ayuntamiento constitucional de comalcalco, tabasco … · 2016-06-15 · ayuntamiento...

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCODIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

PLAZA JUAREZ S/N, COL. CENTRO, COMALCALCO, TABASCOTEL. 933 11 4 00 00

LICITACION PÚBLICA ESTATAL: No. 56065001-005-16

Convocatoria para Licitación Pública Estatal

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO.DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y

SERVICIOS MUNICIPALES

BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. 56065001-005-16

LICITACIÓN No. PROCEDIMIENTO (30) ESPECIALIDAD DELPADRÓN (37-II) CAPITAL CONTABLE ORIGEN DE FONDOS (37-XIII)

56065001-005-16 LICITACION PUBLICAESTATAL

230.- LINEAS Y REDESDE CONDUCCIONELECTRICA; 440.-PERFORACION DE

POZOS

$1,500,000.00

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DERAMO33.- FIII FONDO DEAPORTACIONES PARA LAINFRAESTRUCTURA SOCIALMUNICIPAL; AUTORIZADO EN ELACTA NUMERO CINCOCORRESPONDIENTE A LA TERCERASESION ORDINARIA DE CABILDOCELEBRADA CON FECHA 31 DEMARZO DE 2016

NO. DE PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS (S/N)OP017.- REHABILITACION DE POZO PROFUNDO, PARA AGUA POTABLE (EN LA UNIDAD DEPORTIVA); OP018.- REHABILITACION DE POZO PROFUNDO,PARA AGUA POTABLE (EN EL FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS); OP019.- REHABILITACION DE POZO PROFUNDO, PARA AGUA POTABLE (EN LACOLONIA ADOLFO LOPEZ MATEO), EN COMALCALCO, TABASCOOLFO LOPEZ MATEO), EN COMALCALCO, TABASCO.

VISITA DE OBRA (37-XVI) JUNTA DE ACLARACIONES (37-III)FECHA/HORA LUGAR FECHA/HORA LUGAR

16 de Mayol de 201608:00 HRS.

SE PARTIRA DE LA DIRECCION DE OBRASPUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y


16 de Mayo de 201610:00 HRS.

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIALY SERVICIOS MUNICIPALES

APERTURA DE PROPUESTAS (37-IV) COMUNICACIÓN DE FALLO (37-IV) FIRMA DE CONTRATO (37-IV)FEHA/HORA LUGAR FECHA/HORA LUGAR FECHA/HORA LUGAR

25 de Mayo de2016

08:00 HRS

SALA DE CABILDO DELAYUNTAMIENTO DE

COMALCALCO.

28 de Mayode 2016

12:00 HRS.

DIRECCIÓN DE OBRAS,ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y


04 de Junio de2016

08:00 HRS

DIRECCIÓN DE OBRAS,ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y


INICIO PROBABLE DE TRABAJOS (37XVIII)

PLAZO DE EJECUCIÓN (37XVIII)

% ANTICIPO DEL IMP.CONTRATADO (37-XV) CARÁCTER DE LA LICITACIÓN (34)

10 de Junio de 2016 60 DIAS NATURALES 30% ESTATAL

PARTE DE LOS TRABAJOS A SUBCONTRATARSE (37-XVII) IDIOMA (37-VI) MONEDA (37-VII)NINGUNA ESPAÑOL PESO MEXICANO

Con fundamento a lo establecido en el Art. 35, 36 y 37 de la Ley de Obras Publicas y Serviciosrelacionados con las mismas del estado de Tabasco y el artículo 25 del Reglamento de la Ley deObras Publicas y Servicios relacionados con las mismas del estado de Tabasco, a través de laDirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, emite las siguientes:

BASES DE LICITACIÓN

A. DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

Para participar en la Licitación Pública Estatal No. 56065001-005-16 relativa a:





Obra y Localidad.- OP017.- REHABILITACION DE POZO PROFUNDO, PARA AGUA POTABLE (EN LAUNIDAD DEPORTIVA); OP018.- REHABILITACION DE POZO PROFUNDO, PARA AGUA POTABLE (ENEL FRACCIONAMIENTO LAS ROSAS); OP019.- REHABILITACION DE POZO PROFUNDO, PARA AGUAPOTABLE (EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEO), EN COMALCALCO, TABASCOOLFO LOPEZMATEO), EN COMALCALCO, TABASCO.Comunidad beneficiada: CIUDAD, COMALCALCO, TABASCO.

PLIEGO DE REQUISITOS

Información General:

RECURSOS DE RAMO33.- FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURASOCIAL MUNICIPAL; AUTORIZADO EN EL ACTA NUMERO CINCO CORRESPONDIENTE A LATERCERA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA CON FECHA 31 DE MARZO DE2016.

El proyecto se ejecutara en forma anual

Capital contable mínimo requerido: $1,500,000.00

Visita al lugar de la ejecución de los trabajos:Fecha: 16 de Mayo de 2016A las: 08:00 HRS.Lugar de reunión: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOSMUNICIPALES

Junta de aclaraciones:Fecha: 16 de Mayo de 2016Hora: 10:00 HRS.Lugar: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Período de ejecución objeto de esta LicitaciónFecha programada de inicio: 10 de Junio de 2016Fecha programada de terminación: 08 de Agosto de 2016

No. DE PROYECTO FECHA DE INICIO Y TERMINO PLAZO DE EJECUCIONOP017 DEL 10 DE JUNIO DEL 2016 AL 08 DE AGOSTO DEL 2016 60 DIAS NATURALESOP018 DEL 10 DE JUNIO DEL 2016 AL 08 DE AGOSTO DEL 2016 60 DIAS NATURALESOP019 DEL 10 DE JUNIO DEL 2016 AL 08 DE AGOSTO DEL 2016 60 DIAS NATURALES

Porcentaje de anticipo por adjudicar en esta Licitación Pública Estatal No.: 56065001-005-16

SE OTORGARA UN 30% ANTICIPO PARA CADA UNOS DE LOS PROYECTOS DE LA OBRA.





El acto de Presentación y Apertura se realizara en un solo acto, iniciando con la revisión de lossobres de proposiciones técnicas y posteriormente la revisión de la propuesta económica:

Fecha: 25 de Mayo de 2016Hora: 08:00 HRS.Lugar: Sala de Cabildo 2da. Planta de la Presidencia MunicipalEl participante o su representante, previa entrega de las proposiciones, registrará su asistenciaexhibiendo identificación oficial vigente con fotografía, consistente en: credencial para votar opasaporte, ya que una vez cerrado el recinto no se permitirá el acceso a ninguna persona, ni laintroducción de documentación; por lo que se les recomienda presentarse 30 minutos antes de lahora prevista en este punto.Para los fines de las disposiciones generales, en lo sucesivo se denomina a:

Ayuntamiento: Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco.

La Dirección o la DOOTS: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Licitante (s): Empresa(s) que participaran en la Licitación Pública Estatal.

Ley: Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas del estado de

Tabasco.

Reglamento: Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

mismas del estado de Tabasco.

Número de Licitación: 56065001-005-16

Declaraciones:

Primera.- El "AYUNTAMIENTO" CUENTA CON RECURSOS DE RAMO33.- FIII FONDO DEAPORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL; AUTORIZADO EN EL ACTANUMERO CINCO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SESION ORDINARIA DE CABILDOCELEBRADA CON FECHA 31 DE MARZO DE 2016.

Segunda.- Las bases de la licitación estarán a disposición de los interesados para ser consultadas ocompradas en internet: www.secotab.gob.mx, el costo de las bases en compranet, es de $ 3,500.00(TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)(I.V.A. incluido) mediante comprobación de pago a lacuenta 10406217249 a nombre de MUNICIPIO DE COMALCALCO RECURSOS PROPIOS 2016,Banco SCOTIABANK, CLABE INTERBANCARIA 044794104062172490, en Dirección de Finanzas delAyuntamiento de Comalcalco; el licitante que prefiera adquirir las bases de licitación (inscripción)directamente en las oficinas de la Dirección de Finanzas Municipal, sito Palacio Municipal deComalcalco (planta baja), ubicado en Plaza Juárez s/n. Col. Centro, de esta Ciudad de Comalcalco,Tabasco, el costo de las bases en la unidad licitadora, es de $ 3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS





PESOS 00/100 M.N.)(I.V.A. incluido), previo OFICIO DE PARTICIPACION EN LA LICITACIÓNdirigido al Presidente del Comité de Obra Pública ARQ. MIREN EUKENE VICENTE ERTZE, mismoque será entregado en el Departamento de Evaluación Técnica de la DOOTS para que le sea emitidoun contra recibo para el pago de bases. El pago podrá realizarse en efectivo o mediante chequecertificado o de caja, en cualquiera de los dos casos, el licitante entregará en la Dirección de Obras,Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, copia del comprobante de compra de bases paraque le sean entregados los planos y los documentos de las bases de licitación.

Las empresas que hayan adquirido sus bases por compranet deberán presentar copia delcomprobante de pago con el sello legible del banco y con la fecha como limite de adquisicion de basesel 17 de MAYO de 2016 A LAS 12:00 HRS., en la Dirección de Finanzas Municipal (planta bajaPalacio Municipal) sito Plaza Juárez s/n. Col. Centro, de esta Ciudad de Comalcalco para que se lesexpida el recibo correspondiente (recibo será integrado como el único válido en el paquete delicitación); posterior a esta fecha y hora el recibo no sera valido, no podrán participar en este eventoquienes no cumplan con este requisito.

Todo interesado antes de pagar el importe de las bases deberá de estar inscritos en Registro Únicode Contratista del Estado de Tabasco, o en su caso demostrar que su inscripción se encuentra entrámite mediante un registro provisional con fundamento en él articulo 21 tercer párrafo delReglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado deTabasco. Presentando la siguiente documentación para acreditar su existencia y capacidad legal, laexperiencia y capacidad técnica y financiera, así como la especialidad solicitada para este Proyecto:

Inscripción o Registro Único de Contratista que contenga la o las especialidades para ejecutar laobra específica de que se trate, para este Proyecto con la especialidad 230.- LINEAS Y REDES DECONDUCCION ELECTRICA; 440.- PERFORACION DE POZOS.

1. Capital contable mínimo de $1,500,000.00 requerido con base a los últimos Estados Financierosauditados presentados ante la Secretaria de la contraloría del Estado de Tabasco.(Capital contableespecificado en la Cédula del Registro del Padrón de Contratista del Estado de Tabasco).

2. Para persona moral: acta constitutiva, modificaciones y poderes, así como Registro Federal deContribuyente. Para persona física: acta de nacimiento y Registro Federal de Contribuyente.

3. Curriculum de la empresa y/o persona física comprobado con relación de contratos de Obras envigor que tengan celebrados tanto con la administración pública, así como con los particulares,señalando el importe total contratado y el importe desglosado ejercido por mes en cada uno de loscontratos;

4. Capacidad técnica, deberá anexar curriculum del personal técnico con cédula profesional (copia) y;

5. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestosseñalados en el artículo 54 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas delestado de Tabasco.





Documentación que se integrara en la Propuesta Técnica; Todos los interesados que satisfagan losrequisitos de la LICITACION y las bases de la Licitación Pública Estatal, previo al pago de las mismas,tendrán derecho a presentar propuesta.

Tercera.- Visita al sitio de los trabajos de carácter obligatorio. (Art.37 Fracc. XVI de la ley y Art. 22del reglamento de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco)

Los Licitantes visitarán el sitio donde se realizarán los trabajos para que consideren la información quese proporciona, inspeccionen los sitios de trabajo, hagan valorizaciones de los elementos querequieran, los grados de dificultad de la ejecución de las obras y conozcan las condiciones locales ocualquier otra que pudiera afectar la ejecución de las mismas.

En ningún caso, "La Dirección" asumirá la responsabilidad por las condiciones locales, climatológicaso cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los trabajos, ni asumirá responsabilidad por lasconclusiones que los Licitantes obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes señaladas. Elhecho de que un Licitante no tome en cuenta las condiciones imperantes, no lo releva de su obligaciónpara ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos convenidos, en el caso de que "LaDirección" decida encomendárselos.

"La Dirección" mostrará a los Licitantes el lugar donde se llevarán a cabo los trabajos; para lo cual sedesignará un representante de “La Dirección” de acuerdo al tipo de obra, siendo obligatoria laasistencia con fundamento en el Articulo 37, Fracción XVI de la Ley de Obras Publicas y ServiciosRelacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco:

Fecha: 16 de Mayo de 2016A las: 08:00 HRSLugar de reunión: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Cuarta.- Junta de aclaraciones de carácter obligatorio. (Art.37 Fracc. XVI de la ley y Art. 23 delreglamento de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco)

Para aclarar las dudas surgidas después de la visita al sitio donde se realizara la obra y de las basesde la Licitación Pública Estatal, se efectuará la(s) junta(s) de aclaraciones en la que estipularán lasposibles modificaciones a las bases de la licitación, al catálogo de conceptos y cantidades de obra; asímismo, los Licitantes deberán presentar preguntas por escrito a las que se dará respuesta; para talefecto se integrará el acta de la junta de aclaraciones que elaborará "La Dirección". siendo obligatoriala junta de aclaraciones para los licitantes con fundamento en el Articulo 37, Fracción XVI de la Ley deObras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de TabascoLa junta de aclaraciones será de carácter obligatorio para los Licitantes, en ésta podrán solicitar lasaclaraciones respecto a las bases de la Licitación Pública Estatal, de los formatos solicitados,aspectos técnicos e información general.

La(s) junta(s) de aclaraciones, se llevará a cabo:Fecha: 16 de Mayo de 2016Hora: 10:00 HRSLugar: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES





Quinta.- Período de ejecución objeto de esta Licitación Pública EstatalLos trabajos deberán iniciarse el día 10 de Junio de 2016 y la fecha estimada de terminación el 08 deAgosto de 2016

El Licitante podrá comprometerse a terminar la obra en una fecha anterior a la fijada y "La Dirección",ajustara su calendario de pagos al programa de obras propuesto por el Licitante.

El plazo estimado de ejecución de los trabajos será de: 60 DIAS NATURALES

No. DE PROYECTO FECHA DE INICIO Y TERMINO PLAZO DE EJECUCIONOP017 DEL 10 DE JUNIO DEL 2016 AL 08 DE AGOSTO DEL 2016 60 DIAS NATURALESOP018 DEL 10 DE JUNIO DEL 2016 AL 08 DE AGOSTO DEL 2016 60 DIAS NATURALESOP019 DEL 10 DE JUNIO DEL 2016 AL 08 DE AGOSTO DEL 2016 60 DIAS NATURALES

Sexta.- Acto de fallo, Garantías de CumplimientoSe levantara acta correspondiente en la que se hará constar las proposiciones recibidas, sus importes.El acta será firmada por los participantes y se entregara a cada uno copia de la misma. Se informara alos presentes; la fecha, lugar y hora en que dará a conocer el fallo, el cual será inapelable, si resultaseque dos ó más proposiciones son solventes y, por lo tanto, satisfacen la totalidad de losrequerimientos solicitados en las bases, la obra se asignara a quien presente la propuesta solventemás baja.

El contratista al que se le asigne la obra deberá presentar la fianza de garantía de cumplimiento por el10% del importe de cada uno de los proyectos de esta obra contratada mediante póliza de Instituciónautorizada expedida a favor de la Dirección de Finanzas Municipal; con fundamento al artículo 51fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado deTabasco.

Séptima.- Porcentaje de anticipo por adjudicación en esta Licitación Pública Estatal.

SE OTORGARA UN 30% DE ANTICIPO PARA CADA UNO DE LOS PROYECTOS DE ESTA OBRA

El contratista al que se le asigne la obra deberá presentar la fianza de Anticipo por la Totalidad delmonto de Anticipo para cada uno de los proyectos de la obra, mediante póliza de Institución autorizadaexpedida a favor de la Dirección de Finanzas Municipal; con fundamento al artículo 51 fracción I dela Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco.

B. CONSIDERACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Octava.-El acto se efectuará a cabo en el lugar, fecha y hora indicada en el “Resumen de programasde actos” de esta licitación. Se sugiere que los licitantes se presenten en el lugar en dónde seefectuará el acto de presentación y apertura de proposiciones, cuando menos 30 (treinta) minutosantes de iniciar el acto, el tiempo oficial se encuentra sincronizado con el de Teléfonos de México(030) en la ciudad de Villahermosa, Tabasco.





Una vez iniciados el acto de Presentación y apertura de propuestas no se permitirá la entrada aningún participante ni acceso a ninguna persona, ni que introduzca documento alguno, ni se recibiránproposiciones de los licitantes, ni modificar o retirar su proposición o dejarla sin efecto una vez queésta haya sido entregada en este acto. Asimismo, no se permite el uso de teléfonos celulares oaparatos de grabacióny cualquier aparato electrónico de comunicación o captura de imágenes,video y sonido.y si por alguna razón ajena a la dependencia no se puede entrar a la sala deconcursos donde se llevará a cabo el acto en la puerta DE LA SALA DE CONCURSOS se procederáa pasar el registro de nombres y firmas de los participantes presentes, pasar lista, recoger paquetes ynada más podrán participar los licitantes de las empresas que se anotaron en el indicado.

Novena.- Al formular las propuestas técnicas y económicas, se aceptará por los Licitantes lo siguiente:

La propuesta sera entregada en UN sobre cerrado de manera inviolable, claramente identificado en laparte exterior con los nombre de propuesta técnica y economica, consignando numero de licitacion,nombre de la obra, nombre de la empresa y nombre del representante legal, en carpetas separadas depreferencia, en forma ordenada para facilitar y agilizar el proceso de revision en el evento.

a) Que la obra se llevará a cabo de acuerdo al proyecto ejecutivo consistente en: planos, las normas yespecificaciones de construcción que tiene en vigor "La Dirección" y particulares de la obra; elprograma de trabajo y montos mensuales de obra; los precios anotados en el catálogo de conceptos ycantidades de obra; conforme a las cláusulas del modelo del contrato de obra a partir de preciosunitarios y por unidad de concepto de trabajo y los requisitos establecidos en las presentesdisposiciones y sus anexos; los materiales que se utilizará para la ejecución de la obra deberáncumplir con la calidad fijada en el proyecto.

b) Que tomaron en consideración las condiciones climatológicas (lluvias), topográficas y geológicas dela región, la disponibilidad de las áreas de trabajo; así como las vías de comunicación existentes y loshorarios de trabajo; de costos de mercado en los insumos, mano de obra, materiales y equipo;analizando las condiciones generales y especiales del lugar específico donde se construirán las obras,y que el desconocimiento de las condiciones anteriores, en ningún caso servirá posteriormente paraaducir justificación por incumplimiento del contrato y del programa de trabajo o para solicitarbonificaciones a los precios unitarios consignados en la proposición, tales como cambio de las fuentesde suministro de materiales pétreos, entre otros.

c) Que habrá juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que pueden influir en los preciosunitarios, independientemente de lo que dichos precios incluyan por razón del cargo indirecto, delfinanciamiento así como la utilidad.

d) Que el pago de los diversos conceptos se hará al precio unitario propuesto por el adjudicatario de laLicitación Pública Estatal y que se establece en el presupuesto del contrato para cada concepto deobra que haya ejecutado a satisfacción de "La Dirección".

e) Que las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de obra anotados por "La Dirección" enel catálogo de conceptos durante la ejecución de los trabajos; ya sea aumentos o disminuciones, sesujetarán a lo que establezcan la Ley de Obras Publicas y servicios relacionadas con las mismas delestado de Tabasco y el Reglamento de la Ley de obras públicas y servicios relacionadas con las





mismas del estado de Tabasco.

f) Que deberán elaborar y presentar en su propuesta; los programas mensuales calendarizados: deejecución de los trabajos; de utilización del personal técnico, administrativo y de servicio encargado dela dirección, supervisión y administración de los trabajos; de utilización de maquinaria y equipo deconstrucción; de adquisición de materiales y equipos de instalación permanente ; del personal Obreroy dentro de la propuesta económica los programas mensuales con costos reflejando el gastomensual, debiendo existir congruencia entre sí, de los programas presentados.

g) En los análisis de precios unitarios, no se deberán proponer alternativas que modifiquen en formaalguna lo estipulado en las disposiciones generales; se presentarán los análisis de los precios unitariosde todos y cada uno de los conceptos incluidos en el catálogo de conceptos.

h) Que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de esta Licitación, así como en lasproposiciones presentadas por los Licitantes, podrá ser negociada.

i) En ningún caso los derechos y obligaciones derivadas de los contratos para la realización de la obra,podrán ser cedidos en todo o en partes a otras personas físicas o morales distintas de aquellas a laque hubiere adjudicado el contrato, no podrá subcontratarse la obra a terceros.

j) El idioma para la presentación de la Licitación Pública Estatal, será el español, escritopreferentemente a máquina de escribir o generados por programas de cómputo, en el caso anterior, secuidará que cumplan con todos y cada uno de los requisitos solicitados en los documentos de ejemploentregados, los cuales deberá incluirlos firmados por el representante legal, de ser manuscritos,deberá utilizar tinta.

k) Los precios serán cotizados en moneda nacional; igualmente los precios unitarios del contrato queen su caso se formule, se pagarán mediante estimaciones en moneda nacional.

l) Que la ejecución de la obra se ajustará al programa de inversión autorizada a "La Dirección", quepara cada año autoriza la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y en caso de que lainversión para el año en curso no alcance a cubrir el monto de la adjudicación que se hace, "LaDirección" tramitará la autorización de las inversiones adicionales en los años subsecuentes hastacubrir el importe comprendido en la adjudicación. Así mismo en los casos de obras cuya ejecuciónrebase un ejercicio fiscal, el presupuesto de inversión de cada uno de los años subsecuentes, cuandoproceda, se ajustara a las condiciones de costo que rijan en el momento de la formalización delproyecto del presupuesto anual. Deberá el contratista presentar una fianza por el diez por ciento delimporte del ejercicio inicial, para que queden garantizadas todas las obligaciones que en virtud delcontrato asuma el contratista.m) El proponente queda entendido que si resulta seleccionado para la ejecución de los trabajos y porlos ajustes de proyecto o bien para la terminación de estos trabajos, "La Dirección" podrá ordenar alcontratista efectuar los trabajos adicionales, para la cual se determinarán de común acuerdo entre lacontratista y "La Dirección". Los recursos adicionales que en su caso se requieran, teniendo comobase la propuesta inicial de la contratista.





n) Los participantes deberán proporcionar la totalidad de los datos que les son solicitados en losdocumentos de referencia. Los formatos y modelos propuestos, son diseños que pueden variarse enreproducciones que conserven elementos básicos presentados y puede ser procesado a través desistemas de cómputo, sin modificación alguna con la excepción de que deberá consignar razón social,firma autógrafa del representante legal de la empresa. Las condiciones contenidas en las bases de laLicitación y las disposiciones generales con sus documentos, así como que las proposicionespresentadas, no podrán ser negociadas.

o) Todas las hojas de las bases, de las disposiciones generales, de la proposición y de sus anexos.Deberán ser foliadas tener firmas autógrafas en todos sus tantos del representante legal. Incluyendoplanos cuando se entreguen, la propuesta técnica y económica.

p) El Licitante que no firme el contrato por causas imputables a él mismo será sancionado en lostérminos de los artículos 80 y 81 fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados conlas mismas del estado de Tabasco.

q) Además se consignará con toda claridad el nombre completo de la persona, su cargo dentro de laempresa y la razón social de quién presenta la proposición. Cuando sea presentada la propuesta porpersona distinta al representante legal, deberá traer quien presente la propuesta, Carta poder simpledel representante de la LICITACIÓN, otorgado por el Administrador Único y/o por el Gerente Generalde la empresa, o por la Persona Física Licitante; Presentar original y copia de una identificación oficialdel representante legal que asista al acto de apertura de proposiciones, en caso de no ser elrepresentante legal presentar original y copia de la identificación oficial con fotografía delrepresentante legal y de quien asista al acto de apertura, asi como copia legible de identificación delos testigos que firman la carta poder, por ejemplo: pasaporte, cédula profesional, cartilla del S.M.N.,credencial del I.F.E., esta documentación deberá incluirse dentro del sobre técnico, la falta dealgún documento será motivo para descalificar la propuesta.

r) No podrán participar personas que se encuentren en los supuestos del Art. 54 de la Ley de ObrasPúblicas y Servicios Relacionadas con las mismas del estado de Tabasco.

s) Que de tratarse de obras a ejecutarse en planteles escolares, y en general en inmuebles enservicio, así como la obra de infraestructura rural, deberá considerar los procedimientos deseñalamiento y seguridad necesarios, el suministro y colocación de letreros informativos de la obrapara todos y cada uno de los inmuebles donde se lleven a cabo los trabajos; donde sea necesario, elsuministro y colocación de sanitarios portátiles dentro de la obra, para cada inmueble. Lo anterior, seapegaran a las especificaciones de las normas de Construcción del Reglamento de Construcción,cargos que deberá considerar en el análisis detallado para la determinación de los costos indirectos.

t) Que de tratarse de obras a ejecutar en la vía pública, deberá considerar como cargo en el análisisdetallado para la determinación de los costos indirectos, el suministro y colocación de letrerosinformativos de la obra, señalizaciones y protecciones que sean necesarias, para evitar riesgos atranseúntes y vehículos, se apegaran a las especificaciones de las Normas de Construcción delReglamento de Construcción.





u) El licitante deberá considerar dentro de sus costos indirectos lo referente a la correcta señalizaciónen las áreas de afectación (señales, cintas plásticas de precaución), además de la colocación delnúmero de rótulos de precaución que indique "La Dirección" en los colores y diseño que se ordene; enla parte superior tendrá el logotipo del Municipio, con la leyenda: “El Cambio Verdadero es ParaTodos”. Además de considerar un letrero alusivo a la obra con dimensiones y rotulado según el diseñoindicado por la supervisión.

v)Que al integrar el factor de salario real se deberá tomar en cuenta las prestaciones establecidas enla ley federal del trabajo, ley del seguro social, ley del instituto del fondo nacional de vivienda para lostrabajadores o de los contratos colectivos en vigor, así mismo lo establecido en la ley y el reglamento.Que al integrar el factor de salario real se deberá integrar considerando días enteros (ejemplo:2,52,7, 6,365) en el entendido que si se escriben los días en forma decimal será motivo dedescalificación (ejemplo 365.25, 7.17,6.5,3.85).

w)Que al elaborar los análisis de indirectos, financiamiento y utilidad, deberán considerar losimpuestos federales y estatales, así como de cualquier otra índole en caso de que los hubiere, laomisión de alguno de ellos será responsabilidad del licitante y por lo tanto no será motivo dereconsideraciones posteriores en los precios unitarios propuestos.

x) Que en el Programa de ejecución de los trabajos no se presenten cantidades fraccionadas en lasunidades con valores enteras para su cobro (pieza, pago, conexión, etc.) en los mesescorrespondientes al plazo de ejecución.

Novena BIS.-Podrán participar en la licitación, dos o más interesados, que podrán agruparse parapresentar una sola proposición cumpliendo los siguientes requisitos conforme al ART. 40 de la Leyde Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco:

Bastará la adquisición de un sólo ejemplar de las bases.Deberán celebrar entre sí un convenio privado, el que contendrá lo siguiente: (DOCUMENTOT.3.11) Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de lostestimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de laagrupación; Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en sucaso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación; Definiciónde las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir; Determinación deun domicilio común para oír y recibir notificaciones; Designación de un representante común,otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la propuesta, y Estipulaciónexpresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria paracomprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

El convenio privado debidamente legalizado deberá ser firmado por todos y cada uno de losrepresentantes legales de las personas integrantes del grupo que presenta la proposiciónconjunta.

En el acto de presentación y apertura de propuestas el Representante Común deberá señalarque la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia la fracciónanterior se incluirá en el sobre que contenga la propuesta técnica. La convocante deberá revisar





que el convenio cumple con los requisitos exigidos.La insolvencia o incapacidad para contratar de alguno de los integrantes del grupo en una propuestaconjunta, afectará la solvencia de la totalidad de la proposición conjunta en términos de lasdisposiciones legales aplicables.

Decima.- Consideraciones para la presentación del catálogo de conceptos y cantidades de obra.

1. Él catalogo se podrá presentar generado por sistema de cómputo, respetando el catalogo ytranscribiendo el concepto completo sin abreviaturas en su descripción y deberá anexar el catálogo delas bases con nombre y firma autógrafa del representante legal de la empresa en cada una de sushojas. El catálogo deberá presentarse sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras.

2. Se anotarán los precios unitarios con número y letra, expresándolos en moneda nacional. Si hubieradiscrepancia entre los precios anotados con número y los anotados con letra, serán estos últimos losque se tomarán en cuenta al establecer el monto corregido de la proposición; para efectos de laadjudicación que en su caso se haga.

3. En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto elproducto que resulte de multiplicar las cantidades de obra anotadas por "La Dirección", por los preciosunitarios anotados "con letra" por el Licitante.

4. En caso de encontrarse errores en los precios unitarios, se tomará como correcto el preciopropuesto en su análisis de precios unitario correspondiente.

5. En la columna del extremo derecho de las formas del catálogo de conceptos, deberán anotarse connúmero los importes de cada uno de los conceptos de trabajo.

C.- PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS Y FALLO.

Décima primera.- Acto de presentación y apertura de proposiciones.

Las propuestas se presentarán ante el representante que designe el “Ayuntamiento” quien presidiráel acto de apertura de proposiciones técnicas y económicas, realizándose de la siguiente forma:

Se iniciará en:Fecha: 25 de Mayo de 2016Hora: 08:00 HRSLugar: Sala de Cabildo 2da. Planta en la Presidencia Municipal

El acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que podrán participar los Licitantes quehayan cubierto el costo de las bases de la Licitación será presidido por el servidor público que designeel "Ayuntamiento", quien será la única autoridad facultada para aceptar o desechar cualquierpropuesta.

El Licitante deberá identificarse y entregarán su propuesta y demás documentación requerida ensobres cerrados en forma inviolable. La documentación distinta a las propuestas técnicas y





económicas podrá entregarse, a elección del Licitante, dentro o fuera del sobre. En el caso de que lapropuesta sea presentada conjuntamente por varias empresas, en términos del segundo párrafo delartículo 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del estado deTabasco, el representante común para estos efectos, entregará la proposición siempre y cuando lohaya manifestado en la solicitud de inscripción a la Licitación Pública Estatal; se procederá a laapertura de los sobres que correspondan únicamente a la propuesta técnica y se desecharán aquellasque no contengan todos los documentos o hayan omitido algún requisito, las que quedaran encustodia de la "La Dirección".

Una vez iniciados los actos de aperturas de propuestas técnicas y económicas no se permitirá laentrada a ningún participante, ni que introduzca documento alguno, asimismo, no se permite el uso deteléfonos celulares o aparatos de grabación. Se recomienda la presencia del representante de laempresa licitante con anticipación a la hora establecida para dichos eventos, y solo se permite queesté presente un representante por Empresa.

Los servidores públicos que intervengan en el mismo se abstendrán de efectuar cualquiermodificación, adición, eliminación o negociación a las condiciones de las bases y/o proposiciones delos Licitantes, a fin de evitar vicios en el procedimiento e incurrir en responsabilidad. Además no estápermitido que los representantes de las empresas revisen la totalidad de los documentos presentadospor las otras empresas, solo los documentos que rubricaran.

Apertura de la Propuesta Económica

Se dará a conocer el resultado técnico, y se procederá sólo a la apertura de las propuestaseconómicas de los Licitantes cuyas propuestas técnicas no "hubieren sido desechadas" en la revisiónde la documentación técnica, se procederá a la apertura y revisión cuantitativa de las propuestaseconómicas de los Licitantes, y se revisara que no falte ningún documento solicitado en las bases.

El servidor público que presida el acto leerá en voz alta, el importe total de cada una de las propuestasaceptadas; no se dará lectura a la postura económica de aquellas proposiciones que no tengan todoslos documentos o hayan omitido algún requisito, las que serán desechadas.

Por lo menos un Licitante y los servidores Públicos participantes, rubricarán el catálogo de conceptos,en que se consignen los precios y el importe total de los trabajos y el programa de ejecución de lostrabajos con montos; y la Carta Compromiso, motivo de la Licitación.

Se levantará el acta correspondiente en la que se hará constar las propuestas técnicas y económicasaceptadas, indicando sus importes; las cuales se aceptan para su revisión cualitativa donde se realizael estudio y análisis detallado de cada una de las propuestas aceptadas, así como las que hubierensido desechadas y las causas que lo motivaron se informará a los representantes la fecha, lugar yhora en que llevará a cabo el Fallo; el acta será firmada por todos los participantes y se entregará acada uno copia de la misma. En el análisis, se verificará la solvencia técnica y económica de lapropuesta, de conformidad con las presentes bases.

La omisión de firma por parte de los Licitantes no invalidará el contenido y los efectos del acta. Si no





se recibe proposición alguna o las presentadas fueren desechadas se declarará desierto la LicitaciónPública Estatal, situación que quedará asentada en el acta.

La fecha del fallo será el día:28 de Mayo de 2016 a las 14:00 HRS., y podrá diferirse por una solavez, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir de la fechaoriginalmente establecida.

Únicamente las proposiciones que satisfagan todos los requerimientos de las bases de la LicitaciónPública Estatal, se calificarán como solventes técnica y económicamente y, por tanto, sólo éstas seránobjeto del análisis comparativo, dichos criterios, en ningún caso, podrán contemplar calificaciones porpuntos o porcentajes.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de losrequerimientos por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la propuesta cuyo preciosea el más bajo.

D.- MOTIVOS DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS.

Décima segunda.- Las propuestas serán rechazadas por el servidor público facultado por el"Ayuntamiento"; con fundamento y en los términos de la Ley de Obras Públicas y Serviciosrelacionados con las Mismas del estado de Tabasco y del Reglamento de la Ley de Obras Públicas yServicios relacionados con las Mismas del estado de Tabasco, en el acto de presentación depropuestas, apertura de propuesta técnica y de apertura económica, en lo referente a la evaluacióncuantitativa y cualitativa de las proposiciones:

1. No se podrá recibir ninguna propuesta si la persona física o jurídica colectiva no se encuentraregistrada en el Padrón de Contratistas

2. Cuando la propuesta no presente documentos en original, en sobre cerrado e inviolable, conformea lo establecido en las bases.

3. Cuando no se presenten en forma separada la propuesta técnica y la propuesta económica, oestén los sobres incorrectos o invertidos.

4. Cuando el representante del Licitante no presente el documento que acredite su personalidad, ocuando la Carta poder simple de quien presente la propuesta no esté con firma autógrafa por elAdministrador Único y/o por el Gerente General de la empresa, o por la Persona Física Licitante.

5. El no cotizar los conceptos señalados o modificar él catálogo del presupuesto, en conceptos,cantidades y unidades.

6. Que cuando presente los documentos impresos en computadora no hayan respetado el contenidode los formatos entregados por “La Dirección” al momento de transcribirlos.

7. El que cualquiera de los documentos se formulen en forma total o parcial a lápiz.

8. Cuando el Licitante no se identifique a satisfacción del Servidor Público designado por el





"Ayuntamiento".

9. Cuando en el catálogo de conceptos falten de cotizar "con letra" cualquiera de los precios unitariosde los conceptos de trabajo contenidos en el mismo.

10. No contenga la totalidad de los documentos solicitados por “La Dirección”o no se apegue a loestablecido en este pliego de requisitos.

11. Se omita el nombre del representante legal y la firma autógrafa en cualquiera de los documentosque integran la propuesta.

12. No se presenten foliadas las fojas de sus propuesta

13. Cuando no presente la fuente de donde tomo el indicador económico propuesto en su cálculo defactor de Financiamiento y/o sea diferente al propuesto. Debiendo tener congruencia el factor deindirectos y utilidad con los presentados en el análisis de precios unitarios.

14. Incluya en monto diferente en el escrito de proposición, resumen de partidas, carta compromiso dela propuesta y programas de obras con montos.

15. Será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en lasbases de la Licitación Pública Estatal, así como la comprobación de que algún Licitante haacordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga comofin obtener una ventaja sobre los demás participantes.

16. Aquellas proposiciones que excedan del plazo de ejecución, propuesto por el Ayuntamiento.

E.- MOTIVOS POR LOS CUALES SE DESCALIFICARÁN LAS PROPUESTAS RECIBIDAS PARASU ANÁLISIS.

Décima tercera.- "La Dirección" descalificará posteriormente al acto de apertura y durante el análisiscualitativo detallado del estudio, las propuestas técnicas y económicas de los Licitantes que nocumplan con los siguientes requisitos:

EN AMBAS PROPUESTAS

No presentar foliadas las fojas de su propuesta No presentar documentación legal en original para su cotejo (acta constitutiva, modificaciones,

RFC, factura de maquinarias y/o equipos, etc.) La falta de información en los documentos de la proposición, faculta al “Ayuntamiento" sin

responsabilidad a desechar al participante. La participación en la Licitación Pública Estatal no implica ninguna obligación del “Ayuntamiento”,

ni de "La Dirección" hacia los Licitantes, en caso de no ser favorable el fallo para las empresasdesechadas o descalificadas.

Será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en lasbases de LICITACIÓN, así como la comprobación de acuerdo entre licitantes para elevar el costode los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás





licitantes. Será motivo de descalificación de la propuesta, si en la etapa de la revisión cualitativa sedetecta que los documentos que son firmados en la apertura de propuestas de acuerdo a la ley nose apegan a los formatos que este ayuntamiento entrega en los anexos de las bases.

PROPUESTA TÉCNICA.

1. Que los datos básicos de materiales, uso de maquinaria y equipo de construcción y de mano deobra se omitan o se presenten incompletos dentro de los términos solicitados por "La Dirección".

2. Que omitan presentar las relaciones solicitadas por "La Dirección".

3. Que propongan alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por "La Dirección" en lasdisposiciones generales y conforme a las cuales se desarrollará la Licitación Pública Estatal y la obra.

4. Que los costos básicos de materiales, salarios y equipo, entendiendo como costos básicos demateriales no contenga el costo con que el proponente suministrará o pagará los insumos dereferencia en el mercado y los tendrá en el lugar de la obra;Como costos básicos de salarios, no contengan el factor de prestaciones, o se encuentren pordebajo de los mínimos generales o profesionales respecto de los salarios establecidos por la ComisiónNacional de Salarios.Y como costos básicos de maquinaria no contenga el valor de adquisición y el costo de lamaquinaria considerada como nueva.

5. Que el programa calendarizado para la ejecución de los trabajos no sea congruente con lo que laingeniería de obra civil recomienda por lo que hace a tiempos y movimientos, o lo que la investigaciónde operaciones propone por lo que hace a las actividades y su secuencia factible y que los programasde adquisición de materiales, de utilización de personal y de maquinaria no estén congruentes con elprograma de actividades para la ejecución de los trabajos.

6. Que la relación de contratos y sus avances, permitan conocer el grado económico de suscompromisos por cumplir y que su curriculum no manifieste la suficiencia técnica para llevar al cabo eltrabajo de que se trate.

7. Que se detecte alguna incongruencia en los programas presentados por el Licitante, y queimpliquen que no sean factibles de realizar con los recursos considerados por el mismo en el plazosolicitado por "La Dirección".

8. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales que deban suministrar,considerados en el listado que para tal efecto presenta el Licitante, no sean de las requeridas por "LaDirección".

9. Que el desarrollo técnico para llevar al cabo el trabajo no satisfaga los requerimientos.

10. En general, cuando no contengan los documentos requeridos completos, o que hayan omitidoalgún requisito, o que no satisfagan los requisitos de fondo, determinados en estas disposiciones y susapéndices.





PROPUESTA ECONÓMICA.-

1. Cuando no se hayan considerado para la integración de los precios unitarios presentados por elLicitante, los costos de mano de obra y materiales relacionados con la proposición técnica y cargo pormaquinaria y equipo de construcción.

2. Cuando el Licitante, en el análisis de costo horario de la maquinaria y equipo de construcción, notome como base el precio y rendimiento de estos considerados como nuevos, y el cargocorrespondiente no sea acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo.

3. Cuando el desglose de costo indirecto no incluya los cargos por instalaciones, servicios, sueldos yprestaciones del personal técnico y administrativo, y demás cargos de naturaleza análoga,identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinascentrales.

4. Cuando el estudio del costo por financiamiento no señale el indicador económico que sirva de basepara determinar la tasa de interés.

5. Cuando existan irregularidades en los datos asentados en el catálogo de conceptos, como el omitirla cotización (con letra y/o número) de uno o más conceptos; que haga intervenir destajos o lotes enmateriales, mano de obra y equipos; que no coincidan los precios unitarios asentados en el catálogocon los analizados; que omitan la entrega de las matrices de precios unitarios solicitados por "LaDirección".

6. Que el monto de la propuesta evaluada no sea solvente.

7. Que propongan alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por "La Dirección", enestas bases, excepto cuando se trate de procedimientos de construcción benéficos a "La Dirección" yque sean propuestos por escrito.

8. En general, cuando no contengan los documentos requeridos completos, o que hayan omitido algúnrequisito o, que no satisfagan los requisitos de fondo determinados en estas disposiciones y susapéndices.9. Que no hayan considerado para el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios los costosde mano de obra, materiales y demás insumos en el área territorial del municipio.

10. A los análisis de precios unitarios, se les revisarán los rendimientos, que sean los aceptablesmínimos de acuerdo con lo que la técnica y procedimiento propuesto le sean susceptibles, así como laestructuración del precio, de no cumplir con lo anterior serán descalificadas.

11. Que los programas de montos para ejecución de los trabajos, adquisición de materiales, utilizaciónde personal y maquinaria, corresponda al producto de las cantidades de los programas calendarizadospor los precios de los insumos correspondientes, en caso contrario serán descalificados.

12. Que en el catálogo de conceptos no se hayan considerado los precios unitarios de los análisis y





que los importes parciales no correspondan al producto de dichos precios por las cantidadesconsideradas, así como el monto del presupuesto sea igual a la suma de los importes parciales.

13. De la conformación integrada, deberán evaluarse mediante análisis de sensibilidad los efectos queen la relación futura Municipio de Comalcalco Contratista pudiera per juiciosamente desviar losresultados en inconformidades, ajuste de costos, precios extraordinarios por la deficiente presentaciónen cuyo caso se desecharan.

14. Que los precios de los conceptos, o de los insumos no correspondan a los del mercado

F. MOTIVOS PARA DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN.

Décima cuarta.- "La Dirección" procederá a declarar desierto la Licitación:

1) Cuando al ser evaluadas las propuestas, todas fueran desechadas por no reunir los requisitos delas bases de la Licitación, o sus precios no fueren aceptables y se procederá a expedir una nuevaconvocatoria.

2) Se considerara que los precios de las propuestas presentadas por los licitantes no son aceptables,cuando se propongan importes que no puedan ser pagados por las dependencias o rebasen lasasignaciones presupuestales autorizados.

G.DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL LICITANTE GANADOR PREVIAMENTE ALA FIRMA DEL CONTRATO.

ESCRITO DE DECLARACIÓN DE IMPUESTOS.

A partir de la comunicación del fallo y previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá antela dependencia, manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que han cumplido con sus obligaciones en materia de R.F.C. y

A) Presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio fiscal 2014 por impuestosfederales, excepto distintas las del ISAN E ISTUV, así como la presentación de las declaracionesde pagos parciales correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre de 2015. Cuando loscontribuyentes tengan menos de tres años de inscritos en el RFC, la manifestación a que se refiereeste rubro, corresponderá al periodo trascurrido desde la inscripción y hasta la fecha quepresenten el escrito.

B) No se tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, distinta a ISAN eISTUV., estatales y municipales. Deberá presentar acuse de “solicitud de opinión (Art. 32-D, CFF)”,relativo a los hechos a que se refiere la fracción I y los apartados de la “A” a la “F” de la reglaII.2.1.13 de la resolución miscelánea fiscal para 2014 (Art. 32-D del código fiscal de la federación),trámite que realizara siguiendo el procedimiento establecido en el portal del SAT en la opción “mi





portal” o impresa la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales actualizada.

H. CRITERIOS QUE SE TOMARÁN EN CUENTA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEOBRA PUBLICA.

Décima quinta.- Para la asignación del contrato objeto de esta Licitación, "La Dirección" verificará quelas propuestas se apeguen a lo siguiente:

Que se dé cumplimiento a las condiciones legales exigidas al Licitante; que los recursos propuestospor el Licitante sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente conforme al programa deejecución, las cantidades de trabajos establecidas; que el análisis, calculo e integración de los preciossea acorde con las condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se ejecuten los trabajos.En la evaluación de las propuestas, en ningún caso, podrán utilizarse mecanismos de puntos oporcentajes.

El contrato correspondiente a la Licitación, previo análisis comparativo de propuestas solventes, seadjudicará al contratista que cumpla satisfactoriamente con todos y cada uno de los requisitossolicitados en las disposiciones y bases de la Licitación y por ende, reúna las condiciones legales,capacidad técnica y financiera requeridas por "La Dirección"; garantice el cumplimiento de lasobligaciones que la asignación implique y presente la propuesta solvente cuyo precio es el más bajo.

La adjudicación del contrato obligará a "La Dirección" y a la persona en quien hubiere recaído, aformalizar el documento relativo dentro de los quince días naturales siguientes al de la entrega de lasfianzas correspondientes. No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado deacuerdo con lo dispuesto en la fracción II del artículo 51 de esta Ley.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo a que serefiere el párrafo anterior, será sancionado en los términos del Artículo 81 fracción I de la Ley de ObrasPúblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y la dependencia o entidadpodrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que hayapresentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamende fallo, conforme al artículo 50 párrafo III de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con lasmismas del estado de Tabasco, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte laadjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiereresultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

El contratista a quien se adjudique el contrato, no podrá hacerlo ejecutar por otro; pero, conautorización previa del titular del área responsable de la ejecución de los trabajos en la dependencia oentidad de que se trate, podrá hacerlo respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales oequipos que incluyan su instalación en las obras. Esta autorización previa no se requerirá cuando ladependencia o entidad señale específicamente en las bases de la licitación, las partes de los trabajosque podrán ser objeto de subcontratación. En todo caso, el contratista seguirá siendo el únicoresponsable de la ejecución de los trabajos ante la dependencia o entidad.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial ototal en favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las





estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de ladependencia o entidad de que se trate.

No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuestoen el artículo 51 fracción II de esta Ley, no con contratista alguno, que tenga contratos vigenteshasta por cinco veces su capital contable acreditado en el Padrón de Contratistas.

I. FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS.

Décima sexta.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidadno mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis díasnaturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado "LaDirección" en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago;la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazono mayor de diez días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjandiferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas seresolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de La Dirección de Finanzas delAyuntamiento de Comalcalco Tabasco, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte díasnaturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra deComalcalco de que se trate, conforme al articulo 57 párrafo IV.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí y, porlo tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto de control administrativo.

J. DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS

Décima septima.- La empresa constructora solicitará a la supervisión, el análisis y aprobación deprecios unitarios de los conceptos no previstos, acompañando a su solicitud la siguientedocumentación, la cual será validada y conciliada por la supervisión:

a) Copia de nota de bitácora, según la cual se ordena la ejecución de los trabajos extraordinarios.

b) Descripción del concepto de trabajo.

c) Registro de categoría de personal, cantidad de tiempo empleado por día, y total durante el tiempodel trabajo a realizar.

d) Registro de la denominación del equipo utilizado, cantidad y tiempo utilizado por día y total.

e) Registro por día y total, de los alcances logrados, en cantidad o volumen, con unidad de medida.

f) Fotografías demostrativas del material, personal, equipo utilizado y alcances logrados.

g) Comprobación de la calidad lograda en la ejecución de los trabajos a través en su caso, de pruebasde laboratorio.





h) Justificación del alcance total, es decir, cantidad o volumen, a la que se aplicará el precio motivodel estudio.

i) Análisis demostrativos de los rendimientos logrados por equipo, así como del material y de la manode obra, empleados por unidad del concepto ejecutado.

j) Dictamen del residente de supervisión, conciliado con la empresa constructora respecto al preciounitario presentado.

k) En caso de discrepancia, se conciliarán los datos y se elaborará nuevo precio unitario aprobadomediante firma de la constructora y del supervisor.

l) Solicitud de revisión y aprobación de precio unitario extraordinario, dirigida a la UnidadDepartamental anexando la documentación señalada con anterioridad.

m) Tomar en consideración por parte del contratista los plazos para presentar la solicitud de estosprecios conforme a lo establecido en los artículos 74, 75 y 76 del Reglamento de la Ley de ObrasPúblicas del estado, y los artículos 59 y 60 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionadoscon las mismas del Estado de Tabasco.

n) Análisis de cada uno de los precios unitarios, aun tratándose de conceptos repetidos.

En todos estos casos, "La Dirección" dará por escrito a "El Contratista" la orden de trabajocorrespondiente.

En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios quedarán incorporados alcontrato para todos sus efectos, en los términos del documento que se subscriba.

K. PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.

Décima octava.- El procedimiento para los ajustes de costos se efectuará de acuerdo con loestablecido por el artículo 60 de la Ley, mediante el procedimiento I (revisar cada uno de los preciosdel contrato para obtener el ajuste). Los incrementos o decrementos de los costos de los insumosserán calculados con base en los índices nacionales de precios al productor con servicios, quedetermine el Banco de México. Cuando los índices que requiera el contratista y el Ayuntamiento oEntidad no se encuentren dentro de los publicados o bien no estén clasificados dentro de los gruposque se manejan por el Banco de México, los Ayuntamientos y Entidades procederán a calcularlosconforme a los precios vigentes que se investiguen en el mercado local.El Contratista dentro de los veinte días naturales siguientes a la publicación de los índices nacionalesde precios productor con servicios que determine el Banco de México aplicables al periodo que losmismos indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudiocorrespondiente, a el Ayuntamiento o Entidad. En el contrato se estipulará que transcurrido dichoplazo, precluye el derecho del Contratista para reclamar el pago.Para que la "La Dirección" proceda al estudio de ajuste de costos, el contratista deberá elaborar unescrito donde solicite el aumento o reducción correspondiente y presentar los siguientes documentos:a) Programa vigente del contrato debidamente avalado por la Subdirección correspondiente, así comopor la supervisión responsable de la verificación de los trabajos, indicando las cantidades de obrafaltante por ejecutar a partir de la fecha en que se solicita el ajuste de costos.





b) Presupuesto de conceptos con cantidades faltantes por ejecutar.

c) De cada uno de los insumos que intervienen en el análisis de precios unitarios de los conceptos deobra del presupuesto anterior, el porcentaje de decremento o incremento aplicando los índicesrelativos que determine el Banco de México.

d) De los análisis de precios unitarios ajustados, con los insumos ajustados en el punto anterior.

e) Por último, presupuesto de conceptos con cantidades faltantes por ejecutar ajustando con losprecios del punto anterior, con cuyo importe se determinará el porcentaje a aplicar en lasestimaciones correspondientes.

f) Soportes adicionales:* Índices relativos (secretaria de la función pública)*Variación del indicador económico que utiliza como referencia.

Sin el cumplimiento de cualquiera de los documentos antes señalados, no se recibirá la solicitud, deacuerdo a la cláusula de ajuste de costos.L. MODELO DE CONTRATO

La modalidad del contrato y cláusulas a que se sujetarán las partes, se muestra en los documentosanexos a estas bases, Modelo de Contrato, Documento T-28.

M. MARCO LEGAL.Toda la documentación contenida en las propuestas presentadas por los participantes debe apegarsea lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado deTabasco, su Reglamento, y demás disposiciones legales y administrativas vigentes en esta materia.

Es conveniente leer detenidamente los anexos, ya que en algunos se indica que es necesarioespecificar con claridad o incluir algún documento que acredite experiencia o capacidad técnicarequerida, propiedad o ubicación de los bienes (maquinaria o equipo especifico), ya que el evaluadorconsiderará como incumplimiento las desviaciones de los requisitos técnicos y económicosestablecidos en las bases o anexos, por lo que esta resolución se deberá apegar estrictamente a losolicitado, el análisis de estos datos también influirá al dictaminar el cumplimiento de la oferta técnica yeconómica.

T. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN INCLUIRSE DENTRO DEL SOBRE

PROPUESTA TÉCNICA:

DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN INTEGRAR LAS PROPUESTAS

La propuesta constará de 2 (dos) carpetas que contendrán documentos originales: Carpeta No. 1(Propuesta Técnica) y Carpeta No. 2 (Propuesta Económica) en un solo sobre, la documentación





distinta a la anterior (legal) se entregara fuera del sobre.

La Propuesta Técnica (Carpeta No. 1) se integrara de acuerdo al orden indicado y deberá contenertodos los documentos listados, el sobre y carpeta se rotulará con los siguientes datos:

CARPETA No. 1PROPUESTA TÉCNICA:LICITACIÓN No.:DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:LICITANTE:

DOCUMENTOS QUE DEBERÁN INCLUIRSE DENTRO DE LACARPETA N°1, PROPUESTA TÉCNICA

T.1_ Copia del recibo de la compra de las bases. Las empresas que hayan adquirido sus bases porcompranet deberán presentar en la Dirección de Finanzas Municipal copia del comprobante de pagocon el sello legible del banco en donde hayan efectuado su pago para que les sea expedido su recibode participación, no podrán participar en este evento quienes no cumplan con este requisito.

T.1.1-Carta Poder Simple: Se deberá anexar copia simple y legible de identificación oficial de las cuatropersonas que firman el presente documento. No presentar estas copias será motivo para desechar la propuesta.

T.2- Inscripción o registro único de Contratistas del Estado de Tabasco que contenga la o lasespecialidades para ejecutar la obra específica de que se trate, para este Proyecto con laEspecialidad 230.- LINEAS Y REDES DE CONDUCCION ELECTRICA; 440.- PERFORACION DEPOZOS.

T. 3_Documentación legal(PARA PERSONAS JURÍDICO COLECTIVAS)

T.3.1-Copia del acta constitutiva de la empresa y modificaciones en su casoT.3.2_Copia del acta constitutiva de los poderes del representante legal de la empresa (en casode no aparecer en el acta constitutiva de la empresa o de las modificaciones en su caso)T.3.3_Copia de alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (R1)T.3.4_Copia del Registro Federal de Contribuyente actualizada (RFC)T.3.5_Copia de identificación oficial del representante legal de la empresa

(PARA PERSONAS FÍSICAS)

T.3.6_Copia legible del acta de nacimientoT.3.7_Copia de alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (R1)T.3.8_Copia del Registro Federal de Contribuyente actualizada (RFC)T.3.9_Copia de identificación oficial de la persona física

Nota:





En caso de no asistir el representante legal de la empresa o la persona física al acto de aperturade proposiciones técnicas y económicas, se deberá presentar carta poder simple a nombre de lapersona que asista al acto, acreditando su personalidad con una copia de identificación oficial

T.3.9.1_Credibilidad Crediticia: Se deberá anexar a su propuesta y en este apartado cada una de LasSiguientes Cartas De Credibilidad Crediticia En Original Y En Hoja Membretada De La Institución Que LaExpide, Actualizadas A La Fecha De Esta Licitación Con Firmas Y Sellos En Original

2 ( DOS ) de referencias de casas comerciales1 ( UNA ) de referencia bancaria1 (UNA ) del buró de crédito y1 ( UNA ) de la empresa afianzadora de sus obras

No cumplir con estos requisitos será motivo para desechar la propuesta.

T.3.10_ Declaración escrita donde el apoderado legal de la empresa manifiesta la certificación de firmaa emplearse en la propuesta.

(PARA PARTICIPACION CONJUNTA)

Se deberá de presentar la documentación requerida según sea el caso: del DOCUMENTO T.3.1AL T.3.10

T.3.11_ Convenio Privado de Participación Conjunta.

T.4_Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentosque deriven de los actos del procedimiento de contratación y en su caso, del contrato respectivo,mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todossus defectos legales mientras no señale otro distinto; misma que por ser una licitación pública estataldeberá tener domicilio fiscal en el Estado de Tabasco; con fundamento en el Articulo 34, Fracción I, dela Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco.

T.5_Manifestación escrita de encontrarse en forma y tiempo en el pago de sus impuestos, encumplimiento a lo dispuesto en el Art. 32-D, del Código Fiscal de la Federación. Siendo Obligatorio enel momento de presentar esta propuesta la documentación que a continuación se relaciona:

T.6_ Estados FinancierosT.6.1_Copia Capital contable mínimo de $1,500,000.00 requerido con los Estados Financierosauditados 2014 y 2015 presentados ante la Secretaria de la contraloría del Estado de Tabasco.(Capitalcontable especificado en la Cédula del Registro del Padrón de Contratista del Estado de Tabasco) ylas dos últimas declaraciones anuales de 2014 y 2015.

T.6.2_Las dos últimas declaraciones fiscales parciales, correspondiente al periodo inmediato anteriora la apertura de esta licitación (marzo y abril).

T.7_ Declaración escrita bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestosseñalados en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas delestado de Tabasco.





T.8_Relación de contratos de obras en vigor que tengan celebrados con la Administración Pública ocon particulares indicando:

descripción de la obra monto contratado avance a la fecha de la presente Licitación Pública Estatal

T.9_Copia del Curriculum de la empresa, así como documentación que acredite la experiencia ocapacidad técnica en trabajos similares a los de esta licitación, mínimo 3 años comprobable,anexando carátulas de contratos y actas finiquitos:

( hacer en hoja de calculo Excel ) nombre de la contratante domicilio teléfono y fax descripción de las obras fecha de inicio fecha de terminación periodo de ejecución importes totales importes ejercidos importe por ejercer

T.10_CURRICULUM DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO

T.10.1_ORIGINAL del Curriculum Vitae COMPLETO Y ACTUALIZADO del personalprofesional y técnico propuesto por la licitante, destacando la experiencia en actividadessimilares a los del objeto de esta licitación. Con experiencia mínima de 3 años comprobable ycon cedula profesional

T.10.2_Anexar documento que demuestre que el profesional técnico pertenece a la empresa;o carta de compromiso del personal para trabajar en la empresa, en caso de no ser parteintegrante de la misma.

T.11. Escrito mediante el cual se designe un director responsable de obra con la especialidad de estalicitación y copia de la cédula profesional, incluyendo: la aceptación por parte del director responsablecon su firma autógrafa y Carta Actualizada de la comisión de admisión de directores responsables deobra y corresponsales (año 2016).

T.12_ Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos, incluir documento copia de visita allugar de la obra firmado por el representante de la “dirección”

T.13_ Manifestación escrita de haber asistido a la junta de aclaraciones, incluir documento copia delacta de minuta de aclaraciones.

T.14_Planos





T.14.1_Carta de haber recibido los planos o croquis y haberse tomado en cuenta para estalicitación

T.14.2_Copia de Planos y/o croquis de la obra de esta licitación

T.15_Especificaciones generales y términos de referencia

T.16_Datos de maquinaria (para cada uno de los proyectos)

T.16.1_ Datos básicos de maquinaria y equipo de construcción considerado como nuevos autilizar, indicando características particulares, marca, No. de Serie, No. Económico, capacidad,vida útil y ubicación física al momento de la apertura de proposiciones. Indicar si es propio orentado, acreditando la circunstancia correspondiente.

T.16.2_Copias legible de las facturas de cada una de las maquinaria o equipo propiedad delcontratista, para acreditar dicha propiedad, sin tachaduras o enmendaduras, y original fueradel sobre para su cotejo.

T.16.3_Fotografia de las mismas, al igual que de talleres, bodegas, patios de maquinariaspropiedad de la contratista, etc.

T.16.4_Deberá presentar carta de compromiso de arrendamiento y disponibilidad ( sinperjuicio de verificación posterior)

T-17_Relaciòn de costo horario de maquinaria y equipo puesto en obra (para cada uno de losproyectos)

T.18_Relaciòn de costo unitario materiales puesto en obra sin iva (para cada uno de los proyectos)

T.19_Relación de salario diario del personal obrero (para cada uno de los proyectos)

T.20_Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos con cantidad mensuales ( Porconceptos ) (para cada uno de los proyectos)

T.21_Programa calendarizado de utilización de maquinaria y equipo de construcción por cantidadesmensuales ( sin montos ) (para cada uno de los proyectos)

T.22_Programa calendarizado de adquisición de materiales por cantidades mensuales ( sin montos )

T.23_Programa calendarizado de utilización del personal obrero por cantidades mensuales ( sinmontos ) (para cada uno de los proyectos)

T.24_Programa calendarizado de utilización del personal Técnico administrativo por cantidadesmensuales ( sin montos) (para cada uno de los proyectos)





T.25_Carta donde se manifiesta que no se subcontratará ninguno de los conceptos, trabajos oactividades incluidas en esta licitación

T.26_Aseguramiento de calidad de la obra con la:

T.26.1 Planeación integral

T.26.2 Procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos

T.27_ Manifestación escrita de conocer el contenido y comprometerse a aplicar la Ley de ObrasPúblicas y Servicios relacionados con las mismas del estado de Tabasco, el Reglamento de laLey de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del estado de Tabasco y lasEspecificaciones Particulares del Trabajo, especiales de "La Dirección", y demás disposicionesaplicables en la materia.

T.28_Modelo de contrato| T.28.1_Manifestación escrita de conocer, haber leído y aceptar los términos del modelo del

contrato

T.28.2_Anexando el Modelo de contrato, debidamente firmadas

T.29_Bases de LICITACION

T.29.1_Manifestación escrita de Aceptación del Contenido de las Bases de la licitación.

T.29.2_Anexar las Hojas del Pliego de Requisitos debidamente firmadas

La propuesta económica (CARPETA No. 2) se integrara de acuerdo al orden indicado y deberácontener todos los anexos listados. El sobre y carpeta se rotulará con los siguientes datos:

CARPETA No. 2PROPUESTA ECONÓMICA:LICITACIÓN No.:DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:LICITANTE:

DOCUMENTOS QUE DEBERÁN INCLUIRSE DENTRO DE LACARPETA N° 2, PROPUESTA ECONÓMICA

E.1_ Carta compromiso de la proposición (desglosando el iva) (para cada uno de los proyectos)

E.2_Presupuesto (para cada uno de los proyectos)





E.2.1_Catalogo de conceptos con iva incluido (para cada uno de los proyectos)

E.2.2 Resumen del catálogo de conceptos con iva incluido (para cada uno de los proyectos)

E.3_Calculo del Factor de Salario Real (para cada uno de los proyectos)

E.3.1_ Calculo del factor de salario real (Salario Mínimo del DF, vigente a la fecha de estalicitación)

E.4_Tabulador de salarios base de mano de obra (para cada uno de los proyectos)

E.5_Relación de costos básicos y /o auxiliares (para cada uno de los proyectos)

E.6_Análisis de costos básicos y/o auxiliares (para cada uno de los proyectos)

E.7_Relación de costos horarios (para cada uno de los proyectos)

E.8_Análisis de costos horarios (para cada uno de los proyectos)

E.9_Explosión de Insumos Se deberán anexar cotizaciones, de los 10 (Diez) materiales másrepresentativos en monto. (para cada uno de los proyectos)

E.10_Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos (para cada uno de los proyectos)

E.11_Análisis, cálculo e integración de los costos por financiamiento (para cada uno de los proyectos)

E.12_ Utilidad Propuesta por el licitante (para cada uno de los proyectos)

E.13_ Análisis calculo e integración de los precios unitarios. (para cada uno de los proyectos)

E.14_ Constancia de conocimiento de los anticipos y detalles de su destino. (para cada uno de losproyectos)

E.15_Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos con montos mensuales(Por conceptos) (para cada uno de los proyectos)

E.16_Programa calendarizado de utilización de maquinaria y equipo de construcción con montosmensuales (para cada uno de los proyectos)

E.17_Programa calendarizado de adquisición de Materiales con montos mensuales (para cada uno delos proyectos)

E.18_Programa calendarizado de Utilización del personal obrero con montos mensuales (para cadauno de los proyectos)

E.19_Programa calendarizado de Utilización del personal técnico administrativo con montosmensuales (para cada uno de los proyectos)

E.20_Archivo electrónico en CD, de la propuesta Económica en Software de precios unitarios (paracada uno de los proyectos)





CARPETA No. 1

PROPUESTATECNICA





DOCUMENTO T. 1

Copia del recibo de la compra de las bases





DOCUMENTO T.1.1Carta Poder Simple

Se deberá anexar copia simple y legible de identificación oficial de las cuatro personas que firman elpresente documento. No presentar estas copias será motivo para desechar la propuesta.





DOCUMENTO DA-2CARTA PODER SIMPLE

Comalcalco, Tab. a ____ de ____ de 2016.

ARQ. MIREN EUKENE VICENTE ERTZEPRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA MUNICIPALAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO.

P R E S E N T E

Por medio de la presente otorgo al C., poder amplio cumplido y bastante para que en mi nombrey representación acuda al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y presente elsobres que contienen las Propuestas Técnicas, Económicas y Legal, correspondientes a laLicitación Publica Estatal No.___________________, referente a la Obra:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

De igual forma se le otorga dicho Poder para los efectos de que el C. __________Firme en minombre y representación el acta que se levante correspondiente a dicho acto consistente en lapresentación y apertura de las proposiciones de la licitación antes mencionada.

ACEPTO EL PODER

_____________________C.

OTORGANTE

____________________C.

TESTIGO

______________________C.

TESTIGO

_____________________C.

Se deberá anexar copia simple y legibles de identificación oficial de las cuatro personas que firman el presentedocumento. No presentar estas copias, será motivo para desechar la propuesta.

Únicamente la persona que acepta el poder y que concurra en representación de lapersona física ó jurídico colectiva al acto de presentación y apertura deproposiciones, ( se aceptara únicamente una persona por empresa ), deberá identificarsepresentando una identificación oficial en originalSin embargo, no será motivo de descalificación la falta de identificación en original dela persona que solamente entregue las propuestas, pero únicamente podrá participardurante el desarrollo del acto con el carácter de oyente.

El presente formato deberá ser reproducido en hojas del licitante en el modo que estimeconveniente, debiendo respetar su contenido.





DOCUMENTO T. 2

Copia del registro único de contratista vigenteEspecialidad 230.- LINEAS Y REDES DE CONDUCCION ELECTRICA; 440.- PERFORACION

DE POZOS





DOCUMENTO T. 3

DOCUMENTACIÓN LEGAL

( PARA PERSONAS JURÍDICO COLECTIVAS )

T.3.1-Copia del acta constitutiva de la empresa y modificaciones ensu caso

T.3.2_Copia del acta constitutiva de los poderes del representa legalde la empresa ( en caso de no aparecer en el acta constitutiva de la empresa o delas modificaciones en su caso )

T.3.3_Copia de alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico T.3.4_Copia del Registro Federal de Contribuyente T.3.5_Copia de identificación oficial del representante legal de la

empresa

( PARA PERSONAS FÍSICAS )

T.3.6_Copia del acta de nacimiento T.3.7_Copia de alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico T.3.8_Copia del Registro Federal de Contribuyente T.3.9_Copia de identificación oficial de la persona física

Nota:En caso de no asistir el representante legal de la empresa o la personafísica al acto de apertura de proposiciones técnicas y económicas, sedeberá presentar carta poder simple a nombre de la persona que asistaal acto, acreditando su personalidad con una copia de identificaciónoficial, Así como las copias de la identificación oficial con fotografía delos que firmen el documento.





DOCUMENTO T.3.9.1Credibilidad Crediticia





DOCUMENTO T.3.9.1

CREDIBILIDAD CREDITICIA.

Comalcalco, Tab. a ____ de ____ de 2016.ARQ. MIREN EUKENE VICENTE ERTZEPRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA MUNICIPALAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO.

P R E S E N T E

En referencia a la convocatoria a la licitación pública Estatal N°.______________, que el AYUNTAMIENTO DECONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública aprecios unitarios y tiempo determinado para los trabajos consistentes en:_______________________

Manifiesto bajo protesta de decir verdad y para representar a [NOMBRE DEL LICITANTE], que los datos relativos a mirepresentada y de mi personalidad, referentes a la credibilidad crediticia y relación en cuanto a Bancos Nacionales,Buró de Crédito Nacional y Casas Comerciales, es totalmente confiable. Además manifiesto que la relación entre laempresa que afianza mis obras y la libertad de gravamen de mis propiedades es totalmente aceptable a nivel nacional,por lo que ACEPTO AMPLIAMENTE que personal del área jurídica, contable y técnica del AYUNTAMIENTO DECONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO PUEDA VERIFICAR EN CUALQUIER MOMENTO LOS ANTESMENCIONADO, SIN PERJUICIO PARA MI REPRESENTADA Y SU REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL.En caso contrario de los anteriores datos, ACEPTO AMPLIAMENTE SEA SANCIONADA Y BOLETINADA A NIVELNACIONAL mi representada y su representante o apoderad legal, BAJO LAS LEYES VIGENTES DEL ESTADO YDEL PAIS POR DECLARACION DE FALSEDADES.

A t e n t a m e n t e

___________________________________Nombre y firma de la persona Física o del

Apoderado o Representante Legal de la empresa

Se deberá anexar a su propuesta y en este apartado cada una de LAS SIGUIENTES CARTAS DE CREDIBILIDADCREDITICIA EN ORIGINAL Y EN HOJA MEMBRETADA DE LA INSTITUCION QUE LA EXPIDE, ACTUALIZADAS ALA FECHA DE ESTA LICITACIÓN, CON FIRMAS Y SELLOS EN ORIGINAL

2 ( DOS ) de referencias de casas comerciales1 ( UNA ) de referencia bancaria1 (UNA ) del buró de crédito y

1 ( UNA ) de la empresa afianzadora de sus obras (únicamente se aceptaran de La instituciónafianzadora)

No cumplir con estos requisitos será motivo para desechar la propuesta.

El presente formato deberá ser reproducido en hojas del licitante, debiendo respetar su contenido,preferentemente, en el orden indicado.





DOCUMENTO T.3.10

Declaración escrita donde el apoderado legal de la empresa manifiestala certificación de firma a emplearse en la propuesta





DOCUMENTO T. 3.10

Declaración escrita donde el apoderado legal de la empresa manifiestala certificación de firma a emplearse en la propuesta



P R E S E N T E

De conformidad con lo dispuesto en las bases de la presente LICITACION,certifico que la firma registrada al calce de todos los documentos corresponden al C.____________________, el cual funge como representante legal de la empresa:____________________________, lo anterior de acuerdo a nuestra participación correspondiente a:

LICITACION No.:OBRA:UBICACIÓN:


_________________________Nombre y firma del licitante y/o

Nombre y firma del apoderado o representante legal

El presente formato deberá ser reproducido en hojas membretadas del licitante, debiendorespetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado





AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DECOMALCALCO, TABASCO.

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL YSERVICIOS MUNICIPALES

Para Proposiciones Conjuntas:Para los interesados que decidan agruparse para presentar una Proposición Conjunta, deberán presentaren su proposición y de forma individual: los documentos siguientesT.2, T.3, T.6(Para acreditar la capacidadfinanciera requerida por la convocante, se podrán considerar en conjunto las correspondientes a cada una de laspersonas integrantes de la agrupación, tomando en cuenta si la obligación que asumirán es mancomunada o solidaria),T.8, T.9, T.10, T.16.Salvo en el caso de empresas de reciente creación las cuales deberán presentar los Estados FinancierosAuditados más actualizados a la fecha de presentación de la proposición. (Referente al Documento T.6).El resto de los documentos solicitados en las bases de la presente licitación deberán de presentarse comoparticipación conjunta.

DOCUMENTO T.3.11CONVENIO PRIVADO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

CONVENIO PRIVADO DE PROPUESTA CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LACOMPAÑÍA_____________ Y POR LA OTRA LA COMPAÑÍA______________, PARAPARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No._________________REFERENTEALA OBRA:______________________,LOCALIDAD: ______________ AL TENOR DE LASSIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONESI. Declara la empresa_____________________I.1.- Que acredita la existencia de la empresa con el testimonio de la Escritura PúblicaNúmero. ____________, volumen Número. ________, de fecha ___ de _____ de ______,inscrita en forma definitiva en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de_____________, bajo el acta número ____________, tomo número_____________volumen número ___________, de fecha __________, otorgada ante la Fe del NotarioPúblico Número._____ de la Ciudad de ________., Lic. __________, y que su RegistroFederal de Contribuyentes es: ________.

(Si fuera el caso): Que a la fecha se han celebrado las siguientes reformas y modificaciones al actaconstitutiva inicial de la empresa:__________________________________________________________________________________Que los nombres de los socios que aparecen en las escrituras públicas con las que acredita laexistencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, son lossiguientes:______________________________________________________________________





____

I.2.- Que el Señor ______________, acredita su personalidad y facultades comoRepresentante Legal de dicha Sociedad, mediante el testimonio de la Escritura PúblicaNúmero______ de fecha _____ de _______ de ______ otorgada ante la fe del NotarioPúblico Número. ______, de la Ciudad de _________., Lic. ______________.I.3.- Que su domicilio social se encuentra ubicado en: __________________ número_______, Colonia __________, Código Postal ________, en la Ciudad de ________,______________.

II. Declara la empresa______________________II.1.- Que acredita la existencia de la empresa con el testimonio de la Escritura PúblicaNúmero. ____________, volumen Número. ________, de fecha ___ de _____ de ______,inscrita en forma definitiva en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de_____________, bajo el acta número ____________, tomo número_____________volumen número ___________, de fecha __________, otorgada ante la Fe del NotarioPúblico Número._____ de la Ciudad de ________., Lic. __________y que su RegistroFederal de Contribuyentes es: ________.

(Si fuera el caso): Que a la fecha se han celebrado las siguientes reformas y modificaciones al actaconstitutiva inicial de la empresa:_____________________________________________________________________________Que los nombres de los socios que aparecen en las escrituras públicas con las que acredita laexistencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, son lossiguientes:__________________________________________________________________________

II.2.- Que el Señor ______________________________, acredita su personalidad yfacultades como Representante Legal de dicha Sociedad, mediante el testimonio de laEscritura Pública Número______ de fecha __________ de _______ de ______ otorgadaante la fe del Notario Público Número. ___________, de la Ciudad de _________., Lic.______________.II.3.- Que su domicilio social se encuentra ubicado en: ________________________número _______, Colonia __________, Código Postal ________, en la ciudad de________, ______________.

III.-las partes declaran:III.1.- Que celebran el presente convenio con fundamento en el Artículo 40 de la Ley deObras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y 47 desu Reglamento, y a la regla referente a participación Conjunta de la convocatoria de laLicitación Pública Estatal Número ______, referente a__________.





III.2.- Las partes de este Convenio Privado de Propuesta Conjunta, nos comprometemos yobligamos a participar en forma conjunta en la Licitación Pública Estatal__________________ Número ______, referente a__________.Al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.

Las partes convienen en agruparse con el objeto de presentar propuesta conjunta paraparticipar en la Licitación Pública Estatal con Número _________, Concurso número___________, referente a, _____________.

SEGUNDA.- PARTES DE LA OBRA QUE CADA AGRUPADO SE OBLIGA A CUMPLIR.

Las partes en este convenio se obligan a aportar, en caso de resultar su propuestaconjuntada adjudicada en la Licitación Pública Estatal con Número_______ lo siguiente:

I. La empresa __________________________:(Indicar en este párrafo las partes de la obra que se obliga a ejecutar, o la participación que tendrá en el grupo)

II. La empresa __________________________:(Indicar en este párrafo las partes de la obra que se obliga a ejecutar, o la participación que tendrá en el grupo)

TERCERA.- DOMICILIO COMÚN.

Las partes señalan como su domicilio común para oír y recibir notificaciones el ubicadoen__________ número _______, Colonia __________, Código Postal ________, en laCiudad de ____________.

CUARTA REPRESENTANTE COMÚN.

Las partes convienen que la empresa _________________, a través de su RepresenteLegal, Señor _______________________, será el Representante Común, otorgándoletodo el poder amplio, suficiente y necesario para que actúe ante el AYUNTAMIENTO DECOMALCALCO, TABASCO en nombre y representación de las Partes en todos y cadauno de los actos de la Licitación Pública Estatal referida, y los que de ella se deriven.

Las partes que suscriben el presente Convenio de Proposición Conjunta, acuerdan que laempresa o persona física que actúe como Representante Común, será quien presente lasfacturas de todos y cada uno de los pagos derivados del contrato, en el entendido de queAYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, TABASCO no será responsable por la forma en





que la persona que actúa como Representante Común distribuya las cantidades quereciba con motivo del contrato.

QUINTA.- OBLIGACIÓN CONJUNTA Y SOLIDARIA

Las partes, se obligan en forma conjunta y solidaria entre si y ante el AYUNTAMIENTO DECOMALCALCO, TABASCO, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivadadel contrato que se firme producto de la Licitación Pública Estatal__________________con Número _______________.

Nombre de las personas morales o físicas ________________________ que participaránaportando los recursos financieros para el proyecto, y serán ellos quienes deberán cumpliren forma conjunta con el Capital Contable requerido en la convocatoria y la CapacidadFinanciera necesaria para el desarrollo de la obra, establecidos en los criterios deevaluación técnica

El presente Convenio Privado de Propuesta Conjunta, se firma por las partes en dosejemplares originales, en la Ciudad de ________________, a los _____ días del mes de________________ de _________________.

Empresa_________________________

__________________________Representante Legal

Empresa_________________________

__________________________Representante Legal





DOCUMENTO T. 4 Domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones

DOCUMENTO T. 4



P R E S E N T E

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 24 Fracción I del Reglamento de la Ley de ObrasPúblicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, manifiesto, bajoprotesta de decir verdad, que nuestro domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones ydocumentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contratorespectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, lasque surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto; es el que señalo acontinuación: misma que por ser una licitación pública estatal deberá tener domicilio fiscal en elEstado de Tabasco; con fundamento en el Articulo 34, Fracción I. de la Ley de Obras Publicas yServicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco.

Denominación o Razón Social:Domicilio (Calle y número):Colonia:Código Postal:Delegación o Municipio:Entidad Federativa:Teléfono:Fax:Correo Electrónico:

LICITACIÓN No.:OBRA:UBICACIÓN:

A t e n t a m e n t e_______________________________

Nombre y firma del licitante y/oNombre y firma del apoderado o representante legal

El presente formato deberá ser reproducido en hojas membretadas del licitante, debiendo respetar su contenido, preferentemente,en el orden indicado





DOCUMENTO T. 5

Manifestación escrita de encontrarse en forma y tiempo en el pago de susimpuestos, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 32-D del Códigofiscal de la Federación. Siendo Obligatorio en el momento de presentaresta propuesta





DOCUMENTO T. 5



P R E S E N T E

Comparezco ante mi representada, declarar bajo protesta de decir verdad de que se encuentren alcorriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad con las disposiciones deeste código fiscal de la federación y las leyes tributarias.

A) Que han presentado en tiempo y forma los avisos, declaraciones e información exigida por lasleyes fiscales, excepto las del ISAN. e ISTUV, correspondientes a sus cinco últimos ejerciciosfiscales o a los ejercicios durante los cuales el contribuyente haya estado inscrito en el R.F.C.cuando este último periodo sea menor a cinco años.

B) Que no tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, excepto ISAN. eISTUV.

En caso de contar con autoridad para el pago a plazo, manifestara que no han incurrido durante el2014 en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66, fracción III de códigofiscal de la federación y las leyes tributarias.

C) Que han cumplido los requerimientos que, en su caso, le hubieren hecho las autoridades fiscalesfederales en los cinco últimos ejercicios fiscales o en los ejercicios durante los cuales elcontribuyente haya estado inscrito en el R.F.C. cuando este último periodo sea menor a cincoaños.

SIN MÁS POR EL MOMENTO





El presente formato deberá ser reproducido en hojas membretadas del licitante,debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado





DOCUMENTO T. 6 Estado financiero

T.6.1_Copia Capital contable mínimo de $1,500,000.00 requerido con los EstadosFinancieros auditados 2014 y 2015 presentados ante la Secretaria de la contraloría delEstado de Tabasco.(Capital contable especificado en la Cédula del Registro del Padrónde Contratista del Estado de Tabasco)y las dos últimas declaraciones anuales de2014 y 2015.

T.6.2_Las dos últimas declaraciones fiscales parciales, correspondiente alperiodo inmediato anterior a la apertura de esta licitación





DOCUMENTO T. 7

Declaración escrita bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse enalguno de los supuestos señalados en el artículo 54 de la Ley de ObrasPúblicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco.





DOCUMENTO T. 7


ARQ. MIREN EUKENE VICENTE ERTZEPRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA MUNICIPALAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO.P R E S E N T E

Con referencia a la convocatoria para participar en la Licitación Pública Estatal N°_________a base de precios unitarios, referente a: DESCRIPCION DE LA OBRA A LICITAR

Por medio de la presente manifiesto a usted bajo protesta de decir verdad, que la empresa:________________________________________________, y quienes participamos,colaboramos y trabajamos en esta empresa, no nos encontramos en los supuestos queseñala el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismasdel Estado de Tabasco.










DOCUMENTO T. 8

Relación de contratos de obras en vigor que tengan celebrados con laAdministración Pública o con particulares indicando anexando copia decontratos:

descripción de la obra monto contratado avance a la fecha de la presente

Licitación Pública Estatal





DOCUMENTO T. 9 Copia del Curriculum de la empresa, así como documentación que

acredite la experiencia o capacidad técnica en trabajos similares a los deesta licitación, mínimo 3 años comprobable , anexando carátulas decontratos y actas finiquitos:

( hacer en hoja de cálculo Excel )nombre de la contratantedomicilio teléfono y faxdescripción de las obras fecha de inicio fecha de terminaciónperiodo de ejecución importes totales importes ejercidos importe por ejercer





DOCUMENTO T. 10

CURRICULUM DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO

T.10.1_ORIGINAL del Curriculum vitae COMPLETO Y ACTUALIZADO delpersonal profesional y técnico propuesto por la licitante, destacando laexperiencia en actividades similares a los del objeto de esta licitación. Conexperiencia mínima de 3 años comprobable y con cédula profesional

T.10.2_ Anexar documento que demuestre que el profesional técnicopertenece a la empresa; o carta de compromiso del personal para trabajaren la empresa, en caso de no ser parte integrante de la misma





DOCUMENTO T. 11 Escrito mediante el cual se designe un director responsable de obra con la

especialidad de esta licitación y cédula profesional, incluyendo: laaceptación por parte del director responsable con su firma autógrafa yCarta Actualizada de la comisión de admisión de directores responsablesde obra y corresponsales (año 2016).





DOCUMENTO T. 11

DESIGNACION DEL D.R.O.



P R E S E N T E

POR MEDIO DE LA PRESENTE COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA:_________________________ LE MANIFIESTO QUE EN CASO DE RESULTAR FAVORECIDOS CON ELFALLO DE LA PRESENTE LICITACIÓN NUESTRO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA SERÁ:_________________________________________ EL CUAL CUENTA CON EL NUMERO DE LICENCIA:_______________ VIGENTE EXPEDIDA POR LA H. COMISIÓN DE DIRECTORES DE OBRA YCORRESPONSABLES DEL ESTADO DE TABASCO; ASÍ MISMO NOS COMPROMETEMOS A CONTRATARLOS SERVICIOS DE LOS CORRESPONSABLES NECESARIOS PARA LA ESPECIALIDAD QUECORRESPONDA AL TIPO DE OBRA, PRESENTANDO LA CARTA COMPROMISO EN HOJA MEMBRETADA YFIRMADA POR EL DIRECTOR RESPONSABLE AL MOMENTO DE LA FIRMA DE CONTRATO.

LOS GASTOS QUE SE GENEREN POR LOS CONCEPTOS ANTES MENCIONADOS FUERONCONSIDERADOS DENTRO DE LOS INDIRECTOS DE NUESTRA PROPUESTA POR LO QUE NOPRESENTAREMOS A LA DEPENDENCIA RECLAMACIÓN DE PAGO ALGUNO POR DICHOS CONCEPTOS.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR NOS DESPEDIMOS DE USTED, QUEDANDO A SUS APRECIABLESORDENES.






NO CONSIDERAR LOS GASTOS DE ESTERUBROEN SUS INDIRECTOS SERÁ MOTIVO DE RECHAZO DE PROPUESTA.





DOCUMENTO T. 12

Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajosIncluir COPIA de acta de visita de obra





DOCUMENTO T. 12

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS



P R E S E N T E

Me refiero a la Licitación Pública Estatal No.________ relativo a: descripción de la obra alicitar:

que se ubica en:

Sobre el particular por mi propio derecho en su caso o como representante legal de laempresa ________________________________________ manifiesto a usted, conocer elsitio de los trabajos y haber asistido a la visita de obra, y por lo tanto se han tomado enconsideración las características y condiciones de la zona, tanto para su ejecución, como encostos de materiales, mano de obra y equipo.










DOCUMENTO T. 13 Manifestación escrita de haber asistido a la junta de aclaraciones

Incluir COPIA de acta de junta de aclaraciones





DOCUMENTO T. 13

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A LAJUNTA DE ACLARACIONES.



P R E S E N T E

Me refiero a la Licitación Pública Estatal No._____________, relativo a: descripción de la obraa licitar:

que se ubica en:Sobre el particular por mi propio derecho en su caso o como representante legal de laempresa ________________________________________ manifiesto a usted, el haberasistido a la junta de aclaraciones, y por lo tanto se han tomado en consideración los aspectosque se trataron en la misma.










DOCUMENTO T. 14Planos

T.14.1_Carta de haber recibido los planos o croquisy haberse tomado en cuenta para esta licitación

T.14.2_Copia de Planos y/o croquis de la obra de esta licitación





DOCUMENTO T. 15

Especificaciones generales y términos de referencia





DOCUMENTO T. 15

ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA OBRA Y TÉRMINOS DEREFERENCIA

1. ESPECIFICACIONES PARTICULARES

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

1.1.1TRABAJOS POR EJECUTAR:Descripción de los trabajos.

1.1.2.LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS:Nombre de la obra, ubicación y dirección.

1.1.3.PROGRAMA DE TRABAJO:El contratista presentara su programa de trabajo de acuerdo con las fechas de inicio y terminaciónindicadas en el formato de referencias empleando el sistema de barras calendarizado en la propuesta,técnica y con montos semanales en la propuesta económica.

1.1.4.ACTUALIZACIÓN DE PLANOS.Durante el proceso de la obra, el contratista tiene la obligación de ejecutar el levantamiento de él o losplanos definitivos de los trabajos realizados si corresponden a modificaciones de los planos originales.Mismos que serán entregados a la Dirección de Obras, Asentamientos DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL“La Dirección”, al termino de la ejecución de la obra.

1.2. GENERALIDADES

1.2.1El ingeniero Residente de la Obra de "La Dirección" en lo sucesivo se designara como "ingeniero"entregara al contratista al inicio de los trabajos y este se dará por recibido de los trazos y bancos deniveles generales necesarios para la ejecución de la obra, debiendo tomar las medidas que requieranpara tener referencias de comprobación de trazo y niveles.

Durante el proceso de la obra, el contratista ejecutara los trazos y nivelaciones que se requieran, basadosen los datos que proporcione el ingeniero.

El “ingeniero” solicitará al contratista cada vez que aquello considere necesario, verificar trazos y nivelesen la obra.

La localización general, distancias y trazos de los ejes principales de la obra, aparecen en los planos de





proyecto. Con base en los mismos, el contratista deberá proceder a su ejecución, haciéndose responsablede cualquier futuro error causado por negligencia o perdida de una o varias referencias.1.2.2.Si las especificaciones de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y/o lascomplementarias se contraponen con estas particulares, serán estas últimas las que rijan.

1.2.3.Los volúmenes de obra son aproximados, ya que se pagaran al precio unitario propuesto por el contratistay aprobado por "La Dirección". Los volúmenes serán los que se ejecuten realmente en el sitio de la obra.

1.2.4.El contratista que ejecute la obra, objeto de la presente Licitación Pública Estatal se obligara a realizar lamisma a los precios propuestos por él, aun cuando por necesidades de última hora propias de "LaDirección", o por dificultades del sitio originalmente escogido sea necesario modificar la localización dellugar de los trabajos.

1.2.5.El hecho de que esta "La Dirección" otorgue el contrato objeto de esta Licitación Pública Estatal, a undeterminado contratista, no quiere decir por ningún motivo que este, acepta todas las condiciones que elcontratista indica en su proposición y estará en el derecho de exigirle al mismo, el estricto cumplimiento alas especificaciones de la Licitación Pública Estatal.

1.2.6.Si el contratista en su análisis de precios unitarios, no hizo las debidas consideraciones en los mismos, deacuerdo con las especificaciones de esta Licitación, tendrá la obligación de realizar los trabajos,basándose en las especificaciones solicitadas.

1.2.7.El contratista ganador de la presente Licitación se obliga a tener en el sito de la obra, un representantetécnico (residente) ingeniero civil o arquitecto titulado, con amplia experiencia en el tipo de obra que se vaa ejecutar, tendrá poder amplio y suficiente para actuar en nombre del contratista y cualquier orden dadapor el supervisor al mismo, se considerara como trasmitida al propio contratista.

Dicho representante técnico, será a quien se dirija el supervisor, para tratar asuntos relacionados con laobra, debiendo proporcionar a "La Dirección", su nombre, dirección y número telefónico con objeto deser localizado cuando así lo requiera, en igual forma estará autorizado para ser persona que firme lasestimaciones por parte del contratista y deberán permanecer al frente de las obras, durante todo el lapsoque duran las mismas.

En caso de ausencia temporal o total del técnico representante del contratista, este se obliga a dar aviso alsupervisor, con la anticipación debida y por escrito, el nombramiento legal de su nuevo representantetécnico, el cual deberá cumplir con los requisitos y obligaciones del anterior.

1.2.8.El contratista al que sea otorgado el contrato motivo de este Licitación, se obliga a cumplir con elcalendario de obra que se mencionan en las bases de la Licitación Pública Estatal.





Por lo anteriormente expuesto, el contratista ajustara su programa de trabajo al calendario de obra antesmencionado.

1.2.9.En caso de violación o falta de cumplimiento parcial o total del inciso anterior 1.2.8. El contratista se haráacreedor de la sanción estipulada en la cláusula del contrato a precios unitarios y tiempo determinado,celebrado con H. Ayuntamiento de Comalcalco, y el contratista.

1.2.10.El contratista será el único responsable de que el equipo utilizado para la ejecución de la obra sea eladecuado, quedando obligado a substituirlo, en caso contrario, siendo a su cargo todas las consecuenciasque en tiempo y costo esto ocasione.

1.2.11.En los precios unitarios que presente el postor, de los conceptos de trabajo que solicitan, deberá incluirtodas las erogaciones que tenga que efectuar, para poder realizar las actividades en cuestión de acuerdocon el proyecto, las especificaciones y normas de construcción.

1.2.12.Si por necesidades propias de la obra, fuera preciso que uno o varios conceptos de trabajo se ejecutaraun volumen menor al indicado en el catálogo de conceptos de obra, el contratista realizara únicamente elvolumen reducido no teniendo por este motivo ningún derecho a pago excedente o al cambio de preciosunitarios originalmente aprobados.

1.2.13.El contratista en la visita de inspección al sitio de la obra, deberá obtener todos los datos que considerenecesarios con relación al abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, accesos y serviciosnecesarios durante el periodo de ejecución de los trabajos.

El contratista en la visita, deberá obtener de las autoridades correspondientes, los importes de lasconexiones que requiera, debiendo asimismo considerar sus consumos durante el tiempo que duren lostrabajos ya que estas actividades no les serán pagadas al mismo en forma adicional debiendo este,estimarlos dentro de sus precios unitarios.

1.2.14. Cuando sea necesario realizar volúmenes de obra, mayores que los que aparecen en las hojas decatalogo de conceptos de obra, el contratista se obliga a realizarlos a los precios

unitarios propuestos anteriormente por él. En el caso de conceptos nuevos que no aparezcan en elcatálogo de conceptos de obra y sea necesario desglosar, el contratista analizara y propondrá sus preciosunitarios aplicando el criterio seguido en los análisis de sus precios unitarios originales, los cuales deberánser revisados por la supervisión y aprobados en su caso por "La Dirección"

1.2.15.Los precios unitarios contenidos en la relación de conceptos y cantidades de obra para expresión deprecios unitarios y monto total de la proposición, propuestos por la contratista y aprobados por "La





Dirección" serán los que rijan para la ejecución de la obra.

1.2.16.Control de calidad. Este será de acuerdo con las indicaciones que gire al respecto "La Dirección".1.2.17.Ordenamientos legales aplicablesEl contratista acepta conocer y por lo tanto respetar en lo aplicable al presente trabajo; la Ley de ObrasPúblicas y Servicios relacionadas con las mismas del Estado de Tabasco, la Ley Ambiental de Tabasco; laLey Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado.

1.3.Letreros informativos de la obra.El licitante deberá considerar dentro de sus costos indirectos lo referente a la correcta señalización en lasáreas de afectación (señales, cintas plásticas de precaución), además de la colocación del número derótulos de precaución que indique "La Dirección" en los colores y diseño que se ordene; en la partesuperior tendrá el logotipo del Municipio, con la leyenda: “MUNICIPIO CON ESPERANZA”. Además deconsiderar un letrero alusivo a la obra con dimensiones y rotulado según el diseño indicado por lasupervisión.

OP017.- REHABILITACION DE POZO PROFUNDO, PARA AGUA POTABLE (EN LA UNIDADDEPORTIVA); OP018.- REHABILITACION DE POZO PROFUNDO, PARA AGUA POTABLE (EN ELFRACCIONAMIENTO LAS ROSAS); OP019.- REHABILITACION DE POZO PROFUNDO, PARA AGUAPOTABLE (EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEO), EN COMALCALCO, TABASCO.

A.- DEFINICIÓN

A01.- En la rehabilitación de pozo profundo se realizaran los trabajos de perforación de pozo profundo,obra eléctrica y limpieza de obra.

B.- REFERENCIAS

B.01.Existen algunos conceptos que intervienen o pueden intervenir en la rehabilitación de pozo profundoy que son tratados en otros capítulos de estas u otras Normas, conceptos que deberán sujetarse en lo quecorresponda a lo indicado en las cláusulas de Materiales, Requisitos de Ejecución, Conceptos de Obra,Criterios de Medición y Bases de Pago.

C. MATERIALESC.01.Los materiales que se utilicen deberán cumplir con los requisitos establecidos en el proyecto y/uordenados por “La Dirección” de acuerdo con lo indicado en el libro correspondiente a materiales, que secitan a título enunciativo pero no limitativo.

D. CONCEPTOS DE OBRA, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO.D.01.La unidad de medición será de acuerdo a lo indicado en el catalogo de conceptos con aproximaciónde una decimal. Para efecto de pago se medirá según líneas de proyecto.





DOCUMENTO T. 16

Datos de maquinaria

T.16.1_ Datos básicos de maquinaria y equipo de construcción consideradocomo nuevos a utilizar, indicando características particulares, marca, No. deSerie, No. Económico, capacidad, vida útil y ubicación física al momento de laapertura de proposiciones. Indicar si es propio o rentado, acreditando lacircunstancia correspondiente.

T.16.2_Copia legible de las facturas de cada una de las maquinaria o equipopropiedad del contratista, para acreditar dicha propiedad, sin tachaduras oenmendaduras ( presentar original para cotejo )

T.16.3_Fotografía de las mismas, al igual que de talleres, bodegas, patios demaquinarias propiedad de la contratista, etc.

T.16.4_Deberá presentar carta de compromiso de arrendamiento y disponibilidad(sin perjuicio de verificación posterior).

*A LA CONTRATISTA QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO SE LE SUPERVISARA FISICAMENTE TODO LO AQUÍINDICADO.





DOCUMENTO T. 16.1

DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES

Comalcalco, Tab. a ____ de ____ de 2016.LICITACION No.:OBRA:UBICACIÓN:

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE EMPLEARA EN OBRA PROGRAMA DE UTILIZACIÓN Y UBICACIÓN

CARACTERISTICASPARTICULARES

MARCA No. DE SERIE No. ECONOMICO CAPACIDAD VIDA UTIL UBICACIÓN FISICADEL EQUIPO OMAQUINARIA

PROPIO ORENTADO

A t e n t a m e n t e_________________________Nombre y firma del licitante y/o

Nombre y firma del apoderado o representante legalEl presente formato deberá ser reproducido en hojas membretadas del licitante, debiendo respetar su contenido,

preferentemente, en el orden indicado





DOCUMENTO T. 17

Relación de costo horario de maquinariay equipo puesto en obra (para cada uno de los proyectos)





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

DOCUMENTO T. 17


RELACIÓN DE COSTO HORARIO DE MAQUINARIAY EQUIPO PUESTO EN OBRA

Licitación Pública Estatal No.:Obra:Ubicación:

DESCRIPCION UNIDAD COSTO HORARIOPUESTO EN OBRA









DOCUMENTO T. 18 Relación de costo unitario materiales puesto en obra sin iva (para cada

uno de los proyectos)






DOCUMENTO T. 18


RELACION DE COSTO UNITARIO MATERIALES PUESTO EN OBRA SIN IVA


DESCRIPCION UNIDAD PRECIO PUESTOEN OBRA (SIN IVA)

EL LICITANTE DEBERA ENLISTAR TODOS LOS MATERIALES NECESARIO PARAEJECUTAR LA OBRA,además se deberá anexar al presente listado las hojas o fichastécnicas, mínimo de los 10 ( diez ) materiales mas representativos, de utilización en laobra, el no hacerlo será motivo suficiente de desechamiento de la propuestapresentada.









DOCUMENTO T. 19 Relación de salario diario del personal obrero (para cada uno de los

proyectos)





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOSMUNICIPALES

DOCUMENTO T. 19


RELACION DE SALARIO DIARIO DEL PERSONAL OBRERO


CATEGORIA UNIDAD SALARIONOMINAL









DOCUMENTO T. 20

Programa calendarizado de ejecuciónGeneral de los trabajos con cantidades mensuales ( Por conceptos ) (para

cada uno de los proyectos)





DOCUMENTO T. 20Comalcalco, Tab. a ____ de ____ de 2016.


Licitación numero:Obra:

Fecha de inicio, fecha de terminación, plazo de ejecución

Programa calendarizado de ejecución generalde los trabajos con cantidades mensuales

(Por conceptos )

Clave Concepto Unidad Cantidad inicio Plazo Terminación mensual1 2 3 4 5 6 7




El presente formato deberá ser reproducido en hojas membretadas del licitante, debiendo respetar su contenido,preferentemente, en el orden indicado





DOCUMENTO T. 21

Programa calendarizado de utilización de maquinariay equipo de construcción por cantidades mensuales ( sin montos ) (para

cada uno de los proyectos)









Programa calendarizado de utilización demaquinaria y equipo de construcción por

cantidades mensuales ( sin montos )

Clave Maquinaria y Equipo Unidad Cantidadinicio termino mensual

1 2 3 4 5 6 7




El presente formato deberá ser reproducido en hojas membretadas del licitante, debiendo respetar su contenido,preferentemente, en el orden indicado Fecha de Inicio:





DOCUMENTO T. 22

Programa calendarizado de adquisición deMateriales por cantidades mensuales ( sin montos ) (para cada uno de los

proyectos)









Programa calendarizado de adquisiciones demateriales por cantidades mensuales ( sin

montos )

Clave Material o equipo (s) deinstalación permanente

Unidad Cantidadinicio Termi

nomensual

1 2 3 4 5 6 7









DOCUMENTO T. 23

Programa calendarizado de utilización del personalobrero por cantidades mensuales ( sin montos ) (para cada uno de los

proyectos)









Programa calendarizado de utilización delpersonal obrero por cantidades mensuales ( sin

montos )

Clave Personal Unidad Cantidad inicio termino mensual

1 2 3 4 5 6 7









DOCUMENTO T. 24

Programa calendarizado de utilización del personalTécnico administrativo por cantidades mensuales (sin montos) (para cada

uno de los proyectos)









Programa calendarizado de utilización delpersonal técnico administrativo por cantidades

mensuales ( sin montos )

Clave Personal Unidad Cantidad inicio termino mensual

1 2 3 4 5 6 7



Nombre y firma del apoderado o representante legalEl presente formato deberá ser reproducido en hojas membretadas del licitante, debiendo respetar su contenido,

preferentemente, en el orden indicado





DOCUMENTO T. 25

Carta donde se manifiesta que no se subcontratará ninguno de losconceptos, trabajos o actividades incluidas en esta licitación






DOCUMENTO T. 25



P R E S E N T E

Por este conducto me permito informar a usted que la empresa:__________________________,

NO SUBCONTRATARÁ en algún concepto, trabajos o actividades incluidas en la

Licitación No. XXXXXXX, referente a:










DOCUMENTO T. 26

Aseguramiento de calidad de la obra con la:

T.26.1 Planeación integral

T.26.2 Procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos






Puntos para la elaboración de los conceptos del documento T.26

En este punto se deberán incluir las prácticas relevantes específicas de calidad, los recursos y secuenciade actividades.

A manera enunciativa pero no limitativa se deben especificar:

a) La responsabilidad de la dirección. La empresa deberá definir por escrito la responsabilidad, autoridad einterrelación de todo el personal que administra, realiza y verifica el trabajo que afecta a la calidad.

b) El sistema de calidad, la empresa deberá establecer y documentar la estructura organizacional, losprocedimientos, procesos y recursos necesarios para la realización de las actividades generales de laadministración incluyendo la planeación, control, aseguramiento y mejoramiento de la calidad como medioque asegure que el trabajo se realizará y será conforme a las especificaciones señaladas en las bases.

c) Control de diseño, la empresa deberá establecer procedimientos documentados para controlar y verificarel diseño del trabajo, con el fin de asegurar que se cumplan los requisitos especificados.

d) Adquisiciones, la empresa deberá establecer procedimientos documentados, o la forma en que seasegurará la calidad de que los materiales, equipo o maquinaria sean conformes a los requisitosespecificados para la realización de la obra.

e) Control de los trabajos, la empresa deberá identificar y planear documentalmente cada una de lasactividades que llevará al cabo, que directamente afectan la calidad y debe asegurar que estas actividadesse llevan a cabo bajo condiciones controladas como: el uso de equipo apropiado; cumplimiento con lasNormas de Construcción, Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas del Estado deTabasco, y Especificaciones Particulares de la obra; criterios para la ejecución de los trabajos; elmantenimiento adecuado del equipo para asegurar continuamente la capacidad de la maquinaria.

f) Inspección y prueba, la empresa debe establecer procedimientos documentados para las actividades deinspección y prueba para verificar que se cumplan los requisitos especificados ya sea de maquinaria,materiales y/o equipo a utilizar en la obra.

g) Control del equipo de inspección, medición y prueba, la empresa debe establecer procedimientos paraque describan la forma y tiempo en que se realizará mantenimiento correctivo o preventivo a la maquinariay equipo a utilizar en la obra.

h) Estado de inspección y prueba, la empresa deberá establecer por escrito la manera en que seidentificará que cierta etapa o material utilizado cumple con los requisitos especificados.

i) Acciones correctivas y preventivas, la empresa deberá establecer y mantener procedimientosdocumentados para implantar acciones correctivas o preventivas que permitan eliminar defectos reales opotenciales.

j) Manejo, almacenamiento y conservación, la empresa deberá establecer procedimientos documentados





para el manejo, almacenamiento, conservación de los materiales, maquinaria y equipo que utilizará en laobra.

k) Control de registros de calidad, la empresa debe establecer procedimientos documentados para identificar, compilar,codificar, accesar, archivar, almacenar, conservar y disponer de los documentos que provean información que puedeser probada como verdadera, basada en hechos obtenidos por medio de observación, medición, prueba u otros medios.

l) Técnicas estadísticas, la empresa debe identificar y establecer por escrito el tipo de técnicas estadísticasque manejará durante la obra, para asegurar la calidad de la obra y materiales utilizados.





DOCUMENTO T. 27

Manifestación escrita de conocer el contenido y comprometerse a aplicar la Ley de ObrasPúblicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, el Reglamentode la Ley de Obras Públicas y las Especificaciones Particulares del Trabajo, especiales de"La Dirección”, y demás disposiciones aplicables en la materia.





DOCUMENTO T. 27



P R E S E N T E

Me refiero a la convocatoria de fecha __________________________, mediante la cual se invita aparticipar en la Licitación Pública Estatal Nº. ___, relativo a: ___________________

Sobre el particular por mi propio derecho o como representante legal de laempresa:____________________________________________ Manifiesto conocer el contenidoy comprometerse a aplicar la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas delEstado de Tabasco, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del estado, y las EspecificacionesParticulares del Trabajo, especiales de "La dirección”, y demás disposiciones aplicables en lamateria.










DOCUMENTO T. 28

Modelo de contrato

T.28.1_Manifestación escrita de conocer, haber leídoy aceptar los términos del modelo del contrato

T.28.2_Anexando el Modelo de contrato, debidamente firmadas





DOCUMENTO T. 28.1

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER, HABER LEÍDO Y ACEPTAR LOS TÉRMINOS DELMODELO DEL CONTRATO.



P R E S E N T E

Me refiero a la convocatoria de fecha ________________________________, mediante la cual seinvita a participar en la Licitación Pública Estatal por Licitación Nº.-________ relativo a:

Sobre el particular por mi propio derecho o como representante legal de la empresamanifiesto conocer plenamente el modelo de contrato

que se incluye en la documentación que fue entregada a esta empresa, y que regirá en esta obra,el cual se presenta debidamente firmado de conocimiento.










DOCUMENTO T. 28.2

MODELO DE CONTRATOMODALIDAD DE EJECUCIÓN: CT CONTRATO

PROYECTO No.: OP

ORIGEN DE LOS RECURSOS:

CLAVE PROGRAMATICA:

UNIDAD RESPONSABLE:

SECTOR:SUBSECTOR:PROGRAMA:SUBPROGRAMA:PARTIDA:

IMPORTE AUTORIZADO:TIPO DE RECURSOS:MODALIDAD:PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.:

CONTRATO No.:FECHA DE CONTRATO:OBRA:

LOCALIDAD:

IMPORTE CONTRATADO:

ANTICIPO:PLAZO DE EJECUCIÓN:FECHA DE INICIO:FECHA DE TERMINACIÓN:

CONTRATISTA:DOMICILIO FISCAL:POBLACIÓN:APODERADO LEGAL/GENERAL:REG. FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:REGISTRO I.M.S.S.:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRANPOR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO, QUE EN EL SUCESIVO SE DENOMINARA “ELAYUNTAMIENTO” REPRESENTADO POR LA LILIA LOPEZ SANDOVAL, REGIDORA Y SÍNDICO DE HACIENDA





Y POR OTRA PARTE (__________________________________) QUE EN ADELANTE SE DENOMINARA EL“CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

I.-EL AYUNTAMIENTO DECLARA:

I.1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 115, de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos, 64 y 65 de la Constitución Política del Estado de Tabasco 1, 2, 19, 29 fracción II, 65 fracción VI, 124 y 125de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, goza de personalidad jurídica para todo los efectoslegales, por lo que se encuentra plenamente facultado para celebrar el presente contrato.

I.2.Que el municipio de Comalcalco se encuentra gobernado por un Ayuntamiento, electo mediante sufragio universal,libre, secreto y directo, y quienes entraron en funciones el día uno de Abril del 2013 y que duraran en su cargo durantetres años.

I.3. Que en términos del Articulo 36 Fracciones I y II de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, larepresentación legal para suscribir el presente contrato recae en la LILIA LOPEZ SANDOVAL, PRIMER SINDICO DEHACIENDA, del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Comalcalco, Tabasco.

I.4. Que en términos de los Artículos 30, 32 y 48 de la Ley de Obras Publica y Servicios Relacionados con la Mismadel Estado de Tabasco “EL MUNICIPIO” con el objeto de proporcionar de manera eficiente los Servicios Públicos a sucargo y en pleno ejercicio de sus atribuciones tiene a bien celebrar el presente contrato.

I.5. Que el presente contrato se adjudico a “EL CONTRATISTA”-------------------------------- para llevar a cabo lostrabajos de obra publica con la inversión autorizada que se describe en la declaración del punto I.5. de acuerdo conlas condiciones que se marcaron al “CONTRATISTA” para la ejecución de la obra: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.6. El compromiso derivado del presente contrato será cubierto con fondos de ---------------------, para el ejercicio fiscaldel 2011

I.7. Que la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato y sus anexos fueronaprobados mediante acta de cabildo RECURSOS QUE FUERON AUTORIZADOS _________________________________________________________________________________________________________________.

I.8. Que el procedimiento conforme el cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato fue el de --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.- EL CONTRATISTA DECLARA:

II.1.- Ser una persona ----------------- que acredita su personalidad de -----------------mediante -------- queteniendo actividad empresarial, que acredita la existencia con los siguientes registros:

Registro federal de causante-----------------------------------------------------------------------------------------Registro IMSS------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.2.- Que cuenta con capacidad jurídica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecución de lostrabajos objetos de este contrato y cuenta además con la tecnología, organización y mano de obra especializada paraello.





II.3.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar y conoce la naturaleza de losservicios objetos de este contrato, por lo que a considerado todos los factores que intervendrán en la ejecución de lasobras.

II.4.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publica y Servicios Relacionados con la mismadel Estado de Tabasco, y su reglamento y demás disposiciones administrativas expedidas en esta materia, así comolas normas de construcción vigentes en el estado de tabasco, que regulan la ejecución de los trabajos y los serviciosque aquí se detallan, así como los proyectos y las especificaciones, el programa de ejecución, el presupuesto y demásdocumentos en que se consignan los precios unitarios y volúmenes aproximados de obra del catalogo de conceptosque se anexa al presente contrato, debidamente firmado por las partes, teniéndose aquí por reproducidas como si a laletra se insertaren.

II.5.- No encontrándose en alguno de los supuestos que establece el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

II.6.- Que señala como domicilio legal para oír o recibir cualquier cita y notificaciones o comunicación relacionada conel presente contrato el ubicado en-------------------------------------------------------------------------

III.- DECLARAN AMBAS PARTES:

III.I.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y ServiciosRelacionados con la misma del Estado de Tabasco, y su Reglamento y demás disposiciones legales que rigen lacontratación, la ejecución y cumplimiento del presente contrato.

III.II.- Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con lasestipulaciones del mismo.

Que se reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, por lo que expuesto lo anterior, se sujetan a lassiguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

“EL AYUNTAMIENTO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realización de la obra: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De acuerdo a loestablecido en el Art. 49 fracción XII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estadode Tabasco.

DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LOS TRABAJOS Y UBICACIÓN DE LO MISMOS:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDA.- IMPORTE DE LAS OBRAS.

De acuerdo a lo establecido en el Art. 49 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con lasmismas del Estado de Tabasco, el importe total de las obras objeto del presente contrato es la cantidad de: $ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esta cantidad solo podrá ser rebasada previo convenio adicional y por escrito entre las partes de acuerdo a lo





establecido en el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado deTabasco, por lo que si, “EL CONTRATISTA”, realiza trabajos por mayor valor del indicado, sin el consentimiento de“EL AYUNTAMIENTO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajosexcedentes, no tendrá derechos a reclamar pago alguno para ello.

TERCERA .- PLAZO DE EJECUCIÓN.

“EL CONTRATISTA”, se obliga a realizar los trabajos objeto de este contrato en un plazo de -------- días naturales,con fecha de inicio el día --------------------------------- y fecha de terminación el día -----------------------------(Art. 55 de laLey de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco).

CUARTA.- PROGRAMA.

Las obras deberán ser ejecutadas de acuerdo con el programa de trabajo que “EL CONTRATISTA” presenta, el cualaprobará “EL AYUNTAMIENTO” si lo encuentra satisfactorio. En caso contrario, “EL AYUNTAMIENTO” tendráderecho a modificarlo. El programa aprobado por el “EL AYUNTAMIENTO” se considerará incorporado al presentecontrato y firmado por las partes, será que rija en todo el proceso

de la ejecución de la obra. “EL CONTRATISTA” dentro de los diez días naturales siguientes a la emisión del fallo,previo a la firma del contrato, deberá entregar el programa de ejecución detallado y definitivo de los trabajos queconsidere todos y cada uno de los conceptos que integran la propuesta, utilizando diagramas de barras, el cual seráfirmado de mutuo acuerdo con el “EL AYUNTAMIENTO” y formará parte del Expediente Unitario.

Si en el desarrollo de los trabajos se presentan circunstancias por las cuales “EL AYUNTAMIENTO” estimaranecesario modificar el programa a que se refiere esta cláusula o “EL CONTRATISTA” se viere obligado a solicitarvariación a dicho programa por causas no imputables a él, debidamente justificadas, “EL AYUNTAMIENTO”,establecerá la reforma que juzgue pertinente y hará del conocimiento del “EL CONTRATISTA”, las modificacionesque apruebe, y este ultimo a su vez quedará obligado a aceptarlas.

Estas modificaciones, o en su caso el nuevo programa que se formule, se considera incorporado a este contrato, porlo tanto obligatorio para las partes.

“EL AYUNTAMIENTO”, verificara que “EL CONTRATISTA” este ejecutando las obras objeto de este contrato deacuerdo con el programa y montos mensuales de obras aprobadas. Asimismo, comparará mensualmente el importede los trabajos ejecutados con el que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en la inteligencia de queal efectuarse la comparación, la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada, aplicándose las sancionescorrespondientes en la CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.

La falta de cumplimiento al programa de trabajo por parte de “EL CONTRATISTA”, faculta a “EL AYUNTAMIENTO”,para aplicar según el caso, las estipulaciones contenidas en la CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA de las sanciones porincumplimiento del programa, o lo estipulado en la CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA, que habla de las causas derescisión del presente contrato.

QUINTA.- PLANOS Y ESPECIFICACIONES.

“EL CONTRATISTA”, se obliga a realizar las obras objeto de este contrato, de conformidad con lo establecido en laLey de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, y su reglamento, y sujetarsea las especificaciones especiales, a los planos del proyecto, catalogo de conceptos que se detallan anexos a estecontrato y forman parte del mismo.

El contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos yobligaciones. (art. 49 párrafo II Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de





Tabasco).

SEXTA.- TRABAJOS ORDINARIOS.

Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos, se pagarán a base de precios unitarios, como lo establece elartículo 48 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco.Dichos precios unitarios, incluyen la remuneración o pago total que debe

cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los gastos directos e indirectos que origine la obra, la utilidad y el costo delas obligaciones estipulada en este contrato a cargo del propio “CONTRATISTA”.

Los precios unitarios son rígidos y solo podrán ser modificados en los términos del artículo 76 del reglamento de la leyy bajo las condiciones previstas en este contrato.

En este caso, la organización y dirección de los trabajos, así como la responsabilidad por la ejecución eficiente ycorrecta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, serán a cargo de “EL CONTRATISTA”. Por su parte, “ELAYUNTAMIENTO” podrá supervisar que las obras se realicen de forma eficiente y acorde a sus necesidades.

SÉPTIMA.- CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS

Si durante la vigencia del contrato, el Contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales oconceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo por escrito a la Direcciòn de Obras,Asentamientos y Servicios Municipales, para que ésta resuelva lo conducente; el Contratista sólo podrá ejecutarlosuna vez que cuente con la autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la residencia de obra, salvo que setrate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose delos conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados yautorizados, previos a su realización y se procederá al pago correspondiente. Se deberán aplicar a estos precios, losporcentajes de indirectos, costo por financiamiento y de utilidad convenidos en el contrato.

La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales deberá asegurarse de contar con los recursosdisponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado. Por su parte, el Contratista ampliará la garantíaotorgada para el cumplimiento del contrato en la misma proporción sobre el monto del convenio. Siguiendo elsiguiente procedimiento:

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos quese traen, “EL AYUNTAMIENTO” estará facultado para ordenar a “EL CONTRATISTA” su ejecución, y este se obligaa realizarlos conforme a dichos precios realizando el convenio respectivo acorde con el art. 79 del reglamento de laley. Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, dichos conceptos se deberánconsiderar y administrar independientemente a los originalmente pactados, debiéndose formular estimacionesespecíficas, a efectos de tener un control y seguimiento adecuado. (Art. 70 del reglamento de la ley).

b).- Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos enel catálogo original del contrato, “EL CONTRATISTA” dentro de los diez días naturales siguientes a que se ordenesu ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte yapoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse durante los siguientes quince díasnaturales a su presentación y se sujetará a lo dispuesto en el artículo 76 del reglamento de la ley.

c).- Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el inciso anterior,“EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL AYUNTAMIENTO” y dentro del plazo que esta señale, someterá aconsideración los nuevos precios unitarios, acompañados de sus respectivos





Análisis, en la inteligencia de que, para la fijación de estos precios deberá aplicar el mismo criterio que sehubiere seguido para la determinación de los precios unitarios establecidos en este contrato.

Si ambas partes llegaran a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere el párrafo anterior, “ELCONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a estos precios unitarios, los que junto consus especificaciones correspondientes, quedaran incorporados en convenio conforme lo establecido en el artículo 62de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de tabasco, para todos sus efectos.

OCTAVA.- ANTICIPOS

SE OTORGARA UN 30% DE ANTICIPO PARA ESTA OBRA

NOVENA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO

“EL CONTRATISTA” recibirá de “EL AYUNTAMIENTO” como pago total por la ejecución satisfactoria de los trabajosobjeto de este contrato: a) el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizadas; b)el importe de los trabajos extraordinarios previstos en la CLÁUSULA SÉPTIMA y en su caso, las cantidades que secompensen a “EL CONTRATISTA”, en los términos del segundo párrafo de la fracción III de la CLÁUSULASÉPTIMA.

“EL CONTRATISTA” conviene en que, al efectuarse los pagos de las estimaciones que se formulen por los trabajosrealizados, se le retenga el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, comoderecho por los servicios de vigilancia, inspección y control, encomendadas a la Contraloría Municipal, así como eldos al millar por el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, destinado a la capacitación de lostrabajadores de la industria de la construcción. De acuerdo a lo establecido en el artículo 91 del Reglamento de la Leyde Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

“EL AYUNTAMIENTO” indica que las estimaciones objeto de este contrato deben presentarse en la DIRECCIÓN DEOBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES con un plazo no mayor de 30 días decalendario. (Art. 57 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco). “ELCONTRATISTA” deberá presentarlas acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago ala residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte, siendo este los días 20 pararealizar la revisión y autorización de las estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor de diezdías naturales siguientes a su presentación, en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que nopuedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Una vez autorizadas las estimaciones el pago de se efectuará en la DIRECCION DE FINANZAS de este municipio.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptación plena de los trabajos, ya que “ELAYUNTAMIENTO” tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago enexceso que se haya efectuado. (Art. 100 del reglamento de la ley de obras Públicas y servicios relacionados con lasmismas del estado de tabasco.

Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán los siguientes:I. Números generadores;

II. Croquis de detalle y croquis de localización dentro de la obra;III. Análisis, calculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación;IV. Notas de bitácora;V. Fotografías;

VI. Pruebas de laboratorio o ensayos no destructivos en su caso; y





VII. Secciones y perfiles en su caso.

(De conformidad con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y ServiciosRelacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.)

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste deberá reintegrar las cantidadespagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscaldel Estado de Tabasco, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastosse calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazohasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL AYUNTAMIENTO” (art. 58 de laLey de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. Los cargos se calcularánsobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pagohasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL AYUNTAMIENTO” por conductode la Dirección de Finanzas.

DÉCIMA.- SUPERVISIÓN DE OBRAS.

“EL AYUNTAMIENTO” a través de los representantes que para el efecto designe, tendrá derecho de supervisar entodo el tiempo las obras objeto de este contrato, y dará a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones queestime pertinentes relacionadas con su ejecución a fin de que se ajuste al proyecto y las modificaciones del mismoque ordene “EL AYUNTAMIENTO”.

Es facultad de “EL AYUNTAMIENTO” realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en laejecución de las obras, ya sea en el sitio de estas o en los lugares de adquisición o fabricación.

“EL CONTRATISTA” manifestará por escrito a partir de la fecha de notificación del fallo y antes de la iniciación delos trabajos, la persona que estará a cargo de la obra a quien se denominará El superintendente de construcción, éstedeberá conocer con amplitud el proyecto ejecutivo, normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo deconceptos o actividades de obra, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con susmodificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad, bitácora, convenios ydemás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos.

Asimismo, debe estar facultado por “EL CONTRATISTA”, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadascon los trabajos, aun las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma dedecisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

“EL AYUNTAMIENTO” podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas yfundadas, la sustitución del superintendente de construcción, y “EL CONTRATISTA” tendrá la obligación de nombrara otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato.(Artículo 86 del Reglamento de la Ley.)

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: --------------------------------------------Cédula Profesional No.:---------------------------------

DÉCIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES AL PROGRAMA.- PLANOS, ESPECIFICACIONES Y VARIACIONES DELAS CANTIDADES DE TRABAJO.

Durante la vigencia del presente contrato “EL AYUNTAMIENTO”, podrá modificar el programa, los planos y lasespecificaciones, dando aviso por escrito con oportunidad a “EL CONTRATISTA”, y este se obliga a acatar lasinstrucciones correspondientes como la marca la CLÁUSULA CUARTA.

En el caso de que con motivo de las modificaciones ordenadas, el importe total de los trabajos que debe realizar “ELCONTRATISTA” excediere la cantidad estipulada en la CLÁUSULA SEGUNDA las partes celebrarán un convenio





adicional por la cantidad excedente (art. 69 del reglamento de la ley).

Por otra parte, si las modificaciones originan alguna variación de cálculos que sirvieron de base para fijar los preciosunitarios, ambas partes de común acuerdo, determinarán los ajustes que deberán hacerse a dichos precios siguiendoun procedimiento análogo al establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA.

Queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadasy, por lo tanto, sujeta a variaciones sin que por este concepto los precios unitarios convenido vallan a modificarse;salvo aquellos casos excepcionales de variaciones extraordinarias que a juicio de “EL AYUNTAMIENTO” debahacerse.

DÉCIMA SEGUNDA.- AMPLIACIÓN DE PLAZO.

En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando cualquiera otra causa no imputable a “EL CONTRATISTA” le fuereimposible a este cumplir con el programa, solicitará oportunamente y por escrito, la prórroga que considere necesaria,expresando los motivos en que apoye su solicitud. “EL AYUNTAMIENTO”, resolverá sobre la justificación yprocedencia de la prórroga y en su caso, concederá la que haya solicitado “EL CONTRATISTA” o la que se estimeconveniente, se harán las modificaciones correspondientes al programa mediante un convenio de ampliación de plazo(art. 68 del reglamento de la ley).

Si se presentare causas que impidan la terminación de las obras dentro de los plazos estipulados, que fuerenimputables a “EL CONTRATISTA” este podrá solicitar una prórroga, pero será optativo para “EL AYUNTAMIENTO”concederla o negarla. En el caso de concederla decidirá si procede a imponer a las sanciones a que haya lugar deacuerdo con la CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA y, en caso de negarla, podrá exigir el cumplimiento del contrato,ordenándole a “EL CONTRATISTA”, que adopte las medidas necesarias a fin de que la obra quede concluidaoportunamente, o bien procederá a rescindir el contrato de conformidad con lo establecido en la CLÁUSULA DÉCIMANOVENA.

DÉCIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRAS Y LIQUIDACIONES.

“EL CONTRATISTA” asentará en bitácora y comunicará por escrito a “EL AYUNTAMIENTO”, la conclusión de lostrabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez días naturales,verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones. Al finalizar la verificación de los trabajos,“EL AYUNTAMIENTO” contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, medianteel levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad; en el supuesto que el “ELAYUNTAMIENTO” no realizare la recepción en los plazos establecidos, éstos, se darán por recepcionados.

Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles, elfiniquito de los trabajos en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos,describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

Para iniciar el procedimiento de recepción de los trabajos, “EL CONTRATISTA” a través de la bitácora y por escrito,deberá notificar la terminación de los trabajos a “EL AYUNTAMIENTO”.

Si durante la verificación de los trabajos, “EL AYUNTAMIENTO” encuentra deficiencias en la terminación de losmismos, solicitará a “EL CONTRATISTA” su reparación, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condicionesrequeridas en el presente contrato.

En este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactados se podrá prorrogar por el periodo que acuerden laspartes para la reparación de las deficiencias.

Lo anterior, sin perjuicio de que “EL AYUNTAMIENTO” opte por la rescisión del contrato.





En la fecha señalada, “EL AYUNTAMIENTO” recibirá físicamente los trabajos y levantará el acta correspondiente deacuerdo al formato preestablecido para tal fin.

“EL AYUNTAMIENTO” podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, ajuicio del mismo, existan trabajos terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse; debiendolevantar el acta circunstanciada correspondiente, ajustándose en lo procedente a lo previsto en el artículo 136 delreglamento de la ley.

Si dentro de los plazos establecidos en la Ley, para la verificación y recepción física de la obra se llega a un acuerdopor ambas partes sobre los montos de finiquito, este se asentará en el acta única que se denominará “Acta deRecepción y Finiquito”, debiendo manifestar que no existe ningún tipo de adeudo por ninguna de las partes, quedandoextinguidos los derechos y obligaciones de las partes.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, el contratista no acuda con la Dependencia oEntidad para su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, ésta procederá a elaborarlo, debiendocomunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión; unavez notificado el resultado de dicho finiquito al contratista, éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar loque a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. (Art. 67párrafo III de la Ley )

En el supuesto previsto en el párrafo anterior, se procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 140, 141 y142 del Reglamento de la ley.

Se efectuarán recepciones de obra en los casos que a continuación se detallan, siempre y cuando se satisfagan losrequisitos que se señalan:

a).- Cuando sin estar terminada la totalidad de las obras, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido en estecontrato y pueda ser utilizada a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”. En este caso, se liquidará a “EL CONTRATISTA” loejecutado.

b).- Cuando “EL AYUNTAMIENTO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. Eneste caso, se cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras ejecutadas, de acuerdo con la CLÁUSULADÉCIMA SÉPTIMA.

c).- Cuando de común acuerdo “EL AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA” convengan en dar porterminado anticipadamente el contrato; en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que las partesconvengan, conforme a lo establecido en este contrato.

d).- Cuando “EL AYUNTAMIENTO” rescinda el contrato en los términos de la CLÁUSULA DÉCIMANOVENA, en este caso, la recepción parcial quedará a juicio de “EL AYUNTAMIENTO”, la que liquidará el importe delos trabajos que decida recibir.

Cuando la autoridad judicial declaré rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto por la resoluciónjudicial.

Tanto en el caso de recepción normal de las obras, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores a), b), c)y d) se procederá a recibir las obras de que se trate dentro de un plazo de 30 días contados a partir de su terminacióno de la fecha en que se presente alguna de las situaciones previstas en los incisos anteriores, levantándose al efectoel acta respectiva; y se procederá a formular la liquidación correspondiente.

Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación correspondiente existieran responsabilidades por parte de “ELCONTRATISTA” a favor de “EL AYUNTAMIENTO” debidamente comprobadas, el importe de las mismas se





deducirá de las cantidades pendientes de cubrírsele por trabajos ejecutados y, si nofueren suficientes, se hará efectiva la fianza otorgada por “EL CONTRATISTA”, como lo establecen las

CLÁUSULAS OCTAVA Y DÉCIMA QUINTA de este contrato.

DÉCIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA”será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos losreglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la víapública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito Federal, Estatal o Municipal, así como a lasinstrucciones que al efecto le señale “EL AYUNTAMIENTO”. Las responsabilidades y los daños y perjuicios queresultaren por su inobservancia serán a cargo de “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA” será el único responsable de la ejecución de las obras, cuando estas no se hayan realizado deacuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las ordenes de “EL AYUNTAMIENTO” dadas por escrito. Esteordenará su reparación o reposición inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, que hará por sucuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello (art. 87 del reglamento de laley). En este caso, “EL AYUNTAMIENTO” si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión parcial o total de lasobras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazoseñalado para la terminación de las obras.

Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega serán responsabilidad de“EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA” será responsable de los daños y perjuicios que cause a “EL AYUNTAMIENTO”, derivados de laejecución de la obra o por violación a las leyes y/o reglamentos aplicables.

Los riesgos y la conservación de las obras hasta el momento de su entrega serán a cargo de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” estará obligado a coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos en las zonas en que seejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente “ELCONTRATISTA” se obliga a dar aviso al residente de obra de la existencia de incendios, de su localización ymagnitud.

“EL CONTRATISTA” tendrá la obligación de notificar al residente de obra la aparición de cualquier brote epidémico enla zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga.También enterará al residente de obra cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de lazona en que se realicen los trabajos.

Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra dentro del año siguiente a la fecha de recepción de lamisma por “EL AYUNTAMIENTO”, este ordenará su reparación o reposición inmediata que hará por su cuenta “ELCONTRATISTA”, sin que tenga derecho a retribución por ello. (art. 63 del reglamento de la ley)

Si “EL CONTRATISTA”, no atendiere los requerimientos de “EL AYUNTAMIENTO”, éste podrá encomendar a untercero o hacer directamente la reparación o reposición de que se trate, con cargo a “EL CONTRATISTA”.Igualmente en todo caso de subcontratación que marca la CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA del presente contrato, elresponsable de la ejecución de las obras será el “EL CONTRATISTA” ya que es a el a quien

cubrirá el importe de trabajos.(artículo 50, párrafo quinto, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados conlas mismas del Estado de Tabasco).





DÉCIMA QUINTA.- FIANZA.

El “CONTRATISTA”,se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de ObrasPúblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento y demás disposicionesadministrativas en la materia, las garantías a que haya lugar, con motivo del cumplimiento de este contrato. El“CONTRATISTA” presentará al “EL AYUNTAMIENTO”dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha del

fallo del concurso y antes de la suscripción del presente contrato, una fianza en favor de la Dirección de Finanzasdel H. Ayuntamiento de COMALCALCO (artículo 52 fracción III del la ley de Obras Públicas y servicios relacionadoscon las mismas del Estado de Tabasco) por valor del 10% del importe total de los trabajos señalados en la cláusulaSegunda, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato imponeal “CONTRATISTA” en términos de lo establecido en el artículo 51 fracción II de la Ley de Obras Públicas del Estadode Tabasco.

No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la fracción IIdel Articulo 51 de la Ley, ni con contratista alguno que tenga contratos vigentes hasta por cinco veces su capitalcontable acreditado en el padrón de contratista.

Con fundamento en el párrafo anterior, el “AYUNTAMIENTO” podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento,adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente, de conformidad con loasentado en el dictamen a que se refiere el Articulo 42 de esta Ley, y así sucesivamente en caso de que este ultimono acepte la adjudicación siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiereresultado ganadora, no sea superior al diez por ciento (Articulo 50 párrafo III).

Para los efectos del artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado deTabasco, concluidos los trabajos no obstante su recepción formal el “CONTRATISTA” quedará obligado a responderde los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiereincurrido, en los términos señalados en el Contrato respectivo y en la legislación aplicable, para lo cual se garantizaránlos trabajos ejecutados dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción formal de los mismos, substituyendo laFianza vigente por otra equivalente al 10% del Monto Total Ejercido de la Obra.

Esta Fianza tendrá vigencia de un año a partir de la fecha de terminación de los trabajos, lo que se hará constar en elacta de recepción formal de los mismos, para la cancelación de la Fianza a que se hace mención en esta cláusula deno haber inconformidad por parte del “EL AYUNTAMIENTO”, la institución afianzadora procederá a su cancelaciónprevia autorización por escrito de “EL AYUNTAMIENTO”, en dicho sentido. en caso de presentarse vicios ocultos yde cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, el “EL AYUNTAMIENTO”lo comunicará de inmediato ypor escrito al “CONTRATISTA” así como a la afianzadora respectiva, de no haber inconformidades por parte del “ELAYUNTAMIENTO”al término del plazo de un año a partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelará la fianza porescrito de “EL AYUNTAMIENTO”a la afianzadora.

La póliza en que sea expedida la fianza de conformidad con el artículo 66 del reglamento de la Ley de Obras Públicasy Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, deberá contener las siguientes declaraciones comomínimo de la institución que la otorgue.

I.- que la fianza se otorgue en los términos de este contrato y de la Ley de Obras Públicas y ServiciosRelacionados con las mismas del Estado de Tabasco en vigor, y su Reglamento.

II.-Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminación de las obras a que se refiere lafianza o exista espera; se deberá obtener la modificación de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturalesa la notificación del contratista por escrito por parte de “EL AYUNTAMIENTO”.





III.- Que la fianza garantiza la ejecución total de las obras materia de este contrato, aún cuando parte de ellasse subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

IV.- Que para ser cancelada la fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de“EL AYUNTAMIENTO”

V.- que la institución afianzadora, acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecuciónprevistos en la ley federal de instituciones de fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de queprocediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida

VI.- cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del contratista y este efectué la totalidad del pagoen forma incondicional, las dependencias y entidades deberán liberar la fianza respectiva.

VII.- Cuando se requiera hacer efectivas las fianzas, la Dependencia deberá remitir a la Dirección de Finanzascon copia a la Contraloría, después de veinte días naturales de la notificación de la rescisión del contrato alcontratista, la solicitud donde se precise la información necesaria para identificar la obligación o crédito que segarantiza y los sujetos que se vinculan con la fianza, debiendo acompañar los documentos que soporten y justifiquenel cobro, tratándose de entidades se remitirá al área correspondiente

La fianza se cancelará, cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las obligaciones que se derivan deeste contrato.

DÉCIMA SEXTA.- SUBCONTRATACIÓN.

Para los efectos del presente contrato, se entenderá por subcontratación el acto por el cual “EL CONTRATISTA”encomienda a otra empresa la ejecución de parte de las obras objeto del contrato.

Cuando “EL CONTRATISTA”, pretenda utilizar servicios de otra empresa en los términos del párrafo anterior, deberácomunicarlo previamente por escrito a “EL AYUNTAMIENTO” el cual resolverá si acepta o rechaza lasubcontratación.

En todo caso de subcontratación, el responsable de la ejecución de las obras será “EL CONTRATISTA”, a quien secubrirá el importe de los trabajos, como la marca la CLÁUSULA DÉCIMA

CUARTA del presente contrato (Art. 50, párrafo quinto, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con lasmismas del Estado de Tabasco).

“EL CONTRATISTA” a quien se adjudique el contrato, no podrá hacerlo ejecutar por otro; pero, con autorizaciónprevia del Titular de la Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales, podrá hacerlo respecto de partesdel contrato o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en las obras. Esta autorización previano se requerirá cuando la Dependencia o Entidad señale específicamente en las bases de la licitación, las partes delos trabajos que podrán ser objeto de subcontratación. En todo caso, el contratista seguirá siendo el únicoresponsable de la ejecución de los trabajos ante “EL AYUNTAMIENTO”.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial o total en favor decualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, encuyo caso se deberá contar con el consentimiento de “EL AYUNTAMIENTO”.





DÉCIMA SÉPTIMA.- SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS.

“EL AYUNTAMIENTO”podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquiercausa justificada. El Titular de la Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales designará a losservidores públicos que podrán ordenar la suspensión y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la cual nopodrá ser mayor de veinte días naturales.

Asimismo, podrá dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de interés general,existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con lasobligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Municipio, o bien, no sea posible determinar latemporalidad de la suspensión de los trabajos. (artículo 63 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados conlas mismas del Estado de Tabasco).

a).- En la suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada de los contratos, deberá observarse losiguiente (artículo 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco):

I.- Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a “ELAYUNTAMIENTO”, éste pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables y los materiales yequipos que hayan sido adquiridos, siempre que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con elcontrato de que se trate;

II.- En caso de rescisión del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una vez emitida la determinaciónrespectiva, “EL AYUNTAMIENTO”precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir losimportes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo quedeberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dichadeterminación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías que procedan. En el finiquito deberápreverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente,así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados;

III.- Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, “EL AYUNTAMIENTO”pagará a “ELCONTRATISTA”los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que estén debidamentecomprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate; y

IV.- Cuando por caso fortuito o de fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, “ELCONTRATISTA”podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato,deberá solicitarla a “EL AYUNTAMIENTO”, quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturalessiguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, será necesario que “ELCONTRATISTA”obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si “EL AYUNTAMIENTO” nocontesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición de “EL CONTRATISTA”

Una vez comunicada por “EL AYUNTAMIENTO”la terminación anticipada de los contratos o el inicio delprocedimiento de rescisión de los mismos, éstas procederán a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados,para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “ELCONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantaráante la presencia de fedatario público.

El contratista estará obligado a devolver al “EL AYUNTAMIENTO”, en un plazo de diez días naturales, contados apartir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realizaciónde los trabajos.

Cuando la suspensión sea temporal, “EL AYUNTAMIENTO” informará a “EL CONTRATISTA” sobre su duraciónaproximada, y concederá la ampliación del plazo que se justifique, en los términos de la CLÁUSULA DÉCIMA





SEGUNDA. Cuando la suspensión sea total y definitiva, será rescindido el contrato.

Cuando “EL AYUNTAMIENTO”, ordene la suspensión por causa no imputable a “EL CONTRATISTA”, pagará aeste los precios unitarios fijados en este contrato y las cantidades de trabajos que hubieren ejecutado hasta la fechade suspensión.

Por los trabajos ejecutados o servicios prestados que no hayan sido considerados, o no puedan considerarse en losprecios unitarios, se pagará a “EL CONTRATISTA” el importe de ellos en la forma establecida en la CLÁUSULASÉPTIMA. Además del importe de los trabajos ejecutados se cubrirán a “EL CONTRATISTA” exclusivamente losdaños que se le causen por la suspensión, o sean los gastos no recuperados que hubiere efectuado hasta la fecha dela misma, previo estudio que haga “EL AYUNTAMIENTO” de la justificación de dichos gastos, según convenio quese celebre entre las partes con la intervención de la Contraloría Municipal.

DÉCIMA OCTAVA.- SANCIONES.

Si de acuerdo con lo estipulado en la cláusula que antecede, al efectuarse la comparación correspondiente al avanceprogramado procede aplicarse alguna sanción, su importe se aplicara en beneficio de la DIRECCIÓN DE FINANZASDEL H. AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, a título de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimientode las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.

EL “EL AYUNTAMIENTO” tendrá la facultad de verificar que las obras de este contrato se estén ejecutando por el"CONTRATISTA" de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual “EL AYUNTAMIENTO” compararáperiódicamente el avance de las obras.

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance es menor de lo que debiórealizarse a la fecha de la verificación, “EL AYUNTAMIENTO” aplicará una sanción económica equivalente al cincopor ciento de la diferencia de los importes de la obra que debió realizarse conforme a los trabajos programados (I.P.)menos el de lo realmente ejecutado al momento de la

Valorización (I.R.V.) multiplicado por el factor de resultante de la división de los días de atraso transcurrido entretreinta (F.A.) como se expresa en la siguiente fórmula ( I.P.-I.R.V.) 0.05 F. A.

Al realizar el cálculo de la sanción de atraso se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas acordadas por las partes.Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado. Se efectuarán variascomprobaciones del avance de las obras y se aplicarán dos ó más sanciones de atraso, en la siguiente se deducirá elimporte de la anterior, pudiendo ser devolutiva si el atraso es recuperado o definitivamente si no se entregara la obraen el plazo estipulado, en este caso la sanción continuará acumulándose hasta la terminación total de los trabajosprogramados, considerándose el cinco por ciento del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminaciónprogramada multiplicado por los días de atraso en la entrega de la obra dividido entre treinta.

“EL AYUNTAMIENTO”, verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a lasnormas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar, la reposición de lostrabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo valor sehará efectivo en la siguiente estimación. Si se determina la reposición, se aplicará una retención del valor de lostrabajos mal ejecutados que solo se devolverá si el "CONTRATISTA" cumple a satisfacción con los trabajoscontratados. Las penas convencionales señaladas, son independientemente de la facultad que tiene “ELAYUNTAMIENTO”, sin la cual no podrá iniciar dichos trabajos.

“EL CONTRATISTA” contará con ocho días hábiles para reponer o estar en programa, a partir de la fecha en que sele comunique por escrito, si una vez transcurrido este periodo, y no se encuentre en programa, se hará acreedor a lapena convencional establecida en esta cláusula.





Independientemente del pago de las penas convencionales, señaladas en los párrafos anteriores “ELAYUNTAMIENTO”, podrá exigir el cumplimiento del contrato o su rescisión. (Artículo 53 del Reglamento de la Ley deObras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco).Para determinar retenciones y, en su caso la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta lasdemoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquiera otra causa no imputable a “EL CONTRATISTA”, yaque en tal evento “EL AYUNTAMIENTO”, hará al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

DÉCIMA NOVENA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO.

En caso de incumplimiento o violación por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquiera de las obligacionesconsignadas a su cargo en este contrato, “EL AYUNTAMIENTO” podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismoaplicando en su caso las penas convenidas, o bien declara administrativamente la rescisión del contrato.

Si “EL AYUNTAMIENTO” opta por la rescisión, “EL CONTRATISTA” estará obligado a pagar por concepto de dañosy perjuicios una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las fianzas otorgadas, a juicio de “ELAYUNTAMIENTO”.

Cuando exista rescisión de contrato el saldo de anticipo por amortizar se reintegrará a “EL AYUNTAMIENTO” en unplazo no mayor a los 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA”la rescisión, en caso de incumplimiento a lo anterior “EL CONTRATISTA” deberá pagar los gastos financierosconforme a la taza establecida por la Ley de Ingresos de la Federación y se computará por días calendario desde quevenció el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposición del contratante.

VIGÉSIMA.- PROCEDIMIENTO Y CAUSALES DE RESCISIÓN.

“EL AYUNTAMIENTO” podrá rescindir administrativamente el contrato, en caso de incumplimiento de lasobligaciones a cargo “EL CONTRATISTA” (artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con lasmismas del Estado de Tabasco)

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

I.- Se iniciará a partir de que al contratista le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para que en unplazo de veinte días naturales exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estimepertinentes;

II.- Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas quehubiere hecho valer; y

III.- La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicadaal contratista dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en la fracción I del procedimiento aquíseñalado.

IV.- La determinación será inatacable por lo que contra ella no habrá recurso alguno.

Cuando la Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales, sea la que determine rescindir el contrato,dicha rescisión operara de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla elprocedimiento que para tal efecto se establece en la Ley; en tanto que si el Contratista es quien decide rescindirlo,será necesario que acuda ante la autoridad judicial estatal y obtenga la declaración correspondiente.

Causales de rescisión de Contrato (artìculo 124 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionadoscon las mismas).





I. Si el Contratista, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los diezdías siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley y este Reglamento;

II. La Dependencia dará por rescindido cuando, de acuerdo a los programas pactados, los trabajoscontratados, representan un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas imputables alContratista;

III. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna partede ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por la Dependencia o Entidad;

IV. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado noacata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor;

V. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo deconstrucción y, que a juicio de la Dependencia o Entidad, el atraso pueda dificultar la terminaciónsatisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

No implicará retraso en el programa de ejecución de la obra y, por tanto, no se considerará comoincumplimiento del contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta deinformación referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas detrabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias, ypermisos que deba proporcionar o suministrar la contratante, el pago del anticipo y de las estimacionesde los trabajos ejecutados, así como cuando la Dependencia o Entidad hubiere ordenado la suspensiónde los trabajos;

VI. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

VII. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de laDependencia o Entidad;

VIII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de laDependencia o Entidad;

IX. Si el Contratista no da a la Dependencia o Entidad y a las Dependencias que tengan facultad deintervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de losmateriales y trabajos;

X. Si el Contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido comorequisito, tener una determinada nacionalidad;

XI. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato, y

XII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes,tratados y demás aplicables.

Además de lo dispuesto en los párrafos anteriores, se procederá con lo establecido en el inciso a) de la CLÁUSULADÉCIMA SÉPTIMA.





VIGÉSIMA PRIMERA.- RELACIONES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES.

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patrón que ocupe trabajadores con motivo de las obras, materia de estecontrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientosen materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene responder en todas las reclamaciones quesus trabajadores presenten en su contra o de “EL AYUNTAMIENTO”, en relación con los trabajos de este contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- INTERVENCIÓN.

La Dirección de Finanzas Municipal y la Contraloría Municipal tendrán en este contrato la intervención que señalan lasleyes.

“EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a facilitar todos los recursos necesarios para las intervenciones que serefiere el párrafo anterior.

VIGÉSIMA TERCERA.- JURISDICCIÓN.

Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, y para aquello que no esté expresamente estipulado en elmismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales del Estado de Tabasco. Por lo tanto, “ELCONTRATISTA” renuncia al fuero por razón de su domicilio, presente o futuro.

VIGÉSIMA CUARTA.- PROPIEDAD DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS OBTENIDOS.

“EL CONTRATISTA”, conviene en que no podrá divulgar por medio de publicaciones, informes, conferencias o encualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto de este contrato sin la autorizaciónexpresa de “EL AYUNTAMIENTO” pues dichos resultados son propiedad de ésta última.

VIGÉSIMA QUINTA.- AJUSTES DE COSTOS.

Las partes acuerdan la revisión y ajustes de los costos que integran los precios unitarios pactados en el presentecontrato (artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco),cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden económico no previstos, que determinen un aumento ó reducciónen los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado en lo señalado en el artículo 60fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco), elprocedimiento a realizar será el de La revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste y sellevara a cabo de la siguiente forma:

I.- Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo delos insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en elcontrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederá el ajuste de costos exclusivamente para lostrabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido.

Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación yapertura de proposiciones; con el objeto de actualizar los precios de la propuesta a la fecha de inicio de los trabajos, elContratista podrá solicitar, por una sola ocasión, la determinación de un primer factor de ajuste de costos, el cualdeberá calcularse conforme al procedimiento de ajuste que se haya establecido en las bases de licitación y en elcontrato correspondiente, debiendo sujetarse a lo establecido en este capítulo. Este factor de actualización no deberáafectarse por la entrega de anticipos. Esto no aplicará en las obras o servicios que inicien dentro de los treinta días





naturales siguientes a la presentación de las propuestas.

La Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales, previa justificación, autorizará dicho factor, el que seráaplicado a cada estimación y repercutirá durante todo el ejercicio del contrato, independientemente de los ajustes decostos que le sucedan.

II.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices nacionalesde precios al productor con servicios, que determine el Banco de México. Cuando los índices que requiera elcontratista y la Dependencia o Entidad no se encuentren dentro de los publicados o bien no estén clasificados dentrode los grupos que se manejan por el Banco de México, las Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipalesprocederá a calcularlos conforme a los precios vigentes que se investiguen en el mercado local; Los índices queservirán como base para el cálculo de

los ajustes de costos en el contrato, serán los que correspondan a la fecha del acto de presentación y apertura deproposiciones.Los precios originales de los insumos considerados por el licitante, deberán ser los que prevalezcan almomento de la presentación y apertura de las propuestas y no podrán modificarse o sustituirse por ninguna variaciónque ocurra entre la fecha de su presentación y el último día del mes del ajuste.

III.- Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajustese aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante elejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratistahaya considerado en su propuesta; y

IV.- A los demás lineamientos que para tal efecto emitirá la Secretaría y la Contraloría.

Para la revisión de cada uno de los precios que intervienen en el cálculo de los ajustes de costos conforme alprocedimiento señalado anteriormente los Contratistas deberán acompañar a su solicitud la siguiente documentación:

I. La relación de los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco deMéxico o, en su caso, los índices investigados por las Dependencias y Entidades los que deberán serproporcionados al Contratista;

II. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el periodoen el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato;

III. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el periodoen el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato,ajustados conforme a lo señalado en la fracción III del artículo 61 de la Ley;

IV. El programa de ejecución de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se tengaconvenido;

V. El análisis de la determinación del factor de ajuste, y

VI. Los análisis de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el Contratista y laDependencia o Entidad, en función de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste.





VIGÉSIMA SEXTA.- LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y cadauna de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecela ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Tabasco, y el reglamento de la mismay demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no este expresamenteestipulado en el mismo, las partes se someten a lo que marca el código civil vigente en elEstado de Tabasco y la jurisdicción de los tribunales estatales y por lo tanto, “EL CONTRATISTA” renuncia al fueroque pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro.

Después de haberse leído lo anterior, las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, ocualquier otro vicio del consentimiento que pueda anular el mismo y que es la simple manifestación de voluntades.

DECLARACIONES FINALES

Nacionalidad.- Si “EL CONTRATISTA” no es mexicano o siéndolo llegase a cambiar de nacionalidad, conviene desdeahora en considerarse como mexicano por cuanto este contrato se refiere y en no invocar la protección de ningúngobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana todo derecho derivado de este contrato.

“EL CONTRATISTA”, señala como su domicilio para los fines legales del presente contrato el siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“EL AYUNTAMIENTO”, señala como domicilio también para los fines legales del presente contrato el siguiente:PLAZA JUÀREZ S/N. COL. CENTRO, COMALCALCO, TABASCO.

Este contrato se firma en la ciudad de COMALCALCO, Tabasco a los xxxxxx del mes de xxxxxx de 2015; al calce y almargen por las personas que en el intervienen.

_________________________________C.

CONTRATISTA

________________________________________REGIDORA Y SÍNDICO DE HACIENDA

T E S T I G O S

_______________________________________DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

______________________________COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE

EVALUACIÓN TÉCNICA

CONTRATANTES





DOCUMENTO T. 29

Bases de LICITACIÓN

T.29.1_Manifestación escrita de Aceptación delContenido de las Bases de la Licitación.

T.29.2_Anexar las Hojas del Pliego de Requisitos debidamente firmadas





DOCUMENTO T. 29.1

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO DE LAS BASES DE LICITACION.



P R E S E N T E

Me refiero a la convocatoria de fecha ________________________________, mediante la cual seinvita a participar en la Licitación Pública Estatal por Licitación Nº.-____ relativo a:

Sobre el particular por mi propio derecho o como representante legal de la empresamanifiesto conocer plenamente el contenido de las bases

que se incluye en la documentación que fue entregada a esta empresa, y que regirán en estaproceso, el cual se anexa debidamente firmado de conocimiento.










CARPETA No. 2

PROPUESTAECONOMICA





DOCUMENTO E. 1

Carta compromiso de la proposición (para cada uno de los proyectos)





DOCUMENTO E.1

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.


ARQ. MIREN EUKENE VICENTE ERTZEPRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA MUNICIPALAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO.P R E S E N T E

Me refiero a la convocatoria publicada de fecha ________________________________________,mediante la cual se invita a participar en la Licitación Pública Estatal por Licitación Nº. --------- a preciosunitarios, relativo a:______________________________________________________________________________________________________________________________

Sobre el particular, por mi propio derecho en su caso o como su representante legal del la empresa:________________________________________________________________ Manifiesto a usted, queoportunamente se recogieron las bases, las disposiciones generales y anexos relativos a la LICITACIÓNde que se trata; enterados de su contenido y aceptado íntegramente. Para tal efecto se ha tomado debidanota, a los que nos sujetamos y se devuelven debidamente firmados.

Igualmente expongo que se han tomado las providencias señaladas en las disposiciones generales, asímismo declaro que mi representada posee toda la información adicionalProporcionada por “La Dirección” con complemento de documentación inicial que se recibió y que seincluye en nuestra proposición.

Por otra parte manifiesto a usted, que esta empresa conoce plenamente el sitio donde se efectuarán lasobras motivo de esta LICITACIÓN y por lo tanto se han tomado en cuenta las características del lugar,tanto para su ejecución como en costos vigentes de mano de obra, materiales y equipo.

Además, comunico a usted que mi superintendente de construcción en la obra seráel:______________________________________ con cédula Nº. _______________________________ expedida por la Dirección General deProfesiones de la Secretaría de Educación Pública y quien conoce las normas de Construcción, el proyectoy especificaciones, contando con suficiente experiencia en obras de la índole de la que se llevará a cabo.Se anexa copia de la cédula profesional y curriculum vitae del profesional citado.





Atendiendo lo anterior, presentamos a su atenta consideración nuestra proposición del costo total de laconstrucción de esta obra que asciende a la cantidad: Monto de la propuesta. Importe sin I.V.A.$___________, Importe del 16% I.V.A. $______________________, importe total (cantidad en número yletra) $____________________( ____________________________________________________________________________ )









DOCUMENTO E. 2

Presupuesto

E.2.1_Catalogo de conceptos (para cada uno de los proyectos)

E.2.2 Resumen del catálogo de conceptos (para cada uno de los proyectos)





E.2 Catálogo de Conceptos y Cantidades de Obra.

A) Generalidades

a)El catálogo de conceptos debe incluir lo siguiente:El catálogo de los conceptos de los trabajos por efectuar; Unidades de medida (no se aceptan unidades demedidas globales como lotes, destajos, etc.), en dado caso se utilicen el lote como unidad de medida estedeberá incluir la descripción detallada de lo que incluye el lote.

- Precios unitarios propuestos.- Importes parciales.- Total de la propuesta.

b)El contratista debe registrar en el catálogo de conceptos, los precios unitarios, importes parciales y montototal de la proposición, tanto en número como en letra a máquina o con letra de molde a tinta, expresandotodas las cantidades en pesos, Moneda Nacional, con una aproximación al centésimo.

Si existe discrepancia entre los registros con número y letra serán estos últimos los que se tomaran encuenta.

d)En caso de variación sustancial más del 10% de la obra, de los volúmenes registrados en el catálogo serevisarán los precios unitarios por aplicar.

e)No deberá modificarse por ningún motivo unidades, cantidades o conceptos del catálogo ya que estoserá motivo de inmediata descalificación.

f)En caso de que existiera alguna corrección deberá aparecer a lado de esta la rúbrica del representantelegal de la empresa o de la persona que se encuentre acreditado para presentar la propuesta.





DOCUMENTO E.2.1Comalcalco, Tab. a ____ de ____ de 2016.




Catalogó de conceptos por partidas y montototal de la PROPOSICION

No.clave

Descripción delConcepto

unidad cantidad Precio unitario Importes

Con números Con letras

Subtotal--------------Iva--------------

Total--------------( Importe total con letra )









DOCUMENTO E.2.2Comalcalco, Tab. a ____ de ____ de 2016.




RESUMEN del catalogo de conceptos porpartidas y monto total de la PROPOSICIÓN

No. Partida Importe con números Importe con letra

Subtotal--------------Iva--------------

Total--------------( Importe total con letra )








DOCUMENTO E. 3

Calculo del Factor de salario real (para cada uno de los proyectos)

E.3.1_ Calculo del factor de salario real (para cada uno de losproyectos)





DOCUMENTO E. 3.1ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL

Comalcalco, Tab. a ____ de ____ de 2016.Licitación numero:Obra:Fecha de inicio, fecha de terminación, plazo de ejecución

En Pesos $

Salarios Normales CODIGO DE LA CATEGORIA: MO001Sal. Nominal (Sn) 160.00

CATEGORIA ( S ): AYUDANTE GENERAL Salario Base de Cotizacion (SBC) 167.23Salario Nominal Vigente del D.F (en $): $ 70.10

DIAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO CALCULO DE PRESTACIONES IMSS En Pesos $Dias Calendario 365.00 Dias Calendario ( DICAL ) 365.00 Enfermedad y MaternidadDias no Trabajados 78.00 Aguinaldo por Ley 15.00 Cuota fija(20.4% sal. Min*días cal/días trab) 11.18Domingos 52.00 Prima Vacacional 35% por Ley 1.50 1.5% excedente de 3 sal. Min D.F. 0.04Dias festivos por Ley 7.00 Prima Dominical por Ley 0.00 1.425% Prestaciones en especie a pensionados 2.38Dias por costumbre 6.00 Tiempo Extra 0.95% Prestaciones en dinero 1.59Dias sindicato 0.00 Horas extras gravables en el SBC 0.00 2% Sar 3.34Vacaciones 6.00 Horas extras no gravables en el SBC 0.00 5% Infonavit 8.36

Prestaciones por contrato (anexar copia 2.375% Invalidez y vida 3.97Permisos y Enfermedades 2.00 del contrato y análisis correspondiente) 4.275% Cesantía en edad avanzada y vejez 7.15

Condiciones Climatologicas 5.00 TOTAL Tp = 381.50 7.5888% Riesgos de trabajo (anexar copia riesgo trabajo vigente) 12.69

Horas inactivas por arrastre 1% Guarderías 1.67Dias no trabajados por guardia 0.00 Porcentaje de Pagos (Otros cargos) 0.00% 2.5% Impuesto Sobre Nomina 1.56

TOTAL TI = 287.00 SP = Suma de Prestaciones 53.93Ps= Obligación Obrero-Patronal

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.1.329268 Tp / Tl = 1.329268 Ps = Sp / SBC 0.32249

Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICAL 1.045205 Ps x (Tp-Te) / Tl = 0.413396

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/Tl]+ (Tp/Tl)+Otros cargos 1.733465

NOTA: CONSIDERAR CUOTA OBRERO PATRONAL PARA EL CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FSR); ANEXAR COPIA DEL RIESGO DE TRABAJO EMITIDO POR EL IMSS (DE NO HACERLO SERA MOTIVO PARA DESECHAR LAPROPUESTA).(LOS DATOS AQUÍ SON EJEMPLOS, CADA CONTRATISTA DEBERÁ HACERLO REAL Y CONFORME A LEY INDICANDO CADA UNO DE LOS PORCENTAJES Y DATOS A UTILIZAR)El presente formato deberá ser reproducido en hojasmembretadas del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.Se deberá anexar copia legible delfactor de riesgo de trabajo que emite la subdelegación de segurosocial de acuerdo a su circunscripción que corresponda (vigente) de no hacerlo será motivo para desechar la propuesta

NOMBRE DEL LICITANTE FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL





DOCUMENTO E. 4

Tabulador de salarios base de mano de obra (para cada uno de losproyectos)





DOCUMENTO E- 4TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA

( POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS )

Comalcalco, Tab. a ____ de ____ de 2016.Licitación Pública Estatal No.:Obra:Ubicación:

CLAVE C A T E G O R I A UNIDAD SALARIOBASE

FACTOR DESALARIO

REAL

SALARIOREAL








DOCUMENTO E. 5 Relación de costos básicos y/o auxiliares (para cada uno de los

proyectos)





DOCUMENTO E- 5RELACIÓN DE COSTOS BASICOS Y/O AUXILIARES



RELACIÓN DE COSTOS BASICOS Y/O AUXILIARES( encaso de emplearse para los análisis de precios unitarios )

CLAVE D E S C R I P C I O N UNIDAD COSTO

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

El presente formato es de carácter informativo, el licitante deberá entregar en hojas dellicitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente,en el orden indicado





DOCUMENTO E. 6 Análisis de costos básicos y/o auxiliares (para cada uno de los

proyectos)





DOCUMENTO E-6ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS Y/O AUXILIARES

Comalcalco, Tab. a ____ de ____ de 2016.Licitación Pública Estatal No.:Obra:Ubicación:

ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS Y/O AUXILIARES( encaso de emplearse para los análisis de precios unitarios )

CLAVE __________ UNIDAD: _______________DESCRIPCION DEL CONCEPTO:__________

CLAVE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

TOTAL MATERIALES ACLAVE MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

RENDIMIENTOTOTAL MANO DE OBRA B

CLAVE HTA. MENOR Y EQUIPO DE SEG. UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

TOTAL HM. Y EQ. SEG. CCLAVE MAQ. Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

TOTAL MAQ. Y/OEQUIPO DE CONST. D

COSTO DIRECTO $ A+B+C+D

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

El presente formato es de carácter informativo, el licitante deberá entregar en hojas del licitanteen el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en elorden indicado





DOCUMENTO E. 7 Relación de costos horarios (para cada uno de los proyectos)

.





DOCUMENTO E. 7Comalcalco, Tab. a ____ de ____ de 2016.

RELACION DE COSTOS HORARIOS

Licitación Pública Estatal No.:Obra:

Relación de los Costos Horarios de Maquinaria yEquipo de Construcción

Nombre y Capacidad de la Maquina o Equipo Unidad Costo Horario Activo









DOCUMENTO E. 8Análisis de costos horarios (para cada uno de los proyectos)






ANALISIS DE COSTOS HORARIOSLicitación Pública Estatal No.:Obra:

Proponente:

Análisis de Costo Horario de maquinariay Equipo

Maquina: Revolvedora de 1 saco Hoja: deMarca: MIPSA Fecha:Modelo: M52-36 Clave

DATOS GENERALESVa =Valor de adquisición $ 12,550.00 Pn= Potencia nominal HPVII= Valor de llantas $ Tipo de combustibleVN= Valor neto $ Pc= Precio combustibleVr= Valor de rescate 10.00% Fo = Factor de OperaciónTi = Tasa de Interés 12.00% Grupo (I o II )Ps = Prima de seguro 2.00% Cc = Capacidad de cárter LitroFm = Factor de Mantenimiento 90.00% Ta = Tiempo entre cambio de aceite HorasVe = Vida económica 4200 Horas FI = Factor de lubricanteHa = Tiempo trabajando por año Horas Pa= Precio del aceite $/litro

Vu = Vida útil de llantas Hora

CARGOS FIJOSACTIVA INACTIVA EN ESPERA

DepreciaciónD = Va- V r

Ve= - = 2.69 o.40

InversiónI = Va + V r

2 Ha = + = 0.59 0.59

SeguroS = Va + V r

2 Ha = + = 0.10 0.10

Mantenimiento M = Fm x D = x = 2.42 0.00

Subtotal 5.80 1.09

CARGOS POR INSUMOS

Combustible Co = Fo x Pn x Pc = = 2.42 0.12

LubricantesL=[Cc + (Fo x Fi)Pn[

Ta Pa = ( + ) = 0.14 0.01

Llantas V = VIIVu

=

Subtotal 2.63 0.13

CARGOS POR OPERACION

Operador $ Turno Operación = O = So8 Horas

Ayudante $ Turno= $

8 Horas = 10.73 10.73

SUMA de So $ Turno

Subtotal 10.73 10.73

Costo Directo Hora MaquinaACTIVA

$ 19.17INACTIVA

11.96EN ESPERA

A t e n t a m e n t e________________________

Nombre y firma del licitante y/o Nombre y firma del apoderado o representante legal

El presente formato deberá ser reproducido en hojas membretadas del licitante, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en elorden indicado

EJEMPLO





DOCUMENTO E. 9 Explosión de Insumos (para cada uno de los proyectos)






EXPLOSIÓN DE INSUMOS

Licitación Pública Estatal No.:Obra:

Proponente:Explosión de Insumos

Concepto Unidad Costo Volumen ImporteMateriales

Suma:

Mano de Obra.

Suma:

Equipo.

Suma:

Suma Total: $______________





Se deberá anexar las cotizaciones solicitadas de los diez materiales más relevantes en monto.





DOCUMENTO E. 10

Análisis, calculo e integración de los costos indirectos (para cadauno de los proyectos)





DOCUMENTO E.101.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

LICITACIÒN No.: Comalcalco, Tab. a ____ de ____ de 2016.OBRA:UBICACIÓN:

CONCEPTOADMON CENTRAL ADMON DE CAMPO

IMPORTE PORCENTAJE IMPORTE PORCENTAJEI. HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONESA.- PERSONAL DIRECTIVOB.- PERSONAL TÉCNICOC.- PERSONAL ADMINISTRATIVOD.- CUOTAS PATRONAL DE SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS CONCEPTOS A, B Y CE.- PRESTACIONES A QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, B YCF.- PASAJES Y VIÁTICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B Y CG.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DELOS INCISOS A, B Y C.

SUMASII. DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTASA.- EDIFICIOS Y LOCALESB.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDAC.- BODEGASD.- INSTALACIONES GENERALESE.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERESF.- DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHICULOSG.- CAMPAMENTO

SUMASIII. SERVICIOSA.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOSB.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONESC.- DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRAD.- CORRESPONSABLE DE OBRA

SUMASIV. FLETES Y ACARREOSA.- CAMPAMENTOSB.- EQUIPO DE CONSTRUCCIÓNC.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONESD.- MOBILIARIO

SUMASV. GASTOS DE OFICINAA.- PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIOSB.- CORREOS, FAX, TELÉFONOS, TELÉGRAFO, RADIOC.- EQUIPO DE COMPUTACIÓND.- SITUACIÓN DE FONDOSE.- COPIAS Y DUPLICADOSF.- LUZ, GAS, Y OTROS CONSUMOSG.- GASTO DE LICITACIÒN

SUMASVI. CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

SUMASVII. SEGURIDAD E HIGIENE

SUMASVIII. SEGUROS Y FIANZAS

SUMASIX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARESA.- CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESOB.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOC.- CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES GENERALES:1.- DE CAMPAMENTO2.- DE EQUIPO DE COSTRUCCIÓN3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

SUMASTOTAL COSTOS INDIRECTOS DE ADMON. CENTRAL Y CAMPO

COSTO DIRECTO DE LA OBRACOSTO INDIRECTO DE LA OBRA

A t e n t a m e n t e_________________________

Nombre y firma del apoderado o representante legalEl presente formato deberá ser reproducido en hojas membretadas del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar sucontenido, preferentemente, en el orden indicado.





DOCUMENTO E. 11

Análisis, calculo e integración del Costo por Financiamiento (paracada uno de los proyectos)

a) GeneralidadesEl costo del financiamiento de los trabajos estará representado por un %(PORCENTAJE) de lasuma de los costos Directos e Indirectos.

Para la determinación de ese costo deberán de considerarse los gastos que realiza el contratistaen la ejecución de los trabajos, anticipos, pagos por las estimaciones que recibirá y la tasa deinterés que aplicará debiéndose adjuntar el análisis solicitado, en caso contrario será motivo dedescalificación

b) Ejemplo de determinación:Se anexa un ejemplo de obtención del costo por financiamiento, se hace la observación de que latabla de valores, que se presenta así como los demás datos son un ejemplo, por lo que elcontratista está obligado a adaptar la estructura base de obtención del costo a los valores realesde la obra en sus diversos conceptos que intervienen en el mencionado costo.

Se debe respetar la estructura de análisis de los valores para poder obtener correctamente el valordel financiamiento.





DOCUMENTO E.11

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

LICITACIÒN No.: Comalcalco, Tab. a ____ de ____ de 2016.OBRA:UBICACIÓN:

CONCEPTOS ( 4 )Costo Directo +

GastosIndirectos

M E S E S

1 2 3 4 5 6

MONTO DE LA OBRA CON IND. 436,945.45 93,724.80 199,159.74 144,060.91PORCENTAJE MENSUAL 100.00% 21.45% 45.58% 32.97%

EROGACIÓN MENSUAL ACUM. 93,724.80 292,884.54 436,945.45PORCENTAJE MENSUAL ACUM. 21.45% 67.03% 100.00%

CONCEPTOS ( 4 )M E S E S

1 2 3 4 5 6ANTICIPO (30%) 131,083.64SALDO NUEVO 131,083.64 37,358.84 -96,193.55 -100,842.64EGRESOS (-) -93,724.80 -199,159.74 -144,060.91 0.00INGRESOS 0.00 93,724.80 199,159.74 144,060.91AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (-) 0.00 -28,117.44 -59,747.92 -43,218.27SALDO 37,358.84 -96,193.55 -100,842.64 0.00

TASA ACTIVA ANUAL 11.62% / 12 MESES = 0.97%

SALDO TASA IMPORTEMES 1 Importe por financiar = 0 X 0.97% = 0.00MES 2 96,193.55 X 0.97% = 933.08MES 3 100,842.64 X 0.97% = 978.17MES 4 0.00 X 0.97% = 0.00MES 5 0.00 X 0.97% = 0.00MES 6 0.00 X 0.97% = 0.00

SUMA DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO 1,911.25

% DE FINANCIAMIENTO = SUMA DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO X 100 = 1,911.25 X 100 = 0.44%

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO 436,945.45

Para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo por financiamiento se deberá considerar lo siguiente:I. Que la calendarización de egresos esté acorde con el programa de ejecución de los trabajos y el plazo indicado en la propuesta.II. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasade interés propuesta(TIIE A 28 días), y dividida entre el costo directo más los costos indirectos;III. Que se integre por los siguientes ingresos:

a. Los anticipos que se otorgarán al contratista durante el ejercicio del contrato, yb. El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, aprobación, trámite y pago; deduciendo la

amortización de los anticipos concedidos,IV. Que se integre por los siguientes egresos:

a. Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos;b. Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalación permanente que en su caso se requieran, yc. En general, cualquier otro gasto requerido según el programa de ejecución.

Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico (TIIE a 28 días) y se deberá de anexar una copia del Diario Oficial con elindicador seleccionado para dicho cálculo.DEBERÁ UTILIZARSE PARA EL CÁLCULO DE FINANCIAMIENTO, EL "IMPORTE TOTAL DE LA OBRA CON INDIRECTOS" Y NO EL "IMPORTE TOTAL DE LAOBRA CON SOBRECOSTO".

A t e n t a m e n t e_________________________


El presente formato deberá ser reproducido en hojas membretadas del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar sucontenido, preferentemente, en el orden indicado.





DOCUMENTO E. 12

Utilidad Propuesta por el licitante (para cada uno de los proyectos)





DOCUMENTO E. 12

UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE



P R E S E N T E

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 187 del Reglamento de la Ley deObras Publicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, le comunico que elporcentaje de utilidad propuesto en la integración de nuestra propuesta es el _____(___________________________________). En el cual esta considerado las deduccionescorrespondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de laempresa.

LICITACIÓN No.:OBRA:UBICACIÓN:




El presente formato deberá ser reproducido en hojas membretadas del licitante, debiendo respetarsu contenido, preferentemente, en el orden indicado





DOCUMENTO E. 13

Integración de los Precios Unitarios (para cada uno de losproyectos)





Datos Básicos de los Precios Unitarios

a) Generalidades

El análisis e integración de los precios unitarios que presenten los postores para estaLicitación debe realizarse bajo la normatividad imperante en el Reglamento de la Ley deObras Públicas, la Ley de Obras públicas y servicios relacionadas con las mismas delestado y “La Dirección” de la Administración Municipal, así como las demás disposicionesseñaladas en estas bases de esta Licitación.

Los Precios Unitarios de manera enunciativa más no limitativa deben de incluir lossiguientes puntos: Presentarse en moneda nacional y sus unidades en el sistema métrico decimal. Presentarse escritos a máquina o en letra de molde a tinta. No deberán presentarse análisis en cuyos elementos intervengan unidades que indiquen

cantidades globales no referenciadas como “destajos”, “lotes” o cualquier otra, esto esaplicable tanto en para el concepto de materiales como maquinaria, equipo o cualquierotro que intervenga en el Precio Unitario.

El incumplimiento a cualquiera de las normas o disposiciones antes señaladas podrá sermotivo de inmediata descalificación por lo que el Postor está obligado a conocer de maneradetallada los lineamientos expuestos en estas bases y será su única y estrictaresponsabilidad el no hacerlo.

El proponente analizará los precios unitarios de todos los conceptos que aparecen en el catálogode conceptos, incluido en el punto

El análisis de precios unitarios deberá hacerse de conformidad con lo señalado en la Ley de ObrasPúblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado y su Reglamento de obras publicas

Los costos directos incluirán los cargos por concepto de materiales, mano de obra, herramientamaquinaria y equipo de construcción.





DOCUMENTO E.13

INTEGRACION DE LOS PRECIOSLICITACIÒN No.: Comalcalco, Tab. a ____ de ____ de 2016.OBRA:UBICACIÓN:

ANALISIS DE PRECIO UNITARIOCLAVE DEL CONCEPTO:_______________________________________ UNIDAD: _______________CONCEPTO:

CLAVE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

TOTAL MATERIALES $CLAVE MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

RENDIMIENTO: TOTAL MANO DE O. $CLAVE MAQ. , HMTA Y EQ. DE SEG. UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

TOTAL MAQ. E.Y H. $

FORMULAS CD = COSTO DIRECTO.CI = COSTO INDIRECTO. ______%

CI= CD X CI SUMACF = FINANCIAMIENTO. ______%

CF= (CI + CD) X CF SUMACU = UTILIDAD. ______%

CU= (CD + CI + CF) X CU SUMAPU = CD + CI +CF + CU PRECIO UNITARIO. $


_________________________Nombre y firma del apoderado o representante legal

El presente formato deberá ser reproducido en hojas membretadas del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar sucontenido, preferentemente, en el orden indicado.





DOCUMENTO E. 14

Constancia de conocimiento del anticipo (para cada uno de losproyectos)





DOCUMENTO E. 14

CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DEL ANTICIPO



P R E S E N T E

Me refiero a la Licitación Públicas Estatal N° ___________, relativo a la obra:

Que se realizará en _______________________________ en la que se indicó que se otorgará unANTICIPO de ________% para iniciación de los trabajos, adquisición de materiales y demásinsumos sobre el importe asignado para el presente ejercicio.

Sobre el particular, manifiesto a usted por mi propio derecho o como representante legal de laempresa _________________________ que se ha tomado la debida nota de los anticipos que seotorgan que las cantidades estipuladas deben estar apegadas al análisis de financiamiento que asu vez este debe ser congruente con el programa de ejecución de los trabajos.

Manifiesto a usted que los anticipos para inicio y adquisición de materiales y demás insumos se aaplicado a lo dispuesto en el Art. 53 fracción primera, segunda y tercera de la Ley de ObrasPúblicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Tabasco.









DOCUMENTO E. 15 Programa calendarizado de ejecución

general de los trabajos con montos mensuales ( Por conceptos ) (paracada uno de los proyectos)









Programa calendarizado de ejecución general de lostrabajos con montos mensuales ( Por conceptos )

Clave Concepto Unidad Cantidad PrecioUnitario inicio termino MESES Importe

1 2 3 4 5 6 7 8

PARCIALES POR MES

ACUMULADO POR MES









DOCUMENTO E. 16 Programa calendarizado de utilización de maquinaria

y equipo de construcción con montos mensuales(para cada uno de los proyectos)









Programa calendarizado de utilización de maquinaria yequipo de construccion con montos mensuales

No. Maquinaria yEquipo

Unidad Cantidad CostoHorario

inicio termino MESESImporte

1 2 3 4 5 6 7

PARCIALES POR MESACUMULADO POR MES









DOCUMENTO E. 17 Programa calendarizado de adquisición de

Materiales con montos mensuales (para cada uno de los proyectos)









Programa calendarizado de adquisición demateriales con montos mensuales

No. Material o equipo (s) deinstalación permanente

Unidad Cantidad Costo Unitarioinicio termino MESES

Importe

1 2 3 4 5 6 7

PARCIALES POR MESACUMULADO POR MES









DOCUMENTO E. 18 Programa calendarizado de Utilización

del personal obrero con montos mensuales (para cada uno de losproyectos)









Programa calendarizado de utilización del personal obrerocon montos mensuales

No. Personal Unidad Cantidad Salario realinicio terrmino MESES

Importe1 2 3 4 5 6 7

SUMAS PARCIALES POR MESACUMULADO POR MES









DOCUMENTO E. 19 Programa calendarizado de Utilización

del personal técnico administrativo con montos mensuales (para cada unode los proyectos)





DOCUMENTO E.19


DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALESLicitación numero:Obra:


Programa calendarizado de utilización del personal técnicoadministrativo con montos mensuales

No. Personal Unidad Cantidad Salario realinicio termino MESES

Importe1 2 3 4 5 6 7 8 9

SUMAS PARCIALES POR MESACUMULADO POR MES



El presente formato deberá ser reproducido en hojas membretadas del licitante, debiendo respetar su contenido, preferentemente, enel orden indicado





DOCUMENTO E. 20* Archivo Electrónico en CD, de la propuesta económica en software de

precios unitarios (para cada uno de los proyectos)

ayuntamiento constitucional de comalcalco, tabasco … · 2016-06-15 · ayuntamiento...

Documents