ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.

BASES DE LICITACION

LICITACION POR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL

No. 09173002-003-08

R U B R O:

“RECONSTRUCCION DE LA ESCOLLERA NORTE Y SUR, EN

PUERTO VALLARTA, JAL.” _________________________________________________________________________

_____ Para cualquier información favor de comunicarse a la Administración Portuaria Integral Puerto Vallarta, S.A. de C.V.

teléfonos (322) 22 41000 EXT. 400, fax (322) 2241350 Email ingenieria_operaciones@apivta.com

PLIEGO DE

REQUISITOS

LICITANTE:

“RAZON SOCIAL DEL LICITANTE”

DEFINICIONES: APIVAL: Administración Portuaria Integral Puerto Vallarta, S.A. de C. V. LEY: Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas REGLAMENTO: Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas LICITANTES: Empresas y personas físicas participantes en la Licitación CONTRATISTA: Al licitante que resulte ganador. INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA. La propuesta deberá entregarse en sobre cerrado conteniendo los documentos, que enseguida se mencionan: • SOBRE UNICO

Se deberán incluir los originales de la propuesta técnica. Cada documento original deberá integrarse en un FOLDER con el separador que le corresponda, pegando o engrapando el separador al frente del FOLDER.

Deberá acompañarse el COMPROBANTE DE PAGO DE LAS BASES DE LICITACION (copia fotostática del recibo generado por el Sistema Compranet con el sello de la institución bancaria ó en su caso el recibo de pago generado por la APIVAL, ya que en caso contrario no podrá admitirse su participación de conformidad a lo establecido en el Art. 20 del Reglamento. El costo de las bases de licitación por Comprante $ 920.00 y compra directa $ 1,150.00 con I.V.A. incluido.

La documentación distinta a la propuesta técnica y económica podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera de dicho sobre.

Todos y cada uno de los documentos que integran la propuesta (hojas, planos, formatos llenos o vacíos, etc.) deberán presentarse debidamente firmados por el LICITANTE O SU APODERADO. El sobre completamente cerrado se entregará con su hoja de identificación correspondiente. La forma de integración y presentación oficial se indica en los requisitos QUINTO, SEXTO Y SEPTIMO del “PLIEGO DE REQUISITOS” Los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, una copia del convenio a que se refiere el artículo 28 del REGLAMENTO. La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común, los cuales deberán anexar en la propuesta técnica en el documento PT-01. Se anexan los formatos para los programas semanales, tanto, de la propuesta técnica, como económica; los cuales deberán ser utilizados por el licitante para presentar su propuesta. Estos formatos, también se entregarán en archivos electrónicos, para que los mismos sean devueltos en forma impresa y electrónica. Con el propósito de llevar un registro adecuado de los participantes y de proporcionar los planos correspondientes, en el caso de adquirir las presentes Bases de Licitación a través del sistema Compranet e inmediatamente después de haber realizado el pago correspondiente en la institución bancaria, deberán enviar a la APIVAL mediante correo electrónico, Fax o mensajería, copia simple del comprobante de pago, anexando la dirección en donde podrán recibir los planos antes descritos. En caso de no enviar

previamente el comprobante de pago, dichos planos serán entregados el día previsto para el evento de la junta de aclaraciones. Es importante mencionar que en caso de que no se puedan subir al sistema Compranet, los planos de proyecto, por que los mismos pudieran estar muy pesados, estos serán entregados en impresión y en CD en el evento de la junta de aclaraciones.

INFORMACION GENERAL

No. De licitación Fecha límite para adquirir las bases

Junta de aclaraciones

Visita al lugar de los trabajos

Presentación de proposiciones y

apertura técnica y económica

09173002-003-08 24/11/2008

24/11/2008 12:00 horas

24/11/2008 10:00 horas

1º/12/2008 12:00 horas

Clave FSC (CCAOP)

Descripción general de la obra Fecha de inicio Plazo de ejecución

1050102 Reconstrucción de escolleras 5/12/2008 26 días naturales Todos los eventos motivo de esta Licitación, tendrán verificativo en la sala de juntas de APIVAL, sita en Blvd. Francisco Medina Ascencio s/n Km. 4.5, Zona Hotelera Norte. C.P. 48333. Tel. 01 (322)22–41000 Ext. 400, Fax: (322)22-41350, Correo Electrónico: jlizarraga@apivta.com A).- Antecedentes

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otorgó concesión para la Administración Portuaria Integral Puerto Vallarta, S.A. de C.V., que es una sociedad anónima de capital variable constituida mediante la escritura pública N° 30964, del 22 de junio de 1994, pasada ante la fe del Notario N° 153 de México, D.F., Lic. Jorge Antonio Sánchez Cordero Dávila e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Puerto Vallarta, Jalisco, bajo el N° 43, Tomo 34 y esta inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave API-940627-1S5. dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1°, 2°, 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Dentro de los alcances de la concesión a la APIVAL, están comprendidas, entre otros, los trabajos de: CONSTRUIR, AMPLIAR Y DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL PUERTO Y TRABAJOS NECESARIOS PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACION DEL MISMO.

B).- Sub contratación

Para la realización de ésta obra, se permitirá la sub contratación (LEY, Art. 33, numeral XVI) (renta de maquinaria y equipo) a través de una empresa especializada así como el arrendamiento de maquinaría y equipo (modelo anexo). En este supuesto, el LICITANTE deberá anexar el documento “PT-10 Contrato Promesa”, y para el caso de resultar ganador, previo a la firma del contrato de obra respectivo, deberá presentar debidamente formalizado el contrato de servicios de sub contratación de maquinaria y equipo y/o arrendamiento de maquinaria y equipo, según corresponda. La APIVAL se reserva el derecho de verificar las condiciones de la maquinaria y equipo propuesto, en el lugar indicado por el LICITANTE, las características señaladas en su propuesta y el estado de conservación y operación en que se encuentren, para lo cual el licitante deberá proporcionar todas las facilidades para constatarlo, así como la documentación que acredite la propiedad del equipo por el licitante o por el arrendador.

La APIVAL y los LICITANTES aceptan que para la presentación de esta Licitación y demás actos que de él se deriven rija la normatividad vigente de la obra pública, la LEY, el REGLAMENTO y técnicamente por las

Normas de Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como por los siguientes:

ASIGNACION PRESUPUESTAL: que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Subsecretaría de Egresos de la Unidad de Política y Control Presupuestario, autorizó la inversión correspondiente para la prestación de los trabajos objeto de este contrato, con el oficio no. 307-A.-2769 de fecha 28 de diciembre del 2007, afectando la partida presupuestal no. 3504 “mantenimiento y conservación de inmuebles”.

ENCUESTA: Dentro del ”Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción” que el Gobierno Federal ha implementado a través de la S.C.T. está el saber la opinión de los LICITANTES que participan en los procesos de licitación de obra pública, con el propósito de conocer por evento el nivel de transparencia con la que son llevados a cabo. Por lo que ésta APIVAL, solicita su colaboración con el llenado del formato anexo y entregarlo a ésta, posteriormente al evento de fallo, ó bien enviarlo a más tardar dos días después de dicho evento.

PLIEGO DE REQUISITOS

PRIMERO.- ASIGNACION PRESUPUESTAL: que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Subsecretaría de Egresos de la Unidad de Política y Control Presupuestario, autorizó la inversión correspondiente para la prestación de los trabajos objeto de este contrato, con el oficio no. 307-A.-2769 de fecha 28 de diciembre del 2007, afectando la partida presupuestal no. 3504 “mantenimiento y conservación de inmuebles”. El licitante deberá presentar en hoja membretada de su empresa, manifestación por escrito donde declare bajo protesta de decir verdad:

1. Que han presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales, distintas a las del ISAN e ISTUV, correspondiente, así como que han presentado las declaraciones de pagos provisionales correspondientes a 2007 y 2008 por los mismos impuestos. Cuando el licitante tenga menos de tres años inscrito en el R.F.C. la manifestación a que se refiere este rubro, corresponderá al periodo de inscripción.

2. Que no tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, distintos al ISAN e

ISTUV. En caso de contar con autorización para el pago a plazo, manifestaran que no han incurrido durante el 2007 y 2008 en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66, fracción III del código.

De acuerdo a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, en el apartado de Contrataciones con la Federación y Entidades Federativas, para los efectos del articulo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación, el contribuyente con quien se vaya a celebrar el contrato deberán presentar documento actualizado expedido por el SAT, en la que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, deberá solicitar la opinión sobre el cumplimiento de obligaciones conforme a lo siguiente:

1. Presentar solicitud de opinión por Internet en la pagina del SAT (www.sat.gob.mx) en la opinión “Mi portal”.

2. Contar con clave CIEC. 3. En la solicitud deberán incluir los siguientes requisitos: • Nombre y dirección de la dependencia en la cual se licita. • Nombré y RFC del representante legal, en su caso. • Monto total del contrato. • Señalar si el contrato se trata de adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u

obra publica.

• Numero de licitación o concurso. El contribuyente solicitante con el acto de registrar su solicitud en la página de Internet del SAT para efectos del artículo 32-D primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del CFF, manifieste bajo protesta de decir verdad que:

a) Han cumplido con sus obligaciones en materia de inscripción al RFC, a que se refieren el CFF y su reglamento, la situación actual del registro es activo o localizado.

b) Se encuentran al corriente al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de la declaración anual del ISR por el último ejercicio fiscal que se encuentre obligado.

c) Que no tienen créditos fiscales determinados firmes a su cargo por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV, entendiéndose por impuestos federales, el ISR, IVA, IMPAC, IETU, IDE, impuestos generales de importación y de exportación (impuestos al comercio exterior) y sus accesorios. Así como créditos fiscales determinados firmes, relacionados con la obligación de pago de las contribuciones y de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedición de constancias y comprobantes fiscales.

d) Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del CFF.

e) En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no han incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el articulo 66-A, fracción IV del CFF.

4. En el caso que existan créditos fiscales determinados firmes manifestara que se compromete a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra publica que se pretenda contratar, en la fecha en que las citadas autoridades señalen, en este caso, se estará a lo establecido en la regla II.2.1.9. SEGUNDO.- ANTICIPOS: El porcentaje de anticipo para esta obra, será del 30% (treinta por ciento) y se otorgará con base en la asignación aprobada en el ejercicio de que se trate. El anticipo para el inicio de los trabajos, será para que el CONTRATISTA realice en el Sitio de la Obra la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar. De acuerdo al Art. 50 de la LEY. En caso de que sea necesario llevar a cabo convenios, esta entidad podrá otorgar anticipos para dichos convenios que se celebren en términos del Art. 59 de la LEY, sin que se pueda exceder el porcentaje originalmente autorizado en el contrato respectivo. Para el importe concedido por concepto de anticipo, el CONTRATISTA a solicitud de la APIVAL, deberá comprobar según sea el caso, mediante documentación oficial o que acredite su correcta inversión, que estará directamente relacionada con la ejecución de los trabajos. TERCERO.- VISITA A LA OBRA: APIVAL mostrará a los LICITANTES por una sola y única vez el sitio donde se construirán las obras o ejecutarán los trabajos, motivo de esta Licitación en la fecha y lugar indicados en la Información General y de acuerdo con el articulo 21 del REGLAMENTO. Las dudas que surjan durante la visita, serán resueltas en la (s) junta(s) de aclaraciones. La asistencia a ésta visita es optativa. A quienes adquieran las bases con posterioridad a la realización de la visita, podrá permitírseles el acceso, siempre que lo soliciten por escrito y por lo menos 24 horas a la conclusión del periodo de venta de bases. CUARTO.- JUNTA DE ACLARACIONES: APIVAL atenderá a los LICITANTES a fin de resolver las dudas que pudieran surgir respecto del contenido de las bases, las derivadas de la visita y otras que surgieran. La(s) junta(s) de aclaraciones se llevarán a cabo en la fecha, hora y lugar indicados en la Información

General y/o de acuerdo con el artículo 22 del REGLAMENTO de la LEY. La asistencia a esta(s) junta(s) es optativa. Para fines de optimizar los tiempos de la preparación de las respuestas a las dudas de los LICITANTES, se recomienda presentarlas con debida anticipación a la (s) junta (s) de aclaraciones, pudiendo ser por medios escritos y/o electrónicos mencionados en la información general. La APIVAL podrá recibir preguntas adicionales con posterioridad a la junta de aclaraciones, hasta las 12:00 horas incluso del sexto día natural previo al acto de entrega de propuestas y apertura técnica-económica. QUINTO.- INFORMACION NORMATIVA. El LICITANTE deberá conocer y acatar las disposiciones de la LEY, el REGLAMENTO, así como las Normas de Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Reglamento vigente sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal, dar atención al acuerdo que establece los lineamientos para efectuar la revisión y ajuste del precio del acero en los contratos y pedidos formalizados al amparo de la Ley, la Ley del Seguro Social; y las vigentes en el Estado de Jalisco, las relativas a la Seguridad y uso de las Vías Públicas, Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, las específicamente aplicables a los trabajos establecidos por la APIVAL y las demás disposiciones administrativas aplicables al caso. Por lo que las propuestas que incumplan lo considerado en estos documentos oficiales, serán desechadas. Asimismo el licitante deberá atender y cumplir adecuadamente las condicionantes relativas a la Guía del Contratista API-VAL-GOI-G-01. El licitante deberá de cumplir con las condicionantes que impongan las diferentes dependencias o autoridades en materia de: aire, agua, ruido, suelo y subsuelo, residuos peligrosos u otros elementos que afecten al medio ambiente, así como las notificaciones o avisos previos por escrito que considere, a las autoridades competentes. SEXTO.- PROPUESTA: La propuesta deberá entregarse en sobre cerrado conteniendo lo que se indica a continuación: Para la presentación de cada uno de los documentos de que se compone la propuesta en lo conducente, regirán rigurosamente las siguientes indicaciones de carácter general y particular, además de las disposiciones técnicas, financieras y jurídicas, que por reparto de tipificación se incluyen en el contenido por cada documento y que regirán tanto en la estructuración de la propuesta así como durante la ejecución del contrato motivo de la presente licitación. En general todos los documentos se deberán de presentar en el idioma oficial, el español, las cantidades serán expresadas en el sistema métrico decimal; los precios se indicarán en moneda nacional aún y cuando el insumo fuera de importación, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado; deberán presentarse sin correcciones, raspaduras o enmendaduras. En las hojas que contengan todos y cada uno de los documentos, se deberán consignar la firma y/o rúbrica del LICITANTE en los términos del documento denominado PE-01 “CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION” El LICITANTE foliará todos los documentos consecutivamente, así como todos los documentos que tengan que ser elaborados por el LICITANTE, contendrán al principio de cada uno, los datos generales de su razón social, dirección, número y rubro de la licitación, número y nombre del documento de que se trate y fecha de elaboración; deberán presentarse a máquina o en computadora siempre con tinta indeleble, procurando sobre todo en el caso de utilizar computadora, que la impresión permita obtener copias fotostáticas totalmente legibles. El incumplimiento del folio no será causa de desechamiento, sino únicamente se solicita para efectos de control, orden y cumplimiento del artículo 23 del Reglamento. El CONTRATISTA acepta que se le descuenten y retengan con cargo a las estimaciones que le sean cubiertas, en los términos del documento denominado PT-05 "MODELO DE CONTRATO" y de acuerdo con el Artículo 191 de la "Ley Federal de Derechos".

1) Cinco al millar, (0.5%) que se destinará al pago del servicio de vigilancia, inspección y control que realiza la

Secretaría de la Función Pública. 2) En el caso de la C.M.I.C. el dos al millar (0.2%) para capacitación y/o las cuotas que el CONTRATISTA

convengan con sus respectivas Cámaras, en caso de no estar de acuerdo, deberá manifestarse por escrito y bajo protesta de decir verdad que no es asociada o afiliada de la Cámara por lo cual no acepta se retengan las cuotas establecidas por la misma.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto de control administrativo.

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que la APIVAL tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado. De acuerdo a lo que establece el Artículo 102 del Reglamento los documentos mínimos que deberán acompañarse a la estimación serán entre otros los siguientes:

Números generadores. Notas de bitácora. Croquis. Controles de calidad y pruebas de laboratorio Fotografías, de los conceptos estimados conteniendo como mínimo tres fotografías por concepto

ejecutado, que reflejen el proceso de ejecución del mismo. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación.

De acuerdo a lo que establece el Artículo 103 de “El Reglamento” en todos los casos el Residente de Obra y/o Superintendente de Construcción deberá hacer constar en la bitácora, la fecha en que se presenten las estimaciones. El LICITANTE deberá asentar los datos generales solicitados en el documento PE-01 “CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION” De conformidad con el Artículo 33 de la LEY, a los LICITANTES se les hacen los señalamientos siguientes: • Será causa de desechamiento, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases

de la licitación; así como el incumplimiento de la normatividad señalada en el Sexto Requisito de estas bases de licitación ó la comprobación de que algún LICITANTE ha acordado con otro, elevar el costo de los trabajos ó cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás LICITANTES.

• Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de Licitación, así como en las proposiciones

presentadas por los LICITANTES podrán ser negociadas.

• Al finalizar la evaluación de las proposiciones, las dependencias y entidades adjudicarán el contrato al licitante cuya proposición resulte solvente por reunir, conforme a los criterios de evaluación establecidos en el Artículo 37 A del Reglamento.

• El licitante que no firme el contrato por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos

del artículo 78 de la LEY. SEPTIMO.- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES: El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará en una sola etapa: TECNICA-ECONOMICA a saber:

• ETAPA UNICA: RECEPCION DE PROPUESTAS, APERTURA TECNICA-ECONOMICA: Esta etapa única se llevará a cabo en la fecha, hora y sitio indicados en la Información General. APIVAL recibirá las propuestas completas y de conformidad con el art. 31 del REGLAMENTO (excepto electrónica), a continuación dará apertura de sobres que contengan la propuesta TECNICA-ECONOMICA. Al término de este acto se dará a conocer la fecha, hora y sitio en que se celebrará el fallo.

A fin de dar cumplimiento al Acuerdo emitido por la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, también podrán asistir a los eventos derivados de esta licitación, las Cámaras, Colegios o Asociaciones Profesionales u otras Organizaciones, bajo la condición de que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos. OCTAVO. INCONFORMIDADES. El área para recibir las inconformidades que pudieran suscitarse con motivo del proceso de LICITACION, es el Órgano Interno de Control en la APIVAL, así como en el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Los licitantes podrán presentar sus inconformidades a través de medios remotos de comunicación electrónica de conformidad al acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de Agosto de 2000. A continuación se relacionan los documentos que deberán integrar la propuesta, en el entendido de que deberán usar los formatos que se anexan en estas Bases de Licitación. SOBRE: PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA. DOCUMENTO PT-01 “CONSTITUCION, REPRESENTACION E IDENTIFICACION DEL LICITANTE”. Deberá acompañarse el COMPROBANTE DE PAGO DE LAS BASES DE LICITACION (copia fotostática del recibo generado por el Sistema Compranet con el sello de la institución bancaria ó en su caso el recibo de pago generado por la APIVAL), ya que en caso contrario no podrá admitirse su participación. Art. 20 del REGLAMENTO. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 24 del REGLAMENTO, se deberá presentar debidamente requisitado el formato anexo. No deberá presentar documentos originales de la(s) acta(s) constitutiva (s) e identificación (es). Previamente a la firma del contrato, el licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente.

Tratándose de personas extranjeras, se verificara, que los documentos cuenten con la legalización o apostillamiento correspondiente y en su caso deberán ser traducidos al español.

En su caso, una vez llevado a cabo el cotejo, la convocante devolverá al interesado los documentos originales o certificados, conservándolos en copias simples.

La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado. Para los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados en este documento, además de entregar una copia del convenio a que se refiere las fracciones II y III del Artículo 28 del REGLAMENTO. La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común, señalando que la proposición se presenta en forma conjunta. DOCUMENTO PT-02 “ESTADOS FINANCIEROS Y DECLARACION ANUAL DEL EJERCICIO”

El LICITANTE, deberá presentar copia simple de la declaración fiscal o estados financieros dictaminados por auditor externo independiente del ejercicio 2007; en caso de que hubiera un incremento en el capital en el periodo de enero a la fecha, deberá comprobar con acta debidamente protocolizada. El licitante deberá presentar en hoja membretada de su empresa, manifestación por escrito donde declare bajo protesta de decir verdad:

3. Que han presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales, distintas a las del ISAN e ISTUV, correspondiente, así como que han presentado las declaraciones de pagos provisionales correspondientes a 2007 y 2008 por los mismos impuestos. Cuando el licitante tenga menos de tres años inscrito en el R.F.C. la manifestación a que se refiere este rubro, corresponderá al periodo de inscripción.

4. Que no tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, distintos al ISAN e

ISTUV. En caso de contar con autorización para el pago a plazo, manifestaran que no han incurrido durante el 2007 y 2008 en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66, fracción III del código.

De acuerdo a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, en el apartado de Contrataciones con la Federación y Entidades Federativas, para los efectos del articulo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación, el contribuyente con quien se vaya a celebrar el contrato deberán presentar documento actualizado expedido por el SAT, en la que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, deberá solicitar la opinión sobre el cumplimiento de obligaciones conforme a lo siguiente:

4. Presentar solicitud de opinión por Internet en la pagina del SAT (www.sat.gob.mx) en la opinión “Mi portal”.

5. Contar con clave CIEC. 6. En la solicitud deberán incluir los siguientes requisitos: • Nombre y dirección de la dependencia en la cual se licita. • Nombré y RFC del representante legal, en su caso. • Monto total del contrato. • Señalar si el contrato se trata de adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u

obra publica. • Numero de licitación o concurso.

El contribuyente solicitante con el acto de registrar su solicitud en la página de Internet del SAT para efectos del artículo 32-D primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del CFF, manifieste bajo protesta de decir verdad que:

a) Han cumplido con sus obligaciones en materia de inscripción al RFC, a que se refieren el CFF y su reglamento, la situación actual del registro es activo o localizado.

b) Se encuentran al corriente al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de la declaración anual del ISR por el último ejercicio fiscal que se encuentre obligado.

c) Que no tienen créditos fiscales determinados firmes a su cargo por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV, entendiéndose por impuestos federales, el ISR, IVA, IMPAC, IETU, IDE, impuestos generales de importación y de exportación (impuestos al comercio exterior) y sus accesorios. Así como créditos fiscales determinados firmes, relacionados con la obligación de pago de las contribuciones y de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedición de constancias y comprobantes fiscales.

d) Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del CFF.

e) En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no han incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el articulo 66-A, fracción IV del CFF.

4. En el caso que existan créditos fiscales determinados firmes manifestara que se compromete a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra publica que se pretenda contratar, en la fecha en que las citadas autoridades señalen, en este caso, se estará a lo establecido en la regla II.2.1.9. Para este concurso deberá contar con un capital contable mínimo de $ 900,000.00 (NOVECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.). DOCUMENTO PT-03 “MANIFESTACIONES ESCRITAS A QUE SE REFIERE EL ART. 26 DEL

REGLAMENTO Y ART. 33 FRACCION XXIII DE LA LEY” Deberá requisitar el formato anexo e integrarlo debidamente firmado por el Representante Legal de la empresa en papel membretado, debiendo presentar el o las actas derivadas de la(s) junta(s) de aclaraciones, así como todas y cada una de la(s) circular(es) aclaratoria(s) que sean emitidas por la convocante incluyendo sus anexos. DOCUMENTO PT-04 “EXPERIENCIA Y RELACION DE CONTRATOS EN VIGOR” Deberá presentarse totalmente elaborado por el LICITANTE. Se presentará el Curriculum Vitae de la Empresa, en el que se compruebe la experiencia de ésta en trabajos similares a los que se están licitando, identificando los trabajos realizados por el Licitante y su personal, que acrediten la experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre del contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos ó por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso, debiendo requisitar los datos del formato que se adjunta. Igualmente deberá presentar el Curriculum de los profesionales técnicos al servicio del LICITANTE identificando a los que se encargarán de la ejecución y administración de la obra, los que deben tener experiencia en obras de características técnicas similares a la que es motivo de la presente licitación. Deberá manifestar en su caso si tiene alguna certificación de sistemas de gestión de calidad. En caso de no manifestarlo se entenderá que no cuenta con ellos. Asimismo y para dar cumplimiento a la aplicación de la Norma ISO-14001: 1996, atendiendo la certificación con que ya cuenta esta Entidad, el contratista deberá presentar por escrito la designación del técnico responsable, que incluso puede formar parte del personal encargado de la ejecución de los trabajos, para atender adecuadamente las condicionantes tanto del oficio resolutivo que para este proyecto, emitió la Semarnat como consecuencia de la Manifestación de Impacto Ambiental ó en su caso las relativas a la Guía del Contratista API-VAL-GOI-G-01, para ello y en su oportunidad deberá comprobar la capacitación la cual será impartida por esta Entidad. En cumplimiento de lo anterior, la APIVAL se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del encargado de dar seguimiento adecuado al cumplimiento de las condicionantes ambientales del Proyecto, y EL CONTRATISTA tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en estas BASES DE LICITACIÓN. A fin de identificar claramente a los responsables de la ejecución y administración de la obra, el LICITANTE deberá presentar una relación conteniendo el nombre y cargo del personal propuesto. Para la categoría de Superintendente de Construcción, deberá anexar adicionalmente copia legible de su cédula profesional por ambos lados, emitida por la Dirección General de Profesiones.

Se verificará en caso de adjudicación, que el personal propuesto, sea el que efectivamente se presente en el sitio de la obra para la realización de los trabajos. DOCUMENTO PT-05 “MODELO DE CONTRATO” Se anexa el modelo de contrato a base de precios unitarios y tiempo determinado al que se sujetará la ejecución de la obra. Este modelo es acorde a la LEY y al REGLAMENTO. Dicho documento deberá presentarse debidamente firmado de conocimiento, en todas y cada una de sus hojas. DOCUMENTO PT-06 “PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS” El LICITANTE presentará en hojas membretadas de la empresa, la descripción detallada del procedimiento y sistemas que propone para llevar a cabo la ejecución de los trabajos, considerando los tiempos de ejecución, los recursos materiales, humanos y de equipo necesario, indicando la cronología de la utilización de los mismos. Este procedimiento de construcción, deberá ser congruente con los programas solicitados en estas bases a saber: PE-03 PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. El procedimiento deberá desarrollarse, siguiendo un proceso ordenado y lógico, considerando especialmente los siguientes rubros: I. Trabajos preliminares. II. Superestructura. III. Subestructura. IV. Obra complementaria. La descripción detallada de los trabajos que realizará el LICITANTE, deberá ser consistente con lo señalado en el Documento PE-02 “ESPECIFICACIONES”. Este documento deberá ser congruente con los documentos de la propuesta técnica y económica. Independientemente de lo anterior el CONTRATISTA podrá emplear equipos adicionales que le permitan realizar actividades en otros sitios considerados dentro de la zona de proyecto. Las características de el ó los equipos que el LICITANTE proponga utilizar deberán ser tales que le permitan, efectuar la totalidad de los trabajos considerados en este proyecto. En caso de discrepancia entre el catálogo de conceptos, especificaciones y planos de proyecto, el orden de prioridades para aclaración será el siguiente: a) Circulares Aclaratorias b) Catalogo de Conceptos c) Planos de Proyecto ó croquis. d) Especificaciones Particulares. e) Normas Cabe mencionar, que lo que este indicado del inciso a) al inciso d), forman parte del proyecto, por lo que los licitantes deberán de considerar dentro de su propuesta lo que en estos este indicado y/o establecido.

DOCUMENTO PT-07 “RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION” Debidamente requisitado en el formato anexo o elaborado en computadora, conteniendo la información solicitada. Se relacionará todo el equipo que el LICITANTE proponga utilizar para la ejecución de la obra, a fin de que garantice la correcta ejecución de los trabajos, indicando su descripción, características técnicas y número de unidades de acuerdo a lo siguiente: La APIVAL se reserva el derecho de efectuar visitas a los lugares donde se encuentren los equipos propuestos, a efecto de verificar las condiciones físicas y estado de operación de estos, para lo cual el licitante deberá proporcionar todas las facilidades para constatarlo, así como la documentación que acredite la propiedad del equipo por el licitante o por el arrendador. Se describirán con todo detalle las características de toda la maquinaria y/o equipos de construcción y medición a utilizar en la ejecución de la obra, indicando claramente los generales del propietario. El equipo de medición que se describe en el documento PT-07 “RELACION DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS DE CONSTRUCCION” y el que proponga utilizar para el control de calidad o para la verificación de calidad, estará en condiciones óptimas para su uso, presentando la documentación y registros que acrediten la certificación de su calibración de acuerdo a las normas oficiales vigentes, siendo congruente con el documento PT-03 “MANIFESTACIONES ESCRITAS A QUE SE REFIERE EL ART. 26 DEL REGLAMENTO Y ART. 33 FRACCION XXIII DE LA LEY”. Además, dicho equipo de medición deberá estar limpio, completo en todas sus partes y que no tenga un desgaste excesivo que pueda alterar significativamente los resultados de las pruebas. Queda a criterio del Representante, que durante el desarrollo de los trabajos, podrá verificar la calibración del equipo las veces que lo considere necesario. Queda entendido que si durante la ejecución de la obra el equipo o maquinaria propuestos, no son los adecuados en cantidad y rendimiento, el CONTRATISTA se obliga a sustituirlos por los que cumplan con las características requeridas y en éste supuesto no tendrá derecho a cobro por movilización del equipo adicional ó por sustitución a los originalmente propuestos, ni a que se computen tiempos perdidos que tengan como fin retraso en el periodo de ejecución de los trabajos. DOCUMENTO PT-08 “LISTADOS DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE”

Elaborado por el LICITANTE, deberá relacionar todos los materiales y/o equipos de instalación permanente que proponga utilizar para la ejecución de la obra, presentando en papelería de la empresa el listado de materiales y/o equipos de instalación permanente que intervienen en la integración de la propuesta, con la descripción y especificaciones técnicas de todos y cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, y sus respectivas unidades de medición, debiendo ser este documento congruente con los documentos relativos a PE-03 “PROGAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS”, PE-07 “RELACION DE LOS BASICOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MEDICION, QUE INTERVIENEN EN LOS ANALISIS ANTERIORES” y el PE-10 “ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS”. DOCUMENTO PT-09 “ANALISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL” Elaborado por el LICITANTE, deberá presentar en papelería de la empresa, el análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en el artículo 160 del Reglamento y siendo congruente con la propuesta técnica y económica, utilizando para el mismo la modalidad de días equivalentes sin indicar montos.

Se deberá entender al factor de salario real “Fsr”, como la relación de los días realmente pagados en un periodo anual, de enero a diciembre, divididos entre los días efectivamente laborados durante el mismo periodo, de acuerdo con la siguiente expresión:

TITp)TI

Tp( PsFsr +=

Donde: Fsr= Representa el factor de salario real. Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del

Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual. Tl = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo

anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables. El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor. A) ANÁLISIS DEL FACTOR PARA OBTENER EL SALARIO REAL.

Para obtener el Factor de Salario Real deberá contener los conceptos de prestaciones según la Ley Federal del Trabajo y el desglose de prestaciones conforme lo establece la Ley del Seguro Social; donde se señale la cuota patronal correspondiente a cubrir, indicando claramente en las tarjetas de análisis de los factores obtenidos, mismas que deberán anexar, para cada una de las categorías incluidas en la Propuesta del LICITANTE, de acuerdo a la relación de salarios base del personal. Determinado el factor de salario real, éste permanecerá fijo hasta la terminación de los trabajos contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social, dándoles un trato similar a un ajuste de costos.

Para la integración del presente documento, se estará a lo mandado en el Artículo 161 del REGLAMENTO. No deberán considerarse importes de los salarios. Se deberán presentar los análisis correspondientes (expediente técnico) de todas y cada una de las categorías que el LICITANTE proponga en la realización de los trabajos, incluyendo al personal directivo, administrativo, y de oficinas de administración central y de campo. DOCUMENTO PT-10 “CONTRATO PROMESA” Para la realización de ésta obra, se permitirá la subcontratación (Art. 33, fracción XVI de la LEY) de los trabajos (renta de maquinaria y equipo) a través de una empresa especializada. La cual podrá pertenecer al LICITANTE o en su caso ser contratada, misma que deberá ser congruente con el Documento PT-03 “MANIFESTACIONES ESCRITAS A QUE SE REFIERE EL ART. 26 DEL REGLAMENTO Y ART. 33 FRACCION XXIII DE LA LEY.” Si es del Licitante: Presentar escrito manifestando este hecho y comprometiéndose a llevar a cabo correctamente todos los trabajos, estudios, análisis y pruebas que se requieran, además de incluir en este documento la relación del equipo e instrumentos y procedimiento de ejecución que se propone utilizar. Si es subcontratado:

El contrato promesa deberá presentarse totalmente elaborado por el LICITANTE y por la empresa presentando los datos de las Actas Constitutivas y Escrituras, así como la presentación de identificación oficial y un contrato promesa a que se refieren los artículos 2243 al 2247 del Código Civil Federal para toda la Republica Mexicana, PARTE SEGUNDA, de las Diversas Especies de Contratos, TITULO PRIMERO, de los Contratos Preparatorios.- La Promesa, celebrado entre el LICITANTE y la empresa especializada, elegida por el primero respecto de los servicios necesarios para que el segundo lleve a cabo los trabajos ó estudios correspondientes, además de incluir en éste la relación del equipo e instrumentos y procedimiento de ejecución que se propone utilizar. Se verificará, en caso de adjudicación, que la empresa subcontratista especializada propuesta, sea la que efectivamente se presente en el sitio de la obra, para la ejecución de los trabajos. En el caso de que el LICITANTE opte por rentar maquinaria y/o equipo adicional al de su propiedad, deberá presentar totalmente elaborado por el LICITANTE y por el arrendador de la maquinaria y/o equipo, debidamente firmado por los representantes legales de ambas partes, un contrato promesa a que se refieren los artículos 2243 al 2247 del Código Civil Federal para toda la Republica Mexicana, PARTE SEGUNDA, De las Diversas Especies de Contratos, TITULO PRIMERO, De los Contratos Preparatorios.- La Promesa, celebrado entre el LICITANTE y el arrendador, elegido por el primero respecto de los servicios de arrendamiento de maquinaria y/o equipo que el segundo lleve a cabo para la realización de los trabajos correspondientes de la obra motivo de la presente Licitación, especificando cuales son los equipos de que se trata, debiendo obtener el LICITANTE copia de las facturas a nombre del arrendador o en su caso anexar a la factura copia del endoso correspondiente del equipo del arrendador, las cuales deberán ser integradas al presente documento. Se anexa formato tipo el cual deberá ser utilizado para la integración de la propuesta. DOCUMENTO PE-01 "CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION" Debidamente requisitada y firmada, conforme al formato anexo. DOCUMENTO PE-02 "ESPECIFICACIONES”. Debidamente firmadas de conocimiento. Este documento norma los conceptos de obra contenidos en el documento denominado PE-11 "CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO", en lo particular y en general a la propuesta. DOCUMENTO PE-03 "PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS

TRABAJOS". Debidamente requisitado en el formato anexo; complementando con montos semanales el diagrama de barras solicitado en la propuesta técnica-económica (DOCUMENTO PE-03 “PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS”), los cuales deberán corresponder completamente a lo señalado en dicho documento. Esto es, que cada uno de los montos asentados en las columnas correspondientes a las semanas comprendidas en el periodo de ejecución por concepto, de acuerdo a lo contenido en el documento PE-11 “CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO”, deberá corresponder a la cantidad semanal de obra por ejecutar expresada por el LICITANTE, multiplicado por el precio unitario por concepto, consignado por el LICITANTE en el documento PE-11 “CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO” y cuya suma por renglón, deberá corresponder al monto consignado en la columna del subtotal por concepto en el presente documento. A su vez los montos consignados por el LICITANTE en la columna del subtotal por concepto, deberán ser el resultado de multiplicar las cantidades de obra por ejecutar de acuerdo con el documento PE-11 ”CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO”, por sus correspondientes precios unitarios consignados por el LICITANTE en el mismo, complementando el programa de barras presentado por el

LICITANTE en el documento PE-03 “PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS” de la propuesta técnica-económica; en la parte inferior se deberán señalar los montos parciales y acumulados semanalmente, hasta llegar al monto total de la propuesta, mismo que deberá ser congruente con los correspondientes que el LICITANTE consigne en los documentos PE-01 “CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN” y PE-11 “CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO”. El programa se estructurara semanalmente y cuyo sub total por concepto será la suma por renglón de cada semana. Este documento deberá ser congruente con los documentos PT-06 “PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS”, PE-03 “PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS”, PE-01“CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION” Y PE-11 “CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO”. DOCUMENTO PE-04 “PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA LA ADQUISICION DE

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y DATOS BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES”.

A) PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE

INSTALACION PERMANENTE. Debidamente requisitado en el formato anexo a las presentes bases de licitación; o elaborado por el LICITANTE apegándose al formato anexo, complementando el diagrama de barras siendo congruente con el DOCUMENTO PE-07 “RELACION DE LOS BASICOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MEDICION QUE INTERVIENEN EN LOS ANALISIS ANTERIORES”, con montos semanales que se erogarán por estos conceptos. El programa se estructurara semanalmente, cada monto asentado en las columnas correspondientes a las semanas comprendidas en el periodo de adquisición por material y/o equipo de instalación permanente, deberá corresponder a la cantidad semanal por suministrar por estos conceptos, indicada por el LICITANTE en el DOCUMENTO PE-07 “RELACION DE LOS BASICOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MEDICION QUE INTERVIENEN EN LOS ANALISIS ANTERIORES”, multiplicada por el costo puesto en obra consignado en el documento adjunto DATOS BASICOS DE COSTO DE MATERIALES, para todos y cada uno de los materiales y/o equipos de instalación permanente que el LICITANTE proponga adquirir, complementario el correspondiente programa de barras presentado por el LICITANTE, en la propuesta técnica documento DOCUMENTO PE-07 “RELACION DE LOS BASICOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MEDICION QUE INTERVIENEN EN LOS ANALISIS ANTERIORES” y cuyo subtotal por material, será igual a la suma de los montos parciales semanales por renglón; en la parte inferior se deberán señalar los montos parciales y acumulados semanalmente hasta integrar el importe total por concepto de materiales y equipos de instalación permanente. Este documento deberá ser congruente con los documentos de la propuesta técnica y económica. B) DATOS BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES. Deberá presentarse elaborado por el LICITANTE. Para el caso en que los materiales de importación, además de los requisitos anteriores se indicará el tipo de cambio utilizado, su conversión, la fuente de información y su fecha de actualización, debiendo adjuntar el documento probatorio. En cualquier caso, los precios de los materiales y/o equipos de instalación permanente deberán contener todos los costos, cargos y derechos nacionales y/o internacionales que el LICITANTE requiera sufragar, para que los materiales y/o equipos se encuentren totalmente suministrados en el sitio preciso de su utilización, preparados para su utilización y liberados de todo gravamen, ya que la APIVAL no reconocerá ningún sobrecosto por la inobservancia de este precepto. Para los materiales que el LICITANTE obtenga de la extracción primaria de bancos u otras fuentes que requieran un tratamiento previo para su utilización se deberán anexar análisis de costos detallados del proceso de extracción y preparación para cada material.

En el caso de que la descripción del concepto del precio unitario, especifique cierta marca deberá ser precisamente ésa la que se suministre, cuando de especifique determinada marca seguida de las palabras “similar ó equivalente”, existe la posibilidad de presentar productos equivalentes, entendiendo por estos, aquellos materiales que cumplan como mínimo con las especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio que la marca señalada como referencia, por lo cual el LICITANTE deberá anexar copia de la ficha técnica del producto propuesto como equivalente y copia de la Norma Oficial Mexicana que corresponda. En general y en cualquier caso en la relación de materiales se indicará la descripción completa del material y su costo puesto en el sitio preciso de su utilización, en el entendido de que la facultad de opción, que en su caso se otorgue, respecto de proponer materiales y/o equipos como equivalentes a los indicados en el catálogo en los términos antes referidos, se pierde en el momento de que el LICITANTE haga entrega formal de su propuesta en el Acto de Presentación de Proposiciones de esta licitación, por lo que el LICITANTE se obliga para la ejecución de la obra, a suministrar precisamente los materiales propuestos y a los costos presupuestados, perdiendo todo derecho de modificación y reclamación posterior, técnica, jurídica y económica. Este documento deberá ser congruente con la propuesta técnica y económica. Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación de origen extranjero de los señalados por la Secretaria de Economía, se deberá integrar en este documento, manifestación escrita de que los precios consignados en su propuesta no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios; a fin de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 26, fracción X del Reglamento. DOCUMENTO PE-05 “PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA UTILIZACION DE

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MEDICION, Y DATOS BASICOS DE COSTOS HORARIOS”.

A) “PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE

CONSTRUCCION Y MEDICION”. Debidamente requisitado en el formato anexo a las presentes bases de licitación; complementando el diagrama de barras del DOCUMENTO DOCUMENTO PE-07 “RELACION DE LOS BASICOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MEDICION QUE INTERVIENEN EN LOS ANALISIS ANTERIORES”, con montos semanales que se erogarán por estos conceptos. El programa se estructurará semanalmente, cada monto asentado en las columnas correspondientes a los meses comprendidos en el periodo de utilización del equipo, deberá corresponder a la cantidad semanal de horas de utilización por equipo, indicada por el LICITANTE en el documento DOCUMENTO PE-07 “RELACION DE LOS BASICOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MEDICION QUE INTERVIENEN EN LOS ANALISIS ANTERIORES”, multiplicada por el costo horario del equipo activo consignado por el LICITANTE en el documento adjunto DATOS BASICOS DE COSTOS HORARIOS, para todos y cada uno de los equipos que el LICITANTE proponga utilizar, complementando el correspondiente programa de barras presentado por el LICITANTE en el DOCUMENTO PE-05 “PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MEDICION, Y DATOS BASICOS DE COSTOS HORARIOS”. “PROGRAMA MENSUAL DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS DE CONSTRUCCION Y MEDICION” y cuyo subtotal por equipo será igual a la suma de los montos parciales mensuales por renglón; en la parte inferior se deberán señalar los montos parciales y acumulados mensualmente hasta integrar el importe total por concepto de maquinaria y/o equipo. Deberá trasladar en la columna “total de horas”, el número de horas totales de utilización del equipo, que el LICITANTE haya considerado en el documento PE-05 “PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MEDICION, Y DATOS BASICOS DE COSTOS HORARIOS”. “PROGRAMA MENSUAL DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS DE CONSTRUCCION Y MEDICION”.

En la columna correspondiente al costo por hora, el LICITANTE deberá trasladar los costos horarios correspondiente a todos y cada uno de los equipos que el LICITANTE pretenda utilizar. El monto a consignar en la columna “sub total por equipo” será igual a la suma de los montos parciales mensuales por renglón, a su vez, este deberá ser congruente con el monto que resulte de multiplicar el número de horas totales de utilización por equipo, por su correspondiente costo horario, en la parte inferior se deberá señalar los montos parciales y acumulados mensualmente hasta integrar el importe total de utilización de maquinaria y equipo de construcción. Este documento deberá ser congruente con los documentos PE-03, “PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS” y PE-05 “PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MEDICION, Y DATOS BASICOS DE COSTOS HORARIOS”. . B) DATOS BASICOS DE COSTOS HORARIOS Relación de costos horarios Se presentarán los análisis de costos horarios de todas y cada una de las maquinarias y equipos que el LICITANTE pretenda utilizar, debiendo anexar la cotización de maquinaria y equipo nuevo a precios actuales del mercado nacional de todos y cada uno de los equipos a la tarjeta de análisis correspondiente. En dichas cotizaciones deberán aparecer claramente los datos generales de la casa comercial que las emitan; tales como: Razón Social, Domicilio, Teléfono, Fecha de Emisión y Nombre del Representante. Esta relación deberá ser totalmente congruente con lo consignado en los documentos correspondiente a la propuesta técnica y económica. El LICITANTE deberá presentar en el formato anexo ó elaborado en computadora apegándose al contenido del mismo, la relación de todos y cada uno de los equipos que proponga utilizar consignando claramente el valor de la maquinaria ó equipo considerado como nuevo, para los equipos cuya cotización sea expresada en moneda extranjera, deberá señalar el tipo de cambio utilizado presentando el documento que valide la paridad referida; valor de adquisición del equipo resultado de multiplicar el valor de adquisición en moneda extranjera por la paridad respectiva, valor de las llantas expresada en pesos, valor del equipo sin llantas, tasa de interés anual referida a un indicador económico específico (TIIE, TIP, CETES, etc.) utilizado para la determinación del costo de inversión, presentando el documento que valide la tasa referida, costo horario del equipo activo y en espera trasladando los resultados obtenidos de los análisis correspondientes. Los análisis de costos horarios deberán contener la información requerida en el formato anexo, apegándose estrictamente a los datos y porcentajes solicitados, de conformidad con los Artículos 163 a 175, 177 y 179 del REGLAMENTO. DOCUMENTO PE-06 “PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA LA UTILIZACION DEL

PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO ENCARGADO DE LA DIRECION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DATOS BASICOS DE COSTOS DE MANO DE OBRA”.

Debidamente requisitado en el formato anexo a las presentes bases de licitación; complementando el diagrama de barras del DOCUMENTO PE-06 “PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DATOS BASICOS DE COSTOS DE MANO DE OBRA”, con montos mensuales que se erogarán por estos conceptos, debiendo el LICITANTE desarrollar los siguientes incisos:

A) PERSONAL DIRECTIVO Y DE ADMINISTRACION CENTRAL B) PERSONAL DE CAMPO: TECNICO, ADMINISTRATIVO

El programa se estructurará semanalmente, cada monto asentado en las columnas correspondientes a los meses comprendidos en el periodo de utilización del personal, deberá corresponder a la cantidad semanal de jornales de utilización por categoría, indicada por el LICITANTE en el documento PE-06 “PROGRAMA

MENSUAL PARA LA UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DATOS BASICOS DE COSTOS DE MANO DE OBRA””, multiplicada por el salario real consignado en el documento adjunto DATOS BASICOS DE COSTOS DE MANO DE OBRA, para todas y cada una de las categorías que el LICITANTE proponga utilizar. Deberá trasladar en la columna “TOTAL DE JORNALES”, el número de jornales totales por categoría, que el LICITANTE haya consignado en el documento PE-06 “PROGRAMA MENSUAL PARA LA UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DATOS BASICOS DE COSTOS DE MANO DE OBRA”. En la columna correspondiente al salario real, deberá trasladar los salarios reales correspondientes a todas y cada una de las categorías que el LICITANTE pretenda utilizar. El monto a consignar en la columna “subtotal por categoría” será igual la suma de los montos parciales semanales por renglón, a su vez, este deberá ser congruente con el monto que resulte de multiplicar el numero de jornales totales de utilización por categoría, por su correspondiente salario real; en la parte inferior se deberán señalar los montos parciales y acumulados semanalmente hasta integrar el importe total por concepto de mano de obra. Este documento deberá ser congruente con los documentos de la propuesta técnica y económica. Se verificará que los importes por concepto de salarios del personal de oficinas centrales, consignados por el licitante en el presente documento, en lo procedente sean congruentes con los utilizados para la integración del cargo por indirectos, que el licitante declare en el documento PE-08 “ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO”, adicionalmente deberá ser congruente con los salarios analizados en el documento adjunto DATOS BASICOS DE COSTO DE MANO DE OBRA”.

• DATOS BASICOS DE COSTOS DE MANO DE OBRA Deberá presentarse totalmente elaborada por el LICITANTE. Este documento contendrá cuando menos los siguientes elementos y disposiciones. A) Relación de salario real del personal.

Deberá contener la relación de salarios base, vigentes de acuerdo a la zona, de todo el personal que interviene en la obra. Se enlistarán todas las categorías con sus respectivos salarios base y real, del personal que intervengan en la obra, consignando el factor de salario real utilizado para la obtención del salario real y su resultado describiendo claramente los costos y/o los sobrecostos que se generen por trabajos en turnos especiales, ya que se deberán anexar los análisis para el cálculo e integración del factor de salario real con importes para los turnos que proponga considerar en su análisis de precio unitario, independientemente de lo considerado en la integración de su propuesta. Se deberán presentar los análisis correspondientes a todas y cada una de las categorías que el licitante proponga en la realización de los trabajos, incluyendo al personal directivo, administrativo, técnico y de oficinas de administración central y de campo. En lo correspondiente, los datos contenidos en el presente deberán ser congruentes con lo señalado por el licitante en los documentos PE-06 “PROGRAMA MENSUAL PARA LA UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DATOS BASICOS DE COSTOS DE MANO DE OBRA”, y la relación de salario real del personal adjunto al presente documento.

B) “ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO Y EXPRESION DEL CARGO POR UTILIDAD”.

Los cargos adicionales no deberán ser afectados por lo porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad. Estos cargos deberán adicionarse al precio unitario después de la utilidad, y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen, establezcan un incremento o decremento para los mismos. Los rendimientos que se consignen en los análisis de precios unitarios deberán ser congruentes con el documento PE-03 “PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS” y en general con toda la propuesta. Los análisis no deberán contener lotes por conceptos de materiales, personal y equipo, ni destajos por concepto de estos dos últimos. Por ningún motivo se aceptarán alteraciones posteriores a los precios unitarios propuestos, excepto en el supuesto previsto en los Artículos 56, 57 y 58 de la LEY. DOCUMENTO PE-07 “RELACION DE LOS BASICOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION Y MEDICION, QUE INTERVIENEN EN LOS ANALISIS ANTERIORES”.

Deberá presentarse totalmente elaborado por el LICITANTE, en hojas membretadas de la empresa. Se deberá presentar una relación de los básicos de materiales, mano de obra, y maquinaria, con sus respectivos precios de adquisición sin incluir el I.V.A., por unidad de medición, considerando los suministros en el sitio de la obra. DOCUMENTO PE-08 "ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO". Este documento se presentará totalmente elaborado por el LICITANTE, en hojas membretadas de la empresa. El análisis se sujetará a lo dispuesto en la LEY y el REGLAMENTO y considerando que los costos indirectos estarán representados como un porcentaje del costo directo; dichos costos se desglosarán en lo correspondiente a los gastos que dentro del periodo de ejecución de los trabajos motivo de la presente Licitación ó bien anuales el LICITANTE efectúe por concepto de administración de oficinas centrales, de la obra, seguros y fianzas. El laboratorio para el control de calidad de los trabajos, deberá considerarse dentro del costo indirecto. Por lo tanto, se incluirá en este análisis. El LICITANTE deberá considerar dentro de este análisis el SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD Y DE OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, ASI COMO EL COSTO DE ELABORACION DE LOS PLANOS DE LA CONSTRUCCION FINAL (COMO QUEDÓ CONSTRUIDA LA OBRA) y todo lo relativo de conformidad con el artículo 68 de la LEY y 182 del REGLAMENTO.

DOCUMENTO PE-09 "ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO Y EXPRESION DEL CARGO POR UTILIDAD".

Deberá presentarse totalmente elaborado por el LICITANTE, en hojas membretadas de la empresa. Para la determinación de este costo deberán considerarse aquellos gastos que realizará el CONTRATISTA en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá y la tasa de interés que aplicará, debiendo indicar la tasa a utilizar en el cálculo del financiamiento y su fuente de información. Es importante señalar que será motivo de desechamiento para quien no presente dicho análisis del costo de financiamiento, bajo los términos del Artículo 37, Fracción VI del REGLAMENTO.

El cargo por utilidad será expresado como un porcentaje único que se aplicará a la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento considerando las deducciones correspondientes al Impuesto Sobre la Renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. DOCUMENTO PE-10 "ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS". Deberá presentarse totalmente elaborado por el LICITANTE, en hojas membretadas de la empresa. Se deberán presentar los análisis de precios unitarios detallados de todos y cada uno de los conceptos de obra contenidos en el documento denominado PE-11 "CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO". Si el LICITANTE estructura éste Análisis detallado de precios unitarios mediante PRECIOS UNITARIOS BASICOS, deberá presentar el análisis detallado de cada uno de ellos. El precio unitario se integrará con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del Contratista y los cargos adicionales, siendo el precio unitario correspondiente al concepto el que se incluya en el documento denominado PE-11 "CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO". El costo directo incluirá los cargos por conceptos de percepciones del personal, materiales, maquinaria y equipo, consignados en los documentos correspondientes a datos básicos de: percepciones del personal, materiales y costo de maquinaria y equipo, respectivamente, con sus correspondientes rendimientos. El costo indirecto estará representado como un porcentaje del costo directo y de conformidad a los Artículos 180 y 181 del REGLAMENTO. Este porcentaje será el consignado en el documento correspondiente al PE-08 "ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO". El costo de financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos. Este porcentaje será el consignado en el documento correspondiente al DOCUMENTO PE-09 "ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO Y EXPRESION DEL CARGO POR UTILIDAD". Los cargos adicionales no deberán ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad. Estos cargos deberán adicionarse al precio unitario después de la utilidad, y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen, establezcan un incremento o decremento para los mismos. Los rendimientos que se consignen en los análisis de precios unitarios deberán ser congruentes con el documento correspondiente al PE-03 "PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS" y en general con toda la propuesta. Los análisis no deberán contener lotes por conceptos de materiales, personal y equipo, ni destajos por concepto de estos dos últimos. Por ningún motivo se aceptarán alteraciones posteriores a los precios unitarios propuestos, excepto en el supuesto previsto en los Artículos 56, 57 y 58 de la LEY.

DOCUMENTO PE-11 "CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO". Debidamente requisitado y firmado, en el formato anexo, contenido en las bases de licitación.

Se anotarán los precios unitarios de todos los conceptos con número y con letra según la LEY. Si hubiese discrepancias entre precios unitarios anotados con números y los anotados con letra, serán estos últimos los que se tomarán en cuenta al establecer el monto corregido de la proposición, en caso de que lo hubiese.

En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto de las cantidades de obra anotadas por APIVAL y los precios unitarios anotados con letra por el LICITANTE. La suma de los importes totales de todos los conceptos, representará el monto total de la proposición, la que deberá anotarse con número y letra en la última hoja de este documento, así como el Impuesto al Valor Agregado en el porcentaje que corresponda según lo disponga la LEY en la Materia, y la suma que resulte de los dos importes anteriores en el lugar asignado para ello. De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificarán los importes de los conceptos y el monto total de la proposición que resulte será el monto corregido para efectos de la adjudicación en su caso. El LICITANTE deberá considerar que las cantidades de obra anotadas en el DOCUMENTO PE-11 "CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO" son aproximadas. Si por necesidades propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar los nuevos volúmenes sin derecho a modificación en los costos directos, indirectos, de financiamiento y utilidad originalmente pactados. Únicamente se pagarán los volúmenes realmente ejecutados a los precios originalmente propuestos.

Los precios unitarios anotados con letra, deberán coincidir con los precios unitarios analizados detalladamente incluidos en el documento denominado PE-10 "ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS", en caso contrario, se considerará que el precio unitario está mal analizado. DOCUMENTO PE-12 "PLANOS DE PROYECTO". Debidamente requisitado(s) y firmado(s), de conocimiento, mismos que serán proporcionados en la junta de aclaraciones en impresión y en medio electrónico. (SIEMPRE Y CUANDO NO SE PUEDAN SUBIR EN LAS BASES).

NOVENO.- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES: El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en una sola etapa: TECNICA-ECONOMICA a saber:

• ETAPA UNICA: RECEPCION DE PROPUESTAS Y APERTURA TECNICA-ECONOMICA: Esta única etapa se llevará a cabo en la fecha, hora y sitio indicados en la Información General. En esta etapa APIVAL recibirá las propuestas completas y de conformidad con el Art. 31 del REGLAMENTO (excepto electrónica), dará apertura a la propuesta TECNICA-ECONOMICA., al término de este acto se levantara el acta correspondiente y se dará a conocer la fecha, hora y sitio en que se dará a conocer el fallo.

• Toda vez que a la fecha la Entidad no cuenta con la certificación necesaria para efectuar

licitaciones empleando medios remotos de comunicación electrónica, los licitantes no deberán presentar propuestas a través de medios remotos de comunicación electrónica, por lo que únicamente serán aceptadas las propuestas que se presenten en forma impresa.

APIVAL en el acto de apertura de propuestas, abrirá, en primer término, los sobres que contengan las proposiciones de los licitantes que consten por escrito que se hubieren entregado en el acto y posteriormente, los correspondientes a las propuestas recibidas a través del servicio postal o mensajería. A fin de dar cumplimiento al Acuerdo emitido por la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, también podrán asistir a los eventos derivados de esta licitación, las Cámaras, Colegios o Asociaciones Profesionales u otras Organizaciones, bajo la condición de que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

DECIMO.- RESPONSABILIDADES: Si el LICITANTE no hizo las debidas consideraciones técnicas y financieras en su propuesta, el hecho de adjudicársele el contrato correspondiente no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas en las presentes Bases de ésta Licitación. DECIMO PRIMERO.- SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: El CONTRATISTA se obliga a tener en el sitio preciso donde se ejecuten los trabajos, a un Ingeniero Civil, con experiencia mínima de 2 (dos) años, en la especialidad o especialidades que correspondan a los trabajos motivo de la presente licitación en los términos del documento denominado PE-01 "CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION", quien será el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION; cualquier orden girada a éste, por el REPRESENTANTE se considera transmitida directamente al CONTRATISTA. El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION deberá cumplir con las siguientes disposiciones sin detrimento de cualquier otra que le corresponda: • El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de

calidad y especificaciones de construcción, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad, bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos.

• Así mismo debe estar facultado por el CONTRATISTA, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de carácter personal, así como contar con las facultades para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

• Residir en ésta localidad, durante la ejecución de los trabajos. • Proporcionar al REPRESENTANTE: Nombre, domicilio y teléfonos de casa, oficina y celular. • Atender de inmediato cualquier llamado del REPRESENTANTE por motivos contractuales, cuando su

presencia o intervención sea requerida. • Deberá estar autorizado mediante la Bitácora de Obra, para firmar en nombre del CONTRATISTA las

estimaciones de obra y cualquier otro documento oficial que se genere.

• Deberá permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta su término oficial, durante el horario en que se desarrollen los trabajos.

• La APIVAL se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, y EL CONTRATISTA tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato.

En caso de que el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, tuviera que ausentarse temporal o definitivamente, éste se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al REPRESENTANTE de este hecho y simultáneamente el CONTRATISTA deberá nombrar a un SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN interino o definitivo que deberá reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye. DECIMO SEGUNDO.- RECEPCION DE PROPUESTAS: Las propuestas presentadas por los LICITANTES se recibirán en el lugar, día y la hora señalada en el Pliego de Requisitos, los cuales quedarán en poder de la APIVAL. DECIMO TERCERO.- LICITACIONES DESIERTAS: APIVAL declarará desierta la Licitación por las causas descritas en los artículos 40 de la LEY y 43 del REGLAMENTO. DÉCIMO CUARTO.- CRITERIOS PARA ADJUDICACION DEL CONTRATO: De acuerdo con lo estipulado en los Artículos 33 Fracción VIII y 38 de la LEY, Al finalizar la evaluación de las proposiciones, las dependencias y entidades adjudicarán el contrato al licitante cuya proposición resulte solvente por reunir, conforme a los criterios de evaluación establecidos en el Articulo 37 A del Reglamento; asimismo:

A) Durante el proceso de evaluación detallada, serán rechazadas aquellas propuestas que no se presenten conforme a éstas Bases de Licitación y en los términos del artículo 24 del REGLAMENTO.

B) Así mismo, cuando reciba información oficial de que el LICITANTE, después de estar inscrito, se

le haya rescindido o cancelado un contrato o se encuentre en los supuestos del Artículo 51 de la LEY.

C) Será causa de desechamiento cuando la propuesta sea calificada como NO SOLVENTE. D) Se desecharan las propuestas que contengan o incurran en alguna de las causas que se

describen en los términos del artículo 40 del REGLAMENTO.

E) La comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin, obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

F) La Administración Portuaria Integral Puerto Vallarta, S.A. de C.V. otorgará el contrato

correspondiente tomando en consideración los criterios establecidos en los Artículos 36 al 39 del REGLAMENTO.

DECIMO QUINTO.- DOCUMENTOS A FIRMAR EN LA ETAPA DE RECEPCION DE PROPUESTAS.- Los LICITANTES presentes durante el acto de apertura de las proposiciones, rubricarán los siguientes documentos: PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA, se Rubricarán los siguientes documentos: PT-03, PT-06, PE-01, PE-03 y el PE-11. DECIMO SEXTO.- FIRMA DEL CONTRATO: El LICITANTE a quien se adjudique el fallo de ésta Licitación, se obliga a firmar el contrato en la fecha que fije la APIVAL, que no excederá de un plazo de 30 días naturales contados a partir de la fecha de adjudicación. Y a entregar las garantías y pólizas de seguro de responsabilidad civil, dentro de los quince días naturales siguientes y antes de la iniciación de las obras motivo del Contrato, contados a partir de la fecha en que el interesado reciba la copia del acto de fallo de adjudicación conforme a lo

establecido en los artículos no. 47 y 48 de la LEY, así como cumplir con lo solicitado en REQUISITOS en el capitulo PRIMERO. DECIMO SEPTIMO.- DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA: El CONTRATISTA se obliga a entregar precisamente en la Dirección General de la APIVAL en Puerto Vallarta, Jal., sita en Boulevard Francisco Medina Ascencio Km. 4.5 s/n Zona Hotelera Norte, Puerto Vallarta, Jal., C.P. 48333, los siguientes documentos. - Previo a la firma del contrato:

a) El programa semanal actualizado de ejecución de los trabajos, desglosado por conceptos, conforme al documento PE-13 y lo estipulado en el artículo 27 del REGLAMENTO.

b) El contrato definitivo de servicios con empresas especializadas para trabajos que serán subcontratados.

c) Garantías. d) Copias certificadas ente Notario Publico de la(s) Escritura(s) Constitutiva(s) de la empresa y

del Poder del Representante Legal. e) Lo indicado en el pliego de requisitos en el capitulo PRIMERO, referente a la miscelánea fiscal

2008. DECIMO OCTAVO.- LEVANTAMIENTO DEFINITIVO DE OBRA: Con fundamento en los Artículos 64 y 68 de la LEY y 135, 136 y 137 del REGLAMENTO, en la fecha que se concluya la obra, parte utilizable de ella o en que quede suspendida por motivo de cualquier índole, el CONTRATISTA, para su entrega formal, deberá proporcionar al REPRESENTANTE y éste revisará y autorizará, el levantamiento actualizado de los trabajos ejecutados, las normas, planos actualizados de la construcción final y especificaciones que fueron aplicadas así como los manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento que correspondan. Para estos efectos el LICITANTE deberá considerar el costo de estos trabajos dentro de sus indirectos consignándolos en el documento denominado PE-08 "ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO", ya que la APIVAL no reconocerá ningún pago extraordinario, ni modificación a los precios unitarios originalmente pactados, en el entendido de que la estimación de finiquito, NO PROCEDERA hasta no haber cumplido cabalmente con la presente disposición. DECIMO NOVENO.- ORIENTACION Y ACLARACIONES: Para cualquier orientación o aclaración respecto de las bases de esta Licitación, el LICITANTE deberá dirigirse a la Administración Portuaria Integral Puerto Vallarta, S.A. de C.V. ubicada en Boulevard Francisco Medina Ascencio km. 4.5, s/n Zona Hotelera Norte, Puerto Vallarta, Jal., C.P. 48333 teléfono (322) 22 41000 ext. 400, 401 o 407, fax (322) 22 41350, Email: jlizarraga@apivta.com EL DIRECTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.

________________________________ ING. FRANCISCO MARTINEZ NARVAEZ

CONFORME (1)

______________________________ (2)

(1). RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA (2). FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO. (OCDE)

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas ya las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación -la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificará, entre otros: .

• La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención.

• El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención.

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadores y la atracción de inversión extranjera.

Las responsabilidades del sector público se centran en:

• Profundizar las reformas legales que inició en 1999.

• Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento.

• Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

• Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorias externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.

• Los contadores públicos: realizar auditorias; no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, corno asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

• Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) ya los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida qué estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

“Artículo 222”

Cometen el delito de cohecho:

I. El servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa. para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.

Capitulo XI

Cohecho a servidores públicos. Extranjeros

Artículo 222 bis

Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

I. A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

II. A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o

III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo público considerado así por la ley respectiva en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo m agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrá decretar su suspensión o disolución tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral”

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.

PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.

09173002-003-08

R U B R O:

“RECONSTRUCCION DE ESCOLLERA NORTE Y SUR, EN PUERTO

VALLARTA, JAL.”

LICITANTE:

“RAZON SOCIAL DEL LICITANTE”

DOCUMENTO PT-01 “CONSTITUCION, REPRESENTACION E

IDENTIFICACION DEL LICITANTE”

LICITANTE:

“RAZON SOCIAL DEL LICITANTE”

PUERTO VALLARTA, JAL., A 2008 ING. FRANCISCO MARTINEZ NARVAEZ DIRECTOR GENERAL ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V. P R E S E N T E. En atención a la Convocatoria POR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL número………….del día……del mes de ………………….……….del año en curso por medio de la cual APIVAL convoca a participar en la licitación número…………………..relativa a:……………………………………………………………………………………………………………..….. Manifiesto a Usted que el domicilio de esta Empresa, es: ……………………………………………………………………………………….., para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto. Así mismo declaro que no me encuentro en alguno de los supuestos que establece el artículo 51 de la LEY. También manifiesto a Ud. que el C………………………………………………., es mi Representante Legal y cuenta con facultades suficientes para comprometer al suscrito. DATOS DE LA PERSONA MORAL: Registro Federal De Contribuyentes………………………………………………………………………….. Denominación o Razón Social……………………………………………………………………….……….. Descripción del objeto social de la empresa: ……………………………………………………………………………………………………………………... Relación de los nombres de los accionistas: ………………………………………………………………………………………………………………….…Numero de escrituras publicas y fecha en las que conste el acta constitutiva y en su caso sus reformas y modificaciones: …………….……………………………………………………………………………………………………. Numero y circunscripción del Notario o Fedatario Publico que las protocolizó ………………………………………………………………………………………………………… y el No. de inscripción en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio………………….……………………… DATOS DEL REPRESENTANTE: Nombre del apoderado …………………………………………………………………………………………. Número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta …………………………………………………………………………………………………….. Nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público que los protocolizó…………………………………………………………………………………………………

ATENTAMENTE

C. _____________________________________ Nombre y firma del LICITANTE ó de

su Representante Legal

DOCUMENTO PT-02 “ESTADOS FINANCIEROS Y DECLARACION ANUAL DEL EJERCICIO”

LICITANTE:

“RAZON SOCIAL DEL LICITANTE”

DOCUMENTO PT-03

“MANIFESTACIONES ESCRITAS A QUE SE REFIERE AL ART. 26 DEL REGLAMENTO Y ART. 33 FRACCION XXIII

DE LA LEY”

LICITANTE:

“RAZON SOCIAL DEL LICITANTE”

PUERTO VALLARTA, JAL., A 2008 ING. FRANCISCO MARTINEZ NARVAEZ DIRECTOR GENERAL ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V. P R E S E N T E. En atención a la Convocatoria POR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL número………….del día……del mes de …………………….…….del año en curso por medio de la cual APIVAL convoca a participar en la licitación número…………………..relativa a:…………………………………………………..……………………………………………….. …………… Manifiesto a Usted que esta Empresa está de acuerdo en los términos establecidos en las presentes bases de licitación y que; conocemos en su totalidad, de las presentes Bases de Licitación, el Pliego de Requisitos y las Circulares Aclaratorias, mismas que se anexan, que la Administración Portuaria Integral Puerto Vallarta, S.A. de C.V, nos ha proporcionado. Que conocemos los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y particulares de construcción que la APIVAL nos ha proporcionado. Que conocemos las Leyes y Reglamentos aplicables y la conformidad de ajustarse a sus términos; también le manifestamos que de acuerdo a las Bases de Licitación, las partes de los trabajos que se subcontratarán, serán: …………………………………………………………………………………….. Manifestamos considerar en nuestra propuesta que, en el desarrollo de la obra se deberán atender y dar seguimiento oportuno y adecuado a las condicionantes tanto del oficio resolutivo que para este proyecto, emitió la Semarnat como consecuencia de la Manifestación de Impacto Ambiental ó en su caso la Guía del Contratista APIVAL-GOI-G-01. Asimismo manifestamos nuestra disposición a dar atención, aplicación y seguimiento oportuno a lo dispuesto en la capacitación, legislación y normatividad ambiental y de seguridad aplicable y resultado de las inspecciones de la Comisión, que determine la Entidad, para dar cumplimiento a las condicionantes ambientales del Proyecto. De igual forma manifiesto que conocemos y hemos considerado en la integración de nuestra propuesta, todos los materiales y equipos de instalación permanente, así como el programa de suministro correspondiente. También manifiesto que conocemos el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, así como de haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las bases de licitación. Manifiesto que conocemos el contenido del modelo del contrato y nuestra conformidad de ajustarnos a sus términos. De igual forma, manifiesto de que por nosotros mismos o a través de interpósita persona, nos abstendremos de adoptar conductas para que los servidores públicos de la APIVAL, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que nos otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

A T E N T A M E N T E C. ___________________________________

Nombre y firma del LICITANTE o de su Representante Legal

DOCUMENTO PT-04 “EXPERIENCIA Y RELACION DE CONTRATOS EN VIGOR”

LICITANTE:

“RAZON SOCIAL DEL LICITANTE”

LICITACION No.: 09173002-002-08 R U B R O: “RECONSTRUCCION DE ESCOLLERA NORTE Y SUR, EN PUERTO VALLARTA, JAL.” NOMBRE DE LA EMPRESA LICITANTE: DOMICILIO: TELEFONO: Email: PRINCIPALES TRABAJOS SIMILARES A LOS DE LA PRESENTE LICITACION: NOMBRE O RUBRO DE LA OBRA: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: NUMERO DE CONTRATO: MONTO DEL CONTRATO: MONTO DE CONVENIOS EN SU CASO: MONTO REAL EJECUTADO: FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS: DEPENDENCIA O ENTIDAD CONTRATANTE: DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CONTRATANTE: NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE LA OBRA:

TELEFONO: Email: NOMBRE O RUBRO DE LA OBRA: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: NUMERO DE CONTRATO: MONTO DEL CONTRATO: MONTO DE CONVENIOS EN SU CASO: MONTO REAL EJECUTADO: FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS: DEPENDENCIA O ENTIDAD CONTRATANTE: DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CONTRATANTE: NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE LA OBRA:

TELEFONO: Email:

CONTRATOS EN VIGOR ( SI LOS HUBIERE ) NOMBRE O RUBRO DE LA OBRA: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: NUMERO DE CONTRATO: MONTO DEL CONTRATO: MONTO DE CONVENIOS EN SU CASO: MONTO REAL EJECUTADO: FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS: PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA: PORCENTAJE FALTANTE POR EJECUTAR DEPENDENCIA O ENTIDAD CONTRATANTE: DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CONTRATANTE: NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE LA OBRA:

TELEFONO: Email:

DOCUMENTO PT-05

“MODELO DE CONTRATO”

LICITANTE:

“RAZON SOCIAL DEL LICITANTE”

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. APIVAL-GOI-L.P.-02/08 “______________________________________”, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. FRANCISCO MARTÍNEZ NARVÁEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “APIVAL” Y POR LA OTRA PARTE________________________, REPRESENTADA POR EL SR.______________________________, EN SU CARÁCTER DE _________________________, A QUIEN EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, AMBOS SE SUJETAN AL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

D E C L A R A C I O N E S:

PRIMERA.- “APIVAL” A TRAVES DE SU REPRESENTANTE DECLARA:

A. PERSONALIDAD. ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE CUYO OBJETO ES LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DEL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO VALLARTA, JAL., Y SU JURISDICCIÓN, LO CUAL ACREDITA CON LA COPIA DE LA ESCRITURA PUBLICA Nº 30964, DE FECHA 22 DE JUNIO DE 1994, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. JORGE ANTONIO SÁNCHEZ CORDERO, NOTARIO PUBLICO Nº 153 DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL PATRIMONIO DEL INMUEBLE FEDERAL. E INSCRITA EN EL FOLIO MERCANTIL No. 43, TOMO 34 DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO Y ESTA INSCRITA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON LA CLAVE API-940627-1S5.

B. CONCESIÓN INTEGRAL. EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, LE OTORGO CONCESIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DEL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO VALLARTA, JAL., Y COMPRENDE LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN, DESARROLLO Y DEMÁS ACTOS RELATIVOS A LOS BIENES Y SERVICIOS DEL MISMO, MEDIANTE EL USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LOS BIENES Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS RESPECTIVOS.

C. REPRESENTACIÓN. EL C. ING. FRANCISCO MARTÍNEZ NARVÁEZ ES APODERADO

GENERAL DE LA APIVAL, LO CUAL CONSTA EN LA ESCRITURA PUBLICA Nº 61585, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 1999, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ENRIQUE ALMANZA PEDRAZA, NOTARIO PUBLICO Nº 198 DE MÉXICO, D.F., Y CUENTA CON FACULTADES PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN QUE NO LE HAN SIDO MODIFICADAS EN MANERA ALGUNA Y SON BASTANTES PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

D. AUTORIZACIÓN Y EROGACIONES. QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE

DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO, AUTORIZÓ LA INVERSION CORRESPONDIENTE PARA LA PRESTACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CON EL OFICIO No. 307-A.-2769 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2007, AFECTANDO LA PARTIDA PRESUPUESTAL No. 3504 “MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES”.

E. ADJUDICACION. LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO FUERON

ADJUDICADOS EN CUMPLIMIENTO AL ART. 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS ARTÍCULOS 3, 26 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN I, 28, 30 FRACCIÓN I, 33 Y 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA, COMO RESULTADO DE LA LICITACION DE OBRA POR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL CELEBRADA CON EL No. 09173002-001-08 PARA EL CONTRATO No. APIVAL-GOI-L.P.-02/08 “________________________________________________” Y SE

ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO A “EL CONTRATISTA”, EN VIRTUD DE QUE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS LEGALES SOLICITADOS Y QUE CUENTA CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS SOLICITADOS, PARA LLEVAR A CABO EL SERVICIO DE QUE SE TRATA, TALES COMO EXPERIENCIA, CAPACIDAD Y SOLVENCIA ECONOMICA, ASI MISMO PRESENTO UNA COTIZACION EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS ANTES DESCRITOS, SIENDO ASI CONVENIENTE PARA LA APIVAL.

F. DOMICILIO. SU DOMICILIO PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE UBICA EN BOULEVARD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO KM 4.5 S/N ZONA HOTELERA NORTE, C.P. 48333, PUERTO VALLARTA, JALISCO.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE DECLARA: II. DECLARA EL __________________________________________________, EN NOMBRE Y

REPRESENTACIÓN DE ________________________________________________ EN SU CALIDAD DE “CONTRATISTA”, LO SIGUIENTE:

A).- QUE EL CONTRATISTA _________________, ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL, LEGALMENTE

CONSTITUIDA Y EXISTENTE DE ACUERDO A LAS LEYES DE LA REPÚBLICA MEXICANA, SEGÚN CONSTA EN LA ESCRITURA PÚBLICA NO. ____, DE FECHA ______ DEL MES DE ______ DEL AÑO DE _____, OTORGADA ANTE EL LIC. ________________, NOTARIO PÚBLICO No. ___, EN LA CIUDAD DE _______, ________, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO BAJO EL NO. ___, VOLUMEN _____, LIBRO NO. __, CON FECHA ___ DEL MES DE _____ DEL AÑO ___, EN LA CIUDAD DE ___________.CUYO OBJETO SOCIAL ES_____

B).- QUE EL CONTRATISTA TIENE SU DOMICILIO FISCAL DE OFICINAS GENERALES EN LA CALLE

____________ NO. __, COL. ____________, EN LA CIUDAD DE __________, _________, C.P. ______, TELÉFONOS ________, _________, INSCRITA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON CLAVE _______________.

C).- QUE EL REPRESENTANTE LEGAL O ADMINISTRADOR UNICO TIENE PODER Y FACULTADES

SUFICIENTES PARA FIRMAR EL PRESENTE CONTRATO Y OBLIGARSE Y OBLIGAR A SU REPRESENTADA, SEGÚN CONSTA EN LA ESCRITURA PÚBLICA NO. _______, EN LA CIUDAD DE __________, ______, CON FECHA __ DEL MES DE ____________ DEL AÑO DOS MIL ___________, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO EN _________, _________, BAJO EL NO. __ VOLUMEN ______, LIBRO __, CON FECHA ___ DEL MES DE _____ DEL AÑO __, PODERES QUE NO LE HAN SIDO LIMITADOS, MODIFICADOS NI REVOCADOS.

D).- EL CONTRATISTA, PREVIAMENTE A LA FORMALIZACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, HA

PRESENTADO A APIVAL, MANIFESTACIÓN EN LA QUE INDICA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

F).- QUE HA PRESENTADO A APIVAL EL ESCRITO A QUE SE REFIERE LA RESOLUCIÓN 2.1.16 DE

LA MISCELÁNEA FISCAL PARA EL AÑO 2007 EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 25 DE ABRIL DEL 2007 MANIFESTACIÓN EN LA QUE INDICA QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ARTÍCULO 32-D) Y DEMÁS DISPOSICIONES TRIBUTARIAS.

G).- QUE A FIN DE GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MISMO, HA OBTENIDO Y ENTREGADO A APIVAL, LA(S) GARANTÍA(S) A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA RELATIVA A GARANTÍAS DEL PRESENTE CONTRATO.

H).- QUE HA PRESENTADO A APIVAL ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTA QUE PREVÉ LO INDICADO

EN LOS ACUERDOS TOMADOS POR LAS SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA DENTRO DEL CONSEJO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CREADO POR ACUERDO DEL EJECUTIVO FEDERAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 19 DE ABRIL DE 2004.

CON BASE EN LAS ANTERIORES DECLARACIONES Y CONFORME A LO DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA, BASES DE LICITACIÓN, LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS SU REGLAMENTO Y DEMÁS ORDENAMIENTOS APLICABLES, LAS PARTES DE COMÚN ACUERDO SUJETAN EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, AL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS SIGUIENTES:

C L A U S U L A S: PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “APIVAL” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”, LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS CONSISTENTES EN “_______________________________________________________”, UBICADAS EN ___________________, ____________, _________, Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLAS HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA, “PRESUPUESTO”, “PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS”, Y “PROYECTO ARQUITECTONICO Y DE INGENIERIA” QUE SE AGREGAN AL PRESENTE CONTRATO COMO ANEXO NO. 1, ASÍ COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, Y LA BITÁCORA QUE DEBERÁ PERMANECER EN LA OBRA DEBIDAMENTE REQUISITADA, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS EN ESTA CLÁUSULA Y SE CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO: EL MONTO DE LAS OBRAS, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ES HASTA POR LA CANTIDAD DE $ ___,______.__ ( _______________ PESOS 00/100 M.N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION: “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS, OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN UN PERIODO DE ___ (___ DIAS NATURALES) CON INICIO A PARTIR DEL DÍA __ DEL MES DE _________ DEL AÑO DE 2007, Y A TERMINARLAS A MÁS TARDAR EL DÍA __ DEL MES DE _________ DEL AÑO DE 2008, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA. PUDIENDO PRORROGAR DICHO PLAZO EN LOS TERMINOS DE LA LEY Y EN RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE “APIVAL” CONFORME A SUS FACULTADES OTORGADAS.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: “APIVAL” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

QUINTA.- ANTICIPOS: PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, “APIVAL” OTORGA UN ANTICIPO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO DE LA OBRA QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $ , . M.N. ( PESOS 00/100 M.N.).

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS. EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS, SE SUJETA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, Y SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS APLICABLES. PARA GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO, MISMO QUE DEBERÁ COMPROBARSE ANTE “APIVAL” MEDIANTE FACTURAS Y/O MATERIAL EXISTENTE EN EL TALLER O EN EL SITIO DE LA OBRA A EJECUTAR, “EL CONTRATISTA”, DEBERÁ PRESENTAR A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DE “APIVAL” POR EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO RECIBIDO, OTORGADA POR INSTITUCIÓN MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA, EN LA FORMA Y TÉRMINOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL REGLAMENTO SOBRE LA MATERIA Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ENTREGAR EL REMANENTE DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FINIQUITO DE LA OBRA, EN CASO CONTRARIO “LA ENTIDAD” PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA FIANZA CORRESPONDIENTE. EL RETRASO POR PARTE DE LA APIVAL EN LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS, SALVO QUE ELLO SE DEBA A LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS RESPECTIVAS, SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EL INICIO DE LOS TRABAJOS, Y EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO.

SEXTA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO: “APIVAL” QUEDA FACULTADO PARA REVISAR EL AVANCE DE LAS OBRAS QUE REALICE “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO PROCEDERÁ A APLICAR RETENCIONES DEL 10% DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA OBRA QUE DEBIO REALIZARSE MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE DIAS TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA EN QUE SE INCURRIO EN INCUMPLIMIENTO, DE ACUERDO AL ARTICULO 46 FRACCION VIII, DE LA LEY Y 58 DEL REGLAMENTO Y UNA PENA CONVENCIONAL POR LA CANTIDAD QUE RESULTE DE APLICAR EL 2 AL MILLAR (2/1000) SOBRE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA FALTANTE POR EJECUTAR, POR CADA DIA DE ATRASO HASTA LA TERMINACION DE LA MISMA: SI EL ATRASO DE LA OBRA ES IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” Y SE PROLONGA POR UN PERIODO MAYOR DE 30 (TREINTA) DIAS, “APIVAL” PODRA OPTAR POR LA RESCISION DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO. EN CASO DE RETRASO EN EL DESARROLLO DE LA OBRA DE ACUERDO AL PROGRAMA CONTRATADO, IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, PERO QUE PERMITA LA CONTINUACION DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA” DEBERA CUBRIR LOS GASTOS PROFESIONALES DE LA SUPERVISION EXTERNA, DE ACUERDO A LOS ARANCELES ESTABLECIDOS POR EL COLEGIO DE PROFESIONISTAS RESPECTIVO, HASTA LA CONCLUSION Y FINIQUITO DE LA OBRA. LA APLICACION DE LA SANCION POR RETRASO, SE DETERMINARA EN PROPORCION AL MONTO DE LA OBRA POR EJECUTAR, DE ACUERDO AL TIEMPO DESFASADO, POR EL MONTO DIARIO A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA Y QUEDA SUPEDITADO A ACATAR LAS INSTRUCCIONES DE “APIVAL”, A TRAVES DE LA RESIDENCIA DE OBRAS, EN SU CASO, Y DE LA SUPERVISION EXTERNA, CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

SEPTIMA.- GARANTIAS: “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A OTORGAR EN LA FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL REGLAMENTO DE LA MATERIA, LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA GARANTÍA PROCEDENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, LA CUAL SE CONSTITUIRÁ EN FIANZA CON VALOR DEL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LA OBRA CONTRATADA, MEDIANTE PÓLIZA EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN MEXICANA AUTORIZADA, A FAVOR DE “APIVAL”; DICHA FIANZA DEBERÁ SER

PRESENTADA A MÁS TARDAR, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE “EL CONTRATISTA” HUBIERE RECIBIDO COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN O DEL PRESENTE CONTRATO. CUANDO LOS TRABAJOS REBASEN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL Y SE INICIEN EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL PRIMER EJERCICIO Y EL ANTICIPO RESULTE INSUFICIENTE, LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES PODRAN, BAJO SU RESPONSABILIDAD, OTORGAR COMO ANTICIPO HASTA EL MONTO TOTAL DE LA ASIGNACION AUTORIZADA AL CONTRATO RESPECTIVO DURANTE EL PRIMER EJERCICIO, VIGILANDO QUE SE CUENTE CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LA OBRA POR EJECUTAR EN EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE. EN EJERCICIOS SUBSECUENTES, LA ENTREGA DEL ANTICIPO DEBERA HACERSE DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES AL INICIO DE CADA EJERCICIO, PREVIA ENTREGA DE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE. EL ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS SERA MOTIVO PARA AJUSTAR EL COSTO FINANCIERO PACTADO EN EL CONTRATO Y NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN EN EL SUPUESTO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS “EL CONTRATISTA” GARANTIZARÁ LOS TRABAJOS DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO DERIVADO DE DICHOS TRABAJOS; PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS, “EL CONTRATISTA”, A SU ELECCIÓN, PODRÁ CONSTITUIR FIANZA, POR EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, PRESENTAR UNA CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE POR EL CINCO POR CIENTO DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. QUEDARÁN A SALVO LOS DERECHOS DE “APIVAL” PARA EXIGIR EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACIÓN QUE A SU JUICIO CORRESPONDA, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS. LA FALTA DE ENTREGA OPORTUNA DE ESTA GARANTÍA, SERÁ CONSIDERADA CAUSA DE INCUMPLIMIENTO, POR LO QUE SE HARÁ EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. EN CASO DE RECEPCIONES PARCIALES DEBERÁ OTORGARSE ESTA GARANTÍA PARA CADA UNA DE LAS PARTES RECIBIDAS, Y SE SUJETARÁ, EN LO CONDUCENTE, A LO INDICADO ANTERIORMENTE.

OCTAVA.- LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE DEBERÁN FORMULAR CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES. EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTARLAS A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE HUBIERE FIJADO LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EN EL CONTRATO, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; LA RESIDENCIA DE OBRA PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. NOVENA.-QUEDA EXPRESAMENTE PACTADO QUE EL CONTRATISTA NO PODRÁ CEDER, EN FORMA PARCIAL O TOTAL, A PERSONAS FÍSICAS O MORALES, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO DE LOS TRABAJOS QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS, SIEMPRE Y CUANDO EL CONTRATISTA CUENTE CON EL CONSENTIMIENTO PREVIO Y POR ESCRITO DEL ÁREA RESPONSABLE DEL PAGO EN APIVAL.

SI CON MOTIVO DE LA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR EL CONTRATISTA SE ORIGINA UN RETRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERÁ EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS. CUANDO A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERÁN SER AJUSTADOS, ATENDIENDO AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS EN LOS TÉRMINOS QUE A CONTINUACIÓN SE ESTABLECEN: NO DARÁN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS QUE CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACIÓN DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

LA REVISIÓN DE LOS COSTOS DEBERÁ LLEVARSE A CABO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, SE SUJETARÁ A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS:

I.- LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, PROCEDERÁ EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

LOS ÍNDICES BASE QUE SERVIRÁN PARA EL CÁLCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS EN EL CONTRATO SERÁN LOS QUE CORRESPONDA A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN DE APERTURA DE PROPOSICIONES.

LOS PRECIOS ORIGINALES DE LOS INSUMOS, DEBERÁN SER LOS QUE PREVALEZCAN AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS Y NO PODRÁN MODIFICARSE O SUSTITUIRSE POR NINGUNA VARIACIÓN QUE OCURRA ENTRE LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN Y EL ÚLTIMO DÍA DEL MES DEL AJUSTE.

II.- LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERÁN CALCULADOS CON BASE EN LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO.

CUANDO LOS ÍNDICES QUE REQUIERA EL CONTRATISTA Y APIVAL NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO, APIVAL PROCEDERÁ A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO;

III.- LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE EL CONTRATISTA, HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA, Y

IV.- A LOS DEMÁS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO EMITA LA CONTRALORIA.

EL CÁLCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS SE SUJETARÁ A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 148-153 SECCIÓN II DEL CAPÍTULO V DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO EL AJUSTE DE COSTO SEA A LA ALZA SERÁ EL CONTRATISTA QUIEN LO PROMUEVA, SI ES A LA BAJA SERÁ APIVAL QUIEN LO REALICE.

EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERÁN PRESENTAR POR ESCRITO A APIVAL LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DEL CONTRATISTA PARA RECLAMAR EL PAGO.

APIVAL, DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD, EMITIRÁ POR ESCRITO LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA. LA AUTORIZACIÓN DEL AJUSTE DE COSTOS DEBERÁ EFECTUARSE MEDIANTE EL OFICIO DE RESOLUCIÓN QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE.

EL IMPORTE DEL O LOS AJUSTES DE COSTOS RESULTANTES DEBERÁ DISMINUIRSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIPOS.

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS SE EFECTUARÁ EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO. DECIMA PRIMERA.- EN LO QUE SE REFIERE A LAS PRORROGAS, LA FECHA DE TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS O LAS FECHAS PARCIALES DE CUMPLIMIENTO DE ETAPAS, PODRÁN SER PRORROGADAS ADECUANDO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN, SIN QUE CON ELLO SE MODIFIQUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y POR TANTO, NO SE COMPUTE PARA LOS PORCENTAJES A QUE HACE ALUSIÓN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY, EN LOS SIGUIENTES CASOS: I.- POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL O LOS INMUEBLES: CUANDO APIVAL, PREVIO A LA FECHA SEÑALADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, NO PONGA A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS, SERÁ MOTIVO PARA PRORROGAR, EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS. DICHA PRÓRROGA SE FORMALIZARÁ MEDIANTE CONVENIO. II.- POR SUSPENSIÓN TEMPORAL: CUANDO OCURRA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS, EN TODO O EN PARTE, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO PARA LOS TRABAJOS EN REPRESENTACIÓN DE APIVAL LE NOTIFICARÁ AL CONTRATISTA, SEÑALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVEN Y JUSTIFIQUEN LA DETERMINACIÓN, DEBIENDO ASENTARLAS EN LA BITÁCORA E INFORMAR POR ESCRITO AL CONTRATISTA LA MEDIDA ADOPTADA, LA FECHA DE INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. LA FECHA DE TERMINACIÓN SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO. LA FORMALIZACIÓN SE REALIZARÁ MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN. III.- POR CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR: CUANDO LAS SUSPENSIONES SE DERIVEN DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO EXISTIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA LAS PARTES, DEBIENDO ÚNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSIÓN Y LAS FECHAS DE REINICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO.

IV.- POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA: SI EL CONTRATISTA SE PERCATA DE LA IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A ÉL, DEBERÁ NOTIFICARLO A LA RESIDENCIA DE OBRA MEDIANTE ANOTACIÓN EN LA BITÁCORA, SOLICITE POR ESCRITO LA PRÓRROGA Y ACREDITE QUE EL EVENTO ES IMPUTABLE A APIVAL PRESENTANDO DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, SU SOLICITUD DE AMPLIACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATORIA. APIVAL, EMITIRÁ EL DICTAMEN DE RESOLUCIÓN Y EN CASO DE SER ACEPTADO, SE FORMALIZARÁ EL CONVENIO CORRESPONDIENTE. V.- POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA: SI SE PRESENTARAN CAUSAS QUE IMPIDAN LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, QUE FUERAN IMPUTABLES AL CONTRATISTA, ÉSTE PODRÁ SOLICITAR UNA PRÓRROGA DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, PERO SERÁ OPTATIVO PARA APIVAL EL CONCEDERLA O NEGARLA.

EN EL CASO DE CONCEDERLA SE SUSCRIBIRÁ EL CONVENIO CORRESPONDIENTE Y APIVAL IMPONDRÁ LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DE SANCIONES CONVENCIONALES Y EXIGIRÁ AL CONTRATISTA QUE ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS OPORTUNAMENTE. EN CASO DE NEGARLA APIVAL PROCEDERÁ A RESCINDIR EL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DE RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO APIVAL DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS EN FORMA TOTAL O PARCIAL POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA CONFORME AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 88 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, NO SERÁ MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO PARA SU TERMINACIÓN.

DECIMA SEGUNDA.-VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO: “APIVAL” PODRÁ, DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES APROBADO, MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO EN ESTE CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUBSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL. CON FUNDAMENTO AL ART. 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS: DICHAS MODIFICACIONES NO PODRÁN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICA ESENCIAL DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN, EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE APIVAL.

DECIMA TERCERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARÁ CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA MATERIA, ASÍ COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVÉ, RESERVÁNDOSE “APIVAL” EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS. “APIVAL” PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE. EL PLAZO MÁXIMO PARA LA TERMINACIÓN TOTAL DE DICHOS TRABAJOS SERÁ

DETERMINADO POR EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO, Y NO PODRÁ EXCEDER DE 15 DÍAS NATURALES. “EL CONTRATISTA” COMUNICARÁ A “APIVAL”, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ÉSTE VERIFICARÁ QUE LOS TRABAJOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS A MAS TARDAR DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS SIGUIENTES, SALVO QUE SE PACTE EXPRESAMENTE OTRO PLAZO. LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS SE HARÁ DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA CONSTATADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR. DECIMA CUARTA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE CON PERFIL PROFESIONAL QUE ACTUARÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, “APIVAL” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN Y REMOCIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

DECIMA QUINTA.- LAS PARTES SE OBLIGAN A REGISTRAR EN LA BITÁCORA DE LA OBRA LOS EVENTOS QUE SUCEDAN DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, FORMANDO ÉSTA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO, Y SE SUJETARÁ A LO ESTIPULADO EN LA SECCIÓN SEGUNDA DEL CAPÍTULO CUARTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EL USO DE LA BITÁCORA ES OBLIGATORIO EN EL PRESENTE CONTRATO; DEBIENDO PERMANECER EN LA RESIDENCIA DE OBRA, A FIN DE QUE LAS CONSULTAS REQUERIDAS SE EFECTÚEN EN EL SITIO, SIN QUE LA BITÁCORA PUEDA SER EXTRAÍDA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS.

DECIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES: “EL CONTRATISTA” MANIFIESTA QUE EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CUENTA CON LOS ELEMENTOS PROPIOS, SUFICIENTES PARA CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LAS RELACIONES CON SUS TRABAJADORES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA; CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” CONVIENE, POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “APIVAL”, EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO TANTO ESTE ÚLTIMO NO TIENE CARÁCTER DE PATRÓN SUSTITUTO.

DECIMA SEPTIMA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS, OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL AMBIENTAL, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA Y A LAS DISPOSICIONES QUE CON BASE EN AQUELLOS TENGA ESTABLECIDA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA MATERIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE “APIVAL”, ASÍ COMO RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR LA NO OBSERVANCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “APIVAL” O A TERCEROS, EN CUYO CASO, A JUICIO DE “APIVAL”, SE HARÁN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS OTORGADAS A SU FAVOR, PARA RESPONDER POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

EN CASO DE QUE SE REQUIERA, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DAR DE ALTA LA OBRA ANTE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO A REGISTRARLA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. DECIMA OCTAVA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: “EL CONTRATISTA” ACEPTA, QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE CUBRAN, SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO.- “APIVAL”, AL EFECTUAR LOS PAGOS DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS, RETENDRÁ UN ( 30% ) (TREINTA POR CIENTO) DEL TOTAL DE LAS MISMAS, COMO AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO: RETENCIÓN DEL 5/1000 (CINCO AL MILLAR) POR DERECHOS DE INSPECCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCION PÚBLICA. RETENCIÓN DE 2/1000 (DOS AL MILLAR) PARA EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN CASO DE PERTENECER A ALGUNA DE ELLAS. DECIMA NOVENA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: “APIVAL” PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE POR TODO EL TIEMPO QUE CREA PERTINENTE, EN TODO O EN PARTE, LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA. EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN. VIGÉSIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- LA APIVAL PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO MEDIANTE AVISO ESCRITO QUE DE LA RESIDENCIA DE OBRA CON DIEZ DIAS NATURALES DE ANTELACION A LA FECHA QUE QUIERA QUE QUEDE CONCLUIDA LA RELACION CONTRACTUAL CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, O POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE ARTÍCULO CUANDO EXISTA UNA CAUSA DE RESCISION PREVISTA EN LA CLAUSULA DECIMA OCTAVA SUJETANDOSE AL PROCEDIMIENTO DE RESICION PREVISTA EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL PRESENTE CONTRATO. VIGÉSIMA PRIMERA.- GASTOS NO RECUPERABLES. EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LA CLÁUSULA REFERENTE A LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, APIVAL PAGARÁ AL CONTRATISTA, A SOLICITUD DE ÉSTE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HUBIERE INCURRIDO, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO. LO ANTERIOR CON APEGO A LO INDICADO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. ASÍ MISMO, CUANDO LAS SUSPENSIONES SE DERIVEN DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO EXISTIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA LAS PARTES, EN ESTE CASO SERÁ NECESARIO QUE EL CONTRATISTA NOTIFIQUE EL EVENTO A LA RESIDENCIA DE OBRA DE APIVAL MEDIANTE ANOTACIÓN EN BITÁCORA, ASÍ MISMO SOLICITE POR ESCRITO LA PRÓRROGA Y ACREDITE EL EVENTO COMO CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, DEBIENDO ÚNICAMENTE SUSCRIBIRSE UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSIÓN Y LAS FECHAS DE REINICIO Y

TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CONTRATO. EN ESTOS CASOS SOLO SERÁ PROCEDENTE EL PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES POR LOS CONCEPTOS ENUNCIADOS EN LAS FRACCIONES III, IV Y V DEL ARTÍCULO 116 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. PARA EL SUPUESTO PREVISTO EN LA CLÁUSULA REFERENTE A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA APIVAL COMUNICARÁ POR ESCRITO AL CONTRATISTA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS TRABAJOS, Y PAGARÁ AL CONTRATISTA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 62, FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 122 DEL REGLAMENTO, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, A LA FECHA DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA, PREVIO ESTUDIO QUE HAGA EL CONTRATISTA DE LA JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS CONTRA EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE. DEL SUPUESTO PREVISTO EN LA CLÁUSULA REFERENTE A LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO PARA EL CASO QUE SE RESCINDA EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A APIVAL SE PAGARÁ AL CONTRATISTA, A SOLICITUD DE ÉSTE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HUBIERE INCURRIDO, ESTO EN APEGO A LO INDICADO EN LOS ARTÍCULOS 62, FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 115 Y 116 DE SU REGLAMENTO. A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN QUE DÉ POR TERMINADA LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS O TERMINACIÓN ANTICIPADA, EL CONTRATISTA PODRÁ SOLICITAR EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE SE HAYAN GENERADO DURANTE LA SUSPENSIÓN, PARA LO CUAL DEBERÁ PRESENTAR ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE SU SOLICITUD, INDICANDO LOS CONCEPTOS QUE A SU JUICIO, CONSIDERE COMO SUSCEPTIBLES DE PAGO BAJO EL RUBRO DE GASTOS NO RECUPERABLES, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE SU PROCEDENCIA. LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, ACOMPAÑADO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN NECESIDAD DE CELEBRAR CONVENIO ALGUNO. LA FORMALIZACIÓN DE GASTOS NO RECUPERABLES SE EFECTUARÁ MEDIANTE OFICIO DE RESOLUCIÓN EMITIDO POR APIVAL QUE ACUERDE SU PAGO Y EN CONSECUENCIA NO SE REQUERIRÁ DE CONVENIO ALGUNO, Y SU PAGO SE REALIZARÁ MEDIANTE LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE. EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES DEBIDAMENTE COMPROBADOS, SE REALIZARÁ CONFORME A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. A LOS IMPORTES QUE RESULTEN NO LES SERÁ APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO POR CONCEPTO DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD. SOLAMENTE PROCEDERÁ SU PAGO SIEMPRE Y CUANDO SE PRESENTE SU RECLAMACIÓN DE PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES MIENTRAS ESTÉ VIGENTE EL CONTRATO, CUANDO QUEDE A SALVO EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, O EN EL ACTA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS Y LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 143 DE SU REGLAMENTO. VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: “APIVAL” DARÁ POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, CUANDO EXISTA UNA O MÁS

CONTRAVENCIONES A CUALQUIERA DE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA MATERIA Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES, ASIMISMO, EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”, QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, DA DERECHO A SU RESCISIÓN INMEDIATA, SIN RESPONSABILIDAD PARA “APIVAL” Y A QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS OTORGADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PODRÁN OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISIÓN, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIÓN DE UNO O DE OTRO;

SIENDO EN CONSECUENCIA CAUSALES DE RESCISIÓN LAS SIGUIENTES: 1.- SI “EL CONTRATISTA” NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA EN

QUE SE SEÑALA EN ESTE INSTRUMENTO. 2.- SI SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER

ALGUNA PARTE DE ELLOS QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR “APIVAL”.

3.- SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN ESTE

INSTRUMENTO O, SIN MOTIVO JUSTIFICADO, NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR ESCRITO POR “APIVAL”;

4.- SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y, A JUICIO DE “APIVAL”, EL ATRASO

PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

5.- SI NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMÁS

PRESTACIONES DE CARÁCTER LABORAL. 6.- SI ES DECLARADO EN QUIEBRA O SUSPENSIÓN DE PAGOS O SI EXISTE CONOCIMIENTO DE

FALTA DE LIQUIDEZ. 7.- SI SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO SIN AUTORIZACIÓN

PREVIA EXPRESA DE “APIVAL”; 8.- SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO, DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN AUTORIZACIÓN

PREVIA EXPRESA DE “APIVAL”. 9.- SI “EL CONTRATISTA” NO DA A “APIVAL” Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD

DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

10.- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, DE

CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES A ESTE CONTRATO O A LAS ÓRDENES DE “APIVAL”.

SI “APIVAL” OPTA POR LA RESCISIÓN, “EL CONTRATISTA” PAGARÁ A “APIVAL” EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO DEL CONTRATO, POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, IMPORTE QUE SERÁ DESCONTADO DE LAS ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO, O BIEN “APIVAL” PODRÁ OPTAR POR HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE CUALQUIERA DE LAS ESTIPULACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, “APIVAL” PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, APLICANDO EN SU CASO LAS PENAS CONVENIDAS, O DECLARAR LA RESCISIÓN CONFORME AL PROCEDIMIENTO QUE SE SEÑALA EN LA CLÁUSULA SIGUIENTE. EN

CASO DE RESCISIÓN “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR EL REMANENTE DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA MISMA, EN CASO CONTRARIO, ACEPTA PAGAR LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN, EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. VIGÉSIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION: SI “APIVAL” CONSIDERA QUE “EL CONTRATISTA” HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE RESCISIÓN QUE SE CONSIGNAN EN EL PRESENTE CONTRATO, LO COMUNICARÁ A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO. EN CASO DE RESCISIÓN, “APIVAL” SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS Y AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE SE EFECTUARÁ DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN. EN DICHO FINIQUITO SE PREVERÁ EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS, QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS.

VIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO. RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERÁN ELABORAR DENTRO DE LOS 45 DÍAS NATURALES EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, MEDIANTE EL CUAL SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO, ANEXÁNDOSE AL MISMO EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS. APIVAL NOTIFICARÁ POR ESCRITO AL CONTRATISTA LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL FINIQUITO, SIENDO OBLIGATORIO PARA EL CONTRATISTA ACUDIR; EN CASO CONTRARIO O DE EXISTIR DESACUERDO RESPECTO AL FINIQUITO, SE PROCEDERÁ A SU ELABORACIÓN, COMUNICANDO APIVAL SU RESULTADO AL CONTRATISTA DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO AL CONTRATISTA, ÉSTE TENDRÁ DE UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO. EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS FORMARÁ PARTE DEL CONTRATO Y DEBERÁ CONTENER LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 141 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. CUANDO LA LIQUIDACIÓN DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO EN DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRÁ UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DA POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN EL CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR ÚNICAMENTE UNA MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DARÁN POR TERMINADO LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

SI COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EXISTEN SALDOS A FAVOR DE APIVAL EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES PENDIENTES POR CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ÉSTOS, EL CONTRATISTA DEBERÁ REINTEGRARLOS CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, APIVAL PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA O PROCEDERÁ A HACERLOS EFECTIVOS

CON CARGO A CUALQUIER CRÉDITO QUE TUVIERE EL CONTRATISTA A SU FAVOR, DERIVADO DE OTROS CONTRATOS QUE TENGA CELEBRADOS CON APIVAL.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, APIVAL PONDRÁ A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA EL

PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DÉ POR EXTINGUIDO LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES; ACTA QUE DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 143 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

VIGÉSIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” EXPRESAMENTE ACEPTA QUE, CUALQUIER NOTIFICACIÓN FEHACIENTE QUE SE LE HAGA EN DÍAS Y HORAS HÁBILES, EN EL DOMICILIO QUE SEÑALA EN EL PRESENTE CONTRATO, SERÁ VALIDA Y SURTIRÁ EFECTOS EN SU CONTRA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE HAYA CAMBIADO DE DOMICILIO, SIEMPRE QUE NO HAYA DADO AVISO OPORTUNO POR ESCRITO A “APIVAL”, DE DICHO CAMBIO. VIGÉSIMA SEXTA.- LAS PARTES DE COMÚN ACUERDO SE COMPROMETEN, PARA EL CASO DE QUE LLEGARE A SURGIR CUALQUIER TIPO DE CONTROVERSIA DE CARÁCTER TÉCNICO O ADMINISTRATIVO, A RESOLVERLAS DE COMÚN ACUERDO, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ÉSTA SURJA, DEBIENDO COMUNICARLO POR ESCRITO, LA PARTE INTERESADA A LA OTRA. VIGÉSIMA SEPTIMA. LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS Y LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, EL REGLAMENTO VIGENTE EN LA MATERIA Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLE. VIGÉSIMA OCTAVA.- IMPORTACIÓN DE EQUIPOS Y PATENTES. EL CONTRATISTA ASUME LA OBLIGACIÓN DE OBTENER LOS PERMISOS Y PAGAR CUALQUIER CONTRIBUCIÓN QUE SE REQUIERAN PARA LA IMPORTACIÓN DE TODO TIPO DE EQUIPO, REFACCIONES, ACCESORIOS Y MATERIAL QUE SEAN NECESARIO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. EL CONTRATISTA SERÁ RESPONSABLE POR EL USO DE PATENTES, LICENCIAS, DERECHOS Y PRIORIDADES QUE PODRÁN CORRESPONDER A TERCEROS SOBRE SISTEMAS Y EQUIPOS QUE DEBE PROPORCIONAR EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS Y EN TAL CASO SE OBLIGA A RESPONDER DE LAS RECLAMACIONES QUE PUDIERAN TENER O HACÉRSELE POR DICHOS CONCEPTOS Y DESDE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO RELEVA A APIVAL DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE PUDIERA EXIGÍRSELE AL RESPECTO. AL NOTIFICÁRSELE A APIVAL CUALQUIER DEMANDA O RECLAMACIÓN, LO COMUNICARÁ DE INMEDIATO AL CONTRATISTA PARA QUE ÉSTE SE HAGA CARGO DE LA DEFENSA CORRESPONDIENTE Y EN CASO DE QUE APIVAL EROGUE ALGUNA CANTIDAD POR ESTE CONCEPTO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REEMBOLSARLA.

VIGÉSIMA NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA Y SU PERSONAL SE OBLIGAN

A MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DATOS QUE LE SEAN PROPORCIONADOS POR APIVAL EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, POR LO QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA NO PODRÁ SER UTILIZADA POR EL CONTRATISTA PARA FINES DIVERSOS DE LOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO SIN LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE APIVAL.

TRIGÉSIMA.- SEGURIDAD EN EL TRABAJO. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES O CONTRATISTAS QUE REALIZAN

ACTIVIDADES EN INSTALACIONES DE APIVAL, CON EL FIN DE SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES PROPIEDAD DE APIVAL, LA INTEGRIDAD FÍSICA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ELLAS Y LA PREVISIÓN Y CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES.

TRIGESIMA PRIMERA. EN LO NO PREVISTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL REGLAMENTO EN LA MATERIA, LAS PARTES SE SOMETEN, SUPLETORIAMENTE A LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL Y AL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. TRIGESIMA SEGUNDA.- JURISDICCIÓN. PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER CAUSA.

TRIGESIMA TERCERA.- EN EL SUPUESTO DE UNA PROPUESTA CONJUNTA. EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EN TÉRMINOS DEL CONVENIO PRIVADO DEL __DE__________ DEL 200_, PRESENTADO EN LA PROPUESTA CONJUNTA, LOS RECURSOS Y TRABAJOS QUE CADA UNA DE LAS PARTES SE OBLIGA A APORTAR ES EL SIGUIENTE: EMPRESA __________.SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA CORRESPONDIENTES A LOS CONCEPTOS NOS. _____________________________________DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO C) DEL PRESENTE CONTRATO.

TRIGESIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN VIRTUD DE PROPUESTAS CONJUNTAS. NO OBSTANTE LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO __________________________________. Y ___________________________________, SON CONJUNTA Y SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

D E C L A R A C I O N E S F I N A L E S

LAS PARTES EXPRESAN QUE EN LA REDACCIÓN, CONTENIDO, ALCANCE Y FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, NO HA MEDIADO ERROR, DOLO, MALA FE, VIOLENCIA, LESIÓN NI CUALQUIER OTRO VICIO DE CONSENTIMIENTO QUE PUDIERA INVALIDARLO. LEÍDO EL PRESENTE INSTRUMENTO POR LAS PARTES CONTRATANTES Y DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO Y ALCANCE DEL MISMO, LO FIRMAN EN TRES EJEMPLARES DE CONFORMIDAD, ENTREGÁNDOSE EN ESTE ACTO UNO PARA CADA PARTE, EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, EL DÍA _____ DE _______ DE 2008.

POR “EL CONTRATISTA” POR “APIVAL”

_________________________________ REPRESENTANTE

NOMBRE DEL REPRESENTANTE NOMBRE DEL CONTRATISTA

_________________________________ ING. FRANCISCO MARTINEZ NARVAEZ

DIRECTOR GENERAL

POR “APIVAL” POR “APIVAL”

______________________________

ING. JOSE ANTONIO MURO PARRA GERENTE DE OPERACIONES E

INGENIERIA

_________________________________

LIC. PAOLA RANGEL RODRIGUEZ GERENTE DE ADMINISTRACION Y

FINANZAS

DOCUMENTO PT-06 “PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

DE LOS TRABAJOS”

LICITANTE:

“RAZON SOCIAL DEL LICITANTE”

DOCUMENTO PT-07 “RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION”

LICITANTE:

“RAZON SOCIAL DEL LICITANTE”

DOCUMENTO PT-08 “LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION

PERMANENTE”

LICITANTE:

“RAZON SOCIAL DEL LICITANTE”

DOCUMENTO PT-09 “ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO

REAL”

LICITANTE:

“RAZON SOCIAL DEL LICITANTE”

DOCUMENTO PT-10

“CONTRATO PROMESA”

LICITANTE:

“RAZON SOCIAL DEL LICITANTE”

CONTRATO PROMESA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA EMPRESA __________________________________ REPRESENTADA POR EL C. _________________________________________ EN ADELANTE EL PROMITENTE Y POR OTRA PARTE ________________________________ REPRESENTADA POR EL C.________________________________ EN LO SUCESIVO EL BENEFICIARIO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1. EL C. ______________________________, MANIFIESTA SER REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA __________________________________________________ CON DOMICILIO FISCAL EN ____________________________________________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ____________________Y CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, SEGUN LO ACREDITA CON INSTRUMENTO NOTARIAL ADJUNTO.

2.-EL C.____________________________________ DECLARA SER EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA “_____________________________________________” CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES _________________________________________ Y CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, SEGÚN LO ACREDITA CON EL INSTRUMENTO NOTARIAL ADJUNTO.

3.- ________________________________________________ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE

DENOMINARA “EL BENEFICIARIO” SE ENCUENTRA PARTICIPANDO EN LA LICITACION No. ______________________________ RELATIVA A “____________________________________ ___ ____________________________________________________________________________ “

4.- ___________________________________________________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE

DENOMINARA “EL PROMITENTE”, ES UNA EMPRESA DEDICADA A LA PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO, CONTANDO PARA ELLO CON MAQUINARIA Y EQUIPO DE SU PROPIEDAD (DEL CUAL SE ANEXAN COPIAS FOTOSTACIAS DE LAS FACTURAS RESPECTIVAS) Y PERSONAL ESPECIALIZADO Y QUE GARANTIZA EL OPTIMO ESTADO Y DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO PROMETIDO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, AMBAS PARTES ACUERDAN CELEBRAR UN CONTRATO PROMESA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO BAJO LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS PRIMERA. EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE, EN CASO DE GANAR LA LICITACION ANTES CITADA Y OBTENER CON ELLO LA ASIGNACION DE LA REALIZACION DE DICHA OBRA, A CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, CON EL PROMITENTE. SEGUNDA. EL PROMITENTE SE OBLIGA ANTE EL BENEFICIARIO A BRINDAR EN FORMA OPORTUNA LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PACTADOS DE ____________________________________ Y A QUE ESTA SEA UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DE LA OBRA DE REFERENCIA Y PRESENTARLO EN OPTIMAS CONDICIONES CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, EN EL SUPUESTO DE OBTENER EL BENEFICIARIO LA ASIGNACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE. TERCERA. EL PROMITENTE SE COMPROMETE A ENTREGAR LOS REPORTES RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO Y ESTADO OPERACIONAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO ARRENDADOS, DURANTE LOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL TIEMPO QUE MARCA CADA ACTIVIDAD COMO REQUISITO PARA SU CONFIABILIDAD.

CUARTA. EL BENEFICIARIO, POR SU PARTE SE COMPROMETE A PROPORCIONAR TODA LA INFORMACION REQUERIDA Y CON LA OPORTUNIDAD SOLICITADA POR EL PROMITENTE PARA LA EFICIENTE REALIZACION DE SUS FUNCIONES. QUINTA. EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A SOLICITAR AL PROMITENTE LOS REPORTES INDICADOS CON LA ANTICIPACION NO MENOR DE 24 HORAS A LA MISMA Y EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL PRESENTE CONTRATO PROMESA. SEXTA. LAS PARTES CONVIENEN EN CELEBRAR UN CONTRATO DEFINITIVO DE ACUERDO A LAS CLAUSULAS MENCIONADAS EN EL PRESENTE UNA VEZ QUE EL BENEFICIARIO OBTENGA FALLO FAVORABLE EN LA LICITACION EN QUE PARTICIPO, ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO. SEPTIMA. EL PRESENTE CONTRATO ES DE TIPO PREPARATORIO Y SE SUJETA A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 2243 A 2247 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL. OCTAVA. SI POR ALGUNA CIRCUNSTANCIA EL PROMITENTE NO POSEE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO ALGUNA ACTIVIDAD, ESTE TIENE LA PLENA LIBERTAD PARA CONTRATAR CON TERCERAS PERSONAS PARA QUE A SU NOMBRE Y BAJO SU RESPONSABILIDAD BRINDE EL SERVICIO PACTADO. NOVENA. EL PRESENTE CONTRATO ES DE CARÁCTER CIVIL Y AMBAS PARTES ACUERDAN, EN CASO DE DIFERENCIA, SOMETER EL CASO A LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. PUERTO VALLARTA, JAL., A ____ DE ______ DEL 2008. POR EL BENEFICIARIO POR EL PROMITENTE

_____________________ _______________________________

TESTIGOS

DOCUMENTO PE-01 “CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION”

LICITANTE:

“RAZON SOCIAL DEL LICITANTE”

PUERTO VALLARTA, JAL., A 2008 ING. FRANCISCO MARTINEZ NARVAEZ DIRECTOR GENERAL ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V. P R E S E N T E. En atención a la Convocatoria del día ____de___________ del año en curso por medio de la cual la APIVAL convoca a participar en la licitación número _________________ relativa al ________________________________________________________________________ . Comunico a usted que esta Empresa cumplió con los requisitos establecidos, quedando inscrita para participar en dicha licitación y por lo tanto como REPRESENTANTE de: _________________ __ _________ Manifiesto a usted lo siguiente: Que mi propuesta es de un importe de: $___ (Con número y letra) más I.V.A.___________________________ Que oportunamente se recogió el pliego de Requisitos, Formatos, Anexos y demás relativos a la Licitación de que se trata y se ha tomado debida nota de las bases a que se sujetará y conforme las cuales se llevará a cabo la ejecución de la obra; que se aceptan íntegramente los requisitos en el citado pliego y sus anexos y formatos, los que para tal efecto se devuelven debidamente firmados por el suscrito en los términos manifestados en las bases correspondientes. Asimismo, expreso que conocemos la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones administrativas para la contratación y ejecución de obras públicas, las Especificaciones y Normas de Construcción que tienen en vigor la SCT, y que se acepta que tales documentos rijan, en lo conducente, respecto a la licitación indicada y demás actos que de él se deriven. Igualmente comunico a usted, que conocemos amplia y suficientemente los planos del proyecto que nos fueron proporcionados y conforme a los cuales se realizará la ejecución de la obra. De conformidad con lo anterior se presenta la proposición respectiva conteniendo los documentos que se detallan en el documento denominado "PLIEGO DE REQUISITOS" debidamente integrados progresivamente de acuerdo con el orden establecido. Aceptamos que la ejecución de la obra se llevarán a cabo con sujeción a: Las Especificaciones Particulares y Complementarias, las Normas de Construcción e Instalación de la S.C.T., El Programa Semanal de Ejecución de los Trabajos, los Precios Unitarios y Cantidades anotados en el Catálogo de Conceptos, a las cláusulas del Modelo de Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y las condiciones de Pliego de Requisitos.

Que tomamos en consideración las condiciones generales y especiales del lugar específico del proyecto, alcances establecidos en los TERMINOS DE REFERENCIA, y que el desconocimiento de las condiciones

anteriores en ningún caso servirá posteriormente para aducir alguna justificación para el incumplimiento del CONTRATISTA y del Programa de Trabajo, o para solicitar bonificaciones a los precios unitarios consignados en la proposición. Que conocemos, consideramos y hemos tomado en cuenta las condiciones que pueden influir en los precios unitarios, independiente de lo que dichos precios incluyan por razón del costo directo, indirecto, financiamiento y utilidad, y que el pago de los diversos conceptos se hará al precio unitario que se fije en el Contrato, para la unidad de actividad terminada, a satisfacción de la Administración Portuaria Integral Puerto Vallarta, S.A. de C.V. Que el C. Ing. ___________________________________________________________ con cédula profesional No. _____ expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, será nuestro REPRESENTANTE técnico para la ejecución de la obra, que posee amplias facultades para tomar decisiones a nombre de nuestra empresa con suficiente experiencia en actividades similares a ésta, que conoce ampliamente los alcances del proyecto, las especificaciones y la normativa para la infraestructura del transporte edición 2000 de la S.C.T. Que se devuelve el presente escrito incluyendo sus anexos.

A T E N T A M E N T E

C. ___________________________________ Nombre y firma del LICITANTE o de

su representante legal

DOCUMENTO PE-02

“ESPECIFICACIONES”

GENERALES Y PARTICULARES

LICITANTE:

“RAZON SOCIAL DEL LICITANTE”

ESPECIFICACIONES GENERALES

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL

PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.

RUBRO: “RECONSTRUCCION DE LA ESCOLLERA NORTE EN LA

TERMINAL PORTUARIA DE LA APIVAL”.

La contratista deberá tomar en cuenta dentro de sus análisis de precios unitarios, las especificaciones generales y de seguridad que a continuación se enlistan: En la visita de obra, la contratista se informara de las condiciones que prevalecen en el puerto

respecto a su operación; debiendo conocer perfectamente el sitio donde se ejecutaran los trabajos, así como las situaciones físicas del terreno y subsuelo, condiciones climatológicas de la zona, reglamentos de trabajo y seguridad dentro del recinto portuario.

El contratista deberá tener conocimiento de las reglas de operación del puerto ya que el puerto

esta en operación y por ningún motivo se entorpecerán las operaciones portuarias. Por lo que sus programas de obra y logística para llevar a cabo los trabajos deberán tomarlo en cuenta. Por lo que en su oportunidad deberá establecer la coordinación de sus actividades, programas y horarios con la gerencia de operaciones o gerencia involucrada en las áreas de trabajo donde requiera laborar, ya que los tiempos muertos de personal, equipo o maquinaria, incremento en costos, modificación de rendimientos o cualquier otra consideración a los precios unitarios por la inobservancia de los puntos antes señalados no serán objeto de pago.

La contratista acepta y asegura contar con toda la experiencia necesaria en el tipo de obra que

esta cotizando, así como los procedimientos constructivos e infraestructura propia para afrontar la obra que esta contratando.

Todos los trabajadores sin excepción, deberán estar afiliados al I.M.S.S. y provistos con equipo

de seguridad: casco, botas industriales de seguridad con casquillo metálico, chalecos con franjas reflejantes, tapones de oídos, uniforme de algodón, gogles o lentes de seguridad, y guantes. en el caso de los soldadores, se les deberá proporcionar además: mangas de carnaza, careta de soldador con cristales de repuesto, guantes largos y peto.

La contratista deberá proporcionar gafete de identificación con fotografía al total de su personal

que labore dentro del recinto portuario. La contratista deberá contar en obra con un botiquín de primeros auxilios.

ESPECIFICACIONES GENERALES Todo trabajador que sea retirado por personal de seguridad de API-VALLARTA por causas

justificadas o por haber cometido actos deshonestos o violentos dentro del recinto portuario, no será aceptado de nuevo y se le prohibirá el acceso en forma indefinida.

En las áreas donde se trabaje con ácidos y solventes deberá haber cuando menos un extinguidor de polvo químico.

Todo equipo eléctrico, deberá contar con clavijas de seguridad. Los contactos en tableros de conexión, deberán contar también con contactos de seguridad.

Todos los acarreos, fletes, maniobras, elevación y manejos de materiales o equipos, deberán estar contemplados en los precios unitarios.

Todos los materiales que se empleen en los trabajos deberán ser nuevos, en caso de que la contratista emplease materiales usados deberá notificar a API-VALLARTA.

API-VALLARTA proporcionará a la contratista el punto de conexión para energía eléctrica y agua.

El consumo, conducción y pago de ambos, será por cuenta de la misma contratista. Cuando por causas de fuerza mayor, API-VALLARTA no pueda proporcionar los servicios a la contratista, ésta deberá contratar por su cuenta y costo, una planta generadora de energía con la capacidad necesaria para la conexión de todos sus equipos, y el abasto de agua suficiente en pipas con un tanque de almacenamiento, no aceptándose agua de mar o producto de plantas de tratamiento. Será obligación y responsabilidad integra del contratista durante la visita de obra, verificar con el personal de API-VALLARTA si los servicios son factibles en el área donde se desarrollarán los trabajos y la distancia de éstos al sitio donde se efectuaran los trabajos, con el objeto de considerar dentro de sus costos el llevar los servicios mencionados hasta el pie de obra.

Si se requiriese el pago por derechos del tiro en basureros municipales o públicos, este costo

deberá estar reflejado en los precios unitarios. Queda absolutamente prohibido el depositar materiales producto de las limpiezas sobre vialidades

dentro del recinto portuario y en las playas dentro y fuera de los límites oficiales del puerto, así como en áreas verdes y destinadas a reservas ecológicas. Los sitios para depósito de escombros dentro del recinto portuario solamente podrán ser autorizados por la propia API-VALLARTA. La contratista que no cumpliese con esta disposición, deberá levantar y retirar fuera del recinto portuario todo el material que haya depositado en sitios indebidos con cargo a ella misma y reponer los pastos y plantas que se pierdan durante el proceso de la obra, así como la limpieza total del área que haya ensuciado.

Cuando se trate de materiales contaminantes como asfaltos, cemento o asbestos producto de demoliciones o desmantelamientos, la contratista se encargara de tramitar ante las autoridades correspondientes: el traslado, el sitio de tiro de los materiales y se encargara también de cumplir con los lineamientos y sistemas para la eliminación de los mencionados materiales dictados por las normativas de ecología y ambientales que marca la ley.

ESPECIFICACIONES GENERALES La contratista se obliga en todo momento a respetar, acatar , obedecer y ejecutar las

condicionantes y términos que la SEMARNAT u otra dependencia oficial o ambientalista requieran en las manifestaciones de impacto ambiental, observaciones, resoluciones y condicionantes correspondientes, en el entendimiento que deberá cubrir a API-VALLARTA cualquier monto que esta deba desembolsar por concepto de multas, igualas u otro tipo de pago que deba realizar por responsabilidad de la contratista al no observar y cumplir las condicionantes y términos de los documentos en cuestión mencionados.

Se considerará la limpieza diaria del área de trabajo, retirando el mismo día el material producto

de ésta fuera de la obra y del recinto portuario. API VALLARTA exigirá el uso de señalamientos luminosos: flechas intermitentes con focos, conos

de señalamiento, cintas. Dependiendo del sitio en que se ejecute la obra. De no cumplir con este requerimiento, la obra será detenida sin responsabilidad para API VALLARTA hasta que se cumpla con la indicación.

Las unidades vehiculares de los contratistas que ingresen al recinto portuario, deberán circular a

una velocidad máxima de 10km/hr. La contratista después de terminados los trabajos motivo de su contrato, deberá entregar al

departamento de obras y mantenimiento la información en forma digital y planos elaborados con las modificaciones al proyecto si las hubiere.

La contratista durante los colados, deberá tener en el sitio un mínimo de 2 vibradores con motor

de gasolina y/o eléctricos.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.

RUBRO: “RECONSTRUCCION DE LA ESCOLLERA NORTE EN LA TERMINAL

PORTUARIA DE LA APIVAL”.

CONCEPTO

No.- RECN-01.-

DESCRIPCIÓN: ELABORACION Y ALMACENAMIENTO DE CUBOS MODIFICADOS DE 6,34 TON. DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 300 KG/CM2 A LOS TRES DIAS DE EDAD, PARA SER UTILIZADO COMO CORAZA EN LA PROTECCION MARGINAL NORTE INCLUYE: CONSTRUCCION DE MESAS DE COLADO, CIMBRADO, COLOCACION DE DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, DECIMBRADO, CURADO, CARGA Y DESCARGA DE LAS PIEZAS DE LA MESA DE COLADO A EL PATIO DE ALMACENAMIENTO, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

ESPECIFICACIONES:

DESCRIPCION: EL CONCRETO QUE UTILIZARÁ LA CONTRATISTA PARA LA ELABORACIÓN DE CUBOS MODIFICADOS SERÁ CONCRETO PREMEZCLADO Y TENDRÁ UNA RESISTENCIA DE F’C=300 KG/CM2 A LOS 3 DÍAS DE EDAD, ELABORANDO UN CONCRETO PREMEZCLADO SIMPLE CON AGREGADOS DE DIÁMETROS HASTA 4” , EL REVENIMIENTO SERA TAL QUE PERMITA EL VIBRADO PARA LA BUENA COMPACCIÓN SIN QUE SE DESHOMOGENICE EL CONCRETO PREMEZCLADO, PARA LO CUAL PODRÁ USARSE CEMENTO CPC 40R RS (CEMENTO PORTLAND COMPUESTO DE RESISTENCIA RÁPIDA A LA COMPRESIÓN DE 40 N/MM2 Y RESISTENTE A LOS SULFATOS) O CEMENTO CPEG 40R (CEMENTO PORTLAND CON ESCORIA GRANULADA DE ALTO HORNO DE RESISTENCIA RÁPIDA A LA COMPRESIÓN DE 40 N/MM2), EN CONCORDANCIA CON LA NORMA 026-F.38 DE LA S.C.T.

LA CONTRATISTA DEBERÁ INDICAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA LA DOSIFICACIÓN QUE

UTILIZARÁ PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO PARA CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, EN CUANTO A PESO Y

RESISTENCIA DE LOS CUBOS MODIFICADOS. LA CONTRATISTA EN SU PROPUESTA ESTA OBLIGADA A DESCRIBIR CLARAMENTE EL

TIPO Y MARCA DEL CEMENTO ASÍ COMO DIÁMETROS DE LOS AGREGADOS QUE UTILIZARÁ PARA CUMPLIR CON LA RESISTENCIA REQUERIDA.

EL CUBO SERÁ CURADO CON MEMBRANA DE LAS MARCAS FESTER, SIKA, MBT, EUCOMEX

O SIMILAR, DE COLOR BLANCO.

PARA LLEVAR A CABO EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS CONCRETOS PARA LA FABRICACIÓN DE LOS CUBOS, LA CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR LO SIGUIENTE: A) RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN. • PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS CONCRETOS LA CONTRATISTA DEBERA CONTRATAR

LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO.

• LA CONTRATISTA DEBERÁ PROPORCIONAR AL REPRESENTANTE DE LA APIVAL EL VOLUMEN DE CONCRETO NECESARIO PARA QUE CONJUNTAMENTE EFECTÚEN LA PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN; PARA LO CUAL DEBERÁN MUESTREAR CADA 8 PIEZAS (CUBOS), ES DECIR EN LA PIEZA 1, 9, 17, ETC.

• LA CONTRATISTA DEBERÁ OBTENER CUATRO CILINDROS DE PRUEBA EN CADA MUESTREO,

PARA SU TRONADO A LOS 7, 14, Y 28 DÍAS; EN ESTE ÚLTIMO CASO SE TRONARÁN 2 CILINDROS.

EL REPRESENTANTE DE LA APIVAL CONJUNTAMENTE CON LA CONTRATISTA DEBERÁN PESAR LOS CILINDROS DE 28 DÍAS PARA OBTENER EL PESO VOLUMÉTRICO DEL CONCRETO FRAGUADO, EL CUAL DEBERÁ OSCILAR ENTRE 2.25 Y 2.4 TON/M3 Y DEBERÁ TENER UNA RESISTENCIA DE F´C=300 KG/CM2. • B) REVENIMIENTO. • EL REVENIMIENTO DEL CONCRETO SERÁ DE 10 CM, CON UNA TOLERANCIA DE MÁS O

MENOS 2 CM (±2 CM.). PUDIENDO MODIFICARSE DE ACUERDO AL DISEÑO DE MEZCLA PROPORCIONADO POR LA CONTRATISTA.

• EL REPRESENTANTE DE LA APIVAL CONJUNTAMENTE CON LA CONTRATISTA DEBERÁN

MEDIR EN TODAS LAS PIEZAS, AL INICIO DURANTE EL VACIADO DEL PRIMER METRO CÚBICO DEL CONCRETO Y AL FINAL EN EL ÚLTIMO METRO CÚBICO, PARA LO CUAL LA CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN LA OBRA EL NÚMERO SUFICIENTE DE CONOS Y DE PERSONAL.

• C) PESO VOLUMÉTRICO DEL CONCRETO FRESCO. • EL REPRESENTANTE DE LA APIVAL CONJUNTAMENTE CON LA CONTRATISTA DEBERÁ

REALIZAR DOS PRUEBAS PARA CADA DÍA DE COLADO; EN EL COLADO DE LA PRIMERA PIEZA Y EN EL DE LA ÚLTIMA; LAS PRUEBAS SE DEBERÁN EFECTUAR EN BASE A LO ESPECIFICADO EN LA NORMA “NOM-C-162-1985” DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS DE LA SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL.

• EL REPRESENTANTE DE LA APIVAL CONJUNTAMENTE CON LA CONTRATISTA DEBERÁ

ESTABLECER CORRELACIONES DE PESOS VOLUMÉTRICOS DEL CONCRETO FRESCO AL CONCRETO FRAGUADO, PARA CONTROLAR DESDE LA FABRICACIÓN CON BASE A LO ESTIPULADO EN EL PROYECTO.

• LA CONTRATISTA DEBERÁ INDICAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA EL TIPO DE CEMENTO

QUE EMPLEARÁ ASÍ COMO LA RELACIÓN DE AGUA/CEMENTO Y, EN SU CASO, ADITIVOS Y EN GENERAL LA DOSIFICACIÓN DE AGREGADOS; EN CONSECUENCIA DEBERÁ ESPECIFICAR CADA CONCURSANTE MARCAS, DOSIFICACIONES, BANCOS DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO.

• E) EL REPRESENTANTE DE LA APIVAL ANTES DE QUE LA CONTRATISTA INICIE EL COLADO

DE LOS CUBOS DEBERÁ LLEVAR A CABO PRUEBAS DE LABORATORIO, QUE PERMITAN CONFIRMAR QUE LAS MEZCLAS DE CONCRETO PROPUESTAS CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, EN CUANTO A RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN Y PESO VOLUMÉTRICO. LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DEBERÁN SER AVALADAS POR EL REPRESENTANTE DE LA APIVAL.

• SI LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO ANALIZADAS NO CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO, SERÁ MOTIVO SUFICIENTE PARA QUE EL REPRESENTANTE DE LA APIVAL ORDENE EL RETIRO DE DICHA MEZCLA SIN QUE POR ELLO LA CONTRATISTA RECIBA PAGO ALGUNO. LA CONTRATISTA CONTRATARÁ SU PROPIO LABORATORIO PARA EFECTUAR LAS PRUEBAS DE

CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO, EL COSTO DE ESTA ACTIVIDAD DEBE SER CON CARGO A SUS INDIRECTOS.

LA CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR EN CUENTA EL VOLUMEN DE CONCRETO QUE

PROPORCIONARÁ AL REPRESENTANTE DE LA APIVAL PARA EFECTUAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO, CUYO COSTO LO DEBERÁ PRORRATEAR EN EL PRECIO UNITARIO DE LOS CUBOS MODIFICADOS YA QUE LA APIVAL NO

HARÁ NINGÚN PAGO ADICIONAL POR ESTE CONCEPTO.

LOS CILINDROS QUE CONTENGAN LAS PRUEBAS DEBERÁN ESTAR PERFECTAMENTE IDENTIFICADOS POR NÚMERO, FECHA Y ELEMENTOS COLADOS.

SI ALGUNO DE LOS RESULTADOS DE LOS CILINDROS ACUSAN UNA DEFICIENCIA DEFINITIVA DE MUESTREO, ELABORACIÓN, MANEJO, CURADO O ENSAYO NO SE

DEBERÁ TOMAR EN CUENTA PARA PROMEDIAR. LOS REPORTES DEL LABORATORIO ENCARGADO DE EFECTUAR DICHAS PRUEBAS, LOS

ENTREGARÁ AL REPRESENTANTE DE LA APIVAL PARA QUE CON BASE EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS APRUEBE O RECHACE SEGÚN SEA EL CASO,

LA MEZCLA CORRESPONDIENTE.

EL AGUA QUE SE UTILIZARÁ DEBE SER LIMPIA Y EXENTA DE MATERIAS ORGÁNICAS, LIBRE DE CANTIDADES PERJUDICIALES DE LODO, ACEITE, SALES, Y OTRAS SUSTANCIAS QUE PUEDAN SER NOCIVAS.

QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO UTILIZAR COMO AGREGADOS LA ARENA DE LOS MÉDANOS, EN VIRTUD DE QUE ÉSTOS CONTIENEN UN ALTO GRADO DE SALINIDAD E IMPUREZAS.

PARA PODER INICIAR LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO DEBERÁ CONTARSE CON LA

APROBACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA APIVAL

• EL COLADO SE HARÁ A TAL VELOCIDAD QUE EL CONCRETO SE CONSERVE EN ESTADO PLÁSTICO Y FLUYA FÁCILMENTE EN LOS ESPACIOS COMPRENDIDOS EN LA CIMBRA; LA OPERACIÓN SE HARÁ EN FORMA CONTINUA HASTA COMPLETAR EL COLADO DE UNA PIEZA. TODO EL CONCRETO SE CONSOLIDARÁ COMPLETAMENTE POR MEDIO DE UN VIBRADOR DE ALTA FRECUENCIA, DE TAL FORMA QUE PENETRE EN TODOS LOS RINCONES DEL MOLDE, PERO EVITANDO EL SOBREVIBRADO QUE PROVOQUE LA SEPARACIÓN DE LOS AGREGADOS

EN VIRTUD DE QUE LOS CUBOS VAN A ESTAR BAJO LA ACCIÓN DIRECTA DEL AGUA DE

MAR, TIENE ESPECIAL IMPORTANCIA QUE EL CONCRETO TENGA LA MÁXIMA COMPACIDAD, LA CUAL SE PUEDE LOGRAR CON UN REVENIMIENTO ADECUADO Y EQUIPO DE VIBRADO IDÓNEO. LA CONTRATISTA EN SU PROPUESTA DEBERÁ ESPECIFICAR EL PROCEDIMIENTO Y EQUIPO DE VIBRADO DE LA CAPACIDAD ADECUADA A LOS VOLÚMENES DE CONCRETO QUE UTILIZARÁ EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESTOS ELEMENTOS.

EL PROCEDIMIENTO PARA EL CURADO DEL CONCRETO ASÍ COMO EL USO DE ADITIVOS

ACELERANTES, SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTA DEBERÁ INDICAR EN SU PROPUESTA EL TIPO DE CURADO QUE UTILIZARÁ Y EN CASO DE USAR

ADITIVOS INDICAR LA MARCA Y DOSIFICACIÓN EXACTA. SI LA CONTRATISTA OPTA POR UTILIZAR CONCRETO PREMEZCLADO DEBERÁ INCLUIR EL BOMBEO.

EL MÉTODO CONSTRUCTIVO QUE SE USE SERÁ EL PROPUESTO POR LA CONTRATISTA Y

APROBADO POR EL REPRESENTANTE DE LA APIVAL SIN QUE ESTE HECHO RELEVE AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD PARA LLEVAR A BUEN TÉRMINO LA ELABORACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS CUBOS MODIFICADOS. SE DEBRA CONSIDERAR EN ESTE ANALISIS QUE EN CASO NECESARIO O CUANDO LA APIVAL LO SOLICITE, SE TENGAN TURNOS DIURNOS, MIXTOS, NOCTURNOS O EXTRAORDINARIOS TANTO DEL PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO Y SUMINISTRO DE MATERIALES.

PARA LA FABRICACIÓN DE LOS CUBOS MODIFICADOS, LA CONTRATISTA DEBERÁ

ACONDICIONAR LOS PATIOS Y MESAS QUE SE REQUIERAN PARA EL COLADO. PARA LO CUAL DEBERÁ CALCULAR EL TAMAÑO NECESARIO DEL PATIO DE COLADOS, DE ACUERDO AL NÚMERO TOTAL DE PIEZAS POR FABRICAR, ASI MISMO SERÁ SU RESPONSABILIDAD EL DISEÑO DEL MISMO EN LO QUE RESPECTA A CAPACIDAD DE CARGA DEL SUELO, DRENAJE, PENDIENTES, ESPESORES DE MATERIALES PARA SU MEJORAMIENTO TOMANDO EN CUENTA EL EQUIPO Y MAQUINARIA QUE UTILIZARÁ PARA EL MOVIMIENTO DE LAS PIEZAS.

EL SITIO PARA LA FABRICACIÓN DE LOS CUBOS MODIFICADOS, SERA EN LA ZONA DE TRES

MARES Y LES SERÁ INDICADO EN LA VISITA A LA OBRA. PARA PODER INICIAR EL COLADO DE LAS PIEZAS DEBERÁ CONTARSE CON LA APROBACIÓN DEL

REPRESENTANTE DE LA APIVAL, QUIEN VERIFICARÁ QUE NO HAYA DEFECTOS EN LA COLOCACIÓN DE LOS MOLDES Y ACCESORIOS, ASÍ

COMO EN LAS DIMENSIONES DEL ELEMENTO.LOS CUBOS MODIFICADOS SE FABRICARÁN CON LOS DISPOSITIVOS NECESARIOS QUE

FACILITEN SU MANEJO, MISMOS QUE LA CONTRATISTA DEBERÁ MENCIONAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA.

LOS MOLDES DE LOS ELEMENTOS YA COLADOS NO DEBERÁN RETIRARSE SINO HASTA

QUE EL CONCRETO POR SI SOLO NO PRESENTE DEFORMACIONES DESPUES DEL TIEMPO DE FRAGUADO.

EL MANEJO DE LOS CUBOS MODIFICADOS NO SE DEBERÁ EFECTUAR ANTES DE QUE,

POR LO MENOS ALCANCEN UNA RESISTENCIA DEL 75% DE LA DEL PROYECTO.

TODOS LOS ELEMENTOS QUE PRESENTEN FRACTURAS, FISURAS O AGRIETAMIENTOS SERÁN RECHAZADOS POR EL REPRESENTANTE DE LA APIVAL.

F) TOLERANCIA.

EN RELACIÓN A LA TOLERANCIA EN LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (F’C) ESPECIFICADA EN EL PROYECTO, PARA LA ACEPTACIÓN DEL CONCRETO UTILIZADO EN

LA FABRICACIÓN DE LOS CUBOS MODIFICADOS, SE TIENE LO SIGUIENTE:

DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS DE DISEÑO QUE INTERVIENEN EN LA FÓRMULA DE

HUDSON QUE PROPONE EL SHORE PROTECTION DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE LOS ESTADOS UNIDOS, EL PESO TOTAL DE UN CUBO DEPENDE DE LA ALTURA DE OLA, DEL COEFICIENTE DE TRABAZÓN, DEL TALUD DE LA ESTRUCTURA Y DEL PESO VOLUMÉTRICO DEL CONCRETO; ESTE ÚLTIMO ESTÁ ASOCIADO CON LA RESISTENCIA F’C DEL CONCRETO, LA CUAL

NOS PERMITE RESISTIR LOS ESFUERZOS Y MOMENTOS DE TRABAJO DURANTE EL PESAJE Y COLOCACIÓN DE LOS MISMOS EN SU LUGAR FINAL DE PROYECTO, ASÍ COMO LOS PROPIOS DEBIDO A LAS CONDICIONES HIDRODINÁMICAS DEL MEDIO MARÍTIMO.

EN CONCORDANCIA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-C-155-1987 LOS CUBOS SON ELEMENTOS QUE POR SU DISEÑO SE PUEDEN CONSIDERAR COMO

ESTRUCTURAS ESPECIALES, POR LO QUE SE PUEDEN CATALOGAR COMO ELEMENTOS DE CONCRETO GRADO “B”.

POR LO TANTO EL CONCRETO DEBE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:

A) SE ACEPTA QUE NO MÁS DEL 10% DEL NÚMERO DE PRUEBAS DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN, TENGAN VALORES INFERIORES A LA RESISTENCIA ESPECIFICADA F’C. SE REQUIERE UN MÍNIMO DE 30 PRUEBAS.

B) NO MÁS DEL 1% DE LOS PROMEDIOS DE 3 PRUEBAS DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN CONSECUTIVAS, SERÁ INFERIOR A LA RESISTENCIA ESPECIFICADA.

PARA ELIMINAR LA OCURRENCIA DE RESULTADOS EXCESIVAMENTE BAJOS, ES CONVENIENTE TENER COMO VALOR MÁXIMO PARA OPERACIÓN DE PRODUCCIÓN DE CONCRETO, UNA DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE 3.43 MPA (35 KG F / CM2). DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-C-155-1987 SE ACEPTARÁ UNA TOLERANCIA MÁXIMA DEL 4.5% MENOR A LA RESISTENCIA DE PROYECTO F’C = 300 KG/CM2; ES DECIR SE ACEPTAN CONCRETOS CON RESISTENCIAS MAYORES O IGUALES A F’C ≥ 286.50 KG/CM2. LA SELECCIÓN DE UN F’C=300 KG/CM2 EN EL PROYECTO EJECUTIVO, SE HIZO EN FUNCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS MANUALES DE DISEÑO DE CONCRETO QUE NOS DICEN QUE PARA PESOS VOLUMÉTRICOS DE CONCRETO MAYORES DE 2.2 TON/M3, LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO DEBE SER MAYOR A: F’C>230 KG/CM2, POR LO QUE ACEPTANDO LA TOLERANCIA MÁXIMA PARA LA RESISTENCIA DEL CONCRETO DE ACUERDO A LA NORMA AQUÍ ANALIZADA, SE CUMPLE CON ESTA RECOMENDACIÓN. EN BASE A LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO, EL CONSTRUCTOR DEBERÁ APEGARSE A LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. EN SUS INCISOS 3.01.02.026-F.03 Y 3.01.02.026-F.38; EN ESTE ÚLTIMO, SE RECOMIENDA QUE LA CANTIDAD DE CEMENTO NECESARIA PARA OBTENER UN CONCRETO DE LA RESISTENCIA QUE FIJE EL PROYECTO Y/O ORDENE LA APIVAL.

LA APIVAL DEBERÁ VERIFICAR DE ACUERDO A PRUEBAS DE LABORATORIO

QUE SE CUMPLA CON LAS TOLERANCIAS ACEPTADAS DE ACUERDO A LA NORMA DE REFERENCIA.

MEDICIÓN Y PAGO: LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.) DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES Y PESOS DE LOS CUBOS MODIFICADOS INDICADOS EN LOS PLANOS DE PROYECTO Y RESISTENCIA SOLICITADA EN ESTAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES, ALMACENADOS EN EL PATIO DE LA OBRA, CURADOS Y PREPARADOS CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CARGA Y COLOCACIÓN, PREVIA APROBACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA APIVAL QUE TOMARÁ EN CUENTA LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO. BASES DE PAGO. EN EL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO LA CONTRATISTA INCLUIRÁ: TRASLADO DE LOS MOLDES DE LA BODEGA DE LA APIVAL AL SITIO DE LA OBRA (TRES MARES), PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO REQUERIDO, SUMINISTRO DE LOS AGREGADOS NECESARIOS PARA LA FABRICACIÓN DEL CONCRETO O CONCRETO PREFABRICADO QUE CUMPLA CON TODOS LAS NORMAS DE LA ESPECIFICACION PARTICULAR, GASTOS PARA LA EXTRACCIÓN, CLASIFICACIÓN, LAVADO, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE LOS AGREGADOS; ASIMISMO DEBERÁ INCLUIR EL IMPORTE DE LOS GASTOS QUE EROGUE EL CONTRATISTA PARA ACONDICIONAR TERRENOS, CONSTRUCCIÓN DE MESAS PARA COLADO, RETIRO DE LOS DESPERDICIOS AL FINALIZAR LA OBRA Y TRASLADO DE LOS MISMOS AL SITIO QUE INDIQUE EL REPRESENTANTE DE LA APIVAL. DE IGUAL FORMA, LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONSIDERAR LA CIMBRA, DESCIMBRA Y ACARREO DE LOS CUBOS MODIFICADOS DENTRO DEL PATIO DE ALMACENAMIENTO PAGÁNDOSE ESTO DE ACUERDO AL PRECIO FIJADO POR PIEZA ELABORADA, INCLUYÉNDOSE ADEMÁS LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU ALMACENAMIENTO. POR OTRA PARTE TAMBIÉN DEBERÁ CONSIDERAR EL EMPLEO DE TODO TIPO DE HERRAMIENTAS, EQUIPO ADECUADO PARA LA ELABORACIÓN Y/O COLOCACION DEL CONCRETO, TODAS LAS MANIOBRAS PARA TRASLADAR SU EQUIPO, MATERIALES, PERSONAL QUE REQUIERA Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA EFECTUAR EL CONCEPTO DE TRABAJO Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES DE ACUERDO AL PROYECTO Y A LAS ESPECIFICACIONES.

LAS CANTIDADES DE PIEZAS MOSTRADAS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS SON APROXIMADAS, POR LO QUE PODRÁN VARIAR LAS MISMAS EN MÁS O EN MENOS, SIN QUE POR ELLO SE

MODIFIQUE EL PRECIO UNITARIO. LA UNIDAD SERÁ LA PIEZA ALMACENADA Y NO SE ADMITEN FRACCIONES DE

LA MISMA POR LO QUE NO SE ACEPTARÁ NINGUNA

PIEZA QUE NO ESTE COMPLETA. SI AL REALIZAR LOS MOVIMIENTOS DE LAS PIEZAS PARA SU DESCIMBRADO Y

ALMACENAMIENTO, ALGUNA DE ELLAS SE FRACTURA, ESTA PIEZA SE DESECHARÁ Y RETIRARÁ AL SITIO QUE INDIQUE EL REPRESENTANTE DE LA APIVAL; Y POR LO TANTO LA EMPRESA CONTRATISTA ESTA OBLIGADA A SUSTITUIRLA POR OTRA SIN COSTO ALGUNO PARA LA

APIVAL.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.

RUBRO: ““RECONSTRUCCION DE LA ESCOLLERA NORTE EN LA TERMINAL

PORTUARIA DE LA APIVAL”.

CONCEPTO

No.- RECN-02.-

DESCRIPCIÓN: PIEDRA PRODUCTO DE SELECCIÓN Y ACOPIO EN BANCO DE 50 A 1000 KG PARA LA FORMACION DE CAPA SECUNDARIA DE LA PROTECCION MARGINAL NORTE; INCLUYE: SUMINISTRO DE PIEDRA, ACCESOS Y OBRAS AUXILIARES, CARGA, ACARREO, PESAJE, DESCARGA Y COLOCACION CON MAQUINARIA DE ACUERDO A LAS LINEAS DE PROYECTO, SECCIONAMIENTO EN BANCO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN OBRA, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD, MAQUINARIA Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

ESPECIFICACIONES:

DESCRIPCIÓN: EL MATERIAL PÉTREO PARA LA FORMACION DE CAPA SECUNDARIA QUE SERÁ UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE LAS PROTECCIONES MARGINAL NORTE, LO OBTENDRÁ LA CONTRATISTA DE CUALQUIERA DE LOS BANCOS EXISTENTES EN LA ZONA DE LA OBRA, LOS CUALES SERÁN MOSTRADOS POR EL REPRESENTANTE DE LA APIVAL EL DÍA DE LA VISITA DE OBRA.

EL BANCO DE MATERIALES SERÁ EXPLOTADO POR LA CONTRATISTA DE ACUERDO AL MÉTODO QUE PROPONGA Y QUE ACEPTE LA APIVAL; EN CASO DE USAR

EXPLOSIVOS, SU ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y PERMISO PARA SU USO, SERÁ POR CUENTA Y CARGO DE LA

CONTRATISTA Y ESTARÁ SUJETO AL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA MISMA DE LO QUE INDIQUEN LOS REGLAMENTOS EN VIGOR DE LA

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL; EN CASO DE ACCIDENTE Y/O DAÑOS A TERCEROS LA CONTRATISTA SERÁ LA ÚNICA RESPONSABLE, DEBIENDO HACER LAS REPARACIONES NECESARIAS POR SU CUENTA Y CARGO, DEBERÁ PROPORCIONAR SUS REQUERIMIENTOS MENSUALES Y

TOTALES TANTO DE EXPLOSIVOS COMO DE ACCESORIOS; LA CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR EN CUENTA LO ANTERIOR YA QUE DE NO HACERLO SERÁ DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD EL RETRASO EN EL

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN. ASI MISMO LA CONTRATISTA TOMARÁ EN CUENTA TODOS LOS ASPECTOS QUE PRESENTE LA OPERACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN DE LAS ROCAS Y SI ASÍ LO CONSIDERA CONVENIENTE, PODRÁ EFECTUAR POR SU CUENTA LAS EXPLORACIONES, SONDEOS Y EN GENERAL ESTUDIOS Y PRUEBAS QUE JUZGUE NECESARIO REALIZAR, EN RELACIÓN A CALIDAD Y POTENCIAL DE LAS FORMACIONES ROCOSAS.

LA EXPLOTACIÓN DEL BANCO DE MATERIALES ES DE LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA, DE MANERA QUE LA OBTENCIÓN DE MATERIALES

CONCUERDE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA SECUENCIA ESTABLECIDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS DIFERENTES CAPAS DE ROCA QUE

INTEGRAN LA ESTRUCTURA DEL ENROCAMIENTO.

LA CONTRATISTA ESTUDIARÁ CUIDADOSAMENTE EL BANCO EN LO QUE RESPECTA A BRECHAS INTERIORES QUE SE ENCUENTREN MUY PRONUNCIADAS, CON EL

PROPÓSITO DE DEFINIR LAS MANIOBRAS Y LUGARES DONDE DEBERÁ CLASIFICAR, SELECCIONAR Y ALMACENAR LA PIEDRA, PARA LOS PESOS

CORRESPONDIENTES A NÚCLEO, EN TAL FORMA QUE SE FACILITEN LAS

MANIOBRAS DE CARGA EN EL BANCO DE MATERIALES.COLOCACIÓN DE LA PIEDRA PARA LA FORMACIÓN DE CUERPO EN EL TRAMO DE

REHABILITACION SERÁ A VOLTEO, UTILIZANDO EQUIPO PESADO PARA FORMAR LA CORONA Y LOS TALUDES A LAS LINEAS Y NIVELES

INDICADOS EN LOS PLANOS DE PROYECTO. EL DÍA DE LA VISITA DE OBRA, LA CONTRATISTA SE DOCUMENTARÁ EN TODO LO RELATIVO

AL TRANSPORTE DE LA PIEDRA DESDE EL BANCO DE MATERIALES HASTA EL SITIO DEFINITIVO DE SU COLOCACIÓN, CONSIDERANDO EL TIPO Y

CAPACIDAD DE LOS VEHÍCULOS QUE PUEDAN CIRCULAR POR LOS CAMINOS A RECORRER, PERMISOS ANTE LAS AUTORIDADES

MUNICIPALES DE TRANSITO Y PLANEACION QUE SE NECESITEN, COSTO DE MALLAS ANTIDESBORDO EN LAS CAJAS DE LOS CAMIONES PARA

EVITAR LA CAÍDA DE MATERIAL PÉTREO DURANTE EL DESPLAZAMIENTO Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA TRANSPORTAR LA PIEDRA.

POR OTRA PARTE, ÚNICAMENTE SE CARGARÁN LOS VEHÍCULOS CON PIEDRA DEL RANGO

INDICADO EN LOS PLANOS DE PROYECTO, NO PERMITIÉNDOSE QUE EN EL MISMO VEHÍCULO SE CARGUE PIEDRA QUE SIRVA PARA OTRA CAPA

QUE NO SEA SECUNDARIA.

MEDICIÓN Y PAGO: MEDICIÓN.

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ LA TONELADA. EL REPRESENTANTE COMPUTARÁ EL PESO NETO DE LA PIEDRA QUE

EFECTIVAMENTE SE COLOQUE EN LAS PROTECCIONES MARGINALES DE ACUERDO CON EL PROYECTO. EL

DESTARE DE LOS VEHÍCULOS SE EFECTUARÁ PESÁNDOLOS SIN CARGA; ASÍ MISMO, SE PESARÁN EN

LAS MISMAS CONDICIONES QUE CUANDO ESTÉN CARGADOS.

BASES DE PAGO.

EN EL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO, LA CONTRATISTA INCLUIRÁ LOS DESMONTES, DESPALMES, APERTURA DEL BANCO, ACOPIO, RETIRO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO

INCLUYENDO SU CARGA Y ACARREO, CLASIFICACIÓN, SELECCIÓN DE LOS MATERIALES DE ACUERDO CON LAS

NECESIDADES DE LA OBRA, COLOCACIÓN SEGÚN PROYECTO, CARGO POR BÁSCULA, MANTENIMIENTO DEL

CAMINO DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA,

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.

RUBRO: ““RECONSTRUCCION DE LA ESCOLLERA NORTE EN LA TERMINAL

PORTUARIA DE LA APIVAL”.

CONCEPTO

No.- RECN-03.-

DESCRIPCIÓN: COLOCACION DE CUBOS MODIFICADOS DE 6,34 TON. PARA LA FORMACION DE LA CAPA CORAZA A LINEAS Y NIVELES DE PROYECTO, PARA LA REHABILITACION DE LA PROTECCION MARGINAL NORTE INCLUYE: CARGA, ACARREO Y COLOCACION FINAL, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

ESPECIFICACIONES: COLOCACION DE LOS CUBOS MODIFICADOS EN LA PROTECCION MARGINAL NORTE

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: REHABILITACION DE PROTECCION MARGINAL NORTE,

DESCRIPCIÓN: EL MÉTODO CONSTRUCTIVO QUE SE USE SERÁ EL PROPUESTO POR LA CONTRATISTA Y

APROBADO POR LA APIVAL SIN QUE ESTE HECHO RELEVE AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD PARA LLEVAR A BUEN TÉRMINO

LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA. EL EQUIPO QUE UTILICE LA CONTRATISTA SERÁ EL ADECUADO PARA EL TRASPALEO Y COLOCACIÓN

FINAL DE LOS CUBOS EN MODIFICADOS. EL MANEJO Y COLOCACIÓN DE LOS CUBOS MODIFICADOS SE HARÁ CON EL EQUIPO QUE LA

CONTRATISTA INDIQUE EN SU PROPUESTA, LOS CUBOS MODIFICADOS DEBERÁN COLOCARSE A PARTIR DEL PIE DEL TALUD, HACIA ARRIBA

HASTA LA CORONA. DICHA COLOCACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON EL PROYECTO, PARA QUE HAYA UNA BUENA TRABAZÓN ENTRE ELLOS, PARA LO CUAL LA CONTRATISTA EN SU PROPUESTA DEBERÁ DE PRESENTAR LA METODOLOGÍA QUE UTILIZARÁ PARA LA COLOCACIÓN. SE DEBERA CONSIDERAR EN ESTE ANALISIS QUE EN CASO NECESARIO O CUANDO LA APIVAL LO SOLICITE, SE TENGAN TURNOS DIURNOS, MIXTOS, NOCTURNOS O EXTRAORDINARIOS TANTO DEL PERSONAL, MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTRO DE MATERIALES. SE DEBE INCLUIR PARA LOS TRABAJOS DONDE SE COLOCARAN LOS CUBOS MODIFICADOS BAJO EL NIVEL DE MAR, MANO DE OBRA CALIFICADA DE BUCEO Y EQUIPO NECESARIO, EN LA ZONA DE COLOCACION FINAL DE ACUERDO A LINEAS DE PROYECTO. SI DURANTE LA FASE DE CARGA, ACARREO Y COLOCACIÓN, ALGUNA DE LAS PIEZAS LLEGARA A

FRACTURARSE, LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERÁ DE REPONER DICHA PIEZA SIN COSTO ALGUNO PARA LA APIVAL, EN CASO CONTRARIO SE HARÁ UNA DEDUCTIVA IGUAL AL PRECIO EQUIVALENTE AL COSTO DE

FABRICACIÓN DE LA PIEZA. EL ELEMENTO DAÑADO DEBERÁ SER RETIRADO Y PUESTO EN EL SITIO QUE INDIQUE EL REPRESENTANTE DE

LA APIVAL.

MEDICIÓN Y PAGO: MEDICIÓN.

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.) COLOCADA Y CUANTIFICADA EN EL SITIO DE LA OBRA. EL REPRESENTANTE DE LA APIVAL EFECTUARÁ LA ESTIMACIÓN, TENIENDO EN CUENTA EL NÚMERO DE ELEMENTOS COLOCADOS EN SU LUGAR FINAL DE ACUERDO A LÍNEAS Y NIVELES DE PROYECTO Y A SU ENTERA SATISFACCIÓN.

LA COLOCACIÓN DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DEBERÁ ESTAR AVALADA POR ESCRITO POR EL REPRESENTANTE DE LA APIVAL DE QUE LA PIEZA FUE COLOCADA SIN NINGUNA FRACTURA A LÍNEAS Y NIVELES DE PROYECTO Y A SU ENTERA SATISFACCIÓN BASES DE PAGO. EN EL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO LA CONTRATISTA INCLUIRÁ EL

TRASPALEO Y COLOCACIÓN DE LOS CUBOS EN EL SITIO DEFINITIVO, PAGÁNDOSE ESTO DE ACUERDO AL PRECIO FIJADO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.), COLOCADA A LÍNEAS Y NIVELES DE PROYECTO, INCLUYÉNDOSE ADEMÁS TODAS LAS MANIOBRAS NECESARIAS EN LA OBRA.

POR OTRA PARTE TAMBIÉN DEBERÁ CONSIDERAR EL EMPLEO DE TODO TIPO DE HERRAMIENTAS, EQUIPO ADECUADO PARA EL TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE LOS ELEMENTOS, TODAS LAS MANIOBRAS PARA TRASLADAR SU EQUIPO, MATERIALES, PERSONAL QUE REQUIERA Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA EFECTUAR EL CONCEPTO DE TRABAJO Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES DE ACUERDO AL PROYECTO Y A LAS ESPECIFICACIONES.

LAS CANTIDADES DE PIEZAS MOSTRADAS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS SON APROXIMADAS, POR LO QUE PODRÁN VARIAR LAS MISMAS EN MÁS O EN MENOS, SIN QUE POR ELLO SE MODIFIQUE EL PRECIO UNITARIO. LA UNIDAD SERÁ LA PIEZA COLOCADA EN LA OBRA A LÍNEAS Y NIVELES DE PROYECTO Y NO SE ADMITEN FRACCIONES DE LA MISMA POR LO QUE NO SE ACEPTARÁ NINGUNA PIEZA QUE NO ESTE COMPLETA.

CAMINOS DE OPERACIÓN Y EQUIPO DE SEGURIDAD. A) TODA LA FORMACIÓN Y ADECUACIÓN DE SUPERFICIES DE RODAMIENTO, NECESARIAS PARA LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE, DEBERÁ LA CONTRATISTA PRORRATEAR SUS COSTOS EN LOS CONCEPTOS DE COLOCACIÓN DE LOS CUBOS MODIFICADOS. EN CASO DE EFECTUAR LOS ACARREOS EN EQUIPO PROPIEDAD DE SINDICATOS, UNIONES DE TRANSPORTISTAS, PERMISIARIOS O CUALQUIER OTRA CORPORACIÓN SIMILAR, LOS CONVENIOS Y TARIFAS QUE SE ESTABLEZCAN SERÁN POR CUENTA Y RESPONSABILIDAD DEL POSTOR

ESPECIFICACIONES GENERALES

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL

PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.

RUBRO: “RECONSTRUCCION DE LA ESCOLLERA SUR EN LA TERMINAL

PORTUARIA DE LA APIVAL”.

La contratista deberá tomar en cuenta dentro de sus análisis de precios unitarios, las especificaciones generales y de seguridad que a continuación se enlistan: En la visita de obra, la contratista se informara de las condiciones que prevalecen en el puerto

respecto a su operación; debiendo conocer perfectamente el sitio donde se ejecutaran los trabajos, así como las situaciones físicas del terreno y subsuelo, condiciones climatológicas de la zona, reglamentos de trabajo y seguridad dentro del recinto portuario.

El contratista deberá tener conocimiento de las reglas de operación del puerto ya que el puerto

esta en operación y por ningún motivo se entorpecerán las operaciones portuarias. Por lo que sus programas de obra y logística para llevar a cabo los trabajos deberán tomarlo en cuenta. Por lo que en su oportunidad deberá establecer la coordinación de sus actividades, programas y horarios con la gerencia de operaciones o gerencia involucrada en las áreas de trabajo donde requiera laborar, ya que los tiempos muertos de personal, equipo o maquinaria, incremento en costos, modificación de rendimientos o cualquier otra consideración a los precios unitarios por la inobservancia de los puntos antes señalados no serán objeto de pago.

La contratista acepta y asegura contar con toda la experiencia necesaria en el tipo de obra que

esta cotizando, así como los procedimientos constructivos e infraestructura propia para afrontar la obra que esta contratando.

Todos los trabajadores sin excepción, deberán estar afiliados al I.M.S.S. y provistos con equipo

de seguridad: casco, botas industriales de seguridad con casquillo metálico, chalecos con franjas reflejantes, tapones de oídos, uniforme de algodón, gogles o lentes de seguridad, y guantes. en el caso de los soldadores, se les deberá proporcionar además: mangas de carnaza, careta de soldador con cristales de repuesto, guantes largos y peto.

La contratista deberá proporcionar gafete de identificación con fotografía al total de su personal

que labore dentro del recinto portuario. La contratista deberá contar en obra con un botiquín de primeros auxilios.

ESPECIFICACIONES GENERALES Todo trabajador que sea retirado por personal de seguridad de API-VALLARTA por causas

justificadas o por haber cometido actos deshonestos o violentos dentro del recinto portuario, no será aceptado de nuevo y se le prohibirá el acceso en forma indefinida.

En las áreas donde se trabaje con ácidos y solventes deberá haber cuando menos un extinguidor de polvo químico.

Todo equipo eléctrico, deberá contar con clavijas de seguridad. Los contactos en tableros de conexión, deberán contar también con contactos de seguridad.

Todos los acarreos, fletes, maniobras, elevación y manejos de materiales o equipos, deberán estar contemplados en los precios unitarios.

Todos los materiales que se empleen en los trabajos deberán ser nuevos, en caso de que la contratista emplease materiales usados deberá notificar a API-VALLARTA.

API-VALLARTA proporcionará a la contratista el punto de conexión para energía eléctrica y agua.

El consumo, conducción y pago de ambos, será por cuenta de la misma contratista. Cuando por causas de fuerza mayor, API-VALLARTA no pueda proporcionar los servicios a la contratista, ésta deberá contratar por su cuenta y costo, una planta generadora de energía con la capacidad necesaria para la conexión de todos sus equipos, y el abasto de agua suficiente en pipas con un tanque de almacenamiento, no aceptándose agua de mar o producto de plantas de tratamiento. Será obligación y responsabilidad integra del contratista durante la visita de obra, verificar con el personal de API-VALLARTA si los servicios son factibles en el área donde se desarrollarán los trabajos y la distancia de éstos al sitio donde se efectuaran los trabajos, con el objeto de considerar dentro de sus costos el llevar los servicios mencionados hasta el pie de obra.

Si se requiriese el pago por derechos del tiro en basureros municipales o públicos, este costo

deberá estar reflejado en los precios unitarios. Queda absolutamente prohibido el depositar materiales producto de las limpiezas sobre vialidades

dentro del recinto portuario y en las playas dentro y fuera de los límites oficiales del puerto, así como en áreas verdes y destinadas a reservas ecológicas. Los sitios para depósito de escombros dentro del recinto portuario solamente podrán ser autorizados por la propia API-VALLARTA. La contratista que no cumpliese con esta disposición, deberá levantar y retirar fuera del recinto portuario todo el material que haya depositado en sitios indebidos con cargo a ella misma y reponer los pastos y plantas que se pierdan durante el proceso de la obra, así como la limpieza total del área que haya ensuciado.

Cuando se trate de materiales contaminantes como asfaltos, cemento o asbestos producto de demoliciones o desmantelamientos, la contratista se encargara de tramitar ante las autoridades correspondientes: el traslado, el sitio de tiro de los materiales y se encargara también de cumplir con los lineamientos y sistemas para la eliminación de los mencionados materiales dictados por las normativas de ecología y ambientales que marca la ley.

ESPECIFICACIONES GENERALES La contratista se obliga en todo momento a respetar, acatar , obedecer y ejecutar las

condicionantes y términos que la SEMARNAT u otra dependencia oficial o ambientalista requieran en las manifestaciones de impacto ambiental, observaciones, resoluciones y condicionantes correspondientes, en el entendimiento que deberá cubrir a API-VALLARTA cualquier monto que esta deba desembolsar por concepto de multas, igualas u otro tipo de pago que deba realizar por responsabilidad de la contratista al no observar y cumplir las condicionantes y términos de los documentos en cuestión mencionados.

Se considerará la limpieza diaria del área de trabajo, retirando el mismo día el material producto

de ésta fuera de la obra y del recinto portuario. API VALLARTA exigirá el uso de señalamientos luminosos: flechas intermitentes con focos en los

trabajos nocturnos, conos de señalamiento, cintas. Dependiendo del sitio en que se ejecute la obra. De no cumplir con este requerimiento, la obra será detenida sin responsabilidad para API VALLARTA hasta que se cumpla con la indicación.

Las unidades vehiculares de los contratistas que ingresen al recinto portuario, deberán circular a

una velocidad máxima de 10km/hr. La contratista después de terminados los trabajos motivo de su contrato, deberá entregar al

departamento de obras y mantenimiento la información en forma digital y planos elaborados con las modificaciones al proyecto si las hubiere.

La contratista durante los colados, deberá tener en el sitio un mínimo de 2 vibradores con motor

de gasolina y/o eléctricos.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.

RUBRO: “RECONSTRUCCION DE LA ESCOLLERA SUR EN LA TERMINAL

PORTUARIA DE LA APIVAL”.

CONCEPTO

No. RECS-01.-

DESCRIPCIÓN: TRAZO Y NIVELACION ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, TOPOGRAFO, CADENEROS, EQUIPO TOPOGRAFICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. DE LOS TRABAJOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

ESPECIFICACIONES:

1.- De acuerdo al procedimiento implementado por el contratista, se realizará el trazo y nivelación, marcando los ejes y referencias, localizando los bancos de nivel más cercanos. 2.-Utilizar el equipo adecuado para el trazo y la nivelación.

3.-De ser necesario se colocaran banderines y estacado de madera para marcar el trazo.

4.-Se deberá contar con el suficiente personal técnico y profesional para los trabajos requeridos.

5.- Los turnos podrán ser diurnos y/o nocturnos.

ALCANCES DE LA ESPECIFICACIÓN Para la integración del Precio deberá incluir como mínimo:

1.- Cuadrilla de topografía 2.- Consumibles para marcas o amojonamiento necesario 3.- Trazos las veces que sean necesarios. 4.- Personal técnico y profesional para los trabajos requeridos. 5.- Herramienta, equipos, consumibles, etc. 6.- Demás artificios que se requieran para ejecutar los trabajos.

MEDICIÓN Y PAGO: La unidad de medición será M2, así como esta indicada en el catalogo de conceptos. Para fines de pago se determinará el área de trabajo.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.

RUBRO: “RECONSTRUCCION DE LA ESCOLLERA SUR EN LA TERMINAL

PORTUARIA DE LA APIVAL”.

CONCEPTO

No. RECS-02.-

DESCRIPCIÓN: EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "A" CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL AL PRIMER KILOMETRO PARA SER DEPOSITADO Y BANDEADO EN EL SITIO QUE INDIQUE LA APVIVAL, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

ESPECIFICACIONES:

1.-De acuerdo al procedimiento implementado por el contratista, se realizará la excavación de acuerdo a las líneas y croquis de proyecto. 2.-Se tendrá cuidado con las secciones permitidas de acuerdo a proyecto. 3.-Se deberá contar con la maquinaria de la capacidad necesaria para realizar los trabajos solicitados. 4.-Se deberá contar con el suficiente personal técnico y profesional para los trabajos requeridos. 5.-El precio incluye: maquinaria, herramienta, consumibles, etc. 6.-Los turnos podrán ser diurnos y/o nocturnos.

ALCANCES DE LA ESPECIFICACIÓN Para la integración del Precio deberá incluir como mínimo:

1.- Cuadrilla de verificación de líneas de proyecto. 2.- Herramientas que sean necesarios. 3.- Equipo necesario para la excavación. 4.- Personal técnico y profesional para los trabajos requeridos. 5.- Demás artificios que se requieran para ejecutar los trabajos.

MEDICIÓN Y PAGO: La unidad de medición será M3, así como esta indicada en el catalogo de conceptos. Para fines de pago se determinará la cantidad cuantificada de obra.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.

RUBRO: “RECONSTRUCCION DE LA ESCOLLERA SUR EN LA TERMINAL

PORTUARIA DE LA APIVAL”.

CONCEPTO

No. RECS-03.-

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMALLA ACE GG 100-I Y MALLA GEOTEXTIL MARCA PAVITEX O SIMILAR 350 GRS/M2 (ASTM D-4632) CON FIBRA DE POLIESTER EN LA PROTECCION MARGINAL SUR; INCLUYE: SUJESION DE GEOTEXTIL A BASE DE AMARRADERA DE POLIESTER O NAYLON COLOCADA DE ACUERDO AL FABRICANTE, TENDIDO, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

ESPECIFICACIONES:

1.-De acuerdo al procedimiento implementado por el contratista, se realizará el suministro y colocación de la geomalla ACE GG 100-I y el geotextil marca pavitex o similar de 350 gr/m2 de acuerdo a las líneas y croquis de proyecto. (se anexa ficha técnica) 2.-Se tendrá cuidado con la colocación de acuerdo a las instrucciones del proveedor. 3.-Se deberá contar con la maquinaria de la capacidad necesaria para realizar los trabajos solicitados. 4.-Se deberá contar con el suficiente personal técnico y profesional para los trabajos requeridos. 5.-El precio incluye: materiales, herramienta, consumibles, etc. 6.-Los turnos podrán ser diurnos y/o nocturnos.

ALCANCES DE LA ESPECIFICACIÓN Para la integración del Precio deberá incluir como mínimo:

1.- Cuadrilla de colocación de la geomalla y el geotextil. 2.- Herramientas que sean necesarios. 3.- El material necesario para la ejecución de los trabajos. 4.- Personal técnico y profesional para los trabajos requeridos. 5.- Demás artificios que se requieran para ejecutar los trabajos.

MEDICIÓN Y PAGO: La unidad de medición será M2, así como esta indicada en el catalogo de conceptos. Para fines de pago se determinará la cantidad cuantificada de obra.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.

RUBRO: “RECONSTRUCCION DE LA ESCOLLERA SUR EN LA TERMINAL

PORTUARIA DE LA APIVAL”.

CONCEPTO No.RECS-04.-

DESCRIPCIÓN: RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON PRESENCIA DE AGUA CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: ACARREO Y TRASPALEO DEL MATERIAL AL PRIMER KILOMETRO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

ESPECIFICACIONES:

1.-De acuerdo al procedimiento implementado por el contratista, se realizará del relleno con material producto de la excavación. 2.- Utilizar el equipo adecuado para realizar la actividad de relleno de los materiales. 3.- Se realizara el acarreo del material producto de la excavación de la zona marginal sur a la zona de trabajo en muelle 1. 4.-Se deberá contar con el suficiente personal técnico y profesional para los trabajos requeridos. 5.-El precio incluye: Limpieza de la zona de trabajo al termino de ellos, equipos, consumibles, etc. 7.- Los turnos podrán ser diurnos y/o nocturnos.

ALCANCES DE LA ESPECIFICACIÓN Para la integración del Precio deberá incluir como mínimo:

1.- Cuadrilla de relleno. 2.- El volumen de relleno será medido en obra en secciones. 3.- Equipo necesario para el relleno. 4.- Personal técnico y profesional para los trabajos requeridos. 5.- Demás artificios que se requieran para ejecutar los trabajos. 6.- El abundamiento del material debe intervenir en el precio unitario.

MEDICIÓN Y PAGO: La unidad de medición será M3, así como esta indicada en el catalogo de conceptos. Para fines de pago se determinará la cantidad cuantificada de obra.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.

RUBRO: “RECONSTRUCCION DE LA ESCOLLERA SUR EN LA TERMINAL

PORTUARIA DE LA APIVAL”.

CONCEPTO

No.- RECS-05.-

DESCRIPCIÓN: PIEDRA PRODUCTO DE SELECCIÓN Y ACOPIO EN BANCO DE 50 A 1000 KG PARA LA FORMACION DE CAPA SECUNDARIA DE LA PROTECCION MARGINAL SUR; INCLUYE: SUMINISTRO DE PIEDRA, ACCESOS Y OBRAS AUXILIARES, CARGA, ACARREO, PESAJE, DESCARGA A PIE DE TALUD, SECCIONAMIENTO EN BANCO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN OBRA, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD, MAQUINARIA Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

ALCANCES DE LA ESPECIFICACIÓN:

DESCRIPCIÓN: EL MATERIAL PÉTREO PARA LA FORMACION DE CAPA SECUNDARIA QUE SERÁ UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE LAS PROTECCIONES MARGINAL NORTE, LO OBTENDRÁ LA CONTRATISTA DE CUALQUIERA DE LOS BANCOS EXISTENTES EN LA ZONA DE LA OBRA, LOS CUALES SERÁN MOSTRADOS POR EL REPRESENTANTE DE LA APIVAL EL DÍA DE LA VISITA DE OBRA. EL BANCO DE MATERIALES SERÁ EXPLOTADO POR LA CONTRATISTA DE ACUERDO AL MÉTODO

QUE PROPONGA Y QUE ACEPTE LA APIVAL; EN CASO DE USAR EXPLOSIVOS, SU ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y PERMISO PARA SU USO, SERÁ POR CUENTA Y CARGO DE LA CONTRATISTA Y ESTARÁ SUJETO AL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA MISMA DE LO QUE INDIQUEN LOS REGLAMENTOS EN VIGOR DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL; EN CASO DE ACCIDENTE Y/O DAÑOS A TERCEROS LA CONTRATISTA SERÁ LA ÚNICA RESPONSABLE, DEBIENDO HACER LAS REPARACIONES NECESARIAS POR SU CUENTA Y CARGO, DEBERÁ PROPORCIONAR SUS REQUERIMIENTOS MENSUALES Y TOTALES TANTO DE EXPLOSIVOS COMO DE ACCESORIOS; LA CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR EN CUENTA LO ANTERIOR YA QUE DE NO HACERLO SERÁ DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN.

ASIMISMO LA CONTRATISTA TOMARÁ EN CUENTA TODOS LOS ASPECTOS QUE PRESENTE LA OPERACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN DE LAS ROCAS Y SI ASÍ LO CONSIDERA CONVENIENTE, PODRÁ EFECTUAR POR SU CUENTA LAS EXPLORACIONES, SONDEOS Y EN GENERAL ESTUDIOS Y PRUEBAS QUE JUZGUE NECESARIO REALIZAR, EN RELACIÓN A CALIDAD Y POTENCIAL DE LAS FORMACIONES ROCOSAS. LA EXPLOTACIÓN DEL BANCO DE MATERIALES ES DE LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA

CONTRATISTA, DE MANERA QUE LA OBTENCIÓN DE MATERIALES

CONCUERDE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA SECUENCIA ESTABLECIDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS DIFERENTES CAPAS DE ROCA QUE INTEGRAN LA ESTRUCTURA DEL ENROCAMIENTO.

LA CONTRATISTA ESTUDIARÁ CUIDADOSAMENTE EL BANCO EN LO QUE RESPECTA A BRECHAS

INTERIORES QUE SE ENCUENTREN MUY PRONUNCIADAS, CON EL PROPÓSITO DE DEFINIR LAS MANIOBRAS Y LUGARES DONDE DEBERÁ CLASIFICAR, SELECCIONAR Y ALMACENAR LA PIEDRA, PARA LOS PESOS CORRESPONDIENTES A NÚCLEO, EN TAL FORMA QUE SE FACILITEN LAS

MANIOBRAS DE CARGA EN EL BANCO DE MATERIALES. EL DÍA DE LA VISITA DE OBRA, LA CONTRATISTA SE DOCUMENTARÁ EN TODO LO RELATIVO

AL TRANSPORTE DE LA PIEDRA DESDE EL BANCO DE MATERIALES HASTA EL SITIO DEFINITIVO DE SU COLOCACIÓN, CONSIDERANDO EL TIPO Y CAPACIDAD DE LOS VEHÍCULOS QUE PUEDAN CIRCULAR POR LOS CAMINOS A RECORRER, PERMISOS ANTE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DE TRANSITO Y PLANEACION QUE SE NECESITEN, COSTO DE MALLAS ANTIDESBORDO EN LAS CAJAS DE LOS CAMIONES PARA EVITAR LA CAÍDA DE MATERIAL PÉTREO DURANTE EL DESPLAZAMIENTO Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA TRANSPORTAR LA PIEDRA.

POR OTRA PARTE, ÚNICAMENTE SE CARGARÁN LOS VEHÍCULOS CON PIEDRA DEL RANGO

INDICADO EN LOS PLANOS DE PROYECTO, NO PERMITIÉNDOSE QUE EN EL MISMO VEHÍCULO SE CARGUE PIEDRA QUE SIRVA PARA OTRA CAPA QUE NO SEA SECUNDARIA.

MEDICIÓN Y PAGO: MEDICIÓN. LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ LA TONELADA. EL REPRESENTANTE

COMPUTARÁ EL PESO NETO DE LA PIEDRA QUE EFECTIVAMENTE SE COLOQUE EN LAS PROTECCIONES MARGINALES DE ACUERDO CON EL PROYECTO. EL DESTARE DE LOS VEHÍCULOS SE EFECTUARÁ PESÁNDOLOS SIN CARGA; ASÍ MISMO, SE PESARÁN EN LAS MISMAS CONDICIONES QUE CUANDO ESTÉN CARGADOS.

BASES DE PAGO. EN EL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO, LA CONTRATISTA INCLUIRÁ LOS

DESMONTES, DESPALMES, APERTURA DEL BANCO, ACOPIO, RETIRO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO INCLUYENDO SU CARGA Y ACARREO, CLASIFICACIÓN, SELECCIÓN DE LOS MATERIALES DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA OBRA, COLOCACIÓN SEGÚN PROYECTO, CARGO POR BÁSCULA, MANTENIMIENTO DEL CAMINO DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA,

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.

RUBRO: ““RECONSTRUCCION DE LA ESCOLLERA SUR EN LA TERMINAL

PORTUARIA DE LA APIVAL”.

CONCEPTO

No.- RECS-06.-

DESCRIPCIÓN: COLOCACION CON MAQUINARIA DE PIEDRA PRODUCTO DE SELECCIÓN Y ACOPIO EN BANCO DE 50 A 1000 KG PARA LA FORMACION DE CAPA SECUNDARIA DE LA PROTECCION MARGINAL SUR; INCLUYE: COLOCACION DE ACUERDO A LAS LINEAS DE PROYECTO, SECCIONAMIENTO EN BANCO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN OBRA, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD, MAQUINARIA Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

ALCANCES DE LA ESPECIFICACIÓN:

COLOCACION DE PIEDRA PARA LA FORMACION DE LA CAPA SECUNDARIA EN LA PROTECCION MARGINAL SUR.

PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: REHABILITACION DE PROTECCION MARGINAL SUR,

DESCRIPCIÓN. EL MANEJO Y COLOCACIÓN DE LA PIEDRA SE HARÁ CON EL EQUIPO QUE LA CONTRATISTA

INDIQUE EN SU PROPUESTA, LA PIEDRA DEBERÁ COLOCARSE A PARTIR DEL PIE DEL TALUD, HACIA ARRIBA HASTA LA CORONA.

DICHA COLOCACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON EL PROYECTO, PARA QUE HAYA UNA BUENA FORMACION DE LA CAPA, PARA LO CUAL LA CONTRATISTA EN SU PROPUESTA DEBERÁ DE PRESENTAR LA METODOLOGÍA QUE UTILIZARÁ PARA LA COLOCACIÓN. SE DEBERA CONSIDERAR EN ESTE ANALISIS QUE EN CASO NECESARIO O CUANDO LA APIVAL LO SOLICITE, SE TENGAN TURNOS DIURNOS, MIXTOS, NOCTURNOS O EXTRAORDINARIOS TANTO DEL PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO. EN LA ZONA DE COLOCACION FINAL DE ACUERDO A LINEAS DE PROYECTO.

MEDICIÓN Y PAGO: MEDICIÓN. LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ LA TONELADA. EL REPRESENTANTE

COMPUTARÁ EL PESO NETO DE LA PIEDRA QUE EFECTIVAMENTE SE COLOQUE EN LAS PROTECCIONES MARGINALES DE ACUERDO CON EL PROYECTO. EL DESTARE DE LOS VEHÍCULOS SE EFECTUARÁ

PESÁNDOLOS SIN CARGA; ASÍ MISMO, SE PESARÁN EN LAS MISMAS CONDICIONES QUE CUANDO ESTÉN CARGADOS.

BASES DE PAGO. EN EL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO, LA CONTRATISTA INCLUIRÁ LA

COLOCACIÓN SEGÚN PROYECTO, CARGO POR BÁSCULA, MANTENIMIENTO DEL CAMINO DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA,

EN EL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO LA CONTRATISTA INCLUIRÁ EL

TRASPALEO Y COLOCACIÓN DE LA PIEDRA EN EL SITIO DEFINITIVO, PAGÁNDOSE ESTO DE ACUERDO AL PRECIO FIJADO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.), COLOCADA A LÍNEAS Y NIVELES DE PROYECTO, INCLUYÉNDOSE ADEMÁS TODAS LAS MANIOBRAS NECESARIAS EN LA OBRA.

POR OTRA PARTE TAMBIÉN DEBERÁ CONSIDERAR EL EMPLEO DE TODO TIPO DE HERRAMIENTAS, EQUIPO ADECUADO PARA EL TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE LA PIEDRA, TODAS LAS MANIOBRAS PARA TRASLADAR SU EQUIPO, MATERIALES, PERSONAL QUE REQUIERA Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA EFECTUAR EL CONCEPTO DE TRABAJO Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES DE ACUERDO AL PROYECTO Y A LAS ESPECIFICACIONES.

LAS CANTIDADES DE TONELADAS MOSTRADAS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS SON APROXIMADAS, POR LO QUE PODRÁN VARIAR LAS MISMAS EN MÁS O EN MENOS, SIN QUE POR ELLO SE MODIFIQUE EL PRECIO UNITARIO. LA UNIDAD SERÁ LA TONELADA COLOCADA EN LA OBRA A LÍNEAS Y NIVELES DE PROYECTO Y NO SE ADMITEN FRACCIONES DE LA MISMA POR LO QUE NO SE ACEPTARÁ NINGUNA PIEZA QUE NO ESTE COMPLETA.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL PUERTO VALLARTA S.A. DE C.V.

RUBRO: ““RECONSTRUCCION DE LA ESCOLLERA SUR EN LA TERMINAL

PORTUARIA DE LA APIVAL”.

CONCEPTO

No.- RECS-07.-

DESCRIPCIÓN: COLOCACION DE CUBOS MODIFICADOS DE 6,34 TON. PARA LA FORMACION DE LA CAPA CORAZA A LINEAS Y NIVELES DE PROYECTO, PARA LA REHABILITACION DE LA PROTECCION MARGINAL SUR INCLUYE: CARGA, TRASPALEO Y COLOCACION FINAL, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

ALCANCES DE LA ESPECIFICACIÓN:

COLOCACION DE LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS EN LA PROTECCION MARGINAL NORTE PLANOS Y/O CROQUIS DE REFERENCIA: REHABILITACION DE PROTECCION MARGINAL NORTE,

DESCRIPCIÓN. EL MÉTODO CONSTRUCTIVO QUE SE USE SERÁ EL PROPUESTO POR LA CONTRATISTA Y

APROBADO POR LA APIVAL SIN QUE ESTE HECHO RELEVE AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD PARA LLEVAR A BUEN TÉRMINO LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA. EL EQUIPO QUE UTILICE LA CONTRATISTA SERÁ EL ADECUADO PARA EL TRASPALEO Y COLOCACIÓN FINAL DE LOS CUBOS EN MODIFICADOS.

EL MANEJO Y COLOCACIÓN DE LOS ELEMENTOS PRECOLADOS SE HARÁ CON EL EQUIPO QUE LA CONTRATISTA INDIQUE SU PROPUESTA, LOS ELEMENTOS PRECOLADOS DEBERÁN COLOCARSE A PARTIR DEL PIE DEL TALUD, HACIA ARRIBA HASTA LA CORONA.

DICHA COLOCACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON EL PROYECTO, PARA QUE HAYA UNA BUENA TRABAZÓN ENTRE ELLOS, PARA LO CUAL LA CONTRATISTA EN SU PROPUESTA DEBERÁ DE PRESENTAR LA METODOLOGÍA QUE UTILIZARÁ PARA LA COLOCACIÓN. SE DEBERA CONSIDERAR EN ESTE ANALISIS QUE EN CASO NECESARIO O CUANDO LA APIVAL LO SOLICITE, SE TENGAN TURNOS DIURNOS, MIXTOS, NOCTURNOS O EXTRAORDINARIOS TANTO DEL PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO Y SUMINISTRO DE MATERIALES. SE DEBE INCLUIR PARA LOS TRABAJOS DONDE SE COLOCARAN LOS CUBOS MODIFICADOS BAJO EL NIVEL DE MAR, MANO DE OBRA CALIFICADA DE BUCEO Y EQUIPO NECESARIO, EN LA ZONA DE COLOCACION FINAL DE ACUERDO A LINEAS DE PROYECTO. SI DURANTE LA FASE DE CARGA, ACARREO Y COLOCACIÓN, ALGUNA DE LAS PIEZAS LLEGARA A

FRACTURARSE, LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERÁ DE REPONER DICHA PIEZA SIN COSTO ALGUNO PARA LA APIVAL, EN CASO CONTRARIO SE HARÁ UNA DEDUCTIVA IGUAL AL PRECIO EQUIVALENTE AL COSTO DE FABRICACIÓN DE LA PIEZA. EL ELEMENTO DAÑADO DEBERÁ SER RETIRADO Y PUESTO EN EL SITIO QUE INDIQUE EL REPRESENTANTE DE LA APIVAL.

MEDICIÓN Y PAGO:

MEDICIÓN. LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.)

COLOCADA Y CUANTIFICADA EN EL SITIO DE LA OBRA. EL REPRESENTANTE DE LA APIVAL EFECTUARÁ LA ESTIMACIÓN, TENIENDO EN CUENTA EL NÚMERO DE ELEMENTOS COLOCADOS EN SU LUGAR FINAL DE ACUERDO A LÍNEAS Y NIVELES DE PROYECTO Y A SU ENTERA SATISFACCIÓN.

LA COLOCACIÓN DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DEBERÁ ESTAR AVALADA POR ESCRITO POR EL REPRESENTANTE DE LA APIVAL DE QUE LA PIEZA FUE COLOCADA SIN NINGUNA FRACTURA A LÍNEAS Y NIVELES DE PROYECTO Y A SU ENTERA SATISFACCIÓN BASES DE PAGO. EN EL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO LA CONTRATISTA INCLUIRÁ EL

TRASPALEO Y COLOCACIÓN DE LOS CUBOS EN EL SITIO DEFINITIVO, PAGÁNDOSE ESTO DE ACUERDO AL PRECIO FIJADO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.), COLOCADA A LÍNEAS Y NIVELES DE PROYECTO, INCLUYÉNDOSE ADEMÁS TODAS LAS MANIOBRAS NECESARIAS EN LA OBRA.

POR OTRA PARTE TAMBIÉN DEBERÁ CONSIDERAR EL EMPLEO DE TODO TIPO DE HERRAMIENTAS, EQUIPO ADECUADO PARA EL TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE LOS ELEMENTOS, TODAS LAS MANIOBRAS PARA TRASLADAR SU EQUIPO, MATERIALES, PERSONAL QUE REQUIERA Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA EFECTUAR EL CONCEPTO DE TRABAJO Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES DE ACUERDO AL PROYECTO Y A LAS ESPECIFICACIONES.

LAS CANTIDADES DE PIEZAS MOSTRADAS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS SON APROXIMADAS, POR LO QUE PODRÁN VARIAR LAS MISMAS EN MÁS O EN MENOS, SIN QUE POR ELLO SE MODIFIQUE EL PRECIO UNITARIO. LA UNIDAD SERÁ LA PIEZA COLOCADA EN LA OBRA A LÍNEAS Y NIVELES DE PROYECTO Y NO SE ADMITEN FRACCIONES DE LA MISMA POR LO QUE NO SE ACEPTARÁ NINGUNA PIEZA QUE NO ESTE COMPLETA.

CAMINOS DE OPERACIÓN Y EQUIPO DE SEGURIDAD. A) TODA LA FORMACIÓN Y ADECUACIÓN DE SUPERFICIES DE RODAMIENTO, NECESARIAS PARA LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE, DEBERÁ LA CONTRATISTA PRORRATEAR SUS COSTOS EN LOS CONCEPTOS DE COLOCACIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS. EN CASO DE EFECTUAR LOS ACARREOS EN EQUIPO PROPIEDAD DE SINDICATOS, UNIONES DE TRANSPORTISTAS, PERMISIARIOS O CUALQUIER OTRA CORPORACIÓN SIMILAR, LOS CONVENIOS Y TARIFAS QUE SE ESTABLEZCAN SERÁN POR CUENTA Y RESPONSABILIDAD DEL POSTOR

DOCUMENTO PE-03 “PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS

TRABAJOS”

LICITANTE:

“RAZON SOCIAL DEL LICITANTE”

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL

PUERTO VALLARTA, S. A. DE C. V.

LICITACIÓN N° 09173002-002-08RUBRO:

2008

PARCIALESACUMULADAS

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRAINICIOTERMINO

LUGAR: PUERTO VALLARTA, JALISCO A DE DE 2008

DOCUMENTO PE-03 "PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS"

EROGACIONES

N°

RECONSTRUCCION DE LA ESCOLLERA NORTE Y SUR, EN PUERTO VALLARTA, JAL.

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL PATIDAS

DOCUMENTO PE-04 “PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y DATOS

BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES”

LICITANTE:

“RAZON SOCIAL DEL LICITANTE”

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL

PUERTO VALLARTA, S. A. DE C. V.

LICITACIÓ 09173002-002-08RUBRO:

PARCIALES $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00ACUMULADAS $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRAINICIOTERMINO

LUGAR: PUERTO VALLARTA, JALISCO A DE DE 2008

DOCUMENTO PE-04 "PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA LAADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIONPERMANENTE Y DATOS BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES"

EROGACIONES

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD IMPORTECOSTO DE MATERIAL

RECONSTRUCCION DE LA ESCOLLERA NORTE Y SUR, EN PUERTO VALLARTA, JAL.

2008

DOCUMENTO PE-05

“PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA LA UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MEDICION Y DATOS

BASICOS DE COSTOS HORARIOS”

LICITANTE:

“RAZON SOCIAL DEL LICITANTE”

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL

PUERTO VALLARTA, S. A. DE C. V.

LICITACIÓN N°:09173002-002-08RUBRO:

PARCIALES $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00ACUMULADAS $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRAINICIOTERMINO

LUGAR: PUERTO VALLARTA, JALISCO A DE DE 2008

EROGACIONES

N° EQUIPO TOTAL DE HORAS

COSTO POR HORA

RECONSTRUCCION DE LA ESCOLLERA NORTE Y SUR, EN PUERTO VALLARTA, JAL.

2008SUBTOTAL POR EQUIPO

DOCUMENTO PE-05 "PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA LA UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MEDICION Y DATOS BASICOS DE COSTOS HORARIOS".

DOCUMENTO PE-06

“PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA LA UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DATOS BASICOS DE COSTOS DE MANO DE OBRA”

LICITANTE:

“RAZON SOCIAL DEL LICITANTE”

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL

PUERTO VALLARTA, S. A. DE C. V.

LICITACIÓN N°: 09173002-002-08RUBRO:

PARCIALES $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00ACUMULADAS #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRAINICIOTERMINO

LUGAR: PUERTO VALLARTA, JALISCO A DE DE 2008

RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCOLLERA NORTE Y SUR, EN PUERTO VALLARTA, JAL.

2008SUBTOTAL POR

CATEGORIA

EROGACIONES

N° CATEGORIA DEL PERSONAL

TOTAL DE JORNALES

POR CATEGORIA

SALARIO REAL

DOCUMENTO PE-06 "PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES PARA LA UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO ENCARGADO DE LA DIRECCION,ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DATOS BASICOS DE COSTOS DE MANO DE OBRA"

DOCUMENTO PE-07 “RELACION DE LOS BASICOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y MEDICION, QUE INTERVIENEN EN LOS ANALISIS ANTERIORES”

LICITANTE:

“RAZON SOCIAL DEL LICITANTE”

DOCUMENTO PE-08 “ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO”

LICITANTE:

“RAZON SOCIAL DEL LICITANTE”

DOCUMENTO PE-08 “ANALISIS PARA DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTO” LICITACION No. 09173002-002-08 R U B R O: “RECONSTRUCCION DE LA ESCOLLERA NORTE Y SUR, EN PUERTO VALLARTA, JAL.” RUBRO: MODELO DE BASES DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL. Admón. Central

$ Admón.

de Obra $ I. Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos:

a. Personal directivo; b. Personal técnico; c. Personal administrativo; d. Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; e. Prestaciones a que obliga la LEY Federal del Trabajo para

el personal enunciado en los incisos a., b. y c.; f. Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a.,

b. y c., y g. Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo,

para el personal enunciado en los incisos a., b. y c.; II. Depreciación, mantenimiento y rentas de los siguientes

conceptos: a. Edificios y locales; b. Locales de mantenimiento y guarda; c. Bodegas; d. Instalaciones generales; e. Equipos, muebles y enseres; f. Depreciación o renta, y operación de vehículos, y g. Campamentos;

III. Servicios de los siguientes conceptos: a. Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y b. Estudios e investigaciones;

IV. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos: a. Campamentos; b. Equipo de construcción; c. Plantas y elementos para instalaciones, y d. Mobiliario;

V. Gastos de oficina de los siguientes conceptos: a. Papelería y útiles de escritorio; b. Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio; c. Equipo de computación; d. Situación de fondos; e. Copias y duplicados; f. Luz, gas y otros consumos, y g. Gastos de la licitación;

VI. Capacitación y adiestramiento; VII. Seguridad e higiene; VIII. Seguros y fianzas, y IX. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos:

a. Construcción y conservación de caminos de acceso; b. Montajes y desmantelamientos de equipo, y c. Construcción de instalaciones generales:

1. De campamentos; 2. De equipo de construcción, y

3. De plantas y elementos para instalaciones.

SUMAS : $ COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL = $

COSTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE OBRA = $

SUMA TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS = $...............

COSTO DIRECTO DE LOS TRABAJOS = $...............

PORCENTAJE DE COSTOS INDIRECTOS = % %PORCENTAJE TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS = %

_________________________________ ____________________________________ Razón Social del Licitante Nombre y firma del Representante Legal

DOCUMENTO PE-09 “ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO DE

FINANCIAMIENTO Y EXPRESION DEL CARGO POR UTILIDAD”

LICITANTE:

“RAZON SOCIAL DEL LICITANTE”

DOCUMENTO PE-10 “ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS”

LICITANTE:

“RAZON SOCIAL DEL LICITANTE”

DOCUMENTO PE-11 “CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO”

LICITANTE:

“RAZON SOCIAL DEL LICITANTE”

No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDADPRECIO

UNITARIO IMPORTE

RECN-01.- ELABORACION Y ALMACENAMIENTO DE CUBOSMODIFICADOS DE 6,34 TON. DE CONCRETOPREMEZCLADO F'C= 300 KG/CM2 A LOS TRES DIAS DEEDAD, PARA SER UTILIZADO COMO CORAZA EN LAPROTECCION MARGINAL NORTE INCLUYE:CONSTRUCCION DE MESAS DE COLADO, CIMBRADO,COLOCACION DE DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO,DECIMBRADO, CURADO, CARGA Y DESCARGA DE LASPIEZAS DE LA MESA DE COLADO A EL PATIO DEALMACENAMIENTO, MAQUINARIA, MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LONECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOSTRABAJOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. PIEZA 326,00 -

RECN-02.- PIEDRA PRODUCTO DE SELECCIÓN Y ACOPIO ENBANCO DE 50 A 1000 KG PARA LA FORMACION DECAPA SECUNDARIA DE LA PROTECCION MARGINALNORTE; INCLUYE: SUMINISTRO DE PIEDRA, ACCESOSY OBRAS AUXILIARES, CARGA, ACARREO, PESAJE,DESCARGA Y COLOCACION DE ACUERDO A LASLINEAS DE PROYECTO, SECCIONAMIENTO EN BANCO,LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN OBRA,MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS YEQUIPO DE SEGURIDAD, MAQUINARIA Y DEMASCARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRATERMINADA. TON. 500,00 -

RECN-03.- COLOCACION DE CUBOS MODIFICADOS DE 6,34 TON.PARA LA FORMACION DE LA CAPA CORAZA A LINEASY NIVELES DE PROYECTO, PARA LA REHABILITACIONDE LA PROTECCION MARGINAL NORTE INCLUYE:CARGA, TRASPALEO Y COLOCACION FINAL,MAQUINARIA, BUZOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LACORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PORUNIDAD DE OBRA TERMINADA. PIEZA 326,00 -

SUMA $0,0015% I V A $0,00TOTAL $0,00

DOCUMENTO PE-11 "CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO"

CATALOGO DE CONCEPTOS PARA LA PARTIDA "RECONSTRUCCION DE LA ESCOLLERA NORTE Y SUR, EN PUERTO VALLARTA, JAL."

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.

No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDADPRECIO

UNITARIO IMPORTE

RECS-01.- TRAZO Y NIVELACION ESTABLECIENDO EJES YREFERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAOBRA, INCLUYE: MATERIALES, TOPOGRAFO,CADENEROS, EQUIPO TOPOGRAFICO Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.DE LOS TRABAJOS POR UNIDAD DE OBRATERMINADA.

M2 595,00

RECS-02.- EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "A" CONEQUIPO MECANICO, INCLUYE: ACARREO DELMATERIAL AL PRIMER KILOMETRO PARA SERDEPOSITADO Y BANDEADO EN EL SITIO QUEINDIQUE LA APVIVAL, MANIOBRAS, MANO DEOBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO DESEGURIDAD,MAQUINARIA Y TODO LONECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DELOS TRABAJOS POR UNIDAD DE OBRATERMINADA.

M3 615,41

RECS-03.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMALLA ACEGG 100-I Y MALLA GEOTEXTIL MARCA PAVITEX OSIMILAR 350 GRS/M2 ( ASTM D-4632) CON FIBRADE POLIESTER EN LA PROTECCION MARGINALSUR; INCLUYE: SUJESION DE GEOTEXTIL A BASEDE AMARRADERA DE POLIESTER O NAYLONCOLOCADA DE ACUERDO AL FABRICANTE,TENDIDO, TRASLAPES, DESPERDICIOS,MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS YEQUIPO DE SEGURIDAD, MAQUINARIA Y TODOLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIONDE LOS TRABAJOS POR UNIDAD DE OBRATERMINADA.

M2 595,00

RECS-04.- RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAEXCAVACION CON PRESENCIA DE AGUA CONEQUIPO MECANICO, INCLUYE: ACARREO YTRASPALEO DEL MATERIAL AL PRIMERKILOMETRO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA,HERRAMIENTAS,MAQUINARIA Y TODO LONECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DELOS TRABAJOS POR UNIDAD DE OBRATERMINADA.

M3 1.143,24

CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA PARTIDA “RECONSTRUCCION DE LA ESCOLLERA NORTE Y SUR, EN PUERTO VALLARTA, JAL."

PUERTO VALLARTA, JAL. A 5 DE NOVIEMBRE DE 2008

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO PE-11 "CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO"

RECS-05.- PIEDRA PRODUCTO DE SELECCIÓN Y ACOPIO ENBANCO DE 50 A 1000 KG PARA LA FORMACIONDE CAPA SECUNDARIA DE LA PROTECCIONMARGINAL SUR; INCLUYE: SUMINISTRO DEPIEDRA, ACCESOS Y OBRAS AUXILIARES,CARGA, ACARREO, PESAJE, DESCARGA A PIE DETALUD, SECCIONAMIENTO EN BANCO,LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN OBRA,MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS YEQUIPO DE SEGURIDAD, MAQUINARIA Y DEMASCARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DEOBRA TERMINADA.

TON. 439,80

RECS-06.- COLOCACION CON MAQUINARIA DE PIEDRAPRODUCTO DE SELECCIÓN Y ACOPIO EN BANCODE 50 A 1000 KG PARA LA FORMACION DE CAPASECUNDARIA DE LA PROTECCION MARGINALSUR; INCLUYE: COLOCACION DE ACUERDO ALAS LINEAS DE PROYECTO, SECCIONAMIENTOEN BANCO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ENOBRA, MANIOBRAS, MANO DE OBRA,HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD,MAQUINARIA Y DEMAS CARGOSCORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRATERMINADA.

TON. 439,80

RECS-07.- COLOCACION DE CUBOS MODIFICADOS DE 6,34TON. PARA LA FORMACION DE LA CAPA CORAZAA LINEAS Y NIVELES DE PROYECTO, PARA LAREHABILITACION DE LA PROTECCION MARGINALSUR INCLUYE: CARGA, TRASPALEO YCOLOCACION FINAL, MAQUINARIA, BUZOS,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, YTODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTAEJECUCION DE LOS TRABAJOS POR UNIDAD DEOBRA TERMINADA.

PIEZA 20,00

SUMA - 15% I V A - TOTAL -

DOCUMENTO PE-12

“PLANOS DE PROYECTO”

LICITANTE:

“RAZON SOCIAL DEL LICITANTE”

No. de plano Descripción del plano

Plano No. 1 DE 4 Planta General Escollera Norte.- Perfil, Planta y Sección. Plano No. 2 DE 4 Planta General Escollera Norte.- Coloc. De Cubos Morro. Plano No. 3 DE 4 Planta General Escollera Norte.- Distribución de cubos. Plano No. 4 DE 4 Planta General Escollera Norte.- Límite del Recinto

Portuario. Plano No. 4 DE 4 A Planta General Escollera Norte.- Secciones (0+002.5 A 0+

155) Plano No. 1 DE 4 Planta General Escollera Sur.- Perfil, Planta y Sección. Plano No. 2 DE 4 Relleno Posterior de la Escollera Sur.- Secciones (0 + 000

A 0+060). Plano No. 3 DE 4 Relleno Posterior de la Escollera Sur.- Secciones (0 + 070

A 0+130). Plano No. 4 DE 4 Relleno Posterior de la Escollera Sur.- Secciones (0 + 150

A 0+172.14).

LICITANTE:

“RAZON SOCIAL DEL LICITANTE”

ANEXOS:

• FORMATO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO. • FORMATO DE FIANZA DE ANTICIPO. • FORMATO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS. • PROGRAMACION DE ARRIBOS TENTATIVOS DE CRUCEROS 2008. • GUIA DEL CONTRATISTA. • PLANOS DEL PROYECTO (SE ENTREGARAN EN IMPRESIÓN Y EN CD EN LA

JUNTA DE ACLARACIONES). • FORMATO DE LOS DOCUMENTOS PE-03, PE-04, PE-05 Y PE-06 (SE

ENTREGARAN EN IMPRESIÓN Y EN CD EN LA JUNTA DE ACLARACIONES), TODA VEZ QUE ESTAN COMO IMAGEN EN LAS PRESENTES BASES.

• CATALOGO DE CONCEPTOS (SE ENTREGARA EN IMPRESIÓN Y EN CD, EN LA JUNTA DE ACLARACIONES), TODA VEZ QUE ESTAN COMO IMAGEN EN LAS PRESENTES BASES.

FORMATO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATO DE OBRA.

La Cía. Afianzadora _____________________ en uso de la autorización que le fue otorgada por la SHCP se constituye fiadora hasta por la suma de: $_________________( SON: _______________________Pesos 00/100 MN ) Ante: LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL PUERTO VALLARTA S. A. DE C.V. Por: La Cía. _____________________________, con domicilio en calle __________________, colonia ______________, código postal Num. __________, de la ciudad de __________________, para garantizar el debido cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del contrato Núm. ______ de fecha __ de ____________ de _____, relativo a: la Construcción de ____________________, en___________., con un importe de: $ __________________( ______________________________________00/100 MN) mas el impuesto al valor agregado; La compañía afianzadora expresamente declara: a) Que esta fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato. b) Esta fianza estará vigente en el caso de que se otorgue prórroga y espera al deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporáneamente. c) Que para ser cancelada la fianza será requisito indispensable el acta de entrega recepción de los trabajos comprendidos en el presente contrato, debidamente requisitaza y la manifestación expresa y por escrito de la ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL PUERTO VALLARTA S. A. DE C. V. d) Esta fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva por autoridad competente, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia. e) La afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en el articulo 95 y demás relativos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso que proceda el cobro de intereses que prevé el articulo 95 bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida, y f) Que garantiza la ejecución total de los trabajos, así como la buena calidad de los mismos conforme a las especificaciones que rigen en esta materia.

FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA ANTICIPO A CONTRATOS DE OBRA. La Cía. Afianzadora _____________________ en uso de la autorización que le fue otorgada por la SHCP se constituye fiadora hasta por la suma de: $_________________( SON: _______________________Pesos 00/100 MN ) Ante: LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL PUERTO VALLARTA S. A. DE C. V. Por: La Cía. _____________________________, con domicilio en calle __________________, colonia ______________, código postal Num. __________, de la ciudad de __________________, la debida inversión o la devolución total o parcial del anticipo, del ____ % (______ POR CIENTO) del importe del contrato, Núm. _______ de fecha ____ de _____________ de _____, relativo a: Construcción de __________________,____________, con un importe de: $ __________________( ______________________________________00/100 MN) mas el impuesto al valor agregado; La compañía afianzadora expresamente declara: a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato. b) Que la fianza estará vigente en el caso de que se otorgue prórroga y espera al deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporáneamente. c) Que para ser cancelada la fianza será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de LA ADIMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL PUERTO VALLARTA S. A. DE C. V. que la producirá cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad. d) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de “el contratista” y hasta que se dicte resolución o sentencia ejecutoria por autoridad competente de forma tal de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia e) La afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en el articulo 95 y demás relativos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso que proceda el cobro de intereses que prevé el articulo 95 bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida, y f) Que “el contratante” queda facultado para deducir en la ultima estimación de trabajos realizados, el saldo restante por amortizar del (los) anticipo (s) otorgado (s).

FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

La Cía. Afianzadora _____________________ en uso de la autorización que le fue otorgada por la SHCP se constituye fiadora hasta por la suma de $_________________( SON: _______________________Pesos 00/100 MN ) Ante: LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL PUERTO VALLARTA S. A. DE C. V. Por: La Cía. _____________________________, con domicilio en calle __________________, colonia ______________, código postal Num. __________, de la ciudad de __________________, la buena calidad de los materiales, y mano de obra, las erogaciones que se tuvieren que efectuar por concepto de reparaciones originadas por defectos y vicios ocultos, así como cualquier otra responsabilidad que afecte a “LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL PUERTO VALLARTA S. A. DE C. V.” o a terceras personas, en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA” durante el periodo de trabajo de obra y que aparezcan posteriormente a la recepción definitiva de la obra, y demás obligaciones a su cargo, en los términos señalados en el contrato respectivo y en el Código Civil para el Distrito Federal en materia Común y para toda la República en Materia Federal, derivadas del contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado Num. _________ de fecha __ de ____________ del ____, celebrado por la ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL PUERTO VALLARTA S. A. DE C. V. y el Fiado con un importe total ejercido de $ _______________ ( ________________________________00/100 MN ) mas el impuesto al valor agregado. Relativo a la obra: Construcción de ___________________, en___________. La compañía afianzadora expresamente declara; a) Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Reglamento de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. b) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato. c) Que la fianza estará vigente en el caso de que se otorgue prórroga y espera al deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporáneamente. d) Que la fianza estará vigente durante un periodo de doce meses a partir de la fecha de firma del acta de entrega recepción de los trabajos e) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de “el contratista” y hasta que se dicte resolución o sentencia ejecutoria por autoridad competente, debiendo otorgar nueva fianza en el caso de que transcurra el plazo de doce meses fijado en la misma. f) La afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en el articulo 95 y demás relativos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso que proceda el cobro de intereses que prevé el articulo 95 bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida, y g) Una vez transcurrido el plazo de vigencia señalado sin que LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL PUERTO VALLARTA S. A. DE C. V. hubiere expresado alguna reclamación ó inconformidad con relación a los conceptos que se están garantizando, la fianza se cancelará en forma automática sin que sea requisito para ello la autorización expresa.

LINEA FECHA DIA ARRIBO ZARPE PROC. DEST. TRB ESLORA MUELLE AGENTE

JULIO 15CARNIVAL PRIDE CARNIVAL 02-Jul-08 MIE 08:00 22:00 LAX MZT 85,920 293 M-1 JLVCVISION OF THE SEAS ROYAL 03-Jul-08 JUE 08:00 23:00 MZT LAX 78,340 279 M-1 VVTDISNEY MAGIC DISNEY 03-Jul-08 JUE 07:00 22:00 MZT LAX 83,338 295 M-2 JLVCCARNIVAL PRIDE CARNIVAL 09-Jul-08 MIE 08:00 22:00 LAX MZT 85,920 293 M-1 JLVCVISION OF THE SEAS ROYAL 10-Jul-08 JUE 08:00 23:00 MZT LAX 78,340 279 M-1 VVTDISNEY MAGIC DISNEY 10-jul-08 JUE 07:00 22:00 MZT LAX 83,338 295 M-2 JLVCCARNIVAL PRIDE CARNIVAL 16-Jul-08 MIE 08:00 22:00 LAX MZT 85,920 293 M-1 JLVCVISION OF THE SEAS ROYAL 17-Jul-08 JUE 08:00 23:00 MZT LAX 78,340 279 M-1 VVTDISNEY MAGIC DISNEY 17-jul-08 JUE 07:00 22:00 MZT LAX 83,338 295 M-2 JLVCCARNIVAL PRIDE CARNIVAL 23-Jul-08 MIE 08:00 22:00 LAX MZT 85,920 293 M-1 JLVCVISION OF THE SEAS ROYAL 24-Jul-08 JUE 08:00 23:00 MZT LAX 78,340 279 M-1 VVTDISNEY MAGIC DISNEY 24-jul-08 JUE 07:00 22:00 MZT LAX 83,338 295 M-2 JLVCCARNIVAL PRIDE CARNIVAL 30-Jul-08 MIE 08:00 22:00 LAX MZT 85,920 293 M-1 JLVCVISION OF THE SEAS ROYAL 31-Jul-08 JUE 08:00 23:00 MZT LAX 78,340 279 M-1 VVTDISNEY MAGIC DISNEY 31-jul-08 JUE 07:00 22:00 MZT LAX 83,338 295 M-2 JLVC

AGOSTO 11CARNIVAL PRIDE CARNIVAL 06-Ago-08 MIE 08:00 22:00 LAX MZT 85,920 293 M-1 JLVCVISION OF THE SEAS ROYAL 07-Ago-08 JUE 08:00 23:00 MZT LAX 78,340 279 M-1 VVTDISNEY MAGIC DISNEY 7-ago-08 JUE 07:00 22:00 MZT LAX 83,338 295 M-2 JLVCCARNIVAL PRIDE CARNIVAL 13-Ago-08 MIE 08:00 22:00 LAX MZT 85,920 293 M-1 JLVCVISION OF THE SEAS ROYAL 14-Ago-08 JUE 08:00 23:00 MZT LAX 78,340 279 M-1 VVTDISNEY MAGIC DISNEY 14-ago-08 JUE 07:00 22:00 MZT LAX 83,338 295 M-2 JLVCCARNIVAL PRIDE CARNIVAL 20-Ago-08 MIE 08:00 22:00 LAX MZT 85,920 293 M-1 JLVCDISNEY MAGIC DISNEY 20-Ago-08 JUE 09:30 22:00 MZT LAX 83,338 295 M-2 JLVCVISION OF THE SEAS ROYAL 21-Ago-08 JUE 08:00 23:00 MZT LAX 78,340 279 M-1 VVTCARNIVAL PRIDE CARNIVAL 27-Ago-08 MIE 08:00 22:00 LAX MZT 85,920 293 M-1 JLVCVISION OF THE SEAS ROYAL 28-Ago-08 JUE 08:00 23:00 MZT LAX 78,340 279 M-1 VVT

SEPTIEMBRE 12CARNIVAL PRIDE CARNIVAL 03-Sep-08 MIE 08:00 22:00 LAX MZT 85,920 293 M-1 JLVCVISION OF THE SEAS ROYAL 04-Sep-08 JUE 08:00 23:00 MZT LAX 78,340 279 M-1 VVTCARNIVAL PRIDE CARNIVAL 10-Sep-08 MIE 08:00 22:00 LAX MZT 85,920 293 M-1 JLVCVISION OF THE SEAS ROYAL 11-Sep-08 JUE 08:00 23:00 MZT LAX 78,340 279 M-1 VVTCARNIVAL PRIDE CARNIVAL 17-Sep-08 MIE 08:00 22:00 LAX MZT 85,920 293 M-1 JLVCVISION OF THE SEAS ROYAL 18-Sep-08 JUE 08:00 23:00 MZT LAX 78,340 279 M-1 VVTSILVER SHADOW SILVERSEA 21-Sep-08 DOM 09:00 23:00 ZLO LAX 28,258 186 M-1 VVTCARNIVAL PRIDE CARNIVAL 24-Sep-08 MIE 08:00 22:00 LAX MZT 85,920 293 M-1 JLVCVISION OF THE SEAS ROYAL 25-Sep-08 JUE 08:00 23:00 MZT LAX 78,340 279 M-1 VVTNORWEGIAN SUN NORWEGIAN 28-Sep-08 DOM 09:00 17:00 ZIH CSL 78,309 259 M-1 VVTNORWEGIAN PEARL NORWEGIAN 28-Sep-08 DOM 08:30 17:00 CSL ACA 93,530 294 M-2 VVTSAPPHIRE PRINCESS PRINCESS 30-Sep-08 MAR 08:00 18:00 LAX MZT 115,875 290 M-1 VVT

ARRIBOS

API PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.CALENDARIO TENTATIVO DE ARRIBOS 2008

ARRIBOS

ARRIBOS

OCTUBRE 33CARNIVAL PRIDE CARNIVAL 01-Oct-08 MIE 08:00 22:00 LAX MZT 85,920 293 M-1 JLVCRYNDAM HOLLAND 01-Oct-08 MIE 08:00 22:00 HUA CSL 55,451 220 M-3 JLVCNORWEGIAN STAR HOLLAND 01-Oct-08 MIE 08:00 22:00 MZT LAX 91,740 295 M-2 VVTVISION OF THE SEAS ROYAL 02-Oct-08 JUE 08:00 23:00 MZT LAX 78,340 279 M-1 VVTSAPPHIRE PRINCESS PRINCESS 07-Oct-08 MAR 08:00 18:00 ZIH MZT 115,875 290 M-1 VVTOOSTERDAM HOLLAND 08-Oct-08 MIE 08:00 22:00 MZT LAX 81,769 286 M-2 JLVCCARNIVAL PRIDE CARNIVAL 08-Oct-08 MIE 08:00 22:00 LAX MZT 85,920 293 M-1 JLVCNORWEGIAN STAR NORWEGIAN 08-Oct-08 MIER 08:00 22:00 MZT LAX 91,740 295 FOND VVTNORWEGIAN SUN NORWEGIAN 09-Oct-08 JUE 09:00 17:00 ZIH CSL 78,309 259 M-2 VVTVISION OF THE SEAS ROYAL 09-Oct-08 JUE 08:00 23:00 MZT LAX 78,340 279 M-1 VVTISLAND PRINCESS PRINCESS 10-Oct-08 VIE 09:30 18:30 ZIH LAX 88,000 294 M-1 VVTSAPPHIRE PRINCESS PRINCESS 14-Oct-08 MAR 08:00 18:00 ZIH MZT 115,875 290 M-1 VVTCARNIVAL PRIDE CARNIVAL 15-Oct-08 MIE 08:00 22:00 LAX MZT 85,920 293 M-1 JLVCOOSTERDAM HOLLAND 15-Oct-08 MIE 08:00 22:00 MZT LAX 81,769 286 M-2 JLVCNORWEGIAN STAR NORWEGIAN 15-Oct-08 MIE 08:00 22:00 MZT LAX 91,740 295 FOND VVTVISION OF THE SEAS ROYAL 16-Oct-08 JUE 08:00 23:00 MZT LAX 78,340 279 M-1 VVTSTAR PRINCESS PRINCESS 17-Oct-08 VIE 08:00 18:00 LAX MAZ 108,865 290 M-1 VVTRYNDAM HOLLAND 19-Oct-08 DOM 08:00 22:00 HUA CSL 55,451 220 M-1 JLVCNORWEGIAN SUN NORWEGIAN 20-Oct-08 LUN 09:00 17:00 ZIH CSL 78,309 259 M-1 VVTSAPPHIRE PRINCESS PRINCESS 21-Oct-08 VIE 08:00 18:00 LAX MZT 115,875 290 M-1 VVTCARNIVAL PRIDE CARNIVAL 22-Oct-08 MIE 08:00 22:00 LAX MZT 85,920 293 M-1 JLVCOOSTERDAM HOLLAND 22-Oct-08 MIE 08:00 22:00 MZT LAX 81,769 286 M-2 JLVCNORWEGIAN STAR NORWEGIAN 22-Oct-08 MIE 08:00 22:00 MZT LAX 91,740 295 FOND VVTSERENADE OF THE SEAS ROYAL 22-Oct-08 MIE 12:00 ZIH 115,875 290 FOND VVTSERENADE OF THE SEAS ROYAL 23-Oct-08 JUE 16:00 MZT 115,875 290 M-2 VVTVISION OF THE SEAS ROYAL 23-Oct-08 JUE 08:00 20:00 MZT LAX 78,340 279 M-1 VVTRYNDAM HOLLAND 25-Oct-08 SAB 08:00 22:00 HUA CSL 55,451 220 M-1 JLVCSTAR PRINCESS PRINCESS 27-Oct-08 LUN 09:00 18:00 ZIH CSL 108,977 290 M-1 VVTSAPPHIRE PRINCESS PRINCESS 28-Oct-08 MAR 08:00 18:00 LAX MZT 108,865 290 M-1 VVTOOSTERDAM HOLLAND 29-Oct-08 MIE 08:00 22:00 MZT LAX 81,769 286 M-2 JLVCCARNIVAL PRIDE CARNIVAL 29-Oct-08 MIE 08:00 22:00 LAX MZT 85,920 293 M-1 JLVCNORWEGIAN STAR NORWEGIAN 29-Oct-08 MIE 08:00 22:00 MZT LAX 91,740 295 FOND VVTVISION OF THE SEAS ROYAL 30-Oct-08 JUE 08:00 23:00 MZT LAX 78,340 279 M-1 VVTNORWEGIAN SUN NORWEGIAN 31-Oct-08 VIE 09:00 17:00 ZIH CSL 78,309 259 M-1 VVT

NOVIEMBRE 28RYNDAM HOLLAND 04-Nov-08 MAR 08:00 22:00 HUA CSL 55,451 220 M-2 JLVCSAPPHIRE PRINCESS PRINCESS 04-Nov-08 MAR 08:00 18:00 LAX MZT 108,865 290 M-1 VVTOOSTERDAM HOLLAND 05-Nov-08 MIE 08:00 22:00 MZT LAX 81,769 286 M-2 JLVCCARNIVAL PRIDE CARNIVAL 05-Nov-08 MIE 08:00 22:00 LAX MZT 85,920 293 M-1 JLVCNORWEGIAN STAR NORWEGIAN 05-Nov-08 MIE 08:00 22:00 MZT LAX 91,740 295 FOND VVTVISION OF THE SEAS ROYAL 06-Nov-08 JUE 08:00 23:00 MZT LAX 78,340 279 M-1 VVTSTAR PRINCESS PRINCESS 06-Nov-08 JUE 09:00 18:00 ZIH CSL 108,977 290 M-2 VVTSAPPHIRE PRINCESS PRINCESS 11-Nov-08 MAR 08:00 18:00 LAX MZT 108,865 290 M-1 VVTCARNIVAL PRIDE CARNIVAL 12-Nov-08 MIE 08:00 22:00 LAX MZT 85,920 293 M-1 JLVCOOSTERDAM HOLLAND 12-Nov-08 MIE 08:00 22:00 MZT LAX 81,769 286 M-2 JLVCNORWEGIAN STAR NORWEGIAN 12-Oct-08 MIE 08:00 22:00 MZT LAX 91,740 295 FOND VVTVISION OF THE SEAS ROYAL 13-Nov-08 JUE 08:00 23:00 MZT LAX 78,340 279 M-1 VVTSILVER SHADOW SILVERSEA 14-Nov-08 VIE 08:00 22:00 HUA CSL 28,258 186 M-2 VVTSTAR PRINCESS PRINCESS 16-Nov-08 DOM 09:00 18:00 ZIH CSL 108,977 290 M-1 VVTSAPPHIRE PRINCESS PRINCESS 18-Nov-08 MAR 08:00 18:00 LAX MZT 108,865 290 M-2 VVTRYNDAM HOLLAND 18-Nov-08 MAR 08:00 22:00 HUA CSL 55,451 220 M-1 JLVCCARNIVAL PRIDE CARNIVAL 19-Nov-08 MIE 08:00 22:00 LAX MZT 85,920 293 M-1 JLVC

OOSTERDAM HOLLAND 19-Nov-08 MIE 08:00 22:00 MZT LAX 81,769 286 M-2 JLVC

NORWEGIAN STAR NORWEGIAN 19-Nov-08 MIE 08:00 22:00 MZT LAX 91,740 295 FOND VVTVISION OF THE SEAS ROYAL 20-Nov-08 JUE 08:00 23:00 MZT LAX 78,340 279 M-1 VVTSILVER SHADOW SILVERSEA 21-Nov-08 VIE 12:00 18:00 LAX ACA 28,258 186 M-1 VVTRYNDAM HOLLAND 24-Nov-08 LUN 08:00 22:00 HUA CSL 55,451 220 M-1 JLVCSAPPHIRE PRINCESS PRINCESS 25-Nov-08 MAR 08:00 18:00 LAX MZT 108,865 290 M-1 VVTCARNIVAL PRIDE CARNIVAL 26-Nov-08 MIE 08:00 22:00 LAX MZT 85,920 293 M-1 JLVCOOSTERDAM HOLLAND 26-Nov-08 MIE 08:00 22:00 MZT LAX 81,769 286 M-2 JLVCNORWEGIAN STAR NORWEGIAN 26-Nov-08 MIE 08:00 22:00 MZT LAZ 91,740 295 FOND VVTVISION OF THE SEAS ROYAL 27-Nov-08 JUE 08:00 23:00 MZT LAX 78,340 279 M-1 VVTCRYSTAL SYMPHONY CRYSTAL 27-Nov-08 JUE 07:00 17:00 MZT LAX 51,044 238 M-2 VVT

ARRIBOS

ARRIBOS

DICIEMBRE 29SAPPHIRE PRINCESS PRINCESS 02-Dic-08 MAR 08:00 18:00 LAX MZT 108,865 290 M-1 VVTCARNIVAL PRIDE CARNIVAL 03-Dic-08 MIE 08:00 22:00 LAX MZT 85,920 293 M-1 JLVCOOSTERDAM HOLLAND 03-Dic-08 MIE 08:00 22:00 MZT LAX 81,769 286 JLVCNORWEGIAN STAR NORWEGIAN 03-Dic-08 MIE 08:00 22:00 MZT LAX 91,740 295 FOND VVTVISION OF THE SEAS ROYAL 04-Dic-08 JUE 08:00 23:00 MZT LAX 78,340 279 M-1 VVTRYNDAM HOLLAND 04-Dic-08 JUE 08:00 22:00 HUA CSL 55,451 220 M-3 JLVCCRYSTAL SHIMPONY CRYSTAL 04-Dic-08 JUE 07:00 17:00 MZT LAX 51,044 238 M-2 VVTSAPPHIRE PRINCESS PRINCESS 09-Dic-08 MAR 08:00 18:00 LAX MZT 108,865 290 M-1 VVTOOSTERDAM HOLLAND 10-Dic-08 MIE 08:00 22:00 MZT LAX 81,769 286 M-2 JLVCCARNIVAL PRIDE CARNIVAL 10-Dic-08 MIE 08:00 22:00 LAX MZT 85,920 293 M-1 JLVCROTTERDAM HOLLAND 10-Dic-08 MIE 10:00 20:00 CSL MZT 59,652 237 M-3 JLVCNORWEGIAN STAR NORWEGIAN 10-Dic-08 MIE 08:00 22:00 MZT LAX 91,740 295 FOND VVTVISION OF THE SEAS ROYAL 11-Dic-08 JUE 08:00 23:00 MZT LAX 78,340 279 M-1 VVTRYNDAM HOLLAND 14-Dic-08 DOM 08:00 22:00 HUA CSL 55,451 220 M-1 JLVCSAPPHIRE PRINCESS PRINCESS 16-Dic-08 MAR 08:00 18:00 LAX MTZ 108,865 290 M-1 VVTOOSTERDAM HOLLAND 17-Dic-08 MIE 08:00 22:00 MZT LAX 81,769 286 M-2 JLVCCARNIVAL PRIDE CARNIVAL 17-Dic-08 MIE 08:00 22:00 LAX MZT 85,920 293 M-1 JLVCNORWEGIAN STAR NORWEGIAN 17-Dic-08 MIE 08:00 22:00 MZT LAX 91,740 295 FOND VVTVISION OF THE SEAS ROYAL 18-Dic-08 JUE 08:00 23:00 MZT LAX 78,340 279 M-1 VVTSAPPHIRE PRINCESS PRINCESS 23-Dic-08 MAR 08:00 18:00 LAX MTZ 108,865 290 M-1 VVTCARNIVAL PRIDE CARNIVAL 24-Dic-08 MIE 08:00 22:00 LAX MZT 85,920 293 M-1 JLVCOOSTERDAM HOLLAND 24-Dic-08 MIE 08:00 22:00 MZT LAX 81,769 286 M-2 JLVCNORWEGIAN STAR NORWEGIAN 24-Dic-08 MIE 08:00 22:00 MZT LAX 91,740 295 FOND VVTVISION OF THE SEAS ROYAL 25-Dic-08 JUE 08:00 23:00 MZT LAX 78,340 279 M-1 VVTOOSTERDAM HOLLAND 30-Dic-08 MAR 08:00 22:00 MZT LAX 81,769 286 M-1 JLVCSAPPHIRE PRINCESS PRINCESS 30-Dic-08 MAR 08:00 18:00 LAX MTZ 108,865 290 M-2 VVTRYNDAM HOLLAND 30-Dic-08 MAR 11:00 22:00 HUA CSL 55,451 220 M-3 JLVCCARNIVAL PRIDE CARNIVAL 31-Dic-08 MIE 08:00 22:00 LAX MZT 85,920 293 M-1 JLVCNORWEGIAN STAR NORWEGIAN 31-Dic-08 MIE 08:00 22:00 MZT LAX 91,740 295 M-2 VVT

TOTAL DE ARRIBOS 10,830,776 36,048

ARRIBOS