bases ejecucion obra acobamba

|1

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PERÙ

Y

GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA

FONDO PERÚ - ESPAÑA

PROGRAMA DE CONVERSIÓN DE DEUDA DE PERÚ FRENTE A

ESPAÑA

_________________________________________________

BASES DE LICITACION PUBLICA RESTRINGIDA

N°001-2015/CEP-MPA______

EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA TUPAC AMARU II –

HUACHHUA – PAUCARA - ACOBAMBA REGIÓN HUANCAVELICA”

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA

PRIMERA CONVOCATORIA

MARZO DEL 2015

ACOBAMBA – PERU

|2

GLOSARIO DE TERMINOS

FPE Fondo Perú - España PROGRAMA Programa de Conversión de Deuda Externa de Perú frente a

España. El Programa ha sido aprobado mediante Decreto Supremo Nº 070-2006-EF.

COMITE BINACIONAL Comité Binacional Perú - España encargado de la dirección y

administración del FPE. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ACOBAMBA. LEY Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto

Legislativo Nº 1017 y Modificaciones incorporadas por la Ley Nº 29873 y el Decreto Supremo Nº 138-2012- EF y Anexos.

REGLAMENTO Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, y Modificaciones incorporadas por la Ley Nº 29873 y el Decreto Supremo Nº 138-2012- EF y Anexos.

POSTOR Empresas Constructoras, Instituciones, Organizaciones de

desarrollo españolas y/o peruanas y consorcios entre ellas. CONSORCIO Asociación de dos o más empresas constructoras,

Instituciones de desarrollo.

|3

BASES GENERALES

LICITACION PUBLICA RESTRINGIDA N°001-2015/CE-MPA

A partir de la decisión del Gobierno Español de promover las relaciones de cooperación hispano – peruanas y de contribuir al desarrollo peruano, con fecha 04 de Octubre de 2006, los Gobiernos de la República del Perú y del Reino de España acordaron la suscripción de un “Programa de Conversión de Deuda de Perú Frente a España” (Programa). El objeto del citado acuerdo es contribuir al crecimiento económico y al desarrollo social en el Perú a través de la conversión de la deuda que el Perú tiene contraída frente a España, en proyectos de desarrollo, prioritariamente en el Sector Educación. Para tal efecto, el Programa, cuya suscripción fue aprobada por Decreto Supremo Nº 070-2006-EF, establece la constitución de un Fondo Perú – España (FPE) destinado a financiar proyectos de desarrollo. Asimismo se establece un Comité Binacional Perú – España (Comité Binacional) que se encargará de la dirección y administración de dicho Fondo. En el marco del mencionado Programa, con fecha 24 de Noviembre del 2014, el Fondo (FPE) suscribe con la Municipalidad Provincial de Acobamba un Convenio Marco con el objeto de fijar los lineamientos para la ejecución y desarrollo del

Proyecto: “CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN

EDUCATIVA SECUNDARIA TUPAC AMARU II – HUACHHUA – PAUCARA -

ACOBAMBA, REGIÓN HUANCAVELICA”. De acuerdo a dicho Convenio, la Municipalidad Provincial asume íntegramente la responsabilidad de la correcta ejecución del Proyecto, sin limitar las labores de evaluación del FPE.

1. GENERALIDADES.-

1.1 Objeto El presente proceso tiene por objeto seleccionar y contratar a la empresa que se

encargará de ejecutar la obra de infraestructura denominada: “CONSTRUCCION DE

INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA TUPAC

AMARU II – HUACHHUA – PAUCARA - ACOBAMBA, REGIÓN HUANCAVELICA”

La ejecución de la obra será cumpliendo con las especificaciones del expediente técnico aprobado y los procedimientos establecidos por la Ley y Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias vigente.

Las obras a ejecutar se encuentran definidas en el expediente técnico aprobado y comprende al Costo Directo Total: - FORMULA I : INFRAESTRUCTURA - FORMULA II : LOSA DEPORTIVA + GRADERIAS - FORMULA III : MURO DE CONTENCION + CERCO PERIMETRICO - FORMULA IV : TANQUE SEPTICO + POZO PERCOLADOR - FORMULA V : CISTERNA + TANQUE ELEVADO - FORMULA VI : MITIGACION AMBIENTAL - FORMULA VII : EQUIPAMIENTO

|4

1.2 Alcances de las Bases Las presentes Bases rigen para la Licitación Pública Restringida N° 01-2015/MPA-FPE, en adelante “Licitación Pública”, que se convoca para la selección y contratación de la entidad o consorcio que se encargará de la ejecución de la obra que se indican en el numeral precedente.

1.3 Entidad que Convoca

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA

RUC Nº : 20191121954

Domicilio legal : Plaza Jorge Chávez S/N Acobamba

Teléfono/Fax: : #975456543

Correo electrónico: :

1.4 Ubicación de la Obra La obra se encuentra ubicada en:

OBRA DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO

“CONSTRUCCION DE

INFRAESTRUCTURA DE LA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

SECUNDARIA TUPAC

AMARU II – HUACHHUA –

PAUCARA - ACOBAMBA,

REGIÓN HUANCAVELICA”

PAUCARA ACOBAMBA HUANCAVELICA

1.5 Plazo de Ejecución

El plazo para la total ejecución de la obra es de ciento ochenta (180) días calendarios.

1.6 Marco Normativo

Convenio Marco Nº 01-2014, suscrito el 24 de noviembre delo 2014.

Programa de Conversión de Deuda de Perú frente a España

En el caso de que durante el proceso de la Licitación Pública, o posterior al mismo, durante la ejecución contractual, se presenten situaciones no contempladas o previstas en las presentes Bases, se podrá aplicar la legislación peruana en materia de contrataciones del Estado previa “No Objeción” del FPE.

1.7 Documentos de la Licitación Pública Restringida Los documentos de la presente la Licitación Pública comprenden:

I. Bases de la Licitación Pública. II. Proforma de Contrato de Obra.

III. Expediente Técnico. Que está conformado por:

|5

1 INDICE

2 RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

3 MEMORIA DESCRIPTIVA

4 ESPECIFICACIONES TECNICAS

5 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

6 INGENIERIA DEL PROYECTO (CÁLCULOS Y DATOS DE DISEÑO)

7 CUADROS DE METRADOS

8 PRESUPUESTO DE OBRA

9 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

10 FORMULA POLINOMICA

11 PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA

12 PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS GENERALES

13 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA - MS PROYECT

14 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO POR PARTIDAS ESPECIFICAS

15 CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS

16 CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPO

17 CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL

18 FOTOGRAFIAS

19 PLANOS

1.7.1 Los planos y las especificaciones son los que predominan; en caso de existir

discrepancias entre lo que expresan los diversos Documentos que conforman el Expediente Técnico, se establece que los planos tienen prioridad sobre las especificaciones técnicas y éstas sobre los metrados, y la memoria descriptiva vale en todo cuanto no se oponga a los planos y a las especificaciones técnicas.

1.7.2 Para lo no expresamente considerado en los Expedientes Técnicos, regirán

las especificaciones y dispositivos de los Reglamentos oficiales vigentes.

1.7.3 A efectos de ejecutar la obra prevista en armonía con los procedimientos de buena construcción y lograr su funcionalidad y correcta terminación, es obligación del postor:

a) Efectuar una inspección detenida del terreno en los locales donde se va

ejecutar la obra. b) Revisar los Documentos que conforman el Expediente Técnico.

1.8 Calendario de la Licitación Pública.

El Calendario de la Licitación Publica es el que se consigna en las presentes Bases.

La Municipalidad Provincial de Acobamba, con el conocimiento previo del FPE, podrá modificar el citado Calendario, según sea necesario, comunicando oportunamente a los adquirientes de Bases.

1.9 Idioma

Para efectos de la presente Licitación Pública, los documentos que conforman las propuestas se presentarán únicamente en idioma español. El incumplimiento de esta disposición será causal para rechazar la propuesta.

|6

1.10 Contratista

El contratista será la Empresa Institución, Organización de desarrollo o Consorcio que se encargará de la ejecución de la obra objeto de la presente Licitación publica

1.11 Aceptación de las Condiciones

La presentación de las propuestas implica el reconocimiento y aceptación por el Postor de todas las condiciones establecidas en estas Bases.

2. FUENTE DE FINANCIAMIENTO.-

La ejecución de la obra se financia con recursos del FPE y de la Municipalidad Provincial de Acobamba.

3. SISTEMA DE LA CONTRATACION.-

Sistema a suma alzada.

4. VALOR REFERENCIAL.-

4.1 El Valor Referencial para la contratación de la obra objeto de la presente Licitación

Pública Restringida asciende a S/. 2 020,725.11 (Dos millones Veinte Mil

Setecientos Veinte y Cinco y 11/100 Nuevos soles) a precios vigentes al mes de Noviembre del 2014

4.2 En el monto del Valor Referencial, se consideran todos los conceptos que inciden en el costo total de la obra, por lo que deben incluir la adquisición de materiales de construcción, equipos, desarrollo de pruebas, pago de mano de obra, beneficios sociales, gastos generales, costo de transporte, pago de seguros, utilidad, impuesto al, CONAFOVICER, IGV, y todo tributo vigente, y cualquier otro gasto que se derive de la ejecución de la obra a contratar.

5. INSTRUCCIONES A LOS POSTORES.-

5.1 Postores Podrán participar en la presente Licitación Pública únicamente empresas, instituciones u organismos de desarrollo españoles y/o peruanos, ya sea en forma individual o asociados en consorcio, que demuestren capacidad técnica, legal, solvencia financiera y organización administrativa suficiente para ejecutar obras como la referida en el objeto de la presente Licitación Pública.

Los postores participan en igualdad de condiciones y oportunidades. En ese

sentido los postores serán calificados y evaluados sin gozar de beneficios o

bonificaciones en su calificación por razones de domicilio, nacionalidad o

cualquier atributo. En caso los postores tengan Oficios de Apremio y/o Conminación y/o Resolución, por obras contratadas con la Municipalidad Provincial, deben haberlos superado con una antelación de cinco días hábiles a la fecha de presentación de la Propuesta Económica.

Para que las empresas, instituciones u organismos de desarrollo, incluidos los que integran un consorcio, sean calificados como españoles o peruanos, deberán satisfacer, indistintamente cualquiera de los siguientes requisitos:

|7

i. Que la empresa , institución u organismo de desarrollo haya sido constituido en España o en Perú;

ii. Que la empresa , institución u organismo de desarrollo esté domiciliado en España o en Perú;

iii. Que la empresa , institución u organismo de desarrollo constituya filial o sucursal de uno constituido o domiciliado en España o en Perú;

iv. Que más del 50% del capital o participación de la empresa institución u organismo de desarrollo, sea propiedad de una o más personas naturales o jurídicas de nacionalidad española o peruana, o con domicilio y/o constitución en España o en Perú, o tenga origen en España o en Perú.

En caso de resultar beneficiado con el otorgamiento de la Buena Pro, y previo a la suscripción del Contrato, el postor debe acreditar que está inscrito en el Registro Nacional de Proveedores y que no está inhabilitado para contratar con el Estado.

5.2 Condiciones Referentes a Consorcios a) Podrán participar distintos postores en consorcio, sin que ello implique crear

una persona jurídica diferente. Para ello será necesario acreditar la existencia de una promesa formal de consorcio, la cual se perfeccionará luego del otorgamiento de la Buena Pro y antes de la suscripción del contrato. Ninguna empresa participante podrá formar parte de más de un consorcio.

b) En caso de resultar beneficiada con el otorgamiento de la Buena Pro, y previo

a la suscripción del Contrato, las partes del Consorcio deben acreditar que están inscritas en el capítulo de Ejecutores de Obras del Registro Nacional de Proveedores y que no están incluidos en el capítulo de inhabilitados para Contratar con el Estado del mismo Registro.

c) En caso que un postor con promesa de consorcio obtenga la Buena Pro,

deberá obligatoriamente elevar a Escritura Pública el Contrato de Promesa de Consorcio, dentro de un plazo máximo de diez (10) días calendario contados a partir de la fecha en que la Buena Pro quede consentida, formalizado y celebrado en el Perú de acuerdo a la legislación peruana, alcanzando a la Municipalidad Provincial una copia de dicho instrumento en el que consten claramente los aspectos siguientes:

Empresas instituciones u organismos de desarrollo españoles y/o

peruanos que formen el Consorcio Justificación de complementariedad Designación del representante o apoderado común, con poderes

suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postores y del contrato hasta la liquidación del mismo.

Porcentaje de participación de cada miembro del Consorcio. Declaración expresa de responsabilidad solidaria. Compromiso de no modificar los términos del Contrato de Consorcio en

tanto no se concluya con la ejecución del Contrato. d) Las empresas conformantes del Consorcio asumen la responsabilidad

solidaria en el orden técnico, económico y legal, sin que ella se limite por el porcentaje de participación.

|8

e) Queda claramente entendido que la terminación del Contrato, no extingue la responsabilidad civil individual y colectiva y solidaria de todos los integrantes.

5.3 Impedimento a ser Postores

a) El Presidente y los Vicepresidentes de la República del Perú, los representantes

al Congreso de la República del Perú, los Ministros y Vice Ministros de Estado de la República del Perú, los vocales de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, los titulares y los miembros del órgano colegiado de los organismos constitucionalmente autónomos, hasta un año después de haber dejado el cargo.

b) Los titulares de instituciones o de organismos públicos descentralizados del

Gobierno del Perú, los alcaldes, los Presidentes y Vice Presidentes Regionales, los Alcaldes, los Regidores, los demás funcionarios y servidores públicos, los directores y funcionarios de las empresas del Estado Peruano; y en general, las personas naturales contractualmente vinculadas a la Entidad que tengan intervención directa en la definición de necesidades, especificaciones, evaluación de ofertas, selección de alternativas, autorización de adquisiciones o pagos;

c) El cónyuge, conviviente o los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad

y segundo de afinidad de las personas a que se refiere los literales precedentes;

d) Las personas jurídicas en las que las personas naturales a que se refieren los literales a), b) y c) tengan una participación superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social, dentro de los 24 meses anteriores a la convocatoria;

e) Las personas jurídicas o naturales cuyos apoderados o representantes legales

sean cónyuge, conviviente o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de las personas a que se refieren los literales a) y b) precedentes;

f) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas

administrativamente con inhabilitación temporal o permanente en el ejercicio de sus derechos para participar en procesos de selección y para contratar con entidades del Estado Peruano de acuerdo a lo establecido en la Ley y su Reglamento.

f) Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacioncitas o titulares,

hayan formado parte de personas jurídicas sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente en el ejercicio de sus derechos para participar en procesos de selección y para contratar con entidades del Estado Peruano, o que habiendo actuado como personas naturales se encontraran con los mismos tipos de sanción, conforme a los criterios señalados en la Ley y su Reglamento.

g) Postores que tienen compromisos de contrato vigente de ejecución de obra, en proceso o fase de liquidación con la Municipalidad.

|9

5.4 De las Obligaciones de los Postores

a) Los adquirentes de las Bases revisarán detenidamente las Bases y todos los

documentos de la presente Licitación Publica, presentando por escrito sus consultas dentro del plazo contemplado en el aviso de la convocatoria.

b) La información suministrada por cada postor deberá ser refrendada por los

representantes legales y tiene el carácter de Declaración Jurada. Dicha información podrá ser verificada por el Comité Especial en cualquiera de las fases del proceso y de encontrarse que no es correcta ni veraz, se procederá a su descalificación y se le aplicará las sanciones que para el efecto establece la legislación peruana.

c) Los postores inspeccionarán los terrenos y la infraestructura en los que se

ejecutará la obra objeto de la presente Licitación Pública y deberán presentar dicha evidencia en su propuesta.

d) Los postores presentarán una declaración jurada mediante la cual expresan que de ser favorecidos con la Buena Pro, no subcontratarán parcial o totalmente la ejecución de la obra, salvo autorización expresa por escrito, expedido por la Municipalidad Provincial.

5.5 Calendario del Proceso

ETAPAS DEL PROCESO FECHAS

Convocatoria 02 de Marzo de 2015.

Registro de Participantes

Del 03 marzo al 25 de marzo de 2015 (08:30-17:30)

Oficina de Logística – segundo piso de la Municipalidad Provincial de Acobamba, sito en la Plaza Jorge Chávez S/N Distrito y Provincia

de Acobamba - Huancavelica.

Formulación de Consultas a las Bases Del 03 al 09 de marzo del 2015

Absolución de Consultas a las Bases 11 de marzo de 2015.

Formulación de Observaciones a las Bases Del 12 al 18 de marzo de 2015.

Absolución de Observaciones a las Bases 23 de marzo de 2015.

Integración de Bases 24 de marzo de 2015.

Presentación de Propuestas (EN ACTO PÚBLICO)

01 de Abril de 2015 a las 10:00 horas, en el Auditorio - primer piso de la Municipalidad Provincial de Acobamba, sito en la Plaza Jorge Chávez S/N Distrito y Provincia de Acobamba -

Huancavelica.

Calificación y evaluación de propuestas 01 de Abril de 2015

Otorgamiento de Buena Pro (EN ACTO PÚBLICO)

01 de Abril de 2015 a las 17:00 horas, en el Auditorio - primer piso de la Municipalidad

Provincial de Acobamba, sito en la Plaza Jorge Chávez S/N Distrito y Provincia de Acobamba -

Huancavelica.

|10

5.6 Registro de Postores Participantes y Entrega de Bases

El registro de postores participantes se efectuará desde el día siguiente de la

convocatoria y hasta un (01) día después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes.

El registro de los participantes se realizará en la Oficina de Logística de La

Municipalidad Provincial de Acobamba, sito en el Parque Jorge Chavez S/N Acobamba -

Huancavelica en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 8:00 a.m. a 1:00 pm., y de 15.00 p.m. a 17:30 p.m. lunes a viernes, el costo de reproducción de bases es de S/.150.00 Nuevo Soles

Al registrarse, el participante deberá brindar la siguiente información: Nombres y

apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono, correo electrónico.

La persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá

consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que deban realizarse.

6. COMITÉ ESPECIAL La Municipalidad Provincial por Resolución, ha designado al Comité Especial encargado de organizar, conducir y ejecutar la integridad del proceso incluyendo la recepción, revisión de los documentos de la propuesta técnica y económica de cada postor y otorgamiento de la Buena Pro correspondiente, previa "No Objeción" del FPE. Este Comité Especial está formado por funcionarios de la Municipalidad Provincial de Acobamba (tres titulares y tres suplentes). Dicho Comité aplicará las presentes Bases que cuentan con la "No Objeción" del FPE. Este Comité Especial tendrá a su cargo el proceso hasta: i) que el otorgamiento de la Buena Pro quede consentida, administrativamente firme; o, hasta ii) cuando se produce la cancelación del proceso. El Comité Especial funcionará con la presencia de la totalidad de sus miembros, completándose en caso justificado con los suplentes respectivos. Los acuerdos se toman por unanimidad o por mayoría.

7. INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL

El Comité Especial presentará su informe debidamente documentado, sobre el proceso que ha tenido a su cargo. Copia de este Informe será remitido al FPE para su “No Objeción”.

8. CONSULTAS

a) La formulación y absolución de consultas será efectuada dentro del plazo indicado en el Calendario del Proceso. Las consultas serán formuladas por escrito en físico acompañado en versión digital adjunto en cd, la versión escrita en original, y dirigidas al Presidente del Comité Especial. Las consultas no podrán ser formuladas por correo postal, vía fax Telefax y correo electrónico, debido, a que no existe

|11

servicio de Fax de la Municipalidad y el Servicio de Internet es inestable (servicio satelital) esta no es permanente por las condiciones adversas imperantes en la zona.

b) El Comité Especial encargado responderá por escrito todas las consultas, en un único documento que incluirá las enmiendas y/o aclaraciones, y si fuera el caso, documentos complementarios. Este documento, contando con la "No Objeción" del FPE, integrará las Bases y será puesto a disposición de los postores registrados en las oficinas de la Municipalidad Provincial ubicada en la dirección señalada en el numeral 1.3 de las presentes Bases en la fecha indicada en el Calendario del Proceso, o alternativamente remitido vía correo electrónico a todos los postores registrados. Sin perjuicio de lo anterior, el documento que contiene la respuesta a todas las consultas y enmiendas o aclaraciones a las Bases de ser el caso, también será notificado vía Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado –SEACE-

c) Cualquier deficiencia o defecto en las Propuestas por no haber recabado

oportunamente la documentación antes referida, sólo perjudicará al Postor, no pudiendo ser causal de impugnación ni reclamo alguno.

d) Las Bases vendidas después de la fecha de entrega del documento a que se hace

referencia en el numeral 9 literal b) incluirán el documento de absolución de consultas, enmiendas y aclaraciones.

9. DE LAS PROPUESTAS Y SU CONTENIDO.-

La Licitación Pública será por el procedimiento de presentación de dos sobres, con apertura en mesa, que se recibirán y abrirán en Acto Público en la fecha establecida en la convocatoria.

9.1. De los Sobres.

La Propuesta se presentará en dos (2) sobres marcados como "Primer Sobre: Propuesta Técnica" y "Segundo Sobre: Propuesta Económica", cerrados, con indicación visible de la Razón Social o nombre del Postor que la presenta y del nombre de su Representante Legal.

El sobre correspondiente a la Propuesta Técnica contendrá la Propuesta en original y se adjuntarán dos copias de la Propuesta. La Propuesta original debe presentarse marcado como: "ORIGINAL", y las copias deberán presentarse marcados como “COPIA”. El sobre correspondiente a la Propuesta Económica sólo contendrá el original de la propuesta, la que se presentará marcada como “ORIGINAL”. Las propuestas deberán tener un índice, páginas numeradas y visadas por el Representante Legal del Postor, y ordenadas por rubros según los numerales 9.5 y 9.6 con hojas separadoras rotuladas.

Los documentos que integran la propuesta no requerirán de certificación consular ni notarial.

Adicionalmente, cada uno de los sobres se presentará con el siguiente rótulo:

Municipalidad Provincial de _Acobamba

Ref: BASES LICITACION PUBLICA RESTRINGIDA N° 001-2015/CE-MPA

|12

Acobamba -PERÚ

Los documentos contenidos en cada sobre, tanto original como copias, serán foliados e identificados con los mismos títulos y ordenados en la misma secuencia.

9.2. Aclaración y Confirmación de Documentos

Durante el período de revisión y evaluación de los documentos, el Comité Especial podrá pedir a los postores las aclaraciones que considere necesarias para la mejor interpretación de los documentos que han presentado. En ningún caso las respuestas serán una opción para que los postores puedan completar documentación o información omitida o modificar la presentada, de acuerdo al Art. 68° del Reglamento. En caso de omisiones y/o errores básicos, que por su importancia no son subsanables, el postor quedará eliminado del proceso. A efectos de confirmar la veracidad de la información presentada por los postores la Municipalidad Provincial se reserva el derecho de dirigirse a los Organismos Públicos y/o privados que puedan aportar referencias sobre la forma como ha cumplido el postor y a clientes que aquellos hubieran citado o a cualquier otra fuente supletoria. En caso de verificarse la inexactitud de lo declarado, el Postor será descalificado.

9.3. Confidencialidad de la Evaluación

Desde el Acto de Recepción de las propuestas conteniendo los documentos hasta que el Comité Binacional otorgue su "No Objeción" a los resultados del proceso de selección, no se proporcionará información alguna sobre el proceso de evaluación.

9.4. Falta de Postores

El Comité Especial declarará desierta la Licitación Publica Restringida Nº 001-2015-CEP- MPA, cuando no queden propuestas válidas. En el caso que quede válida una única oferta, previa "No Objeción" del Comité Binacional, la Municipalidad Provincial podrá otorgar la Buena Pro.

9.5. Contenido del Primer Sobre: PROPUESTA TÉCNICA (requerimientos técnicos

mínimos)

La no inclusión en el Primer Sobre de cualquiera de los documentos solicitados en calidad de requerimientos técnicos mínimos ocasionará la descalificación del Postor, El Primer Sobre debe contener la siguiente documentación:

A. Información Identificadora

Doc. 1: CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA TÉCNICA (FORMATO Nº1).

Doc. 2: IDENTIFICACION DEL POSTOR, con carácter de Declaración Jurada (FORMATO Nº2).

Copia simple del documento que acredita la constitución de las entidades que integran el consorcio.

|13

Doc. 3 Designación del Representante legal del Postor. Copia simple de los documentos originales de la Firma o Consorcio,

que designan al Representante Legal para efectos de la presente Licitación Pública. También se puede presentar vigencia de poder del gerente para acreditar al representante legal de la empresa.

Doc. 4 Copia simple del certificado o constancia de inscripción vigente en el registro correspondiente del Registro Nacional de Proveedores – RNP como ejecutor de obras. Tratándose de empresas españolas que no cuenten con este registro deberán adjuntar un documento expedido por autoridad u órgano similar en España. En caso se le otorgue la Buena Pro, previo a la suscripción del contrato deberán inscribirse en el RNP.

B. Declaración Jurada de Postor. Doc. 5 El Postor al presentar su propuesta debe acompañar una declaración

jurada (FORMATO Nº 3) en la cual manifieste lo siguiente (en el caso de Consorcio la declaración jurada será por cada integrante):

a) Que, no tiene impedimento para participar en el proceso de

selección ni para contratar con el Estado conforme al Art. 10 de la Ley;

b) Que, conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del Proceso de selección;

c) Que, es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta para efectos del proceso;

d) Que se compromete a mantener su oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

e) Que, conoce las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

f) Que, no subcontratará parcial o totalmente la ejecución de la obra objeto de la presente Licitación Pública, salvo autorización expresa otorgada por la Municipalidad Provincial de conformidad con lo estipulado en el Artículo 146º del Reglamento.

C. Promesa de Consorcio.

Doc.6 La Promesa de Consorcio (de ser el caso), suscrita por los representantes legales de cada una de las empresas, se presentará en hoja simple de acuerdo a las indicaciones del artículo 42º del Reglamento.

D. Aspectos Técnicos.

Requisitos Técnicos Mínimos

1. EXPERIENCIA DEL POSTOR: El postor deberá acreditar experiencia en la ejecución de cuatro (04) obras similares en los últimos seis (6) años, de las cuales mínimamente dos (02) deberá ser del tipo de infraestructura educativa. Esta experiencia del postor se acreditará con copia simple de

|14

contratos acompañado con su respectiva acta de entrega y recepción de obra más la resolución de liquidación de la obra.

NOTA: Se entiende como obras Similares a Mejoramiento, Construcción o Mantenimiento de Infraestructura de Salud, Infraestructura Educativa, Centro Comunal, Palacios Municipales, Edificios, Sistemas de Riego, Puentes y demás concernientes a Infraestructuras, Públicas o Privadas.

2. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA :

A) RESIDENTE DE OBRA: A la presentación de la oferta técnica Deberá demostrarse los siguientes requerimientos:

Arquitecto y/o Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.

Experiencia como Residente no menor de tres años en ejecución de obras similares. Las mismas que deberán haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse.

Acreditación de Documentos:

Copia simple del título profesional, diploma del colegio profesional y declaración jurada de estar habilitado para ejercer su profesión.

Copia simple del (los) contrato(s) acompañados de su(s) respectiva(s) acta(s) de recepción de obra más la conformidad o cualquier otro documento que de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia requerido y/o constancias o certificados de trabajo; el cual deberá indicar mediante un Cuadro detallado que cumple con la experiencia requerida.

Curso de Capacitación en Residencia de Obras en edificaciones y/o Metrados y Presupuestos en los últimos 05 años que acreditara con copia simple del certificado respectivo.

Carta de compromiso con firma y huella, a fin de garantizar la parte técnica de la obra y evitar falsificación de documentos, adjuntar copia simple del DNI.

B) ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA: A la presentación de la oferta técnica Deberá demostrarse los siguientes requerimientos:

Arquitecto y/o Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.

Experiencia como Residente o Asistente de Residente no menor de un año en ejecución de obras similares. Las mismas que deberán haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse.




Carta de compromiso con firma y huella, a fin de garantizar la parte técnica de la obra y evitar falsificación de documentos, adjuntar copia simple legible del DNI.

C) INGENIERO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS: A la presentación de la oferta técnica Deberá demostrarse los siguientes requerimientos:

Ingeniero Civil o Sanitario, colegiado y habilitado.

Experiencia como Especialista en Instalaciones Sanitarias no menor de dos años y

|15

medio en ejecución de obras. Las mismas que deberán haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse.



Copia simple del (los) contrato (s) acompañados de su respectiva conformidad, constancia o certificado que de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia requerido; el cual deberá indicar mediante un Cuadro detallado que cumple con la experiencia requerida.


D) INGENIERO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS: A la presentación de la oferta técnica Deberá demostrarse los siguientes requerimientos:

Ingeniero Eléctrico, colegiado y habilitado.

Experiencia como Especialista en Instalaciones Eléctricas no menor de dos años en ejecución de obras. Las mismas que deberán haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse.





E) ADMINISTRADOR DE OBRAS: A la presentación de la oferta técnica Deberá demostrarse los siguientes requerimientos:

Licenciado en Administración o Contador Público, colegiado y habilitado.

Experiencia como Administrador de Obra no menor de un año en la ejecución de obras similares. Las mismas que deberán haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse.





F) MAESTRO DE OBRA

Técnico Titulado en Construcción Civil.

Experiencia como Maestro de Obra no menor de 05 años en la ejecución de obras. Las mismas que deberán haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse.

|16


Copia simple del título profesional.

Copia simple del contrato acompañados de su respectiva conformidad, que de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia como Maestro de Obra en la ejecución de obras, el cual deberá indicar mediante un cuadro detallado que cumple con la cantidad de años requeridos.


G) TECNICO TOPOGRAFO

Técnico Titulado en Topografía.

Experiencia como Topógrafo no menor de 03 años en la ejecución de obras. Las mismas que deberán haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse.


Copia simple del título profesional.

Copia simple del contrato acompañados de su respectiva conformidad, que de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia como Topógrafo en la ejecución de obras, el cual deberá indicar mediante un cuadro detallado que cumple con la cantidad de años requerido.

Carta de compromiso con firma y huella, a fin de garantizar la parte técnica de la obra y evitar falsificación de documentos, adjuntar copia simple del DNI NOTA DEL PERSONAL PROPUESTO: El coeficiente de participación del personal técnico propuesto será del 100%, por lo que el comité verificara si existen compromisos directos o indirectos de estos profesionales en proyectos que viene ejecutando el gobierno regional en el mismo espacio de tiempo del presente proyecto, o las que estén adjudicadas para su ejecución física.

1. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO:

El equipo propuesto, puede ser propio, o alquilado. La Entidad, por ser un requisito técnico mínimo y de acuerdo al comunicado Nº 002 -2006 (PRE) del CONSUCODE, hará la verificación del caso al postor que obtenga la Buena Pro, el listado del equipo mínimo:

EQUIPOS CANTIDAD

CAMIÓN VOLQUETE 15 M3. 2

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 2

SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 295 AMP. 1

ANDAMIO METÁLICO (JUEGO) 1

COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 2

VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.4” 1

TEODOLITO ELECTRÓNICO 1

NIVEL ÓPTICO 1

Todos estos equipos, maquinarias deberán tener una antigüedad máxima de 5 años desde la fabricación o adquisición, serán puestos a disposición de la obra en óptimas condiciones de operación. La lista arriba indicada, no es limitativa, comprometiéndose por la presente a incrementarla y/o optimizarla, en caso de que el avance de la obra así lo requiera, sin que ello represente pago adicional alguno.

|17

La tenencia de los Equipos se acreditara con la presentación de una declaración jurada simple indicando si son propios o alquilados.

NOTA: Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones de ejecutar la obra en armonía con los procedimientos de la buena construcción y lograr su funcionalidad y correcta terminación, es obligación de los participantes:

Revisar detenidamente todos los documentos del Expediente Técnico y comunicar por escrito, en el plazo previsto en el Calendario del Proceso para la presentación de consultas de las Bases, las rectificaciones y dudas en los documentos del proyecto, así como las discrepancias o falta de concordancia que se encuentren entre estos, pues en el caso de no hacerlo se entenderá que el postor encuentra correcto y acepta todo lo contenido y dispuesto en las bases y los documentos del expediente técnico.

En caso que el Postor no presente cualquiera de los documentos requeridos o no guarden relación entre sí o si la misma tuviera borradura o correcciones, se devolverá la propuesta considerándola como no presentada.

2. DE LAS VALORIZACIONES El periodo de Valorización será mensual, tendrá carácter de pago a cuenta y será presentado el día 01 de cada mes con los metrados realmente ejecutados el Inspector o Supervisor formulará la valorización correspondiente y con su aprobación será presentada el día 05 de cada mes a la Entidad de conformidad con el artículo 197º del Reglamento.

3. FORMA DE PAGO

La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en Valorización Mensual que no será mayor a 15 días.

- Valorización mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que

gestione su aprobación por parte de la OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN, una vez aprobado el Contratista generará la factura para proceder al trámite del pago.

- Recepción y conformidad del Inspector o Supervisor - Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la

prestación efectuada. - Factura. - OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente se aplicará las siguientes penalidades: De acuerdo con los artículos 48º de la Ley y 166º del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165º del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora, las mismas que son las siguientes:

|18

4. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA La conformidad del servicio por parte de la ORS y L. no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Artículo N° 50 de la Ley de Contrataciones del Estado D.L. N° 1017. El contratista es el responsable de la calidad ofrecida en la ejecución de la obra (Destrucción Total o parcialmente, por razones imputables al contratista) por un plazo de siete (07) Años computados a partir de la conformidad del servicio otorgada por la ORS y L. La garantía de accesorios y bienes será de 03 años.

5. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS El Contratista será responsable directo de las consecuencias causadas por deficiencia o Negligencia durante la ejecución de la obra, como la afectación a terceros o a las propiedades de éstos, por responsabilidad civil. IMPORTANTE: EL EXPEDIENTE TÉCNICO SERA ENTREGADO A LOS PARTICIPANTES AL MOMENTO DE ADQUIRIR LAS BASES. PREVIO PAGO POR CONCEPTO DE REPRODUCCION DEL MISMO.

N Penalidad

1

“Materiales o herramientas”: Cuando el (los) trabajador (es) del contratista no cuente (n) con los materiales requeridos o que los tenga (n) incompletos.

“La penalidad será por cada día de incumplimiento”

1/1000

02

“Seguridad y señalización”: Cuando el Contratista no cuente con los dispositivos de Seguridad en el lugar de ejecución de la obra, tanto peatonal o vehicular, incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas por la Entidad.


1/1000

03

“Indumentaria e implementos de Protección Personal” Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad para la ejecución de la obra y de protección personal.


1/1000

04

“Cartel de Ejecución de la OBRA”: Cuando el Contratista no coloque el Cartel de la Obra dentro del plazo establecido en las especificaciones técnicas.


1/1000

05 Por ausencia de Residente Cada día 0.20 UIT

|19

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos) Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer. I. FACTORES DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE

OBRAS De acuerdo con el artículo 47 del Reglamento, las Bases deben consignar los siguientes factores de evaluación, necesariamente:

FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE /

METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN

1

A. EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL 20 puntos)

Criterio: Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras en general, durante un periodo de Seis (06) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN. Se considerará obra en general a TODO TIPO DE OBRA

Acreditación: La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras en general M >= [02] veces el valor referencial: 20 puntos M >= [1.5] veces el valor referencial y < [02]veces el valor referencial: 15 puntos M < [1.5]veces el valor referencial: 10 puntos

1 De acuerdo con el artículo 47 del Reglamento, para la determinación de los puntajes de cada factor de evaluación, deberá

considerarse los márgenes aquí establecidos. En ningún caso, podrá establecerse puntajes que excedan dichos márgenes.

|20



1

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 6 referido a la experiencia en obras en general del postor. La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares servirá para acreditar la experiencia en obras en general.

B. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (30 puntos)

Criterio: Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante un periodo A seis (06) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN. Se considerará obra similar, cuyo valor mínimo sea equivalente al quince por ciento (15%) del valor referencial.

NOTA: Se entiende como obras Similares a Mejoramiento, Construcción o Mantenimiento de Infraestructura de Salud, Infraestructura Educativa, Centro Comunales, Palacios Municipales, Edificios, Sistemas de Riego, Puentes y demás concernientes a Infraestructuras, Públicas o Privadas.

Acreditación: La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda

M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras iguales o similares M> = [1] vez el valor referencial: [30] puntos M >= [0.5] veces el valor referencial y < [1] veces el valor referencial: [20]puntos M < [0.5] veces el valor referencial: [10]

puntos2

2

El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. Asimismo, podrá cambiar la metodología para la asignación de puntaje.

|21



1

fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

C. EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

30 puntos

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL

PROPUESTO

C.1.1 RESIDENTE DE OBRA Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto para la ejecución de la obra como [Residente y/o Supervisor y/o Inspector de Obras similares], De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. Acreditación: Mediante la presentación de copia simple de contratos de trabajo, constancias o certificados. C.1.2 ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA: Arquitecto y/o Ing. Civil Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto para la ejecución de la obra como [Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o Asistente de Residente y/o Asistente de Supervisión en obras similares,], De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. Acreditación: Mediante la presentación de copia simple de contratos de trabajo, constancias o certificados. C.1.4 INGENIERO ESPECIALISTA EN INSTALAC. SANITARIAS: Ing. Civil o Sanitario Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la

Más de [3] años: [10] puntos Más de [2] hasta [3] años: [5] puntos Más de [1] hasta [2] años: [2] puntos Más de [2] años: [10] puntos Más de [1] hasta [2] años: [05] puntos hasta [1] año: [03] puntos Más de [2.5] años: [5] puntos Más de [2] hasta [2.5] años:

|22



1

especialidad del personal propuesto para la ejecución de la obra como [Especialista en Instalaciones Sanitarias], De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. C.1.5 INGENIERO ESPECIALISTA EN INSTALAC. ELECTRICAS: Ing. Eléctrico Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto para la ejecución de la obra como [Especialista en Instalaciones Eléctrica], De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. Acreditación: Mediante la presentación de copia simple de contratos de trabajo, constancias o certificados. C.1.6 ADMINISTRADOR DE OBRA: Lic. Administración o Contador Público Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto para la ejecución de la obra como [Administrador en obras similares], De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. Acreditación: Mediante la presentación de copia simple de contratos de trabajo, constancias o certificados.

[4] puntos Mas de [1.5] hasta [2] años: [2] puntos Más de [2.5] años: [5] puntos Más de [2] hasta [2.5] años: [4] puntos Mas de [1.5] hasta [2] años: [2] puntos Más de [2] años: [5] puntos Más de [1.5] hasta [2] años: [4] puntos Mas de [1] hasta [1.5] año: [2] puntos

D. CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS (15 puntos)

|23



1

Criterio: Se evaluará el nivel de cumplimiento del postor, respecto de las obras en general o similares presentadas para acreditar la experiencia del postor, en función al número de constancias de prestación presentadas. Acreditación: Mediante la presentación de copia simple de un máximo de diez (06) constancias de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente:

1. La identificación del contrato, indicando como mínimo su objeto.

2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual.

3. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato.

Se debe utilizar la siguiente fórmula de evaluación

3:

PCP= PF x CBC

NC

Donde:

PCP = Puntaje a otorgarse al postor. PF = Puntaje máximo al postor. NC = Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor. CBC = Número de constancias de prestación válidas.

15 PUNTOS

PUNTAJE TOTAL 100 puntos4

IMPORTANTE:

Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos.

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de sesenta (60) puntos. Se considerará que todos aquellos postores que tengan un mínimo de 60 puntos en esta etapa cumplen con los requerimientos técnicos mínimos solicitados en el ítem 9.5.

9.6. Contenido del Segundo Sobre: PROPUESTA ECONOMICA La Propuesta Económica indicará el monto propuesto por el postor para la ejecución de la obra, incluyendo el Presupuesto detallado por las partidas que la generan. La Propuesta debe incluir: Presupuesto, hoja de resumen y desagregado de Gastos Generales y Utilidad en detalle. Doc. 12: Carta de presentación de la propuesta económica (FORMATO Nº.09).

La propuesta económica será presentada en Nuevos Soles (S/.).

Doc. 13: Estructura de Presupuesto: Detallar en Nuevos Soles (S/.), Se presentará el presupuesto detallado por partidas (FORMATO Nº 10), y aplicado sobre los metrados considerados en el Expediente Técnico; se indicará el monto por separado de Gastos Generales Variables y Gastos Generales Fijos, así como la utilidad, y el porcentaje que les corresponde con respecto al costo directo.

3 Para mayor detalle, se recomienda revisar el Pronunciamiento Nº 087-2010/DTN en www.osce.gob.pe

4 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.

http://www.osce.gob.pe/

|24

Luego de la suma del costo directo, gastos generales y utilidad, se indicará el Subtotal, al cual se le aplicará el Impuesto General a las Ventas (IGV) equivalente al 18% del sub total anterior y finalmente se indicará el total de la propuesta.

Las propuestas económicas serán presentadas hasta con dos decimales, y deberán incluir todos los costos, tributos, seguros, transportes, pruebas y cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra.

El monto total de la propuesta económica no deberá exceder en más de diez por ciento (10%) ni ser inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial total establecido en el numeral 4 de las presentes Bases. Las propuestas económicas que se presenten por encima o debajo de estos límites serán descalificadas.

Valor Referencial 100% 90% 110%

S/. S/. S/.

“CONSTRUCCION DE

INFRAESTRUCTURA DE LA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

SECUNDARIA TUPAC AMARU II –

HUACHHUA – PAUCARA -

ACOBAMBA, REGIÓN

HUANCAVELICA”

2 020,725.11 1 818, 652.60 2 222,797.62

10. ACTO PUBLICO DE PRESENTACION Y RECEPCIÓN DE PROPUESTAS La presentación de Propuestas se efectuará, ante el Comité Especial encargado de conducir el proceso de selección, en Acto Público.

10.1 El Comité Especial en presencia del Notario Público, recibirá la documentación presentada por los Postores, en el local, fecha y hora señalados en la convocatoria.

10.2 El Acto Público de Presentación y Recepción de Propuestas se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los postores en el orden en que adquirieron las Bases para que entreguen los sobres conteniendo las propuestas técnicas y económicas. Si al momento de ser llamado el Postor, no se encontrase se tendrá por desistido de participar en el proceso. Si algún Postor es omitido, podrá acreditarse con la presentación del Comprobante de Pago de las Bases.

10.3 Para el Acto Público de Presentación y recepción de propuestas, los postores podrán remitir su propuesta por correo postal, o concurrir personalmente o a través de su representante debidamente acreditado ante el Comité Especial mediante carta poder simple y su Documento Nacional de Identidad o con la constancia de haber sufragado en las últimas elecciones o en su defecto la dispensa respectiva; de ser extranjero con su Pasaporte o Carné de Extranjería.

En el caso de propuestas remitidas por correo postal, estas serán dirigidas al Comité

Especial, y presentada ante el órgano de la Municipalidad Provincial responsable de recibir la documentación externa, antes de iniciar el proceso de presentación y recepción de propuestas. Las propuestas que se envíen por este medio y no se

|25

recepcionen hasta el momento en que se inicie el Acto Público de Presentación y Recepción de Propuestas, se considerarán como no presentadas.

10.4 Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales, ni conformar más de un consorcio.

10.5 El postor será responsable de que la documentación presentada dentro de cada

sobre esté debidamente ordenada, foliada, sellada y firmada por el

representante legal.

10.6 Es obligatoria la presentación de todos los documentos requeridos por las presentes Bases.

10.7 Durante esta etapa del proceso no se rechazarán propuestas, excepto el caso que éstas sean presentadas por personas que no acrediten debidamente ante el Comité Especial la representación del postor conforme el numeral 10.3 de las presentes Bases.

11. APERTURA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS 11.1 Una vez culminada con la presentación y recepción de propuestas, el Comité

Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor. Es obligatoria la presentación de todos los documentos requeridos por las Bases. La Información suministrada por los postores tiene el carácter de Declaración Jurada.

11.2 El Comité Especial comprobará que los documentos presentados por cada postor sean

los solicitados por las Bases. De no ser así el Comité Especial devolverá los documentos al postor, teniéndolos por no presentados, salvo que éste exprese su disconformidad en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el notario autenticará una copia de la propuesta, la cual mantendrá en su poder.

11.3 En el caso que existieran defectos de forma tales como omisiones o errores

subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la oferta técnica contenida en la propuesta, el Comité Especial otorgará un plazo máximo de dos (2) días, desde la presentación de la misma, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta continuará vigente para todo efecto, a condición de la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el mismo acto. Se consideran errores no subsanables para los documentos presentados en el sobre de Propuesta Técnica, los siguientes:

Errores No Subsanables

1. La falta de cualquiera de los documentos solicitados, en el numeral 9.5; de las

presentes Bases; 2. Presentar los documentos solicitados en el numeral 9.5 sin la firma del

representante legal o representantes legales, en caso de Consorcio; 3. Que cualquiera de los documentos solicitados en el numeral 9.5, estén dirigida a

otro proceso u obras; 4. Que cualquiera de los documentos que se solicitan en el numeral 9.5 tenga

enmendaduras o borrones; y, 5. La presentación de documentos que no cumplan con las especificaciones o

contenidos requeridos, salvo errores u omisiones cuya subsanación no modifique

|26

el alcance de la propuesta técnica. Esta subsanación no debe implicar la presentación de nueva documentación o completar la ya presentada.

Sin embargo, se podrán admitir aquellas que presenten errores de forma, de omisión, o errores materiales evidentes siempre y cuando no versen sobre cuestiones de fondo; o que su corrección no altere el principio de igualdad de los proponentes.

11.4 Culminada la apertura de las propuestas técnicas, el Notario o Juez de Paz

procederá a sellar y firmar cada hoja de todos los documentos originales de cada propuesta técnica; asimismo, conservará en sobre cerrado las propuestas económicas debidamente selladas y firmadas por él, el Presidente y los demás miembros del Comité Especial.

11.5 La evaluación y calificación de las Propuestas Técnicas será realizada por el Comité

Especial de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases. Para acceder a la etapa de evaluación de las propuestas económicas, se deberá haber verificado fehacientemente que las propuestas técnicas hayan cumplido en su integridad los requerimientos técnicos mínimos solicitados en el ítem 9.5. Las propuestas técnicas que no han cumplido con los requerimientos indicados en el ítem 9.5 en su integridad serán descalificadas y rechazadas en esta etapa.

12. APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS

12.1 Evaluadas y calificadas las propuestas técnicas, se procederá en Acto Público, con la presencia de Notario, a la apertura de las propuestas económicas de los postores que hayan alcanzado el puntaje mínimo requerido en la evaluación técnica, lo que se hará de conocimiento de los postores.

12.2 Las propuestas económicas serán evaluadas de acuerdo a lo previsto en las Bases.

12.3 En el caso que la propuesta económica presente errores subsanables que no modifiquen el alcance de la oferta económica contenida en la propuesta, el Comité Especial procederá en el mismo acto a su corrección.

Se considera error no subsanable: 1) La no presentación de cualquiera de los documentos de la propuesta económica,

o 2) Habiendo sido presentados, estos no cuentan con la firma del representante legal

o representantes legales, o 3) Esté dirigida a otro proceso u obras y/o 4) Tenga enmendaduras o borrones, 5) También se considera error no subsanable, la presentación de la propuesta

económica en moneda distinta a la que se fija en el Valor Referencial del presente proceso.

13. RECHAZO DE LAS OFERTAS

El Comité Especial, previa "No Objeción" del Comité Binacional, rechazará todas las ofertas presentadas cuando ninguna de ellas satisfaga el propósito de la Licitación Pública, o cuando haya indicios de haberse producido colusión.

|27

14. PROCESO DE SELECCIÓN “DESIERTO”

La Municipalidad Provincial, previa "No Objeción" del Comité Binacional, declarará desierta la Licitación Pública, según lo especificado en el numeral 9.4, o cuando hayan sido rechazadas todas las ofertas.

15. EVALUACIÒN DE LAS PROPUESTAS

La evaluación integral de una propuesta comprende tanto la referida a la propuesta técnica como la propuesta económica. Las propuestas técnicas para este caso ineludiblemente deberán cumplir con los requerimientos técnicos mínimos solicitados en su integridad en el ítem 9.5 y las económicas se evalúan asignándoles puntajes de acuerdo a los factores y criterios de evaluación y calificación que se establecen en estas bases. La propuesta evaluada como la mejor será aquella que obtenga el mayor puntaje total económica, pero deberá haber cumplido previamente los requerimientos técnicos mínimos solicitados en el ítem 9.5, y se le otorgará la Buena Pro.

CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

Evaluación de la Propuesta Técnica (cumplimiento de los requerimientos

técnicos mínimos):

1. Para la contratación de obras que corresponden a Licitación Pública, la evaluación técnica se realizara sobre cien (100) puntos en cumplimiento al Art. 71 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Es obligatorio el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos solicitados en el ítem 9.5,

Evaluación de la Propuesta Económica: 100 puntos

El puntaje de la propuesta económica se calculará siguiendo las pautas del artículo 70º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, donde el puntaje máximo para la propuesta económica será de 100 puntos

PUNTAJE TOTAL (100 puntos)

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas en cumplimiento al Art. 71 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Tanto la evaluación técnica como la evaluación económica se califican sobre 100 puntos. El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones

Se elegirá como mejor propuesta a la que obtenga el mayor puntaje en la evaluación técnica y económica. Según el inciso 3 del artículo 71º de la Ley de Contrataciones del Estado.

16. ACTO PRIVADO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El otorgamiento de la Buena Pro se realice en ACTO PÚBLICO con la presencia de

Notario, en la fecha establecida en el Calendario del Proceso. deberá tenerse en

consideración lo siguiente:

|28

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, elaborando en forma previa un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando el puntaje total obtenido por cada uno de ellos. En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el Artículo 73 del Reglamento. Al terminar el acto se levantará acta, la cual será suscrita por todos los miembros del Comité Especial, así como por los veedores, de ser el caso. El otorgamiento de la Buena Pro se publicará y se entenderá notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Comité Especial, debiendo incluir el acta del otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo. IMPORTANTE:

De conformidad con el artículo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro a

propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite del ciento diez por ciento

(110%), deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la

aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor

puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor

referencial.

17. DE LAS IMPUGNACIONES

Los postores que no estén conformes con algún aspecto anterior al acto de presentación y recepción de propuestas, del mismo acto de presentación y recepción de propuestas, del acto de apertura de propuestas, o de la evaluación y calificación tanto de la propuesta técnica y económica, o del otorgamiento de la Buena Pro, podrán interponer Recurso de Apelación. Este recurso, dirigido a la máxima autoridad de la Municipalidad Provincial, será presentado dentro de los cinco (05) días útiles siguientes al acto que se impugna y será resuelto en un plazo que no excederá los (05) días útiles siguientes a la fecha de interposición del recurso. De no estar de acuerdo con lo resuelto, el postor podrá interponer ante el Comité Binacional un Recurso de Revisión. Este recurso podrá ser presentado dentro de los cinco (05) días útiles siguientes a la notificación de lo resuelto por la Municipalidad Provincial. Lo resuelto por el Comité Binacional es inapelable. Además deberán cumplir con las reglamentaciones para este caso y del Art. 112, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado obligatoriamente para la admisión de impugnaciones.

18. DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

18.1 Las Garantías contractuales serán Cartas Fianzas Bancarias o Pólizas de Caución, Incondicionales, Solidarias, Irrevocables, de Realización Automática en el país a solo requerimiento de la Municipalidad Provincial, sin beneficio de excusión, emitidas por Banco o entidad financiera de primer orden sujetos al ámbito de la

Superintendencia de Banca y Seguros. Tratándose de Bancos o entidades financieras extranjeros, las Cartas Fianzas serán emitidas a través de su Banco corresponsal en el Perú. Estas garantías son:

|29

Garantía de Fiel Cumplimiento La garantía de fiel cumplimiento del contrato será entregada a la Entidad por el postor ganador antes de la suscripción del contrato y como requisito indispensable para poder suscribirlo. La garantía será por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del contrato, y tendrá una vigencia por el plazo de ejecución del contrato hasta el consentimiento de la liquidación del mismo. Además las pymes se podrán acoger opcionalmente al Art. 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

18.2 Ejecución de Garantías

Las garantías serán ejecutadas cuando el Contratista no las hubiere renovado oportunamente, antes de la fecha de su vencimiento.

La garantía de fiel cumplimiento se ejecutará, en su totalidad sólo cuando la resolución por la cual la Municipalidad Provincial resuelve el contrato por causa imputable al Contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el contrato.

De existir saldo a cargo del contratista en la liquidación final del contrato, la garantía de fiel cumplimiento será ejecutada cuando transcurridos tres días de haber sido requerida por la Municipalidad Provincial, el contratista no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en la liquidación final del contrato debidamente consentida o ejecutoriada.

19. DEL CONTRATO

19.1 Aspectos Preliminares

El Contratista favorecido con el otorgamiento de la Buena Pro, deberá presentar sin necesidad de requerimiento y antes de la firma del Contrato, los siguientes documentos:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado,

expedida por el Registro Nacional de Proveedores. En caso de consorcio, este documento deberán entregarlos cada uno de los que lo conforman.

b) Constancia de Capacidad Libre de Contratación expedido por el Registro

Nacional de Proveedores. En caso de consorcio, este documento deberán entregarlos cada uno de los que lo conforman. Esta constancia se sujetará a lo establecido en el artículo 277º del Reglamento.

c) Declaración Jurada de:

Que no subcontratará parcial o totalmente la ejecución de la obra, salvo autorización expresa de la Municipalidad de conformidad con lo estipulado en el Artículo 146º del Reglamento.

d) Diagrama de MS Project o equivalente, de acuerdo al programa de obra

aprobado por la Municipalidad.

|30

e) Calendario valorizado de avance de obra de acuerdo al plazo establecido y al cronograma de desembolsos (original y dos copias), basándose en los diagramas de MS Project o equivalente, de acuerdo al programa de obra.

f) Calendario de Adquisición de Materiales, valorizado mensualmente (original y

dos copias)

g) Documento Nacional de Identidad o Carné de Extranjería del Representante legal (adjuntará copia certificada notarialmente).

h) R.U.C. de la empresa, Testimonio de Constitución y Poder del Representante

legal (adjuntará copia fotostática certificada notarialmente) y en el caso de consorcios, además adjuntará, documento privado con firma legalizada de cada uno de los representantes legales, ante Notario Público, designando en dicho documento el representante o apoderado común e indicando el porcentaje de participación.

i) Currículo Vitae documentado del Residente de la Obra, señalando el número

de Colegiatura, adjuntando los documentos que acrediten que se encuentran hábiles para dicho ejercicio, así como el compromiso suscrito de asumir las responsabilidades como residente y de que tendrán a su cargo la dirección técnica de la obra desde el inicio hasta el término de la obra. En el caso de profesional extranjero deberá proceder a registrarse en el Colegio Profesional respectivo.

j) Expediente Técnico y juego de planos, foliados, sellados y firmados por el

representante.

k) La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato a que se refiere el numeral 18.1 de las presentes Bases.

l) Desagregado de Gastos Generales y Utilidad.

19.2 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato: a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. b) Constancia de capacidad libre de contratación. c) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. Debe presentarse Carta Fianza. d) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. Debe

presentarse Carta Fianza. e) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. f) Código de cuenta interbancario (CCI). g) Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los

documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. i) Designación del residente de obra, cuando no haya formado parte de su propuesta

técnica. j) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de

Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

k) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra

5, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras

5 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en

concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

|31

bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. l) Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de

contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

IMPORTANTE:

En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley, las micro y pequeñas empresas pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad les retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, siempre que: - El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario. - El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones

periódicas en función al avance de obra. La retención se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

Adicionalmente, puede considerarse otro tipo de documentación a ser presentada, tales como:

a) Copia de DNI del Representante Legal. b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa. c) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado. d) Copia del RUC de la empresa.

IMPORTANTE:

La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato.

19.3 De los Plazos del Contrato

El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad, deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro del plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida la Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato. La citada documentación deberá ser presentada en mesa de partes de la Municipalidad Provincial de Acobamba. Sito en la Plaza Jorge Chávez S/N Acobamba; en el horario de 08:00 a 01:00 horas y de 15:00 a 17:30 horas.

|32

20. DE LOS ADELANTOS

No se otorgara el Adelanto Directo tampoco para Materiales, por ser un caso facultativo, la Municipalidad con la finalidad de cautelar los recursos económicos, y garantizar la calidad de obra previa ejecución, debidamente aprobada atendiendo a las condiciones de buena calidad y otras prerrogativas decide no otorgar adelanto por ningún rubro.

21. VALORIZACIONES

21.1 Las Valorizaciones serán mensuales, elaborados hasta el tercer día del mes

siguiente elaborados por el Supervisor y el Residente de Obra, el plazo máximo de aprobación por la Supervisión de las valorizaciones y su remisión a la Municipalidad para periodos mensuales de valorización es de cinco (5) días hábiles, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y será cancelada por la Municipalidad hasta el día quince (15) del mes en curso. Las valorizaciones serán elaboradas según los metrados ejecutados con los precios unitarios del Valor Referencial afectado por el factor de relación, considerándose hasta la quinta cifra decimal.

En las valorizaciones se consignará lo siguiente:

- Monto bruto valorizado - Amortizaciones y Deducciones - Monto líquido a pagarse. - Suma y saldos acumulados.

Se anexará a la valorización las hojas de sustentación de los metrados correspondientes a las partidas valorizadas incluyendo fotos, croquis o esquemas correspondientes.

21.2 Las valorizaciones por concepto del contrato principal, adicionales y otros, serán

canceladas de acuerdo a lo estipulado en el contrato respectivo y tendrán el carácter de pagos a cuenta, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 255º del Reglamento.

21.3 A partir del vencimiento del plazo establecido en el Contrato para la cancelación de

las valorizaciones, el Contratista tendrá derecho al pago de intereses conformé a lo establecido por el Código Civil, contado desde la oportunidad en que debió efectuarse.

21.4 Antes de la Primera Valorización, el Contratista está obligado a colocar el cartel de

obra, igualmente deberá realizar un mantenimiento permanente del mismo hasta el término de la obra.

22. INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA

La Entidad podrá, de oficio o a solicitud de parte, intervenir económicamente la(s)

obra(s) en caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminación de los trabajos, de acuerdo al Artículo 206° del Reglamento.

|33

23. ARBITRAJE

Las controversias surgidas después de la suscripción del Contrato hasta el consentimiento de su liquidación serán solucionadas a través del arbitraje. Para tal efecto serán de aplicación las normas previstas para el efecto en los artículos 214º, y siguientes del Reglamento y en la Ley General de Arbitraje. El laudo arbitral emitido obligará a las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa.

24. DISPOSICIONES VARIAS

24.1 Son de cargo del Contratista todos los tributos y gravámenes que le correspondan de acuerdo a la Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista. Asimismo, corresponde al Contratista la contratación de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de la prestación, los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados.

24.2 El suministro de corriente eléctrica en baja tensión así como el abastecimiento de agua que sea necesario para la ejecución de la obra, a que se refiere estas bases, será por cuenta y responsabilidad del Contratista.

24.3 También es obligación del Contratista mantener permanentemente abastecido, en obra un botiquín de primeros auxilios.

24.4 Al término de la obra será de obligación del Contratista presentar a la Municipalidad Provincial los planos de replanteo en formato digitalizado, en Auto cad, más cuatro copias debidamente suscritas, y Memoria Descriptiva suscrita por el residente y supervisor de la obra. Si no cumple con esta obligación, la Municipalidad Provincial lo elaborará por cuenta y costo del Contratista.

24.5 Las controversias derivadas del presente proceso de licitación, así como las que se pudieren derivar de la ejecución o interpretación del correspondiente contrato, se resolverán mediante procedimiento arbitral, de conformidad con lo establecido en el Reglamento.

24.6 Todas las pruebas, ensayos, diseño de mezclas, análisis y otros, que requiera llevarse a cabo para la buena ejecución de la obra, son de cargo del contratista, siendo la oportunidad de su presentación según lo requerido por la supervisión de la obra.

Acobamba, Marzo de 2015

EL COMITÉ ESPECIAL

|34

ANEXO

FORMATOS DE LAS BASES

FORMATO Nº 1: CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA Ciudad, ______de___________del 2015

Señores MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE _______________ Atención : COMITÉ ESPECIAL

Referencia: LICITACION PUBLICA RESTRINGIDA N° 001-2015/CEP-MPA

De mi consideración: De acuerdo a las Bases de la Licitación de la referencia, el suscrito............... ........... ....... tiene a bien presentar a consideración de La Municipalidad Provincial de _____________, la Propuesta Técnica del postor .............................. para la ejecución de la obra objeto de la LP de la referencia.

Declaro haber tomado conocimiento de todas las condiciones establecidas en los Documentos de la presente Licitación Pública, a las cuales me someto en su integridad. Declaramos que nuestra empresa califica como empresa y/o firma contratista española según lo previsto en el numeral 5.1 de las Bases de la Licitación Pública. Asimismo, declaro que no tengo pendiente ante el Poder Judicial, demanda ni acciones judiciales relacionadas con contratos suscritos con la Municipalidad Provincial de ______________, ni con ningún contrato de obra financiado con recursos del Fondo Perú – España en el marco del Programa de Conversión de Deuda de Perú frente a España. La información y documentación que presento es fidedigna y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, la Municipalidad Provincial tendrá el derecho de invalidar mi participación, e informar tal hecho al Fondo Perú – España y a las instancias de los Gobiernos de la República del Perú y del Reino de España que sean pertinentes. Atentamente,

________________________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR

DNI o Carné de Extranjería o Pasaporte

|35

FORMATO Nº 2: IDENTIFICACION DEL POSTOR

DECLARACION JURADA

1. NOMBRE O RAZON SOCIAL ................................................................................ 2. DIRECCION PRINCIPAL ....................................................................................... 3. CIUDAD ................................................................................................................. 4. PAIS ....................................................................................................................... 5. CASILLA POSTAL ................................................................................................. 6. TELEFONO ............................................................................................................ 7. FAX ........................................................................................................................ 8. DIRECCION ELECTRONICA………………………………..…………………………… 9. NOMBRE ORIGINAL…………………………………………………………..………….. 10. AÑO DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA ....................................................... ..

______________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR DNI o Carné de Extranjería o Pasaporte

NOTA: En caso de que el Postor sea un Consorcio, cada una de las firmas asociadas

deberá proporcionar la información solicitada mediante este formato.

|36

FORMATO Nº 3: DECLARACIÓN JURADA

Ciudad……..,

Señores MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE _______________________

Presente.-

Ref.: LICITACION PUBLICA RESTRINGIDA N° 001-2015/CEP-MPA__

Obra: El que suscribe representante legal de: .......................................................................…….. ........................................................................................................................................…… Declara bajo Juramento:

1) Que no tiene impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar

con el Estado conforme al Artículo 10° de la Ley; 2) Que conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del

proceso de selección;

3) Que es responsable por la veracidad de los documentos e información que presenta para

efectos del proceso; 4) Que se compromete a mantener su oferta durante el proceso de selección y a

suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro; y 5) Que, conoce las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y demás disposiciones reglamentarias complementarias y modificatorias

6) Que no subcontratará total o parcialmente la ejecución de la obra, salvo autorización expresa de la Municipalidad Provincial de Acobamba de conformidad con lo estipulado en el Artículo 146 del Reglamento.

__________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR DNI o Carné de Extranjería o Pasaporte Sello de la Empresa

|37

FORMATO Nº 4

CARTA COMPROMISO PARA EJECUCIÓN DE LA

OBRA EN LOS PLAZOS PREVISTOS EN EL NUMERAL 1.5 DE LAS BASES

Ciudad, de del 2015

Señores

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ____________________________________________

Ref.: LICITACION PUBLICA RESTRINGIDA N° 001-2015/CEP-MPA_

Obra: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por la presente, nos comprometemos a ejecutar la obra objeto de la presente Licitación

Pública, de acuerdo al Expediente Técnico respectivo, en el plazo de ______ días

naturales. El plazo contempla que la obra se ejecutará en el plazo siguiente, según Cronograma de Ejecución adjunto:

1.- PLAZO OFERTADO: _____ días

naturales El citado plazo que propone el postor, formará parte del contrato y será de cumplimiento obligatorio por el postor en el caso de que suscriba contrato con la Municipalidad Provincial de _______________. Declaramos conocer y aceptar las Bases del presente Proceso de Selección por Licitación Pública, así como la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo Nº 1017 y el Reglamento de la Ley de Contrataciones Estado aprobado por D.S. N° 184-2008-EF y su modificatoria aprobada por la Ley Nº 29873 y el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF y Anexos. Me suscribo de ustedes. Atentamente, _________________________________________________________


|38

FORMATO N° 5: EXPERIENCIA DEL POSTOR EN EJECUCION OBRAS DE

INFRAESTRUCTURA EN GENERAL EJECUTADAS EN LOS ULTIMOS

05 AÑOS

NOMBRE DEL

PROYECTO

DESCRIPCION DEL

PROYECTO

NOMBRE DEL

CLIENTE ubicación

FECHA DE

INICIO Y

TERMINO

COSTO

(MONEDA)

(*)

COSTO

S/.

(*) Moneda del país donde se ejecutó el proyecto. ______________________________________________________


|39

FORMATO N° 6: EXPERIENCIA DEL POSTOR EN EJECUCION DE OBRAS DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, SALUD Y EDIFICIOS PUBLICOS

(TODOS DE MATERIAL NOBLE), EN LOS ULTIMOS 06 AÑOS.

NOMBRE DEL

PROYECTO

DESCRIPCION DEL

PROYECTO

NOMBRE DEL

CLIENTE UBICACION

FECHA DE

INICIO Y

TERMINO

COSTO

(MONEDA)

(*)

COSTO

S/.

(*) Moneda del país donde se ejecutó el proyecto. ______________________________________________________


|40

FORMATO Nº 07

Señores MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE __________________________________________

Presente.-

Ref.: LICITACION PUBLICA RESTRINGIDA N° 001-2015/CEP-MPA Obra:

CARTA DE COMPROMISO

El que suscribe, mediante la presente se compromete a realizar la función de Residente de

obra, desde su inicio hasta su terminación de la obra para el …………………….., ubicado

en______________________, en caso de obtener la Buena Pro en el proceso de selección correspondiente a la ADS Restringida Nº _____________ Asimismo declaro que no tengo compromiso alguno que imposibilite mi participación en la fecha y por el tiempo ofrecido; adjunto al presente la documentación solicitada de acuerdo a las Bases.

------------------------------------------------------ NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESIONAL CAP y/o CIP. Nº LE ó DNI Nº

Adjunto documentos: 1.- Copia de la Colegiatura otorgado por el CIP/CAP, el certificado vigente de habilidad correspondiente y copia de DNI vigente o pasaporte vigente.

__________________________________________________________


|41

FORMATO Nº 08

CURRICULUM VITAE (C. V.) DEL PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO PROPUESTO

El postor adjuntará el C. V. de cada uno de los Personales Profesionales mínimos requerido, según requerimiento del ítem 9.5 en concordancia con el requerimiento del expediente técnico, el cumplimiento de los requisitos y experiencia requerido, serán sustentados con copias simples de los correspondientes documentos.

NOMBRE: ……………………… PROFESIÓN: ………………………….

CARGO POR OCUPAR EN LA OBRA: ………………………………

1. DATOS DEL PROFESIONAL

UNIVERSITARIOS

Nº DE

ORDEN UNIVERSIDAD

TITULO

OBTENIDO

FECHA DE MPLM-

SMDO

(mes - año)

COLEGIATURA

Nº Fecha Nº Folio

01

2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD (SERVICIOS PRESTADOS DE RESIDENTE Y/O SUPERVISOR, EN EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, SALUD Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS (SOLO SERA VALIDO LAS CONSTRUCIONES DE MATERIAL NOBLE)

Nº OBRAS SIMILARES RAZON SOCIAL

DEL

CONTRATANTE

CARGO

DESEMPEÑADO

PERIODO DE DURACION

INICIO TERMINO DURACION Nº

FOLIO

ACUMULADO

DECLARACIÓN JURADA El profesional que suscribe declara que ha entregado voluntariamente al postor ……………………….., identificado con DNI Nº ………………, representante legal de ……………………………………con R.U.C. Nº ………………………, el C. V. que precede y se ofrece a brindarle sus servicios profesionales en el caso de obtener la Buena Pro Notas:

1. Contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad.

2. La información incluida en el presente formulario es de la responsabilidad del proponente. El cumplimiento de los requisitos y experiencia requeridos, serán sustentados con los documentos solicitados en los factores de evaluación.

3. Adjuntar: Copia de Contrato y certificado de conformidad y/o constancia (no haber incurrido en penalidades, obligatorio para validar cada contrato).

FIRMA DEL PROFESIONAL: ___________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL DECLARANTE CAP y/o CIP Nº ………………………….

_________________________________________________________


|42

FORMATO Nº 09

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Ciudad, de del 2015

Señores MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ______________________ Presente.-

Ref.: LICITACION PUBLICA RESTRINGIDA N°001-2015/CEP-MPA_

Obra: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por la presente, nos es grato manifestar que nuestra propuesta a suma alzada para la ejecución de la Obra del Proceso de Selección por Licitación Pública de la Referencia, de acuerdo al Expediente Técnico respectivo, asciende a la suma total de

S/............................................(letras:..................................................…………….............. y ……........../100 Nuevos Soles), a precios vigentes al __________ de ….. Declaramos conocer y aceptar las Bases del presente Proceso de Selección de Licitación Pública, así como a la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto Legislativo Nº 1017 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-PCM. y su modificatoria aprobada según Ley Nº 29873 y el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF y Anexos.

Atentamente,

_________________________________________________________


|43

FORMATO Nº 10

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO

_________________________________________________________


7

|44

ANEXO

PROFORMA DE CONTRATO

|45

CONTRATO DE CONSTRUCCION A SUMA ALZADA

LICITACION PUBLICA RESTRINGIDA N° 001-2015/CEP-MPA

Conste por el presente documento, el Contrato de Construcción de Obra a Suma Alzada, que celebran, de una

parte, la Municipalidad Provincial de ______________, con R.U.C. N° _________, con domicilio en

_____________ -, representado por su ……………………………., identificado con D.N.I. N° …….., designado

por _______________________________________del …….. y facultada por _________________________

aprobado por ________________, a quién en adelante se le denominará la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, y,

de la otra parte, la Empresa ………………………………….. inscrita en el Registro Nacional de Proveedores con

el N° …. y en la Ficha No. ….. del Registro Mercantil de __________, con R.U.C. N° …….., con domicilio en

…………………………………………… Teléfono: ………, correo electrónico:………………., a quien

denominaremos El CONTRATISTA, debidamente representada por su Gerente el Sr. ……………………..,

identificado con D.N.I. N° …….., en los términos y condiciones siguientes:

Cuando en el presente Contrato se mencione la palabra Ley o Reglamento, se entenderá que se está

haciendo referencia a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobada por Decreto Legislativo Nº

1017, y al Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 184-2008 PCM, modificado según Ley Nº 29873 y el

Decreto Supremo Nº 138-2012-EF y Anexos. PRIMERO : FINALIDAD

El propósito del presente contrato es la ejecución de la obra: “__________________________”, ubicado en el

distrito de ________, provincia de ___________, departamento de __________, que se ejecutan en el contexto

del Programa de Conversión de Deuda de Perú frente a España.

SEGUNDO: OBJETO

El presente contrato tiene como objeto la CONSTRUCCIÓN de la obra que se describe en el Expediente

Técnico, aprobado mediante Resolución Nº _____________________.

TERCERO: ANTECEDENTES

3.1 Con fecha ……………. de …………. del 2015, se llevó a cabo el proceso de selección por

Licitación Pública N°___________., para la ejecución de la obra descrita precedentemente, a

suma alzada, por el Comité Especial, designado por ______________________, otorgándose

la Buena Pro a El CONTRATISTA por el monto total de su oferta a suma alzada, que forma

parte del presente Contrato, y que asciende a ………………………………………… con …./100 Nuevos Soles (S/. . ………. ) con precios vigentes al ________de 2015.

El monto del Valor Referencial de la Obra son:........................................................... al

____________, asciende a la suma de ............................................. con ../100 Nuevos Soles (S/. ..........)

3.2 El Expediente Técnico ha sido aprobado oportunamente por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL y los

recursos provienen del financiamiento con los fondos provenientes del Fondo Perú – España en el marco

del Programa de Conversión de Deuda Externa suscrito entre el Gobierno de la República del Perú y el

Gobierno del Reino de España.

CUARTO: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA

En virtud de este contrato, el Contratista asume las siguientes obligaciones:

|46

4.1 Ejecutar la obra precedentemente descrita, por el monto de su oferta, por el sistema de Suma Alzada,

que comprende: materiales, mano de obra, gastos generales, seguros, pruebas, dirección técnica,

utilidad y cualquier otro gasto que sea necesario para la buena ejecución de la obra, hasta la total

conclusión, entrega y formalización de la Memoria Descriptiva, Planos de Replanteo.

4.2 Ejecutar la obra en estricta conformidad con el Expediente Técnico que comprende : bases integradas

del proceso de selección, memoria descriptiva, planos, especificaciones técnicas, metrados, análisis de

precios unitarios, valor referencial , oferta, plazo, estudios de suelos, que, debidamente suscritos por

“EL CONTRATISTA”, forman parte integrante de este Contrato.

El CONTRATISTA presentará a la firma del presente contrato, la Constancia otorgada por el Registro

Nacional de Proveedores de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, y tener una capacidad

libre de contratación mayor o igual al monto del Contrato que suscribe

4.3 Realizar los trabajos proporcionando todos los materiales e implementos de equipos de construcción,

dirección técnica y administrativa, obligándose a proveerse con la debida anticipación de la mano de

obra, los materiales, insumos y equipos necesarios para la ejecución de la obra.

4.4 Presentar tres copias del Cronograma General de Ejecución de Obra y del Calendario Valorizado de

Avance Mensual de Obra y Calendario de Adquisición de Materiales con la conformidad de la

__________de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, y dar comienzo a los trabajos a partir de la fecha

señalada en la cláusula sexta, numeral 6.1 del presente contrato.

4.5 Mantener No transferir, por ninguna causa, parcial o totalmente, la ejecución de la obra materia del

presente contrato, salvo autorización expresa de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL mediante

comunicación escrita, previa solicitud escrita y fundamentada de “EL CONTRATISTA”, siendo causal

para que la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL resuelva unilateralmente el contrato, en caso de

incumplimiento de la presente cláusula de parte del contratista. En caso se autorice un subcontrato, el

contratista mantendrá la responsabilidad por la ejecución total de su contrato frente a la

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL. Para ser subcontratista se requiere no estar incluido en el capítulo de

Inhabilitados para Contratar con el Estado del Registro Nacional de Proveedores y estar inscrito en el

capítulo de Ejecutores de Obras del mismo Registro.

4.6 Suministrar electricidad en baja tensión, así como el agua necesaria para la ejecución de la obra a que

se refiere el presente Contrato.

El CONTRATISTA, se encargará del trámite, seguimiento y cancelación desde el inicio de la Obra ante

los concesionarios respectivos, para la instalación domiciliaria de agua, desagüe y energía eléctrica de

la Institución Educativa materia de la construcción, para lo cual la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, le

proporcionará los recursos económicos que demanden dichos servicios.

4.7 Responsabilizarse de la buena conservación de la obra, así como del cumplimiento de las

disposiciones y reglamentos de los Concejos Municipales y del Gobierno relacionados al tránsito, y

trabajos en la vía pública, en forma tal que no de lugar a reclamos del vecindario ni a sanciones o

multas por parte de las Autoridades Municipales o del Estado, siendo de su cuenta, las posibles multas

o sanciones, por omisión de tales disposiciones.

4.8 Responsabilizarse ante la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL y/o terceros por la calidad técnica ofrecida y

por las imperfecciones, vicios ocultos de la obra que sean causa de la destrucción parcial o total de la

misma, por un plazo no menor de siete (7) años, de conformidad con lo establecido por el Art. 50º de la

Ley.

4.9 Responsabilizarse exclusivamente de todo daño que por acción u omisión hubiera causado a personas,

muebles o inmuebles de terceros que se deriven de los trabajos de construcción.

|47

4.10 EL CONTRATISTA, a través de su Residente solicitará mediante anotación en el Cuaderno de Obra la

recepción de la misma, indicando la fecha de culminación. El Supervisor o Inspector en un plazo no

mayor de cinco (5) días comunicará este hecho a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, teniendo en

cuenta lo prescrito en el inc. 1 del Art. 210° del Reglamento.

4.11 Entregar la obra mediante la suscripción de un Acta, una vez que el Comité de Recepción, haya dado

su conformidad a la obra, sin observaciones.

4.12 Presentar la Liquidación del Contrato debidamente sustentada de la obra en un plazo de 60 días o el

equivalente a un décimo (1/10) del plazo de contractual vigente, el que resulte mayor, contado desde el

día siguiente de la recepción de la obra, entregándose con ella la Memoria Descriptiva debidamente

suscrita por el Residente y Supervisor de la Obra, y los planos de replanteo en formato digitalizado, en

Autocad, mas cuatro copias debidamente suscritas.

De no cumplir en el plazo señalado, la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL procederá a elaborar la

Liquidación del Contrato, cargando su costo a “EL CONTRATISTA”, de acuerdo a lo prescrito en el Art.

N° 211° del Reglamento.

4.13 Presentar con la Liquidación del Contrato una Declaración Jurada de no adeudos a sus trabajadores,

proveedores y terceros, relacionados con la ejecución de la obra, requisito indispensable para tramitar

la devolución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

4.14 Brindar facilidades al personal de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL y a los funcionarios de la

Comisión Binacional que visiten los lugares en donde se ejecutan la obra.

QUINTO: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

5.1 Designar al Supervisor o Inspector de la obra, entregar el expediente técnico de la obra completa y los

terrenos donde se ejecutará la obra, así como entregar el adelanto directo para la obra a “EL

CONTRATISTA”, solicitado por éste.

5.2 Entregar a “EL CONTRATISTA”, planos digitalizados en Autocad de los planos generales del proyecto

(Planos de Ubicación, Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras, Plano General de Instalaciones

Sanitarias y Plano General de Instalaciones Eléctricas), un juego completo de los planos del Proyecto

en copia bond u ozalid, así como copia de los demás documentos del Expediente Técnico.

5.3 Abonar, previa aprobación, las Valorizaciones, que tendrán el carácter de pagos a cuenta y serán

elaborados en función de los metrados ejecutados, con los precios unitarios del valor referencial,

agregando separadamente los montos proporcionales de Gastos Generales y Utilidad. El sub-total así

obtenido se multiplicará por el factor de relación calculado hasta la quinta cifra decimal. Pagar las

valorizaciones en un plazo máximo de 5 días hábiles.

5.4 Evaluar las observaciones al expediente técnico y proyectos formuladas por el contratista y

pronunciarse sobre ellas en un plazo máximo de 15 días naturales, en los casos que no sean atendidas

por la supervisión por tratarse de modificaciones sustanciales al proyecto aprobado.

5.5 Recepcionar la obra totalmente concluida y sin observaciones, suscribiendo las actas correspondientes,

por intermedio del Comité de Recepción designado para la obra.

SEXTO: DEL PLAZO

6.1 "EL CONTRATISTA", se obliga a entregar la obra, objeto del presente Contrato, totalmente terminadas

y a satisfacción de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, con estricta sujeción a los plazos propuestos en

|48

su Propuesta Técnica presentada con motivo de la Licitación Pública N° _______________, la que

forma parte del presente Contrato, cuyos inicios y cómputos se realizarán de conformidad con lo

dispuesto por el Art. 184º del Reglamento.

En ese sentido, queda establecido que el plazo para la total ejecución de la obra objeto del presente

contrato es de ............ días naturales.

Queda establecido que "EL CONTRATISTA", debe adoptar todas las medidas necesarias que

garanticen el cumplimiento de la terminación de la obra dentro del plazo fijado.

6.2 En el caso que “EL CONTRATISTA” incurra en mora en la ejecución de la prestación objeto del

presente contrato, se aplicará lo expresamente establecido por el Artículo 165° del Reglamento, de

acuerdo a lo siguiente:

o Incumplimiento del plazo total de ejecución de la obra: se aplicará la penalidad sobre la base del

monto total del contrato

6.3 La ampliación oficial del plazo de ejecución de obras por causas que no son imputables a “EL

CONTRATISTA”, será de acuerdo a lo previsto por el Art. 41º de la Ley, Art. 200º, 201º y 202° del

Reglamento SETIMO: DEL COSTO DE LA OBRA Y FORMA DE PAGO

7.1 Como queda indicado, el costo a suma alzada de la obra _________________, asciende a la suma de:

………………………………. con ../100 Nuevos Soles (S/. ………. ) con precios vigentes al

___________, la forma de pago se opera conforme a los numerales siguientes.

7.2 La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, no otorgara a “EL CONTRATISTA " adelanto directo, asimismo

adelanto para la adquisición de materiales, insumos o servicios, en cumplimiento a las prerrogativas

establecidas en las Bases Administrativas de la licitación Pública materia del presente contrato. Debido

a que el otorgamiento de adelantos es facultativo, con la finalidad de cautelar los recursos económicos

y garantizar la culminación plena de la obra y evitar problemas de sobregiros por pagos anticipados.

7.3 El plazo máximo para el pago de Valorizaciones será de diez días calendarios a partir de su

presentación por parte del Supervisor de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, para cuyo trámite de

cancelación, el contratista deberá entregar obligatoriamente el resultado de los ensayos de resistencia

de concreto del mes precedente, si los hubiera o cuando corresponda, adjunto en el informe mensual

correspondiente. El Residente obra y la Supervisión deberán elaborar el informe mensual previa

conciliación de los metrados realmente ejecutados, hasta el tercer día del siguiente mes del periodo

valorizado (mensual). El Supervisor deberá complementar con revisar los contenidos mínimos del

informe mensual presentado por el Residente, y deberá elaborar su informe y entregar la valorización

en el plazo máximo del quinto día calendario del mes en curso a la Sub Gerencia de Infraestructura y

Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Acobamba, para su conformidad, de acuerdo al

calendario establecido en las Bases.

7.5 En caso de incumplimiento del pago por parte de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, salvo que el

atraso se deba a caso fortuito o fuerza mayor, éste reconocerá el pago de intereses conforme a lo

establecido por el Código Civil. Igual derecho corresponde a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL en el

caso que éste sea la acreedora.

7.6 Las valorizaciones presentadas por el contratista deberán contener evidencias de que se han cumplido

con los ensayos o análisis establecidos en las especificaciones técnicas, requeridos por la obra

ejecutada en el periodo valorizado cuando corresponda, la cual deberá adjuntarse en el informe

|49

mensual del Residente de obra. Sin dicho requerimiento no se procederá a la cancelación de dichas

valorizaciones.

OCTAVO: GARANTIAS

EL CONTRATISTA ha entregado las garantías siguientes, a fin de asegurar la buena ejecución de la

obra y asegurar el cumplimiento del presente Contrato

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

EL CONTRATISTA ha entregado la garantía de fiel cumplimiento del contrato, siendo esta ...............

N°…………………………, por S/. . …………….., por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%)

del monto del contrato, cuya vigencia es del …………( plazo de ejecución); debiendo mantenerse

vigente hasta que la liquidación quede consentida.

También opcionalmente las Micro y Pequeñas Empresas se pueden acoger al Art. 39 de la Ley de

Contracciones del Estado.

NOVENO: RESOLUCION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido

previamente observada por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, esta podrá resolver el presente Contrato, en

forma Total o Parcial; de acuerdo a lo prescrito en el Articulo 44ª de la Ley y el Articulo 209° del Reglamento.

Se ejecutará las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el Artículo 164° del

Reglamento, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

DECIMO: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebración del contrato será resuelta

mediante arbitraje de derecho, conforme a las disposiciones de la Ley y su Reglamento.

El arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral, según lo dispuesto en el Artículo 214º y siguientes del

Reglamento de la Ley. A falta de acuerdo de la designación del mismo, o ante la rebeldía de una de las partes

de cumplir con dicha designación, la misma será efectuada de conformidad con los Reglamentos del Centro de

Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de ______, a cuyas normas y

administración de partes se someten en forma incondicional DECIMO PRIMERA: DECLARACIÒN DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del

presente Contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado, en caso de incumplimiento. DECIMO SEGUNDA: FINALES

12.1 Las partes dejan constancia que de conformidad con lo que prescribe el Artículo 53º del D.S. Nº 008-

2000-MTC de fecha 16-02-2000, la obra materia de este Contrato está exonerada del requisito de

Licencia de Obra, así como del Certificado de Finalización de Obra; debiendo “EL CONTRATISTA”

tramitar y presentar ante los organismos pertinentes los documentos indicados en el acápite a) y b)

indicados en el articulado señalado.

12.2 "EL CONTRATISTA", deja constancia que la dirección técnica de la obra _____________ estará a

cargo del Ing. ……………. (CIP No. …), el mismo que reúne las condiciones establecidas en el

numeral 19.1 i) de las Bases de la licitación Pública .

El Residente, por su sola designación representa a “EL CONTRATISTA” para los efectos ordinarios de

la obra; no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

|50

En consecuencia, tendrán validez las decisiones adoptadas por el referido Residente a cargo de la

dirección técnica de la obra, las cuales no podrán ser alteradas por otra persona o autoridad propia del

Contratista. El reemplazo del citado profesional será materia del correspondiente aviso notarial que

curse “EL CONTRATISTA” a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL con no menos de quince días (15) de

anticipación debiendo reunir el reemplazante las mismas condiciones de idoneidad indicadas y

requisitos exigidos por las Bases y el Reglamento.

12.3 Forman parte integrante del presente contrato, los documentos que se relacionan y que aparecen en

anexo debidamente numerados:

1. Bases integradas de la licitación Pública N° ___________

2. La Propuesta Técnica y Económica presentada por el Contratista con motivo de la Licitación Pública

N° ______________

3. Constancias expedida por el Registro Nacional de Proveedores de no estar inhabilitado para

contratar con el Estado y tener capacidad libre de contratación mayor o igual al contrato que

suscribe.

4. Copia del Acta de otorgamiento de la Buena Pro.

5. El Expediente Técnico del Proyecto.

6. Memoria Descriptiva

7. Especificaciones Técnicas

8. Estudios De Suelos

9. Planilla De Metrados

10. Presupuesto De Obra

11. Análisis De Precios Unitarios

12. Relación De Insumos

13. Fórmula Polinómica

14. Programación De Obra

15. Cronograma Valorizado De Ejecución de Obra

16. Presupuesto Analítico

17. Desagregado De Gastos Generales

18. Panel Fotográfico

19. Planos

20. Calendario Valorizado de Avance Mensual de Obra

21. Calendario de adquisición de materiales

12.4 "EL CONTRATISTA", está obligado a retirar en forma inmediata a cualquier trabajador a su cargo

cuando a juicio del Supervisor o Inspector y a solicitud de éste sea necesario adoptar tal medida ya sea

por incapacidad, incorrecciones, desórdenes o cualquier otra falta que tenga relación directa con la

buena ejecución de la obra.

12.5 El presente Contrato de Construcción se encuentra afecto al Impuesto General a las Ventas, de

conformidad a lo dispuesto por D. L. N° 821 y normas reglamentarias vigentes sobre la materia.

12.6 "EL CONTRATISTA", se obliga a cumplir con la ejecución de la obra en el plazo fijado, quedando

entendido que el atraso injustificado y/o incumplimiento de sus obligaciones contractuales por una de

ellas conllevará a la resolución total del contrato.

12.7 Lo no previsto en el presente Contrato, se regirá por lo dispuesto, en la Ley de Contrataciones del

Estado aprobado por Decreto Legislativo N° 1017 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo

Nº 184-2008-EF y demás disposiciones complementarias, modificatorias y suplementarias de esta

norma.

|51

12.8 Las partes renuncian expresamente al fuero de sus domicilios y se someten a la jurisdicción de los

jueces de la Provincia de Acobamba - Huancavelica señalando las direcciones precisadas en el

encabezamiento de este contrato como domicilio donde deben efectuarse todas las notificaciones,

citaciones y avisos. De producirse cambio de domicilio de cualquiera de las partes, se hará de

conocimiento de la otra parte, mediante Carta Notarial.

Las partes han aprobado el presente contrato y lo suscriben (en cinco originales) sus representantes legales

que se mencionan en las generales introductorias de este mismo instrumento, en Acobamba, a los ……. días

del mes de ….............. del 2015.

POR LA MUNICIPALIDAD EL CONTRATISTA

bases ejecucion obra acobamba

Documents