BASES INTEGRADAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DE TUNAN

BASES ADMINISTRATIVAS

ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N 004 -2011-CE/MDSJT

PRIMERA CONVOCATORIA

EJECUCION DE LA OBRA:

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 30260 BARRIO TAMBO ANYA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO DE TUNAN HUANCAYO JUNIN

DICIEMBRE 2011MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DE TUNANADS N 005 -2011-CE/MDSJTPrimera Convocatoria

21

SECCIN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIN

(ESTA SECCIN NO PUEDE MODIFICARSE EN NINGN EXTREMO, BAJO SANCIN DE NULIDAD, SALVO AQUELLAS DISPOSICIONES QUE EXPRESAMENTE SE INDIQUE EN LAS BASES QUE PUEDEN SER INCLUIDAS Y/U OMITIDAS)

CAPTULO I

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIN

1.1CONVOCATORIASe efectuar de conformidad con lo sealado en el Artculo 51 del Reglamento, en la fecha sealada en el cronograma.

1.2BASE LEGALDecreto Legislativo N 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones, en adelante la Ley.Decreto Supremo N 184-2004-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias.Decreto Supremo N 021-2009-EF Modificacin del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.Decreto Supremo N 140-2009-EF Modificacin del Reglamento de la Ley de Contratacionesdel Estado.Directivas de OSCE.Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.Cdigo Civil.Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.Decreto Supremo N 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.Ley N 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacin Pblica.Decreto Supremo N 007-2008-TR, Texto nico Ordenado de la Ley de Promocin de la Competitividad, Formalizacin y Desarrollo de la Micro y Pequea y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

Para la aplicacin del derecho deber considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.3REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASESEl registro de participantes se efectuar desde el da siguiente de la convocatoria y hasta un(1) da hbil despus de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastar que se registre uno de sus integrantes, de conformidadcon el Artculo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurdica que desee participar en el proceso de seleccin deber acreditar estar con inscripcin vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto contractual. La Entidad verificar la vigencia de la inscripcin en el RNP y que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado.

MUY IMPORTANTE:Para participar de un proceso de seleccin convocado por las Entidades del EstadoPeruano, es necesario que los proveedores se encuentren inscritos, en el registro correspondiente, ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor informacin, podr ingresarse a la siguiente direccin electrnica: www.rnp.gob.pe.

Al registrarse, el participante deber sealar la siguiente informacin: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razn social (persona jurdica), nmero de RUC, domicilio legal, telfono.

De acuerdo con lo establecido en el artculo 52 del Reglamento, la persona natural o jurdica que desee ser notificada electrnicamente, deber consignar una direccin de correo electrnico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse. La notificacin a travs del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a travs del SEACE.

1.4FORMULACIN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases sern presentadas por un periodo mnimo de tres (3) das hbiles, contados desde el da siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los artculos 55 y 57 del Reglamento.

1.5ABSOLUCIN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisin que tome el Comit Especial con relacin a las consultas y observaciones presentadas constar en el pliego absolutorio que se notificar a travs del SEACE, en la sede de la Entidad y a los correos electrnicos de los participantes que as lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en los Artculos 54, 55, 56 y 57 del Reglamento, en la fecha sealada en el cronograma del proceso de seleccin.

El plazo para la absolucin no podr exceder de tres (3) das hbiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

La absolucin de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases, se considerarn como parte integrante de sta y del Contrato.

MUY IMPORTANTE:No se absolvern consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6ELEVACIN DE OBSERVACIONES A LA ENTIDAD

De conformidad con el artculo 28 de la Ley, los observantes tienen la opcin de solicitar que las Bases y los actuados del proceso sean elevados al Titular de la Entidad, dentro de los tres (3) das siguientes a la notificacin del pliego absolutorio a travs del SEACE, siempre que el valor referencial del proceso sea menor a trescientas (300) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Dicha opcin no slo se originar cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comit Especial, sino, adems, cuando el observante considere que el acogimiento declarado por el Comit Especial contina siendo contrario a lo dispuesto por el artculo 26 de la Ley, cualquier otra disposicin de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacin con el proceso de seleccin.

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendr la opcin de solicitar la elevacin de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisin adoptada por el Comit Especial es contraria a lo dispuesto por el artculo 26 de la Ley, cualquier otra disposicin de la normativa sobre

contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacin con el proceso de seleccin.

El plazo que tiene el Titular de la Entidad para emitir y notificar el Pronunciamiento a travs del SEACE ser no mayor de ocho (8) das hbiles. Este plazo es improrrogable y ser contado desde la presentacin de la solicitud de elevacin de las Bases.

La competencia del Titular de la Entidad para emitir el Pronunciamiento es indelegable.

1.7INTEGRACIN DE LAS BASES

El Comit Especial integrar las Bases como reglas definitivas del presente proceso de seleccin, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones o si stas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra va ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restriccin no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

Las Bases Integradas, de ser el caso, debern contener los cambios producidos como consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comit Especial, y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el Titular de la Entidad.

Corresponde al Comit Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en elSEACE, conforme lo establecen los Artculos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el Artculo 31 del Reglamento, el Comit Especial no podr efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.8FORMA DE PRESENTACIN Y ALCANCE DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos que contengan informacin referida a los requisitos para la admisin de propuestas y factores de evaluacin se presentarn en idioma castellano o, en su defecto, acompaados de traduccin efectuada por traductor pblico juramentado, salvo el caso de la informacin tcnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catlogos o similares, que podr ser presentada en el idioma original. El postor ser responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisin de la presentacin del documento o su traduccin no es subsanable.

Las propuestas se presentarn en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendr la propuesta tcnica y el segundo la propuesta econmica.

Si las propuestas se presenten en hojas simples se redactarn por medios mecnicos o electrnicos, llevarn el sello y la rbrica del postor y sern foliadas correlativamente empezando por el nmero uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, stos podrn ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.

NOTA 1 PARA EL COMIT ESPECIAL:

En caso de convocarse segn relacin de tems, deber incluirse lo siguiente:Los integrantes de un consorcio no podrn presentar propuestas individuales niconformar ms de un consorcio en un mismo tem, lo que no impide que puedan

presentarse individualmente o conformando otro consorcio en tems distintos1.

1.9ACTO DE PRESENTACIN DE PROPUESTAS

La presentacin de propuestas se realizar en ACTO PRIVADO, deber incluirse lo siguiente:

Los participantes presentarn sus propuestas, con cargo y en sobre cerrado, en la direccin, en el da y horario sealados en las Bases, bajo responsabilidad del Comit Especial.

En el caso que la propuesta del postor no fuera admitida, el Comit Especial incluir el motivo de esa decisin en el acta de los resultados del proceso que publicar en el SEACE, debiendo devolverse los sobres que contienen la propuesta tcnica y econmica, una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro.

En caso de la descalificacin de propuestas, el Comit Especial incluir el motivo de esa decisin en el acta de los resultados del proceso que publicar en el SEACE.

1.10CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONMICA

La propuesta econmica (Sobre N 2) deber incluir obligatoriamente lo siguiente:

a) La oferta econmica, en nuevos soles2, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacin vigente, as como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocer pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta econmica y los subtotales que lo componen debern ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrn ser expresados con ms de dos decimales.

b) Garanta de seriedad de oferta3.

NOTA 2 PARA EL COMIT ESPECIAL:

En caso de convocarse segn relacin de tems, deber incluirse lo siguiente: Tratndose de un proceso segn relacin de tems, cuando los postores se presenten a ms de un tem, debern presentar sus propuestas econmicas en forma independiente.4

1.11EVALUACIN DE PROPUESTAS

1.11.1 Evaluacin Tcnica

1Esta disposicin slo deber ser adicionada cuando se convoque el proceso de seleccin segn relacin de tems.

2En cada caso concreto deber consignarse la moneda que resulte aplicable.

3En caso de convocarse a un proceso de seleccin segn relacin de tems, cuando el valor referencial del tem corresponda a una Adjudicacin de Menor Cuanta, bastar que el postor presente en su propuesta tcnica una declaracin jurada donde se comprometa a mantener vigente su oferta hasta la suscripcin del contrato.

4Luego de efectuada la evaluacin tcnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluacin econmica nicamente en algunos de los tems a los que se present, por lo que, de acuerdo con el artculo 71 del Reglamento, correspondera devolver las propuestas econmicas sin abrir, lo que no resultara posible si la totalidad de las propuestas econmicas del postor se incluyen en un solo sobre. Por tanto, resulta necesario precisar este aspecto.

Se verificar que la propuesta tcnica contenga los documentos de presentacin obligatoria y cumpla con los requerimientos tcnicos mnimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no sern admitidas.

Conforme a lo estipulado en el numeral 1 del artculo 47 del Reglamento, para la contratacin de obras que correspondan a adjudicaciones directas selectivas y adjudicaciones de menor cuanta, no se establecer factor tcnico de evaluacin, solo se evaluar la propuesta econmica.

Los miembros del Comit Especial no tendrn acceso a las propuestas econmicas sino hasta que la evaluacin tcnica haya concluido.

1.11.2 Evaluacin Econmica

Si la propuesta econmica excede en ms del 10% o es menor al 90% del valor referencial, ser devuelta por el Comit Especial y se tendr por no presentada.

La evaluacin econmica consistir en asignar el puntaje mximo establecido a la propuesta econmica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignar puntaje inversamente proporcional, segn la siguiente frmula:

Pi=Om x PMPE OiDonde:i=PropuestaPi=Puntaje de la propuesta econmica iOi=Propuesta Econmica iOm=Propuesta Econmica de monto o precio ms bajoPMPE=Puntaje Mximo de la Propuesta Econmica

NOTA 3 PARA EL COMIT ESPECIAL:En caso de convocarse bajo el sistema de precios unitarios, deber incluirse la siguiente disposicin: El Comit Especial deber verificar las operaciones aritmticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorreccin, deber corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha correccin debe figurar expresamente en el acta respectiva.

NOTA 4 PARA EL COMIT ESPECIAL:Slo cuando se haya previsto (segn el caso concreto) aceptar propuestas econmicas que incluyan propuestas de financiamiento deber incluirse losiguiente: La propuesta econmica se evaluar utilizando el mtodo del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarn en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de inters, comisiones, seguros y otros, as como la contrapartida de laEntidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artculo 70del Reglamento.

1.11.3 Determinacin del puntaje total

Conforme a lo dispuesto en el numeral 4 del artculo 71 del Reglamento, para la contratacin de obras que correspondan a adjudicaciones directas selectivas o adjudicaciones de menor cuanta, la determinacin del puntaje total se realizar sobre cien (100) puntos atendiendo nicamente a la propuesta econmica.

NOTA 5 PARA EL COMIT ESPECIAL:En el caso de la ejecucin de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima yCallao debe consignarse lo siguiente:

A solicitud del postor, se asignar una bonificacin equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje de la propuesta econmica de los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutar la obra objeto del proceso de seleccin o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regin. El domicilio ser el consignado en la constancia de inscripcin ante el RNP.

IMPORTANTE:Dicha bonificacin adicional se aplicar siempre que los postores beneficiados hayan presentado la Declaracin Jurada del Anexo N 5, incluida en la seccin especfica de las presentes Bases.

1.12OTORGAMIENTO DE LA BUENA PROEl otorgamiento de la Buena Pro se realizar en ACTO PRIVADO deber incluirse lo siguiente:

El Comit Especial verificar que las propuestas tcnicas hayan cumplido con los requisitos establecidos en el expediente tcnico y en las presentes Bases.

A continuacin, el Comit Especial proceder a la apertura de los sobres que contienen las propuestas econmicas de aquellos postores cuyas propuestas tcnicas hubieran cumplido con los requerimientos establecidos en el expediente tcnico y en las presentes Bases.

La evaluacin de las propuestas econmicas, se realizar de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

El Presidente del Comit Especial anunciar la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a travs del cuadro comparativo.

Al terminar el acto se levantar un acta, la cual ser suscrita por todos los miembros del Comit Especial.

En el supuesto que dos (02) o ms propuestas empatasen, el otorgamiento de laBuena Pro se efectuar observando lo sealado en el Artculo 73 del Reglamento.

El otorgamiento de la Buena pro se publicar y se entender notificado a travs del SEACE, el mismo da de su realizacin, bajo responsabilidad del Comit especial, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la Buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados de cada factor de evaluacin. Adicionalmente, se podr notificar a los correos electrnicos de los postores de ser el caso.

1.13CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o ms propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producir a los cinco (5) das hbiles de la notificacin de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacin.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producir el mismo da de la notificacin de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publicar en el SEACE al da siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la buena pro.

1.14CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artculo 282 del Reglamento, a partir del da hbil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro hasta el dcimo quinto da hbil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedicin de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedir constancias solicitadas fuera del plazo indicado.

CAPTULO II

SOLUCIN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIN

2.1Recurso de apelacin

A travs del recurso de apelacin se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de seleccin, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebracin del contrato.El recurso de apelacin se presentar ante la Entidad que convoc el proceso de seleccin que se impugna, y ser conocido y resuelto por el Titular de la Entidad.

Con independencia del valor referencial del proceso de seleccin, los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrn impugnarse ante el Tribunal.

El Tribunal ser competente para conocer y resolver las controversias que surjan en los procesos de seleccin de las contrataciones que se encuentren bajo los alcances de tratados o acuerdos internacionales donde se asuman compromisos en materia de contratacin pblica.

2.2Plazos de interposicin del recurso de apelacin

La apelacin contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) das hbiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelacin contra los actos distintos a los indicados en el prrafo anterior debe interponerse dentro de los cinco (5) das hbiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPTULO III

SUSCRIPCIN DEL CONTRATO

3.1DE LOS CONTRATOS

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad deber, dentro del plazo de dos (2) das hbiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, citar al postor ganador otorgndole el plazo establecido en las Bases, el cual no podr ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) das hbiles, dentro del cual deber presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentacin requerida. En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, se proceder de acuerdo a lo dispuesto en el artculo 148 del Reglamento.

NOTA 6 PARA EL COMIT ESPECIAL:Las Entidades podrn citar al ganador de la buena pro a travs del SEACE5. En caso que la Entidad opte por esta forma de notificacin deber consignarse el siguienteprrafo6:

La citacin al postor ganador de la buena pro para la suscripcin del contrato se notificar de manera electrnica a travs del SEACE. Es responsabilidad del postor el permanente seguimiento del respectivo proceso en el SEACE.

El contrato ser suscrito por la Entidad, a travs del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratndose de persona natural, y tratndose de persona jurdica, a travs de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el Artculo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deber presentar, adems de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado; Garanta de fiel cumplimiento, cuya vigencia se extiende hasta el consentimiento de la liquidacin final; Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso; Constancia de Capacidad Libre de Contratacin, expedida por el Registro Nacional deProveedores; Anlisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta econmica; Certificado de habilidad de los profesionales propuestos; Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programacin de obra PERT-CPMconcordante con el plazo; Calendario de adquisicin de materiales e insumos necesarios para la ejecucin de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado; El desagregado de partidas que dio origen a su propuesta, en caso de obras convocadas asuma alzada.

3.2VIGENCIA DEL CONTRATO

5 La inclusin de esta disposicin estar sujeta a su implementacin en el SEACE.

6 En caso que la Entidad no consigne dicha opcin en las Bases, la notificacin deber realizarse a trav s de los medios tradicionales.

En aplicacin de lo dispuesto en el artculo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el da siguiente de la suscripcin del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta que el consentimiento de la liquidacin y se efecte el pago correspondiente.

3.3REQUISITOS DE LAS GARANTAS

Las garantas que debe presentar el contratista debern ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacin automtica al slo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa autorizada y sujeta al mbito de supervisin de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estn consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categora que peridicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

3.4DE LAS GARANTAS

3.4.1. GARANTA DE SERIEDAD DE OFERTA

Los postores debern presentar la garanta de seriedad de oferta a efectos de garantizar la vigencia de su oferta, segn el monto establecido en las presentes Bases.

El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocup el segundo lugar estn obligados a mantener su vigencia hasta la suscripcin del contrato.

Luego de consentida la Buena Pro, la Entidad devolver las garantas presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro, con excepcin del que ocup el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripcin del contrato.

El plazo de vigencia de la garanta de seriedad de oferta no podr ser menor a dos (2) meses computados a partir del da siguiente de la presentacin de las propuestas. Esta garanta puede ser renovada.

3.4.2. GARANTA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garanta de fiel cumplimiento del contrato. Esta deber ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidacin final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) ao, previamente a la suscripcin del contrato, las Entidades podrn aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garanta de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) ao, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidacin final.

Alternativamente, las micro y pequeas empresas podrn optar que, como garanta de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, durante la primera mitad del nmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacin del mismo, siempre que:

- El plazo de ejecucin de la obra sea igual o mayor a Noventa (90) das calendario

-El pago a favor del contratista considere, al menos, tres (3) valorizaciones peridicas en funcin al avance de la obra.

3.4.3. GARANTA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecucin de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacin o actividades afines, se otorgar una garanta adicional por este concepto, la misma que se renovar peridicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacin en ningn caso.

3.5EJECUCIN DE GARANTAS

Las garantas se harn efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artculo164 del Reglamento.

3.6DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La aplicacin de penalidades por retraso injustificado en la atencin de la obra requerida y las causales para la resolucin del contrato, sern aplicadas de conformidad con los Artculos165 y 168 del Reglamento.

De acuerdo con los artculos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrn establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artculo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto mximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del tem que debi ejecutarse. Estas penalidades se calcularn de forma independiente a la penalidad por mora.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO

3.7DEL PRECIO

La oferta ser formulada en estricta concordancia con los metrados correspondientes a cada partida. Al formular su propuesta, el postor tendr en cuenta todos los insumos a utilizar en la obra.

Los costos para cada una de las partidas sern ofertados en nuevos soles7 y las valorizaciones que se deriven estarn sujetas a reajustes, de acuerdo a la frmula polinmica considerada en el expediente tcnico y en aplicacin de los ndices Unificados de Precios de la Construccin que mensualmente publica el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI).

3.8RESIDENTE DE OBRA8

Persona natural designada por el contratista y en concordancia con su propuesta tcnica, el cual ser un ingeniero o arquitecto colegiado, segn corresponda a la naturaleza de los trabajos, que acredite que se encuentra hbil en el ejercicio de la profesin.

El residente de obra, por su sola designacin representa al Contratista, para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitucin del Residente solo proceder previa autorizacin escrita del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de los ocho (8) das hbiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. Transcurrido dicho plazo sin que la Entidad

7 Consignar la moneda en la cual se presentarn los citados costos.

8 Para la suscripcin del contrato deber cumplirse con designar al residente de obra, cuando no haya formado parte de la propuesta tcnica, conforme a lo dispuesto por el artculo 183 del Reglamento.

emita pronunciamiento se considerar aprobada la solicitud. El reemplazante deber reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado.

3.9 INSPECTOR DE OBRA / SUPERVISOR9 (segn sea el caso)

Persona natural10 encargada de velar por la correcta ejecucin de la obra y el cumplimiento del contrato, debiendo cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el Residente de la Obra.

Recibir todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su funcin, las cuales estarn estrictamente relacionadas con sta.

NOTA 7 PARA EL COMIT ESPECIAL:De acuerdo con el artculo 190 del Reglamento: Ser obligatorio contratar a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al montoestablecido en la Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscalrespectivo.

3.10CUADERNO DE OBRA

En la fecha de entrega del terreno, se abrir el Cuaderno de Obra, el mismo que ser firmado en todas sus pginas por el Inspector/Supervisor y por el Residente. Dichos profesionales son los nicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.

El Cuaderno de Obra deber tener una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de ellas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor (el que se haya designado). El original de dicho Cuaderno debe permanecer en obra, bajo custodia del residente, no pudiendo impedirse su acceso11 al mismo. Concluida la ejecucin de la obra, el original quedar en poder de la Entidad.

3.11OCURRENCIAS

Son hechos relevantes relacionados con la ejecucin de la obra que deben ser anotados en el Cuaderno de Obra, firmando al pie de cada anotacin el Inspector/Supervisor o el Residente, segn quien sea el que efecte la anotacin. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se harn directamente a la Entidad por el contratista o su representante, por medio de comunicacin escrita.

3.12ADELANTOS

En el caso que la Entidad disponga el otorgamiento de adelantos, deber incluirse las siguientes disposiciones:

3.12.1 ADELANTO DIRECTO

La Entidad entregar al Contratista, dentro de los siete (7) das naturales de presentada formalmente la solicitud por escrito, adjuntando la correspondiente garanta y el comprobante

9Deber definirse expresamente el profesional a cargo del control de la obra.

10 En el caso que el supervisor de la obra sea una persona jurdica, sta designar a una persona natural como supervisor permanente de la obra.

11 De acuerdo con el artculo 194 del Reglamento, si el contratista no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor, impidindole anotar las ocurrencias ser causal de aplicacin de multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacin por cada da de dicho impedimento.

de pago correspondiente, el adelanto hasta el veinte por ciento (20%)12 del monto del contrato original, siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los ocho (8) das siguientes de la suscripcin del contrato.

3.12.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

Se otorgar para la adquisicin de materiales o insumos, hasta el cuarenta por ciento (40%)13 del monto del contrato original, en concordancia con el calendario de adquisicin de materiales e insumos presentado por el contratista, adjuntando la correspondiente garanta.

3.13INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIN DE OBRA

El plazo de ejecucin de obra inicia a partir del da siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones establecidas en el artculo 184 del Reglamento:

a. Que se designe al Inspector o supervisor, segn corresponda.b. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente tcnico de obra completo.c. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutar la obra.d. Que la Entidad entregue el calendario de entrega de materiales e insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacin14e. Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, en las condiciones y oportunidadestablecidas en el artculo 187 del Reglamento.

NOTA 8 PARA EL COMIT ESPECIAL:En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo de ejecucin contractual iniciar al da siguiente de cumplirse todas las dems condiciones estipuladas en el contrato o en las Bases.

3.14RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del Expediente Tcnico, estudios, informes o similares, o por aquellas que se generen debido a la necesidad de la ejecucin de los mismos, sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a quienes elaboraron el proyecto.

3.15CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO

Los contratistas estn obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestacin formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de seleccin o en la formalizacin del contrato, as como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artculos 1774 del Cdigo Civil.

3.16RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las Obras no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Cdigo Civil y en el artculo 50 de la Ley, que establece, entre otros, un periodo de garanta y responsabilidad

12 La Entidad deber definir, en el caso que considere el otorgamient o de adelantos directos al contratista, el porcentaje al que ascender dicho adelanto.

13 La Entidad deber definir, en el caso que considere el otorgamiento de adelantos para materiales e insumos, el porcentaje al que ascender dicho adelanto.

14Las Bases deben indicar expresamente si dicha condicin forma parte de las obligaciones de la Entidad, en cuyo caso deber consignarse como tal en las Bases.

del ejecutor de las obras no menor de siete (07) aos.

Todos los dems aspectos relativos al presente proceso de seleccin, contratacin, construccin, ejecucin, recepcin de obra, liquidacin de obra, etc., no contemplados en esta seccin o en las Bases se regirn por la Ley y su Reglamento.

3.17DISPOSICIONES FINALES

Todos los dems aspectos del presente proceso no contemplados en la presente seccin o en las Bases se regirn por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, as como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIN ESPECFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIN

(En esta seccin la Entidad deber completar la informacin exigida de acuerdo a las instrucciones indicadas)

CAPTULO I

GENERALIDADES

1.1ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre: Municipalidad Distrital de San Jernimo de TunnRUC N: 20185716172

1.2DOMICILIO LEGAL

Av. Arequipa N 709 San Jernimo de Tunan - Huancayo.

1.3OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso tiene por objeto la contratacin de empresa ejecutora para la obra: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 30260 BARRIO TAMBO ANYA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO DE TUNAN HUANCAYO JUNIN

1.4VALOR REFERENCIAL15

El valor referencial asciende a S/. 199,861.60 Nuevos Soles (Ciento noventa y nueve mil ochocientos sesenta y uno con 60 /100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucin de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de noviembre del 2011.

Los lmites mximos y mnimos del valor referencial total ascienden a:

90 % del Valor ReferencialValor Referencial110% del Valor Referencial

S/. 179,875.44 (Ciento setenta y nueve mil ochocientos setenta ycincocon44/100Nuevos Soles)S/. 199,861.60 (ciento noventa y nueve mil ochocientos sesenta y uno con60/100 Nuevos Soles)S/.219,847.76 (Doscientos diecinueve mil ochocientos cuarenta y siete con 76/100Nuevos Soles)

Las propuestas que excedan en ms del diez por ciento (10%) el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) sern devueltas por el Comit Especial tenindolas por no presentadas. Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el lmite antes establecido, se deber contar con la asignacin suficiente de crditos presupuestarios y la aprobacin del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta econmica a un monto igual o menor al valor referencial, conforme al artculo 76 del Reglamento. El plazo para otorgar la buena pro no exceder de diez (10) das hbiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo responsabilidad del Titular.

NOTA 1 PARA EL COMIT ESPECIAL:

De conformidad con los artculos 13 y 39 del Reglamento, cuando se trate de una contratacin por relacin de tems, tambin deber incluirse los valores referenciales, en nmeros y letras, de cada tem, as como sus

15 El monto del valor referencial indicado en esta seccin de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradiccin entre estos montos, primar el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas, sin perjuicio de las acciones que el Titular de la Entidad ejecute en virtud al artculo 58 de la Ley, de ser necesario.

lmites mnimos y mximos

Si el sistema de contratacin es a precios unitarios debern indicarse los precios unitarios del presupuesto.

En caso de procesos de seleccin que convoquen Entidades en zonas que se encuentran dentro del mbito de aplicacin de la Ley N 27037, Ley de Promocin de la Inversin en la Amazona, deber tomarse en cuenta la regulacin de la Cuarta Disposicin Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sealado en el numeral 1 de la citada Disposicin, el valor referencial del proceso es nico y deber incluir todos los conceptos que incidan sobre el costo del objeto de contratacin, incluido el Impuesto General a la Ventas, determinado sobre la base del estudio de posibilidades que ofrece el mercado realizado por la Entidad.

De acuerdo con lo sealado en los numerales 2 y 3 de la misma Disposicin Complementaria Final, a efectos de verificar que las propuestas econmicas se encuentran dentro de los lmites establecidos en la Ley y el Reglamento se establecer adems lo siguiente:

a) Para el caso del postor que goza de la exoneracin prevista en la Ley27037, los montos que corresponden a dichos lmites, obtenidos sobre el total de los conceptos que conforman el valor referencial, excluido elImpuesto General a las Ventas (IGV).

b) Para el caso del postor que no goza de la exoneracin prevista en la Ley 27037, los montos que corresponden a dichos lmites, obtenidos sobre el total de los conceptos que conforman el valor referencial, incluido el Impuesto General a las Ventas (IGV).

1.5EXPEDIENTE DE CONTRATACIN

El expediente de contratacin fue aprobado mediante MEMORANDO N 266-2011-/A/MDSJT, el 29 de NOVIEMBRE del 2011.

1.6FUENTE DE FINANCIAMIENTO16

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS CANON Y SOBRE CANON

1.7SISTEMA DE CONTRATACIN

El presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacin respectivo.

1.8MODALIDAD DE EJECUCIN CONTRACTUAL17

No corresponde

1.9REQUERIMIENTOS TCNICOS MNIMOS

16 La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto delSector Pblico del ao fiscal en el cual se convoca el proceso de seleccin.

17 Se debe indicar la modalidad en que se realizar la ejecucin del contrato, conforme a lo sealado en el artculo 41 delReglamento.

El requerimiento est definido en el Captulo III de la presente seccin.

1.10BASE LEGAL

Ley N 29626 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011Ley N 27293-ley del sistema nacional de inversin pblica. Resolucin Directoral N 002-2009-EFDirectiva n 001-2009-EF

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

1.11LOCALIZACIN DE LA OBRA

La obra se encuentra localizada en:Distrito:San Jernimo de TunnProvincia:HuancayoDepartamento:Junn

1.12PLAZO DE EJECUCIN DE OBRA

El plazo de ejecucin de la obra es de 90 das calendarios18

18 De acuerdo al artculo 47 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el plazo de ejecuci n de la obra es un requerimiento tcnico mnimo que no es materia de calificacin ni mejora alguna.

CAPTULO II

DEL PROCESO DE SELECCIN

2.1.CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIN19

Convocatoria.: 29 de noviembre del 2011 Registro de Participantes: Del 30 de noviembre al 15 de diciembre del 2011 Formulacin de Consultas y/uObservaciones a las Bases: Del 30 de noviembre al 02 de Diciembre del 2011 Absolucin de Consultas yObservaciones a las Bases.: 13 de diciembre del 2011 Integracin de las Bases....: 14 de diciembre del 2011 Presentacin de Propuestas........: 19 de diciembre del 2011En acto privado se presentaran las propuestas a travs de mesa de partes 2do piso, sitoAv. Arequipa N 709 Plaza Principal San Jernimo de Tunan, de 08:00 a 16:00 horas. Calificacin y Evaluacin de Propuestas..: 19 de diciembre del 2011 Otorgamiento de la Buena Pro...: 19 de diciembre del 2011En acto privado (a travs del SEACE)..: 19 de diciembre del 2011

2.2.REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASESEl registro de los participantes se realizar en LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD, sito en LA Av Arequipa N 709 San Jernimo de Tunan, en las fechas sealadas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 16:00 horas20, previo pago de la suma S/.20.00 (Veinte con 00/100 Nuevos Soles) por derecho de participacin.

En el momento de la entrega de las Bases al participante, se emitir la constancia o cargo correspondiente en el que se indicar: nmero y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que recibe las Bases as como el da y hora de dicha recepcin.

Lugar de Venta Tesoreria, horario de oficina (08:00 a 13:00 y 14:30 a 16:00)Forma de pago: al contado (Tesoreria de la Municipalidad) o por medio de Cuenta Corriente: 038-1066304 Banco de la Nacin a nombre de la MDSJT (una vez realizado el deposito remitir una copia inmediato de la boleta de depsito va email o fax con su respectivos datos de Registro de Participante: Razn Social o Nombre, RUC, Direccin, Representante Legal, DNI, Email, Telfono, Fax, Celular) sin cuyos datos no se considerar registrado su participacin.La entrega de las Bases ser en LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO previo recibo pagado por las bases.

2.3.FORMULACIN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarn por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad o la que haga sus veces, sito en plaza principal Av. Arequipa N 709, en las fechas sealadas en el cronograma, en el horario de 08:00 a16:00 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comit Especial de la

19 La informacin del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la informacin consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradiccin en esta informacin, primar el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

20Las entidades debern establecer que en el horario de atencin al pblico se efecte el registro de participantes, de lo contrario, debern contemplar un horario razonable para ello, de conformidad con la normativa de la materia, de modo que se fomente la mayor participacin de postores, en concordancia con el Principio de Libre Concurrencia y Competencia.

ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N 004-2011-MDSJT/CE-OBRA, pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrnico: jtronic_vd@hotmail.com.

2.4.PRESENTACIN DE PROPUESTASLa presentacin de propuesta se realizar en ACTO PRIVADO, deber consignarse lo siguiente:

Los participantes presentarn sus propuestas en sobre cerrado, en la direccin, en el da y horario sealados en las Bases21, bajo responsabilidad del Comit Especial, conforme a lo indicado en la seccin general de las presentes Bases.

Las propuestas se presentarn en dos sobres cerrados y estarn dirigidas al Comit Especial de la ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N 004-2011-MDSJT/CE-OBRA, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N 1: Propuesta Tcnica. El sobre ser rotulado:

SeoresMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DE TUNAN DIRECCIN: Av. Arequipa N 709Att.: Comit Especial

ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N 004-2011-MDSJT/CE-OBRA Objeto del proceso: Ejecucin de la Obra: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 30260 BARRIO TAMBO ANYA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO DE TUNAN HUANCAYO JUNIN

SOBRE N 1: PROPUESTA TCNICA NOMBRE RAZON SOCIAL DEL POSTOR

N DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR

SOBRE N 2: Propuesta Econmica. El sobre ser rotulado:

SeoresMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DE TUNAN DIRECCIN: Av. Arequipa N 709Att.: Comit Especial

ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N 004-2011-MDSJT/CE-OBRA Objeto del proceso: Ejecucin de la Obra: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 30260 BARRIO TAMBO ANYA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO DE TUNAN HUANCAYO JUNIN

SOBRE N 02: PROPUESTA ECONMICA NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

N DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR

21Las entidades debern establecer que en el horario de atencin al pblico se efecte el registro de participantes, de lo contrario, debern contemplar un horario razonable para ello, de conformidad con la normativa de la materia, de modo que se fomente la mayor participacin de postores, en concordancia con el Principio de Libre Concurrencia y Competencia.

2.5.CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE N 1 - PROPUESTA TCNICA:Se presentar en un (1) original y (2) copias (consignar nmero de copias)

El sobre N 1 contendr, adems de un ndice de documentos22 la siguiente documentacin:

Documentacin de presentacin obligatoria:

i)Copia simple del Certificado de Inscripcin vigente en el Registro Nacional de Proveedores, en el Registro de ejecutor de obra.

ii)Declaracin Jurada de datos del postor.Cuando se trate de Consorcio, esta declaracin jurada ser presentada por cada uno de los consorciados, segn Anexo N 01.

iii)Declaracin jurada y/o documentacin que acredite el cumplimiento de los RequerimientosTcnicos Mnimos contenidos en el Captulo III de la presente seccin.

iv)Declaracin jurada simple de acuerdo al Artculo 42 del Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado, segn Anexo N 02.En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracin jurada, salvo que sea presentada por el representante legal comn del consorcio.

v)Declaracin Jurada del Plazo de Ejecucin, segn Anexo N 03.

vi)Promesa de consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante comn, el domicilio comn y el porcentaje de participacin, segn Anexo N 04.

La promesa formal de consorcio deber ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se presumir que los integrantes del consorcio ejecutarn conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes deber cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso.

Se presume que el representante comn del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacin del mismo en todos los actos referidos al proceso de seleccin, suscripcin y ejecucin del contrato, con amplias y suficientes facultades.

vii) Consignar cualquier otra documentacin que sea necesaria para la participacin de los postores.

MUY IMPORTANTE:La omisin de alguno de los documentos enunciados acarrear la descalificacin de la propuesta.

Documentacin de presentacin facultativa:

i) Certificado de inscripcin o reinscripcin en el Registro de la Micro y Pequea Empresa - REMYPE, de ser el caso.

22 La omisin del ndice no descalifica la propuesta ya que su no presentacin no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

40

ii) En el caso de microempresas y pequeas empresas integradas por personas con discapacidad o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por stas, deber presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripcin en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad.

iii) En el caso de la ejecucin de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao podr presentarse una solicitud de bonificacin por obras ejecutadas en la provincia o provincias colindantes, segn Anexo N 05.

2.5.2 SOBRE N 2 - PROPUESTA ECONMICA23

El Sobre N 2 deber contener la siguiente informacin obligatoria:

i)Oferta econmica en letras y nmeros, el cual deber incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al Anexo N 06, el que no podr tener borradura alguna, enmendadura o correccin, caso contrario se considerar como no presentada.

El monto total de la propuesta econmica y los subtotales que lo componen debern ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrn ser expresados con ms de dos decimales. El monto total de la Propuesta ser en Nuevos Soles (consignar moneda)

ii)Garanta de seriedad de oferta por un monto de S/.3,997.24 (Tres mil novecientos noventa y siete con 24/100 Nuevo Soles) (consignar el monto de la garanta de seriedad de oferta, el que en ningn caso ser menor al uno por ciento (1%) ni mayor al dos por ciento (2%) del valor referencial)24

NOTA 4 PARA EL COMIT ESPECIAL:En el caso que el clculo del monto de la garanta de seriedad de oferta corresponda a una cifra con ms de dos decimales, deber considerarse, en el caso del lmite mnimo (1%) solo hasta el segundo decimal inmediato superior, y en el caso del lmite mximo (2%) solo hasta el segundo decimal, sin efectuar redondeo alguno, puesto que de lo contrario estara excedindose el porcentaje permitido por la normativa en materia de contratacin estatal25.

2.6.REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATO

Adicionalmente, conforme a los artculos 141 y 183 del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria, podr requerirse, entre otros, los siguientes documentos26:

a)Copia de DNI del Representante Legal;b)Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa;c)Copia de la constitucin de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado;d)Copia del RUC de la empresa;e)Cdigo de Cuenta Interbancario (CCI), de corresponder;f)Designar al residente de obra, cuando no haya formado parte de la propuesta tcnica.

23 De acuerdo con el artculo 63 del Reglamento la propuesta econmica solo se presentar en original.

24 El postor que resulte ganador de la buena pro y el que qued en segundo lugar, estn obligados a mantener su vigencia hasta la suscripcin del contrato.

25 De acuerdo con la Resolucin N 2036-2009-TC.

26 Cada Entidad deber definir si solo requerir de la presentacin de estos documentos o adicionar algn otro.

g)De acuerdo al objeto contractual convocado podr requerirse la presentacin de otros documentos para la suscripcin del contrato, los que debern ser incluidos en este rubro.

Asimismo, el postor ganador de la buena pro deber presentar una CARTA FIANZA27 para efectos de garantizar lo siguiente:-De fiel cumplimiento del contrato-Prestaciones accesorias (de ser el caso).

2.7PLAZO PARA LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro deber presentar toda la documentacin requerida para la suscripcin del contrato en el plazo de 02 das hbiles (la Entidad deber sealar el plazo correspondiente). La citada documentacin deber ser presentada en mesa de partes de la entidad (Indicar lugar y direccin exacta a donde deber dirigirse el postor ganador).

27 De acuerdo con el artculo 155 del Reglamento, modificado por Decreto Supremo N 021-2009-EF, la Entidad debe sealar expresamente el tipo de garanta que debe otorgar el contratista para la suscripcin del contrato.

CAPTULO III

TRMINOS DE REFERENCIA

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 30260 BARRIO TAMBO ANYA- DISTRITO DE SAN JERONIMO DE TUNAN-HUANCAYO JUNIN

REQUERIMIENTOS TCNICOS MNIMOS

EXPERIENCIA DEL POSTOR

El postor deber acreditar experiencia en la ejecucin de obras de infraestructura, edificaciones y/o similares.

Demostrar experiencia en ejecucin de obras de infraestructura, edificaciones y/o similares, mnimo 05 obras. Acumular un total de ms de 04 veces el VR. Ejecutadas, demostrando con documentosfehacientes. La experiencia de los postores deber ser demostrada, mediante contratos y sus respectivas actas de recepcin de la obra y/o Resolucin de liquidacin de obra. Declaracin jurada donde el postor se comprometa contratar la mano de obra no calificada de la zona donde se ejecutara la obra. Constancia de visita de campo donde se ejecutara la obra, el cual ser corroborado con fotografas al da siguiente del ltimo da de venta de bases entre las 8.30 a 10.30, lareferida constancia ser emitida por el Gerente de Desarrollo Urbano y Obras Publicas de la Municipalidad Distrital de San Jernimo de Tunan, y cualquiera de los integrantes del postor que realice la constatacin deber identificarse con una copia de su documento de Identidady la original donde ser visado por el responsable de obra y se adjuntara en la propuesta tcnica.

EXPERIENCIA Y CALIFICACIN DEL PERSONAL PROPUESTO:

El personal propuesto debe cumplir con el requerimiento tcnico mnimo. Se deber acompaar el respectivo Curriculum Vitae documentado.

CANT.RELACION DEL PERSONAL PROFESIONAL Y PERSONAL TECNICO

01REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO PARA RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero civil y/o Arquitecto, con experiencia no menor de 12 aos, contados a partir del grado de colegiatura. Ingeniero Civil y/o Arquitecto, Colegiado y habilitado. Asimismo debe adjuntar el postor como parte de la propuesta tcnica una Declaracin Jurada del profesional propuesto en la cual indique el nombre y apellidos, nmero de CIPy/o CAP, su compromiso de participar en la ejecucin de los trabajos, sellada, firmada y, adems copia del Ttulo Profesional legalizada, copia del Diploma deIncorporacin al Colegio, Certificado de habilidad original y/o Legalizada ycualquier otra documentacin necesaria para acreditar lo exigido en las presentes bases y que el Comit Especial Permanente pueda constatar de manera fehaciente. La experiencia del residente deber ser acreditado con contratos, orden de servicios, constancias de conformidad del servicio, recepcin de obra o entrega de la obra. Carta de compromiso del profesional, garantizando la presentacin del servicio y permanencia al 100% en la obra materia del proceso.

01REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO PARA ASISTENTE DEL RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero Civil y/o arquitecto, con experiencia no menor de 05 aos, contadosa partir del grado de colegiatura.Presentar el certificado de habilidad vigente Original y/o Legalizada.La experiencia del asistente del residente deber ser acreditado con contratos, por un periodo de 48 Meses en obras de Infraestructura y/o Similares,adjuntando contratos, orden de servicio, constancias de conformidad delservicio, recepcin de obra o entrega de la obra. Carta de compromiso del profesional, garantizando la presentacin del servicio y permanencia al 100% en la obra materia del proceso.

01REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO PARA ADMINISTRADOR DE OBRA: Contador, Administrador y/o Economista, con experiencia no menor de 03 aos, contados a partir del grado de colegiatura. Acreditar experiencia en administracin de proyectos con documentos sustentatorio.Presentar Copia de certificado de habilidad vigente.Acreditar experiencia adjuntando contratos, constancias de conformidad del servicio

01REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO PARA EL TOPOGRAFO: Tcnico en Topgrafo con experiencia mnima de tres (03) aos de ejercicio desde su certificacin y haber realizado no menos de cinco (05) trabajos detopografa. Se sustentar con Certificados, Constancias, o Contratos.

01REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO PARA EL MAESTRO DE OBRAS: Personal tcnico de maestro de obra, dedicada al rubro de construccin civil a nivel nacional, no menor de 04 aos de experiencia como Maestro de Obra. Acreditar experiencia con contratos, certificados o constancias demostrandohaber ejercido la actividad de construccin civil relacionados a edificaciones o similares. Acreditar un valor en contratos o remuneraciones no menor de s/ 30,000.00nuevos soles :.

EQUIPO MINIMO ASIGNADO

EQUIPO MINIMODebe ser de propiedad de la empresa, o con promesa de alquiler y compra.El contratista deber de cumplir con la ejecucin de las obra de acuerdo a lo establecido en expediente tcnico materia del presente proyecto .

DESCRIPCIN TEMCARACTERSTICAS TCNICASMNIMO

1. CAMION DE 06 TN DE CAPACIDADMOVILIZACION A LA OBRA1

2. CAMIONETA DOBLE CABINAMOVILIZACION A LA OBRA1

3. MEZCLADORA DE CONCRETOTIPO TROMPO, 11 P3 13HP1

4. VIBRADOR DE CONCRETOMANUAL, TRANSPORTABLE1

5. CHANCADORA DE PIEDRA DE FACIL TRANSPORTABLEMANUAL, TRANSPORTABLE1

6. PLANCHA COMPACTADORAMANUAL, TRANSPORTABLE1

7. ANDAMIO METLICOTIPO ACROW10

8. AMOLADORA ELCTRICAMANUAL, TRANSPORTABLE2

9. CIZALLAMANUAL, TRANSPORTABLE1

10.NIVEL DE INGENIEROMANUAL, TRANSPORTABLE1

11.GPSMANUAL, TRANSPORTABLE1

En caso de dichos equipos sean propios se acreditaran con facturas o cualquier otro documento que acredite su propiedad, en caso de promesa de compra (Contado o leasing) se acreditar con la documentacin respectiva de la entidad financiante, en el caso de alquiler o promesa de venta acompaado al documento con carta de compromiso de promesa de alquiler o venta y/o Declaracin Jurada del postor de contar con la maquinaria requerida para la ejecucin de la obra.

Todos los equipos y maquinarias tendrn una antigedad no mayor a cinco (05) aos.

FORMA DE PAGOEl pago se efectuar de conformidad a la propuesta presentada por el postor ganador de la BuenaPro, en forma peridica, segn avance fsico y/o valorizacin de Obra.Los precios del contrato sern aquellos que fueron consignados en la propuesta econmica. La factura deber emitirse a nombre de La Municipalidad Distrital de San Jernimo de Tunan.

REAJUSTE DE PRECIOSSe proceder de conformidad con el artculo 49 del reglamento de la Ley de Contrataciones delEstado.

CRITERIOS DE EVALUACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR

A.- EN OBRAS GENERALES EJECUTADAS20 Ptos

Se calificar considerando las obras en general ejecutadas por el postor en los ltimos diez (10) aos a la fecha de presentacin de propuestas, por un montoacumulado equivalente de hasta cuatro (04) veces el valor referencial de la obra materia de convocatoria.- Monto igual o mayor a 4 veces el VR20 Puntos- Monto igual o mayor a 3 veces el VR y menor a 4 veces el VR15 Puntos- Monto igual o mayor a 2 veces el VR y menor a 3 veces el VR10 Puntos- Monto menor a 1 veces el VR05 PuntosPara evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deber acompaarse la documentacin que sustente cul ha sido elporcentaje de su participacin en dicho consorcio, de lo contrario no podrconsiderarse la experiencia proveniente de dicho contrato. VR: Valor Referencial

B.- EXPERIENCIA DE OBRAS SIMILARES EJECUTADAS35 Ptos.

Se calificar considerando las obras similares ejecutadas en los ltimos diez(10) aos a la fecha de presentacin de propuestas, por un monto mximo acumulado equivalente al valor referencial de la obra materia de convocatoria,siendo el valor mnimo de cada obra similar el quince por ciento (15%) del valorreferencial.nicamente resultarn validas aquellas obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.

- Monto igual o mayor a 3 vez el VR 30 Puntos- Monto igual o mayor a 2 veces el VR 20 Puntos- Monto menor a 1 veces el VR 05 Puntos

La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar experiencia en obras en general.

Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deber acompaarse la documentacin que sustente cul ha sido el porcentaje de su participacin en dicho consorcio, de lo contrario no podr considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato.VR: Valor Referencial

C.-FACTOREXPERIENCIAYCALIFICACIONDELPERSONAL PROPUESTO35 Ptos.

Se evaluara en funcin del tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto (en prestaciones iguales o similares a las labores que se ejecutaran en el contrato), para tal efecto, se considera que los factores deben ser objetivos, congruentes razonables y proporcionales con el objeto de la convocatoria. Residente de Obra: (15 PUNTOS)Se asignar puntaje de acuerdo a lo siguiente:PuntajeMs de 60 meses15.00 puntosMs de 36 meses a 60 meses10.00 puntosIngeniero Asistente de Residente de Obras: (10 PUNTOS)Se asignar puntaje de acuerdo a lo siguiente:PuntajeMayor a 60 meses10.00 puntosMenor a 60 meses05.00 puntosAdministrador de Obra: (5 PUNTOS)

Se asignar puntaje de acuerdo a lo siguiente:PuntajeMayor a 36 meses05.00 puntosMayor a 12 meses a 36 meses02.00 puntosTopgrafo: (5 PUNTOS)Se asignar puntaje de acuerdo a lo siguiente:PuntajeMayor a 36 meses05.00 puntosMayor a 12 meses a 36 meses02.00 puntos

Maestro de Obra: (5 PUNTOS)Se asignar puntaje de acuerdo a lo siguiente:PuntajeMayor a 48 meses05.00 puntosMayor a 12 meses a 48 meses02.00 puntos

D. FACTOR CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIN DE OBRAS10 Ptos.

Se evaluar en funcin al nmero de constancias o certificados en el que se acredite que el postor ejecut y liquid contratos sin que haya incurrido enpenalidades, hasta un mximo de diez (10) contratos de obra en general y/osimilares.

Por ejemplo se puede utilizar la siguiente frmula de evaluacin: PCP= PF x CBCNC Dnde:

Asimismo, el factor podr ser acreditado mediante la presentacin de cualquier documento en el que conste o se evidencie que la prestacin presentada para acreditar la experiencia fue ejecutada sin penalidades, independientemente de la denominacin que tal documento reciba.

Los certificados o constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor. En caso la experiencia se haya acreditado con un nmero mayor de diez obras, para la aplicacin de la frmula propuesta, se considerar que se han presentado nicamente diez (10).

LOSFACTORESDEEVALUACINNOPUEDENCALIFICARCONPUNTAJEEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TCNICOS MNIMOS.

PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIN ECONMICA, EL POSTOR DEBER OBTENER UN PUNTAJE TCNICO MNIMO DE OCHENTA (80) PUNTOS.

CAPTULO IV

PROFORMA DE CONTRATO

NOTA 5 PARA EL COMIT ESPECIAL:Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable la inclusin de clusulas adicionales a las sealadas en el presente documento, podr incluirse stas, las que en ningn caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sealado en este captulo.

Conste por el presente documento, el contrato de ejecucin de la obra .., que celebra de una parte ., en adelante LA ENTIDAD, con RUC N , con domicilio legal en , representada por , identificado con DNI N ., y de otra parte......................................, con RUC N .., con domicilio legal en..........................., inscrita en la Ficha N . Asiento N . del Registro dePersonas Jurdicas de (Ciudad), debidamente representado por su Representante Legal,.........................................., con DNI N .., segn poder inscrito en la Ficha N., Asiento N .. del Registro de Personas Jurdicas de (Ciudad), a quien en adelante se ledenominar EL CONTRATISTA en los trminos y condiciones siguientes:

CLUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESCon fecha ., el Comit Especial adjudic la Buena Pro de la ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N . para la ejecucin de la obra(indicar denominacin de la obra), cuyos detalles, importes unitarios (en caso de corresponder) y totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLUSULA SEGUNDA: OBJETO Y MONTOCon fecha .(indicar), el Comit Especial adjudic la Buena Pro de . (indicar denominacin del proceso), convocada para la ejecucin de la obra .(indicar), a ELCONTRATISTA, por el siguiente monto: ., incluido el Impuesto General a las Ventas, (de corresponder).

Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a Entidades de Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e impuestos; proteccin y mantenimiento de la obra durante el perodo de construccin y hasta la entrega de la misma, direccin tcnica, gastos generales, utilidad, y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucin de la obra hasta su total terminacin y entrega.

CLUSULA TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOSlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y dems normativa especial que resulte aplicable, se utilizarn las disposiciones pertinentes del Cdigo Civil vigente y dems normas concordantes.

CLUSULA CUARTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATOEl presente contrato est conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de seleccin que establezcan obligaciones para las partes.

CLUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATOLa vigencia del presente contrato ser a partir del da siguiente de la suscripcin del mismo hasta el consentimiento de la liquidacin final de la obra.

CLUSULA SEXTA: VALORIZACIONESLas valorizaciones tienen el carcter de pagos a cuenta y sern elaboradas de conformidad con lo establecido en el artculo 197 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA STIMA: DECLARACIN DEL CONTRATISTAEl contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sancin de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLUSULA OCTAVA: GARANTASEL CONTRATISTA entreg a la suscripcin del contrato la respectiva garanta solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacin automtica a slo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por losconceptos, importes y vigencias siguientes:

-De fiel cumplimiento del contrato: S/., a travs de la (Indicar el tipo de garanta). Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidacin final.

En el caso que corresponda consignar lo siguiente:

- Garanta por prestaciones accesorias: S/, de ser el caso, ., a travs de la(Indicar el tipo de garanta) con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

NOTA 6:En aplicacin de lo dispuesto en el Artculo 159 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las contrataciones de obra que conllevan la ejecucin de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacin o actividades afines, se otorgar una garanta adicional por dicho concepto. La garanta de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovar peridicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacin en ningn caso.

CLUSULA NOVENA: EJECUCIN DE GARANTAS POR FALTA DE RENOVACINLA ENTIDAD est facultada para ejecutar la garanta de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla, de acuerdo con el artculo 164 del Reglamento de la Leyde Contrataciones del Estado.

CLUSULA DCIMA: PLAZOS10.1. PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENOEl terreno o lugar donde se ejecutar la obra ser entregado al contratista dentro(consignar plazo)28 das siguientes a la firma del presente contrato.

10.2. INICIO Y TRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIN

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato, en un plazo de . (consignar) das calendarios, contados a partir del da siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artculo 184 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo slo podr ser ampliado en los casos contemplados en el artculo 200 del Reglamento de laLey de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA UNDCIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTAEL CONTRATISTA planear y ser responsable por los mtodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecucin de la obra, los que debern asegurar un ritmo apropiado y calidad

28 Segn artculo 184 del Reglamento la condicin establecida en el numeral 3 del citado artculo, referida a la entrega del terreno o lugar donde se ejecutar la obra, deber ser cumplida dentro de los quince (15) das contados a partir del da siguiente de la suscripcin del contrato.

satisfactoria.

Durante la ejecucin de la obra, el CONTRATISTA est obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retraso injustificado se proceder de acuerdo al artculo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El CONTRATISTA abrir en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obras debidamente foliado, el mismo que ser firmado en todas sus pginas por el inspector/supervisor y el residente. En este cuaderno de obras se anotarn las indicaciones, rdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucin de la obra.

CLUSULA DUODCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOSLa conformidad de la ejecucin de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artculo 50 de la Ley.

El plazo mximo de responsabilidad del contratista es de (Indicar tiempo en aos).

CLUSULA DCIMO TERCERA: PENALIDADES29En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucin de la obra, aqul se har acreedor a una penalidad por mora, por cada da de atraso, hasta por un monto mximo equivalente al diez porciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad ser deducida de los pagos a cuenta, delpago final o en la liquidacin final; o, si fuera necesario, se cobrar del monto resultante de la ejecucin de las garantas de fiel cumplimiento.La penalidad se aplicar automticamente y se calcular de acuerdo con la siguiente frmula: Penalidad diaria = 0.10 x Monto del ContratoF x plazo en das

Cuando se llegue a cubrir el monto mximo de la penalidad, la Entidad podr resolver el contrato por incumplimiento.Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) das o;F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) das.

Cuando se llegue a cubrir el monto mximo de la penalidad, LA ENTIDAD podr resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento.

CLUSULA DCIMO CUARTA: RECEPCIN DE LA OBRALa recepcin de la obra se sujetar a lo establecido en el artculo 210 del Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado.

CLUSULA DCIMO QUINTA: LIQUIDACIN DE LA OBRALa liquidacin de la obra se sujetar a lo establecido en el artculo 211, 212 y 213 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLUSULA DCIMO SEXTA: RESOLUCIN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTAEn caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que hayasido previamente observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanacin, esta ltima podr resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisin por la va notarial del

29 De ser el caso, deber considerarse las penalidades que se hubieran establecido al amparo del artculo 166 delReglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

documento en el que se manifieste esta decisin y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artculos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, y en el artculo 209 de su Reglamento.

En este supuesto, se ejecutarn las garantas que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artculo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de la indemnizacin por daos y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

CLAUSULA DCIMO STIMA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONESSin perjuicio de la indemnizacin por dao ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las dems obligaciones pactadas,ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

CLUSULA DCIMO OCTAVA: SOLUCIN DE CONTROVERSIAS30Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucin contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artculos 144, 170, 175, 177, 199, 201 209, 210 y 211 del Reglamento o, en su defecto, en el artculo 52 de la Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podr someter a conciliacin la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, segn lo sealado en el artculo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLUSULA DCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PBLICACualquiera de las partes podr elevar el presente contrato a Escritura Pblica corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLUSULA VIGSIMA: VERACIDAD DE DOMICILIOSLas partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato.

De acuerdo con las Bases, la propuesta tcnico econmica y las disposiciones del presente contrato,las partes lo firman por duplicado en seal de conformidad en la ciudad de . al

LA ENTIDADEL CONTRATISTA

NOTA 7:Conforme a lo dispuesto en el literal h) del artculo 26 de la Ley se deber incluir como anexos, el Cronograma General de Ejecucin de la obra, el cronograma de desembolsos previstos presupuestalmente y el expediente tcnico.

30 De conformidad con los artculos 216 y 217 del Reglamento, podr adicionarse la informacin que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecucin contractual. Por ejemplo, podra indicarse si la controversia ser resuelta por un tribunal arbitral o un rbitro nico.

FORMATOS Y ANEXOS

FORMATO N 01MODELO DE CARTA DE ACREDITACIN DEL REPRESENTANTE

Huancayo, 9 de Diciembre del 2011

SeoresCOMIT ESPECIALADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N 005 -2011-CE/MDSJT

Presente.-

AMS CONTRATATISTAS E.I.R.L , identificado con RUC N 20486467437 nos dirigimos a ustedes, en relacin con la Adjudicacin Directa Selectiva N 005 -2011-CE/MDSJT, a fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en caso de personas naturales): Alfredo Murillo Silva identificado con DNI. N20099590 quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccin.

... Firma y sello del representante legal Nombre / Razn Social del postor

NOTA 8 PARA EL COMIT ESPECIAL:Este formato slo deber ser consignado en las Bases cuando la presentacin de propuestas se efecte en acto pblico, caso contrario, no deber ser incluido.

ANEXO N 01

DECLARACIN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeoresCOMIT ESPECIALADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N 005 -2011-CE/MDSJT

Presente.- Estimados seores:

El que se suscribe, Representante Legal de AMS Contratistas E.I.R.L., identificado con DNI N20099590, R.U.C. N 20486467437, con poder inscrito en la localidad de Huancayo en la Ficha N ............ Asiento N A00001, DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacin de mi representada se sujeta a la verdad:

Nombre o Razn Social AMS Contratistas E.I.R.L

Domicilio Legal Calle Real N 415 Chilca-Huancayo

RUC 2048647437Telfono 964949715Fax

Huancayo, 9 de Diciembre del 2011

.......................................................... Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razn social del postor

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaracin jurada ser presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO N 02

DECLARACIN JURADA(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

SeoresCOMIT ESPECIALADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N 005 -2011-CE/MDSJTPresente.-

De nuestra consideracin:

Alfredo Murillo Silva, identificado con DNI N 20099590, domiciliado en Calle Real N 415 Chilca, Representante Legal de la empresa AMS CONTRATATISTAS E.I.R.L; que se presenta como postor de la ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N 005 -2011-CE/MDSJT, para la EJECUCIN DE LA OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 30260 BARRIO TAMBO ANYA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO DE TUNAN HUANCAYO JUNIN , declaro bajo juramento:

1.-No tengo impedimento para participar en el proceso de seleccin ni para contratar con elEstado, conforme al artculo 10 de la Ley.

2.-Conozco, acepto y se someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de seleccin.

3.-Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacin que presento para efectos del presente proceso de seleccin.

4.-Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de seleccin y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.-Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, as como en la Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

.......................................................... Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razn social del postor

ANEXO N 03

DECLARACIN JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIN

Seores:COMIT ESPECIALADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N 005 -2011-CE/MDSJTPresente.-

El que suscribe, Alfredo Murillo Silva, identificado con DNI N 20099590, Representante Legal de AMS Contratitas E.I.R.L., con RUC. N 20486467437, declaro que mi representada se compromete a ejecutar la Obra CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 30260 BARRIO TAMBO ANYA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO DE TUNAN HUANCAYO JUNIN, materia de la ADS N 005 -2011-CE/MDSJT, de acuerdo al respectivo Expediente Tcnico, en el plazo siguiente:

PLAZO OFERTADO:

Huancayo, 9 de Diciembre del 2011

.......................................................... Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razn social del postor

ANEXO N 04

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Slo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

SeoresCOMIT ESPECIALADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N .Presente.-

Estimados seores:

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de seleccin, para proveer y presentar una propuesta conjunta para la ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N .., responsabilizndonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artculo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. ......................................., identificado con D.N.I. N.. como representante legal comn del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal comn en................................., para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccin y a suscribir con la Entidad . el contrato correspondiente.

OBLIGACIONES DE .: ( ) % Participacin

OBLIGACIONES DE .: ( ) % Participacin .. ..

.... Nombre, firma, sello y DNI delNombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Empresa 1Representante Legal Empresa 2

(Fecha),

ANEXO N 05

SOLICITUD DE BONIFICACIN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE LIMA Y CALLAO

SeoresCOMIT ESPECIALADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N 005 -2011-CE/MDSJT

Presente.-

Mediante la presente solicito la asignacin de la bonificacin del 10% sobre la sumatoria de los puntajes de las propuestas tcnica y econmica, en los trminos prescritos por el numeral 6 del artculo 71 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debido a que mi representada, se encuentra domiciliada en .. (Consignar domicilio del postor), la que est ubicada en la provincia (Consignar provincia o provincia colindante al lugar en el que se ejecutar la obra, la que podr pertenecer o no al mismo departamento o regin).

(Fecha)

.......................................................... Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razn social del postor

NOTA 9:Para asignar la bonificacin el Comit Especial verificar el domicilio consignado en la constancia de inscripcin en el Registro Nacional de Proveedores.

ANEXO N 06

CARTA DE PROPUESTA ECONMICA (MODELO)

Seores:COMIT ESPECIALADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N .Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de seleccin y el expediente tcnico de la obra, mi propuesta econmica es la siguiente:

CONCEPTOCOSTO (Consignar moneda)

TOTAL

La propuesta econmica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacin vigente, as como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar.

(Fecha),

.......................................................... Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razn social del postor

NOTA 10:En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios, el postor formular su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas contenidasen las Bases, las condiciones previstas en los planos y especificaciones tcnicas, y lascantidades referenciales y se valorizan en relacin a su ejecucin real y por un determinado plazo de ejecucin.

Cuando el proceso se convoque a suma alzada, el postor formular su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestacin requerida segn los planos, especificaciones tcnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Tcnico, en ese orden de prelacin; considerndose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripcin del contrato, es referencial.

FORMATO N 2

PRESUPUESTO DETALLADO

(Este documento deber ser presentado para la suscripcin del contrato)

Sistema de Contratacin:

DESCRIPCINCOSTO PARCIAL

TOTAL COSTO DIRECTO (1) GASTOS GENERALES (2) UTILIDAD(3) TOTAL COSTO (1)+(2)+(3) IGV ( 19%)TOTAL GENERAL (*)

(*)Este monto incluye gastos generales, utilidad y tributos

.......................................................... Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razn social del postor

FORMATO N 331

(De acuerdo al Captulo III de la Seccin Especfica)

PROFESIONALES Y TCNICOS REQUERIDOS

CANT.RELACIN DEL PERSONAL PROFESIONAL Y PERSONAL TCNICO

EQUIPOS REQUERIDOS

CANT.RELACIN DEL EQUIPO

.......................................................... Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razn social del postor

31 De corresponder.