bases de la licitaciÓn pÚblica...

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL

FIDEICOMISO DENOMINADO“FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA

AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”

CONVOCATORIA

BANCO DE MÉXICO, FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL FIDEICOMISO DENOMINADO: “FONDO DE GARANTÍA

Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 06600009-005-09

PARA REALIZAR TRABAJOS DE ADAPTACIONES PARA LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA CELAYA Y DE LA AGENCIA

IRAPUATO DEL ESTADO DE GTO.

OCTUBRE/2009

1




CONTENIDO1 FORMA EN LA QUE SE PODRÁ ACCEDER A LA CONVOCATORIA2 LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR DEBERÁN CONSIDERAR3 INFORMACIÓN GENERAL DE LA OBRA SOLICITADA4 PLAZO Y HORARIOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS5 CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO6 ANTICIPOS7 GARANTÍAS8 LICENCIAS, IMPUESTOS, CUOTAS COMPENSATORIAS Y OTROS DERECHOS9 CIRCUNSTANCIAS PREVISIBLES10 FORMA DE ADJUDICACIÓN11 ENTREGA DE PROPOSICIONES12 LA PROPOSICIÓN TÉCNICA DEBERÁ CONTENER13 LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA DEBERÁ CONTENER14 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA15 LUGAR, FECHAS Y HORARIOS, PARA VISITA AL LUGAR DE LA OBRA, ASÍ COMO

DE LOS EVENTOS RELATIVOS A ESTA LICITACIÓN16 FORMA EN QUE HA DE LLEVARSE A CABO LA JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN17 FORMA EN QUE HA DE LLEVARSE A CABO EL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y

APERTURA DE PROPOSICIONES18 FORMA EN QUE HA DE DARSE EL FALLO DE LA LICITACIÓN19 NOTIFICACIONES20 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES21 SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA22 PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS23 PENAS CONVENCIONALES24 SITUACIONES EN QUE LA CONVOCANTE DECLARARA DESIERTA LA LICITACIÓN25 SITUACIONES EN QUE LA CONVOCANTE CANCELARA UNA LICITACIÓN26 SITUACIONES EN QUE LA CONVOCANTE DESECHARÁ A LOS LICITANTES27 MODELO DE CONTRATO Y DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ EXHIBIR EL

LICITANTE QUE HAYA OBTENIDO FALLO A SU FAVOR28 RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS29 TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS30 SUSPENSIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS31 CESIONES Y SUBCONTRATACIONES32 INCONFORMIDADES Y QUEJAS33 JURISDICCIÓN Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES34 CONFIDENCIALIDAD Y SECRECÍA

2




En observancia a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, así como por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, el Banco de México Fiduciario del Gobierno Federal en el Fideicomiso denominado Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (FIRA), a través de la Subdirección Regional de Administración en Occidente, convoca a los interesados a participar en la Licitación Pública Nacional número 06600009-005-09, de manera directa o bien por medios remotos de comunicación electrónica a fin de llevar a cabo la Obra Pública que se detalla en las presente Convocatoria.

1. FORMA EN LA QUE SE PODRÁ ACCEDER A LA CONVOCATORIA:

La presente convocatoria estará a disposición de los interesados de manera gratuita, a partir del día en que se publicó en el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas CompraNet, con dirección electrónica www.compranet.gob.mx, a cargo de la Secretaría de la Función Pública, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados obtenerlas oportunamente.

De igual manera una copia del texto de la convocatoria estará a disposición de los interesados para su consulta de lunes a viernes en días hábiles de 9:00 a las 14:00 Hrs. en las oficinas de la convocante ubicadas en: Av. Empresarios 305, 2do piso, fraccionamiento Plaza Corporativa Zapopan, C.P. 45116, Zapopan, Jalisco, a partir del día en que se publicó en COMPRANET.

Los planos correspondientes a los inmuebles ubicados en Av. Torres Landa Nº. 102, Local 21 planta alta, Plaza Veleros, Fracc. Del Parque, C.P. 38010 en Celaya, Gto. y Blvd. Villas de Irapuato Nº 169, Edificio C, local 6 planta alta, Col. 1º. de Mayo C.P. 36670 en Irapuato, Gto., en los que se efectuarán los trabajos de adaptación de instalaciones, se entregarán a los licitantes en el acto para llevar a cabo la junta de aclaraciones.

2. LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR DEBERÁN CONSIDERAR:

a) Leer cuidadosamente y bajo su responsabilidad el contenido de la convocatoria, a fin de cumplir cabalmente con las misma;

b) Los licitantes sólo podrán presentar una proposición por licitación.c) De conformidad con lo especificado en el artículo 28 de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las mismas (LOPSRM), en esta licitación se podrán utilizar medios electrónicos, sin perjuicio de que los licitantes puedan optar por presentar sus proposiciones por escrito durante el acto de presentación y apertura de proposiciones.

d) De conformidad con lo especificado en el artículo 30 de la LOPSRM, la presente licitación tiene el carácter NACIONAL.

e) Ninguna de las condiciones contenidas en esta convocatoria, así como de las proposiciones presentadas, podrán ser negociadas;

3

http://www.compranet.gob.mx/




f) No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 51 y 78 de la LOPSRM, así como las que se encuentren en las hipótesis del artículo 8° de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;

g) No podrán participar las personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

h) Para la presentación conjunta de proposiciones, de conformidad con el artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los interesados podrán agruparse para presentar una sola proposición, cumpliendo los siguientes requisitos:

Deberán celebrar entre sí un convenio privado, el que contendrá lo siguiente: Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los

testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación;

Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación;

Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir, especificando la forma en que serán presentadas a cobro las estimaciones;

Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones; Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente,

para todo lo relacionado con la proposición, y Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma

conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

En el acto de presentación y apertura de propuestas el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia la fracción anterior se incluirá en el sobre que contenga la proposición. La convocante revisará que el convenio cumple con los requisitos exigidos, y

Para cumplir con el capital contable mínimo requerido por la convocante, se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes.

i) Para la formulación de sus propuestas, deberán considerar la totalidad de los aspectos que contiene esta convocatoria y sus anexos, y en su caso las modificaciones contenidas en el acta de aclaración de dudas.

4




j) Solo serán consideradas aquellas propuestas que incluyan la totalidad de la obra materia de la presente licitación y se haya incluido el programa de ejecución de la obra, desglosado por actividades principales, consignando los períodos y las cantidades de obra por ejecutar.

k) Los licitantes bajo su responsabilidad al elaborar sus proposiciones deberán tomar en consideración las condiciones generales y especiales, legales, fiscales y administrativas y de manera especial las obrero-patronales como climáticas de la región en donde ha de efectuarse la obra.

l) El desconocimiento de las condiciones anteriores, en ningún caso servirá para aducir justificación para solicitar modificaciones a los precios consignados en la proposición, poder incumplir lo solicitado en la convocatoria y en su caso al contrato que llegaré a celebrarse.

m) Cuando se requiera de material, maquinaria y equipo de instalación permanente, de origen extranjero de los señalados por la Secretaria de Economía, los precios consignados en la propuesta no se deberán cotizar en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios.

n) Deberán contar con experiencia, capacidad técnica y financiera, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos

o) Los licitantes que opten por presentar sus propuestas de manera presencial deberán considerar la ubicación en donde han de celebrarse los actos de licitación, para asegurarse de estar presentes o debidamente representados el día y hora en que se señala como indispensable su presencia;

p) Los licitantes que opten por enviar sus propuestas por medios electrónicos, deberán previamente haber certificado sus medios de identificación electrónica en la Secretaría de la Función Pública (SFP) y haber obtenido el programa informático respectivo, así como asegurarse de enviar correctamente sus propuestas tomando en cuenta que éstas deberán:

Ser elaboradas en formatos WORD, EXCEL, PDF, o en su caso, utilizar archivos de imagen tipo JPG o GIF, según se requiera.

Incorporar en sustitución de la firma autógrafa, el medio de identificación electrónica que para tal fin certificaron previamente por la SFP.

El sobre será generado mediante el programa de cómputo que haya sido entregado por COMPRANET a los licitantes al certificar su medio de identificación electrónica.

Preferentemente deberán identificar cada una de las hojas que integren sus propuestas con el RFC de la empresa, número de licitación y número de página, cuando ello técnicamente sea posible; dicha identificación deberá reflejarse, en su caso, en la impresión que se realice de los documentos durante el acto de apertura de las propuestas.

Preferentemente, deberán identificar mediante el nombre del archivo o su descripción, las partes de la propuesta que conforme a la convocatoria deberá imprimirse en el acto de apertura.

Deberán concluir el envío de sus proposiciones técnica y económica, incluyendo la documentación distinta a éstas, y contar con acuse de transmisión exitosa emitido por CompraNet, a más tardar una hora antes de la

5




fecha y hora establecida en la convocatoria para el inicio del acto de presentación de apertura de proposiciones.

Reconocerán como propia y auténtica la información que por medios remotos de comunicación electrónica envíen a través de CompraNet, y que a su vez, se distinga por el medio de identificación electrónica que les certifique la SFP. En dicha información quedarán comprendidos todos los documentos que integran la propuesta técnica y económica.

Notificarán oportunamente a la SFP, bajo su responsabilidad, respecto de cualquier modificación o revocación de las facultades otorgadas a su apoderado o representante al que le haya sido entregado un certificado digital.

Aceptarán que el uso de su certificado digital por persona distinta a la autorizada, quedará bajo su exclusiva responsabilidad.

Admitirán que se tendrán por no presentadas las proposiciones y la demás documentación requerida por la convocante, cuando el sobre que contenga dicha información contenga virus informáticos o no pueda abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo.

Aceptarán que se tendrán por notificados del fallo y de las actas que se levanten con motivo de las licitaciones públicas en las que participen, cuando éstos se encuentran a su disposición a través de CompraNet,

Consentirán que será motivo de que la SFP invalide su certificado digital, cuando haga mal uso de la red privada de comunicaciones de CompraNet,

Renunciarán, tratándose de personas extranjeras, a invocar la protección de su gobierno, en caso de que se suscite alguna controversia relacionada con el uso de CompraNet, y aceptarán someterse a la jurisdicción de los tribunales federales competentes.

De acuerdo con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, el licitante reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología.

Cuando la ley requiera que un documento sea conservado y presentado en su forma original, ese requisito quedará satisfecho si se acredita que la información generada, comunicada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, se ha mantenido íntegra e inalterada a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y ésta pueda ser accesible para su ulterior consulta.

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LA OBRA SOLICITADA.

La obra materia de la presente licitación, será llevada a cabo de conformidad con lo siguiente:

PARTIDA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

OFICINA LUGAR DE LOS TRABAJOS

6




UNICA Trabajos de Adaptaciones para las Instalaciones de Agencia Celaya.

Trabajos de Adaptaciones para las Instalaciones de la Agencia Irapuato.

Agencia Celaya.

Agencia Irapuato

Av. Torres Landa Nº 102, Local 21 planta alta, Plaza Veleros, Fracc. Del Parque, C.P. 38010 en Celaya, Gto.

Blvd. Villas de Irapuato Nº 169, Edificio C, local 6 planta alta, Col. 1º. de Mayo C.P. 36670 en Irapuato, Gto.,

Los trabajos incluirán el suministro de los bienes que se requieran para su realización, conforme a normas de calidad de los materiales, así como especificaciones generales y particulares aplicables, que se contemplan en el anexo “A” de la presente convocatoria.

4. PLAZO Y HORARIOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.La ejecución de los trabajos para la partida única deberá llevarse a cabo en 45 días naturales, iniciándose el día 26 de octubre de 2009 y deberá concluirse a más tardar el día 9 de diciembre de 2009.

Los trabajos correspondientes se podrán realizar dentro de un horario comprendido entre las 8:00 y las 20:00 hrs., de lunes a viernes. Así mismo se podrán realizar trabajos en días inhábiles, así como horario nocturno previa solicitud ante la residencia de obra y previa autorización de la misma.

5. CONDICIONES DE PRECIO Y PAGOa) El precio de la propuesta será fijo y se reconocerán incrementos de acuerdo al

procedimiento de ajuste de costos conforme a lo que señalan los artículos 57 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas así como el 105 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

b) La convocante pagará al contratista en moneda nacional a través de pago interbancario;El pago de las estimaciones por trabajos ejecutados se pagará por parte de la convocante, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra y haber recibido la factura correspondiente, quien contará para su revisión con 15 días hábiles a partir de la fecha de su recepción; de dicho pago se retendrá por concepto de derechos, servicio, vigilancia, inspección y control para la Secretaría de la Función Pública, el cinco al millar, señalando la tasa en la factura correspondiente.

c) Las facturas se elaborarán a favor de Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, con RFC FGF-550624 CL9, DOMICILIO: Antigua Carretera a Pátzcuaro, No. 8555, Morelia, Mich., Col. Exhacienda San Jose de la Huerta debiendo cumplir las disposiciones fiscales aplicables, y encontrarse debidamente desglosada la amortización del anticipo que en su caso corresponda, impuestos y derechos correspondientes, y contar con los anexos respectivos.

7




d) En el supuesto de que el contratista tenga a su cargo sanciones por atraso en la ejecución de la Obra, se le retendrá de la estimación de obra el importe correspondiente, hecho lo anterior procederá el pago respectivo;

e) En caso de incumplimiento en los pagos a que esté obligada la convocante y a solicitud por escrito del contratista, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición del contratista.

f) Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes conforme a lo establecido en el inciso “e”. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la convocante.

g) Los pagos subsecuentes serán con base en estimaciones de avance de obra, por estimaciones de trabajo ejecutado, que amortizará el anticipo, conforme a las disposiciones aplicables. El importe del anticipo que se otorgará, deberá considerarse obligatoriamente por el licitante, para la determinación del costo financiero de su propuesta.

h) El contratista deberá presentar la última estimación de obra, a mas tardar 15 días después de la terminación de los trabajos y la última solicitud de revisión de ajuste de costos, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se publiquen los índices nacionales de precios al productor con servicios que determine el Banco de México, de acuerdo a las condiciones señaladas en el contrato de obra.

6. ANTICIPOSLa convocante otorgará el 30% de anticipo sobre el monto total del contrato mas IVA para inicio de obra, mismo que será amortizado de acuerdo al Art. 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. El importe del anticipo que se otorgará, deberá considerarse obligatoriamente por el licitante, para la determinación del costo financiero de su propuesta.

7. GARANTÍASEl licitante que resulte ganador quedará obligado ante la convocante a presentar las siguientes garantías;

a) Por Anticipo: Mediante póliza de fianza en moneda nacional, expedida por institución

legalmente autorizada para operar en el ramo conforme a la legislación mexicana, a favor del Banco de México en su carácter de Fiduciario del Gobierno Federal en el Fideicomiso denominado Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura , previamente a la recepción del anticipo garantizando el mismo en un 100% (cien por ciento), más el IVA que corresponda

8




pagar, conforme a lo que establezcan las disposiciones fiscales aplicables, en las condiciones y texto que contiene el anexo (K1).

b) Por el cumplimiento del contrato: Mediante póliza de fianza en moneda nacional expedida por institución

legalmente autorizada para operar en el ramo conforme a la legislación mexicana, a favor del Banco de México en su carácter de Fiduciario del Gobierno Federal en el Fideicomiso denominado Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura , previo a la firma del contrato, el cabal cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato mediante el 10% (diez por ciento) antes del IVA del monto contratado, de acuerdo a las condiciones y texto que contiene el anexo (K2).

Previo a la recepción de la Obra y por un plazo de 12 meses, posterior a la terminación de los trabajos los vicios ocultos que pudieran presentarse derivados de los materiales y trabajos realizados a elección del contratista que serán garantizados de la siguiente manera:

c) Por vicios ocultos: Mediante póliza de fianza expedida por institución legalmente autorizada para

operar en el ramo conforme a la legislación mexicana, a favor del Banco de México en su carácter de Fiduciario del Gobierno Federal en el Fideicomiso denominado Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, por el equivalente al 10% (diez por ciento), incluyendo el IVA del monto total ejercido de los trabajos, de acuerdo al texto que contiene el anexo (K3),

Presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% del monto total ejercido de los trabajos incluyendo el IVA;

O bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% del mismo monto incluyendo el IVA en fideicomisos especialmente constituidos para ello; los recursos aportados en fideicomisos deberán invertirse en instrumentos de renta fija.

8. LICENCIAS, IMPUESTOS, CUOTAS COMPENSATORIAS Y OTROS DERECHOS.El licitante estará obligado a tramitar y obtener la totalidad de los dictámenes, permisos, licencias y derechos que requiera la obra cumpliendo con las disposiciones aplicables.

9. CIRCUNSTANCIAS PREVISIBLES.Los licitantes deberán tener en cuenta todas las circunstancias previsibles en forma general que pueden influir en el costo y en el plazo de ejecución de esta obra, por lo que deberán considerar estas circunstancias cuando determinen los rendimientos de sus precios unitarios, ya que no se admitirá reconsideración en los precios propuestos ni prórroga por motivo de lluvias o mal tiempo, característicos de la región donde se realizarán los trabajos, o por cualquier otra causa no imputable a la Convocante que pudiera ocasionar aumento de

9




costos y/o retrasos en la ejecución de los trabajos, a menos que constituyan “caso fortuito y/o fuerza mayor”, la convocante podrá realizar el ajuste correspondiente.

10. FORMA DE ADJUDICACIÓN.Se adjudicará por la totalidad de la partida objeto de la licitación.

11. ENTREGA DE PROPOSICIONES.

I) FORMA DE PRESENTACIÓN:

La entrega de proposiciones se realizará de la siguiente manera:

a) La entrega de proposiciones se hará en un sobre cerrado que contendrá la propuesta técnica y económica

De manera directa en el lugar y hora señalados en el numeral 16 de estas convocatoria.

De manera electrónica, cumpliendo lo indicado por COMPRANET.

b) El sobre podrá identificarse con el siguiente rotulado:

Propuesta Técnica y EconómicaNo. de LicitaciónNombre del Licitante

c) La documentación distinta a la propuesta técnica y económica podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera de dicho sobre.

d) Las proposiciones técnica y económica con sus anexos se presentarán en idioma español, en sobre cerrado que contendrá el original de la propuesta.e) Los licitantes deberán proporcionar la totalidad de los datos que le sean solicitados llenando a máquina o manuscrito, con tinta en los correspondientes renglones, sin contener textos entre líneas, tachaduras, raspaduras, correcciones ni enmendaduras.f) El licitante o su representante legal deberá firmar con tinta cada una de las fojas que integren su proposición, sin que la falta de firma de alguna de ellas sea causa de desechamiento, con excepción del catálogo de conceptos (anexo G8), los programas de trabajo (anexos G9, G9A, G9B Y G9C) y el Anexo “E” carta compromiso, documentos que obligadamente deberán firmarse, de lo contrario, la propuesta será desechada.g) Se utilizarán los formatos e instructivos elaborados y proporcionados por la convocante, en caso de que el licitante presente otros formatos, estos deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos en la convocatoria de licitación.h) Todas y cada una de las fojas de los documentos que integran el paquete de la licitación, deberán preferentemente y bajo su responsabilidad ser foliadas, iniciando con la propuesta técnica y terminando con la económica. i) Todas las cotizaciones deberán presentarse en pesos mexicanos.

10




Cabe señalar que si bien para efectos de desechar las proposiciones no es indispensable el cumplimiento de los requisitos contenidos en los incisos b) e h) contenidos en este numeral, si lo es para la mejor conducción del procedimiento de la presente licitación.

La entrega de proposiciones que se realice de manera física, debe realizarse en el lugar, día y la hora señaladas en el punto 15 de esta convocatoria, ya que de lo contrario las proposiciones no serán recibidas, sin embargo, el participante podrá asistir a los actos de la licitación.

II) DEL RETIRO DE LAS PROPOSICIONES

Iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes, de conformidad con el Art. 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, quedando en custodia de la convocante.

Las propuestas desechadas durante la licitación pública, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se de a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las propuestas deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante podrá proceder a su devolución o destrucción.

12. LA PROPOSICIÓN TÉCNICA DEBERÁ CONTENER:La Propuesta Técnica estará integrada por los documentos técnicos que se indican en los siguientes incisos:

I. Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las convocatoria de licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la convocante les hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente (Anexo F1);En caso de no haber asistido a la visita programada al sitio de realización de los trabajos, quedará bajo su responsabilidad dicha inasistencia, debiendo manifestarlo por escrito en los términos especificados (Anexo B).

II. Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos; (Anexo F2).

11




III. Acreditar conocimientos y experiencia para lo cual deberá presentar:a) Curriculum del (de los) profesional (es) técnico (s) que será (n) responsable (s) de la

dirección, administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares, mismo que deberá contener como mínimo nombre, profesión, nombre de la empresa, trabajos realizados, cargo desempeñado y año o periodo de ejecución. (Anexo F3A)

b) Titulo profesional ó cedula profesional ó carta de trámite de titulo profesional del la persona que funja como representante técnico en la obra y responsable directo de la ejecución correcta de la misma, en concordancia con el anexo “E” (Anexo F3B)

c) Carta en la que el licitante se compromete a que el (los) profesional (es) que será (n) responsable (s) de la dirección, administración y ejecución de las obra, así como el que funja como representante técnico en la obra y responsable directo de la ejecución correcta de la misma, no podrán ser sustituidos, sin previa autorización de la Convocante (Anexo F3C).

IV. Identificación de los trabajos realizados en tiempo y forma por el licitante, que acrediten la experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso; (Anexo F4)

Los licitantes preferentemente deberán firmar cada una de las fojas que integren su propuesta. Si se llegare a omitir alguna firma la proposición no será motivo de descalificación.

En caso de participación conjunta el representante común deberá firmar preferentemente cada una de las fojas que integren su propuesta técnica. Si se llegare a omitir alguna firma la proposición no será motivo de descalificación.

En caso de que el licitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo expresamente por escrito a la convocante, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

13. LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA DEBERÁ CONTENER:La Propuesta Económica deberá ser en idioma español y contener los siguientes

documentos:

I. Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos; ( Anexo G)

II. Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupando por materiales más significativos y equipos de instalación permanente (Anexo G1A y G1B

12




), mano de obra (Anexo G1C), con la descripción de cada uno de ellos, con sus respectivas unidades de medición y sus importes;

III. Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; (Anexo G2A y Anexo G2B)

IV. Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios (Anexo G3);

V. Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales; (Anexo G4).

VI. Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento; (Anexo G5)VII. Utilidad propuesta por el licitante (Anexo G6);VIII. Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran

para la ejecución de los trabajos. Cuando existan insumos de los señalados en la fracción VIII del art. 26 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas deberá señalar el precio ofertado por el licitante. (Anexo G7)

IX. Catalogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, conceptos y del total de la proposición. Este documento formara el presupuesto de la obra que servirán para formalizar el contrato correspondiente. (Anexo G8)

X. Programas de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados por la convocante, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagrama de barras, o bien redes de actividades con ruta critica, y (Anexo G9)

XI. Programas de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización, conforme a los periodos determinados por la convocante, para los siguientes rubros:

a) De la mano de obra; (Anexo G9A).b) De la utilización de los materiales y equipos de instalación permanente expresados

en unidades convencionales y volúmenes requeridos. (Anexo G9B)c) De la utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio

encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos (Anexo G9C)

XII. Carta compromiso de la proposición (ANEXO E).

En el caso de que existan omisiones o errores aritméticos, serán rectificados de la siguiente manera:

Si existiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

13




En caso de discrepancia entre el monto expresado en número y letras, deberá prevalecer el que coincida con el análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra. cuando no se tenga dicho análisis.

Si el licitante no acepta la corrección, su oferta será desechada.

LAS FOJAS DE LOS DOCUMENTOS DE SU PROPUESTA ECONÓMICA EN QUE ES INDISPENSABLE LA FIRMA DEL LICITANTE SON:

A) CATALOGO DE CONCEPTOS. (ANEXO G8)B) LOS PROGRAMAS DE TRABAJO ( ANEXOS G9, G9A, G9B YG9C)C) EL ANEXO “E” CARTA COMPROMISO

EN CASO DE NO FIRMAR CADA UNA DE LAS FOJAS DE LOS DOCUMENTOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

EN CASO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA EL REPRESENTANTE COMÚN DEBERÁ FIRMAR CADA UNA DE LAS FOJAS DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS EN LOS INCISOS “A”, “B”, Y “C” ARRIBA SEÑALADOS. EL NO FIRMAR CADA UNA DE LAS FOJAS DE ESTOS DOCUMENTOS SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO. En caso de que el licitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo expresamente por escrito a la convocante, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

14. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.

Deberán presentar su documentación complementaria en idioma español, dentro o fuera del sobre de la propuesta de acuerdo a lo siguiente:

I. Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto (Anexo H1);

II. Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como que no se encuentra en el supuesto que establece el Artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (Anexo H2);

III. Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad (Anexo H3) en la cual declare que no se encuentra en el supuesto contenido en el penúltimo párrafo del artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que por su conducto, no participan en el procedimiento de contratación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el propósito

14




de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes:

Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción;

Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción, y

Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas.

La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación.

La falsedad en la manifestación a que se refiere esta fracción será sancionada en los términos de Ley.

En caso de omisión en la entrega del escrito a que se refiere esta fracción, o si de la información y documentación con que cuente la Secretaría de la Función Pública se desprende que personas físicas o morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, las dependencias y entidades se abstendrán de firmar los contratos correspondientes.

IV. Documentos que acrediten la capacidad financiera (Anexo H4), integrados al menos por:

a) Para empresas no consideradas como de reciente creación, con el que acredite el capital contable mínimo de $300,000.00, requerido por la convocante:

a.1. Copia legible de la declaración fiscal anual correspondiente al ejercicio fiscal 2008, que contenga sello del banco o bien de la autoridad ante la cual se haya presentado, en el caso de haber sido presentada por Internet el acuse de recibido y aceptado y las impresiones del sistema en donde se acredite su capital contable; o

a.2. Copia legible del balance general auditado correspondiente al ejercicio fiscal 2008, con el que acredite el capital contable mínimo de $300,000.00, requerido por la convocante y que deberán estar suscritos por el representante legal y el contador público competente.

b) Las empresas de reciente creación, (entendiéndose como de reciente creación, las constituidas a partir del 1 de enero del 2009) deberán presentar:

b.1. Copia legible de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, entregado por el SAT, con objeto de constatar la fecha de constitución, y

b.2. Copia legible del balance general auditado al 31 de Agosto del 2009, con el que acredite el capital contable mínimo de $300,000.00, requerido por la convocante y

15




que deberán estar suscritos por el representante legal y por el contador público competente.

c) En caso de que el licitante haya suspendido actividades deberá presentar:

c.1. Copia legible del aviso de suspensión de actividades expedido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y

c.2 Copia legible de reinicio de actividades expedido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y

c.3 Para las empresas que se encuentren en este supuesto, para la presentación de documentación que acredite el capital contable requerido, por la cantidad de $300,000.00, y tomando como fecha inicial de operaciones la de REINICIO DE LAS MISMAS, aplicará lo señalado en los incisos a y/o b de este numeral.

V. Copia simple legible por ambos lados de la Identificación oficial vigente con fotografía del licitante, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, del representante legal que firme la propuesta. (Se considerará identificación valida, la credencial para votar emitida por el Instituto Federal Electoral, licencia de manejo, cartilla del servicio militar, o Pasaporte) (Anexo H5).

VI. Escrito bajo protesta de decir verdad en el cual manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada. (Anexo H6).

VII. Escrito mediante el cual el licitante acredite su existencia legal y personalidad jurídica, proporcionando asimismo una cuenta de correo electrónica. (Anexo H7).

VIII. Carta de declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten de que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes; (Anexo H8)

IX. Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados en el numeral 2 inciso i) de la Convocatoria.

Los licitantes preferentemente deberán firmar cada una de las fojas que integren su documentación complementaria. Si se llegare a omitir alguna firma la proposición no será motivo de desechamiento.

En caso de participación conjunta el representante común deberá firmar preferentemente cada una de las fojas que integren su documentación complementaria. Si se llegare a omitir alguna firma la proposición no será motivo de desechamiento.

16




Para el caso de que la persona que concurra al evento, lo haga en representación del licitante, deberá exhibir:

Carta poder legible simple o poder notarial para participar en dicho acto (original y copia).

Identificación de la persona que recibió la carta de poder notarial o poder simple (original y copia).

No será motivo de descalificación la falta de identificación o acreditación de la representación de la persona que solamente entregue las propuestas, pero solo podrá participar durante el desarrollo del acto como oyente.

(Para estos efectos se podrá presentar la credencial para votar emitida por el Instituto Federal Electoral, licencia para conducir, Cartilla del Servicio Militar Nacional o pasaporte.)

En caso de que el licitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo expresamente por escrito a la convocante, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

15. LUGAR, FECHAS Y HORARIOS, PARA VISITA AL LUGAR DE LA OBRA, ASÍ COMO DE LOS EVENTOS RELATIVOS A ESTA LICITACIÓN.

Las visitas al sitio de los trabajos serán:

Oficina Día y hora de visita

Ciudad Dirección

Agencia Celaya. 12 de octubre de 2009 a las 11:00 Hrs.

Celaya, Gto. Av. Torres Landa Nº 102, Local 21 planta alta, Plaza Veleros, Fracc. Del Parque, C.P. 38010 en Celaya, Gto.

Agencia Irapuato 12 de octubre de 2009 a las 13:30 Hrs.

Irapuato, Gto. Blvd. Villas de Irapuato Nº 169, Edificio C, local 6 planta alta, Col. 1º. de Mayo C.P. 36670 en Irapuato, Gto.,

Podrán asistir todos aquellos licitantes interesados o sus auxiliares, la visita será optativa para los interesados quedando bajo su exclusiva responsabilidad las consecuencias que se llegaran a presentar por desconocer el lugar y condiciones en donde ha de llevarse a cabo la obra, concluyendo con el levantamiento del acta respectiva.

17




Quienes obtengan la Convocatoria con posterioridad a la realización de la visita, podrá permitírseles el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los trabajos, siempre que lo soliciten con anticipación de por lo menos veinticuatro horas previo al séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de las proposiciones, aunque no será obligatorio para la convocante designar a un técnico que guíe la visita.

Los eventos relativos a esta licitación, serán conducidos y moderados por el servidor público que haya designado la Convocante, quien será el único responsable para la toma de decisiones durante la realización de los actos de acuerdo a lo siguiente:

JUNTA DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN:(Asistencia optativa para los licitantes)

Fecha: 12 de octubre 2009Hora: 14:30 hrs.Registro optativo: 14:00 hrs.

En la Sala de Juntas de la Agencia Irapuato, con domicilio en Juárez No. 138, 2º. Piso, Edificio Gallardo Col. Centro, C.P. 36500, Irapuato, Gto.

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS:

(Asistencia obligatoria para los Licitantes que entreguen de manera física)

Treinta minutos antes del acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevará a cabo el registro de participantes, registrarse será optativo para los licitantes, sin embargo se requiere estricta puntualidad en la presentación de las propuestas.

Fecha: 20 de octubre de 2009Hora: 10:00 hrs.Registro optativo: 9:30 hrs.

Será llevada a cabo en la Sala de licitaciones de la Dirección Regional de Occidente con domicilio en Av. Empresarios No. 305, Fracc. Plaza Corporativa Zapopan, C.P. 45116, Zapopan, Jal.

A los actos del procedimiento de licitación pública podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

ACTO DE FALLO:(Asistencia optativa para los Licitantes)

18




Fecha: 22 de octubre de 2009Hora: 13:00 hrsRegistro optativo: 12:30 hrs.

En la Sala de licitaciones de la Dirección Regional de Occidente con domicilio en Av. Empresarios No. 305, Fracc. Plaza Corporativa Zapopan, C.P. 45116, Zapopan, Jal.

FIRMA DE CONTRATO:

Fecha: 23 de octubre de 2009Hora: 12:00 hrs.

En la Sala de licitaciones de la Dirección Regional de Occidente con domicilio en Av. Empresarios No. 305, Fracc. Plaza Corporativa Zapopan, C.P. 45116, Zapopan, Jal.

16. FORMA EN QUE HA DE LLEVARSE A CABO LA JUNTA DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un escrito bajo protesta de decir verdad, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante, conforme a lo siguiente:

a. De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y

b. Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado.

En caso de que el licitante no integre junto con sus solicitudes de aclaraciones a la convocatoria el escrito a que hace referencia el párrafo anterior, dichas solicitudes no serán analizadas ni aclaradas por la convocante.

Las preguntas se efectuarán con claridad, indicando su nombre, domicilio y teléfono, podrán elaborar preguntas específicas relativas a aquellos aspectos que consideren confusos en la Convocatoria o respecto de la obra solicitada, de cualquiera de las siguientes formas:

19




I. Con anticipación y hasta 24 horas antes del evento de manera electrónica a través de CompraNet.

II. Con anticipación y hasta 3 horas antes del evento a través de los siguientes medios:De manera presencial, en la Subdirección Regional de Administración en Occidente con domicilio en Av. Empresarios No. 305, Fracc. Plaza Corporativa Zapopan, C.P. 45116, Zapopan, Jal., Vía Fax al teléfono 01(33) 36 48 50 06 o por correo electrónico al domicilio electrónico, [email protected] a la atención del Ing. Fidencio Sosa Sosa, debiendo en ambos casos confirmar su recepción con la Arq. María Leticia Ambriz González al teléfono 01(33) 36 48 50 09. Se aclara que los servidores de FIRA no admiten correos electrónicos de Yahoo y Hotmail, y los correos no deberán contener archivos de imágenes o video.

III. Durante el propio evento de manera escrita sucinta y ordenada.

En todos los casos las preguntas deberán ser concretas y relacionadas exclusivamente con aspectos de esta convocatoria, que los licitantes consideren que se prestan a confusión.

En la junta de aclaraciones, la convocante resolverá en forma clara y precisa las dudas o cuestionamientos que sobre la convocatoria de licitación les formulen los interesados, a través de cualquiera de los medios descritos anteriormente, debiendo constar todo ello, en el acta respectiva que para tal efecto se levante.

Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, derivada del resultado de la junta de aclaraciones, será considerada como parte integrante de la propia convocatoria de licitación, por lo que los licitantes deberán formular sus propuestas tomando en cuenta lo anterior.

Durante el evento, los planos correspondientes a los inmuebles en los que se efectuarán los trabajos de adaptaciones objeto de la licitación se entregarán a los licitantes.

Los licitantes que no se presenten al evento antes mencionado, podrán solicitar copia del acta respectiva, después del evento para que formulen su propuesta, de las 9:00 a las 16:00 hrs., en días hábiles de lunes a viernes en las oficinas de la Subdirección Regional de Administración en Occidente con domicilio en Av. Empresarios No. 305, Fracc. Plaza Corporativa Zapopan, C.P. 45116, Zapopan, Jal., a efecto de que formulen su propuesta tomando en consideración las aclaraciones realizadas.

El acta correspondiente además estará disponible a través de INTERNET, en el sistema Compranet en la siguiente dirección: www.compranet.gob.mx, bajo el número de licitación que nos ocupa.

17. FORMA EN QUE HA DE LLEVARSE A CABO EL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

20

http://www.compranet.gob.mx/

mailto:[email protected]




Treinta minutos antes del acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevará a cabo el registro de participantes en la sala de licitaciones de la Dirección Regional de Occidente, en las Instalaciones de FIRA ubicadas en: Av. Empresarios 305, 2do piso, fraccionamiento Plaza Corporativa Zapopan, C.P. 45116, Zapopan, Jalisco, registrarse será optativo para los licitantes.

El acto de presentación y apertura de proposiciones, será conducido y moderado por el servidor público que haya designado la Convocante, quien será el único responsable para la toma de decisiones durante la realización del evento.

El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo conforme a lo siguiente:Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido.Las proposiciones deberán evaluarse en dos formas: una cuantitativa, donde para la recepción de las mismas sólo bastará verificar la presentación de los documentos, sin entrar a la revisión de su contenido; y otra cualitativa, donde se realizará el estudio detallado de las proposiciones presentadas, a efecto de que la convocante tenga los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas.

Los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones. No será motivo de desechamiento la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue la proposición, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente.En el acto de presentación y apertura de proposiciones se procederá, en primer término, a dar apertura a las proposiciones enviadas por medios remotos de comunicación electrónica y, posteriormente, a las de los licitantes que hayan presentado su proposición en el propio acto y de los que la enviaron por servicio postal o de mensajería.

De los licitantes que hubieren asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que la convocante designe, rubricarán el resumen del anexo G8 (catálogo de conceptos), de cada una de las proposiciones, las que para estos efectos constatarán documentalmente. La omisión de la rubrica por parte de algún licitante no invalida el acto. Situación que se señalará en el acta correspondiente.

Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los treinta días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de treinta días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.

21




La convocante se abstendrá de recibir cualquier proposición que se presente después de la fecha y hora establecidas en la convocatoria.

La convocante imprimirá de las propuestas que reciba por medios de comunicación electrónicos la totalidad de la propuesta técnica y la totalidad de la propuesta económica. En el supuesto que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, por causas ajenas a la voluntad de la SFP o de la convocante, no sea posible abrir el sobre que contenga las propuestas enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción.

La SFP podrá verificar en cualquier momento que, durante el lapso de interrupción, no se haya suscitado alguna modificación a las propuestas que obren en poder de la convocante.

En el caso de que algún licitante omitiere la presentación de documentos en su proposición, o les faltare algún requisito, ésta no será desechada durante el evento; los faltantes u omisiones se harán constar en el formato de recepción de los documentos que integran la proposición que al efecto se recabe para cada licitante. Con posterioridad, la Convocante llevara a cabo la evaluación integral de las proposiciones, haciendo la valoración que corresponda a cada requisito solicitado así como en su caso, a la omisión de los mismos, y el resultado de dicha revisión o análisis se dará a conocer en el fallo correspondiente.

El acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación, en días hábiles de lunes a viernes de las 9:00 a las 14:00 hrs., en las oficinas de la convocante en la Subdirección Regional de Administración en Occidente con domicilio en Av. Empresarios No. 305, Fracc. Plaza Corporativa Zapopan, C.P. 45116, Zapopan, Jal.

Así mismo, se difundirá un ejemplar de dicha acta en Compranet, para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto.

18. FORMA EN QUE HA DE DARSE EL FALLO DE LA LICITACIÓNEl fallo de la presente licitación se dará a conocer por medio de junta pública, a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones, levantándose el acta respectiva, que firmarán los asistentes, a quienes se entregarán copia de la misma. La falta de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que hayan asistido, para efecto de su notificación. En sustitución de esa junta, la Convocante podrá optar por notificar el fallo de la licitación por escrito a cada uno de los licitantes, dentro de los cinco días naturales siguientes a su emisión.

Asimismo el fallo que emita la Convocante contendrá lo siguiente:

22




1. Relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación, e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumplan.

2. La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general dichas proposiciones. Se presumirá la solvencia de las proposiciones, cuando no se señale expresamente incumplimiento alguno.

3. Nombre del licitante a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron la adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, así como el monto total de la proposición.

4. Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de garantías, y en su caso, la entrega de anticipos.

5. Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando las facultades de acuerdo con los ordenamientos jurídicos que rijan a la convocante. Indicará también el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las proposiciones.

Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo procederá la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de esta Ley.

Basándose en el citado fallo se celebrarán el o los contratos respectivos, conforme a los modelos a que se refiere el ANEXO “ D “ de estas convocatoria, en caso de que el licitante ganador no formalice los contratos adjudicados, será sancionado en los términos del artículo 78 de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

19. NOTIFICACIONES.En todos los casos las actas relativas a los actos de la presente licitación, surtirán efectos de notificación a los licitantes, a partir de la fecha en que hayan sido emitidos y en caso de que estos últimos no asistan a los eventos, estará una copia de los mismos a su disposición de las 9:00 a las 14:00 hrs., de lunes a viernes días hábiles en las oficinas de la Subdirección Regional de Administración en Occidente, con domicilio Av. Empresarios No. 305, Fracc. Plaza Corporativa Zapopan, C.P. 45116, Zapopan, Jal. Teléfonos 01(33) 36 48 50 09 y 36 48 50 11, sustituyendo ésta la notificación personal y siendo responsabilidad exclusiva de los interesados obtenerla (s) oportunamente.

Así mismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en Compranet, para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

20. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.Se considerará que una proposición se ajusta a los documentos solicitados cuando contenga todas las estipulaciones y condiciones de dichos documentos. Para llegar a esta determinación, la convocante se basará en los documentos que constituyan la propia proposición sin recurrir a factores externos. La calificación será dada en términos estrictos de “cumple” o “no cumple”.

Si la convocante determina que la proposición no se ajusta a los documentos solicitados, ésta será desechada sin que posteriormente el licitante pueda subsanar los errores u

23




omisiones en que haya incurrido. Los documentos constan de: Convocatoria, especificaciones, modificaciones, respuestas, aclaraciones y adiciones, en caso de que las hubiese.

Sólo serán recibidas aquéllas proposiciones que coticen de acuerdo con lo señalado en el anexo “G8”, donde se definen los trabajos que comprenden esta licitación y cumplan con los demás requisitos que se solicitan en esta convocatoria.

Se verificará que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria de licitación, sin tomar en cuenta los solicitados para facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación.

La convocante elaborará tablas comparativas técnicas y económicas para emitir el resultado correspondiente, donde se considerarán los siguientes aspectos para definir la evaluación.

A. En la evaluación técnica de las propuestas se considerara, entre otros:

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada;

II. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los licitantes, se deberán considerar, entre otros, el grado académico de preparación profesional, con nivel de licenciatura como mínimo en las especialidades que ocupa la obra, la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos;

III. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y el equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;

IV. Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos;

V. Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el licitante conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su propuesta, y

VI. De la maquinaria y equipo:a. Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados,

necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación, y

24




que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante;

b. Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el licitante, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el contratista, o con las restricciones técnicas, cuando la dependencia o entidad fije un procedimiento, y

c. Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

VII. De los materiales:

a. Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate, y

b. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en las convocatoria, y

c. Que en los casos de cotizar marcas similares a las referidas en los catálogos de conceptos, estas cumplan como mínimo con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio que la marca solicitada.

VIII. De la mano de obra:

a. Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos;

b. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y

c. Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más significativos.

d. Que el análisis, cálculo e integración del factor de salario real se encuentre debidamente estructurado de acuerdo al artículo 160 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, e incluya las prestaciones que se señalan en la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley del INFONAVIT

25




IX. Del aspecto legal y financiero, se considerarán además entre otros los siguientes aspectos:

a. Que el objeto social de las personas morales o la actividad preponderante de las personas físicas participantes, sea congruente con el objeto de los trabajos que se contratarán.

b. Que el capital contable acreditado se igual o superior al solicitado.c. Que entre los licitantes, no figuren socios o asociados comunes.d. Que la persona que firme las propuestas cuente con las facultades suficientes

para comprometer a su representada.e. En caso de presentar una propuesta conjunta, que el convenio privado de

asociación, cumpla con los requisitos de las convocatoria de la licitación, y que presenten la documentación legal de cada una de las personas que presenten la propuesta conjunta.

Al finalizar esta evaluación, la convocante emitirá un dictamen donde se expongan las razones de las condiciones legales requeridas y las razones técnicas por las que se aceptan o se desechan las propuestas presentadas por los licitantes.

B. Asimismo la evaluación económica de las propuestas se considerarán además, entre otros, los siguientes aspectos:

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada, y

II. Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total.

Además se deberá verificar:

I. Del presupuesto de obra:

a. Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;

b. Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis, y

c. Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones;

26




II. Verificar que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo revisar:

a. Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;

b. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción;

c. Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado;

d. Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas;

e. Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra, requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, y

f. Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados;

III. Verificar que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo además considerar:

a. Que los costos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en las convocatoria de la licitación;

b. Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos, y

c. Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

IV. Verificar que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo además considerar:

a. Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

27




b. Constatar que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, y

c. Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a las convocatoria de la licitación, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico;

V. Verificar que en el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y determinado considerando lo siguiente:

a. Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos;

b. Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos;

c. Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico;

d. Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos mensuales, y

e. Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente con lo que se establezca en la convocatoria de la licitación;

VI. Verificar que el cálculo e integración del cargo por utilidad, se haya estructurado y determinado considerando que dentro de su monto, queden incluidas la ganancia que el contratista estima que debe percibir por la ejecución de los trabajos, así como las deducciones e impuestos correspondientes, no siendo necesario su desglose;

VII. Verificar que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran, y

VIII. Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, así como con los programas presentados en la propuesta técnica.

Únicamente las proposiciones que satisfagan los requisitos anteriores, se calificarán como solventes técnica y económicamente.

Quedan comprendidos entre los requisitos cuyo incumplimiento, por sí mismos, no afecten la solvencia de la propuesta, el proponer un plazo de entrega menor al solicitado, en cuyo caso, prevalecerá el estipulado en la convocatoria; el omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia propuesta técnica o económica; el no observar los formatos establecidos, si se proporciona de manera clara la información

28




requerida; y el no observar requisitos que carezcan de fundamento legal o cualquier otro que no tenga por objeto determinar objetivamente la solvencia de la propuesta presentada. En ningún caso podrán suplirse las deficiencias sustanciales de las propuestas presentadas

En la evaluación no se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.

La convocante podrá verificar por cualquiera de los medios que estime convenientes, la autenticidad de la información presentada por los licitantes.

Asimismo del aspecto legal, se considerarán además entre otros los siguientes aspectos:

a. Que el objeto social de las personas morales o la actividad preponderante de las personas físicas participantes sea congruente con el objeto de los trabajos que se contratarán.b. Que entre los licitantes no figuren socios o asociados comunes.c. Que la persona que firme las propuestas cuente con las facultades suficientes para comprometer a su representada.d. En caso de presentar una propuesta conjunta, que el convenio de participación conjunta cumpla con los requisitos de las convocatoria de la Convocatoria.e. Que no se encuentre en alguno de los supuestos del artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas o del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

La convocante emitirá un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.En caso de empate técnico entre las empresas licitantes, las dependencias y entidades adjudicarán la obra, en igualdad de condiciones, preferentemente a personas con discapacidad o a la empresa que tengan en su planta laboral un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuya alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses de antelación al momento del cierre de la Licitación Pública. Este supuesto se aplicará a los licitantes que entreguen junto con la propuesta una manifestación en la que señale lo anterior, adjuntando copia del alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social.

29




Basándose en el citado fallo se celebrará el contrato respectivo, conforme al modelo a que se refiere el ANEXO “D” de estas convocatoria, debiendo el proveedor ganador presentar la documentación que acredite lo manifestado en el ANEXO H7 en original o copia certificada y copia de la documentación al día hábil siguiente al acto de fallo.

21. SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA.

La Convocante otorgará el fallo siempre y cuando cuente con la partida presupuestal suficiente y en caso contrario la licitación se declarará desierta.

22. PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.

Para el procedimiento de ajuste de costos, aplica lo que establecen las condiciones de las fracciones II y III del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 58 de la misma Ley, así como el Art. 105 de su Reglamento ( ANEXO “ S” ).

23. PENAS CONVENCIONALES. Se aplicará una pena del 10% por cada día de atraso, respecto al monto de los trabajos que no se hayan ejecutado, conforme al programa financiero, sin considerar el IVA.

Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa general de ejecución de los trabajos, así como por el atraso en el cumplimiento en la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que la convocante opte a través del Director Jurídico la rescisión Administrativa del contrato.Las penas serán determinadas en función del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente conforme al programa de ejecución general de los trabajos y se aplicarán considerando los ajustes de costos, considerando para el cálculo de las mismas, el avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato.Las penas convencionales únicamente procederán cuando ocurran causas imputables al contratista; la determinación del atraso se realizará con base en las fechas parciales o de terminación, fijada en el programa de ejecución general de los trabajos convenido. No dará lugar a la aplicación de penas convencionales, el período en el cual se presente un caso fortuito o fuerza mayor durante la ejecución de trabajos.Durante la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos, las penas convencionales se aplicarán mediante retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, mismas que el contratista podrá recuperar en las siguientes estimaciones si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.Las retenciones económicas tendrán el carácter de definitivas, si a la fecha pactada de terminación de los trabajos, éstos no han sido concluidos.De existir retenciones definitivas a la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato y quedaran trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de la convocante; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se

30




cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo, se hará efectiva contra el importe de las retenciones definitivas que haya aplicado la convocante.De resultar saldo a favor del contratista por concepto de retenciones una vez concluida la totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales, procederá su devolución de éste.Cuando la convocante reintegre al contratista algún monto retenido, no se generará gasto financiero alguno.

24. SITUACIONES EN QUE LA CONVOCANTE DECLARARA DESIERTA LA LICITACIÓN.Se declarara desierta la licitación, en cualquiera de los siguientes casos:

a) Cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en la Convocatoria o sus precios de insumos no fueren aceptables.

b) Cuando no se reciba alguna propuesta en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

c) Cuando no exista suficiencia presupuestal.d) Si ningún interesado se presenta en tiempo y forma.

(Se considerará que los precios de las propuestas presentadas por los licitantes no son aceptables, cuando se propongan importes que no puedan ser pagados por la Convocante o no se encuentren dentro de los parámetros vigentes en el mercado.

25. SITUACIONES EN QUE LA CONVOCANTE CANCELARA UNA LICITACIÓN.La Convocante podrá cancelar una licitación:a) Por caso fortuito o fuerza mayor;b) Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción

de la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la Convocante.

26. SITUACIONES EN QUE LA CONVOCANTE DESECHARÁ A LOS LICITANTES.La Convocante, desechara las proposiciones cuando incurran en una o varias de las siguientes situaciones:

a) La omisión o falta en algún requisito de alguno de los documentos que deban integrar la proposición técnica y que se encuentran indicados en el numeral 12 de esta convocatoria.

b) La omisión o falta en algún requisito de alguno de los documentos que deban integrar la proposición económica y que se encuentran indicados en el numeral 13 de esta convocatoria.

c) La omisión o falta en algún requisito de alguno de los documentos que deban integrar la proposición económica y que se encuentran indicados en el numeral 14 de esta convocatoria.

d) Si condicionan sus propuestas.

31




e) Cuando la propuesta presentada no reúna los requisitos de la convocatoria de la licitación o sus precios no fueren aceptables.

f) Si se detecta que el licitante falseo la información y si hubiese resultado ganador, la Convocante se abstendrá de firmar el contrato respectivo.

g) Si se comprueba que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

h) La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 51, 78, de la Ley LOPSRM. o en las hipótesis del artículo 8° de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;

i) No presentar firmados autografamente el Catálogo de Conceptos (ANEXO G8), los Programas Calendarizados (ANEXOS G9, G9A, G9B, G9C) y la Carta Compromiso (ANEXO E).

j) El no presentar dentro del sobre cerrado la documentación que se especifica en el numeral 11 como “documentación que deberá integrarse dentro del sobre cerrado” al momento que en que el mismo es requerido por la persona designada para presidir el evento por la convocante.

La Convocante se reserva el derecho de verificar por cualquier medio que estime conveniente la autenticidad de la información presentada por los licitantes.

27. MODELO DE CONTRATO Y DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ EXHIBIR EL LICITANTE QUE HAYA OBTENIDO FALLO A SU FAVOR.El Modelo del contrato al que se sujeta la presente Convocatoria se describe en el ANEXO “D”.

El licitante que haya obtenido fallo a su favor en la presente licitación, deberá entregar bajo su responsabilidad antes de la firma del contrato, la siguiente documentación:

a) La documentación legal que los faculte para la suscripción de contratos, en original o copia certificada, así como un juego en copia simple de dichos documentos a fin de que previo cotejo con sus originales o copias certificadas, queden en el expediente respectivo (se deberán entregar al siguiente día hábil a la fecha de fallo).b) Las fianzas de garantía de cumplimiento de los contratos y de anticipo en su caso (Se deberán entregar dentro de los 10 días naturales posteriores a la fecha de fallo).c) Original para cotejo de la documentación contable y financiera solicitada en el numeral 15, Inciso IV., (se deberán entregar al siguiente día hábil a la fecha de fallo).d) Para dar cumplimiento a la regla I.2.1.17 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2009, en contratos cuyo monto exceda de $300,000.00 sin incluir IVA, el licitante o licitantes ganadores deberán proceder de acuerdo a lo siguiente:

Realizarán consulta de opinión ante el SAT, en la página de Internet www.sat.gob.mx en la opción Mi Portal, y presentarán el “acuse de recepción” dentro de los 3 días hábiles posteriores a que se tenga conocimiento del fallo.

32

http://www.sat.gob.mx/




En la solicitud de opinión al SAT deberán incluir el correo electrónico del área de contratación que les indique la convocante para que el SAT envíe el “acuse de respuesta” que emitirá en atención a su solicitud de opinión.

Las personas físicas o morales que no estén obligados a presentar total o parcialmente la declaración anual del ISR deberán realizar su solicitud de opinión al SAT ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente que corresponda al domicilio de la convocante.

Tratándose de las propuestas conjuntas previstas en el artículo 36, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los contratistas deberán presentar el “acuse de recepción” a que hace referencia el párrafo anterior, por cada uno de los obligados en dicha propuesta.

e) El Licitante o Licitantes ganadores deberán presentar incluyendo todos los datos solicitados, el formato de pago interbancario descrito en el ANEXO C2 (se deberá entregar al siguiente día hábil a la fecha de fallo).f) El licitante o los licitantes ganadores, deberán presentar (ANEXO C3) el formato de autorización de la autoridad migratoria para la contratación de extranjeros en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas (se deberán entregar al siguiente día hábil a la fecha de fallo).g) El licitante o licitantes deberán presentar, al día hábil siguiente de la notificación del fallo, un archivo electrónico en .PDF que contenga lo siguiente: CURP (tratándose de personas físicas), alta y/o modificación al RFC realizado ante la SHCP y cédula fiscal.

El licitante que no firme el contrato será sancionado en los términos del artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

28. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. La convocante podrá suspender temporalmente todo o en parte los trabajos contratados por cualquier causa justificada, así mismo la propia convocante ordenara la suspensión y en su caso determinara la temporalidad de ésta, La que no podrá prorrogarse o ser indefinida. El procedimiento de suspensión se realizará de acuerdo a lo establecido en los artículos 114 al 119 del Reglamento.No podrá celebrarse ningún acuerdo entre las partes derivado de la suspensión salvo caso fortuito o fuerza mayor y de conformidad con el Art. 119 del Reglamento.

29. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. Sólo en los casos expresamente señalados en el artículo 60 de la Ley de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, procederá la terminación anticipada de los contratos, por lo que no podrá celebrarse ningún acuerdo entre las partes para tal efecto, debiendo aplicar lo dispuesto en los artículos 121 a 123 de su Reglamento.

La Convocante podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado,

33




o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública. En estos supuestos la Convocante, reembolsará al contratista los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente.

30. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.La convocante podrá rescindir administrativamente el contrato a través de su director Jurídico, en caso de incumplimiento a las obligaciones a cargo del contratista.

El procedimiento de rescisión se llevara a cabo conforme a lo establecido en el Art. 61, 62 de la Ley de Obras y el 124 al 134 del Reglamento.

31. CESIONES Y SUBCONTRATACIONES.El contratista a quien se adjudica el contrato no podrá hacerlo ejecutar por otro.El contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos ante la convocante.Los derechos y obligaciones que se deriven del contrato no podrán subcontratarse ni cederse en forma parcial o total a favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de la convocante.

32. INCONFORMIDADES Y QUEJAS.Las personas interesadas, podrán inconformarse ante el Órgano Interno de Control de la propia Convocante, de acuerdo al los artículo 83 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo procederá la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de esta Ley.Igualmente, los contratistas podrán presentar solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento de los contratos, ante el Órgano Interno de Control de la Convocante en la Subdirección Regional del OIC en Occidente, ubicada en Av. Empresarios No. 305, Fracc. Plaza Corporativa Zapopan, C.P. 45116, Zapopan, Jal. de acuerdo al artículo 95 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

33. JURISDICCIÓN Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de esta convocatoria o de los contratos celebrados derivados del proceso de licitación, serán resueltas por los tribunales federales con residencia en la ciudad de México, D. F. por lo que toda estipulación en contrario no surtirá efecto legal alguno.Lo no previsto por esta convocatoria será aplicable la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, aplicando en su caso supletoriamente el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

34




34. CONFIDENCIALIDAD Y SECRECÍA.Los licitantes no podrán proporcionar información alguna, referente al proyecto, en forma de publicidad o artículo técnico, a menos que cuente con la autorización por escrito de la Convocante. Por lo anterior no podrá difundir a persona alguna el contenido de esta licitación.

El licitante reconoce y acepta que al participar en la presente licitación toda la información que integre sus propuestas así como el contrato que en su caso se llegue a adjudicar esta regulada por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Lo no previsto por esta convocatoria será aplicable la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, aplicando en su caso supletoriamente el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Atentamente

ING. FIDENCIO SOSA SOSASUBDIRECTOR REGIONAL DE

ADMINISTRACION EN OCCIDENTE

35




ANEXO “A”

BANCO DE MÉXICO – FIRASUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

CATALOGO DE CONCEPTOS

ALCANCE O DEFINICIÓN DE PRECIO UNITARIO

LOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN, ADEMÁS DE LOS CARGOS QUE ESPECÍFICAMENTE SE SEÑALAN EN CADA CONCEPTO DE TRABAJO TODO LO INHERENTE AL HABILITADO DE LOS MATERIALES FORJADOS EN OBRA, TALES COMO TRASLAPES, EMPATES DE VARILLA, DOBLECES, AMARRES, COPLES, NIPLES, CURVAS, ETC., QUEDANDO EN EL ENTENDIDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LAS PROPUESTAS CUBREN EN SU TOTALIDAD LA EJECUCIÓN DE CADA CONCEPTO, AUN Y CUANDO NO SE MENCIONEN EN EL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE TODAS LAS ACTIVIDADES, CANTIDADES O PIEZAS QUE POR PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO SEAN PARTE DE SU NATURALEZA.

ASIMISMO, DEBERÁ CONSIDERARSE TODO LO INHERENTE A SALARIOS Y DEMÁS PRESTACIONES DEL PERSONAL EMPLEADO EN LA CONSTRUCCIÓN, INCLUYENDO EL PAGO DE CUOTAS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PRIMA VACACIONAL, VACACIONES; COSTOS DE ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO, MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES, MERMAS Y DESPERDICIO DE LOS MATERIALES, LA DEPRECIACIÓN Y LOS GASTOS DE INSTALACIÓN, COSTO DE TRANSPORTE DE TODO EL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA DEL CONTRATISTA; OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS; REGALÍAS QUE PROCEDAN POR EL USO DE PATENTES; GASTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PREPARATORIAS; GASTOS PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE SU ALMACÉN Y TALLER Y TODAS LAS INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN; PAGOS POR PRIMAS DE SEGUROS O FIANZAS; EROGACIONES POR IMPUESTOS; RÉDITOS DEL CAPITAL INVERTIDO POR EL CONTRATISTA; LIMPIEZA DE LA OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIALES SOBRANTES, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN; GASTOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD; GASTOS DE ADMINISTRACIÓN; UTILIDAD DEL CONTRATISTA Y EN GENERAL TODOS LOS GASTOS ORIGINADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA O CON MOTIVO DE LA MISMA, YA SEAN DIRECTOS O INDIRECTOS.

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS

36




PARTIDA UNICA

Con la finalidad de dar una mejor imagen Institucional y proporcionar a los usuarios las condiciones de operación y funcionalidad a las instalaciones de los nuevos locales, se realizaran los siguientes trabajos:

CANCELERIA

En las oficinas se instalaran canceles de aluminio y cristal, se colocaran espejos en las áreas de baños.

.

CARPINTERÍA.

Se adaptaran puertas de madera de tambor de 0.90x 2.13 m serán elaboradas con bastidor 1 1/2" x 1" de madera pino de 1a. de 6 peinazos a cada 0.35 m., cubierta con triplay de cedro de 1a. de 6.0 mm., acabados en barniz natural de primera calidad, incluye: chapa de intercomunicación, latón antiguo, mca. shlage o similar, tope a piso o muro, materiales, resistol, bisagras, clavos, tornillos, tinta, laca, lija, mano de obra, herramientas, acarreos, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El zoclo será de pino de 1a. de 7.5 cm. con el canto boleado, acabado en laca mate de primera calidad mca. comex o similar, se deberá lijar y después aplicar el entintado y dos manos de laca mate. La sujeción deberá ser mediante taladro, taquete y pija, y/o pistola neumática.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Es necesario realizar los trabajos de salidas eléctricas de contactos de energía regulada, de energía no regulada, luminarias y apagadores de acuerdo con lo que se indica en croquis anexos.

Se colocaran gabinetes de sobreponer o de empotrar de acuerdo al catalogo de conceptos, con lámpara ahorradora tipo T-8.

Se realizaran contactos dúplex de energía normal y regulada con conexión a tierra física, cableado del tipo vinanel 9000, alambre guía, canaleta y piezas especiales, etc., chalupa galvanizada, contacto dúplex polarizado y placa de baquelita color marfil, cinta de aislar, incluye: canalizaciones, materiales, tornillería, ranurado, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, pruebas, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.

37




Es necesario realizar los trabajos de reubicación de salidas eléctricas de contactos de energía regulada, de energía no regulada, luminarias y apagadores de acuerdo con lo que se indica en croquis anexos y al catalogo.

Las Instalaciones eléctricas se deberán ejecutar de acuerdo al Reglamento de Obras e Instalaciones Eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad.

Para los trabajos de canalizaciones eléctricas que se realizarán en las instalaciones de Oficinas se deberán considerar canaleta en medidas según se requiera, debiéndose utilizar piezas especiales en esquinas y todas las herramientas necesarias para realizar la correcta instalación de las canalizaciones.

Los conductores que se utilicen serán del tipo THHW con forro vinanel retardante a la flama, con mínima emisión de humos y gases tóxicos, por otro lado, el calibre mínimo a utilizar debe ser calibre 12 para contactos y 14 para apagadores y/o sensores de presencia de acuerdo a la normativa.

Los conductores se cortaran con la holgura suficiente para que queden puntas adecuadas para efectuar las conexiones o empalmes.

Se utilizaran las guías de alambre galvanizado para facilitar su deslizamiento dentro de la tubería, procurando que no queden entrelazados.

Los conductores deberán ser continuos de caja a caja y serán de distinto color para su fácil identificación. No se autorizaran empalmes o conectores dentro de las tuberías.

Los conductores, incluyendo sus forros y aislamientos, no deberán ocupar mas del cuarenta por ciento (40%) de la sección interior de la tubería. Dentro de las cajas, incluyendo los empalmes y su aislamiento, no deberán ocupar mas del sesenta por ciento (60%) del volumen de la caja.

Los conductores que pasen corridos por una caja de conexión, es decir sin empalme, deberán dar una vuelta dentro de la propia caja.

Es necesario realizar los trabajos de reubicación de salidas eléctricas para contactos de energía regulada, de energía no regulada y video en las áreas que indique FIRA o que se señale en croquis.

Se realizaran suministros y colocación de luminarias y accesorios para las instalaciones eléctricas, así como canalizaciones y arreglo de conductores de las redes de voz, y datos.

Todo el cableado eléctrico será de la marca Condumex o similar y los diferentes calibres estarán especificados dentro de los catálogos y planos respectivos, cuando el cableado deba pasar por plafones ,este deberá de ser canalizado en tubería conduit, teniendo especial cuidado de realizar la fijación adecuadamente , empleando para tal efecto: taquete plástico de la marca thorsman tp 2b de 1 3/4"x8mm,para broca de 5/16",y pija de 4.5-6cm., abrazaderas, y demás elementos necesarios, colocándolos en los casos en que así se requiera. En las diferentes obras a realizar se especifican dentro de los planos y o catálogos correspondientes tanto los diferentes materiales, como los diámetros correspondientes en cada instalación.

No se permitirá ningún tipo de empalme en el sistema de cableado. Los aislamientos que se deban de realizar serán hechos con cinta de aislar plástica de la marca 3M o similar.

38




Se deberá de tener especial cuidado en que todas las conexiones deberán de ser perfectamente peinadas y acomodadas, evitando el exceso de dimensiones del cableado en cualquier conexión a realizar y deberá dejarse en los casos donde existan registros el cable acomodado en forma de coca con dimensiones suficientes.

Los accesorios y demás elementos necesarios deberán de ser los especificados dentro de los planos y o catálogos correspondientes. Cuando las conexiones queden en cepas o pasen por lugares con humedad o riesgo de filtraciones de agua, estas deberán realizarse con cinta vulcanizada de la marca 3M, o similar, colocándola de manera adecuada para evitar posibles filtraciones.

En los casos en que se tenga que ranura y o afectar algún tipo de acabado o estructura, deberá de tenerse especial cuidado en la reparación del daño, así como en la limpieza de las instalaciones y equipo.

No podrá variarse o cambiarse ninguna de las especificaciones, si no es con la autorización escrita por parte de la supervisión de obra de FIRA.

Cualquier variación o daño deberá de ser corregido por cuenta del contratista.

TELEFONIA Y CÓMPUTO

Se instalarán salidas para voz y datos, el licitante deberá considerar las canalizaciones con canaleta o tubo conduit pared gruesa, condulets de 19 mm., cableado para telefonía nivel 6, alambre guía, soportería, placas para contactos de voz y datos, contactos de nivel 6, materiales, mano de obra, herramienta, acarreos, fletes, pruebas y limpieza.

Se realizara la desconexión del UPS en el local actual, el traslado al nuevo local y la instalación y puesta en marcha del equipo.

El conmutador se reubicara del local actual al nuevo sitio, dejando el equipo funcionando.

1.0 INTRODUCCIÓN.

1.1 Propósito

La intención de este documento es proporcionar una especificación estándar que servirá de base para todos los edificios de Fira que requieran de la instalación de un cableado Estructurado de Telecomunicaciones. Este documento proporciona el criterio mínimo de performance de los componentes y subsistemas que comprenden un sistema del cableado completo que acomodará los requerimientos del Usuario en más de quince años.

En este documento escrito se proporcionan características técnicas de los productos, consideraciones generales de diseño, y pautas de instalación. Las cantidades de tomas de telecomunicaciones, la

39




instalación típica detallada, ruteo de los cables y los tipos de tomas para cada Edificio en particular se proporcionará como un anexo a este documento. Si los documentos de la oferta están en conflicto, se tomará como válida la especificación escrita. El proveedor que resultare adjudicado alcanzará o excederá todos los requisitos solicitados para el Sistema del Cableado descrito en este documento.

El proyecto de infraestructura de Cableado requiere de un sistema de cableado categoría 6, o un Sistema de cableado equivalente. La porción del sistema de Cableado Categoría 6 obedecerá los requisitos de performance de canal propuestos en la última revisión de la EIA/TIA 568-B.2-1 "Performance Specifications for 4-pair 100 Ohm Category 6 Cabling". El sistema de cableado será respaldado por la marca del fabricante, de 15 años. La garantía de performance será entregada por el Contratista y se establecerá entre Fira y el Contratista del sistema de cableado.

El contratista adjudicado proveerá la mano de obra, supervisión, herramienta, hardware, de montaje, misceláneo y consumibles para cada sistema de cableado Instalado. El contratista demostrará un estrecho vínculo contractual que extienda la garantía, incluyendo todos los requisitos de entrenamiento, durante el Proyecto de Infraestructura de Cableado. El Contratista proveerá la cantidad necesaria de personal especializado para cada instalación, de acuerdo a lo estipulado en el contrato de garantía firmado con el fabricante, para poder extender la garantía de performance de 15 años. Finalizada la instalación, el Contratista entregará toda la documentación necesaria de acuerdo con los requisitos de garantía del fabricante, y solicitará la garantía en nombre de Fira. La garantía cubrirá los componentes y labor asociadas con la reparación/reemplazo de cualquier link que fallara, dentro del período de la garantía, siempre y cuando el reclamo sea considerado como un reclamo válido.

1.2 Alcance

Este documento describe los componentes del sistema de cableado y de los subsistemas a incluir: cables, hardware de terminación, hardware de soporte, y elementos misceláneos para instalar el sistema de telecomunicaciones de voz y datos. La intención de este documento es proporcionar toda la información pertinente que le permita al proveedor ofertar la mano de obra, supervisión, herramienta, hardware de montaje misceláneo y consumibles para instalar un sistema completo. Sin embargo, es responsabilidad del proveedor proponer cualquiera y/o todos los idems requeridos para la instalación de un sistema completo si estos no estuvieran identificados en el LDM (Listado de Materiales) adjunto a esta especificación.

1.3 Documentos aplicables

El sistema de cableado descrito en esta especificación se deriva en parte de las recomendaciones hechas en los estándares de la industria. La lista de documentos debajo se incorpora como referencia:

1) Esta especificación técnica y los esquemas asociados.2) ISO/IEC 11801 Information technology -Generic cabling for customer premises.3) EIA/TIA 568-B.2-1 "Performance Specification for 4-Pair 100 Ohm Category 6

Cabling" (latest revision).4) ANSI/EIA/TIA-569-A Commercial Building Standard for Telecommunications

Pathways and Spaces -February, 1998.

40




5) ANSI/EIA/TIA-606 Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings -February, 1993.

6) ANSI/TIA/EIA-607 Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications -August, 1994.

7) Building Industries Consulting Services, International (BICSI) Telecommunications Distribution Methods Manual (TDMM) -9th edition.

1.4 Definiciones

Subsistema Cableado horizontal:Es la porción del sistema de cableado de telecomunicaciones que se extiende desde los puestos de trabajo hasta el Rack de comunicaciones.

Puestos de trabajo:Lugares dispuestos para la posible conexión del equipamiento de telecomunicaciones del usuario.

Tomas de telecomunicaciones:Es la caja terminal de la instalación que proporciona el soporte mecánico de los conectores apropiados para que cada puesto de trabajo tome los servicios que le correspondan.

2.0 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES.

2.1 Descripción del sistema de telecomunicaciones

Se instalará como configuración normal de cada usuario 1 circuito de datos y 1 circuito de voz por cada toma de telecomunicaciones. El circuito de datos a cada toma se proporcionan cables Categoría 6, y el circuito de voz también se proporcionarán a través de cables Categoría 5. Los cables de datos y voz horizontales se terminarán en Patch Panels Categoría 6 para montaje en bastidor de 19". Los circuitos de datos horizontales se conectarán a la electrónica de LAN dentro de cada TC (Telecommunication Closet). Los circuitos de voz horizontales se conectarán a los Patch Panels que actuarán como espejo del repartidor dentro de cada TC.

3.0 SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN HORIZONTAL.

3.1 Tomas de telecomunicaciones

Cada toma de telecomunicaciones, a menos que se indique lo contrario, estará compuesta de 1 cable Categoría 6 para datos y 1 cable Categoría para voz. Cada cable Categoría 6 se terminará en un conector hembra modular RJ45 Categoría 6 de 8 posiciones/8conductores de acuerdo al código de colores T568B. Las tomas de telecomunicaciones, a menos que se indique lo contrario, se montarán en cajas rectangulares simples, cajas de piso, periscopios, etc.

Cableado Categoría 6 -Non-plenumEl cable horizontal Categoría 6 non-plenum deberá ser 23 AWG, 4-pair UTP, UL/ETL/NEC CMR. El cable deberá ser exclusivamente de configuración geométrica circular y no se permitirán soluciones implementadas con cables con geometría de tipo ovalado llano, ni geometría

41




crecientes. El cable se proporcionará en cajas de 1.000 Pies y deberá estar listado. El cableado horizontal categoría 6 se conformará de acuerdo a los requisitos de performance listados en la sección Performance de los Cables Categoría 6.

Performance de los cables Categoría 6Los cables Categoría 6 deberán también conformar los siguientes requerimientos:

MaterialesA. Conductor: 23 AWG solid copperB. Insulation: PEC. Jacket: PVC

RatingsA. Voltage: 300 vac or vdcB. Temperature: -20 to 60° CC. DC resistance: 9.38 ohms/100m maximum corrected to 20° CD. Resistance unbalance: 5% maximum corrected to 20° CE. Mutual capacitance: 5.6 nF/100m maximumF. Capacitance un balance: 330 pF/100m maximumG. Impedance: 100±15 ohms (1 to 250 MHz)

Impedance shall be measured using ASTM D4566-94, Section 43, Method 3, Method 2 is not allowed.H. Propagation Delay: 5.7 ns/m maximum @ 10 MHz.I. Delay skew: 45 ns/100m maximum

Todos los jacks modulares deben cumplir las siguientes especificaciones:

Parameter Requirement ProcedureVoltage 150 vacCurrent 1.5 amps maximumTemperature -40 to 70° CDurability 750 cyclesMating force 5 pounds maximum Measure force required to mate samples

With latch depressed at a maximum rateof 0.5 inch per minute.

Temperature life Shall meet dc resistance Subject mated samples to 70° C for500 hours.

Mixed flowing gas Shall meet dc resistance Subject mated samples toenvironmentalClass II for 14 days.

Los jacks modulares categoría 6 deberán ser non-keyed, de 4 pares y deberán exceder todos los requerimientos standards de performance EIA/TIA. Adicionalmente, los jacks modulares Categoría 6 cuando sean combinados en un canal con cables y paneles Categoría 6 deberán

42




proveer las características de performance mínimas listadas. Los jacks modulares Categoría 6 serán AMP P/N 1375055-x (donde X indica el color) o un equivalente aceptado.

Tomas de oficina

Se permitirá el uso de bastidores de 2 ports del tipo 110 connect faceplates. Los mismos estarán construidos de compuesto moldeado ABS. Cada faceplate contendrá dos jacks modulares categoría 6, para voz y datos. En esta terminarán 1 cable categoría 6 para datos y un cable categoría 5 para voz. A cada port se le proporcionará un icono para indicar su función. Los faceplates deberán tener la capacidad de acomodar dos etiquetas y proporcionar un. cobertor de policarbonato transparente. Los faceplates serán de color tal que combine con el mobiliario. Los faceplates serán AMP P/N 558088-x o un aceptado equivalente.

3.1.2 Instalación de toma de telecomunicaciones

Todas las tomas de telecomunicaciones se instalarán de la manera siguiente:

El exceso de cable se enrollará en las cajas de distribución o en las cajas de montaje superficial teniendo presente que al alojar el rollo del cable no se deben exceder los radios de curvatura del fabricante.

Además, cada tipo del cable se terminará tal como se indica debajo:

- Los cables se terminarán de acuerdo con las recomendaciones hechas en la TIA/EIA-568 y/o las recomendaciones del fabricante.

- El destrenzado de los pares de los cables Categoría 6 en el área de terminación será el mínimo posible y en ningún caso será superior a un cuarto de pulgada.

- Los radios de curvatura de los cables en el área de realización de la terminación no será menor a 4 veces el diámetro externo del cable.

- La vaina del cable se mantendrá tan cerca como sea posible del punto de terminación.

- Los jacks modulares RJ45 de voz, a menos que se indique lo contrario, se ubicarán en las posiciones de abajo de cada faceplate. Los jacks modulares de voz ubicados en faceplates orientados en forma horizontal o en las cajas de montaje superficial ocuparán la posición mas a la derecha disponible.

- Los jacks modulares RJ45 de datos ocuparán las posiciones superiores del faceplates. Los jack modulares de datos ubicados en faceplates orientados en forma horizontal o en las cajas de montaje superficial ocuparán la posición mas a la izquierda disponible.

3.2 Cable de distribución horizontal

El cable a utilizar para realizar la distribución horizontal para los circuitos de datos y voz será Categoría 6, 5, unshielded Twisted Pair 4 pares, y tipo "CMR". Las cantidades de cables a cada toma de telecomunicaciones estarán de acuerdo con las definiciones anteriores.

43




3.2.1 Instalación de cable de distribución horizontal.

- El cable se instalará de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y las mejores prácticas de instalación.

- Las bandejas no serán ocupadas con mayor cantidad de cables que los máximos permitidos por el NEC (National Electric Code) para cada tipo particular de bandeja.

- Los cables se instalarán en tendidos continuos desde el origen al destino y no se admitirán puntos de conexión adicionales intermedios a menos que específicamente se indique lo contrario.

- En el caso en que se permita la utilización de puntos de conexión adicionales intermedios, ellos se ubicarán en lugares de fácil acceso y en un bastidor pensado y conveniente para tal fin.

- No se excederán los radios de curvatura de mínimo de los cables ni las máximas tensiones de tendido.

- Los cables de distribución horizontales no podrán agruparse en grupos de más de 40 cables. Las ataduras de más de 40 cables pueden causar deformación de los cables del centro de la atadura.

- No se precintarán cables a las grillas del techo suspendido o a los alambres de soporte de las luminarias.

- Cualquier cable dañado o excediendo los parámetros de instalación recomendados , durante su tendido será reemplazado por el contratista previo a la aceptación final sin costo alguno para Fira.

- Los cables serán identificados por una etiqueta autoadhesiva de acuerdo con la Sección de Documentación del Sistema de esta especificación. La etiqueta del cable se aplicará al cable detrás del faceplate en una sección de cable que pueda ser accedida quitando el Faceplate.

- Los cables Unshielded Twisted Pair se instalarán de forma tal que no se presenten cambios de dirección que presenten curvaturas menores a cuatro veces el diámetro exterior de los cables (4X O.D. del cable) en ningún punto del recorrido.

- La tensión de tendido para los cables UTP de 4 pares no excederá en ningún momento las 25 libras para un solo cable o atadura de cables.

3.3 Hardware de Terminación del cross connect

3.3.1 Cross Connect del Subsistema horizontal

Las cruzadas para los circuitos de datos se realizarán mediante Patch Cords desde los Patch Panels Categoría 6 del tendido horizontal hacia el Hardware de Networking dentro del mismo rack o hacia bastidores contiguos. El hardware de conexionado horizontal de datos se dispondrá en los racks a proveer. Los mismos serán de 19 pulgadas de ancho y 84 pulgadas de alto, AMP PN 1435046-1 o aceptado equivalente, poseerán en su parte superior un Cable Management Top Trough AMP PN 559370-1 o aceptado equivalente que será el encargado de rutear los cables en la parte alta del rack y en su parte inferior dispondrán de un Cable Management Bottom Trough AMP PN 559369-1 o aceptado equivalente que será el encargado de rutear los cables en la parte baja del rack. Como elementos de manejo lateral de cables los mismos

44




contarán a cada lado del rack con un Side Mount Double Sided Vertical Finger Duct Panel de 78 pulgadas de alto AMP PN 1375258-1 o aceptado equivalente. Los racks se dispondrán de manera que permitan un mínimo de 3 pies de claridad desde las superficies de montaje delanteras y traseras y de uno de los lados. Si una barra de montaje se pone contra una pared, la barra de montaje no deberá en ningún caso situarse a menos de 6" de la pared para permitir alojar el hardware vertical de management. En el caso que sea necesario ubicar mas de un bastidor en forma contigua se deberá proporcionar por cada par de racks contiguos un Center Mount Double Sided Verticar Finger Duct Panel de 78 pulgadas de alto AMP PN 1375260-1 o aceptado equivalente, suficiente para albergar la totalidad de cables laterales medios de ambos bastidores. Los Racks contiguos se dispondrán de manera que permitan un mínimo de 3 pies de claridad desde las superficies de montaje delanteras y traseras y de uno de los lados. Como elemento organizador horizontal del cable deberá proveerse un Horizontal Finger Duct Panel, Double Sided de 3.5" AMP PN 1375158-1 o aceptado equivalente por debajo de cada panel de 48 posiciones instalado.

Todos los patch panel obedecerán los lineamientos del FCC Parte 68, sub.-apartado F, serán de 3.5" de alto proporcionarán 48 ports modulares RJ45, conexionados según la asignación de colores T568B. Los patch panels estarán construidos de aluminio anodizado 0.118" de espesor con numeración de color blanco. Así mismo vendrán configurados con 8 módulos de 6-port cada uno, reemplazables, con etiquetas universales con capacidad de codificación T568A y B. El frente de cada módulo será capaz de aceptar etiquetas de 9mm a 12mm y proporcionar para la misma un cobertor de policarbonato transparente. Cada port será capaz de aceptar un icono para indicar su función. Los patch panels terminarán el cableado horizontal del edificio en los bloques de desplazamiento de aislamiento de tipo 110 de montaje en circuito impreso. Los patch panels reunirán los requisitos siguientes:

Parameter Requirement ProcedureVoltage 110 vacCurrent 1.5 amps maximumTemperature -40 to 70° C

Los patch panels Categoría 6 cuando se combinen en un canal con cable Categoría 6 y jacks Categoría 6 deben proporcionar las características de la performance mínimas detalladas en la Tabla 1. Los patch panels deben estar validados por UL bajo el número E81956. Los patch panels Categoría 6 serán AMP P/N 1375014-1 o un aceptado equivalente.

3.3.2 Cross-connect de voz

Las cruzadas para los circuitos de voz en el área del TC se realizarán mediante Patch Cords desde los Patch Panels Categoría 5 el tendido horizontal hacia los Patch Panels Categoría 5e que oficiarán como espejo del repartidor telefónico dentro del mismo rack. El hardware de conexionado horizontal de voz se dispondrá en los racks a proveer. Los mismos serán de 19 pulgadas de ancho y 84 pulgadas de alto, AMP PN 1435046-1 o aceptado equivalente, poseerán en su parte superior un Cable Management Top Trough AMP PN 559370-1 o aceptado equivalente que será el encargado de rutear los cables en la parte alta del rack y en su parte

45




inferior dispondrán de un Cable Management Bottom Trough AMP PN 559369-1 o aceptado equivalente que será el encargado de rutear los cables en la parte baja del rack. Como elementos de manejo lateral de cables los mismos contarán a cada lado del rack con un Side Mount Double Sided Vertical Finger Duct Panel de 78 pulgadas de alto AMP PN 1375258-1 o aceptado equivalente. Los racks se dispondrán de manera que permitan un mínimo de 3 pies de claridad desde las superficies de montaje delanteras y traseras y de uno de los lados. Si una barra de montaje se pone contra una pared, la barra de montaje no deberá en ningún caso situarse a menos de 6" de la pared para permitir alojar el hardware vertical de management. En el caso que sea necesario ubicar mas de un bastidor en forma contigua se deberá proporcionar por cada par de racks contiguos un Center Mount Double Sided Vertical Finger Duct Panel de 78 pulgadas de alto AMP PN 1375260-1 o aceptado equivalente, suficiente para albergar la totalidad de cables laterales medios de ambos bastidores. Los Racks contiguos se dispondrán de manera que permitan un mínimo de 3 pies de claridad desde las superficies de montaje delanteras y traseras y de uno de los lados. Como elemento organizador horizontal del cable deberá proveerse un Horizontal Finger Duct Panel, Double Sided de 3.5" AMP PN 1375158-1 o aceptado equivalente por debajo de cada panel de 48 posiciones instalado.

Todos los patch panel obedecerán los lineamientos del FCC Parte 68, Sub.-apartado F, serán de 3.5" alto, proporcionarán 48 ports modulares RJ45, conexionados según la asignación de colores T568B. Los patch panels estarán construidos de aluminio anodizado 0.118" de espesor con numeración de color blanco. Los patch panels vendrán configurados con 8 módulos de 6-port reemplazables, con etiquetas universales con capacidad de codificación T568A y B. El frente de cada módulo será capaz de aceptar etiquetas de 9mm a 12mm y proporcionar para la misma un cobertor de policarbonato transparente. Cada port será capaz de aceptar un icono para indicar su función. Los cables horizontales del edificio se terminarán en los bloques de desplazamiento de aislamiento de tipo 110 de montaje en circuito impreso. Los patch panels reunirán los requisitos siguientes:

Parameter Requirement ProcedureVoltage 110 vacCurrent 1.5 amps maximumTemperature -40 to 70° C

3.3.3 Instalación del Cross-Connect Horizontal

El hardware de terminación de cobre y hardware de management de cables se instalará de la siguiente manera:

- Se acomodarán y se terminarán los cables de acuerdo con las recomendaciones hechas en la TIA/EIA-568-A, las recomendaciones del fabricanty y/o buenas artes de la industria.

- El destrenzado de los pares de los cables Categoría 5 en el área de terminación será el mínimo posible y en ningún caso será superior a un cuarto de pulgada.

- Los radios de curvatura de los cables en el área de realización de la terminación no será menor a 4 veces el diámetro externo del cable.

46




- La vaina del cable se mantendrá tan cerca como sea posible del punto de terminación.

- Los mazos de cables se precintarán y acomodarán en forma prolija a sus respectivos patch panels. Cada patch panel será alimentado por un mazo de cables individualmente separado, acomodado y precintado hasta el punto de entrada al rack. No debe olvidarse precintar cada uno de los cables a la barra de sujeción posterior.

- Cada cable se etiquetará claramente en la vaina, detrás del patch panel en una ubicación que pueda verse sin quitar los precintos de sujeción del mazo. No se aceptarán cables cuya identificación no sea claramente visible o se encuentre oculta dentro del mazo de cables.

4.0 ARMARIOS DE TELECOMUNICACIONES.

Los armarios de telecomunicaciones alojarán los racks, los campos de terminación de voz y el hardware para la organización de los cables. Los racks a proveer serán de 19 pulgadas de ancho y 84 pulgadas de alto, AMP PN 1435046-1 o aceptado equivalente. poseerán en su parte superior un Cable Management Top Trough AMP PN 559370-1 o aceptado equivalente que será el encargado de rutear los cables en la parte alta del rack y en su parte inferior dispondrán de un Cable Management Bottom Trough AMP PN 559369-1 o aceptado equivalente que será el encargado de rutear los cables en la parte baja del rack. Como elementos de manejo lateral de cables los mismos contarán a cada lado del rack con un Side Mount Double Sided Vertical Finger Duct Panel de 78 pulgadas de alto AMP PN 1375258-1 o aceptado equivalente. Los racks se dispondrán de manera que permitan un mínimo de 3 pies de claridad desde las superficies de montaje delanteras y traseras y de uno de los lados. Si una barra de montaje se pone contra una pared, la barra de montaje no deberá en ningún caso situarse a menos de 6" de la pared para permitir alojar el hardware vertical de management. En el caso que sea necesario ubicar mas de un bastidor en forma contigua se deberá proporcionar por cada par de racks contiguos un Center Mount Double Sided Vertical Finger Duct Panel de 78 pulgadas de alto AMP PN 1375260-1 o aceptado equivalente, suficiente para albergar la totalidad de cables laterales medios de ambos bastidores. Los Racks contiguos se dispondrán de manera que permitan un mínimo de 3 pies de claridad desde las superficies de montaje delanteras y traseras y de uno de los lados.

4.1 Especificaciones de instalación

Los bastidores se instalarán de la siguiente manera:- Se sujetarán firmemente al concreto mediante bulonería 3/8".- Todos los bastidores se conectarán a la tierra de telecomunicaciones de

acuerdo a los lineamientos de la Sección 7.0 de este documento.- Aquellos tornillos de montaje (#12-24) no usado para instalar los patch

panels de fibra, cobre u otro hardware se embolsarán y dejarán junto al bastidor una vez finalizada la realización de la instalación.

5.0 PATCH CORD CABLE ASSEMBLIES.

Los patch cords utilizados en el rack de telecomunicaciones y en la estación de trabajo deben ser Categoría 6, 24 AWG, 4-pares. Los patch cords deben ser ensamblados y testeados en fabrica

47




por el fabricante del sistema de cableado. Cada estación de trabajo contará con un patch cord Categoría 6 de 8 pies AMP PN 219886-8 o aceptado equivalente. El patch cord para el teléfono será el provisto conjuntamente con los aparatos telefónicos.

Dentro del TC se utilizarán patch cords Categoría 6 de: 2- 4- 6- 8 pies AMP PN 219886-2/4/6/8 o aceptado equivalente, para realizar la conexión entre los patch panels y el hardware de red. Se proveerá un patch cord por boca de datos y un patch cord por boca de voz instalada. Los patch cords de fibra óptica serán provistos para conectar el equipamiento de red con las bandejas deslizables de fibra óptica y su longitud será como mínimo de 2 metros. Los patch cords de fibra óptica multimodo y monomodo a proveer podrán ser ST -MTRJ, SC-MTRJ o MT -RJ / MT -RJ dependiendo del tipo de Hardware de Networking a instalar. Como mínimo se proveerán 8 patch cords de fibra óptica monomodo y 8 patch cords de fibra óptica multimodo por cada cuarto de cableado (TC).

Description AMP Part No.

Category 6 Patch Cable, 8 ft, Blue 219886-8




Optical Fiber Patch Cord, SC/MT-RJ, 50/125um, 2M 0-1278126-2

Optical Fiber Patch Cord, ST/MT-RJ, 50/125um, 2M 0-1278199-2

Optical Fiber Patch Cord, MT-RJ/MT-RJ, 50/125um, 2M 0-1278128-2

Optical Fiber Patch Cord, SC/MT-RJ, SMF, 2M 0-1278031-2

Optical Fiber Patch Cord, ST/MT-RJ, SMF, 2M 0-1278298-2

Optical Fiber Patch Cord, MT-RJ/MT-RJ, SMF, 2M 0-1278033-2

6.0 TESTEO DEL SISTEMA DE CABLEADO.

6.1 Cobre

En cada cable debe verificarse la continuidad en todos sus pares y conductores. Para los cables UTP de voz y de datos debe verificarse continuidad, pares reversos. cortos y extremos abiertos utilizando un tester tipo secuenciador. Además del testeo anteriormente citado estos cables deben verificarse utilizando un Certificador de cables Nivel III con cabezales para Categoría 6 en conformidad con las normativas existentes al momento de la instalación del sistema de cableado.

6.1.1 Continuidad

Cada par de cada cable instalado debe ser verificado utilizando un secuenciador que verifique cortos, extremos abiertos, polaridad y pares reversos. A los cables del tipo

48




mallado y apantallado se deben verificar con un tester que verifique la malla y/o pantalla de acuerdo a los lineamientos anteriormente descriptos. La verificación debe ser almacenada tipo pass/fail de acuerdo con los procedimientos indicados por los fabricantes, y referenciados a la identificación indicada en cada cable y/o numero de circuito o par correspondiente. Cualquier falla en el cableado debe ser corregida y verificada nuevamente antes de su aceptación final.

6.1.2 Longitud

A cada cable instalado se le deberá verificar su longitud utilizando un TDR (Time Domain Reflectometer). El cable debe ser verificado desde el patch panel a patch panel, block a block, patch panel a Modular jack RJ45. La longitud del cable deberá respetar la máxima distancia establecida por el standard TIA/EIA-568-A. El largo del mismo deberá ser grabado con la identificación indicada en cada cable y/o numero de circuito o par correspondiente. Para cables multipares la distancia del cable será la distancia del par mas largo.

6.1.3 Verificación de la Performance

Los links categoría 6 deben ser verificados utilizando un testeo del tipo automático. Este equipo de medición debe ser capaz de verificar los parámetros anteriormente descriptos como continuidad y longitud, además de esto debe proveer los siguientes resultados:

Insertion LossNear End Crosstalk (NEXT), pair to pair in both directionsPower Sum NEXT in both directionsAtenuattionELFEXT, pair to pair in both directionsPower Sum ELFEXT in both directionsReturn Loss in both directionsPropagation DelayDelay SkewAttenuation to Crosstalk Ratio (ACR).

El resultado del testeo debe ser evaluado en forma automática por el tester, utilizando el último criterio de la Categoría 6 TIA/EIA y si es posible que el resultado mostrado sea del tipo pass/fail. El resultado debe ser bajado directamente desde el tester hacia un archivo, utilizando la aplicación del fabricante del mismo. Dicho resultado debe incluir todos los parámetros de testeo indicados.

6.2 Testeo de la fibra óptica

Este método utiliza un patch cord de referencia, dos patch cord de testeo para estimar la perdida del link más dos patch cords.

La evaluación de panel a panel (backbone) debe estar basada en los valores establecidos en la EIA/TIA-568-B.1 sección 11.2 "Optical Fiber Transmission performance and test requirements".

49




El sistema basado en MT -RJ deberá ser testeado de acuerdo con los procedimientos de medición de AMP descriptos en" MT -RJ Optical Fiber Systems Testing" Literature # 1307540. Esta medición es consistente con las perdidas obtenidas por el equipamiento electrónico durante la instalación y uso normal del mismo.

El testeo de la atenuación debe ser medido utilizando dos patch cords de medición conectados al tester y al link instalado. El emisor láser debe ser dejado en el lugar luego de la calibración y el power meter llevado al extremo lejano para realizar las mediciones. La máxima atenuación para los cables instalados debe ser evaluada con la siguiente formula: máxima atenuación del fabricante x kilómetro, dividido 1000 y luego multiplicado por la longitud en metros de la fibra instalada. Al valor de la atenuación del cable se le debe sumar la perdida por par de conectores multiplicado por el numero de par de conectores del test.

Los resultados esperados para cada cable (o grupo de cables de igual longitud) deben ser calculados antes de comenzar la medición y documentados. Luego cada valor obtenido deberá evaluarse contra este número prefijado. Todas las fibras que excedan este valor deberán ser reparadas o recambiadas sin costo alguno para Fira.

7.0 SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN.

7.1 Planos y/o esquemasEl instalador debe estar provisto con 2 juegos de planos tamaño D o E al comienzo del proyecto. Un juego estará designado como plano central para documentar toda la información que ocurra durante el proyecto. El juego central será actualizado por el instalador durante los días de instalación, y estará disponible un representante técnico durante el desarrollo del proyecto. Las variaciones durante el proyecto pueden ser los recorridos de cables y ubicación de los outlets. Al no haber variaciones, esto permitirá ubicar las terminaciones planeadas anteriormente de cables horizontales y de backbone, además de cables de puesta a tierra a menos que no sea aprobado por el propietario.

El contratista debe proveer un juego del plano central al finalizar la obra al propietario. El plano realizado debe tener exactamente la ubicación de los puestos, ruteo de cables y el etiquetado del sistema de cableado. Además será provista una descripción de las áreas donde se halla encontrado dificultad durante la instalación que pudieron causar problemas al sistema de telecomunicaciones.

7.2 Documentación de testeos

La documentación debe ser provista en una carpeta dentro de las tres semanas de haber finalizado el proyecto. Dicha carpeta debe estar claramente marcada con el titulo de "Resultados de Testeos". Dentro de las secciones de backbone y de cableado horizontal se deben colocar los resultados de los testeos, atenuación de fibra óptica y gráficos de OTDR. Dentro de la documentación se debe presentar el etiquetado del equipamiento, fabricante, numero de modelo y la calibración mas reciente por el fabricante. A menos que una calibración reciente sea especificada por el fabricante, y una calibración anual sea anticipada sobre todo el equipamiento de testeo utilizado en esta instalación. La

50




documentación del testeo debe detallar el método de testeo utilizado y la configuración del equipamiento durante el modo de prueba.

Los resultados deben ser impresos en hojas del tamaño tipo carta. Esto debe ser agregado a la carpeta anteriormente descripta. Los resultados del OTDR deben ser impresos y copiados en papel de tamaño tipo carta e incluidos en la carpeta de "Resultados de Testeos".

Cuando se realiza una reparación y un re-testeo, se debe colocar ambos testeos Pass/Fail en la carpeta anteriormente descrita.

8.0 GARANTIAS Y SERVICIOS.

El instalador debe proveer un sistema de garantía que cubra el sistema de cableado instalado en contra de defectos, manipuleo, componentes, performance y proveer soporte después de haber finalizado el proyecto.

8.1 Garantía de instalación

El instalador garantizara el sistema de cableado en contra de defectos de manipuleo por el lapso de un año desde la fecha de haberse aceptado la finalización de la obra. Dicha garantía cubrirá todos los materiales necesarios para corregir fallas en el sistema y demostrar la performance del mismo luego de haberse reparado. Esta garantía será provista sin costo adicional a Fira.

8.2 Garantía del sistema de cableado

El instalador deberá dar garantía de performance por el lapso de 25 años entre el fabricante y Fira. Una garantía extendida de componentes deberá ser provista en la cual garantice la funcionalidad de todos los componentes utilizados en el sistema de cableado por 25 años, desde la fecha de aceptación de finalización de obra. La garantía de performance garantizara el cableado horizontal de cobre a 250Mhz, y de backbone de fibra óptica dentro del sistema de cableado. Los vínculos de cobre deben ser garantizados con los mínimos requerimientos definidos por la TIA/EIA 568-82-1. Los vínculos de fibra óptica deben ser garantizados con los requerimientos mínimos definidos por la norma TIA/EIA 568-8.1.

9.0 ACEPTACIÓN DEL SISTEMA DE CABLEADO.

El representante técnico del usuario realizara inspecciones periódicas sobre el estado del proyecto. Una inspección se efectuara cuando se finaliza el tendido de los cables, previamente al cerrado de las bandejas, de forma de verificar el método de tendido y soporte. Una segunda inspección se efectuará cuando se finalice la terminación del cable para verificar que los mismos han sido conectados de acuerdo a las especificaciones de la EIA/TIA con respecto al destrenzado de pares y al radio mínimo de curvatura.

51




9.1 Inspección Final

Una vez finalizado el proyecto se realizara una inspección final de todo el sistema de cableado. Esta inspección se efectuará para verificar que todos los cables correspondientes al tendido horizontal y al backbone han sido instalados de acuerdo a los esquemas y que la instalación cumple con las expectativas de Fira.

9.2 Verificación

Una vez recibida la documentación de los testeos, Fira se reserva el derecho de realizar pruebas al azar de muestras del sistema de cableado para verificar los resultados provistos en la documentación. Fira utilizará el mismo método de testeo empleado por el instalador y solo se permitirán muy pequeñas variaciones. Si se encontrasen grandes discrepancias, el instalador deberá solucionarlas sin costo adicional para Fira.

9.3 Performance del sistema

Durante las tres semanas entre la inspección final y la entrega de la documentación, el usuario pondrá en funcionamiento el sistema de cableado, validando o no la operación del mismo.

9.4 Aceptación final

La finalización de la instalación, las inspecciones, la recepción de los testeos y documentación y el correcto desempeño del sistema por un periodo de dos semanas constituirán la aceptación final de la obra.

INSTALACIONES ESPECIALES

A. REQUISITOS DE EJECUCIÓN

Las instalaciones especiales se ejecutarán de acuerdo con lo que indique el proyecto y/o ordene FIRA. El contratista será responsable cuando, por no realizar las instalaciones en su oportunidad de acuerdo con el programa, haya necesidad de romper pisos, recubrimientos, muros y en general cualquier elemento de un edificio.

Las pruebas para la recepción de las instalaciones especiales, serán propuestas previamente por el fabricante y aprobadas por FIRA. FIRA se reservará el derecho de aceptar dichas pruebas exclusivamente, o de efectuar todas las adicionales que considere necesarias.

Las instalaciones eléctricas, de gas, hidráulicas y sanitarias y el montaje de los equipos, cumplirán con lo que corresponda de lo fijado en las normas correspondientes.1.

En la instalación de teléfonos, intercomunicación y sonido, se observará lo siguiente:

52




a Los proyectos para la red telefónica serán previamente autorizados por Teléfonos de México, S.A., y aprobados por FIRA.

b Los conductores se alojarán en los ductos o tuberías destinados específicamente para la red telefónica. En ningún caso se permitirá que se coloquen en ductos o tuberías destinadas a instalaciones de alumbrado o fuerza.

c La mano de obra que se utilice deberá ser especializada para este tipo de instalaciones.

d El montaje de los equipos de intercomunicación y sonido, se ejecutara de acuerdo con las recomendaciones propuestas por el fabricante, previamente aprobadas por el FIRA.

AIRE ACONDICIONADO

Aire acondicionado tipo Mini Split de 2,3 y 4 toneladas con las siguientes especificaciones: suministro e instalación mecánica, eléctrica y puesta en operación de sistema de aire acondicionado tipo Mini Split (reubicación de los equipos existentes), con capacidad nominal mínima de 20,000 Btu’s/Hr. a 44,000 Btu’s/Hr. (2 a 4 T.R.), operado a 220–1– 60. Incluye control remoto programable y termostato electrónico, Incluye: tubería de cobre tipo L de 3/8" Y 5/8", conexiones, soportería y materiales menores para ser instalado con una distancia entre condensadora y evaporadora promedio de 20 mts., maniobras, acoplamientos, sujeción, elevaciones, grúa, resanes, descargas para drenaje en tubería PVC, adhesivos, puesta en marcha, pruebas de todo el sistema y todo lo necesario para su buen funcionamiento.

INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA.

Como parte de los trabajos de adaptaciones se realizaran instalaciones hidrosanitarias, se deberán ejecutar las salidas para muebles tales como tarjas, en donde se dotaran de agua y de desagüe a los muebles antes mencionados, así también se realizaran las salidas para coladeras.

MUROS DE TABLAROCA

Los muros de tabla roca deben de seguir las especificaciones generales que para el caso se refieran y las que a continuación se describen:

Muro de tabla roca de 9.2 cm de espesor, a dos caras, hojas de tabla roca de 13mm. de espesor de 1.22x2.44 mts de la marca PANEL-REY o similar cinta azul utilizando para su fijación, soporte y acabado los siguientes elementos: postes metálicos YPSA 920, perfacinta, redimix, taquetes plásticos de la marca THORSMAN TP 2B de 1 3/4" para broca de 5/16", con tornillos de 4.5-6 cm, pijas para tabla roca largas y canaletas de lamina galvanizada.

Se marcara en las áreas de piso los lugares definitivos de los muros utilizando marcadores de color rojo con el fin de poder apreciar la correcta ubicación de los muros, posteriormente se procederá al cortado de las canaletas que quedaran en la parte que se apoyara con el piso, estas se fijaran

53




perfectamente utilizando taquetes y pijas correspondientes. Posteriormente se procederá a cortar los poste que sirvan de apoyo en los muros y de los que vayan aislados formando con estos los marcos respectivos, cuidando de que queden perfectamente fijos, también se colocaran los refuerzos intermedios en el marco, quedando así formado el bastidor.

Después se procederá a la colocación de las hojas de tabla roca, las que deberán de ser cortadas a las medidas exactas y requeridas cuidando de que no queden bordes disparejos y afinando todos los perfiles se deberá de tener especial cuidado de que la unión de una hoja con otra quede perfectamente a hueso coincidiendo las partes rebajadas una con otra así como los cortes. La colocación de las hojas deberá de ser de una sola pieza, no permitiéndose hacer uniones con padecería.

Todas las hojas de tabla roca deberán de quedar perfectamente atornilladas con pijas para tabla roca largas, teniendo especial cuidado de que la pija no penetre mas de lo necesario en la superficie de la tabla roca para evitar que esta traspase la hoja y la dañe, también se deberá de tener especial cuidado de que la colocación de la pija no sea demasiado cerca de los limites del borde para que no exista el riesgo de que se dañe la hoja. Se deberán de colocar tantas pijas como sean necesarias para su correcta colocación y las mismas deberán de quedar perfectamente alineadas, desechando las que no cumplan con los requisitos anteriores, la pija deberá de quedar ligeramente hundida en el cuerpo de la hoja de tabla roca para poder efectuar de manera apropiada los resane correspondientes.

Una vez colocadas las hojas de tabla roca y habiendo hecho los afines necesarios se procederá a la colocación de la perfacinta, colocándola en todas las aristas de los muros, en las uniones de hoja con hoja y en los lugares que sea necesario, para lo cual se colocara primeramente una capa de redimix en el lugar donde se vaya a colocar la perfacinta, esta capa deberá de ser del espesor adecuado, sobre esta capa se colocara la perfacinta teniendo especial cuidado de que las puntas queden perfectamente pegadas a la tabla roca, posteriormente y con la ayuda de una cuña o espátula de características y dimensiones adecuadas se procederá a comenzar a fijar la perfacinta, lo cual se hará tallando, la espátula o cuña sobre la cinta y colocando el redimix que vaya saliendo encima de esta y volviendo a talarlo hasta lograr que todas las bolsas de aire hayan sido expulsadas y de que la perfacinta quede perfectamente fijada y adherida a la tabla roca, debiendo de quedar una ligera capa de redimix sobre ella, la cual se desvanecerá hacia los lados procurando eliminar cualquier arruga, bolsa o diferencia que quede con respecto a las uniones, no deberá de quedar marcada ninguna señal de la unión de las hojas de la tabla roca. El ancho de la pasta colocada sobre la perfacinta no deberá de ser menor de 10 cm ni mayor de 15 cm debiendo de quedar perfectamente desvanecida.

Después se procederá a realizar lo resanes correspondientes en los huecos dejados por las pijas y en los lugares donde sea necesario. Una vez realizados todos los resanes necesarios se procederá a realizar el afina de estos por medio de una lija fina cuidando de no maltratar el acabado de la tabla roca, la superficie deberá de quedar perfectamente lisa, limpia y libre de cualquier tipo de aspereza, no deben de notarse las uniones o los resanes que se hayan efectuado o cualquier otro tipo de imperfección que pueda afectar el acabado final que se le dará a esta.

PINTURA Y RECUBRIMIENTOS.

En esta partida se consideran los trabajos de pintura vinílica para las áreas interiores que se requieran además de aquellas que resulten afectadas durante el desarrollo de los trabajos.

54




En las superficies nuevas de muros falsos de tablaroca, se deberá aplicar texturizado en el color y textura que indique la Residencia de Obra de FIRA o pintura vinílica.

Sobre la superficie de aplicación del recubrimiento deberá considerar libre de grasas, polvo y partículas sueltas, se eliminaran elementos metálicos para evitar oxidaciones.

a) Se procederá a preparar la superficie que recibirá el recubrimiento, con un primer recomendado por el fabricante

b) Sobre la superficie totalmente seca se deberá aplicar una capa uniforme de pintura o del recubrimiento a utilizar sin diluir dejando secar.

Para la aplicación de pintura vinílica además de las recomendaciones del fabricante, se deberá considerar por lo menos una garantía de 2 años, a razón de 0.20lts/m2.

El texturizado que se aplicara será a base de arenas silicas, grano de cuarzo y resinas acrílicas de acuerdo con las consideraciones siguientes:

El proveedor deberá preparar la superficie antes de su aplicación:

Deberá estar perfectamente limpia, libre de humedad, grasa, la superficie por cubrir deberá fondearse mediante la aplicación de sellador que recomiende el fabricante, con color del acabado final 24 horas antes de colocar el recubrimiento.

Los recubrimientos de pintura COMEX línea VINIMEX o similar para interiores y VINIMEX ULTRA para exteriores, se aplicarán sobre muros de tabique o bloques, aplanados de mortero de cemento, aplanados de yeso, superficies de madera y superficies metálicas de acero.

En su ejecución se observará lo siguiente:

a Las superficies sobre las que se aplique la pintura deberán estar libres de polvo, grasas, clavos, anclas y protuberancias falsas de cualquier tipo, y secas, limpias y sin eflorescencia de salitre, y haberse efectuado los resanes y juntas de fisuras, agrietamientos y oquedades.

b En las superficies metálicas de acero, se removerán los óxidos y las grasas y aceites con solventes hasta obtener un metal limpio y brillante.

c Se aplicará la pintura base o primaria o anticorrosiva y después de haber secado, dos manos de la pintura de acabado, habiendo secado previamente cada mano.

d No se autorizarán trabajos de pintura cuando la temperatura ambiente sea menor de cinco grados centígrados (5ºC), ni mayor de cincuenta y dos grados (52ºC), o cuando la humedad relativa sea de sesenta y cinco por ciento (65%) o mayor.

e En superficies porosas como aplanados de mortero, aplanados de yeso o madera, previamente a la aplicación de la pintura podrán usarse imprimadores, selladores o tapaporos, compatibles con el tipo de

55




pintura que se vaya a emplear. No se autorizara el uso de selladores o tapaporos a base de cales, blanco de España o colores vegetales.

f La pintura se aplicará por medio de brochas, rodillos o pistolas de aire, pero siempre después que haya secado la capa de pintura o primaria previamente colocada.

g En todos los casos la pintura se aplicará de acuerdo con las instrucciones del fabricante y aprobadas por FIRA.

h La pintura final deberá presentar un acabado en color y tono uniforme, terso, sin ondulaciones, escurriduras, gotas, discontinuidades, ampollas u otros defectos de acabado.

i Cuando se ordene sellar muros de tabique o de bloques aparentes, se dará una primera mano de sellador diluido con agua al cincuenta por ciento (50%), utilizando brocha de pelo hasta tapar totalmente el poro, fisuras y demás defectos superficiales del muro. La segunda mano se aplicara diluida en agua al quince por ciento (15%) máximo, en forma uniforme hasta cubrir la superficie del muro y lograr un acabado sin manchas, o chorreadas por una aplicación defectuosa.El sellador se deberá proteger de la humedad o de la lluvia durante un mínimo de dos (2) horas después de colocado.

TRABAJOS DIVERSOS.

Con la finalidad de proporcionar un ambiente agradable a la oficina, será necesario el establecimiento de plantas para interior en las diferentes especies y cantidades que se señalan en el catálogo de conceptos, respectivamente. Así como el suministro de letreros correspondientes a protección civil, etc.

Se realizara el desmantelamiento de las instalaciones de voz y datos en el local actual.

Así también se realizara la reubicación de las estaciones de trabajo, la cual incluye el desarmar trasladar y armarlas en el local nuevo.

El contratista deberá considerar, además de la limpieza que incluye la naturaleza de cada actividad, el costo de la limpieza gruesa y a detalle de todos los frentes de trabajo con el retiro de desperdicio fuera de la obra.

ANEXO “G8”

56




CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PRESUPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Este documento, deberá ser presentado precisamente en las formas que para tal efecto proporciona FIRA como parte del proyecto ejecutivo. En dichas formas, el licitante deberá expresar con número y letra en pesos mexicanos los precios unitarios de cada uno de los conceptos de trabajo y solamente con número el importe total correspondiente a cada concepto, determinando dichos importes multiplicando los precios unitarios propuestos por las cantidades de trabajo impresas en el Catálogo. Asimismo, deberá efectuar las sumas correspondientes para obtener los importes parciales y el importe total de la propuesta. Todas las anotaciones se harán con máquina o letra de molde a tinta, los números y letras serán claros y fácilmente legibles y no deberán contener correcciones o enmendaduras. En caso de existir alguna discrepancia en el precio unitario, entre lo expresado con número y letra, regirá el precio unitario asentado con letra.

Para que sea válido este catálogo, deberá ser rubricado en cada una de sus hojas y firmado en su hoja final por el Representante legal del licitante autorizado para tal efecto.

57




TRABAJOS DE ADAPTACIONES PARA LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA CELAYAANEXO G8

FECHA DE INICIO:

CATALOGO DE CONCEPTOS FECHA DE TERMINACIÓN:

DURACIÓN:CLAV

EDESCRIPCION UNIDA

DCANTID

AD P.U. P.U. IMPORTE

CON LETRA P PRELIMINARES

P-1RODAPIE DE TABICON DE 14 CM. DE ESPESOR PARA FORJADO DE ESCALON NECESARIO PARA ALOJAMIENTO DE INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA (BAÑOS) CON TABICON DE 6 X 12 X24 CM. ASENTADO CON CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 60 MT. DE DISTANCIA Y APLANADO DE MEZCLA UNA CARA.

M2 2.00 0.00

P-2 SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE CON TEPETATE APISONADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 15 CMS., INCLUYE: ACARREO ENCOSTALADO A 60 MTS. DE DISTANCIA, MATERIAL, PISON, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

M3 2.00 0.00

P-3 FIRME DE CONCRETO EN BAÑOS DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CONCRETO F'C=150 KG/CM2, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, COLADO, CURADO, ELEVACIÓN, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRETA EJECUCUÓN

M2 14.00 0.00

Total Preliminares -

RA RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS

58




RA-1 MURO DIVISORIO DE DUROCK DOS CARAS, EN AREA DE ACCESO CON PANELES DE 12.7 mm. DE ESPESOR, BASTIDOR A BASE DE POSTE Y CANAL ESTRUCTURAL CALIBRE 20 Y 22, ANCHO DE MURO 11cm., SELLADO DE JUNTAS A BASE DE CINTA DE REFUERZO DE NYLON Y BASE COAT, INCLUYE: BOQUILLAS, MATERIALES, AISLANTE ACUSTICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO, MANO DE OBRA, TORNILLOS, TAQUETES, FLETES, CARGAS, DESCARGAS, HERRAMIENTA, ELEVACIONES, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

M2. 36.00 0.00

RA-2 MURO DIVISORIO DE TABLAROCA DOS CARAS, CON PANELES DE 12.7 mm. DE ESPESOR, BASTIDOR A BASE DE POSTE Y CANAL ESTRUCTURAL 635 DE 9.20 cm. CALIBRE 20, ANCHO DE MURO 11 cm., SELLADO DE JUNTAS A BASE DE COMPUESTO REDIMIX Y PERFACINTA, INCLUYE: BOQUILLAS, MATERIALES, AISLANTE ACUSTICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO, MANO DE OBRA, TORNILLOS, TAQUETES, FLETES, CARGAS, HERRAMIENTA, ELEVACIONES, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

M2 134.00 0.00

RA-3 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA MARCA COMEX LINEA VINIMEX O SIMILAR CON TRES AÑOS DE GARANTIA, SOBRE MUROS Y PLAFONES DE APLANADO Y DE TABLAROCA HASTA 3.5 M. DE ALTURA, COLOR A SELECCIONAR POR LA RESIDENCIA DE OBRA, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR VINÍLICO, AFINE, RESANES, LIMPIEZA, FONDEO, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS CARGAS, FLETES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 316.71 0.00

RA-4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO EN COLOR CLARO IMITACIÓN MARMOL, DE 0.70 x 0.60 M, CON 1 OVALIN, ZOCLO DE 10 CM., ASENTADA Y JUNTEADA , INCLUYE: PLACA IMITACIÓN MARMOL, PERFORACION PARA LLAVE TIPO INSTITUCIONAL, DOS PUERTAS EN LA PARTE INFERIOR DE MADERA ACABADO ENTINTADO, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO, FLETES, ELEVACIONES, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PZA 2.00 0.00

RA-5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALSO PLAFON MODULAR REGISTRABLE CON PANELES DE LAMINA MINERAL DE 61X61 CM, MCA. ARMSTRONG LINEA SOMBRA O SIMILAR, DE PRIMERA CALIDAD, CON SUSPENSIÓN, ALAMBRON DE 1/4" ALAMBRE GALVANIZADO PARA COLGANTEO CAL. 14 ÁNGULO PERIMETRAL DE 3.66 M., TEE PRINCIPAL 15/16 3.66 Y TEE SECUNDARIAS 15/16 DE 0.61 Y 1.22 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRATAMIENTO DE JUNTAS PERIMETRALES CON REBORDES " J ", FLETES, CARGAS, HERRAMIENTA, ELEVACIONES, LIMPIEZA Y TODO LO

M2 157.00 0.00

59




NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.RA-6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALSO PLAFON DE TABLAROCA DE

PRIMERA CALIDAD SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14 ÁNGULO PERIMETRAL DE 3.66 M., EN AREA DE SANITARIOS INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, APERTURA DE VANOS PARA LUMINARIOS, TRATAMIENTO DE JUNTAS PERIMETRALES CON REBORDES " J ", FLETES, CARGAS, HERRAMIENTA, ELEVACIONES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

M2 8.50 0.00

RA-7 CAJILLO PARA PLAFON LUMINOSO EN BAÑO DE 0.70 X 0.40 X 0.70 M. ELABORADO A BASE DE TABLAROCA WR, INCLUYE: PREPARACIÓN PARA RECIBIR ACRÍLICO CON ÁNGULO DE ALUMINIO BLANCO, CANAL GALVANIZADO, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON PERFACINTA Y REDIMIX, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, FLETES, CARGAS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA 2.00 0.00

RA-8 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANAS DE PVC VERTICALES CAL. 27, COLOR GRIS CLARO, INCLUYE: PERSIANA, RIELES, CONTRAPESOS, CADENAS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS, ANDAMIOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

M2 29.00 0.00

RA-9 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA MCA. INTERCERAMIC O SIMILAR DE 33X33 CM. DE PRIMERA CALIDAD SEGUN COLOR APROBADO POR FIRA (COLOR CLARO), PARA TRAFICO INTENSO, RESISTENTE A BAJAS TEMPERATURAS, CON FUERZA DE ADHESION DE 10.5 KG/CM2 Y RESISTENCIA DEL CUERPO DE 450 KG/CM2, ASENTADA CON ADHESIVO Y JUNTA DE 6 MM. EMBOQUILLADO, INCLUYE: FIRME PARA NIVELAR DE 5 CM DE ESPESOR F'C=150 KG/CM2, ZOCLO DE 8 CM, MATERIALES, JUNTEADOR, MANO DE OBRA, FLETES, CORTES DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, CARGA, DESCARGAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M2 165.14 0.00

RA-10 RECUBRIMIENTO CON PASTA STUCCOLOR COLOR BLANCO MEDITERRAN EN MURO DE BLOCK Y/O TABICON CON ESPESOR VARIABLE HASTA DESAPARCER JUNTAS DE MEZCLA EN MURO INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO APRA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M2 120.00 0.00

Total de Recubrimientos y Acabados 0.00

60




CA CANCELERIA DE ALUMINIO Y HERRERIA

CA-1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO DURANODICK, CON CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, PARA FACHADA, PERFIL BOLSA DE 2 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, VINILOS, FELPAS, HERRAJES, Y SELLADO CON SILICON, SEGÚN PLANO, ACARREOS, ELEVACIONES, FLETES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M2 20.00 0.00

CA-2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO DURANODICK, CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR, PARA PRIVADOS, PERFIL BOLSA DE 2 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, VINILOS, FELPAS, HERRAJES, Y SELLADO CON SILICON, SEGÚN PLANO, ACARREOS, ELEVACIONES, FLETES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M2 7.00 0.00

CA-3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO DURANODICK CORREDIZA DE 0.80X1.10 MTS, CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR, PARA FACHADA POSTERIOR, PERFIL BOLSA DE 2 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, VINILOS, FELPAS, MOSQUITERO, HERRAJES, Y SELLADO CON SILICON, SEGÚN PLANO, ACARREOS, ELEVACIONES, FLETES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PZA 1.00 0.00

CA-4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO DURANODICK CORREDIZA DE 0.60X0.40 MTS, CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR, PARA FACHADA POSTERIOR, PERFIL BOLSA DE 2 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, VINILOS, FELPAS, MOSQUITERO, HERRAJES, Y SELLADO CON SILICON, SEGÚN PLANO, ACARREOS, ELEVACIONES, FLETES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PZA 1.00 0.00

CA-5 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE CRISTAL FLOTADO DE 5 MM. DE 0.90 X 1.10 M. CON BASTIDOR DE MADERA Y MARCO DE ALUMINIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, FIJACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PZA 2.00 0.00

CA-6 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES DE HERRERIA EN VENTANAS, CON CUADRADO DE 1/2" Y MARCO DE ANGULO 11/2"X1/8" SEGÚN CROQUIS, INCLUYE: MARCO CON ANGULO DE 11/2"x1/8",

M2 1.50 0.00

61




BARROTES CON CUADRADO DE 1/2", ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE MCA. COMEX O SIMILAR A DOS MANOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, TAQUETES EXPANSIVOS, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION

Total de Cancelería de Aluminio 0.00

CR CARPINTERIA

CR-1 COCINETA DE 2.70 X 0.90 M. + 1.20 SEGUN CROQUIS, CON GABINETES INFERIORES DE 0.60 X 0.90 M. Y SUPERIORES DE 0.30 X 0.60 M. ELABORADOS EN MADERA DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE 19 MM, ACABADO EXTERIOR E INTERIOR EN BARNIZ, ENTINTADO Y LACA, CON CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO CON ZOCLO Y NARIZ. INCLUYE: CAJONES Y PUERTAS DE MADERA SÓLIDA, ENCHAPADAS DE CAOBILLA, HERRAJES, JALADERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, FLETES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA 1.00 0.00

CR-2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR DE 1.00 X 2.13 M, ELABORADA CON BASTIDOR DE 11/2" X 1" DE MADERA DE PINO DE 1a., CON 6 PEINAZOS A CADA 0.35 M, CUBIERTA DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE 6 MM, MARCO Y CHAMBRANAS DE MADERA DE PINO DE 3/4" X 2", CON ACABADO EN BARNIZ, TINTA Y LACA DE 1a. CALIDAD INCLUYE: CHAPA DE INTERCOMUNICACIÓN EN BRONCE VIEJO, Y TOPE DE PISO O PARED, MATERIALES, RESISTOL, BISAGRAS, CLAVOS, TORNILLOS, BARNIZ, LIJA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA 1.00 0.00

CR-3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR DE 0.90 X 2.13 M, ELABORADA CON BASTIDOR DE 11/2" X 1" DE MADERA DE PINO DE 1a., CON 6 PEINAZOS A CADA 0.35 M, CUBIERTA DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE 6 MM, MARCO Y CHAMBRANAS DE MADERA DE CEDRO DE 3/4" X 2", CON ACABADO EN BARNIZ, TINTA Y LACA DE 1a. CALIDAD INCLUYE: CHAPA DE INTERCOMUNICACIÓN EN BRONCE VIEJO, Y TOPE DE PISO O PARED, MATERIALES, RESISTOL, BISAGRAS, CLAVOS, TORNILLOS, BARNIZ, LIJA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA 4.00 0.00

CR-4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR DE 0.75 X 2.13 M, ELABORADA CON BASTIDOR DE 11/2" X 1" DE MADERA DE PINO DE 1a.,

PZA 3.00 0.00

62




CON 6 PEINAZOS A CADA 0.35 M, CUBIERTA DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE 6 MM, MARCO Y CHAMBRANAS DE MADERA DE CEDRO DE 3/4" X 2", CON ACABADO EN BARNIZ, TINTA Y LACA DE 1a. CALIDAD INCLUYE: CHAPA DE INTERCOMUNICACIÓN EN BRONCE VIEJO, Y TOPE DE PISO O PARED, MATERIALES, RESISTOL, BISAGRAS, CLAVOS, TORNILLOS, BARNIZ, LIJA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

CR-5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE REJILLA DE 0.50 X 2.13 M, ELABORADA CON BASTIDOR DE 11/2" X 1" DE MADERA DE PINO DE 1a., MARCO Y CHAMBRANAS DE MADERA DE PINO DE 3/4" X 2", CON ACABADO EN BARNIZ, TINTA Y LACA DE 1a. CALIDAD INCLUYE: MATERIALES, RESISTOL, BISAGRAS, CLAVOS, TORNILLOS, BARNIZ, LIJA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA 2.00 0.00

CR-6 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE MADERA DE PINO DE 1a. DE 7.5 CMS. CON CANTO BOLEADO, ACABADO EN BARNIZ NATURAL Y LACA MATE DE 1a. CALIDAD, INCLUYE: ZOCLO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ZOCLO, SE DEBERÁ LIJAR Y DESPUES APLICAR EL ENTINTADO Y DOS MANOS DE LACA MATE, LA SUJECIÓN DEBERÁ SER MEDIANTE TALADRO, TAQUETE Y PIJA Y/O PISTOLA NEUMATICA, MATERIALES, RESANES, MANO DE OBRA, ACARREOS, ELEVACIONES, FLETES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

ML 0.00 0.00

Total de Carpintería 0.00

SF SISTEMA DE FUERZASF-1 ALIMENTACIÓN DEL INT. PRINCIPAL A TABLERO DE DISTRIBUCION DE

ILUMINACION Y CONTACTOS NORMALES, INCLUYE: INSTALACIÓN, 3 FASES 4 HILOS DE CABLE THHW CAL. 4 MCA. CONDUMEX O SIMILAR, MAS UNO DE TIERRA FISICA CAL 6, TUBERIA CONDUIT P.G. 1", COPLES, CODOS, CONDULETS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

ML 60.00 0.00

SF-2 ALIMENTACIÓN DEL INT. PRINCIPAL A TABLERO DE DISTRIBUCION DE CONTACTOS REGULADOS, INCLUYE: INSTALACIÓN, 3 FASES 4 HILOS DE CABLE THHW CAL. 4 MCA. CONDUMEX O SIMILAR, MAS UNO DE TIERRA FISICA CAL 6, TUBERIA CONDUIT P.G. 1", COPLES, CODOS, CONDULETS,

ML 20.00 0.00

63




MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

SF-3 ALIMENTADOR DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL "A" A UPS, Y DE UPS A TABLERO DE DISTRIBUCION REGULADO CON ARREGLO DE 3 FASES, 4 HILOS DE CABLE THHW CAL. 6 MCA. CONDUMEX O SIMILAR, MAS TIERRA FISICA CAL 4, INCLUYE: TUBERIA CONDUIT S.P. 2", COPLES, CODOS, PEGAMENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

ML 10.00 0.00

Total Sistema de Fuerza 0.00

D DISTRIBUCIÓN

D-1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO NQOD 412L100CU PARA ALUMBRADO Y CONTACTOS NORMALES, INCLUYE: INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, FIJACION CON TORNILLERIA, HERRAMIENTA, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA 1.00 0.00

D-2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO NQOD 412L100CU PARA CONTACTOS REGULADOS, INCLUYE: INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, FIJACION CON TORNILLERIA, HERRAMIENTA, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA 1.00 0.00

D-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO NQOD 412L100CU PARA AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, FIJACION CON TORNILLERIA, HERRAMIENTA, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA 1.00 0.00

D-4 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20, 1X30, 1X40, 1X50, PARA TABLEROS DE DISTRIBUCION DE CONTACTOS NORMAL, REGULADOS E ILUMINACION, INCLUYE: INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA 8.00 0.00

D-5 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30, 2X40, 2X50, PARA TABLEROS DE DISTRIBUCION DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

PZA 2.00 0.00

64




CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

D-6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICOS BIFASICO 2X100 AMP PARA INTERRUPTOR GENERAL. INCLUYE: MATERIALES, INTERRUPTOR, HERRAMIENTA, PRUEBAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

PZA 1.00

0.00

Total Distribución 0.00

IC ILUMINACIÓN Y CONTACTOS

IC-1 SALIDA PARA CONTACTO NORMAL INCLUYE: INSTALACIÓN, TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA CONDULETS DE DIÁMETRO 13, 19, 25 Y 32 MM (SEGÚN PROYECTO) Y/O CANALETA PLASTICA, CAJAS, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, TAPA DE BAQUELITA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO COLOR BLANCO, CONDUCTORES CALIBRE 10 THHW 90° ANTIFLAMA COLOR NEGRO PARA FASE, BLANCO NEUTRO Y VERDE PARA TIERRA FISICA, MCA. CONDUMEX O SIMILAR, CINTA DE AISLAR DE VINIL, MATERIALES, MANO DE OBRA, FIJACIÓN CON TORNILLERIA, HERRAMIENTA, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

SAL 11.00 0.00

IC-2 SALIDA PARA CONTACTO REGULADO, INCLUYE: INSTALACIÓN, TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA CONDULETS DE DIÁMETRO 13, 19, 25 Y 32 MM (SEGÚN PROYECTO) Y/O CANALETA PLASTICA, CAJAS, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, TAPA DE BAQUELITA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO COLOR NARANJA, CONDUCTORES CALIBRE 10 THHW 90° ANTIFLAMA COLOR NEGRO PARA FASE, BLANCO NEUTRO Y VERDE PARA TIERRA FISICA, MCA. CONDUMEX O SIMILAR, CINTA DE AISLAR DE VINIL, MATERIALES, MANO DE OBRA, FIJACIÓN CON TORNILLERIA, HERRAMIENTA, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

SAL 11.00 0.00

65




IC-3 SALIDA DE CENTRO PARA LUMINARIAS, INCLUYE: INSTALACIÓN, TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA Y PIEZAS ESPECIALES, CON DIÁMETROS 13, 19, 25 Y 32 mm. (SEGÚN PROYECTO) Y/O CANALETA PLASTICA, APAGADOR SENCILLO, CAJAS Y TAPA GALVANIZADAS, 3 CONDUCTORES CALIBRES 12 THHW, 75º COLOR NEGRO PARA FASE, BLANCO NEUTRO Y VERDE PARA TIERRA FISICA, MCA. CONDUMEX O SIMILAR, ANTIFLAMA, CINTA AISLANTE DE VINIL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

SAL 35.00 0.00

IC-4 SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE PARA EMPOTRAR DE 0.60 X 1.22 m. MCA. TECNOLITE O SIMILAR A LAS EXISTENTES, INCLUYE: INSTALACIÓN, 3 LAMPARAS AHORRADORAS T-8 DE 32 W., TIPO DE LUZ BLANCO FRIÓ ( 4100 K ) PARA UNA FRECUENCIA DE OPERACIÓN DE 50,000 HTZ., ARRANQUE INSTANTÁNEO, BALASTRA 2 X 32 W. ELECTRÓNICA QUIKTRONIC UNIVERSAL, CON PANTALLA REFLECTORA, ACRÍLICO TIPO LOUVER PARABÓLICO, CONDUCTORES CALIBRE 12 THHW Y 14 DESNUDO PARA TIERRA FÍSICA, MCA. CONDUMEX O SIMILAR, BASE PARA LAMPARA FLUORESCENTE, APAGADOR SENCILLO, MATERIALES, RANURAS, RESANES, ANDAMIAJE, MANO DE OBRA, FIJACIÓN CON ALAMBRE GALV. CAL.14, CINTA DE AISLAR DE VINIL, LIMPIEZA, CONEXIONES PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA 13.00 0.00

IC-5 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PARA EMPOTRAR CON LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA AHORRADORA UNO POR 13 W., CON TONO DE LUZ BLANCO FRIÓ, A 127 V. Y BALASTRO INSTALADO EN SU CAJA DE CONEXIONES, INCLUYE: INSTALACIÓN, 3 CONDUCTORES CAL. 12 THHW PARA ALIMENTACIÓN, APAGADOR SENCILLO, MATERIALES, CONEXIONES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CINTA DE AISLAR DE VINIL, FIJACIÓN CON TORNILLERIA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA 22.00 0.00

Total Iluminación y Contactos 0.00TF SISTEMA DE TIERRAS

TF-1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA FISICA PARA SISTEMA DE ENERGIA REGULADA, INCLUYE: VARILLA COPERWELLD DE 3/8"X1,50 M DE ALTO CON CAMISA A BASE DE TUBO DE ALBAÑAL DE 6" X1.0 M DE ALTURA CON MEJORAMIENTO DEL SUELO A BASE DE GEM PARA OBTENER UNA RESISTENCIA MENOR A 10 OHMS, INCADO, CONEXIÓN ENTRE VARILLA Y CABLE CON SOLDADURA CADWELL, MATERIALES, CONECTOR, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES NECESARIAS, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, TRÁMITES, GESTIONES Y

JGO 1.00 0.00

66




PERMISOS ANTE MUNICIPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

TF-2 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TIERRAS FISICA DE VARILLA AL INTERRUPTOR 2X30 Y A TABLERO DE DISTRIBUCION QO4 EN PRIMER NIVEL, INCLUYE: CABLE CAL. 8 THHW, TUBERÍA CONDUIT PG 1/2", CONDULETS, FIJACIÓN, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

ML 30.00

0.00

Total Sistema de Tierras 0.00

ER ENERGIA REGULADA

ER-1 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA ININTERRUMPIBLE DE ENERGÍA (UPS), DE 6 KVA DE CAPACIDAD, PROPORCIONADO POR FIRA, INCLUYE: DESINSTALACION Y TRASLADO AL NUEVO LOCAL, RACK PARA MONTAJE, MATERIALES, CONDUCTORES 3 HILOS CAL. 8, THHW PARA FASE, NEUTRO, Y TIERRA FISICA, BARRA DE COBRE DE 30 X 5 CM X 1/4" CON TACONES AISLANTES DE RESINA, CONEXIÓN Y COLOCACIÓN DE BARRA, CONEXIONES, CANALIZACIONES CON TUBERÍA CONDUIT P. D., DE 1 1/2" RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CINTA DE AISLAR DE VINIL, PEGAMENTO, FIJACIÓN CON TORNILLERIA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA 1.00 0.00

ER-2 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE UPS A TABLERO DE DISTRIBUCION DE CONTACTOS REGULADOS, INCLUYE: INSTALACION 2 HILOS CAL. 8, MAS 1 DE NEUTRO DE CABLE THHW CAL. 8, MAS UN HILO CAL. 8 PARA TIERRA FÍSICA, TUBERIA CONDUIT PARA SERVICIO PESADO 1 1/4", INSTALACIÓN, MATERIALES MENORES, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, COPLES, CODOS, HERRAMIENTA, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

ML 5.00 0.00

Total Energía Regulada 0.00

TC TELEFONIA Y COMPUTOTC-1 SALIDA PARA VOZ, INCLUYE: PANEL DE PARCHEO DE 24 PUERTOS EN CAT.

6 Y PATCH CORD CAT. 6, INSTALACION CON GARANTIA MINIMA DE 2 AÑOS, CANALIZACIONES CON ESCALERILLA MCA. CABLOFIL MOD. CF 54/150, CANALETA PLASTICA EN INSTALACIONES VISIBLES, TUBERIA DE 3/4" Y 1", CABLEADO PARA TELEFONÍA NIVEL 6, CABLE CAT. 6-4 PARES, JACK RJ45

SAL 10.00 0.00

67




CAT. 6, COLGANTEO, ALAMBRE GUÍA, SOPORTERIA, PLACAS PARA CONTACTOS DE VOZ Y DATOS, CONTACTOS DE NIVEL 6, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ESCALERAS, ACARREOS, FLETES, PRUEBAS, PASOS EN LOSA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

TC-2 SALIDA PARA DATOS, INCLUYE: PANEL DE PARCHEO DE 24 PUERTOS EN CAT. 6 Y PATCH CORD CAT. 6, INSTALACION CON GARANTIA MINIMA DE 2 AÑOS, CANALIZACIONES CON ESCALERILLA MCA. MOD. CABLOFIL CF 54/150, CANALETA PLASTICA DE 1" Y 1 1/2", CABLEADO PARA TELEFONIA NIVEL 6 CON UNA LONGITUD PROMEDIO DE 21.0 MTS, JACK RJ45 CAT. 6, Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACION, SOPORTERÍA, PLACAS PARA CONTACTOS DE VOZ Y DATOS, CONTACTOS DE NIVEL 6, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, FLETES, PRUEBAS, PASOS EN LOSA Y MUROS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

SAL 11.00 0.00

TC-3 INSTALACION DE CONMUTADOR PANASONIC 4CO DIGITAL SUPER HYRBID SISTEM, MOD. KX-TD1232, INCLUYE: IDENTIFICACION DE SERVICIOS EXISTENTES, DESMONTAJE DEL LUGAR ACTUAL, TRASLADO Y REINSTALACION DEL EQUIPO EN EL NUEVO SITIO, INSTALACION DEL DISTRIBUIDOR KRONE PARA LAS LINEAS TRONCALES, CONEXIÓN DE LA RED DE CABLEADO A DISTRIBUIDOR KRONE, PUENTEO DE SERVICIOS ENTRE EL DISTRIBUIDOR Y LA RED, ARRANQUE, PRUEBAS FINALES, PUESTA EN OPERACION DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

PZA 1.00 0.00

Total Telefonía y Computo 0.00

AA AIRE ACONDICIONADOAA-1 SUMINISTRO E INSTALACION ELÉCTRICA PARA ALIMENTACION DE EQUIPO

DE AIRE ACONDICIONADO Y SALIDA PARA TERMOSTATO, CON CAPACIDAD DE 2,3 Y 4 TONELADAS DE REFRIGERACION, INCLUYE: TUBERIA CONDUIT P. D. DE 19 MM Y/O CANALETA PLASTICA, CABLE DE COBRE CAL 10 THW COPLES, CONECTORES, CONDULETS, RANURAS EN LOSA, RESANES, SELLADO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA 2.00

0.00

AA-2 INSTALACIÓN DE EQUIPO TIPO MINI SPLIT, MARCA CARRIER DE 2,3 T.R., SUMINISTRADO POR FIRA, INCLUYE: INSTALACIÓN DEL EQUIPO COMPLETO, TUBERÍA DE COBRE TIPO L DE 3/8" Y 5/8", CONEXIONES, SOPORTERÍA Y MATERIALES MENORES PARA SER INSTALADO CON UNA DISTANCIA ENTRE CONDENSADORA Y EVAPORADORA PROMEDIO DE 10 MTS., INSTALACIÓN DE CONDENSADORA EN AZOTEA, MANIOBRAS,

PZA 2.00 0.00

68




ACOPLAMIENTOS, SUJECIÓN, ELEVACIONES, GRÚA, RESANES, DESCARGAS PARA DRENAJE EN TUBERÍA PVC, ADHESIVOS, PUESTA EN MARCHA, PRUEBAS DE TODO EL SISTEMA, SOPORTERIA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

Total Aire Acondicionado 0.00IH INSTALACIONES HIDROSANITARIASIH-1 SALIDA PARA LAVABO CON TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" DE 1/2",

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIONES, PIEZAS ESPECIALES, REDUCCION DE 19 A 13 MM, VÁLVULA ANGULAR, COFLEX (MANGUERA), PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, FLETES, ACARREOS, AJUSTES, CARGAS Y DESCARGAS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.

PZA 2.00 0.00

IH-2 SALIDA PARA INODORO CON TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" DE 1/2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIONES, PIEZAS ESPECIALES, REDUCCION DE 19 A 13 MM, VÁLVULA ANGULAR, COFLEX (MANGUERA), PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, FLETES, ACARREOS, AJUSTES, CARGAS, DESCARGAS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.

PZA 2.00 0.00

IH-3 SALIDA PARA MINGITORIO CON TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" DE 1/2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIONES, PIEZAS ESPECIALES REDUCCION DE 19 A 13 MM, VÁLVULA ANGULAR, COFLEX (MANGUERA), PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, FLETES, ACARREOS, AJUSTES, CARGAS, DESCARGAS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.

PZA 1.00 0.00

IH-4 SALIDA PARA TARJA CON TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" DE 1/2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIONES, PIEZAS ESPECIALES, REDUCCION DE 19 A 13 MM, VÁLVULA ANGULAR, COFLEX (MANGUERA), PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, FLETES, ACARREOS, AJUSTES, CARGAS, Y DESCARGAS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.

PZA 1.00 0.00

69




IH-5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO CON ASIENTO ALARGADO COLOR BLANCO CON TANQUE CAPACIDAD DE 6 LTS. INCLUYE: MUEBLE, ASIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS, CERA, PIJAS, FLETES, ACARREOS, CARGAS, DESCARGA, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA 2.00 0.00

IH-6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGITORIO AMERICAN STANDAR MOD. NIAGARA O SIMILAR DE PRIMERA CALIDAD EN COLOR BLANCO, INCLUYE: FLUXOMETRO DE PALANCA MARCA URREA, VALVULA CROMADA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS, FLETES, ACARREOS, CARGAS, DESCARGA, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA 1.00 0.00

IH-7 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE ECONOMIZADORA TIPO INSTITUCIONAL DE PENDULO DE PRIMERA CALIDAD PARA LAVABO, INCLUYE: ENSAMBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA 2.00 0.00

IH-8 SALIDA PARA DESCARGA SANITARIA DE LAVABO CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PIEZAS ESPECIALES, CODOS, CESPOL DE PVC DE PRIMERA CALIDAD ACARREOS, LIJA, PEGAMENTO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA 2.00 0.00

IH-9 SALIDA PARA DESCARGA SANITARIA DE INODORO CON TUBERÍA PVC. SANITARIO DE 4 ", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PIEZAS ESPECIALES, CODOS, ACARREOS, LIJA, PEGAMENTO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA 2.00 0.00

IH-10 SALIDA PARA DESCARGA SANITARIA DE MINGITORIO CON TUBERÍA PVC. SANITARIO DE 3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PIEZAS ESPECIALES, CODOS, ACARREOS, LIJA, PEGAMENTO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA 1.00 0.00

IH-11 SALIDA DE DESCARGA SANITARIA PARA COLADERA DE PISO CON TUBERIA DE PVC 2" SANITARIO, INCLUYE: CESPOL- COLADERA ACERO DE 4" CON SALIDA PARA 2", MATERIALES, MANO DE OBRA, LIJA, PEGAMENTO, FLETES, CARGAS, HERRAMIENTA, PIEZAS NECESARIAS, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PZA 2.00 0.00

IH-12 SALIDA SANITARIA PARA TARJA CON TUBERÍA DE PVC DE 2", INCLUYE: MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, CODOS, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, CARGAS, DESCARGAS, AJUSTES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PZA 1.00 0.00

70




IH-13 SALIDA PARA TARJA DE ASEO CON TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" DE 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIONES, PIEZAS ESPECIALES, REDUCCION DE 19 A 13 MM, LLAVE NARIZ, LLAVE ANGULAR, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, FLETES, ACARREOS, AJUSTES, CARGAS Y DESCARGAS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.

PZA 1.00 0.00

IH-14 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE 45x50 CM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA NUEVA, CONTRACANASTA, CESPOL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

PZA 1.00 0.00

IH-15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE MEZCLADORA PARA TARJA, MCA. HELVEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE CUELLO DE GANZO NUEVA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

PZA 1.00 0.00

IH-16 SALIDA DE DESCARGA SANITARIA PARA COLADERA DE PISO CON TUBERIA DE PVC 2" SANITARIO, INCLUYE: CESPOL- COLADERA ACERO DE 4" CON SALIDA PARA 2", SARDINEL DE BLOCK DE 40 CM DE ALTO ACABADO CON AZULEJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIJA, PEGAMENTO, FLETES, CARGAS, HERRAMIENTA, PIEZAS NECESARIAS, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PZA 1.00 0.00

Total Instalaciones Hidrosanitarias 0.00

DIV DIVERSOSDIV-1 LIMPIEZA COMPLETA DE LA SUPERFICIE DEL LOCAL, A DETALLE DE PISOS,

VENTANAS, PUERTAS, MUROS, MUEBLES DE BAÑO, ETC., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA DE BASURA Y ESCOMBRO, ÁCIDO MURIATICO, CARGAS, ACARREOS FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M2 165.14 0.00

DIV-2 RETIRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 1 A 3 TR, EN LAS OFICINAS EXISTENTES, INCLUYE: RETIRO DE MINISPLIT, RETIRO DE CONDENSADORA EN AZOTEA, DESMANTELAMIENTO DE INST. ELECTRICA, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS A LUGAR INDICADO POR FIRA, ELEVACIONES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

PZA 2.00 0.00

71




DIV-3 DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, EN EL LOCAL ACTUAL, INCLUYE: RETIRO DE TUBERIA CONDUIT Y CANALETA, CABLEADO, ACCESORIOS, CENTROS DE CARGA, DISPOSITIVOS DE VOZ Y DATOS, ACARREOS FUERA DEL LOCAL A LUGAR INDICADO POR FIRA, CARGAS, ELEVACIONES, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

EVENTO

1.00 0.00

DIV-4 DESMANTELAMIENTO DE ESTACIONES DE TRABAJO DE 1.80X1.80 M A BASE DE PERFILES METALICOS Y PANELES PREFABRICADOS TAPIZADOS, CON LIBRERO SUPERIOR Y ARCHIVERO INFERIOR DE 3 CAJONES, INCLUYE: DESARMAR Y ARMAR ESTACIÓN DE TRABAJO EN NUEVO LOCAL, TRASLADO, MANIOBRAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIONES, DESINSTALACIÓN DE SALIDAS DE VOZ, DATOS Y ENERGÍA (3 SALIDAS POR MUEBLE), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PROTECCIÓN DEL MOBILIARIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

PZA 7.00 0.00

DIV-5 MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE COCINETA Y BAÑO, CONSISTENTE EN INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE 4", MARCA S&P O SIMILAR, INCLUYE: ESTRACTOR, INSTALACIÓN ELECTRICA CON TUBERÍA CONDUIT SL POR PLAFON, TUBERIA DE PVC DE 4" POR PLAFON, CONEXIONES, MATERIALES, HERRAMIENTA, ELEVACIONES, PASOS EN MURO, RESANES, SELLADO, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO

PZA 2.00 0.00

Total Diversos

0.00

RESUMEN AGENCIA CELAYA

PR PRELIMINARES 0.00RA RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS 0.00CA CANCELERÍA DE ALUMINIO 0.00CR CARPINTERÍA 0.00SF SISTEMA DE FUERZA 0.00D DISTRIBUCIÓN 0.00IC ILUMINCACIÓN Y CONTACTOS 0.00TF SISTEMA DE TIERRAS 0.00ER ENERGÍA REGULADA 0.00TC TELEFONÍA Y COMPUTO 0.00AA AIRE ACONDICIONADO 0.00

72




IH INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 0.00

DIV DIVERSOS0.00

SUBTOTAL = 0.00

IVA = 0.00

TOTAL = 0.00

TRABAJOS DE ADAPTACIONES PARA LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA IRAPUATO ANEXO A

FECHA DE INICIO:

CATALOGO DE CONCEPTOS FECHA DE TERMINACIÓN:

DURACIÓN:CLAV

EDESCRIPCION UNIDA

DCANTIDA

D P.U. P.U. IMPORTE

CON LETRA PR PRELIMINARES

PR-1 DEMOLICION A MANO DE MUROS DE BLOCK SIN RECUBRIMIENTO, INCLUYE: DEMOLICIÓN , ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, CARGAS, DESCARGAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

M2 32.00 0.00

PR-2 DEMOLICION A MANO DE ESCALON DE CONCRETO SIMPLE CON RECUBRIMIENTO DE PISO CERAMICO, INCLUYE: DEMOLICIÓN , ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, CARGAS, DESCARGAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

M2 5.00 0.00

73




PR-3 DESMONTAJE DE CRISTAL DE 9 MM CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: DESMONTAJE, ALMACENAJE EN LUGAR INDICADO POR FIRA, ACARREOS, ELEVACIONES, CARGAS, DESCARGAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

M2 8.00 0.00

Total de Preliminares - RA RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS

RA-1 MURO DIVISORIO DE TABLAROCA DOS CARAS, CON PANELES DE 12.7 mm. DE ESPESOR, BASTIDOR A BASE DE POSTE Y CANAL ESTRUCTURAL 635 DE 9.20 cm. CALIBRE 20, ANCHO DE MURO 11 cm., SELLADO DE JUNTAS A BASE DE COMPUESTO REDIMIX Y PERFACINTA, INCLUYE: BOQUILLAS, MATERIALES, AISLANTE ACUSTICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO, MANO DE OBRA, TORNILLOS, TAQUETES, FLETES, CARGAS, HERRAMIENTA, ELEVACIONES, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

M2 70.00 0.00

RA-2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA MARCA COMEX LINEA VINIMEX O SIMILAR CON TRES AÑOSDE GARANTIA, SOBRE MUROS Y PLAFONES DE APLANADO Y DE TABLAROCA HASTA 3.5 M. DE ALTURA, COLOR A SELECCIONAR POR LA RESIDENCIA DE OBRA, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR VINÍLICO, AFINE, RESANES, LIMPIEZA, FONDEO, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS CARGAS, FLETES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 500.00 0.00

RA-3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINAS ENRROLLABLES CON TELA PHIFER, MODELO BLACK-OUT 500, INCLUYE: MECANISMOS PARA ELEVACION, CADENA METALICA, HEMBAR O CONTRAPESO EN ALUMINIO, BRAKETS METALICOS CON TAPA DE PLASTICO, MONTAJE DE CORTINA NUEVA, ACARREOS, ELEVACIONES, FLETES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

M2 20.00 0.00

RA-4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALSO PLAFON MODULAR REGISTRABLE CON PANELES DE LAMINA MINERAL DE 61X61 CM, MCA. ARMSTRONG LINEA SOMBRA O SIMILAR, DE PRIMERA CALIDAD, CON SUSPENSIÓN, ALAMBRON DE 1/4" ALAMBRE GALVANIZADO PARA COLGANTEO CAL. 14 ÁNGULO PERIMETRAL DE 3.66 M., TEE PRINCIPAL 15/16 3.66 Y TEE SECUNDARIAS 15/16 DE 0.61 Y 1.22 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRATAMIENTO DE JUNTAS PERIMETRALES CON REBORDES " J ",

M2 65.00 0.00

74




FLETES, CARGAS, HERRAMIENTA, ELEVACIONES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

Total de Recubrimientos y Acabados 0.00CA CANCELERIA DE ALUMINIOCA-1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE CRISTAL FLOTADO DE 5 MM.

DE 0.90 X 1.10 M. CON BASTIDOR DE MADERA Y MARCO DE ALUMINIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, FIJACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PZA 3.00 0.00

Total de Cancelería de Aluminio 0.00

CR CARPINTERIA

CR-1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALACENA EN COCINETA DE 1.40x0.60 MT (SEGUN CROQUIS), ELABORADOS EN MADERA DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE 19 MM, ACABADO EXTERIOR E INTERIOR EN BARNIZ, ENTINTADO, INCLUYE: ALACENA EN LA PARTE SUPERIOR Y PUERTAS Y ENTREPAÑO EN LA PARTE INFERIOR DE 0.90 CM DE ALTO, MATERIALES, LIJADO, PUERTAS DE MADERA SÓLIDA, BARNIZ, HERRAJES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, FLETES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA 1.00 0.00

CR-2SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR DE 0.90 X 2.13 M, ELABORADA CON BASTIDOR DE 11/2" X 1" DE MADERA DE PINO DE 1a., CON 6 PEINAZOS A CADA 0.35 M, CUBIERTA DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE 6 MM, MARCO Y CHAMBRANAS DE MADERA DE CEDRO DE 3/4" X 2", CON ACABADO EN BARNIZ, TINTA DE 1a. CALIDAD INCLUYE: CHAPA DE INTERCOMUNICACIÓN MCA. YALE MOD. A40S DE BOTON ACABADO LATON ANTIGUO, Y TOPE DE PISO O PARED, MATERIALES, RESISTOL, BISAGRAS, CLAVOS, TORNILLOS, BARNIZ, LIJA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA 3.00 0.00

CR-3SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR DE 0.75 X 2.13 M, ELABORADA CON BASTIDOR DE 11/2" X 1" DE MADERA DE PINO DE 1a., CON 6 PEINAZOS A CADA 0.35 M, CUBIERTA DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE 6 MM, MARCO Y CHAMBRANAS DE MADERA DE CEDRO DE 3/4" X 2", CON

PZA 1.00 0.00

75




ACABADO EN BARNIZ, TINTA DE 1a. CALIDAD INCLUYE: CHAPA DE INTERCOMUNICACIÓN MCA. YALE MOD. A40S DE BOTON ACABADO LATON ANTIGUOO, Y TOPE DE PISO O PARED, MATERIALES, RESISTOL, BISAGRAS, CLAVOS, TORNILLOS, BARNIZ, LIJA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

CR-4SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE MADERA DE PINO DE 1a. DE 7.5 CMS. CON CANTO BOLEADO, ACABADO EN BARNIZ NATURAL Y LACA MATE DE 1a. CALIDAD, INCLUYE: ZOCLO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ZOCLO, SE DEBERÁ LIJAR Y DESPUES APLICAR EL ENTINTADO Y DOS MANOS DE LACA MATE, LA SUJECIÓN DEBERÁ SER MEDIANTE TALADRO, TAQUETE Y PIJA Y/O PISTOLA NEUMATICA, MATERIALES, RESANES, MANO DE OBRA, ACARREOS, ELEVACIONES, FLETES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

ML 80.00 0.00

Total de Carpintería 0.00

AC ACOMETIDA ELECTRICA

AC-1 MODIFICACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA PRINCIPAL LOCALIZADA EN PLANTA BAJA, INCLUYE: BASE DE MEDIDOR BIFÁSICO CON, 2 INTERRUPTORE DE SEGURIDAD TIPO NEMA 2X30AMP. (UNO PARA MEDIDOR Y OTRO PARA ENTRADA A UPS), FIJACION CON TORNILLERIA, HERRAMIENTA, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA 1.00 0.00

AC-2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE MEDIDOR A INTERRUPTOR GENERAL TIPO NEMA 2X30 AMP, INCLUYE 3 HILOS THHW CAL 4 TIPO FLEXIBLE, ALOJADOS EN TUBERÍA CONDUIT SERVICIO PESADO, ROSCADA DE 1 1/4", INCLUYE: MATERIALES, COPLES, CODOS, CONDULETS, TORNILLERÍA, TAQUETES, FIJACIÓN, HERRAMIENTA, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

ML 40.00 0.00

AC-3 ALIMENTACIÓN DEL INT. PRINCIPAL A TABLERO DE DISTRIBUCION DE ILUMINACION Y CONTACTOS NORMALES, INCLUYE: INSTALACIÓN, 3

ML 10.00 0.00

76




FASES 4 HILOS DE CABLE THHW CAL. 4 MCA. CONDUMEX O SIMILAR, MAS UNO DE TIERRA FISICA CAL 6, TUBERIA CONDUIT P.G. 1", COPLES, CODOS, CONDULETS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

AC-4 ALIMENTACIÓN DEL INT. PRINCIPAL A TABLERO DE DISTRIBUCION DE CONTACTOS REGULADOS, INCLUYE: INSTALACIÓN, 3 FASES 4 HILOS DE CABLE THHW CAL. 4 MCA. CONDUMEX O SIMILAR, MAS UNO DE TIERRA FISICA CAL 6, TUBERIA CONDUIT P.G. 1", COPLES, CODOS, CONDULETS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

ML 10.00 0.00

AC-5 ALIMENTADOR DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL A UPS, Y DE UPS A TABLERO DE DISTRIBUCION REGULADO CON ARREGLO DE 3 FASES, 4 HILOS DE CABLE THHW CAL. 6 MCA. CONDUMEX O SIMILAR, MAS TIERRA FISICA CAL 4, INCLUYE: TUBERIA CONDUIT S.P. 2", COPLES, CODOS, PEGAMENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

ML 10.00 0.00

Total Acometida Eléctrica 0.00D DISTRIBUCIÓN

D-1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO NQOD 412L100CU PARA ALUMBRADO Y CONTACTOS NORMALES, INCLUYE: INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, FIJACION CON TORNILLERIA, HERRAMIENTA, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA 1.00 0.00

D-2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO NQOD 412L100CU PARA CONTACTOS REGULADOS, INCLUYE: INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, FIJACION CON TORNILLERIA, HERRAMIENTA, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA 1.00 0.00

D-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO NQOD 412L100CU PARA AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, FIJACION CON TORNILLERIA, HERRAMIENTA, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA 1.00 0.00

77




D-4 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20, 1X30, 1X40, 1X50, PARA TABLEROS DE DISTRIBUCION DE CONTACTOS NORMAL, REGULADOS E ILUMINACION, INCLUYE: INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA 8.00 0.00

D-5 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X15, 2X20, 2X30, 2X40, 2X50, PARA TABLEROS DE DISTRIBUCION DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA 2.00 0.00

D-6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIFASICO 2X70 AMP PARA INTERRUPTOR GENERAL. INCLUYE: INTERRUPTOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO

PZA 1.00

0.00

Total Distribución 0.00

IC ILUMINACIÓN Y CONTACTOS

IC-1 SALIDA PARA CONTACTO NORMAL DESDE TABLERO, INCLUYE: INSTALACIÓN, CANALETA PLASTICA EN INSTALACIÓN VISIBLE, EN INTERIOR DE MUROS DE TABLAROCA POLIDUCTO DE 1/2" HASTA 3/4", (SEGÚN PROYECTO), CAJAS, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, TAPA DE BAQUELITA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO COLOR BLANCO, CONDUCTORES CALIBRE 10 THHW 90° ANTIFLAMA COLOR NEGRO PARA FASE, BLANCO NEUTRO Y VERDE PARA TIERRA FISICA, MCA. CONDUMEX O SIMILAR, CINTA DE AISLAR DE VINIL, MATERIALES, MANO DE OBRA, FIJACIÓN CON TORNILLERIA, HERRAMIENTA, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

SAL 11.00 0.00

IC-2 SALIDA ELÉCTRICA DE ENERGÍA REGULADA DESDE TABLERO QO-4 HASTA CADA UNO DE LOS SERVICIOS SEGUN PROYECTO CON CONTACTO DOBLE POLARIZADO COLOR NARANJA, EN EXTERIOR DENTRO DE TUBERÍA CONDUIT SERVICIO PESADO DE 2", EN INTERIOR DE MUROS DE TABLAROCA POR POLIDUCTO DE 1/2" HASTA 3/4", EN INSTALACIÓN VISIBLE EN CANALETA PLASTICA, INCLUYE: INSTALACIÓN, CAJAS

SAL 11.00 0.00

78




CUADRADAS GALVANIZADAS 100 MM. X 100 MM., CHALUPA, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON PLACA COLOR NARANJA, 3 CONDUCTORES CALIBRE 10 THHW 90 ANTIFLAMA COLOR NEGRO PARA FASE, BLANCO NEUTRO Y VERDE PARA TIERRA FÍSICA, MCA. CONDUMEX O SIMILAR, TUBERÍA CONDUIT DE 2", POLIDUCTO DE 1/2" A 3/4", ALAMBRE GUÍA, CINTA DE AISLAR DE VINIL, RANURAS, CONEXIONES, FIJACIÓN, TORNILLERIA, PRUEBAS, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

IC-3 SALIDA DE CENTRO PARA LUMINARIAS, INCLUYE: INSTALACIÓN, TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA Y PIEZAS ESPECIALES, CON DIÁMETROS 13, 19, 25 Y 32 mm. (SEGÚN PROYECTO), APAGADOR SENCILLO, CAJAS Y TAPA GALVANIZADAS, 3 CONDUCTORES CALIBRES 12 THHW, 75º COLOR NEGRO PARA FASE, BLANCO NEUTRO Y VERDE PARA TIERRA FISICA, MCA. CONDUMEX O SIMILAR, ANTIFLAMA, CINTA AISLANTE DE VINIL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

SAL 19.00 0.00

IC-4 SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE SOBREPONER DE 0.60 X 1.22 m. MCA. TECNOLITE O SIMILAR, INCLUYE: INSTALACIÓN, 3 LAMPARAS AHORRADORAS T-8 DE 32 W., TIPO DE LUZ BLANCO FRIÓ ( 4100 K ) PARA UNA FRECUENCIA DE OPERACIÓN DE 50,000 HTZ., ARRANQUE INSTANTÁNEO, BALASTRA 3 X 32 W. ELECTRÓNICA QUIKTRONIC UNIVERSAL, CON PANTALLA REFLECTORA, ACRÍLICO TIPO LOUVER PARABÓLICO, CONDUCTORES CALIBRE 12 THHW Y 14 DESNUDO PARA TIERRA FÍSICA, MCA. CONDUMEX O SIMILAR, BASE PARA LAMPARA FLUORESCENTE, APAGADOR SENCILLO, MATERIALES, RANURAS, RESANES, ANDAMIAJE, MANO DE OBRA, FIJACIÓN CON ALAMBRE GALV. CAL.14, CINTA DE AISLAR DE VINIL, LIMPIEZA, CONEXIONES PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA 11.00 0.00

IC-5 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER CON LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA AHORRADORA DOBLE DE 13 W. CADA UNA, CON TONO DE LUZ BLANCO FRIÓ, A 127 V. Y BALASTRO INSTALADO EN SU CAJA DE CONEXIONES, INCLUYE: INSTALACIÓN, CONDUCTORES CAL. 12 THHW PARA ALIMENTACIÓN Y CONDUCTOR DESNUDO CAL 14 PARA TIERRA FÍSICA, APAGADOR SENCILLO, MATERIALES, CONEXIONES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CINTA DE AISLAR DE VINIL, FIJACIÓN CON TORNILLERIA,

PZA 10.00 0.00

79




PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

IC-6 REUBICACIÓN DE GABINETE DE SOBREPONER DE 0.30 X 1.20 m. MCA., INCLUYE: RETIRO, INSTALACIÓN EN NUEVA UBICACIÓN, CONDUCTORES CALIBRE 12 THHW Y 14 DESNUDO PARA TIERRA FÍSICA, MCA. CONDUMEX O SIMILAR, REUBICACIÓN DE APAGADOR SENCILLO, MATERIALES, CANALETA PALSTICA, RANURAS, RESANES, ANDAMIAJE, MANO DE OBRA, FIJACION, CINTA DE AISLAR DE VINIL, LIMPIEZA, CONEXIONES PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA 6.00

0.00

Total Iluminación y Contactos0.00

TF SISTEMA DE TIERRAS

TF-1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS FISICA PARA SISTEMA DE ENERGIA REGULADA, INCLUYE: VARILLA COPERWELL DE 3/8" X 1.50 MTS. DE ALTO CON CAMISA A BASE DE TUBO DE ALBAÑAL DE 6" X 1.00 MTS DE ALTURA CON MEJORAMIENTO DE SUELO A BASE DE GEM PARA OBTENER UNA RESISTENCIA MENOR A 10 OHMS, INCADO, CONEXION ENTRE VARILLA Y CABLE CON SOLDADURA CADWELL, MATERIALES, CONECTOR, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES NECESARIAS, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, TRAMITES, GESTIONES Y PERMISOS ANTE MUNICIPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

JGO 1.00 0.00

TF-2 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE TIERRA FISICA DE VARILLA AL INTERRUPTOR AL INTERRUPTOR 2X30 Y A ATABLERO DE DISTRIBUCION QO4 EN PRIMER NIVEL, INCLUYE: CABLE CAL. 8, TUBERIA CONDUIT PARA SERVICIO PESADO 1 1/4", INSTALACIÓN, MATERIALES MENORES, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, COPLES, CODOS, HERRAMIENTA, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

ML 40.00 0.00

Total Sistema de Tierras 0.00

80




ER ENERGIA REGULADA

ER-1 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA ININTERRUMPIBLE DE ENERGÍA (UPS), DE 6 KVA DE CAPACIDAD, PROPORCIONADO POR FIRA, INCLUYE: DESINSTALACION Y TRASLADO AL NUEVO LOCAL, RACK PARA MONTAJE, MATERIALES, CONDUCTORES 3 HILOS CAL. 8, THHW PARA FASE, NEUTRO, Y TIERRA FISICA, BARRA DE COBRE DE 30 X 5 CM X 1/4" CON TACONES AISLANTES DE RESINA, CONEXIÓN Y COLOCACIÓN DE BARRA, CONEXIONES, CANALIZACIONES CON TUBERÍA CONDUIT P. D., DE 1 1/2" RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CINTA DE AISLAR DE VINIL, PEGAMENTO, FIJACIÓN CON TORNILLERIA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA 1.00 0.00

ER-2 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE UPS A TABLERO DE DISTRIBUCION DE CONTACTOS REGULADOS, INCLUYE: INSTALACION 2 HILOS CAL. 8, MAS 1 DE NEUTRO DE CABLE THHW CAL. 8, MAS UN HILO CAL. 8 PARA TIERRA FÍSICA, TUBERIA CONDUIT PARA SERVICIO PESADO 1 1/4", INSTALACIÓN, MATERIALES MENORES, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, COPLES, CODOS, HERRAMIENTA, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

ML 10.00 0.00

Total Energía Regulada 0.00TC TELEFONIA Y COMPUTOTC-1 SALIDA PARA VOZ, INCLUYE: PANEL DE PARCHEO DE 24 PUERTOS EN

CAT. 6 Y PATCH CORD CAT. 6, INSTALACION CON GARANTIA MINIMA DE 2 AÑOS, CANALIZACIONES POR PLAFON CON ESCALERILLA MCA. CABLOFIL MOD. CF 54/150, CANALETA PLASTICA EN INSTALACIONES VISIBLES, TUBERIA DE 3/4" Y 1", CABLEADO PARA TELEFONÍA NIVEL 6, CABLE CAT. 6-4 PARES, JACK RJ45 CAT. 6, COLGANTEO, ALAMBRE GUÍA, SOPORTERIA, PLACAS PARA CONTACTOS DE VOZ Y DATOS, CONTACTOS DE NIVEL 6, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ESCALERAS, ACARREOS, FLETES, PRUEBAS, PASOS EN LOSA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

SAL 10.00 0.00

TC-2 SALIDA PARA DATOS, INCLUYE: PANEL DE PARCHEO DE 24 PUERTOS EN CAT. 6 Y PATCH CORD CAT. 6, INSTALACION CON GARANTIA MINIMA DE 2 AÑOS, CANALIZACIONES POR PLAFON CON ESCALERILLA MCA. MOD. CABLOFIL CF 54/150, CANALETA PLASTICA DE 1" Y 1 1/2" EN INSTLACIONES VISIBLES, CABLEADO PARA TELEFONIA NIVEL 6 CON UNA LONGITUD

SAL 11.00 0.00

81




PROMEDIO DE 21.0 MTS, JACK RJ45 CAT. 6, Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACION, SOPORTERÍA, PLACAS PARA CONTACTOS DE VOZ Y DATOS, CONTACTOS DE NIVEL 6, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, FLETES, PRUEBAS, PASOS EN LOSA Y MUROS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

TC-3 INSTALACION DE CONMUTADOR PANASONIC 4CO DIGITAL SUPER HYRBID SISTEM, MOD. KX-TES824, INCLUYE: IDENTIFICACION DE SERVICIOS EXISTENTES, DESMONTAJE DEL LUGAR ACTUAL, TRASLADO Y REINSTALACION DEL EQUIPO EN EL NUEVO SITIO, INSTALACION DEL DISTRIBUIDOR KRONE PARA LAS LINEAS TRONCALES, CONEXIÓN DE LA RED DE CABLEADO A DISTRIBUIDOR KRONE, PUENTEO DE SERVICIOS ENTRE EL DISTRIBUIDOR Y LA RED, ARRANQUE, PRUEBAS FINALES, PUESTA EN OPERACION DEL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

PZA 1.00 0.00

Total Telefonía y Computo 0.00

AA AIRE ACONDICIONADO

AA-1 SUMINISTRO E INSTALACION ELÉCTRICA PARA ALIMENTACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, CON CAPACIDAD DE 2 y 3 TONELADAS DE REFRIGERACION, INCLUYE: TUBERIA CONDUIT P. D. DE 19 MM EN EXTERIOR Y CANALETA PLASTICA EN INTERIOR, CABLE DE COBRE CAL 10 THW COPLES, CONECTORES, CONDULETS, PIEZAS ESPECIALES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA 2.00

0.00

AA-2 INSTALACIÓN DE EQUIPO TIPO MINI SPLIT, MARCA CARRIER DE 2,3 T.R., INCLUYE: INSTALACIÓN DEL EQUIPO COMPLETO, TUBERÍA DE COBRE TIPO L DE 3/8" Y 5/8", CONEXIONES, SOPORTERÍA Y MATERIALES MENORES PARA SER INSTALADO CON UNA DISTANCIA ENTRE CONDENSADORA Y EVAPORADORA PROMEDIO DE 10 MTS., INSTALACIÓN DE CONDENSADORA EN AZOTEA, MANIOBRAS, ACOPLAMIENTOS, SUJECIÓN, ELEVACIONES, GRÚA, RESANES, DESCARGAS PARA DRENAJE EN TUBERÍA PVC, ADHESIVOS, PUESTA EN MARCHA, PRUEBAS DE TODO EL SISTEMA, SOPORTERIA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

PZA 2.00 0.00

82




Total Aire Acondicionado 0.00

IH INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

IH-1 SALIDA PARA TARJA DE ASEO CON TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" DE 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIONES, PIEZAS ESPECIALES, REDUCCION DE 19 A 13 MM, LLAVE NARIZ, LLAVE ANGULAR, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, FLETES, ACARREOS, AJUSTES, CARGAS Y DESCARGAS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.

PZA 1.00 0.00

IH-2 SALIDA SANITARIA PARA TARJA CON TUBERÍA DE PVC DE 2", INCLUYE: MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, CODOS, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, CARGAS, DESCARGAS, AJUSTES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PZA 1.00 0.00

IH-3 SUMINISTRO E INTALACIÓN DE TARJA PARA ASEO DE ACERO INOXIDABLE DE 45x50 CM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA NUEVA, CONTRACANASTA, CESPOL METALICO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

PZA 1.00 0.00

IH-4 SUSTITUCIÓN DE LLAVE MEZCLADORA PARA TARJA, MCA. HELVEX O SIMILAR, INCLUYE: RETIRO DE LLAVE DAÑADA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE CUELLO DE GANZO NUEVA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

PZA 0.00 0.00

Total Instalaciones Hidrosanitarias 0.00DIV DIVERSOS

DIV-1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO JUMBO, INCLUYE: MATERIAL, FIJACION, HERRAJES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA 3.00 0.00

DIV-2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA RELLENABLE, INCLUYE: MATERIAL, FIJACION, HERRAJES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO

PZA 3.00 0.00

83




LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

DIV-3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO, INCLUYE: MATERIAL, FIJACION, HERRAJES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA 3.00 0.00

DIV-4 LIMPIEZA COMPLETA DE LA SUPERFICIE DEL LOCAL, A DETALLE DE PISOS, VENTANAS, PUERTAS, MUROS, ETC., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA DE BASURA Y ESCOMBRO, ÁCIDO MURIATICO, CARGAS, ACARREOS FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M2 160.00 0.00

DIV-5 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MACETA DE BARRO DE 40 CM DE DIAMETRO Y 60 CM DE ALTURA, INCLUYE: MACETA IMPERMEABILIZADA, PLATO ESCURRIDOR, PLANTA DE SOMBRA, TIERRA VEGETAL, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

PZA 4.00 0.00

DIV-6 DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, EN EL LOCAL ACTUAL, INCLUYE: RETIRO DE TUBERIA CONDUIT Y CANALETA, CABLEADO, ACCESORIOS, CENTROS DE CARGA, DISPOSITIVOS DE VOZ Y DATOS, ACARREOS FUERA DEL LOCAL A LUGAR INDICADO POR FIRA, CARGAS, ELEVACIONES, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

EVENTO

1.00 0.00

DIV-7 DESMANTELAMIENTO DE ESTACIONES DE TRABAJO DE 1.80X1.80 M A BASE DE PERFILES METALICOS Y PANELES PREFABRICADOS TAPIZADOS, CON LIBRERO SUPERIOR Y ARCHIVERO INFERIOR DE 3 CAJONES, INCLUYE: DESARMAR Y ARMAR ESTACIÓN DE TRABAJO EN NUEVO LOCAL, TRASLADO, MANIOBRAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIONES, DESINSTALACIÓN DE SALIDAS DE VOZ, DATOS Y ENERGÍA (3 SALIDAS POR MUEBLE), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PROTECCIÓN DEL MOBILIARIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

PZA 7.00 0.00

DIV-8 REALIZACIÓN DE TRASLADO DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA ACTUAL EN UN PRIMER PISO A LA NUEVA OFICINA A PLANTA ALTA (MUDANZA), INCLUYE: CARGA, DESCARGA, FLETE, ACARREOS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, PROTECCIÓN DE MOBILIARIO, HERRAMIENTA,

PZA 1.00 0.00

84




ANDAMIOS, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

DIV-9 DESINSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT Y VENTANA, INCLUYE: RETIRO DE TUBERIA, CABLEADO, ACCESORIOS, CENTROS DE CARGA, TAPAR VANO CON TABIQUE, APLANADO, PINTURA, ACARREOS FUERA DEL LOCAL A LUGAR INDICADO POR FIRA, CARGAS, ELEVACIONES, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

PZA 2.00 0.00

DIV-10 LIMPIEZA COMPLETA DE LA SUPERFICIE DEL LOCAL A DESOCUPAR, A DETALLE DE PISOS, VENTANAS, PUERTAS, MUROS, ETC., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA RETIRO DE BASURA Y ESCOMBRO, ÁCIDO MURIATICO, CARGAS, ACARREOS FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M2 198.50 0.00

DIV-11 ADAPTACION DE LOGOTIPO DE FIRA CON PELICULA TIPO ESMERILADO SOBRE CRISTAL DE FACHADA DE 0.90 X 0.60 DE ALTO, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

PZA 2.00 0.00

Total Diversos 0.00

RESUMEN AGENCIA IRAPUATOPR PRELIMINARES 0.00RA RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS 0.00CA CANCELERÍA DE ALUMINIO 0.00CR CARPINTERÍA 0.00AC ACOMETIDA ELECTRICA 0.00D DISTRIBUCIÓN 0.00IC ILUMINCACIÓN Y CONTACTOS 0.00TF SISTEMA DE TIERRAS 0.00ER ENERGÍA REGULADA 0.00TC TELEFONÍA Y COMPUTO 0.00AA AIRE ACONDICIONADO 0.00IH INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 0.00DIV DIVERSOS 0.00

85




SUBTOTAL = 0.00IVA = 0.00

TOTAL = 0.00

RESUMEN GENERAL

AGENCIA CELAYA0.00

AGENCIA IRAPUATO0.00

SUBTOTAL 0.00IVA 0.00

TOTAL 0.00

86




A N E X O "B"

DEBERÁ TRANSCRIBIRSE EN PAPELMEMBRETADO DEL LICITANTE

ANEXO BHOJA 1

LOS LICITANTES QUE NO ASISTAN A LA VISITA PROGRAMADA, QUEDARÁ BAJO SU RESPONSABILIDAD DICHA INASISTENCIA Y DEBERÁN MANIFESTARLO POR ESCRITO, BAJO LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

Fecha: ______________________

BANCO DE MÉXICO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIODEL GOBIERNO FEDERAL EN EL FIDEICOMISO DENOMINADOFONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA,GANADERÍA Y AVICULTURA FIRAP R E S E N T E .

Por este conducto hacemos constar que_________________________________ (nombre del licitante), conoce el sitio de la obra correspondiente a la Licitación Pública No._______________, para la contratación de la obra _________________________.

En virtud de no haber asistido a la visita programada por ustedes, aceptamos que los riesgos derivados de dicha inasistencia quedarán bajo la total responsabilidad de ____________________ (nombre del licitante), en el entendido de que este hecho no podrá servir como fundamento para una eventual reclamación en el cumplimiento del contrato.

Asimismo, manifestamos que ______ asistimos a la junta de aclaraciones y que recibimos copia del acta en la que se mencionan los acuerdos tomados y la aclaración a las preguntas de los participantes, la cual anexamos debidamente firmada como parte de la documentación de nuestra propuesta técnica. También manifestamos que hemos tomado en cuenta lo indicado en dicha acta para efecto de la elaboración de nuestra propuesta para llevar a cabo la obra objeto de ésta licitación.

A T E N T A M E N T E

87




__________________________________________(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

A N E X O "D"

MODELO DE CONTRATO

88




CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, BANCO DE MÉXICO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO DENOMINADO FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA, EN LO SUCESIVO EL FIDUCIARIO, REPRESENTADO POR EL LICENCIADO ROMEO POLA BACA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y POR LA OTRA, ________________________________, EN LO SUCESIVO EL CONTRATISTA, REPRESENTADA POR EL ______________________, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPRESAN:

D E C L A R A C I O N E S

I.- El representante de EL FIDUCIARIO declara que:

A. Banco de México es Fiduciario en el Fideicomiso denominado Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, en lo sucesivo EL FIDUCIARIO, de acuerdo a la Ley que lo creó, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1954.

B. Cuenta con facultades suficientes y necesarias para comparecer a celebrar el presente contrato, en nombre y por cuenta de EL FIDUCIARIO, según lo acredita mediante la escritura pública número 77,700 otorgada con fecha 3 de octubre de 2003, otorgada ante la fe del Licenciado Carlos de Pablo Serna, Notario Público número 137 en la ciudad de México, Distrito Federal, debidamente inscrita en el Registro Público del Comercio de dicha localidad, mismas que no le han sido modificadas, limitadas ni revocadas en forma alguna.

C. EL FIDUCIARIO cuenta con disponibilidad de recursos suficientes para obligarse en los términos del presente instrumento, en la partida presupuestal correspondiente, debidamente autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para cubrir las erogaciones que se deriven al tenor del presente acto.

D. El presente contrato se adjudicó a EL CONTRATISTA, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), en virtud del fallo de fecha __________ de 2009 derivado del procedimiento de licitación pública nacional número 06600009-004-09.

89




En caso de ser persona física:

II.-EL CONTRATISTA declara bajo protesta de decir verdad que:

A. Tiene capacidad para contratar y obligarse a prestar los servicios materia del presente contrato.

B. Es una persona física de nacionalidad mexicana, inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con número _________________, además de encontrarse al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones fiscales, de conformidad con las disposiciones del Código Fiscal de la Federación y las demás leyes tributarias, en observancia a lo dispuesto en el artículo 32-D del referido Código Fiscal de la Federación.

C. Tiene solvencia económica y dispone de los conocimientos técnicos, capacidad jurídica, así como del equipo y los recursos humanos suficientes para cumplir plenamente, a satisfacción de EL FIDUCIARIO, las obligaciones que voluntariamente asume al tenor del presente contrato.

D. No se encuentra en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni dentro de las hipótesis del artículo 8° de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

E. Tanto conoce y entiende el contenido, alcance y fuerza legal de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, así como de los derechos y obligaciones establecidos en el presente instrumento, por lo que aceptan en sujetarse al contenido y requisitos que en ellos se establecen.

F. Ha inspeccionado debidamente el sitio de ejecución de la obra pública objeto de este contrato, y ha considerado todos los factores que intervienen en su ejecución.

G. Tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o por los subcontratistas o proveedores involucrados en este contrato, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contara con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades para las

90




que haya sido contratado de conformidad con la Ley General de Población y el RLOPSRM.

H. Su representada se encuentra dada de alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con Registro Federal de Contribuyentes número ____________.

I. Ni su representada, ni él, en lo personal, se encuentran en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la LOPSRM, ni dentro de las hipótesis del artículo 8° de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

En caso de ser persona moral:

EL CONTRATISTA, por medio de su representante legal, declara bajo protesta de decir verdad que:

A. Es una sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la República Mexicana, lo cual acredita mediante escritura pública número _____ de fecha __ otorgada ante la fe del Licenciado _____ Notario Público número __ del Estado de ______, cuyo documento se inscribió en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio ___________.

B. Tiene el Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) número __________ y ante el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) número ________________.

Dentro su objeto social, se contempla, entre otras actividades las de __________.

C. Cuenta capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse en los términos del presente contrato a la ejecución de la obra objeto del mismo.

D. Conoce plenamente y se sujeta al contenido y requisitos que establece la LOPRSRM y el Reglamento de la LOPSRM (RLOPSRM), las Normas para construcción e instalaciones y calidad de los materiales vigentes; así como las demás normas que regulan la ejecución de obra pública objeto del presente

91




contrato, incluyendo las especificaciones particulares, planos de la obra objeto de este contrato y en general toda la información requerida para la ejecución de la misma y que se describen al final de este instrumento y que como anexos debidamente firmados son parte integrante del presente documento, así como la demás legislación aplicable en el ámbito local y municipal y de la bitácora de obra, mismas que forman parte integrante del presente contrato.

E. Ha inspeccionado debidamente el sitio de ejecución de la obra pública objeto de este contrato, y ha considerado todos los factores que intervienen en su ejecución.

F. Es una sociedad mexicana y conviene, que de llegar a cambiar de nacionalidad, se seguiría considerando como mexicano en cuanto a este contrato se refiere y en consecuencia sin derecho a invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana todo derecho derivado del presente instrumento.

G. Tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o por los subcontratistas o proveedores involucrados en este contrato, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contara con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado de conformidad con la Ley General de Población y el RLOPSRM.

H. Su representada se encuentra dada de alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con Registro Federal de Contribuyentes número ____________.

I. Las facultades que le fueron conferidas por su representada mediante acta notarial número ____ de fecha ____, otorgada ante la fe del Licenciado _______ Notario Público número -- de la ciudad de ------, cuyo documento se inscribió en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de _____, bajo el folio mercantil número ___, no le han sido revocadas o modificadas en forma alguna.

J. Ni su representada, ni él, en lo personal, se encuentran en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la LOPSRM, ni dentro de las hipótesis del artículo 8° de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Las partes con fines de claridad, establecen las siguientes definiciones para la mejor comprensión de los términos y condiciones del presente contrato:

92




a. Fiduciario: Banco de México en su referido carácter de Fiduciario en el Fideicomiso denominado Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura.

b. Contratista: “___________________________”.Empresa responsable de la ejecución de la obra pública objeto del presente contrato.

c. Residente de Obra: Servidor público designado por EL FIDUCIARIO, que asume las funciones señaladas en el artículo 84 de la LOPSRM, así como todas las que le señale EL FIDUCIARIO.

d. Superintendente de Construcción: persona designada por EL CONTRATISTA, quien funge como representante del CONTRATISTA ante EL FIDUCIARIO para cumplir con los términos y condiciones pactados en el presente documento, en lo relacionado con la ejecución de la obra pública objeto del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

C L Á U S U L A SPRIMERA.- OBJETO.EL FIDUCIARIO encomienda a EL CONTRATISTA la realización de una obra pública consistente en los trabajos de Adaptaciones para las Instalaciones de la Agencia Celaya ubicadas en Av. Torres Landa Nº 102, Local 21 planta alta, Plaza Veleros, Fracc. Del Parque, C.P. 38010 en Celaya, Gto., y de la Agencia Irapuato ubicada en Blvd. Villas de Irapuato Nº 169, Edificio C, local 6 planta alta, Col. 1º. de Mayo C.P. 36670 en Irapuato, Gto.,.

EL CONTRATISTA, se obliga a realizar LOS TRABAJOS, acatando para ello lo establecido en el presupuesto autorizado, los programas, proyectos, planos, especificaciones técnicas previstas para la ejecución de la obra, bitácora de obra y de acuerdo a lo establecido en los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en la presente cláusula, así como las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse LOS TRABAJOS, mismos que se tienen por reproducidos y forman parte integrante del presente contrato.

LOS TRABAJOS anteriormente señalados incluyen el suministro de los bienes que se requieran para su realización, de acuerdo con los anexos que debidamente

93




identificados con la firma de las partes se agregan a este contrato para formar parte integrante del mismo y que son los siguientes:

Anexo "A" Catálogo de conceptos, cantidades de obra e importes.

Anexo "B" Procedimiento de revisión y ajuste de costos.

Anexo "C" Análisis de precios unitarios, de todos los conceptos, estructurados por costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento y cargo por utilidad.

Anexo "D" Programa de ejecución de obra, Programas de erogaciones de la ejecución general de LOS TRABAJOS calendarizados y cuantificado mensualmente, Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de adquisición de materiales y equipos de instalación permanente así como de utilización del personal técnico, administrativo y obrero, encargado directamente de la ejecución de LOS TRABAJOS y del técnico administrativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión y administración de LOS TRABAJOS.SEGUNDA.-. PLAZO DE EJECUCIÓN.EL CONTRATISTA se obliga a iniciar LOS TRABAJOS de la obra objeto de este contrato el día __ de _____ de 2009 y concluir dichos TRABAJOS, total y debidamente, a más tardar el día __ de _________ del 2009, conforme al programa de ejecución de obra que se anexa al presente contrato.

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO.El monto del presente contrato es de $____________ (PESOS 00/100 M.N.), más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado.

CUARTA.- ANTICIPO.

Para que realice en el sitio de LOS TRABAJOS la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas EL CONTRATISTA e instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de LOS TRABAJOS de la obra objeto del contrato EL FIDUCIARIO otorgará un anticipo del 30% del monto señalado en la CLÁUSULA TERCERA que importa la cantidad de $____________ (PESOS 00/100 M.N.), más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado.

El anticipo estará a disposición de EL CONTRATISTA previa entrega por el mismo de la garantía correspondiente el día ___________; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado, no así cuando

94




el atraso sea debido al incumplimiento de EL CONTRATISTA en la entrega de la garantía por lo que no procederá el diferimiento y por lo tanto, deberá iniciar LOS TRABAJOS en la fecha establecida originalmente.

La amortización del anticipo, se hará proporcionalmente en cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.

QUINTA.- GARANTÍAS.

EL CONTRATISTA” se obliga a constituir a favor del FIDUCIARIO, en la forma, términos y procedimientos previstos por la LOPSRM y el RLOPSRM, las garantías siguientes:

a) DE ANTICIPO:

EL CONTRATISTA deberá presentar póliza de fianza a favor del FIDUCIARIO, por la totalidad del monto concedido en concepto de anticipo, de acuerdo a lo señalado en la CLÁUSULA CUARTA de este contrato.

La póliza de garantía correspondiente al anticipo, deberá ser entregada en el momento en que EL FIDUCIARIO entregue el anticipo correspondiente.

Esta garantía subsistirá y será liberada hasta la total amortización del anticipo otorgado.

b) DE CUMPLIMIENTO:

EL CONTRATISTA deberá presentar póliza de fianza a favor del FIDUCIARIO, la cual será del 10% (diez por ciento) del monto total del presente contrato.

En caso de que EL FIDUCIARIO no reciba la garantía de cumplimiento establecida en el presente instrumento, a más tardar dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, pero invariablemente antes de la fecha de firma del presente contrato, EL FIDUCIARIO podrá rescindir el presente contrato, con independencia de hacerlo del conocimiento de la Secretaría de la Función Publica, para los efectos a que haya lugar.

95




La(s) garantía(s) permanecerán bajo custodia y responsabilidad de EL FIDUCIARIO y serán devueltas y/o autorizadas su cancelación, según corresponda, una vez que se hayan ejecutado LOS TRABAJOS a satisfacción del FIDUCIARIO o, en su caso, hasta que se dicte y ejecute la resolución definitiva emitida por autoridad competente, respecto de todos aquellos recursos legales o juicios que se interpongan.

c) PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA:

Concluidos LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA queda obligado a responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el presente contrato y en la legislación aplicable, lo cual garantizará durante un plazo de 12 (doce) meses, por lo que previamente a la recepción de LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA a su elección, deberá constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de LOS TRABAJOS; o presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de LOS TRABAJOS, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituido para ello.

Para la cancelación de la fianza a que se refiere este inciso, procederá cuando no exista inconformidad por parte de EL FIDUCIARIO, de tal manera que la institución afianzadora procederá a su cancelación previa autorización por escrito del FIDUCIARIO en tal sentido.

En caso de presentar defectos o vicios en LOS TRABAJOS dentro del plazo cubierto por la garantía, EL FIDUCIARIO deberá notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo máximo de 30 (treinta) días naturales, transcurrido este término sin que se hubieran realizado, EL FIDUCIARIO procederá a hacer efectiva la garantía.

Si la reparación requiere de un plazo mayor, las partes podrán convenirlo, debiendo continuar vigente la garantía.

En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al CONTRATISTA, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato se deberá de obtener la modificación de la fianza.

Las pólizas deberán expedirse en moneda nacional.

96




SEXTA.- OBLIGACIONES DEL RESIDENTE DE OBRA Y DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.

a) EL CONTRATISTA se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de LOS TRABAJOS de la obra y en el sitio de realización de los mismos, un técnico permanente, que sea su representante y que fungirá como SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, éste técnico deberá tener suficiente experiencia en obras de la índole de la que se llevará a cabo objeto del presente contrato, tendrá obligación de conocer la LOPSRM y el RLOPSRM, el proyecto, normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción, bitácora, convenios y demás documentos inherentes que se generen con motivo de la ejecución de LOS TRABAJOS.

Así mismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con LOS TRABAJOS, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

EL FIDUCIARIO podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente de construcción y EL CONTRATISTA tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato.

b) EL FIDUCIARIO designará por escrito con anterioridad al inicio de LOS TRABAJOS al servidor público que fungirá como su representante ante EL CONTRATISTA y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de LOS TRABAJOS, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por EL CONTRATISTA. EL RESIDENTE DE OBRA, realizará las funciones establecidas en el artículo 84 del RLOPSRM y de considerarlo necesario, así como aquellas que en lo específico le sean encomendadas.

SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

a) EL CONTRATISTA, será el único responsable de la ejecución de LOS TRABAJOS y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así

97




como a las instrucciones que al efecto le señale EL FIDUCIARIO. Las responsabilidades, daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo del CONTRATISTA.

b) EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y equipo de instalación permanente, que se utilicen en LOS TRABAJOS, cumplan con las normas para construcción e instalaciones de calidad de los materiales que EL FIDUCIARIO tiene en vigor, que forman parte de este contrato y que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen de conformidad con las especificaciones y en apego al proyecto pactadas en el presente contrato y a plena satisfacción del FIDUCIARIO.

c) EL CONTRATISTA será el único responsable cuando LOS TRABAJOS, no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en los alcances del presente contrato, por lo que EL FIDUCIARIO ordenará su demolición, reparación o reposición inmediata así como la ejecución de las obras adicionales que resulten necesarias, lo que hará EL CONTRATISTA por su cuenta y sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. En este caso, EL FIDUCIARIO si lo estima necesario podrá ordenar la suspensión total o parcial de LOS TRABAJOS contratados en tanto no se lleve a cabo la reposición o reparación de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de LOS TRABAJOS.

d) EL CONTRATISTA será responsable de los riesgos, la conservación, la limpieza de LOS TRABAJOS y del área de LOS TRABAJOS hasta el momento de la entrega de la obra.

e) Presentar quincenalmente al FIDUCIARIO por conducto del RESIDENTE DE OBRA, un reporte escrito que contenga el estado que guardan LOS TRABAJOS, en términos de avances físicos en la ejecución de LOS TRABAJOS, suministro de insumos y mano de obra requerida, como de cualquier situación que considere sea relevante y deba ser conocida por EL FIDUCIARIO.

f) Asistir a las reuniones de trabajo convocadas por EL RESIDENTE DE OBRA que sean necesarias, con la finalidad de analizar la ejecución de LOS TRABAJOS contratados.

g) Proporcionar al FIDUCIARIO o al RESIDENTE DE OBRA cualquier información o documentación que éstos le soliciten, en relación a LOS TRABAJOS materia de este contrato.

98




h) Adoptar las medidas de seguridad e higiene que EL FIDUCIARIO y/o EL RESIDENTE DE OBRA estimen necesarias en relación a la ejecución de LOS TRABAJOS.

i) Tramitar y obtener las licencias o permisos que requiera conforme a las disposiciones aplicables para la debida ejecución de LOS TRABAJOS, cuyo importe de los derechos será por cuenta del FIDUCIARIO.

j) Informar de inmediato al FIDUCIARIO a través del RESIDENTE DE OBRA cualquier caso de siniestro, accidente u otra anomalía que se presente durante la ejecución de LOS TRABAJOS contratados y en relación con los mismos.

k) Proceder a la total liquidación técnica y administrativa de LOS TRABAJOS contratados, mediante la documentación comprobatoria que resulte necesaria, y entregar al FIDUCIARIO a través del RESIDENTE DE OBRA, los comprobantes que acrediten el cumplimiento de las obligaciones que conforme a la ley son a su cargo, particularmente los relativos al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y al S.A.R., para estar en posibilidades de realizar el finiquito.

l) Comunicar de inmediato al FIDUCIARIO, por escrito y por conducto de la RESIDENCIA DE OBRA, los casos en los que a su juicio deba realizarse algún trabajo no contemplado en el contrato y sus anexos, con el fin de que EL FIDUCIARIO resuelva lo procedente.

m) Cumplir estrictamente con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que resulten aplicables a la ejecución de LOS TRABAJOS materia de este contrato. En el caso de que por incumplimiento de dichas disposiciones se impusiere al FIDUCIARIO alguna multa o sanción, EL CONTRATISTA se obliga a cubrir por su cuenta el importe de las mismas y a realizar de inmediato los trámites correspondientes, a fin de regularizar la situación creada.

n) Atender las indicaciones que para la eficaz realización de LOS TRABAJOS reciba del FIDUCIARIO por sí o a través del RESIDENTE DE OBRA

o) Entregar al FIDUCIARIO, según lo dispuesto por el artículo 137 del RLOPSRM, al momento del acta-entrega recepción de LOS TRABAJOS, a través del RESIDENTE DE OBRA en su caso los planos y croquis impresos y en disco compacto debidamente

99




actualizados, de acuerdo a las modificaciones que pudieran haber surgido durante la ejecución de los trabajo.

p) Dar cabal cumplimiento a todas las cláusulas del presente contrato.

OCTAVA.- FORMA DE PAGO.

Las partes convienen que LOS TRABAJOS objeto del contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones de conceptos de obra realmente ejecutados con una periodicidad y fecha de corte de cada -- (---) días naturales, estas se acompañarán de los números generadores, notas de bitácora, croquis, y fotografías, así como el análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación; y serán presentadas por EL CONTRATISTA al EL FIDUCIARIO a través del RESIDENTE DE OBRA dentro de los 8 (ocho) días naturales siguientes a la fecha de corte, misma que realizará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos realmente ejecutados, contando con un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales siguientes a su presentación.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Las estimaciones por LOS TRABAJOS deberán pagarse por EL FIDUCIARIO, en un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizados por el RESIDENTE DE OBRA.

En el caso de incumplimiento en el pago de estimaciones, EL FIDUCIARIO a solicitud del CONTRATISTA deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del CONTRATISTA.

EL RESIDENTE DE OBRA deberá hacer constar en la bitácora de obra la fecha en que se presentan las estimaciones para su revisión y autorización.

En caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones en el plazo establecido, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte,

100




sin que ello de lugar a la reclamación de gastos financieros por parte del CONTRATISTA.

Si EL CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de la contratante, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de LOS TRABAJOS excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de LOS TRABAJOS.

EL CONTRATISTA acepta que de cada una de las estimaciones que se le liquiden se le haga la deducción del 5 al millar por concepto de derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control necesarios que realiza la Secretaría de la Función Pública.

EL CONTRATISTA es el único responsable de que las facturas que presente para el cobro de estimaciones, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por su presentación incorrecta o incompleta, no será motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

La factura deberá ser expedida a favor del “Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura”, con Registro Federal de Contribuyentes: FGF 550624 CL9 Folio A0332009, domicilio fiscal en Antigua Carretera a Pátzcuaro número 8555, Colonia Ex Hacienda San José de la Huerta, código postal 58342, en la ciudad de Morelia, Estado de Michoacán de Ocampo, debiendo indicar el precio total a pagar, desglosando los impuestos y derechos correspondientes, además de indicar la conformidad del RESIDENTE DE OBRA.

Todos los pagos que se realicen al CONTRATISTA, se realizarán mediante depósitos interbancarios que realice a la cuenta de cheques bancaria número _____ Clave Bancaria Estándar (CLABE) número _________ abierta en la Institución Bancaria denominada _______, a nombre del CONTRATISTA.

EL FIDUCIARIO, no será responsable si por cualquier causa, no imputable a él, se ve imposibilitado EL CONTRATISTA a realizar el cobro de los depósitos referidos. EL CONTRATISTA podrá modificar el número de la cuenta y el nombre de la institución citada anteriormente, siempre que dé aviso al FIDUCIARIO, por lo menos con 10 días naturales de anticipación a la fecha en que el propio FIDUCIARIO deba depositar las cantidades de dinero a su favor. Dicha modificación deberá ser firmada por el representante legal de EL CONTRATISTA

101




La última estimación de obra por LOS TRABAJOS ejecutados, deberá presentarla EL CONTRATISTA a más tardar el día __ de __________ del presente año y la última solicitud de revisión de ajuste de costos, en el mes de ___________ de 2009, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que se publiquen los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México.

NOVENA.- PAGOS EN EXCESO.Tratándose de pagos en exceso que haya recibido EL CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del FIDUCIARIO.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

DÉCIMA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Si durante la vigencia del presente contrato, EL CONTRATISTA se percata de la necesidad de ejecutar conceptos no previstos en el catálogo original del presente contrato, deberá notificarlo a EL FIDUCIARIO para que este resuelva lo conducente; EL CONTRATISTA solo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización mediante escrito o por medio de bitácora de obra, por parte de la residencia de obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Cuando a juicio del RESIDENTE DE OBRA, sea necesario llevar a cabo trabajos por conceptos no previstos en el catálogo original del contrato originalmente pactado, EL CONTRATISTA deberá presentar dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha en que se ordena la ejecución de LOS TRABAJOS extraordinarios al RESIDENTE DE OBRA, lo siguiente:

1.- La solicitud de revisión y aprobación de precios unitarios por conceptos extraordinarios.

102




2.- El presupuesto por conceptos de trabajo extraordinarios con descripción concreta y detallada de cada concepto, unidad de medición, cantidad total, precio unitario e importe total de LOS TRABAJOS.

3.- Los análisis de precios unitarios con la descripción completa y detallada del concepto de trabajo, estructurados conforme a lo dispuesto en el capítulo sexto del RLOPSRM, mismo que se denomina “Análisis, Cálculo e Integración de los Precios Unitarios”.

4.- La documentación técnica que sirva de soporte y apoyo, que serán utilizados para la revisión, análisis, conciliación y autorización de cada uno de los precios unitarios.

En todos los casos, EL FIDUCIARIO deberá emitir por escrito al CONTRATISTA, independiente de la anotación en bitácora, la orden de trabajo correspondiente. En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios quedarán incorporados al presente contrato, en los términos del documento que para tal efecto se suscribe.

La solicitud de autorización de precios unitarios por conceptos extraordinarios, la documentación de soporte, su revisión, análisis, conciliación, autorización y forma de pago se sujetará a los procedimientos establecidos al respecto por la LOPSRM y los que resulten aplicables del RLOPSRM.

DÉCIMA PRIMERA.- AJUSTE DE COSTOS.

Los precios unitarios propuestos por EL CONTRATISTA serán fijos y no estarán sujetos a revisión durante la ejecución de LOS TRABAJOS, EL FIDUCIARIO, únicamente reconocerá incrementos o decrementos cuando a partir de la firma del presente contrato, ocurran circunstancias de orden económico no previstas que determinen un aumento o reducción de los costos de LOS TRABAJOS aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados y revisados a solicitud del CONTRATISTA o del FIDUCIARIO a través del RESIDENTE DE OBRA.

Una vez que EL FIDUCIARIO determine que es procedente el ajuste de costos, su cálculo se llevará a cabo conforme al procedimiento de revisión por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo, por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total faltante del presente contrato, la aplicación de este procedimiento se sujetará a lo establecido para tal efecto en la LOPSRM y el RLOPSRM.

103




DÉCIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES EN PLAZO Y/O MONTO DEL CONTRATO.

Si durante la vigencia del presente contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de LOS TRABAJOS, EL FIDUCIARIO, podrá modificar el contrato sobre la base de precios unitarios, mediante convenios con las nuevas condiciones. En estos casos EL RESIDENTE DE OBRA, deberá sustentar la solicitud de elaboración de cualquiera de los convenios con un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originan.

Para los efectos del artículo 59 de la LOPSRM las modificaciones, que se aprueben mediante la celebración de los convenios, se considerarán parte del presente contrato y por lo tanto obligatorias para quienes los suscriban.

El conjunto de los programas de ejecución que se deriven de las modificaciones, integrará el programa de ejecución convenido en el presente contrato, con el cual se meditará el avance en la ejecución de LOS TRABAJOS.

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES.Cuando por causas imputables al CONTRATISTA, se hubiere incumplido el programa de ejecución de obra y EL FIDUCIARIO no ejerciera su derecho a la rescisión administrativa, EL FIDUCIARIO, aplicará las penas convencionales conforme a lo siguiente:

a) Pena por atraso en la ejecución de LOS TRABAJOS. En caso de que EL CONTRATISTA, tuviera atraso en la ejecución de LOS TRABAJOS, por causas imputables a él mismo, pagará al FIDUCIARIO como pena convencional el 10% por día natural, respecto al monto de LOS TRABAJOS que no se hayan ejecutados, conforme al programa de ejecución de obra, anexo al presente instrumento, sin considerar el impuesto al valor agregado.

b) Pena por no concluir LOS TRABAJOSEn caso de que EL CONTRATISTA no concluyera total y debidamente LOS TRABAJOS contratados a entera satisfacción del FIDUCIARIO, por causas imputables a él mismo, pagará al FIDUCIARIO como pena convencional el 10% por día natural, respecto al monto de LOS TRABAJOS que no se hayan concluido conforme al programa de ejecución de obra, anexo al presente instrumento, sin considerar el impuesto al valor agregado, sin que ello signifique prórroga o espera, por lo que ésta penalización tendrá el carácter de definitiva.

104




Las penalizaciones por atraso en la ejecución de LOS TRABAJOS, se aplicarán como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que EL CONTRATISTA podrá recuperar en las próximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso señalados en los programas de ejecución, de suministros o de utilización de los insumos.

La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada de terminación de LOS TRABAJOS, éstos no se han concluido.

Las retenciones aplicadas como penas convencionales, son aplicables cuando el contrato derive de la atraso en la ejecución de LOS TRABAJOS.

DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.EL FIDUCIARIO en cualquier momento podrá suspender temporalmente todo o en parte LOS TRABAJOS contratados por cualquier causa justificada, así mismo ordenará la suspensión y en su caso determinará la temporalidad de ésta, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida.

El procedimiento de suspensión se realizará de acuerdo a lo establecido en los artículos 60 y 62 de la LOPSRM y 114 al 119 del RLOPSRM.

Así mismo EL FIDUCIARIO, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de LOS TRABAJOS, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de LOS TRABAJOS objeto del presente contrato. Así mismo deberá observar lo dispuesto por el artículo 62 de LOPSRM así como 120 al 123 del RLOPSRM.

DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

La contravención a las disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la LOPSRM, y el RLOPSRM, demás disposiciones administrativas sobre la materia; así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de EL CONTRATISTA que se estipulan en el presente contrato, dará derecho a su inmediata rescisión administrativa sin responsabilidad para EL FIDUCIARIO, además de que se apliquen las penas convencionales establecidas en este instrumento, y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo.

105




De acuerdo con el artículo 61 de la LOPSRM, EL FIDUCIARIO, podrá rescindir administrativamente el contrato, sin necesidad de declaración judicial, en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, de acuerdo a lo señalado por el artículo 127 del RLOPSRM.

El procedimiento de rescisión administrativa, se llevará conforme a lo que señalan los artículos antes mencionados, observando también lo dispuesto por el artículo 62 de la LOPSRM, en concordancia con el artículo 128 a 134 del RLOPSRM.

DÉCIMA SEXTA.-TERMINACIÓN VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.Para iniciar el procedimiento de recepción de LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA a través de la bitácora o por oficio, deberá notificar al FIDUCIARIO la terminación de LOS TRABAJOS, para lo cual el primero, anexará los documentos que lo soporten e incluirá una relación de las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, en su caso.

EL FIDUCIARIO, en un plazo no mayor a 15 (quince) días naturales a partir del día siguiente en que reciban la notificación iniciará la recepción de LOS TRABAJOS, posterior a la verificación que haga EL FIDUCIARIO, contará con un plazo de 15 días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando LOS TRABAJOS para la responsabilidad del FIDUCIARIO.

Si durante la verificación de LOS TRABAJOS, EL FIDUCIARIO encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, se deberá observar lo dispuesto por el artículo 136 del RLOPSRM.Una vez realizada la revisión señalada anteriormente, EL FIDUCIARIO, procederá a la recepción física de los mismos, levantando el acta correspondiente y para lo cual deberá estarse a lo establecido en el artículo 137 del RLOPSRM.

DÉCIMA SÉPTIMA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DE CONTRATO.Para dar por terminado totalmente los derechos y obligaciones del contrato, se elaborará el finiquito, anexando a este el acta de recepción física de LOS TRABAJOS.

a) Una vez que EL RESIDENCIA DE OBRA, haya recibido físicamente LOS TRABAJOS, notificará por escrito al CONTRATISTA, a través de su representante legal la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito. EL CONTRATISTA

106




tiene la obligación de acudir al acto de finiquito, de no hacerlo EL RESIDENTE DE OBRA procederá a hacerlo.

En caso de que EL CONTRATISTA no acuda a la realización del finiquito, se le comunicará el resultado por escrito, dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales, a partir de la fecha en que se emita el finiquito, una vez notificado el resultado, EL CONTRATISTA tendrá 15 días naturales para alegar lo que a su derecho convenga, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, por lo que se dará por aceptado.

b) La elaboración del finiquito se llevará a cabo dentro de los 60 (sesenta) días naturales posteriores a dicha recepción física de LOS TRABAJOS.

El documento del finiquito de LOS TRABAJOS, formará parte del presente contrato y su elaboración estará sujeta a lo establecido en el artículo 141 del RLOPSRM.

c) De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, EL FIDUCIARIO, procederá conforme a lo establecido en el artículo 64 de la LOPSRM:

Determinado el saldo total, EL FIDUCIARIO pondrá a disposición de EL CONTRATISTA el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en virtud del presente contrato.

DÉCIMA OCTAVA.- PATRÓN RESPONSABLE.EL CONTRATISTA se constituye por su carácter de patrón, en responsable único de las relaciones entre él y los trabajadores que utilice en la ejecución de LOS TRABAJOS materia de contratación, así como de las dificultades o conflictos que pudieran surgir entre él y sus trabajadores, o de éstos últimos entre sí. También será responsable de los accidentes que se originen con motivo de la ejecución de LOS TRABAJOS contratados.

DÉCIMA NOVENA.- BITÁCORA DE OBRA.El uso de la bitácora es obligatorio y forma parte integral del contrato, por lo que deberá permanecer bajo la custodia del RESIDENTE DE OBRA, a fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio, por lo que la bitácora no puede ser extraída del lugar de LOS TRABAJOS. La bitácora se ajustará a las necesidades del FIDUCIARIO.

107




La bitácora deberá contener todas las situaciones relevantes que ocurran durante la ejecución de LOS TRABAJOS, tales como las modificaciones autorizadas a los alcances del contrato, las ampliaciones o reducciones de los mismos y los resultados de las revisiones que efectúe EL FIDUCIARIO, solicitudes de información que tenga que hacer EL CONTRATISTA, para efectuar las labores encomendadas, solicitudes y ordenes de trabajos extraordinarios, fechas de entrega de estimaciones a revisión, en general la bitácora constituye un canal de comunicación que vincula a las partes en sus derechos y obligaciones.

Para el uso de la bitácora se deberá observar lo contenido en los artículos 94 y 95 del RLOPSRM

VIGÉSIMA.- GASTOS FINANCIEROS.La devolución del anticipo, así como la correspondiente al pago que se hubiere efectuado en exceso, las deberá realizar EL CONTRATISTA en un plazo no mayor de 10 días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicado por escrito el requerimiento correspondiente, este mismo plazo aplica en caso de rescisión del contrato.

En caso de que EL CONTRATISTA no reintegre las mencionadas cantidades de dinero, en el plazo señalado, deberá pagar al FIDUCIARIO en concepto de gastos financieros las cantidades respectivas de acuerdo al artículo 55 de la LOPSRM. VIGÉSIMA PRIMERA.- INTERESES.Sin perjuicio de lo anterior y de lo señalado en la cláusula precedente, en el caso de rescisión, EL CONTRATISTA deberá cubrir al FIDUCIARIO, los intereses que resulten de aplicar a las cantidades de dinero que el primero haya recibido del segundo por concepto de la parte no amortizada del anticipo y, en su caso, de pagos en exceso realizados a través de estimaciones, así como de las otras cantidades expresadas anteriormente.

Dichos intereses se calcularán desde la fecha de la entrega del anticipo y, en su caso, de los citados pagos en exceso, y hasta la devolución total de dichas cantidades.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- REGULARIZACIÓN POR RETRASOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA.EL CONTRATISTA se obliga a tomar las medidas necesarias para regularizar a la brevedad los retrasos que sufran las fases o etapas contenidas en el programa de

108




ejecución de obra, y a informar por escrito al FIDUCIARIO tanto de dichas medidas como de las causas que motivaron tales retrasos. Dichos informes deberá entregarlos EL CONTRATISTA dentro de los 5 días naturales siguientes a la fecha en que se produzca el retraso de que se trate, sin perjuicio del cobro de las penas convencionales.

VIGÉSIMA TERCERA.- INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.EL FIDUCIARIO a través del RESIDENCIA DE OBRA tendrá en todo tiempo el derecho de inspeccionar y verificar si LOS TRABAJOS materia de contratación se están ejecutando de acuerdo con los términos pactados en este contrato; así mismo, por conducto de dicha persona podrá hacer por escrito al CONTRATISTA las observaciones que estime pertinentes en relación con el cumplimiento de este contrato.

EL CONTRATISTA por su parte, se obliga a atender las observaciones que se le hagan, y en el caso de que adujera razones técnicas para no atenderlas, deberá ponerlas a la consideración del FIDUCIARIO a través del RESIDENTE DE OBRA mediante comunicación escrita, a fin de que éste resuelva en definitiva.

VIGÉSIMA CUARTA.- USO DE INFORMACIÓN.EL CONTRATISTA, se obliga a guardar y a hacer guardar estricta confidencialidad y reserva de todos los archivos, datos, sistemas, registros, actas, comentarios, reuniones, documentos y, en general, sobre cualquier información a la que tenga acceso; así como de abstenerse, de manera directa o indirecta, a editar, publicar, comercializar o modificar total o parcialmente la información que EL FIDUCIARIO le proporcione, le dé a conocer u obtenga por cualquier otro medio, obligándose EL CONTRATISTA a responder por los daños y perjuicios que llegare a ocasionar al FIDUCIARIO y/o a terceros, por no guardar la confidencialidad debida, con independencia de las acciones legales que pudieran ser procedentes.

VIGÉSIMA QUINTA.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES.Para efectos de validez de cualquier aviso, comunicación, escrito o notificación, incluyendo aquéllas de carácter judicial, en relación al presente contrato, las partes convienen en señalar como sus domicilios los siguientes:

EL CONTRATISTA________________________Nombre del contacto: Domicilio:

109




Colonia:Código Postal:Ciudad:Teléfono:

EL FIDUCIARIO: FIRA-BANCO DE MÉXICOSubdirección Regional de Administración en OccidenteNombre del contacto: Ing. Fidencio Sosa SosaAv. Empresarios número 305Fraccionamiento Plaza Corporativa ZapopanCódigo Postal 45116Teléfono: 01-33-36-48-50-11Cualquier cambio de domicilio deberá ser notificado por escrito dirigido a su contraparte en términos de la presente cláusula con 10 (DIEZ) días naturales de anticipación, en cuyo defecto, se tendrán por válidamente efectuados todos aquellos avisos, comunicación, escrito o notificación, incluyendo aquéllas de carácter judicial, que se hubieren realizado en el último domicilio señalado conforme a lo dispuesto en la presente cláusula.

VIGÉSIMA SEXTA.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.EL CONTRATISTA a quien se adjudica el contrato no podrá hacerlo ejecutar por otro. EL CONTRATISTA es el único responsable de la ejecución de LOS TRABAJOS ante EL FIDUCIARIO.

Los derechos y obligaciones que se deriven del contrato no podrán subcontratarse ni cederse en forma parcial o total a favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito del FIDUCIARIO.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- APORTACIONES LIBRES.EL CONTRATISTA", libre y voluntariamente podrá realizar si, así lo decide, una aportación del 2 al millar sobre el importe de las estimaciones de trabajos ejecutados, mismo que se destinará al Instituto de Capacitación de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción.

Así mismo EL CONTRATISTA manifiesta y acepta en que caso de realizar dicha aportación lo hará en forma voluntaria y en ninguna forma lo está repercutiendo en el monto total del presente contrato.

110




VIGÉSIMA OCTAVA.- SUPLETORIEDAD DE LEYLas partes convienen en que en lo no expresamente previsto en este contrato, serán aplicables las disposiciones relativas de la LOPSRM, el RLOPSRM, aplicando supletoriamente el Código Civil Federal, la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

VIGÉSIMA NOVENA.- JURISDICCIÓN.Para su interpretación y cumplimiento judicial, se someten a los tribunales federales competentes con jurisdicción en la ciudad de México, Distrito Federal, renunciando al fuero que pudiera corresponderles en virtud de cualquier otro domicilio presente o futuro.

TRIGÉSIMA.- DISCREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLES.Para las discrepancias futuras y previsibles de problemas de carácter técnico y administrativo, EL FIDUCIARIO y EL CONTRATISTA procurarán resolverlas de común acuerdo, en este supuesto cada una de ellas designará a la(s) persona(s), con facultades suficientes para el efecto. Los medios para la solución de estas discrepancias, procurarán la ejecución total de LOS TRABAJOS y el menor atraso de los mismos.

TRIGÉSIMA BIS.- DEL ARBITRAJE, OTROS MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE, CONTROVERSIAS Y COMPETENCIA JUDICIAL

Las partes, podrán convenir compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que surjan entre ellas, por la interpretación de las cláusulas del presente contrato o por cuestiones derivadas de su ejecución, para lo cual deberán observar lo dispuesto en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio, en concordancia con lo establecido por los artículos 99 a 104 de la LOPSRM.

No será materia del arbitraje la rescisión administrativa, la terminación anticipada, así como aquellos casos que disponga el RLOPSRM.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de LOS TRABAJOS de la obra objeto del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como en los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la LOPSRM y el RLOPSRM, así las demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

111




TRIGÉSIMA SEGUNDA.- CONFORMIDAD.LAS PARTES, manifiestan que en la celebración del contrato, no existe error, dolo o mala fe ni vicio alguno del consentimiento que pudiera invalidarlo y así mismo reconocen y aceptan el contenido, alcance y fuerza legal del presente instrumento, en testimonio de lo cual, lo firman en 2 (dos) ejemplares, en la ciudad de Zapopan, Jalisco quedando uno de los ejemplares en poder del FIDUCIARIO y uno en poder del CONTRATISTA, a los __ (_________) días del mes de ________ de 2009.

EL FIDUCIARIO“Banco de México en su carácter de Fiduciario en el

Fideicomiso denominado Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura Ganadería y Avicultura”

_______________________________Licenciado Romeo Pola Baca

Director de Administración

EL CONTRATISTA “___________________”,

_______________________________Representante Legal

TESTIGO

_______________________________Ing. Fidencio Sosa SosaSubdirector Regional de

Administración en Occidente

TESTIGO

__________________________________ Arq. María Leticia Ambriz González

Especialista de la Subdirector Regional de Administración en Occidente

112




A N E X O "E"

113





ANEXO “E”

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN(Lugar y fecha)

BANCO DE MÉXICO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIODEL GOBIERNO FEDERAL EN EL FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA FIRAP r e s e n t e.

El suscrito ________________________________________ en representación de__________________________, en atención a la Convocatoria Pública__________ de fecha ________________ que fue publicada por la convocante en ______________ invitando a participar en la Licitación Pública Núm. 06600009-004-09 relativa a:

Que este licitante cumplió con los requisitos establecidos en la convocatoria para participar en la presente licitación.

Que oportunamente adquirimos las convocatoria y documentos relativos a la licitación, que nos permiten formular la propuesta; que hemos tomado debida nota del contenido de dichas Convocatoria conforme a las cuales se llevará a cabo la obra, aceptando íntegramente las condiciones señaladas en las propias Convocatoria y sus anexos, documentos que se devuelven debidamente firmados de conformidad por el suscrito.

Que conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento y las disposiciones administrativas en vigor que norman la contratación y ejecución de las obras públicas, así como, las normas y especificaciones de la convocante, y que acepta que tales documentos rijan, en lo aplicable, para esta licitación y los actos que de ella se deriven.

114




Que conoce todos los planos que integran el proyecto ejecutivo que se le proporcionó, conforme al cual se realizará la obra.

Que conoce el sitio en que se construirá la obra y ha considerado al formular su propuesta, la medida en que este factor pudiera afectar la realización de los trabajos en tiempo y costo.

Que para el caso de que le sea adjudicado el contrato, nombra como representante técnico en la obra y responsable directo de la ejecución correcta de la misma, al Sr. _______________________________.

CONVIENE:

Que el pago total por la ejecución de las obras de que se trata estará integrado con la suma de los importes que resulten de aplicar los precios unitarios asentados en el catálogo anexo, a las cantidades de trabajo realmente ejecutadas de cada uno de los conceptos del mismo.

ENTREGÓ:

Todos los documentos solicitados y a que se refieren las Convocatoria de la presente Licitación.

PROPOSICIÓN:

Considerando todo lo anterior proponemos construir, mediante el contrato respectivo las obras de:

con un importe total de $

(Mencionar el Impuesto al Valor Agregado en forma expresa y por separado, así como el descuento que esté en posibilidad de ofrecer), de acuerdo con los planos, especificaciones, dentro del plazo que nos dio a conoce la convocante y conforme a los conceptos, cantidades de

115




trabajo aproximadas y con los precios unitarios contenidos en el catálogo que, debidamente firmado, se anexa a este escrito.

Por lo tanto nos comprometemos a presentar ante Banco de México en su expresado carácter de Fiduciario previo a la firma del contrato la fianza de garantía de cumplimiento respectiva.

A T E N T A M E N T E

___________________________ __________________________RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE

116




A N E X O S "F"

117




BANCO DE MEXICO – FIRAFIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL FONDO DE GARANTÍA

Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA DE FIRA


ANEXO F1

LICITACIÓN No. _______________________________________

TRABAJOS RELATIVOS A: ______________________________

UBICADO EN: ________________________________________

Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las convocatoria de licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la dependencia o entidad convocante les hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente.

Atentamente

Nombre o Razón SocialNombre y Firma del Representante

Nota: Se elaborara en papel membretado de cada licitante, respetando el contenido y sin omitir ningún dato.

118




BANCO DE MEXICO – FIRAFIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL FONDO DE GARANTÍA

Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA DE FIRA


ANEXO F2

LICITACIÓN No. _______________________________________

TRABAJOS RELATIVOS A: ______________________________

UBICADO EN: ________________________________________

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN.

Atentamente

Nombre o Razón SocialNombre y Firma del Representante


ANEXO F3A

119




FECHA: _______________________LICITACIÓN No. ________________________________________ TRABAJOS RELATIVOS A. _______________________________UBICACIÓN. ___________________________________________

CURRÍCULUM DE(LOS) PROFESIONAL(ES) TÉCNICO(S) AL SERVICIO DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO AL PERSONAL ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA

OBRA

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: ____________________________________________

DATOS DE(LOS) PROFESIONAL(ES) TÉCNICO(S)

NOMBRE: PROFESIÓN:

NOMBRE DE LA EMPRESA

CARGO DESEMPEÑADO

TRABAJOS REALIZADOS

AÑO Ó PERIODO DE EJECUCION

EXPERIENCIA EN OBRAS EN LAS QUE HA INTERVENIDO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES

ADICIONAR EL NUMERO DE HOJAS QUE SEA NECESARIO

NOMBRE: PROFESIÓN:

NOMBRE DE LA EMPRESA

CARGO DESEMPEÑADO

TRABAJOS REALIZADOS

AÑO Ó PERIODO DE EJECUCION

EXPERIENCIA EN OBRAS EN LAS QUE HA INTERVENIDO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES

ADICIONAR EL NUMERO DE HOJAS QUE SEA NECESARIO

Nombre o Razón SocialNombre y Firma del Representante Legal

Nota: Puede utilizarse este formato o bien en formato libre siempre y cuando contenga los datos aquí asentados.

120




ANEXO F3B

TITULO PROFESIONAL Ó CEDULA Ó CARTA DE TRÁMITE DE TITULO PROFESIONAL DEL LA PERSONA QUE FUNJA COMO REPRESENTANTE TÉCNICO EN LA OBRA Y RESPONSABLE DIRECTO DE LA EJECUCIÓN CORRECTA DE LA MISMA.

(SE ADJUNTA COPIA LEGIBLE DEL TÍTULO PROFESIONAL O CÉDULA PROFESIONAL O CARTA DE TRÁMITE DE TÍTULO)

(Lugar y Fecha)

Atentamente



121




ANEXO F3C

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE EL LICITANTE SE COMPROMETE A QUE EL(LOS) PROFESIONISTA(S) QUE SE INDICAN EN LA RELACIÓN PRESENTADA EN EL FORMATO F3A, SERÁN LOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA; NO SE ADMITIRÁN CAMBIOS AL RESPECTO, SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA CONVOCANTE

(Lugar y Fecha)

BANCO DE MÉXICO - FIRAFIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL FONDO DE GARANTÍAY FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA

Presente

El suscrito____________________________en representación de ____________, en atención a la Convocatoria Pública ______________ de fecha _______ que fue publicada por la convocante en__________________ invitando a participar en la Licitación Pública Núm. ____________ relativa a: _________________________.

Manifestamos que nos comprometemos a que el (los) profesional (es) que será (n) responsable (s) de la dirección, administración y ejecución de las obra, así como el que funja como representante técnico en la obra y responsable directo de la ejecución correcta de la misma, no podrán ser sustituidos, sin previa autorización de la Convocante

Atentamente



122




ANEXO F4

FECHA: ______________________________

LICITACIÓN No. ________________________________________ TRABAJOS RELATIVOS A. _______________________________UBICACIÓN. ___________________________________________


IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA ACREDITADA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS

1. CONTRATANTE

2.DESCRIPCIÓN DE

LAS OBRAS

3.IMPORTES TOTALES

4.FECHA DE INICIO

5.FECHA DE

TERMINACIÓN

6.REFERENCIA TELEFÓNICA

NOTAS:1. SE ANOTARA EL NOMBRE DEL CONTRATANTE2. SE HARÁ UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS3. SE INDICARA EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA CONTRATADA4. LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS5. LA FECHA PROBABLE DE TERMINACIÓN, O BIEN LA FECHA EN QUE TERMINARON



123




A N E X O "G"

ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS, ESTRUCTURADOS POR COSTOS

DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD.

124




125




BANCO DE MÉXICO – FIRAFIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL FONDO DE GARANTÍA

Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA DE FIRAANEXO G

Art. 154 2º.P. INTEGRACIÓN DEL PRECIO UNITARIO

Art. 159 MANO DE OBRA (EROGACIONES POR EL PAGO DESALARIOS REALES AL PERSONAL)

(C.D) COSTO DIRECTO ......... Art. 162 MATERIALES (EROGACIONES PARA ADQUIRIRO PRODUCIR TODOS LOS MATERIALES)

Art. 163 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN(EL QUE SE DERIVA DEL USO CORRECTO

DE LAS MAQUNAS O EQUIPOS)

ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS CENTRALES(C.I) COSTOS INDIRECTOS % (C.D.) ......... Art. 182

ART. 180 Art. 181ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO

EGRESOS (GASTOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS)

(C.F) COSTOS POR FINANCIAMIENTO % (C.D. + C.I) INGRESOS (ANTICIPOS Y ESTIMACIONES)

Art. 185 126




Art. 183 TASA DE INTERÉS (PROPUESTA POR CONTRATISTA)

(U) CARGO POR UTILIDAD % (C.D. + C.I. + C.F.)Art. 154 2º. P Art. 188

(C.A.) CARGOS ADICIONALES EROGACIONES QUE DEBE REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDASCOMO OBLIGACIONES ADICIONALES O PORQUE DERIVAN DE UN IMPUESTO O

DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Art. 189

CARGOS QUE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O DEDISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN AUTORIDADES

COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO IMPUESTOS LOCALES Y FEDERALES Y GASTOS DE INSPECCIÓN

SFC 5 AL MILLAR = (P.U.) PRECIO UNITARIO

127




128




BANCO DE MÉXICO-FIRAFIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL FONDO DE GARANTÍA

Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA FIRA ANEXO

LICITACIÓN No. _______________________________________________________________________________G.

TRABAJOS RELATIVOS A :_______________________________________________________________________UBICADO EN:_________________________________________________________________________________

130




RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:__________________________________________________________________

ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO DEL CONCEPTO:

No. DESCRIPCIÓN: UNIDAD:

I.- MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 1 2 3 4 5

131




SUMA POR MATERIALES = $ 6

II.- MANO DE OBRA

CATEGORÍA O CANT. SALARIO COSTO UNITARIO RENDIMIENTO IMPORTE CUADRILLA REAL INTEG.

7 8 9 10 11 12

SUMA MANO DE OBRA = $ 13

III.- HERRAMIENTA Y EQ. DE SEGURIDAD

HERRAMIENTA Y EQUIPO COEFICIENTE SUMA MANO DE OBRA IMPORTE 14 15 16 17

132




SUMA HERRAMIENTA Y E. SEGURIDAD = $ 18

IV.- MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN CANT. COSTO HORARIO RENDIMIENTO IMPORTE

19 20 21 22 23

SUMA MAQUINARIA Y EQUIPO = $ 24

CD = COSTO DIRECTO: SUMA ( I + II + III + IV ) TOTAL = $ 25

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y CARGOS A. PORCENTAJES

IMPORTE

133




C.I. = COSTOS INDIRECTOS = % x ( C.D. ) $ 27 C.F. = COSTO POR FINANCIAMIENTO= % x ( C.D. + C.I. ) 26 $ 28 U = CARGOS POR UTILIDAD = % x ( C.D. + C.I. + C.F. ) $ 29 C.A. = CARGOS ADICIONALES = $ 30

P.U. = PRECIO UNITARIO $ 31

Nota: Se elaborara en papel membretado de cada licitante, respetando el contenido y orden indicados sin omitir ningún dato

134




AN E X O "G1"

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA.

135




BANCO DE MÉXICO-FIRAFIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL FONDO DE GARANTÍAY FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA.

LICITACIÓN No. ________________________________________ ANEXO G1A”TRABAJOS RELATIVOS A. _______________________________UBICACIÓN. ___________________________________________

RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE LOS MATERIALES


1.CLAVE

2.DESCRIPCIÓN

3.REFERENCIA

4.UNIDAD

5.PRECIO DE

ADQUISICIÓN EN EL

MERCADO

6.ACARREOS

7.MANIOBRAS

8.ALMACENAJE

9.MERMAS DURANTE

SU MANEJO

10.COSTO

UNITARIO PUESTO

EN EL SITIO DE

LOS TRABAJOS

NOTAS:1 CLAVE 2 DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES IDENTIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS QUE LO IDENTIFIQUEN CLARAMENTE3 SE INDICARA LA ESPECIFICACIÓN, NORMA O CARACTERÍSTICA4 UNIDAD DE MEDIDA5 SE ANOTARA EL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL L.A.B. SIN IVA6 EL COSTO DE FLETE O ACARREO HASTA PONERLO EN EL SITIO7 EN SU CASO EL COSTO DE LAS MANIOBRAS8 EN SU CASO EL COSTO DE ALMACENAJE9 LAS MERMAS ACEPTABLES DURANTE SU MANEJO10 EL COSTO UNITARIO INCLUYENDO TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRIRÁ EL LICITANTE PARA DISPONER

DEL MATERIAL EN EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN

136





LICITACIÓN No. ________________________________________ ANEXO “G1B”TRABAJOS RELATIVOS A. _______________________________UBICACIÓN. ___________________________________________

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: ____________________________________

COSTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓNPUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO DESCUENTO FLETE COSTO EN OBRA

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE: ____________________________________________NOTAS:

1. SE DEBERÁN INCLUIR TODOS LOS MATERIALES QUE RESULTEN DE LA EXPLOSIÓN DE INSUMOS, SIN ANOTAR LOS VOLÚMENES.2. EL PRECIO DE LOS MATERIALES NO DEBERÁ INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.3. EL LICITANTE DEBERÁ REQUISITAR TODAS LAS COLUMNAS DE ÉSTE FORMATO, EN CASO DE NO EXISTIR ALGÚN CARGO SE DEBE ANOTAR EL VALOR CERO.


137





LICITACIÓN No. ________________________________________ ANEXO “G1C”TRABAJOS RELATIVOS A. _______________________________UBICACIÓN. ___________________________________________


RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: _______________________________________

DATOS BÁSICOS DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA A UTILIZARSE

CLAVE CATEGORÍA SALARIO MÍNIMO O PROFESIONAL DIARIO EN LA ZONA

( SM )

COSTO VIGENTE( CV )

FACTOR DE DEMANDA( CV/SM )

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:_______________________________________


138




A N E X O "G2A Y G2B"

ANÁLISIS Y CALCULO DE INTEGRACIÓN DEL FACTOR SALARIO REAL.

139





LICITACIÓN No. ________________________________________ ANEXO “ G2A ”TRABAJOS RELATIVOS A. _______________________________UBICACIÓN. ___________________________________________

“ANÁLISIS ANUALIZADO DEL FACTOR DE DÍAS PAGADOS ENTRE DÍAS LABORADOS”

CLAVES OPERATIVAS

CONCEPTO Y GENERADOR REFERENCIAL.F.T.

L.F.T. yC.C.T.

(DICAL)(DIAGI)(PIVAC)

(DIPER)

DÍAS DE PERCEPCION PAGADOS AL AÑO

Días calendarioDías de aguinaldoDías de prima vacacional 6 días x 25 %

DÍAS DE PERCEPCION PAGADOS AL AÑO SUMA___________ _________

__

(DIDOM)(DIVAC)(DIFEO)(DICOS)(DIPEC)(DISIN)(DICAU)

(DINLA)

DÍAS NO LABORADOS AL AÑO

Días domingo.Días de vacaciones.Días festivos oficiales ( por ley ).Días por costumbre.Días perdidos por condiciones del clima.Días por condiciones sindicales.Días perdidos por otras causas.

DÍAS NO LABORADOS AL AÑO___________ ___________

(DICLA) DÍAS CALENDARIO LABORADOS AL AÑO(DICAL)-(DINLA) = ( ) – ( ) =

(DIPER)F= -----------

(DICLA)

FACTOR DIAS PAGADOS ENTRE DIAS LABORADOS

(DIPER) / (DICLE) = ( ) / ( ) =

INTEGRACIÓN DE DÍAS EQUIVALENTES POR PRESTACIONES ADICIONALES EN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO

(DTTPO)(DIALIM)(DIGSE)

DÍAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ADICIONALES

Días por terminación total o parcial de Obra.Días por cuota de alimentos.

140




(DIPRE)Días por pago de cuotas de fondo para gastos de sepelio.

DÍAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ADICIONALES

__________ ___________

(DIPRE)F= -----------

(DICLA)

FACTOR DÍAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ADICIONALES ENTRE DÍAS LABORADOS

(DIPRE) / (DICLA) = ( ) / ( ) =

Nota: Se elaborara en papel membretado de cada licitante, respetando el contenido y orden indicados sin omitir ningún dato.

141




BANCO DE MÉXICOFIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL FONDO DE

GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA FIRA

LICITACIÓN No. ANEXO G2BTRABAJOS RELATIVOS A:UBICACIÓN:RAZON SOCIAL:

ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL PARA SALARIO MAYOR AL MÍNIMOCUANDO EL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN SEA SUPERIOR A TRES SALARIOS MÍNIMOS en el D.F. = 3 x $SMDF = $______

CATE-GORIA

SALARIO NOMINAL

FACTOR días pagados entre días trabajados

SALARIO BASE DE

COTIZACIÓN (SBC)

RIESGOS DE

TRABAJO

ENFERMEDAD Y

MATERNIDAD

INVALIDEZ Y VIDA

CESANTÍA Y VEJEZ

PRESTA-CIONES

EN ESPECIE

GUAR-DERIAS

RETIRO APORT. AL

INFO-NAVIT

SUMA PRESTA-CIONES

IMSS

FACTOR PRESTA-CIONES

IMSS

PREST. ADIC.

FASAR Factor Salario Real

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ANEXO PE A III.1 (2)X FACTOR

7.58875 %

X SBC

0.7% X SBC + 13.9% X SMG+

5% (SBC - 3 SMG)

1.75% X SBC

3.15% X SBC

1.05% X SBC

1.00% X SBC

2.00% X SBC

5.00% X SBC

SUMA DE (5) A

(12)

(13) / (4) ANEXO PE A III.1

(3) + (14) + (15)

NOTA: SBC = SALARIO BASE DE COTIZACION

SMG = SALARIO MINIMO GENERAL

142




LEY DEL IMSS

Arts. 70 al 76

Arts. 105 al 108 Arts. 146 al 148

Arts. 167 al 169

Art. 25 Art 211 a 213

Art. 167 a 169


143





LICITACIÓN No. ________________________________________ ANEXO “G3”TRABAJOS RELATIVOS A. _______________________________UBICACIÓN. ___________________________________________


RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: ____________________________________________TABULADOR DE SALARIOS BASE

DATOS BÁSICOS DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA A UTILIZARSESALARIOS REALES

CLAVE CATEGORÍA SALARIOVIGENTE

FACTOR DE SALARIO REAL

VIÁTICOS ( * )

SALARIO REAL TOTAL POR DÍA

( * ) EN CASO DE QUE SE REQUIERA

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:___________________________________Nota: Se elaborara en papel membretado de cada licitante, respetando el contenido y orden indicados sin omitir ningún dato.

144




A N E X O "G4"

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

145






ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS

CONCEPTOIMPORTES POR

ADMINISTRACIÓNCENTRAL

AUTORIZADOCAMPO

I.- HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

a. Personal directivo;b. Personal técnico;c. Personal administrativo;d. Cuota patronal de Seguro Social y del Instituto del Fondo

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores;e. Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para

personal enunciado en los incisos a., b. y c.;f. Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a.,

b. Y c., y g. Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo,

para el personal enunciado en los incisos a., b. Y c.;

( SUBTOTALES )

146




lI.- DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

a. Edificios locales;b. Locales de mantenimiento y guarda;c. Bodegas;d. Instalaciones generales;e. Equipos muebles y enseres;f. Depreciación o renta y operación de vehículos, yg. Campamentos;

( SUBTOTALES )

llI.- SERVICIOS DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:a. Consultores, asesores, servicios y laboratorio, yb. Estudios e investigaciones;

( SUBTOTALES )

CONCEPTOIMPORTES POR

ADMINISTRACIÓNCENTRAL

AUTORIZADOCAMPO

147




IV.- FLETES Y ACARREOS DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

a. Campamentos;b. Equipos de construcción;c. Plantas y elementos para instalaciones, yd. Mobiliario;

( SUBTOTALES )

V.- CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO:

VI.- SEGURIDAD E HIGIENE:

VII.- SEGUROS Y FIANZAS:

VIII.- TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

a. Construcción y conservación de caminos de acceso;b. Montajes y desmantelamientos de equipos, yc. Construcción de instalaciones generales: 1.- De campamentos; 2.- De equipo de construcción, y 3.- De plantas y elementos para instalaciones.

( SUBTOTALES )

TOTAL INDIRECTO (OFICINA CENTRAL Y DE CAMPO). $ % C.D.

$ % C.D.

148




A N E X O "G5"

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

149




150






ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: ____________________________________________

INGRESOS EGRESOS

1.PERIODO

(MES)

2.OBRA POR EJECUTAR

EN EL PERIODO

3.ANTICIPO

30%

4.ESTIMACIONES

5.IMPORTE

ACUMULADO

6.COSTOS

DIRECTOS

7.COSTOS

INDIRECTOS

8.IMPORTE

9.IMPORTE

ACUMULADO

10.DIFERENCIA

11.TASA DE INTERÉS

12.COSTO POR

FINANCIAMIENTO

NOTA:1. SE INDICA EL MES2. EL IMPORTE MENSUAL DE OBRA POR EJECUTAR EN EL PERIODO3. LA CANTIDAD QUE SE RECIBIRÁ POR CONCEPTO DE ANTICIPO4. EL PAGO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS. DESCONTÁNDOSE LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO5. SUMA DE INGRESOS ACUMULADOS QUE RECIBIRÁN6. GASTOS DE DIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS7. GASTOS INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS8. SUMA DE EGRESOS EN EL PERIODO (6) + (7)

151




9. SUMA DE EGRESOS ACUMULADOS10. DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS. CUANDO SEA NEGATIVA SE REQUERIRÁ DE FINANCIAMIENTO EXTERNO11. TASA DE INTERÉS APLICABLE, DEFINIDA CON BASE EN UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECÍFICO12. IMPORTE QUE TENDRÁ QUE PAGARSE POR CONCEPTO DE INTERESES. SE CALCULARA MULTIPLICANDO LAS CANTIDADES NEGATIVAS DE LA

COLUMNA (10) POR LA TASA DE INTERÉS (11)QUE EL CONTRATISTA DETERMINE

TIIE + __ PUNTOS = PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO = SUMA DE INTERÉS POR FIN. X 100 =(*) TASA DE INTERÉS = 12 COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO


152




AN E X O "G7"

RELACIÓN DE Y ANÁLISIS DE COSTOSBÁSICOS

153





LICITACIÓN No. ________________________________________ ANEXO “ G7”TRABAJOS RELATIVOS A. _______________________________UBICACIÓN. ___________________________________________

RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE LOS MATERIALES

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: ___________________________________

1.CLAVE

2.DESCRIPCIÓN

3.REFERENCIA

4.UNIDAD

5.PRECIO DE

ADQUISICIÓN EN EL

MERCADO

6.ACARREOS

7.MANIOBRAS

8.ALMACENAJE

9.MERMAS DURANTE

SU MANEJO

10.COSTO

UNITARIO PUESTO

EN EL SITIO DE

LOS TRABAJOS

NOTAS:1 CLAVE 2 DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES IDENTIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS QUE LO IDENTIFIQUEN CLARAMENTE3 EN SU CASO SE INDICARA LA ESPECIFICACIÓN, NORMA O CARACTERÍSTICA4 UNIDAD DE MEDIDA5 SE ANOTARA EL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL L.A.B. SIN IVA6 EN SU CASO EL COSTO DE FLETE O ACARREO HASTA PONERLO EN EL SITIO7 EN SU CASO EL COSTO DE LAS MANIOBRAS8 EN SU CASO EL COSTO DE ALMACENAJE9 EN SU CASO LAS MERMAS ACEPTABLES DURANTE SU MANEJO10 EL COSTO UNITARIO INCLUYENDO TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRIRÁ EL LICITANTE PARA DISPONER

DEL MATERIAL EN EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN


154




A N E X O "G9"

PROGRAMAS DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN SEMANAL DE LA UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, ASÍ COMO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

155




ANEXO G9BANCO DE MÉXICO

FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL FONDO DEGARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA FIRA

PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOSLICITACIÓN No.________________________OBRA:__________________________________________________________UBICACIÓN:__________________________________________________________ FECHA:______________________

PLAZO DE EJECUCIÓN______________________ FECHA DE INICIO__________________ FECHA DE TERMINACIÓN _____

No. CONCEPTO DE TRABAJO UNIDAD CANTIDAD IMPORTETOTAL

M E S E S

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:_____________________________________________________


156

ANEXO G9BBANCO DE MÉXICO


LICITACIÓN PÚBLICA No. __________________________

PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES OBRA:___________________________________________

UBICACIÓN:______________________________________ FECHA:___________________

No. MATERIALES O EQUIPO UNIDAD CANTIDAD TOTAL

IMPORTETOTAL

M E S E S

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:______________________________________________Nota: Se elaborara en papel membretado de cada licitante, respetando el contenido y sin omitir ningún dato.

157

ANEXO G9A Y G9CBANCO DE MÉXICO


PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO

DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS

LICITACIÓN PÚBLICA No._____________________

OBRA_______________________________________________________

UBICACIÓN:____________________________________________ FECHA:___________________

CLAVE CATEGORÍA UNIDAD CANTIDAD TOTAL

IMPORTE TOTAL

M E S E S

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:______________________________________________________Nota: Se elaborara en papel membretado de cada licitante, respetando el contenido y sin omitir ningún dato.

158

ANEXO H1


DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES

LUGAR Y FECHA: _______________________

BANCO DE MÉXICO-FIRAFIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL FONDO DE GARANTÍAY FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA

Presente

El suscrito____________________________en representación de ____________, en atención a la Convocatoria Pública ______________ de fecha _______ que fue publicada por la convocante en__________________ invitando a participar en la Licitación Pública Núm. ____________ Relativa a: _________________________.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que nuestro domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto es:

Calle y Número:Colonia: Delegación o Municipio:Código Postal: Entidad Federativa:Teléfonos: Fax:Correo Electrónico:

Atentamente



ANEXO H2

160


CARTA DE NO IMPEDIMENTO PARA PRESENTAR PROPUESTAS

LUGAR Y FECHA: _______________________

BANCO DE MÉXICO-FIRAFIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL FONDO DE GARANTÍAY FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA

Presente


Manifiesto bajo protesta de decir verdad, no encontrarnos en alguno de los supuestos que establece el artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Atentamente



161

ANEXO H3


CARTA DE NO IMPEDIMENTO PARA PRESENTAR PROPUESTAS

LUGAR Y FECHA: _______________________

BANCO DE MÉXICO-FIRAFIDUCIARIO DEL GOBIERNO

FEDERAL EN EL FONDO DE GARANTÍAY FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA

Presente


Manifiesto bajo protesta de decir verdad, no encontrarnos en el supuesto contenido en el penúltimo párrafo del artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que por mi conducto, no participan en el procedimiento de contratación establecidos en esta Ley, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes: Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se

encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción; Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital

social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción, y

Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas.

Atentamente



162

ANEXO H7DEBERÁ TRANSCRIBIRSE EN PAPELMEMBRETADO DEL LICITANTE

ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA______________, a ___ de ______ de ___.

Banco de México, Fiduciario del Gobierno FederalEn el Fideicomiso denominado Fondo de Garantía yFomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura.Dirección de Administración.

El suscrito en mi calidad de representante legal y _____________________________del licitante, manifiesto bajo protesta de decir la verdad, lo siguiente:

Registro Federal De Contribuyentes: Domicilio:Calle y Número:Colonia: Delegación o Municipio:Código Postal: Entidad Federativa:Teléfonos: Fax:Correo Electrónico:

1.- PARA EL CASO DE PERSONAS MORALES

No. De La Escritura Pública en la que consta su Acta Constitutiva: Fecha:Nombre, Número y Lugar del Notario Público ante el cual se dio Fe de la Misma:Fecha y datos de inscripción en el Registro Público de ComercioObjeto social en caso de personas morales

Relación de Accionistas.-Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(S)

Nombre del Apoderado o Representante:Datos Del Documento Mediante El Cual Acredita Su Personalidad y Facultades:Escritura Pública Número: Fecha:Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:

2.- PARA EL CASO DE PERSONAS FÍSICAS

Fecha de registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:Actividad preponderante y/o giro:

Asimismo, me comprometo a que de resultar ganador en la presente licitación, previo a la firma del contrato, exhibiré la totalidad de los documentos que acrediten la información que señalo. En original o copia certificada, así como un juego en copia simple de dichos documentos, para que previo cotejo, queden en el expediente respectivo.

(Firma)(Nombre completo)

Nota: (Se elaborará en papel membreteado de cada licitante, respetando el contenido, sin omitir ningún dato.)

163

ANEXO H6


SEÑALAMIENTO PARA INTERVENIR EN EL ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

______________, a ___ de ______ de ___.Banco de México, Fiduciario del Gobierno FederalEn el Fideicomiso denominado Fondo de Garantía yFomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura.Dirección de Administración.

El suscrito en mi calidad de representante legal y de _____________________________del licitante, manifiesto bajo protesta de decir lo siguiente:

Que cuento con facultades suficientes para comprometerme por mi o mi representada (para el llenado de este formato no es necesario acreditar la personalidad jurídica)

(Firma)(Nombre completo)

Nota: (Se elaborará en papel membreteado de cada licitante, respetando el contenido, sin omitir ningún dato.)

164

ANEXO H8


DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

(Lugar y Fecha)


Presente


Manifestamos que por nosotros mismos o a través de interpósita persona, nos abstendremos de adoptar conductas para que los servidores públicos de la convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes..

Atentamente



165

ANEXO C1A

(Este anexo deberá ser presentado, firmado y sin omitir ningún dato por él o los Licitantes que hayan resultado ganadores).

LUGAR Y FECHA

Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación con las Reglas 2.1.16 y 2.1.17 de la Tercera Modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2007-2008, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre de 2007, manifiesto bajo protesta de decir verdad que a la fecha de este escrito, la información que a continuación se detalla es verídica y que presento en documento original para que sea turnado a la Autoridad Fiscal:

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:CLAVE DEL RFC:DOMICILIO FISCAL:ACTIVIDAD PREPONDERANTE:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:CLAVE DEL RFC:

MONTO TOTAL DEL CONTRATO:SEÑALAR SI EL CONTRATO SE TRATA DE ADQUISICIÓN DE BIENES, ARRENDAMIENTO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS U OBRA PÚBLICA.NÚMERO DE CONTRATO:

Asimismo, declaro que a esta fecha en que expido el presente escrito, mi representada se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales a que se refiere la Regla de Resolución Fiscal, ya citada, en los incisos a) y b).

Por último, manifiesto que mi representada no se encuentra en los supuestos previstos en los incisos c), d), e) y f) de la multicitada regla.

PROTESTO.

FirmaRepresentante Legal

166

(Este anexo deberá ser presentado, firmado y sin omitir ningún dato por él o los Licitantes que hayan resultado ganadores).

ANEXO C2

FORMATO PARA PAGO INTERBANCARIO

Este anexo deberá ser llenado por el licitante que resulte favorecido con el fallo y entregarlo dentro de los 5 días naturales siguientes a la firma del contrato.

DATOS REQUERIDOS DATOS DEL LICITANTE GANADOR Nombre: En el caso de personas físicas, deberá

iniciar por el apellido paterno, materno y nombre, sin mencionar la profesión del mismo.

Para el caso de personas morales, nombre completo de la razón social de acuerdo su registro federal de contribuyentes (indicando el mismo).

Banco: Nombre completo de la institución

bancaria (nacional).

Número de Cuenta

Número de plaza

Número de Sucursal



167

ANEXO C3


FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD MIGRATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE EXTRANJEROS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS

MISMAS.

(Lugar y Fecha)


Presente


Manifestamos bajo protesta de decir verdad ante la dependencia o entidad convocante, que tomare las medidas necesarias para asegurarme de que cualquier extranjero que sea contratado por nosotros o por cualquier subcontratista o proveedor involucrado en el proyecto de que se trate y para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contara con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y características migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento.

Por lo que nos comprometemos, así como mis subcontratistas o proveedores a dar aviso a la Secretaria de Gobernación en termino de 15 días contados a partir de la fecha en que tengamos conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a nuestro servicio, obligándonos a su fragar los gastos que se originen por la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la Secretaria de Gobernación así lo ordene de conformidad con lo dispuesto en el artículo de la Ley General de Población.

Atentamente


168

ANEXO S

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y AJUSTE DE COSTOS

169

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y AJUSTE DE COSTOS

El ajuste de precios se realizará de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 57 fracción II y III y 58 de la Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

mismas y Artículo 105 de su Reglamento.

Los precios unitarios de los conceptos de trabajo consignados en el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, estarán sujetos a ajustes mediante la aplicación de la fórmula que se establece en el presente documento.

Estos ajustes podrán incrementar o disminuir el precio original señalado para cada concepto de trabajo, siempre y cuando se determine un aumento o reducción de los costos y de los trabajos aún no ejecutados, de acuerdo con el programa de ejecución vigente y conforme a lo siguiente:

1.- El "Contratista" podrá solicitar el ajuste del costo de las obras faltantes por ejecutar, y cuando los precios de los materiales, salarios, equipos y demás factores que integren dicho costo sufran variaciones por incrementos.

Al respecto el contratista deberá presentar la última solicitud de revisión de ajuste de costos, esto es la correspondiente al citado mes de noviembre, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que se publiquen los Índices Nacionales de Precios Productor con Servicios que determine Banco de México de acuerdo a las condiciones señaladas en el contrato de obra.

2.- El estudio se basará en los análisis de precios unitarios presentados por el "Contratista".

3.- Para dar entrada a la solicitud, "EL CONTRATISTA" presentará escrito dirigido al Residente Supervisor de FIRA, acompañando la documentación comprobatoria de los incrementos solicitados, dentro de un plazo que no excederá de sesenta días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que se solicite, y acompañando su solicitud con la siguiente documentación:

I. La relación de los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México o, en su caso, los índices investigados por las dependencias y entidades los que deberán ser proporcionados al contratista;

II. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato;

III. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato, ajustados conforme a lo señalado en la fracción III del artículo 58 de la Ley;

IV. El programa de ejecución de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se tenga convenido;

V. El análisis de la determinación del factor de ajuste, y

VI. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el contratista y la dependencia o entidad, en función de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste.

170

4.- Recibida la documentación comprobatoria, FIRA procederá a revisarla y determinará si esta se encuentra completa.

5.- Al mismo tiempo FIRA procederá a lo siguiente:

a) Verificar contra el programa de ejecución, si las obras se encuentran dentro del tiempo estipulado.

b) Solicitará al supervisor ratifique la obra faltante por ejecutar misma que no podrá ser mayor a la obra faltante por ejecutar establecida en el programa, cuando esta se encuentre dentro del tiempo por ejecución.

c) En el caso de que la obra se encuentre atrasada por causas imputables al contratista, se tomará como base el programa de ejecución de la obra.

d) Cuando la obra se encuentre atrasada por causas no imputables al contratista, se tomará nota de los trabajos pendientes por ejecutar a la fecha del ajuste de costos y se solicitará al contratista elabore un nuevo programa.

e) Con el programa actualizado FIRA procederá al Análisis y en su caso al ajuste de los precios unitarios que intervienen en las obras faltantes por ejecutar.

f) Si por circunstancias económicas se le autoriza al "Contratista" la estimación y pago de materiales puestos en obra (acero de refuerzo, cimbras, equipo, etc.), "FIRA" lo tomará en cuenta al determinar la obra faltante por ejecutar tomando esos conceptos como obra ejecutada.

g) En el caso de que se haya otorgado un anticipo para compra de materiales "FIRA" vigilará deducir en el estudio la parte proporcional del anticipo otorgado.

6.- Hecho lo anterior, FIRA procederá a analizar cada uno de los insumos a que se refiere la solicitud de incremento conforme a lo siguiente:

I. Se establecerá el porcentaje de participación de los materiales, la mano de obra y la maquinaria y equipo de construcción de todos los precios unitarios que intervienen en cada tipo de obra;

II. Se determinará el promedio de los índices aplicables a los insumos que intervienen en los precios unitarios del tipo de obra analizado, dividiendo el promedio de índices de esos insumos en el periodo de ajuste, entre el promedio de índices de esos mismos insumos en el periodo que corresponda a la fecha de presentación de proposiciones y apertura técnica;El porcentaje de incremento o decremento se obtendrá con la siguiente expresión:I = (Pm x Am ) + ( Po x Ao) + ( Pq x Aq) + . . . + ( Pi x Ai )

Siempre que:Pm + Po + Pq + . . . + Pi = 1

Los términos empleados en la fórmula de ajuste, tienen el siguiente significado:

I = Factor de incremento en el periodo en estudio por ajuste de costos, expresado en fracción decimal.

Pm = Porcentaje de participación de los materiales con respecto al costo directo, expresado en fracción decimal.

171

Am = Cociente de índices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de índices en el periodo que corresponda a la fecha de presentación de proposiciones y apertura de la propuesta técnica, de los materiales que intervienen en el tipo de obra de que se trate.

Po = Porcentaje de participación de la mano de obra con respecto al costo directo, expresado en fracción decimal.

Ao = Cociente de índices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de índices en el periodo que corresponda a la fecha de presentación de proposiciones y apertura de la propuesta técnica, de la mano de obra que interviene en el tipo de obra de que se trate.

Pq = Porcentaje de participación de la maquinaria y equipo de construcción con respecto al costo directo, expresado en fracción decimal.

Aq = Cociente de índices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de índices en el periodo que corresponda a la fecha de presentación de proposiciones y apertura de la propuesta técnica, de la maquinaria y equipo de construcción que interviene en la obra tipo de que se trate.

Pi = Porcentaje de participación de algún otro insumo específico de que se trate en el costo directo, expresado en fracción decimal.

Ai = Cociente de índices promedio en el periodo de ajuste, entre el promedio de índices en el periodo que corresponda a la fecha de presentación de proposiciones y apertura de la propuesta técnica, de algún otro insumo específico que interviene en la obra tipo de que se trate.

Según las características, complejidad y magnitud de los trabajos ejecutados, la dependencia o entidad podrá adicionar o sustraer a la expresión anterior los sumandos que se requieran, conforme a los diversos elementos que intervengan en el tipo de obra de que se trate. Cada uno de los términos de las expresiones se podrá subdividir, a fin de agrupar los insumos similares, y

III. Las dependencias y entidades deberán oír a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción para calcular los porcentajes de participación para los diferentes trabajos que se ejecuten, los cuales tomarán en cuenta los antecedentes de obras similares realizadas por la dependencia o entidad, o bien, los que presenten los contratistas dentro de la información técnica que se solicita a los mismos en las convocatoria de licitación.

7.- Con base en la revisión y análisis de la documentación comprobatoria presentada por el "Contratista" y obtenido el factor de incremento FIRA emitirá dentro de los veinte días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de incremento la resolución que corresponda, informándole en su caso al contratista, lo siguiente:

a) Factor de incremento autorizado.b) Fecha de corte o vigencia del factor.c) Monto que resulta según obra faltante por ejecutar.

8.- Forma de Pago:

a) "EL CONTRATISTA" elaborará la o las estimaciones a precios originales aplicando el factor aprobado al monto de la estimación y por obra ejecutada.

b) "FIRA" vigilará que dicho factor corresponda al aprobado.c) "FIRA" vigilará que en el pago respectivo se deduzca la parte proporcional del

anticipo otorgado para la adquisición de materiales y equipos de instalación permanente.

d) El pago se hará de acuerdo al procedimiento de facturación dentro de un plazo no mayor de 30 días naturales contados a partir de que FIRA emita la resolución que acuerde el aumento respectivo.

___________________________________________

172

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)


GARANTÍA DE ANTICIPOSGARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

GARANTÍA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

ANEXO “K1”FIANZA DE GARANTÍA DE ANTICIPOS

IMPORTE GARANTIZADO: 100% DEL ANTICIPO OTORGADO, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ANTE: BANCO DE MÉXICO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL FIDEICOMISO DENOMINADO, FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA,PARA GARANTIZAR POR:

LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, REGLAMENTO DE LAS LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y CON LO ESTIPULADO EN LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. ASIMISMO, ESTA FIANZA SE EXPIDE PARA GARANTIZAR POR ____________________.LA DEBIDA INVERSIÓN DEL IMPORTE TOTAL DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS POR EL BANCO DE MÉXICO EN SU EXPRESADO CARÁCTER DE FIDUCIARIO, PARA LA REALIZACIÓN DE UNA OBRA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONSISTENTE EN _________________ QUE LE FUE ADJUDICADO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA No. ___________ , CON UN IMPORTE TOTAL DE $____________ . LA PRESENTE FIANZA GARANTIZA LA CORRECTA APLICACIÓN DEL LOS ANTICIPOS O EN SU DEFECTO LA DEVOLUCIÓN DE LOS MISMOS Y SU CORRESPONDIENTE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LA BUENA CALIDAD DE LO MATERIALES EMPLEADOS, EL PAGO DE LAS CANTIDADES QUE RESULTEN CONFORME AL FALLO OTORGADO. DICHA PÓLIZA ESTARÁ EN VIGOR HASTA EL MOMENTO EN QUE QUEDEN TOTALMENTE AMORTIZADOS LOS ANTICIPOS Y PARA SU CANCELACIÓN SE REQUERIRÁ LA AUTORIZACIÓN PREVIA DEL BANCO DE MÉXICO EN SU EXPRESADO CARÁCTER DE FIDUCIARIO, DADA POR ESCRITO.

POR LO QUE LA (COMPAÑÍA AFIANZADORA) EXPRESAMENTE DECLARA:

A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO EL FALLO DE LA LICITACIÓN PUBLICA ANTES REFERIDO Y LA ESTIPULACIONES QUE EN CONSECUENCIA SE ESTIPULEN EN EL CONTRATO RESPECTIVO.

B) QUE EN EL CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTA FIANZA, O EXISTA ESPERA, LA VIGENCIA DE LA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADO EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA.

C) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA SOLICITUD EXPRESA Y POR ESCRITO DEL BANCO DE MÉXICO EN SU EXPRESADO CARÁCTER DE FIDUCIARIO

173

D) LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 93, 93 BIS Y 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

ANEXO “K2”

FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

IMPORTE GARANTIZADO: 10% DEL MONTO TOTAL DEL FALLO OTORGADO A FAVOR DE ________________, EN LA LICITACIÓN PÚBLICA ________________ SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ANTE: BANCO DE MÉXICO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL FIDEICOMISO DENOMINADO FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA,PARA GARANTIZAR POR_____________________________:EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO Y PARTICULARMENTE LAS QUE MÁS ADELANTE SE INDICAN, DERIVADAS DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ________________________ DE FECHA ___________________, POR UN IMPORTE TOTAL DE $_____________, MÁS EL CORRESPONDIENTE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, RELATIVO A LA OBRA PÚBLICA DE _____________________. POR LO QUE LA (COMPAÑÍA AFIANZADORA) EXPRESAMENTE DECLARA QUE; LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y CON LO ESTIPULADO EN LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, PARA GARANTIZAR LA CORRECTA Y PUNTUAL EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LA BUENA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, EL PAGO DE LAS CANTIDADES QUE RESULTEN, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL FALLO DE LA LICITACIÓN _________________, PARTICULARMENTE LA CORRECTA Y PUNTUAL EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS OBRAS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA; LA BUENA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS; LA RESPONSABILIDAD LABORAL QUE SE LLEGARA A RECLAMAR; LAS CANTIDADES DE DINERO QUE SE LLEGARÁN A RECIBIR EN EXCESO, ASÍ COMO LAS QUE SE LLEGARÁN A DERIVAR DEL CONTRATO QUE AL EFECTO SE CELEBRE, DE LA BUENA FE, DEL USO O DE LA LEY. DICHA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR HASTA QUE EL CONTRATISTA ENTREGUE LAS OBRAS TOTAL Y DEBIDAMENTE CONCLUIDAS, SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS; Y ENTREGUE AL FIDUCIARIO LA PÓLIZA DE FIANZA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN EN LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS CONTRATADAS, DE VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO. PARA SU CANCELACIÓN SE REQUERIRÁ LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE BANCO DE

MÉXICO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO, DADA POR ESCRITO, POR LO QUE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA:

174

A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LA ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN LOS DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

B) QUE EN EL CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA.

C) LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA AÚN CUANDO POR ALGUNA RAZÓN SE SUBCONTRATEN CON AUTORIZACIÓN DE BANCO DE MÉXICO EN SU EXPRESADO CARÁCTER DE FIDUCIARIO.


E) ESTA FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR DESDE LA FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN, HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN POR AUTORIDAD COMPETENTE QUE CAUSE EJECUTORIA. LA FIANZA SE CANCELARÁ CONTANDO CON LA COMUNICACIÓN ESCRITA DEL BANCO DE MÉXICO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO, LA QUE SERÁ EMITIDA UNA VEZ QUE EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO DE REFERENCIA Y SIEMPRE Y CUANDO NO SE HAYAN PRESENTADO DESPUÉS DE UN AÑO, VICIOS OCULTOS.

175

ANEXO “K3”

FIANZA DE GARANTÍA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

IMPORTE GARANTIZADO $________________________ (CORRESPONDIENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO) A FAVOR DEL “FONDO DE GARANTÍA”.

ANTE: BANCO DE MÉXICO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL FIDEICOMISO DENOMINADO FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA,

PARA GARANTIZAR POR: ______________________________ A FIN DE RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN, DE LOS VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, POR LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS RELATIVAS AL CONTRATO DE FECHA ___________________, QUE LE FUE ADJUDICADO COMO RESULTADO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA No. _________________, CON UN IMPORTE TOTAL DE $_____________, MÁS EL CORRESPONDIENTE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, RELATIVO A LA ____________________________, CELEBRADO CON BANCO DE MÉXICO EN SU EXPRESADO CARÁCTER DE FIDUCIARIO.

LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ESTARÁ EN VIGOR HASTA UN AÑO DESPUÉS DE LA FECHA EN QUE EL CONTRATISTA HAYA ENTREGADO LAS OBRAS TOTAL Y DEBIDAMENTE CONCLUIDAS Y EN SU CASO HASTA QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS, DERIVADOS DE VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRO QUE HUBIERA INCURRIDO Y SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS; POR LO QUE PARA SU CANCELACIÓN SE REQUERIRÁ LA AUTORIZACIÓN DEL BANCO DE MÉXICO EN SU EXPRESADO CARÁCTER DE FIDUCIARIO, DADA POR ESCRITO A LA COMPAÑÍA AFIANZADORA, QUIEN EXPRESAMENTE DECLARA:

A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL DOCUMENTO DE REFERENCIA.

B) QUE EN EL CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA.

C) LA FIANZA GARANTIZA LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE

176

HUBIERE SUBCONTRATADO CON AUTORIZACIÓN DE BANCO DE MÉXICO EN SU EXPRESADO CARÁCTER DE FIDUCIARIO.


E) ESTA FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR DESDE LA FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN, HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN POR AUTORIDAD COMPETENTE QUE CAUSE EJECUTORIA. LA FIANZA SE CANCELARÁ CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO DE REFERENCIA.

177

bases de la licitaciÓn pÚblica...

Documents