáticos mínimos a considerarse en el plan de capacitación en educación sanitaria comprende de aspectos de sensibilización, promoción, operación y mantenimiento, entre otros, los mismos que tendrán en cuenta los componentes tanto de agua como de eliminación de excretas aprobados en el estudio de pre inversión.

3.3. Del Equipo de Trabajo Los profesionales que integran la Propuesta Técnica del Consultor deberán asistir a las reuniones técnicas convocadas por La Gerencia de Servicios Técnicos y de Ingeniería , no pudiendo ser reemplazados, en ningún caso, por el representante legal del Consultor, con el fin de informar los avances y minimizar las observaciones que se pudieran generar durante la revisión de los informes contractuales.

Deberá suscribirse actas de cada reunión sostenida La Gerencia de Servicios Técnicos y de Ingeniería, cuyas copias deberán ser adjuntadas en los informes del Supervisor, y serán requisito para los pagos contractuales, adicionales a la aprobación de los informes. La omisión de realizar las reuniones y/o levantar las actas será considerada incumplimiento contractual haciéndose acreedor a penalidad, la inasistencia a cuatro (04) reuniones se considera (01) día de atraso; a tres (03) inasistencias consecutivas se considerada como (03) días de atraso.

4. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORIA

El plazo para el desarrollo del servicio de Consultoría será de 60 días calendario, y Corresponde a la elaboración del expediente técnico hasta la aprobación por parte de La Gerencia de Servicios Técnicos y de Ingeniería.

4.1. Inicio de vigencia de plazoLa Municipalidad Distrital de Tambogrande comunicará oportunamente al Consultor la fecha de entrada en vigencia del Contrato. El inicio de cómputo de los plazos respectivos será la fecha de vigencia del Contrato.

La suscripción del contrato estará sujeta al cumplimiento en la presentación de Pólizas estipuladas en el Contrato.

El Consultor no deberá subcontratar a otras firmas, en forma parcial o total el servicio de Consultoría, caso contrario será considerado causal de resolución de contrato.

Las revisiones, planteamiento de observaciones, aprobaciones que demande el estudio, en cualquiera de las etapas de su desarrollo y por cualquiera de las instancias involucradas (Gerencia de Servicios Técnicos, OPI-MDT, ANA/ALA-SAN LORENZO, etc.), así como la subsanación de observaciones, no generan por ningún motivo, el reconocimiento de ampliación de plazo, siendo de responsabilidad del Consultor hacer el

Page 28: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

54

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

seguimiento del trámite de aprobación que estuviera en curso.

5. PARA EL EXPEDIENTE TECNICO

5.1. Plan de trabajo. Consiste en la conceptualización del Estudio, enfoque y metodología de desarrollo del mismo El Consultor debe desarrollar el plan de trabajo con una programación que parta desde el día siguiente de comunicado el inicio del estudio hasta la culminación del mismo.

Debe considerar dicho plan la gestión y pago de los derechos por revisión y aprobación de los expedientes que corresponda dar trámite ante el Ministerio Agricultura (ANA/ALA); Ministerio de Cultura (CIRA), Oficina de Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (FICA), teniendo en cuenta que todas estas aprobaciones forman parte del Expediente Técnico y deben ser entregadas como parte de este.

El Consultor debe revisar y usar todos los antecedentes disponibles que pudieran obrar en poder de La Municipalidad Distrital de Tambogrande.

5.2. Consolidación de la Alternativa SeleccionadaLa Consolidación tiene por finalidad evaluar y dar consistencia a las soluciones propuestas en el Estudio de Pre – inversión aprobado, dejando perfectamente definidos los componentes que constituirán los servicios de Agua Potable y Saneamiento del proyecto a cargo del Consultor.

Esta actividad es importante porque podrían darse circunstancias que obliguen al Consultor a efectuar algunos ajustes a la propuesta técnica seleccionada en la fase de pre inversión, aprobada por la OPI-Municipalidad Distrital de Tambogrande.

En esta etapa el Consultor deberá efectuar un trabajo de campo en la zona del Proyecto, a fin de realizar y presentar un diagnóstico completo sobre la situación de la infraestructura de los servicios de agua potable y saneamiento, información que se confrontará con la proporcionada en el Estudio de Pre – inversión, debiendo complementarla y actualizarla con el fin de disponer de mayores elementos de juicio para una óptima formulación del Expediente Técnico.

5.3. Ejecución de los Estudios Básicos de Ingeniería (Estudios Preliminares)

5.3.1.Estudio PoblacionalEl Consultor realizará el estudio poblacional sobre la base de las características socioeconómicas, posibles áreas de expansión, tomando como referencia las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Además, analizará la distribución y crecimiento poblacional dentro del área de influencia del proyecto para determinar la demanda y oferta actual al final del período de diseño.

5.3.2.Trabajo de campo para la evaluación hidrológica de la fuente de agua para captación: Dicho estudio debe contar con información primaria y secundaria sobre el caudal de la fuente de agua en épocas de estiaje y crecidas.

5.4. Desarrollo del Estudio Estos servicios comprenden:

5.4.1.Levantamiento Topográfico.Realizar algunos ajustes al presentado en el estudio de pre inversión.

5.4.2.Estudio de Suelos y Ensayos.Realizar algunos ajustes al presentado en el estudio de pre inversión

Page 29: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

55

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

5.4.3.Aspectos AmbientalesPara desarrollar el Proyecto, el Consultor deberá estar plenamente informado de las recomendaciones de la Evaluación de Impacto Ambiental comprendido en el estudio de pre inversión, que puede interesar al desarrollo de los diseños de los sistemas de agua potable y saneamiento y de sus unidades o componentes.Por su parte, el Consultor deberá realizar con detalle un estudio completo de Impacto Ambiental y Vulnerabilidad de los servicios existentes y proyectados para determinar con precisión los costos ambientales.

5.4.4.Desarrollo del Estudio BásicoEs el Proyecto donde se presentará el dimensionamiento hidráulico-sanitario del proyecto, dejando definido el tamaño y capacidad de cada uno de los componentes de los servicios proyectados de agua potable y saneamiento para los caseríos.El Consultor deberá hacer la evaluación hidráulica y operacional de los servicios sobre la base de los datos de campo.

a) Memoria Descriptiva.La Memoria Descriptiva del Proyecto deberá justificar y describir el dimensionamiento de todos los componentes de los sistemas de agua potable y saneamiento.

En este sentido, debe contener todas las medidas, longitud, ancho, diámetro, pendiente, potencia, presión, caudales, velocidad, alturas geométricas, alturas dinámicas, cotas, localización, etc.

Deberá contener las especificaciones de los materiales de los equipos y servicios. Deberá contener la relación de materiales y servicios, el cronograma de ejecución y los costos de la obra (construcción civil, costos indirectos, equipos y otros). Debe contener una justificación de la localización o trazado de las partes del sistema.

b) Diseños Hidráulicos - Sanitarios - Alcances

(1) Sistema de Agua PotableEl proyecto Básico del sistema de agua potable deberá incluir como mínimo los siguientes aspectos:

Redes de Distribución de A.P. y Conexiones intradomiciliarias. La red de distribución de agua potable deberá ser dimensionada para los caudales máximos horarios correspondientes a su período óptimo de diseño. La Consultora deberá presentar, para aprobación de la Supervisión, el criterio para diseño de red simple o red duplo en las calles. Deberán ser presentados, como mínimo, los siguientes documentos:

- Planta general del área de estudio con la indicación de las zonas de presión y de las zonas homogéneas.

- Planta del área de estudio de las calles y cualquier otro elemento que se ubique dentro del área de estudio.

- Planta de las redes primarias y secundarias a instalarse, indicándose las conexiones intradomilicliarias necesarias y el material de las tuberías, la ubicación de las válvulas los puntos de descarga de la red y la instalación de válvulas de aire o válvulas de purga (cuando sea aplicable).

- Detalle típico de la conexión intradomiciliaria, con sus respectivos accesorios.

- Memoria de cálculo.

Los cálculos de las redes de distribución deben ser verificados mediante el programa WATERCAD o similar.

Page 30: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

54

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

Reservorio Apoyado – Estación de bombeo (de ser el caso)

- Plano de ubicación de la estructura - Catastro de las unidades con cotas y localización.- Cotas de terreno, cota de fondo, cotas mínima y máxima de los

niveles de agua- Plano general- Plantas, cortes y detalle de los varios niveles del reservorio

incluyendo compuertas, válvulas, tuberías, control de nivel, entre otros.

- Plantas, cortes y detalles del sistema de entrada, salida, rebose y drenaje.

- Plano de caseta con sus instalaciones sanitarias.- Memoria de cálculo.- En el reservorio, cámaras rompe presión u otra estructura existente,

se deberá efectuar una evaluación estructural, verificar su estanqueidad y capacidad.

(2) Sistema de SaneamientoEl Proyecto Básico del sistema de saneamiento será diseñado de acuerdo a la propuesta seleccionada en el estudio de pre inversión.

c) Planos

5.5. Diseños Finales y Manual de Operación y MantenimientoLos detalles constructivos deberán ser presentados por unidades o componentes de los sistemas de agua potable y saneamiento. De acuerdo con las características de las unidades o componentes deben considerarse mínimo los siguientes: cálculos, diseños y especificaciones técnicas:

- Estructuras y Cimentaciones.- Impacto Ambiental y Vulnerabilidad.- Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias- Protección de tuberías.

5.5.1.Diseños Finales

a) Estructuras y Cimentaciones (de ser el caso) A partir del Proyecto Básico, el proyecto de estructuras y cimentaciones debe permitir ejecutar las obras civiles con sus memorias de cálculo por unidad y especificaciones de materiales y servicios; el Consultor presentará los valores cuantitativos de hormigón y acero en el dibujo, las cargas aplicadas, hipótesis de cálculo, criterios de proyecto y cálculo, cargas, esfuerzos, resistencias, factor agua cemento, consumo de cemento por m3 y recubrimiento de estructura. Debe presentar los informes de sondeo, tablas y gráficos utilizados.

El Consultor elaborará el diseño de estructuras y cimentaciones presentando como mínimo los siguientes documentos y planos:

- Planta de ubicación de las estructuras- Diseño de las cimentaciones de las estructuras.- Plantas de encofrado y armado de las estructuras.- Determinación del tipo de impermeabilización necesaria.- Detalles constructivos.- Métodos constructivos.- Detalles de bases y soportes de equipos, válvulas y tuberías.- Detalles de anclaje de tuberías.- Cuantificación de los servicios - memorias de cálculo.- Especificaciones Técnicas completas de la ejecución de las obras civiles.- Memoria técnica de cálculo.

Page 31: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

55

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

b) Impacto Ambiental y VulnerabilidadLos diseños deberán considerar las acciones necesarias e incluir en el Expediente Técnico los costos correspondientes para mitigar los efectos ambientales negativos, así como los planes de ejecución de las medidas mitigadoras.

Todas las medidas del plan de manejo ambiental deberán estar completamente diseñadas, a escala definitiva, y deberán incorporarse en los planos, en las especificaciones técnicas y en los manuales de operación y mantenimiento, en programas de promoción y de capacitación, en acciones específicas que se deberán realizar para compensar daños y perjuicios a terceros o en los documentos que resulten más apropiados para la medida considerada.

5.5.2.Manual de Operación y MantenimientoPara las unidades tales como Captación, redes de agua potable, etc., el Consultor deberá preparar los Manuales de Operación y de Mantenimiento que deberán contener, entre otros, lo siguiente:

- Descripción de la unidad con todos los componentes que lo integran al detalle.

- Instrucciones de operación en condiciones rutinarias y no rutinarias.

El manual de mantenimiento deberá estar separado por capítulos según se trate de captación, tratamiento de agua potable, redes de agua potable, reservorio y del sistema de eliminación de excretas.

5.5.3.Manual para la gestión adecuada de los sistemas de agua y saneamiento básico.-Para la población y directivos de La Junta Administradora de Servicios de Saneamiento.

El manual deberá estar separado por capítulos y comprenderá los siguientes temas: capacitación en educación sanitaria, capacitación en gestión.

5.6. Presupuesto y Programación.

5.6.1.Presupuesto y programaciónPara la preparación del presupuesto de las obras del proyecto, el Consultor deberá realizar una investigación de los costos de materiales, de transporte, de alquiler de equipos, de mano de obra y de otros insumos requeridos por el proyecto, al nivel del distrito o en poblaciones vecinas, o sea un análisis de cada precio unitario.

El presupuesto de las obras diseñadas debe realizarse por categorías de inversión, con la debida justificación de la utilización de componentes locales e importados, con una clara identificación de la fecha de referencia y del tipo de cambio utilizado. Deben incluirse, con el mismo nivel de detalle especificado a continuación, todos los costos de las medidas que forman parte del plan de manejo ambiental del proyecto.

El presupuesto deberá contener, entre otros, la siguiente información:

a. Costo de construcción de Obras CivilesEn esta parte, el Consultor deberá presentar claramente mediante cuadros y tablas los siguientes rubros:

- Resumen del presupuesto por componentes, con inclusión del costo de las medidas del plan de manejo ambiental.

- Metrados definitivos de obra.- Análisis de precios unitarios actualizados de todos los rubros y

partidas del presupuesto.

Page 32: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

54

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

- Rendimientos por hora adecuados a las características propias del Proyecto.

- Metrado de cada una de las partidas al nivel de detalle, según la normatividad vigente.

- Costo de mano de obra, considerando todas las disposiciones legales vigentes, clasificada en calificada y no calificada.

- Costo por hora actualizado de los equipos. - Costo de materiales sobre la base de cotizaciones recientes.- Fórmulas polinómicas por especialidad con inclusión del costo de las

medidas del plan de manejo ambiental.

b. Programación- Formulación del PERT/CPM por especialidad. - Cronograma Valorizado de Obra y Cronograma Gantt de Ejecución de

Obra.- El Cronograma de Inversiones y Financiamiento, con la respectiva

curva de inversiones programadas.- El calendario de adquisiciones de bienes, de expropiación, de

contratación de servicios y otros.

c. Costo de adquisición de equiposEn este componente deben constar los siguientes puntos:

- Cantidad de equipos.- Cotizaciones recientes con especificaciones técnicas detalladas.- Detalle de los costos de adquisición, transporte, suministro, montaje y

puesta en marcha de los equipos, desglosados en soles y en dólares.

d. Costos indirectosEsta parte debe contener la siguiente información:

- Bases y criterios para la estimación de estos costos.- Desglose de los gastos generales, utilidad y tributos (IGV).

5.6.2.Reajustes de preciosEl Postor deberá calcular el reajuste de precios a producirse durante la ejecución del proyecto, para todos los servicios (excepto costos financieros), a base del cronograma de construcción, mediante la aplicación de la fórmula polinómica de reajuste de precios y con el desglose en soles.

5.6.3.Costos de Administración, Operación y MantenimientoEl Consultor deberá presentar un análisis de los costos de administración, operación y mantenimiento ocasionados por la implementación del proyecto, desglosados en mano de obra calificada, no calificada, insumos, combustibles.

5.7. Expediente TécnicoSe presentará el expediente técnico completo conteniendo cada volumen lo que se indica a continuación:

ÍNDICE TOMO I

1. MEMORIA DESCRIPTIVA1.1 Nombre del proyecto.1.2 Generalidades y antecedentes1.3 Objetivos1.4 Propietario de la obra1.5 Ubicación de la obra1.6 Características generales de los caseríos1.7 Información socio-económica1.8 Proyecciones poblacionales y de demanda

1.8.1 Agua Potable1.8.2 Saneamiento

Page 33: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

55

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

1.9 Diagnóstico de los servicios 1.9.1 Descripción y evaluación de la provisión del servicio de agua potable1.9.2 Descripción y evaluación de la situación actual del servicio de

saneamiento1.10 Déficit por componentes los sistemas de agua potable y saneamiento1.11 Descripción de Obras Proyectadas del Sistema de Agua Potable

1.11.1 Captación1.11.2 Línea de Conducción.1.11.3 Reservorio de almacenamiento.1.11.4 Líneas de Aducción1.11.5 Redes de Distribución1.11.6 Conexiones intradomiciliarias

1.12 Descripción de Obras Proyectadas del Sistema de Saneamiento

- Unidad Básica de Saneamiento con arrastre hidráulico (Inc biodigestores).

1.13 Resumen del análisis de vulnerabilidad y análisis de riesgo1.14 Resumen de la evaluación de Impacto Ambiental1.15 Resumen de memoria de cálculo de los diseños 1.16 Resumen general del costo de la obra

ÍNDICE TOMO II2. METRADOS Y PRESUPUESTOS

2.1 Metrado Base y Sustento de Metrados2.2 Los metrados del Expediente Técnico deben estar sustentados por cada

partida, con la planilla respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos que el caso requiera concordante con la Norma de Control Interno Nª 600-03 para el sector público.

I.3 Hoja resumen del presupuesto base.I.4 Presupuesto base detalladoI.5 Determinación de precios unitariosI.6 Análisis de costos unitarios de las partidas del presupuesto, insumos-partida,

relación de materiales, equipo y mano de obra.I.7 Cotización de equipos e insumosI.8 Relación de materiales con preciosI.9 Determinación de Gastos Generales, desagregado en Gastos Generales

Directos e Indirectos.I.10 Fórmulas PolinómicasI.11 Calendario de DesembolsosI.12 Calendario de Avance de Obra por partida genéricaI.13 Cronograma Valorizado de ejecución mensual de obra por partidaI.14 Relación de equipo mínimo

ÍNDICE TOMO IIIII. Especificaciones Técnicas por cada partida presupuestada

(Incluyendo la descripción de trabajos, método constructivo, calidad de los materiales, sistema de control de calidad, métodos de medición y condiciones de pago). Las especificaciones deberán ser concordantes con la Norma de Control Interno Nª 600-02.

TOMO ÍNDICE IVIII. Planos

ÍNDICE TOMO VIV. ANEXOS

1. Información u otros estudios recopilados2. Estudio de fuentes 3. Estudio topográfico 4. Estudio de suelos 5. Ubicación de canteras6. Resultado de los análisis físico, químico, bacteriológico con el VBº del

Minsa.

Page 34: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

54

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

7. Constancias de Compromiso de la disponibilidad de terreno.8. Ficha Informativa de Clasificación Ambiental aprobada por la OMA del

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.9. Manual de educación sanitaria.10. Manual para el fortalecimiento de las capacidades de La JASS.11. Informe Arqueológico de ser el caso y la obtención de la Constancia de

Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA por La Dirección Regional de Cultura y/o Ministerio de Cultura.

12. Estudio de Vulnerabilidad y Análisis de Riesgos 13. Memoria de Cálculo detallado por componente y especialidad14. Presupuesto y costos unitarios detallados15. Planos de los sistemas proyectados 16. Autorización de ejecución de estudios de aprovechamiento hídrico

(ALA/ANA)17. Estudios de prospección geo eléctrica18. Manual de Operación y Mantenimiento 19. Panel Fotográfico 20. Certificado de Habilidad vigente proporcionado por el respectivo colegio

profesional de cada uno de los profesionales participantes en el proyecto.

ÍNDICE TOMO VIV. Resumen Ejecutivo

5.8. Informes y Lineamientos de Presentación

5.8.1. InformesEl Consultor deberá presentar tres (03) informes en los tiempos que se señalan en el cronograma referencial y deben contener lo siguiente:

5.8.1.1. Informe Nº 1 Debe incluir el plan de trabajo, Asimismo debe tener la conceptualización y metodología a seguir para desarrollar el proyecto. Incluirá la programación y cronograma de actividades con el diagrama MS Project.

Se entregará el informe a los 10 días calendario de la firma del contrato contabilizados desde el día siguiente a la revisión, previa conformidad de La Gerencia de Servicios Técnicos y de Ingeniería.

5.8.1.2. Informe Nº 2 Presentación del desarrollo del estudio básico de ingeniería y desarrollo del estudio básico. Se presentara a los 30 días calendario de la firma del contrato contabilizados desde el día siguiente que el Supervisor revisa y da previa conformidad a la Evaluación Social.

El Consultor presentara el estudio básico conforme lo indicado en los alcances de los Términos de Referencia.

Asimismo, debe presentarse los estudios correspondientes al Ministerio de Agricultura (ANA-ALA), conforme a sus respectivos Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA). De la misma manera debe presentarse los documentos legales que acrediten la disponibilidad de terreno para ejecutar las obras de saneamiento.

La Supervisión (Gerencia de Servicios Técnicos y de Ingeniería) tendrá un plazo de 5 días calendario para su revisión y aprobación. De existir observaciones el Consultor las levantará en 05 días calendario, y en un plazo de 03 días calendario será aprobada por la Supervisión. De existir demoras por parte de la Consultora, ésta se considerará como mora en la ejecución de la prestación, aplicándose el artículo 222 del reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado D.S. Nº184-2008-EF, (D.L. Nº1017).

Page 35: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

55

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

5.8.1.3. Informe Nº 3 (ITEM 6.5 AL 6.7)Se presentará: de acuerdo a lo indicado en el ítem 5.7. Expediente Técnico completo a los 60 días calendario día siguiente que el Supervisor revisa y da conformidad.La supervisión tendrá un plazo de 10 días calendario para su revisión y aprobación. De existir observaciones el Consultor las levantara en 10 días calendario y en un plazo de 03 días calendario será aprobada por la supervisión. De existir demoras por parte de la Consultora, ésta se considerara como mora en la ejecución de la prestación.Los plazos considerados de revisión y levantamiento de observaciones de los Informes N° 01, 02 y 03 no se computarán como parte del plazo para la elaboración del Expediente Definitivo, estos plazos serán paralelos con la elaboración del informe siguiente.

5.8.2.Lineamientos para la edición y presentación de los informes del Expediente Técnico.

5.8.2.1. Presentación de los Informes.-El Consultor presentará los Informes del estudio del Proyecto según corresponda, de la siguiente forma:

5.8.2.2. Documentos Impresos.- Cada uno de los profesionales, integrantes de la Propuesta Técnica del Consultor, deberán suscribir y sellar las páginas de los informes impresos del Estudio según su función/especialidad (Jefe del Equipo y los especialistas, según corresponda), no pudiendo reemplazarse, en ningún caso, sus firmas y sellos por las firmas y sellos del representante legal del Consultor. El incumplimiento dará lugar al retraso del trámite del pago correspondiente bajo responsabilidad del Consultor. Para tal fin, el Consultor deberá confeccionar sellos para el Jefe del Equipo y Especialistas, en los que se debe indicar la razón social del Consultor, y el cargo del profesional en el desarrollo del Estudio (Jefe del Equipo y cada especialista) y su N° de Registro en el Colegio Profesional respectivo. En la fecha contractual de presentación de los informes, el Consultor entregará un (01) original completo a la Supervisión, para su evaluación.Para la absolución de observaciones a los Informes emitida por el Supervisor, el Consultor siempre deberá presentar una nueva versión completa del mencionado Informe con las observaciones subsanadas (salvo cuando, a criterio del Supervisor, el número reducido de páginas a agregar o reemplazar, permita insertarlas o sustituirlas, debiendo reemplazar obligatoriamente la carátula con el número de versión que corresponda y fecha actualizada), siguiendo el procedimiento indicado para presentación de informes.Una vez que el Estudio es aprobado por el supervisor y con la conformidad de La Gerencia de Servicios Técnicos, para que sea procedente el trámite de pago, el Consultor debe presentar a La Gerencia de Servicios Técnico, tres (03) juegos completos de la versión del estudio aprobada, de los cuales uno (01) es original y dos (02) serán copias, debidamente sellada y firmada por el Consultor (Jefe del Equipo y Especialistas) y la Supervisión debiendo firmar todas las páginas del Estudio (texto, cuadros, croquis, esquemas, planos, etc.) y cada uno de los especialistas en la parte correspondiente a su especialidad.

5.8.2.3. Documentos en Medios Magnéticos.-Una vez que la Supervisión da la aprobación final al Expediente Técnico, el Consultor debe presentar dos juegos de CD’s no regrabables, debidamente rotulados (nombre, N° de versión y fecha actualizada) y firmados / visados por el Jefe del Equipo y el Jefe de la Supervisión.

Page 36: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

54

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

El juego de CD’s debe contener toda la información impresa sin excepción, debiendo adjuntar los archivos magnéticos en word, excel, autocad, etc., y debiendo digitalizar (escanear) los documentos que adjunte (constancias, certificados, etc).

Cabe señalar que el Consultor debe entregar en los CD’s las hojas de cálculo que hubiere desarrollado para la información del proyecto, sin ningún tipo de clave, ni protección de celdas.

Para que sea procedente el inicio del trámite para los pagos correspondientes, es indispensable la presentación de los documentos impresos, así como en medio magnético, con las características indicadas.

5.8.2.4. Forma de presentación de los InformesLos informes serán presentados en la forma que se indica a continuación:- Informe, Nº 01, N° 02 y N° 03: el Consultor entregará un (01) original

completo a la Supervisión inc. (01 CD).- Luego de aprobado el Informe N° 3, el Consultor presentará el

Expediente Técnico Completo conteniendo toda la información indicada en los término de referencia en Original y 02 copias y el correspondiente archivo magnético (02 CD’s firmado y no regrabable).

5.8.2.5. UnidadesLas Unidades de medida a ser utilizadas en la ejecución de los servicios deben ser en el sistema métrico.

5.8.2.6. NormasLos diseños deberán ser ejecutados de acuerdo con las siguientes normas y conformidades:- Resoluciones Ministeriales y Decretos Supremos establecidos en el

“Compendio de Normas de Saneamiento” actualizado por la Dirección Nacional de Saneamiento (DNS) del MVCS u otras normativas emitidas por el Sector Saneamiento.

- Normas de INDECOPI.- Reglamento Nacional de Edificación.- Normas Internacionales ISO y NTP.- Normas y criterios de ASTM - American Society for Testing and

Materials.- Normas del AWWA - American Water Works Association.- Otras normas reconocidas internacionalmente y debidamente

justificadas por el Consultor.- Recomendaciones u orientaciones adicionales que podrán ser hechas

por la Supervisión (Guía de Opciones Técnicas para Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Centros Poblados del Ámbito Rural).

- Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Agricultura (ANA/ALA).

- Recomendaciones u orientaciones adicionales que podrán ser hechas por la Supervisión.

- Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado DL N° 1017-Reglamento DS N°184-2008-EF.

- Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano DS N° 031-2010-SA

- Otros relacionados con la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento para el ámbito urbano.

6. SANCIONES POR ATRASO O POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

i. El Consultor se hará acreedor a la penalidad diaria prevista en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado D.S. Nº184-2008-EF, (D.L. Nº1017), por “mora en la ejecución de la prestación”, debido a lo siguiente:

(a) Retrasos en la presentación de informes en los plazos contractuales.

Page 37: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

55

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

(b) La NO-SUBSANACIÓN o no aclaración de observaciones formuladas en los plazos con que cuenta el Consultor.

(c) Retrasos para la presentación de SUBSANACION de observaciones formuladas por la Supervisión en la primera revisión.

La penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad diaria = 0.10 Monto del Entregable

F x Plazo en días calendario

Donde F tendrá los siguientes valores:

a. Para plazos menores o iguales a (60) días, para bienes, servicios y ejecución de obras: F=0.40.

b. Para plazos mayores a (60) días:b.1 Para bienes y servicios F=0.25.b.2 Obras: F=0.15

ii. Para el cálculo de la penalidad diaria mencionada referida al ítem (a) anterior, se computarán los días calendario de atraso en la presentación de informes.

iii. Para el cálculo de la penalidad diaria mencionada, referida al ítem (b) anterior, se computarán los días calendario comprendidos desde el día siguiente en que se le comunique al Consultor la No absolución de observaciones hasta el día en que éste presente la versión que finalmente sea aprobada por la instancia correspondiente (Supervisión).

iv. Para el cálculo de la penalidad diaria mencionada, referida al ítem (c) anterior, se computarán los días calendario comprendidos desde el día siguiente en que se le cumpla el plazo para la presentación de la absolución de observaciones hasta el día en que éste presente la versión corregida.

v. En todos los casos, para el cálculo de la penalidad se considerará el monto total del contrato y el plazo contractual previsto para la presentación de cada informe de la Consultoría. La penalidad será aplicada hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual.

vi. La inasistencia de los profesionales a las reuniones convocadas por el Supervisor indicado en el numeral 3.2, literal p) constituye incumplimiento contractual y será acreedor a la aplicación de penalidad, para lo cual la inasistencia a la reunión convocada será considerada como un (01) día de retraso y tres (03) inasistencias consecutivas será considerada como cuatro (04) días de retraso. La penalidad será aplicada hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual.

vii. La omisión de realizar las reuniones semanales y/o levantar las actas de las reuniones indicado en el numeral 3.3 será considerada incumplimiento contractual haciéndose acreedor a penalidad, la inasistencia a cuatro (04) reuniones se considera un (01) día de atraso; a tres (03) inasistencias consecutivas será considerada como (03) días de atraso. La penalidad será aplicada hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual.

viii. El cambio de cualquiera de los profesionales considerados en la propuesta Técnica, será considerado como causal para la aplicación de una máxima penalidad del 10% del monto del contrato, en aplicación del Artículo 166°.- Otras penalidades, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado D.S. Nº184-2008-EF, (D.L. Nº1017), por lo que se recomienda mantener los mismos profesionales hasta la aprobación y declaratoria de viabilidad del proyecto.

ix. En concordancia con los art. 165°.- Penalidad por Mora en la ejecución de la Prestación y 168°.- Causales de Resolución por incumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado D.S. Nº184-2008-EF, (D.L. Nº1017), de acumular la penalidad máxima, La Municipalidad otorgará un plazo perentorio de cinco (05) días contados desde el día siguiente de recepción de la notificación para subsanar el incumplimiento, al cabo del cual el contrato se resolverá, procediendo a ejecutarse la garantía de fiel cumplimiento y

Page 38: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

54

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

deducir los montos pagados hasta ese momento, sin perjuicio de las demás acciones que corresponden.

7. ADICIONALES, REDUCCIONES Y/O AMPLIACIONES DE PLAZOEl Consultor deberá dirigir al Supervisor, toda la documentación relacionada con el Estudio, La evaluación de la procedencia de prestaciones adicionales, reducciones, y/o ampliaciones de plazos, estará a cargo del Supervisor.

8. ADELANTOEl Consultor adjudicado podrá solicitar adelanto, cuyo porcentaje será definido en el proceso de negociación, siendo necesario la presentación de una Carta Fianza Bancaria respectiva, en concordancia con los Artículos 162º.- Garantías por Adelantos y 171º: Clases de Adelantos, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado D.S. Nº184-2008-EF, (D.L. Nº1017). La calificación de fianzas estará a cargo del área de Tesorería de La Municipalidad.

La solicitud y posterior entrega del adelanto no condiciona el inicio del plazo contractual.

9. COSTO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TCNICO y CALENDARIO DE PAGOEl costo por la elaboración del expediente técnico asciende a S/ 144,096.00 (Ciento Cuarenta y cuatro Mil Noventa y seis con 00/100 Nuevos Soles), comprende lo siguiente:

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS DEL CONVENTO, CONVENTO, PALO NEGRO DEL

LA ZONA DE MALINGAS - DISTRITO DE TAMBOGRANDE- PIURA - PIURA".

Costos Nuevos Soles Marzo del 2014Item Descripción Cant. meses Parcial Sub total

  STAFF PROFESIONALES        

1Director del Estudio (Ingeniero Sanitario o Sanitario) 1 2 9,000.00 18,000.00

2 Ing. Civil (Especialista en estructuras) 1 2 7,000.00 14,000.00

3 Ing. Civil (Especialista en costos y presupuestos) 1 2 7,000.00 14,000.00

           

  ESTUDIOS RESPECTIVOS Y OTROS Cant Precio Parcial  

5

Estudios de Mecánica de Suelos y SPT (02 captación, 02 caseta de bombeo, 02 línea de impulsión, 04 reservorio, 20 en las redes y conex. Aleatoriamente) 30.00 450.00 13,500.00 13,500.00

6 Topografía Digital 1.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00

7Expediente factibilidad de instalación del servicio eléctrico, con aprobación de ENOSA 1.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

8Autorización de ejecución de estudios de aprovechamiento hídrico, por parte del ANA. 1.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

9

Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) aprobado por Dirección Regional de Cultura. 1.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

10 Estudios de prospección geo eléctrica 1.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

11Ficha informativa de Clasificación Ambiental, aprobada por la OMA del Ministerio de Vivienda. 1.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

12 Estudio de vulnerabilidades y análisis de riesgos 1.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00

13 Programa de educación sanitaria. 1.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

14 Fortalecimiento de capacidades de La JASS. 1.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

15 Movilidad, ploteo de planos, etc 1.00 4,596.00 4,596.00 4,596.00

Page 39: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

55

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

COSTO TOTAL (INC GG, UTILIDADES E IGV) 144,096.00

Primer Pago: 20% del valor contratado a la aprobación del plan de trabajo.

Segundo Pago: 50% del valor contratado a la aprobación del segundo informe.

Tercer Pago: 30% del valor contratado a la aprobación del tercer informe. (Expediente Técnico Final aprobado), por proceder al pago se debe de contar con los registros en la fase de inversión por parte de La Oficina de Programación de Inversiones.

10. RECURSOS MÍNIMOS PROFESIONALES Y DE CONSULTORÍA QUE DEBERÁ PROPORCIONAR EL CONSULTOREl Consultor podrá ser una persona natural o jurídica. Recursos Profesionales.- Jefe de Equipo, (Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil) Especialista Geólogo Ambiental: Estudios de impacto ambiental en general. Ingeniero de Costos y Presupuestos (Ing. Civil) Especialista Social (Administradores, Economistas, Sociólogos, Antropólogos,

comunicadores o afín).

10.01 Requisitos mínimos de los profesionales.- 01 Jefe de equipo: Ingeniero Sanitario o Civil, titulado, colegiado, con Ocho (08) años de

experiencia mínima acumulada como consultor en obras en general, debe tener 05 especialidades como consultor (incluida la especialidad de obras de saneamiento), poseer al menos diez (10) consultorías de agua potable o saneamiento, de las cuales tres (3) serán estudios definitivos/expedientes técnicos de agua potable o saneamiento, debiendo acreditarse con i) constancias, o ii) certificados, o iii) contrataos con su respectiva conformidad, o iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto.

01 Ingeniero Geólogo Especialista en Impacto Ambiental: Ingeniero civil o sanitario, titulado, colegiado, con experiencia en 05 estudios de impacto ambiental en general con Doctorado en Ciencias Ambientales, haber realizado 10 estudios de Geología, Geotecnia y Mecánica de Suelos. debiendo acreditarse con í), Constancias, o ii) Certificados, o iii) Contratos o, iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del personal propuesto.

01 Ingeniero de Costos y Presupuestos: Ingeniero Civil, titulado, colegiado, con experiencia mínima de siete (07) años de experiencia profesional en general, que haya elaborado al menos quince (15) estudios definitivos/expedientes técnicos en general de los cuales al menos tres (03) deben ser estudios definitivos/expedientes técnicos de agua potable o saneamiento, debiendo acreditarse con í), Constancias, o ii) Certificados, o iii) Contratos o, iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del personal propuesto..

01 Especialista Social : Administrador, Economista, Sociólogo, Antropólogo, Comunicador, o carrera afín, titulado, colegiado, con experiencia mínima de un (01) año como promotor(a), en proyectos de agua potable o saneamiento en aspectos de fortalecimiento Institucional y en educación sanitaria en centros poblados o pequeñas ciudades, debiendo acreditarse con i) Constancias, o ii) Certificados, o iii) Contratos o, iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del personal propuesto.

NOTA:

“Resulta importante resaltar que, todo cambio que se realice durante la ejecución contractual deberá realizarse previa evaluación y aprobación de la Entidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 143º del Reglamento; por lo que, sólo podrá modificarse el contrato siempre y cuando tales modificaciones no varíen en forma alguna las condiciones originales que motivaron la selección del contratista.

Page 40: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

54

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

En ese sentido, todo cambio de profesional se realizará previa evaluación y aprobación por la Entidad, siempre y cuando los nuevos profesionales propuestos cumplan por lo menos con los requisitos mínimos exigidos en las Bases” (Pronunciamiento N° 009-2013/DSU).

“En relación a la habilidad de los profesionales; cabe indicar que en atención al Principio de Economía que debe respetar toda contratación pública, no se requerirá la presentación de certificados de habilidad, así como tampoco declaraciones juradas de encontrarse habilitado para el ejercicio de lo profesión como parte de la propuesta del postor; ello sin perjuicio, se requerirá, el certificado de habilidad del profesional, al contratista de manera previa al inicio de la participación del referido profesional” (Pronunciamiento N° 009-2013/DSU y Pronunciamiento N° 403-2012/DSU).

CAPÍTULO IVCRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.

Page 41: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

55

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

De acuerdo con el artículo 46 del Reglamento, las Bases deben consignar el siguiente factor de evaluación:

A. FACTORES REFERIDOS AL POSTOR: 30 PUNTOS

Cargo Concepto Puntaje

POSTOR

Experienciaen la Actividad

Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor en servicio de consultoría en general, por el postor durante un período determinado de hasta quince (15) años a la fecha de presentación de propuestas, por un monto acumulado de hasta cinco (05) veces el valor referencial de la contratación materia de convocatoria. Tal experiencia se acreditará con copia simple de los contratos y/o conformidad de prestación del servicio o mediante comprobantes de pago (Facturas o boletas de venta) cuya cancelación se acredite mediante voucher de pago, papeleta de depósito, cheques u otro documento que acredite fehacientemente su cancelación, con un máximo de diez (10) servicios prestados a uno o más clientes., según los siguientes criterios:

Mayor a 5 veces el valor referencial 15 puntos Mayor a 2 y menor de 5 veces el valor referencial 10 puntos Menor de 2 veces el valor referencial 05 puntos

15PUNTOS

Experienciaen la Especialidad

Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor en servicio de consultorías de obras de saneamiento y afines, durante un período determinado de hasta cinco (05) años a la fecha de presentación de propuestas, por un monto acumulado de hasta dos (2) veces el valor referencial de la contratación o ítem materia de convocatoria.Únicamente podrá evaluarse aquellos servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria (agua y alcantarillado, agua y letrinizacion).

Mayor a 2 veces el valor referencial 15 puntos Mayor a 1 y menor de 2 veces el valor referencial 10 puntos Menor de 1 veces el valor referencial 05 puntos

15PUNTOS

B. FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL ASIGNADO AL SERVICIO: 40 PUNTOS

Cargo Concepto Puntaje- Se calificará el tiempo de experiencia en la

especialidad como Jefe de Proyecto, Director de Estudios o Jefe  de Supervisión, con experiencia mínima acumulada de 05 años como consultor en obras de saneamiento y

40PUNTOS

Page 42: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

54

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

Jefe de Equipo (Ingeniero Civil o Sanitario

afines, tener 05 especialidades como consultor (incluida la especialidad de saneamiento y afines) y haber realizado 10 servicios de consultoría de saneamiento y afines lo cual se acreditará con constancias, certificados y/o actas de recepción,  ejecutados en los últimos diez (10) años según el siguiente rango:

Criterio:Se evaluará en función al número de servicios de agua potable y/o alcantarillado.

Once (11) Servicios           40 puntos

Ocho (08)Servicios   30 puntos

Cinco (05) Servicios 20 puntos

Tres (03) Servicios 10 puntos.

C. FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA 30 PUNTOS

Concepto Puntaje

Programación de la prestación del servicio

Se otorgará el máximo puntaje al postor que presente una programación secuencial de todas las actividades, incluyendo los hitos de entrega, así como una programación de utilización de personal y equipos para todas las fases del servicio (Formato libre).- Programa de actividades :05 puntos- Programa de utilización de personal :05 punto- Programa de utilización de equipos :05 puntos

15.00PUNTOS

 Equipamiento, infraestructura, recursos y software

Se otorgará el máximo puntaje al postor que oferte equipos y/o software a disposición del servicio (Formato libre).- Equipamiento (01 Estación total y GPS) : 05 puntos- 01 camioneta 4X4 (Máx antigüedad 04 años)  : 05

puntos                                                   - 01 Oficina completamente equipada : 05 puntos(Equipo de Computo completa, Mesa de trabajo, etc.)

Será  causal de descalificación del postor si éste no sustenta o acredita alguno de los equipos u oficinas presentados para la evaluación. También se podrá sustentar con carta de compromiso y la oficina promesa formal de alquiler firmada por ambas partes.

15.00PUNTOS

IMPORTANTE:

Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos.

Page 43: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

55

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos.

Page 44: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

54

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

CAPÍTULO VPROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESCon fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP – I CONVOCATORIA para la contratación del servicio de consultoría de obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN], conforme a los Términos de Referencia.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUALEl monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNAR SI O NO] incluye IGV.17

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO 18 LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICAR SI SE TRATA DE ÚNICO PAGO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así como lo establecido en la liquidación del contrato.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos ejecutados, a fin que LA ENTIDAD cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓNEl plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DE SUSCRITO EL CONTRATO O

17 Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en su propuesta técnica.

18 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

Page 45: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

55

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE CUMPLIDA LA CONDICIÓN PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LA CONDICIÓN EN ESTE ÚLTIMO CASO].

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATOEl presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora 19 y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

IMPORTANTE:

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar la siguiente cláusula:

“CLÁUSULA SÉTIMA: ADELANTO DIRECTO20

LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos21

mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

En el supuesto que los adelantos no se entreguen en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.”

CLÁUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DEL SERVICIOLa conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTAEL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

19 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

20 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 171 y 172 del Reglamento.

21 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

Page 46: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

54

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

CLÁUSULA DÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOSLa conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de UN (01) AÑO

CLÁUSULA UNDÉCIMA: PENALIDADESSi EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x MontoF x Plazo en días

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final (de ser el caso).

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATOCualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOSólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA La liquidación del contrato de consultoría de obra se sujetará a lo establecido en el artículo 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Page 47: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

55

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 22 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177, 179 y 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUALLas partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

22 De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.

Page 48: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

54

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

FORMATOS Y ANEXOS

Page 49: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

55

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

FORMATO Nº 01

REGISTRO DE PARTICIPANTES

TIPO DE PROCESO AL QUE SE PRESENTA:Licitación Pública ( ) Concurso Público ( ) Adjudicación Directa Pública ( )Adjudicación Directa Selectiva ( X ) ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP I CONVAdjudicación de Menor Cuantía ( )

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS DEL CANTERO, EL CONVENTO Y PALO NEGRO DE LA ZONA DE MALINGAS DEL DISTRITO DE TAMBO GRANDE – PIURA – PIURA”.

Denominación del proceso:

DATOS DEL PARTICIPANTE:(1) Nombre o Razón Social:

(2) Domicilio Legal:

(3) R. U. C Nº (4) Nº Teléfono (s) (5) Nº Fax

(6) Correo(s) Electrónico(s):

El que suscribe, Sr. (a): ___________________________________________identificado con DNI Nº_________, representante Legal de la empresa ___________________________________________________________, que para efecto del presente proceso de selección, solicito ser notificado al correo electrónico consignado en el cuadro precedente, comprometiéndome a mantenerlo activo durante el período que dure dicho proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

…..………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

Page 50: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

54

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

FORMATO N° 223

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la Adjudicación Directa Selectiva N° 006-2014-MDT-CEP, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.24

…..………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

23 El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

24 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.

Page 51: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

55

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

Presente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :Domicilio Legal :RUC : Teléfono : Fax :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……...........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

Page 52: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

54

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

Presente.-

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece el Servicio de Consultoría de Obra: [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

…….………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.

Page 53: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

55

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

Presente.-

De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

Page 54: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

54

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

Presente.-

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP- I CONVOCATORIA, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

OBLIGACIONES DE NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

TOTAL: 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

..…………………………………. …………………………………..Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Page 55: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

55

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA SOBRE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a prestar el Servicio de Consultoría de Obra: [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

Page 56: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

56

56

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

ANEXO Nº 6

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD:

Nº CLIENTE OBJETO DEL SERVICIO

N° CONTRATO / COMPROBANTE DE

PAGO FECHA25 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO

VENTA26MONTO FACTURADO

ACUMULADO27

1

2

3

4

5

6TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

25 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

26 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

27 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Page 57: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

57

57

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

ANEXO Nº 7

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº CLIENTE OBJETO DEL SERVICIO

N° CONTRATO / COMPROBANTE DE

PAGO FECHA28 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO

VENTA29MONTO FACTURADO

ACUMULADO30

1

2

3

4

5

6TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

28 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

29 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

30 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Page 58: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

58

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

ANEXO Nº 8

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

Presente.-

De nuestra consideración,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección y los Términos de Referencia, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO COSTO TOTAL [CONSIGNAR MONEDA]

TOTAL

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando el proceso se convoque a suma alzada, únicamente deberá requerirse que la propuesta económica contenga el monto total de la oferta, sin perjuicio de solicitar que el postor adjudicado presente la estructura de costos o detalle de precios unitarios para la formalización del contrato, lo que deberá ser precisado en el numeral 2.7 de la sección específica.

Page 59: BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA …zonasegura.seace.gob.pe/.../procesos/2014/001592/4753…  · Web viewPlantas de encofrado y armado de las estructuras. ... debiendo adjuntar

59

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

ANEXO Nº 09

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS EJECUTADOS FUERA DE LIMA Y CALLAO

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2014-MDT-CEP-(I CONVOCATORIA)

Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total, debido a que mi representada se encuentra domiciliada en [CONSIGNAR DOMICILIO DEL POSTOR], la que está ubicada en la provincia [CONSIGNAR PROVINCIA O PROVINCIA COLINDANTE AL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO, LA QUE PODRÁ PERTENECER O NO AL MISMO DEPARTAMENTO O REGIÓN]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Para asignar la bonificación, el Comité Especial verificará el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.